合同/ 工程合同/ 设备安装协议/ 导航/

优质范文:工程设备安装协议(一篇)

优质范文:工程设备安装协议(一篇)。

发包方(甲方):________________

代表人:________________

承包方(乙方):________________

负责人:________________

鉴于甲方是_____________项目的发包人,决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包,现就相关事宜达成如下协议:

一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下:

冷库共______间,制冷设备共______套,总价款为__________元。

二、交付安装期限

自_______年______月______日开始,_______年______月______日竣工交付。

三、保修

乙方对制冷设备实行保险______年,由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担;保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。

四、验收

安装完毕,乙方应在竣工日起______日内通知甲方验收;甲方应在收到验收通知日起______日内组织验收,验收合格后,乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的,乙方应无偿返工,直至达到约定标准。

五、结算方式及期限

1、工程量按照实际施工计算。

2、在合同签订后_______日,付预付款_______元;制冷设备运到安装地时,甲方付给乙方_______元;安装调试完毕,运行正常,付给乙方_______元;剩余_______元,作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。

六、乙方收到预付款时,及时将款汇给厂家订购设备,设备采用铁路运输(包括公路联运),收到提货通知时,应及时验货付设备款单,及时去提货,运到安装现场甲方不能按合同付款时,乙方不予卸货并可拉走设备。

七、甲方提供符合国家规定的三相电源(必须有零线),由于供电的原因导致延误工期,竣工日期顺延。

八、由于不可抗力造成损失,乙方不承担责任。

九、合同履行过程中,任何一方解除合同均应书面通知对方,给对方造成的任何经济损失,由责任方赔偿。

十、违约责任

由于工程款未按时到位,甲方如不能按期付款,影响工期,甲方拖延乙方的结算款按每天______%付给乙方违约金;由于乙方原因,不能按期完工,给甲方造成的损失,由乙方承担赔偿责任。

十一、附则

1、甲方未付清工程总价款时,设备所有权归乙方。

2、本合同一式______份,甲乙双方各执______份。

3、本合同自双方签字盖章后生效。

4、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成,均可向工程所在地人民法院起诉。

甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________

联系电话:_________________联系电话:_________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

jht868.com相关推荐

值得参考!工程协议(一篇)


这个世界发展地很快,合同也就成了一个很重要的东西,工程项目开展的时候需要签订相应的工程合同。工程合同是指承包人按照要求完成工作并交付工作成果由发包方接受工作成果并支付约定报酬的协议,因此双方在签订合同后要积极履行合同。那么,对于工程合同的撰写你是否毫无头绪呢?以下是小编收集整理的“值得参考!工程协议(一篇)”,相信能对大家有所帮助。

1桥梁项目工程中的造价问题

项目工程总体的目标在项目工程决策过程是很重要的,项目工程的总体目标是对施工的质量、投入的资金和项目的进度等方面的要求。据数据显示,过去的阶段中项目工程中资金浪费占了很大比例,资金统计分析的不准确、对加工量要求不严格,决策不到位,都是造成资金造价过高的原因。

1.1设计阶段

桥梁项目工程中的设计阶段问题为:经济、技术脱节,两者不能有效的进行结合。造价人员对工程概况了解较少,造价问题仅依据设计人员经调查提供的数据来进行工程造价的预算,这样就降低了桥梁工程造价的预算的准确性。其次,设计图和实际环境有误差。绝大多数的设计部门工作人员对施工方面的知识和经验了解的并不多,这就造成施工设计图和现场施工的环境不符合,导致施工人员无法按照图纸进行施工。这就需要设计人员进行返工,影响了个人工作进度的同时,造成了资源浪费、也耽误了施工的.进度。

1.2施工阶段

施工阶段中容易出现的问题为:施工单位制定项目工程造价控制的目标欠缺科学有效性,导致控制目标不合理,不能对造价进行控制。其次,施工材料的成本得不到控制,施工材料报价过高,比市场价的价格施工材料高出很多,这都会影响整个项目工程的造价提高。其三,资源配置不合理,传统的施工方法,导致了所采购的资源无法利用,使资源浪费,提高了工程造价。施工单位为了赢取更大的利益,更改了设计的方法,使工程量加大,这种情况也会影响工程的造价。

1.3工程结算

工程结算方面,施工单位经常会虚假上报工程量和材料等资金的数额。还有监管不严,造成施工单位在施工过程中使用等级低的材料,在结算时换取高等工程材料的费用,挣取差价。

2合同管理在项目工程中的意义

项目工程的合同管理很重要的,对工程造价进行有效的控制,减少并降低资金方面的违法行为。确保材料、施工场地、人员的合理运用,保证环境的控制和占用耕地的情况。项目工程包括很多细节的招标,监理标、施工标、配套设备采购以及材料采购项目等。合同草案中将这些细节性的问题具体化,文件、开标、限价都有着明确的要求,结合合同的草案制定合同的造价报表。严格按照合同条款和招标内容进行项目工程活动,保证与市场资源造价一致的情况基础下,才能节省资金,控制工程造价问题。合同中要考虑违反条款和补偿项,确保合同及造价的控制问题。招标过程中确保合同合理性,明确条款内容、程序具有具体、清晰性。避免工程施工和检测过程中出现问题,造成合同管理方面出现监督不力和造价方面的损失。政府部分需加强在合同管理的监督工作,对项目工程施工和承包的内容进行严格的监督。对合同的监督和管理也是对双方利益和施工质量的保证。合同造价审核完善后,需要对合同管理条例不合理的地方进行适当的整改,保证人力、物力、财力的审核、监督,保证合同内容的规范性和可行性。

3控制工程造价的目的

项目工程合同管理是在控制造价的前提下,维护双方利益,对施工过程有法律依据和规范性的保证。合同的管理还可以有效的解决意外事故和突发事故的纠纷,从而控制项目工程的造价。工程造价内容包括工程项目从规划——筹建——完工的过程,相关部门进行检验,统计整个过程中的费用。施工单位投标的价格、施工双方的备注款、新加款项的费用。签署合同前,双方可以进行备注,保障施工中出现的问题,禁止偷工减料和延误工期的等问题。工程项目的造价是对整体工程项目的造价进行控制到一定的预算额中。保证在限定的资金内,采购到相应的材料,并确保材料的质量,这也是对桥梁工程项目的整体质量的保障。所以,控制项目工程的造价对合同管理和施工双方都是很重要的。

4如何有效的利用合同管理控制桥梁项目工程中的造价问题

桥梁项目工程中的造价控制和合同管理有着相辅相成的关系。解决项目工程各阶段中的问题,严格控制造价问题,以便降低项目工程的整体造价,控制资金问题,保证合同管理对造价的有效控制。

4.1决策阶段

(1)要做好决策项目前的建设工作,收集相关资料,确保资料信息的真实性、准确性。主要材料、项目设备内容和价格的统计,做好评价工作。造价人员要及时分析信息内容,确保造价提供的资料具有可行性,投资经济分析的准确。

(2)对市场研究给予重视,在市场研究的基础上锁好方案的改善。方案内容要清晰、合理,对设备选型和方案流程有更严格的要求,从而控制资金问题。

4.2设计阶段

(1)采用设计招标和设计督导的方式进行造价的控制,形成竞争机制,有效的提高设计的质量和效率。保证设计的科学合理,设计内容包括设备、结构安全和美观等方面,不断改善设计的水平。为了避免工程造价中出现纰漏,设计负责人要加强整个过程和各细节的监管力度,有效的提高桥梁项目的设计的整体质量,控制工程造价资金和相关方面的浪费。

(2)提高设计人员对控制造价重要性的认识,实施奖惩的制度,对降低造价的工作人员给予奖励,对浪费资金,让造价提高的设计人员给予惩罚,做到奖罚分明,确保造价得以控制和设计的质量,加强工作人员的意识和工作的积极性、上进心也是很重要的。奖惩内容可以综合大家的意见进行民主的汇总,制定奖惩制度,并严格执行制度内容。

(3)严格对设计方案内容进行审核,技术、资金的审核,根据方案中的问题,进行改善汇总优化成一个完整可行的方案。做到工程结构的安全性,并利用最少的资金将效益最大化。

4.3施工阶段

(1)对桥梁项目工程的造价有具体的目标,并结合实际情况与预算相对比,找到问题和偏差,确保在限定的资金内完成施工工作,分析产生问题的原因,并找到相应的解决措施进行控制和处理,保证工程造价在施工中的目标得以实现。

(2)材料价格和质量对整个工程建设有着重要的影响,材料的质量和价格要根据市场正常的价格进行采购,保证材料质量的同时,对价格的标准也要按限额金额进行采购。严格控制材料的价格,尽量把材料价格降到最低。

(3)保证项目工程的质量的条件下,严格审查施工的方案,如施工技术、工程的造价,将方案进行对比,分析每个环节的问题,确定最合理、造价最低的方案,做到桥梁工程最低的造价,最高的效益和质量。

4.4工程结算

(1)对工程项目的完成情况进行审查,查看项目工程内容是否按照合同条款进行,内容是否符合合同内容的要求。工程项目的验收是否符合国家建设的要求,工程建筑是否安全。合同的造价是否合理。

(2)对工程中的验收记录要进行全程的监察,确保施工内容与合同要求内容相符合。检查过程中隐对蔽的工程进行验收、记录,实行监理的工程制度,确保隐蔽工程内容与设计图纸一致。

(3)设计过程中如需要改善、更改设计图纸内容,就要求设计人员进行签字,施工单位和监理人员签字。整体性变动的设计需要原设计审批部门进行审批。

(4)对工程整个施工过程到完工要进行全程监督和管理,强化对工程造价的认识和控制,提高工程项目的投资效益得以更好的发展。合同管理是保证双方利益和责任的依据,合同管理可以对工程项目的造价有效的进行控制,保证施工的进度和质量。所以,合同管理在桥梁项目工程中是非常重要的。桥梁项目工程造价控制是工程管理的重要工作,有效的控制、降低工程的造价可以提高双方的利益,确保双方对工程造价的认识,保证工程质量的同时,提高工作效率,加强信誉。为了更好的控制工程的造价,要对各环节进行监察和分析,找到工程中的问题,采取合理的解决方式,较低工程的造价,才能够更好的完善工作,将经济效益提高。

5结语

合同管理是工程造价管理最重要的因素,合同管理保证了双方的利益,也确保了施工的质量。合理的运用合同管理,对建设项目的工程造价是很好的控制办法,按照合同内容严格审核合同中的条款是否有效,造价是否合理,分析施工各环节的问题,确定对策去处理。桥梁项目工程只有控制好造价,才能使双方收获最大利益。

合同阅读: 工程协议(一篇)


现在,合同已经是保证当事人合法权益的保证了,开展工程项目前一般需要签订工程合同进行约定。工程合同是发包单位和承包单位给双方的一个承诺和保证性的文件,所以制定合同时要遵循等价有偿的原则。那么,你想知道有关工程合同的内容资料吗?考虑到您的需要,小编特地编辑了“合同阅读: 工程协议(一篇)”,希望能对您有所帮助,请收藏。

三、工期顺延如何认定?

因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。

四、施工合同约定的工程质量标准与国家强制性标准不一致的是否有效?

建设工程施工合同中约定的建设工程质量标准低于国家规定的工程质量强制性安全标准的,该约定无效;合同约定的质量标准高于国家规定的强制性标准的,应当认定该约定有效。

五、发包人主张工程质量不符合合同约定的,应按反诉还是抗辩处理?

承包人要求支付工程款,发包人主张工程质量不符合合同约定给其造成损害的,应按以下情形分别处理。

(1)建设工程已经竣工验收合格,或虽未经竣工验收,但发包人已实际使用,工程存在的质量问题一般应属于工程质量保修的范围,发包人以此为由要求拒付或减付工程款的,对其质量抗辩不予支持,但确因承包人原因导致工程的地基基础工程或主体结构质量不合格的除外;发包人反诉或另行起诉要求承包人承担保修责任或者赔偿修复费用等实际损失的,按建设工程保修的相关规定处理。

(2)工程尚未进行竣工验收且未交付使用,发包人以工程质量不符合合同约定为由要求拒付或减付工程款的,可以按抗辩处理;发包人要求承包人支付违约金或者赔偿修理、返工或改建的合理费用等损失的,应告知其提起反诉或另行起诉。

(3)发包人要求承包人赔偿因工程质量不符合合同约定而造成的其他财产或者人身损害的,应告知其提起反诉或另行起诉。

六、如何认定承包人对建设工程质量缺陷存在过错?

承包人具有下列情形之一的,应当认定其对建设工程质量缺陷存在过错:

(1)承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题,没有及时提出意见和建议并继续施工的;

(2)承包人对发包人提供或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备等没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的;

(3)对发包人提出的违反法律法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的要求,承包人不予拒绝而进行施工的。

前述情形下,因工程质量存在缺陷造成第三人损失的,由发包人与承包人承担连带责任。

七、发包人以工程质量不符合合同约定为由,要求承包人承担修复费用的,如何处理?

因承包人原因致使工程质量不符合合同约定,承包人拒绝修复、在合理期限内不能修复或者发包人有正当理由拒绝承包人修复,发包人另行委托他人修复后要求承包人承担合理修复费用的,应予支持。

发包人未通知承包人或无正当理由拒绝由承包人修复,并另行委托他人修复的,承包人承担的修复费用以由其自行修复所需的合理费用为限。

八、施工合同约定工程保修期限低于法定最低期限的条款是否有效?承包人要求返还质量保修金的,如何处理?

建设工程施工合同中约定正常使用条件下工程的保修期限低于法律、行政法规规定的最低期限的,该约定无效。

当事人就工程质量保修金返还期限有约定的',依照其约定,但不影响承包人在保修期限内承担质量保修责任;没有约定或约定不明的,工程质量保修金返还期限为工程竣工验收合格之日起二十四个月。

建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格并交付发包人使用的,承包人应依据法律、行政法规的规定承担质量保修责任。发包人要求参照合同约定扣留一定比例的工程款作为工程质量保修金的,应予支持。

参考范文:电力工程合同(一篇)


甲方:

乙方:

某某公司因生产需要安装******kVA配电变压器**台以及架设**等级线路**km。根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方协商决定,甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议,双方共同遵守。

第一条工程名称:

第二条工程地点:

第三条工程内容:

第四条 施工期限: 年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时,工期顺延。

第五条 合同价款

合同价款总额(大写) (人民币),(小写)

¥ (元。)

第六条付款方式:甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%;工程结束,验收合格送电前结清剩余工程款。

第七条 甲方责任

1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作,负责为线路

施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。若因甲方协调工作未及时处理,而导致乙方的怠工,甲方应承担相应误工费用。

2、甲方按合同规定拨付工程款。

3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。

第八条乙方责任

1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工,服从甲方代表的监督。

2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务,并负责竣工验收等事宜。

3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》,依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求,以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故,均由乙方自行承担,与甲方无关。

4、乙方承包工程范围内的项目,必须自行组织施工,不得转包、分包,否则甲方有权停止其转、分包施工,由此发生的全部经济损失由乙方承担。

第九条验收及移交

1、工程验收:工程竣工验收由乙方书面通知甲方,由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题,乙方

应及时无偿返工处理,如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。(如因设计和材料存在问题,由乙方负责。)

2、工程移交:工程竣工验收合格后交付甲方。

第十条质量保修

本工程所使用材料质量保修期为 个月,保修期起始日自工程竣工验收交付之日计算。保修期内因材料质量出现问题,由乙方无偿进行返修。因甲方原因造成的维修,相关费用由甲方承担。

第十一条争议解决

因履行合同所发生的一切争议,甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议,则应将争议提交合同签订地法院进行裁决。除非法院另有裁定,诉讼费用应由败诉一方承担。在法院诉讼期间,除诉讼部分之外的其他合同条款应继续履行。

第十二条附则

1、本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同一式两份,双方各执一份,效力均等,完成合同规定的全部内容后终止。

2、本合同条款的任何变更,须经双方协商一致并签订书面协议,该协议作为本合同的附件。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

委托人: 委托人:

时间: 年月日 时间: 年月日 合同签订地点:

优文收藏: 工程协议一篇


现在,合同已经是保证当事人合法权益的保证了,为了工程项目顺利完成,一般都需要签订工程合同。工程合同的发包人可以分别与勘察人、设计人、施工人订立相关承包合同,因此我们签订合同前要尽量做到彼此满意。那么,一份合乎法律规定的工程合同是怎样的呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“优文收藏: 工程协议一篇”,希望对您的工作和生活有所帮助。

甲方:XXXX物业管理有限公司

乙方:XXXXXX保温防水工程有限公司

鉴于甲方需对屋面做局部防水补漏施工,双方依据《中华人民共和国合同法》本着平等互利的原则,并结合本次施工的情况,经双方友好协商达成如下合同条款:

一、防水施工

1、工程名称:甲方楼面防水补漏项目。

2、合作方式:乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。

3、工程量:

C区屋面缝长243、6米、单价: 12、3元/米。243、6×12、3=3000元,宾馆处沉降缝防水处理和雨水沟防水处理1000元。

4、防水施工价格

本次防水施工为双包方式(包工包料),楼面防水补漏工程造价为3000元,四楼宾馆沉降连接缝用雨水沟防水处理造价为1000元,合计工程造价为4000元(大写:肆仟元正)。此价款为本工程固定造价,甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。

5、在合同签之日起乙方应在一周之内完成全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。

6、施工质保

本次防水补漏是根据甲方要求施工,(局部防水补漏不是全部做防水,有一定的施工难度,故双方达成以下协议)乙方要认真负责做到精心施工。待施工完成后,如出现渗漏则由甲方提供材料,乙方免费提供人工进行再次维修处理,如再次出现渗漏问题由甲乙双方友好协商解决问题。如果此次施工

完成后,经过下雨检验不出现任何渗漏,乙方承诺质保期为5年。

6、双方责任

甲方责任:应保护好做好的成品,在防水施工结束后48小时内,甲方应禁止任何人员在所做防水上面走动,堆放货物等或其它易破坏防水层的活动,如防水层遭到人为破坏,后果由甲方负责。

乙方责任:乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工,如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。

二、施工程序及施工要求

1、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝进行清理干净并能达到防水施工要求。

2、将宾馆上面沉降缝和应该处理的部位清理干净并能达到防水施工要求。

3、用进口聚氨酯防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。

4、等聚氨酯防水材料干后再用SBS防水卷材10公分进行贴缝处理,以保证达到更好的防水渗漏效果。

5、乙方需注意施工安全,乙方在施工过程中必须保护好甲方物品、室内装饰及甲方其它财产,如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿;

6、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害(包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害)及发生任何意外事故的,均由乙方负完全责任,并负责赔偿。

三、付款方式

1、待乙方材料与人工进场施工一天之内甲方向乙方预付工程款1000元。(大写:壹仟元整)

2、甲方待施工完成后经甲乙双方验收合格后,当天向乙方支付工程款2500元(贰仟伍佰元)

3、施工完成并验收合格后,一个季度内无渗漏甲方向乙方支付质保金500元。(伍佰元)

4、本次施工所有款项全部用现金支付。

5、施工完成后乙方必须向甲方提供与本合同金额相同的正规发票,否则甲方有权拒付该工程款。

四、违约责任

1、甲方无正当理由,逾期支付工程款项的,每逾期一日向乙方支付100元违约金;

2、乙方未按约定期限完成工程施工的,每逾期一日向甲方支付100元违约金,逾期超过5日的,甲方有权单方终止本合同;

3、验收合格后,如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的,甲方有权另行委托他人处理,所发生的费用均由乙方承担。

五、附则

1、合同签订后,任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同,双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。

2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时,由甲乙双方友好协商解决,协商达不成一致

时,双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。 备注:

甲方:乙方: 代表签章: 代表签章:

年月

年月日 日