2023推荐：钻探施工合同书精选5篇。
钻探施工合同书(篇一)
建设单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
按照中华人民共和国合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则经协商一致签定本合同,以此共同遵守。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程概况：
3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。
3.2保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：
4、承包形式：包工包料
注：其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂生产、锚栓为上海XX公司生产。
5、工程期限：
5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内开始计算工期。(此时工地应具备施工条件)
5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。
5.3工程实施日期为________年____月____日止________年____月____日.(如果现场不具备开工条件，乙方必须书面告知甲方，甲方根据现场情况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责)。
6.施工条件
6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。
6.2甲方协调现场的水源和电源，但一切水、电费以及水、电安全防护措施皆由乙方负责。
6.3甲方提供乙方完整的土建施工图。
7.保温工程造价及结算
7.1工程总造价(预算)：119.33万元。
7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,
7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元
2、总价：60.53万元。
(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、安全技术措施费、2%总包配合费、利润、税金等)。
7.1.3工程实施：
7.1.4工程造价(决算)： 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。
8、付款方式及结算程序
8.1、本工程无预付款
8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。
8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。
8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%
8.5、工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方开始结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。
8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。
9.工程验收
9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后安排验收工作。
9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。
10.双方权利和义务
10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。
10.1甲方应负责安排总包方提供符合施工要求的施工工作面;
10.2甲方应协调总包方安排乙方堆放材料的场地。
10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。
10.4甲方不在施工现场安排食宿场地，乙方自行安排。
10.5乙方提供合格保温材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.
10.6工程竣工验收前，乙方应提供全套验收检验资料。
10.7乙方进场施工要服从总包单位质量、安全管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、安全等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的意见，乙方必须进行整改和实施，否则总包方有权进行处罚，并报甲方进行停工整顿。
10.8乙方施工期间应组织安全、质量管理领导小组，对实施合同范围内工程质量、安全负责，严格按照国家安全规定要求进行施工，由此产生的安全责任概与总包方、甲方无关。
11、工程质量
11.1工程质量应符合国家、____省有关验收的要求。
11.2工程质量保证期为________年，并终身有偿维修(非乙方工程材料质量问题造成维修)，如果在质保期内因乙方材料原因造成的质量问题由乙方承担全部责任，保质期从工程竣工验收合格之日起计算。
12、违约责任
12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自使用约定品牌外的材料进场施工，并承担因此引起的一切损失和质量问题。
12.2甲方违约责任：甲方应按本合同约定及时向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一致后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方承担。
12.3因乙方原因造成的节点工期未能按时完成的，甲方根据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否则暂不退还暂扣款：如果给甲方造成损失的，则乙方还需承担赔偿责任。
12.4经验收，工程质量验收达不到合格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。
13、解决合同纠纷的方式
13.1协商解决，若协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。
14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金，验收合格后一周内付清。
14.1甲方委派 为本项目现场负责人; 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。
14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。
14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方：(公章)
乙方：(公章)
法人代表人：
法人代表人：
经办人：
经办人：
开户行：
开户行：
账号：
账号：
电话：
电话：
________年____月____日
钻探施工合同书【篇二】
甲方（全称）：__________（以下简称甲方）
乙方（全称）：__________（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。
一、工程概况
工程名称：__________
工程地点：__________
承包范围：__________
包括等消防设施。
承包方式：包工包料（按实际面积__________平方米按每平方米__________元计算）
二、合同价款及取费标准
1、合同价款：
三、付款方式
1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。
2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计__________万元。
3、工程完工验收合格付总工程款的10%计
4、质保金10%计
四、质量标准
1、本工程质量要求达到：消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。
2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。
3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定：
（1）应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。
（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；
（3）工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。
五、发包方及承包方的责任
1、发包人的责任：
（1）向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理；
（2）协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行；
（3）按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款。
2、承包人的责任：
（1）负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理；
（2）提供完整的竣工资料和图纸；
（3）向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划；
（4）保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工；
（5）提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算依据；
（6）无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。
六、工程验收
工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。
七、违约责任
1、发包人责任：
（1）未能按合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可顺延。
（2）及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。
2、承包人责任：
（1）工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求，不能通过验收，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。
（2）工程不能按合同规定的工期交付使用的，按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第3款的除外。
八、质量承诺措施质量承诺
乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。
九、附则
1、本合同一式二份，双方各执一份。
2、本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。
发包人：__________法定代表人：__________委托代理人：__________
承包人：__________法定代表人：__________委托代理人：__________
__________年__________月__________日
钻探施工合同书【篇三】
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
一、工程名称：
xxxxxxx小区绿化施工及养护工程。
二、施工地点及范围：
本工程位于xxxxxxxxxxxxxx，绿地总面积约xxxx平方米。
三、施工工期：
本工程施工分两次施工：
1、绿地草坪及适合秋季栽植乔灌木自进场之日起至20xx年x月x日完成;
2、秋季不易成活部分乔灌木留在20xx年x月x日至20xx年x月x日全面竣工。
3、根据实际施工需要，以上工期最终以甲方书面通知为准。
四、工程内容：
1、乙方根据甲方所提供的绿化设计图纸施工，甲方按图验收;
2、本工程两次施工，中间跨冬季，以最终全面竣工完成工程量作为结算依据，植物越冬乙方应做好植物防冻工作(包括植物缠干、覆盖、喷洒植物防冻剂等)保证植物有效成活。
3、乙方进场苗木必须达到清单、图纸及附件苗木图样要求规格、形貌且无虫害;对大树及景观造型树种要求造型自然、饱满、优美，进场前提供树样照片经甲方同意后方可安排树木进场种植。
4、绿化地种植前对地形细部整理，造型要自然;土方整理过程中发现的砖石块要清理;草坪铺设前要全面对铺设部位整平、松土保证植物快速生根。
5、草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强。
6、行道树要求分支点一致、不偏冠。
7、施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则必须经甲方确认后方可列入结算。
8、施工过程中按图施工，如因甲方要求增加苗木种植数量或变更规格的，则必须经甲方确认后由乙方负责施工，工程量据实列入结算，乙方不得自行更改苗木数量及规格。
9、工程全面竣工验收合格后，开始计算养护期，乙方必须免费养护两年，养护期内如出现苗木死亡乙方应在每秋季、春季各补植一次，未在甲方通知限期内补植的，乙方应按需补植苗木价格的双倍向甲方支付违约金。
10、乙方施工过程中注意卫生清理工作，保持小区道路整洁，注意保护小区设施的成品保护及地下管线的避让。
五、工程造价及承包方式：
1、工程总造价为人民币xxxxxx元整(大写：x元整;含税造价)，包括苗木、运输、种植、养护、验收等一切费用。
2、养护期间如有苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。
3、附xxx小区绿化工程量清单定价表。
六、付款方式：
1、第一次付款，秋季苗木及草坪栽植完成进行中间验收无问题，乙方向甲方提交已完部分工程造价，经甲方审核后支付已完造价的80% ;
2、第二次付款，工程全面竣工工程验收合格，经审查确认总造款后，甲方支付至总造价 80%(剩余 20%作为工程质量保证金);
3、工程质量保证金分两次支付：1养护满一年支付 10% ;2养护满两年经复验合格后余款一次付清(分期付款不计利息)。
4、每次拨付工程款时，乙方应提供xx地税局出具发票。
七、其它事项：
1、乙方进场后应指派现场项目经理、技术员对施工全过程协调、调度、技术控制;服从甲方施工现场人员的指挥。
2、甲方提供苗木种植、养护用水接口，水费由乙方承担，从工程决算造价中扣减(施工期水费由甲方承担)。
八、安全责任：
安全施工费已包含在乙方施工造价内(不单独另外取费)，施工过程中乙方应严格按施工安全规定、安全施工法律施工，如因乙方施工原因出现安全事故及第三人人身伤亡事故均由乙方承担全部责任和承担因此产生的经济损失和赔偿费用。
九、争议条款：
如合同履行期内出现争议，双方应友好协商解决，协商不成诉至xx区人民法院处理。
十、本合同(含附件)一式四份，甲方三份，乙方一份，经甲乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
联 系 人 ： 联 系 人 ：
联 系 电 话： 联 系 电 话 ：
日 期 ： 日 期 ：
钻探施工合同书【篇四】
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
年 月
根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国矿山安全法及其他有关法律、行政法规等的有关规定，结合 公司煤矿生产的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同。
第一条 工程概况
以甲方安排的施工图为准
第二条 工程单价确定原则
⒈直接工程费
⑴人工费及调差：
按（20xx基价）定额计取,其中：
①井下直接工单价：按（20xx基价）58.32元/工计算，按83.57-58.32=25.25元/工调差。风镐落岩按放炮落岩的1.5倍计算，震动炮配合风镐落岩按放炮落岩的1.35倍计算。
②井下辅助工单价：按（20xx基价）47.75元/工计算，按70.89-47.75=23.14元/工调差。
③地面辅助工单价：按（20xx基价）27.91元/工计算，按45.08-27.91=17.17元/工调差。
⑵材料费
以预算直接工程费中的材料费为基数不调差，一般支护按100%参与取费，工字钢（U形钢）乘0.7系数后参与取费，钢轨乘0.35系数后参与取费。
⑶机械使用费：
①风镐、风煤钻、凿岩机、风动锚杆机由乙方自备。煤电钻由甲方采购，乙方严禁自购，只能向甲方领取，在结算中全额扣除，以上设备不调差。
②硐室按机械使用费的80%参与取费，其它巷道按机械使用费的60%参与取费，机械使用费不计入总额。
③自备机械的一类费用（设备折旧费、大修费、经修费）直接加入总额，不调差。
⑷井巷工程辅助费：
实进巷道按预算中井下辅助人工的60%计取。
⒉企业管理费：【1】×15.71％。
⒊利润：【1＋2】×7.26％。
⒋组织措施费：【1＋2＋3】×5.83%，其中临时设施由乙方自行解决。
⒌规费：【1＋4】×7.95％。
⒍人工价差：按规定计算
⒎税金：【1+2+3+4+5+6】×3.35％
⒏机械经修费(含取费及税金): 掘进机（含二运皮带）及工作面后第一台运输设备的维护费用全部由乙方负担，机掘岩巷按每米240元加入总额中,机掘半煤岩巷及煤巷按每米200元加入总额中,炮掘和风镐掘按每米40元加入总额中。
⒐铺管人工费(含取费及税金):2寸每米9元,4寸每米18元，直接加入总额中。
⒑涌水调整(含取费及税金)：
①下山：涌水5－10立/小时,每米增加50元, 涌水20立/小时,每米增加200元, 涌水>30立/小时,每米增加300元。
②上山及平巷：涌水按下山的1/3调整。
⒒工程劳务单价：【1+2+3+4+5+6+7+8+9+10】。
第三条 工程质量、进度要求
1、必须按工程设计和施工图纸的要求及井下《作业规程》组织施工。
2、按照《煤矿井巷工程施工质量标准及验收评比办法》验收，要求分数90分以上。
3、标准化范围：从局扇起至工作面范围内及乙方料场的标准化由乙方负责。
4、质量奖罚
按照晋辽公司的规定执行。
5、进度要求
完成甲方下达的生产计划。
第四条 预算、开工、验收及结算
1、工程开工前，乙方编制施工图预算并附各矿总工程师签字的施工图及相关技术参数，预算报计划处审核。
2、如巷道参数有变化，需重新编制上报工程预算进行审批，结算时分段计价。
3、单价确定后由施工单位编制工程开工报告，经审批后方可开工，否则一律不予结算。
4、工程量验收：由公司调度牵头、公司相关处室、各矿相关人员及施工队负责人共同验收。
5、工程质量验收：由安监局牵头、公司相关处室、各矿相关人员及施工队负责人共同验收。
6、每月工程验收后乙方编制“工程结算单”，经矿里有关领导及部门审批签字后报公司计划处。
7、每月只对成巷部分进行验收和结算。由于乙方上报不及时而影响结算由乙方负责，并按总结算额的2%罚款。
8、结算金额确定后乙方据此开具正规发票到财务部办理挂帐手续。
第五条 材料
1、工程材料：施工中所需的材料由甲方下达当月单位工程材料计划，乙方持领料单（注明工程名称）经甲方审批后，到供应部门办理领料手续，甲方负责将材料运到井下指定地点。乙方必须遵守甲方材料使用管理制度，施工中不准偷工减料和损失浪费，月末根据进尺和定额确定材料消耗数量，超出部分按现价在结算中扣除。因地质条件变化多发生的材料要有签证。
第六条 安全管理
1、严格贯彻执行煤矿三大规程，精心组织施工，保证安全生产。
2、乙方违反有关安全规范和安全条例，甲方按有关规定进行处罚。
3、在生产过程中必须参加甲方组织的一切安全活动并遵守甲方的一切规章制度。由于乙方责任造成生产、生活中的一切人身事故及经济损失均由乙方负责，费用由乙方全部自理，甲方概不负责，并赔偿给甲方及第三方造成的一切损失。
第七条 乙方权力和责任
1、建立组织机构，配齐管理、技术、安全人员。建全各种规章制度。
2、必须严格遵守甲方各项管理制度。
3、保证完成甲方下达的作业计划。
4、乙方使用的所用设备日常维护和小修由乙方负责（包括绞车、皮带机等），如由于乙方原因造成的损坏，甲方将视情况给予处罚。
5、必须召开班前会进行安全教育。
6、如发现地质条件有变化要及时向甲方汇报，并采取相应措施。
7、配备技术员，负责编制《作业规程》、各种安全技术措施，及时报甲方审批和贯彻执行。负责施工队的技术工作。
8、负责全队的安全工作。
9、生活用水、电、煤等费用由乙方自理。
10、乙方自行组织人员施工，必须配齐特殊工种人员和生产人员，并对所组织人员承担一切待遇及人身事故之责任。
11、按规定对所辖人员进行技术业务培训并承担各种培训费用，按规定为所辖人员办理各项保险。
12、负责所施工范围内的'风水管路接设和维护工作。
13、乙方必须执行甲方安全管理规定，在甲方指导安排下，做好局部通风、瓦斯、水、火、尘等灾害防治工作。
14、有权拒绝甲方任何人员的违章指挥。
15、按规定为全部工作人员配发合格的各类劳动防护用品。
16、严格执行火工品领退制度和使用制度，确保不发生火工品丢失、浪费、被盗事件。
17、管理和使用好井下各类安全设施、通风设施，保证各类设施的正常有效运转。
18、严格执行劳动用工合同制度，与所有人签定劳动用工合同。
第八条 甲方权力和责任
1、负责开工前各系统具备施工条件。
2、负责地质、测量及贯通工作。
3、无偿提供更衣箱、矿灯、自救器、洗浴场所。
4、负责提供设计、图纸、地质资料、变更情况。
5、审批乙方编制的作业规程和安全技术措施。
6、有权对承包人的各项工作进行监督、检查，对承包人违反规定的施工生产行为有权制止及处罚。
7、有权监督乙方的工资发放。甲方将工程款转给乙方后,乙方必须保证在5日内将工资全额发放到职工手中,否则甲方用乙方的抵押金支付工人的工资,并从下月的工程款中扣除相应的金额打入抵押金中。如出现两次不能按时全额发放工资，甲方有权中止合同，并按乙方违约处理。
第九条 合同解除
乙方有下列情形之一时，甲方有权终止本合同，并不承担任何责任。
⑴因管理和组织不善乙方未能按期完成甲方所下达的工程计划。
⑵乙方施工的工程质量未达到国家级标准。
⑶乙方人员无视甲方有关规定，安全管理混乱、“三违”现象严重、安全隐患排查整改不到位、造成重大安全生产事故等。
⑷因不可抗力或政策突变致使合同不能履行时。
第十条 其他
1、施工单位与甲方签定合同前，每个掘进组交五十万元的抵押金，用于处理突发事件和乙方违约行为。
2、如因上级主管部门要求终止施工，则乙方所完工程，甲方据实给予验收结算。
3、公司领导及各部门罚款由乙方当月向 缴纳现金，否则由财务部按双倍从结算中扣出。
4、乙方承担的材料、设备及配件
材料：劳保用品、扳子、钳子、铁锹、镐、斧、锯、钎头、钎杆、风镐尖、钻杆、中间箍、钻头，截齿、齿座、掘进机（含二运）及工作面后第一台运输设备的维修、维护所需油管、油类、胶带、刮板等一切材料。
设备：风镐、风煤钻、凿岩机、风动锚杆机及自备掘进机（含二运）
配件：自备机械、掘进机（含二运）及工作面后第一台运输设备所发生的全部配件。
5、乙方自备物质需由甲方采购时，乙方单独向甲方报计划，甲方单独招标采购。
6、对1米以上的断层、陷落柱进行现场鉴定，制定单价。
7、本合同双方签字盖章后生效，合同期为一年。
8、本合同一式5份，甲方4份，乙方1份。
第十一条 争议解决方式
因执行本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，由工程所在地法院管辖。
第十二条、本合同未经公司审批并加盖 公司合同审查专用章无效。
第十三条 本合同解释权归 。
甲方：(公章) 乙方：(公章)
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
委 托 人：(签字) 委 托 人：(签字)
年 月 日 年 月 日
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
年 月
钻探施工合同书【篇五】
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
一、承包范围：
1、承包范围：
2、承包方式：人工费承包。
3、工期：开始工作日期：
4、单价：电弧焊/个，电渣压力焊/个，闪光对焊/个，直螺纹接头 元/个；零星用工技工 元/工日，普工 元/工日。
二、质量标准及要求
1、依据施工质量验收规范：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—20xx、《钢筋焊接及验收规程》和相关标准图集、施工图和项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》验收；质量标准一次性交验合格。
2、一次抽检验收合格即进入下道工序，一次抽检验收不合格，加倍抽查，抽查合格，乙方对抽检不合格部位进行返工、返修后视为合格，进入下道工序；二次加倍抽检后仍不合格，甲方可对乙方处以200—1000元罚款；工期延误、后序工种窝工损失和返工、返修费用由乙方承担，返工、返修后按以上程序再进行验收，但返工、返修费用按让步接收单价办理结算。
三、甲方责任
1、负责对乙方所有作业人员进行安全技术交底和质量技术交底。
2、负责工程测量放线和定位、组织图纸会审，按时提供施工图纸，及时传递建设单位提出的设计变更。
3、协调各作业班组之间的生产，提供大、中型施工设备、临时生活设施、用水、用电及施工场地等。
4、为施工场地内的作业人员和管理人员办理建筑施工现场职工意外伤害保险。
5、甲方不得强令要求乙方作业人员从事违章冒险作业，因此导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。
四、乙方责任
1、乙方进场人员必须携带有效身份证件与项目部签定《劳动合同》；进场作业人员，确保良好的身体素质和较高的技术水平；严禁使用童工，自觉遵守法律、法规、公司及项目部有关规章制度。
2、乙方进场作业人数人（其中技工保证80％以上，在保证进度的情况下不限制人数）。
3、未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理单位及有关部门建立工作联系，否则，后果自负。
4、认真执行质量技术交底，严格按照设计图纸、施工质量验收规范、标准图集和有关技术要求，确保工程质量达到约定的标准。
5、承担由于自身责任造成的质量返工返修、工期拖延、材料浪费、不文明施工和安全事故等造成的各种损失及罚款。
6、自觉接受建设行政主管部门、监理单位、建设单位及公司有关部门对质量、安全、文明施工、设备、材料使用情况的监督检查。
7、根据甲方现场的统一规划，堆放材料、机具按照文明施工的标准要求合理使用，妥善保管，做到工完料尽场地清，及时清理利用边角料。
8、做好成品保护，严禁破坏劳动成果，因乙方责任发生损坏，应承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
五、安全管理
1、乙方应遵守安全管理制度，严格执行安全技术交底和《职工安全教育手册》等管理制度，落实安全防护措施，并随时接受甲方的安全监督检查，由于乙方未采取安全防护措施造成事故的，乙方承担因此而发生的责任及费用。
2、乙方应做好班前安全教育活动，并对作业人员的安全负责，班组长必须担任兼职班组安全协管员，负责对安全教育活动进行记录并每周汇总交项目部安全员。
3、乙方在施工现场使用的安全帽、安全带由甲方提供，费用由乙方承担，其他劳动保护用品由乙方自理。
六、结算办法
1、本工程的承包单价，均为一次性包死，不再调整。
2、结算时按承包范围内的《分项工程验收单》实际发生工作量计算；否则，一律不予结算。
3、该单价均为达到约定质量标准的单价。达不到约定质量标准的，甲方根据检查验收记录，折价让步接收，让步接收单价的折价率为＿＿﹪。并承担所有的后序施工费用。
4、发生与当月的各项违章、违约罚款按公布的数额在当月结算付款时扣除。
七、劳务报酬的支付
1、甲方每月支付的劳务报酬为乙方当月结算完成工程量的＿＿﹪，支付时间为次月三十日前，支付时凭《劳动合同》，由乙方负责人编制工资表，本人签字后发放。
2、全部工作完成后，经甲方计算核实办理结算并经双方确认，甲方在年终决算后付总劳务报酬的＿＿﹪，工程竣工结算后扣留＿﹪的质量保证金，在保修期内所发生的一切费用自理。如无其他原因到期一次付清。
3、保修期：。
八、违约责任
1、甲方不按约定支付劳务报酬时，应承担违约所发生的费用。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）、乙方因自身原因延期开工或完工的，每延期一日，应向甲方支付 元的违约金。窝工损失、窝工人工费、机械设备租赁费等依据《管理办法》执行。
（2）、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到甲方让步接受的标准时，除折价外，乙方应向甲方支付＿＿＿元/次的违约金。
九、项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》为合同附件，与本合同具有同等的法律效力。
十、合同担保
乙方同意用第一月结算的人工费做为本合同的担保，如达不到合同约定，在此款中扣除，如无其它原因，此款在本合同履行完后，一次付清。
十一、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议，双方协商解决或要求有关主管部门调解。
十二、合同解除
1、乙方施工时，质量和进度不能满足合同约定，经责令整改后不能见效，甲方有权解除合同，乙方按甲方的要求无条件撤离现场，每推迟一天，承担甲方损失 元，已完成工程量其单价下浮＿＿％结算。
2、如甲方工程任务因建设单位原因缓建或停建等重大变化时，甲方和乙方可解除合同，并按规定支付已完工程量的价款。
十三、合同终止
双方合同全部责任履行完毕，本合同即告终止。
十四、合同份数：本合同一式四份，甲方三份、乙方一份。
十五、合同生效：本合同自双方负责人签字，甲方经营部登记备案后生效。
工程发包人：（公章） 劳务承包人：（公章）
项目负责人： 电话： 劳务负责人： 电话：
专业负责人： 电话： 现场负责人： 电话：
年月日
jht868.com小编精选
2023范文：施工合同精选
在这个飞速发展的社会，可少不了合同这个东西。合同要遵循平等互利，等价有偿的原则。施工合同是双方实现权利义务的重要基础，具有法律效力。施工合同的条款决定了合同签订双方的义务和权利，那么，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“2023范文：施工合同精选”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。
甲方：
乙方：
兹有乙方承接甲方贵州省惠水县“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：
1、施工内容
施工长约3.2KM、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。
2、安装说明
同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设；和谐路长约1.78公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。
3、相关施工数量、费用见价格表：
4、安装期限
在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯；和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。
5、质量标准及验收标准
工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。
按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。
6、付款方式
协议签定后由甲方预付合同款的给乙方；路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%；路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%；路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。
7、其他
在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。
8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2023推荐：道路施工安全协议书范本最新模板 (5篇)
道路施工安全协议书范本【篇一】
根据《沈阳铁路局营业线施工安全管理细化办法》37号、《沈阳铁路局车务系统施工安全细化办法》80号、《沈阳铁路局营业线施工例会制度》173号、为确保施工安全，经甲乙双方共同协商，签订如下协议：
一、工程概况：
1、施工项目：沈阳站候车大厅建造沈阳站重点旅客休息区。
2、作业内容：建造重点旅客休息区。
3、施工地点：沈阳站候车大厅美丽服务台。
4、施工时间：20xx年9月3日至20xx年9月5日（具体施工时间由沈阳站技术科提供时间为主）
5、影响范围：沈阳站候车大厅美丽服务台。
二、遵循技术标准、规程和规范：
施工中严格执行《沈阳铁路局营业线施工及安全管理细化办法》、《沈阳铁路局车务系统施工安全管理细化办法》、《沈阳铁路局营业线施工例会制度》、《中华人民共和国安全生产法》、《铁路安全保护条例》、《中华人民共和国铁路技术管理规程》、《沈阳铁路局行车组织规则》、《铁路工程施工安全技术规程》（纳入个系统相关规则）等有关文件规定的技术标准、规程和规范。
三、安全防护内容
1、施工材料进场有专人防护、看护。
2、设备安装规定施工区域（沈阳站候车大厅站台前美丽服务台南侧）
3、消防水桶、灭火器
四、措施：
1、施工单位在设备进场搬运人员搬运的时候设专人对车站设备以及乘客进行安装防护。
2、每个点位安装之前先有专人设定安全区域。
3、设备安装时安全区域四周有安全防护人员负责保证乘客远离安装现场。
4、动火、动焊有专人防护。
结合部分工：
1、甲方介绍施工内容，乙方核对施工计划。
2、甲方负责提出封锁或开通请求，乙方负责办理施工封锁、开通手续。
五、双方的安全责任、权利和义务
1、甲乙双方共同执行部、局有关施工安全管理规定，落实措施，确保施工绝对安全。
2、甲方：为确保旅客正常进站候车秩序，严格履行施工期间的安全责任。
3、乙方：对甲方施工作业范围的施工作业有权进行检查。按照施工方案，核对影响范围、安全措施及安全协议情况。
道路施工安全协议书范本(篇二)
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称：紫辰花园一期施工区东大门口至狮山路室外施工主干道长200米，宽4米沥青路面。
二、合同价款
一次性包死16万元（含发票税）
三、工期
20xx年10月底完成
四、付款方式
1、施工完成后经现场项目部和现场甲方代表验收合格之日起15日内支付90%，余下10%等一期项目竣工验收合格之日起10日内付清。
五、工程质量
1、对松软路基层进行保证质量要求的塘渣回填，并且压路机碾压3边。
2、路面结构：采用30厘米厚5米宽5%水泥石硝碎石稳定层，配合比水泥：石硝碎石碎石：水=319:5487:291，并且压路机碾压密实，密实度达到90%。路面层采用粗细搭配合理6厘米厚4米宽沥青。
3、满足施工验收规范合格要求，以及必须经项目部和现场甲方代表验收合格。
六、安全文明施工
1、乙方认真贯彻执行国家、地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、安全操作规程、安全生产工作规定；
4、单位严格执行安全管理制度，包括岗位的安全操作规程、岗位安全生产责任制、施工安全跟踪制度和定期安全检查、安全教育交底制度等；
5、乙方应对自身的施工过程中的安全负责，在其施工过程中给自身或其他方造成损失的，由乙方负责；
七、违约责任
1、本工程不得转包，一经发现甲方有权终止合同，由此产生的一切后果及经济损失全部由乙方承担。
2、必须确保项目一期施工期间的该室外施工道路的质量，施工期间如发生质量问题影响正常施工车辆运输将无条件修复，需要修复时应在接到甲方通知之日3天内前来修复；否则按每天罚款500元。
八、合同的生效、变更和终止
1、一式四份，甲方乙方各贰份，经双方代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。
2、合同的任何变更或补充，双方应充分协商，并另签署书面的协议方可生效。
3、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
时间：20xx年10月19日
道路施工安全协议书范本【篇三】
甲方：
乙方：
为确保广大司乘人员的行车安全，维护正常的交通秩序，保证施工顺利进行，实现“优质施工、安全施工”目标，按照谁主管谁负责的原则，由甲方对所辖高速公路范围内的一切施工进行统一管理。要求乙方：
一、施工前15天向交警大队提出书面申请，写明施工时间、施工地点、方案、图纸及安全防范措施；提供单位、车辆有关证件、车辆机械性能证明等资料。
二、开工进场前，施工管理人员应向所有进场施工人员介绍安全施工常识，施工现场应该遵守的安全规范和事故的基本常识。
三、每日施工时间为早8:00至下午17:00，施工期间严格按标准摆放标志。
四、施工车辆必须挂有施工作业警示标志牌。
五、人员必须着施工作业人员专用标志服，持有效证件，并与所驾车辆证件相符，上路施工车辆有行驶证、行车牌照，并在取得施工通行证后方可上路施工。
六、施工期间，现场必须至少常设一名具有安全工作资质、熟悉工作性质的专职安全员，负责全标段的安全生产教育、组织、检查和急救。
七、施工车辆进入高速公路施工时，必须服从交警检查、指挥。
八、乙方在施工完毕后，立即清理施工现场的一切工器具，并撤离车辆、人员等。经甲、乙双方验收现场确保道路畅通、安全后，方准撤离。
九、乙方在施工过程中，因施工问题造成的一切安全和交通事故，责任由乙方全部承担，与甲方无关。
十、本协议自签订之日起生效，双方应共同遵照执行，行驶各自的权利并履行各自的义务。
此协议一式两份，甲乙双方各一份。本合同自签订之日起生效。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
甲方单位盖章：
乙方单位盖章：
年 月 日
年 月 日
道路施工安全协议书范本(篇四)
发包方：_________(以下简称甲方)
承包方：_________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。
4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。
5、合同造价：暂定为人民币元整。
6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。
7、合同履约保证金
本工程不设置履约保证金。
8、结算办法
8、1按以下原则结算：
8、1、1按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。
8、1、2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
8、2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。
8、3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
9、工程质量
9、1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：
9、1、1混凝土层
混凝土采用设计规定的商品混凝土。
厚度误差：±10%厚度。
平整度误差：小于10mm。
宽度：不小于设计规定。
9、1、2塘渣基层
塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。
路基应有良好的排水系统;
路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;
必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。
不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。
道路中线标高允许误差±20mm。
平整度允许偏差：20mm。
宽度允许偏差：100mm。
9、2材料要求
9、2、1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
9、2、2道路基层塘渣要求采用清塘渣。
9、3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
9、4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
9、5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。
9、6路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
10、安全生产和文明施工：
10、1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。
10、2施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。
10、3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。
10、4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。
11、资料管理和竣工结算的有关规定：
11、1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。
11、2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。
11、3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。
11、4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。
12、付款办法：
12、1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。
12、2质量保修金按以下规定支付：
a)竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;
b)质量保修金不计利息。
12、3水电费用乙方自理。
13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(二)种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。
15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。
发包方：_________承包方：_________
代表：_________代表：_________
_________年_________月_________日 _________年_________月_________日
道路施工安全协议书范本(篇五)
协议单位：____________________________________
协议单位：____________________________________
工程项目：____________________________________
工程项目名称：____________________________________
二、工程项目期限：____________________________________
施工期限：从_______年______月_____日开始
至_____年______月_____日全部竣工
三、协议内容：____________________________________
为了认真执行国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针、政策法令、法规和有关规定，明确双方的安全生产责任，确保现场安全、文明施工管理工作，确保×××现场始终有良好的安全施工秩序，保证电厂正常的生产秩序和设备的安全运行，依据《中华人民共和国安全生产法》第四十条：____________________________________“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调”的规定。经双方协商同意，制定此协议，双方遵照履行。具体条款如下：
1、协议双方(以下简称双方)必须认真贯彻国家和电力建设行业法律法规、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策;严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，严格执行《电力建设安全工作规程》。
2、双方都必须建立安全管理组织体系，包括主管安全生产的领导、各级专职和兼职的安全人员。双方施工现场应明确工作现场总负责人和安全员，如果同时有几处工作，每处指定工作负责人(监护人)负责现场安全监护工作。
3、双方负责协调施工作业时的工程调度，必须服从****监理公司和*****XX公司工程管理部门的工作安排。
4、双方指定专人以书面形式负责相互联系、协调施工现场的安全管理、工作程序、施工调度等。
5、双方负责组织各自施工工序时，必须密切配合，场地尽量错开，减少干扰;无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密牢固的防护隔离设施，必要时必须设专人进行监护管理。
6、双方严禁随意拆除对方设置的隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施;必须拆除时。以书面形式征得原搭设单位的同意，在施工完毕后立即恢复原状，并经原搭设单位验收;如不能在一个作业班内施工完毕，必须采取有效的防护措施;严禁乱动非工作范围内的设备、机具及安全设施。
7、双方必须保持交叉作业场所的通道畅通;有危险的出入口处设围栏或悬挂警告牌，必要时派专人进行监护。
8、双方施工时，工具、材料、边角料等严禁上下投掷，应用工具袋、或吊箱吊运。并派人现场监护严禁在吊物下方接料及禁止他人逗留。
9、双方进行大型交叉施工作业时，必须制定有针对性，操作性强的安全措施，经监理批准。进行开工交底后才允许施工。
10、双方对各自的施工区域设置警戒标识。
11、双方对各自的施工区域进行治安保卫工作。不得随意动用对方的待安装设备、施工机具、材料等，双方在施工时要做好双方的成品保护工作。
12、未经对方许可，施工人员不得进入对方施工区域，如进入对方区域施工，必须服从对方负责人的安全管理。否则发生人身事故由自身所在单位承担责任。
13、由于违反《电力建设安全工作规程》等规定，造成对方正常施工人员人身事故，由肇事单位承担责任。
14、签约双方按该协议执行，对违反协议或给对方造成损失者按相关制度、纪要执行，以上未尽事宜由监理、建设单位协调解决。
15、该协议双方签字后开始执行。
协议代表签字(加盖章)：____________________________协议代表签字(加盖章)：____________________________________
协议签字日期：____________________________________协议签字日期：____________________________________
监理单位代表签字：________________________________建设单位代表签字：____________________________________
签字日期：____________________________________签字日期：____________________________________
注：协议书施工单位双方各存一份、监理一份、电厂工程部一份
班组施工合同书2023版
以下是小编为大家准备的合同范本，仅供参考!
发包方： xx项目部(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况：
工程名称： xxx3#、4# 桥梁工程
工程地点： 苏州市浒关镇
工程工期： 50 天
第二条：承包范围
永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。
第三条：承包方式
本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条：双方责任和义务
一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务
1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。
5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
第五条：材料管理
1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。
4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。
其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
施工协议书范本推荐2023
工程施工安全协议书范本
建设单位(以下简称甲方)：_________
承包单位(以下简称乙方)：_________
工程名称：_________
工程地点：_________
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
三、协议内容：
(一)登高上架要求
1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。
2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。
4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
(二)用电要求
1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。
2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。