钢管扣件托管租赁合同

最新合同:租赁钢管扣件合同范本汇集五篇。

在如今这个时代很多时候我们都会使用到租赁合同，注意租赁合同结束后承租人要返还租赁物。合同可以避免很多不必要的纠纷，签订租赁合同要注意内容真实。不可弄虚作假。那么，你知道租赁合同应该具有哪些内容吗？请您阅读合同范本网(jht868.com)小编辑为您编辑整理的《最新合同:租赁钢管扣件合同范本汇集五篇》，仅供参考，大家一起来看看吧。

租赁钢管扣件合同(篇一)

出租单位：（以下简称：甲方）

租用单位：（以下简称：乙方）

乙方承接施工的 工程因需要，甲方愿意向乙方出租钢管、扣件等材料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的有关规定，并结合木材厂地块改造工程的实际情况，在遵循平等、自原、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。

1、工程概况

1．1工程名称：

1．2工程地点：

1．3建筑面积：

1．4工程工期：确保达到工程进度计划的要求。

2、周转材料的规格、数量、租用价格

3、材料的进场时间及结算期限

3．1进场时间：乙方电话或口头通知甲方后两天内必须进场。

3．2租用期以材料进场起，至乙方电话或口头通知甲方材料报停日起，自报停日至材料运出现场的天数，乙方不再支付租用费。

4．甲、乙双方的工作及责任

4．1甲方工作及责任

4.1.1甲方委托行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

4.1.2按乙方需要在接到乙方电话或口头通知后，两天内应组织材料进场。不得以任何理由拖延材料的进场时间。如不能及时按排材料进场，因此引起的乙方任何损失由甲方承担。

4.1.3保证进场材料的规格、数量能满足乙方的需要，保证进场材料的良好使用性能。

4.1.4负责材料的进场运输费用，及材料出场的指定堆放点。

4.1.5负责材料进场后在乙方指定地点的卸车和上码堆放并承担其费用。

4．2乙方工作及责任

4.2.1乙方委托行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

4.2.2提前二天将材料进场计划电话或口头报至甲方。

4.2.3负责材料退场的运输（限市区范围）。

4.2.4对以签收材料负责保管工作，如发生丢失或损坏在退还材料时按价赔偿。

5．租金结算及付款方法

5．1材料进场前，乙方不向甲方支付预付款或押金。

5．2每月25日，甲、乙双方预结一次，作为付款的依据，乙方每月支付当月结算款额的30%，付款宽限度为15天。

5．3合同总价：暂定合同总价为：贰拾万人民币。

5．4材料退场后，乙方一周内通知甲方办理结算手续，在材料退场后12个月内向甲方支付剩余的租赁费用。

6、其他约定

6．1租赁期内，乙方的债权、债务与甲方的材料无关。

6．2在执行本合同时若发生争议，应相互协商解决，协商不成则诉之南通市港闸区法院仲裁。

6．3未尽事宜甲、乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同有同样效力。

6．4本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，甲、乙双方盖章签字后生效，工程完工款清后自行失效。

（以下无正文）

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

签字： 签字：

日期： 日期：

租赁钢管扣件合同(篇二)

供方：

需方：

依照《中华人民共和国合同法》的有关规定和本工程具体情况，双方根据实际配合的精神，在对本合同进行充分理解的基础上，有好协商达成共识，自愿订立本合同，严格执行：

一、 验收计量方式

钢管按过磅计量（供方所供货物厂家，由需方指定且尽可能便于供方供货）。每批交货的型号、价格、数量载明在送货单上，由需方代表签字确认，需方指定专人签收。上述任一收货人签收具有同等的法律效力。

二、 交货地点

供方将货运到重庆某某工程项目工地内，下车费由需方负责。

三、 计算价格

1、在需方提交送货计划时，重庆地区货物市场价的基础上（需方与供方共同确认价）

a、现款时（供方货到五日内付款）不加价结算；

b、月结加价210元/吨结算，每月30对账，次月18日以前付款；

c、全垫资部分按所垫资金1‰每天结算，按实际天数计算。

供方同意以上三种结算方式需方可根据付款情况任选一种。

2、另外，供方代垫的吊装费和运费，需方每吨按70元结算给供方。

四、 结算方式

1、以需方代表签字确认的送货数量、金额为结算依据。

五、质量要求

供方所需刚才必须符合国家标准，并提供相关资料，需方每批钢材必须先检后用。如质监不合格，货到三日内通知供方，并提供具有法律效力的依据。供方负责退回来。制作的货三日内未通知则视为合格。若质检不合格，供方提供退货费用。

六、合同争议解决方式

因履行本合同发生争议，由双方当事人协商解决，或请重庆仲裁委员会仲裁。

八、本合同一式肆份，供需双方各执两份，由双方签订之日生效。供需双方结清全部款物后，本合同自动失效。

九、由本合同而产生的送货单、验收单及双方之间其他书面承诺均系之附件，与本合同具有同等法律效力。变更本合同条款应由双方协商条款，达成的补充条款如有变更本合同条款时，本合同中相应条款自动失效。

十、供需双方共同声明，认真审阅本合同所有条款以保证完全了解其详尽内容。本合同所有条款均系供、需方平等且完全协商一致达成。

需方：供方：

年月日

租赁钢管扣件合同(篇三)

甲方：(承租方)：

乙方：(出租方)：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务关系，经双方协商一致，就承租方承建的天津 东丽区张贵庄还迁房 项目工程向出租方租赁建筑物资事宜，签订租赁合同规定如下：

第二条：租赁物使用地点和期限

租赁物资使用地点为得擅自改变使用地点和转让他人使用，也不得变卖或作抵押品。

第三条：结算、费用及供退货方式

1)、付款方式：自供货之日起，每月25日至30日双方核对租费单，并经现场收料员，安全负责人，项目经理同时签字确认后，作为有效依据。在结构工程全面达到正负零上二层后，甲方接到乙方的租赁核算单，可支付给乙方总租赁费的60 %，以后每二个月付产生租赁费用的 60%，余款部分在租赁物资结束后三个月内付清。

2)、供货、退货方式：承租方提前五天提供用货计划，提前一天通知出租方具体用货规格、数量，出租方接到通知后及时把货物送到施工现场(必须为合格物品，并附材质检验报告)，承租方指定 为报料员及收料员验货签单卸货，装卸车、运费等费用由出租方负责;退货时，承租方负责将物资退回出租方，双方由指定人员确认签单，装车、运费由承租方承担，卸车由出租方负责。出租方不得以种种理由推迟、拖延或拒收租赁物。结算时具体规格数量以双方签字的发/退货单为准。结算时须由项目经理、材料部等三人以上签字生效。

3)、清理维修费：钢管除死角型弯曲外，其余不收修理费、清洗刷油等费。

4)、遗失赔偿：租赁物资发生遗失的，以当时市场价为赔偿依据;

5)、材料物资收费标准：编织袋0.40元/个，螺丝0.60元/套;

6)、在退租赁物资当天不计所退物资的租赁费。

第四条：合同附件是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第五条： 违约责任

承租方未按合同约定支付租赁费及相关费用，每日按应付未付款的1‰支付违约金。

第六条：争议的解决方式及违约责任

当双方履行合同过程中发生争议时，本着友好协商的原则，协商不成的，以出租方注册地为诉讼管辖地。

第七条：冬季不施工报停期为 60天 ，如遇不可抗力或政策性停工双方协商解决。

第八条：本合同一式 三 份，甲方 二 份，乙方 一 份。双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

租赁钢管扣件合同(篇四)

承租方：(甲方) 合同签订地点：

出租方：(乙方) 合同签订时间：

担保方：(丙方)

第一条：租赁物品种、数量、租价及价值：

第二条：租赁期限。租20x年 11月 08日至20x年 10月 31日。

第三条：押金。转帐支票 贰仟 元。

第四条：提货方式。签订合同的同时，甲方应按时到乙方验收提货(甲方根据工程实际需要严格把关租赁物资质量的验收)。钢管、扣件根据数量搭配发货(钢管每300米搭配扣件180只。如甲方确不需要搭配扣件的部分钢管，此钢管租价递增50%)。甲方如需要乙方代办装车及运输，费用由甲方承担，装车费(8 元/吨)，运费 80元/吨(不足30吨算30吨)。

第五条：归还物资最新钢管租赁合同范本最新钢管租赁合同范本。甲方归还时，须先到乙方对清所租物资数量、规格。运输、装车甲方自运、自装，费用甲方承担。乙方卸车，卸车费( 8元/吨)由甲方承担。在乙方指定仓库验收。钢管、扣件按比例数归还扣件按6%比例抽样验收。规格不符乙方不收，但可作暂存，乙方免收保管费，甲方的暂存物资不向乙方收取租费，凭暂存单退回物资。

第六条：以下修理费，材料费由甲方承担：1、钢管修理费用0.02元/米按归还的总米数计算;钢管弯曲1元/根;钢管切割(电焊疤、头子不平、大头、扁管及扁头)1元/刀;2、扣件加工上油0.15元/只，袋0.35元/只;3、扣件扭曲变形，断开裂缝作报废处理，按贰只折一只归还数;4、切断钢管应赔偿，切断费接管费6.8元/根由甲方承担(结算方法：在物资归还结束时，一次性按照统计表发、收料长短比差根数结算)。

第七条：租金结算方式。发出天算至归还天。

第八条：付款方式：租金及装、卸、运、修理、材料等费，甲方交纳时间为每三个月到月后十天内送到乙方付清。

第九条：违约责任。乙方：未按数量提供租赁物资，除按规定如数补齐外，应偿付违约期租金0.3%的违约金;甲方：不按时交纳租金及装、卸、运、修理、材料等费每日按欠费的'0.3%计算违约金。

第十条：租赁期限届满，甲方仍要求发料或继续使用租赁物，原租赁合同继续有效，但租价递增30%，租赁期限为不定期

第十一条：变更。租赁期间乙方将所有权转移第三方，应正式通知甲方，新的所有权即为本合同的乙方，甲方不得将租赁物转租。

第十二条：本合同争议解决方式：首先双方友好协商解决，如协商解决不成，事后又未达成书面仲裁协议的由乙方所在法院受理。本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

第十三条：丙方对甲方的债务承担连带责任担保。

甲 方：中博建设集团有限公司 乙 方：宁波市鄞州云龙大卫钢管租赁站 丙方：上海菜景建筑工程有限公司

委托代理人： 委托代理人： 委托代理人：

电话： 手机： 电话：

工地地址： 电话：

收发负责：

租赁钢管扣件合同(篇五)

出租方：

承租方：

工程地址：

总建筑面积：

兹有甲方建设部门批准同意承建工程，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，按照平等互利原则，为明确甲方与乙方的权利和义务，经双方协商签订本合同。

一、租赁物的名称、数量及价格以上租赁物的类别、数量、规格根据甲方的预计提供，具体结算以乙方的送货单上双方签字为准。

二、期限及租金的计算

租金由甲方或其代理人提货之日起计算至归还租赁物并经乙方验收合格后当日止，连续按日计算。租金应于每月的月底结算一次，20层以下每月按50%，20层封顶付清20层以下所有租费，20层以上每月付清租赁费。并在每月的第七日内必须付清租赁费，不得以任何理由拖欠。

三、送退方式

甲方需用租赁物时，必须提前一天通知。提货时，乙方送到甲方工地由甲方卸货，归还时，乙方到甲方场地收货，但归还时运费由甲方承担，钢管归还时不按根数，按米数计算。

四、租赁物的使用、维护与保养

甲方对租赁物的使用、维护、保养等负有全部责任。甲方应正确、合理使用租赁物，不得改变租赁物原状，注意维护和保养，归还租赁物时要达到乙方的验收标准。如有损坏，应按乙方的维修规定缴纳维修费，如有丢失或严重损环，应照价赔偿。维修标准及价格：扣件螺生锈拧不动及滑丝的则按缺丝处理，扣件缺丝每套元赔偿，扣件沾油每套元。顶托缺帽每个、缺底每套元、沾油每套元。

五、其它约定事项及违约责任

1、乙方按甲方规定时间保证工程顺利进行，如达不到甲方实际需要，甲方有权要求乙方承担停工待料损失。

2、乙方所提供的钢管、扣件必须满足施工需要，如有残缺、破损等，乙方必须无条件进行更换。

3、在租赁期间，甲方不得将租赁物转让、转租给第三方使用，更不得变卖或抵押。如有违约，乙方有权单方解除合同、收回租赁物，并由甲方按照违约部分价值的50%向乙方支付违约金。

4、甲方将租赁物周转至另外工地点使用时，应征得乙方的书面同意或双方另行签订《建筑机具租赁合同》，否则乙方有权解除合同并收回租赁物，并由甲方按违约的部分价值的30%向乙方支付违约金。

5、甲方收到租赁物时，应按发货明细对租赁物的数量规格进行检查，质量进行验收。甲方在施工中出现的任何问题，均由甲方自行解决，乙方概不承担任何责任。

6、甲方在合同履行过程中如需要更换代理人时，必须以书面方式告知甲方，否则造成一切后果由甲方承担。

7、甲方如不能按期足额支付乙方租赁费，乙方有权单方解除合同，收回租赁物，逾期付款部分按每天千分之二，由甲方向乙方付违约金。

六、本合同自签订之日起生效，双方应诚信履行。若双方发生争议，可协商解决，或依据《中华人民共和国民法典》交由当地法院裁决。

七、本合同未尽事宜，以国家法律为准，经双方协商作出的补充规定与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，双方各有关部门执存，具有同等法律效力。

九、甲方在收获时应指定专人名同时验收签单。

甲方：_________

乙方：_________

_____年_____月_____日

Jht868.com小编精选

钢管及扣件租赁合同

出租方： （以下简称甲方）

承租方： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规

定，甲、乙方双方根据平等互利、等价有偿的原则，经协商一致，就建材物资的租赁达成如下协议：

一、甲方将楼层架管 米，扣件 套（详《租赁材料收发明细表》），出租给乙方使用。

二、租赁时间从 年 月 日起至 年 月 日止，共租赁 年。

三、乙方收到甲方第一批租赁物资当日开始计算租金，以后按各批次收货当日计算租金。

四、租金价格标准为：钢管每米每天 元；扣件每个每

天 元。从乙方收到甲方租赁物资的当日起计算租金，以甲乙双方签字的《租赁材料收发明细表》为准，租金按季度结算，税金由乙方承担，乙方每季度末向甲方支付一次租金，逾期甲方向乙方按日加收1%的违约金。

五、未经甲方同意，乙方不得擅自改变租赁物资的原样和长度，乙方擅自改变物资的原样、长度或者由于乙方的原因导致租赁物资丢失和损坏，在租赁期满乙方退还甲方材料时，达不到甲方交与乙方时的原样、长度、质量，乙方则必须赔偿甲方损失。

六、上下车费和运输费用。甲、乙双方各承担50%.

七、租用时请甲、乙双方监尺记录，并检查材料质量，不符合质量和要求的，乙方可以拒收，否则发生的一切后果由乙方负责。

八、乙方退还租赁材料时，若差租用材料，按本合同规定的赔偿价格赔偿，并在给付租金时一并付给甲方。

九、乙方退还完租赁材料给甲方，乙方在30天内办清结算并

向甲方付完全部租金。乙方如果未按约定期限支付租金给甲方，则视为违约。违约金按租金总金额的1%向甲方支付。

十、乙方委托材料收货人 ，乙方委托财务结算人 甲方委托材料发货人 ，甲方委托财务结算人 .

十一、其他约定事项：

十二、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补

充协议与本合同有同等法律效力。

十三、如因本合同发生争议，经协商不能解决而发生诉讼，

双方同意由甲方单位所在当地法院解决。

十四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均有同等法

律效力。甲、乙双方必须严格遵守，违约按照《合同法》的有关规定处理。

十五、本合同自甲、乙双方签字或盖章生效。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：

法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：电话： 签订日期： 年 月 日

钢管扣件租赁合同样板

承租方： （以下简称甲方） 出租方： （以下简称乙方）

因甲方建设 工程施工需要，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，为明确租赁双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，就建筑施工钢管扣件租赁事宜，签订本合同，双方共同遵守。

一、租赁内容及单价：

二、所租用材料质量要求：

向甲方提供合格的脚手工具，材质符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011 ）中对构配件的要求，并提供该批产品（钢管、扣件）的质量合格证明和检测证明。乙方对因出租脚手架材质的问题而引起的质量、安全事故负全责，由此而造成的一切直接和间接损失均由乙方承担。

三、乙方负责送货到甲方工地，运费卸货费用由乙方承担。甲方联系人及联系电话 .

四、甲方负责退货时装卸及运费费用。

五、乙方必须满足该项目按施工进度所需的钢管的扣件，直至该项目完成为止。

六、所租材料如有丢失，甲方应做出赔偿，所赔偿材料的价格，双方根据市场价的6折计算，如甲方自行购买赔偿乙方时，乙方不得以任何理由拒绝。

七、乙方允许甲方根据施工要求对其提供的钢管进行合理切割下料。

八、合同单价包含钢管扣件回收后的修理、调直、保养费，可以修复的乙方均应收回，钢管返回时按实际延长米结算。退还的钢管如有弯曲，由乙方负责修理或调直，甲方不承担此项费用。甲方退货时，将物资在乙方租赁站点清，双方检查验收后办理退租手续（以双方验收签字的单据为准）。

九、结算、付款方式：

（1）租用数量和日期以领货单和退货单为准，单价以本合同为准。（注：一律要求用支票等票据形式支付，杜绝直接用现金交易行为）

（2）付款：开始送货两个月后付至实际发生租赁费的5 0％；此后，每月付当月租赁费的5 0％；直至全部退货后，五个月内付清。

十、违约责任：

如果乙方违约，未能履行本合同所规定的其应当履行的义务（如未能按时或按质或按量提供租赁物品时但不限于此几种情形）时，其应当承担合同暂定价的万分之三／日的违约金；如果甲方违约，未能及时支付租赁费用的，其拖欠租金按银行同期贷款利率计算利息。

十一、其他约定：

1、甲方需要货物的日期和数量应提前三天以电话或书面等方式通知乙方。

2、如因产品质量不合格或供货不及时而严重影响甲方进度，甲方有权终止合同，所发生租赁费按 75% 结算，同时乙方还应承担相应的违约赔偿责任。

3、春节报停不计取租赁费，报停时间经双方协商为20日。

4、乙方每月10号前到甲方核对上月租赁材料数量，并办理相关手续。

5、乙方在签订本合同时应当将以下材料提供给甲方存档：乙方的《企业法人营业执照》副本复印件、企业法定代表人身份证明、资质书复印件、安全生产许可证书复印件等相关文件各一份，有委托代理人的还应当提供合法的授权委托书（均需盖章）。

十二、解决本合同纠纷的方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。 十三、本合同经双方签字或盖章后生效。

必备！租赁钢管扣件合同(1700字)

由于自身的需求，我们在很多场合下都会使用到租赁合同，租赁合同中获取租金是出租人出租财产的目的。合同可以维护双方的利益权益，签订租赁合同符合法律政策的要求。所以，你是否知晓租赁合同是怎样的格式呢？为满足您的需求，合同范本网(jht868.com)小编特地编辑了“必备！租赁钢管扣件合同(1700字)”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

租赁钢管扣件合同【篇一】

甲 方：

乙 方：

签订日期:

钢管扣件租赁合同

甲方：

乙方：

因甲方工程项目的实际需要，甲方向乙方租赁钢管、扣件用于该工程。根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的有关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

1、单价

材料进场后，甲乙双方当场清点数量，提货单（附磅单）、结算单经甲方指定人员签字生效。

2、结算与付款

2.1租金结算方法：以提、退货的数量及日期按实际天数计算（送货当天不计租金，归还当天计算租金）。

2.2结算方式：每月20日双方进行对账结算（上月21日至本月20日为一个结算周期），双方在月结算单上签字确认，乙方开具等额有效机打发票。

2.3付款：（根据与供应商洽谈结果为准）。

3、送货及归还方式: （两种方式供甲方选择）

3.1、采用传统方式：乙方送货到甲方工地后，钢管按照实际清点数量验收，扣件按双方当场约定抽取包数的比例进行抽查，如有缺量，则整车扣件按此比例进行扣除，甲方归还时也可按此方法归还；乙方送货到甲方项目后，由乙方负责卸车，归还时由甲方负责装车，乙方到甲方现场验收归还；盘扣式钢管发生弯曲变形等，乙方有权不予退回，由甲方自行处理。

3.2、采用过磅方式

：①每车进场、退场先过磅，并将电子磅单附在送、退货单后面，租金仍按实际米数论天按实结算。

②钢管、扣件尽量分开装车，如果钢管扣件混合装车的，扣件按1130只/吨扣除重量，余下的为钢管重量。

③归还时扣件单独过磅，按实际过磅重量折合成每吨1130只计租金，缺损螺丝均不再计费用。

④退还时：钢管按1%计损耗，扣件按2.5%计损耗；（损耗含垃圾、破损、弯曲、开裂、变形、螺栓缺损等）

⑤退还时：盘扣式钢管和顶托点数退还，盘扣式钢管按清点米数的1%计损耗，顶托按清点只数的1%计损耗（损耗含破损、弯曲、开裂、变形等）；盘扣式钢管和顶托在工地现场按照规格整理清点，双方共同点数验收，顶托缺损的螺帽按实计数；

⑥租借时项目部复核误差不超过千分之二的，以租赁公司电子磅单为准，归还时租赁公司复核误差不超过千分之二的，以项目部的电子磅单为准，项目部地磅必须为数字地磅。

4、其他费用计算及缺损赔偿标准：

4.1送货费用：乙方免费送货到甲方项目。

4.2退货费用：归还时乙方代办运输，甲方每吨支付乙方运输费 元。

4.3钢管缺损赔偿按当时市场价（参照西本会员价）进行赔偿，盘扣式钢管缺损赔偿在钢管单价基础上加元/米，50cm顶托缺损每套赔偿元，扣件缺损每只赔偿元，盘扣式钢管托架缺损每个赔偿 元，缺损的设备须赔偿款全额到位后才能停止计算租金，甲方也可自行购买归还；如甲方采用3.1合同约定方式进行归还，缺扣件螺杆螺丝每套赔偿元，缺顶托螺母每个赔偿 元。

5、产品质量

5.1钢管质量标准：按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20xx)执行。

5.2盘扣式钢管质量标准：按照《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》（JGJ231-20xx）执行。

5.3产品质量同时需符合工程所在地相关规定。

6、双方责任：

6.1因该项目大量使用钢管、扣件，合同签订日起乙方将保留库存,积极组织货源，以尽量满足工程使用的需要。

6.2甲方提前二天向乙方提出送货通知，乙方在接到甲方要货通知后应立即组织货源，按时送到工地，如遇特殊情况双方协商。

6.3乙方必须按照甲方《采购计划》的规格、数量和要求进场时间及时组织进场，若乙方屡次未能满足甲方现场的施工需要，甲方将扣除乙方当月全部租金的％作为处罚，特殊规格除外。

7、违约责任：

7.1乙方必须按时送货至甲方工地，延误 天以上的，甲方有权对乙方进行处罚。延误天以上的，甲方有权安排第三方供货和终止本合同，乙方承担甲方所有直接或间接损失。

7.2甲方如将设备转让、变卖、抵押或不按时支付租金等行为，乙方有权要求甲方即时结清租金，甲方未归还的设备按缺损价一次性赔偿给乙方，租金结至赔偿款到账日。

7.3如甲方未按时支付货款，超过 个月以上乙方有权要求甲方按照银行同期存款利息支付违约金。

8、安全责任

乙方应对其派出的送货和卸车人员做好安全交底工作，且进入现场必须带好安全帽。乙方人员应服从项目现场的安全管理要求，并接受现场管理人员的统一指挥。在产品的运输及装卸车过程中，如发生安全事故，责任均由乙方自行承担。如因乙方的行为造成甲方、乙方或其他任何第三方人身财产损害的，责任均由乙方承担，甲方因此遭受损失的，向乙方追偿。

9、环保要求：

乙方所送租赁材料必须符合国家环保相关标准，否则，将在验收时全部予以退回。

10、通讯

10.1 本协议双方在本协议下的通知或其它通信均以专人送达、EMS专递或电子邮件的方式发送至相应收件人在本协议中列明的地址。若以专人送达的，则视为在实际交付时由收件人收到；若以EMS专递方式发送的，则在发出后第三个工作日即视为送达收件人；若以电子邮件方式发送的，则以电子邮件进入收件人提供的电子邮件服务器等电子数据交换系统即视为送达收件人。

致甲方： 致乙方：

收件人： 收件人：

手机： 手机：

电话： 电话：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

E-mail： E-mail：

10.2 一方变更通知、通讯地址或其它联系方式，自变更之日起十个工作日内，将变更后的地址、联系方式通知其他方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

11、其他：

11.1本合同如发生争议，甲乙双方应当友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。

11.2甲方有权根据乙方的供货能力和履约能力或项目实际情况增加或重新选择材料供应商，乙方必须无条件接受，乙方不承担违约责任。

11.3合同签订时，乙方须提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的复印件给甲方，并加盖公章。

11.4本合同签订后，如甲乙双方需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，该合同同样具有法律效力。

11.5本合同壹式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。自双方盖章、签字后生效，货款两清后合同自动终止。

注：若乙方非法人签署本合同，请出具法人授权。

（以下无正文）

甲方：

法定代表人： 乙方： 法定代表人：

开户银行：

银行帐号：

联系电话：联系电话：

传真：

签约地址：

签约时间：

委托代表人： 委托代表人：传真：

租赁钢管扣件合同【篇二】

甲方：(承租方)：

乙方：(出租方)：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务关系，经双方协商一致，就承租方承建的天津 东丽区张贵庄还迁房 项目工程向出租方租赁建筑物资事宜，签订租赁合同规定如下：

第二条：租赁物使用地点和期限

租赁物资使用地点为得擅自改变使用地点和转让他人使用，也不得变卖或作抵押品。

第三条：结算、费用及供退货方式

1)、付款方式：自供货之日起，每月25日至30日双方核对租费单，并经现场收料员，安全负责人，项目经理同时签字确认后，作为有效依据。在结构工程全面达到正负零上二层后，甲方接到乙方的租赁核算单，可支付给乙方总租赁费的60 %，以后每二个月付产生租赁费用的 60%，余款部分在租赁物资结束后三个月内付清。

2)、供货、退货方式：承租方提前五天提供用货计划，提前一天通知出租方具体用货规格、数量，出租方接到通知后及时把货物送到施工现场(必须为合格物品，并附材质检验报告)，承租方指定 为报料员及收料员验货签单卸货，装卸车、运费等费用由出租方负责;退货时，承租方负责将物资退回出租方，双方由指定人员确认签单，装车、运费由承租方承担，卸车由出租方负责。出租方不得以种种理由推迟、拖延或拒收租赁物。结算时具体规格数量以双方签字的发/退货单为准。结算时须由项目经理、材料部等三人以上签字生效。

3)、清理维修费：钢管除死角型弯曲外，其余不收修理费、清洗刷油等费。

4)、遗失赔偿：租赁物资发生遗失的，以当时市场价为赔偿依据;

5)、材料物资收费标准：编织袋0.40元/个，螺丝0.60元/套;

6)、在退租赁物资当天不计所退物资的租赁费。

第四条：合同附件是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第五条： 违约责任

承租方未按合同约定支付租赁费及相关费用，每日按应付未付款的1‰支付违约金。

第六条：争议的解决方式及违约责任

当双方履行合同过程中发生争议时，本着友好协商的原则，协商不成的，以出租方注册地为诉讼管辖地。

第七条：冬季不施工报停期为 60天 ，如遇不可抗力或政策性停工双方协商解决。

第八条：本合同一式 三 份，甲方 二 份，乙方 一 份。双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

租赁钢管扣件合同【篇三】

甲方(承租方)：

乙方(出租方)：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，在平等互利的基础上，经双方友好协商，就甲方 项目租赁乙方脚手架构配件事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、合同租赁物

1、本合同租赁物为建筑用钢管、扣件等脚手架构配件

2、租赁物具体情况

2、租赁物质量标准：乙方提供的脚手架构配件，应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的要求，并提供该批构配件的质量合格证明和检测证明。

3、乙方的钢管尺寸(长度)不能满足甲方要求的，应配备套管，套管不计租费。

二、租赁期限

租赁期从 年 月 日至 年 月 日，租赁期满甲方工程需继续使用的，租赁期限延长至工程结束时止。

三、租赁物的交付及退回

1、甲方应提前三天以电话或书面形式通知乙方需承租的租赁物的数量、规格和送到日期，乙方应在要求送到日中午前将租赁物送至甲方工地并负责卸车。

2、租赁物送至工地后，甲方指定工作人员对构配件的规格和数量进行清点确认。

3、租赁物使用完毕或需更换规格，甲方提前一天通知乙方，乙方应在接到通知后24小时内自行从工地运回，运回时乙方清点归还的规格和数量，并出具收(退)料单。

四、租杂费的结算及支付

1、甲方承担租赁物的装车费、运费，装车费 元/吨·次，运费 元/吨·次(钢管按250米/吨、扣件按1KG/个折算重量)。

2、甲方承担租赁物的堆放费、清理费，钢管、扣件堆放费 元/吨，扣件清理修复费 元/只。

3、租赁物的租用时间和数量以甲方指定人员签字确认的收料单及退料单为准，租金单价以本合同为准。租赁物在中午之前送到的，送到之日起算租期，下午送到的，次日开始计算租期。乙方逾期运回的，逾期部分不计算租金。

4、每月底乙方与甲方项目部财务对帐并经项目经理在对账单上签字确认后作为结算依据。本工程乙方垫资 万元，垫资金额超过后的租金甲方在次月底付清上月租金，以此类推。工程竣工验收后 个月内无息付清垫资租金及杂费。每次领款时乙方提供正规税务发票，不提供发票的，甲方有权暂不付款且不承担违约责任。乙方提供的发票应由其相应人员签字，如果乙方提供虚假发票一切责任由乙方承担。

5、遇农历春节，甲方减免租金15天。

五、租赁物赔偿

1、除非乙方提供的钢管长度不符合甲方的要求且未提供套管，否则甲方不得锯断钢管，钢管归还时允许误差±10cm。

2、甲方承租租赁物如有丢失，甲方应以货币或实物予以赔偿，货币赔偿价格双方根据市场价、折旧情况协商确定，甲方如用与租赁构配件同规格、质量的实物赔偿，乙方不得以任何理由拒绝。

3、丢失租赁物自双方签字确认之日或双方结算之日(如一方拖延结算，则以通知结算之日为准)或自最后一次归还租赁物之日起不再计算租费，其中以在先的日期为准。甲方应在确认或结算后及时赔偿丢失的租赁物或支付赔偿款。

4、扣件破损的，按破扣件两只抵一只归还。

六、租赁物权属

1、在租赁期间，租赁物所有权归属乙方，甲方仅对租赁物拥有使用权。

2、租赁期内，乙方将租赁物转让、抵押给第三方，应在转让、抵押事实发生之日起十日内书面告知甲方。甲方不因此丧失对租赁物的使用权，如第三方在取得所有权后要求终止本合同或改变租金致使甲方使用受到限制或影响，乙方应承担违约责任和赔偿责任。

3、租赁期限内，甲方不得将租赁物转租，不得用于合同以外的其他工地或甲方以外的公司。

七、租赁物使用地

甲方建设工程施工地点 项目工地为本合同租赁物的使用地点和交付地点。

八、违约及损害赔偿责任

1、乙方确保提供的租赁物质量符合国家规定，提供的质量合格证明和检测证明真实有效，无论甲方查验及知情与否，均不免除乙方的质量保证责任。因乙方提供的租赁物质量问题导致安全责任事故的，乙方承担一切赔偿责任。

2、在甲方提前三天通知情况下，乙方应保证甲方所需租赁物及时、足额供应。因乙方提供不及时，断货或因市场价格波动不供货，甲方有权向其他出租人承租，由此造成的包括但不限于工期、停窝工及租金上涨损失由乙方承担。

3、甲方未能按合同约定及时支付租费的，乙方有权延期迟延供应租赁物并可向甲方主张损失赔偿。

九、特别约定：

1、甲方指定人员的权限仅限于本合同约定工程施工期间租赁物的规格、数量和租赁时间的确认，超出权限的行为对甲方不发生拘束力。甲方指定人员对收料单及其他单据的签收并不代表对单据上印刷或手书的权限以外其他内容的确认，对甲方不发生拘束力。

2、本合同未尽事宜需要补充或履行过程中需要变更，双方必须另立补充协议，并加盖双方合同专用章，未以书面形式订立或未加盖合同专用章的补充协议对甲方不发生效力。

3、甲方对项目经理 的授权，仅限于在财务对账单据上签字确认。甲方项目经理及其他任何人员，均无权代表甲方出具承诺、出具欠款证明、签订补充协议等，因此而产生的债权债务甲方不予认可，对甲方不产生法律效力。

4、甲方项目技术专用章仅限于所涉工程技术资料专用，用于本合同相关事项及其他工程技术资料以外事宜的处理均属越权，甲方不予认可，对甲方不产生法律效力。

5、未经甲方书面同意，乙方不得转让债权。

十、争议解决

合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、乙方在签订合同时还应提供以下资料。

1、乙方是法人、个体工商户或其他经济组织的，应提交《企业法人营业执照》或《个体工商户营业执照》副本复印件并加盖公章;

2、乙方属个人的，应提交合法的身份证明文件;

十二、其他

1、本协议一式四份，经双方签字盖章之日起生效。

2、乙方确认已充分了解本合同特别约定条款的相关约定及内在含义，并愿承担违反相关特别约定事项的不利后果。

3、本协议除双方签名盖章外均为印刷条款，除非加盖双方合同专用章，否则手写条款及修改均无效。

4、本协议约定的甲方指定工作人员为：

(1)姓名： 身份证号码：

(2)姓名： 身份证号码：

5、甲方合同履行期间书面通知乙方后可更换甲方指定工作人员或撤销授权。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

项目经理： 签约负责人：

联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日

租赁钢管扣件合同【篇四】

出租单位： (以下简称：甲方) 租用单位： (以下简称：乙方)

乙方承接施工的 工程因需要，甲方愿意向乙方出租钢管、扣件等材料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的有关规定，在遵循平等、自原、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。

1、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3建筑面积：

1.4工程工期：

1.4.1甲方个月，以乙方第一车材料进场日期起的实际日期计算(室内安全防护架及室外施工电梯架不作为计算工期)。

1.4.2正负30天内甲乙双方均承诺不增加也不减少合同造价。如正负超过30天，甲乙双方均可按30天外的天数计取或扣除钢管、扣件的租赁费。租赁单价：钢管每米 天 元，扣件每套 天 元，工字钢每米 天 元，插扣每吨 天 元。

2、周转材料的规格、数量、租用价格

2.1根据乙方所提供的清单(钢管、扣件、工字钢、插扣、丝杆等)

3、材料的进场时间及结算期限

3.1进场时间：乙方电话或口头提前两天通知甲方，甲方无条件满足乙方所提的数量和时间到达施工现场。(运输由甲方负责)如甲方延误乙方施工则所造成的损失由甲方负责并进行赔偿同时在结算租赁费中扣除。

3.2租用期以材料进场起，至乙方电话或口头通知甲方材料报停日起，自报停日至材料运出现场的天数，乙方不再支付租用费。

4.甲、乙双方的工作及责任

4.1 甲方工作及责任

4.1.1 甲方委托 代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

4.1.2 按乙方需要在接到乙方电话或口头通知后，两天内应组织材料进场。不得以任何理由拖延材料的进场时间。如不能及时按排材料进场，因此引起的乙方任何损失由甲方承担。

4.1.3 保证进场材料的规格、数量能满足乙方的需要，保证进场材料的良好使用性能。

4.1.4 甲方负责租赁材料的进出场运输费用，材料出场的卸车和周转材的指定堆放甲方自理。

4.1.5 乙方人员到现场必须听从甲方安排(做好三级教育)。

甲方(签章)： 乙方(签章)： 甲方代表： 乙方代表：

电话： 电话：

签订日期： 年 月 日

租赁钢管扣件合同【篇五】

出租方:_______(以下简称甲方)

承租人:_______(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，就建筑材料租赁事宜达成如下协议:

首先，甲方将楼层框架管仪表和扣件套出租给乙方使用。每次装车都要按比例装车，比例是每米钢管装扣件套，按比例退货。

二.租赁期从_________________________________________

三.乙方收到甲方第一批租赁材料时，应按租赁材料总额向甲方支付人民币元的定金。最终结算后，甲方应将保证金退还给乙方..

四.租赁价格标准为人民币/套钢管/天。租金自乙方收到甲方租赁材料之日起计算，以甲方的材料收发清单为准。租金应按月结算。一个月后，乙方向甲方支付租金一次，如有延误，甲方每天向乙方支付1%的违约金。

5.乙方将租赁材料返还给甲方时，应一次性向甲方支付矫正、矫直、除锈、清洗、刷机油、防锈漆、工时工资和原材料所需的维修费用。乙方支付的材料维修费标准为:钢管元/米，紧固件元/套。

不及物动词未经甲方同意，乙方不得擅自改变租赁材料的原件和长度。如乙方擅自更改租赁材料的原件和长度或因乙方原因造成租赁材料丢失和损坏，乙方必须赔偿甲方损失，赔偿标准为钢管人民币/米，紧固件人民币/套。

七、车费和交通费。乙方负责上下乙方施工现场，甲方安排工人上下甲方仓库，费用由乙方按人民币/吨支付给甲方。标准为钢管米/吨，扣件套/吨。租赁材料应移交给甲方的租赁仓库，运输及运输费用由乙方负责。

八.租赁时，要求甲乙双方检查尺子记录，检查材料质量。如果不符合质量和要求，乙方可以拒收；否则，一切后果由乙方负责。

九.乙方归还租赁材料时，应按本合同规定的补偿价格对材料进行补偿，同时向甲方支付租金。如果乙方未能按时支付租赁材料的赔偿金，则视为乙方继续租赁材料，租金按本合同计算。

十租赁期内，乙方不得擅自将租赁材料移交给第三方。乙方违反本合同规定，擅自将租赁物转让给第三方使用的，应向甲方支付人民币元的违约金，并负责收回租赁物及向甲方支付租金，给甲方造成租赁物及其他损失的，乙方负责按损失物总额的倍一次性赔偿甲方损失。

十一乙方将本项目租赁材料返还给甲方后，应在30天内向甲方支付全部租金和补贴。如乙方未能在约定期限内向甲方支付租金及其他费用，乙方应自违约之日起按应付租金及费用总额的2%每日向甲方支付违约金。超过30天未向甲方支付租金和费用的，甲方有权以乙方的其他材料作为抵押物，偿还拍卖所欠租金和费用。

12.乙方委托材料收货人，乙方委托财务清算人

十三.其他商定事项:

十四.本合同未尽事宜，经双方同意后可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.如因本合同引起的任何争议不能通过协商解决，双方同意由甲方单位所在地法院进行调解。

16.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲乙双方必须严格遵守，违约按合同法的有关规定处理。

十七.本合同经双方签字或盖章后生效。

甲方(签字):_________乙方(签字):___________

甲方代表:_____________________。

电话:_____________________。

签署日期:_____________________________________。

合同借鉴:建筑钢管扣件租赁合同六篇

随着法律的不断完善，租赁合同在平时越来越重要了，租赁合同中出租人只转让了租赁物的使用收益权。合同可以保护自己的合法权益不受侵犯，签订租赁合同符合法律政策的要求。那么，你知道租赁合同应该具有哪些内容吗？下面是小编为大家整理的“合同借鉴:建筑钢管扣件租赁合同六篇”，仅供您在工作和学习中参考。

建筑钢管扣件租赁合同(篇1)

（简称甲方）____________（简称乙方）____________

经甲、乙双方协商，达成合同条款如下：

（一）乙方因承建工程，现因施工需要向甲方租赁钢管、扣件及各种配件。

（二）租赁品种、数量、保证金、租赁费及赔偿费标准：品种租赁数量保证金（元/吨）保证金总额（元）租金单价赔偿价（元）钢管20元/m扣件6元/只钢管详细规格Q486m4.5m3m1.5m相应钢管规格数量钢管每二百五十米为壹吨，扣件每一千只为壹吨。以上租赁品种、详细规格、数量以乙方签收单位为准。

（三）租赁期限自年月日至年月日止，如需延长租期，应在合同到期后十天内另行办理续租手续。

（四）乙方应在签定合同后立即向甲方提交一份钢管、扣件、配件的进场时间安排表，以方便甲方按时、按量供应。乙方须在每次提取物资五日前告知甲方，并办理告知手续，否则，由此造成乙方的损失由乙方自行负责。（五）租金每月按实际租借数量、天数结算一次，乙方应在甲方开出结算单后十五天内付清款项，逾期每天加收千分之五的违约金。

（六）乙方应于签订合同时一次性支付全部保证金。租赁期间不得以保证金抵作租金，乙方全部返还租赁物并经甲方验收合格后办理结算，结算后甲方将保证金退还乙方。

（七）乙方租借钢管、扣件及各种配件在甲方仓库提货或退货，双方当场点清验收数量，出入库堆放等一切运杂费由乙方承担，提货单由乙方代表签字后生效。

（八）乙方应遵照建筑安全操作规范安装，施工时，必须由专业技术人员负责操自行负责。

（九）缺损赔偿及修理费计算标准：

1、乙方租借钢管不得截断，归还时必须在提货单上注明尺寸归还，如另外规格代替，应在甲方允许的前提下，按照以长代短的原则，若以短代长，每米赔偿3元或拒收。

2、乙方不得在钢管随意钻孔、切割、焊接或以次充好，发现上述情况，甲方有权拒收。钢管缺损每米赔偿20元；扣件扭曲变形、断开裂缝作报废处理。扣件每只赔偿6元，缺扣件螺丝每套赔偿0.6元。

3、扣件每只收清理上油费0.10元，钢管返还清洗转堆费0.06元/M，钢管弯曲度超过5%—20%以内，校直费每米0.5元，自行修正后不变形，不收变形整理费。

（十）乙方有下列行为之一的，甲方除有权要求乙方按约定承担违约责任外，还有权单方解合同：

1、合同期满后，乙方未按约定办理续租手续的，甲方除按乙方实际租用天数并照合同规定收取租金外，逾期每天加收总金额的千分之五的违约金。

2、同一工程项目中，乙方实际租赁数量未达约定租赁数量的情况下，又租赁第三方钢管、扣件及配件的，甲方有权没收乙方的保证金。

3、在租赁期内，乙方将租赁物转让给第三方使用，或将租赁物变卖抵押的，乙方除应赔偿损失外，甲方还有权没收乙方的保证金。

（十一）乙方与甲方签定租赁合同时，应出示法定代表人身份证原件、营业执照副本原件，并向甲方提供一份法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件（加盖乙方公章）。

（十二）本合同签订即发生法律效力，如双方发生纠纷由甲方所在地人民法院裁决。

（十三）本合同可一式多份，根据需要各执数份。

（十四）备注：

甲方盖章：____________乙方盖章：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

经办人：____________经办人：____________

电话：____________电话：____________签订日期：____________签订地址：____________

建筑钢管扣件租赁合同(篇2)

出租方： 以下简称甲方 承租方： 以下简称乙方

乙方根据工程需要租赁甲方物资，根据《合同法》有关规定，乙方在现行租赁办法、制度规定、价格的前提下，与甲方协商一致签订本合同，共同遵守执行：

第一条、租赁物资名称、单位、日租金、成本价、委托修理费、租金结算支付办法

具体数量以收发料单位准。租赁费由发货之日起计算，交回验收入库之日终止，每月的 25 日至 30 日为结算付款日，物资在该工程租用完毕后 日内结清所有经济手续。

第二条、履行方式：

1、私人凭所在单位介绍信，身份证证件及押金签订合同。

第三条、双方责任：

1、 甲方负责提供合格的租赁物资供乙方使用，并有权监督乙方使用情况，乙方有权拒绝接受不合格租赁物资。

2、 乙方承担租赁物资的维修，丢失赔偿，按时结清交纳有关费用的责任，乙方没有维修保养的，甲方按规定收取修理费。

3、 未经甲方同意，乙方不得转租、转借、抵押或移作它用的租赁物资。如有发生，甲方有权解除合同，收回租赁物，并要求乙方赔偿由此造成的一切经济损失。

第四条、丢失、损坏、赔偿办法：

1、 丢失或不能修复的物资，根据该物资现在市场价，乙方应在当月内照价赔偿，付清赔偿金，否则，丢失、损坏物租赁费继续计算。

2、 可修复的物资由乙方修复完好，交给甲方。如乙方无力修复，由甲方代为修复，其费用由乙方承担。

第五条、违约责任：

1、 租赁期内乙方不按照约定方式结算付清，甲方并用权解除合同，收回租赁物资，有关费用由乙方承担。

2、 从双方约定结算付款之日起，乙方每拖延付款一天，承担欠款总额千分之三的滞纳金，超其30天仍不付清欠款的，乙方在承担欠款总额10%的赔偿金。

第六条、进退场费用

1、 进场物资费用(运费、装费)由甲方承担，退场物资费用(运费、装费)由乙方承担。

2、 乙方单位来人在甲方检尺或在乙方施工现场检尺(含检验质量与数量)。

3、 退场前乙方必须将所租用物资修理好后，归还给甲方。

第七条、争议解决方式

双方因本合同发生纠纷，当事人可以协商解决，如协商不一致，任何一方均可向合同签订地方人民法院申请起诉。

第八条、其它事项：

乙方在工程交工后超期不还租赁物资，而不延续合同的，除过交租金外，乙方应承担违约责任，违约金按总租金总额的30%收取。

第九条、本合同一式 贰 份，双方签字盖章后生效，双方来往信函、发料单、收发料单等均为本合同重要组成部分。

本协议有效期从签订之日至甲、乙双方结清经济、物资手续之日止。未尽事宜均按《合同法》作出补充规定，补充规定与本合同有同等效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

建筑钢管扣件租赁合同(篇3)

承租方：（以下简称甲方）出租方：（以下简称乙方）

因甲方建设工程施工需要，根据《民法典》及相关法律法规的规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，为明确租赁双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，就建筑施工钢管扣件租赁事宜，签订本合同，双方共同遵守。

一、租赁内容及单价：

二、所租用材料质量要求：

向甲方提供合格的脚手工具，材质符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-20xx）中对构配件的要求，并提供该批产品（钢管、扣件）的质量合格证明和检测证明。乙方对因出租脚手架材质的问题而引起的质量、安全事故负全责，由此而造成的一切直接和间接损失均由乙方承担。

三、乙方负责送货到甲方工地，运费卸货费用由乙方承担。甲方联系人及联系电话.

四、甲方负责退货时装卸及运费费用。

五、乙方必须满足该项目按施工进度所需的钢管的扣件，直至该项目完成为止。

六、所租材料如有丢失，甲方应做出赔偿，所赔偿材料的价格，双方根据市场价的6折计算，如甲方自行购买赔偿乙方时，乙方不得以任何理由拒绝。

七、乙方允许甲方根据施工要求对其提供的钢管进行合理切割下料。

八、合同单价包含钢管扣件回收后的修理、调直、保养费，可以修复的乙方均应收回，钢管返回时按实际延长米结算。退还的钢管如有弯曲，由乙方负责修理或调直，甲方不承担此项费用。甲方退货时，将物资在乙方租赁站点清，双方检查验收后办理退租手续（以双方验收签字的单据为准）。

九、结算、付款方式：

（1）租用数量和日期以领货单和退货单为准，单价以本合同为准。（注：一律要求用支票等票据形式支付，杜绝直接用现金交易行为）

（2）付款：开始送货两个月后付至实际发生租赁费的50％；此后，每月付当月租赁费的50％；直至全部退货后，五个月内付清。

十、违约责任：

如果乙方违约，未能履行本合同所规定的其应当履行的义务（如未能按时或按质或按量提供租赁物品时但不限于此几种情形）时，其应当承担合同暂定价的万分之三／日的违约金；如果甲方违约，未能及时支付租赁费用的，其拖欠租金按银行同期贷款利率计算利息。

十一、其他约定：

1、甲方需要货物的日期和数量应提前三天以电话或书面等方式通知乙方。

2、如因产品质量不合格或供货不及时而严重影响甲方进度，甲方有权终止合同，所发生租赁费按75%结算，同时乙方还应承担相应的违约赔偿责任。

3、春节报停不计取租赁费，报停时间经双方协商为20日。

4、乙方每月10号前到甲方核对上月租赁材料数量，并办理相关手续。

5、乙方在签订本合同时应当将以下材料提供给甲方存档：乙方的《企业法人营业执照》副本复印件、企业法定代表人身份证明、资质书复印件、安全生产许可证书复印件等相关文件各一份，有委托代理人的还应当提供合法的授权委托书（均需盖章）。

十二、解决本合同纠纷的方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。十三、本合同经双方签字或盖章后生效。

建筑钢管扣件租赁合同(篇4)

出租方：（简称甲方）

承租方：（简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守执行。

第一条：租赁材料名称和单价：钢管每天每米壹分壹厘（钢管正负10CM）;扣件每天每只捌厘（接头、转向、直角）

第二条：租赁材料的的交货方式：甲方按乙方所需名称、规格、数量按时送达乙方指定的施工现场地点，收货数量以乙方签字的入库单为准。运输、装卸费用由甲方承担

第三条：租赁材料的的退货方式：甲方派车到乙方现场清点退货并负责运输、装卸货，运输、卸车费用合计为钢管每米壹角、扣件每只肆分由乙方承担；退货数量以甲方签字的入库单为准。

第四条：租金结算方式：本工程施工到正负零以上五层后7日内结算已发生的租赁费40%，本工程封顶后一个月内后结算已发生的租赁费50%，租赁材料全部退货完毕后二个月内一次性结清全部租赁费。

第五条：乙方如果丢失、损坏甲方物资，按现时市场价赔偿。

第六条：甲乙双方应共同遵守本合同所规定的各项条款，如发生纠纷由双方共同协商解决，如协商不成可向甲方所在地人民法院申请解决。

签订日期： 年 月 日

签订地点：

甲方（签字或盖章）： 乙方（签字或盖章）：

甲方代表： 乙方代表：

电话： 电话：

施工工地：

建筑钢管扣件租赁合同(篇5)

出租单位： (以下简称：甲方) 租用单位： (以下简称：乙方)

乙方承接施工的 工程因需要，甲方愿意向乙方出租钢管、扣件等材料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的有关规定，在遵循平等、自原、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。

1、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3建筑面积：

1.4工程工期：

1.4.1甲方个月，以乙方第一车材料进场日期起的实际日期计算(室内安全防护架及室外施工电梯架不作为计算工期)。

1.4.2正负30天内甲乙双方均承诺不增加也不减少合同造价。如正负超过30天，甲乙双方均可按30天外的天数计取或扣除钢管、扣件的租赁费。租赁单价：钢管每米 天 元，扣件每套 天 元，工字钢每米 天 元，插扣每吨 天 元。

2、周转材料的规格、数量、租用价格

2.1根据乙方所提供的清单(钢管、扣件、工字钢、插扣、丝杆等)

3、材料的进场时间及结算期限

3.1进场时间：乙方电话或口头提前两天通知甲方，甲方无条件满足乙方所提的数量和时间到达施工现场。(运输由甲方负责)如甲方延误乙方施工则所造成的损失由甲方负责并进行赔偿同时在结算租赁费中扣除。

3.2租用期以材料进场起，至乙方电话或口头通知甲方材料报停日起，自报停日至材料运出现场的天数，乙方不再支付租用费。

4.甲、乙双方的工作及责任

4.1 甲方工作及责任

4.1.1 甲方委托 代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

4.1.2 按乙方需要在接到乙方电话或口头通知后，两天内应组织材料进场。不得以任何理由拖延材料的进场时间。如不能及时按排材料进场，因此引起的乙方任何损失由甲方承担。

4.1.3 保证进场材料的规格、数量能满足乙方的需要，保证进场材料的良好使用性能。

4.1.4 甲方负责租赁材料的进出场运输费用，材料出场的卸车和周转材的指定堆放甲方自理。

4.1.5 乙方人员到现场必须听从甲方安排(做好三级教育)。

甲方(签章)： 乙方(签章)： 甲方代表： 乙方代表：

电话： 电话：

签订日期： 年 月 日

建筑钢管扣件租赁合同(篇6)

出租单位：(以下简称：甲方)

租用单位：(以下简称：乙方)

乙方承接施工的工程因需要，甲方愿意向乙方出租钢管、扣件等材料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的有关规定，在遵循平等、自原、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。

1、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3建筑面积：

1.4工程工期：

1.4.1甲方个月，以乙方第一车材料进场日期起的实际日期计算(室内安全防护架及室外施工电梯架不作为计算工期)。

1.4.2正负30天内甲乙双方均承诺不增加也不减少合同造价。如正负超

2、周转材料的规格、数量、租用价格

2.1根据乙方所提供的清单(钢管、扣件、工字钢、插扣、丝杆等)

3、材料的进场时间及结算期限

3.1进场时间：乙方电话或口头提前两天通知甲方，甲方无条件满足乙方所提的数量和时间到达施工现场。(运输由甲方负责)如甲方延误乙方施工则所造成的损失由甲方负责并进行赔偿同时在结算租赁费中扣除。

3.2租用期以材料进场起，至乙方电话或口头通知甲方材料报停日起，自报停日至材料运出现场的天数，乙方不再支付租用费。

4.甲、乙双方的工作及责任

4.1甲方工作及责任

4.1.1甲方委托代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

4.1.2按乙方需要在接到乙方电话或口头通知后，两天内应组织材料进场。不得以任何理由拖延材料的进场时间。如不能及时按排材料进场，因此引起的乙方任何损失由甲方承担。

4.1.3保证进场材料的规格、数量能满足乙方的需要，保证进场材料的良好使用性能。

4.1.4甲方负责租赁材料的进出场运输费用，材料出场的卸车和周转材

4.1.5乙方人员到现场必须听从甲方安排(做好三级教育)。

4.1.6乙方自己搭设板房(甲方指定位置)。

4.2乙方工作及责任

4.2.1负责保证乙方材料进场道路额畅通。

4.2.2乙方委托为履行本合同全权代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

4.2.3提前二天将材料进场计划电话或口头报至甲方。

4.2.4负责教育工人不得乱裁钢管及砸坏扣件。如工人有意损坏材料，乙方可要求工人所属分供方单位按市场价赔偿，木工所用材料有木工归堆至乙方车能到的地方装车。

5.租金结算及付款方法

5.1本工程的租赁费用以项目的建筑面积/m2(不含税)包干;甲方负责派安保人员在施工现场进行安保工作，在施工期间或材料退场前的缺少和损坏都由甲方自行承担。

5.2本工程的租赁费甲方垫资到地上三层结构封顶，每月25日甲、乙双方预结一次，作为付款的依据，乙方每月5日经公司审核后支付当月结算款额的60%，付款宽限度为15天。主体封顶后付到85%。

5.3合同总价：按照陕西省定额的建筑面积计算规则进行计算建筑面积;外墙保温材料和二次结构不得计算建筑面积。

5.4材料退场后，甲方一周内通知乙方办理结算手续，在材料退场后6个月内向甲方支付剩余的租赁费用。

5 . 5甲方提供租赁单位名称：开户行：帐号：

6、其他约定

6.1在执行本合同时若发生争议，应相互协商解决，协商不成则诉之南通市港闸区法院仲裁。

6.2未尽事宜甲、乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同有同样效力。

6.4本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，甲、乙双方盖章签字后生效，工程完工款清后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

关于钢管扣件租赁合同范本(1590字)

随着法律的不断完善，租赁合同在平时越来越重要了，租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同。合同可以让双方更加的信任，签订租赁合同时要注意内容合法。一份租赁合同应该包含哪些内容呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现“关于钢管扣件租赁合同范本(1590字)”，供您参考，希望能够帮助到大家。

钢管扣件租赁合同范本(篇1)

（简称甲方）____________（简称乙方）____________

经甲、乙双方协商，达成合同条款如下：

（一）乙方因承建工程，现因施工需要向甲方租赁钢管、扣件及各种配件。

（二）租赁品种、数量、保证金、租赁费及赔偿费标准：品种租赁数量保证金（元/吨）保证金总额（元）租金单价赔偿价（元）钢管20元/m扣件6元/只钢管详细规格Q486m4.5m3m1.5m相应钢管规格数量钢管每二百五十米为壹吨，扣件每一千只为壹吨。以上租赁品种、详细规格、数量以乙方签收单位为准。

（三）租赁期限自年月日至年月日止，如需延长租期，应在合同到期后十天内另行办理续租手续。

（四）乙方应在签定合同后立即向甲方提交一份钢管、扣件、配件的进场时间安排表，以方便甲方按时、按量供应。乙方须在每次提取物资五日前告知甲方，并办理告知手续，否则，由此造成乙方的损失由乙方自行负责。（五）租金每月按实际租借数量、天数结算一次，乙方应在甲方开出结算单后十五天内付清款项，逾期每天加收千分之五的违约金。

（六）乙方应于签订合同时一次性支付全部保证金。租赁期间不得以保证金抵作租金，乙方全部返还租赁物并经甲方验收合格后办理结算，结算后甲方将保证金退还乙方。

（七）乙方租借钢管、扣件及各种配件在甲方仓库提货或退货，双方当场点清验收数量，出入库堆放等一切运杂费由乙方承担，提货单由乙方代表签字后生效。

（八）乙方应遵照建筑安全操作规范安装，施工时，必须由专业技术人员负责操自行负责。

（九）缺损赔偿及修理费计算标准：

1、乙方租借钢管不得截断，归还时必须在提货单上注明尺寸归还，如另外规格代替，应在甲方允许的前提下，按照以长代短的原则，若以短代长，每米赔偿3元或拒收。

2、乙方不得在钢管随意钻孔、切割、焊接或以次充好，发现上述情况，甲方有权拒收。钢管缺损每米赔偿20元；扣件扭曲变形、断开裂缝作报废处理。扣件每只赔偿6元，缺扣件螺丝每套赔偿0.6元。

3、扣件每只收清理上油费0.10元，钢管返还清洗转堆费0.06元/M，钢管弯曲度超过5%—20%以内，校直费每米0.5元，自行修正后不变形，不收变形整理费。

（十）乙方有下列行为之一的，甲方除有权要求乙方按约定承担违约责任外，还有权单方解合同：

1、合同期满后，乙方未按约定办理续租手续的，甲方除按乙方实际租用天数并照合同规定收取租金外，逾期每天加收总金额的千分之五的违约金。

2、同一工程项目中，乙方实际租赁数量未达约定租赁数量的情况下，又租赁第三方钢管、扣件及配件的，甲方有权没收乙方的保证金。

3、在租赁期内，乙方将租赁物转让给第三方使用，或将租赁物变卖抵押的，乙方除应赔偿损失外，甲方还有权没收乙方的保证金。

（十一）乙方与甲方签定租赁合同时，应出示法定代表人身份证原件、营业执照副本原件，并向甲方提供一份法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件（加盖乙方公章）。

（十二）本合同签订即发生法律效力，如双方发生纠纷由甲方所在地人民法院裁决。

（十三）本合同可一式多份，根据需要各执数份。

（十四）备注：

甲方盖章：____________乙方盖章：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

经办人：____________经办人：____________

电话：____________电话：____________签订日期：____________签订地址：____________

钢管扣件租赁合同范本(篇2)

出租方：

承租方：

保证人：

乙方为承建一致，签定本合同，以便共同遵守执行。甲方为乙方承建(简称甲方)(简称乙方)工程，租用甲方建筑器材(钢管、扣件、顶托)，经双方协商工程脚手架建筑器材 供租商，注：当甲方成为乙方此工程唯一指定供租方时，甲方必须在本合同约定范围内保证乙方所需物资供应，同时乙方在合同约定范围内不得以其它理由再签约其他(包括自己在内)供货供租商，否则视为违约。

一、乙方租用甲方钢架管、扣件等建筑器材，实际数量及时间以发收货单据为准，租凭时间预计个月，实际使用时间不得少于约定时间的80%，租赁期同届满，乙方未归还租凭货物，视同乙方仍承租货物，本租赁合同继续有效，但租凭期期限为不定期。

二、乙方在提货时由经办人点清数量，验收质量，如有异议及时向甲方提出更换，乙方经办人在发货单上的签字视为对数量和质量合格的确认。甲方概不承担使用中的任何责任。乙方送回租用的器材时，甲方按国家有关部门制定的验收标准进行检验。甲方可为乙方代办运输，装卸和运输费用由乙方自理。

三、乙方提货前须向甲方交付押金，并由甲方开具押金收据，乙方不得以押金抵付租金，押金不计利息，待租用器材全部送回并且租金全部清结时返还押金。

四1、租凭物资租金、押金收取标准、成本价值 物资名称钢管扣件顶托扣件螺丝顶托螺丝

2、租赁物资：校正费、洗油费、装车费、卸车清理费物资名称校正费洗油费钢管扣件顶托根/1 元 套/ 元 套/ 元 装车费米/ 元 800套/ 元 200套/ 元 卸车清理费米/ 元 800套/ 元 200套/ 元 备 注 所有物资的装卸费、码堆费、挑选分类费、运输费都由承租方付费 租金单价 元/米 天 元/套 天 元/套 天 成本价值(元)米/套/ 套/ 押金标准

3、以上租赁价格不含运费、不含装卸费、不含税、国家规定的节假日，租金不给予减免，乙方提货或还货必须提早一至二天通知甲方。甲方以便作好准备。

4、以上租赁价格为固定合同价，在本合同签订执行期间不得调整。

五-1、甲方现在钢管为定尺钢管：Q48X1.5m, 2m,2.5m,3m,3.5m,4m,4.5m,6m,其中(2m,2.5m,3.5m,4m)属特种规格，必须在写合同前预算，或者提货前报计划与甲方协商数量比例。

2、钢管与扣件配套租用按每250米配 个计。如承租方租用的扣件少于钢管的比例，出租方则另行按该批钢管租金的10%收取配套调剂费。

3、乙方租用物资的提货，送还地点均为甲方仓库，供货，还货凭甲方的发货单，收贷单才有效，并作为合同附件使用，同样具有法律效应。

六、租金支付：每月租金在次月5日结帐，最多宽限5天，乙方拖欠租金，按每天以欠款额的5%计算滞纳金，超过贰个月还没付清的，甲方有权收回租赁物资，一切经济损失及法律责任由乙方全部承担。租赁物资还清时，所有款项必须同意付清，若不付清，甲方有权拿乙方工地上的任何有价物资作为抵押折价赔偿，由此造成的一切损失由乙方自负。

七、租赁物资验收规定：

1、承租方交还钢管必须为圆形无缝钢管，不得有裂缝，不得擅自裁切改制。打眼，焊接。必须清除泥沙，杂物，恢复钢管原状，如未清理，甲方按每米收取贰角清洁保养费，若钢管改制，按每根收取壹元切断费用。

2、承担方交还扣件，顶托不得有裂缝，变形，缺角掉棱，为确保扣件，顶托的出租质量，承租方不得自行洗油，损坏扣件有维修价值的，四套可折抵壹套合格扣件。

3、出租方将严格按照本合同供货规格，型号及国家有关标准进行验收。

八、丢失、损坏物资的赔偿标准：按送还物资时期的市场价格的100%(成本价加油漆，人工费，运输费，)赔偿，承租方工地所用物资全部退回，所有丢失物资没有及时还清或赔偿，出租方则按2倍的租金收取，租金、赔偿费等一切费用全部付清给甲方以后，合约自动解除。

九、租赁期限届满后，如乙方没有归还租赁物，则甲方可以视同租赁物已被乙方丢失，甲方有权要求赔偿，但在赔偿款支付前，因乙方相当于实际占用租赁器材，仍需要按租金标准支付费用。代为乙方履行租赁合同，代为指定或变更合同经办人，代为进行租赁合同项下的预算，项目负责人的预留签字为 乙方合同经办人有权代表乙方提货，结算，乙方现确认合同经办人为 十一、保证人愿为乙方在本合同项下的债务承担连带保证责任，保证担保的范围包括租金，违约金，赔偿费和甲方实现债权的费用等所有乙方在本合同项下的全部债务，保证期限自本合同约定的工程竣工之日起算两年。

十二、在履行合同中如有纠纷，双方应尽量协商解决，协商不成的，双方有权向合同签订地人民法院提起诉讼，任何一方为实现债权所支出的费用包括诉讼费，鉴定费，律师费等均由败诉方承担。

十三、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日生效，至全部租金和有关费用结完毕之日失效。

甲方(出租方)(章) 乙方(承担方)(章)

名称： 名称：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

指定提货人：

身份证号码： 身份证号码：

地址： 地址：

电话： 电话：

钢管扣件租赁合同范本(篇3)

甲方(承租方)：

乙方(出租方)：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，在平等互利的基础上，经双方友好协商，就甲方 项目租赁乙方脚手架构配件事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、合同租赁物

1、本合同租赁物为建筑用钢管、扣件等脚手架构配件

2、租赁物具体情况

2、租赁物质量标准：乙方提供的脚手架构配件，应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的要求，并提供该批构配件的质量合格证明和检测证明。

3、乙方的钢管尺寸(长度)不能满足甲方要求的，应配备套管，套管不计租费。

二、租赁期限

租赁期从 年 月 日至 年 月 日，租赁期满甲方工程需继续使用的，租赁期限延长至工程结束时止。

三、租赁物的交付及退回

1、甲方应提前三天以电话或书面形式通知乙方需承租的租赁物的数量、规格和送到日期，乙方应在要求送到日中午前将租赁物送至甲方工地并负责卸车。

2、租赁物送至工地后，甲方指定工作人员对构配件的规格和数量进行清点确认。

3、租赁物使用完毕或需更换规格，甲方提前一天通知乙方，乙方应在接到通知后24小时内自行从工地运回，运回时乙方清点归还的规格和数量，并出具收(退)料单。

四、租杂费的结算及支付

1、甲方承担租赁物的装车费、运费，装车费 元/吨·次，运费 元/吨·次(钢管按250米/吨、扣件按1KG/个折算重量)。

2、甲方承担租赁物的堆放费、清理费，钢管、扣件堆放费 元/吨，扣件清理修复费 元/只。

3、租赁物的租用时间和数量以甲方指定人员签字确认的收料单及退料单为准，租金单价以本合同为准。租赁物在中午之前送到的，送到之日起算租期，下午送到的，次日开始计算租期。乙方逾期运回的，逾期部分不计算租金。

4、每月底乙方与甲方项目部财务对帐并经项目经理在对账单上签字确认后作为结算依据。本工程乙方垫资 万元，垫资金额超过后的租金甲方在次月底付清上月租金，以此类推。工程竣工验收后 个月内无息付清垫资租金及杂费。每次领款时乙方提供正规税务发票，不提供发票的，甲方有权暂不付款且不承担违约责任。乙方提供的发票应由其相应人员签字，如果乙方提供虚假发票一切责任由乙方承担。

5、遇农历春节，甲方减免租金15天。

五、租赁物赔偿

1、除非乙方提供的钢管长度不符合甲方的要求且未提供套管，否则甲方不得锯断钢管，钢管归还时允许误差±10cm。

2、甲方承租租赁物如有丢失，甲方应以货币或实物予以赔偿，货币赔偿价格双方根据市场价、折旧情况协商确定，甲方如用与租赁构配件同规格、质量的实物赔偿，乙方不得以任何理由拒绝。

3、丢失租赁物自双方签字确认之日或双方结算之日(如一方拖延结算，则以通知结算之日为准)或自最后一次归还租赁物之日起不再计算租费，其中以在先的日期为准。甲方应在确认或结算后及时赔偿丢失的租赁物或支付赔偿款。

4、扣件破损的，按破扣件两只抵一只归还。

六、租赁物权属

1、在租赁期间，租赁物所有权归属乙方，甲方仅对租赁物拥有使用权。

2、租赁期内，乙方将租赁物转让、抵押给第三方，应在转让、抵押事实发生之日起十日内书面告知甲方。甲方不因此丧失对租赁物的使用权，如第三方在取得所有权后要求终止本合同或改变租金致使甲方使用受到限制或影响，乙方应承担违约责任和赔偿责任。

3、租赁期限内，甲方不得将租赁物转租，不得用于合同以外的其他工地或甲方以外的公司。

七、租赁物使用地

甲方建设工程施工地点 项目工地为本合同租赁物的使用地点和交付地点。

八、违约及损害赔偿责任

1、乙方确保提供的租赁物质量符合国家规定，提供的质量合格证明和检测证明真实有效，无论甲方查验及知情与否，均不免除乙方的质量保证责任。因乙方提供的租赁物质量问题导致安全责任事故的，乙方承担一切赔偿责任。

2、在甲方提前三天通知情况下，乙方应保证甲方所需租赁物及时、足额供应。因乙方提供不及时，断货或因市场价格波动不供货，甲方有权向其他出租人承租，由此造成的包括但不限于工期、停窝工及租金上涨损失由乙方承担。

3、甲方未能按合同约定及时支付租费的，乙方有权延期迟延供应租赁物并可向甲方主张损失赔偿。

九、特别约定：

1、甲方指定人员的权限仅限于本合同约定工程施工期间租赁物的规格、数量和租赁时间的确认，超出权限的行为对甲方不发生拘束力。甲方指定人员对收料单及其他单据的签收并不代表对单据上印刷或手书的权限以外其他内容的确认，对甲方不发生拘束力。

2、本合同未尽事宜需要补充或履行过程中需要变更，双方必须另立补充协议，并加盖双方合同专用章，未以书面形式订立或未加盖合同专用章的补充协议对甲方不发生效力。

3、甲方对项目经理 的授权，仅限于在财务对账单据上签字确认。甲方项目经理及其他任何人员，均无权代表甲方出具承诺、出具欠款证明、签订补充协议等，因此而产生的债权债务甲方不予认可，对甲方不产生法律效力。

4、甲方项目技术专用章仅限于所涉工程技术资料专用，用于本合同相关事项及其他工程技术资料以外事宜的处理均属越权，甲方不予认可，对甲方不产生法律效力。

5、未经甲方书面同意，乙方不得转让债权。

十、争议解决

合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、乙方在签订合同时还应提供以下资料。

1、乙方是法人、个体工商户或其他经济组织的，应提交《企业法人营业执照》或《个体工商户营业执照》副本复印件并加盖公章;

2、乙方属个人的，应提交合法的身份证明文件;

十二、其他

1、本协议一式四份，经双方签字盖章之日起生效。

2、乙方确认已充分了解本合同特别约定条款的相关约定及内在含义，并愿承担违反相关特别约定事项的不利后果。

3、本协议除双方签名盖章外均为印刷条款，除非加盖双方合同专用章，否则手写条款及修改均无效。

4、本协议约定的甲方指定工作人员为：

(1)姓名： 身份证号码：

(2)姓名： 身份证号码：

5、甲方合同履行期间书面通知乙方后可更换甲方指定工作人员或撤销授权。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

项目经理： 签约负责人：

联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日

钢管扣件租赁合同范本(篇4)

出租方： 以下简称甲方 承租方： 以下简称乙方

乙方根据工程需要租赁甲方物资，根据《合同法》有关规定，乙方在现行租赁办法、制度规定、价格的前提下，与甲方协商一致签订本合同，共同遵守执行：

第一条、租赁物资名称、单位、日租金、成本价、委托修理费、租金结算支付办法

具体数量以收发料单位准。租赁费由发货之日起计算，交回验收入库之日终止，每月的 25 日至 30 日为结算付款日，物资在该工程租用完毕后 日内结清所有经济手续。

第二条、履行方式：

1、私人凭所在单位介绍信，身份证证件及押金签订合同。

第三条、双方责任：

1、 甲方负责提供合格的租赁物资供乙方使用，并有权监督乙方使用情况，乙方有权拒绝接受不合格租赁物资。

2、 乙方承担租赁物资的维修，丢失赔偿，按时结清交纳有关费用的责任，乙方没有维修保养的，甲方按规定收取修理费。

3、 未经甲方同意，乙方不得转租、转借、抵押或移作它用的租赁物资。如有发生，甲方有权解除合同，收回租赁物，并要求乙方赔偿由此造成的一切经济损失。

第四条、丢失、损坏、赔偿办法：

1、 丢失或不能修复的物资，根据该物资现在市场价，乙方应在当月内照价赔偿，付清赔偿金，否则，丢失、损坏物租赁费继续计算。

2、 可修复的物资由乙方修复完好，交给甲方。如乙方无力修复，由甲方代为修复，其费用由乙方承担。

第五条、违约责任：

1、 租赁期内乙方不按照约定方式结算付清，甲方并用权解除合同，收回租赁物资，有关费用由乙方承担。

2、 从双方约定结算付款之日起，乙方每拖延付款一天，承担欠款总额千分之三的滞纳金，超其30天仍不付清欠款的，乙方在承担欠款总额10%的赔偿金。

第六条、进退场费用

1、 进场物资费用(运费、装费)由甲方承担，退场物资费用(运费、装费)由乙方承担。

2、 乙方单位来人在甲方检尺或在乙方施工现场检尺(含检验质量与数量)。

3、 退场前乙方必须将所租用物资修理好后，归还给甲方。

第七条、争议解决方式

双方因本合同发生纠纷，当事人可以协商解决，如协商不一致，任何一方均可向合同签订地方人民法院申请起诉。

第八条、其它事项：

乙方在工程交工后超期不还租赁物资，而不延续合同的，除过交租金外，乙方应承担违约责任，违约金按总租金总额的30%收取。

第九条、本合同一式 贰 份，双方签字盖章后生效，双方来往信函、发料单、收发料单等均为本合同重要组成部分。

本协议有效期从签订之日至甲、乙双方结清经济、物资手续之日止。未尽事宜均按《合同法》作出补充规定，补充规定与本合同有同等效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

钢管扣件租赁合同范本(篇5)

出租单位：(简称甲方)

租用单位：(简称乙方)

根据《合同法》及其司法解释等相关规定，按平等互利的原则，为明确双权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

(一)租赁详细表 租赁内容

租赁标准

缺损赔偿标准

钢管规格表80-100

(二)乙方提货或退货时均应按以上规格表执行。

(三)乙方应在合同签订后立即提交一份钢管规格及使用时间要案表，甲方应尽量按照乙方的要求供应，如确实无法按乙方的要求提供，由乙方自行解决。

(四)乙方租借的钢管、扣件及各种配件由甲方指定地点提供或退货(限岛内)，租赁总量及时间以发货单为准(每吨按260米计算)乙方在开始领物前应按照标准交纳押金。押金在最后一次结算时可抵扣租金，多还少补。

(五)乙方提货或归还时应承担运输及装卸费用(装、卸费每吨各5元)，并按规格堆放使双方及时清点验收。

(六)租费每月按实际租借数量结算一次，乙方应在次月五日前结算当月租赁费用，逾期每天加收千分之一的滞纳金。

(七)违约责任

1、乙方逾期交纳租金，甲方有权解除合同，收回租赁物，以交押金作为违约金处理。

2、在租赁期间乙方不得将租赁物转让、转租给第三者使用，也不得变卖或作抵押品，乙方如有以上行为，除按规定支付违约金外，甲方同时有权将乙方承建工地上的任何货物收回作为抵扣或向法院提起诉讼，由此而发生的所有责任由乙方承担。

3、乙方归还时，应按规格、数量归还(以发货单)为准，供方材料不得截断，否则按钢管长截短原则，截断部分每米按五元罚款，截断一米以下按一米计算。

4、乙方在提货时必须当场验货，如发现质量，规格不合要求的应当场退换，否则视为符合要求，甲方不承担任何责任。

(八)本合同与乙方签收发货单构成合同整体，签订后立即发生法律效力，合同争议由违约方负经济、法律责任，因履行本合同所引发的争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意提交由出租单位住所地人民法院裁决处理，并由违约方承担对方因本次诉讼所支付的一切费用，该费用包括但不限于诉讼费用、律师费等。

(九)担保方应督促乙方履行所有合同条款，担保方为乙方履行本合同所有条款提供担保，如乙方违反本合同约定，由此产生的一切责任，担保方愿意与乙方承担连带责任。乙方、担保方应向甲方提供工商执照复印件及经办人身份证复印件各一份。

(十)乙方指定领料人(附身份证复印件)： 负责办理提货或退货手续，该领料人也可对甲方提供的《发货单》进行核对并签名确认;同时，该领料人有权对本合同项下的租赁费用问题与甲方进行结算，其签字字样为 或有效印章为

(十一)材料还清，租赁费用结算付清后本合同自行失效。本合同一式__份，甲方__份，乙方__份，担保方__份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

钢管扣件租赁合同范本(篇6)

出租方：（简称甲方）

承租方：（简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守执行。

第一条：租赁材料名称和单价：钢管每天每米壹分壹厘（钢管正负10CM）;扣件每天每只捌厘（接头、转向、直角）

第二条：租赁材料的的交货方式：甲方按乙方所需名称、规格、数量按时送达乙方指定的施工现场地点，收货数量以乙方签字的入库单为准。运输、装卸费用由甲方承担

第三条：租赁材料的的退货方式：甲方派车到乙方现场清点退货并负责运输、装卸货，运输、卸车费用合计为钢管每米壹角、扣件每只肆分由乙方承担；退货数量以甲方签字的入库单为准。

第四条：租金结算方式：本工程施工到正负零以上五层后7日内结算已发生的租赁费40%，本工程封顶后一个月内后结算已发生的租赁费50%，租赁材料全部退货完毕后二个月内一次性结清全部租赁费。

第五条：乙方如果丢失、损坏甲方物资，按现时市场价赔偿。

第六条：甲乙双方应共同遵守本合同所规定的各项条款，如发生纠纷由双方共同协商解决，如协商不成可向甲方所在地人民法院申请解决。

签订日期： 年 月 日

签订地点：

甲方（签字或盖章）： 乙方（签字或盖章）：

甲方代表： 乙方代表：

电话： 电话：

施工工地：

钢管扣件租赁合同范本(篇7)

出租单位： (以下简称：甲方) 租用单位： (以下简称：乙方)

乙方承接施工的 工程因需要，甲方愿意向乙方出租钢管、扣件等材料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的有关规定，在遵循平等、自原、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。

1、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3建筑面积：

1.4工程工期：

1.4.1甲方个月，以乙方第一车材料进场日期起的实际日期计算(室内安全防护架及室外施工电梯架不作为计算工期)。

1.4.2正负30天内甲乙双方均承诺不增加也不减少合同造价。如正负超过30天，甲乙双方均可按30天外的天数计取或扣除钢管、扣件的租赁费。租赁单价：钢管每米 天 元，扣件每套 天 元，工字钢每米 天 元，插扣每吨 天 元。

2、周转材料的规格、数量、租用价格

2.1根据乙方所提供的清单(钢管、扣件、工字钢、插扣、丝杆等)

3、材料的进场时间及结算期限

3.1进场时间：乙方电话或口头提前两天通知甲方，甲方无条件满足乙方所提的数量和时间到达施工现场。(运输由甲方负责)如甲方延误乙方施工则所造成的损失由甲方负责并进行赔偿同时在结算租赁费中扣除。

3.2租用期以材料进场起，至乙方电话或口头通知甲方材料报停日起，自报停日至材料运出现场的天数，乙方不再支付租用费。

4.甲、乙双方的工作及责任

4.1 甲方工作及责任

4.1.1 甲方委托 代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

4.1.2 按乙方需要在接到乙方电话或口头通知后，两天内应组织材料进场。不得以任何理由拖延材料的进场时间。如不能及时按排材料进场，因此引起的乙方任何损失由甲方承担。

4.1.3 保证进场材料的规格、数量能满足乙方的需要，保证进场材料的良好使用性能。

4.1.4 甲方负责租赁材料的进出场运输费用，材料出场的卸车和周转材的指定堆放甲方自理。

4.1.5 乙方人员到现场必须听从甲方安排(做好三级教育)。

甲方(签章)： 乙方(签章)： 甲方代表： 乙方代表：

电话： 电话：

签订日期： 年 月 日

最新！车辆牌照租赁合同范本汇集五篇

在这个瞬息万变的现代社会，租赁合同被使用的越来越频繁了，租赁合同中交付租金和转移租赁物的使用收益权之间存在着对价关系。合同可以避免对方出现违约的情况，制定租赁合同时要符合法律法规。是否在为租赁合同而烦恼呢？合同范本网(jht868.com)小编经过搜集和处理，为您提供最新！车辆牌照租赁合同范本汇集五篇，仅供您在工作和学习中参考。

车辆牌照租赁合同【篇一】

现有卖车人_______________将壹辆原车主___________的__________，车牌______________，发动机号_____________________，车架号____________________，登记日期为______年_____月_____日，保证不是被骗、被盗车辆，转让给新车主___________使用。双方协定此车在公历______年_____月_____日_____时_____分前所发生的一切交通事故或违法行为与新车主__________无关。此车在公历_____年_____月_____日_____时_____分后所发生的一切交通事故或违法行为与卖车人、原车主无关。

同意买车人一次性支付_____________元给卖车人。

本协议一式二份，双方各执一份。

卖车人：___________________新车主：___________________

身份证：___________________身份证：___________________

地址：_____________________地址：_____________________

签字时间：______年_____月____日

简单版汽车租赁合同

甲方(出让方)：身份证号:

乙方(受让方)：身份证号：

上列双方经共同协商达成以下车辆转让协议，希望双方共同遵守不能违约.

一、甲方将自己实际所有的车,车辆转让给乙方。

二、转让车款价格为人民币元，计为元整，此车款在双方签字后一次性付清。

三、该车乙方在办理过户时，过户费由乙方承担，过户时甲方予以协助办理转户手续。

四、该车自实际交付给乙方之日起，该车以后所需费用(包括养路费、年审费及保险费)均由乙方负责购买，另甲方在签定此协议后把道路运输证交给乙方。

五、本协议签订前，该车所发生的有关纠纷及债务和交通事故、违章罚款由甲方负责。本协议签订后，该车所发生的一切纠纷及债务交通事故、违章罚款由乙方负责，与甲方无关。

六、乙方向甲方付清全部转让价款且甲方向乙方交付转让车辆后，车辆的风险即转移至乙方。

七、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故乙方在签定本协议时已经对车身及发动机工作状况进行了检查并确认该车状况良好。

八、该车自实际交给乙方之日起所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责，与甲方无关。

九双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及车款。

十、争议解决：甲、乙双方在履行本协议的过程中发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可人民法院起诉。

十一、本协议经双方签字后即生效。本协议书一式两份，双方各持一份，均具有同等效力。

甲方：乙方：

二0xx年xx月xx日

车辆牌照租赁合同【篇二】

出租方：________（以下简称“甲方”）

法定代表人：________

经办人：________

地址：________

承租方：________（以下简称“乙方”）

法定代表人：________

经办人：________

根据国家有关法律、法规、秉持友好精神，甲乙双方经共同协商，约定由甲方向乙方提供车辆租赁服务，双方明确权利义务如下：

一、租赁车辆及期限：

1、基本信息：车型：_____，车牌：______，数量：_____部，出厂年月：20__年__月__日。

2、租赁期限：自20__年__月__日起至20__年__月__日止。其中试用期为_____个月，即自20__年__月__日起至20__年__月__日。

3、若租期内需变更租赁车辆的，经双方协商后确定，租赁费用和要求不变。

二、租金及费用

1、租金及费用标准

（1）自20__年__月__日至20__年__月__日止，租金为每月RMB_____元；

2、加班费用计算

上述加班费用以半小时为计算单位，不满半小时按半小时计算。每次使用车辆（出车）按「派车单」或「车辆使用登记本」上乙方人员和甲方司机共同签名确认的使用时间为准，计算加班时间及费用。工作时间每周一至周六，每日从___：__至__：__，（周六若无特别通知，车辆可在家待命），上下班途程不计作加班，个别情况乙方可提前要求提早或延后车辆使用时间（如：公司集体活动，高管日常接送），但每日仍以小时为标准计算，在此时间内的车辆使用不计加班时间。

3、支付方式

甲方应每月__日前与乙方核算确认前使用月度的费用情况，并向乙方提供足额、真实、合法有效的发票，乙方在收到发票后__个工作日内将前使用月度的租金及加班费用汇至甲方指定帐户，甲方账户信息：

三、双方权利、义务：

（一）甲方权利、义务

1、拥有租赁车辆的所有权。

2、甲方有权要求乙方按期、按时缴纳租金及相关费用。

3、甲方应随时保持租赁车辆车况良好、处于可用与整洁状态，并保证各种行车证件及相关手续的齐全，有效。

4、甲方负责租赁车辆的养路费，车船使用费，车辆附加费，年检费，保险费（包括但不限于车损险、盗抢险和第三者责任险），维护保养，违规罚款肇事责任以及车体本身所产生的一切费用。

5、甲方负责交通事故的处理，并按保险公司规定办理各种理赔手续。

6、车辆租赁期间，甲方保证拥有出租车辆的所有权。

7、合同期内，甲方车辆逢检修，更换部件，处理交通事故，驾驶员学习，病事假等，应提前一天通知乙方，并为乙方提供临时驾驶员或同等规格的备用车辆。合同期间如出现不可抗力原因导致甲方无法提供车辆的，按日停止计算租车费用，并在租金中相应扣除。

8、甲方应自行与其提供的驾驶人员签订劳动合同，支付劳动报酬，按照国家规定支付社保；如因服务需要甲方人员佩戴乙方标志，亦不代表承认该工作人员为乙方员工。在服务过程中，甲方应自行保管其工具及其他财物，在服务过程中受到人身损害或财产损失的，由甲方或甲方人员自行负责，乙方对此不承担任何责任。

（二）乙方权利、义务

1、乙方根据本合同的约定享有车辆的使用权。

2、乙方负担租赁车辆的过路过桥费，以及正常使用所产生的停车费。

3、租赁车辆的驾驶员由甲方派出，工资、误餐费及出差之加班费由甲方支出，车辆租赁期间甲方派出之驾驶员应服从乙方的工作以及时间安排、尽职尽责，否则乙方有权要求甲方更换驾驶员，乙方要求甲方更换驾驶员需提前二天提出，以便甲方进行安排；如甲方未能按时提供本合同约定的服务，或提供的服务有瑕疵，乙方有权要求甲方改进；若因甲方司机违反交通法规，或因其它故意或过失行为导致发生交通事故，造成乙方人员或财产损失的，甲方应负责赔偿。

4、租赁车辆为办公生活用车，严禁使用车辆进行违法活动，运送易燃、易爆物或竞赛使用，乙方应爱护车辆，因乙方人为因素造成车辆损坏，乙方负责赔偿责任。

5、租期结束后按时归还租赁车辆使用权，如乙方逾期归还使用租赁车辆的，则租金以每日=月租金×12月/365日计算。

四、其他条款

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字或加盖公章之日起起生效，合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2、甲乙双方应认真履行本合同，不得违约，一方违约给另一方造成损失的，应赔偿守约方数额为一个月车辆租金的赔偿金。

3、甲乙任一方欲变更、终止或解除本合同，须经双方签署书面协议方能有效。

4、本协议若有未尽事宜，经甲、乙双方协商，可用书面形式进行修改和补充，经修改或补充形成的文书视为本合同的有效组成部分。

5、凡因本合同发生或与本合同有关的争议，甲、乙双方应友好协商解决。如果协商不成，应依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（公章）：________

乙方（公章）：________

法定代表人（签字）：________

法定代表人（签字）：________

20__年__月__日

20__年__月__日

车辆牌照租赁合同【篇三】

甲方：

乙方：

为了明确双方的权利和义务，本着友好合作，互惠互利的原则，经甲乙双方协商一致，就租车事宜达成如本协议：

第一条总则

1、乙方为甲方提供商务车和司机，车牌号为________（以下称租赁车辆），供甲方作为工作用车，租车期间为____年___月___日起至____年___月___日止，于租用期间内，租赁车辆由甲方直接调度。

2、本协议需经双方有效代表人签署并加盖公司公章始为有效。

3、于租用期间，租赁汽车的所有权属于乙方，使用权属于甲方。

第二条租车费用及结算方式

1、甲方与乙方实行按月结算帐项，租赁车辆的每月基本租金为人民币____元整（大写：____）。甲方应在每月10日前，按乙方所发有关正式发票甲方支付该月租金。

2、除双方另有约定外，甲乙双方之间的任何与本协议相关的结算需要，可以使用转帐、支票或人民币现金交付方式进行。

第三条车辆的保险

乙方须为租用车辆购买全面全额保险，保险范围及最低保险额包括：第三责任险100万、乘客座位险30万、驾驶员座位险10万。

第四条权利与义务

一、甲方的权利与义务

1、甲方的权利：

①甲方有权检查乙方提供的车辆、配备及驾驶员，以确保所有相关前提手续及人员资质，皆符合实践本协议的有关要求。

②按车辆的性能操作规程及相关法律法规定使用租赁车辆。

③甲方有权监督乙方的履约情况。

④接送地点和路线依照甲方规定。

2、甲方的义务：

①甲方须保护租赁车辆的所有权不受侵犯、不得转卖、抵押；未经乙方允许和相关管理部门批准，不得转借租赁车辆。

②甲方应在规定的时间内与乙方结清租车款。

③甲方不得要求乙方违章行车或在不准停车的路段上落客。

④甲方应配合乙方驾驶员维护好乘车秩序、爱护车辆设备、及确保车辆行驶安全。

⑤甲方应严格按照《中华人民共和国交通法》的规定，不准要求司机超载行驶，否则所造成的一切后果须按有关的法律规定，由甲方承担责任。

二、乙方的权利与义务：

1、乙方的权利

①乙方有权要求甲方在规定的时间内及时结清租车款项。

②乙方驾驶员有权拒绝甲方员工的无理要求和违章行车、停车要求。

2、乙方的义务：

①乙方负责车辆的保险费、养路费、车船使用税、营业税、车辆维修保养费及司机的工资等；

②乙方负责为车辆加油，以确保车辆的正常使用。加油费用由甲方支付。

③乙方须确保向甲方提供的车辆具备相关的合法及有效的证照，并购买适当的含乘客座位{7座}的综合保险，相关证件及已购买适当保险的证据，乙方应提供予甲方查验并保存该证件的复印件。

④乙方应提供符合甲方要求的车辆，并配备有持正式驾驶执照、具五年以上的驾驶经验的驾驶员。驾驶员须熟悉行驶路线，并能以优质的服务和积极的工作态度做到安全、不误时到达目的地的操守。

⑤乙方应按约定的时间、地点提前十分钟到达发车地点、准时发车，并依甲方指定的路线行驶。

⑥乙方应保持车辆内外的整洁，并及时做好车辆的维修、保养工作，以保证安全行车。甲方如对乙方所派出驾驶员之服务不满意，可以及时向乙方反映，乙方负有对驾驶员施以教育的责任。如屡次教育无改进，甲方可以向乙方要求更换驾驶员。

⑦乙方因租赁车辆故障、车辆缺油而不能及时补充或驾驶员自身的原因而不能提供服务时，须另行安排同等条件的车辆向甲方提供原来服务；如无法安排则应提前24小时通知甲方，并征得甲方同意。在此等情况下，甲方有权另行租用其他车辆，所发生的租金及相关费用，则由乙方负责。

⑧乙方应确保其驾驶员安全驾驶，以保证甲方员工每天用车行驶中的人身安全。如行驶中出现交通事故及意外，甲方员工的人身及财务损失责任，由乙方承担。

⑨乙方应承担甲方任何与本合同有关的损失、费用和损坏，并同意补偿甲方因保险索赔不受理、任何第三方索赔、诉讼（包括因而产生的费用和律师费）、或由执行本合约所引起的可导致任何人受伤、死亡（包括但不限于甲方或甲方任何个人或其财务损失）的有关索偿所引致甲方的损失。

⑩如遇到不可抗拒力因素包括自然灾害而造成班车无法按时按规定线路行驶，乙方应通知甲方并详细说明原因后，甲方应根据实际情况给予谅解。

第五条违约责任

1、双方应严格履行本合同，如一方违反本合同中的重大条款，守约方可要求违约方支付租车费用的30%作为违约金，守约方并可单方面终止本合同，且无须提前通知违约方。

2、甲方不得在租赁车辆上设置任何抵押权，否则甲方应负责赔偿乙方因此而引致物全部损失及应得的预期利润。

第六条合同的终止

1、本合同的租用期间内，任一方如因本身因素或客观条件而需要提出提前终止本合同的，必须提前一个月通知对方，方可解除合同，否则视同违约，违约方需缴纳相应短缺天数的租金作为代通知金。

2、本合同于租用期间界满后自行终止，如需续签，甲乙双方可于租用期间界满前一个月进行商议。

第七条纠纷的解决

1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用于中国法律。

2、如双方在本合同的执行过程中出现纠纷，首先应本着友好协商的态度协商解决，若友好协商不能解决，双方同意任一方可向岳阳市仲裁委员会提起仲裁请求。

第八条其它

1、本合同自甲乙双方的有效授权代表签字并盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭证。

甲方：

乙方：

负责人签字：

负责人签字：

电话：

电话：

手机：

传真：

地址：

签订日期：____年___月___日

手机：

传真：

地址：

签订日期：____年___月___日

车辆牌照租赁合同【篇四】

承 租 方：（甲方）_____________________________

出 租 方：（乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承租设备特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 车辆情况

第二条 租赁的机械设备使用地点及用途： 用于 京新高速公路集呼一标东滩村施工处承建 工程。

第三条 车辆的交付和期限

1、 租赁期为______年，自______年_____月_____日起至______年_____月_____日止。如本合同到期，双方同意续租，且除时间外的内容无变化时可自动顺延有效。

2、终租日期：甲方通知乙方设备退场时间。乙方接到甲方退场通知后，须在2日内完成设备退场工作，逾期不退，设备盗抢、损坏等损失由乙方承担。

第四条 租金及结算支付

1、租金为每月元，乙方配备司机人，工资由乙方支付。

2、该月租金包含出租方在出租期间应完成的全部工作内容、责任、义务和风险。

第五条 租赁的机械设备的使用：

1、甲方拥有机械设备租赁期间的调度权和使用权。随机的机驾人员应遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的调配，保质保量完成工作任务。

2、在租期内，乙方应为所出租的机械设备和自己雇佣的机驾人员购买保险，购买保险的费用由出租方承担。乙方应对 上述 机械设备的安全行使以及自己雇佣机驾人员的人身安全负全责。

3、乙方有责任和义务确保所出租的机械设备正常运转和安全行使。因乙方雇佣的机驾人员或者乙方自己的原因导致机械设备不能正常运转而给承租方造成损失的，由乙方承担，损失的费用将在租金中予以扣除，租赁设备维修保养费用应由乙方承担。

第六条 租赁的机械设备改善或增设他物

甲方在未经过乙方同意的情况下，不得对租赁物进行改装或增设他物。

第七条 双方责任、权利和义务：

1、乙方不得擅自调动已出租到甲方的设备，否则承担由此给甲方造成的损失，且甲方有权解除租赁合同，仅承担实际租赁时间的费用。

2、甲方按约定租金及时支付，

3、乙方操作人员应服从甲方生产指挥，不服从指挥或不具备熟练的操作能力的操作人员，甲方有权书面通知乙方更换。如因乙方操作人员违反甲方现场工作制度，甲方有权处罚，相关罚款从当月租金中扣除。

4、乙方应按规定对设备及操作人员进行保险，如未办理保险，乙方应承担因而造成的第三方及因此而造成的乙方设备损坏和停滞风险。

5、乙方以设备现在状况租赁给甲方使用，甲方须严格按相关法律法规安排生产任务。

6、甲方负责乙方操作人员食宿。

第八条 其他：

1、其他未尽事宜由双方协商，签订补充协议，补充协议与本合同同样具有法律效力。

2、本合同一经双方签字盖章后生效，本合同一式份，双方各执正本合同期满后自动失效。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

车辆牌照租赁合同【篇五】

甲方(承租方)：身份证号：

乙方(出租方)：身份证号：

经甲、乙双方友好协商，本着平等、互利的原则，达成如下共识：

一：概要

乙方向甲方提供北京市小客车指标，同时有责任协助甲方办理车辆买卖与过户等相关手续，以确保甲方有一个良好的车牌使用环境，并配合甲方于租赁期内在一切可能使用身份证或其他需要乙方提供帮助时提供帮助。

甲方：_____身份证号：_____拥有小轿车_____终身所有权。

二、租赁时间及费用

甲乙双方共同协商同意租期为_____年，从_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。乙方提供车辆指标给甲方使用，租赁费为_____元/年。大写人民币：_____。首付_____元，大写人民币：_____。余款甲方于_____年_____月_____日前一次付清，若因延误支付费用，乙方有权收回车牌使用权。期间乙方不可中断租赁服务或给第三方使用。

三、双方权利与义务

1、乙方保证向甲方提供真实有效证件与小客车指标书。积极配合购买新车。购买新车手续办理完成后，身份证归还乙方。

2、租赁期间，乙方不可将车牌指标租赁服务中断或给第三方使用，否则视为违约，甲方有权追求其违约责任。乙方应退还甲方已支付的所有费用，并赔偿甲方三个月的租赁费用。

3、乙方若因债权债务问题，引起车牌的连带责任及纠纷，乙方自行承担全部责任，甲方概不负责。甲乙双方明确：本合同所指车辆所有权归甲方所有，乙方不享有该车任何权利，无权以任何方式使用、抵押该车。若因乙方债务原因导致甲方实际财产权利受到损害，则乙方负有赔偿责任。

4、甲方所购新车必须在租赁期间上车辆全险作为安全保障。如车辆出现一切交通事故与违法行为由甲方承担，乙方不承担责任。使用指标期间如甲方不购买全险则算甲方违约。在租赁的使用过程当中，甲方如遇到紧急情况需通知乙方，比如出现重大交通事故有人员伤亡的。妥善保管车辆证件等手续。

5、租约期满后，如双方解除协议，甲方需提前一个月告知乙方，甲方带齐相关文件和协议书，收据等，归还给乙方，同时如有车辆违法等罚款由甲方承担，过户所产生的一切费用由甲方负责，乙方配合甲方办理相关车辆手续。需延期者，需事先致电乙方，并告知需延期的时间。

四、合同附则

1、本合同有效期限为_____年，自本合同生效之日起计算。

2、本合同一式二分，双方各执一分，签字后生效。

3、合同未尽事宜友好协商解决，如有争议，双方应当协商解决，如协商不成，任何一方均可向人民法院提起民事诉讼解决。

五、补充条款

甲方(签字盖章)：________________乙方(签字盖章)：__________________

甲方身份证号：________________乙方身份证号：____________________

日期：________________________日期：__________________________

[参考范文]扣件钢管脚手架租赁合同950字

扣件钢管脚手架租赁合同【篇一】

出租方(以下简称甲方)：承租方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条租赁物资的品名、数量、单价及相关约定事项。

1、租赁物资所有权属甲方所有;未经甲方书面同意，乙方不得将租赁物资转租、转借给第三方，不得调换租赁物资，不得将租赁物资用于变卖、抵押、还债等其他不符合甲方要求的用途。

2、乙方在承租时应当面检查租赁物资及其附属配件的数量是否齐全、外形是否整体完好等甲乙双方有可能产生异议的内容;如有问题需在本合同第四条备注一栏书面注明，否则即表示租赁物资及其附属配件的数量齐全、外形整体完好、没有其他任何问题。

3、乙方在租赁物期间物资，租赁物资由乙方自行负责运送、上卸车、搭设、保管。乙方在

第二条租赁时间。

物资租赁起始日期为：xx年xx月xx日，物资租赁结束日期为租赁物资归还日期，租赁时间不足一天的按照一天计算。

第三条租金、押金、赔偿金、违约金及相关约定事项。

1、每套脚手架含有二片门架框、一个踏板、二对拉杆、四个连接头;一套滑轮包含四个申牌滑轮;滑轮租金单价为xx元/每天/套、整套脚手架租金单价为xx元/每天/套、除去整套的脚手架外剩下的脚手架的门架框租金单价为xx元/每天/片、脚手架的踏板租金单价为xx元/每天/个、脚手架的拉杆租金单价为xx元/每天/对，总租金为滑轮租金+整套的脚手架租金+踏板租金+拉杆租金;租金应在乙方归还甲方物资时全额付清。

2、承租人必须交纳身份证明(原件)或者押金，押金为(小写):￥xx元，(大写)人民

3、乙方在使用过程中保证不损坏、不丢失甲方物资;乙方在将租赁物资归还给甲方时，甲方应对租赁物资进行检查验收，如发现乙方有损坏、丢失甲方物资及其附属配件的情况，乙方应按整套脚手架400元/套、门架框120元/片、踏板110元/片、拉杆40元/对、连接头10元/个、滑轮75元/个，向甲方支付赔偿金，赔偿金需在物资归还当日全额付清。

4、乙方在归还甲方租赁物资时，应按合同规定付清相关费用;乙方逾期交付租金、赔偿金，甲方可每日按照其(租金、赔偿金的)10%向乙方收取违约金。

5、如乙方因工程进展情况，需要改变租赁物资的数量，应与甲方协商重新签订租赁合同，并付清之前租赁物资所产生的相关费用。

第四条备注：

第五条因履行本合同发生的争议，有双方协商解决，协商不成，向甲方所在地区法院起诉。

第六条本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》规定的执行。

第七条本合同一式二份，合同双方各执一份，不得涂改，具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

扣件钢管脚手架租赁合同(篇二)

甲方(承租方)：_____

乙方(出租方)：_____

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。

一、合同租赁物

1、本合同的租赁物为甲方建设工程施工用钢管，由甲方向乙方租赁。

设工程施工需要。(出租钢管需钢管生产厂家出厂质量合格证书、钢管已使用年限证明)

二、租赁期限

1、租赁期限暂定为

2、实际租赁期限从

三、租赁物权属

1、在租赁期限内，钢管所有权属于乙方，甲方仅对钢管拥有使用权。

2、租赁期限内，乙方将钢管转让、抵押给第三方，应在转让、抵押事实发生之日起内书面通知甲方，甲方不因此丧失租赁物的使用权，如第三方在取得钢管所有权后要终止本合同或改变租金等，致使甲方使用钢管受到相应的限制，乙方应承担违约责任和相应的赔偿责任。

3、租赁期限内，乙方不得就钢管与其他任何第三方签订租赁合同，将钢管重复出租，由于第三方的行为致使甲方丧失钢管使用权或遭受其他损失的，乙方承担违约责任和相应的赔偿责任。

四、租赁物使用地点

甲方建设工程施工地点工地，为本合同租赁物使用地点。

五、租金、相关费用及支付

1、租金计算方式：

2、钢管租金：_____元∕米∕天

3、扣件：_____元∕个∕天

六、租赁物的日常操作及维护

1、在租赁期限内，乙方负责钢管的`日常维护修理工作，保证甲方正常施工的使用，期间所发生的维护修理费用，由乙方自行负担。

2、对维护修理的其他约定，甲方负责验收。

(1)钢管弯曲大于160度的由乙方负责维修，钢管压扁的由乙方方负责维修。

(2)因乙方未能按甲方要求提供各尺寸钢管而导致甲方切割钢管的，甲方不负任何责任。

七、甲乙双方的权利义务

甲方：

1、租赁期限内，甲方对钢管行使使用权，排除第三方对钢管使用权的请求。

2、甲方负责提供放置钢管的场地，提供钢管进场，退场的道路通畅。

3、甲方应按照安全生产规范使用钢管，尽量避免钢管在使用过程中的损耗。

4、甲方按约定向乙方支付租金和相关费用。

乙方：

1、乙方负责钢管的进退场运输工作，保证在合同约定的时间，将钢管运输到甲方指定的地点及听从甲方材料人员的安排及时退回租赁物品。

2、保证提供的钢管为正规生产厂家生产，符合建筑工程钢管使用的行业规定，质量不存在任何瑕疵。

3、提供钢管使用年限的证明(需出厂单)。

八、违约责任

1、双方确定钢管进场时间后，乙方未能按时送达钢管至甲方指定地点进行安装的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2、双方确定钢管退场时间后，乙方未能按时运输钢管离开甲方施工场地的，结算无休止日期通知日期为通知日，乙方还应承担由此产生的相关费用。

3、钢管使用完毕后，甲方未能按约定支付给乙方租赁费用的，甲方承担责任。

4、乙方提供的钢管质量不合格、超出使用年限或其他归责与乙方的原因，造成甲方员工工身损害或财产损失的，乙方承担全部的责任。

九、不可抗力

1、本合同履行过程中出现不可抗力是指，合同签订之时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观情况。

2、合同履行过程中出现不可抗力情形，致使一方或双方不能履行合同约定条款时，不能履行方应在不可抗力情形发生之日起3日内向对方书面通知，在取得合法机关有效证明后，根据不可抗力对合同履行的影响程度，经另一方同意后，履行方可延期履行、部分履行或不履行合同义务，并可根据情况部分或全部免除履行方责任。

3、合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。

十、其他约定

1、合同签订时，乙方向甲方提供钢管生产厂家名称，钢管使用年限证明和钢管出厂合格书。

2、租赁期限内，未经乙方同意，甲方不得将钢管转租或转让、抵押给第三方，因此而造成的损失由甲方承担。

3、租赁届满后，甲方通知乙方运离钢管，甲乙双方现场清点钢管数量，作为租赁结算凭证，乙方施行三包，包进出场车费，包损耗，包看管维护。

4、租赁期届满，双方同意续租的，由双方另行签订合同约定相关事宜，或签订本协议补充协议。

5、合同签订时，甲乙双方互相提供营业执照(合法身份证明)复印件、法定代表人证明、授权委托书等相关材料，以上材料均需加盖公章。

十一、争议的解决

凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方本着互利互惠的态度，通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，双方中任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同效力及其他

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙担保方三方各执两份，同具法律效力。

3、本合同未尽事实，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同同时使用。

4、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、平往帐单、支付证明等，与配合同时使用，同具法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

扣件钢管脚手架租赁合同【篇三】

甲 方：

乙 方：

根据《中华人民共和国经济合同法》经甲、乙双方共同约定，本着平等互利的原则达成如下合同：

一、在乙方自愿的情况下，甲方将脚手架租给乙方使用，所出租的脚手架、滑轮及配件均需要得到客户的质量认可、方能租赁。

二、租赁时间：从日起至送还之日为止。租赁脚手架时，按当日计算。超过下午六点归还脚手架，租金按隔日结算。

三、乙方租赁时，须出示有效身份证件，并交押金，方可租用。发货时按租赁合同当面点清，离店概不负责。

四、施工人员在使用过程中，请严格检查，规范操作，注意安全。禁止抛砸脚手脚，严谨踩踏斜撑上下。在地面扎实、平整并且脚手架不高于三层时方能移动脚手架。脚手架上有人及物品时禁止移动。搭建三层以上，施工人员必须使用安全带，而且不能使用脚轮，脚手架底部必须用钢管斜撑(木斜撑)或加固用双排。脚手架的踏板上不能附加任何物体来作为增高或攀爬。

五、乙方在使用过程中引发的一切安全责任甲方概不负责，由乙方自行承担。

六、如有遗失、损坏，照价赔偿。租金实算，何时赔偿何时租金终止。赔偿价格为：门架壹片180元，十字斜撑壹件120元，踏板壹块180元，连接棒壹只20元，刹车轮壹只150元。

七、乙方如须代办送、接货，来回运费由乙方承担。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方负责人签字后生效，脚手架送还甲方时本合同自动终止。

九、租金结算内容(说明：一组脚手架包括门架两片，十字斜撑两件，踏板一块) 高脚手架 (注： ) 矮脚手架 刹车轮只每天总租金 (运费另算，来去运费共元)

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

扣件钢管脚手架租赁合同(篇四)

出租方(甲方)：承租方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，按照平等互利的原则为明确双方的权利义务，经双方协商一致，达成如下协议。

第一条：基本情况

1、甲乙双方在签订本合同时应向对方提供营业执照复印件。2、本工程项目基本描述：

项目名称：项目地址：项目情况简述：

第二条：乙方向甲方租赁的建筑器材明细如下：

租赁数量及物资原值明细表（实心）

注：租赁物品名称、规格、租赁数量、以发放单，验收单为准，租赁费以实际租赁数量结算，单价及物资原值以本表为准。

第三条：租赁期间、租赁费、运费和押金计算方式及支付方式

1、租赁时间自乙方送货到甲方工地之日开始计算租费，回送租赁物时验收单记载之日结束租赁时间，租赁期限初定天，甲方因工程需要延长租期，应在合同期满前日内通知乙方，重新签订补充合同。

2、租金按照元/天/吨（大写元/吨，运费元/吨。

3、租金按月支付，乙方每月日之前向甲方送达当月租金发票、运输发票，甲方收到发票于每月初前五日内支付上月发生的全部租金。

第四条：租赁物的所有权

甲方拥有租赁物的使用权，无权对租赁物进行买卖、抵押、质押、出借及转租。

第五条：提货方式、费用负担及相关的权利义务：

1、乙方负责送到甲方工地，乙方负责出场装卸车，甲方负责施工场地的装卸车。2、甲方提货时需提前五天通知乙方，乙方按乙方规定时间送到甲方现场。

第六条：租赁物件的使用、维修、保养及费用

1、租赁物件在租赁期内由甲方使用，甲方应负责日常维修保养，并承担由此产生的全部费用。2、租赁物件退还时，如有保养不善、丢失、报废或缺损等，甲方应按附件《退租验收标准及维修

收费标准》向乙方支付赔偿金、维修及保养费。

第七条：其他事项

提货单和验收单上甲方有效签字人为。乙方有效签字人为或，均为本合同组成部分，具有同等法律效力。

第八条：违约责任

1、甲方对租赁物进行买卖、抵押、质押、出借及转租的，乙方有权收回租赁物并终止合同，

另加收已产生租金数额的50%违约金。

第九条：发生纠纷的解决方式：

本合同双方如发生纠纷，可协商解决，如协商不一致，甲乙双方均可到出租方所在地的法院起诉。第十条：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方盖章生效。

出租方：承租方：

单位地址：单位地址：

开户行:开户行:帐号:帐号:法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：邮编：邮编：

签定日期：年月日

附件：退租验收标准及维修收费标准

扣件钢管脚手架租赁合同【篇五】

发包方（简称甲方）：________

承包方（简称乙方）：________

根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》相关法律，在平等，协商，诚信的原则上，为明确甲乙双方的权利和义务签订本合同，以共同遵守。

一、工程概况

工程名称：________

工程地点：________

二、承包方式及内容

1、甲方将本工程的钢管脚手架内外工程承包给乙方施工，乙方承包范围为外墙脚手架的搭设和拆除，挂网和铺设竹笆。

2、内架包料不包工，外脚手架槽钢不在范围内。

3、乙方材料运到甲方工地由乙方自行看管。

三、单价及计算方式

1、内外架按总建筑面积计算平方面积，提供内架支架材料（钢管，扣件）内外架单价为每平方米____元整人民币计算（不含税）。

四、工期时间

1、工期时间从甲方通知材料进场开始计算____年____月____日至____年____月____日止，合同为期12个月（360天）。

2、甲方在合同约定时间内拖延工期的，甲方按照实际的建筑面积每天每平方米0.2元计算支付给乙方延期款，并每月付一次延期款，工程和延期款计算到甲方通知拆架完毕之日止。工期外架月内架月。

五、付款方式

1、乙方材料进场搭设到工程基础完工付10万，每层付工程量70%。

2、甲方通知拆架、拆架前甲方应把余款一次性付清给乙方。

3、如因甲方不按时支付进度款，造成乙方投入生产滞缓所带来的经济损失由甲方负责，乙方有权停工。

六、甲乙双方义务和责任

1、按合同约定工程量的数额付款。

2、甲方必须为乙方提供堆放材料场地，必要的垂直运输、交通等施工便利的条件场地整平，以便乙方回收和运输。

3、乙方在施工过程中听众甲方现场施工员的统一指挥，按施工进度搭设，必须保证脚手架的安全。

4、乙方在施工过程中发生的一切安全事故由乙方自行承担。

5、主体完工拆除脚手架，外墙油漆不包括在内。

七、违约责任

乙方在保证甲方所用脚手架到位的情况下，甲方必须把应付工程款到位，如因甲方付款不到位乙方有权停止搭设，因此造成的一切损失由甲方自行负责。

甲方使用外脚手架总工期为12个月（360天），以乙方材料进场搭设日算起，如甲方逾期使用，由甲方按工程建筑平方，每天每平方0.2元支付给乙方钢管、扣件以及其他材料的逾期使用费，甲方先支付逾期现金后再使用，如因甲方未能按合同约定乙方有权拆除工程约定时间的所有脚手架。

八、特别条款

双方在履行合同的过程中如因不可抗力（包括战争、自然灾害使同行业均不能施工、国家法律重大调整）的原因致使合同不能全面履行的，均不承担违约责任。双方如在履行合同中产生争议应协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

九、附则

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章之日生效，本合同未尽事宜，双方可另行订立补充条款，补充条款和本合同有同等法律效力。

甲方签字：________

乙方签字：________

公司盖章：________

公司盖章：________

身份证号码：________

身份证号码：________

甲方担保人：________

联系方式：________

联系方式：________

____年____月____日

____年____月____日

扣件钢管脚手架租赁合同(篇六)

出租方（甲方）：__________________有限公司

承租方（乙方）：_________

依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，经双方协商达成如下协议，以资共同信守。

一、租赁物使用地：___________________________

二、租期不足一个月则按一个月结算。

三、租期超过一个月时，乙方必须每月结算一次租费，并在退清租赁物资时结清租费。如不按期结算加收租费30%滞纳金。

四、合同签订后实际履行前，乙方须预交押金_________元。并提交单位营业执照副本、单位授权委托书、合同经办人、提货人、退货人身份证复印件各一份。除合同约定的提货人或合同经办人另行书面指定的提货人以外，甲方有权拒绝发货。

五、租赁期间，由乙方负责租赁物的维修、保养，对于退货时乙方未进行维修、保养的部分，由乙方承担修理费，修理费每吨元。

六、租赁物资丢失、报废、损坏按附表原值赔偿，如当时市场价值高于附表原值时，按照市场价值赔偿。单位租金以附表所列为准。（见附表）

七、租赁物资的规格、型号、数量以提货单所载为准，以双方提货、退货以经手人签字的提货单和退货单作为合同的组成部分。双方约定的提货人为：_________。

八、未经甲方同意，乙方不得以任何方式对租赁货物进行转让、设定抵押、出售、发生上述情形的，甲方有权提前终止合同，并有权要求乙方赔偿由此带来的一切损失。

九、本合同履行中发生争议，首先由双方协商解决，协商不成的由甲方所在地人民法院进行裁决。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

甲方代表签字：_________乙方代表签字：_________

联系电话：__________________联系电话：__________________

签定时间：_________年_________月_________日

签定时间：_________年_________月_________日

提货时间：_________年_________月_________日

提货时间：_________年_________月_________日

提货时间：_________年_________月_________日

提货时间：_________年_________月_________日

阅读推荐：钢管扣件租赁合同纠纷起诉状六篇

在平时生活中，我们或多或少的都会接触到租赁合同，租赁合同不需要租赁物的交付才能够成立。合同可以维护双方的利益权益，签订租赁合同前一定要先仔细阅读合同。那么，你知道租赁合同应该具有哪些内容吗？合同范本网(jht868.com)小编特地为您收集整理“阅读推荐：钢管扣件租赁合同纠纷起诉状六篇”，仅供参考，大家一起来看看吧。

钢管扣件租赁合同纠纷起诉状【篇一】

民事起诉状原告：XX行地址：电话：法定代表人：被告

一：A公司地址：电话：法定代表人：被告

二：B公司地址：电话：法定代表人：案由：金融借款合同纠纷诉讼请求：

1、判令被告一支付原告贷款本金30,000,000元，截至________年____月____日的利息共计100,000元(按XX行同期利率计算)。

2、判令被告二对以上诉讼请求承担连带责任。

3、判令二被告共同承担本案的诉讼费用。事实与理由：________年____月____日,原告与被告一签订了一份《借款合同》(见证据

一),双方约定被告一向原告借款3000万元人民币,借款期限为________年。同日,原告与被告二签订了一份《保证合同》(见证据

二),双方约定被告二为上述借款提供保证担保，但没有明确保证方式。合同签订后，原告于________年____月____日通过XX行转账的方式将3000万元打入了被告一的账户。借款到期后，原告多次催还，但被告一以各种理由进行拖延和推搪，至今未清偿其所欠原告的借款。同时原告也致函被告二，请求其代被告一偿还借款，但被告二却拒绝偿还。原告认为，原、被告之间签订的《借款合同》和《保证合同》是合法有效的，原告已按合同的约定向被告一支付了借款，但借款到期后，被告一却未能清偿，被告二也拒绝承担保证责任，二被告的.行为是严重的违约行为。根据《中华人民共和国担保法》第十九条的规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任，因此，二被告应当承担连带责任。综上所述，原告为了维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，向贵院提起民事诉讼，希依法公判。此致人民法院具状人：XX行法定代表人：________年月____日附：

1、本状副本1份;

2、书证5份

钢管扣件租赁合同纠纷起诉状【篇二】

原告：

住所地：

身份证号：

被告：

住所地：

身份证号：

1、判令被告立即腾出所租赁的房屋；

2、判令被告支付违约金________元整；

3、判令被告承担诉讼费用。

_____年_____月_____日，原告与被告签订了《房屋租赁合同》，因双方对有关约定事项发生异议，于是经双方协商，在_____年____月初，对原合同有关条款进行了修改，从新签定了《房屋租赁合同》，原合同作废并已销毁。被告在合同履行期间，违反《房屋租赁合同》第十条第7款（即乙方保证承租甲方的房屋为无明火商业用房使用，遵守中华人民共和国法规和政府相关规定，合法经营。因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失，甲方有权收回房屋并不退还押金，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。）和第十一条第一款第一项（即租赁期间，乙方有下列行为之一，甲方有权终止合同，收回该房屋，乙方应按照合同总租金的______%向甲方支付违约金。改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法经营。）被告违反约定，使用明火和进行无照违法经营。_____年_____月____日，原告向被告送达了《告知书》，要求被告停止使用煤气罐，被告不予理睬，拒不接受。____年_____月____日，物业向被告送达了《通知函》，要求被告停止使用煤气罐，被告仍然不予理睬，拒不接受。

被告的行为严重违反了双方的协议约定，损害了原告的合法权益，为了维护原告的合法利益不受侵害，起诉至贵院，恳请贵院能依法维护原告的合法权益，维护法律的权威性和严肃性。

此致

________人民法院

起诉人：______________

________年_______月_____日

附：

起诉状副本____份；

证据材料副本____份。

钢管扣件租赁合同纠纷起诉状【篇三】

：

_____年____月____日，原告与被告在平等自愿的基础上，经友好协商签定了场地和房屋租赁合同，双方约定合同期自_____年____月____日起至_____年____月____日止，租赁费为每年______元，并约定租金每半年交纳一次，下半年租金在____月底前交清。合同生效后，被告于_____年前欠交租金_______元，_____年和_____年各欠交租金_____元，累计欠交租金______元。根据合同约定：单方违约由违约方赔偿总租赁额_____%的违约金，因此被告应当支付_____元的违约金（即总租赁额_____元的_____%计_____元）。

以上款项经原告多次催要，但被告一直拖延不交，为了维护原告的合法权益不受损害，现向贵院提起诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求。

此致

_______人民法院

起诉人：_______

_____年____月____日

附：

起诉状副本____份；

证据材料副本____份。

钢管扣件租赁合同纠纷起诉状【篇四】

原告：王××，男，住×市×区×街×号，电话：×

被告：张××，男，住×市×区×街×号，电话：×

诉讼请求：

1、依法判决被告支付原告租金60307.7元及利息（暂计至20X年12月，共6个月）。

2、依法判决被告支付原告违约金32000元。

3、依法判决原告不返还被告保证金32000元。

4、本案所有诉讼费由被告承担。

事实与理由：

20xx年1月29日，原告与被告签订了一份房屋租赁合同，合同约定租赁期限从20xx年2月5日至20xx年2月5日，月租金16000元，每月5日前交付当月的租金。被告向原告支付两个月租金32000元作为保证金，若被告拖延交租超过5天，原告有权解除合同并没收保证金。合同同时约定若一方违约，则应向另一方支付违约金32000元。合同签订后，原告体谅被告的困难，曾多次减租给与被告方便，但是被告从20xx年10月开始拖欠原告租金共计60307.7元。原告向被告多次催交租金未果后，为了维护自己的合法权益，原告于6月8日向被告发出律师函函告被告支付租金，但是，被告至今依然没有支付拖欠的`租金。

综上所述，原告认为，原告与被告之间的房屋租赁合同是合法有效的，原告向被告提供符合合同要求房屋，被告理应依约及时支付租金给原告。但是，被告却无理拒不支付租金至今。由于被告不能依约支付租金给原告，致使原告合同目的无法实现。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益，原告只好诉至法院，请求法院依法判决。

此致

××市人民法院

具状人：

20xx年6月25日

钢管扣件租赁合同纠纷起诉状【篇五】

租赁合同纠纷起诉状

原告：某××，男，××××年5月11日，汉族，身份证号51××××××××××××××××，住××市××区××镇××村××社，电话;139××××××××

被告：某×× ，女 ，汉族，××X年9月13日，身份证号51××××××××××××××××， 住××市××区××路××段××号××栋××单元××楼××号 ，电话：138××××××××

案由：租赁合同纠纷

诉讼请求：

1.判令被告立即返还房屋押金租金20500元;

2.判令被告支付违约金20000元整;

3.判令被告承担诉讼费用。

事实与理由：

原被告双方于2014年10月18日签订了《商铺租赁合同》，约定被告将位于××路××号××××的商铺出租给原告用于经营汽车维修，现因被告的商铺没有竣工验收备案登记，导致原告无法办理营业执照，就无法正常的开张营业，最终导致双方的租赁合同无法正常履行，合同签订十余天后原告方才了解到这种情况，就反复和被告协商解除合同事宜，被告一直以此商铺还没有重新出租出去为由，拒绝退还原告的租金和押金。按照双方的.《商铺租赁合同》约定被告已经构成根本违约，致使合同目的不能实现的，应承担违约责任。被告的行为某重违反了双方的协议约定，损害了原告的合法权益，为了维护原告的合法利益不受侵害，起诉至贵院，恳请贵院能依法维护原告的合法权益，维护法律的权威性和某肃性。

此 致

××区人民法院

起诉人：

二零××年××月××日

钢管扣件租赁合同纠纷起诉状【篇六】

原告： xxx，男，汉族，19xx年9月x日出生，身份证号： xxx，电话：xxx。

被告：xxx，男，汉族，19xx年9月x日出生，身份证号：xxx，住址：xxx

电话： xxx。

被告：xx，女，汉族，1xxx年x月14日出生，身份证号：xxx，住址：xxx

电话：xxx。

诉讼请求：

1、判令被告双倍返还原告向其支付的购房定金款共计人民币xx万元整;

2、判令被告方承担本案的全部诉讼费用及相关费用。

事实和理由：

20xx年10月x日，原告与被告签订了购房协议和房屋买卖补充。协议中约定被告将其名下的位于西青区xx号房屋卖给原告，总价款人民币xx万元整，过户费及税金等一切费用由被告方负担，购房合同的定金总计为人民币x万元整。并约定于20xx年12月31日以前完成房屋的过户手续并腾房。协议签订当日即20xx年10月13日，

原告根据双方约定，分别从中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行取款xx万元付给被告作为购买此房的定金。之后，被告改变卖房的主意，单方违反合同，不再履行合同义务，也不与原告协商解决问题的方法，甚至不接听原告的电话。原告多次找到被告要求其继续履行合同义务，协助被告办理房屋贷款手续，并为原告办理房屋过户和腾房做准备工作，而被告却总以各种理由推脱，时至今日已5个月有余，原告即无法拿回支付的定金款也无法取得房屋所有权，被告的这种违约行为已使原告在财产上和精神上蒙受了巨大损失。

综上，为维护原告的合法权益，根据协议中明确的约定和我国合同法的有关规定，请求贵院在查清事实的基础上，判如所请。

此致

天津市xx区人民法院

具状人：

20xx年 月 日

最新！租赁门市房合同范本汇集五篇

在如今这个时代很多时候我们都会使用到租赁合同，租赁合同与买卖合同不同，在结束后需要返还租赁物。合同可以维护双方的利益权益，制定租赁合同时要符合法律法规。是否在为租赁合同而烦恼呢？以下是合同范本网小编为大家精心整理的“最新！租赁门市房合同范本汇集五篇”，仅供参考，大家一起来看看吧。

租赁门市房合同范本(篇一)

甲方(房 主)： 身份证号：

乙方(承租人)： 身份证号：

经甲乙双方协商，订立合同如下：

一、甲方的权利和义务：

(一)甲方将位于 ，租赁给乙方使用。用途为商用。

(二)租赁期自 年 月 日起，至 年 月 日止，租赁期为 年。

(三)租金为每年 人民币，交费方式为一次性上打租。本合同自双方签字之日起生效，如发生租金拖欠情况( 日内)，视为乙方悔约，甲方有权终止合同，收回房屋。乙方在缴纳租金后，要求解除合同退租，已交租金不退。

(四)甲方向乙方收取 元人民币押金，用于乙方承租期间水、电、取暖等综合部门收费拖欠及物品损坏赔偿结算用。如无特殊情况租期到时返还乙方。

(五)乙方租赁甲方房屋开展商业经营需对甲方房屋进行改造装修，乙方承租期满，不得损坏拆卸，甲方不支付、不赔偿乙方装修费用及损失。如经甲方同意，乙方拆卸装修，需将房屋恢复到承租前原样，如不能恢复原状，甲方不返还押金。

(六)乙方负责采暖期的采暖费用。

(七)甲方有权定期对房屋进行查看。甲方提供给乙方的设施及物品，在乙方承租期间如发生损失或损坏，由甲乙双方协商赔偿。

二、乙方的权利和义务：

(一)乙方承租房屋期间发生的电费、煤气费、水费、卫生费、治安费，有线电视网络费及综合部门收费(如房产、土地)等一切费用均由乙方支付。

(二)乙方未经甲方书面同意，不得转租、转借、合租等，否则甲方有权收回房屋，租金不退。如甲方同意，甲方将加收年租金20%的转让金。

(三)乙方租房期间，特别要注意四防安全工作，特别是防火工作及用电管理，及时检查，防止火灾事故发生，如发生火灾、水灾、盗灾等民事、治安、刑事案件，其责任及后果均由乙方自负，并赔款因事故给甲方造成的损失。

(四)乙方租用甲方房屋期间，不得私自改变房屋建筑结构，如有经营需要需对房屋进行装修改造，应征得甲方书面同意，否则甲方有权要求其恢复原结构扣除乙方押金并终止合同。

(五)乙方在租赁房屋经营期间，如遇双方之外不可抗拒因素，导致合同终止，甲方不承担任何责任，退还剩余租金及抵押金。

(六)本合同期满，或终止合同，或乙方续租。乙方应提前一个月通知甲方。如提前退房，剩余房租金不退。

上述合同，如有其他未尽事宜，应甲乙双方协商解决或按政府有关法规办理。

甲方签字：

联系电话：

乙方签字：

联系电话：

签字日期： 年 月 日

租赁门市房合同范本(篇二)

出租方 (以下称甲方)：

承租方 (以下称乙方)：

甲方愿意将产权属于自己的房屋出租给乙方。双方根据国家相关法律、法规，经协商一致，订立本合同，详细情况如下：

1.门市房位置： ，共计建筑面积141平方米，内部水，电，暖设备齐全。

2.租赁期限：租赁期为自20xx年10月8日至20xx年10月7日止，仅限于经营美容院业务,在租赁期内，如因乙方原因提前终止租赁合同，乙方所付租金不予退还。

3.租赁价格及付款方式：租金每年肆万陆仟元整(46000.00)，乙方租赁二年，不开发票，付款方式为一年一交，上打租，乙方必须提前一个月交给甲方租金。

4、租赁期间由乙方负责交纳采暖费、物业费、水电费、卫生费以及和营业有关的一切费用，甲方概不负责。

5、租赁期间，未经甲方同意,乙方不得私自改变使用用途，不得私自将此房屋转租出兑，营业期间不得在此房进行违法活动，如果对周围环境造成影响和干扰以至于引起的不良后果，乙方要承担全部责任，甲方概不负责。

6、租赁期间乙方可根据需要对房屋进行装潢，装饰，但不得擅自改变或损坏房屋结构和附属设施。如须改变，必须经物业管理人员和甲方同意后，方可进行,费用也由乙方自行承担。否则造成经济损失，乙方要按实际损失进行赔偿。

7、租赁期间乙方要注意防火，防盗，保卫安全，以及门前三包，如乙方原因引发火灾，盗窃，造成损失，由乙方负责赔偿全部的经济损失。

8、房屋租赁合同期满以后，室内装潢可移动的装饰材料乙方可以拿走，甲方已装修的如(门窗，地砖，墙砖，卫浴等)有所损坏，乙方应按现有市场价格赔偿给甲方，或以乙方负责修复。

9.本合同在规定的租赁期届满前30日内,如出租方仍继续出租房屋，乙方在同等租金价位条件下享有优先租用权,但租金按当时的物价及周围门市租金涨幅作适当调整,重新签订合同,并一次交纳房租。

10、违约条款：如乙方有在合同约定期间内拖欠房租;或私自改变使用用途;或私自将房屋转租出兑转借;或以任何借口合作转租出兑出现,则甲方有权解除合同并收回房屋，所付房租不予退还。

11、本合同签订后，乙方向甲方交纳20xx元人民币作为押金，防止乙方对水电、物业费拖欠及主要设施损坏。合同终止时，如乙方无以上事情发生，甲方应把20xx元退还给乙方。

12、本合同签字前甲乙双方各自核对对方证件，签字后生效。

13、此合同一式两份，甲乙双方各持一份，以此为证。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

租赁门市房合同范本(篇三)

甲方(房 主)：_____________ 乙方(承租人)：_____________ 电话：_____________

乙方需向甲方提供个人身份证正反面复印件一份留档使用(必需真实有效) 甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：

一、甲方将自有的坐落在_____________________房(简称本房产)，出租给乙方使用。双方约定本房产的租赁期为_20xx 年__月__日起到_ _年__月__日止。共计__24_个月。

二、本房屋年租金为第一年(人民币大写)：_______整(小写：￥_______)，签合同时一次性付清。第二年(人民币大写)_________整(小写：￥_________)。

三、租金支付时间及方式：第一年于签合同时一次性付清，第二年于____年 月 _日前一次性付清。

四、乙方租赁期间，水费、电费、物业费以及其它由乙方租住经营而产生的费用由乙方承担。

附：电卡编号：__________ 查费电话：___________， 水表编号：_______ 查费电话：__________。乙方租房之前的水、电、物业费用已全部结清。 五、房屋出租保证金

1、首次交付租金时，乙方应另付保证金(人民币大写)_______元整(小写：￥_____元)。退租时甲乙双方无任何异议，甲方将保证金退还给乙方。

六、乙方租用本房产后应注意以下事项： 甲方不分担乙方在租房期内对其自身造成的损失和对第三方造成的任何道德、经济纠纷及损失。

1、乙方应遵守中国法律，不做违法乱纪的活动，若有违反法律，由乙方负责。

2、乙方应注意居住安全，自行采取防火、防盗等安全措施。如乙方措施不当造成损失，其损失由乙方自行承担;造成甲方房屋财产损失，由乙方全额赔偿给甲方;造成第三方房屋财产损失，由乙方负责处理，由乙方全额赔偿对方，并按违约处理。

3、屋内用具及原有建筑结构不得损坏、丢失、更改破坏。否则，照价赔偿。

4、租赁期满，乙方将装修视为遗弃物，为甲方所有，不能乱拆乱卸，而影响房屋的整体美观。

七、乙方对租用房没有处理权，不能擅自与人合租、转租或借给他人，也不能改变其用途，否则属于违约。如有此类情况发生，甲方有权解除协议并收回房屋。

八、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前__2 _个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后__3__天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。在原租期已到期，新的续租协议还未签订的情况下，甲方有权收回房屋，不再签约续租。

九、乙方承租到期应完好归还房屋和遥控器两个及有关物品，如果所租房产及所用设备有损坏，乙方负责修复或者甲方在保证金内扣除相应赔偿金额。

十、合同的解除

租赁期间，乙方有下列情形之一的，甲方有权终止合同，收回本房产。

(1)擅自将房屋转租转让，对外投资入股或与他人调换;

(2)利用承租房屋进行非法活动，损害社会公共利益的`;

(3)乙方未按约定期限付清租金;

(4)乙方不得从事洗车美容、餐饮、机械维修等油、水污染之类的经营活动。

若甲方依上述第1、2、3、4项约定而解除合同，将同时罚没保证金作为最少赔偿金，并有权追述乙方法律责任。

十一、发生争议时，甲、乙双方友好协商解决。如协商不成，提请由当地人民法院仲裁。 十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字并付清租金之日起生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

年 月 日 年 月 日

租赁门市房合同范本(篇四)

甲方：____________________

乙方：____________________

经甲方与乙方认真协商，甲方将__________县__________路__________号门市房__________平方米租赁于乙方，租赁期__________年，年租金__________万元。

一、租金

自甲乙双方签订租赁房屋合同时起，租赁房屋合同生效，具有法律生效责任，双方认真履行合同内各项事宜。自签订租房合同时起，乙方须将租赁房屋租金交付于甲方 万元人民币。待11个月后即__________年__________月__________日之前乙方须将第二年租金__________万元人民币交付甲方。如乙方拖延交付或有意拒付租金，甲方有权收回所租赁房屋，合同失效终止。

二、乙方的责任

自租赁甲方门市房起，具有门市房使用权，乙方需装修房屋，如改变内部房屋格局，须经甲方同意后方可改变房屋格局，装修费由乙方自担。但租赁期满如不再租赁，须经甲方检查房屋，如发现房屋在乙方租赁期间主体结构遭到，须按市价进行补偿。

1、乙方租赁甲方门市期间，乙方须认真守法经商，要遵守消防、防火安全，社会治安、环境保护及所涉及的一切法律程序，经营期间出现一切问题由乙方承担，甲方不负任何责任。

2、乙方在租赁甲方房屋期间不得收回或转让他人，(拆迁除外)。

3、待乙方租房合同期满后，如不再继续租赁，将门市房交付给甲方时内部装修不得拆除。

4、在乙方租赁甲方门市房期间，房屋水费、电费、环保费、治安费、卫生费及其他费用均由乙方承担。租金随市场价格不得增减5%

三、甲方的责任

甲方在乙方租房合同签字时起，甲方不得干涉乙方经营(在不违背有关法律条文下)，甲方具有监督乙方使用房屋的权利。

四、其他

1、在甲方将门市房租赁乙方经营使用期间，如发生不是人为的天灾使房屋遭到损坏，甲方不追究乙方的责任，余下房租退还问题由甲乙双方协商而定。

2、如在乙方经营期间，租赁合同没到期，遇到国家，有关单位和开发商对房屋进行动迁的情况时，乙方需无条件的停止经营，甲方按合同规定余下的租金退还于乙方。合同终止。

3、自接到动迁搬迁通知起，乙方须在 日内，搬出所租赁的房屋，甲方不负责乙方任何附加的条件，一切和乙方遗留的问题和经济纠纷及所装修造成损失及带来的其他问题，均由乙方自行处理，甲方不承担任何责任。

4、如不动迁，租赁房屋期满后，如乙方再租甲方门市房时，须经甲、乙双方协商重新签订租房合同。

此合同甲、乙双方签字盖章后生效，一式__________份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

租赁门市房合同范本(篇五)

甲方：

乙方：

为活跃经济，服务社会。经过甲、乙双方商议，现就有关门市房租赁事宜达成以下协议，共同遵守执行。

一、租赁场地为滨江公寓东侧临街第二铺面，其营业室面积约47平方米。其假层式楼屋使用权属甲方。

二、租赁期从20xx年7 月20日起至年月日止，共

计年。租赁期满后乙方在同等条件下可优先续租。

三、年租金第一年度为元，在20xx年月日前一次性付清。第二年度为元，在年月日前一次性付清。第三年度为元，在年月日前一次性付清。乙方如果不按时付清租金，甲方可收回房产，乙方违约所以造成的经济损失责任由乙方负责。

四、装潢问题。现有装潢属于甲方所有，乙方如果要再进行装潢，应该事先经过甲方同意，合同期满后其装潢设施不得人为损坏，无偿留给甲方。

五、设备、设施问题。属于营业性设施、设备为乙方所有，租赁期满后乙方带走。属于房产设施和水、电设备为甲方所有，租赁期满后乙方不得拆除和移动。

六、乙方在经营中要遵纪守法，经常进行房屋和水、电、气的安全和防火检查，不得改变房屋结构，水泥地板承重不得超过400 公斤/ 平方米，如果发生安全事故均由乙方负责，乙方按时向有关部门交纳水、电、气、清洁费用，并负责门市前的日常保洁和治安工作。B10500元整）。租金由乙方一次性将现金于20xx年7 月30日前交给甲方，甲方将出具收款收据为凭。若乙方不按约定缴纳租金，本合同作废，甲方有权收回门市。乙方必须在20xx年7 月30前将属于乙方自己的物品搬离该门市所属空间以外。

第四条：合同期满前一个月内，如乙方要求继续承租该门市，经双方达成一致意见，重新签订合同，可以续租。但租金需要重新协商。若合同前一个月没有签订新的合同，则乙方应在合同期届满之日前将属于乙方自己的物品搬离该门市所属空间以外。

第五条：租赁期间的水费、电费、天然气费用以及各种税费全部由乙方承担并缴纳。若因不缴或迟缴以上费用所产生的罚款和滞纳金等费用由乙方自行负责。

第六条：甲方交给乙方水卡一个、卷闸门钥匙两把、天然气智能卡一个、天然气用户本一个，以乙方向甲方出据收条为凭。

第七条：乙方需缴纳给甲方保证金人民币伍佰元整（小写RMB500元整），以甲方出具收据为凭。乙方保证属于甲方所有的门窗、隔楼、楼梯、卫生间、水、电、气等设施和窒内装修的墙面、天花板和地面磁砖不得损坏，如有损坏，由乙方恢复原状或照价赔偿，甲方将从保证金中扣除，不足部分由乙方在合同期内一次性支付给甲方。

第八条：乙方在经营过程中，应当妥善保管、爱护及使用租赁物及租赁物中的附属设施，并不得擅自改变房屋结构，乙方承担租赁物及水、电、天然气设施、门、窗、墙体、卫生间、阁楼等维修保养义务。

第九条：在合同履行期间，乙方经甲方同意可以转租给第三人使用，并由甲方与第三人重新签订租赁合同，甲方和乙方签订的租赁合同失效。未经甲方许可，乙方擅自转租，甲方有权单方收回门市并解除合同，乙方需承担违约金人民币壹仟元整（小写RMB1000 元整）给甲方造成损失的，乙方须承担赔偿责任。

第十条：合同期间，因乙方自身原因不想继续使用该门市，甲方不予退还剩余租金，并且乙方有义务将钥匙、水卡、天然气卡、天然气本1 个等手续当天返还给甲方，否则应当承担人民币壹仟元违约金。

第十一条：合同解除后，装修费用与甲方无关，乙方应当将钥匙、水卡等物件交还甲方，并在当天无条件搬走全部剩余货品及货架、货柜。室内装修和固定设施不得拆除，如在约定时间不搬走或者不全部搬走，则视为放弃所有权，由甲方有权自行处理。

第十二条、乙方应当自觉遵守消防安全及国家其他相关法律法规，不得从事非法和犯罪活动，否则一切法律责任由乙方自行承担。

第十三条：若有本合同未尽事宜发生，双方应本着公平、公正原则自愿协商解决，协商不成，通过经三方调解或诉讼途径加以解决。

第十四条：本合同一式两份，双方签字并按手印后生效，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方签字：乙方签字：

签字日期：签字日期：

最新门面租赁合同范本汇集四篇

门面租赁合同是转移租赁物使用权益的合同。不管是在工作中还是生活中，如果产生租赁的行为，为了更好保护双方的合法权益，这时候签订门面租赁合同就显得很有必要，租金、支付方式和租赁用途在门面租赁合同中都要体现。所以规范的门面租赁合同是什么样的呢？以下是合同范本网小编为大家收集整理的“最新门面租赁合同范本”，仅供大家参考，如果喜欢可以收藏！

最新门面租赁合同范本 篇1

出租方(以下简称甲方)__________________

承租方(以下简称乙方)__________________

甲乙双方本着诚实信用，互利互惠的原则，根据《中华人民共和国合同法》法律，法规的规定，就乙合同模板格式规范方租赁甲方房屋相合同模板下载关事宜达成本合同，以兹共同遵守：

第一条：租赁合同模板房屋坐落合同模板图片地址及商铺面积

商铺坐落地址：________________租房合同模板________.商铺面积约______平方米。

第二条：租赁用途：商铺使用。

第三条：租赁期限

1、租期五年：______年_____月_____日至______年_____月_____日。

2、续租：本合同约定租赁期满后，如果甲方同意乙方可以继续承租本合同项下房屋，续约期内的租金，由双方根据当时的市场价格协商确定，在同等条件下乙方有优先权，续约期内双方的权利义务除双合同模板大全方另有约定外均适用本合同相应规定。

第四条：租金和支付方式及租金交纳期限：

1、租赁租房合同模板金额：每年___________元。

2、付款方式：上交款。甲乙双方自签订本合同模板大全合同之日，乙方一次性向甲方支付全年的房租，第二年至第五年的房租要提前一个月交。

3、乙方必须按照约定向甲方交纳租金。到期不交视同违约，违约金壹拾万元租房合同模板整。

第五条：合同模板下载房屋的合同模板格式规范附属设施及费用的承担

1、承租区域内设施的租房合同模板使用乙方向甲方或第三物业管理者支付水、电费、房产、土地使用税及其他产生的直接费用。收费标准按北京相关标准的执行。

2、使用该房屋进行商合同模板业活动产生的其他各项费用均由乙方缴纳，(其中包括乙方自己申请安装电话、宽带、有线电视等设备的费用)

3、租赁期间，由乙方导致租赁房屋的质量或房屋内外部设施损毁，包括房内外防水、门窗、水电等，维修费由乙方负责。

第六条：租赁期间房屋修缮

1、出租方房屋交给承租方后，承租方在使用期间的装修及修缮有承租方自行负责。如承租方不再使用出租的房屋后，承租方不得破坏已装修固定的设施及房屋构架。

2、承租方装修过程中需改变房屋原貌或改变主要结构时得向甲方申请，得到甲方及有关部门领导同意后方可施工，施工单位要有资质的单位，并向有关部门备案，施工期间和施工后出现任何事情与甲方无关。如未经同意私自施工，甲方有权提前终止合同，并赔偿损失。造成后果由双方协商或移交法律部门追究法律责任。

第七条：甲方权利和义务

1、有权按本合同规定向乙方收取租金及其他各项费用或逾期违约合同模板格式规范金。

2、监督乙方正确使用房屋、并保证房屋内外各类设施在乙方进场时能正常使用。

3、甲方不承担乙方的经营风险及责任。

4、在乙方有以合同模板格式下行为时：擅自将房屋整修转租合同模板、转让或转借;利用承租房进行违规及违章经营和非法活动时，损害公共利益或甲方利益时;拖合同模板简单欠租金的行为。甲方有权提前终止合同，并提出赔偿。乙方租赁期间内可以部分面积招租或招商，甲方不得以任何理由干涉。

5、与乙方另签订消防安全协合同模板简单议书此合同附件，监督乙方安全使用房屋，针对发现乙方的安全有权要求限期整改。

6、在乙方办理工商、税务等手续时，甲方应为乙方合同模板大全提供房屋合同模板的相关证明文件。

7、在乙方没有违反使用水、电时，甲方应保证商铺正常用水用电。

第八条：乙方权利和义务

1、按照房屋的使用用途，使用租赁房屋开展正常经营活动，不受甲方干涉，但乙方不得擅自改造用途。

2、确保消防安全，如果因乙方使用房屋或经乙方装修房屋出现并造成人身财产损害时，均由乙方承担全部赔偿责任。

3、按照交纳房屋租金及其他费用。

4、不擅自拆改房屋构造，不在租赁房屋内从事违法活动。

5、甲乙双方在经营过程中如因对方原因造成双方无法正常经营，所带来的一切损失劳动合同模板由责任方承担。并负责损失的赔偿。

第九条：违约责任和合同终止的赔偿措施

1、若租赁房屋因不可抗力的自然灾害导致损毁和造成承租人的任何损失或无法使租房合同模板用房屋时，双方互不承担责任合同模板大全，合同终止。

2、若甲乙双方在没有违反本合同的情况下提前解除合同或租给他人，视为单方违约、应赔偿对方一切经济损失。并有壹拾万合同模板大全元的违约金。

第十条：争议的解决办法

本合同在履行中如发生其他争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可租房合同模板以向人民法院起诉。

第十一条：本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同模板图片合同具有同等效力。

第十二条：本合同至双方签字盖章后生效，本合同_____页，一式两份，甲乙双方各执一份，均有同等法律效力。

出租方(盖章)_____劳动合同模板________ 承租方(盖章)_____________

法定代表人(签字)合同模板格式规范图片_________ 法定代表人(签字)___合同模板______

联系电话：__________________ 联系电话：__________________

联系地址：___________合同模板_______ 联系地址：______合同模板____________

身份证号合同模板：__________________ 身份证号：__________劳动合同模板________

______年_____月_____日 ______年_____月_____日

最新门面租赁合同范本 篇2

出租方：（以下简称甲方）

承租方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规和本市的有关规定，甲、乙双方在自愿，平等，互利的基础上，就甲方将其合法拥有的门面出租给乙方使用，乙方承租使用甲方门面事宜订立本合同。

一、租赁门面描述

1、甲方将其合法拥有的位于的门面出租给乙方用于经营，该门面建筑面 积平方米。

二、租赁门面用途

1、乙方租赁门面作为商业门面使用。

2、乙方向甲方承诺：

在租赁期限内，未事先征得甲方的书面同意，乙方不得擅自改变门面的原有结构和用途。

三、租赁期限

本合同租赁期为年，自____年__月__日至____年__月__日止。

四、租金规定

门面房租金为元/月，全年元。租金按（全年、半年）一次性支付，乙方需提前日将下次租金交付于甲方、并续签合同。

五、甲方的权利与义务

1、甲方应在乙方支付租金之日将上述门面钥匙交付乙方。

2、甲方必须保证出租给乙方的门面能够从事商业经营。不得将乙方租用的门面转租给任何第三者。行维修，费用由甲方负担。若甲方拖延维修或不作委托维修造成房屋毁损，造成乙方损失的由甲方赔偿。其室内的各种设施（包括更换门窗）维修费用均由乙方负责。

六、乙方的权利与义务

1、乙方按照本合同约定使用门面，不承担门面自然损耗的赔偿责任。

2、乙方在不破坏门面原主体结构的基础上，有权根据营业需要对上述门面进行装修。

3、在租赁期内，因租赁门面所产生的水、电、卫生费、物业管理费、暖气费等债务等由乙方自行承担。

4、按本协议约定支付租金。

七、门面使用要求和维修责任

1、乙方应合理使用并爱护门面及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该门面及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责修复。乙方拒不维修，甲方或出租人可代为维修，费用由乙方承担。

2、乙方需装修门面或者增设附属设施和设备的，必须事先通知甲方。

八、续租

租赁期满后，乙方可以向甲方申请续租。

九、转租、转让

乙方在租赁期间可以将该门面房承租权转让给他人。转让费由乙方收取。甲方收取门面房租金。

十、其他条款

1、甲，乙双方如有特殊情况需提前终止合同，必须提前一个月通知对方，待双方同意后，方可办理手续。若甲方违约，除要负责退还给乙方相应期限内的房租外，还需支付违约金和转让费，反之，若乙方违约，则需支付违约金。

2、本合同未尽事宜，甲、乙双方可以补充协议的方式另行约定，补充协议是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同共3页，一式两份。其中甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

出租方（甲方）：承租方（乙方）：

电话：电话：

身份证号：身份证号：

签约日期:签约日期:

最新门面租赁合同范本 篇3

门面租赁合同内容主要包括：

（一）双方当事人的名称或者姓名和住所；

（二）标的；

（三）数量；

（四）质量；

（五）价款或者报酬；

（六）履行期限、地点和方式；

（七）违约责任；

（八）解决争议的方法。

简单的门面租赁合同范本

出租方：________以下简称甲方

承租方：________以下简称乙方

经甲乙双方共同协商，乙方要求承包甲方在____________的门面____个，达成协议如下：

一、租金：共____个门面每个____元/月，共____元/月，交付时间为每月____日。开业前乙方还需向甲方交付押金____元，租期过后如对甲方的财产无损坏则由甲方退还，否则扣除。其它所有的税、费、水、电费包括租赁税等都由乙方承担。

二、经营内容：乙方经营饮食、娱乐及其它商业内容，但必须在政策法规允许的范围内执行，否则一切后果由乙方承担。

三、经营时间为____年，既____年____月____日至____年____月____日止。合同期满后，在同等条件下乙方可优先承租。

四、其它事宜双方另行协商，此合同一式两份，双方签字具有法律效力。

甲方：________________ 乙方：________________

____年____月____日

最新门面租赁合同范本 篇4

转租人：_________（以下简称“甲方”）

身份证：_________

联系电话：_______

联系地址：_______

租用人：_________（以下简称“甲方”）

身份证：_________

联系电话：_______

联系地址：_______

本合同遵照《中华人民共和国宪法》以及《_____》，在甲乙双方平等自愿的前提下签订，经双方签字即产生法律效力，受法律保护。现就租赁具体事项约定如下：

一、本合同具_____置为_____市_____街___号。

由于甲方对铺面不具有所有权〈由租凭所得，有使用权和转租权〉，故由甲方提供原合同〈铺面所有权人签订的对本铺面的有效租凭合同书〉复印件，作为本合同的附件。

二、本合同有效期为__年，即____年__月__日至____年__月__日止。

三、铺面年租金为人民币____元整（大写____元整），分两次付款，第一次在合同签字时支付，金额为人民币____元整（大写____元整），第二次付款日期为____年__月__日，金额为人民币____元整（大写____元整），付款地点为本合同所指的铺面内。

四、本合同签订后，店租不得浮动，否则算甲方违约。

五、合同到期后，若甲方继续转租，乙方有优先权。

六、甲乙双方提供的信息及资料必须真实有效，否则算欺诈对方，被欺诈方的一切损失由欺诈方赔偿。

七、双方任何一方违约，须赔偿另一方的一切损失，以及违约金人民币____元整（大写____元整）。

八、在履行本合同过程中发生争议时，可以通过协商解决，协商不成，可以向本铺面所在的人民法院起诉。

在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款，仍须履行。

九、合同签订地点为_____市_____街___号店铺内。

十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

未尽事宜，双方协商签定补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。

十一、合同经甲乙双方签字后生效。

生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用。包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费由违约方承担。

甲方（签章）：________

乙方（签章）：________

签订地点：___________

签订地点：___________

签订日期：____年__月__日

订日期：____年__月__日

（注：如签字未盖章，则须在签字上再按手膜）

土地租赁转让合同范本汇集五篇

土地租赁合同分为动产土地租赁合同和不动产土地租赁合同。不管在生活还是工作中当我们要进行土地租赁，为了保障当事双方的利益，这时候肯定是需要签订土地租赁合同的，签订好土地租赁合同后就不能擅自变更或者解除合同。那么您知道应该怎么拟制土地租赁合同吗？下面是合同范本网小编为大家精心推荐的“土地租赁转让合同范本”，赶紧看看对您有没有帮助吧，喜欢请收藏哦！

土地租赁转让合同范本(篇一)

甲方：村民委员会

乙方：

甲方为发展农村经济，加快社会主义新农村建设，充分利用当地的地区优势和资源优势，改善当地人民群众的生活水平，经甲方村民代表会议讨论通过，甲方决定将闲置的土地租赁给乙方使用，双方达成协议如下。

一、甲方将 空地租赁给乙方。

二、被租赁土地的四至为：东 ，南至 ；西 ；北 。经甲乙双方实地测量，乙方租赁的土地 平方米。

三、租期为 年，自 年 月 日始至 年 月

日止；合同期满如乙方需要，应续延此合同续延期限为 年。

四、租金按年度计算，每年土地租金为 元，共计人民币 元。

五、付款方式：甲方免收第一年租金计 元，从第二年起租金于每年的 月 日付清。

六、甲方收取租金后应当按相关规定分配和使用，如因分配或使用不当而引起甲方与第三村民组及村民的矛盾与乙方无关，由此影响了乙方的生产经营，甲方承担违约责任。

七、乙方租地建厂所需要的手续由乙方负责办理，费用由乙方负担，但需要甲方协助或提供与租赁土地有关的手续、资料，甲方有义务提供和协助。

八、租赁期限内甲方必须保证无其他集体或个人对乙方所承租的土地提出任何异议，如果出现上述情况由甲方负责处理，与乙方无关，如甲方处理不当而给乙方造成了经济损失由甲方负责赔偿。

九、在租凭期内，涉及乙方生产经营所发生的税费由乙方承担，涉及该地农、牧、林等方面的税费由甲方承担。

十、乙方建厂或生产经营中需经过甲方其它土地通行时，甲方应当积极协助和担供方便函，乙方享有无偿通行权，如甲方村民干涉，由甲方负责解决。

十一、乙方有权在所租赁的土地上建筑固定设施、利用土壤资源、植树造林、若其它综合开发利用等。乙方开发利用租赁土地除按本合同约定交纳租金外，不再向甲方及村民另行交纳费用。

十二、甲方同意在合同期内乙方可对经营项目及不动产进行转让转租，转让（租）收益归乙方。

十三、甲方应尊重乙方在租赁土地上的生产经营自主权，不干涉乙方经营活动；乙方利用租赁土地所产生的一切成果全部归乙方。

十四、因政府规划征收、征用本块地的，对地上建筑物的所有补偿、赔偿费用由乙方享有。

十五、合同的变更或解除：

1、如因国家法律、法规、政策发生变化使本协议无法履行或继续履行将影响到甲、乙双方合同目的实现的，双方均有权提出解除合同。

2、乙方所交租金到期后超过一年未支付的，甲方有权解除合同，乙方经济损失自负。

3、如甲方未履行或未完全履行本合同约定义务，影响到乙方生产经营的，乙方有权单方解除合同。

4、如当地政府或政府行政主管部门限制乙方从事的生产的以及无法继续经营等其它情况，经双方协商一致可以解除合同。

十六、租赁期满后，如乙方不再租赁，应交回租赁的土地和地上建筑物。

十七、违约责任：

1、如乙方未按期交纳租金，甲方可按欠款金额每日收取1%的违约金。

2、如甲方违反约定义务，需向乙方支付违约金 万元，如此违约金不能弥补乙方的损失，需另行赔偿，金额由双方协商或由乙方委托有评估资质的中价机构评估，其评估结果对双方均有约束力。

十八、因此合同发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，双方可向当地人民法院起诉。

十九、本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

此合同一式四份，甲乙双方各持一份，双方签字生效。

附：1、平面图一份；2、村民代表会议决议一份。

提示：空格处需填定相关内容。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

年 月 日 年 月 日

土地租赁转让合同范本(篇二)

出租方(以下简称甲方)：

承租方(以下简称乙方)：

为了农业科学技术的推广，改变传统陈旧的农业耕作形式，甲方将所拥有的农用耕地租给乙方，用于农业科技的开发使用。根据《中华人民共和国土地管理法》、《农村土地经营权流转管理办法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同信守。

一、土地的面积、位臵

甲方自愿将位于_______乡_________村面积_________亩农用耕地承租给乙方使用。土地方位东起__，西至__，北至 __，南至__。

二、土地用途及承租形式

1、土地用途为农业项目开发，果蔬、花木种植、特色养殖等。 2、承租形式：个人承租经营。

三、土地的承租经营期限

该地承租经营期限为30年，自_____年_____月___日至_______年____月___日止。

四、承租金及交付方式

1、该土地的承租金为每亩每年人民币__________元，承租金每年共计人民币___________元。

2、每一年交租金一次，乙方向甲方全额交纳1年的承租金。付款日期为每年的__月__日。

五、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1.按照合同约定收取承租金;在合同有效期内，甲方不得提高承租金。

2.在合同履行期内，甲方不得重复发包该地块。

3.保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。因耕地户与乙方产生的纠纷由甲方负责解决，造成经济损失的由甲方负责赔偿。

(二)乙方的权利和义务

1.按照合同约定的期限，有权依法利用和经营所承租的土地。 2.享有承租土地上的收益权和按照合同约定兴建、购臵财产的所有权。

3.乙方可在承租的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

六、合同的转租

1.在本合同有效期内，乙方可以将承租的土地全部或部分转包给第三方。

2.本合同转租后，甲方与乙方之间仍应按原承租合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转租合同的约定行使权利和承担义务。

七、合同的变更和解除

1.本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。

2.在合同履行期间，任何一方人员的变更，都不得因此而变更或解除本合同。

3.本合同履行期间，如遇国家建设征用该土地，甲方应支付乙方在承租土地上各种建筑设施的费用，并根据乙方承租经营的年限和开发利用的实际情况给予相应的补偿。

4.如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路，致使乙方无法经营时，乙方有权解除本合同，其违约责任由甲方承担。 5.本合同期满，如继续承包，乙方享有优先权，双方应于本合同期满前半年签订未来承租合同。

八、违约责任

1.在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承租金额的20%支付对方违约金，并赔偿对方因违约而造成的实际损失。

2.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金，则甲方有权解除本合同。

3.本合同转租后，因甲方的原因致使转租合同不能履行，给转租后的承租方造成损失的，甲方应承担相应的责任。

九、合同纠纷的解决办法

本合同履行中如发生纠纷，由争议双方协商解决;协商不成，双方同意向人民法院请求裁决。

十、本合同经甲乙双方签名(加盖印章)后生效。

十一、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式_____份，甲乙双方各_____份。

见证单位：汝南县罗店镇人民政府

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

见证方：

签约日期：_______年___月___日

土地租赁转让合同范本(篇三)

出租方：(以下简称甲方)

承租方：(以下简称乙方)

为发展养殖事业，根据《中华人民共和国农村土地承包法》有关规定，经甲乙双方平等协商，现订立本合同：

一、甲方自愿将自己位于的土地亩出租于乙方，由乙方作养殖事业使用。

二、租赁期限为自________年____月____日起至________年____月____日止。

三、租金为每年每亩地小麦、玉子各公斤，在每年农作物收获后于出租方要求给付时以市场价格折合人民币给付。(乙方应于甲方提出给付请求后____日以内给付)

四、土地交付时间：

五、乙方在经营期间，若效益差，可以在合同到期前提前解除本合同;但甲方不得在合同到期前解除本合同。

六、甲方不得干预乙方的正常生产经营，若因为甲方的行为给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方的经济损失。

七、本合同到期后，经双方协商，可以续租合同，由乙方继续经营。若乙方不愿续订，应恢复土地原状或在甲方自愿的情况下对有关建筑物予以合理作价，由甲方在支付给乙方对价的情况下取得有关建筑物的所有权。

八、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充，补充条款的效力优先于本合同。

九、本合同一式三份，由甲乙双方各执一份，并由乙方报本村村委会本案一份。

甲方：

乙方：

公证机关：

订立时间：________年____月____日

土地租赁转让合同范本(篇四)

甲方：

乙方：

本着互利互惠的原则，为增加经济社收入，由乙方承租甲方石龙路红星段(土名石决、帮石)土地一块。现甲乙双方经友好协商，达成以下合同条款，以便共同遵守。

一、地块地点

位于白云区石井大道石龙路红星段(土名石决、帮石)。

二、地块面积

甲、乙双方确认该地块的实际面积为2376平方米。

三、使用期限

乙方使用该地块的时间为三十年。即从20_年12月01日起至20xx年11月30日止。

四、场地使用费用以每月每平方米人民币1元计价。以后每三年递增10%。

五、缴交租金时间:每年的12月1日至7月15日一次性缴交当年租金。

六、违约责任：甲方不得中途停止租赁关系，否则由此造成的损失，甲方必须赔偿。逾期不缴交租金，罚乙方5%的滞纳金。

七、乙方在租用期内，如遇国家征用该土地时，甲方不作任何补偿给乙方。国家有补偿时，土地补偿归甲方收入，机械、生产经营搬迁等补偿归乙方收入;建筑物厂房补偿按年限分摊，则建筑物补偿总金额除以三十年，已使用的年限补偿归甲方收入，未使用的年限归乙方收入，甲方收取乙方的租金至征用日的那个月止，多收部分退回乙方。

八、协议期满时，乙方所建的一切建筑物不得拆除并无偿归甲方所有。如已方继续租赁，租赁形式、价格再行商定。但在同等条件下，必须优先续租给乙方，甲方只出租土地，其他事情由乙方负责。

九、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，红星经济联社一份，该协议自签订之日起即时生效，具有同等法律效力。

甲方代表签名： 乙方代表签名：

日 期： 日 期：

土地租赁转让合同范本(篇五)

出租方：__________(以下简称甲方)

承租方：__________(以下简称乙方)

现甲方有一闲置土地要出租给乙方，用于建设、经营加气站使用。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订的本合同，共同信守。

一、___________土地的面积、位置

甲方自愿将____________处面积为__________m2的土地租给乙方做为建设和经营加气站使用。

二、土地的承租经营期限

该地承租经营期限为___年，自___年___月___日

至____年____月____日止。

三、____________地上物的处置

该地上所有建筑物及构筑物在合同有效期内由乙方无偿使用，乙方有装修及改建的权力。

四、____________承租金及交付方式

1、该土地的承租金为人民币(大写)_____元/年(包括地面的建筑物及构筑物)。

2、每年___月___日前，乙方向甲方全额交纳本年度的承租金。

五、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、对土地利用进行监督，保证土地按照合同约定的用途合理利用。

2、按照合同约定收取承租金：在合同有效期内，甲方不得提高承租金。

3、保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。

(二)乙方的权利和义务

1、按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承租的土地。

2、享有承租土地上的收益权。

3、享受国家规定的优惠政策。

4、享有对公共设施的`使用权。

六、合同的变更和解除

1、合同一经签订即具有法律约束力，双方不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2、本合同履行中，如因不可抗力致使本合同难以履行时，本合同可以变更或解除，双方互不承担责任。

3、本合同发行期间，如遇国家建设征用该土地，双方应终结合同，土地补偿归甲方，附属物归乙方。

4、本合同期满，如果继续承包，乙方享有优先权，双方应于本合同期满前半年签订未来承租合同。

七、违约责任

1、在合同履行期间，任何一方违反合同的约定，视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和同总承租金额的20%支付对方违约金，并赔偿对方因违约而造成的实际损失。

2、乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金，则甲方有权解除本全同。

八、合同纠纷的解决办法

本合同履行中如发生纠纷，由争议双方协商解决，协商不成可到当地法院进行起诉。

九、本合同经甲乙双方签章见证后生效。

十、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议(经见证后)与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式四份，甲乙双方各两份。

出租方：__________(盖章)法定代表人：___________(签字)

承租方：__________(盖章)法定代表人：___________(签字)

签约日期：__________

钢管租赁合同

★以下是合同范本网为大家整理的钢管租赁合同文章，供大家参考！[小编提示]更多合同范本请点击合同范本网以下链接:租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同

经过租赁经营指导小组和答辩委员会的答辩审查， （以下简称甲方）决定将 租赁给 （以下简称乙方）个人经营，经甲乙双方协商签订合同如下：1．租赁期为 年，即自 年 月 日起，至 年 月 日止。2．自本合同生效之日起，乙方为 厂长，具有法人代表资格。3．乙方需请两名保证人，共同以个人财产作为抵押，其中乙方为 元，保证人共为2258元。乙方及保证人用以抵押的个人财产经甲方和公证处共同调查并登记造册后，在租赁期内不得转移或变卖。4．乙方的权利和义务：（1）对 拥有完全的生产经营自主权，包括机构设置、人员配备、行政干部任免、规章制度的制定，以及分配形式、生产经营方式的确定等。（2）依法有权从事多种经营并决定其经营方向。（3）有权按照有关政策和规定对职工进行表彰、奖励和处分、辞退等奖惩处理。（4）有权按政策规定招收租赁期内有关的临时合同工。（5）必须认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令和法规；接受主管部门的领导和综合部门的指导、监督；自觉接受企业党组织和职代会的监督，保证职工的主人翁地位和合法权益；定期向职代会汇报工作，听取职工的意见和建议。（6）对企业的财产、必须进行社会保险；要按国家规定标准提取折旧基金和大修理基金，维修和更新设备、房产。合同履行期满，要按固定资产清单如数返还，并保证设备完好率达到 ％以上。 【您正浏览的文章由(第一范 文网)整理，版权归原作者、原出处所有。】（7）按规定交纳个人所得税。5．甲方权利和义务；（1）甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。（2）甲方应积极支持乙方行使正当职权，帮助、指导乙方依法管理和经营企业。6．租赁经营的分配：（1） 应照章纳税，并按规定缴纳能源交通基金。（2）乙方应向甲方缴纳基数租金 元，当 钢球厂年实现利润大于租赁的基数利润时，以下形式确定数额缴纳租金：基数利润×利率＝基数租金 × ＝ 元租赁年度实现利润租金＝基数租金＝租赁基数利润当 年实现利润小于租赁基数利润时，按规定的基数租金1100元缴纳，不足部分由承租人和保证人用个人资产抵补。（3）甲方收到租金后，应按有关规定全部返给 作为企业留利。（4）乙方对本企业的留利必须合理使用，百分之四十作为企业发展基金，百分之六十作为福利基金。（5） 的盈利，按规定交纳所得税后，按税后利润提 ％作为乙方个人收入，乙方从租赁收入中除按规定向甲方交纳租金外，每年应提留 ％作为风险基金；乙方每年从个人收入中扣除租金、风险基金后，其余全部为自己个人所得，对保证人的获利额，由乙方与保证人议定并从乙方个人所得中分给。（6）租赁期间停发乙方的工资和奖金（保留原工资级别，如遇调整工资，可按规定给予调整级，但不发薪金）乙方可按每月预支生活费用，数额可略高于其原来工资和资金之和，但不得超过原工资和与奖金之和的二倍。（7）乙方提留的风险基金应存入 ，并按银行存款利率计息，存入企业期间可用于生产经营，租赁期满或解除合同后由乙方全部（含利息）提走。（8） 的租赁年度实现利润，除按规定交纳所得税、租金及支付乙方个人收入外，其余部分为企业留利基金，核定 基数留利基金为 万元，租赁期间企业留利基金应逐年增长，如达不到基数留利基金 万元时，乙方应用私人财产赔偿减少额的 ％。7．甲乙双方对 要遵守如下经济政策：（1）按集体企业管理，并按集体企业征收工商所得税和奖金税。（2）以企业 年工资总额 万元，产品销售收入 万元（即百元销售收入的工资含量 元）为基数，各租赁年内职工工资总额随销售收入的增减而浮动，只要人均利润、上交利税和劳动生产率增长幅度高于工资增长幅度，允许职工工资（含奖金，计件超额工资）据实列支，计入成本，因国家统一调整职工工资而需增加的工资总额另行增补。（3）用自有资金进行技术改造，项目投产后的新增利润一年内由企业留用，经财税部门批准还可适当延长留用期；用贷款进行技术改造，允许用新增利润税前还款，还贷后，企业可按核定的比例提留福利基金。将自有资金与贷款合并使用所获得的新增利润，按自有资金所占比例提留给企业，继续用于技术改造。（4）以前年度应该归还的技术贷款，在租赁期内逐年归还，因归还技术贷款而减少的利润允许提取福利基金，由于归贷而减少的利润均不影响乙方的提成基数，其资金来源应由增提的福利基金支付。（5）因生产经营需要对房屋进行改造，只要投资额和面积没有超过国家有关规定，免征建筑税。（6）乙方除交纳租金外，不再交纳承包费。8．违约责任：（1）由于甲方非法干预对乙方造成的损失，应由甲方负责。（2）乙方若不能按本合同规定如期如数缴纳租金，其不足部分由乙方和保证人用个人的抵押财产抵补。抵补原则为：①先乙方后保证人；②据低补数额需要，对保证人按登记财产赔尽为止；③要保证乙方个人及家庭必需的生活费；④抵补不够部分由乙方同甲方签订债务合同，经公证处公证生效。9．合同的变更或解除：（1）甲乙双方无正当理由均不得随意要求变更或解除合同。（2）因国家政策的变化或自然灾害的影响，致使租赁经营无法按本合同规定执行时，甲乙双方均有权要求变更或解除合同。（3）因乙方违反合同规定或其它原因损害了甲方的利益，或因甲方违反合同规定，严重干扰乙方生产经营自主权，致使乙方无法自主经营，合法收入得不到保证，甲乙任何一方均可要求解除合同。（4）如乙方发生意外而无力执行合同时，甲方有权要求终止合同。（5）本合同的变更或解除应由甲乙双方协商达成书面协议。并经公证处认可方为有效。若双方达不成协议，经公证处调解无效时，任何一方均可向法院起诉，由法院依法判决。10．本合同需由甲乙双方及保证人签字，并需经公证处公证后方可生效。11．本合同公证费用由 支付。12．本合同未尽事宜，由双方随时协商解决。13．本合同正本六份，甲乙双方及保证人和公证处各一份；副本九份，报市经委、市体改委、市财政局、市税务局、市审计局、市劳动局、市工商银行、 区税务局、人行 办各一份备案。其他租赁合同：厂房 土地 汽车 商铺 场地 设备 融资 仓库 房产 办公室 广告位 车库 柜台 复印机甲方：甲方代表人：乙方：保证人：

年 月 日

租赁合同:钢管租赁合同

经过租赁经营指导小组和答辩委员会的答辩审查， （以下简称甲方）决定将 租赁给 （以下简称乙方）个人经营，经甲乙双方协商签订合同如下：

1．租赁期为 年，即自 年 月 日起，至 年 月 日止。

2．自本合同生效之日起，乙方为 厂长，具有法人代表资格。

3．乙方需请两名保证人，共同以个人财产作为抵押，其中乙方为 元，保证人共为2258元。乙方及保证人用以抵押的个人财产经甲方和公证处共同调查并登记造册后，在租赁期内不得转移或变卖。

4．乙方的权利和义务：

（1）对 拥有完全的生产经营自主权，包括机构设置、人员配备、行政干部任免、规章制度的制定，以及分配形式、生产经营方式的确定等。

（2）依法有权从事多种经营并决定其经营方向。

（3）有权按照有关政策和规定对职工进行表彰、奖励和处分、辞退等奖惩处理。

（4）有权按政策规定招收租赁期内有关的临时合同工。

（5）必须认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令和法规；接受主管部门的领导和综合部门的指导、监督；自觉接受企业党组织和职代会的监督，保证职工的主人翁地位和合法权益；定期向职代会汇报工作，听取职工的意见和建议。

（6）对企业的财产、必须进行社会保险；要按国家规定标准提取折旧基金和大修理基金，维修和更新设备、房产。合同履行期满，要按固定资产清单如数返还，并保证设备完好率达到 ％以上。 【您正浏览的文章由www.DIYIFANWEN.COM(第一范 文网)整理，版权归原作者、原出处所有。】

（7）按规定交纳个人所得税。

5．甲方权利和义务；

（1）甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。

（2）甲方应积极支持乙方行使正当职权，帮助、指导乙方依法管理和经营企业。

6．租赁经营的分配：

（1） 应照章纳税，并按规定缴纳能源交通基金。

（2）乙方应向甲方缴纳基数租金 元，当 钢球厂年实现利润大于租赁的基数利润时，以下形式确定数额缴纳租金：基数利润×利率＝基数租金 × ＝ 元

租赁年度实现利润

租金＝基数租金＝

租赁基数利润

当 年实现利润小于租赁基数利润时，按规定的基数租金1100元缴纳，不足部分由承租人和保证人用个人资产抵补。

（3）甲方收到租金后，应按有关规定全部返给 作为企业留利。

（4）乙方对本企业的留利必须合理使用，百分之四十作为企业发展基金，百分之六十作为福利基金。

（5） 的盈利，按规定交纳所得税后，按税后利润提 ％作为乙方个人收入，乙方从租赁收入中除按规定向甲方交纳租金外，每年应提留 ％作为风险基金；乙方每年从个人收入中扣除租金、风险基金后，其余全部为自己个人所得，对保证人的获利额，由乙方与保证人议定并从乙方个人所得中分给。

（6）租赁期间停发乙方的工资和奖金（保留原工资级别，如遇调整工资，可按规定给予调整级，但不发薪金）乙方可按每月预支生活费用，数额可略高于其原来工资和资金之和，但不得超过原工资和与奖金之和的二倍。

（7）乙方提留的风险基金应存入 ，并按银行存款利率计息，存入企业期间可用于生产经营，租赁期满或解除合同后由乙方全部（含利息）提走。

（8） 的租赁年度实现利润，除按规定交纳所得税、租金及支付乙方个人收入外，其余部分为企业留利基金，核定 基数留利基金为 万元，租赁期间企业留利基金应逐年增长，如达不到基数留利基金 万元时，乙方应用私人财产赔偿减少额的 ％。

7．甲乙双方对 要遵守如下经济政策：

（1）按集体企业管理，并按集体企业征收工商所得税和奖金税。

（2）以企业 年工资总额 万元，产品销售收入 万元（即百元销售收入的工资含量 元）为基数，各租赁年内职工工资总额随销售收入的增减而浮动，只要人均利润、上交利税和劳动生产率增长幅度高于工资增长幅度，允许职工工资（含奖金，计件超额工资）据实列支，计入成本，因国家统一调整职工工资而需增加的工资总额另行增补。

（3）用自有资金进行技术改造，项目投产后的新增利润一年内由企业留用，经财税部门批准还可适当延长留用期；用贷款进行技术改造，允许用新增利润税前还款，还贷后，企业可按核定的比例提留福利基金。将自有资金与贷款合并使用所获得的新增利润，按自有资金所占比例提留给企业，继续用于技术改造。

（4）以前年度应该归还的技术贷款，在租赁期内逐年归还，因归还技术贷款而减少的利润允许提取福利基金，由于归贷而减少的利润均不影响乙方的提成基数，其资金来源应由增提的福利基金支付。

（5）因生产经营需要对房屋进行改造，只要投资额和面积没有超过国家有关规定，免征建筑税。

（6）乙方除交纳租金外，不再交纳承包费。

8．违约责任：

（1）由于甲方非法干预对乙方造成的损失，应由甲方负责。

（2）乙方若不能按本合同规定如期如数缴纳租金，其不足部分由乙方和保证人用个人的抵押财产抵补。抵补原则为：①先乙方后保证人；②据低补数额需要，对保证人按登记财产赔尽为止；③要保证乙方个人及家庭必需的生活费；④抵补不够部分由乙方同甲方签订债务合同，经公证处公证生效。

9．合同的变更或解除：

（1）甲乙双方无正当理由均不得随意要求变更或解除合同。

（2）因国家政策的变化或自然灾害的影响，致使租赁经营无法按本合同规定执行时，甲乙双方均有权要求变更或解除合同。

（3）因乙方违反合同规定或其它原因损害了甲方的利益，或因甲方违反合同规定，严重干扰乙方生产经营自主权，致使乙方无法自主经营，合法收入得不到保证，甲乙任何一方均可要求解除合同。

（4）如乙方发生意外而无力执行合同时，甲方有权要求终止合同。

（5）本合同的变更或解除应由甲乙双方协商达成书面协议。并经公证处认可方为有效。若双方达不成协议，经公证处调解无效时，任何一方均可向法院起诉，由法院依法判决。

10．本合同需由甲乙双方及保证人签字，并需经公证处公证后方可生效。

11．本合同公证费用由 支付。

12．本合同未尽事宜，由双方随时协商解决。

13．本合同正本六份，甲乙双方及保证人和公证处各一份；副本九份，报市经委、市体改委、市财政局、市税务局、市审计局、市劳动局、市工商银行、 区税务局、人行 办各一份备案。

其他租赁合同：厂房 土地 汽车 商铺 场地 设备 融资 仓库 房产 办公室 广告位 车库 柜台 复印机甲方：

甲方代表人：

乙方：

保证人：

年 月 日

【热搜协议】工厂租赁合同范本汇集五篇

人们的法律意识越来越高，因此在租赁的时候一般会使用到合同，租赁合同根据租赁物的不同可以分成动产租赁和不动产租赁。合同是对买卖双方权利义务的最好规范，签订租赁合同前一定要先看看合同的内容。你知道如何签订一份租赁合同吗？请您阅读合同范本网(jht868.com)小编辑为您编辑整理的《【热搜协议】工厂租赁合同范本汇集五篇》，供您参考，希望能够帮助到大家。

工厂租赁合同【篇一】

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

甲方将自己位于院落（土地使用面积为平方米，含砖混结构住房三套，平方米地下室，平方米厂房）一套租赁给乙方张新使用。经甲乙双方协商达成协议如下：

一、租赁期限为三年（自20xx年5月1日起至20xx年5月1日止）。

二、乙方向甲方交纳租赁费为每年万元（万元整）。20xx年5月1日交付第一年租赁费20xx年5月1日交付第二年租赁费万元整；20xx年5月1日交付第三年租赁费（以甲方向乙方出具的收据为凭）。

三、乙方租赁此院落用于办理印刷事务，乙方须取得印刷所需各项手续、证照，并保证合法经营。

四、甲方向乙方提供水、电、暖设施。并保证其所供水、电、暖设施乙方能够正常使用。租赁期内水、电、暖的便通、使用由乙方自己负责。

五、租赁期内，乙方承担水费、电费、通暖等各项费用。治安管理费、卫生费，乙方经营所需的全部费用均由乙方承担。

六、甲方向乙方所提供的院落及用电、用水、通暖设施，

乙方必须保证其完好无损。其中房屋、厂房及地下室主体结构不能被更改、破坏，院落整体不能被损坏。如有损坏，乙方必须进行修复，使其恢复原状或按实际损失额赔偿损失。

七、如在本合同履行期内，甲方此院落被开发商或政府征购或征用，甲方有权解除合同。并将当年房租按一年所剩时间退还房租。（即20xx0元÷12÷30天=55。5元/天，计算应退房租）。

八、乙方必须按时向甲方交纳房屋租金及时交纳各项费用。否则甲方有权收回院落，终止该租赁合同。并要求乙方承担违约金10000元（壹万元整）。

九、合同期满或合同终止，乙方必须将院落完好无损交还给甲方。

十、如乙方在合同履行期内，无故终止该合同，乙方向甲方给付违约金10000元（壹万元整）。

十一、在合同履行期内，乙方不得将该院落转租他人。十二、以上条款甲乙双方共同遵照执行，如有一方违约，承担违约金10000元整。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

甲方签字：乙方签字：

年月日

工厂租赁合同【篇二】

出租方（以下简称甲方）：_______________身份证号码：____________________________

承租方（以下简称乙方）：_______________身份证号码：____________________________

经甲乙双方平等协商同意达成如下条款，特订立本合同，双方共同遵守执行。

一、甲方愿将________自有厂房租赁给乙方使用，乙方自主经营，自负盈亏。

二、甲方厂房装修固定财产卷闸门、室内外设施齐全。

三、租赁经营时间

租赁时间从_________年____月____日起至_________年____月____日止，租赁期限为______年。

四、租金

1、厂房月租金双方协商为______元，乙方在合同签订时一次性向甲方交清当年厂房租金。每年租金递增______，不准拖欠和以各种理由拒交。

2、甲方提供：水电表设施齐全，供乙方使用。水电费由乙方负责，乙方按月向供水电部门或者向甲方交清水电费、不得拖欠、拒交，否则发生的一切责任由乙方负责。水表底表吨位______，电表底数度数______。

五、租赁责任

1、乙方对甲方的厂房所属建筑物和装修的固定财产不得随意该拆，如乙方需装修改造厂房内外，乙方自行处理好各种关系方可装修。乙方施工不得危及房屋厂房安全。

2、甲方的厂房室内外所有的固定财产及不固定的财产和配套设施若有损失或遗失，均由乙方赔偿和维修改造好，费用由乙方负责。

3、合同期满，乙方所增设和改换的固定设施不得拆除和损坏，一切设施如有损坏，乙方照价赔偿或修复，经甲方验收合格后方可。

六、违约责任

乙方不得将甲方厂房单方面和因其他理由为由转租给他人经营和使用，否则视为乙方违约，甲方有权收回厂房，终止乙方合同。乙方若有特殊情况，需转让厂房必须经得甲方先同意，厂房租金由甲方决定，对乙方无权作主，否则由此引起的一切经济纠纷和刑事责任一切都由乙方负责。

七、本合同一式___份，甲乙双方各执___份，双方签字生效。具有同等法律效力。

甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________

电话：___________________________电话：___________________________

____________年_______月_______日____________年_______月_______日

工厂租赁合同【篇三】

出租方：_______________以下简称甲方;

承租方：_______________以下简称乙方;

乙方在充分了解甲方工厂位置、机器设备等等，乙方愿意租赁甲方的工厂，经双方友好协商，达成如下合同条款以并双方共同遵守：

第一条：出租厂区坐落地址：东里

第二条：乙方租赁甲方工厂包括场地750平方米，厂房500平方米。

第三条：租赁期限及租金：

租金：厂房租金一年5万元(伍万元)

第四条：_______出租工厂的用途：_______加工厂

第五条：租金交纳期限：

乙方于__年_月_日_______前向甲方缴纳第一年租金_______5万元;其后于每年_月_日缴纳租金。

第六条：出租方的变更：

租赁期间，乙方不得将厂区转租或给第三方使用，否则，甲方有权单方解除合同，并不予返租金。

第七条：甲方的责任：

1、甲方必须按时将出租工厂交给乙方。

2、甲方保证出租工厂的正常使用，对厂房承担结构、防水的维修义务。若因乙方二次装修或人为损害，导致厂房出现质量等问题的，由乙方自行负责。

3、租赁期间，除法律政策规定和本协议约定，_______甲方不得提前解除本合同。若甲方擅自解约的，必须提前3个月书面通知乙方，解除合同应付给乙方违约金，违约金为剩余租期内应交租金总额的5%

乙方的责任：

如有甲方设备人为损坏乙方负责赔偿

第八条：保证条款为保证合同的履行，乙方于__年_月_日预交甲方一年租金

第九条：租赁期满或合同解除，乙方必须按时搬出全部物件，交齐全部费用。租赁期满或合同解除后10日内厂区内如仍有余物，视为乙方放弃所有权，由交甲方

第十条：租赁期内，乙方不得在所租工厂内从事违法经营活动，如乙方从事违法经营活动产生的一切后果都由乙方承担。

第十一条：合同期满，如甲方的租赁房屋需继续出租或出卖，同等条件下乙方享有优先权。

第十二条：因不可抗力或自然灾害给甲乙双方造成的任何损失，互不承担责任。

第十三条：乙方对工厂的接收，视为对此工厂现状的认可。

第十四条：本合同一式__份，甲、乙双方各执_________份。

甲方：_______(盖章)

乙方：_______

签约时间：_______(盖章)

__________年__月__日

工厂租赁合同【篇四】

发租人：(以下简称甲方)

承租方： (以下简称乙方)

经甲乙双方协商一致，现将甲方经营权在本合同期限内租赁给乙方经营，特订立本合同。

第一条 乙方在租赁期间，实行独立核算，依法纳税，自主经营，自负盈亏。

第二条 乙方在租赁期间，必须在甲方法定经营范围内从事经营活动，具体以甲方法人营业执照为准。

第三条 租赁期限，租赁期限为 5年，从20 年6月日起至 年 月 日止.

第四条 租赁方式

1、在租赁期限内，甲方将公司经营权，办公楼、住宅楼、厂房、仓库、各种机械设备、水电设施、车辆、办公用品、化验器材等租赁给乙方经营所用。

2、在租赁期内，一切经营资金由乙方自筹，所需添置的设备由乙方自行购买，一切开支包括水电费、税费、员工工资、原材料、零配件、房屋维修、物业管理等所有资金及相关费均由乙方负责支付，甲方概不负责。

3、在租赁期内，乙方无权以甲方的名誉对外借款或融资，如需以甲方的名誉对外借款或融资，必须由甲方出具同意对外借款或融资意见书。

4、在租赁期内，乙方生产加工的各类产品如果出现质量等问题，一切经济责任和法律责任均由乙方承担，己方概不负责。

第五条 租赁费及支付方式

乙方在租赁经营期间，其租赁费按乙方实际销售发货数量计算，即每销售发货一吨交50元，如果销售发货2万吨交100万元，以此类推。销售发货数量每月统计计算一次，租赁费每次月10号前结算上交一次。

第六条 租赁费及净利润的使用方式

1、甲方收取的租赁费必须全部用于支付银行借款利息和偿还公司的其他债务，不得用于其他方面。

2、乙方租赁经营所获得的净利润，60%必须用于偿还公司债务，40%由乙方自主安排使用。乙方偿还甲方的债务，无论金额多少，都由甲方向乙方打借条办理借款手续。

第七条 甲方对现有的各种设备、车辆、水电设施、拖板等进行清点造册登记后交乙方在合同期内使用，乙方应正常维护维修，费用由乙方负担，如有损坏、损失或丢失，由乙方负责赔偿。

第八条 在租赁期内，无论发生任何安全事故均由乙方承担，甲方概不负责。

第九条 合同终止事项

1、合同终止后，乙方应在15个工作日内将工厂及房屋，机械设备和所有设施等返还给甲方。

2、乙方对工厂内进行装修改建和其他投资，均归甲方所有，甲方不需对乙方进行任何补偿。

第十条 违约责任

违约方无论违约任何一个条款，均由违约方向守约方每条款支付违约金伍万元。如果反复违约，违约方必须按上述标准反复支付违约金。

第十一条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

第十二条 如双方发生纠纷，应友好协商解决，协商不成的，在甲方所在地人民法院提出诉讼。

第十三条 本合同自甲乙双方签字生效。

第十四条 此合同一式贰份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工厂租赁合同【篇五】

甲方：

乙方：

为充分发挥工厂的资源优势，本着公平公正的原则，经双协商一致，甲方将工厂使用权和经营权有偿出租给乙方租赁经营。为规范经营行为，明确双方权利和义务，特签订本租赁合同书。

一、出租方式

甲方有偿将工厂生产和办公区的有效资产出租给乙方租赁经营。

乙方合法、有序、有效经营工厂。

二、出租期限

出租期为 年，自 年 月 日至 年 月日。租赁期满后，根据双方意愿可就续租事宜另行订立续租合同。

三、合同事宜

1.甲方整体出租 厂的经营权、场地使用权（包括生产区、办公区和厂房现有生产设施、设备等资产，以及各种 生产经营的证照）给乙方经营使用。

2.甲方允许乙方在不违反国家法律、法规的前提下，正常合法经营工厂。

3. 工厂年租金 万元／年（大写 万元）。

4.租赁费结算方式：逐年进行结算

⑴本合同签订后乙方在七日内给甲方一次性支付全年的租金，甲方收到租金后及时出具相应的发票。

⑵下一年度租金，在租期年满一年前七日内给甲方支付下一年度租金，甲方收到租金后及时出具相应的发票。

5.依据乙方的发展规划和可实现的远景目标，为充分体现互惠互利、共同发展的合作精神，乙方同意每年租金均在上年度租金基础上逐年递增 %。

四、甲方的权利和义务

1.甲方对工厂资产拥有所有权。

2.甲方有权监督乙方生产经营是否合法、合规，并提出整改意见。若乙方经营活动违反国家法律、法规和当地政府规定或销售质量不合格的产品，经甲方建议后仍不整改，甲方有权提前解除合同，并不承担违约责任。

3.甲方出具证明文件，将工厂企业法人变更为乙方指定人员。

4.甲方保障乙方用电、用水的正常供应。

5.甲方帮助乙方协调好当地政府相关部门的关系。

6.在租赁前工厂产生的所有对外债权债务均由甲方承担，与乙方无关。

7.在租赁前工厂产生的所有劳务用工纠纷均由甲方负责，与乙方无关。

五、乙方的权利和义务

1.在租赁期内，乙方对 厂租赁资产拥有经营权、使用权，并依法经营。

2.乙方要保证 厂在租赁期间内合法续存，营业执照、生产许可证等各种证照不被吊销，乙方负责按照相关规定按时办理 厂各种证照的年检和换证工作，乙方承担所需的费用，甲方积极配合。租赁期间若营业执照、生产许可证等各种证照未能年检、续展，则乙方承担全部责任，并向甲方赔偿相应经济损失。

3.租赁期间，乙方不得申请工厂解散或破产。

4.租赁期间，乙方应按操作规程合理使用设备，定期保养和检修，并做好其他租赁资产的维护，并承担费用，不允许机械设备带病运行和违章操作。

5.租赁期间，乙方不得处臵工厂的租赁资产；不经甲方同意不得将工厂资产进行抵押、质押、担保，一经发现甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的违约责任，乙方承担由此对甲方造成的所有损失。

6.租赁期届满，乙方不再续签延期租赁合同时应对工厂机械设备和设施进行维修和检修，达到租赁前的状态，并经甲方验收合格。若造成机械设备和设施的损坏或破坏，乙方应对甲方予以经济补偿。

7.租赁期间产生的对外债权债务均由乙方承担，于甲方

无关。

8.在租赁期间工厂产生的所有劳务用工纠纷均由乙方负责，与甲方无关。

9.租赁期届满，甲方若继续出租，为保证企业的发展和生产的连续性，在同等条件下乙方可优先继续承租。

10.在租赁期间，乙方不得将工厂进行转租，一经发现甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的违约责任。

11.乙方在租赁期间须严格遵守有关消防及安全生产管理制度，负责厂区的防火及生产安全，积极做好消防及安全生产工作。租赁期间发生消防及安全生产事故与甲方无关，一切责任及损失由乙方承担。

12.乙方租赁工厂必须符合环评要求，生产期间必须严格按照环保要求污染物达到国家排放标准，并承担排污费用。若发生环境污染事故，则由乙方承担一切责任及损失。

六、其他事宜

1.在租赁期间，甲乙双方自觉接受并积极配合技术监督、环保、安检等部门的检查。

2.租赁期间工厂的产品质量、防盗、防火及人身安全等全部责任均由乙方负责，非因甲方过错引起的一切安全责任概由乙方承担。

3.在租赁期间，乙方购臵的设备和投资形成的不动产所有权属于乙方。乙方投资形成的设备和不动产在租赁期满后

不再续签时乙方自行处理。

4.在租赁期间，乙方生产经营产生的一切费用，如：原料费、人员工资、维修、检验费、排污费、水、电等经营费用均由乙方承担。

5.在本合同执行过程中，如遇国家重大政策的调整，导致本合同无法继续履行，甲方应提前一个月通知乙方，终止合同。终止合同后甲方应按时长及时退还剩余租金给乙方，并共同处理一切事宜。甲方不承担违约责任。

七、违约责任：双方协商解决，若协商不一致可在合同签订地法院诉讼。

八、本协议未尽事宜，双方另行商定。

九、本协议一式四份，双方各执两份，双方签字、盖章后生效，有效期为20xx年6月 日至20xx年6月 日。

附：1.资产移交明细表

2.资产状况说明

3.证件移交明细表

甲方： 乙方：

甲方法人代表： 乙方法人代表：

甲方委托代理人：乙方委托代理人：

最新实用！家电租赁合同范本五篇

在平时生活中，我们或多或少的都会接触到租赁合同，注意租赁合同结束后承租人要返还租赁物。合同可以避免对方出现违约的情况，签订租赁合同前一定要先看看合同的内容。有没有可以参考借鉴的租赁合同模板呢？小编特地为大家精心收集和整理了“最新实用！家电租赁合同范本五篇”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

家电租赁合同范本(篇1)

承租方（甲方）：_________出租方（乙方）：_________兹有甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。一、吊车类型及数量：_________；施工地点：_________；施工内容：_________；使用时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。二、租赁金和付款方式：出租金：_________；合同总价：_________元整。1．吨吊车工作台班单价_________元／台班，闲置台班单价_________元／台班；2．每日以一个台班起算；3．每个台班为8小时，以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间／8小时×台班费。（以外出施工记录表为准）4．吊车进场及退场经协商由按吊车的台班×2=台班支付费用。5．对于价值超过_________元设备的吊装，吊车台班单价_________元。付款方式：在合同签订后一次付清，或乙方吊车到现场时，预付人民币_________元，余款在吊车退场前结清。三、安全责任：1．施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业_________原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。2．由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。3．吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。4．施工中若发生安全事故时，责任划分原则为；吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责；吊钩以下（钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因）由甲方负责。四、甲方的权利和义务1．必须确保这次施工_________个台班，若实际台班超过_________个，按实际发生结算。2．在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。3．按时支付出租费用。逾期支付赔偿金（赔偿金=合同额×0.5％／天），承担违约责任。4．吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。5．必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。6．起重工（具有合格操作证）、钢丝绳、枕木由甲方提供。7．甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。五、乙方的权利和义务1．吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。2．乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。3．吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。4．如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。5．具组装和分解吊车时，乙方派人指导。6．500吨、200吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。7．乙方向甲方提供吊车性能表一份。六、结算方法1．合同生效后，支付租赁费_________元。2．乙方吊车司机按日填写任务单，制定专人签证，作为结算原始凭据。七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。自双方签定后生效。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________代表（签字）：_________代表（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日

家电租赁合同范本(篇2)

出租方：_________（以下简称甲方）；承租方：_________（以下简称乙方）。依据《中华人民共和国合同法》有关条款，甲乙双方经过充分协商，就乙方租赁甲方电脑事宜达成如下协议：一、乙方租赁甲方电脑，电脑配置详见附件（电脑设备保值价合同书），以下简称租赁电脑。二、起租时间：_________年_________月_________日，退租时间：_________年_________月_________日。在合同签订之日，乙方需向甲方支付电脑押金（大写）_________（￥_________），租金（大写）_________（￥_________）。如续租，请提前3天通知甲方，并重新办理租赁手续。三、甲方义务：1．甲方应将系统调试正常的电脑交付乙方使用，十公里内免费接、送设备上门。路程超出十公里部分由乙方按_________元／每公里承付（包括接、送），累加在第一个月租金中支付；2．租赁期间，电脑出现非人为硬件故障，甲方提供_________内24小时（_________外48小时）内免费上门更换或维修服务；3．9：00 18：00，甲方免费提供软硬件技术电话咨询服务；4．提供乙方免费试用电脑1天。如不满意，除接送费用由乙方负担外，押金、租金全款退还（乙方损坏硬件除外）。四、乙方权利：1．租赁期间，电脑出现非人为物理故障，乙方有权要求甲方在接报修电话后_________内24小时（_________外48小时）免费上门维修；2．乙方在租赁期间，可享受甲方优惠条款所提供的服务（如打折，赠送礼物等，请留意公司网站_________）。五、乙方义务：1．乙方对所租赁电脑及配件应妥善保管并保持清洁。如配件不全或损坏（光驱能读测试盘即可），所损坏配件按保值价赔偿（保值价详见《电脑设备保值合同书》）；2．禁止乙方将电脑超频使用。由于病毒或超频等原因导致硬件毁坏，损失费应由乙方按保值价赔偿；3．租赁期满后，乙方应及时将电脑退还甲方。愈期不还，按每月两倍租金计算。如续租，则需重新办理续租手续；4．乙方未不得擅自拆开电脑配件封条，否则按电脑保值价赔偿。六、违约处理：甲方违约：1．如甲方未能及时将押金退还乙方，甲方每天应按押金的2％向乙方支付违约金；2．如甲方提供的维修服务项目与协议不相符，乙方有权提前退还电脑，甲方应全额退还剩余的租金及电脑押金。乙方违约：1．如乙方不按时缴纳租金，甲方有权在其押金中扣除，同时收回电脑，所有损失由乙方负责；2．如果乙方在租赁期限未满时退租，甲方仅退还剩余租金的40％（租期未满一个月的不在此例）；3．由于乙方原因导致所租赁电脑硬件损坏而拒不支付协议所规定的损失费给甲方，甲方有权要求乙方按保值价赔偿已损坏电脑配件，并直接在乙方押金中扣除。有关协议的双方争议，首先应友好协商解决。如协商未果，可向当地法院提请诉讼。七、本协议书一式_________份，甲乙双方各执_________份；本协议甲乙双方签字后生效。补充协议亦属于合同的一部分。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________　法定代表人（签字）：_________担保人（签章）：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________

家电租赁合同范本(篇3)

甲方：_______________

乙方：_______________

甲乙双方经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。

一、产品型号、数量、合同价格、金额：

二、交货地点：

⑴乙方负责安排运输，运输费乙方承担。⑵交货地点：

三、付款方式：

⑴合同以人民币付款;

⑵甲方应在签订合同,产品入库后30天里付清货款。

四、甲乙双方承诺：

⑴甲方产品采购，只用于银行业务礼品赠送及信用卡积分兑换。⑵甲方采购乙方产品，对外报价不得低于499元。⑶乙方向甲方提供的英菲克i7产品是正品。

⑷乙方向甲方提供英菲克i7产品相应的产品资料。

五、保修事项：_______________乙方承诺对所供产品全部按国家行业标准及工厂承诺执行保修。

注：_______________因不可抗力因素、甲方工作环境恶劣或甲方私自拆修造成的损坏或故障不在保修范围内

六、违约责任

⑴如果乙方没有按照合同规定或甲方同意延长的时间交货，甲方可以要求乙方支付违约赔偿金，赔偿费按迟交货物的计价金额每迟延一周0.5%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物计价金额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果乙方在达到最高限额后仍不能交付的，甲方可考虑终止合同。

⑵甲方不能及时支付款项的，乙方可以要求甲方比照本款第⑴条规定的方式承担违约责任。

七、合同生效及其他

⑴合同一经双方签字并加盖公章即为生效。

⑵本合同一式肆份，以中文书写。甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

⑶本合同未尽事宜，以国家规定为准。

八、合同变更

合同生效以后，任何一方当事人不得擅自对其条款进行更改。对合同的变更必须由双方当事人协商一致，并须签订书面的`修改协议。

甲方：_______________乙方：_______________

甲方代表：_______________乙方代表：_______________

帐号：_______________帐号：_______________

日期：_______________日期：_______________

家电租赁合同范本(篇4)

合同范本栏目

物业租赁合同

出租方姓名/名称：（以下简称“甲方”）_________

地址：__________________________________________

电话：__________________________________________

身份证号码：____________________________________

承租方姓名/名称：（以下简称“乙方”）__________

地址：__________________________________________

电话：__________________________________________

身份证号码：____________________________________

中介方：________________________________________

甲、乙双方就甲方愿出租、乙方自愿承租物业事宜，经双方协商一致，同意签订本物业正式租赁合约。

一、租赁物业名称及地址：____________________________________

二、用途：住宅。

三、面积：该物业建筑面积为______平方米。

四、租约期限

租赁期限：由_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共_____年。

五、租金

租赁期租金：每月_____元，乙方先期交纳_____个月租金共计_____元。

其中_____个月房租，_____个月押金，后续房租每_____月交一次。

六、付租方法

甲方有权在前次房租到期前_____天获取下一次应交租金。

七、公用事业费

水、电、煤、电话费由每月按帐单支付。

八、管理费

月度管理费用，取暖费（包括物业管理公司规定的相关合理的调整）由_____方支付。

九、押金

签订本正式租赁合同当日内，乙方须付甲方押金，相当于_____个月租金，共__________元。

家电租赁合同范本(篇5)

根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规的规定，双方在平等、自愿基础上，就房屋租赁有关事宜达成协议。经过双方充分协商，特定本合同，具体内容如下：

出租方(以下简称甲方)： 身份证号：

承租方(以下简称乙方)： 身份证号：

一、 甲方将坐落地址为 大祥区二纺机新村家属区14栋1单元202号的房屋出租给乙方作为生活用房。

二、 装饰情况： 简单 ，房屋的格局为 2 室 1 厅 1 卫。

三、 租赁期限：

1、租赁期限为(一年未到期提前解除合同，甲方不退还室内财物押金)

2、租期从年月年

3、甲乙双方经议定，租金每月为元整(大写： 捌佰元整)。乙方采用以下付款方式：季付。乙方在租赁甲方房屋期间，向甲方交纳室内财物押金为 20xx元整(大写：__贰仟_元整)。

4、租赁期满，甲方有权收回房屋，但在相同条件下，乙方有优先承租权。在甲方与乙方结清水费、电费、有线电视费等全部费用，乙方向甲方当面交接合同上所写的室内财物，确认无东西损坏，并恢复房屋内清洁后甲方即将室内财物押金退还乙方。请乙方保留好租期内交纳各项费用的交款凭证。

四、 其他费用：

1、乙方在租赁期间内所用的水费、电费、有线电视费等由乙方承担。

2、甲方的现有物品均能正常使用，若乙方在居住过程中损坏由乙方自行修理，若人为因素导致不可再使用者，乙方负责按价赔偿。

3、起租时卫生间水表显示为个字。

“最新合同:租赁钢管扣件合同范本汇集五篇”的全部内容到这里就结束了，不知道对大家是否有所帮助，如果你还需要查看更多有关“最新合同:租赁钢管扣件合同范本汇集五篇”的内容请阅读钢管扣件托管租赁合同，希望能够帮助到大家！