施工内部工程经济承包协议书范本。
随着经济的发展，合同对于我们来说越来越重要。签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是双方实现权利义务的重要基础，具有法律效力。施工合同的条款决定了施工合同是否合法，那么，一份好的施工合同范本都有哪些内容？或许你正在查找类似"施工内部工程经济承包协议书范本"这样的内容，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
本着诚实信用、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法规、规章，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利义务，经过协商双方达成以下协议。
一、承包项目：
二、承包方式：
三、承包价格：
四、价款结算方式：
五、工期要求：
六、质量要求：
1、乙方必须确保工程质量，达到______________________________标准，如因乙方因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的______%处罚。
2、除了以上标准，尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等；并严格执行工程建设强制性标准。
七、安全要求：
1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定，安全生产，文明施工。
2、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽，严禁安全帽放在一边不佩戴。
3、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
4、工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。
5、工人进场应具有相关证件，国家规定须具备一定资质才能从事的工作，一定得符合相应条件。
八、违约责任
甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
九、争议解决
如若发生劳动争议和经济纠纷，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十、附则
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。
3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
十一、本协议未尽事宜，双方协商解决
甲方：
住址：
代表人：
签订地点：
_______年____月____日
乙方：
住址：
责任人：
签订地点：
_______年____月____日
jht868.com精选阅读
建筑工程内部施工合同
甲方：向翔
乙方：程峰
根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：兴安县世纪冰川灵佛旅游宾馆楼工程
2、工程地点：兴安县严关镇仙桥村委会乐施堂村。
3、建筑结构：（框架结构）壹栋约26000㎡。
4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造价暂定3000万元。
二、付款方式与结算：
1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按XX年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价，下浮6%后结算给乙方。
2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。
三、工期：
1、本工程有效工期为240天。
2、开工时间：2011年6月20日前（以甲方进场通知为准）。
3、竣工时间：（按实际开工日计算）
四、质量及材料要求：
1、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。
2、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。
3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。
4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证，国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。
五、工程款支付方法：
1、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到 00地面（现浇完毕）
2、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。
3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。
4、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方审核，甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成，如有争议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，除留质保金3%外，三个月内一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款，每一天必须按拖欠款金额总数的3赔付给乙方，以此类推。
6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位：
开户银行：
银行： 的帐户上。
六、工程竣工验收及交付：
1、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检，签字确认复检合格后，方可进行工程交付，否则因此产生的损失由承包方负责。
2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以验收合格。
3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视为验收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙双方权责
1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。
4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。
5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。
6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时，有权要求乙方停工整改，并进行相应处罚。
7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。
8、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，文明施工，如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承担与甲方无关。
八、违约
1、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系，如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担（除乙方自身原因外）。
2、乙方严格按合同工期施工，不得拖延工期和无故停工，如违反合同约定，甲方有权终止该工程合同，一切损失由乙方自负。
3、乙方在此合同又方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。
4、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效，双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。
甲方：（盖章） 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
身份证号： 身份证号：
电话号码： 电话号码：
年 月 日 年 月 日
工程承包施工协议
甲方：_______________________
乙方：_______________________
现有工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下：
一、甲方以每立方_____元（_____元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后_____天内，以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。
六、 此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方代表：____________
联系电话：____________
乙方代表：____________
联系电话：____________
时间：________________
工程施工承包协议范本
甲方（发包方）：
代表人：
乙方（责任方）：
责任人：
依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将________________工程__________________项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程内容：
2、承包方式：
3、承包范围：
4、合同总价：
5、付款方式：
二、双方责任
1、甲方责任：
（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
（4）工程完工时，及时安排人员组织验收。
（5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。
2、乙方责任：
（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。
（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。
（3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
（4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。
（5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
（6）乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
（7）工程完工时，乙方应积极配合甲方完成验收。
三、工程质量及验收标准
工程质量应符合国家现行施工验收规范的要求，必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。
四、工期
1、计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。
2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。
五、违约责任
（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。
（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
六、争议解决
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权
八、附则
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。
3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
九、本协议未尽事宜，双方协商解决
甲方：
住址：
代表人：
签订地点：
_______年____月____日
乙方：
住址：
责任人：
签订地点：
_______年____月____日
钢筋分项工程施工承包协议书范本
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
甲方承建的___________________工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质，按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、承包范围：
2、承包内容：
3、承包方式：
4、承包单价：Ⅰ、_______元/吨；Ⅱ、_______元/㎡
①、此单价为优质优价，必须满足设计及施工规范要求，保证质检等部位验收合格。
②、保质保量，高峰时期不能少于_______个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。
③、安全文明施工，现场做到活完料尽现场光。
5、单价的组成
①、施工所需要的铁丝、小型工具。
③、乙方职工各项加班费，保险费。
④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治，处理费。
⑤、无论何种原因造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费用。
⑥、工程质量的质优价费。
⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。
6、付款方式：
7、工程期限：
（1）乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完成自己所承包作业，所发生的损失乙方负责承担，甲方有权将乙方清退出场。
（2）如因材料供应不到位，工期将延续。
二、甲方责任
1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。
2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理）。
3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。
4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。
5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。
6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育，对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。
7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。
三、乙方责任
1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。
2、服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门检查监督。
3、遵守甲方各项规章制度的管理，安全施工。
4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室存档。
5、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。
6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方案以及管理制度。
四、安全文明施工
1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。
2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方承担所有费用。
五、工程质量
质量要求：必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事故延误工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。
六、材料丢失、损坏责任，机械使用责任
（1）材料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方工程款中扣除。
（2）机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责
七、违约责任
1、甲方的违约责任：
（1）因提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
（2）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
（3）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。
2、乙方的违约责任：
（1）施工期间，因乙方的原因致使造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。
（2）因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
八、合同生效与终止
1、双方在协议书中约定合同生效方式。
2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。
3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
十五、附则
1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存________份。
2、争议解决
若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。
3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
代表人：
联系电话：
签订日期：
乙方：
代表人：
联系电话：
签订日期：