合同/ 维修合同/ 单位维修合同范本一年/ 导航/

网友分享:维修协议精选一篇

网友分享:维修协议精选一篇。

一般我们使用的电子设备坏了都需要去进行维修。按维修目的与时机,分为预防性维修与修复性维修。维修合同是对维修者权利义务的最好规范。我们一定要在看清楚合同内容的情况下再签订维修合同。值得推荐的维修合同有哪些?下面是小编为大家整理的“网友分享:维修协议精选一篇”,仅供参考,欢迎大家阅读。

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就中央空调维修保养事宜达成一致,同意签订本合同。

一、工程概况

1、工程地点位于深圳市。

2、维修范围为:主机移机,检测、维修;电辅加热设备安装;主机强排散热装置加工与安装;末端、水循环系统、空气循环系统的维修、改造、保养、调试;房间分区、分控系统的改造与加装;整个中央空调系统的维修、调试。使系统正常使用。

二、施工时间:

(1)20___年__月__日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始检修施工;

(2)20___年__月__日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;

(3)20___年__月__日之前,完成末端、水循环系统、空气循环系统的维修、保养及整个空调系统的调试运转。使整个空调系统正常运行。

三、工程造价及付款方式:

本合同工程造价为150000元。(大写:壹拾伍万元)

20___年__月__日前,甲方向乙方支付合同价款的40%,全部工程竣工、由甲方验收并签字确认后,甲方向乙方支付合同价款的50%。

本合同价款10%为质保金。如全部工程竣工、由甲方验收并签字确认后一年内的质保期内无质量问题,在质保期结束后5个工作日内,甲方向乙方支付。

以上所有款项支付前,乙方须向甲方提供符合甲方要求的发票。

四、工程质量及验收

本工程质量必须符合设计要求及国家颁发的施工规范及质量评定标准。

工程竣工后,甲方按照国家行业与技术规范进行验收。

五、材料及设备采购

本工程所需的材料设备由乙方自行采购,乙方所采购的材料设备必须符合规范要求,并有产品合格证明和质量检验证明。采购配件数量与价格见本合同附件。

六、甲方权利与义务

1、按本合同约定办理验工计价手续,拨款和结算工程价款。

2、对工程质量及工程进度进行监督检查,对检查中发现的质量问题及安全隐患有权要求乙方停工返修。

3、按有关规范组织竣工验收交接工作。

七、乙方权利与义务

1、对空调系统进行检查,编制施工方案,报甲方审定后实施。

2、按本合同约定条款做好材料采购。

3、严格按照有关规范进行施工,确保工程质量,按本合同约定的工期完工和交付使用。

4、工程完工后,按照规定提供完整的竣工资料。

5、坚持文明施工,做到安全生产,做好施工现场环境保护和劳动保护。

6、乙方在施工过程中对甲方设施造成损坏应负责修复或赔偿。

八、工程保修

本工程保修期自工程竣工,甲方验收合格签字确认起一年。保修期内,乙方在接到甲方报修通知后6小时内赶到现场。更换的故障零配件交甲方检查,非主机故障维修,乙方不得收取配件及材料费。

每次维修必须有维修单,并报甲方人员签字确认。

如因工程质量问题发生的冷凝水或液体泄漏导致的甲方房间内的财物损失,由乙方承担赔偿责任。

九、安全施工

在施工中乙方必须遵守国家有关安全生产的规定,重视施工现场的作业安全,避免各类事故的发生、如发生安全事故责任由乙方承担。

乙方应按有关规定或安全规范组织施工。施工过程中,非因甲方原因导致的任何人员或财物损失,均由乙方承担全部赔偿责任。乙方具备国家规定的实施本合同约定工程的施工资质。乙方承接本合同施工的工作人员具备相应的资质证书和上岗证书。乙方须将以上文件原件交甲方查验,由甲方留存复印件。

十一、违约责任

甲方的违约责任

1、甲方未按合同约定履行义务,给乙方造成的经济损失应予赔偿。

2、因甲方原因而造成工程延期的,合同工期顺延。

3、甲方未按合同约定支付工程款项影响工程进度,由甲方承担责任。

乙方违约责任

1、乙方因自身原因不能按合同约定的工期竣工验交,应当承担逾期竣工的责任,每逾期一天,应按合同总价的千分之五向甲方支付违约金,直至工程交付。

2、施工质量达不到设计和规范要求的,甲方有权要求乙方返工或返修,其费用由乙方承担,逾期交工的,每逾期一天,应按合同总价的千分之五向甲方支付违约金,直至工程交付。

3、因乙方责任导致工程不能继续施工的,甲方有权解除本合同,由此造成的经济损失由乙方承担。

4、如乙方按本合同第十条提交的相关文件存在无效或虚假的情况,甲方有权解除本合同,乙方须双倍返还甲方已付款项。如给甲方人员和财物造成损失,乙方须承担全部赔偿责任。

十二、争议解决

本合同在履行过程中发生争议时,双方应本着公平合理的原则及时协商处理、协商不成时,提交甲方所在地人民法院管辖。

十三、补充协议

本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力、预算、施工方案作为合同的副件同样具备法律效力。

十四、附则

本合同正本两份,甲、乙方各执一份。

甲方:

甲方盖章:

乙方:

乙方盖章:

20___年__月__日

jht868.com扩展阅读

分享维修合同通用模板精选(16篇)


日常生活中,只要是东西坏了我们都需要进行维修。维修有三种释义,分别为更换配件、维修配件、根据功能改修,维护和恢复,维护、保养、修理。维修合同在买卖维修过程中是最有利的证据。在我们签订合同的时候,一定要了解合同的内容。签订维修合同要注意什么呢?下面,合同范本网小编为大家整理的“分享维修合同通用模板”,强烈建议你能收藏本页以方便阅读!

分享维修合同通用模板 篇1

乙方接受甲方委托,乙方为保证甲方医疗设备的正常使用,对甲方的协议设备进行维修保养服务,为保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前,设备应正常运转情况 下,方可签订协议,后附设备明细。

第一条 乙方义务

1.乙方根据甲方协议设备出现故障的报修通知,乙方优先安排上门维修。 在周一至周五的法定工作日内,城区以内的用户,乙方8个小时内到达现场;各县区的用户,乙方在24个小时内到达现场。

2.乙方上门维修不收取上门费及工时费。

3.乙方上门维修没有次数限制。

4.乙方维修只收取配件费,并且保证配件费持平或低于厂商统一价格。

5.如果乙方为甲方更换的部件在三个月保修期内损坏,乙方需为甲方免费更换、维修。

6.乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划,并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下,乙方按维护保养计划,对甲方合同设备进行上门维护。一般情况下,每 个月一次上门维护保养服务。

第二条 甲方义务

1.甲方在协议设备出现故障后,及时通知乙方。

2.甲方不能使用未经乙方认可的,非原厂的零配件、消耗品,否则产生的设备故障,乙方不承担责任。

3.未经乙方认可,甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修,否则乙方不承担由此产生的后果和责任。

4.甲方不得对合同设备进行私自拆卸,否则由甲方承担所造成的全部损失。

5.协议设备合同发生故障,需要更换配件时,甲方承担配件费用。

6.协议设备发生转移或转让时,甲方应及时通知乙方。

第三条 结算金额及方式

甲方按_________为单位时间,维修费共计为_________元人民币,在协议签字生效后一周内,向乙方一次性支付维护费。

第四条 未尽事宜由甲乙双方协商解决。

第五条 本合同有效期暂定为一年,一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。

甲方单位(盖章):乙方单位(盖章):

年月日:

分享维修合同通用模板 篇2

甲方:

乙方:

一、甲方同意将房屋维修工程委托乙方。

二、乙方负责全部维修所需材料以及施工。

三、维修时间:自协议签订之日起天完成。

四、维修要求:

1、维修项目质量符合国家相关验收规范。

2、乙方自行负责施工安全房顶维修协议书房顶维修协议书。

3、未尽施工细节之处,由双方协商提出方案确定。

五、维修费用:

六、维修工程完成后,经甲方验收合格后,按照公司工程付款流程支付工程款。

七、保修条款:在国家规定的质保期限内出现质量问题仍由乙方

九、其他未尽事宜,双方友好协商解决。(亲子活动安全协议书)

十、本合同经甲乙双方协商签字后生效,合同一式三份,甲乙双方各执一份,公司备案一份

乙方签字:联系方式:甲方签字:

工程师:联系方式:项目管理部经理:工程管理部副经理:工程管理部经理:分管副总:

20xx年月日

分享维修合同通用模板 篇3

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本维修工程项目协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

1、工程名称:市政设计院外墙防水维修工程

2、工程地址:*****

3、工程造价:本工程采用包干价,人民币**********(¥115000。00元)。

二、工程承包范围及工程内容:

1、工程范围:外墙防水、屋面防水及内墙粉刷等

2、工程量:维修面积约2466。24㎡,墙面空调孔105处。

三、合同工期:

1、开工日期:20xx年 月 日。

2、竣工日期:20xx年 月 日。

3、合同总工期为30日历天(雨期顺延)。

四、质量标准

工程质量全部达到国家相关工程验收合格标准。

五、付款方式:

乙方材料进场,甲方支付总工程款的40%;工程全部完工经甲方组织验收合格后,付至总工程款的95%,余下5%工程款作为质保金一年后付清。

六、甲方的权利与责任:

1、在施工中甲方有权就施工中发现的问题要求乙方进行处理或返工。

2、对乙方拒不执行甲方就施工中发现的质量问题而提出的改正意见,甲方有权责令乙方停工并进行经济处罚,直至更换施工队伍。

3、甲方有权督促乙方进行安全施工,对不符合安全要求的设备、设施及违反安全操作规程的行为有制止的权利,直至乙方整改为止。

4、提供相关协调减少干扰,方便乙方组织施工。

5、按要求及时支付工程款。

6、协助乙方联系相关住所或仓库,提供必要的施工作业面。

七、乙方的权利与责任:

1、按甲方要求并按相关施工规范组织施工,保证质量,保证工期。

2、服从甲方现场指挥人员的指挥,负责施工范围内竣工前所有成品保护。

3、乙方应按相关施工安全要求组织施工,对施工人员必须进行安全教育并保证施工安全,否则,引起的安全事故责任由乙方全部承担。

4、文明施工,做到工完场清。

八、保修条款:

本工程质量保修期为五年。质保金在竣工验收之日起一年后支付。在保修期间内,因施工引起的质量问题,由乙方无条件进行维修或返工,其费用由乙方全部承担。

九、合同争议的解决:

1、如在合同履行期间,双方对合同的履行出现争议的,可协商解决,如协商解决不了的,可申请仲裁直至上诉法院。

2、双方未尽事宜,可另行协商补充协议作为合同附件,与合同具同等效力。

十、合同的生效:

本合同正本二份,甲乙双方各执一份。

本合同从开工之日起生效,至工程保修期结束自动终止。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

分享维修合同通用模板 篇4

甲方:泉州宇宏贸易有限公司(以下简称甲方)

乙方:____________________ (以下简称乙方)

甲乙双方根据《合同法》及有关规定,本着平等互利、真诚合作、共同发展的原则,为共同开拓市场,做好宇宏贸易有限公司在该区域所销售产品的售后服务工作,乙方在经销甲方产品的同时承担售后服务工作。经双方协商,就宇宏贸易有限公司在该区域所销售产品在乙方经销区域内的售后服务达成以下协议:

一、甲方的责任与权利

1.负责为乙方提供产品的维修配件及相关技术资料。

2.制订并提供《维修收费标准》给乙方。

3.对乙方的服务质量不定期进行检查。若乙方服务质量无法达到甲方要求时,甲方可要求乙方更换售后服务人员或拒绝支付维修费用 。

4.对乙方不能维修的产品,甲方应提供技术协助乙方维修。

二、乙方的责任和义务

1.必须设售后服务机构,配备合格维修人员、设备及服务场地。

2.明确维修负责人和专职维修人员,同时提供售后服务地址及咨询电话给甲方,若有变更应提前十天通知甲方。

3.乙方必须为经销区域内的宇宏贸易有限公司在该区域所销售产品提供维修服务。对于特殊情况应及时联络甲方协商处理。

4.接受甲方的指导与监督,按甲方提供的《售后维修月报表》格式及时、详细地记录维修信息,并在次月七日内传真给甲方。

三、维修费用的结算

1.甲方依据乙方维修量及附件中所列明的维修费用按乙方填写的《售后维修月报表》结算费用。

2.费用结算时间为乙方提供《售后维修月报表》七日内。

四、维修配件的申领及退换

1.为避免配件供应不及时,确保维修的及时性,乙方应计划领用配件,常用配件应建立库存。

2.乙方每月可填写《维修配件备料》单向甲方申领配件,甲方依此乙方返还的旧件数量向乙方发放配件。

3.乙方每月所领用的配件按甲方制定的《维修收费标准》收费,甲方每月统计后与乙方核对。

4.乙方申请新件需按甲方新件价格给予配件押金,甲方有权在乙方的售后费用中扣除售

后押金。

六、售后协议所涉及的区域包括

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

七、所涉及的产品费用结算标准

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

八、本合同有效期

自______年______月______日至______年______月______日止,有效期满另行签订。

九、解决争议的方式

在合同有效期内如有争议时,双方协商解决,可增补协议;经协商不成,可提请泉州市人民法院诉讼解决。

十、本协议一式贰份,双方各执壹份,从双方签字盖章后生效。

甲方单位(章):________乙方单位(章):______ 代表人:________________代表人:______________ 日期:__________________日期:________________

分享维修合同通用模板 篇5

委托方(甲方):

服务方(乙方):

经双方协商,实业有限公司(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)维护甲方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。合同内容如下:

一、职责划分:

1、甲方负责花苑酒店的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。

2、甲方专业人员对乙方在花苑酒店配电室装置的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。

3、甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜,积极配合乙方做好维护工作。

4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。

5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等,且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。

6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。

7、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排,切实为生产装置保驾护航。

8、乙方负责甲方花苑酒店运营及生产过程中的电气设备正常维护和检修。 9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到花苑酒店配电装置规定的要求,且不低于中石油装置的维护要求。

10、乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检,并做好巡检记录。

13、乙方应做到主要设备抢修不过夜,一般问题不过天,特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时,乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。 乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。

14、乙方负责建立电气设备档案,整理积累和保管各种基础资料,报甲方处备案,维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协 商解决。

15、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。

16、乙方应根据甲方花苑酒店经营运行安排,合理安排检修,对到检修周期,但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备,甲方应为乙方提 供检修条件,乙方应在最短时间内完成检修,如因甲方不能停工造成的损失由甲方承担,但排除以下情况:

①对二个月内即将到维修周期的主要电气设备,如遇装置停工机会,应提前安排检修而乙方未安排的。

②对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。

二、双方权利:

1、甲方有现场指挥作业的权利,乙方应积极予以配合。

2、甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利,甲方可不定期对乙方维护人员进行测评,对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。

3、未经甲方安排的电气技措项目施工,甲方有权不予结算。

4、甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续(如火票等相关手续)。

5、乙方负责审核管理配电室工作的第一、二种工作票等,对电气专业的施工队伍进配电室施工,由施工单位开具第一、二种工作票,乙方审核并配合操作 等,对非专业的队伍在配电室施工作业,由乙方办理相关手续并提出施工要求,同时进行监护。

6、乙方有向甲方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。

7、乙方在维护时,对使用不正常、有故障的电气设备有权提出电气改造项目的建议权,()并进行换型和选型,报甲方项目生产管理部及甲方相关职能部门批 准。

8、乙方有权拒绝设计不合理未完工的技改技措项目电气设备的维护工作。

9、方有权拒绝违章操作,有权拒绝在不符合安全施工规范条件下作业,保证人员和设备的安全。

10、乙方有义务根据设备运行周期,提前提供更换配件的型号,并报甲方及时审批和采购。

三、维护范围:

根据《石油化工设备维护检修规程中石化(1992)生字69号电气分册》和电气设备维护检修相关文件的要求进行维护检修,除变压器的大修及电气预防 性试验外,干式变压器、事故发电机、高低压配电柜(含保护器)、直流电源柜为维护范围,具体工作内容为:

①根据甲方项目工程管理部或相关职能部门的要求,对所管辖范围内的电气设备的故障处理、抢修等负责。

②负责所管辖范围内的电气设备和照明装置的维护检修。

③负责配电室及配电间的管理、维护工作。

④配电盘、现场配电箱和配电室和变压器的卫生清扫及检查巡检。

⑤检查测量直流电源及蓄电池电压、电流和温度是否正常,定期进行充电活化。

⑥负责装置配电的停送电操作。

⑦负责电气设备运行的日常倒闸操作。

⑧负责配电室直流屏。

⑨乙方应在每个月底派专业领导与甲方项

目生产管理部及甲方相关职能部门一起对维护质量进行检查,对存在的问 题乙方应在下月10日前进行整改。

四、维护检修考核要求:

⑴乙方负责认真对甲方的电气设备进行维护,每天进行巡回检查,做到疑点不放过,设备缺陷不漏掉,及时查找出故障和设备隐患,同时了解所管辖范围内的 电气运行状态,并做好巡检记录,记录每季度末交甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门,没有做到每一项次扣一分。对甲方提出的问题未及时整改,甲方可加倍 考核。

⑵乙方保证甲方电气设备的完好率达98以上,发现隐患及时处理,不推、不拖,一般问题处理不过天,重要设备、主要设备故障处理不过夜,特殊情况由双 方协商解决,乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行,没有做到每一项次扣一分。

⑶乙方人员在工作中应遵守法律法规和甲方有关的规章制度,严禁违章操作,拒绝违章指挥,检修中作到文明施工,保证工完料尽场地清,没有做到每一项次 扣二分。

(4)乙方人员在接到操作命令或发生事故时,应迅速组织进行操作或对事故进行处理,同时作好相应的记录,没有做到每一项次扣一分。

(5)对于日常停送电操作,乙方人员必须根据装置检修作业票的要求进行停送电操作,并记录停送电时间、原因及操作人,以保证停送电的正确性,没有做 到每一项次扣一分。

(6)由乙方派专人维护天虹花苑酒店的电气设备(名单报甲方处),并保证定时巡检,随时联系到乙方维护人员;维护人员必须能独立顶岗,能够处理一般 性故障,没有做到每一项次扣一分。

(7)乙方在工作范围内应严格服从甲方花苑酒店主楼职能管理部门的工作安排,切实为装置保驾护航,没有做到每一项次扣一分。

(8)乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作,没有做到每一项次扣一分。

(9)乙方维护人员必须每日定时进行巡检,并按甲方规定做好巡检记录,没有做到每一项次扣一分。

(10)乙方未按要求时间到岗和装置故障未排除前,随意停止故障的排除工作,没有做到每一项次扣一至五分。

(11)由于乙方维护问题造成甲方的生产受到严重影响,视情况一次可扣乙方10-70分。

(12)乙方维护人员应持证上岗,并佩带标志,没有做到每一项次扣一分。

(13)乙方未根据现场情况,及时提前以书面形式向甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门提出配件采购计划、检修计划,甲方有权对乙方每缺一项扣一 分,如影响正常运营,甲方可按影响大小加倍考核。

(14)乙方将运行检修记录每季度维护打分后,交甲方保管,

五、验收标准和方式:

1、质量标准(具体质量标准如下):

①中石化公司92年版《石油化工设备维护检修规程》。

②有关国家标准及行业标准。

2、验收方式:

根据双方协商确定的技术服务要求、现场设备的运行情况和维护方的服务质量,每月由甲方单位负责人根据甲方考核制度的要求对乙方的维护水平进行评分,根据当月评分结果对维护方进行考核。

六、报酬及其支付方式:

1、报酬:

每年双方根据所维护的设备确定月维护费用为¥18,190.0xxxx,全年维护费用为¥218,280.0xxxx,以上价格是不含税价。技术更 新、技术改造等技措项目,费用另行结算(具体费用明细表见附件《×××天虹实业有限公司花苑酒店配电室维护费明细表》)。

2、支付方式:

①维护费每季度结算一次,本季度维护检修费在下月10日内进行结算,甲方生产管理部对每月的维护打分有审核权,甲方结算室根据生产管理部审核的乙方 每月考核得分数的百分比给予结算维护费。

②对维护工作中所正常消耗的电气指示灯、各种控制保险等消耗材料,每件在10xxxx/每件以下的,由乙方自行承担费用,10xxxx/每件以上的 电气元件或备件的更换须经甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门同意(费用由甲方承担),同时旧电气元件或备件交甲方处。

③结算维护费时,乙方必须出具甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门工作完成情况考核证明书,由甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门签字认可,到 甲方财务资产部办理。

④电气设备的电气预防性试验,根据甲方生产管理部每月的检维修计划按规定程序进行施工,无计划不得施工。

⑤电气设备检修所涉及的机械台班费用,由甲方承担。

七、违约责任:

1、甲方没有按本合同条款约定时间进行及时结算,按合同价款5支付违约金;甲方没有执行本合同约定的相关条款,乙方有权中止本合同的执行。

2、乙方未按甲方要求进行维护,甲方按本合同中维护检修考核要求及时考核。

八、其它:

1、本合同是双方就电气设备日常维护检修工程的年度合同,有效期限为:

年 月 日至年 月 日。

2、本合同任何一方要求另一方提供额外的服务,双方协商确定具体条款。

3、发生不可抗力及未尽事宜时,双方通过×××协商决定。

4、本合同一式六份,甲乙方双方各执三份,双方签字或盖章后生效。

5、解决纠纷争议办法:双方协商解决,协商不成由合同签约地人民法院裁决。

甲方(盖章):

甲方法定代表人:

甲方委托代理人:

联系电话:

乙方(盖章):

甲方法定代表人:

甲方委托代理人:

联系电话:白天电话:

夜间电话:

签订日期:年 月 日

签定地点:

分享维修合同通用模板 篇6

托修方:

承修方:

一、车辆型号:

二、车辆交接期限(事宜):

三、维修类别及项目:

预计修费总金额(大写)_____(其中工时费)

四、材料提供方式:

五、质量保证期:

维修车辆自出厂之日起,在正常使用情况下,___天或行驶___公里以内出现维修质量问题承修方负责。

六、验收标准及方式_________________

七、结算方式及期限:

现金_____转帐_____银行汇款_____期限____

八、违约责任及金额________________

九、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附本。

十、解决合同纠纷的方式:经济合同仲裁___法院起诉___

十一、双方商定的其它条款______________

托修方:

承修方:

签订日期:

分享维修合同通用模板 篇7

甲方:--------------有限公司

乙方:----------------

乙方为******有限公司在职机械维修人员,甲、乙双方协商一致,由乙方提供为甲方所属设备进行维修和定期保养服务。就此事宜,甲、乙双方自愿签订本服务协议,共同遵守本协议所列条款。

第一条 本协议有效期限自000年 00月00日起

至甲方不再需要所属设备维修工作时止。 第二条 甲方的权利和义务

1、甲方设备出现故障或需要定期保养,甲方负责通知乙方及时到达现场,并提供必要的设备、人员支持和所需备品备件。

2、根据乙方实际工作需要,对所需备品备件计划审核、采购、保管和领用实行专业归口管理。

3、根据需要,为乙方发放必要的劳保用品。

4、负责对乙方进行安全生产、劳动纪律及各项规章制度的教育、培训工作。

5、每月15日前支付乙方上月维修服务费,标准为4000元(税后)/月,具体费用支付额度根据乙方完成任务情况,由仓储管理部提出考核意见,会知生产加工部后,由人力资源部负责兑现。

6、甲方为乙方购买一份中国人寿保险股份有限公司意外伤害保险,用于乙方在为甲方提供服务过程中发生意外伤害的补偿。

第三条 乙方的权力和义务

1、乙方全面负责甲方所属设备的日常维修和定期保养工作。

2、甲方设备发生故障,乙方应保证在接到通知后两小时之内到达现场进行处理。

3、根据行业规定,定期、按工作标准对甲方所属设备进行保养。遇有法定节假日,应在休假前对设备进行全面检查,发现问题及时处理,确保节假日期间设备使用安全。

4、为甲方提供设备的日常维护和保养计划方案,并负责对司机进行必要的维护和保养知识的培训和技术指导。

5、定期提出备品备件的采购计划。

6、每月第二周星期一,乙方应配合甲方对设备进行专项检查,对日常维护保养中出现的问题,及时提出改进建议。

7、认真履行工作职责,服从管理和安排。工作过程中严格遵守安全操作规程,避免安全事故发生。

8、乙方应遵守国家、北京市的有关法律法规和企业的各项制度规定,严格遵守行业规范,恪守职业道德。

9、爱护公共财产和设施,如因乙方个人原因给甲方造成经济损失的,应根据后果和责任的大小承担相应赔偿责任。

第四条 其它相关约定 乙方因违反国家、北京市的有关法律、法规及甲方的有关制度,发生事故或过失给他人造成的人身伤害或财产损害,或被有关部门审查或处罚的,均由乙方本人承担,甲方不负连带责任和赔偿责任。

第五条 有下列情形之一的,甲、乙双方有权解除本协议:

1、甲方无故拖欠维修服务费用;

2、乙方不能胜任岗位工作,无故完不成工作任务的;

3、乙方无正当理由三次未能按约定时限到场或未按要求履行服务协议的;

4、违反操作规程或工作严重失职,发生人身、设备事故及损坏设备、机具、浪费原材料、能源等,造成较大经济损失或严重后果的;

5、违反国家、北京市法律法规和企业相关规定等其他情形的。

第六条、本合同在履行期间,甲方生产经营状况发生变化或因乙方年龄、身体或其它原因影响协议继续履行时,本协议终止。

第七条 补充规定

1、设备出现故障或需要定期保养,仓储管理部负责通知乙方和生产加工部调度室,说明故障原因和情况。

2、乙方接到报修通知,未按时限要求及时到达现场,每有一次扣减服务费200元;遇有紧急情况,乙方不能按时达到现场的,甲方有权安排其他维修人员进行现场抢修,维修费用从服务费中相应扣除。

第八条 本协议未尽事宜,由双方协商解决。

第九条 本协议一式四份,甲方人力资源部、生产加工部、仓储管理部、乙双方各持一份

甲方 (公章) 乙方(签章)

日期:年月日日期:年月日

分享维修合同通用模板 篇8

甲方:**市**区新农村电力服务有限责任公司

乙方:

甲、乙双方本着诚实信用的原则,经友好协商后,决定签订本合同。

第一条 服务范围

1、服务地点:公司大楼及其附属楼及各供电所水电设备设施日常维护及相关工作,含安保、消防设备设施实施维护。

2、服务内容:完成甲方单位涉及水电的相关工作,如用水用电设备设施的安全检查;各类电器设备(空调主机及电脑硬件除外)故障的修复;消防设施设备检测、维修、保养及故障整修等。

3、合同服务期限:20xx年1月1日至20xx年12月31日

第二条 甲方的主要权利和义务

1、根据工作需要和企业的`规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。

2、乙方维修施工期间,甲方予以配合。

3、按照本合同有关规定,支付承包费用。

第三条 乙方的主要权利和义务

从合同生效起,提供的主要服务为:

1、全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后,乙方必须在1小时内或甲方指定的时间内到达现场。

2、每周对甲方办公楼、仓库及其附属区域消防、电气线路等巡检一次,发现和排除故障隐患。

3、其他与水电使用、安全相关的工作。

第四条 乙方在施工过程中要注意安全,因乙方责任发生的安全事故,其费用和责任均由乙方负责。

第五条 在日常的维护管理中,维护、修理过程中出现的非因乙方故意、过失造成的设备设施及其零配件的损坏,需要更换零部件的,费用由甲方承担;但因乙方的施工造成二次损坏的,由乙方免费更换。

第六条 费用结算:甲方全年支付乙方承包费用参万陆仟元整。

第七条 违约责任:乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求,影响甲方工作的正常开展,甲方有权相应减少支付乙方承包费用;造成甲方损失的,乙方要承担赔偿责任。

第八条 纠纷处理方式:双方因合同履行发生争议时,协商解决;协商不成时,可以向人民法院提起诉讼。

第九条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同未尽事宜,双方本着互利、互谅原则协商解决。

甲方(盖章): 乙方(盖章签字):

负责人签字: 负责人签字:

年 月 日 年 月 日

分享维修合同通用模板 篇9

甲方:

乙方:

甲方因原有学生宿舍年久失修,不能发挥正常使用功能,甚至存在安全隐患,现需全面维修,乙方自愿承包甲方维修工程,为确保维修项目的质量,经甲乙双方协商,一致达成如下协议。

一、承包工程概况

1、工程内容:

2、工程地点:

二、双方职责

1、甲方职责:

①、开工前,接通施工现场水源、电源和运输道路,负责水电费用。

②、按合同保证维修资金。

2、乙方负责事宜:

①、本合同一经生效后,则施工现场的安全责任便立即参照《国营建筑企业安全生产工作条例》层层落实到乙方,发生安全事故,其损失由乙方自理。

②、本合同一经生效后,在施工过程中,完全承担垫资施工。

③、在施工过程中,必须接受甲方的质量监督,按要求进行施工。

④、对已完工后在交工前应负责清理好施工场地周围2m以内的卫生。

三、工程造价及付款办法

1、该工程总造价:

2、工程款的拨付实行竣工后结算的办法。按照“完成多少工程,结多少钱”的原则。

四、工程质量要求

五、本合同一式两份,甲乙双方各一份。未尽事宜由双方协商解决。

甲方(盖章):乙方代表(签字):

法人代表:

年 月 日 年 月 日

分享维修合同通用模板 篇10

发包方:

承包方: 南京搜全数码产品销售中心

双方经友好协商,就______公司电脑、打印机、复印机及外围设备的维护、保养事宜,达成合同如下:

一、承包方义务:

1、承包方本着全心全意为客户服务的宗旨,在本合同生效后即对发包方的设备实施检查、保养,并且建立设备资料。

2、承包方在服务期间派往发包方的技术人员在服务前必须表明自己的身份(如出示名片),如发包对来人身份有疑问,可以先向承包方核实身份后再让技术人员保养设备。

3、承包方根据发包方设备使用的实际情况,每___周上门为设备进行检查、保养,发现问题并及时解决。

4、承包方在接到发包方报修通知(电话或传真)后, 应在约定(或规定)的时间内派技术人员前行发包方单位,及时的为其排除故障(发包方对维修时间与承包方约定为___小时)。

5、在维修过程中,如遇技术疑难问题,现场无法立即排除故障的,承包方技术人员应向发包负责人说明情况,然后提出合理的解决方案,在征得发包方负责人同意后实施排除故障。

6、如需更换设备零部件,承包方须提供预算费用及清单,经发包方负责人认可后方可实施更换。耗材及零部件费用由发包方另行支付。

7、承包方有义务向发包方单位提出设备使用与日常维护的合理化建议。

8、承包方向发包方提供特优的耗材及零部件,并送货上门。

9、发包方在合同期间如需增加设备,承包方有义务为其推荐性价比最好的设备。

二、发包方义务:

1、发包方应当将机器置于安全适宜的环境下工作,并做必要的清洁。

2、按照使用说明书的要求正确的操作设备。

3、保证设备不爱承包方以外的任何单位和个人进行修理、维护、改装、分解。

4、购买并且使用与机器相匹配的耗材及配件,所需耗材及设备维修所需配件必须在承包单位选购。

5、对承包方提出的合理化使用建议合理采纳,避免造成故障。

6、对维护期间维修配件及耗材所发生的费用及时支付给承包方。

三、以下情况承包方酌情收费 :

1、未按使用说明操作,而人为引起的故障或损坏。

2、接受承包方以外的单位或个人进行的维修、维护、改装、分解。

3、使用承包方以外单位的不正宗耗材导致的故障。

四、其它约定条款:

1、在本合同签定之日,发包方应向承包方一次性支付全年的维护费共计人民币___元。维护设备包括:台式办公电脑___台、激光打印机___台、彩色喷墨打印机___台、复印机___台(计数器为___)。

2、如发包方在服务期内增加设备,维护费需双方协商解决。

3、如承包方违约,发包方有权要求退还全款,并终止合同。

4、如发包方违约,承包方有权终止合同,不退还已付的维护费。

5、如发包方对承包方的技术人员服务不满意,有权要求更换技术人员。

6、发包方如有特殊约定,请附加合同条款。经双方确认后实行。

五、争议解决方式:

关于本合同或执行本合同过程中所发生的争议,由双方协商友好的解决。如合同不成,双方同意提请南京市江宁区____有限公司所在地法院裁决。

本合同有效期自___年___月___日起生效,到___年___月___日终止,合同到期后,发包方如需续签合同,请在合同终止前一个月内通知承包方办理续签合同的手续。

六、本合同双方授权代表签字或盖章并加盖公章后生效。本合同一式两份,双方各执一份 。

发包方: 承包方: 南京搜全数码产品销售中心

法定代表人 (委托人): 法定代表人(委托人):

盖章: 盖章:

单位地址: 单位地址:

联系电话: 联系电话:

分享维修合同通用模板 篇11

甲方: 重庆鑫元家电维修公司

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就空调维护保养事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。

一、合同

乙方受甲方委托,为其在用的 牌空调系统提供有偿的维保服务。维保范围为:主机、末端、整个系统的维护保养。

其中包括: 以上合计,年合同总价为 元整。¥: 元

二、维保期限:

年 月 至 年 月 。

三、付款方式:

合同签订之日起十日内甲方付清全款即人民币 元整,¥: 元

四、维保服务标准及内容:

严格按照 空调系统维护保养手册,进行空调维护保养。

具体内容如下:

一、空调末端系统每年夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理,去除微生物滋生,消灭细菌根源,使风机所送调节风符合空气卫生标准。

二、主机系统及管线每年进行一次防腐处理。

电气 检查坚固接线接头 主电源

控制电源

压缩机电动机

排风机电动机

测量绝缘电阻 配电线缆

电加热器

压缩机电动机

排风机电动机

测量直流电阻 各种传感器

电加热器

压缩机电动机

排风机电动机

正常使用时检查温度及压力 压缩气缸

蒸发机进出水

冷凝器进出水

压缩机进出冷媒

正常使用地检查电流电压 主电源

压缩机电动机

排风机电动机

控制电源

正常使用检查开关阀门 温控开关

水流开关

排气阀、补水阀

室内风道检查修补 每年一次

梳整肋片 每年一次(换季时)

清洗肋片 每季一次

清洗过滤器 每年一次

更换系统循环水 每年一次

五、甲方责任:

一、为乙方出入空调维保工作提供方便。

二、提供完整的空调技术资料。

六、乙方责任

一、严格按公司空调维保手册向甲方提供空调维保服务。

二、接受甲方监督,确保服务到位。

三、在接到甲方报修通知后24小时内赶到现场。

四、更换的故障零配件交甲方检查,维修只收配件及材料费。

五、每次维修必须有维修单,并报使用部门及物业部门签字确认;合同外产生费用的维修项目需动力分部签字确认。

七、合同终止:

a、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同:

一、甲方提供有关产权变更证明。

二、维保项目没有按期、按质全面履行超过一季,并经重庆市鉴定确实存在问题。

三、甲方由于不可抗力的原因无法履行合同。

b、在以下情况之一乙方有权以书面形式通知甲方终止合同:

一、业权变更。

二、乙方由于不可抗力原因无法履行合同。

三、如甲方陷破产、清盘(合并或重组除外)或未能偿还应付的债务。

八、违约责任:

一、若甲方违约:应向乙方支付违约金1000元整。并付清所欠款项,乙方有权要求甲方继续履行合同。

二、若乙方违约:应向甲方支付违约金1000元整。甲方有权要求乙方继续履行合同。

九、本合同一式贰份,甲方持壹份,乙方持壹份,自双方签字盖章起成立,并依法生效。

甲 方:重庆鑫元家电维修公司 乙 方:

法人代表:毛晓从 法人代表:

经 办 人: 经 办 人 :

年 月 日

分享维修合同通用模板 篇12

甲方(简称甲方)乙方:(简称乙方)维修地址:

甲、乙双方本着:平等协商、合作发展、共创双赢的原则。经双方协商达成一致意见,甲、乙双方必须共同遵守。合同条款如下:

一、维修内容:

1、锅炉房内两台锅炉炉墙拆除重新砌筑;

2、泵间改造。

3、乙方保证两台锅炉正常运行,如在运行中出现因安装造成的任何故障,乙方应及时无费用(6小时内)派人维修。如因为甲方使用不当或原锅炉本体原因造成的故障由甲方负责,乙方可以协助维修,费用由甲方承担。

4、乙方提供安装的必要手续,及相关安装资质,甲方负责验收。

二、支付乙方人工费:共计:元,(大写:元整)。

三、甲方提供安装材料,安装工具乙方自备。

四、付款方式:自合同签订之日起,进入维修现场后甲方应付给乙方合同总造价的10%,计:元(大写:元整);锅炉砌筑打完拱后、泵间旧管道拆除完毕、新水泵就位,甲方应付给乙方合同总造价的30%,计:元(大写:元整);锅炉炉墙砌筑完毕后,甲方应付给乙方合同总造价的30%,计:元(大写:元整);待工程完毕后,甲方验收完毕合格后甲方应一次性付给乙方合同总造价的20%,计:元(大写:元整),合同总造价的10%,计:元(大写:元整)为工程保证金,保证金在一个取暖期无任何安装问题时返还。

五、1、本合同自双方签字盖章之日起生效;合同履行期间,

甲乙双方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商解决,作出补充条款,补充条款与原合同具有同等的法律效力。

2、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

分享维修合同通用模板 篇13

委托方(甲方): 承揽方(乙方):地址: 地址:电话: 电话:传真: 传真:邮编: 邮编:开户银行: 开户银行:账号: 账号:甲方盖章: 乙方盖章:甲方法定代表人: 乙方法定代表人:委托代理人签字: 委托代理人签字:日期: 日期:

依据(中华人民共和国合同法)的有关规定,甲方委托乙方对xxx(以下简称业主)在 xx 市 xx 路 xx 号地下室泵房内的水泵设备进行维修保养服务,经甲、乙双方友好协商,签订本合同并遵照执行。

1. 服务项目:水泵设备维修保养。

2. 水泵类型、数量及服务费用水泵类型 服务项目 数量(台) 年维保费用 备注30kw 消防泵 2 台 ¥0.00 元45kw 喷淋泵 2 台 ¥0.00 元1.1kw 消防增压泵 2 台 ¥0.00 元1.1kw 喷淋增压泵 2 台 ¥0.00 元5.5kw 变频控制生活泵 2 台 ¥0.00 元本合同费用总金额(大写):所有服务范围包含水泵,水泵电气控制柜(含变频器)以及成套中的仪表、保护装置、气压罐等。基中与水泵相连接进、出口阀门,乙方负责维修,保养;因阀门质量无法维修需更换的,则由甲方负责。

3. 付款方式

3.1 合同签订开始服务后五个工作日内甲方支付给乙方本合同费用总金额的 90%,计人民币(大写):。

3.2 合同到期时合同设备经业主和甲方共同确认无故障,处于正常运行状态的,甲方在合同到期后五个工作日内一次性付清合同费用总金额的另 10%,计人民币(大写):。

3.3 乙方承诺已充分了解了合同设备和现场情况,在合同履约过程中,乙方不会提出任何形式的加价或索赔的要求。

4. 服务内容

4.1 日常维护:乙方派出维保专业人员对上述设备提供至少每60 天 1 次的例行保养工作,其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑加油,设置、调整操作等以使设备正常运行。每 180 天一次对设备除锈、油漆,对仪表进行计量检定,保证二次供水正常,泵房整洁。对维保设备的安全性能负责。(设备正常是指包括但不限于以下内容:各固定连接部位不应有松动;各运动部件运转应正常,不得有异常声响和摩擦现象;附属系统的运转应正常;管道连接应牢固无渗漏;轴承的温度应符合设备技术文件的规定;各润滑点的润滑油温度、密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件的规定;润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象;泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠;机械密封(或填料密封)的泄漏量应符合设备技术文件的规定,且温升应正常。)

4.2 保养内容:按国家相关水泵维修保养规范进行。保养后的水泵应达到但不限于以下标准:① 原制造厂家的产品企业标准;② 其它现行有效的相关通用标准。

4.3 乙方应协助业主通过消防年检,负责整改本合同范围的各项内容。

4.4 乙方提供的常规维护保养工作一般在非公休假日的正常工作时间内进行。4.5 乙方提供全日 24 小时紧急修理服务,甲方发现维保设备发生故障或有不正常运行现象,拨打 xxxxxxxx 应急电话通知乙方从速派遣称职人员处理,乙方承诺根据已接到的甲方通知,在4 个小时内到达现场处理故障。若故障造成业主停水的,乙方承诺根据已接到的甲方通知,在 3 小时内到达现场处理故障。4.6 乙方保证维保设备运转率达到或高于 99 。若维保设备在1 个维保年度内低于此运转率时,乙方将按每降低 1 免收维保服务费 1 。设备运转率 365 天 x 24 小时 – 停运时间 x 100365 天 x 24 小时停运时间只包括由于乙方维保原因导致的设备停用时间。

4.7 乙方应针对合同设备的正确使用以及故障的判断和简单处理对业主和甲方相关人员进行培训,以便共同配合做好合同设备的维修保养。5. 服务期限本合同提供服务的期限为壹年,从 xx 年 xx 月 xx 日到 xx 年xx 月 xx 日止。

6. 双方责任6.1 乙方应当具备国家有关规定的水泵维护保养资质,且具有经营水泵维护保养业务的范围。乙方指派的工作人员应当按照国家有关规定具备水泵维护保养资质。

6.2 甲方应为乙方在不违反国家规定和业主管理规定的情况下,提供进行例行保养或紧急修理服务所必要场所的方便。在例行保养或紧急修理服务期间,乙方须按照国家规定做好安全预防措施,如设置现场安全警示、用于确保安全的技术措施、维护保养作业人员的作业安全措施等。由于乙方未做好安全预防措施所造成的事故,由乙方承担全部责任。

6.3 乙方应掌握所服务设备的准确信息。当出现不满足设备运行的条件时,乙方有及时书面告知甲方的义务,并提出整改建议。6.4 在乙方对其服务内容进行服务的过程中,如发现部分机件损坏或失效需要更换时,应及时书面告知甲方,在征得甲方同意后实施更换,被更换零部件的材料费由乙方承担。乙方提供的零部件应为设备原制造厂出品的原厂合格配件。乙方经努力仍无法采购到原厂配件的,经业主和甲方同意,乙方可以采购其它品牌的同型号配件,但应保证该配件的质量、性能、技术参数等不低于原厂配件。

6.5 甲方负责合同设备日常管理工作。乙方负责做好保养工作书面记录,由维护保养工作人员和甲方授权人员共同签字确认。保养工作记录内容应当包括设备的名称、维护保养单位名称、使用单位名称、设备型号和额定功率等技术参数、维护保养项目、维护保养日期、配件更换记录、使用建议等。

6.6 乙方对维护保养的设备的使用性能负责,在维护保养过程中严格执行技术规范要求,保证设备的性能符合相关技术标准要求。在维保期间,乙方应对设备可能存在的故障隐患作出评估,并进行恰当的预防性处理,以保证设备的安全运行。若故障隐患超出维护保养范围的,应及时书面通知甲方,并提出消除隐患建议。

6.7 由于乙方维保不当所造成的损失,由乙方承担全部责任。

7. 合同的生效、变更与终止

7.1 本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。

7.2 若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更,需另行签订变更协议。

7.3 当出现下列任一情形时,乙方有权终止合同。①若甲方未按本合同之规定期限付款,且未按催告函中规定的付款期限付款,乙方有权终止履行本合同,且暂时免除保养责任。②未经乙方同意已有非乙方雇员或非乙方授权人员对设备进行过维修且使设备状态变化或受损时。但乙方无正当理由停止服务、无法胜任维修项目的除外。

7.4 乙方履行义务不符合国家有关水泵维护保养的规定或者合同约定,甲方可随时以书面形式通知乙方解除合同,并不免除乙方赔偿损失的责任。

7.5 在双方均无违约的情况下,双方不能协商一致解除合同的,任何一方可以提前 2 个月书面通知对方解除合同,双方按合同履行期限结清款项。

7.6 本合同如有未尽事项,由双方协商解决。协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

7.7 本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,业主备案二份。

分享维修合同通用模板 篇14

甲方:

乙方:

现因乙方民办办学需要,租赁甲方原新店小学校舍和场地进行办学,经甲乙双方协商达成以下协议:

1.甲方向乙方提供新店小学校舍、场地,不提供桌子、椅子、水、电、教学设备添置、校舍维修等。

2、乙方除今年向甲方上交租金1000元,以后每年向甲方上交4000元。租赁时间暂定三年,租金每年3月1日前一次性交清一年费用。

3、乙方可以对甲方所提供校舍进行维修,但不得改变校舍主体结构,也不得改变其使用用途,确因需要改变必须征得甲方同意方可。且乙方维修及添置费用甲方概不负责。校舍、围墙、校门等建筑物在合同结束后应保持原状,若有倒塌或重大损坏,乙方必须维修到位。确实遇到不可抗拒自然灾害导致房屋倒塌乙方必须及时向甲方报告。

4、若因上级有重大决策确实需要终止合同甲方按照时间比例退还租金,不算违约。

5、乙方在办学期间所发生一切安全事故与甲方无关,甲方概不负责。

6、乙方在租赁期间若不能办学,也不得转租给其他人,确实有特殊情况必须取得甲方同意。

7、本协议未尽事宜,需甲乙双方协商,由双方签订补充协议。

8、本协议一式四份,甲方、乙方、上巴河镇中心学校、教育局民管办各一份。双方签字盖章生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

日期:

分享维修合同通用模板 篇15

买受人:

保修人:

上述当事人经协商一致,就设备签订保修协议如下:

保修人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定,承担本质量保修责任。 质量保修范围包括 硬盘、录像机、摄像头等,以及各方约定的其他项目。

一、保修期

保修期自安装后试运行验收合格之日起 6 个月。

定期对设备运行状况回访,如有特殊情况,立即派技术人员上门检测,以确保机器正常运行,提高使用寿命。

二、保修装备及人员

保修装备精良齐全,所有服务人员持证上岗,配套服务物品齐全,检测手段先进,体现专业化素质。

三、保修责任

属于保修范围和内容的项目,保修人应当在接到修理通知之日后 1 天内派人修理。

发生紧急抢修事故,承保修人在接到事故通知后,应当在24小时内到达事故现场抢修。非保修人施工质量或设备制造商设备质量引起的事故,抢修费用由买受人承担。

四、买受人承担的义务和责任

1.向保修人提供双方确认的设备维修所必须的技术资料。

2.向保修人提供施工场地并专人配合。

五、保修人承担的义务和责任

1.保修人向买受人的操作人员提供技术支持;

2.维修检调期间如保修人原因发生设备、人身等事故由保修人承担赔偿责任。保修人应对其员工的安全负责。

买受人(签字盖章):_________ 保修人(签字盖章):_________

年月日 年日

分享维修合同通用模板 篇16

甲方:XX(以下简称甲方)

乙方:XX(以下简称乙方)

就XX户室房屋裂缝维修问题达成如下协议:

在保修期内,因甲方施工不当造成房屋出现多处质量问题。虽经维修,但维修效果不明显,且有面积扩大趋势。给乙方生活造成了极其恶劣的影响。现甲方负责对乙方的房屋XX室进行维修。

1. 维修时间:XX年XX月XX日起至 年 月 日止。甲方保证准时交工。

2. 维修地点:XX户。

3. 维修质量的监督:房屋卧室内所有墙面进行维修,在维修期间,甲方必须定期派人在现场予以质量监督。

4. 房屋装饰的复原:由于该房屋的裂缝是在交房时及乙方入住后逐步开始显现的,所以甲方必须负责在裂缝修补完之后对于乙方室内所有装修必须按照原样进行复原工作。若因二次修复原因造成房屋多处色差或其他装修损坏,乙方保留追究甲方由于裂缝给乙方造成损害的权利。

5. 现有室内物品的保管和损坏的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于乙方家里的物品以及家具(如窗套、灯,家具、空调等)进行认真清点并签字确认。对于在维修期间因甲方施工原因造成的乙方任何一件物品的损毁或者丢失,甲方必须按照原价进行全额赔偿。

6、维修之后的房屋质量的验收和审核:需要乙方签字确认。

7、房屋保修期的修改:该房屋的保修期原本是按照房屋交接书的确认日期计算,现在要求甲方按照维修完成之后的日期给予重新计算日期,由甲方出据书面承诺,并盖章确认。

8. 在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担,同时维修会产生灰尘、甲醛等污染导致无法居住,因此产生的费用需甲方负责。

9、如此次后维修没有达到预期的修复效果,又出现裂纹等其他质量问题,则甲方必须承担再次维修赔偿责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修。维修期内按维修天数赔偿乙方相关费用(如误工费、精神损失费等)计算标准按照每天600.0元人民币赔偿给乙方并提供住宿。

10.由于本次维修责任完全由甲方造成,且给乙方的生活和工作造成了极大不便,故维修结束后要求甲方对乙方住房给以全面保洁,保洁应达到乙方预期效果。

11.本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。本协议经甲乙双方签章后生效。

甲方(签章):

乙方(签章):

签订日期: 年xx月xx日

网友推荐:机井维修施工合同6篇


在生活工作中,维修与我们密切相关。现如今,汽车的撬铆喷漆也属于维修的范围。维修合同是对维修者权利义务的最好规范。签订合同时要注意把相关事项以书面形式全部写进合同里。所以,你是否知晓维修合同是怎样的格式呢?为满足您的需求,小编特地编辑了“网友推荐:机井维修施工合同6篇”,仅供您在工作和学习中参考。

机井维修施工合同(篇一)

甲方:_______________________

乙方:_______________________

经甲、乙双方在同等,自愿,协商1致的基础上达成1致意见,并签订如下协定,确保双方共同遵照执行:

1、维修标准及请求

一、乙方自愿选择房屋维修并与甲方签订本合同。

二、维修房屋必需在保证不影响计划,不影响户主及邻居栖身安全的条件下进行。

三、维修项目:房屋屋顶翻新等。

四、维修工程情势:包工、不包料、包质量、包安全。

五、乙方必需保证维修质量与安全工作,如质量与安全酿成的1切事故由乙方自行负责。

六、乙方请求在甲方指定的时间内负责清算完该工程酿成的淤泥杂物。七、维修工期在正常天气下天内必需完工。

2、维修款发放

一、维修款总额为元,甲方在维修动工当日起,先支付给乙方糊口费、材料款元。

二、维修项目终了,经甲方审定相符维修标准后支付剩余款元。

三、在维修期间乙方在住房问题自行解决,甲方不作任何情势的津贴及支配。四、维修收场后年内,如维修部份呈现质量问题(如屋顶漏水等),在接到甲方通知1天内,乙方应予以保修。

五、本合同自双方签名盖章时生效,1式两份,甲乙双方各执1份。

甲方(签名)_______________________

乙方(签名)_______________________

签订日期:_________年_________月_________日

机井维修施工合同【篇二】

甲方:_____________

乙方:_____________

甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识,并签订如下合同条款:

一、工程地点

吉林东亚宝来利来生物工程股份有限公司院内

二、工程项目及相关要求

1、施工项目:深水水井壹眼,井深度为地面向下______________M。

2、尺寸要求:井管外径:_____________CM ;井出水口径:_____________CM。

3、材料选用:钢化塑料管。

4、技术要求:保证枯水期正常用水,并出水量为______________ M/小时。

三、工期要求

施工工期为日历天数______________天,_______年_______月_______日前交工。

四、工程价款

工程价款为______________元/每进深米,总价款为人民币______________元整(此款为______________M进深米费用,如果井深增减,据实结算)。

以上总价款为甲方应付给乙方的费用,含工程材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外,甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式

乙方工程完工,并经甲方验收合格,甲方将工程款一次性以现金方式支付给乙方。

六、其它约定

1、施工过程中,乙方因违反操作规程等原因造成伤亡等事故,其责任由乙方自负。

2、甲方为乙方施工提供方便,打井用电由甲方提供。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

机井维修施工合同【篇三】

甲方(建设方):(盖章)

乙方(施工方):身份证号:

因甲方电路年久老化,加之暗线粗细不一,给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境,在各教室安装照明灯具和电风扇等电器,由乙方采取负责施工。经双方协商,达成以下合同条款,共同遵守。

一、施工内容

1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出,更换2.5平方的国标电线,总线为4平方的国标电线。(后附用料、人工清单)

2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。

3、根据甲方要求和实际情况,需要走暗线之处,必须走暗线,需要加套管之处,必须加套管,需要将照明灯分设多个开关时,必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。

4、维修完将活动室恢复原状。

二、工程质量标准

1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准,做到整齐、规范、牢固、安全,美观大方。

2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准,若因施工失误造成线路短路,用电器烧毁,乙方必须返工重装,并赔偿损毁的电线和用电器。

3、施工结束后,整理好线路图,移交甲方保存,以备维修。

4、乙方在施工过程中,甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。

5、施工结束后,保修期壹年,若甲方发现质量问题,乙方应及时予以免费维修。

三、费用及付费方式

1、电线和各类用电器均由乙方自行采购,甲方可对规格、型号提出建议。

2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元(19390.00元),施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。

四、安全责任

乙方应规范施工,搭好脚手架,系好安全带,绝不带电作业,不单人作业,确保安全,如发生事故,责任自负,甲方不承担任何责任。

五、其余事项

1、施工日期:______年______月______日至______年______月______日。

2、本合同签订后,甲乙双方均不得随意更改(工程变更部分除外)。

3、本合同一式三份,双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。

甲方代表:乙方(签字):

______年______月______日______年______月______日

机井维修施工合同(篇四)

甲方:盛世国际路桥建设有限公司晋安区柱里景区道路工程项目经理部 乙方:

甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识,并签订如下合同条款:

一、工程地点

在甲方指定范围内,乙方自行勘测选定。

二、工程项目及相关要求

1、施工项目:水井壹眼。

2、尺寸要求:井管直径:30CM ; 井出水口径:20CM,护壁5CM。

3、材料选用:护壁为混凝土。

4、技术要求:保证枯水期正常用水,出水量为40立方米/天以上。

5、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。

6、按相关标准,确保工程质量、安全、进度。

三、承包形式

包工包料,包开挖水井所用的机械设备,包安全防护。

四、工期要求

施工工期为签订合同之日起日历天数15天。

五、工程价款

工程总价款为人民币50000元,大写:伍万元人民币整。

以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用,含工程混凝土护壁主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外,甲方不再向乙方支付任何费用。

六、付款方式

1、乙方工程完工,并经甲方验收合格,甲方将首付工程款80%给乙方。

2、完成验收交付后甲方试用两个月,若再无问题,再付清剩余20%工程款。

3、工程结算款以人民币现金的方式支付。

七、其它约定

1、若打水失败(未出水或中途停工)或达不到甲方要求,甲方不承担任何费用。

2、甲方为乙方施工提供方便,打井用电由甲方提供。

八、安全责任

1、施工过程中,乙方应加强施工安全管理工作,施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施,杜绝闲杂人等靠近,若因此而造成安全事故也由乙方自负。

九、合同生效与终止:

本合同一式二份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效,结清合同价款后,合同效力自行终止。

甲方: 乙方:

签约代表人:(签章)签约代表人(签章):

年月日

机井维修施工合同(篇五)

甲方:滨海温氏畜牧有限公司

乙方:滨海县水利建设钻井工程公司

钻井工程公司(以下简称乙方)承担滨海温氏畜牧有限公司龙潭港板桥村猪场深水机井施工。为了明确双方的责、权、利关系,根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订合同,并共同遵照执行。

一、工程任务

1、任务要求:

乙方保证成井日产水量3,且能保证以50M3/小时的出水量连续抽水五天五夜为出水量合格。乙方保证成井水质有权部门检测

符合国家规定的饮用水标准。

乙方在接受任务后一周内提供确认后的机井施工图报甲方及甲方规定的管理人。

乙方负责提供材料、设备、管材及相关辅助材料、安装等所有工作。

井壁管、滤水管采用钢管,规格为Φ273×6、Φ159*5钢管,质量符合国家标准。

乙方保证打井深度不少于270米且需由专人测算,保证项目经营期间水量和水质的满足要求。

本工程较特殊,因为当地地理,地貌未进行水文地质勘察等因素。为此该项目工程实行总体包干制,即本工程总造价:人民币186000.00元(人民币壹拾捌万陆仟元整)。

现场临时设施等费用均由乙方承担。施工过程中发生的水费、电费等由甲方承担。

如乙方打井出水量、水质不符合本条第3款第项要求,乙方应双倍返还定金,甲方有权提前解除本合同,另行更换施工队伍。如乙方打井出水量、水质符合本条第3款第项要求,甲方按合同约定付款。

2、工程内容

乙方负责组织凿井设备进出场,购置成井原材料,水泵、井下扬水管等辅件,凿井洗井,将水泵、扬水管等安装井下,并组织验收和移交。

二、合同价款

工程总价为人民币186000.00元(大写:人民币壹拾捌万陆仟元整,井壁管、滤水管采用钢管)。本价款为固定价款,不做增减调整。

三、工程期限

工期为18 天,自合同签字生效且通电、通路之日起至验收合格之日止。乙方最迟应在合同签字日后三日内进场施工,若违约甲方有权解除本合同,且无需向乙方支付任何费用。

如遇下列情况工期顺延:

1 、因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。

2、因甲方以书面形式提出变更计划而影响施工

3、因土地占用、青苗赔偿、现场施工阻碍的清除处理不当等甲方原因而影响施工。

四、甲方承担的责任

1、向乙方提供施工场地平面图等有关资料。

2、甲方指定沈传统为甲方施工代表。

3、甲方负责“水通”、“电通”、“路通”,协助处理与当地居民的矛盾。

五、乙方承担的责任

1、组织技术人员认真、精心设计,严格按国家现行规范组织施工,保证工程质量,成井验收合格后一年内免费提供成井的维护保养工作。

2、负责组织本工程所用的设备和下述资料:井管、滤料、粘土、焊接材料、水泵、扬水管等,并运至现场。

3、水井须匹配50T/H的水泵和相匹配的提水管材

4、因乙方原因造成的返工、浪费以及人身、设备等安全事故由乙方负责。乙方必须采取必要的措施以保证安全施工,施工中发生的任何安全问题均由乙方负责。

5、乙方施工人员的食宿等生活费用由乙方自理。

6、乙方指派张士林为乙方施工代表。

7、工程竣工后,向甲方提交水井成果图及竣工报告二份。

8、协助为甲方办理钻井手续,以保证钻井项目的顺利进行,其费用另行商定。

六、工程验收及保修

按本合同第一条第3款“任务和要求”双方共同进行验收,并签署验收合格文件。成井的免费保修期为一年,自水井验收合格交付甲方使用之日计算。保修期间出现管井和水质不符合质量要求,出水量不符合本合同要求的,乙方在二日内无偿保修,如无法修理,乙方必须在规定时间内免费重凿一口相同标准的深水井,并承担因此而给甲方造成的`经济损失。因甲方使用不当、人为损坏出问题应由甲方自己负责。

七、付款方式、期限

1、付款方式:转账

2、期限:合同签订且施工队伍、施工设备进场后5日内,甲方向乙方支付定金5万元,成井水量、水质符合本合同第一条第3款第项的要求、交井测试验收合格,甲方凭乙方提供的全额工程款正式发票支付90%工程款(含5万元定金),剩下的10%作为工程质量保证金在一年后该井无质量问题情况下支付给乙方。

八、违约责任

1、乙方若推延工期则向甲方支付1000元/天的违约金(短期内1~2日除外),逾期15日的,甲方有权解除本合同,并不支付工程款。相应的经济损失由乙方承担。

2、甲方若未按照约定支付工程款。则向乙方支付滞纳金,滞纳金的标准为同期银行贷款利率的2倍,逾期超出15日的,按每日5%

机井维修施工合同(篇六)

发包方(甲方):彭阳县王洼镇人民政府

承包方(乙方):固原利原水利工程建设有限公司

监督方(丙方):宁夏王洼煤业有限公司

为了确保工程质量,明确责任,圆满完成工程建设内容,并

根据项目管理有关规定,现甲、乙、丙三方签订该工程承包合同,以便共同遵守。

一、协议时间:二0一一年 月 日

二、协议地点:彭阳县王洼镇人民政府

三、施工地点:彭阳县王洼镇汪家湾居民点(南街新村)。

四、施工期限:40天。

五、建设内容:

1、计划新打机井2眼,并配套补偿器、水泵、水管。

2、机井管理房2座(3.5m*3.5m*2.8m)。

3、20m蓄水池2座及蓄水池管理房两座(r=2.2m*高2.6m)。

六、双方责任

(一)、甲方责任

1、甲方负责协调并给乙方提供施工场地、道路、施工用水及

电(三通一平)等条件。临时用电距离井址二十米范围内,保证功率40KW,电流电压正常。 3

2、甲方委派工程代表对工程全过程协调,保证乙方按期完成

工程。

3、甲方如有变更通过书面形式通知乙方,并做好交接手续。

4、由甲方出面协调相关单位到现场对井址及建筑物位置确定。

(二)乙方责任

1、乙方应在工地现场配备经验丰富的施工管理和技术人员,主要负责人要亲临现场检查、指导,并负责制定出各项规章制度及岗位职责,为顺利施工提供组织保证。

3、乙方必须于合同签定之日起且具备开工条件十天内,进驻施工地点,若不能按期进驻,合同自行作废。

4、乙方在施工过程中应尊重当地群众生活风俗习惯,不得与群众正面冲突,遇到群众干扰或阻挠施工,应立即报告甲方出面协调解决。

5、乙方必须严格按照设计说明和质量要求施工,不得随意更改设计内容,若涉及到图纸与实际情况不符合时,乙方技术员及施工负责人应立即书面报告甲方,由甲方决定是否变更设计。若需变更,则变更建设内容的相关费用由甲方协调丙方承担。

6、乙方应在工地配备专职质量技术人员做好质量检查及各种实验资料的记录。并积极协助甲方人员工作,及时提供甲方所需的真实数据及资料。

7、乙方必须按设计标准施工,井壁管、防沙材料、箍筋等辅助材料,以及配套补偿器、水泵、水管、电缆,必须是国标产品,不得以次充好。

8、乙方应做好施工日记的记录工作,并详细填报工程质量评定表。

9、甲方若发现乙方在施工过程中不按设计规范施工,质量不符合设计要求,乙方在接到书面整改通知单后,必须立即整改。若强行施工,甲方有权勒令乙方停工,并由乙方承担由此而引起的一切经济损失及责任,乙方已完成的工程量的计价款全部由甲方扣除,作为延误工期补偿费。

10、乙方应做好安全管理工作,在施工范围内的钻井安全事故及机械事故责任由乙方完全承担。

11、乙方负责向甲方提供工程施工前、施工过程和项目竣工后的照片各一套(规格为5寸彩照)。如在规定深度内,不能打出水,所有费用由乙方承担。

12、若遇不可抗力因素,工程工期若需改变,须甲乙双方共同协商确定。

13、施工结束后,经三方(甲、乙、丙)验收合格,乙方负责对施工场地进行清理。

(三)丙方责任

1.根据县人民政府专题常务会议纪要[20xx]3号精神。负责

承担彭阳县王洼镇汪家湾居民点(南街新村)机井及配套工程费用。

2、负责工程费审核、按期拨付,工程质量监督检查和竣工验

收等工作。

3、委派甲方对工程全过程协调管理,保证乙方按期完成工程。

七、工程造价及费用承担

本工程所有费用由宁夏王洼煤业有限公司(丙方)全部承担。

一是机井管理房2座造价4.8万元,二是蓄水池20立方米2座造价2.6万元,三是蓄水池管理房2座,造价2.08万元,四是机井2眼,深各100米,1026元/米(按实际米数计算)。工程总造价概算叁十万元整。

八、付款方式

工程施工进场、机械到位后,预付工程款合同造价的30%,作为乙方工程建设材料购置款;工程过半,甲方付乙方工程造价的40%;工程竣工后,经组织验收合格且符合设计要求,由甲方一次性付清乙方下余30%工程余款。

九、协议时效

本《合同》是甲、乙、丙三方在互利、平等的原则下制定,自双方签字之日起生效,一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

十、其它未尽事宜,由双方协商后,签定补充《合同》,补充《合同》及本《合同》都具有同等的法律效力。

发包方(盖章):承包方(盖章):丙方(盖章):

代表(签字): 代表(签字): 代表(签字)地址: 地址: 地址:

联系电话:联系电话 联系电话:

开户银行:开户银行:

帐号: 帐号:

20xx年 月 日

空调维修协议精选


委托方: (简称甲方)

施工方: (简称乙方)

按照空调设备运行要求,确保空调维修质量和时间,经甲、乙双方共同协商,签订本合同:

一、 工程项目及价格:

二、 本价格包括维修过程中上述表格中不含其他所需零配件材料,但在检修过程中发现有大故障(如拆压缩机、热交换器穿孔等)维修,则据其具体故障分别报价。价格由双方协商定价,由甲方购买或由乙方代购。

三、 技术要求:

主机维修后,经调试运行,各维修部件能达到正常制冷要求。

四、 委托方权利与义务:

1、 应及时提供必要水、电、氮气等。

2、 应积极配合乙方施工。

3、 在施工过程中委托方可随时监督施工方施工质量。

五、 施工方权利与义务:

1、 按质、按期完成工程。

2、 乙方进入甲方施工现场后,应遵守甲方一切规章制度。

3、 负责办理进场前有关手续及费用。

4、 自备维修所需工具、清洗药水及维修所需材料等。

六、 施工期限:

自本协议签订之时起 10天内完成全部工程内容。

七、 本工程价格及付款方式:

1、 本工程包干价:人民币捌万零伍佰壹拾柒元整(¥80517.00)。

2、 合同签订后3日内,甲方支付乙方工程款30%,即:贰万肆仟壹佰伍拾伍 元整(¥24155.00);工程完工经甲方验收合格后,10日内甲方向乙方支付工程款60%,即:肆万捌仟叁佰壹拾元整(¥48310.00);余款(工程款10%)捌仟零伍拾贰元(¥8052.00)在质保期后一次性结付。

八、 质量保证期为六个月,自工程验收交甲方使用之日起计算,六个月内如发生因乙方维修部分质量问题(甲方违规操作造成除外),由乙方返工,一切费用由乙承担。

九、 责任事故:

在施工中乙方造成一切安全事故,全部由乙方负责。损坏甲方设备及设施,由乙方照价赔偿。

十、违约责任:

双方友好协商解决,如协商不成,按国家《合同法》有关规定办理。

十一、未尽事宜,由双方友好协商解决。

十二、本协议一式四份,甲方执三份,乙方执一份,协议自签字之日生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

房屋维修合同大全分享(10篇)


生活中我们常用电器或设备坏了都需要维修。维修不只是排除故障,而是保证公司生存和发展。维修合同是受到国家法律的保护的。在我们签署合同之时,一定要先看看合同的内容。那么,你知道维修合同应该具有哪些内容吗?合同范本网小编特地为您收集整理“房屋维修合同大全”,仅供参考,欢迎大家阅读。

房屋维修合同大全(篇一)

甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)

对乙方使用的工程机械,以定期保养检查,实施健康诊断服务,长期为乙方机械提供优惠的零件和维修,使乙方机器处于最佳运转状态,经甲乙双方协商一致达成如下协议,具体内容如下:

1、乙方用户基本信息: 用户名称:;联系地址:; 联系人:;联系电话:。 机械信息: 机型机号:;发动机型机号:;工作小时:;

2、甲方提供的服务内容:

(1)每隔250或500的终身免工时费定期保养服务;

(2)在保养的同时,免工时费对车辆进行全面检测,排除现场可排除的故障;

(3)每天每周例行保养的指导和技术咨询;

(4)提供专业、快捷的维修服务;

(5)提供小松、山推等工厂的纯正配件;

(6)在南京XX加购买的零件可免运费送货上门(大件除外);

(7)因甲方保养或维修不当所引起的机械故障由甲方承担;

(8)甲方在接到乙方报修电话后24小时内出发,承诺以最快的速度到达现场。

3、乙方需履行的义务:

(1)凡享受以上优惠服务条件的乙方,需在南京XX加零件供应中心或所属服务网点购买配件。

(2)乙方在南京XX加零件供应中心或服务网点购买配件时,需索要正规发票。甲方将依据提供的正规发票实施相关的质量保证。

4、保证期外维修的收费规定:

(1)对乙方使用的`机械在超出产品保证期时发生的故障,如需甲方维修时,乙方需支付给甲方适当的工时费和里程费;

(2)工时收费标准为:按维修的标准工时收取费用,单价工时费以80.00元小时计算;

(3)里程收费标准为:按来回公里数向乙方收取,单价里程以2.00元公里。

5、收费方式及质量保证:按每次发生的费用合计金额当次收取,乙方有权要求甲方在提供正规发票后支付费用。乙方可凭发票享受修理的保证期三个月,零件可享受六个月的保证期。

6、乙方在合同期限内必须从南京XX加零件供应中心或所属服务网点购买配件购买零配件,否则甲方有权终止合同;

7、本合同自甲乙双方签字后生效,有效期为乙方使用的机械年限,如甲乙双方任意一方提出终止合同时,本合同自动作废;

8、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方代表签字:乙方代表签字:

________年____月____日________年____月____日

房屋维修合同大全(篇二)

某某汽车修理厂是市二类汽车修理厂家。本厂坚持“客户第一、质量第一、信誉第一”和“让客户更满意”的服务宗旨,做到“热情、周到、方便、及时”,愿与广大车主、企事业单位签约定点维修,本着平等、互利、互助的原则,为定点单位提供优质的服务、公平的价格、可靠的质量。

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着相互支持、互利互助的原则,经协商特制定如下车辆定点修理协议:

一、甲方责任:

1、优先安排修理乙方车辆,并提供节假日、夜间加班抢修服务。

2、必要时根据乙方要求提供市区内上门抢修、免费拖车服务,市区外拖车协商计费。

3、定期免费为乙方提供车辆安全检查(每季或根据乙方需要),在修车辆免费洗车、吸尘服务。

4、经乙方委托,代办车辆行驶证年审:营运证年审、季审、技术评定等业务:代缴政府规定的税收和费用:办理车辆保险的购买及肇事车辆索赔。

5、在修车如需更换500元以上的贵重零件,甲方要事先征得乙方主办人员同意方可更换。

6、为乙方设立车辆修理和技术档案,提供技术咨询,为乙方安排保养计划,使乙方车辆按时保养,以免失保,影响车辆的素质和完好率。

二、乙方责任:

1、乙方将所属车辆共另附上所属车辆登记表。

2、为甲方提供完备的办理车辆年审、季审、二保等证明证件手续。

3、为处理旺、淡季关系,便于甲方安排生产,乙方如无特殊情况,按甲方计划将车辆送甲方保养和维修。

三、验收标准。

按国家和市交委车辆修竣验收标准,特殊情况双方另外协商。乙方需派一名专职人员负责车辆交接和验收把关工作。

四、收费标准。

以市交委及市物价局核准的规定标准收费,或双方协商价格收费。

五、结算方式。

凭乙方指定司机或者负责人签字认可的维修凭证,以现金或银行转帐形式每 结算一次。

六、质量处理。

竣工出厂的车辆乙方在合理使用的情况下在保修期内(发动机大修10000公里或三个月:中修3000公里或一个月,二保为20xx公里或10天:小修为500公里或5天)出现质量问题,甲方无条件给予返修。属乙方使用操作造成损坏,由乙方负责,并由双方在平等互谅的情况下进行友好协商。

甲方厂长质量投诉电话:

七、其它约定条款:

八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。有效期自 日起至年月生效。

甲方: 乙方:

地址: 地址:

电话: 电话:

开户行: 开户行:

帐号: 帐户:

甲方代表签字: 乙方代表签字:

(盖章) (盖章)

房屋维修合同大全(篇三)

甲方(简称甲方)乙方:(简称乙方)维修地址:

甲、乙双方本着:平等协商、合作发展、共创双赢的原则。经双方协商达成一致意见,甲、乙双方必须共同遵守。合同条款如下:

一、维修内容:

1、锅炉房内两台锅炉炉墙拆除重新砌筑;

2、泵间改造。

3、乙方保证两台锅炉正常运行,如在运行中出现因安装造成的任何故障,乙方应及时无费用(6小时内)派人维修。如因为甲方使用不当或原锅炉本体原因造成的故障由甲方负责,乙方可以协助维修,费用由甲方承担。

4、乙方提供安装的必要手续,及相关安装资质,甲方负责验收。

二、支付乙方人工费:共计:元,(大写:元整)。

三、甲方提供安装材料,安装工具乙方自备。

四、付款方式:自合同签订之日起,进入维修现场后甲方应付给乙方合同总造价的10%,计:元(大写:元整);锅炉砌筑打完拱后、泵间旧管道拆除完毕、新水泵就位,甲方应付给乙方合同总造价的30%,计:元(大写:元整);锅炉炉墙砌筑完毕后,甲方应付给乙方合同总造价的30%,计:元(大写:元整);待工程完毕后,甲方验收完毕合格后甲方应一次性付给乙方合同总造价的20%,计:元(大写:元整),合同总造价的10%,计:元(大写:元整)为工程保证金,保证金在一个取暖期无任何安装问题时返还。

五、1、本合同自双方签字盖章之日起生效;合同履行期间,

甲乙双方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商解决,作出补充条款,补充条款与原合同具有同等的法律效力。

2、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

房屋维修合同大全(篇四)

甲方:_________________

乙方:_________________

根据甲乙双方友好协议,针对2台施工电梯、2台塔式起重机使用中的维修保养做出如下协议:

一、甲方责任和义务

1、负责机械所有配件及油类;

2、负责提供维修及保养时间;

3、负责每月按时付维修保养费用,每台每月20xx元,当月维修于次月10日前付清;

4、甲方使用操作人员必须要有操作证,熟练固定工人;

5、承担机械本身质量问题出现的安全事故。

二、乙方责任和义务

1、负责机械维修保养,不含配件及油类;

2、负责维修,有问题1小时内到场维修;

3、负责定期15天全面检查一次,使每个限位等全部有效;

4、负责定期提供维修保养记录;

5、负责提醒应淘汰的配件及防坠器有效期;

6、甲方操作人员,人为造成的安全事故及机械损坏,乙方不负责承担和维修;

7、甲方应按时付维修保养费用,如逾期严重,乙方有权停止维修,造成的损失,乙方不负责。

三、争议的解决方式

双方发生经济合同纠纷,协议不能解决时,可到有管辖权的工商管理局经济合同仲裁委员会请仲裁,仲裁仍不能解决时,可到当地法院起诉。

四、本合同的有效期限

乙方开始承包维修保养之日起至电梯拆除之日,到期后合同自动取消。

五、本合同正本一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方:_________________乙方:_________________

签约代表:_________________签约代表:_________________

电话:_________________电话:_________________

签约日期:_________________

房屋维修合同大全(篇五)

甲方:______________

乙方:______________

甲方因原有教师室年久失修,不能发挥正常使用功能,甚至存在安全隐患,现需零星维修,乙方自愿承包甲方维修工程,为确保维修项目的质量,经甲乙双方协商,一致达成如下协议。

一、承包工程概况

1、工程内容:______________中学教室零星维修工程

2、工程地点:_____________________中学

二、双方职责

1、甲方职责:

①、开工前,接通施工现场水源、电源和运输道路,负责水电费用。

②、按合同保证维修资金。

2、乙方负责事宜:

①、本合同一经生效后,乙方必须文明施工,发生安全事故,其损失由乙方自理。

②、本合同一经生效后,在施工过程中,完全承担垫资施工。

③、在施工过程中,必须接受甲方的质量监督,按要求进行施工。

④、对已完工后在交工前应负责清理好施工场地周围2m以内的卫生。

三、工程造价及付款办法

1、该工程总零星维修费大写_____________元整(小写:__________________元)。

2、工程完工后,经甲方验收合格,乙方开据正式发票,甲方一次性结清工程款。

四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,未尽事宜由双方协商解决。

甲方(盖章):___________

中学乙方代表(签字):______________

法人代表:______________

房屋维修合同大全(篇六)

委托方(甲方):邢台美斯达车业有限公司

承接方(乙方):南方海外装饰公司

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就乙方承包甲方办公楼装修工程事宜,签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称:美斯达办公楼装修工程

2、工程地点:美斯达厂区

3、承包范围和内容:室内隔墙

4、工程单价:90元/㎡,不含税

5、材料标准:①主龙骨每26cm一根 ②主龙骨长*宽*厚100mm*50mm*0.6mm ③穿心龙骨38mm ④石膏板里外双层9.5mm厚(广泰工程板)

6、承包方式:包工包料。

二、工程期限

l、本工程按工期定额和有关规定,施工工期 20 天(日历天数), 4 月 29 日开工。

三、施工准备

1、甲方责任:提供施工场地、水、电、路等基本施工条件,对工程进度、质量进行监督,解决应由委托方解决的问题以及其他事宜。

2、乙方责任:严格按照施工规划进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付。

四、工程质量:乙方必须严格按照施工规划进行施工,并接受甲方监督。

五、工程验收:工程竣工后,甲依据施工规划进行验收。

六、工程款的支付与结算

1、合同签定后,甲方按乙方进度付款。

2、工程竣工验收合格后,甲方付给乙方全部工程款。

七、违约责任

1、甲方责任:甲方有权对乙方不满意的地方或施工质量所造成的后果进行经济处罚。

2、乙方责任:工程逾期交工,每日向甲方偿付工程总造价百分之二的违约金;在施工期间承包方(乙方)负责一切安全伤亡事故,由此造成的全部经济损失和法律责任由乙方承担,甲方不负任何责任。

八、附则

1、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

2、本合同自双方代表签字之日起生效。

房屋维修合同大全(篇七)

维修养护工程名称:

合同编号:_________

发包人:_________

承包人:_________

依据《中华人民共和国合同法》,_________(以下简称发包人)与_________(以下简称承包人)就_________工程维修养护工作的有关事项,经双方协商一致,订立本合同,合同总金额为人民币(大写)_________元。

一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。

二、本合同的组成文件及解释顺序为:

1.合同(包括补充合同和协议)

2.中标通知书

3.招标文件

4.专用合同条款

5.通用合同条款

6.技术条款

7.组成合同的其它文件。

上列合同文件为一整体,代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。

三、承包人保证按照合同约定,全面完成各项承包工作,并承担合同约定的全部义务和责任。

四、发包人保证按照合同约定付款,并承担合同约定的全部义务和责任。

五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

六、本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。副本_________份,其中:发包人_________份,承包人_________份。

发包人(公章):_________承包人(公章):_________

法定代表人(签章):_________法定代表人(签章):_________

委托代理人:_________委托代理人:_________

电话:_________电话:_________

传真:_________传真:_________

地址:_________地址:_________

邮政编码:_________邮政编码:_________

开户银行:_________开户银行:_________

帐号:_________帐号:_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

附件:

通用合同条款

1.词语涵义及合同文件

第1条词语涵义。除专用合同条款另有约定外,合同中用词用语具有本条所赋予的涵义。

1.1发包人:指专用合同条款中写明的当事人。

1.2承包人:指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。

1.3发包人代表:指发包人履行本合同的全权负责人。

1.4承包人代表:指承包人履行本合同的全权负责人。

1.5合同:指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作,明确相互权利、义务关系的协议。

1.6投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。

1.7中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。

1.8工程维修养护:指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修,维持、恢复或局部改善原有工程面貌。

1.9合同价格:指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。

1.10费用:指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。

1.11承包期:指承包工程维修养护工作的历时。

1.12天:指日历天。

1.13书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件,包括电报、电传、传真和电子邮件。

1.14不可抗力:指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。

第2条合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释,互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时,除专用合同另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:

2.1合同(包括补充合同或协议)。

2.2中标通知书

2.3招标文件

2.4专用合同条款。

2.5通用合同条款。

2.6技术条款。

2.7组成合同的其它文件。

第3条合同使用的语言文字和适用法律。

3.1本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。

3.2本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。

3.3施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法;没有相应规定时,承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺,经发包人批准后执行。

第4条联络。本合同中有关各方的联络应以书面形式为准,并应送达双方约定的地点,办理签收手续。

2.双方主要义务和责任

第5条发包人主要义务和责任。

5.1按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。

5.2按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。

5.3按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。

5.4按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。

5.5按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。

5.6按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。

第6条承包人主要义务和责任。

6.1在签订合同后及时进入维修养护现场,完成维修养护准备工作,并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示,严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。

6.2按发包人要求编制维修养护方案和实施计划,并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施,保证按国家有关规定文明施工。

6.3遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定,防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。

6.4自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等,并承担一切费用。

6.5负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护,造成损坏承担一切费用。

6.6在维修养护工作完成后,及时拆除临时设施,清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。

6.7按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。

6.8按专用条款的约定,提供有关维修养护资料和文件。

第7条发包人代表。发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施,并将被指派人的姓名通知承包人,承包人应执行其指示。

第8条承包人代表。承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名,发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。

3.工作进度

第9条实施计划。承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示,编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见,逾期不批复,可视为该实施计划已经批准。

第10条延误开工。发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件,可以延长工期的,承包人有权提出延长工期的要求,由此增加的费用和工期延误由发包人承担;不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。

第11条暂停工作。发包人认为有必要时,可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示,承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作,承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。

当维修养护工作具备复工条件时,承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

第12条单项维修工作工期延误。发生以下情况造成工期延误时,由发包人承担责任。

12.1增加合同中任何单项项目的工作内容。

12.2增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。

12.3改变合同中任何一项工作的标准或性质。

12.4合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。

12.5不可抗力:承包人在以上情况发生后2天内,就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告,经发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复,承包人即可视为报告已被确认。非上述原因造成的工期延误,由承包人承担责任,并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。

第13条单项维修养护工作工期提前。某项工作如需要提前完工,双方协商一致后签订提前完工协议,完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划,发包人应在2天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下主要内容:

13.1提前的时间。

13.2承包人采取的赶工措施。

13.3发包人为赶工提供的条件。

13.4赶工费用和奖金。

4.质量与检验

第14条质量管理。承包人应建立和健全质量保证体系,并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告,报送发包人审批。

第15条检查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示,对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺,进行全过程的质量检查,详细作好记录,填制工程质量评定表,定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验,并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工,承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用,由发包人承担责任。

以上检查检验合格后,再发现由承包人原因引起的质量问题,仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。

以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行,检查检验结果不合格时,影响正常维修养护费用由承包人承担,除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。

第16条质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准,水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。

因承包人原因达不到约定的质量标准和要求,能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的,发包人可要求承包人返工,承包人应按发包人要求的时间返工,直到符合约定的质量标准和要求,由承包人承担返工费用;能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求,承包人应按发包人要求的时间返工,并承担违约责任;不能返工的由承包人承担违约责任。

因发包人原因达不到约定的质量标准和要求,由发包人承担返工的费用。

双方对维修养护质量有争议,可提请专用条款约定的部门裁定,发生的一切费用由责任方承担。

5.合同价款与支付

第17条合同价格调整

合同价格在合同书签订后,任何一方不得擅自改变。在发生下列情况之一时可作调整。

17.1发包人确认的变更。

17.2专用合同条款约定的其他增减和调整。

承包人在上述情况发生后,将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核,批准后通知承包人。

第18条月维修养护付款申请报告的核实确认

承包人按专用合同条款约定的时间,向发包人提交月维修养护付款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款,若月维修养护付款申请报告需要修改,承包人应按发包人的指示进行修改,重新提交月维修养护付款申请报告。发包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。

第19条维修养护款支付

发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付,承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度,直至停止工作,发包人承担违约责任。

若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议,发包人可延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。

第20条维修养护款结算

维修养护工作检查验收合格后,承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间内办理结算。

6.变更

第21条变更

21.1变更的范围和内容:

(1)取消合同中任何一项工作。

(2)改变合同中任何一项工作的标准和性质。

(3)改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。

21.2变更的程序和指示:

(1)承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行,若不同意变更,应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包人,则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。

(2)没有发包人的指示,承包人不得擅自进行变更。

第22条确定变更价款和工期。做出第21条规定的变更后,如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动,影响了其原定维修养护费用时,应在双方协商的时间内,由承包人提出变更报价书,承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决定;除此之外,不予调整合同价款。

因承包人违约必须作出的变更,因而增加的费用和工期延误,责任由承包人承担。

7.验收

第23条验收

合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时,可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。

23.1阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后,承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告(附验收资料),发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收,验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。

23.2合同期满验收

合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告(附验收资料)。发包人应在收到承包人提交的.验收报告后7天内通知承包人组织验收,验收合格由发包人签署验收证书,颁发给承包人。

8.争议、违约和索赔

第24条争议的解决。发包人和承包人出现争议时,要求调解、仲裁或诉讼的,可按专用合同条款的约定,采用以下的方式解决:

24.1提请行业经济合同争议调解机构调解,对调解结果不能接受,或由于一方原因使调解结果无法执行,任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。

24.2签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。

发生争议后,任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按

合同约定进行的工作,双方都应继续履行合同。

第25条违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,承包人应及时向发包人提出书面通知,要求发包人在期限内履行合同,否则有权暂停维修养护工作,直至解除合同,发包人应承担违约责任,支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。

承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的要求,或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为,发包人对承包人发出书面警告限期整改,暂停支付维修养护款,直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用,并按合同规定支付违约金,并赔偿因违约给发包人造成的损失。

除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除合同,应提前7天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。

第26条索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任,承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔:

26.1索赔事件发生后7天内,向发包人提交索赔的申请报告。

26.2索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。

26.3发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核,并做出决定,发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复,应视为批准。

9.其他

第27条安全施工。承包人应按合同规定,认真做好施工安全工作。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定,检查、监督上述工作的实施,对承包人故意延误或拒绝改正的,有权责令其停工整改。承包人按有关规定和合同约定,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

发生重大伤亡事故,承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门。同时按国家有关规定处理。

第28条专利技术和合理化建议。发包人要求承包人采用专利技术时,须负责办理相应的申报、审批手续,承担申报、试验等费用。承包人提出使用专利技术时,须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承担有关费用的约定后承包人才能实施。

承包人提出合理化建议涉及到的变更,应以书面形式提交发包人,若建议被采纳,需由发包人发出变更指示后方可实施。

第29条不可抗力。不可抗力发生后,承包人应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向发包人通报情况,按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生,承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况,直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供必要条件。

因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担。

30.1工程本身的损害由发包人承担。

30.2人员伤亡由其所属方负责,并承担相应费用。

30.3造成承包人设备、机械的损坏等损失,由承包人承担。

30.4所需清理修复工作的费用由发包人承担。

第30条合同的生效与终止。本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满,维修养护工作终止,未完承包工作内容按专用条款约定的方式处理后,并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时,合同自然终止。

房屋维修合同大全(篇八)

委托方(以下简称甲方):

服务方(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维修,达成如下协议条款,共同遵守。

一、项目名称:

二、 项目地点:

三、 委托内容:甲方委托乙方维修火灾自动报警/消防联动控制系统(包工包料)。

四、协议起止日期:

本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,维修费用结清时本协议解除。

五、双方义务和责任:

1 、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。

2 、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决。

六、维修费用及其付款结算办法:

1 、经双方协商,该项工作维修费 元。 (大写: 元整)。

2 、协议双方签字盖章生效后一周内支付协议额的 %的维护费,即 元。(大写: 元整)。

3 、协议维修项目内容运行正常,乙方提供一周内付清余款。

七、维修方案与质保期:

乙方应根据甲方公司维修标准开展相应的维修工作,保证系统的正常运行;乙方维修范围内项目质保期为一年(甲方人为损坏的,收取主要设备费用);质保金为维修费用的5%。

八、违约责任及纠纷解决方式 :

1 、双方应严格遵守自己和责任条款,不遵守条款方承担相应责任。

2 、本协议一式四份,协议末尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签定补充协议。

3 、本协议及附件均为本协议不可分割的部分,同具法律效力。本协议及附件和补充协议中末规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

房屋维修合同大全(篇九)

甲方:

乙方:

兹有凤凰花园小区内的物业办公室屋顶渗水、需维修做防水处理,甲方经与湖北迅邦置业有限公司协商,迅邦公司同意由湖北中兵物业服务有限公司自己找人维修;其费用从承建商“安达建筑公司”质保金中支出,现甲方特委托乙方对物业办公室屋顶做防水维修处理;为了维护甲、乙双方的权利与义务,根据中华人民共和国《合同法》相关规定,本着公开、公平、公正的原则,经甲乙双方共同协商,达成以下协议:

一、甲方的权力和义务:

1、本合同签订的维修时间为20xx年 5 月20日至20xx年 6 月 10 日。

2、甲方要求乙方对办公室屋顶所有渗漏的漏点进行破开查出根源,并先维修堵漏,然后对所有屋面裂口统一做一遍防水处理;乙方在维修中要注意劳动安全,如出现安全事故一切由乙方自己全部负责承担,甲方慨不负责。

3、维修费用为:破层找漏点、堵漏点、屋面垃圾清运、对屋面满铺一遍3mm厚SBS弹性体沥青防水卷材处理,人工、材料费等包干每平方米30元×212.44平方米;对因渗漏引起室内粉刷起皮及破损面进行修复,人工3个×150元=450元,材料费210元,合计费用: 7033 元。

4、结帐方式:乙方维修完工后,甲方进行全面检查验收合格后付95%工程款,留5%的工程质保金为: 360 元。

二、乙方的权力和义务:

1、乙方保证按时完成维修工程,

2、乙方对甲方物业办公室屋顶防水层多处裂缝、渗水进行维修做防水处理后,保证5年内屋顶不渗水,质保期内如有渗水发生,由乙方免费为甲方维修屋顶,一切开支由乙方自己承担,甲方慨不负责。

2、乙方在质保期内如接到甲方电话通知不来维修,甲方有权安排其他工程维修队维修,维修款由乙方保质金内扣除。

3、质保期到期后,甲方根据合同规定按实际情况与乙方结清保质金。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份、签字生效,不准违约,未尽事宜由双方协商解决。

甲方:(盖章) 乙方:(签字)

日期:

房屋维修合同大全(篇十)

委托方(甲方):

服务方(乙方):

经双方协商,实业有限公司(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)维护甲方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。协议内容如下:

一、职责划分:

1、甲方负责花苑酒店的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。

2、甲方专业人员对乙方在花苑酒店配电室装置的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。

3、甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜,积极配合乙方做好维护工作。

4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。

5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等,且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。

6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。

7、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排,切实为生产装置保驾护航。

8、乙方负责甲方花苑酒店运营及生产过程中的电气设备正常维护和检修。 9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到花苑酒店配电装置规定的要求,且不低于中石油装置的维护要求。

10、乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检,并做好巡检记录。

13、乙方应做到主要设备抢修不过夜,一般问题不过天,特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时,乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。 乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。

14、乙方负责建立电气设备档案,整理积累和保管各种基础资料,报甲方处备案,维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协 商解决.

15、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。

16、乙方应根据甲方花苑酒店经营运行安排,合理安排检修,对到检修周期,但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备,甲方应为乙方提 供检修条件,乙方应在最短时间内完成检修,如因甲方不能停工造成的损失由甲方承担,但排除以下情况:

①对二个月内即将到维修周期的主要电气设备,如遇装置停工机会,应提前安排检修而乙方未安排的。

②对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的'。

二、双方权利:

1、甲方有现场指挥作业的权利,乙方应积极予以配合。

2、甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利,甲方可不定期对乙方维护人员进行测评,对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。

3、未经甲方安排的电气技措项目施工,甲方有权不予结算。

4、甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续(如火票等相关手续)。

5、乙方负责审核管理配电室工作的第一、二种工作票等,对电气专业的施工队伍进配电室施工,由施工单位开具第一、二种工作票,乙方审核并配合操作 等,对非专业的队伍在配电室施工作业,由乙方办理相关手续并提出施工要求,同时进行监护。

6、乙方有向甲方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。

7、乙方在维护时,对使用不正常、有故障的电气设备有权提出电气改造项目的建议权,并进行换型和选型,报甲方项目生产管理部及甲方相关职能部门批 准。

以上就是合同范本网为大家带来的“网友分享:维修协议精选一篇”内容一文,感谢大家的阅读,如果还想了解更多相关知识可以继续阅读网站其他“租赁合同精选”专题,丰富内容等你来看!