阅读推荐：翡翠买卖五篇。
在我们的生活中，当我们进行买卖时，但是有很多人都忽视买卖合同的存在。签订合同可以防范可能存在的风险，签订合同时要注意把相关事项以书面形式全部写进合同里。一份合乎法律规定的买卖合同是怎样的呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“阅读推荐：翡翠买卖五篇”，仅供参考，大家一起来看看吧。
翡翠买卖【篇一】
甲方：______________________乙方：______________________
甲乙双方本着平等、自愿原则，双方无异议签字后本合同立即生效。具体内容如下：______________________
一、甲方优惠价批发给乙方天然缅甸翡翠38件，甲方保证全部天然缅甸翡翠a货。品名-规格列表如下：
1.满绿纯透冰种翡翠如意挂件、规格：_____________________mm,重10.1g=________元
2.冰种极品金黄红翡巧雕松鹤延______年翡翠牌规格：_____________________cm重______g=________元
3.冰糯紫罗兰正绿三彩翡翠观音摆件规格：_____________________cm重______g=________元
4.冰种飘花圆条老镯子规格：_____________________cm重______g=________元
5.清.翡翠望子成龙精工牌规格：_____________________cm重______g=________元
6.湖水绿睛水冰种清透翡翠弥勒摆件规格：_____________________cm重______g=________元
7.翡翠冰种满绿正阳绿玉冲挂坠规格：_____________________cm重______g=________元
8.冰种清透睛水翡翠哪吒闹海大把件规格：_____________________cm重______g=________元
9.清.满绿正阳绿一路连升翡翠牌规格：_____________________cm重______g=________元
10.冰玻种漂正阳绿福瓜翡翠挂件规格：_____________________mm,重______g=________元
11.冰玻种三彩精工绝美a货翡翠鹰规格：_____________________cm重______g=________元
12.老坑玻璃种满绿起莹光翡翠如意规格：_____________________mm,重______g=________元
13.冰种紫罗兰黄翡、正阳绿三彩翡翠童子拜观音规格：_____________________cm重______g=________元
14.缅甸a货玻璃种满绿起荧镶钻马眼戒规格：_____________________cm重______g=________元
15.冰种满绿厚实寿桃翡翠玉佩规格：_____________________cm重______g=________元
16.精美冰种翡翠三彩巧雕包罗万象摆件规格：_____________________cm重______g=________元
17.冰地老坑种满绿正阳绿a货翡翠精工如意牌规格：_____________________cm重______g=________元
18.冰糯种正阳绿满绿节节高柱形翡翠平安牌规格：_____________________cm重______g=________元
19.冰种红翡双色巧雕王者归来规格：_____________________cm重______g=________元
20.极品冰种透亮完美红翡马鞍戒规格：_____________________cm重______g=________元
21.缅甸a货正阳绿冰种蛋面戒指规格：_____________________cm重______g=________元
22.冰种清透带正阳绿色根美工翡翠福禄寿大挂件规格：_____________________cm重______g=________元
23.满绿冰种正阳绿豌豆翡翠挂件规格：_____________________cm重______g=________元
24.极品冰玻种金丝种老坑满绿帝王旋纹翡翠玉勒规格：_____________________cm重______g=________元
25.冰种带菲飘花翡翠喜上眉梢玉佩规格：_____________________cm重______g=________元
26.高冰种玻璃地飘绿翡翠弥勒挂件规格：_____________________cm重______g=________元
27.冰种漂绿瓜翡翠挂件规格：_____________________cm重______g=________元
甲方(公章)：________________
法定代表人(签字)：___________
___________年__________月____日
乙方(公章)：________________
法定代表人(签字)：___________
__________年__________月____日
翡翠买卖【篇二】
甲方(出售方)：
乙方(购买方)：
根据民法典及相关法律的规定，甲乙双方本着平等、互惠的原则就乙方向甲方购买翡翠的相关事宜进行洽谈，经友好协商，达成如下协议：
一、物品基本情况
1、名称：
2、品种：
3、形态：
4、工艺：
5、品相：
6、图饰：
7、尺寸：_____*______*______MM左右，重约________g。
8、外观造型：
9、物品数量：
10、成交价格(元)大写：
二、付款方式
乙方应于本协议签署后的________日内，自行或委托第三方将货款打入甲方指定的银行账号。账户名：________________________。
三、交付和验收
1、交付时间：甲方应于收到全部款项后的同时将物品交付给乙方。
2、交付地点：________________。
3、甲方应按照本协议的约定向乙方交付物品，双方应于物品交付的同时进行验收，乙方接收甲方交付的物品后发生的风险概由乙方自行承担。
四、质量保证
乙方保证向甲方所销售商品品质和质量符合行业标准，如有质量问题，乙方须保证无条件退换，甲方也可解除合同，乙方全额退款。
五、违约责任
1、甲乙双方如逾期履行本协议约定义务的，每逾期一日违约方应向守约方支付成交价格________%的违约金，直至违约方实际履行义务之日止。
2、若甲方交付的物品不符合本协议约定的，乙方有权拒绝接收物品，同时甲方应按照成交价格________%的比例向乙方支付违约金。
六、其他约定
1、因履行本协议发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的向合同履行地的法院提起诉讼。
2、本协议一式________份，甲乙双方各执________份，经双方签字后生效。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议。
甲方：
地址：
企业注册号：
联系方式：
合同履行地：
签约时间：________年________月________日
乙方：
地址：
身份证号：
联系方式：
合同履行地：
签约时间：________年________月________日
翡翠买卖【篇三】
广东惠州的巽寮湾，有清澈碧绿的海水，细软洁白的沙滩，因此，获得了蓝色翡翠和天赐白金堤的美誉。
这一天，我们来到了美丽的巽寮湾。这里不仅有着清澈的海水，洁白的沙滩，还有着千姿百态的奇礁异石呢。这些石头形态各异，有的就像一只凶猛的海狮，张开血盆大口，向你扑来；有的像一只温顺的山羊，坐在你的身边，咩咩叫响；有的又像一只忠诚的大狗，站在你的家门前，为你看家护院。它们的造型千奇百怪，让人不由得赞叹大自然创造的一切是多么的神奇，简直就是巧夺天工呀！
走在一片犹如巨大白色海绵的沙滩上，远眺碧蓝的大海，仿佛已经和天空连成了一张蓝色的画卷，在海里游水的人们像一只只颜色各异的小鸟，展翅翱翔在这片蓝色的天空中，整一幅画充满着欢声笑语，让人忍不住想下海去戏水。
大海涨潮的时候，如果你靠在岸边游水的话，就会被流动的海水一起带动，一会儿被海水冲到沙滩上，一会儿又被海水冲了回去，就像是在玩摇摆木马，一会儿向前，一会儿向后，可好玩了！
海水退潮了，我们就在海边捡贝壳，告诉你这海水可调皮了，每当你看见一个漂亮的贝壳，趁着你正准备捡起来的时候，它就会用水一冲，跟着海水卷起来的沙子，遮挡住你正要捡起来的那个贝壳，因此，我们捡贝壳的速度就要迅速，不然的话，小心被调皮的海水给卷走呀！
巽寮湾不愧是一颗镶嵌在惠州的美丽的蓝色翡翠，而这里的奇礁异石也真是大自然用鬼斧神工打造的一道优美的风景线呀！
翡翠买卖【篇四】
国庆节到了，我们一家决定出去好好玩玩，去哪儿呢？为了避开长假的人山人海，爸爸提议去新开发的“翡翠湾”游玩。
“翡翠湾”？这个名字听起来很不错，说起翡翠，我的脑海里立刻浮现了“翠竹法身碧波潭，滴露玲珑透彩光”的诗句。既然有地名曰“翡翠湾”。那里自然应是碧波荡漾，浪花透明清澈，还应有一片温润如玉的沙滩吧！
一路上，我思绪飞扬，一湾碧水映衬着蓝天白云，太阳将耀眼的金光射向大地，金黄金黄的沙滩上欢腾着孩子们的身影，雪白的浪花哗哗地欢笑着涌到我脚下。嗯，浪花应该还会给我送来很多小鱼小虾、贝壳海星……
终于到了目的地，我四处张望，这就是翡翠湾？稀稀拉拉几个游客在海边走着，只见海面一片浑黄，海边是黑灰的砂石，还有硌脚的碎石、混浊的潮水带着包装袋、一次性饭盒等各种各样的垃圾涌上岸边，偶有死去的小鱼和螃蟹留在沙滩上，浪花发出低沉的“哗哗”声，仿佛在啜泣，名不副实，“翡翠湾”不翡翠啊！爸爸妈妈也不禁感叹：“这儿的污染有些严重啊！”我们匆匆离开翡翠湾结束了这段不美好的旅程。
我想：环境保护，人人有责，希望大家都能够加入到保护环境的队伍中让“翡翠湾”变得名副其实，让我们的地球更加美好！
翡翠买卖【篇五】
美丽的翡翠湖位于泰国南部的一个森林中，那里绿树成荫，鸟语花香，四季如春，一派生机盎然。
步入园林，首先映入眼帘的是那青翠的小水池。那几块巨大无比的石头，一块叠在另一块上面，错落有致，从上流下来的湖水到这里便飞泻而下，使劲拍打着水面。溅起无数的小水滴，在阳光的照射下，显得格外耀眼。我猜想这水应该就是翡翠湖中的水吧！
一路迎着溪流，随着树林，溪流时而宽，时而窄，时而缓，时而急，溪声也时时变换调子。这一片乔木，那一从榕树，很不热闹。茂密的参天大树，都从溪流中拔地而起，直入云霄。生活在树林中的小动物更是不计其数。这一只小巧玲珑的红蜻蜓，栖息在湖边的水草上，欢快地吮吸着晨间的露水；那一条巨蜥蜴在落叶丛中慢慢地爬行，它的肤色竟与树叶融为一体，让你分辨不出哪个是蜥蜴，哪个是树叶；最可怕可要数那随时都会在你身边出现的小青蛇了，它的身子又细又长，可它那舌头一伸一缩的，极为敏捷，不一会儿就捕来几只小飞虫，美美的饱餐一顿。
沿着树林大约走了一公里，就来到那美丽的翡翠湖。见到眼前的湖水，我终于知道它为什么叫翡翠湖了。原来，它形状呈椭圆形，水面清澈见底，再加上湖水绿的毫无瑕疵，犹如一块翡翠。它的名字应该就是由此而来的吧！我还发现，入园时看到的小水池，就是从翡翠湖水顺着山势流下来形成的。
翡翠湖真绿啊，绿得仿佛那是一块毫无瑕疵的翡翠；翡翠湖真静啊，静得仿佛可以听见小鱼儿吐泡泡的声音，远远望去，就像一面镜子；翡翠湖真清啊，清得可以看见水底的沙石和鱼儿们嬉戏玩耍的场景。真是“树木水流两相和，湖面无风镜未磨”啊！
我欣赏完翡翠湖的美丽景色，就原路返回，可翡翠湖的一草一树，一静一动都深深地印刻在我的脑海中。
JHt868.com买卖合同扩展阅读
合同阅读：买卖合同范本汇集五篇
在平时生活中进行买卖交易的时候，在买卖双方顺利达成交易时就要签订买卖合同。签订合同可以让双方更加的信任，签订买卖合同是双方不断协商谈判、利益博弈的过程。你知道怎样才能拟定出一份优质的买卖合同吗？以下是小编收集整理的“合同阅读：买卖合同范本汇集五篇”，仅供参考，大家一起来看看吧。
买卖合同(篇一)
合同签订前应注意事项
在签订二手房买卖合同前，购房者需要对售房者有较为全面的了解:
首先查看产权所有人的身份证件;房屋产权证上的产权所有人是一位还是几位共有?如果是几位共有，则共有人是否全部同意?出售房产时，房屋的产权共有人一定要全部同意。在签订房产买卖合同时，也要全部到场。如有特殊情况不能到场，需出具经过公证的委托书及代理人身份证件，由委托代理人替其签章。
第二，购房者要对即将进行交易的房产进行必要的了解。这主要包括售房提供的房屋产权证是否属实;房产面积多大;该房产用途是什么;是办公还是居住，或是其他;该房产有没有被司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或以其他形式限制房地产权利;该房产是否已设定抵押?根据《中华人民共和国担保法》的规定:抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;抵押人未通知抵押权人或者未告知受让人的，转让行为无效。在这里，如果该房产已设定抵押，那么抵押方即为售房者，抵押权人就是售房者将该房产抵押的第三方即某人、某公司或某银行;受让人就是购房者。这个规定的意思也就是售房者已将该房产抵押给第三方，在转让该房产时，并未通知第三方或未告知购房者此房已设定抵押，那么转让行为无效。只有在抵押登记注销或抵押权人同意的情况下，此房产方可进行买卖。
另外，还要注意该房产是否已设定租赁?如果该房产已经出租，则需要售房者提供该房产的承租方出具的在同等条件下放弃优先购买权的声明。同时购房者还要查询售房者与该房产的承租方所签订的租赁合同是否登记备案?
合同签订时应注意事项
购买二手房时，除了在签订二手房合同前，要对该房产有一个大体的了解外，在签订二手房合同时也需要注意以下问题:第一，需要准备的证明材料。购置房地产，购房者可能是一人，也可能是数人。无论哪种情况，都需要购房者准备好如下材料:1、身份证原件或护照原件及复印件;2、未成年人的户口簿或出生证明;3、有委托代理人，须提供经公证的委托书及代理人身份证。购房者如是境外人士，所提供的公证材料是外文的需到翻译公司翻译。境外人士提供的有些材料如委托书、同意书等必须经下列境内、外机构公证、认证后方为有效。
另外，要看清楚合同中的约定内容。这主要包括以下内容:当事人的名称或姓名、住所。这里主要是搞清当事人的具体情况、地址、联系办法等，以免出现欺诈情况;双方应向对方做详细清楚的介绍或调查;应写明是否共有财产、是否夫妻共同财产或家庭共同财产。
标的。这里应写明房屋位置、性质、面积、结构、格局、装修、设施设备等情况;同时还要写明房屋产权归属(要与第一条衔接)，房屋转卖是否有约束条件;是否存在房屋抵押或其他权利瑕疵;是否有私搭乱建部分;房屋的物业管理费用及其他交费状况;房屋相关文书资料的移交过程。
价款。这里也是很主要的内容，主要写明款;付款方式;付款条件;如何申请按揭贷款;定金;尾款等。
履行期限、地点、方式。这里主要写明交房时间;条件;办理相关手续的过程;配合与协调问题;双方应如何寻求中介公司、律师、评估机构等服务;各种税费、其他费用如何分摊;遇有上涨、下跌时如何处理。
违约责任。这里主要说明哪些系违约情形;如何承担违约责任;违约金、定金、赔偿金的计算与给付;在什么情况下可以免责;担保的形式;对违约金或定金的选择适用问题。
解决争议的方式。这里主要约定解决争议是采用仲裁方式还是诉讼方式，需要注意的是，如果双方同意采用仲裁的形式解决纠纷，应按照我国《仲裁法》的规定写清明确的条款。
合同生效条款。双方在此约定合同生效时间;生效或失效条件;当事人不能为自己的利益不正当地阻挠条件成就或不成就;生效或失效期限;致使合同无效的情形;几种无效的免责条款;当事人要求变更或撤消合同的条件;合同无效或被撤消后，财产如何进行返还。
合同中止、终止或解除条款。按照《合同法》第六十八条、第九十一条、第九十四条之规定，合同当事人可以中止、终止或解除房屋买卖合同。有必要在此明确约定合同中止、终止或解除的条件;上述情形中应履行的通知、协助、保密等义务;解除权的行使期限;补救措施;合同中止、终止或解除后，财产如何进行返还。
合同的变更与转让。在此约定合同的变更与转让的条件或不能进行变更、转让的禁止条款。
买卖合同(篇二)
出卖人(甲方)： 身份证号码：
买受人(乙方)： 身份证号码：
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。
一、甲方自愿将其位于屋(建筑面积平方米)以人民币元(大写：人民币)的价款出售给乙方。
二、乙方一次性支付甲方现金人民币万元( 大写 )。如乙方解除本合同，甲方不予退还。
三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。甲方提供建造本房屋的相关证明资料等作为交易依据。待过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由甲方负担。其他税费按有关法律规定负担。
四、本合同签订后，甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等全部权利一并转让给乙方。甲方承诺并保证乙方对该房屋享有完全的居住权以及处分权，甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其他任何方式的处分。
五、违约责任
1、甲方应当于甲方如不按合同规定的日期交付房屋，乙方有权解除本合同。合同解约后，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并向乙方赔偿经济损失 拾万 元。
2、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
3、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应返还乙方房屋价款。
4、如因规划部门、设计等部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
六、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的依法向买受人住所地的人民法院起诉。
七、特别约定
本合同生效后，甲方不得以任何方式主张合同无效，如本合同被有权机关认定为无效合同，则甲方应返还乙方所支付的全部房款，并赔偿乙方损失 元。
八、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲乙方各执一份。
甲方： 乙方：
20xx年3月20日 20xx年3月20日
买卖合同(篇三)
买方（需方）：合同编号:设备-001
卖方（供方）：签订地点：
签订时间：20xx-6-3
买卖双方就产品买卖事宜，经平等协商，达成一致，为明确双方的权利与义务，特根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定订立合同如下，以资共同遵守。
1.1 以上价格为到 有限公司交货的含税固定价，包含货款（含17%增值税）在内的买方为履行本合同所需支付的所有费用。吊装费、安装调试费、运输及运费由卖方承担。
2、目的地/交货地点：。
3、交货期：预付款付出后20个工作日内交货。
4、质保期：二年。
5、付款方式：预付30%，安装调试结束并达到国家技术标准后付60%，剩余10%质保金一年后支付。
5.1 设备采购合同以买方采购部、设备部及使用部门共同出具的验收报告作为支付质保金的依据。
5.2 鉴于质量异议及问题的解决需要一定的限制（时间），故买方接受卖方增值税发票并到税务机关进行认证抵扣的行为，不表明买方对卖方产品质量的最终确定；在有质量异议的情况下，该行为也不表明买方对应付款数额的最终确认。发票的认证抵扣行为不影响买方质量异议权和索赔权的行使。
6、原产地和制造商：
7、技术规格/质量标准：本合同项下卖方所提供货物的技术规格应与技术协议书或合同清单的标准相一致，货物还应符合国家标准及相关船级社标准和规范。
8、包装：卖方提供的全部货物应按照能够保障货物完好、安全运输的要求进行包装（可注明包装物材质），并有良好的防潮、防湿、防震、防锈和防粗野装卸等保护措施，以确保货物安全无损运抵 有限公司而不因上述原因使货物受损。由于包装不善引起的货物锈蚀、损失和丢失均由卖方承担。
9、单据
8.1单据：下列单据应随货同行：
（1）产品合格证书、质保书。
10、数量异议期、质量异议与保证期，买方对卖方交货数量的异议期限为买方收货后15日内。如当场验收，卖方送货人员应对数量差异签字确认，卖方在接到买方通知后立即派人前来核对处理。在不当场验收的情况下，买方收货人员在卖方砝码单（或送货单）上签字，不表示对卖方供货数量的最终确认。
11、产品质量侵权责任：因本合同项下卖方的产品质量而给买方及买方客户造成的质量侵权或买方及买方客户使用卖方的产品后而给第三方造成的侵权，均由卖方承担全部、最终责任，且由卖方负责举证责任。
12、违约责任
12.1.在履行合同的过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，
应及时以书面形式将理由和延误时间通知买方并需取得买方书面认可。未取得买方书面认可的一切理由，买方将不予承认，并且买方保留向卖方索取相关赔偿的权利。
12.2.由于买方原因延误，卖方交货期顺延。
13、争议的解决：因执行本合同或有关本合同所发生的一切争执，双方应友好协
商，如协商不成，应提交合同履行地人民法院诉讼解决。
14、合同生效
本合同由双方采办代表签字、并加盖合同章生效。定金及预付款合同在定
金或预付款到账之日起生效。本合同一式四份，双方各持二份。
买 方： 卖 方：
代表签字： 代表签字：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账号 ：
买卖合同(篇四)
（合同编号： ）
合同双方当事人：
出卖人：____________________________________________________
注册地址：__________________________________________________
营业执照注册号：____________________________________________
企业资质证书号：____________________________________________
法定代表人：_______________联系电话：_______________________
邮政编码：__________________________________________________
委托代理人：____________________地址：
邮政编码：_________ 联系电话：____________________
委托代理机构：
注册地址：__________________________________________________
营业执照注册号：____________________________________________
法定代表人：______________ 联系电话：__________________
邮政编码：__________________________________________________
买受人（须由其本人亲自填写，并确保所填联系方式真实可靠，以便能及时取得联系）：________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名：____________国籍：______________
【身份证】【护照】【营业执照注册号】_______________________
地址：____________________________________________________
邮政编码：________________ 联系电话：______________________
【委托代理人】【 】姓名：_____________国籍：_____________
地址：
邮政编码：________________ 联系电话：___________________
共有人：
姓名： 国籍：
【身份证】【护照】【 】
【委托代理人】【 】姓名： 国籍:
地址：
邮政编码： 联系电话：
委托代理机构：
注册地址：
营业执照注册号：
企业资质证书号：
法定代表人：
邮政编码： 联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商铺达成如下协议：
第一条 项目建设依据。
出卖人以 方式取得位于 、编号为___________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号为______________________。
该地块土地面积为 ，规划用途为 ，土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。
出卖人经批准，在上述地块上建设商铺，【现定名】【暂定名】_ 。建设工程规划许可证号为 ，施工许可证号为 。
________________________________________________________________________________________。
第二条 商铺销售依据。
买受人购买的商铺为【现房】【预售商品房】。预（销）售商品房批准机关为 ，商品房预售许可证号为 。
________________________________________________________________________________________。
第三条 买受人所购商铺的基本情况。
买受人购买的商铺（以下简称该商铺，其商铺平面图见本合同附件一，编号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：
买卖合同(篇五)
买方：__________________________卖方：__________________________
买方经办人：____________________卖方经办人：____________________
买方E-Mail：____________________卖方E-Mail：____________________
合同签定地点：__________________用户编码：______________________
合同签定时间：__________________合同编码：______________________
买卖双方经友好协商，达成以下协议：
1．产品名称、型号及规格、数量、到货期、单价及运输费、包装费、保险费、合同总金额
序号
产品名称
产品型号及规格
单位
数量
到货期
单价(人民币￥)(单位：元)
金额(人民币￥)(单位：元)
1
2
3
4
5
运费费用：
包装费用：
运输货物保险费用：
合同总金额(大写)：
合计(小写)：
2．产品验收
质量标准：产品验收质量标准按生产厂家的产品质量标准执行。
对于卖方出售给买方的货物卖方保证：均为上述标明的原厂家生产或原厂家认可的产地制造的产品。均不得有曾使用过的产品、残次品、不合格产品。
买方如发现产品存在质量问题，在收到货物后____天内应及时向卖方反映，并发给卖方对产品质量质疑的书面意见，卖方应根据买方的要求及时与生产厂方联系，并负责最终妥善解决。
3．交货地点：买方填写 ____________________________________________________
4．发运方式及运输
保险的价格计算：
买方选择发运方式：
○特快专递：小于等于200克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过200克再加10元。
○航空快递：小于等于500克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过500克再加10元。
○平邮包裹：小于等于1千克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过1千克再加10元。
○航空运输：小于等于45千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。
○铁路快运：小于等于5千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。
以下小件产品的参考收费标准不按以上收费标准计算：
每件包裹重量在0.2千克左右的贵重IC：如内存，CPU等 40元/个（块）
每件包裹重量在0.5千克左右的配件：显卡，声卡，硬盘等60元/个（块）
每件包裹重量在1千克左右的配件和小设备：主板，光驱，数码相机等100元/个（块）
注意上述收费不包括包装费、保险费。
买方选择投保金额：
买方要求按所填的投保金额上保险__________人民币：元
保险费率按○1%（特快专递）○0.5%（航空快递）○0.3%（平邮包裹，航空运输，铁路快运）
5．包装方式
买方选择包装方式：
○厂家原包装（或供方散包）加邮局硬纸盒包装：小于等于200克货物包装费20元；
翡翠买卖合同范本
甲方（出售方）：
乙方（购买方）：
根据合同法及相关法律的规定，甲乙双方本着平等、互惠的原则就乙方向甲方购买翡翠的相关事宜进行洽谈，经友好协商，达成如下协议：
一、物品基本情况
1、名称：
2、品种：
3、形态：
4、工艺：
5、品相：
6、图饰：
7、尺寸：_____*______*______MM左右，重约________g。
8、外观造型：
9、物品数量：
10、成交价格（元）大写：
二、付款方式
乙方应于本协议签署后的________日内，自行或委托第三方将货款打入甲方指定的银行账号。账户名：________________________。
三、交付和验收
1、交付时间：甲方应于收到全部款项后的同时将物品交付给乙方。
2、交付地点：________________。
3、甲方应按照本协议的约定向乙方交付物品，双方应于物品交付的同时进行验收，乙方接收甲方交付的物品后发生的风险概由乙方自行承担。
四、质量保证
乙方保证向甲方所销售商品品质和质量符合行业标准，如有质量问题，乙方须保证无条件退换，甲方也可解除合同，乙方全额退款。
五、违约责任
1、甲乙双方如逾期履行本协议约定义务的，每逾期一日违约方应向守约方支付成交价格________%的违约金，直至违约方实际履行义务之日止。
2、若甲方交付的物品不符合本协议约定的，乙方有权拒绝接收物品，同时甲方应按照成交价格________%的比例向乙方支付违约金。
六、其他约定
1、因履行本协议发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的向合同履行地的法院提起诉讼。
2、本协议一式________份，甲乙双方各执________份，经双方签字后生效。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议。
甲方：
地址：
企业注册号：
联系方式：
合同履行地：
签约时间：________年________月________日
乙方：
地址：
身份证号：
联系方式：
合同履行地：
签约时间：________年________月________日
编辑精选： 翡翠买卖合同集锦(6篇)
翡翠买卖合同【篇一】
出卖方：______以下简称甲方；
购买方：______以下简称乙方。
根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守。
第一条 乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的。
第二条 上述房产的交易价格：___________________。
第三条 付款时间与办法：
1、乙方应于__年__月__日前向甲方付清房产款项（交款日期以汇款时）。
2、乙方面交给甲方现金____元；其余_________元均由乙方。
第四条 甲方应于__年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。
第五条 税费分担
1、甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的___%的交易费；
2、乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费；
第六条 违约责任
1、乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分；
2、甲方必须按期将房产交付甲方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违；
第七条 本合同主体
1、甲方是____、____、____、____，共____人，委托代理人____即甲方代表人。
2、乙方是____单位，代表人是____。
第八条 本合同经国家公证机关____公证处公证。
第九条 本合同一式__份。甲方产权人各一份。乙方一份。____房产管理局、____公证处各一份。
甲方：____
乙方：____
20xx年xx月xx日
翡翠买卖合同【篇二】
供货方(甲方)：
购货方(乙方)：
为维护双方的权利和义务，明确双方的责任，甲乙双方根据《合同法》及相关法律法规的规定，经双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方供应商品，达成如下商品购销合同协议，以期双方共同遵守：
一、商品的供应
1、甲方向乙方供应商品的品种、数量以甲、乙双方签字确认并盖章的订单为准。
二、商品的质量
1、甲方向乙方供应的商品的质量应当符合该商品的国家标准，行业标准，没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。
2、在甲方每次向乙方供应商品时，双方可在订单上对该商品的具体质量标准进行约定。甲方在供应乙方商品的同时应当提交所供应商品合格证或质量保证书。
三、商品的价格
1、甲方向乙方供应的商品，除要执行国家订价或国家指导价的，均由双方协商订价。
2、基于保护商业秘密的需要，甲方供应的商品交易价格以双方盖章确认的报价单为准，报价单为每一具体商品供货合同的组成部分。
3、甲乙双方积极配合，维护所经营商品的市场零售价的相对稳定和统一。甲方向乙方供应的商品的价格不得高于当地市场价格。
4、甲方在供货价发生提价变动时，应提前三十天书面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可执行。否则，乙方仍按旧价和甲方进行结算，并允许乙方在提价生效前的订单有效，以旧价进货。
四、商品的包装方式
1、甲方向乙方供应的商品的包装应当按照国家规定的通用方式。没有通用的方式，应当采取足以保护商品的包装方式，保证商品安全、卫生地运抵乙方。
2、甲方商品包装之标示应符合国家法律法规的规定，对于产地、原材料、用途、使用方法、警示语、保质期、生产期、保质条件等必须有清晰的标示。
3、双方可在订单中订明具体商品的包装方式标准，乙方可要求在供应乙方的商品贴上货号、条码、标签。商品的包装费用由甲方负担。
五、供应商品的期限、地点、方式
1、乙方自 年 月 日起至 年 月 日止向甲方采购货品。
2、订单期限和供货期限由具体的订单规定。
3、若乙方更改订单，甲方在收到该更改通知后 日内未提出书面异议的，则视为甲方同意按更改后的订单交货。
4、供货的地点由具体的订单指定。
5、供货方式采用甲方一次性送货，除非乙方要求甲方分开送货。
6、甲方交货时，应提供乙方的订单复印本，并采用乙方规定的送货单填写模式列明送货的各项商品数量。
7、送货的运费有甲方负责
六、检验的标准与方式
1、对于甲方供应的货物，乙方在验收时采用本协议第二条之标准做为质量检验标准。
2、乙方收货时仅对甲方所供应物的数量的进行验收或只对货物进行抽检。
七、供应商品的退货
1、甲方须保证无条件退换有质量问题的商品(如变质、破碎等);无条件退回不符合或违反国家相关法律法规规定的商品。
2、在保质期内，乙方在符合货物规定的保质条件下保管该货品，如发现甲方所供货物有质量问题，乙方均可向甲方提出质量争议，甲方应负全部责任。而且乙方因质量问题的退货不受时间限制。
3、甲方同意为乙方更换保质期剩余两个月内的产品(个别保质期较短的商品除外)。
4、甲方在应该退货时，在乙方通知两次甲方仍不处理的，乙方当已退货处理，直接在应付货款中扣除该批货款，并在一个月后销毁该批商品。
5、所有情况下的退货运费有甲方负责
八、货款结算方式
1、实销实结：甲乙双方在双方对单后 天内为甲方结算货款。
2、乙方支付方式为(A、电汇;B、支票;C、现金)。
3、甲方结算时须按提供合法增值税发票，如因甲方提供违法的增值税发票，致使乙方受到税务机关的查处或罚款的，由此产生的一切后果和费用由甲方单方面负责。
十、违约责任
1.甲方违反合同约定，多交或少交商品，乙方有权拒收多交的商品，一切经济损失由甲方负担;甲方少交商品，如造成乙方经济损失甲方应负赔偿责任。如果乙方仍然需要少交部分的商品，甲方应当继续供应少交的商品。
2.乙方不得无故拒收甲方按合同供应的商品，造成甲方经济损失的，应当予以赔偿。
3.甲方向乙方供应的商品不符合质量标准的，或提供假冒伪劣、变质、变味的产品，导致乙方遭受相关政府部门或引致乙方顾客的投诉，乙方有权退货，由此造成的经济损失由甲方承担。乙方可单方面终止本合同，并保留追究甲方赔偿乙方商誉损失的权利。
十一、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当协商解决，协商不成，双方选择中山市人民法院诉讼解决。
十二、本合同在合同所列附件齐全，并甲方为单位时，双方法定代表人签署及加盖公章后生效;甲方为自然人时，自然人、乙方法定代表人签署及加盖手指模、公章后生效。
十三、本合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商签定补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
翡翠买卖合同【篇三】
第一条卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：车主名称：；号牌号码：；厂牌型号：；初次登记日期：；发动机号：；车架号：；养路费缴付有效期从至；最近一次年检时间：；行使公里数：；车辆使用性质：□客运、□货运、□出租、□租赁、□非营运、□其他；车辆上（是/否）存在抵押权。
第二条车款及交验车
1、车款为（不含税费）元；大写：。买方应于年月日在（地点）同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以（现金、支票、汇票）的方式自验收审验无误之日起日内向卖方支付车款的%，待办理完过户手续后再即时支付剩余车款。
2、卖方应在收到第一笔车款后日内交付车辆及相关文件，并协助买方在15个工作日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为：。
3、相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、车辆购臵附加费凭证、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴付凭证、销售旧机动车委托书。
第三条双方权利义务
1、卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处分权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2、卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3、买方应按照约定的时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4、卖方收取车款后，应开具合法、规范的收款凭证。
5、买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。
6、车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责。
翡翠买卖合同【篇四】
（20xx）闵民二（商）初字第305号
原告A精密工业（上海）有限公司，住所地上海市××工业区××路××号。
法定代表人唐a，董事长。
委托代理人朱a，上海A律师事务所律师。
被告B机模厂，住所地××省××市××路××号。
被告B机模厂未作答辩，亦未提供证据。
经对原告A精密工业（上海）有限公司提供的证据进行质证、并结合当事人的陈述，本院确认原告A精密工业（上海）有限公司诉称事实属实。
本院另查明，原告A精密工业（上海）有限公司出具的四份增值税发票，被告B机模厂已在相关部门作了认证、抵扣。
本院认为，原告A精密工业（上海）有限公司与被告B机模厂之间签订的.《买卖合同》系合同当事人的真实意思表示，内容不违背国家法律、行政法规的强制性规定，也不具有《中华人民共和国合同法》规定的无效合同的其他要件，该合同当属有效，合同的条款对合同当事人具有拘束力。
被告B机模厂经本院传票传唤后无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为其放弃自己的抗辩等其他诉讼权利，对此产生的法律后果应由其承担。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：
一、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内，支付原告A精密工业（上海）有限公司货款余额74，979。35元；
二、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内，偿付原告A精密工业（上海）有限公司以货款74，979。35元为本金计，自20xx年4月1日起至判决生效日止，以中国人民银行同期贷款利率计算的利息。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取计874。06元，由被告B机模厂负担（于本判决生效后十日内向原告A精密工业（上海）有限公司直接支付）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院（立案庭）递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审 判 员 杨 琼
xx四月二十七日
书 记 员 汤晓音
翡翠买卖合同(篇五)
甲方(出卖方):
乙方(购买方):
经甲乙双方自愿协商达成如下买卖协议:
一、买卖标的物及价款。
甲方愿将其位于平旺乡马营新村十里河林场以东水渠两旁所有柳树及马营新村十里河大桥低以南水渠两旁所有柳树共计40棵出售给乙方，总价款为3万元。
二、甲方的权利与义务。
1、 甲方按照约定收取乙方购买柳树押金5000元人民币及货款。
2、 甲方承诺有出售上述柳树的绝对的、合法的、完全的处分权，保证无任何权属争议和经济纠纷，否则，甲方愿意承担因此给乙方造成的一切经济损失。
3、 为乙方提供采挖树木的便利条件，负责处理采挖、运输树木过程中的一切纠纷及各部门、村委、人员阻碍、干涉、刁难等不利于采挖、运输、买卖的一切行为。否则，甲方愿意承担因此给乙方所造成的人工费、机械租凭费等一切经济损失。保证乙方的工作顺利进行。
甲方收款应当向乙方提供相应的合法字据，否则，乙方有权拒绝付款。
三、乙方的权利与义务。
乙方自行采挖树木，所挖产品均归乙方所有。采挖开始时，付给甲方押金5000元，采挖过程中每运走3、5棵柳树付给甲方相近的款项3000元，收尾时与押金一并结算.
合同文本：本合同一式二份，双方各执一份。
合同效力：本合同经买卖双方签字按手印后生效。
甲方(签字)： (手印) 联系方式：
乙方(签字)：(手印) 联系方式：
年月日
翡翠买卖合同【篇六】
甲方：______________________乙方：______________________
甲乙双方本着平等、自愿原则，双方无异议签字后本合同立即生效。具体内容如下：______________________
一、甲方优惠价批发给乙方天然缅甸翡翠38件，甲方保证全部天然缅甸翡翠a货。品名-规格列表如下：
1.满绿纯透冰种翡翠如意挂件、规格：_____________________mm,重10.1g=________元
2.冰种极品金黄红翡巧雕松鹤延______年翡翠牌规格：_____________________cm重______g=________元
3.冰糯紫罗兰正绿三彩翡翠观音摆件规格：_____________________cm重______g=________元
4.冰种飘花圆条老镯子规格：_____________________cm重______g=________元
5.清.翡翠望子成龙精工牌规格：_____________________cm重______g=________元
6.湖水绿睛水冰种清透翡翠弥勒摆件规格：_____________________cm重______g=________元
7.翡翠冰种满绿正阳绿玉冲挂坠规格：_____________________cm重______g=________元
8.冰种清透睛水翡翠哪吒闹海大把件规格：_____________________cm重______g=________元
9.清.满绿正阳绿一路连升翡翠牌规格：_____________________cm重______g=________元
10.冰玻种漂正阳绿福瓜翡翠挂件规格：_____________________mm,重______g=________元
11.冰玻种三彩精工绝美a货翡翠鹰规格：_____________________cm重______g=________元
12.老坑玻璃种满绿起莹光翡翠如意规格：_____________________mm,重______g=________元
13.冰种紫罗兰黄翡、正阳绿三彩翡翠童子拜观音规格：_____________________cm重______g=________元
14.缅甸a货玻璃种满绿起荧镶钻马眼戒规格：_____________________cm重______g=________元
15.冰种满绿厚实寿桃翡翠玉佩规格：_____________________cm重______g=________元
16.精美冰种翡翠三彩巧雕包罗万象摆件规格：_____________________cm重______g=________元
17.冰地老坑种满绿正阳绿a货翡翠精工如意牌规格：_____________________cm重______g=________元
18.冰糯种正阳绿满绿节节高柱形翡翠平安牌规格：_____________________cm重______g=________元
19.冰种红翡双色巧雕王者归来规格：_____________________cm重______g=________元
20.极品冰种透亮完美红翡马鞍戒规格：_____________________cm重______g=________元
21.缅甸a货正阳绿冰种蛋面戒指规格：_____________________cm重______g=________元
22.冰种清透带正阳绿色根美工翡翠福禄寿大挂件规格：_____________________cm重______g=________元
23.满绿冰种正阳绿豌豆翡翠挂件规格：_____________________cm重______g=________元
24.极品冰玻种金丝种老坑满绿帝王旋纹翡翠玉勒规格：_____________________cm重______g=________元
25.冰种带菲飘花翡翠喜上眉梢玉佩规格：_____________________cm重______g=________元
26.高冰种玻璃地飘绿翡翠弥勒挂件规格：_____________________cm重______g=________元
27.冰种漂绿瓜翡翠挂件规格：_____________________cm重______g=________元
甲方(公章)：________________
法定代表人(签字)：___________
___________年__________月____日
乙方(公章)：________________
法定代表人(签字)：___________
__________年__________月____日
阅读推荐：门市买卖合同(130字)
门市买卖合同(篇一)
出卖方：______以下简称甲方；
购买方：______以下简称乙方。
根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守。
第一条 乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的。
第二条 上述房产的交易价格：___________________。
第三条 付款时间与办法：
1、乙方应于__年__月__日前向甲方付清房产款项（交款日期以汇款时）。
2、乙方面交给甲方现金____元；其余_________元均由乙方。
第四条 甲方应于__年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。
第五条 税费分担
1、甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的___%的交易费；
2、乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费；
第六条 违约责任
1、乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分；
2、甲方必须按期将房产交付甲方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违；
第七条 本合同主体
1、甲方是____、____、____、____，共____人，委托代理人____即甲方代表人。
2、乙方是____单位，代表人是____。
第八条 本合同经国家公证机关____公证处公证。
第九条 本合同一式__份。甲方产权人各一份。乙方一份。____房产管理局、____公证处各一份。
甲方：____
乙方：____
20xx年xx月xx日
门市买卖合同(篇二)
（20xx）闵民二（商）初字第305号
原告A精密工业（上海）有限公司，住所地上海市××工业区××路××号。
法定代表人唐a，董事长。
委托代理人朱a，上海A律师事务所律师。
被告B机模厂，住所地××省××市××路××号。
被告B机模厂未作答辩，亦未提供证据。
经对原告A精密工业（上海）有限公司提供的证据进行质证、并结合当事人的陈述，本院确认原告A精密工业（上海）有限公司诉称事实属实。
本院另查明，原告A精密工业（上海）有限公司出具的四份增值税发票，被告B机模厂已在相关部门作了认证、抵扣。
本院认为，原告A精密工业（上海）有限公司与被告B机模厂之间签订的.《买卖合同》系合同当事人的真实意思表示，内容不违背国家法律、行政法规的强制性规定，也不具有《中华人民共和国合同法》规定的无效合同的其他要件，该合同当属有效，合同的条款对合同当事人具有拘束力。
被告B机模厂经本院传票传唤后无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为其放弃自己的抗辩等其他诉讼权利，对此产生的法律后果应由其承担。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：
一、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内，支付原告A精密工业（上海）有限公司货款余额74，979。35元；
二、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内，偿付原告A精密工业（上海）有限公司以货款74，979。35元为本金计，自20xx年4月1日起至判决生效日止，以中国人民银行同期贷款利率计算的利息。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取计874。06元，由被告B机模厂负担（于本判决生效后十日内向原告A精密工业（上海）有限公司直接支付）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院（立案庭）递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审 判 员 杨 琼
xx四月二十七日
书 记 员 汤晓音
门市买卖合同(篇三)
甲方(出卖方):
乙方(购买方):
经甲乙双方自愿协商达成如下买卖协议:
一、买卖标的物及价款。
甲方愿将其位于平旺乡马营新村十里河林场以东水渠两旁所有柳树及马营新村十里河大桥低以南水渠两旁所有柳树共计40棵出售给乙方，总价款为3万元。
二、甲方的权利与义务。
1、 甲方按照约定收取乙方购买柳树押金5000元人民币及货款。
2、 甲方承诺有出售上述柳树的绝对的、合法的、完全的处分权，保证无任何权属争议和经济纠纷，否则，甲方愿意承担因此给乙方造成的一切经济损失。
3、 为乙方提供采挖树木的便利条件，负责处理采挖、运输树木过程中的一切纠纷及各部门、村委、人员阻碍、干涉、刁难等不利于采挖、运输、买卖的一切行为。否则，甲方愿意承担因此给乙方所造成的人工费、机械租凭费等一切经济损失。保证乙方的工作顺利进行。
甲方收款应当向乙方提供相应的合法字据，否则，乙方有权拒绝付款。
三、乙方的权利与义务。
乙方自行采挖树木，所挖产品均归乙方所有。采挖开始时，付给甲方押金5000元，采挖过程中每运走3、5棵柳树付给甲方相近的款项3000元，收尾时与押金一并结算.
合同文本：本合同一式二份，双方各执一份。
合同效力：本合同经买卖双方签字按手印后生效。
甲方(签字)： (手印) 联系方式：
乙方(签字)：(手印) 联系方式：
年月日
门市买卖合同【篇四】
甲方（出卖方）：
乙方（买受方）：
甲方改造重建办公大楼，临南路一、二层全部建为门市，对外销售。乙方为长期、稳定发展业务，计划购买甲方门市一套，作为营业门店使用。双方达成以下协议：
一、乙方购买门市，位置在南路西侧，xx办公楼1、2层，从南数第五间、第六间、第七间、上下两层共陆间，建筑结构为全框架结构，建筑面积共计387。4平方米。
二、门市现房销售价双方商定每平方米xx元，共合计房款叁佰壹拾柒万陆仟陆佰捌拾元整。
三、付款：门市交付乙方之日，乙方先付给甲方xx元，余款xx万元以分期付款的方式三年内全部付清甲方，每年付款xx万元，利息按月息0。6225%计算，每月清交当月利息。
四、乙方所购门市的产权手续，由甲方负责办理。
五、门市使用期间水电暖的使用，如需协调，甲方负责协调事宜。
本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
阅读推荐：股份买卖合同850字
股份买卖合同(篇一)
出卖方：______以下简称甲方；
购买方：______以下简称乙方。
根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守。
第一条 乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的。
第二条 上述房产的交易价格：___________________。
第三条 付款时间与办法：
1、乙方应于__年__月__日前向甲方付清房产款项（交款日期以汇款时）。
2、乙方面交给甲方现金____元；其余_________元均由乙方。
第四条 甲方应于__年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。
第五条 税费分担
1、甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的___%的交易费；
2、乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费；
第六条 违约责任
1、乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分；
2、甲方必须按期将房产交付甲方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违；
第七条 本合同主体
1、甲方是____、____、____、____，共____人，委托代理人____即甲方代表人。
2、乙方是____单位，代表人是____。
第八条 本合同经国家公证机关____公证处公证。
第九条 本合同一式__份。甲方产权人各一份。乙方一份。____房产管理局、____公证处各一份。
甲方：____
乙方：____
20xx年xx月xx日
股份买卖合同(篇二)
甲方（需方）：xxxxx有限公司卢氏迎宾馆（以下简称为甲方）
乙方（供方）：三门峡市xxxxx专卖店（以下简称为乙方）
通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目 全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责；颜色按乙方送交的样板颜色规定；如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责；质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起 1 年为限。
三、交货时间、地点、方式：
乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求（甲方以传真或电话通知交货量和交货日期），采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的xxxx酒店工地一楼，即xxxx市xxxx路与xxxx路交会处东北侧xxxx酒店一楼。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险（即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责）费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏；包装物由甲方或施工单位负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责；施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出：乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证；如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。
八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家和省、部（委）或行业规定的标准要求随瓷砖提供（应）备品、配件、工具数量。
九、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元（￥50，000元），每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的 50% （含定金5万元）；施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60% （含5万元定金和前一次付款）；余下所供瓷砖货款的40%购买一间（套）产权式客房。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票；发票在甲方支付第二笔
款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
十、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计（支）付违约金，并赔偿施工单位的误工费用；如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计（付）违约金。
十一、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决；协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十二、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要；其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：
委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：
地址：地址：
联系人： 联系人：
联系电话：xxxx—8625318 联系电话：
开户银行：
帐号：
签订地点：xxxx省xxxx市 签订时间：20xx年7 月 日
股份买卖合同【篇三】
买方：___合同编号：_____
卖方：__签约日期：______
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，双方本着平等互利的原则协商一致签订本合同。
一、产品名称、型号、数量、金额：如本合同之报价单(编号：)
如买方有订制商品，有关型号及式样以双方确认之定制品样稿确认单为准。
二、合同产品总额：人民币_万__仟__佰__拾__元__角__分;即RMB元，两者不符以中文数字为准。对产品报价，买方应承担保密责任。
三、付款条件
一、预付款__元。买方应在本合同签订后的三日内，给付卖方上述预付款，预付款兑现后始进行出货。若买方逾期给付预付款，则卖方有权相应顺延交货时间并不承担任何责任，若逾期达三十天以上，卖方可以单方解除合同并要求买方支付合同总金额20%的违约金。
二、到货款__元。双方约定在年月日付清合同全款。
三、买方完全付清货款之时，即为货物所有权转移之时。
四、买方无法对全部货物进行验收时，须对已验收部分按合同约定价格交付相应之货款。
五、此合同价款为含税金额。
四、付款方式：
一、买方应以下列形式之一向卖方付款：□转帐支票□银行汇票□现金。
二、买方应在票据上注明卖方全称和金额，将货款汇入卖方指定的帐户。
三、如上述付款方式或帐户发生改变，卖方应以书面形式(并加盖公章)告知买方。
五、交货时间：__年__月__日前。买方要求延期交货应于交货日7天前通知卖方。
六、交货地点：_。
七、交货方式：卖方送货，运费由卖方负担。货物在运输过程中，未曾到达买方指定交货地点前，发生损坏或灭失的风险有卖方承担;货物自运至合同指定地点后，发生损坏或灭失的风险由买方承担。
买方提货，运费由买方负担，货物自移交买方或买方委托之第一承运人后风险由买方承担。
八、安装调试：组装期：交货后__天。
一、买方应于卖方交货期前7日确认组装现场已具备安装条件，否则造成组装延误及损失，卖方不承担责任。
二、卖方根据买方确认签字后之平面设计图纸负责产品安装调试，买方在签字确认后不得对该设计图纸再行更改。如卖方同意更改，由此产生的额外费用由买方承担。
三、买方负责提供货运电梯、安装场地照明。若买方无法提供，所需额外费用应由买方承担。
九、货物接收和验收：
一、卖方依合同所订交货时间将货物运至指定地点时，买方应即时接收并妥善保管全部货物，同时支付完合同第三条第2项之到货款;如买方不即时接受全部货物，须支付卖方的来回运费及额外产生的仓储费并赔偿卖方损失。
二、买方应在组装完毕后三日内按设计图纸、报价单及卖方承诺的品质标准进行验收，验收完成(木制商品买方
同意组装完毕后即验收)后签发验收合格证明。如有异议应在此期限内以书面形式向卖方提出。买方无异议或在期限内不验收或认为产品质量有问题却怠于以书面形式通知卖方则视为验收合格。
三、买方应在相关验收单上签字(买方承办人)或盖章(公章或合同专用章)。
十、品质保证：
一、卖方保证产品质量(木制产品存在的天然色差、牛皮产品存在的自然疤痕除外)。
二、卖方按照保用服务细则提供服务。
十一、违约责任：
(一)、卖方责任：
一、卖方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾等)逾期交货未超过30日(含30日)的，应支付逾期不能交货部分之货款万分之五/天的违约金，若逾期交货超过30日，则适用本款第2项之规定。
二、卖方非因不可抗力而不能交货，或逾期交货超过30日，卖方须按照不能交货部分货款总额的20%承担违约责任。
(二)、买方责任：
一、本合同经买卖双方签章生效后，买方非因不可抗力单方面提出解除合同，应向卖方支付合同总金额20%的违约金。
二、报价单上所列产品及其颜色不得任意退、换(除质量问题)，如买方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾等)要求退、换、则：
1)订制品、桌屏、高隔间，卖方不接受退换。
2)其他类商品退、换，以售价之20%收取赔偿金，运输费用买方需另行承担。
3)有损坏者不接受退、换。买方对其他未退、换部分按本合同要求进行验收和付款。
三、买方逾期付款，则应支付逾期付款金额的万分之五/天的违约金。
四、买方要求逾期交货2周以上，卖方以每万元货物每天5元计仓储费;逾期交货达30天以上者，买方除承担仓储费外另应承担延期交货金额5%之违约金。该仓储费及违约金应于货物起运前支付给卖方，否则卖方可以不予发货。
十二、合同变更
一、双方签约后，因买方合理要求而减少产品内容需另行签订《异动合同》。
二、双方签约后，因买方合理要求而变更交货的时间、地点、验收人等内容应填写《交货变更确认单》，经双方签章后生效。
十三、因本合同涉讼时，买卖双方应协商解决;协商不成则提交卖方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
十四、本合同具有以下附件：一、报价单二、平面设计图纸
五、附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十五、本合同空白待填写部分经双方协商一致后填写，其他部分不得涂改，如有涂改痕迹，本合同无效。
十六、本合同正本一式两份，双方各执一份。
十七、本合同经买卖双方签章后生效。
买方(盖章)：卖方(盖章)：
承办人(签字)：承办人(签字)：
日期：日期：
股份买卖合同(篇四)
甲方(出卖方):
乙方(购买方):
经甲乙双方自愿协商达成如下买卖协议:
一、买卖标的物及价款。
甲方愿将其位于平旺乡马营新村十里河林场以东水渠两旁所有柳树及马营新村十里河大桥低以南水渠两旁所有柳树共计40棵出售给乙方，总价款为3万元。
二、甲方的权利与义务。
1、 甲方按照约定收取乙方购买柳树押金5000元人民币及货款。
2、 甲方承诺有出售上述柳树的绝对的、合法的、完全的处分权，保证无任何权属争议和经济纠纷，否则，甲方愿意承担因此给乙方造成的一切经济损失。
3、 为乙方提供采挖树木的便利条件，负责处理采挖、运输树木过程中的一切纠纷及各部门、村委、人员阻碍、干涉、刁难等不利于采挖、运输、买卖的一切行为。否则，甲方愿意承担因此给乙方所造成的人工费、机械租凭费等一切经济损失。保证乙方的工作顺利进行。
甲方收款应当向乙方提供相应的合法字据，否则，乙方有权拒绝付款。
三、乙方的权利与义务。
乙方自行采挖树木，所挖产品均归乙方所有。采挖开始时，付给甲方押金5000元，采挖过程中每运走3、5棵柳树付给甲方相近的款项3000元，收尾时与押金一并结算.
合同文本：本合同一式二份，双方各执一份。
合同效力：本合同经买卖双方签字按手印后生效。
甲方(签字)： (手印) 联系方式：
乙方(签字)：(手印) 联系方式：
年月日
股份买卖合同【篇五】
买方： ___(以下简称甲方) 卖方： ___(以下简称乙方)
地址：___ _____ 地址：____ ____
电话：_______ _ 电话：____ ____
甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：
第一条 名称、品种、规格和质量
质量按照标准执行。
第二条 包装方式和包装品的处理 ________________。
第三条 交货方式
1. 交货时间：__
2. 交货地点：__
第四条 验收
1. 验收时间：_ _______;
2. 由谁负责验收和试验：_____ ___;
第五条 货款支付方式
甲方收到货之后检验质量合格付款95%，剩余5%作为质量风险抵押金，一年后付清。
第六条 提出异议的时间和方法
1. 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条 争议的处理
1. 本合同受________国法律管辖并按其进行解释。
2. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
(1)提交________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第八条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第九条 合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)： ________
代表(签字)：____ ____ 代表(签字)：____ ____
____年____月____日 ____年____月____日
股份买卖合同(篇六)
卖方：(以下简称甲方)
买方：(以下简称乙方)
甲乙双方就车辆股份买卖合同达成以下协议，特制定以下条款，双方共同遵照执行。
第一条，乙方自愿购买甲方车辆股份(笫归县宜昌客运线路)，车牌号：。
第二条，乙方自愿向甲方购买八分之一股份，股份金额元整。乙方自愿向甲方购买八分之一的股份，股份金额元整。
第三条，付款方式，分期付款，打卡为准。打卡帐号：，股份打款也打入该帐号。首付款定金为万元整，以签定合同之日起付清，余款贰拾柒万玖仟伍佰元整，以签定合同之日起一个月内付清。
第四条，款项付清之日起，营运收入归乙方所有，风险按股金分摊。
第五条，甲乙双方任何一方违约，违约的一方付守约方购车款总价值20%的违约金。
第六条，本合同自甲乙双方签字，收到定金之日起生效。本合同一式叁份，未尽事宜双方友好协商解决。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
______年___月___日
______年___月___日
[推荐]古董买卖合同大全五篇
在进行买卖时需要注意很多细节，其中买卖合同能起到很重要的作用。签订合同可以约束双方共同履行责任和义务，依据各种交易不同，签订合同时间略有差异。那么到底应如何拟定买卖合同呢？小编特地为您收集整理“[推荐]古董买卖合同大全五篇”，但愿对您的学习工作带来帮助。
古董买卖合同【篇一】
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方购买药品。为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：
1、乙方必须依法领取《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》、《药品经营质量管理规范认证证书》，及到甲方上级有关药品市场监督部门办理备案手续，并将上述有效证件的复印件和法人委托书原件加盖供方红印章，提供给甲方存档备查。
2、乙方负责向甲方供应的药品：
风险提示：标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。
数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。
品名：
规格：
厂家单位单价：
3、乙方向甲方供应药品的品种数量以甲方每月或每周提供的书面通知为准。乙方在与甲方合作期间，药品供应价格应为市场的最低售价，如遇药品价格政策性下调时，应给予相应下调。如乙方供应给甲方附件外药品，供应价格也应为市场的最低售价。乙方负责运输、装卸及退换货等费用。
4、质量标准：
（1）因药品质量问题而造成的一切后果及发生的费用由乙方承担。
（2）乙方必须及时保证甲方所需药品的供应，药品的批号、有效期不得低于____个月。
5、交货时间及地点
风险提示：履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题；履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
（1）乙方交货时间：接甲方书面计划通知____小时内
（2）乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点：____________________________
（3）合同执行地：甲方所在地
6、验收
（1）甲方根据药品专业法规及标准查验时，药品外包装及药物外观不合格，拒收入库。
（2）甲方根据购药计划查验时，发现药品的数量、品牌和规格不一致，无有效期或近有效期及过期的药品时，应当办理退货手续。
（3）甲方根据本院临床实际需要，对在乙方购进的药品可办理退货或换货。
（4）甲方应在收到乙方药品后_____日内验收
7、付款方式：
风险提示：价款支付
在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。
（1）甲方以电汇方式支付乙方货款，乙方在收到甲方的货款____日内发货，同时出据合法税票并做到货票同行。
（2）货款在___万元以内以转账支票或电汇方式支付，货款在__万元以上(含___万元)以三个月银行承兑汇票方式支付。
8、违约责任
风险提示：违约责任
违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。
具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。
（1）甲乙双方任何一方违约，由违约方承担违约责任并赔偿给对方造成的损失。
（2）乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付计划金额的____%的违约金。
（3）乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。
（4）乙方在与甲方合作期间不允许有任何做临床和给医务人员回扣的行为发生，否则甲方有权终止与乙方的合作，并处以____万元的罚款。
9、争议的解决
风险提示：争议解决方式
合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向人民法院起诉。
10、其他
本合同共___份，具有同等法律效力，甲方执_____份、乙方执___份，合同自签字之日起生效。有效期自_____年____月____日至______年_____月_____日。本合同未尽事宜，由双方协商处理。
风险提示：证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
甲方：
签约代表：
________年______月____日
乙方：
签约代表：
________年______月____日
古董买卖合同【篇二】
甲方（出售方）：
乙方（购买方）：
根据合同法及相关法律的规定，甲乙双方就乙方向甲方购买古董事宜，经友好协商，达成如下协议：
风险提示：标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。
数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。
一、古董基本情况。
1、古董名称：
2、古董描述：
3、古董数量：
风险提示：价款支付
在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。
二、价格和付款。
1、成交价格：人民币__________元。
2、付款方式：乙方应于本协议签署后的_____日内，按前款约定的金额自行或委托第三方将货款打入甲方指定的银行账号。
风险提示：履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题；履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
三、交付和验收。
1、交付时间：甲方应于收到全部款项后的同时将古董交付给乙方。
风险提示：交货地点
对于“交货地点”应当明确约定，因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。如：在合同中约定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。
2、交付地点：由双方另行确定。
3、甲方应按照本协议第一条的约定向乙方交付古董，双方应于古董交付的同时进行验收，乙方接收甲方交付的古董后发生的风险概由乙方自行承担。
风险提示：违约责任
违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。
具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。
四、违约责任。
1、甲乙双方如逾期履行本协议约定义务的，每逾期一日违约方应向守约方支付成交价格万分之___的违约金，直至违约方实际履行义务之日止。
2、若甲方交付的古董不符合本协议第一条约定的，乙方有权拒绝接收古董，同时甲方应按照成交价格10%的比例向乙方支付违约金。
五、其他约定。
风险提示：争议解决方式
合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。
1、因履行本协议发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的向有管辖权的法院提起诉讼。
2、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，经双方签字盖章后即刻生效。
风险提示：证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
甲方：
______年_____月____日
乙方：
______年_____月____日
古董买卖合同【篇三】
甲方（出售方）：
乙方（购买方）：
根据民法典及相关法律的规定，甲乙双方就乙方向甲方购买古董事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、古董基本情况
1、古董名称：
2、古董描述：
3、古董数量：
二、价格和付款
1、成交价格：人民币__________元。
2、付款方式：乙方应于本协议签署后的_____日内，按前款约定的金额自行或委托第三方将货款打入甲方指定的银行账号。
三、交付和验收
1、交付时间：甲方应于收到全部款项后的同时将古董交付给乙方。
2、交付地点：由双方另行确定。
3、甲方应按照本协议第一条的约定向乙方交付古董，双方应于古董交付的同时进行验收，乙方接收甲方交付的古董后发生的风险概由乙方自行承担。
四、违约责任
1、甲乙双方如逾期履行本协议约定义务的，每逾期一日违约方应向守约方支付成交价格万分之___的违约金，直至违约方实际履行义务之日止。
2、若甲方交付的古董不符合本协议第一条约定的，乙方有权拒绝接收古董，同时甲方应按照成交价格10%的比例向乙方支付违约金。
五、其他约定
1、因履行本协议发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的向有管辖权的法院提起诉讼。
2、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，经双方签字盖章后即刻生效。
甲方：
______年_____月____日
乙方：
______年_____月____日
古董买卖合同【篇四】
（合同编号： ）
合同双方当事人：
出卖人：____________________________________________________
注册地址：__________________________________________________
营业执照注册号：____________________________________________
企业资质证书号：____________________________________________
法定代表人：_______________联系电话：_______________________
邮政编码：__________________________________________________
委托代理人：____________________地址：
邮政编码：_________ 联系电话：____________________
委托代理机构：
注册地址：__________________________________________________
营业执照注册号：____________________________________________
法定代表人：______________ 联系电话：__________________
邮政编码：__________________________________________________
买受人（须由其本人亲自填写，并确保所填联系方式真实可靠，以便能及时取得联系）：________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名：____________国籍：______________
【身份证】【护照】【营业执照注册号】_______________________
地址：____________________________________________________
邮政编码：________________ 联系电话：______________________
【委托代理人】【 】姓名：_____________国籍：_____________
地址：
邮政编码：________________ 联系电话：___________________
共有人：
姓名： 国籍：
【身份证】【护照】【 】
【委托代理人】【 】姓名： 国籍:
地址：
邮政编码： 联系电话：
委托代理机构：
注册地址：
营业执照注册号：
企业资质证书号：
法定代表人：
邮政编码： 联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商铺达成如下协议：
第一条 项目建设依据。
出卖人以 方式取得位于 、编号为___________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号为______________________。
该地块土地面积为 ，规划用途为 ，土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。
出卖人经批准，在上述地块上建设商铺，【现定名】【暂定名】_ 。建设工程规划许可证号为 ，施工许可证号为 。
________________________________________________________________________________________。
第二条 商铺销售依据。
买受人购买的商铺为【现房】【预售商品房】。预（销）售商品房批准机关为 ，商品房预售许可证号为 。
________________________________________________________________________________________。
第三条 买受人所购商铺的基本情况。
买受人购买的商铺（以下简称该商铺，其商铺平面图见本合同附件一，编号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：
古董买卖合同【篇五】
供方：
法定代表人：
需方：
法定代表人：
供、需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
风险提示：标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。
数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。
第一条：商品基本情况
商品名称：
种类：
规格：
数量：
第二条：商品质量标准
商品质量标准可选择下列第______项作标准：
1、附商品样本，作为合同附件。
2、商品质量，按照____________标准执行。（副品不得超过______％）。
3、商品质量由双方议定。
第三条：商品单价及合同总金额
1、商品定价，供需双方同意按____________定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。
2、单价和合同总金额：________________________。
第四条：包装方式及包装品处理__________________。
风险提示：履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题；履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
第五条：交货方式
1、交货时间：________________________。
风险提示：交货地点
对于“交货地点”应当明确约定，因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。如：在合同中约定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。
2、交货地点：________________________。
3、运输方式：________________________。
第六条：验收方法______________________。
第七条：付款日期及结算方式
风险提示：价款支付
在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。
付款日期：_______年_______月_____日。
结算方式：__________________________。
第八条：运输费用负担_____方。
风险提示：违约责任
违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。
具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。
第九条：违约责任
1、需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价______％的违约金。
2、供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值______％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值______％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。
3、供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。
4、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第十条：当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
风险提示：争议解决方式
合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。
第十一条：本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。
第十二条：合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意。
风险提示：证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
需方：（盖章）
法定代表人：
_________年______月_____日
供方：（盖章）
法定代表人：
_________年______月_____日
阅读推荐：农村土地买卖合同怎么写(5篇)
在生活当中，当我们进行买卖的时候，买卖的时候需要签订相应的买卖合同。签订合同可以让双方更加的信任，注意签订合同是属于自愿的民事行为。你知道买卖合同的格式是怎样写的吗？下面是小编为大家整理的“阅读推荐：农村土地买卖合同怎么写(5篇)”，希望对您的工作和生活有所帮助。
农村土地买卖合同怎么写(篇一)
出卖人(甲方)：____
身份证号码：__________________ 买受人(乙方)：____
身份证号码：__________________
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。
甲方保证本房屋无查封、无债务纠纷，无产权纠纷，提供的材料齐全、真实有效。
一、甲方自愿将其村证房位于_______市_______ 区______乡______路_____________的房屋(建筑面积_________ 平方米)以人民币_______ 拾_______ 万_______ 仟_______ 佰_______ 拾_______ 元整(￥：________元)的价款出售给乙方。
二、乙方支付甲方合同保证定金_______元(￥：________元)，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同签定时，乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。
甲方保证上述房地产权属清晰，无争议;未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;协议有效期内，甲方不得将该房产另行出售给第三人。
若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的.经济损失，甲方负责赔偿。
四、本合同签订后，甲方对其出售房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，合同签订日之后该房屋所发生的一切费用由甲方负责。
本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。
六、本合同签订后，甲方给乙方办理房屋土地使用证和准建证，一切费用由甲方承担。
七、交房之时，甲方应保证乙方房屋水通，电通，路通，并无任何质量问题。
八、违约责任
1 、甲方应当于______年____月_____日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1 天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。
逾期超过1 个月时，乙方有权解除本合同。
解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应向乙方支付总房款10%的违约金。
2 、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。
其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。
逾期超过1个月时，甲方有权解除合同。
解约时，乙方已付房价款的10%作为甲方的损失赔偿金。
3 、如果甲方出售的房屋未按承诺规划建设或者存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的所有损失。
4 、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。
如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。
5 、如因规划部门导致房屋使用功能的，甲方应当积极配合，补偿款为乙方所有。
九、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式三份，甲乙方各执一份，见证人各一份。
甲方： 乙方：
____年____月____ 日____年____月____ 日
农村土地买卖合同怎么写(篇二)
甲方（出售方）：
乙方（购买方）：
经甲乙双方共同友好协商，乙方同意将位（x）村的土地，卖给甲方（x）使用，双方达成具体协商如下：
一、乙方本着自愿购买甲方土地原则，购买其土地位于x，面积共x平方米，约x亩。
二、期限为x年。即自x年x月x日起至x年x月x日止。
三、土地费按每亩x元计算，总额为x，
支付方式为
1、一次性：
2、分期：
四、其他未尽事宜及国家政策变化需做调整的由双方协商共同做出补充规定，补充协议与本协议具有同等法律效力。
五、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，以上协议在双方签订之日起生效，任何一方不得违反，否则后果由造成方负责。
甲方（签字）x年x月x日
乙方（签字）x年x月x日
农村土地买卖合同怎么写(篇三)
甲方：xxx，汉，现年xx岁，生于xx月xx日，家住县xx镇xx村xx组，身份证号码：xxxxxxx 。
乙方：xxx，汉，现年xx岁，生于xx月xx日，家住县xx镇xx村xx组，身份证号码：xxxxxxx 。
甲、乙方经协商，就甲方位于 村 组（小地名 ）的 平方米农村土地转让给乙方一事，达成如下协议。
1、甲方将其合法拥有的土地共 （其中靠宽 米，至向外延伸 米）的经营使用权永久转让给乙方。此块土地的具体四界为以xx为参照，上至xx，左抵xx，右至xxx。
2、甲方保证此块土在转让之前的经营使用权合法属于甲方，且无任何纠纷及债务抵押，否则由此给乙方造成的损失，甲方应承担一切损失。
3、乙方的转让金支付按照每平米 万元。甲方在支付转让金是，乙方应立即将该土地实际交付乙方，同时系于该土地的一切权利也一并移转给甲方。在以后因国家政策等原因应续签承包使用合同时，甲方必须就相关签订事宜协助配合乙方办理。
4、今后乙方需要甲方协助办理在该土地上建房等相关的事宜时，甲方均不得拒绝、推诿、拖延等，否则必须支付该转让金双倍违约金给乙方，并且赔偿乙方相应的损失。
5、甲方向乙方承诺，现转让的土地属于基本用地以外的土地，如出现第三人追索的事宜等，需双倍支付乙方给付的土地转让金及赔偿相关损失。
6、甲方应为乙方提供必要雨水污水的排出场地和必要的通行道路。
7、本协议签定后，乙方先支付万元给甲方。余款在甲方协助乙方办理好相关转让手续后，乙方一次性全部付清。
8、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，村民委员会存档一份。自签定之日起生效。
9、未尽事宜，由甲乙双方本着实事求是的原则协商处理。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
村委会主任： ：
年 月 日 年 月 日
见证人签字：
农村土地买卖合同怎么写(篇四)
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国民法典》和其他法律、行政法规、地方性法规，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。
第一条 本合同当事人双方：
甲方(土地出让方)：___________身份证号:________________________;
乙方(土地受让方)：___________身份证号:________________________;
丙方(出让公证人)：___________身份证号：________________________。
第二条 甲方确保：其已合法拥有出让土地使用权，并同意将本合同约定土地的使用权转让给乙方;乙方确认：自愿以有偿方式取得该土地使用权。
第三条 甲方出让给乙方的土地位于________________________，宗地四至为：
东至__________________，西至 ________________________，南至________________________，北至__________________ ;界址点座标详见附件国有土地使用证。
第四条 出让土地面积为_______，约每亩,总额为：￥__________________元，大写：__________________人民币 。土地费由乙方向甲方 (一次或者分期)付清。
第五条 本合同项下的土地使用权为永久转让，无年期限制，该合同生效后，甲方对该土地一切权利归属乙方。
第六条 双方均应按照诚信原则履行合同。任何一方因自身原因导致本合同不能履行的，除须按照本合同和法律规定承担违约责任外，还须赔偿对方实际发生的所有经济损失。
第七条 如若该合同涉及土地发生归属性纠纷，一切由甲方负责。
第八条 其他未尽事宜及国家政策变化需做调整的由双方协商共同做出补充规定，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第九条 本合同自双方签订之日起生效，甲方同意当日将该土地一切权利转给乙方，本合同一式______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份，公证人执一份。
第十条 本合同经双方协定一致同意共十条，
甲方(签字)：________________________
乙方(签字)：________________________
公证人(签字)：______________________
农村土地买卖合同怎么写(篇五)
转让方(以下简称甲方)：
受让方(以下简称乙方)：
甲乙双方按照《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和国家有关政策的规定，本着依法、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，就农村土地承包经营权转让事宜，订立本合同。
一、转让标的：
甲方将其承包经营的位于____乡(镇)____村____组____亩土地的承包经营权转让给乙方从事(主营项目)生产经营。
地块名称:
坐落(四至) 地块数(块) 面积(亩) 质量等级(肥力水平) 备注
二、转让期限
转让的土地承包经营权年限为____年，即自____年____月____日起至____年____月____日止(转让期限不得超过承包期的剩余年限)。
三、转让费
转让土地承包经营权的转让金为____元。对甲方实际投入资金和人力改造该地块的补偿金为元(没有补偿金时可填写为零元)。
四、支付方式和时间
乙方采取下列第____种方式和时间支付转让金和补偿金：
1、乙方采用现金方式支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去)，支付的时间和方式为 。(为____年____月____日前一次或多次付清)
2、乙方采用实物方式支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去)，实物为____。支付的时间和方式为____。(为____年____月____日前一次或多次付清)
五、承包经营权转让土地的交付时间和方式
甲方应于____年____月____日前将转让土地交付乙方。交付方式为____。(双方须提请所在地乡(镇)人民政府农村土地承包管理部门、发包方、双方指定的第三者中的任一方鉴证，乙方应向甲方出具乙方签名的转让土地交付收据)
六、承包经营权转让和使用的特别约定
1、甲方转让土地承包经营权须经发包方同意，并由甲方办理转让认可手续，在合同生效后终止与发包方的承包关系。
2、甲方交付的'转让土地必须符合双方约定的标准。
3、乙方依据合同获得土地承包经营权后须与发包方确立新的承包关系，办理有关手续。
4、乙方获得土地承包经营权后，承包期内依法享有该土地的使用、经营决策、产品处置和收益等权利。
5、乙方获得土地承包经营权后，必须按土地亩数承担国家政策规定的费用和其他义务。
6、乙方必须管好用好承包土地，保护地力，不得掠夺性经营，并负责保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和集体财产。
7、乙方不得改变土地的农业用途。
8、其他约定：____。
七、违约责任
1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约，应向守约一方支付违约金。违约金的数额为____。
2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时，违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的具体数额依具体损失情况确定。
八、争议条款
因本合同的订立、效力、履行、变更及终止等发生争议时，甲乙双方应协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：
1、提请村民委员会、乡(镇)人民政府、农业承包合同管理机关调解；
2、提请 仲裁委员会仲裁；
3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、生效条件
经甲乙双方约定，本合同须经双方签字并经转让承包经营权土地的所在地乡(镇)人民政府农村经营管理机构鉴证、备案后生效。
十、其他条款
合同未尽事宜，可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
这个合同一式四份，由甲乙双方、发包方和鉴证单位各执一份。
甲方：(签章)____乙方：(签章)____法定代表人：____法定代表人：____法定代表人身份证号：____法定代表人身份证号：____住址：____住址：____
签约日期：____年____月____日
鉴证单位(签章)：____鉴证日期____年____月____日
特注：本合同所称转让是指承包方有稳定的非农职业或者有稳定的收入来源，经承包方申请和发包方同意，将部分或全部土地承包经营权让渡给其他从事农业生产经营的农户，由其履行相应土地承包合同的权利和义务。在转让后原土地承包关系自行终止，原承包方承包期内的土地承包经营权部分或全部灭失。
合同阅读： 买卖合同1篇
在平时生活中进行买卖交易的时候，其中签订买卖合同是一件非常有必要的事情。签订合同可以避免很多不必要的纠纷，签订合同时有很多细节条款要多加注意。你了解签订买卖合同要注意哪些方面呢？小编特地为您收集整理“合同阅读： 买卖合同1篇”，仅供参考，希望能为您提供参考！
一、买卖合同的漏洞及欺诈
1.主体没有订立合同的资格，没有实际履行能力。
在现实经济生活中，经常出现的合同欺诈行为就是订立合同的主体没有订立合同的资格，根本没有履行能力。这种情况主要出现在以法人及其他组织为一方当事人之间订立的合同中间，主要表现形式为：a.订立合同的一方根本没有提供法人资格证明;b.合同一方虽提供了《企业法人营业执照》，但为副本或复印件，其实为伪造的证明;c.合同一方提供了正式的《企业法人营业执照》但其实际虚报注册资本，无实有资金，并没有实际履行能力;d.合同一方在订立合同时虽提供了正式的《企业法人营业执照》，但因未参加工商局年检已被吊销营业执照。
2.代理人超越代理权限，以被代理人名义签订买卖合同。
在买卖合同的签订中，经常有代理人以被代理人名义签订合同的情况，在被代理人授权范围内，代理人所签订合同的权利义务应由被代理人承受。但代理人超越代理权或代理权授权期限已届满后所订立的合同，未经被代理人追认，由行为人承担。根据《民法通则》有关规定有可能会给合同另一方当事人造成损失。
3.标的物为法律禁止或限制流通物。
在买卖活动中当事人不了解买卖物品在法律上有无限制、禁止买卖的规定，盲目签订合同却因标的物为法律禁止流通物或限制流通物，而导致合同的无效。
4.买卖合同的内容中出现漏洞导致权利得不到保护。
买卖合同中经常出现因为对业务不熟悉或者谈判经验不足而在合同内容中出现漏洞，常见漏洞有：a.质量约定不明确;b.履行地点不明确;c.付款期限不明确;d.违约责任不明确;e.付款方式不明确;f.履行方式不明确;g.计量方法不明确;h.检验标准不明确。以上漏洞多出现在合同主文内容缺少或者约定不明，使用字眼双方有争议等情况。
5.在买卖合同中的恶意履行。
签订了一份内容齐备、详尽完善的合同并不代表没有任何风险，在实际履行中有可能出现恶意履行的情况，一般有：a.借口产品质量差而拒付货款;b.产品有质量问题而故意不告知;c.在发生多交货时不予通知;d.在对方履行不符合约定时，不及时采取措施避免或减少损失的发生。
6.虚开支票，套取货物。
虚开支票是近年来增长较快的一种欺诈行为。主要形式是开具不实面额的支票即空头支票，这样当收票人将支票交给自己的开户行转账时会被出票人的开户行拒付而使支付额不可兑现。另一种形式是故意制造障碍使开出的支票不能兑现，这种形式更具有隐蔽性。例如，支票上的印鉴与出票人在银行预留的印鉴不同;支票的大小写不同;日期有误;连笔致使支票不能清晰辨认;有涂改等都会导致支票被拒付。虚开支票方利用收票人需用一段时间才能弄清支票真伪，而套取了货物，使对方处于十分不利的局面。
二、买卖合同漏洞及欺诈的防范对于买卖合同中易出现的漏洞及欺诈行为，当事人在订立合同时可以从以下方面采取防范措施：
1.订立合同前应尽可能了解对方当事人的有关信息。
订立合同前应对对方的法律地位、经营范围、资信状况以及近期的经营业绩、商业信誉进行必要的考察，如当事人自己进行了解有困难，可以向对方当事人所在地的工商部门进行查询，并且可以通过对方同行业或相关企业进行了解。
2.对代理人签订合同应对其代理权进行了解。
对于对方业务员或经营管理人员代表其单位订立的合同，应注意了解对方的授权情况，包括授权范围、授权期限、所开立介绍信的真实性，对非法定代表人的高级管理人员，如副总经理、副董事长等，应了解其是否具有代表权。
3.注意提高具体业务人员及领导人的素质在合同订立过程中许多漏洞的出现是由于经办人员对业务不熟悉，对相关法律法规不了解所致，因此应注意提高业务人员及领导人员的业务能力及素质，熟悉本行业的业务情况切实反映和保护自己的利益。掌握本行业相关法律法规，了解法律是否对该交易行为有禁止或限制性规定。对专业性较强的合同可以让律师等法律专业人员提供帮助。
4.合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本。
我国《合同法》虽然允许采用书面形式、口头形式和其他形式，但因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为避免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。同时订立合同时应尽量参照合同范本，并结合具体情况订立。内容应尽量详尽、明确。我国工商行政管理机关颁布有标准的合同范本可以进行参照。若有条件可以由工商行政管理机关对合同进行鉴证。一方面可以对内容进行把关，另一方面也可以增强合同的严肃性和可信度。
5.对恶意履行的防范。
对合同进行恶意履行的情况非常复杂，但在订立合同时如能进行积极的事前防范将极大的减少合同风险。如，对对方当事人的资信有所怀疑，应尽可能要
求对方提供担保。另外在合同履行中出现问题，应积极主张自己的权利，并保留相关证据。积极行使诉权通过人民法院保护自己的权利，以免因超过诉讼时效而蒙受损失。
6.对用支票进行支付应按规定程序检查以免被套走标的物。
防止虚开支票的欺诈有两个方法较有效，一种是款到交货，根据支票转账所需时间，要求买方款到卖方账面后才交货，但这种方法一般很难使买方接受除非货物较为紧俏。另一种方法是直接到出票人开户银行去持票入账，马上就能知道支票能否兑现，如能兑现可以即行转账，如被拒付可以立即停止发货，从而避免损失。
有关翡翠买卖合同范本最新整理版
有关翡翠买卖合同范本最新整理版
甲方（出售方）：
乙方（购买方）：
根据合同法及相关法律的规定，甲乙双方本着平等、互惠的原则就乙方向甲方购买翡翠的相关事宜进行洽谈，经友好协商，达成如下协议：
风险提示：标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。
数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。
一、物品基本情况
1、名称：
2、品种：
3、形态：
4、工艺：
5、品相：
6、图饰：
7、尺寸：_____*______*______mm左右，重约________g。
8、外观造型：
9、物品数量：
10、成交价格（元）大写：
风险提示：价款支付
在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。
二、付款方式
乙方应于本协议签署后的________日内，自行或委托第三方将货款打入甲方指定的银行账号。账户名：________________________。
风险提示：履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题；履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
三、交付和验收
1、交付时间：甲方应于收到全部款项后的同时将物品交付给乙方。
风险提示： 交货地点
对于“交货地点”应当明确约定，因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。如：在合同中约定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。
2、交付地点：________________。
3、甲方应按照本协议的约定向乙方交付物品，双方应于物品交付的同时进行验收，乙方接收甲方交付的物品后发生的风险概由乙方自行承担。
四、质量保证
乙方保证向甲方所销售商品品质和质量符合行业标准，如有质量问题，乙方须保证无条件退换，甲方也可解除合同，乙方全额退款。
风险提示： 违约责任
违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。
具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。
五、违约责任
1、甲乙双方如逾期履行本协议约定义务的，每逾期一日违约方应向守约方支付成交价格________%的违约金，直至违约方实际履行义务之日止。
2、若甲方交付的物品不符合本协议约定的，乙方有权拒绝接收物品，同时甲方应按照成交价格________%的比例向乙方支付违约金。
六、其他约定
风险提示：争议解决方式
合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。
1、因履行本协议发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的向合同履行地的法院提起诉讼。
2、本协议一式________份，甲乙双方各执________份，经双方签字后生效。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议。
风险提示：证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
甲方：
地址：
企业注册号：
联系方式：
合同履行地：
签约时间：________年________月________日
乙方：
地址：
身份证号：
联系方式：
合同履行地：
签约时间：________年________月________日
阅读推荐：网签买卖合同范文1130字
网签买卖合同(篇一)
出卖方：______以下简称甲方；
购买方：______以下简称乙方。
根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守。
第一条 乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的。
第二条 上述房产的交易价格：___________________。
第三条 付款时间与办法：
1、乙方应于__年__月__日前向甲方付清房产款项（交款日期以汇款时）。
2、乙方面交给甲方现金____元；其余_________元均由乙方。
第四条 甲方应于__年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。
第五条 税费分担
1、甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的___%的交易费；
2、乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费；
第六条 违约责任
1、乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分；
2、甲方必须按期将房产交付甲方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违；
第七条 本合同主体
1、甲方是____、____、____、____，共____人，委托代理人____即甲方代表人。
2、乙方是____单位，代表人是____。
第八条 本合同经国家公证机关____公证处公证。
第九条 本合同一式__份。甲方产权人各一份。乙方一份。____房产管理局、____公证处各一份。
甲方：____
乙方：____
20xx年xx月xx日
网签买卖合同【篇二】
甲方：_________公司 代表人：_________ 地址：_________
乙方：_________公司 地址：_________ 代表人：_________
甲乙双方代表经过友好协商签订本合同。
第一条 根据乙方要求，甲方同意按甲方提供的“凭规格买卖”（详见附件），提供_________型气垫船_________艘，每艘_________万美元。于乙方支付本合同规定的预付款后_________个月内交船。交船技术条件按本合同附件规定。关于本合同各期付款的日期，以签订本合同日期算起。
第二条 本合同双方议定的总金额为_________。（大写：_________美元）该金额为_________艘_________型气垫船的fb价格。即在_________港口的交货价。总金额中不包括燃料、食品和培训等费用，但总金额包括下列费用：
1．_________型气垫船的价格；
2．_________型气垫船的系泊试验费，航行试验费及建造期间至签署交船证书之前的停泊码头费、船坞费和保险费等。
第三条
1．凡与履行本合同有关的发生在甲方境内的税收、关税手续费等由甲方负担。
2．凡与履行本合同有关的所有银行费用及在甲方国境以外的税收、关税、运输、保险、手续费由乙方负担。
第四条 为了保证甲方能够连续进行生产，并履行合同规定的支付进度，乙方同意下列付条款中规定的义务。
1．本合同的总金额以美元现汇支付。本合同的总金额的支付时间和美元金额如下：_________；
2．本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日前支付总金额_________％的预付款。．d．_________（大写：_________美元）；
3．第一期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计。．d．_________（大写：_________美元）；
4．第二期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计。．d．_________（大写：_________美元）；
5．第三期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计。．d．_________（大写：_________美元）；
6．每期付款乙方在二（2）周前委托乙方银行开立经甲方银行通知的以_________为受益人的不可撤销的信用证，乙方根据甲方即期汇票支付每期货款。
第五条
1．本合同的_________型气垫船在建造过程中的检验，由甲方检验部门负责。甲方将提前1个月通知乙方派代表参加试航验收。如乙方届时不能派出代表参加试航，甲方将验收证件交予乙方，验收证件对双方均有效。
2．本合同的_________型气垫船在完成试航和验收，以及乙方在履行了合同规定的义务之后，双方代表即签署交船证书。证书一式四份，双方各执两份，并由甲方申请办理海关放行手续。此时，abc型气垫船转移至乙方，此后所发生的风险和费用由乙方负责。
第六条
1．本合同_________型气垫船的船体，机电设备在正常运行和维修保养条件下，保证期为十二（12）个月，自_________型气垫船交船证书签字之日算起。
2．在保证期内，凡属制造质量和所用材料而产生的缺陷，甲方负责进行修理，或更换有缺陷部分。
3．甲方对于正常合理磨损和使用不当所造成的损坏，均不负赔偿责任。
第七条
1．双方有义务对本合同保密，未经对方许可，不得将本合同内容泄露给
第三国。乙方保证不向别国转让合同规定的产品和资料。
2．凡属与本合同有关的通知和函电，应采用秘密方式，通过住在本国的_________渠道直接送交本合同有关方面之机构。
第八条
1．在本合同履行期间，双方对发生的任何意见分歧均应以友好协商的原则解决。
2．本合同用英文书就正本两份，各执一份。
3．本合同自双方代表签字之日起，立即生效。
4．本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。
甲方代表（签字）：_________
乙方代表（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
网签买卖合同【篇三】
甲方(全称)：________________
乙方(全称)：________________
甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，于 20____年____月____日特订立以下补充协议。
一、协议内容：
1、甲方与乙方约定的位于甲方外立面南门及西南位置的广告位的租金，由甲方和乙方的相关广告业务合作中所产生的费用中进行抵扣，不足部分乙方补齐，超额部分乙方可以作为下一年度的租金进行抵扣。
2、 乙方因广告位的申请事宜在相关政府部门所缴费用，甲方外立面南面及西南面广告位所产生的相关费用，由乙方自行承担，西面及西北面广告位由甲方承担。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：____________ 乙方：____________
(公章) (公章)
法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人
签字：_______________ 签字：_________________
____年____月____日 ____年____月____日
网签买卖合同【篇四】
(1)首先需要说明的是，现在的网签购房合同备案查询网站全国是不统一的，大家需要到各地方房产管理局网站或房产备案信息网站查询，这些网站大家都可以用百-度找到。
(2)在进入当地房产官方网站后，一般可以看到一块很明显的位置是用于大家查询购房合同备案信息的，当然每个网站不一样，但是思路是一样的需要大家仔细查看。
(3)当我们进入到查询登陆界面后，会填写相关信息，如姓名，身份证号，备案号等，而备案号是在购房网签后，经相关部门审核后而取得的。
(4)填写完相应信息，点击查询，我们就能看到该房产的具体所属和具体合同备案信息了。
这些信息包括购房者最关心的房地产开发企业信息。如企业资质及证书号、银行信用等级、获奖情况、企业地址、法定代表人姓名、联系人、联系电话等，以及楼盘信息，如绿化率、容积率、间距，总建筑面积、建筑结构、拟售价格，开竣工日期、开盘日期，前期物业服务约定期限及前期物业服务收费标准等。此外，公示的信息还有商品房预售许可证号或房地产权证号、商品房代理销售机构信息、以及房地产权利是否被限制等情况。
所以，其实网签购房合同的备案情况查询并不困难，一般在当地的房管局网站上，输入合同备案号和买受人证件号码就能查询合同备案信息了。
网签买卖合同【篇五】
发包人(以下简称甲方)：
承包人(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、诚实守信的原则下，就本工程施工事项共同协商并签订工程承包合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：聚氨酯直埋管道保温工程
2、施工地点：
二、工程施工期限
本工程于签订本合同起____日内必须进厂施工。
三、承包方式
本工程以包工包料方式承包，甲方只负责提供钢管、施工场地、电费、住宿，其余工程需要均由乙方负责。
具体项目及做法要求如下：
1、高密度XXX外护管壁厚D400不小于
6、D350和D300不小于5，外护管壁厚下差为0.2-0.3。XXX树脂的密度应为535g595g。XXX外护管生产时必须使用有助于提高外护管性能的添加剂(抗氧剂，紫外线稳定剂等)。
2、聚氨酯硬质泡沫保温层厚度为50、任意位置的泡沫密度不小于50g。
3、保温接头两侧为12c宽热缩带焊接(接头处必须封闭完全)，中间打眼注料(施工后美观)。
4、外护管轴线与钢管直线不得偏心。
5、钢管两头应留出150-200的裸露非保____区以备焊接。
6、发泡前钢管表面应加以清理，去除铁锈、油脂、灰尘等污染物。
7、成型的保温管道露天存放应用篷布遮盖。
8、未尽事宜执行C114-20_中华人民共和国____镇建设行业标准
四、承包范围
乙方承肖家新村方向、林业局方向一次网暖气管道(粗、细)保温
五、承包价格
各种型号管道单价为：
D400管道155元米，包括黑皮，此价格为含税价格。
D350管道140元米，包括黑皮，此价格为含税价格。
D300管道125元米，包括黑皮，此价格为含税价格。
六、工程量结算方法
按钢管的长度计算例如：(6米钢管按6米计算)接头不另外计算，人为破坏直头按实际发生尺寸计算，弯管按同等型号的1.5米计算，XX按同等型号的1.5米计算。
七、付款方式
1、乙方施工人员、材料、设备进场生产后完成50%工程量付20万工程款，其余款项工程完工后开具发票结清余款。
2、工程完工并验收合格后开具全额发票(其中10万工程款开劳务发票，20万工程款增值税发票，剩余工程款开国税材料发票)在付清剩余款项。
八、合同有效期
1、本合同未经双方同意，任何一方不得擅自变更或终止，否则，按合同总值的10%向对方偿付违约金，并承担对方由此造成的损失。如管道保温工程质量不合格甲方有权终止合同，由于质量问题发生损失由乙方承担。
2、在施工过程中，发生质量和安全事故由乙方负责。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同内容全部履行完毕后自动失效。
4、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代理人(签字)：(签字)：
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
签订日期：________年____月____日
网签买卖合同(篇六)
甲方：乙方：甲方将控股的xxxx县XXX(年产9万吨的经营许可证，新办理的经营许可证不在此范围)的经营管理权全部承包给乙方，乙方负责该煤矿正常生产经营所需的资金、人员，安全生产、销售等全部事务，乙方向甲方所缴纳承包费用(从销售煤款中计提)，依据《中华人民共和国合同法》和煤炭部门的行业规定，本着互利互惠、公平公正的原则，经甲乙双方友好协商，特签定如下合同。
第一条双方的权利义务
一、甲方权利和义务
1、为乙方提供安全的生产环境和必要的生活设施。
2、负责工程质量技术指导、监督管理、工程质量验收。
3、负责除乙方聘用之外人员的安X和处理因煤矿承包引起的劳资纠纷。
二、乙方权利和义务
1、负责安全生产管理、有害气体检测，负责组织承包期间的生产人员和管理人员，原煤矿管理人员择优录用。原有人员解聘由甲方负责。
2、负责安全设备、设施、机电设备的运输安装，并按规定正确使用和管理。
3、严格按照甲方制定工程质量标准和安全生产要求施工。
4、杜绝违章指挥和制止违章作业，制止违反劳动纪律。
5、乙方自负易损、易耗品费用，如放炮线、撅头、锨、锤、钻头、铁丝、小车轮、劳保品等。
6、爱护煤矿财产，管理好分管的设备，丢失或人为损坏照价赔偿。
7、积极组织员工参加矿方组织的各类安全培训活动。
8、特殊工种人员持证上岗。
9、承担本合同
第四条安全管理中规定的各项义务。
第二条承包内容及价格承包内容：甲方将经营权从本合同签订之日起移交给乙方，由乙方全权处理在承包期间xxxx县XXX的生产、销售和日常经营管理和全部工作。承包费用包括：采矿权价款、资源补偿费、环保费、安全费用、区地县收取的其他费用等非生产性开支。具体计提方式如下：⑴煤炭市场价格在200元吨时，承包费按20吨计提; ⑵煤炭市场价格在300-400元吨时，承包费按30吨计提; ⑶煤炭市场价格在400元吨以上时，承包费按40吨计提; (煤炭市场价格为税后价格，承包期间发生的税费由乙方承担)该煤矿的承包期限自本协议签署至甲方售卖时截止，如因政策原因(如强制关闭该井口等)，或乙方原因(资金不到位或经营不善等)，则本条款自动终止。
第三条承包费用算方法按xxxx县煤炭局设立的过磅处统计数据为计算依据，次月xxxx日前结清上月销售煤炭承包费用。
第四条安全管理
1、签定本合同之前的安全管理工作和事故处理及费用工作由甲方负责，之后的安全生产管理工作由乙方负责。
2、上级安全主管部门收取的安全风险金和安全保证金由甲方负责。
第五条承包期限承包期：从xxxxxxxx年xxxx月xxxx日至xxxxxxxx年xxxx月xxxx日，承包期为xxxxxxxx年。
第六条其他约定
1、为表达合作诚意，甲方承诺在该煤矿出售时(无论承包期间还是承包期之后)，以10%的出售价款无偿支付给乙方。
2、本承包期满，如乙方继续承包，乙方有优先承包权，其承包费优惠10%。
3、乙方在承包期间，为煤矿长期发展而投资建设和开挖的井下工程，甲方应给予乙方一定的经济补偿，具体补偿金额由甲乙双方现场评估决定。
4、在乙方承包期间，甲方的公章、财务专用章、合同章、发票专用章、法人章和矿上技术资料、库存机电材料等一并交付给乙方使用和管理，在承包期间因公章使用不当造成的一切经济损失由乙方承担。
5、在本合同生效后进行煤矿资产及技术资料移交工作，并列书面清单，双方签字存档。
第七条声明与保证
一、甲方声明如下：
1、甲方为XXX的投资人，并拥有100%的股份并控股，保证无任何权属纠纷;拥有所需的权力和授权缔结、签署、交付并履行本合同及为履行本合同所需的其他任何文件。
2、甲方保证提供的XXX的所有资料均为真实和完整的;
3、XXX拥有的采矿权不受任何抵押、质押、留臵等担保权益或
第三人权利的限制;
4、XXX不存在任何偷税漏税、拖欠税款的事项，亦不存在任何导致重大税务行政处罚事项;
5、XXX不存在未予披露的任何未决或潜在的诉讼及仲裁，截止到本协议生效之日之前的债务(包括采矿权价款及滞纳金、或有负债和税务责任)由甲方自行承担;
6、如因上述原因产生的法律纠纷由甲方负责解决，甲方如违反1-5项之规定时，乙方有权解除本合同，如果造成损失时，由甲方负责对乙方进行合理补偿。
二、乙方声明与保证
1、乙方拥有所需的权力和授权缔结、签署、交付并履行本合同及为履行本合同所需的其他任何文件。
2、乙方保证按照本合同的约定筹措资金并管理好XXX。
第八条合同的变更和终止
1、除本合同另有约定外，本合同有下列情形之一发生时解除：
1.1双方协商一致解除本合同;
1.2因不可抗力致使双方不能实现本合同目的;
1.3因一方违约，守约方有权解除本合同;
1.4本合同被法院或其他有权部门认定无效。
2、本合同因一方违约而解除，不影响守约方要求违约方赔偿损失的权利。
3、本协议可以经双方协商一致变更和补充。对本协议的变更和补充应当采用书面形式，由双方正式签署后生效。
第九条违约责任
1、如果本协议任何一方出现下列任何一种情形，构成违反本合同：
1.1违反本合同的规定的任何义务或承诺;
1.2在本合同中所作的声明和保证一事实不符或有误导成份(无论出于善意或恶意);
2、如果发生前述的违反本合同的情形，守约方有权要求违约方在一定期限内进行补正;如果违约方未能在限定期限内补正，则守约方有权解除本合同，违约方并应向守约方承担100万元的违约金。此外违约方还应赔偿给守约方直接或间接造成的一切索赔、损失、责任、赔偿、费用支出。
第十条纠纷处理办法因履行本合同产生的纠纷，甲、乙双方应友好协商解决，如协商不成可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决。
第十二条本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：xxxxxxxxx
乙方(公章)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxx
法定代表人(签字)：xxxxxxxxx xxxxxxxx年xxxx月xxxx日
xxxxxxxx年xxxx月xxxx日
小编推荐：房屋买卖协议买卖合同通用五篇
在平时生活中进行买卖交易的时候，其中买卖合同能起到很重要的作用。签订合同可以通过法律保障我们的权益，有些买卖合同会有特别的规定。一份合乎法律规定的买卖合同是怎样的呢？下面是由小编为大家整理的“小编推荐：房屋买卖协议买卖合同通用五篇”，仅供参考，希望能为您提供参考！
房屋买卖协议买卖合同 篇1
房屋合同纠纷是指房屋买卖过程中出现的纠纷，包括售房广告引起的纠纷、认购书相关的纠纷、房屋买卖合同价款支付相关纠纷、房屋交付相关的纠纷、延期办证的纠纷、惩罚性赔偿的纠纷、二手房买卖的纠纷、商品房买卖合同解除与房屋按揭关系的冲突与协调、有关包销的纠纷等。
房屋买卖合同纠纷产生的原因
房屋作为基本的生活资料和生产资料，对单位、对个人事关重大。一方面，经济的发展、人口的增长以及人们的消费水平和消费愿望的提高，使得土地、房屋的供应跟不上需求，供需失调容易引起利益矛盾;另一方面，某些客观情况的变化，如价格波动、质量问题、因特殊原因不能按时交付房屋等，也会引起利益矛盾;第三，商品房买卖合同本身不规范、不具体、不明确，或者在合同履行过程中，当事人一方甚至双方发生违约现象，同样会引发利益矛盾;第四，商品房买卖合同当事人一方甚至双方违反房地产管理法律、法规，侵犯他人的合法权益，也是造成商品房买卖合同纠纷的一个主要原因。
房屋买卖合同纠纷出现的司法难题
第一，关于认购协议与定金的效力问题。认购协议是广泛存在于房屋销售中的一种文书，因认购协议签署后无法达成房屋买卖合同而引发的案件的数量已经在不断地上升。由于买受人在签订认购协议后，往往要先行支付几千元到几万元的定金，如果双方不能达成正式的商品房买卖合同，买受人更容易成为受损方，买受人索还定金则成为必然，从各个区县法院审理的案件看，因认购协议产生的纠纷原告全部为买受人。
第二，关于办理房屋权属证书义务承担问题。现因办证发生的纠纷，往往是出卖人无法办理房屋所有权证和国有土地使用证导致的买受人办证迟延。那么买受人购买房屋后只能自己居住，出租、出售受到限制;有的经营者在集体土地上开发建造商品房，消费者根本领不到产权证书。现此类案件审理中出现的难点问题是在合同没有约定的情况下，如何认定办证义务以及关于违约金的计算标准如何确定的问题。
第三，政策调整后的税费分摊。税费分摊争议是指受税收政策的影响，一些房屋买卖合同的履行跨越两个或者两个以上的税收政策时期，税收政策的变化对交易双方均可能产生影响，税收政策变化引起的营业税、契税增加或者减少所引发的成本分摊和合同效力问题争议。
房屋买卖合同纠纷的司法应对
首先，签订合同前，要严格审查售房的主体资格。房屋买卖纠纷有很大一部分是由于对售房者的资格或者资信情况不了解而产生的。要避免和减少纠纷的发生，在签订正式房屋买卖合同前，包括签订意向书或缴纳定金时，要先审查发展商的“五证”，即《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》和《商品房屋预售许可证》，特别是《国有土地使用证》和《商品房屋预售许可证》这两证，要认真查看其中批准销售的面积、地点、项目名称、销售内容等，防止开发商将批准销售范围之外的房屋对外出售。因此，在签订认购协议缴纳定金时，要先了解主合同无法签订时，定金是否能够返还;买受人在签订认购书，被收取数万元的定金后，开发商是否会有“潜规则”抛出不合理交易条件，胁迫买受人签订违心合同。
其次，在办理房屋权属证书的问题上，依据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第33 条的规定，预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续;现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内，办理土地使用权和房屋所有权的登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续，并提供必要的证明文件。在出卖人不按时提供产权证书，或者不提供相应的证明文件的情况下，买受人房屋的产权证书就无法办理。所以，在买受人与出卖人两者之间互有协助履行之义务。因此，在尊重双方当事人意思自治的基础上，买受人要要求出卖人承担相应的义务。买受人可以要求出卖人签订协议，严格依据合同的约定，按照双方约定的办证种类进行办证;在双方没有进行约定的情况下，应该由相关的房地产主管部门决定房屋的办证种类。
最后，当事人对税费的支付有明确约定的，应遵守约定;当事人对税费的支付没有约定或约定不明的，应根据国家税费法规确定承担主体。若双方当事人对税费的`支付做出约定后，又因宏观政策调控而发生税费增减的，除当事人协商一致外，增减部分仍应按国家税费法规确定承担主体。双方不能达成一致意见的，人民法院不宜直接对合同予以适当调整或判决解除合同，双方仍应履行合同义务。
总之，房屋买卖并不是像一般的商品买卖那样简单，它是一个系统工程。在买卖房屋过程中，不仅涉及到合同的合理确定，要对合同条款仔细研究琢磨，更重要的是要站在把握全局的高度上，了解交易双方买卖的动机和实力，了解相关的法律条款，避免在法律已经明确的问题上犯常规性的错误。即使在发生房屋买卖合同纠纷，我们也要保持镇定。
房屋买卖协议买卖合同 篇2
合同双方当事人(须由本人亲自填写，并确保所填联系方式真实可靠，以便能及时取得联系;如联系方式发生变化，应及时通知对方)：
出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
鉴于：1、甲方系本合同项下房屋的所有权人，甲方保证对所出卖的房屋享有完全的处分权并保证符合国家有关规定，没有产权及债务纠纷，且其对该房屋的处分已征得该房屋相关权利人的同意;
2、甲方愿意将房屋出卖给乙方;
3、乙方愿意购买上述房屋;
4、乙方已向甲方交付定金共 元整;
5、本合同项下房屋的《房地产权证》尚未办理。
根据国家有关法律、法规规定，甲乙双方在自愿、平等、诚实信用的基础上，为明确双方权利义务，就乙方向甲方购买房屋订立本合同，以资双方共同信守履行。
一、标的房屋基本情况
1、位置： 市 区 路 号 。
2、户型： ;建筑面积： ，套内面积： 。
3、本合同项下房屋相应的土地使用权随房屋一并转让。
二、房屋价款
房屋的交易总价为：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
本合同项下房屋相应的土地使用权价款已包含在交易总价中。
公共部位与公用房屋分摊建筑面积不再另行计价。
三、付款方式及期限
甲乙双方同意以下列方式付款：
1、乙方已向甲方交付定金 元整，自本合同签订之日起____天内乙方支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方;
2、剩余房款人民币____拾____万____仟____佰____拾 元整于乙方取得该房屋的《房地产权证》之日起____天内支付。
四、房屋交付及产权登记的约定。
1、甲方应于本合同签订之日起____天内将本合同项下房屋全部交付给乙方，并应在交房当日将_________等费用结清。
2、甲方应当在房屋产权登记机关开始办理产权登记后 日内，及时办理权属登记(指房屋的《房地产权证》)。
3、甲方应当在取得房地产权属证书(指房屋的《房地产权证》)之日起 日内，及时将房屋权属登记过户至乙方名下。
五、税费分担约定
1、甲方办理房地产权属证书所需要的税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由甲方承担。
2、甲方将房地产过户至乙方名下所花费的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由乙方承担。
六、违约责任
1、乙方如未按本合同规定的时间付款，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之 的违约金。
2、甲方如未按本合同规定的期限将该房屋交付，自本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房价款万分之 的违约金。
3、如甲方违反本合同第四条房屋交付及产权登记的约定，乙方有权选择下列任一种方式处理：
a.乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起日 内将乙方已付房价款退还给甲方，并按已付房价款的 %赔偿乙方房屋损失，同时按乙方投入房屋装修的费用赔偿乙方的装修的损失。
b.乙方不退房，甲方按已付房价款的 %向乙方支付违约金。
七、争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。
八、特别约定
房屋交付后，如发生房屋征收或拆迁等对房屋及相应土地的补偿，由乙方所有。
九、免责条件
1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担损失赔偿责任;
2、不可抗力系指“不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”。
十、本合同经重庆周立太律师事务所见证。
十一、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、律师事务所一份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字后生效。
十二、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。
十三、双方约定的其他事项：附件 。
甲方：_________________ 乙方：__________________
身份证号码：__________________ 身份证号码：___________________
地址：___________________ 地址：____________________
电话：___________________ 电话：____________________
签订日期：
见证人：
房屋买卖协议买卖合同 篇3
房屋合同纠纷是指房屋买卖过程中出现的纠纷，包括售房广告引起的纠纷、认购书相关的纠纷、房屋买卖合同价款支付相关纠纷、房屋交付相关的纠纷、延期办证的纠纷、惩罚性赔偿的纠纷、二手房买卖的纠纷、商品房买卖合同解除与房屋按揭关系的冲突与协调、有关包销的纠纷等。
房屋买卖合同纠纷产生的原因
房屋作为基本的生活资料和生产资料，对单位、对个人事关重大。一方面，经济的发展、人口的增长以及人们的消费水平和消费愿望的提高，使得土地、房屋的供应跟不上需求，供需失调容易引起利益矛盾;另一方面，某些客观情况的变化，如价格波动、质量问题、因特殊原因不能按时交付房屋等，也会引起利益矛盾;第三，商品房买卖合同本身不规范、不具体、不明确，或者在合同履行过程中，当事人一方甚至双方发生违约现象，同样会引发利益矛盾;第四，商品房买卖合同当事人一方甚至双方违反房地产管理法律、法规，侵犯他人的合法权益，也是造成商品房买卖合同纠纷的一个主要原因。
房屋买卖合同纠纷出现的司法难题
第一，关于认购协议与定金的效力问题。认购协议是广泛存在于房屋销售中的一种文书，因认购协议签署后无法达成房屋买卖合同而引发的案件的数量已经在不断地上升。由于买受人在签订认购协议后，往往要先行支付几千元到几万元的定金，如果双方不能达成正式的商品房买卖合同，买受人更容易成为受损方，买受人索还定金则成为必然，从各个区县法院审理的案件看，因认购协议产生的纠纷原告全部为买受人。
第二，关于办理房屋权属证书义务承担问题。现因办证发生的纠纷，往往是出卖人无法办理房屋所有权证和国有土地使用证导致的买受人办证迟延。那么买受人购买房屋后只能自己居住，出租、出售受到限制;有的经营者在集体土地上开发建造商品房，消费者根本领不到产权证书。现此类案件审理中出现的难点问题是在合同没有约定的情况下，如何认定办证义务以及关于违约金的计算标准如何确定的问题。
第三，政策调整后的税费分摊。税费分摊争议是指受税收政策的影响，一些房屋买卖合同的履行跨越两个或者两个以上的税收政策时期，税收政策的变化对交易双方均可能产生影响，税收政策变化引起的营业税、契税增加或者减少所引发的成本分摊和合同效力问题争议。
房屋买卖合同纠纷的司法应对
首先，签订合同前，要严格审查售房的主体资格。房屋买卖纠纷有很大一部分是由于对售房者的资格或者资信情况不了解而产生的。要避免和减少纠纷的发生，在签订正式房屋买卖合同前，包括签订意向书或缴纳定金时，要先审查发展商的“五证”，即《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》和《商品房屋预售许可证》，特别是《国有土地使用证》和《商品房屋预售许可证》这两证，要认真查看其中批准销售的面积、地点、项目名称、销售内容等，防止开发商将批准销售范围之外的房屋对外出售。因此，在签订认购协议缴纳定金时，要先了解主合同无法签订时，定金是否能够返还;买受人在签订认购书，被收取数万元的定金后，开发商是否会有“潜规则”抛出不合理交易条件，胁迫买受人签订违心合同。
其次，在办理房屋权属证书的问题上，依据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第33 条的规定，预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续;现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内，办理土地使用权和房屋所有权的登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续，并提供必要的证明文件。在出卖人不按时提供产权证书，或者不提供相应的证明文件的情况下，买受人房屋的产权证书就无法办理。所以，在买受人与出卖人两者之间互有协助履行之义务。因此，在尊重双方当事人意思自治的基础上，买受人要要求出卖人承担相应的`义务。买受人可以要求出卖人签订协议，严格依据合同的约定，按照双方约定的办证种类进行办证;在双方没有进行约定的情况下，应该由相关的房地产主管部门决定房屋的办证种类。
最后，当事人对税费的支付有明确约定的，应遵守约定;当事人对税费的支付没有约定或约定不明的，应根据国家税费法规确定承担主体。若双方当事人对税费的支付做出约定后，又因宏观政策调控而发生税费增减的，除当事人协商一致外，增减部分仍应按国家税费法规确定承担主体。双方不能达成一致意见的，人民法院不宜直接对合同予以适当调整或判决解除合同，双方仍应履行合同义务。
总之，房屋买卖并不是像一般的商品买卖那样简单，它是一个系统工程。在买卖房屋过程中，不仅涉及到合同的合理确定，要对合同条款仔细研究琢磨，更重要的是要站在把握全局的高度上，了解交易双方买卖的动机和实力，了解相关的法律条款，避免在法律已经明确的问题上犯常规性的错误。即使在发生房屋买卖合同纠纷，我们也要保持镇定。
房屋买卖协议买卖合同 篇4
王女士于XX年10月与某发展商签订了《预售商品房契约》，同时王女士将所有的房款一次性交齐。按照合同的规定，XX年3月1日前房产交付使用，但至今该楼宇仍未交付使用。王女士决定采取法律手段向发展商追讨违约金，但又听人说追讨违约金的诉讼时效为两年，于是她担心这件案是否已过了诉讼时效，同时又听说若双方约定的违约金标准为总房款的千分之一，法院将不会支持。那么，王女士的疑虑到底有无根据呢？
律师认为，首先，要明确诉讼时效如何计算的问题。根据《民法通则》第135条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为2年，但法律另有规定的除外。因此，要求给付逾期交楼或逾期付款违约金的诉讼时效亦为两年。其诉讼时效是从预售商品房合同约定的交楼时间的次日开始计算的，即从知道或应当知道权利被侵害时起计算。因为业主与发展商签订的预售合同一般是约定按日来计算违约金的，当事人如果超过两年后再起诉，从起诉日前两年之外的违约金给付请求已经超过了法律规定的诉讼时效，法院将不予支持，但两年之内的违约金给付请求仍然受到保护。像王女士这种情况，逾期交楼已超过了两年，那么从起诉日前两年以外的要求支付违约金的请求已丧失了胜诉权，将得不到法院的保护。两年内的违约金支付请求仍然可以得到保护。
其次，违约金如何计算的问题。如果发展商逾期交楼，他已违反了合同，应支付违约金。违约金的标准，一般从约定，如无约定的，则可以参照同期银行逾期贷款滞纳金的标准来计算。我国《合同法》第114条规定，当事人可以约定违约金，当事人违约后，应当按约定支付违约金，违约金一般视为违约造成损失的赔偿金。违约金过分高于或者低于因违约造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构适当减少或者增加。需要注意的是，这里指的是过分高于或低于，而不是高于或低于。因为违约金的约定应当符合公平和诚实信用原则，只有约定过高或过低时法院或仲裁机构才可以根据当事人的申请予以调整。目前，司法实践中，各个法院对每日计算违约金的标准不一致，但一般是以预售人已收楼款总额为基数，最高额不超过发展商已收楼款总额。其起算点是从预售商品房约定的交楼时间第二天起计至购房人实际收到或应当收到发展商具备交楼条件后所发收楼通知之日止，以实际天数计算迟延时间。如果存在免责事由，则要将免责的天数扣除，但免责事由应由发展商举证并要经法院严格审查。
律师认为，约定违约金是当事人意思自治的产物，是合同自由原则的体现，作为平等主体，发展商不得以合同以外的标准来承担责任。当然，如过高而导致有失公平的，可以按法律规定予以调整。
房屋买卖协议买卖合同 篇5
双方当事人：
出卖人（以下简称“甲方”）__________
认购人（以下简称“乙方”）__________
根据相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议：
一、认购标的的基本情况
乙方所认购的商品房为甲方开发的位于_____市_____区_______________（以下简称商品房）该商品房的建筑面积为_____平方米。以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。
二、认购标的的价款
该商品房按照建筑面积计价，单价为人民币__________元/平方米，房款计人民币__________元（大写：_______________）
三、认购款
乙方于本认购书签订之日，一次性向甲方支付认购款计人民币______________________元（大写：_______________）该商铺属一次性付清款项，出卖人和买受人无任何争议。且在签订本协议时表示甲方已收到该款项。
甲方在取得预售许可证后，应立即通知乙方。乙方在接到甲方的签约通知次日起_____日内，到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的相关条款，协商一致并签署《商品房买卖合同》。
甲方应在取得预售许可证____日内通知到乙方，因甲方取得预售许可证后未在规定时间内通知到乙方，因此产生的不利于乙方的后果均由甲方承担。
甲、乙双方在上述约定的期限内协商商品房买卖合同的相关条款，但双方未达成一致意见，自约定的期限届满次日起超过_____日的，本认购书自行解除。甲方应当在本认购书解除次日起_____日内将已收取的认购款返还给乙方，并承担相关法律责任及乙方的一切经济损失。
甲乙双方协商一致签订《商品房买卖合同》的，乙方已交纳的认购款抵作该商品房的购房款，无须再补购房款。
四、其他约定
在签订正式的《商品房买卖合同》时，变更认购人的，甲方应积极配合。
买受人已一次性交清购房款，甲方不得将此房进行调换，同样甲方不得将此房另出售给其他人，否则将作为违约处理。
五、附则
本认购书未尽事宜，经甲、乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本认购书具有同等法律效力。
本认购书经甲、乙双方签字或盖章后生效。双方签订的《商品房买卖合同》生效后本认购书自行终止。本认购书一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力；
甲方（公章）_______________________ 乙方（公章）____________________
授权代表：________________________ 授权代表：______________________
证件号码：_________________________ 证件号码：_______________________
联系电话：_________________________ 联系电话：_______________________
_____年_____月_____日 ______年_____月_____日
阅读推荐：二手买卖合同怎么写
在进行买卖的时候有很多事情需要注意，其中一般需要签订买卖合同进行约定。签订合同可以让双方更加的信任，签订合同时有很多细节条款要多加注意。值得推荐的买卖合同模板你收集了吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“阅读推荐：二手买卖合同怎么写”，供您参考，希望能够帮助到大家。
二手买卖合同【篇一】
甲方：身份证号码：
乙方：身份证号码：
通过协商甲方同意将位于吉源小区九号楼一单元203号楼房（面积50.03平方米）出售给乙方。具体议项如下：
一、房屋价款：人民币捌万肆仟元整。
二、付款方式：签订协议时交肆仟元作为定金，协议生效后转为预交款，余款捌万元在甲方交房时一次性交齐。
三、甲方交房时间：交房时间定为二〇××年八月十五日。
四、附带品：有线电视机顶盒一套。
五、有关费用：
1、物业费：二〇××年八月十五日前物业费归甲方承担，八月十六日至年末物业费归乙方承担。
2、电费：二〇××年八月十五日前电费归甲方承担，八月十六日以后电费归乙方承担。
3、水费：二〇××年八月十五日前电费归甲方承担，八月十六日以后水费归乙方承担。
六、过户手续办理：甲方负责办理房票过户手续，办理过户时双方同时在场，涉及哪方应缴税费款项哪方支付。
七、交房：房票办好后交给乙方，同时乙方将所有剩余房款交给甲方，甲方将此房钥匙交给乙方。乙方检查房屋是否完好，随房附带物品与签订合同是否相符。没有异议合同生效。
此合同正本一式三份，甲方双方各执一份，报房产交易中心一份。
甲方：（签字）乙方：（签字）
二〇××年八月八日
二手买卖合同【篇二】
注意事项一：合同中药明确房屋坐落，产别，书证号等房屋基本概况的规定。其中包括告知租赁情况，以避免买方拿到了产权证但拿不到房屋使用权的情况;告知抵押情况，以免对对以后产权证的办理时间以及房款的交付方式造成影响。
注意事项二：合同中应约定房屋按套转让，可避免因双方对产权证上面积的理解不同而产生的纠纷。
注意事项三：合同中应明确产权证过户方式及税费支付方式的约定，能让双方对各自的权利义务做到心中有数。
注意事项四：合同中应明确房款的支付方式和时间的事先约定，以避免因约定不清而产生纠纷和纠纷发生后因无相应的约定而导致的纠纷无法处理的情况。
注意事项五：合同中应明确房屋的交付方式，为买方什么时候能取得房屋的使用权提供了保证，也对因卖方逾期交房产生的纠纷如何处理提供了依据。
注意事项六：合同中应明确佣金的约定，提醒买卖双方支付佣金是自己的义务，从而避免中介方因收不到佣金而与买卖双方产生的纠纷。
注意事项七：合同中应明确对合同变更的相关规定要提醒三方，避免因不懂法而擅自改变合同引起的纠纷。
注意事项八：合同中要明确约定了中介方与买卖双方之间以及买卖双方自身之间什么情况该承担什么样的违约责任，这有效避免了纠纷产生后因约定不清而导致纠纷无法处理的情况。
注意事项九：合同中要明确双方争议的解决方式，确保一旦纠纷产生后能按照合法、有序的方式去解决。
注意事项十：合同中要有三方的签字，以确保合同的有效及安全。
二手买卖合同【篇三】
为了明确机动车买卖双方各自应承担的法律责任及义务，经双方自愿同意签定以下协议：(售车方简称为甲方，购车方简称为乙方)
咀 方： 乙 方： 身份证号： 身份证号：
1、甲方将( )普通二轮摩托车转让给乙方，该车车牌号为： ( )，出厂日期( )，上牌日期( )，车辆型号( )，车辆识别代号/车架号( )，发动机型号( ),发动机号( ) 转让给乙方，双方达成成交总额为( )。
2、本次交易纯属甲，乙双方自愿交易，钱、车交付两清，不再另立字据，双方签字即生效，不得反悔，乙方付清全款后，产权归乙方所有。
3、该摩托车转让后出现的一切问题及违法活动(维护修理或被盗等)均由乙方负责承担全部法律责任，与甲方(行驶证登记人)无关。
4、该摩托车转让后，乙方使用时如因发生交通意外而产生的本人人身伤害及财产的损失，与甲方(行驶证登记人)无关。
5、该摩托车转让前，甲方(行驶证登记人)使用时如发生交通意外造成他人人身伤害及财产损失的与乙方无关。该车自转让之日起，以后所需一切费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费等)。
7、协议规定该摩托车只能乙方本人使用，乙方如果转卖(或者转借)他人，造成的一切后果由乙方承担。
8、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均视同对车身及发动机、车辆质量及工作状况已经认可，手续由乙方验证确定，甲乙双方车款两清后概不退还。
9、随车证件：行驶证和机动车登记证书，保修卡，发票，车辆制造信息。
10、本次交易转让时间： 年 月 日 时 分。
11、本协议经买卖双方签字后生效，本协议一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
二手买卖合同【篇四】
咀方(出售方)： 身份证号：
乙方(购买方)： 身份证号：
咀方现有一辆 白 色宝马5系20xx款530Li领先型 车，车牌号 粤 ，
发动机号，登记日期，乙方已现场核对一致，于 年 月 日有偿转让给乙方，依据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经双方自愿协商一致，签订本合同：
一.本车价款为人民币 元(大写 元)成交。
二.乙方应于本合同签订时，支付人民币元(大写付给甲方。
三、本车使用性质行驶证正、副本，身份证复印峻，路费收据，机动车辆登记证书)。由乙方现场过目清点确认后交接。
四、甲方需对以上所有证件费用的真实性，合法有效性负全部责任，如因来历不明或被抵押、查封等其它甲方因素而给乙方带来的直接经济损失，由甲方全额承担。
五、本车甲方不作任何质量保证，由乙方现场绝定认可购买，成交后双方不得有异议。
六、自签字成交前与此车有关的一切事宜(含交通违章、事故、债务纠纷等)由甲方负责，签字成交后一切事宜(含交通违章、事故、债务纠纷等)由乙方负责，与甲方无关。
七、本车由自费于 柒 工作日内(过户、转籍)完毕，甲无偿提供(过户、转籍)所需证件，在办理(过户、转籍)过程中，出现车辆专章、欠费、罚款等无法办理业务，由甲方自行承担由此造成的全部费用。
八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之时起生效即成。
咀方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
二手买卖合同【篇五】
出卖方：身份证号码：
买受方：身份证号码：
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等、真实、自愿、协商一致前提下订立本合同，以昭信守。
一、甲方自愿将其位于_______________________________的房屋以人民币拾万仟佰拾元整的价款出售给乙方，若因最终产权登记面积与此有差异的，双方互不找补。该房屋为现房，乙方在签订本合同前已现场踏勘该房屋，对房屋的相关情况已经知晓。
二、乙方于该合同签订之日起____日内一次性将房款支付给甲方。
三、本合同签定时，该房屋尚不具备过户条件，甲乙双方对此予以认可，且不影响甲乙双方的交易。甲方提供取得该房屋的相关资料并待乙方付清全款后交付给乙方。乙方如果交易该房屋,若有需要,甲方无条件配合。等具备过户条件时，甲方应无条件协助乙方办理房屋产权手续,界时发生的所有税费均由乙方自行承担。
四、本合同签订后，甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其它任何方式的处分。
五、乙方在支付完毕所有购房款后，甲方即将该房屋交付给乙方。该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视等费用，甲方结清已发生的费用，甲方已经预缴的费用，其权益由乙方享有，双方不再另行结算。自合同签定日起之后发生的任何费用均由乙方支付。
六、违约责任
1、甲方应当于乙方付清房款同时交付乙方该房屋。甲方未按时交付房屋，应支付按日计算的房价千分之一的违约金给乙方。逾期超过两个月，乙方有权解除本合同。解约时，甲方需将已收的房款即时全额退还、支付五万元违约金作为乙方损失赔偿。小产权房屋买卖合同
2、乙方未按本合同规定的付款日期及方式付款的。其逾期部分应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过两个月时，甲方有权解除合同。解约时，甲方将已收房款即时全额退还乙方,扣除两万元作为甲方损失赔偿。
3、甲方保证本房屋无查封、交易、抵押、通知拆除等现象、保证无隐瞒房屋历史或其它非善意行为。若有所列情形之一，影响到乙方权利的行使，甲方则放弃先诉抗辩权,并按所收款项双倍返还给乙方,以为违约处罚。
4、本合同签订、房款付清后，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则提出变更或解除方需按本房屋届时市场评估价的双倍支付给对方。
5、如因政府规划部门、设计部门的原因导致房屋拆除或使用功能变更的，甲方不承担任何风险责任。
七、甲方应及时将可能影响本合同或该房屋价值的任何事件通知乙方。
八、本合同自各方签字或盖章之日起生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。本房屋属拆迁统建用房，国家政策限制，合同签定生效后乙方是实际产权人和实际所有人，在不能办理房屋产权证及土地使用证前合同属有效期内，待房屋产权证及土地使用证办理后该合同自动失效。
九、合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向合同签署地人民法院起诉，违约方应支付守约方因诉讼而支付的律师费、交通费等费用。
十、中介方积极协调双方交易，保证此交易真实有效,否则承担连带责任。本合同签订后，中介费即付。
十
一、本合同一式4份，甲乙方各执一份，甲乙双方见证人各一份。
十
二、附件：甲乙双方身份证复印件、户口本复印件。
甲方：乙方：
联系地址：联系地址：
联系电话：联系电话：
________年____月____日________年____月____日
甲方见证人：乙方见证人：
联系地址：联系地址：
联系电话：联系电话：
________年____月____日________年____月____日
小产权二手房购房买卖协议二
出卖方：身份证号码：
买受方：身份证号码：
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等、真实、自愿、协商一致前提下订立本合同，以昭信守。
一、甲方自愿将其村证房位于_______________________________的房屋以人民币拾万元整的价款出售给乙方。
二、乙方于该合同签订之日起____日内一次性将房款支付给甲方。
三、本合同签定时，甲、乙双方都不具备过户条件,甲方提供建造本房屋的相关证明资料,作为交易依据。乙方如果交易该房屋,若有需要,甲方无条件配合。等具备过户条件时，甲方应无条件协助乙方办理房屋产权手续,界时发生的契税、土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。
四、本合同签订后，甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其它任何方式的处分。
五、该房屋正式交付时，物业管理、水、点、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，甲方结清已发生的费用，甲方已经预缴的费用，其权益由乙方享有，双方不再另行结算。
六、违约责任
1、甲方应当于乙方付清房款同时交付乙方该房屋。甲方未按时交付房屋，应支付按日计算的房价千分之一的违约金给乙方。逾期超过两个月，乙方有权解除本合同。解约时，甲方需将已收的房款即时全额退还、支付五万元违约金作为乙方损失赔偿。
2、乙方未按本合同规定的付款日期及方式付款的。其逾期部分应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过两个月时，甲方有权解除合同。解约时，甲方将已收房款即时全额退还乙方,扣除两万元作为甲方损失赔偿。
3、甲方保证本房屋无查封、交易、抵押、通知拆除等现象、保证无隐瞒房屋历史或其它非善意行为。若有所列情形之一，影响到乙方权利的行使，甲方则放弃先诉抗辩权,并按所收款项双倍返还给乙方,以为违约处罚,若有其它损害仍得赔偿。
4、本合同签订、房款付清后，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则提出变更或解除方需按本房屋届时市场评估价的双倍支付给对方。如因重大或不可抗力的客观原因导致本合同的解除，甲方应按本房屋届时市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。
5、如因政府规划部门、设计部门的原因导致房屋拆除或使用功能变更的，甲方应当通知乙方。如有本房屋的补偿款发放，甲方应即时全额支付给乙方。否则应支付按日计算的补偿款千分之一的违约金给乙方，直至全额支付给乙方日止。
七、甲方应及时将可能影响本合同或该房屋价值的任何事件通知乙方,由于甲方的过错造成房屋价值减少的,甲方应立即采取措施防止损失扩大,并赔偿乙方损失。
八、本合同自各方签字或盖章之日起生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。本房屋属企业用房，国家政策限制，乙方是实际产权人和实际所有人，而非合法产权人，故本房屋不灭失，该合同永久有效。
九、合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向合同签署地人民法院起诉。
十、中介方积极协调双方交易，保证此交易真实有效,否则承担连带责任。本合同签订后，中介费即付。
十
一、本合同一式3份，甲乙方各执一份，中介方一份。
十
二、附件：甲乙双方身份证复印件、该房屋平面设计图。
甲方：乙方：
联系地址：联系地址：
联系电话：联系电话：
________年____月____日________年____月____日
中介方：联系地址：
联系电话：年____月____日
推荐！食品加工设备买卖合同最新模板五篇
当我们在谈买卖交易的时候，在买卖双方顺利达成交易时就要签订买卖合同。签订合同可以保护自己的合法权益不受侵犯，签订合同时一定要把相关事项尽可能在合同中体现出来。你有没有写过买卖类的合同呢？以下是小编收集整理的“推荐！食品加工设备买卖合同最新模板五篇”，但愿对您的学习工作带来帮助。
食品加工设备买卖合同 篇1
需方：（以下简称甲方）
法定代表人：
注册地址：
实际经营地址：
联系人：
联系方式：
供方：（以下简称乙方）
注册地址：
实际经营地址：
联系人：
联系方式：
根据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》等国家及地方相关法律、法规的规定，本着平等互利等价有偿的原则，经甲乙双方友好协商，就电梯维护的有关事宜协商订立本合同。
一、项目概况
1、项目名称：电梯维修
2、电梯位置：
3、电梯编号：
4、电梯型号：
5、数量：一台
二、维修方式：全包
三、维修期限自主合同签订后 日内完成，即自 年 月 日至 年 月 日，为期 天， 年 月 日交付。
四、维修费用为 元，合同签订后 日内，甲方预付合同价款20%，交工并验收合格后支付合同价款60%，余款于维修期满后 日内无息支付。甲方在支付价款时，乙方应出具等额 类正规发票。
五、根据国家标准及乙方的工艺和规范内容及要求进行维修工作，以使设备正常运行。上述标准亦是甲乙双方验收是否合格的标准。
六、保修期为 月，如在保修期内电梯出现任何问题，甲方有权凭本合同通知乙方免费到场维修，逾期甲方有权另行通知其他人员维修，其费用由乙方承担（从乙方保修金中扣除）。保修期结束，经甲方确认再无保修责任后的一个月内进行保修金结算，付清余款。
七、乙方应具备特种设备安全监督管理部分核发的相应许可，作业人员应取得相应的《特种设备作业人员证》。
八、作业中乙方应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全，因作业引起的人身财产损害由乙方承担。
九、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式分包或转包。
十、甲方指派 为其驻地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜；乙方指派 为驻地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，与甲方驻地代表联络。
十一、甲方无正当理由未按约定期限支付费用的，或乙方未按合同约定交工的，每延误一日，延误方应向另一方支付合同价款千分之十的违约金。
十二、乙方的维修工作不符合合同约定的维修标准的，乙方应当返工，并按照 合同价款20%的标准支付违约金。乙方应当承担返工和复检的费用。
十三、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
十四、合同生效后，一方违约致使合同无法履行的，由违约方赔偿另一方的损失，损失金额为合同总价款的20%。
十五、因不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行的，甲乙双方互不承担责任，但因一方迟延导致遭遇不可抗力的，由迟延乙方承担责任。不可抗力解除后，合同是否继续履行，双方另行协商。
十六、合同履行中发生纠纷时双方应当协商解决。协商不成，任何一方可以向电梯维修地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十七、本合同经双方签字并盖章后生效。本合同共二份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
食品加工设备买卖合同 篇2
出卖方：______________________（以下简称甲方）
法定代表人：__________________
地址：________________________
邮政编码：____________________
联系电话：____________________
买受方：______________________（以下简称乙方）
法定代表人：__________________
地址：________________________
邮政编码：____________________
联系电话：____________________
兹就设备买卖事宜，甲乙双方在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，订立本合同：
第一条甲乙双方约定有关后记设备的买卖事宜，由甲方卖出，乙方买进。
第二条买卖总金额为_____元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。
（1）本日（订约日）先交付定金_____元整。
（2）甲方必须在_____年_____月_____日前将后记的设备安装于乙方总公司所在地的工厂。乙方未支付的余款，在交货时一次付清。
第三条甲方于第二条第（2）项乙方支付余款同时，应将后记设备的所有权移转予乙方。
第四条在甲方尚未将设备交付予乙方之前，若有故障、毁损或遗失时，应由甲方负责。亦即乙方免除支付价金义务。
第五条甲方保证后记设备所具有的性能与说明书相符，并须在第三条交付前先行试机，以证明其性能。
第六条有关后记设备的品质、性能，由甲方对乙方保证，并以三年为限。在此期间，若非乙方的过失而发生自然故障，甲方负有赔偿损失及修理的义务。
第七条若发生第六条的情形，虽经甲方修复，而设备仍然无法操作，或其性能降低长达一个月，乙方可依据下列方式选择其一，向甲方提出要求。
（1）换取同种类设备。其条件为乙方须就已使用该设备的时间长短支付货款，每一年乙方应支付甲方相当于第二条总金额五分之一款项。
（2）退还设备。但甲方得扣除乙方使用设备所应付如前（1）之款项，其余定金退还予乙方。有关使用设备的时间，其计算方法则无论乙方是否使用，规定从第三条甲方交付设备日始至乙方提出退还设备要求之日止，为使用时间。
第八条乙方若未能在第二条日期前支付余额以交换设备，则甲方无需催告，本契约视同作废，甲方得将该设备搬回。
有关前述甲方的设备搬运费、安装费、以及搬回时所需的一切费用，应由乙方负担。甲方除上述权利外，尚可将定金没收，作为损害赔偿。
第九条甲方若未能在第二条所列日期前交付设备，乙方得向甲方催告，于十日内交付设备。在此期限内，甲方若仍然无法交付，则本契约视同作废。乙方得请求甲方退还第二条之定金、以及与定金同额的损失赔偿。
本契约一式三份，当事人及见证人各执一份为凭，具有同等法律效力。
出卖方（盖章）：___________________
买受方（盖章）：___________________
法定代表人（签字）：_____________
法定代表人（签字）：_____________
_______年_____月_____日
_______年_____月_____日
食品加工设备买卖合同 篇3
监控系统设备买卖合同
甲方：
地址：
法定代表人：
委托代表人：
联系人：
电话：
传真：
开户银行：
乙方：
地址：
法定代表人：
委托代表人：
联系人：
电话：
传真：
开户银行：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：
第一条合同标的要求：
1、甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列闭路电视监控系统设备。
2、产地：详见附件。
3、质量标准：
⑴ 按原厂质量标准，即以说明书为准。
⑵ 其他：????????????????????????
4、技术标准：
乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。
5、其他要求：
???????????????????????????????
第二条合同价款及支付方式：
1、本合同所列各项目的总价款为人民币： ￥????????????????
2、支付方式：
? ⑴ 双方约定按以下第??种方式支付：
① 甲方在货到并安装验收合格后??个工作日内一次性支付所有款项。
② 第一期付款：合同签订后??个工作日内支付合同总价款的??%。
? 第二期付款：货到验收合格后??个工作日内支付合同总价款的??%。
? 第三期付款：?????????????????????????。
③ 其他：????????????????????????????
⑵ 付款信息
? 乙方单位名称：惠州市科康科技有限公司??????????????
??? 开户银行：?????????????????????????
??? 帐??号：?????????????????????????
乙方负责开具相关发票。
第三条交货时间、地点和包装：
1、交货时间：按以下第??种方式确定交货时间
? ⑴ 自合同签订之日起??日内。
? ⑵ 于????年??月??日内。
? ⑶ 其他方式：?以甲方指定人员签收确认日期为准????????????
2、交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。
? 甲方指定地点：???????????????????????????
食品加工设备买卖合同 篇4
甲方(出卖人)：
乙方(买受人)：
现有甲方在敦厚村委修形村一宅基地，面积约200平方米的一块土地上建房造屋后转让于乙方，该块地为集体土地，现经双方协商达成如下协议。
一、该房屋为七层，乙方购买的房屋为该单元的西半个单元，从地起第二层，住房加楼梯间的面积为125平方米，楼上为____，楼下为车库，东面为刘XX房屋，南面为刘XX房屋，西面为敦厚村房屋，北面为县妇幼保健院。柴间为该栋楼的北面，楼梯间起第二间，面积为平方米，东面为，南面为，西面为，北面为。总面积为平方米，总计人民币为壹拾柒万元整。
二、该房屋为砖混结构，甲方必须达到国家建筑标准(乙方有权请质检人员检查质量)，若有质量问题，必须由甲方维修，维修由甲方负责。
三、本协议签订之日起，甲方将该房和柴间的使用、出租、买卖、占有、公摊面积等权利一转让给乙方，永远有乙方所有，如以后可以办理集体转国有土地的手续，则甲方应积极配合乙方办理，办理所涉税收和费用均由乙方承担。
四、该房屋转让后，如政府规划需要拆迁，所得补偿款按本栋楼各户购房所占面积统一分摊。
五、甲方负责水、电到户(开房费由乙方负责)负责安装室内铝合金门窗和进户门。
六、乙方必须预付购房金计人民币壹拾贰万元整，剩下的在办好土地证和房产证后全部付清。
七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，望双方自觉遵守，否则，出现问题由造成方负全部责任。
甲方：__________________乙方：__________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
食品加工设备买卖合同 篇5
公司（以下称买受方）
公司（以下称为出卖方）
经友好协商，特此订立以下条款：
第１条定义
“验收手册”是指由出卖方提供并由双方确认，供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。
“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。
“缺陷或瑕疵”是指设备（结构或性能）不符合验收手册有关规定之处。
“现场验收”是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。
“技术规格”是指本协议附表Ａ。
第２条销售主体事项
出卖方愿意出售，买受方愿意购买下列设备：
设备技术要求
设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。
出卖方应于年月日之前准备且提交给买受方验收手册草案副本2份。由买受方在日内审议和批准验收手册。
本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。
第３条价格
第４条支付
买受方在收到出卖方的发票后，必须按下列期限付给出卖方款项：
4.1签约后支付总价的定金；
4.2买受方处交付设备并安装调试后，支付总价的60%的货款；
4.3验收保留款为总价的货款，在设备调试合格后第月内支付
第5条交货与验收
出卖方应在年月日前完成设备的安装和调试工作；并完成验收手册所规定的各项检测；同时，出卖方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。
现场验收应在年月日起进行。
第6条更改
自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。
为修补瑕疵或改善设备，出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。
第7条保修
出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。
该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在年之内出现故障，出卖方负责在收到台新公司通知7日内进行调换或修理，由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务，则应承担买受方由此而引起的一切损失。
第8条其它
本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。
卖方：
买方：
（版权声明：本站内容、观点、评论均由律师严格审核编辑，供法律爱好者学习参考，如需转载，必须获得作者同意，并注明《来源：中国律师网》，转载本站内容未标明来源的均视为侵权，本站由专职律师定期调查侵权情况，一旦发现，将通过法律措施严惩侵权者。）