水利工程设计合同协议书范本收藏。
在这个充满法律的社会中，做什么都需要合同。进行工程设计工作前需要进行约定，签订工程设计合同。工程设计合同的签订可以让双方放心且规范的完成相应的责任和义务，所以在签订合同时一些很重要的信息要多加注意，那么，对于工程设计合同的撰写你是否毫无头绪呢？合同范本网小编为此仔细地整理了以下内容《水利工程设计合同协议书范本》，希望能对您有所帮助，请收藏。
水利工程设计合同协议书范本【篇一】
发包人：_____________________
设计人：_____________________
发包人委托设计人承担丽影华庭(三期)F2-1层商场装饰工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
说明：以上各阶设计文件成果内容详细如下：
一、概念性方案设计文件：
以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以及概念性构思设计文案说明等组成的概念设计展示版1式1套，A0~A1规格。主要反映平面功能的经营流通关系和总体设计风格的取向。
二、正式方案设计文件：
1、各层各区域正式平面图1套;
2、各重点部位电脑透视效果图共15张，以表达设计意图清楚为原则(具体视点位置由发包人另文指定);
3、主要材料选型配置的说明及设计方案总说明。
注：以上成果汇总装订成册，A3规格，1式5本，另提供经装裱的A1规格效果图1套供展示用。
三、施工图设计文件：
1、室内装修施工蓝图(平、立、剖和节点大样) 1式8套
2、材料表及材料样板表 1式8套
3、主要装修材料实板 1式8套
4、装修施工工艺规范与技术标准 1式8套
5、施工图电子文件 1式1套
第五条 本合同设计收费为 100000 元人民币。设计费支付进度详情___________________________
说明：
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、本合同履行后，定金抵作设计费。 3、每阶段设计人凭有效发票收取设计费。
第六条 双方责任
6.1发包人责任：
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限10天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让或用本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任：
6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：与设计人承担的设计范围、内容相关的国家技术标准与规范。
6.2.3 设计合理使用年限为年。
6.2.4 设计人按本合同和二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本所内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
6.2.7 设计人应负责装饰报建图的盖章(有政府相关部门认可的设计资质)。
第七条 违约责任：
7.1 在合同履行期间，发包人终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。每逾支付一天，逾期超过15天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部份的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.2%。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条 其它
8.1设计完成后，在合同的施工期内(装修施工开始后240天内)，设计人应派出项目设计师，按照平均每周1~2次的标准，赴施工现场提供设计跟进服务。服务内容为：施工前的技术交底与图纸会审，施工中的材料色样确认，设计效果的监控、施工图的修正、完善与补充，参加每周工程例会，就施工中存在的问题主动提出意见和解决方法，并以纪要形式通知有关各方，以及参加竣工验收(以上服务与施工监理责任无关)，当验收完成后设计人出具竣工图纸。如乙方未能及时履行上述责任而导致工期延误或出现质量问题，甲方有权追究乙方责任。如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同和四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设计，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承包。
8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
8.8本合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项
设计人应列出本项目的各专业工种负责人和主要设计人名单给发包方备案，确保本项目的设计班子的固定性。
发包人名称(盖章)：_______________ 设计人名称(盖章)：________________
法定代表人(签字)：_______________ 法定代表人(签字)：________________
委托代理人(签字)：_______________ 委托代理人(签字)：________________
日 期：_____年___月___日 日 期：_____年___月___日
水利工程设计合同协议书范本【篇二】
工程名称：
委托单位：
设计单位：
设计编号：
合同编号：
____年____月______日订
建筑安装工程设计合同
订立合同双方：
建设单位：__________________，以下简称甲方；
设计单位：__________________，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一，工程名称，规模，投资额，建设地点
甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_________
二，甲方的义务
1，甲方应在一九____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三，乙方的义务
1.乙方必须在一九____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在一九______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在一九____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。一九____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。
大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四，设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
水利工程设计合同协议书范本【篇三】
发包人：_________________【原发包人全称】
设计人：_________________
xx建筑标准设计研究院【20xx】年【】月【】日，甲乙双方就【项目】签订了《建设工程设计合同(以下简称“原项目设计合同”)，现因【】原因，【项目】发包方及付款主体拟变更为【新发包人全称】，三方已同意【新发包人全称】与重新就【项目】签署设计合同，甲乙双方一致同意终止原项目设计合同，具体约定如下：_________________
一、本协议签订后，乙方将与【新发包人全称】就项目设计签订新的设计合同。
二、乙方与阿克苏塔里木房地产开发有限责任公司就【项目】签署新的设计合同生效之日起，甲乙双方之间签署的原项目设计合同即终止履行。甲方、乙方均不再享有或承担原合同项下的任何权利、义务。任何一方亦无须就合同终止承担违约或赔偿责任。
三、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。正本一式四份，双方各执两份。
签订时间：_________________年月日
甲方：_________________【原发包人全称】
法定代表人或授权代表：_________________(盖章)
乙方：_________________中国建筑标准设计研究院
法定代表人或授权代表：_________________(盖章)
水利工程设计合同协议书范本【篇四】
建设公司单位：_______________________甲方
设计公司单位：_______________________乙方。
一、建设工程名称
作为甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在________________________。
二、建设工程甲方义务
1、在工程开工前，作为甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时，作为甲方应提供必要的工作条件。
3、作为甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、建设工程乙方义务
1、作为乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年_____月_____日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_______份，技术设计文件一式_______份，施工图设计文件一式_______份。
2、作为乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3、作为乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、建设工程设计费
甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
五、建设工程违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。
六、建设工程其它
本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
建设单位（甲方）（盖章）：_______设计单位（乙方）（盖章）：_______
代表人（签字）：_________________代表人（签字）：_________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
签订地点：_______________________签订地点：_______________________
水利工程设计合同协议书范本【篇五】
建设工程设计合同（一）（示范文本）
（民用建设工程设计合同）
工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由设计人编填） 设计证书等级：__________________________发包人：________________________________设计人：________________________________签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号 分项目名称 建设规模 设计阶段及内容 估算总投资（万元） 费率% 估算设计费（元）
层数 建筑面积（m2） 方案 初步设计 施工图
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜
第五条本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序 占总设计费% 付费额（元） 付费时间（由交付设计文件所决定）
第一次付费20%定金 本合同签订后三日内
第二次付费
第三次付费
第四次付费
第五次付费
说明：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
水利工程设计合同协议书范本【篇六】
发包方：_____________________
承包方：_____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守
第一条工程名称____________________________________；
工程地点____________________________________；
工程规模____________________________________；
工程投资____________________________________。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。2)
方案
初步设计
施工图
说明
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序
占总设计费%
付费额(元)
付费时间
(由交付设计文件所决定)
第一次付费
20%定金
本合同签定后三日内
第二次付费
第三次付费
第四次付费
第五次付费
说明：
1．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2．在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3．实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4．本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任
6．1发包人责任：_____________________________
6．1．1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。
6．1．2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按 收费标准，相应支付设计费。
6．1．3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6．1．4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6．1．5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6．2设计人责任：_______________________________
6．2．1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6．2．2设计采用的主要技术标准是：____________________
6．2．3设计合理使用年限为___________年。
6．2．4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6．2．5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收到咨询服务费，收费额由双方商定。
6．2．6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任：
7．1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7．2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾 期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7．1条规定支付设计费。
7．3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接肥损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的______％。
小编推荐
工程设计合同（协议书）
委托人（甲方）：**（）发展有限公司
设计师（乙方）：**国际（）设计顾问有限公司
依照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【**望江豪庭】建设工程设计及顾问服务的相关事项协商一致，同意签订补充协议（简称本协议）如下，并共同遵守：
一、甲方委托乙方(乙方接受委托)为设计师，负责【**望江豪庭】建设工程方案至施工图阶段的工程设计，并按附于本协议后的协议条件及甲方提供的设计任务书及本工程的建筑及环境规划设计法规要求执行。
二、甲方同意按本协议条件规定的设计费用金额及时间，支付设计费用。甲方在付清乙方各设计阶段的设计费用之后，即拥有本工程设计图纸的版权。
三、乙方同意若因乙方自身原因致使乙方设计进度有拖延或设计错误，致使甲方蒙受金钱、时间或质量上的损失，则乙方必须给予甲方相应的补偿；对于此损失补偿，甲方有权在甲方向乙方的任何支付中扣除，若该赔偿不能以此方式全数扣回，甲方有权向乙方以债务方式追讨其余额部分，补偿额根据损失的程度而定，但补偿金最多与受损部分的设计费用金额相等。
四、乙方不得将本协议赋予乙方的权利让给第三者，或由第三者继承，但因某种原因，乙方的权利和义务必须转让时，要经甲方和乙方商定后才能办理，相应的费用由乙方决定并在设计费用中分摊或支付，并统一由乙方向甲方负责。否则甲方有权随时终止合同和对乙方实行罚款，罚款上限为全部设计费用。
五、双方同意如对本协议内之工程引起或涉及其他有关事项之争议，将按附列协议条件所述办理。
六、本协议一式六份，甲、乙双方各持三份，均具有法律效力。本协议自双方签字之日起生效，在双方履行完本协议所约定的全部义务后或双方协商一致同意解除本协议时，本协议自动失效。
委托人：设计师：
**兴业（成都）发展有限公司**国际（深圳）设计顾问有限公司
法定代表人(授权签约人)：法定代表人(授权签约人)：
签字：签字：
盖章：盖章：
电话：电话：
传真：传真：
日期：日期：
【**望江豪庭】建设工程设计合同补充协议协议条件
目录
l总则
2 甲方责任
3 设计监理工程师
4 乙方责任
5 设计进度
6 设计费用
7 停建终止合同及缓建
8 调解及仲裁
9 附则
1.0 总则
1.1工程规模：本小区的净用地面积约为50,587.78平方米，计入容积率的建筑面积约为178,000平方米，另有地下停车库约22,000平方米，总建筑面积约200,000平方米，建筑面积以成都市产权监理处出具的预售面积（架空层不算）报告之总面积为准。此合同设计范围为【**望江豪庭】，其范围详见附图。具体设计内容按甲方分设计阶段提供的设计任务书及规划设计要点执行。
1.2 设计内容：
1.2.1本小区的总体规划，包括道路规划、交通组织、楼组排列、公建设置、入口规划、停车方式规划、公共空间规划及环境规划等，其中环境规划需与甲方聘请的环境顾问共同完成。详细方案设计，在红线内与建筑相连之有盖通道、入口桥梁、雨蓬等小区配套设施的详细方案设计。
1.2.2各种户型的住宅、商业、地下停车库、人防及小区配套设施的方案、初设、施工图设计。
1.2.3上述工程的土建、设备、配套管线及相关范围内的室外工程的设计。
1.2.4用地范围内的室外景观设计配合（含土建、设备及管线的调整）。
2.0 甲方责任
2.1基础资料
甲方须向乙方提供设计所需的基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，其中包括：
2.1.1乙方已完成后的详细方案设计图纸作为施工图设计依据。因乙方是本项目方案设计者，甲方将不再提供完成后的方案设计图纸和相应的电子文件。
2.1.2因乙方是本项目方案设计单位，在方案设计阶段由甲方提交给乙方与本阶段设计相关的基础资料，若甲方不作声明则仍保持其有效性，甲方在本阶段不再提供。
2.1.3甲方在本阶段须向乙方提供设计所需的基础资料包括：
a、城市道路在该地段的有关资料(该资料配合设计阶段分别提供)；
b、方案、扩初、施工图设计任务书；
c、政府有关批文
d、其他设计所需的有关资料。
2.2 协调：甲方负责协调本工程和市政总体布局的有关事宜，乙方应积极配合。
2.3 审批：甲方负责在商定的时间内完成设计审批文件，而于审批后需要的设计变更按第6.5条处理。
2.4支付设计费：甲方须按协议条件的规定，按期支付设计费以及因甲方变更或修改设计、而引致工作量的增加或减少而须支付的费用。
2.5在甲方与总承包商合同中应于明确，工程竣工后，施工图由总承包商按照施工中工程修改单进行综合修改后交付甲方，乙方应无条件提供协助完成竣工图编制工作。
3.0设计监理工程师
3.1甲方委托设计监理工程师代表甲方对乙方就该项目提供的建设工程设计及顾问服务之全过程进行监理工作。设计监理的职责范围、操作模式、监理细则、工作方式等相关事项在《设计监理管理办法》中予以明确。
3.2设计监理工程师应按甲方要求代表甲方在满足国家有关设计规范的前提下，对乙方的设计工作质量和经济合理性进行监控。
4.0 乙方责任
4.1在本协议签订后十五日内，乙方须向甲方提交完整的《现场施工配合服务计划》，并经甲方批准后乙方须严格执行，以确保施工阶段的有效进行。《现场施工配合服务计划》应对派驻现场人员配备、人员素质、派驻现场人员与乙方总部的关系、现场负责人、现场负责人解决问题的权限、解决问题的时效性等等均应详细说明。
4.2乙方应以负责任的态度积极配合设计监理工程师的工作，务必保证在满足国家有关规范的前提下，做到设计经济技术指标最优。若有需要，乙方应向设计监理工程师提交设计计算书以便论证。若无正当理由，乙方应采纳设计监理工程师经论证后提出的优化建议和设计修改，双方如有争议可请专家论证，以专家论证为准。
4.3设计阶段
乙方须负责下列各阶段设计：
4.3.1规划方案设计；
4.3.2扩初设计(若甲方简化，则取消该阶段设计，否则按政府有关部门规定执行)；
4.3.3施工图设计；
4.3.4环境设计中的结构及水电等等的配合设计。
4.4设计项目
乙方须负责以下各项目方案、扩初设计、施工图设计。需对设计的适用性、正确性、经济合理性全面负责。
4.4.1建筑；
4.4.2结构；
4.4.3机电(强弱电、给排水、通风空调、燃气设计，其中燃气设计需考虑到其预留位置及与相关专业的关系，但不用负责具体设计)及与市政管网系统接驳的设计工作；在总图中须明确小区内各管线与市政管线的关系；
4.4.4人防工程(根据人防报建要求，需在独立的人防工程图纸中表示)；
4.4.5用地范围内的总平面。
a.总平面设计图应反映出环境方案设计；
b.总平水电设计应结合环境道路设计，为环境工程提供接驳口；
c.提供管线综合平面图（含水、强弱电、气等系统）。
4.4.6道路交通和室外大门、围墙、游泳池及垃圾收集站等构筑物设计；
4.4.7室内装修(含住宅、地下室等所有建筑的常规装修)；住宅及公寓的入口大堂、电梯大堂；对于增加有专门要求的室内装修设计等非常规设计的费用另议；
4.4.8立面装修(所有建筑的外立面装修)及深化设计。本项设计应包括建筑的各种栏杆、立面分色图、排砖图、架空层、防盗问题、门窗表、阳台大样及设备管线综合布置、每个户型放大图的详细尺寸等等。
4.4.9智能化的设计及对专业公司的设计审查。
4.4.10室内交通设计(指地下室的车位、行车线等)；
4.4.11某些特殊专业的审核及配合：由甲方委托其它单位设计或由相关专业公司设计安装时，乙方须对其方案、施工图进行审核、协调，并负责管线综合布置。
4.4.12环境设计的审核及配合：
a. 对于景观设计方需提交甲方的所有各阶段设计成果和所有设计变更图纸，景观设计方会同时向乙方提交同样的图纸和相应电子文件一份，由乙方对设计的技术可实施性进行复核，并作相应的结构、水、电等专业配合。
b. 乙方需指定至少一名经甲方认可的专人负责与景观设计方之间的联系配合，并在本项目竣工前保持该负责人的稳定性，如因实际情况需要作变动应事先取得甲方的同意。经与乙方协商明确。
c. 乙方负责景观设计的配合事宜；在设计过程中针对景观设计必须加强与甲方、景观设计方的沟通和协调；配合景观设计方高质量完成各阶段设计工作；乙方承担本项目的所有设计效果的总体责任，景观设计由景观设计方承担主要责任。
d. 随时接受甲方和景观设计方关于建筑设计和景观设计的技术咨询，对于甲方和景观设计方提出的相关问题作及时的答复。
e. 由乙方的设计负责人或乙方的景观设计配合人（能代表乙方的意见陈述）参加由甲方组织的景观设计各阶段评审会。如景观设计与建筑设计有不协调处，乙方应本着对设计负责的态度，提出景观设计或建筑设计的调整意见.
f. 本着对设计负责的态度，对于因景观设计需要产生的建筑设计及各相关专业上的调整，乙方应与景观设计方和甲方作积极深入的探讨，并作及时必要的调整。
g. 对景观设计方的各阶段景观设计、所有景观设计范围内的技术可实施性进行复核，及时向甲方和景观设计方提交复核意见。
h. 乙方应在收到图纸或设计变更文件之日起三个工作日内向甲方提交复核意见各一份，景观设计方将据该复核意见作必要的设计调整。
i. 当景观设计方对该复核意见有异议，并就此征询乙方意见时，乙方有责任及时积极的向景观设计方解释和作进一步的协商。
j. 当景观设计方与乙方在复核意见上不能达成共识时，乙方可要求甲方作乙方与景观设计方的协调工作，并由甲方明确最终意见。
k. 对景观设计方的所有景观设计范围内的施工图设计和设计变更作结构、水、电、通风等相关专业的配合施工图设计。
l. 景观设计方根据乙方的复核意见或甲方的最终意见对施工图阶段图纸作最后调整，并提交调整后的施工图。乙方在收到该施工图并得到甲方对该图的认可意见后，于三周内完成包括结构、水、电、通风等相关专业的所有施工图设计、因景观设计需要而作的必要的建筑施工图的设计变更。乙方有责任根据甲方施工进度需要合理安排各专业图纸出图时间。根据实际情况，时间需作变动，需经双方协商后另行确定。
m. 景观设计方根据乙方的复核意见或甲方的最终意见对景观设计变更作最后调整，并提交调整后的设计变更。乙方在收到该设计变更并得到甲方对该设计变更的认可意见后，于一周内完成包括结构、水、电、通风等相关专业的所有施工图设计。因景观设计变更需要而作的必要的建筑施工图的设计变更图纸，根据实际情况，若时间需作变动，需经双方协商后另行确定。
n. 由乙方完成的所有施工图及设计变更图纸，乙方需提交甲方蓝图12套、A3图一套及相应电子文件一套。
o. 乙方有责任保护本项目设计（含景观设计）的知识产权。乙方无权向除甲方、景观设计方以外的任何个人或单位展示和泄露景观设计方的任何设计成果。否则，甲方有权随时终止合同并对乙方实行罚款，罚款上限为全部景观设计配合服务费用，并保留追究乙方法律责任的权利。
p. 幕墙设计的审核及配合：
乙方全面负责幕墙设计的控制、配合及咨询工作。
乙方须按甲方规定的时间提交幕墙设计条件图，在幕墙设计过程中对方案提出意见，对幕墙设计进行过程控制，对幕墙设计的合理性和可实施性进行复核。
4.5多方案比较
对于4.4中应由乙方负责完成的设计，如立面设计,结构体系、消防系统、通排风系统、中央空调系统及给排水系统（提供2～3个系统含比较的费用和参数）应通过多方案比较(必要时附彩色效果图)，优选出最佳方案，并由甲方确定最终实施方案，其它内容根据甲方需要进行。
4.6成本控制
乙方应做到所有设计方案经济合理，并做到认真计算，如甲方认为乙方在设计过程中存在经济上的不合理现象，有权向乙方提出质疑，甚至要求乙方提供有关计算书，乙方应予合理解释并积极配合。钢材及砼用量指标（按建筑面积以每平方米计）可参考成都市同类型建筑用量指标，但应根据本工程设计的实际情况进行调整，如双方有争议，可聘请专家论证，以专家论证结果为准。
4.7设计规范和技术规则
除甲方提交的各阶段设计任务书作特殊要求外，4.4中各项相关设计均必须按照国家颁布的有关规范、规定进行设计，保证设计质量。在采用适合我国国情的外国先进技术和材料设备，而我国尚无该项规范或技术规则时，可参照国外使用，但须经有关授权单位的批复。
4.8设计图纸
方案设计图在满足政府有关方案报建的图纸内容、数量及深度要求的前提下，还需提供以下内容的图纸：设计说明，经济技术指标核算（含面积指标统计），总平面图，园林设计意象图，交通分析图，消防论证图，住宅标准层、复式等平面，商业、会所、幼儿园、地下室等平面图，剖面图，立面图及主要方向透视图。
4.8.1乙方须按甲方要求提交设计过程中供讨论用图纸各10套。甲方提前至少二天提出交图要求。
4.8.2乙方须按报建要求提供方案所需的图纸文件10套（含彩色透视图及沿街立面彩图各三份），若无明确的初步设计，但乙方需按甲方要求提供此过程中政府部门所需要的图纸文件。
4.8.3乙方须按第5.0条所述交付设计图纸(施工图设计图纸13套、A3图1套，全套施工图设计光盘一套)。如甲方需增加图纸由甲方支付工本费，乙方应予代办。
4.8.4由甲方分包的专项设计，需乙方配合进行图纸调整的，乙方应按照甲方要求进行调整、综合，直至专项设计完成。
4.8.5图纸的装订必须分类成套（含各专业的图纸），每套图上需有图纸目录清单，便于甲方的查阅。
4.8.6乙方须在完成规划方案时提交1：300的总体模型。
乙方须在进行立面设计时提交1：75的单体工作模型（按设计立面色彩制作），此项工作须在施工图完成之前完成。
4.9岩土工程勘察布孔方案
乙方须在使用岩土工程勘察报告前三十日向甲方提出岩土工程勘察布孔方案及技术要求，以便于甲方及时进行岩土工程勘察招标并准时向乙方提供岩土工程勘察报告。否则，由于乙方原因造成甲方未准时向乙方提供岩土工程勘察报告从而影响乙方出图时间，责任全由乙方承担。
4.10概算
乙方须负责编制工程设计概算两类，一类为实际概算，另一类为取消装修后按甲方给出的每平方米造价编制的概算书。若无初设则应在扩初设计完成同时交付。为了便于本工程的管理、招标和施工需要，甲方可将某部分或全部的设计及概算翻印使用。
4.11聘请顾问或协助部门
乙方在必要时可聘请顾问进行设计指导工作，其费用已包含在乙方的设计费用中，但统一由乙方向甲方负责。甲方因工作需要自行聘请或建议聘请的专业顾问，其费用由甲方决定并由甲方支付。
4.12现场施工配合服务
将按双方签署的《现场施工配合服务计划》执行，以确保施工阶段的有效进行。
4.13 材料及机电设备的选购
在初步设计阶段（若无初设，此工作在方案优化设计完成后一周内交付），乙方须提供设备清单，并合理地推荐给甲方选用各类材料及机电设备(产品说明书、规格、价格)，甲方在编制施工图前初步选定的机电设备只作暂时考虑，待正式签订定货合同后乙方有义务调整设计。在甲方要求下，乙方应协助参加技术谈判，提供选型和鉴定意见。
4.14 施工验收，乙方须配合甲方进行施工验收。
4.15 参与和协助甲方的基础资料的收集工作(指位置图、地形图、风向、日照、气象、供电、给排水、电话、有线电视、煤气等的供应、走向、数量等资料)。参与和协助甲方使方案设计及施工图设计获得批准。
4.16负责提供售楼所需的图则(建筑效果图、准确标明结构柱或剪力墙的各类平面图)和文字说明，其它如排版印刷等工作由甲方负责。
4.17为保证设计文件的时效性，应甲方要求或设计本身违反规范或错漏，乙方以设计变更单的形式通知局部变更。将相应的电子文件报甲方备案。以蓝图的形式进行的变更，乙方应及时完成在整图中的相应部分。
4.18协助甲方取得竣工证明和房产权证书等入伙文件。
4.19对设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项应及时通知甲方。
4.20工程结束之前，乙方应保证该工程主要设计人员的稳定，若无甲方同意乙方无权更换设计人员，以确保设计后现场服务的质量。
4.21本协议签订后一周内，向甲方提交《设计计划书》，该计划书应对乙方设计进度、人员配备、人员素质、设计总负责人等均应详细说明；乙方必须为本项目的设计配备经验丰富且富于创新精神的建筑师、工程师承担设计工作。
4.22乙方在设计过程中应对甲方所提供资料严格保密，并承诺不可将该设计用于其他发展商的项目中。
4.23对于设计过程中的重要问题，乙方均应先送甲方审核后方可进行下一步设计，这类问题是指：
4.23.1建筑的总图、平面、立面、剖面。
4.23.2基础形式、结构选型。
4.23.3给排水、电气、消防、燃气等重要系统。
4.23.4户型柱、梁、隔墙平面定位图，并标明开关、空调、插座等位置。
4.23.5其他问题详见设计任务书的具体要求。
5．0 设计进度
5.1规划调整、建筑方案设计阶段
根据双方讨论决定乙方须20xx年01月06日前提交方案设计报建全套图纸。
5.2扩初设计
根据双方讨论决定乙方须20xx年04月05日前提交扩初设计报建全套图纸。
5.3施工图设计
经双方讨论决定乙方应于：
a. 20xx年04月10日前提交部分商业区施工图；
b. 20xx年05月10日前提交整个商业区及小高层的施工图（含小高层下半地下车库不含高层住宅地下车库）；
c. 20xx年07月05日前提交七栋高层住宅的施工图（含地下车库）；
d. 20xx年07月15日前提交总平面施工图。
e. 如因特殊原因须调整时间，必须经双方共同讨论确定。施工图设计必须达到国家相关出图深度规范并得到政府批准，最终使甲方满意为止。
5.4设计延误
甲方在施工图设计阶段，应按照甲方要求，在规定时间内提交对局部设计出报建图纸。如由于甲方提供的设计资料、审批时间或其它甲方所造成的原因，使设计进度无法正常进行时，则受影响之设计进度相应顺延。
6．0 设计费用
6.1设计费用为乙方完成本协议约定乙方应完成的工作甲方向乙方支付的费用。设计费用已含税及随税征收的各项基金和费用，按国家和地方规定乙方应向有关政府部门缴纳的各种费用亦包含其中。设计费用由建设工程设计费及现场服务津贴两部分组成。
6.1.1建设工程设计费：建设工程设计费以包干单价方式计取，包干单价包含乙方完成本协议约定的乙方责任所发生的任何费用，且在任何情况下该包干单价均不作调整。包干单价为：肆拾柒元人民币／每平方米建筑面积，据第1.1条所述工程规模暂定建设工程设计费为￥940.00万元（人民币玖佰肆拾万元整）。建设工程设计费结算金额依成都市产权监理处出具的预售面积（架空层不算）报告之总面积为准进行结算；
6.1.2现场服务津贴：现场服务津贴为包干使用，在任何情况下均不调整。其总额为￥20.00万元（人民币贰拾万元整），具体支付方式由双方协商；
6.1.3设计费用（建设工程设计费+现场服务津贴）：设计费用暂定为￥960.00万元（人民币玖佰陆拾万元整）。
6.2建设工程设计费组成如下：
6.2.1完成方案阶段设计，占建设工程设计费总额的30％，即￥282.00万元；
6.2.2完成扩初阶段设计，占建设工程设计费总额的20％，即￥188.00万元；
6.2.3完成施工图阶段设计，占建设工程设计费总额的50％，即￥470.00万元。
6.3付款程序：建设工程设计费按下述阶段分阶段支付，每一阶段工作完成后乙方须向甲方提出付款申请，经甲方设计管理部签署付款意见后二十日内甲方办理完毕付款手续。
6.3.1建设工程设计费的支付：
a. 合同签定后十五日内，支付暂定建设工程设计费的10％，即￥94.00万元；
b. 方案设计文件完成并获批准后，支付暂定建设工程设计费的20％，即￥188.00万元；
c. 初步设计文件完成并获甲方认可、政府批准后，支付暂定建设工程设计费的20％，即￥188.00万元；
d. 立面装修施工图及外墙节点设计完成并获批准后，支付暂定建设工程设计费的10%。即￥94.00万元；
e. 交付全套单体施工图(包括室内外装修图)获甲方认可、政府批准后，支付暂定建设工程设计费的30％，即￥282.00万元；
f. 交付全套总平图（包括环境部分结构、水电配合等）后，支付暂定建设工程设计费的5％，即￥47.00万元；
g. 工程通过政府验收后并取得相关证书后按成都市产权监理处出具的预售面积（架空层不算）报告之总面积核定建设工程设计费并予以结清。多退少补。
6.3.2现场服务津贴的发放：现场服务津贴由甲方根据乙方现场服务人员的服务情况发放；
6.3.3建设工程设计费及现场服务津贴乙方均须向甲方提供符合财务要求的发票。
6.4额外补偿
初步设计审批后，在施工图设计过程中，如甲方提出较大变更而使设计造成严重返工，则甲方应根据工作量按实际情况给予乙方补偿，补偿金额应由双方商定，而乙方应尽最大努力在原定交图时间内完成设计任务。
6.5修改设计、变更设计、补充设计在原定设计范围内的必要设计，由乙方负责。在乙方执行设计任务期间，甲方如有较小修改设计、变更设计，乙方将不另行收费，甲方如有重大变更设计，甲、乙双方应立即签订补充协议，费用另计，乙方应及时安排变更设计，不得影响工程施工进行。
7.0 停建终止协议及缓建
7.1停建
当甲方终止或中断建筑工程，或乙方被通知无限期停止工作时，此工程做停建论，甲方须按6.0条所述之阶段收费，相应支付乙方各阶段已做出之局部或全部设计费用，乙方收清费用后，本协议终止。
7.2 缓建
当已停建工程于三年内恢复进行，无重大修改，此工程作缓建论，本协议仍有效。乙方需继续依据协议条件提供一切设计服务。所有按第6.0条中所得收费均作为工程造价中已提供服务部分收费。所有因缓建而引致任何增加工作，则甲方应按实际情况给予乙方补偿。
8.0 调解与仲裁
8.1协商
在设计期间或完成设计之后，如对执行双方签订的协议中的条款发生争议时，应通过友好协商的办法解决。
8.2调解及仲裁
若上述的协商办法不能解决争议时，由成都市主管部门调解或提交成都市有关仲裁机构仲裁。双方应遵守仲裁过程中作出的仲裁和决定，在仲裁过程中，除仲裁的条款外，其它条款仍继续有效并依照执行。
9.0 附则
9.1《设计任务书》、《设计计划书》、《设计监理管理办法》、《现场施工配合服务计划》为本协议的有效组成部分。
9.2凡范本合同（由建设部及国家工商行政管理局监制之合同文本）与本协议不一致或矛盾的条款均按本协议执行，乙方不得有异议。
9.3本协议未尽事宜，双方另行协商解决。
房屋工程设计合同协议书模板收藏(6篇)
在发展不断提速的社会中，人们的对维权的意识也不断在增强。工程设计工作开展的时候需要签订相应的工程设计合同。工程设计合同是指工程设计单位按照要求完成工程设计任务并交给建设单位获取酬劳的一种合同，所以必须要先详细了解合同内容才能签订下合同，那么，一份合乎法律规定的工程设计合同是怎样的呢？以下是合同范本网小编收集整理的“房屋工程设计合同协议书模板”，仅供参考，欢迎大家阅读。
房屋工程设计合同协议书模板【篇一】
建设工程勘察设计合同条例
第一条根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，结合实行建设工程勘察设计合同制的经验，特制定本条例。
第二条建设工程勘察设计合同是委托方与承包方为完成一定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系的协议。
第三条建设工程勘察设计合同的双方必须具有法人地位。委托方是建设单位或有关单位，承包方是持有勘察设计证书的勘察设计单位。
第四条建设工程勘察设计合同，必须符合国家规定的基本建设程序。
勘察合同，由建设单位、设计单位或有关单位提出委托，经双方同意即可签订。
设计合同，须具有上级机关批准的设计任务书方能签订。小型单项工程须具有上级机关批准的文件方能签订。如单独委托施工图设计任务，应同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能签订。
第五条 勘察设计合同应具备以下主要条款：
一、建设工程名称、规模、投资额、建设地点。
二、委托方提供资料的内容、技术要求及期限。
承包方勘察的范围、进度和质量；设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
三、勘察、设计取费的依据，取费标准及拨付办法。
四、违约责任。
第六条勘察设计合同在当事人双方经过协商取得一致意见，由双方负责人或指定的代表签字并加盖公章后，方为有效。
第七条按规定收取费用的勘察设计合同生效后，委托方应向承包方付给定金。勘察设计合同履行后，定金抵作勘察、设计费。
勘察任务的定金为勘察费的百分之三十，设计任务的定金为估算的设计费的百分之二十。
委托方不履行合同的，无权请求返还定金。承包方不履行合同的，应当双倍贩还定金。
第八条一般建设工程（特殊专业工程除外）勘察设计合同双方的责任是：
一、委托方
1、向承包方提供开展勘察设计工作所的需的有关基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察工作的，在勘察工作开展前，应提出勘察技术要求及附图。
委托初步设计的，在初步设计前，应提供经过批准的设计任务书、选厂报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。
委托施工图设计的，在施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
3、委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
4、按照国家有关规定付给勘察设计费。
5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用。
二、承包方
1、勘察单位应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2、设计单位要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提交设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。
3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由设计单位负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
第九条建设工程的设计任务由两个以上的设计单位配合设计，如委托其中一个设计单位总包时，可以签订总包合同。总包单位和各分包单位应签订分包合同。总包单位对委托方负责，分包单位对总包单位负责。
第十条委托方或承包方违反合同规定造成损失的，应承担违约的责任：
一、因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由勘察设计单位继续完善勘察、设计任务，并应视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。对于因勘察设计错误而造成工程重大质量事故者，勘察设计单位除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
二、由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。因委托方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费。
三、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额，由双方按照国家有关规定协商，在合同中订明。
第十一条建设工程勘察设计合同发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一个部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
第十二条对于建设工程设计任务书以前的工作（包括可行性研究、选厂勘察、代编设计任务书等）以及咨询、技术服务等其它工作的委托与承包可以参照本条例执行。
第十三条与建设工程勘察设计合同有关的其他问题，均按照《中华人民共和国经济合同法》的规定执行。
第十四条国务院有关部门可根据《中华人民共和国经济合同法》及本条例的规定制订本部门的实施办法。
第十五条本条例自发布之日起施行。
房屋工程设计合同协议书模板【篇二】
发包方（甲方）：______________
设计方（乙方）：______________
鉴于甲方是__________________项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：
一、工程概况
1、工程地点：____________________。
2、设计项目：____________________。
3、设计内容：____________________。
4、承包方式：____________________。
二、设计依据
甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。
三、乙方任务
1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。
四、设计费以及支付
1、本合同的设计费单价暂定为每平方米__________元人民币，大写为__________，设计费总计__________万元，大写为__________。
2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_________元人民币，大写为__________。
3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元，大写为__________。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元，大写为__________。
5、剩余价款在双方义务履行完毕后，甲方一次性无息支付给乙方。
五、保密条款
1、甲方对于本合同中乙方提交的所有图纸负有保密的义务，未经乙方书面同意，不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动，也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。
2、乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。
风险告知：发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
六、合同中止与解除
1、甲方如有特殊情况，必须终止本合同，应书面通知乙方，并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时，定金不予退回。
2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同，则应双倍返还定金，如给甲方造成其他损失，则须一并赔偿。
七、违约条款
1、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务，给对方造成损失的，均应负担所有损失。因一方违约，导致合同无法履行的，须终止合同的，违约方应负担守约方因此遭受的所有损失。
2、甲方不得以设计内容不满意为由，拒付设计费，乙方负有修改义务，双方应依诚信原则协商解决。
风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
八、争议纠纷解决
双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，双方约定提交____市____区/县人民法院诉讼。
九、其他约定
1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方应照常支付设计费。
2、设计时间于_______年______月______日起，到______年______月______日止。（审稿时间和修稿时间另算）
3、本合同自双方签字后生效，合同规定的双方义务履行完毕后失效。
4、本合同一式______份，甲乙双方各______份，提交工程所在地建设单位主管部门留存______份。
发包方（签字盖章）：______________
设计方（签字盖章）：______________
______年____月____日
房屋工程设计合同协议书模板【篇三】
合同编号：77838
合同编号：__________(由承接方编填)
委托方：____________________________________
承接方：____________________________________
签订日期：__________________________________
项目名称：__________________________________
项目建设地点：______________________________
委托方(甲方)：____________________________
承接方(乙方)：____________________________
甲方委托乙方承担____________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准
序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准
工程特征及附注说明：_______________________________________________
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件
第四条乙方向甲方交付的设计文件
第五条甲方应支付合同项目的设计费为__________元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为
5.1本合同生效后_______内，甲方支付设计费总额的20%，计__________元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费);
5.2乙方提交__________设计文件后__________天内，甲方支付设计费总额的__________%，计__________元。
5.3乙方提交全部设计文件后__________天内，甲方付清其余的设计费，计__________元。
第六条双方责任
6.1甲方责任：
6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;
6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;
6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费;
6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费;
6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;
6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。
6.2乙方责任：
6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;
6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等;
6.2.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二;
6.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金;
6.2.5乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取__________元咨询服务费;
6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。
第七条其他
7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。
7.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。
7.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。
7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由_______________仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
7.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
7.9本合同一式八份，甲乙双方各执四份。
7.10本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。
委托方单位名称：________________ 承接方单位名称：____________
(盖章) (盖章)
法定代表人：____________________ 法定代表人：________________
单位地址：______________________ 单位地址：__________________
邮政编码：______________________ 邮政编码：__________________
电话：__________________________ 电话：______________________
电传：__________________________ 电传：______________________
传真：__________________________ 传真：______________________
开户银行：______________________ 开户银行：__________________
银行帐号：______________________ 银行帐号：__________________
签订合同代表(签字)：__________签订合同代表(签字)：______
日期：________年______月______日 日期：______年_____月_____日
建设行政主管部门 工商行政管理部门
审查意见________________________ 鉴证意见____________________
(盖章) (盖章)
审查号：________________________ 审查号：____________________
审查日期：______年_____月_____日 审查日期：_____年___月____日
房屋工程设计合同协议书模板【篇四】
订立合同双方：
建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；
设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，
特签订本合同，以便共同遵守。
第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。
第二条 甲方的义务
1.甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
房屋工程设计合同协议书模板【篇五】
委托方＿＿＿＿（以下简称甲方）
承包方＿＿＿＿（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条双方责任
１．甲方责任
（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。
（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
２．乙方责任
（一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。
房屋工程设计合同协议书模板【篇六】
工程名称：________________工程地点：________________合同编号：________________发包人：法定代表人：委托代理人：通讯地址：联系电话：设计人：设计证书等级：身份证号：通讯地址：联系电话：发包人委托设计人承担________________工程设计，工程地点为________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条 本合同签订论据
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条 设计依据
1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2、发包人提交的基础资料
3、设计人采用的主要技术标准是：________________________
第三条 工程项目
1、建筑规模：_____层；建筑面积________平方米；
2、设计阶段
（1）方案：
（2）初步设计：
（3）施工图：
3、估算总投资：___________元，（大写）___________________________元整。风险提示：设计费
合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：
首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；
其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。
4、估算设计费：___________元，（大写）___________________________元整。
第四条 设计内容设计人为发包人设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括：
1、发包人_________区总平面布置；
2、发包人第_______________期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；
3、发包人技术经济效益分析与预测。
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注说明：
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、在提交
最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4、本合同履行后，定金抵作设计费。
第七条 费用发包人向设计人支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：
1、本合同签署后____个工作日内支付_________元；
2、设计人提交_________工程总体规划文件并经发包人审核通过后_____个工作日内支付_________元。
第八条 支付方式风险提示：定金
定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的_____%，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
2、设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_____%，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的_____%，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
3、双方委托银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
1、发包人责任
（1）发包人按本合同
第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同
第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
（2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
（3）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
（4）发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
（5）发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额______%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
（6）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
（7）发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
（8）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
（9）承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
2、设计人责任
（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同
第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。风险提示：设计合理使用年限
设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类：
第
一、对于临时性建筑，其设计使用年限为________年；
第
二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为2________年；
第
三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为________年；
第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构，其结构设计使用年限为________年。
对于专业建筑工程，则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目，其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内，工程承包人应当对该工程的主体结构（包括地基基础）进行保修。
对此如果仍存在疑问，建议制定合同的时候咨询专业律师，或者交由律师帮您起草，避免定制的合同违反规定而无效。
（2）设计合理使用年限为________年。
（3）负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。风险提示：赔偿金的确定
由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。
如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当
首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。
若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。
（4）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的______%。
（5）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
（6）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
（7）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件________年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在________年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。风险提示：保密、知识产权
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向
第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；
另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向
第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
第十条 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向
第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 纠纷解决方式
1、本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解；
2、调解不成时，双方当事人同意由_______________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向_______________人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
3、本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7、本合同双方签字盖X即生效，一式_____份，发包人_____份，设计人_____份。
8、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
10、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人：（盖X）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）项目经理：（签字）住所：XX编码：电话：传真：开户银行：银行账号：设计人：（签字盖X）住所：XX编码：电话：传真：开户银行：银行账号：建设行政主管部门备案：（盖X）备案号：备案日期：________年____月____日鉴证意见：经办人：鉴证日期：________年____月____日
工程设计协议书范本
委托人(甲方)：________( )发展有限公司
设计师(乙方)：________国际( )设计顾问有限公司
依照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【________________】建设工程设计及顾问服务的相关事项协商一致，同意签订补充协议(简称本协议)如下，并共同遵守：
一、甲方委托乙方(乙方接受委托)为设计师，负责【________________】建设工程方案至施工图阶段的工程设计，并按附于本协议后的协议条件及甲方提供的设计任务书及本工程的建筑及环境规划设计法规要求执行。
二、甲方同意按本协议条件规定的设计费用金额及时间，支付设计费用。甲方在付清乙方各设计阶段的设计费用之后，即拥有本工程设计图纸的版权。
三、乙方同意若因乙方自身原因致使乙方设计进度有拖延或设计错误，致使甲方蒙受金钱、时间或质量上的损失，则乙方必须给予甲方相应的补偿;对于此损失补偿，甲方有权在甲方向乙方的任何支付中扣除，若该赔偿不能以此方式全数扣回，甲方有权向乙方以债务方式追讨其余额部分，补偿额根据损失的程度而定，但补偿金最多与受损部分的设计费用金额相等。
四、乙方不得将本协议赋予乙方的权利让给第三者，或由第三者继承，但因某种原因，乙方的权利和义务必须转让时，要经甲方和乙方商定后才能办理，相应的费用由乙方决定并在设计费用中分摊或支付，并统一由乙方向甲方负责。否则甲方有权随时终止合同和对乙方实行罚款，罚款上限为全部设计费用。
五、双方同意如对本协议内之工程引起或涉及其他有关事项之争议，将按附列协议条件所述办理。
六、本协议一式六份，甲、乙双方各持三份，均具有法律效力。本协议自双方签字之日起生效，在双方履行完本协议所约定的全部义务后或双方协商一致同意解除本协议时，本协议自动失效。
委托人： 设计师：
________兴业( )发展有限公司 ________国际( )设计顾问有限公司
法定代表人(授权签约人)： 法定代表人(授权签约人)：
签字： 签字：
盖章： 盖章：
电话： 电话：
传真： 传真：
日期： 日期：
【________________】建设工程设计合同补充协议
协议条件
目录
l 总则
2 甲方责任
3 设计监理工程师
4 乙方责任
5 设计进度
6 设计费用
7 停建终止合同及缓建
8 调解及仲裁
9 附则
1.0 总则
1.1工程规模：本小区的净用地面积约为____________平方米，计入容积率的建筑面积约为____________平方米，另有地下停车库约____________平方米，总建筑面积约____________平方米，建筑面积以成都市产权监理处出具的预售面积(架空层不算)报告之总面积为准。此合同设计范围为【________________】，其范围详见附图。具体设计内容按甲方分设计阶段提供的设计任务书及规划设计要点执行。
1.2 设计内容：
1.2.1本小区的总体规划，包括道路规划、交通组织、楼组排列、公建设置、入口规划、停车方式规划、公共空间规划及环境规划等，其中环境规划需与甲方聘请的环境顾问共同完成。详细方案设计，在红线内与建筑相连之有盖通道、入口桥梁、雨蓬等小区配套设施的详细方案设计。
1.2.2各种户型的住宅、 商业、地下停车库、人防及小区配套设施的方案、初设、施工图设计。
1.2.3上述工程的土建、设备、配套管线及相关范围内的室外工程的设计。
1.2.4用地范围内的室外景观设计配合(含土建、设备及管线的调整)。
2.0 甲方责任
2.1基础资料
甲方须向乙方提供设计所需的基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，其中包括：
2.1.1乙方已完成后的详细方案设计图纸作为施工图设计依据。因乙方是本项目方案设计者，甲方将不再提供完成后的方案设计图纸和相应的电子文件。
2.1.2因乙方是本项目方案设计单位，在方案设计阶段由甲方提交给乙方与本阶段设计相关的基础资料，若甲方不作声明则仍保持其有效性，甲方在本阶段不再提供。
2.1.3甲方在本阶段须向乙方提供设计所需的基础资料包括：
a、城市道路在该地段的有关资料(该资料配合设计阶段分别提供);
b、方案、扩初、施工图设计任务书;
c、政府有关批文
d、其他设计所需的有关资料。
2.2 协调：甲方负责协调本工程和市政总体布局的有关事宜，乙方应积极配合。
2.3 审批：甲方负责在商定的时间内完成设计审批文件，而于审批后需要的设计变更按第6.5条处理。
2.4支付设计费：甲方须按协议条件的规定，按期支付设计费以及因甲方变更或修改设计、而引致工作量的增加或减少而须支付的费用。
2.5在甲方与总承包商合同中应于明确，工程竣工后，施工图由总承包商按照施工中工程修改单进行综合修改后交付甲方，乙方应无条件提供协助完成竣工图编制工作。
3.0 设计监理工程师
3.1甲方委托设计监理工程师代表甲方对乙方就该项目提供的建设工程设计及顾问服务之全过程进行监理工作。设计监理的职责范围、操作模式、监理细则、工作方式等相关事项在《设计监理管理办法》中予以明确。
3.2设计监理工程师应按甲方要求代表甲方在满足国家有关设计规范的前提下，对乙方的设计工作质量和经济合理性进行监控。
4.0 乙方责任
4.1在本协议签订后十五日内，乙方须向甲方提交完整的《现场施工配合服务计划》，并经甲方批准后乙方须严格执行，以确保施工阶段的有效进行。《现场施工配合服务计划》应对派驻现场人员配备、人员素质、派驻现场人员与乙方总部的关系、现场负责人、现场负责人解决问题的权限、解决问题的时效性等等均应详细说明。
4.2乙方应以负责任的态度积极配合设计监理工程师的工作，务必保证在满足国家有关规范的前提下，做到设计经济技术指标最优。若有需要，乙方应向设计监理工程师提交设计计算书以便论证。若无正当理由，乙方应采纳设计监理工程师经论证后提出的优化建议和设计修改，双方如有争议可请专家论证，以专家论证为准。
4.3设计阶段
乙方须负责下列各阶段设计：
4.3.1规划方案设计;
4.3.2扩初设计(若甲方简化，则取消该阶段设计，否则按政府有关部门规定执行);
4.3.3施工图设计;
4.3.4环境设计中的结构及水电等等的配合设计。
4.4设计项目
乙方须负责以下各项目方案、扩初设计、施工图设计。需对设计的适用性、正确性、经济合理性全面负责。
4.4.1建筑;
4.4.2结构;
4.4.3机电(强弱电、给排水、通风空调、燃气设计，其中燃气设计需考虑到其预留位置及与相关专业的关系，但不用负责具体设计)及与市政管网系统接驳的设计工作;在总图中须明确小区内各管线与市政管线的关系;
4.4.4人防工程(根据人防报建要求，需在独立的人防工程图纸中表示);
4.4.5用地范围内的总平面。
a.总平面设计图应反映出环境方案设计;
b.总平水电设计应结合环境道路设计，为环境工程提供接驳口;
c.提供管线综合平面图(含水、强弱电、气等系统)。
4.4.6道路交通和室外大门、围墙、游泳池及垃圾收集站等构筑物设计;
4.4.7室内装修(含住宅、地下室等所有建筑的常规装修);住宅及公寓的入口大堂、电梯大堂;对于增加有专门要求的室内装修设计等非常规设计的费用另议;
4.4.8立面装修(所有建筑的外立面装修)及深化设计。本项设计应包括建筑的各种栏杆、立面分色图、排砖图、架空层、防盗问题、门窗表、阳台大样及设备管线综合布置、每个户型放大图的详细尺寸等等。
4.4.9智能化的设计及对专业公司的设计审查。
4.4.10室内交通设计(指地下室的车位、行车线等);
4.4.11某些特殊专业的审核及配合：由甲方委托其它单位设计或由相关专业公司设计安装时，乙方须对其方案、施工图进行审核、协调，并负责管线综合布置。
4.4.12环境设计的审核及配合：
a.对于景观设计方需提交甲方的所有各阶段设计成果和所有设计变更图纸，景观设计方会同时向乙方提交同样的图纸和相应电子文件一份，由乙方对设计的技术可实施性进行复核，并作相应的结构、水、电等专业配合。
b.乙方需指定至少一名经甲方认可的专人负责与景观设计方之间的联系配合，并在本项目竣工前保持该负责人的稳定性，如因实际情况需要作变动应事先取得甲方的同意。经与乙方协商明确。
c.乙方负责景观设计的配合事宜;在设计过程中针对景观设计必须加强与甲方、景观设计方的沟通和协调;配合景观设计方高质量完成各阶段设计工作;乙方承担本项目的所有设计效果的总体责任，景观设计由景观设计方承担主要责任。
d. 随时接受甲方和景观设计方关于建筑设计和景观设计的技术咨询，对于甲方和景观设计方提出的相关问题作及时的答复。
e.由乙方的设计负责人或乙方的景观设计配合人(能代表乙方的意见陈述)参加由甲方组织的景观设计各阶段评审会。如景观设计与建筑设计有不协调处，乙方应本着对设计负责的态度，提出景观设计或建筑设计的调整意见.
f. 本着对设计负责的态度，对于因景观设计需要产生的建筑设计及各相关专业上的调整，乙方应与景观设计方和甲方作积极深入的探讨，并作及时必要的调整。
g. 对景观设计方的各阶段景观设计、所有景观设计范围内的技术可实施性进行复核，及时向甲方和景观设计方提交复核意见。
h. 乙方应在收到图纸或设计变更文件之日起三个工作日内向甲方提交复核意见各一份，景观设计方将据该复核意见作必要的设计调整。
i. 当景观设计方对该复核意见有异议，并就此征询乙方意见时，乙方有责任及时积极的向景观设计方解释和作进一步的协商。
j. 当景观设计方与乙方在复核意见上不能达成共识时，乙方可要求甲方作乙方与景观设计方的协调工作，并由甲方明确最终意见。
k. 对景观设计方的所有景观设计范围内的施工图设计和设计变更作结构、水、电、通风等相关专业的配合施工图设计。
l.景观设计方根据乙方的复核意见或甲方的最终意见对施工图阶段图纸作最后调整，并提交调整后的施工图。乙方在收到该施工图并得到甲方对该图的认可意见后，于三周内完成包括结构、水、电、通风等相关专业的所有施工图设计、因景观设计需要而作的必要的建筑施工图的设计变更。乙方有责任根据甲方施工进度需要合理安排各专业图纸出图时间。根据实际情况，时间需作变动，需经双方协商后另行确定。
m.景观设计方根据乙方的复核意见或甲方的最终意见对景观设计变更作最后调整，并提交调整后的设计变更。乙方在收到该设计变更并得到甲方对该设计变更的认可意见后，于一周内完成包括结构、水、电、通风等相关专业的所有施工图设计。因景观设计变更需要而作的必要的建筑施工图的设计变更图纸，根据实际情况，若时间需作变动，需经双方协商后另行确定。
n. 由乙方完成的所有施工图及设计变更图纸，乙方需提交甲方蓝图12套、A3图一套及相应电子文件一套。
o.乙方有责任保护本项目设计(含景观设计)的知识产权。乙方无权向除甲方、景观设计方以外的任何个人或单位展示和泄露景观设计方的任何设计成果。否则，甲方有权随时终止合同并对乙方实行罚款，罚款上限为全部景观设计配合服务费用，并保留追究乙方法律责任的权利。
p. 幕墙设计的审核及配合：
乙方全面负责幕墙设计的控制、配合及咨询工作。
乙方须按甲方规定的时间提交幕墙设计条件图，在幕墙设计过程中对方案提出意见，对幕墙设计进行过程控制，对幕墙设计的合理性和可实施性进行复核。
4.5多方案比较
对于4.4中应由乙方负责完成的设计，如立面设计,结构体系、消防系统、通排风系统、中央空调系统及给排水系统(提供2～3个系统含比较的费用和参数)应通过多方案比较(必要时附彩色效果图)，优选出最佳方案，并由甲方确定最终实施方案，其它内容根据甲方需要进行。
4.6成本控制
乙方应做到所有设计方案经济合理，并做到认真计算，如甲方认为乙方在设计过程中存在经济上的不合理现象，有权向乙方提出质疑，甚至要求乙方提供有关计算书，乙方应予合理解释并积极配合。钢材及砼用量指标(按建筑面积以每平方米计)可参考成都市同类型建筑用量指标，但应根据本工程设计的实际情况进行调整，如双方有争议，可聘请专家论证，以专家论证结果为准。
4.7设计规范和技术规则
除甲方提交的各阶段设计任务书作特殊要求外，4.4中各项相关设计均必须按照国家颁布的有关规范、规定进行设计，保证设计质量。在采用适合我国国情的外国先进技术和材料设备，而我国尚无该项规范或技术规则时，可参照国外使用，但须经有关授权单位的批复。
4.8设计图纸
方案设计图在满足政府有关方案报建的图纸内容、数量及深度要求的前提下，还需提供以下内容的图纸：设计说明，经济技术指标核算(含面积指标统计)，总平面图，园林设计意象图，交通分析图，消防论证图，住宅标准层、复式等平面，商业、会所、幼儿园、地下室等平面图，剖面图，立面图及主要方向透视图。
4.8.1乙方须按甲方要求提交设计过程中供讨论用图纸各10套。甲方提前至少二天提出交图要求。
4.8.2乙方须按报建要求提供方案所需的图纸文件10套(含彩色透视图及沿街立面彩图各三份)，若无明确的初步设计，但乙方需按甲方要求提供此过程中政府部门所需要的图纸文件。
4.8.3乙方须按第5.0条所述交付设计图纸(施工图设计图纸13套、A3图1套，全套施工图设计光盘一套)。如甲方需增加图纸由甲方支付工本费，乙方应予代办。
4.8.4由甲方分包的专项设计，需乙方配合进行图纸调整的，乙方应按照甲方要求进行调整、综合，直至专项设计完成。
4.8.5图纸的装订必须分类成套(含各专业的图纸)，每套图上需有图纸目录清单，便于甲方的查阅。
4.8.6乙方须在完成规划方案时提交1：300的总体模型。
乙方须在进行立面设计时提交1：75的单体工作模型(按设计立面色彩制作)，此项工作须在施工图完成之前完成。
4.9岩土工程勘察布孔方案
乙方须在使用岩土工程勘察报告前三十日向甲方提出岩土工程勘察布孔方案及技术要求，以便于甲方及时进行岩土工程勘察招标并准时向乙方提供岩土工程勘察报告。否则，由于乙方原因造成甲方未准时向乙方提供岩土工程勘察报告从而影响乙方出图时间，责任全由乙方承担。
4.10概算
乙方须负责编制工程设计概算两类，一类为实际概算，另一类为取消装修后按甲方给出的每平方米造价编制的概算书。若无初设则应在扩初设计完成同时交付。为了便于本工程的管理、招标和施工需要，甲方可将某部分或全部的设计及概算翻印使用。
4.11聘请顾问或协助部门
乙方在必要时可聘请顾问进行设计指导工作，其费用已包含在乙方的设计费用中，但统一由乙方向甲方负责。甲方因工作需要自行聘请或建议聘请的专业顾问，其费用由甲方决定并由甲方支付。
4.12现场施工配合服务
将按双方签署的《现场施工配合服务计划》执行，以确保施工阶段的有效进行。
4.13 材料及机电设备的选购
在初步设计阶段(若无初设，此工作在方案优化设计完成后一周内交付)，乙方须提供设备清单，并合理地推荐给甲方选用各类材料及机电设备(产品说明书、规格、价格)，甲方在编制施工图前初步选定的机电设备只作暂时考虑，待正式签订定货合同后乙方有义务调整设计。在甲方要求下，乙方应协助参加技术谈判，提供选型和鉴定意见。
4.14 施工验收，乙方须配合甲方进行施工验收。
4.15参与和协助甲方的基础资料的收集工作(指位置图、地形图、风向、日照、气象、供电、给排水、电话、有线电视、煤气等的供应、走向、数量等资料)。参与和协助甲方使方案设计及施工图设计获得批准。
4.16负责提供售楼所需的图则(建筑效果图、准确标明结构柱或剪力墙的各类平面图)和文字说明，其它如排版印刷等工作由甲方负责。
4.17为保证设计文件的时效性，应甲方要求或设计本身违反规范或错漏，乙方以设计变更单的形式通知局部变更。将相应的电子文件报甲方备案。以蓝图的形式进行的变更，乙方应及时完成在整图中的相应部分。
4.18协助甲方取得竣工证明和房产权证书等入伙文件。
4.19对设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项应及时通知甲方。
4.20工程结束之前，乙方应保证该工程主要设计人员的稳定，若无甲方同意乙方无权更换设计人员，以确保设计后现场服务的质量。
4.21本协议签订后一周内，向甲方提交《设计计划书》，该计划书应对乙方设计进度、人员配备、人员素质、设计总负责人等均应详细说明;乙方必须为本项目的设计配备经验丰富且富于创新精神的建筑师、工程师承担设计工作。
4.22乙方在设计过程中应对甲方所提供资料严格保密，并承诺不可将该设计用于其他发展商的项目中。
4.23对于设计过程中的重要问题，乙方均应先送甲方审核后方可进行下一步设计，这类问题是指：
4.23.1建筑的总图、平面、立面、剖面。
4.23.2基础形式、结构选型。
4.23.3给排水、电气、消防、燃气等重要系统。
4.23.4户型柱、梁、隔墙平面定位图，并标明开关、空调、插座等位置。
4.23.5其他问题详见设计任务书的具体要求。
5.0 设计进度
5.1规划调整、建筑方案设计阶段
根据双方讨论决定乙方须20____年____月____日前提交方案设计报建全套图纸。
5.2扩初设计
根据双方讨论决定乙方须20____年____月____日前提交扩初设计报建全套图纸。
5.3施工图设计
经双方讨论决定乙方应于：
a. 20____年____月____日前提交部分商业区施工图;
b. 20____年____月____日前提交整个商业区及小高层的施工图(含小高层下半地下车库不含高层住宅地下车库);
c. 20____年____月____日前提交七栋高层住宅的施工图(含地下车库);
d. 20____年____月____日前提交总平面施工图。
e. 如因特殊原因须调整时间，必须经双方共同讨论确定。施工图设计必须达到国家相关出图深度规范并得到政府批准，最终使甲方满意为止。
5.4设计延误
甲方在施工图设计阶段，应按照甲方要求，在规定时间内提交对局部设计出报建图纸。如由于甲方提供的设计资料、审批时间或其它甲方所造成的原因，使设计进度无法正常进行时，则受影响之设计进度相应顺延。
6.0 设计费用
6.1设计费用为乙方完成本协议约定乙方应完成的工作甲方向乙方支付的费用。设计费用已含税及随税征收的各项基金和费用，按国家和地方规定乙方应向有关政府部门缴纳的各种费用亦包含其中。设计费用由建设工程设计费及现场服务津贴两部分组成。
6.1.1建设工程设计费：建设工程设计费以包干单价方式计取，包干单价包含乙方完成本协议约定的乙方责任所发生的任何费用，且在任何情况下该包干单价均不作调整。包干单价为：肆拾柒元人民币/每平方米建筑面积，据第1.1条所述工程规模暂定建设工程设计费为￥____________万元(人民币________________万元整)。建设工程设计费结算金额依成都市产权监理处出具的预售面积(架空层不算)报告之总面积为准进行结算;
6.1.2现场服务津贴：现场服务津贴为包干使用，在任何情况下均不调整。其总额为￥________万元(人民币____________万元整)，具体支付方式由双方协商;
6.1.3设计费用(建设工程设计费+现场服务津贴)：设计费用暂定为￥____________万元(人民币________________万元整)。
6.2建设工程设计费组成如下：
6.2.1完成方案阶段设计，占建设工程设计费总额的30%，即￥________万元;
6.2.2完成扩初阶段设计，占建设工程设计费总额的20%，即￥________万元;
6.2.3完成施工图阶段设计，占建设工程设计费总额的50%，即￥________万元。
6.3付款程序：建设工程设计费按下述阶段分阶段支付，每一阶段工作完成后乙方须向甲方提出付款申请，经甲方设计管理部签署付款意见后二十日内甲方办理完毕付款手续。
6.3.1建设工程设计费的支付：
a. 合同签定后十五日内，支付暂定建设工程设计费的10%，即￥________万元;
b. 方案设计文件完成并获批准后，支付暂定建设工程设计费的20%，即￥________万元;
c. 初步设计文件完成并获甲方认可、政府批准后，支付暂定建设工程设计费的20%，即￥________万元;
d. 立面装修施工图及外墙节点设计完成并获批准后，支付暂定建设工程设计费的10%。即￥________万元;
e. 交付全套单体施工图(包括室内外装修图)获甲方认可、政府批准后，支付暂定建设工程设计费的30%，即￥________万元;
f. 交付全套总平图(包括环境部分结构、水电配合等)后，支付暂定建设工程设计费的5%，即￥________万元;
g. 工程通过政府验收后并取得相关证书后按成都市产权监理处出具的预售面积(架空层不算)报告之总面积核定建设工程设计费并予以结清。多退少补。
6.3.2现场服务津贴的发放：现场服务津贴由甲方根据乙方现场服务人员的服务情况发放;
6.3.3建设工程设计费及现场服务津贴乙方均须向甲方提供符合财务要求的发票。
6.4额外补偿
初步设计审批后，在施工图设计过程中，如甲方提出较大变更而使设计造成严重返工，则甲方应根据工作量按实际情况给予乙方补偿，补偿金额应由双方商定，而乙方应尽最大努力在原定交图时间内完成设计任务。
6.5修改设计、变更设计、补充设计在原定设计范围内的必要设计，由乙方负责。在乙方执行设计任务期间，甲方如有较小修改设计、变更设计，乙方将不另行收费，甲方如有重大变更设计，甲、乙双方应立即签订补充协议，费用另计，乙方应及时安排变更设计，不得影响工程施工进行。
7.0 停建终止协议及缓建
7.1停建
当甲方终止或中断建筑工程，或乙方被通知无限期停止工作时，此工程做停建论，甲方须按6.0条所述之阶段收费，相应支付乙方各阶段已做出之局部或全部设计费用，乙方收清费用后，本协议终止。
7.2 缓建
当已停建工程于三年内恢复进行，无重大修改，此工程作缓建论，本协议仍有效。乙方需继续依据协议条件提供一切设计服务。所有按第6.0条中所得收费均作为工程造价中已提供服务部分收费。所有因缓建而引致任何增加工作，则甲方应按实际情况给予乙方补偿。
8.0 调解与仲裁
8.1协商
在设计期间或完成设计之后，如对执行双方签订的协议中的条款发生争议时，应通过友好协商的办法解决。
8.2调解及仲裁
若上述的协商办法不能解决争议时，由成都市主管部门调解或提交成都市有关仲裁机构仲裁。双方应遵守仲裁过程中作出的仲裁和决定，在仲裁过程中，除仲裁的条款外，其它条款仍继续有效并依照执行。
9.0 附则
9.1《设计任务书》、《设计计划书》、《设计监理管理办法》、《现场施工配合服务计划》为本协议的有效组成部分。
9.2凡范本合同(由建设部及国家工商行政管理局监制之合同文本)与本协议不一致或矛盾的条款均按本协议执行，乙方不得有异议。
9.3本协议未尽事宜，双方另行协商解决。
水利工程建设监理合同
……
第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。
适用法律、法规、规章和监理依据
第三条适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。
第四条监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。
通知和联系
第五条发包人应授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表时，应提前通知监理人。
第六条在合同实施的过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。
第七条发包人对工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达实施；承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。
监理人的义务和责任
第八条监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。
第九条监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。
第十条在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。
第十一条监理人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。
第十二条在监理期间，监理人员必须遵守监理工作的职业道路和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包人的利益和承包人的合法权益。监理人员不得受雇于承包人或接受其利益。
第十三条现场监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部分、关键工序应进地旁站监理。
第十四条监理人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。
第十五条监理机构应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。
第十六条监理机构所使用的发包人提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包人。在本合同终止后，应按照专用合同条款的规定移交给发包人。
第十七条在本合同期内或合同终止后，未征得发包人同意，监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。
第十八条如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议。
第十九条在本合同约定的期限内，如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，监理人应按本专用合同条款的规定承担相应的经济责任。
第二十条监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理人不承担责任。
第二十一条监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。
发包人的义务和责任
第二十二条发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。
第二十三条发包人应按专用合同条款约定的时间、数量、方式，向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。
第二十四条发包人应在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到发包人的书面决定，监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。
第二十五条发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包人。
第二十六条发包人应向监理机构提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在专用合同条款中明确。发包人不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在专用合同条款中明确。
第二十七条如双方约定，发包人免费向监理机构提供工作人员，应在专用合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理机构的成员并接受监理机构的统一安排和使用。
第二十八条发包人应当维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。
第二十九条如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包人应接受监理人相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。
第三十条发包人应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理人造成的经济损失。
监理人的权利
第三十一条监理人有如下权利：
一、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。
二、对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。
三、协助发包人签订工程建设合同。
四、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。
五、工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。
六、按照专用合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。
七、按照安全和优胜化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告。
八、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。
九、按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包人同意。
十、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任。
十一、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。
十二、工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。
十三、对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权。
十四、工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项。
十五、有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人员。
十六、有权要求承包人增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人自己承担。
发包人的权利。