合同/ 维修合同/ 房屋转让协议简单实用/ 导航/

简单实用的维修合同协议书精选(16篇)

  • 分享到
  • QQ空间
  • 微博
  • 微信
  • QQ好友

    • 维修服务合同模板

    2022.10.18 维修协议书| 维修服务合同模板| 房屋维修合同|

    简单实用的维修合同协议书精选(16篇)。

    生活中，一般东西坏了都需要去店里找专业人员进行维修。按维修目的与时机，分为预防性维修与修复性维修。签订维修合同可以避免很多不必要的纠纷。在我们签订合同的时候，一定要了解合同的内容。是否在为维修合同而烦恼呢？由此，我们为你收集并整理了简单实用的维修合同协议书欢迎阅读，希望你能阅读并收藏。

    简单实用的维修合同协议书【篇1】

    甲方：

    乙方：

    甲方有镇政府办公楼、司法所、文化站等多个办公室维修工程一宗，经讨论承包给乙方进行施工维修，为了明确责任，按时、装修____元(____元)。

    四、双方职责及义务：

    (一)甲方职责及义务：负责技术指导;按工程施工进度付款。

    (二)乙方职责及义务：严格按甲方技术要求进行施工，并根据甲方的要求，按时完成工程各项任务。

    五、质量要求：乙方要做到保质保量，确保工程质量及项目全部建成。工程竣工后，由甲方组织人员进行验收，如施工达不到质量标准或项目要求，甲方拒付工程款，后果由乙方自负。

    六、开工至竣工时间：20xx年7月28日至8月28日。

    七、工程结算及付款：

    (一)工程结算：经验收合格后，以双方确认的工程量为准，以实际的工程量结算工程款。

    (二)工程付款：甲乙双方签订合同后，由乙方带施工工具进场施工，甲方资金到位后按工程总造价预付30%给乙方，余下部分按工程进度付款。工程竣工经甲方验收合格后，立即付清工程款

    甲方：乙方：

    签订日期：

    简单实用的维修合同协议书【篇2】

    乙方接受甲方委托，乙方为保证甲方医疗设备的正常使用，对甲方的协议设备进行维修保养服务，为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前，设备应正常运转情况 下，方可签订协议，后附设备明细。

    第一条 乙方义务

    1.乙方根据甲方协议设备出现故障的报修通知，乙方优先安排上门维修。 在周一至周五的法定工作日内，城区以内的用户，乙方8个小时内到达现场;各县区的用户，乙方在24个小时内到达现场。

    2.乙方上门维修不收取上门费及工时费。

    3.乙方上门维修没有次数限制。

    4.乙方维修只收取配件费，并且保证配件费持平或低于厂商统一价格。

    5.如果乙方为甲方更换的部件在三个月保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、维修。

    6.乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划，并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下，乙方按维护保养计划，对甲方合同设备进行上门维护。一般情况下，每 个月一次上门维护保养服务。

    第二条 甲方义务

    1.甲方在协议设备出现故障后，及时通知乙方。

    2.甲方不能使用未经乙方认可的，非原厂的零配件、消耗品，否则产生的设备故障，乙方不承担责任。

    3.未经乙方认可，甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修，否则乙方不承担由此产生的后果和责任。

    4.甲方不得对合同设备进行私自拆卸，否则由甲方承担所造成的全部损失。

    5.协议设备合同发生故障，需要更换配件时，甲方承担配件费用。

    6.协议设备发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方。

    第三条 结算金额及方式

    甲方按_________为单位时间，维修费共计为_________元人民币，在协议签字生效后一周内，向乙方一次性支付维护费。

    第四条 未尽事宜由甲乙双方协商解决。

    第五条 本合同有效期暂定为一年，一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

    甲方单位(盖章)：乙方单位(盖章)：

    年月日：

    简单实用的维修合同协议书【篇3】

    甲方：

    乙方：

    甲方现有办公设备一批，需进行维修保养，乙方愿为甲方提供长期维修、保养服务。。特此签订如下协议：

    一、维护服务内容

    1、甲方单位在与乙方签约维护协议后新购的设备，若由乙方提供的设备，在保修期内，由乙方提供正常的硬件保修维护服务,软件维护服务不包含在本维护合同中。经甲乙双方协商确认后，可将该设备追加到《代维服务设备清单》，按本合同规定进行维护。

    2、办公设备仅限于附件《代维服务设备清单》所列出的设备，超出范围的设备需要维护，乙方将另行收费。

    3、乙方负责甲方办公自动化设备，包括：电子计算机、打印机、复印机、传真机等维修和保养工作，并按协议规定工作日为甲方提供上门服务，如遇国家法定节假日顺延上门维护时间。

    4、乙方为甲方提供电子计算机方面的系统维护，常用软件安装、定期病毒代码更新，杀毒软件由甲方提供并使用，重要数据备份、软件备份所使用的介质由甲方提供，如刻录机、光盘等，操作系统灾难性恢复、系统重新安装、硬盘检测。乙方应协助甲方制作常用操作系统及应用程序的软件备份，其中涉及软件版权责任的，由甲方自行负责。

    5、乙方为甲方的打印机、传真机、复印机等办公设备提供正常保养及清理，如甲方机器需大修时，乙方应免收大修维修费用。

    二、乙方负责对甲方所有代维设备进行统一标示，在设备明显位置粘贴标签，协助甲方做

    好固定资产管理工作，协议签约后第一次上门维护时做好《代维电脑设备配置详细列表》登记工作。

    三、乙方应为甲方提供及时、周全的6×8小时服务，若故障报告时间晚于下午5：30，则

    上门维护时间顺延至下一个工作日;维护响应时间为每周一至周六上午8：30至下午17：30，接到甲方报障后应在2小时内到场维护;一般故障，应在24小时内修复，重大故障应在3天内修复;若因需要订购维修备件而不能在此时限内修复时，乙方必须及时与甲方协商落实完成。

    四、乙方为甲方的办公设备提供零配件和消耗品的报价及其它方面的咨询，如甲方从乙方

    处购买配件和消耗品，甲方可享受乙方提供的优惠价格。

    五、保养周期：

    乙方在每个月第四周的星期二或三到现场进行维护，并做好服务登记(乙方在维护过程中需有甲方人员陪同);乙方若未能按协议规定的服务周期提供保养服务，甲方可向乙方上级部门进行投诉。

    六、乙方在履行合同过程中，知悉甲方的一切商业秘密，无论是在本合同期限内还是合同

    终止后，均应保密。

    七、服务费与付款方式：

    1、甲方每月支付乙方保养费人民币￥300.00，包括交通费和劳务费用，但不

    包括耗材和零配件的费用;如更换零配件，需由甲方同意并确认后，费用由甲方支付。

    2、乙方在协议签订后3天内将全年保养费的50%支付给甲方，维修年度到期前10天内将余款付清。

    八、本协议未尽事宜或协议期限内发生异议，双方应本着友好原则协商解决。

    九、本协议有效期为壹年，自协议盖章之日起生效。

    十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，经双方盖章后生效。

    附件：代维办公设备清单

    甲方：乙方：

    盖章：盖章：

    代表人(签名)：代表人(签名)：

    日期：x年x月x日日期：x年x月x日

    简单实用的维修合同协议书【篇4】

    甲方为确保监控系统设备正常使用，委托乙方负责现有监控系统及周边设备的维修与保养，经双方友好协商特签订如下维护合约：

    一、合同期限:

    合同期限自____年____月____日至____年____月____日止，合同期满后，双方可选择续约或自然解除合约：

    二、服务内容

    监控系统及周边设备定期保养、故障排除

    三、服务要求

    1、乙方为保障甲方监控系统的正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。

    2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内（特殊情况除外）赶到甲方公司尽快排除故障；

    3、当甲方系统故障需要更换时，乙方应以最低市场价提供配置，并负责安装；甲方亦可按照乙方提供的技术要求自行购买配件，乙方应提供免费安装调试。

    4、乙方向甲方提供的配件，乙方将保修一年。（如有特别注明，则另行协商）。

    5、乙方在合同期间内，定期（每月最少提供两次）上门进行保养维护及优化作业

    6、乙方做好相应工作后应有相关记录回执，双方签字确认，作为结算费用的依据。

    7、若合同以外通知的特殊作业（如搬家网络重布等）等由乙方另行报价。

    四、维护费用：

    甲方监控系统需维护项目有：监控主机（dvr）____台，摄像机（半球）____支，其他配件与摄像头数目成正比。

    综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，乙方每月向甲方收取维护费____。

    五、支付方式：

    维护费乙方按____方式收取，周期为____个月

    六、双方责任

    （1）甲方责任

    1、硬件或软件发生故障时，甲方应及时通知对方，并提供相关故障现象等信息，以便乙方能迅速分析与处理故障；

    2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由第三方介入本合同内的服务；

    3、乙方在为甲方软、硬件维护的过程当中，如碰到软、硬件（保修期外或保修范围外）寿命终止或无法维修时，甲方需出资购买新件；

    4、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务；

    5、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告之乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲方损失的数据或设备进行维修或恢复；如是由于乙方的原因造成甲方设备或数据损坏应由乙方负责维修或恢复，所需费用由乙方承担。

    6、甲方必须优先考虑在乙方购买监控系统同边耗材，以保证乙方之利益及避免出现相互推卸责任现象。

    （2）乙方责任

    1、乙方在维护过程中为甲方的商业数据保密，不可泄露第三方知道；

    2、乙方有义务对甲方提供技术咨询，积极协助甲方定购办公所需日常易耗品及维修配件等，提供硬件市场行情指导报价，为甲方提供最优惠的新产品；

    3、乙方在维护过程中需满足甲方的正当要求，保障监控系统及其他相关设备的正常运行。

    七、其他事项

    本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本合同承担全部相关责任。

    甲方：______________ 乙方：______________

    经办人：______________ 经办人：______________

    联系电话：______________ 联系电话：______________

    ____年____月____日 ____年____月____日

    简单实用的维修合同协议书【篇5】

    甲方：

    乙方：

    毛家港镇农村公路路面维修工程，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。通过公开招标，甲方对乙方的施工能力、施工业绩、施

    工信誉审核，符合农村公路维修施工条件。甲方将 的路面维修工程承包给乙方施工，工程施工事项甲乙双方协商达成一致，订立本合同。

    一、工程量

    地点： 。

    二、工程内容

    1、工程承包范围：路面维修（路面结构为水泥混凝土路面）、残缺部分、清缝灌缝。

    2、在施工中所需的一切人力、物力、机械及其一切直接或间接的设施，均由乙方负责。

    三、承包方式

    1、本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。

    2、工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳。

    3、工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。路面清缝灌缝按长度计算。

    四、甲方的义务和责任

    1、甲方负责施工前的施工放样、全程监督乙方施工。

    2、协调处理好各村公路维修施工的相关工作。

    3、甲方有权对不履行合同的施工单位中途终止合同。

    4、依照约定支付乙方工程款。

    五、乙方的义务和责任

    1、服从甲方施工管理，严格按照甲方施工前的放样标准施工。

    2、固定专业技术人员，负责现场施工、管理、确保安全施工，如发生安全事故一切责任由乙方负责。

    3、认真组织管理好施工机械，确保工程质量、进度。

    4、实施和完成本合同工程及其缺陷修复中的一切施工作业。

    六、质量要求

    严格按照施工程序施工，确保维修路面二年内不得损坏。

    七、工程开工和完工

    本工程于20xx年 月 日至 月 日完工。

    八、工程款结算方式

    本工程实行单价承包。合同单价为水泥混凝土，路面面层 元/平方米，清缝、灌缝 元/米。后期养生 元，工程开工后，甲方先期支付30%工程预付款，待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后，甲方支付全部工程款项。

    九、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，存档一份。

    甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

    代表（签字）： 代表（签字）：

    年 月 日

    简单实用的维修合同协议书【篇6】

    托修方(甲方):________________

    承修方(乙方):________________

    根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就汽车维修事宜达成协议如下:

    第一条 维修车辆

    1.车牌号 2.发动机号 3.颜 色 4.车型 5.vin代码/车 架 号 6.行公里数

    第二条 维修类别与项目

    乙方应当对承修车辆进行维修前诊断检验，提出需要维修的类别和项目，填写《车辆维修前诊断检验单》。甲方确认后在该《车辆维修前诊断检验单》上签字。

    第三条 维修配件材料

    1.乙方提供维修配件材料的，应当如实填写材料清单，分别标明原厂配件、副厂配件或者修复配件，明码标价，并保证质量。

    2.乙方在维修中换下配件、总成等，交由甲方自行处理。

    第四条 维修价格

    1.甲方同意乙方按照公示的工时单价______元/工时、材料进销差价率_____%进行计价。

    2.结算工时定额执行标准:汽车制造企业提供 □ 市交通管理局制定 □。

    3.维修预算费用:______元，大写:__________________。其中:工时费______元，大写:__________________;材料费______元，大写:__________________。

    4.维修费用高于或低于维修预算费用的_____%时，由双方协商解决，否则按照实际发生的维修费用结算。

    第五条 车辆交接

    乙方接收待修车辆时，甲方应当自行取走车内可移动物品。车上附件、设备等填入《车辆维修前诊断检验单》的，乙方在竣工交车前对其及承修车辆负有保管责任。

    第六条 质量标准

    1.质量标准执行:国家标准 □ 行业标准 □ 地方标准 □ 制造企业维修手册等有关资料的要求 □。

    2.质量保证期按照下列第______项执行。

    (1)按照交通部《机动车维修管理规定》第三十七条规定执行:整车或总成修理的质量保证期为车辆行驶XX0公里或者100日;二级维护的质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日;一级维护、小修、专项修理的质量保证期为车辆行驶XX公里或者10日。

    (2)按照乙方承诺(不低于交通部规定)的“车辆行驶______公里或______日”执行。

    3.质量保证期，从维修竣工后，由甲方验收取车的当日起计算;因维修质量问题返修的，其返修的作业项目，从返修竣工后，由甲方验收取车的当日起重新计算。行驶里程和日期指标，以先达到者为准。

    第七条 竣工验收

    1.竣工交付日期为______年______月______日前，交付地点为__________________。

    2.维修竣工质量检验合格的，对二级维护(含)以上的车辆，乙方应当由维修质量检验人员签发全国统一样式的机动车维修竣工出厂合格证;对二级维护以下的车辆，乙方应当发给维修合格证明(含结算清单)。乙方未签发或者发给的，甲方有权拒付费用。

    第八条 结算

    1.车辆维修竣工后，乙方应当向甲方出具法定的结算票据，并附桂林市运输管理处监制的《桂林市机动车维修结算清单》，工时费和材料费应当分项列明。乙方未出具法定结算票据及结算清单的，甲方有权拒付费用。

    2.付款方式:现金 □ 转账 □ 其他 ____________□。

    3.付款期限:__________________。

    简单实用的维修合同协议书【篇7】

    甲方(以下简称甲方)：

    乙方(以下简称乙方)：

    经甲、乙双方协商一致，甲方将穆棱市八面通镇温馨家园小区住宅楼北楼下水管道维修工程承包给乙方，具体事宜如下：

    一、工程范围：甲方小区住宅楼北楼污水管道维修。

    二、承包方式：甲方以包工包料形式承包给乙方。

    三、工程要求：乙方负责甲方小区北楼住宅楼1-5单元所有坏损污水管道的维修，保证各单元污水总管道与院内过水井通畅;疏通院内属于北楼的各过水井，保证过水井之间通畅;排除北楼地沟内淤堵的污物，维修地沟内坏损并影响排污的管道。乙方负责沟渠开挖，购买工程所有材料，保证材料质量，工程完工后所有开挖地面回填完整。

    四、以上工程总计价款20xx元，工程结束验收合格后，由甲方一次性支付乙方。

    五、工程总工期 2 天，从20xx年10月7日至20xx年10月8日，乙方须保证按期完工。

    六、其他要求：乙方在施工期间须文明施工，设臵安全 设施，因施工发生的一切安全事故责任由乙方负责。

    七、工程质量保修期1年，保修期间因工程质量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等问题，乙方负责无条件免费维修。

    八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

    九、本合同从签订之日起生效。

    甲方：签章：日期：

    乙方: 签章： 日期

    标签：合同样本

    简单实用的维修合同协议书【篇8】

    甲方：

    乙方：

    甲方考虑到乙方所拥有的维修实力和服务水平，甲方自愿在乙方定点维修其在附表中所列车辆。

    乙方考虑到甲方为固定客户，愿为甲方提供优惠服务。

    为规范双方行业并保持彼此良好的合作关系，在自愿、公平、平等的基础上，经甲乙双方协商一致，共同订立协议如下：

    一、甲方车辆在乙方定点维修期间，乙方向甲方提供以下优惠

    1．修理工时费优惠10%。

    2．享有配件优先使用权。

    二、车辆送修

    1．甲方车辆到乙方维修时，需持有甲方负责人签字或盖章的车辆维修通知单，乙方见单后方可按此协议维修车辆。

    2．甲方车辆维修通知单上须注明送修项目和经办司机姓名。

    三、维修项目

    1．维修项目由甲方在车辆维修通知单上注明，车辆维修单位领导批准，并加盖报修单位和财政局公章。

    2．乙方在维修过程中如发现其他故障需要增加维修项目时，乙方应及时通知甲方，甲方派人查验认可后，由乙方维修。

    3．在维修过程中，甲方司机对进行必要维修项目的签字视同甲方认可。

    4．乙方维修完车辆后，须把与本次维修有关的工时费，配件费等详细明细签字或盖章后一联交于甲方司机。

    5．未按规定手续进行维修的或甲方司机未经同意私自维修的，甲方不承担任何费用。

    四、结算方式

    维修费累计达5000元以上或每三个月时，乙方执配件明细表和维修报告单与甲方结算一次。因甲方原因逾期不结算，按同期银行存款利率计收利息。

    五、合同日期：自 20xx年 1月 1日起至 20xx 年 12月 31日为止，合同期为一年。

    六、本合同一式两份双方各执一份，签字盖章后生效。

    七、未尽事宜，双方协商决定。

    甲方：尚义县财政局 乙方：上海大众汽车张家口

    维修服务有限公司

    代表签字： 代表签字：

    电话号码： 电话号码：

    单位地址： 单位地址：

    简单实用的维修合同协议书【篇9】

    维修养护工程名称：

    合同编号：_________

    发包人：_________

    承包人：_________

    依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_________元。

    一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。

    二、本合同的组成文件及解释顺序为：

    1．合同（包括补充合同和协议）

    2．中标通知书

    3．招标文件

    4．专用合同条款

    5．通用合同条款

    6．技术条款

    7．组成合同的其它文件。

    上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。

    三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。

    四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。

    五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

    六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本_________份，其中：发包人_________份，承包人_________份。

    发包人（公章）：_________承包人（公章）：_________

    法定代表人（签章）：_________法定代表人（签章）：_________

    委托代理人：_________委托代理人：_________

    电话：_________电话：_________

    传真：_________传真：_________

    地址：_________地址：_________

    邮政编码：_________邮政编码：_________

    开户银行：_________开户银行：_________

    帐号：_________帐号：_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    签订地点：_________签订地点：_________

    附件：

    通用合同条款

    1．词语涵义及合同文件

    第1条词语涵义。除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义。

    1．1发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

    1．2承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。

    1．3发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。

    1．4承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。

    1．5合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。

    1．6投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。

    1．7中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。

    1．8工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。

    1．9合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。

    1．10费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。

    1．11承包期：指承包工程维修养护工作的历时。

    1．12天：指日历天。

    1．13书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。

    1．14不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。

    第2条合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

    2．1合同（包括补充合同或协议）。

    2．2中标通知书

    2．3招标文件

    2．4专用合同条款。

    2．5通用合同条款。

    2．6技术条款。

    2．7组成合同的其它文件。

    第3条合同使用的语言文字和适用法律。

    3．1本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。

    3．2本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。

    3．3施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。

    第4条联络。本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点，办理签收手续。

    2．双方主要义务和责任

    第5条发包人主要义务和责任。

    5．1按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。

    5．2按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。

    5．3按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。

    5．4按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。

    5．5按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。

    5．6按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。

    第6条承包人主要义务和责任。

    6．1在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。

    6．2按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。

    6．3遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。

    6．4自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承担一切费用。

    6．5负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担一切费用。

    6．6在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。

    6．7按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。

    6．8按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。

    第7条发包人代表。发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。

    第8条承包人代表。承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。

    3．工作进度

    第9条实施计划。承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。

    第10条延误开工。发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。

    第11条暂停工作。发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。

    当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

    第12条单项维修工作工期延误。发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任。

    12．1增加合同中任何单项项目的工作内容。

    12．2增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。

    12．3改变合同中任何一项工作的标准或性质。

    12．4合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。

    12．5不可抗力：承包人在以上情况发生后2天内，就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复，承包人即可视为报告已被确认。非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。

    第13条单项维修养护工作工期提前。某项工作如需要提前完工，双方协商一致后签订提前完工协议，完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划，发包人应在2天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下主要内容：

    13．1提前的时间。

    13．2承包人采取的赶工措施。

    13．3发包人为赶工提供的条件。

    13．4赶工费用和奖金。

    4．质量与检验

    第14条质量管理。承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告，报送发包人审批。

    第15条检查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检查，详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。

    以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。

    以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行，检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。

    第16条质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。

    因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由承包人承担违约责任。

    因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工的费用。

    双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定的部门裁定，发生的一切费用由责任方承担。

    5．合同价款与支付

    第17条合同价格调整

    合同价格在合同书签订后，任何一方不得擅自改变。在发生下列情况之一时可作调整。

    17．1发包人确认的变更。

    17．2专用合同条款约定的其他增减和调整。

    承包人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核，批准后通知承包人。

    第18条月维修养护付款申请报告的核实确认

    承包人按专用合同条款约定的时间，向发包人提交月维修养护付款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款，若月维修养护付款申请报告需要修改，承包人应按发包人的指示进行修改，重新提交月维修养护付款申请报告。发包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。

    第19条维修养护款支付

    发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度，直至停止工作，发包人承担违约责任。

    若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议，发包人可延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。

    第20条维修养护款结算

    维修养护工作检查验收合格后，承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间内办理结算。

    6．变更

    第21条变更

    21．1变更的范围和内容：

    （1）取消合同中任何一项工作。

    （2）改变合同中任何一项工作的标准和性质。

    （3）改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。

    21．2变更的程序和指示：

    （1）承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行，若不同意变更，应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包人，则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。

    （2）没有发包人的指示，承包人不得擅自进行变更。

    第22条确定变更价款和工期。做出第21条规定的变更后，如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动，影响了其原定维修养护费用时，应在双方协商的时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决定；除此之外，不予调整合同价款。

    因承包人违约必须作出的变更，因而增加的费用和工期延误，责任由承包人承担。

    7．验收

    第23条验收

    合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。

    23．1阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后，承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告（附验收资料），发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。

    23．2合同期满验收

    合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告（附验收资料）。发包人应在收到承包人提交的.验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收合格由发包人签署验收证书，颁发给承包人。

    8．争议、违约和索赔

    第24条争议的解决。发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉讼的，可按专用合同条款的约定，采用以下的方式解决：

    24．1提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能接受，或由于一方原因使调解结果无法执行，任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。

    24．2签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。

    发生争议后，任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按

    合同约定进行的工作，双方都应继续履行合同。

    第25条违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停维修养护工作，直至解除合同，发包人应承担违约责任，支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。

    承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为，发包人对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付维修养护款，直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用，并按合同规定支付违约金，并赔偿因违约给发包人造成的损失。

    除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

    因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前7天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

    第26条索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：

    26．1索赔事件发生后7天内，向发包人提交索赔的申请报告。

    26．2索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。

    26．3发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核，并做出决定，发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复，应视为批准。

    9．其他

    第27条安全施工。承包人应按合同规定，认真做好施工安全工作。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定，检查、监督上述工作的实施，对承包人故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工整改。承包人按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

    发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门。同时按国家有关规定处理。

    第28条专利技术和合理化建议。发包人要求承包人采用专利技术时，须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、试验等费用。承包人提出使用专利技术时，须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承担有关费用的约定后承包人才能实施。

    承包人提出合理化建议涉及到的变更，应以书面形式提交发包人，若建议被采纳，需由发包人发出变更指示后方可实施。

    第29条不可抗力。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人通报情况，按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供必要条件。

    因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担。

    30．1工程本身的损害由发包人承担。

    30．2人员伤亡由其所属方负责，并承担相应费用。

    30．3造成承包人设备、机械的损坏等损失，由承包人承担。

    30．4所需清理修复工作的费用由发包人承担。

    第30条合同的生效与终止。本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满，维修养护工作终止，未完承包工作内容按专用条款约定的方式处理后，并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时，合同自然终止。

    简单实用的维修合同协议书【篇10】

    甲方：______________

    乙方：______________

    甲方拟对教学楼、校园、教室、楼道等版面进行安装及校园花池路道等进行维修。

    根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》的有关规定，结合本工程具体情况，为了确保用材及施工质量，经双方协商同意签订本合同：

    一、维修改造项目：

    教学楼、校园、教室、楼道等版面进行安装及校园花池路道等进行维修。

    二、施工方式：甲方采取包工包料的方式委托乙方具体负责组织施工,并由乙方负责施工的安全，若发生施工造成的安全事故，责任一律由乙方负责。

    三、双方责任：

    ①甲方负责为乙方安装施工过程中提供一定的便利。

    ②甲方有责任按照双方预约监督催促施工质量和时间。

    四、质量要求：

    1、乙方明确自己有与承揽建设工程相应的建筑资质，而且明确其施工人员也具有相应的执业资格和资历，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

    2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。

    五、工程质量

    1、乙方按甲方提供的要求施工，若发现有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。

    2、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。

    六、面积工价：

    建筑材料、人工费按市场价据实计算。

    七、违约责任和争议的解决办法

    乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作;造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

    八、建筑工期：工程必须在________日内完工。

    九、合同的生效与终止。

    1、本合同一式三份，甲乙双方当事人各执一份。

    2、本合同自签订之日起生效。

    3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方支付工程款完毕后，该合同自动失效。

    七、其他。

    以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。

    甲方：__________________中学法人代表：______________

    乙方(手模)：______________身份证号：______________

    简单实用的维修合同协议书【篇11】

    -----------------------公司（以下简称“甲方”）与--------------------------（以下简称“乙方”）在平等自愿的基础上，经过双方友好协商，就-------年------月至---月份甲方在开发区大坪山港区所辖区域所有设备的维修等事宜达成如下协议，要求双方共同遵守：

    一．合同工作内容及范围：

    1．协议范围：

    甲方所辖所有设备。

    2．工作内容：

    甲方所辖所有设备的日常点检、维护保养、调试、操作、突发故障维修、仪表调校、设备改造等工作。

    甲方所辖区域内建筑物、护油堤、管架、栈桥、通廊、护栏、工作场地、路面、草坪等附属设施的维护工作。

    3．补充说明：甲方若在合同期内增加设备，仍属本合同范围。

    二．工作标准：

    1．保证所辖设备完好率95℅。

    2．保证所辖区域内附属设施完好率100℅。

    三．甲方的权利和义务：

    1．甲方负责乙方工作安排和考勤，负责乙方人员的绩效考核，并根据考核结果支付劳务费。

    2．甲方有义务对乙方工作人员进行必要的入库作业安全教育。

    3．甲方承担委托设备的备品备件、损坏件等物资采购的费用。

    4．甲方承担委托设备在维修协议期内的各种改造费用。

    5．甲方负责所辖设备中的车辆、油罐、压力容器、安全阀门、计量仪表等年检费用。

    6．甲方负责承建维修作业、备件存放的必备厂房。

    7．甲方负责备品备件的采购及库存管理，并保证购品的出库及时性、可用性。

    8．甲方有权审批乙方提出的检修计划、物资采购计划及乙方提出的大、中维修和设备改造方案。

    9．甲方有权根据设备使用情况随时检查乙方的设备点检、维修、保养记录；组织包括乙方在内的设备联合检查，并对乙方工作提出监督、忠告、表彰、处理。

    10．甲方有权随时检查乙方工作人员的资质证件，制止任何违章作业行为及方案执行。

    11．甲方有权责令乙方对所辖设备设施的突发故障进行即时检修，并对乙方人员可能出现的违章或失职行为作出处罚。

    12．甲方有权视情节轻重处罚或辞退乙方不称职的员工，乙方不得无故拒绝。

    13．甲方承担由于必备物资采购不及时导致影响生产所带来的相关责任。

    14．甲方有义务及时支付本协议规定的费用。

    四．乙方的权利和义务：

    1．乙方有责任教育自己员工认真遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。如乙方员工在合同期内因违反国家法律法规和甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，将由乙方进行赔偿。

    2．乙方提供的维修人员应具备良好的的职业道德。

    3．乙方提供的维修人员应具备与委托设备相付的维修技能。

    4．乙方提供的维修人员，如电工、电气焊工、仪表工等特殊工种，应具有国家相关部门颁发的、有效的证件；并做到持证上岗。

    5．乙方有义务根据设备的实际使用情况，对相关的设备管理提出修改建议，协助甲方主管人员进一步完善其设备管理制度。

    6．乙方有权参与并协助甲方制定大中维修和工艺设备改造计划及方案，但必须在得到甲方批准后方可执行。

    7．乙方负责提供维修人员的维修工具；包括电焊、气割、切割、钻床等基本维修设施。

    8．对甲方提供给乙方使用的维修工具，如乙方人员在使用过程中出现损坏丢失，将由乙方负责进行赔偿。

    9．乙方须承担因所派人员工作失误（技能欠缺、维修迟缓或误操作所引起事故扩大）对甲方造成的经济损失。

    10．乙方有权制止甲方人员在生产作业过程中有可能损坏设备的任何违章作业行为；并及时上报甲方设备主管

    11．为保证设备及人身安全，乙方有权拒绝安装使用甲方采购的不合格备件。

    12．乙方维修人员必须按要求填写设备运行和维修保养记录；认真执行甲方的设备管理制度。

    13．乙方有义务参加甲方组织的设备联合检查，并对存在的问题进行及时处理。

    14．乙方负责提供所属维修人员劳动保护用具的发放。

    15．乙方提供所属维修人员资质证件年审费用，安全教育培训工作。

    16乙方提供所属维修人员食住、交通和通讯工具的配备。

    17乙方须向甲方提供所派维修人员详细个人信息资料。

    18从合同生效日起，乙方须按照甲方要求及时提供完成协议工作所需全部的人员，以完成协议中的各项工作，保证甲方设备24小时正常运转。

    19乙方所有工作不得分包其他单位和个人，一经发现，甲方有权终止合同。

    20．乙方有权要求甲方及时支付协议中的规定的费用。

    21．乙方为甲方进行现场巡检、维修和进入现场工作中所有的安全事宜包括伤亡事故均由乙方自负，甲方不承担任何责任，同时由于乙方采取的安全措施不当，给甲方造成经济损失，应由乙方负责赔偿。

    22．乙方如维修中使用外委劳务，应自行办理各种劳务使用手续。

    23乙方应设专职安全员，加强人员安全教育，监督检查维修过程中的各项安全事宜。进入车间和现场应保证不携带任何火种和易燃易爆物品，对于焊接动火必须办理动火票、设监火人并配备必要的灭火器，戴安全帽，登高系全带，穿静电鞋，作业平台必须要有安全扶手，并配制必要的安全网，以确保维修工作的安全。

    五．合同费用：

    1．本合同总价-----------万元/年，费用包括乙方工作涉及到的劳务费、管理费、工具费、老保费、所有税费、各种保险、安全费用、技能和职业资格证审验费用、利润、食宿费、通勤费、服装费、加班费、饮用水、办公费、车辆费、耗材费及合同明示或涉及到的所有风险、责任、义务等费用。

    2．本合同签订后乙方须向甲方提交人民币-------万元的履约保证金或履约银行保函（无条件不可撤销银行保函），履约保证期限为合同期满后1个月。

    六．费用支付方法：

    甲方每月20日（国家法定日顺延）以支票形式支付乙方上月劳务费。费用-------万元人民币。具体支付手续按照双方财务规定执行。

    七.违约责任和争议解决：

    1．甲乙双方必须认真履行本协议下的权利和义务，否则，构成违约，由违约方承担违约责任，即向对方赔偿因违约行为所造成一切直接的和间接的及不可预见的损失。如双方均有过失，将按过失程度分别承担责任。

    2．如由甲方支付不及时，从逾期之日起，按欠付金额的万分之五向乙方支付滞纳金。如乙方不能及时进行设备检查和维修保养，甲方将从费用中扣罚所采用的措施费用。

    3．如因违约等事宜发生争议，双方协商解决。

    本协议一式4份，双方各执2份。自协议签订之日起生效。如有未尽事宜，甲乙双方另行协商后，作出补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

    甲方：乙方：------

    代表签字：代表签字：

    （盖章）（盖章）

    日期：---------年月日日期：---------年月日

    简单实用的维修合同协议书【篇12】

    甲方：

    乙方：

    甲方共有小车 台，经甲乙双方协议，甲方同意将本单位 台小车委托给乙方修理，为规范甲乙双方行为，签订合同如下：

    第一条 甲方同意乙方为岳阳市药品食品监督管理局车辆定点维修单位。

    第二条 乙方服务范围：车辆大修，各级维护，小修，车辆年检和其他有关汽车维修的服务项目。

    第三条 维修车辆送修和移交手续

    乙方凭甲方车管领导安排，承接车辆维修业务，乙方维修车辆结束后，须提供打印《定点维修结算清单》交送修单位审核。

    第四条 维修时间：汽车小修，一，二级保养做到24小时出厂，发动机三级保养48小时出厂;发动机大修4天出厂;汽车全车大修车辆按约定时间出厂，每推迟一天交车，由乙方承担违约赔偿300元。

    第五条 维修服务：乙方实行24小时服务(含节假日),车辆随到随修,乙方上路抢修施救车辆,市内免收施救费用。

    第六条 质量保证：本厂对车辆维修质量实行三包(包退，包换，包赔)，质量标准严格按照《湖南省汽车维修行业质量标准》执行。汽车大修车辆保修5万公里或壹年，发动机三级保养保修壹万公里，因维修质量和配件问题所引发的车辆损失，交通事故损失全部由乙方负责。

    第七条 甲方的权利与义务：

    1、鉴于甲乙双方所建立的长期合作关系，甲方有权要求乙方优先维修甲方修的车辆。

    2、对已完工车辆，如发现不合格或与"送修单"不符，甲方有权要求乙方无偿返工，直至符合要求为止。

    3、甲方应当按照合同约定与乙方结算车辆维修费用。

    第八条 乙方的权利与义务：

    乙方有权要求甲方按时结清车辆维修费用;

    乙方优先为甲方的送修车辆提供维修服务;

    乙方不得将本合同约定义务转让给任何第三方;

    乙方应当按照"送修单"规定的时间完成维修工作;

    乙方应当保证送修车辆安全;

    乙方应当保证维修质量;

    乙方保证所有配件是符合国家质量标准的全新原厂配件，不得以次充好或随意更换汽车配件;

    第九条 结算方式：每季度结算一次。乙方应当向甲方出具当期每次维修的结算单。

    第十条 合同有效期：

    本合同有效期限为 年，自本合同签订之日起至 年 月 日止。

    第十一条 争议及解决方式

    如双方在履行本合同时发生纠纷，应尽量协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

    第十二条 本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同样的法律效力。

    第十三条 合同壹式四份，甲、乙双方各持贰份，盖章签字生效。

    甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

    甲方代表： 乙方代表：

    签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

    简单实用的维修合同协议书【篇13】

    甲方：龙岩山水测绘有限公司

    乙方：龙岩市新罗区诚森电脑有限公司

    甲、乙双方本着互利互惠的原则，就甲方单位计算机的维护服务问题，经充分协商，决定订立本协议

    一、合作的内容

    甲方自愿将本单位的计算机交给乙方维护，具体配置见配置清单。乙方提供上门服务。合同期为____年。甲方共有计算机_____台给乙方维护，共需要维护费用￥______元(RMB)/年;在合同期内，甲方如果新增电脑，维护费用另议。该款项自合同签署后，甲方每(季度)付清商议服务款项给乙方。按(每)季度付_____元《包年》。

    二、上门服务项目

    服务项目描述

    1.电脑各类故障检修 无法启动，不能进入系统，运行速度减慢，常死机，电子邮件设置等，操作系统重装

    2.各类外设维护 Modem、路由器、打印机、扫描仪

    3.系统软件安装WINXP、WIN7等

    4.工具软件安装及维护 Office20xx、Acdsee、金山词霸等市面常用软件

    5.增加及更换电脑板卡及部件 CPU、主板、内存、显卡、声卡、电源

    6.电脑升级 给客户最佳的升级方案，用最少的花费做到最好的性能

    7.各类硬件驱动程序安装 各类显卡、声卡、Modem

    8.查杀电脑病毒 各类电脑病毒(分区病毒、文件病毒、邮件病毒)查杀

    9.数据备份、光盘或硬盘备份(所需的备份介质由客户提供)

    10.各类网络维护安装 网络设备安装、设置、检测，网络服务器维护(大规模的网络变动， 费用另计)

    三 、硬件维护的范围：电脑各类硬件维护及故障检测。

    1.服务费不包含电脑部件(如显示器、光驱、网络线及板卡等)修理费用，甲方可委托乙方送修，部件修好后，乙方将为甲方送回及安装，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。

    2.甲方所需增加或更换的电脑部件，甲方可委托乙方代购，不另收服务费，保修期由厂家提供。

    3.甲方需购买的所有电脑配件和电脑耗材，乙方在同等条件下有优先采购权。

    4.甲方损坏的电脑部件仍在厂家保修期内，乙方免费送至厂家保修或更换，但甲方必须提供厂家的详细地址、联络方式和电脑部件的保修书，乙方不保证成功及所需时间。厂家在城区内不加收服务费，在城区外需加收相应的服务费时。

    5.甲方损坏的电脑部件不在厂家保修期内，乙方可为甲方修理，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。如果修理时间超过五个工作日(不包括报价等待的时间)，乙方可以提供替用配件(外设和显示器除外)给甲方免费使用至部件修理完成。但甲方损坏的电脑部件

    不修理或不是由乙方维修的情况，不在此列。

    6.所有品牌电脑(如联想，华硕、HP等)及外设(打印机、扫描仪等)，如果未过保修期，乙方只提供软件及检测服务(不开机箱)，若检测结果是硬件损坏则只能由相应的代理商代维，若代理商要求送修则乙方提供将整机送修服务，代理商在城区内不另收服务费，在城区外需加收相应的服务费。

    四、软件维护范围：电脑各类系统软件、工具应用软件安装维护。

    乙方在维护甲方电脑时，为其安装的任何软件，版权均由甲方负责，乙方不提供任何软件的版权。甲方如需安装正版软件可以委托乙方代购。如甲方需要查杀电脑病毒服务，必须安装正版的杀毒软件。在保证甲方用户正常功能和保护数据的前提下，乙方工程师有权决定解决问题的方案。

    五、服务响应时间

    甲方报障时请预约时间，承诺从报障时计2小时内安排工程师上门，如果甲方离市区超过6千米，响应时间为5小时，具体时间由甲方和乙方约定。上门前乙方进行电话确认。乙方工作时间9:00-19:30，如甲方要求加急服务或晚间服务，则甲方需支付的士费用。下列情况，甲方可以将主机交给上门工程师搬回乙方维护，承诺在48小时内预约送回：

    六、乙方承诺严格遵守国家关于私隐方面的所有法律法规，绝对保密任何有关甲方的资料。

    非乙方过错.在维修过程中因硬件老化等原因形成的损坏乙方不承担责任;如果因为乙方的原因造成硬件损坏，甲乙双方协商赔偿金额，以该硬件折旧价格为协商基准。但乙方不承担由于维修造成的间接损失，包括甲方重要的数据、资料丢失等。甲方应当自行备份数据、资料。乙方可以为甲方代做备份，但不对备份甲方资料、数据的完整性承担责任。本公司对所做的服务承担有限责任，不承担由服务引起的间接损失。

    七、甲方单位的电脑如果不是全部由乙方维护，则乙方只负责协议商定的电脑。

    在协议签订后，乙方有权记录电脑的特征(如编号等)和在电脑上做标记用以识别电脑，在确认甲方电脑的型号和编号以后，甲方电脑管理者签字确认。

    八、乙方工作需要甲方的配合的情况乙方工程师在甲方计算机进行维护时，甲方应尽可能配合工作，如提供计算机的驱动程序(在有的情况下)，乙方工程师需要现场查阅网上资料时，在不涉及甲方网络安全和其它特殊考虑的前提下， 甲方应当配合。在做重大的改动(如重装操作系统)时，乙方工程师会询问甲方有无重要的数据需要备份，甲方应当主动配合。

    九、合同的解除

    自_____年____月____日至_____年____月_____日止，合同到期自行解除。如果甲方续签合同，则另签合同。乙方工程师与甲方发生剧烈冲突，经双方协商难以调解的，甲方可以要求解除和约，但甲方必须付清已经服务的次数所需的费用。

    十、此协议未尽事宜，由双方协商解决。

    此协议一式两份，双方各执一份。此协议自双方签字盖章之日起生效。

    甲 方：

    乙 方：

    负 责 人：

    负 责 人：

    单位盖章：

    单位盖章：

    年 月 日

    简单实用的维修合同协议书【篇14】

    甲方： （以下简称甲方）

    乙方： （以下简称乙方）

    对乙方使用的工程机械，以定期保养检查，实施健康诊断服务，长期为乙方机械提供优惠的零件和维修，使乙方机器处于最佳运转状态，经甲乙双方协商一致达成如下协议，具体内容如下：

    1、 乙方用户基本信息：

    用户名称： ；联系地址： ；

    联 系 人： ；联系电话： 。

    机械信息：

    机型/机号： ；发动机型/机号： ；工作小时： ；

    2、 甲方提供的服务内容：

    （1）每隔250h或500h的终身免工时费定期保养服务；

    （2）在保养的同时，免工时费对车辆进行全面检测，排除现场可排除的故障；

    （3）每天/每周例行保养的指导和技术咨询；

    （4）提供专业、快捷的维修服务；

    （5）提供小松、山推等工厂的纯正配件；

    （6）在南京钢加购买的零件可免运费送货上门（大件除外）；

    （7）因甲方保养或维修不当所引起的机械故障由甲方承担；

    （8）甲方在接到乙方报修电话后24小时内出发，承诺以最快的速度到达现场。

    3、 乙方需履行的义务：

    （1）凡享受以上优惠服务条件的乙方，需在南京钢加零件供应中心或所属服务网点购买配件。

    （2）乙方在南京钢加零件供应中心或服务网点购买配件时，需索要正规发票。甲方将依据提供的正规发票实施相关的质量保证。

    4、 保证期外维修的收费规定：

    （1）对乙方使用的机械在超出产品保证期时发生的故障，如需甲方维修时,乙方需支付给甲方适当的工时费和里程费;

    （2）工时收费标准为：按维修的标准工时收取费用，单价工时费以80.00元/小时计算；

    （3）里程收费标准为：按来回公里数向乙方收取，单价里程以2.00元/公里。

    5、 收费方式及质量保证：按每次发生的费用合计金额当次收取，乙方有权要求甲方在提供正规发票后支付费用。乙方可凭发票享受修理的保证期三个月，零件可享受六个月的保证期。

    6、 乙方在合同期限内必须从南京钢加零件供应中心或所属服务网点购买配件购买零配件，否则甲方有权终止合同；

    7、 本合同自甲乙双方签字后生效，有效期为乙方使用的机械年限，如甲乙双方任意一方提出终止合同时，本合同自动作废；

    8、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

    甲方代表签字： 乙方代表签字：

    年 月 日 年 月 日

    甲方：xx市xx区招商局驻xxx办事处

    乙方：xxxxxx投资咨询有限公司

    为发展区域经济、更有效地实施招商引资计划，促进浙江与XX市XX区经济合作，甲乙双方经充分协商，就甲方委托乙方全权代理招商业务事宜达成以下协议：

    一、甲方责任与义务：

    1、甲方负责提供当地的投资环境、基本情况、优惠政策等有关文字、图片资料给乙方，并保证所提供资料的有效性。

    2、负责向乙方提供最新的招商引资项目资料，供乙方有针对性的选择及向外商推荐项目。

    3、承诺在乙方介绍的外商谈判中，若涉及其他项目，也属本协议管辖范围，按本协议经济条款执行。

    4、甲方心须保守乙方提供的信息、资料的秘密，未经乙方同意，不得向第三方扩散。

    5、甲方负责外方有关考察费用，并按协议要求支付乙方代理费用。

    二、乙方责任与义务：

    1、乙方根据甲方提供的资料，应及时向目标企业推荐项目，或将符合当地产业特点的企业投资信息传递给甲方，并负责做好甲方与企业的沟通和协调工作。

    2、应充分利用与投资企业交往多，接触直接的有利条件，积极介绍促成企业去当地考察项目、投资环境及项目洽谈。

    3、根据行业、区域的分布，安排人员走访企业，听取企业的反馈建议。

    4、邀请有意向企业和甲方负责人在台州进行小规模对话，现场由甲方代表解答企业投资疑问。

    5、安排有意向企业到上街实地考察，对考察后企业进行一对一跟踪落实。如果企业与甲方的合作项目超过10个以上，乙方可以组织在当地或台州举办对口项目洽谈及签约活动（费用另定）。

    三、经济条款：

    1、代理费用：每年的代理费用为人民币壹万伍千元，自协议签定后一周内付20%，余额在至少与企业达成一个项目合同后即付清。

    2、考察费：乙方安排经甲乙双方圴认可的投资客商赴当地考察，由甲方承担礼节性接待费用，其它费用由客商承担。

    3、佣金：本协议约定的招商引资项目代理佣金为引进资金的0.8%—6%(具体标准个案处理)。

    4、佣金的支付方式及时间：本着“不成功不收费”的原则，佣金的支付以引进资金到位后30日内付给乙方（佣金数额和付款方式个案处理）。若资金分批到位，可按到位资金数额按比例分批付给乙方。

    5、如果引进项目，按照“xxx招商引资优惠政策”进行奖励。

    四、附则：

    1、甲方若需乙方提供本协议之外的服务项目，双方可另定补充协议。

    2、在协议有效期内，若乙方尚未为甲方寻求合作意向的企业，则应退还50%的代理费给甲方。

    3、本协议自签订之日起一年，期满双方无异议可续延。

    4、本协议一式两份，双方各执一份，一经签订立即生效，若有争议，双方协商解决。

    5、本协议为甲、乙双方内部协议，对外不能作为授权委托使用。

    甲方（盖章）：xx市xx区招商局 乙方（盖章）：xxxxx投资咨询有限公司

    驻xxx办事处

    代表（签字） 代表（签字）

    一、什么是合同中的违约责任

    违约责任无疑是合同法中最重要的责任形式，性质上仍然属于法定责任。由于违约责任产生于当事人对有效合同的违反，故归之为基于合同的责任。中国《合同法》对违约责任的归责原则的规定，在现时学术界通说的是严格责任原则，体现在《合同法》第107条，该条对违约方承担责任没有规定以违约方的过错为要件。

    中国《合同法》规定的违约责任是严格的，违约者获罹责任容易，免除责任困难。因此，十分有必要归纳中国《合同法》所允许的违约免责原因。《合同法》规定的免责原因仅有第117条的不可抗力，意外原因和情势变更都没有成为合同法认可的免责原因。债权人过错当然是免责原因，但《合同法》并没有单独给予规定，在审判实践中，没有可资引用的独立条文，而是体现在各分则条款中。如买卖合同中的延迟受领，运输合同中的包装瑕疵，保管合同中的货物的自身瑕疵等等。因此，《合同法》中法定的免责原因应该是：不可抗力和债权人过错。除法定免责原因外，合同法允许当事人在合同中约定免责条款，这属于约定免责原因。约定的免责条款受到合同法的限制，规定在第39条、40条、53条，以避免当事人以约定免责条款为手段造成合同权利义务的重大失衡，尤其在格式条款中。

    二、合同上的补偿责任是指什么

    补偿责任是相对无效合同中的赔偿责任和合同生效后缔约责任的概括。这一类责任发生在合同有效的背景下，但责任的基础不是合同的约定，而是法律的规定，即对法定义务的违反。但由于以合同有效为背景，所以将之归入基于合同的责任类型。从逻辑上看，补偿责任是介于基于合同责任和基于合同法责任的中间地带。

    相对无效的合同，相对于绝对无效而言，受利益损失的当事人有撤消合同的权利，合同在撤消后归于无效，按无效合同处理。但当事人也有选择不撤消合同，让合同有效的权利。合同在不撤消的情况下，合同相对人对受损失的当事人所负的赔偿责任，即称之为补偿责任。只有承认相对无效合同中存在补偿责任，才能解决当事人不行使撤消权时的利益失衡问题，也才能完善合同法第54条规定的当事人“变更权”的内容。有主张相对无效的合同当事人不行使撤消权即无权要求补偿，这种观点不失为一种观点和主张，但是目前难以为审判实践所接受。

    补偿责任的另一种情形是合同生效后的缔约责任。缔约过失责任有广义和狭义之分，我国《合同法》第42条规定的缔约过失责任局限在合同订立的过程中，属于狭义的缔约过失，有学者称之为前合同责任。因此，缔约过程中一方当事人因过错导致他人受损失，如果合同不生效或不成立，可以按照合同法第42条规定处理；如果合同成立，受损当事人又选择合同有效，此种情形下的责任不属于合同法第42条规定的缔约过失责任，只能归入我们所主张的补偿责任类型。

    简单实用的维修合同协议书【篇15】

    学校围墙的增高、修补、粉水、喷砂施工合同书 经甲乙双方共同协商，达成以下协议，甲方将学校围墙的增高、修补、粉水、喷砂等施工项目交予乙方进行施工，订立施工合同，合同做如下条款，双方共同遵守合同条款。

    甲方：那曲地区第二中学

    乙方：四川省泸州市建设工程公司西藏分公司

    账号：

    开户行：拉萨市中行夺底路支行

    一、 乙方承包的工程内容：

    1、 南面围墙段（停车场东面起至乒乓球场段），普增高0.2m，局

    部地方增高0.8m，围墙上部为预制混凝土盖板，粉水与原粉水水面接至盖板处，粉水、喷砂为单面，只做院内墙面，不做外墙面。

    2、 西面围墙段：（按南面围墙至运动场厕所段），拆除原墙体200

    墙，改为300墙体，普增高0.6m，剔除原粉水破损处，重新做粉水，围墙上部为预制混凝土盖板，砂浆做帽。

    3、 北面围墙段（按西面围墙至网围栏段），普增高0.2m，围墙上

    部为预制混凝土盖板，粉水与原粉水水面接至盖板处，粉水、喷砂为单面，只做院内墙面，不做外墙面。

    4、 喷砂颜色为臧红和米黄色，加印藏式坨坨（色为白色），具体颜

    色由校方定。

    二、 工程质量

    因本工程为修补项目，原墙体根本不在一条线上，在外观上存在凸凹现象，因此要求基本上达到顺直，喷砂颜色一致、匀称、鲜明，达到合格要求。

    三、合同期限

    本工程定于20xx年6月16日开工，20xx年7月10日完工。

    四、合同价款：

    1、南面围墙每米单价为248元，248×270=66960.00元；

    2、西面围墙每米造价为360元，360×230=82800.00元；

    3、北面围墙每米造价为288元，288×103=29664.00元

    改围墙修补合同总造价为：179424.00元，维修工程中预算的各类面积和长度都按完工后实际的实际面积和长度为准。本合同价款包括公司管理费和国家税收。

    五、 付款方式：

    乙方开工一周后甲方需向乙方预付60000.00元的材料费，其他工程费用到完工后，甲方进行验收合格后根据测算的实际数额在一周内给予全额支付。

    六、 安全责任：

    1、 乙方在施工过程中，甲方有权进行监管；

    2、 乙方在施工期间发生的一切安全问题，有乙方自行承担，甲方

    无任何责任。

    七、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份合同具有同等的法

    律效力，签字后生效。

    甲方：那曲地区第二中学

    乙方：四川省泸州市建设工程公司西藏分公司

    账号：

    开户行：拉萨市中行夺底路支行

    年月 日

    简单实用的维修合同协议书【篇16】

    甲方:

    乙方:

    因我校教室门窗、玻璃窗已破烂不堪。根据上级领导有关要求，经学校校务工作会议研究决定利用今年暑假期间进行维修。为确保下学期学校工作能得到正常开展，经甲乙双方共同协商一致，甲方将“教室门窗、玻璃更换”维修工程承包给乙方，具体要求如下:

    1、此项工程所需经费共计人民币贰仟玖佰陆拾肆元(2964.00元)整。

    2、承包方式:包工包料。

    3、施工期限:在暑假期间必须完成。

    4、乙方必须严格按照甲方的要求采购材料做到保质量，不得偷工减料，不得弄虚作假等行为。

    5、付款方式:乙方施工竣工后，经甲方验收合格，方能全部付清上述维修经费。

    6、安全方面:乙方在施工期间，各自注意人身安全，否则一旦发生安全事故，甲方不负任何责任。

    7、本合同一式二份，双方各持一份，望共同遵守。

    8、本合同自20xx年7月15日起生效，直至20xx年8月15日止。

    甲乙双方共同签字并盖(章)手印:

    甲方: 乙方:

    jht868.com延伸阅读

    小区物业房屋维修合同协议书(16篇)


    日常生活中，只要是东西坏了我们都需要进行维修。维修是为保持或恢复产品正常功能状态而进行的技术活动。签订维修合同可以防范可能存在的风险。签订维修合同，一定要清楚明白合同中的隐含条件。值得推荐的维修合同有哪些？为此，合同范本网小编从网络上精心整理了《小区物业房屋维修合同协议书》，欢迎阅读，希望对你有帮助。

    小区物业房屋维修合同协议书 篇1

    甲方：泉州宇宏贸易有限公司（以下简称甲方）

    乙方：____________________ (以下简称乙方)

    甲乙双方根据《合同法》及有关规定，本着平等互利、真诚合作、共同发展的原则，为共同开拓市场，做好宇宏贸易有限公司在该区域所销售产品的售后服务工作，乙方在经销甲方产品的同时承担售后服务工作。经双方协商，就宇宏贸易有限公司在该区域所销售产品在乙方经销区域内的售后服务达成以下协议：

    一、甲方的责任与权利

    1．负责为乙方提供产品的维修配件及相关技术资料。

    2．制订并提供《维修收费标准》给乙方。

    3．对乙方的服务质量不定期进行检查。若乙方服务质量无法达到甲方要求时，甲方可要求乙方更换售后服务人员或拒绝支付维修费用 。

    4．对乙方不能维修的产品，甲方应提供技术协助乙方维修。

    二、乙方的责任和义务

    1．必须设售后服务机构，配备合格维修人员、设备及服务场地。

    2．明确维修负责人和专职维修人员，同时提供售后服务地址及咨询电话给甲方，若有变更应提前十天通知甲方。

    3．乙方必须为经销区域内的宇宏贸易有限公司在该区域所销售产品提供维修服务。对于特殊情况应及时联络甲方协商处理。

    4．接受甲方的指导与监督，按甲方提供的《售后维修月报表》格式及时、详细地记录维修信息，并在次月七日内传真给甲方。

    三、维修费用的结算

    1．甲方依据乙方维修量及附件中所列明的维修费用按乙方填写的《售后维修月报表》结算费用。

    2．费用结算时间为乙方提供《售后维修月报表》七日内。

    四、维修配件的申领及退换

    1．为避免配件供应不及时，确保维修的及时性，乙方应计划领用配件，常用配件应建立库存。

    2．乙方每月可填写《维修配件备料》单向甲方申领配件，甲方依此乙方返还的旧件数量向乙方发放配件。

    3．乙方每月所领用的配件按甲方制定的《维修收费标准》收费，甲方每月统计后与乙方核对。

    4.乙方申请新件需按甲方新件价格给予配件押金，甲方有权在乙方的售后费用中扣除售

    后押金。

    六、售后协议所涉及的区域包括

    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    七、所涉及的产品费用结算标准

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    八、本合同有效期

    自______年______月______日至______年______月______日止，有效期满另行签订。

    九、解决争议的方式

    在合同有效期内如有争议时，双方协商解决，可增补协议；经协商不成，可提请泉州市人民法院诉讼解决。

    十、本协议一式贰份，双方各执壹份，从双方签字盖章后生效。

    甲方单位（章）：________乙方单位（章）：______ 代表人：________________代表人：______________ 日期：__________________日期：________________

    小区物业房屋维修合同协议书 篇2

    甲方：

    地址：

    电话：

    联系人：

    乙方：

    地址：

    电话：

    联系人：

    乙方接受甲方委托，乙方为保证甲方医院的医疗设备的正常使用，对甲方的协议设备进行维修保养服务，为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前，设备应正常运转情况 下，方可签订协议。

    第一条 乙方义务

    1.乙方根据甲方协议设备出现故障的报修通知，乙方优先安排上门维修。在周一至周五的法定工作日内， 24个小时内到达现场。

    2.乙方上门维修不收取上门费及工时费。

    3.乙方上门维修没有次数限制。

    4.乙方维修只收取配件费，并且保证配件费持平或低于厂商统一价格。

    5.乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。

    6.如果乙方为甲方更换的部件在三个月保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、维修。

    7.乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划，并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下，乙方按维护保养计划，对甲方合同设备进行上门维护。一般情况下，每三个月一次上门维护保养服务。

    第二条 甲方义务

    1.甲方在协议设备出现故障后，及时通知乙方。

    2.甲方不能使用未经乙方认可的，非原厂的零配件、消耗品，否则产生的设备故障，乙方不承担责任。

    3.未经乙方认可，甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修，否则乙方不承担由此产生的后果和责任。

    4.甲方不得对合同设备进行私自拆卸，否则由甲方承担所造成的全部损失。

    5.协议设备合同发生故障，需要更换配件时，甲方承担配件费用。

    6.协议设备发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方。

    第三条 结算金额及方式

    1.维修费共计为_________元/年(人民币 )时间为______年_______月_______日至______年_______月_______日，在协议签字生效后一周内，向乙方支付70%维护费，剩余30%在______年_______月_______日前一次性付清。

    第四条 本合同有效期暂定为一年，一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

    甲方(盖章)：_______________

    法定代表人(签字)：_______

    ______年_______月_______日

    乙方(盖章)：_______________ 法定代表人(签字)：_______ ______年_______月_______日

    小区物业房屋维修合同协议书 篇3

    甲方：__________

    乙方：__________

    一：经甲乙双方协商、本着合理合法、互惠互利的基础，签订暖气拆装、加片服务合同。

    二：乙方为甲方提供办公楼阴面1-3楼暖气拆装、加气片、清洗、暖气管道合理修理、疏通。并加装3组主管路阀门、阳面加装1-3楼主管路阀门3组。

    三：甲方的权利和义务：

    1、甲方有权要求乙方提供以维修暖气为内容的服务工作。

    2、平等待人，尊重乙方的人格和劳动，在工作上给予热情指导，并提供水源、电源、施工场地等。

    3、乙方在为甲方服务时，甲方需提供有利空间保障拆装工作顺利进行，贵重物品请远离暖气片、办公桌。

    4、乙方在服务过程中，因工作失误造成甲方损失，甲方有权利追究乙方责任和经济赔偿的要求。

    四、乙方的权利和义务：

    1、自愿为甲方提供暖气拆装、疏通管路为内容的服务工作。

    2、热心工作、文明服务、遵守公共道德和国家法律法规。

    3、服务期间，造成本人或他人意外伤亡事故或财产损失的，乙方应对发生的事故承担全部责任，并负责相关费用。

    4、乙方应自带服务所需的各种器具、物品。

    五：合同的签订和解除

    1、本合同自签订之日起生效，至（）年（）月（）日结束，一式两份，双方各执一份，本合同未尽事宜，双方协商解决。

    2、经甲乙双方协定，按照预算表施工，明细费用（）元。在乙方顺利完成后，甲方需支付乙方全部费用90%计（）元，剩余10%的保证金在正常供暖一月后付清。

    3、双方因合同发生争议，应当协商解决。

    六：供暖协议

    乙方在甲方监督指导下完成预算明细表的施工工作。供暖后如管道不畅、乙方要无偿修理，如因暖气压力不足，应由甲方与供暖公司协商增压，乙方负责协同修理，收取人工费。

    七：安全协议

    乙方应当为其员工缴纳保险，特别是人身意外伤害险。乙方人员在工作期间发生的一切人身意外伤亡均有乙方负责。

    甲方：__________

    乙方：__________

    __________年__________月__________日

    小区物业房屋维修合同协议书 篇4

    甲方：

    乙方：

    因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水进行维修，经双方协商，协议如下：

    1、维修时间：20xx年3月17日起到20xx年4 月12日止。

    2、维修地点：孔雀湖康体中心

    3、维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意。

    4、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间，施工方有责任对施工时的人员安全负责，出现工伤事故由乙方负责。

    6、房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备，（如垃圾材料的堆放）。

    7、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方事先约定（以解决漏水为主）或者以相关行业标准为验收标准。

    8、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。

    9、根据双方的协商，本次维修采取乙方包工不包料的方式实施。

    10、本工程维修发生的费用共计人民币壹万元整（大写10000。00元整），工程完工之日付伍仟元整（5000。00元）。待保修期满之日付清全部尾款。

    11、本房屋漏水维修合同一式两份，双方各持一份。

    12、关于保修：保修期 6个月，自维修结束之日起算，保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看，并采取其他相关措施。

    13、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

    甲方（公章）：_________

    乙方（公章）：_________

    小区物业房屋维修合同协议书 篇5

    委托方(甲方)：邢台美斯达车业有限公司

    承接方(乙方)：南方海外装饰公司

    甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就乙方承包甲方办公楼装修工程事宜，签订本合同。

    一、工程项目

    1、工程名称：美斯达办公楼装修工程

    2、工程地点：美斯达厂区

    3、承包范围和内容：室内隔墙

    4、工程单价：90元/㎡，不含税

    5、材料标准:①主龙骨每26cm一根 ②主龙骨长*宽*厚100mm*50mm*0.6mm ③穿心龙骨38mm ④石膏板里外双层9.5mm厚（广泰工程板）

    6、承包方式：包工包料。

    二、工程期限

    l、本工程按工期定额和有关规定，施工工期 20 天（日历天数）， 4 月 29 日开工。

    三、施工准备

    1、甲方责任：提供施工场地、水、电、路等基本施工条件，对工程进度、质量进行监督，解决应由委托方解决的问题以及其他事宜。

    2、乙方责任：严格按照施工规划进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。

    四、工程质量：乙方必须严格按照施工规划进行施工，并接受甲方监督。

    五、工程验收：工程竣工后，甲依据施工规划进行验收。

    六、工程款的支付与结算

    1、合同签定后，甲方按乙方进度付款。

    2、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方全部工程款。

    七、违约责任

    1、甲方责任：甲方有权对乙方不满意的地方或施工质量所造成的后果进行经济处罚。

    2、乙方责任：工程逾期交工，每日向甲方偿付工程总造价百分之二的违约金；在施工期间承包方（乙方）负责一切安全伤亡事故，由此造成的全部经济损失和法律责任由乙方承担，甲方不负任何责任。

    八、附则

    1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

    2、本合同自双方代表签字之日起生效。

    小区物业房屋维修合同协议书 篇6

    甲方：荒塘中心校

    乙方：

    因我校教室门窗、玻璃窗已破烂不堪。根据上级领导有关要求，经学校校务工作会议研究决定利用今年国庆期间进行维修。为确保学校工作能得到正常开展，经甲乙双方共同协商一致，甲方将“教室门窗、玻璃更换”维修工程承包给乙方，具体要求如下：

    1、此项工程所需经费共计人民币贰仟陆佰壹拾元（2610.00元）整。

    2、承包方式：包工不包料。

    3、施工期限：在20xx年10月23日必须完成。

    4、付款方式：乙方施工竣工后，经甲方验收合格，方能全部付清上述维修经费。

    6、安全方面：乙方在施工期间，各自注意人身安全，否则一旦发生安全事故，甲方不负任何责任。

    7、本合同一式二份，双方各持一份，望共同遵守。

    8、本合同自20xx年10月6日起生效，直至20xx年10月25日止。

    甲乙双方共同签字并盖（章）手印：

    甲方： 乙方：

    小区物业房屋维修合同协议书 篇7

    甲方：_________________

    乙方：_________________

    根据甲乙双方友好协议,针对2台施工电梯、2台塔式起重机使用中的维修保养做出如下协议：

    一、甲方责任和义务

    1、负责机械所有配件及油类;

    2、负责提供维修及保养时间;

    3、负责每月按时付维修保养费用,每台每月20xx元,当月维修于次月10日前付清;

    4、甲方使用操作人员必须要有操作证,熟练固定工人;

    5、承担机械本身质量问题出现的安全事故。

    二、乙方责任和义务

    1、负责机械维修保养,不含配件及油类;

    2、负责维修,有问题1小时内到场维修;

    3、负责定期15天全面检查一次,使每个限位等全部有效;

    4、负责定期提供维修保养记录;

    5、负责提醒应淘汰的配件及防坠器有效期;

    6、甲方操作人员,人为造成的安全事故及机械损坏,乙方不负责承担和维修;

    7、甲方应按时付维修保养费用,如逾期严重,乙方有权停止维修,造成的损失,乙方不负责。

    三、争议的解决方式

    双方发生经济合同纠纷,协议不能解决时,可到有管辖权的工商管理局经济合同仲裁委员会请仲裁,仲裁仍不能解决时,可到当地法院起诉。

    四、本合同的有效期限

    乙方开始承包维修保养之日起至电梯拆除之日,到期后合同自动取消。

    五、本合同正本一式贰份,甲乙双方各执壹份。

    甲方：_________________乙方：_________________

    签约代表：_________________签约代表：_________________

    电话：_________________电话：_________________

    签约日期：_________________

    小区物业房屋维修合同协议书 篇8

    甲方： 地址： 乙方： 地址：

    为保证甲方办公楼及生活区设施完好有效，甲方将相应的维修保养工作交由乙方承包，为明确双方责任，经甲、乙双方友好协商，制定本合同。

    第一条 项目基本情况

    （一）项目名称： （二）项目内容： （三）项目地点： 第二条 合同工期

    维修期限自 年 月 日起至 年 月 日止。 第三条 维修保养质量要求

    保证所辖区域内设备安全稳定运行，完好率99%以上，所辖区域内附属设施完好无损，完好率100%。

    第四条 维修保养的方式、工作内容、维修计划及服务承诺 （一）维修保养的方式： （二）维修保养的工作内容： （三）维修计划： （四）服务承诺：

    办公设施发生故障，乙方接到甲方通知后， 1 时间内到现场处理故障，使办公设施尽快正常运转。

    第五条 双方的权利和义务 （一）甲方权利和义务

    1.全面监督、指导、检查、验收乙方工作。

    2.在检查时如发现有不合格之处，甲方有权以“质量整改通知书”的形式书面或口头通知乙方整改。

    （二）乙方权利和义务

    1.必须向甲方提供营业执照、资质证书等书面文件。 2.不得将本项目再行转包或分包。

    3.必须确保进场人员的个人素质及技术素质。在维护期间，乙方应向甲方提供员工名册，为员工办理施工安全保险，并在甲方处备案。未经甲

    - 1 -

    方许可，乙方不得随意更换施工人员。在施工期间，乙方人员必须统一施工服装。

    4.认真按合同标准进行维修，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理；做到完工清场，文明作业。

    5.应按维修保养计划对甲方的办公设施进行检修保养，并保证其能发挥其应用作用。

    6.为保证管理到位，乙方应配备专职维护人员，做好日常养护，有紧急情况随叫随到。

    第六条 安全责任

    乙方严格遵守国家有关安全操作规定，若因乙方原因出现任何人身损害事故或财产责任的，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

    第七条 维修费用及支付方式

    （一）本办公设施维修保养工程费用为（大写） （小写） 。 （二）设备维修材料费承担方式： 。 （三）支付方式：

    本合同项下的价款按分期付款方式支付，具体支付时间为： 1.合同生效 天内，甲方按合同总价 %（即（大写） （小写） 元）向乙方预付维修费用。

    2.甲方应 前，再按合同总价 %（即（大写） （小写） 元）向乙方支付维修费用。

    3.甲方应在本合同结束且乙方无任何违约情形后 天内，按合同总价 %（大写） （小写） 元向乙方支付剩余款项。

    （四）甲方向乙方支付合同价款之前，乙方应提供相同金额的正式发票。

    乙方开户银行名称、地址和帐号为：

    开户银行： 。 地 址： 。 帐 号： 。 甲方除支付上述维修费用之外，不再向乙方支付任何其它的费用。 （五）结算单位约定

    经双方确认，甲方有权自行结算或是指定其下属单位作为结算单位。甲方有权指定的结算单位为：

    单位名称： 联系人：

    小区物业房屋维修合同协议书 篇9

    发包方：

    承包方：xxx销售中心

    双方经友好协商，就————公司电脑、打印机、复印机及外围设备的维护、保养事宜，达成协议如下：

    一、承包方义务：

    1、承包方本着全心全意为客户服务的宗旨，在本协议生效后即对发包方的设备实施检查、保养，并建立设备资料。

    2、承包方在服务期间派往发包方的技术人员在服务前必须表明自己的身份（如出示名片），如发包对来人身份有疑问，可以先向承包方核实身份后再让技术人员保养设备。

    3、承包方根据发包方设备使用的实际情况，每——周上门为设备进行检查、保养，发现问题及时解决。

    4、承包方在接到发包方报修通知（电话或传真）后， 应在约定（或规定）的时间内派技术人员前行发包方单位，及时的为其排除故障（发包方对维修时间与承包方约定为——小时）。

    5、在维修过程中，如遇技术疑难问题，现场无法立即排除故障的，承包方技术人员应向发包负责人说明情况，然后提出合理的解决方案，在征得发包方负责人同意后实施排除故障。

    6、如需更换设备零部件，承包方须提供预算费用及清单，经发包方负责人认可后方可实施更换。耗材及零部件费用由发包方另行支付。

    7、承包方有义务向发包方单位提出设备使用与日常维护的合理化建议。

    8、承包方向发包方提供特优的耗材及零部件，并送货上门。

    9、发包方在合同期间如需增加设备，承包方有义务为其推荐性价比最好的设备。

    二、发包方义务：

    1、发包方应将机器置于安全适宜的环境下工作，并做必要的清洁。

    2、按照使用说明书的要求正确的操作设备。

    3、保证设备不爱承包方以外的任何单位和个人进行修理、维护、改装、分解。

    4、购买并使用与机器相匹配的耗材及配件，所需耗材及设备维修所需配件必须在承包单位选购。

    5、对承包方提出的合理化使用建议合理采纳，避免造成故障。

    6、对维护期间维修配件及耗材所发生的费用及时支付给承包方。

    三、以下情况承包方酌情收费 ：

    1、未按使用说明操作，而人为引起的故障或损坏。

    2、接受承包方以外的单位或个人进行的维修、维护、改装、分解。

    3、使用承包方以外单位的不正宗耗材导致的故障。

    四、其它约定条款：

    1、在本协议签定之日，发包方应向承包方一次性支付全年的维护费共计人民币——元。维护设备包括：台式办公电脑——台、激光打印机——台、彩色喷墨打印机——台、复印机——台（计数器为——）。

    2、如发包方在服务期内增加设备，维护费需双方协商解决。

    3、如承包方违约，发包方有权要求退还全款，并终止合同。

    4、如发包方违约，承包方有权终止合同，不退还已付的维护费。

    5、如发包方对承包方的技术人员服务不满意，有权要求更换技术人员。

    6、发包方如有特殊约定，请附加协议条款。经双方确认后实行。

    五、争议解决方式：

    关于本合同或执行本合同过程中所发生的争议，由双方协商友好的解决。如协议不成，双方同意提请南京市江宁区——＿有限公司所在地法院裁决。

    本合同有效期自——年——月——日起生效，到——年——月——日终止，合同到期后，发包方如需续签合同，请在合同终止前一个月内通知承包方办理续签合同的手续。

    六、本合同双方授权代表签字或盖章并加盖公章后生效。本合同一式两份，双方各执一份 。

    发包方：

    承包方：xxx销售中心

    法定代表人（委托人）签名：

    法定代表人（委托人）签名：

    发包方盖章：

    承包方盖章：

    发包方单位地址：

    承包方单位地址：

    发包方联系电话：

    承包方联系电话：

    小区物业房屋维修合同协议书 篇10

    甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）

    依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就房屋维修事项协商一致，订立本合同。

    一、工程概况

    1、工程名称：

    2、工程地点：

    3、工程范围：

    4、合同工期：开工日 年月日，竣工日 年月日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。，因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。

    二、工程服务形式

    包工、包料、包工期、包质量。

    三、结算方式

    甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量，进行技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准，确定工程总造价。

    甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单，作为合同附件附后。

    四、工程总价

    暂定为人民币 万元（最终以甲、乙双方确认的结算值为准）。

    五、工程质量监督与检查验收

    乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收，验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时，对于甲方或业

    主确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修，并承担逾期责任。

    六、工程款支付

    工程完工验收合格后付工程款总额的97%，剩下3%作为质量保证金，保修期满后无质量问题全额支付乙方。

    七、保修

    1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期为年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

    2、工程保修金为工程款的 ％，保修期满后十日内，甲方将保修金的剩余部分无息返还。

    3、保修期内，如维修工程出现质量问题，乙方应保证接到甲方通知后2小时内派人进行检查及维修，并应在甲方确定的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。

    4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，维修后的工程如果再出现发霉、渗漏问题，乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕，并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切影响和经济赔偿的后果。如住户装修、物品遭受损失的赔偿等。

    5、在保修期内，乙方应定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

    八、违约责任

    1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方承担暂定工程总造价 ‰的违约金，任何一项逾期达七日或累计出现三次以上（含三次）迟延履行的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失（包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金）。

    2、乙方未经甲方许可停工达两日（含两日）以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于两日内退场，双方于乙方退场后结算。

    3、乙方违反本合同其他任何一项义务，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。

    4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

    5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同。

    6、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

    7、凡因乙方原因导致本合同解除的，乙方应承担合同暂定价款10％的违约赔偿金，如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的（包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金），乙方还应赔偿甲方所受到的损失。

    九、安全施工

    乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。

    十、施工责任

    1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。

    2、乙方在施工中要保护好小区内的方砖步道、花草树木，不能损坏。在住户家维修要严格遵守物业规定的制度，如有住户投诉或乙方损害物品，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除。

    3、乙方指派 为本工程驻工地代表，按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系，该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。

    4、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保工程达到合同约定及甲方要求。

    5、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。

    6、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。

    7、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督，为检查、检验、监督提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。

    8、维修施工所需办理的一切审批手续（指按有关法律法规规定需报批的项目）由乙方负责办理并承担费用，一切责任由乙方承担。

    9、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成，未经甲方同意，乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成，否则，甲方有权解除本合同。

    10、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通，避免产生纠纷，如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的，由乙方承担责任，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

    11、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品，不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中，凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的，乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。

    十一、其它

    1、本工程如涉及工程价款的确认，相关的确认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效，其他人（除法定代表人）签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章（例如签证章等），甲方均不予认可。

    2、如涉及工程量的确认，必须经甲方代表、工程部经理共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效，缺一不可。

    3、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

    4、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

    5、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不了，由该维修工程所在地人民法院解决。

    甲方： 乙方：

    （盖章） （盖章）

    法定代表人： 法定代表人：

    （签字） （签字）

    经办人：经办人：

    （签字） （签字）

    延伸阅读：合同协议书注意事项

    一、核实确认对方当事人的主体资格

    1、合同对方为自然人（点击查看：自然人、法人区别）：

    核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之)，确认其真实身份及行为能力。

    2、合同对方为法人：

    到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；

    合同签约人非法定代表人的，核实是否经其所在公司授权委托，查验其授权委托书、介绍信；

    签订合同必须加盖对方单位公章或合同专用章，并签字、盖骑缝章。

    二、合同条款

    1、“首页贵如油”

    当签订了大量的合同时，这句“首页贵如油”就显得恰如其分了。当你想在众多的合同中寻找一份想要的合同时，如果从第一张纸上无法看到足够信息而需要翻阅第二页，在繁忙（尤其是未得到详细目录供查阅）的情况下，这种工作量有时是难以想象的。

    无论合同是否装订、装潢，合同第一页至少应当写明合同名称、签约主体、签约时间三项基本内容。

    2、“简称”前后要统一

    合同当事人一般在合同中简称为甲方、乙方，在正文中，直接引述“甲方”、“乙方”即可。这听起来似乎再明白不过，但很多合同“简称”前后不一，比如有的买卖合同中，前款规定双方当事人简称“甲方、乙方”，后款正文中又出现“买方、卖方”，前后不一。

    3、权利、义务条款

    第一，权利、义务等不要出现在一个大标题下，而应分开表述，避免对某项条款是权利还是义务有不同认识，从而产生争议。

    第二，弄清概念，正确使用。从法律角度来讲:

    （1）可以，指“有权选择”，可为，亦可不为；

    （2）应当，指“必须做”，无权进行其他选择；

    （3）有权，指“权利归属”，选择为与不为均可；

    （4）有义务，指“义务归属”，必须履行；

    （5）责任，根据合同内容的不同，可能指“工作内容”、“相关义务”、“承担的法律后果”等。

    第三，大部分合同中的权利、义务已经在我国民法中进行规定，如买方要付钱、卖方要付货，出租方要提供货物、承租方要支付费用等，但是对于特殊要求，一定要予以明确。

    4、重视争议的解决方式

    一般在合同中，我们约定为“出现争议后，双方通过协商解决；协商不成或超过30天未达成一致意见的，双方可向XXXX人民法院（或仲裁机构）提起诉讼（或仲裁）解决”。

    根据我国《民事诉讼法》的规定，可供当事人选择的管辖法院包括原告住所地法院、被告住所地法院、合同签订地法院、合同履行地法院、标的物所在地法院，当事人可以根据需要选择其一。

    在我国现有司法体制下，由于存在着案件承办人员办案水准差异、地方保护主义、异地解决争议成本较高等客观因素，造成管辖法院（仲裁机构）的选择对诉讼（仲裁）结果会产生影响。

    对此，我们建议在签订合同约定管辖法院时，尽量选择对我们最为有利的“我们公司所在地法院”。

    5、细节上显功夫

    1）数字

    制作合同时，涉及合同金额的数字，宜同时采用汉字大写和阿拉伯数字小写，注意二者是否等值，并强调当二者不一致时，以大写的汉字为准。

    2）货币单位

    我们公司以国际工程为主，所有的涉外合同在签订时要明确货币的单位，尤其是几经修改后的合同文本。

    3）公司标识与名称的使用

    在制作合同时，首先要表述清楚双方当事人的全称，然后再加以简称，如中铁十二局集团国际工程有限公司（以下简称甲方）。

    4）权利、义务约定中，主体的准确性

    如：有的单位在制作合同权利、义务条款时，在标题“甲方的权利”中出现了“乙方有权要求甲方XXXX”，将本应属于甲方的权利归于乙方，这种问题或者由于笔误出现，或者是条款放错位置，导致该权利的归属出现争议。

    5）明确“书面”

    在合同制作时，时常用到“本合同的修改需以书面方式作出方为有效”，可以根据实际情况，应明确“书面形式”指：“合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子邮件、短信等电子数据交换）等”。

    6）页码

    在没有骑缝章的情况下，没有合同页码可能导致对方抽页、换页等，这看似是小问题，但大多数员工并未养成这一习惯。

    7）盖章用印

    我们应争取先由对方盖章、签字，我方后签字、盖章。

    三、承办单位应该注意

    1）重视合同谈判工作。法务人员无法全程参与合同签订、履行全过程，承办单位在合同谈判阶段应该就合同内容进行全面谈判，争取对我方最大的利益，同时可以适当取舍予以让步。

    2）及时沟通。在合同履行阶段，出现对方违约时，应及时书面告知对方，一旦涉诉，“一纸告知”将为我们胜诉立下汗马功劳。

    3）授权代理人的一致性。有些单位对方合同签订人与结算签字人不符，即使我们与其是“老熟人”、“不怕其不认账”，也要避免合同签订人与结算签字人不符的情况，否则一旦出现诉讼，授权代理人不承认结算签字人的行为，我们将直接败诉。

    4）注重保存合同履行时产生的书面材料。合同原件要保存，授权委托书要保存，通讯记录要保存，变更违约要保存，联系人、联系电话变更要保存。

    小区物业房屋维修合同协议书 篇11

    合同编号：________________

    托修方：________________签订地点：________________

    承修方：________________签订时间：____年__月__日

    一、车辆型号：

    车种牌照号发动机型号

    车型底盘号发动机编号

    二、车辆交接期限(事宜)：

    送修接车

    日期方式日期方式

    地点地点

    三、维修类别及项目：________________________________________

    ________________________________________________________

    预计维修费总金额(大写)________(其中工时)________

    四、材料提供方式：________________________________________________

    五、质量保证期：

    维修车辆自出厂日起，在正常使用情况下，________天或行驶________公里以内出现维修质量问题承修方负责。

    六、验收标准及方式：______________________________________________

    七、结算方式及期限：________________________________________________

    现金________转账________银行汇款________期限________

    八、违约责任及金额：

    九、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。

    十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

    十一、双方商定的其他条款

    托修方单位名称(章)：承修方单位名称(章)：

    单位地址：单位地址：

    法定代表人：法定代表人：

    代表人：代表人：

    电话：电挂：电话：电挂：

    开户银行：开户银行：

    账号：账号：

    邮政编码：邮政编码：

    说明：

    1.承、托修方签订书面合同的范围：汽车大修、主要总成大修、二级维护及维修费在一千元以上的。

    2.本合同正本一式二份，经承、托修方签章生效。

    3.本合同维修费是概算费用。结算时凭维修工时费、材料明细表，按实际发生金额结算。

    4.承修方在维修过程中，发现其他故障需增加维修项目及延长维修期限时，承修方应及时以书面形式(包括文书、电报)通知托修方，托修方必须在接到通知后________天内给予书面答复，否则视为同意。

    5.承、托修方签订本合同时，应以《汽车维修合同实施细则》的规定为依据。

    注：本合同一式________份。承、托修双方各一份，维修主管部门各________份。

    监制：印制：

    文书要点

    汽车维修合同是托修方委托承修方修理汽车，托修方支付维修费用的合同。维修汽车是托修方要完成的特定工作，因此，该合同也属于承揽合同的一种。本格式为示范文本(GF20000304)。

    汽车维修合同的主要内容包括：送修汽车的型号;车辆交接期;维修类别及项目;预计的维修费用;材料的提供方式;质量保证期限;验收标准及方式;维修费用的结算及支付方式等。

    特别提示

    汽车维修涉及到汽车运行安全等重要事项，在签订该合同时要注意以下问题：

    (1)对汽车的维修项目要写清楚，有的需要经过检查才能确定的故障，在正式签订维修合同前双方要进行检查确认，避免因维修项目不准确而引起纠纷。

    (2)维修材料的提供，包括托修方提供和承修方提供两种方式。不管是哪一方提供，都有对方要验收和确认的问题。如果未经对方确认，另一方提出异议的，则提供方应承担相应的法律责任。

    (3)车辆交接。托修方交给承修方时，承修方要对车辆进行验收，确定车辆损坏的项目;承修方在修好后，托修方接受车辆时也要进行验收，确认符合维修标准时方可办理交接手续。

    (4)承修方的保修责任要明确。

    小区物业房屋维修合同协议书 篇12

    甲方： （以下简称甲方）

    乙方：（以下简称乙方）

    依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就××豪庭房屋维修事项协商一致，订立本合同。

    一、工程概况

    1、工程名称：××豪庭房屋维修工程。

    2、工程地点：XX市XX区××路×××号。

    3、工程范围：本工程涵盖××豪庭部分住宅楼屋面、外墙体漏雨及室内墙面、棚面发霉维修等工程，具体内容见附件：甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单。

    4、合同工期：开工日200×年×月×日，竣工日200×年×月××日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。

    二、工程服务形式

    包工、包料、包工期、包质量。

    三、结算方式

    甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量，进行技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据XX市20xx定额进行结算，确定工程总造价。

    甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单，作为合同附件附后。

    四、工程总价

    暂定为人民币××万元（最终以甲、乙双方确认的结算值为准）。

    五、工程质量监督与检查验收

    乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收，验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时，对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修，并承担逾期责任。

    六、工程款支付

    1、工程款支付方式为支票。

    2、合同签订且乙方正式开工后三日内，甲方支付乙方暂定工程总造价30％的工程款。

    3、施工完毕且竣工验收合格并且工程交付使用后十五日内乙方须向甲方提交结算报告，双方按本合同约定标准进行结算，结算值经甲方确认后，甲方向乙方支付至结算值的60％。

    4、乙方维修过的部位经过一个雨季过后，未发现渗漏、发霉现象，甲方于200×年×月××日前向乙方支付至结算值的95％。

    5、剩余5％工程款留作保修金，保修期满后十日内如无质量问题甲方将保修金余额无息返还给乙方。

    6、甲方每次付款的同时，乙方应向甲方出具同等金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝支付工程款。

    七、保修

    1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期为5年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

    2、工程保修金为工程款的5％，保修期满后十日内，甲方将保修金的剩余部分无息返还。

    3、保修期内，如维修工程出现质量问题，乙方应保证接到甲方通知后2小时内派人进行检查及维修，并应在甲方确定的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。

    4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，维修后的工程如果再出现发霉、渗漏问题，乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕，并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的'一切影响和经济赔偿的后果。如住户装修、物品遭受损失的赔偿等。

    5、在保修期内，乙方应定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

    乙方保修负责人姓名：××× 联系电话：×××

    通讯地址：×××××××× 邮政编码：×××

    八、违约责任

    1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方承担暂定工程总造价5‰的违约金，任何一项逾期达七日或累计出现三次以上（含三次）迟延履行的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失（包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金）。

    2、乙方未经甲方许可停工达两日（含两日）以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于两日内退场，双方于乙方退场后结算。

    3、乙方违反本合同其他任何一项义务，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。

    4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

    5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同。

    6、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

    7、凡因乙方原因导致本合同解除的，乙方应承担合同暂定价款10％的违约赔偿金，如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的（包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金），乙方还应赔偿甲方所受到的损失。

    九、安全施工

    乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。

    十、施工责任

    1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。

    2、乙方在施工中要保护好小区内的方砖步道、花草树木，不能损坏。在住户家维修要严格遵守物业规定的制度，如有住户投诉或乙方损害物品，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除。

    3、乙方指派×××为本工程驻工地代表，按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系，该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。

    4、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保工程达到合同约定及甲方要求。

    5、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。

    6、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。

    7、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督，为检查、检验、监督提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。

    8、维修施工所需办理的一切审批手续（指按有关法律法规规定需报批的项目）由乙方负责办理并承担费用，一切责任由乙方承担。

    9、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成，未经甲方同意，乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成，否则，甲方有权解除本合同。

    10、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通，避免产生纠纷，如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的，由乙方承担责任，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

    11、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品，不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中，凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的，乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。

    十一、其它

    1、本工程如涉及工程价款的确认，相关的确认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效，其他人（除法定代表人）签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章（例如签证章等），甲方均不予认可。

    2、如涉及工程量的确认，必须经甲方代表、工程部经理共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效，缺一不可。

    3、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

    4、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

    5、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不了，由该维修工程所在地人民法院解决。

    甲方：上海××房地产有限公司 乙方：上海××建设工程有限公司

    （盖章） （盖章）

    法定代表人：×× 法定代表人：××

    （签字） （签字）

    经办人：×× 经办人：×××

    （签字） （签字）

    签订日期：200×年×月×日

    甲方：塔石乡人民政府

    乙方：工程队

    小区物业房屋维修合同协议书 篇13

    甲方：

    乙方：

    甲方拟对小学大门、教师办公室、教室等进行维修。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本工程具体情况，为了确保用材及施工质量，经双方协商同意签订本合同：

    一、更及维修改造项目：

    1、更换窗户为铝合金窗户：教师办公室、教室

    2、重修大门、照壁，瓷砖贴面

    3、重修教室羽罩

    4、处理教师办公室内墙、地板、后墙水道

    二、施工方式、双方责任：

    1、施工方式：甲方采取包工包料的方式委托乙方具体负责组织施工,并由乙方负责施工的安全，若发生施工造成的安全事故，责任一律由乙方负责。

    2、双方责任：

    ①甲方负责为乙方安装施工过程中提供一定的便利。

    ②甲方有责任按照双方预约监督催促施工质量和时间。

    ③乙方必须严格按照甲方要求把好材料关、加工质量关及安装关，讲究信誉。

    ④乙方施工完毕应自觉接受甲方验收，据实结算并提供规范票据。

    ⑤乙方在材料、加工、安装等任何环节如有纰漏，应自觉及时整改。

    3、质量要求：

    1、乙方明确自己有与承揽建设工程相应的建筑资质，而且明确其施工人员也具有相应的执业资格和资历，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

    2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。

    3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。

    三、工程质量

    1、乙方按甲方提供的要求施工，若发现有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。

    2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑，墙砖、地板铺设要做到平滑，杜绝空鼓，符合相关标准。

    3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。

    四、面积、工价：（附后）

    人工费按市场价据实计算。

    五、违约责任和争议的解决办法

    乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作；造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

    五、建筑工期：工程必须在8月30日前完工，工程结束由乙方彻底清除校内建筑杂物，确保校园卫生干净。

    六、合同的生效与终止。

    1、本合同一式三份，甲乙双方当事人各执一份。

    2、本合同自签订之日起生效。

    3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方支付工程款完毕后，该合同自动失效。

    七、其他。

    以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。

    甲方 乙方（手模）：

    身份证号

    二〇〇八年七月二十七日

    小区物业房屋维修合同协议书 篇14

    甲方；xxx公司；

    乙方；

    乙方接受甲方委托，乙方为甲方酒店的设备进行维修维护服务，为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前，设备应正常运转情况下，方可签订协议。

    第一条；协议时间

    协议有效时间从20xx年 月 日至20xx年 月 日结束，

    第二条；合同工作内容及范围：

    1．电气范围：送排风机电源、冰柜、冰箱、微波炉、电磁炉、灶上下电源、压面机、空调、鱼缸、电话故障处理、电源改动、照明电源、热水器、开水器、蒸饭车、电饭锅、电视机、消防设备安装，甲方所有带电设备。

    2、水暖范围；给水管道，排水管道，暖气，根换水龙头、包括改小改动管道。

    3、煤气范围；煤气管道、气缸漏气处理，管道小改动等。

    4．工作内容：甲方所有设备的日常检查、维护保养、调试、突发故障维修、设备改造等工作。

    5．补充说明：甲方若在合同期内增加设备，仍属本合同范围。

    第三条；乙方义务

    1、乙方维修人员，家电维修工、电工、电气焊工等特殊工种，应具有国家相关部门颁发的、有效的证件；并做到持证上岗

    2、对甲方提供给乙方使用的维修工具，如乙方人员在使用过程中出现损坏丢失，将由乙方负责进行赔偿。

    3、乙方所有工作不得分包其他单位和个人，一经发现，甲方有权终止合同。

    4．乙方因派人员工作人员失误（技能欠缺、维修迟缓或误操作所引起事故扩大）对甲方造成经济损失，由乙方全部承担经济损失。

    5．乙方根据甲方设备出现故障的报修通知，乙方优先安排人上门维修。在接通知后，应急事故，乙方必须一小时内到达现场，普通维修，乙方可在二至四小时内到达现场。

    6、乙方接到通知，未能急时维修，甲方有权外聘维修人员，维修所产生的费用，由乙方负责，费用在当月的维修维护费中扣出。

    7．乙方上门维修不收取上门费及工时费。

    8．乙方上门维修没有次数限制。

    9．乙方维修只收取配件费，并且保证配件费用是市场价，或低于厂商统一价格。

    10．乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换技术指标相近的.部件。

    11．乙方为甲方更换的部件在三个月保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、维修。

    12．乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划，并告知甲方。在没有甲方报修通知的情况下，乙方按维修计划，对甲方设备进行上门维护。一般情况下，每四个月一次上门维护保养服务。

    第四条；甲方义务

    1．甲方在协议设备出现故障后，及时通知乙方。

    2．未经乙方认可，甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修，否则乙方不承担由此产生的后果和责任。

    3．设备发生故障，需要更换配件时，甲方承担配件费用。

    4．甲方有义务对乙方工作人员进行必要的作业安全教育。

    5．甲方承担委托设备在维修协议期内的各种改造费用。

    6．甲方有权根据设备使用情况随时检查乙方的工作、维修、保养记录；组织包括乙方在内的设备联合检查，并对乙方工作提出监督、忠告、表彰、处理。

    7．甲方有权随时检查乙方工作人员的资质证件，制止任何违章作业行为及方案执行。

    8． 甲方有权视情节轻重处罚或辞退乙方不称职的员工，乙方不得无故拒绝。

    第五条；合同费用：

    1．本合同总价_____元/年，费用包括乙方工作涉及到的劳务费、管理费、工具费、所有税费、各种保险、安全费用、技能和职业资格证审验费用、食宿费、加班费、车费、及合同明示或涉及到的所有风险、责任、义务等费用。

    2．本合同签订后乙方须向甲方提交人民币_____元的履约保证金或履约银行保函（无条件不可撤销银行保函），履约保证期限为合同期满后一个月。

    第六条；费用支付方法：

    甲方每月十五日（国家法定日顺延）以现金形式支付乙方上月劳务费。费用_____元人民币。具体支付手续按照双方规定执行。

    第七条；违约责任和争议解决：

    1．甲乙双方必须认真履行本协议下的权利和义务，否则，构成违约，由违约方承担违约责任，即向对方赔偿因违约行为所造成一切直接的和间接的及不可预见的损失。如双方均有过失，将按过失程度分别承担责任。

    2．如由甲方支付不及时，从逾期之日起，按欠付金额的万分之五向乙方支付滞纳金。如乙方不能及时进行设备检查和维修保养，甲方将从费用中扣罚所采用的措施费用。

    3．如因违约等事宜发生争议，双方协商解决。本协议一式二份，双方各执一份。自协议签订之日起生效。如有未尽事宜，甲乙双方另行协商后，作出补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

    甲方： 乙方：

    代表签字：

    小区物业房屋维修合同协议书 篇15

    甲方：龙岩山水测绘有限公司

    乙方：龙岩市新罗区诚森电脑有限公司

    甲、乙双方本着互利互惠的原则，就甲方单位计算机的维护服务问题，经充分协商，决定订立本协议

    一、合作的内容

    甲方自愿将本单位的计算机交给乙方维护，具体配置见配置清单。乙方提供上门服务。合同期为____年。甲方共有计算机_____台给乙方维护，共需要维护费用￥______元(RMB)/年;在合同期内，甲方如果新增电脑，维护费用另议。该款项自合同签署后，甲方每(季度)付清商议服务款项给乙方。按(每)季度付_____元《包年》。

    二、上门服务项目

    服务项目描述

    1.电脑各类故障检修 无法启动，不能进入系统，运行速度减慢，常死机，电子邮件设置等，操作系统重装

    2.各类外设维护 Modem、路由器、打印机、扫描仪

    3.系统软件安装WINXP、WIN7等

    4.工具软件安装及维护 Office20xx、Acdsee、金山词霸等市面常用软件

    5.增加及更换电脑板卡及部件 CPU、主板、内存、显卡、声卡、电源

    6.电脑升级 给客户最佳的升级方案，用最少的花费做到最好的性能

    7.各类硬件驱动程序安装 各类显卡、声卡、Modem

    8.查杀电脑病毒 各类电脑病毒(分区病毒、文件病毒、邮件病毒)查杀

    9.数据备份、光盘或硬盘备份(所需的备份介质由客户提供)

    10.各类网络维护安装 网络设备安装、设置、检测，网络服务器维护(大规模的网络变动， 费用另计)

    三 、硬件维护的范围：电脑各类硬件维护及故障检测。

    1.服务费不包含电脑部件(如显示器、光驱、网络线及板卡等)修理费用，甲方可委托乙方送修，部件修好后，乙方将为甲方送回及安装，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。

    2.甲方所需增加或更换的电脑部件，甲方可委托乙方代购，不另收服务费，保修期由厂家提供。

    3.甲方需购买的所有电脑配件和电脑耗材，乙方在同等条件下有优先采购权。

    4.甲方损坏的电脑部件仍在厂家保修期内，乙方免费送至厂家保修或更换，但甲方必须提供厂家的详细地址、联络方式和电脑部件的保修书，乙方不保证成功及所需时间。厂家在城区内不加收服务费，在城区外需加收相应的服务费时。

    5.甲方损坏的电脑部件不在厂家保修期内，乙方可为甲方修理，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。如果修理时间超过五个工作日(不包括报价等待的时间)，乙方可以提供替用配件(外设和显示器除外)给甲方免费使用至部件修理完成。但甲方损坏的电脑部件

    不修理或不是由乙方维修的情况，不在此列。

    6.所有品牌电脑(如联想，华硕、HP等)及外设(打印机、扫描仪等)，如果未过保修期，乙方只提供软件及检测服务(不开机箱)，若检测结果是硬件损坏则只能由相应的代理商代维，若代理商要求送修则乙方提供将整机送修服务，代理商在城区内不另收服务费，在城区外需加收相应的服务费。

    四、软件维护范围：电脑各类系统软件、工具应用软件安装维护。

    乙方在维护甲方电脑时，为其安装的任何软件，版权均由甲方负责，乙方不提供任何软件的版权。甲方如需安装正版软件可以委托乙方代购。如甲方需要查杀电脑病毒服务，必须安装正版的杀毒软件。在保证甲方用户正常功能和保护数据的前提下，乙方工程师有权决定解决问题的方案。

    五、服务响应时间

    甲方报障时请预约时间，承诺从报障时计2小时内安排工程师上门，如果甲方离市区超过6千米，响应时间为5小时，具体时间由甲方和乙方约定。上门前乙方进行电话确认。乙方工作时间9:00-19:30，如甲方要求加急服务或晚间服务，则甲方需支付的士费用。下列情况，甲方可以将主机交给上门工程师搬回乙方维护，承诺在48小时内预约送回：

    六、乙方承诺严格遵守国家关于私隐方面的所有法律法规，绝对保密任何有关甲方的资料。

    非乙方过错.在维修过程中因硬件老化等原因形成的损坏乙方不承担责任;如果因为乙方的原因造成硬件损坏，甲乙双方协商赔偿金额，以该硬件折旧价格为协商基准。但乙方不承担由于维修造成的间接损失，包括甲方重要的数据、资料丢失等。甲方应当自行备份数据、资料。乙方可以为甲方代做备份，但不对备份甲方资料、数据的完整性承担责任。本公司对所做的服务承担有限责任，不承担由服务引起的间接损失。

    七、甲方单位的电脑如果不是全部由乙方维护，则乙方只负责协议商定的电脑。

    在协议签订后，乙方有权记录电脑的特征(如编号等)和在电脑上做标记用以识别电脑，在确认甲方电脑的型号和编号以后，甲方电脑管理者签字确认。

    八、乙方工作需要甲方的配合的情况乙方工程师在甲方计算机进行维护时，甲方应尽可能配合工作，如提供计算机的驱动程序(在有的情况下)，乙方工程师需要现场查阅网上资料时，在不涉及甲方网络安全和其它特殊考虑的前提下， 甲方应当配合。在做重大的改动(如重装操作系统)时，乙方工程师会询问甲方有无重要的数据需要备份，甲方应当主动配合。

    九、合同的解除

    自_____年____月____日至_____年____月_____日止，合同到期自行解除。如果甲方续签合同，则另签合同。乙方工程师与甲方发生剧烈冲突，经双方协商难以调解的，甲方可以要求解除和约，但甲方必须付清已经服务的次数所需的费用。

    十、此协议未尽事宜，由双方协商解决。

    此协议一式两份，双方各执一份。此协议自双方签字盖章之日起生效。

    甲 方：

    乙 方：

    负 责 人：

    负 责 人：

    单位盖章：

    单位盖章：

    年 月 日

    小区物业房屋维修合同协议书 篇16

    甲方：_____________________

    乙方：_____________________

    甲方共有小车_______台，经甲乙双方协议，甲方同意将本单位_______台小车委托给乙方修理，为规范甲乙双方行为，签订合同如下：

    第一条、甲方同意乙方为______________车辆定点维修单位。

    第二条、乙方服务范围

    车辆大修，各级维护，小修，车辆年检和其他有关汽车维修的服务项目。

    第三条、维修车辆送修和移交手续

    乙方凭甲方车管领导安排，承接车辆维修业务，乙方维修车辆结束后，须提供打印《定点维修结算清单》交送修单位审核。

    第四条、维修时间

    汽车小修，一，二级保养做到_______小时出厂，发动机三级保养_______小时出厂;发动机大修_______天出厂;汽车全车大修车辆按约定时间出厂，每推迟一天交车，由乙方承担违约赔偿_______元。

    第五条、维修服务

    乙方实行_______小时服务(含节假日),车辆随到随修,乙方上路抢修施救车辆,市内免收施救费用。

    第六条、质量保证

    本厂对车辆维修质量实行三包(包退，包换，包赔)，质量标准严格按照《_______省汽车维修行业质量标准》执行。汽车大修车辆保修_______万公里或_______年，发动机三级保养保修_______万公里，因维修质量和配件问题所引发的车辆损失，交通事故损失全部由乙方负责。

    第七条、甲方的权利与义务

    1、鉴于甲乙双方所建立的长期合作关系，甲方有权要求乙方优先维修甲方修的车辆。

    2、对已完工车辆，如发现不合格或与“送修单”不符，甲方有权要求乙方无偿返工，直至符合要求为止。

    3、甲方应当按照合同约定与乙方结算车辆维修费用。

    第八条、乙方的权利与义务

    乙方有权要求甲方按时结清车辆维修费用;乙方优先为甲方的送修车辆提供维修服务;乙方不得将本合同约定义务转让给任何第三方;乙方应当按照“送修单”规定的时间完成维修工作;乙方应当保证送修车辆安全;乙方应当保证维修质量;乙方保证所有配件是符合国家质量标准的全新原厂配件，不得以次充好或随意更换汽车配件;

    第九条、结算方式

    每季度结算_______次。乙方应当向甲方出具当期每次维修的结算单。

    第十条、合同有效期

    本合同有效期限为_______年，自本合同签订之日起至_____年_____月_____日止。

    第十一条、争议及解决方式

    如双方在履行本合同时发生纠纷，应尽量协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

    第十二条、本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同样的法律效力。

    第十三条、合同壹式_______份，甲、乙双方各持_______份，盖章签字生效。

    甲方(公章)：__________________乙方(公章)：__________________

    法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：____________

    日期：_________年____月____日日期：_________年____月____日

    实用精选：汽车维修合同协议书模板


    生活中我们常用电器或设备坏了都需要维修。现如今，汽车的撬铆喷漆也属于维修的范围。签订维修合同可以保护双方的合法权益不受侵犯。签订合同时要注意把相关事项以书面形式全部写进合同里。常见的维修合同模板有哪些呢？下面是小编为大家整理的“实用精选：汽车维修合同协议书模板”，仅供参考，大家一起来看看吧。

    汽车维修合同协议书(篇一)

    甲方：

    乙方：

    丙方：

    甲乙丙三方本着平等互利，友好协作的原则，经三方协商一致，就合作经营 汽车销售 项目合作事宜，订立如下条款，供甲乙丙三方共同遵守。

    一、 由甲方出名办理工商营业执照，实际为三人合作经营，地点位于 ，该店命名为 ，主要经营 汽车销售和二手车交易 。

    二、 投资及分红比例：

    （1）、该店投资为万元，投资比例三方按平均出资，甲方额外持有10%技术股份，甲方出资 拾 万元，乙方出资 拾 万元，丙方出资 拾 万元，资金在20xx年11月 12 日前到帐。

    （2）、该店每月核算一次经营情况，如有利润，原则上每月分红一次；如需扩大追加投资或出现亏损，则按上述投资比例出资（即三方平均分摊）。

    （3）、利润分成比例为30%作为提成佣金，剩余部分扣除实际运营费用后其中10%按出资比例分配；10%累计进入公司流动资金；50%按照收入总额的占比按比例分配

    （4）、购置的一切资产属三方共同所有，共有份额按投资比例，按实际投资数额单据凭证记帐。

    二、 合作期限暂定 3 年，从20xx年 12 月至20xx 年12 月有效，如到期仍想继续合作，可续签合同。

    三、 该店的投资款、经营资金均由 方管理，以甲方的名义在银行开立帐户存取。开户行：户名： 帐号： 。甲乙丙三方均有权稽查监督帐户收支情况。

    四、 该店的一切收入、支出、结存等发生情况，均如实记帐。帐务至少应每月由三方共同核对一次。

    五、 该店由三方共同选定的采购或供应商供货。

    六、 合作因下列情形解散：1. 合作期限届满；2. 甲乙丙三方同意终止合作关系；3、本合作项目连续亏损 6 月或亏损数额达到 30 万元，甲乙丙任何一方均可退出合作。解散或退出合作时，按照出资比例分配利润及资产或承担债务。

    七、 三方合作该项目，应秉承诚信、无私的合作原则。合作经营合同期间，如遇未尽事宜，经友好协商取得一致意见后，可签订补充协议。

    八、 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字后生效。

    甲方（签名）： 身份证号：

    乙方（签名）： 身份证号：

    丙方（签名）： 身份证号：

    汽车维修合同协议书(篇二)

    甲方：_____身份证号：_____

    乙方：_____身份证号：_____

    经甲乙双方友好协商、就合伙经营三亚荔枝沟车骑士汽车维修中心达成以下协议：

    一、合作项目名称及主要经营地：合作项目：三亚荔枝沟车骑士汽车维修中心，营业地为三亚市师部农场永晋汽车文化城A栋58、60号。

    二、合作经营项目和范围：汽车修理。

    三、合作期限为五年，自20__年9月1日起至20__年8月31日。合同期满，如双方需继续合作，可以续签合同。

    四、出资金额、方式。

    (一)甲方出资人民币20800000元，大写贰拾万捌仟元整（其中人民币7800000元，大写柒万捌仟元整，先由乙方垫付，甲方于__年底前还清乙方垫付款），占总投资额的80%；乙方出资人民币5200000元，大写伍万贰仟元整，占总投资额的20% 。

    (二)本合作出资共计人民币26000000元，大写贰拾陆万元整。合作期间各合作人的出资为共有财产，不得随意请求分割。

    五、盈余分配：按投资比例分配；债务承担：合作债务先以合作财产偿还，合作财产不足清偿时，以投资比例为依据，按比例承担。

    六、甲乙双方均不得以任何理由用三亚荔枝沟车骑士汽车维修中心财产（营业执照、厂房、设备等）作贷款抵押或者为他人提供担保。否则，造成损失由其承担责任。

    七、由甲方负责经营管理。

    八、经协商一致，合作人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。

    九、本合同一式二份，合作人各执一份。

    十、本合同经全体合作人签名、盖章后生效。

    甲方(签名)：_____ 乙方(签名)：_____

    签约时间：____年___月___日 签约时间：____年___月___日

    汽车维修合同协议书(篇三)

    送修方：______________(以下简称甲方)

    承包方：______________中心(以下简称乙方)

    为保证甲方车辆维修工作的顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》以及《武汉市机动车维修管理规定》，经双方友好协商，就乙方承修甲方车辆事宜达成如下协议：

    一、送修程序及事项

    1、甲方车辆送检后，乙方应对全车进行细致检查，给甲方出具检修单，并登记存档。检修单上应注明送修车辆品牌、型号、颜色、车牌号、发动机号、车架号、车辆行驶里程、车身情况、详细维修项目、每项目维修材料费、维修人工费以及维修时间。

    2、维修过程中如确需变更维修项目或延长维修时间的，应事先征得甲方同意。

    二、收费标准及结算方式

    1、签订本协议前乙方应向甲方提供收书面收费标准。收费标准包括工时定额、工时单价以及材料费标准。材料价格以4S店为标准并保证低于其30%;工时费用参照二类维修厂工时费标准折扣。(工时按7折)

    2、书面收费标准经甲方认可后作为本协议之附件。

    3、结算方式：维修时间达到2个月或维修金额达到_________元时甲方以支票或转账方式支付。

    三、甲方权利义务

    1、鉴于甲乙双方所建立的长期合作伙伴关系，甲方有权要求乙方优先维修甲方送修车辆。

    2、车辆经甲方验收合格的，甲方应在维修结算清单签字认可，经双方约定的结算方式支付维修费用并接车。

    3、乙方不出具规定的结算清单的，甲方有权拒绝支付维修费用。

    4、乙方在维修过程中需要甲方提供协助的，甲方应当履行协助义务。

    四、乙方权利义务

    1、乙方应按照国家有关维修标准和规范或双方约定的其他质量要求维修车辆。

    2、乙方不得使用假冒伪劣配件维修车辆。乙方应使用原厂配件来维修车辆，如确需使用非原厂配件维修车辆的，必须事先得到甲方认可并由甲方委托人在检修单上签字后方可使用。因乙方提供的配件原因造成车辆维修质量问题的，乙方应承担损害赔偿责任。

    3、乙方应妥善保管送修车辆及甲方提供的配件，除维修检验目的外，不得使用车辆。因保管不善造成配件损伤、毁坏、灭失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

    4、在质量保证期内因维修质量原因造成发动机无法正常使用，乙方在XXX内不能或者无法提供因非维修原因而造成机动车无法使用的相关证据的，乙方应当及时无偿返修做好车辆返修记录，不得故意拖延或无理拒绝。

    5、在质量保证期内，车辆因同一故障或者维修项目经3次修理仍不能正常使用的，甲方可将车辆交由其他机动车维修经营者进行修理，相应修理费用由乙方承担。

    6、若乙方将车辆交由第三人维修，须经甲方书面同意。未经甲方同意乙方将车辆交由第三人维修，甲方有权解除合同，由此产生的法律责任由乙方承担。无论甲方是否同意乙方将车辆交由第三人危险的，乙方均应承担由该第三人维修车辆所产生的法律责任。

    7、乙方向甲方提供24小时市内救援服务。因救援产生的额外费用由甲方承担。

    8、乙方向甲方提供代办车辆年审服务。

    五、质量保质期

    1、整车修理(含发动机大修，变速箱大修)质量保证期为车辆行驶__________公里或者一年。

    2、二级维护质量保证期为车辆行驶10000公里或者半年。

    3、一级维护，小修及专项修理(含电子件、皮带、易损件)质量保证期为车辆行驶__________公里或者_____年。

    六、违约责任

    1、甲方违反本协议的约定，延迟支付本协议约定的费用，乙方有权要求甲方按照协议约定的时间支付。

    2、乙方违反本协议的约定，未按时完成维护义务，则乙方应向甲方每日交付该车辆总维修费用的5%作为违金。甲方有权从应支付给乙方的维修费用中扣减乙方应当支付的违约金。

    3、如甲方送修车辆在乙方维修期间丢失或损毁，乙方应承担赔偿责任。

    4、乙方维修质量不合格，甲方有权要求乙方维修，乙方应向甲方每日支付该车辆总维修费用的5%作为违约金，直至质量合格为止;因维修质量不合格给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿甲方的全部损失。

    5、质量保质期的约定不代表甲方对乙方应承担的质量违约责任的免除。

    七、协议的变更与解除

    1、经甲乙双方协商一致可变更本协议;

    2、任何一方如因发生不可抗力的事件丧失履行协议能力的，本协议自行终止;

    3、车辆维修后在质量保质期内出现两次或两次以上维修质量问题的;维修厂家与送修司机利益勾结，虚增维修项目，给回扣造成甲方经济损失的。

    八、协议有效期

    本协议有效期限为一年，自本协议签订之日起有效。

    九、争议及其他

    1、如双方在履行本协议时发生纠纷，应尽量协商解决。协商不成，任何一方均有权向对方住所地人民法院提起诉讼。

    2、本协议未尽事宜，甲乙双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本协议具有同样的法律效力。

    3、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章生效。

    甲方：______________(盖章)乙方：______________(盖章)

    汽车维修合同协议书(篇四)

    甲方：（以下简称甲方）

    乙方：（以下简称乙方）

    甲、乙双方在建立汽车维修厂，合伙经营汽车维修业务，经甲、乙双方友好协商，双方本着“共同发展、公平、互惠互利”的原则，共同达成合伙协议条款如下：

    一、合伙方式：甲乙双方共同出资，以资金入股的方式合伙经营汽车维修业务，双方共同管理，共负盈亏。

    二、投入合伙资金数额、注入时间：甲、乙双方共同出资人民币共万元，其中甲方负责出资万元，乙方负责出资元。

    三、合伙投资效益分配：合伙产生效益分配按照：甲方占50%，乙方占40%，预留10%作为机动分配，主要用于奖励有功的相关业务单位以及聘用技术人员分配。甲、乙双方均有监管权利，分配支出做到摆在面上，要有透明度。剩余部份在年终分配由甲、乙双方按配比例分享。

    四、管理人员及财务管理：由甲、乙双方各自委派1名作为日常固定业务管理，设立财务会计1名，为有利长期合作，避免纠份，设立银行流动资金专用帐户，合伙资金专款专用，双方共留银行财务印鉴，独立核算，在合作期间一切收入及支出共商，原支出单据必须双方签字认可。合作期间形成的债权、债务相对独立。

    五、条件具备的情况下实行半年分红制度年终总结算。

    六、本次为甲、乙双方初次合作，双方均视对方为友好合作伙伴，本着相互理解、尊重，不断拓展业务，一定到互利互赢目的。

    七、本协议未尽事宜经双方协商另行补充。

    八、本协议双方签字即时生效，双方格守信用，严格履行各自的权利及义务，均不得违约。

    甲方签字： 乙方签字：

    年月日年月日

    汽车维修合同协议书(篇五)

    车辆维修的合同协议书

    咀方(托修方)： 山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司

    乙方(承修方)： 晋城市大金华汽车修理厂

    为了规范双方行为并保持彼此良好的合作关系，根据相关法律法规规定，甲乙双方在平等、公平、自愿、诚信的基础上，经双方友好协商就汽车维修事宜达成协议如下：

    一、甲方权利义务

    1 甲方暂定乙方为甲方所属车辆维修事项的指定企业(厂)。

    2 甲方所管理的驾驶员在乙方所填制的结算单及其他任意凭据中的签字均不代表甲方对乙方任何行为(包括维修项目、价格、用料质量等)及凭据(单)记录内容的确认。

    3 甲方应当根据双方约定的结算方式支付甲方所属车辆在乙方发生的车辆维修费用。

    4 甲方对乙方所实施的维修项目、更换部件及乙方维修车辆所使用材料均应当拍照存档，且该照片为乙方向甲方申请费用结算时甲方核定乙方维修项目的有效依据。

    5 乙方由于对车辆故障诊断错误或选用配件质量问题或质量瑕疵导致甲方车辆经维修出厂后，甲方驾驶员所描述故障没有彻底消除的，甲方不负担乙方本次维修甲方车辆的任何费用(含材料费)。

    6甲方根据乙方维修工作的需要积极履行协助义务。

    7 车辆维修出厂后，经鉴定机构认定，确属乙方维修项目的质量未达到国家标准、行业标准、地方标准或修理厂维修要求，或未达到合理的使用期限，及使用假冒伪劣的零配件、燃润料，造成甲方或第三人车辆损害、人身损害及相关损失的，乙方应全部赔偿。

    二、乙方权利义务

    1 按照国家标准、地方标准、行业标准、本厂维修要求实施汽车维修作业，保证维修质量。

    2 对甲方送修车辆进行进厂检验、过程检验和竣工检验。

    3 乙方在竣工交付车辆前，对该车辆负有保管责任。除维修检验试车外，乙方不得因其他任何原因使用该车辆。

    4 乙方维修车辆使用的配件材料应符合国家规定的质量标准，如使用修复配件或旧配件的，经甲方书面同意，该配件应达到相关产品的质量标准。

    5 乙方将车辆交由第三方维修，须经甲方书面同意。第三方造成甲方车辆损害或他人损失及经第三方维修后的维修质量原因造成的所有损失，乙方应承担赔偿责任。

    6 在质量保证期和承诺的质量保证期内，因维修质量原因造成汽车无法正常使用，且乙方在3日内不能或者无法提供因非维修原因而造成汽车无法使用的相关证据的，乙方应当及时无偿返修，不得故意拖延或者无理拒绝。

    7 乙方愿为甲方提供维修让利和优惠服务。

    三、维修类别与项目

    1、乙方应当对送修车辆进行维修前诊断检验，预定维修项目并估算费用。

    2、乙方预定的维修项目、内容，预计的维修费用，应当经甲方以书面形式或签章认可。

    3、维修过程中确需追加作业项目和费用的，应征得甲方书面形式或签章认可。

    4、实际维修项目和费用以经双方签章的“晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单”为准。

    四、维修配件与材料

    1、乙方针对甲方车辆所需更换的配件或使用的材料，应当提供两种以上不同品牌(产地)同型号备件(材料)供甲方选用。

    乙方承诺其提供的维修配件材料，应当符合国家规定，标示配件性质并明码标价。

    2 、乙方应当提供维修所用材料的清单，明确材料名称、标识、规格、型号、产地、类别、数量、提供方式、单价、金额等。

    3、更换下配件处理方式：经甲方拍照存档后委托乙方处理。

    五、维修竣工检验及检验质量标准

    乙方维修的车辆完工经乙方检验合格具备出厂条件后，乙方应当通知甲方车辆出厂。

    经由乙方维修的项目在合理的质量保证期限内负有质量保证义务。

    乙方应当为甲方车辆建立维修档案。

    六、维修费用及结算方式

    1、收费标准 双方约定工时单价：40元/工时

    工时时长以行业标准规定的维修项目工时定额或各维修项目假定连续作业所需时间的累加。

    2、维修费用计算按照以下方式计算：

    维修费用=工时费(工时单价 × 工时定额)+配件与材料费+税金。

    3、实际结算费用应以经双方确认后的维修结算清单为准。

    4、结算方式

    乙方应当在每年6月和12月分两次将该期间间隔甲方所属车辆在乙方维修的相关有效票据和经双方确认后的维修结算清单提供给甲方，经甲方汇总核对后，以转账方式支付于乙方。

    双方确认后的“晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单”是乙方结账的凭据。

    窥圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单样表做为本合同的附件附后。

    七、汽车交付与费用确认

    汽车维修竣工后，乙方应通知甲方提取车辆。车辆出厂7日内，双方应当确认维修项目和费用。逾期甲方则以乙方各该次实际发生的维修项目，依照乙方各项目预计费用合计金额的70%做挂帐处理，乙方对该挂帐行为及挂帐金额

    不再争议。

    八、维修质量保证期

    质量保证期从维修竣工并交付给甲方之日起一年或三万公里计算(电子元件不受此限，但应当保证合理的使用期限)，保证期以行驶里程或日期指标先达到者为准。因维修质量问题返修的，保证期从返修后交付给甲方的当日重新算起。

    由于甲方所属驾驶员操作不当或遭遇不可抗力造成乙方维修甲方车辆的维修项目及更换部(配)件损毁，乙方不再承担任何质量保证责任。

    本合同约定的质量保证期如低于有关法规、规章或国家(行业)标准规定的汽车维修竣工出厂质量保证期，则以有关法规、规章或国家(行业)标准规定的汽车维修竣工出厂质量保证期为准。

    九、合同变更及解除

    1、在车辆维修过程中，双方可对本合同内容进行变更。变更内容经双方同意，变更事项双方约定按照书面形式进行确认。

    2、变更的内容与本合同具有同等法律效力，与本合同内容相冲突的，以变更后内容为准。但变更续订(立)合同的有效期间超过一年的约定无效。

    3、双方可协商解除合同。非因本合同约定或法定事由外，任何一方不得擅自解除合同。

    4、在质量保证期内，甲方送修的汽车因同一故障或维修项目经两次修理仍不能正常使用的，甲方有权解除本合同。

    5、未经甲方同意，乙方将车辆交由第三方维修的，甲方有权本解除合同。

    6、本合同自双方签章之日起一年内有效。其中，双方约定自合同生效之日起计算六个月为合作试运行期间。

    合作试运行期间任意一方可以随时解除合同。

    合同有效期届满之前一个月，经由双方协商后可以以书面形式续订(立)合同有效期间，但该有效期间不超过一年。

    7、经由双方确认的维修费用依照民法通则相关规定处理。

    十、争议及纠纷处理

    本合同履行过程中产生争议、纠纷的，由甲乙双方协商解决;协商不成的，双方同意以向县级以上道路运输管理机构或晋城市消费者协会申请调解或以诉讼方式解决本合同争议。

    十一、其他

    1、本合同经双方盖章后生效。合同一式两份，双方各执一份。

    2、经由甲方或甲方授权的部门(人)签章后的“晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单”为乙方同甲方结算的有效依据。

    3、就甲方所属车辆，乙方已经发生的维修事项适用本合同的约定。

    咀方(签章)： 乙方(签章) 法定代表人： 法定代表人：

    委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

    年 月 日 年 月

    有关车辆维修合同范本

    咀方：乙方：

    地址：地址：

    电话：电话：

    咀、乙双方在自愿、公平、平等的基础上，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规订立本协议。

    一、本合同的下列术语应解释为：

    (1)“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中注明的甲方和乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构

    成合同的所有文件。

    (2)“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

    (3)“维修”系指招标文件中规定的车辆一、二级维护正常维护、维修等保养服务。

    (4)“配件材料”系指乙方可提供维修服务时向甲方提供的零部件及耗材。

    (5)“配件价格”系指乙方提供的车辆配件价格(车辆维修维护的配件费用，双方另行商议)。

    二、服务范围

    乙方负责甲方50台“的士”车辆的各级维护、维修(或根据甲方的要求提供车辆年检)和其他有关汽车维修的服务项目及交通事故车辆维修。

    三、甲方车辆在乙方定点维修期间，乙方向甲方提供以下优惠：

    1、修理工时费优惠10%;

    2、甲方有权享有配件优先自行选择使用权。

    四、车辆送修

    1、新车营运年/10万公里内，上海大众公司规定甲方的维护保养期间，甲方有权选择维护保养厂家的权利。

    2、甲方车辆到乙方维修时，乙方在维修过程中发现其他(维修计划以外)的故障，必须及时将情况反映给甲方，在取得甲方负责人同意后方可继续维修。

    3、对甲方车辆乙方应以修复为主，能不更换的零部件尽量不予更换，确实不能修复或修复不经济的零部件，在征得甲方同意后方可更换。

    五、为共同遵守做好车辆维修及维护保养的相关事项，双方在签订协议后，乙方需编制车辆每月维修和维护保养或年检计划(甲方提供车辆号牌数据)。

    六、乙方在车辆维修及维护保养过程，必须按照国家对汽车维修质量所制定的修理技术标准及技术要求进行维修，并严格执行行业主管部门制定的三检制度(进厂、过程、出厂)优先安排甲方的车辆进行维护(确保即到、即修)，并保证维修质量。

    七、乙方在车辆维修或维护属保质期内出现维修质量或配件质量等的问题的，由乙方负责免费维修和更换存在有质量问题的配件，因乙方维修质量导致甲方利益受损，乙方应作合理补偿。属于司机操作不当或其它因素造成车辆损坏的，由当事人负责。

    八、乙方以“规范经营、优质服务”为指导思想，竭诚为用户服务。对车辆的各类维护和事故车修复作如下管理规定：

    1、甲、乙双方负责督促驾驶员按时维护保养工作(包括一、二级维护保养)，乙方必须按时完成。

    车辆维修用时如下：

    序号维修项目维修时间备注

    1一、二级维护保养1小时内

    2小修2小时内

    3中修4小时内

    4大修8小时内

    2、当车辆发生交通事故时，乙方按需求提供拖车服务。乙方应根据《事故车辆修复管理规定》做好车辆修复工作，并做好向保险公司索赔工作。

    3、事故车辆修复时间规定(天数)，按保险公司事故定损总金额修复出厂时间(以双方或保险公司确认定损日为准)。

    (1)金额在10000元以下的，24小时内完成。

    (2)金额在0元以下的，36小时内完成。

    (3)金额在30000元以下的，72小时内完成。

    (4)金额超过3万元以上的，由甲乙双方协商确定修复时间，最长时不得超过天。并提供24小时(含节假日)维修服务。

    4、乙方设有专人负责，协助甲方处理已发生交通事故的车辆的事后工作。如接到报案后，第一时间与肇事司机做好沟通工作，尽快赶赴现场协助处理事故车辆的相关手续事项和理赔手续。

    九、维修项目(内容)

    1、乙方在维修过程中如发现其他故障需要增加维修项目时，乙方应及时通知甲方，甲方派人查验认可后，由乙方维修。

    2、在维修过程中，甲方对进行必要维修项目的签字视同甲方认可。

    3、乙方维修复车辆后，须把与本次维修有关的工时费，配件费等详细明细签字或盖章后一联交于甲方。

    4、未按规定手续进行维修的或甲方司机未经公司同意私自维修的，甲方不承担任何费用。

    十、维修费用

    乙方应按照不超过《江西省汽车维修行业工时定额和收费标准》中规定的工时定额和收费标准优惠计算维修费。

    (1)维修费用应包括：工时费、材料费和税金。

    (2)工时费包括小修、大修项目收取工时费的标准。

    (3)材料费即材料价格，在乙方开具的正式维修发票中须单独列出。

    十一、竣工车辆交接手续

    1、乙方维修车辆结束后，甲方应仔细检查竣工车辆，如维修结果符合送修要求、维修费计算合理，甲方经办人应在“结算清单”上签字认可;如果修理结果不符合送修要求、维修费用计算不合理，或发现使用不符合要求的配 件材料，甲方向乙方提出存在的问题，如乙方不能给予令人信服的答复，甲方可报请法定检验机构进行检验。

    2、如甲方在车辆完工之日起5日内，没有以书面形式向乙方提出问题，而又不在“结算清单”上签字，则视为甲方同意接受“结算清单”中的内容。

    十二、乙方服务

    1、乙方应实行24小时全天候服务，并接受甲方的监督。

    2、乙

    方应对甲方车辆进厂优先维修维护，正常的一、二级维修维护务必在一小时内完成(事故车辆参照第八条规定)。

    3、乙方应严格执行合同中规定的各项维修工时费定额和收费标准及配件价格，接受甲方定期或不定期的对汽车配件、维修质量、车辆档案、服务承诺等的检查(车辆维修维护的配件费用，双方另行商议)。

    十三、质量保证

    1、乙方提供维修服务时，其服务质量应按照不低于《汽车维修行业管理办法》、《汽车维修质量管理办法》、《江西省机动车维修和技术管理办法》中有关规定和标准执行。

    2、在甲、乙双方约定的质量保证里程和时间内，因维修质量造成的机械事故和经济损失，由乙方负责。

    3、乙方应对维修合格出厂的车辆提供质量保证。

    4、乙方应保证维修所用材料是未使用过的原厂生产的合格正品(如确需使用付厂产品或旧拆车件的,须经甲方同意后方可使用)，并完全符合合同规定的质量和性能的要求。乙方应保证使用的配件材料在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。维修车辆移交甲方后，在质量保证期内，乙方应对由于维修技术、工艺或配件材料的缺陷以及其他由于乙方的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。根据法定检验机构的检验结果或在质量保证期内，如果证明维修是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的配件材料等，甲方将以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

    5、如果乙方在收到索赔通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有采取措施，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

    十四、索赔

    1、甲方有权根据法定检验机构出具的，车辆维修质量检验报告向乙方提出索赔。

    2、在合同规定的质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列任一种或多种方式解决索赔事宜：

    (1)乙方同意免收该次维修的维修费用，并承担由此发生的一些损失和费用及车辆停场，按照双方约定每小时为20元的补偿为计算单位。

    (2)乙方必须用符合合同规定的规格、质量和性能要求的全新的原装合格品免费予以更换。同时，乙方应按合同规定，对修补或更换件相应延长质量保证期。

    (3)质量保证期内，车辆如发生故障时，甲方车辆驾驶员应及时进行补救，避免损失扩大，如未采取措施，乙方可以仅对初步损失进行赔偿和后续赔偿(或如有异议可由双方认可的仲裁机构进行仲裁，方可索赔)。

    3、如果在甲方发出索赔通知后5天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。

    十五、结算方式

    1、本合同以人民币结算。

    2、车辆的各类小修及一、二级维护保养的工时费(不含配件费)，以每台车每月人民币：结算。

    3、乙方凭下列单据与甲方直接结算：

    (1)正式发票;

    (2)有甲方验收人员签章的“结算清单”。

    4、付款方式

    (1)维护保养费用每月结算一次。

    (2)每月31日为当月截止日期，乙方执配件、费用明细表和维修报告单应于次月5日前将全部结算清单(并打印总报表)交由甲方经办人核对确认后签名，甲方财务部门收到乙方交来汽车维修专用发票十五个工作日内办理付款手续(如：超期一个月以上的，甲方支付滞纳金0.03%为计算单位)。

    (3)政府税务部门根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方自行负担。

    十六、争议解决

    如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

    除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

    十七、合同终止：甲、乙任何一方需提前一个月书面通知。

    十八、本合同如有未尽事宜，双方协商决定。

    在执行本合同中所发生的、与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如解决不了，则应申请向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

    本合同附保养内容及费用清单，一式四份双方各执二份，双方签字盖章后生效。

    咀方代表签字：乙方代表签字：

    (单位盖章)(单位盖章)

    车辆维修合同范本阅读

    托修方(甲方)：________________

    承修方(乙方)：________________

    根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就汽车维修事宜达成协议如下：

    第一条 维修车辆

    1.车牌号 2.发动机号 3.颜 色 4.车型 5.vin代码/车 架 号 6.行公里数

    第二条 维修类别与项目

    乙方应当对承修车辆进行维修前诊断检验，提出需要维修的类别和项目，填写《车辆维修前诊断检验单》。甲方确认后在该《车辆维修前诊断检验单》上签字。

    第三条 维修配件材料

    1.乙方提供维修配件材料的，应当如实填写材料清单，分别标明原厂配件、副厂配件或者修复配件，明码标价，并保证质量。

    2.乙方在维修中换下配件、总成等，交由甲方自行处理。

    第四条 维修价格

    1.甲方同意乙方按照公示的工时单价______元/工时、材料进销差价率_____%进行计价。

    2.结算工时定额执行标准：汽车制造企业提供 □ 市交通管理局制定 □。

    3.维修预算费用：______元，大写：__________________.其中：工时费______元，大写：__________________;材料费______元，大写：__________________.

    4.维修费用高于或低于维修预算费用的_____%时，由双方协商解决，否则按照实际发生的维修费用结算。

    第五条 车辆交接

    乙方接收待修车辆时，甲方应当自行取走车内可移动物品。车上附件、设备等填入《车辆维修前诊断检验单》的，乙方在竣工交车前对其及承修车辆负有保管责任。

    第六条 质量标准

    1.质量标准执行：国家标准 □ 行业标准 □ 地方标准 □ 制造企业维修手册等有关资料的要求 □。

    2.质量保证期按照下列第______项执行。

    (1)按照交通部《机动车维修管理规定》第三十七条规定执行：整车或总成修理的质量保证期为车辆行驶XX0公里或者100日;二级维护的质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日;一级维护、小修、专项修理的质量保证期为车辆行驶XX公里或者10日。

    (2)按照乙方承诺(不低于交通部规定)的“车辆行驶______公里或______日”执行。

    3.质量保证期，从维修竣工后，由甲方验收取车的当日起计算;因维修质量问题返修的，其返修的作业项目，从返修竣工后，由甲方验收取车的当日起重新计算。行驶里程和日期指标，以先达到者为准。

    第七条 竣工验收

    1.竣工交付日期为______年______月______日前，交付地点为__________________.

    2.维修竣工质量检验合格的，对二级维护(含)以上的车辆，乙方应当由维修质量检验人员签发全国统一样式的机动车维修竣工出厂合格证;对二级维护以下的车辆，乙方应当发给维修合格证明(含结算清单)。乙方未签发或者发给的，甲方有权拒付费用。

    第八条 结算

    1.车辆维修竣工后，乙方应当向甲方出具法定的结算票据，并附桂林市运输管理处监制的《桂林市机动车维修结算清单》，工时费和材料费应当分项列明。乙方未出具法定结算票据及结算清单的，甲方有权拒付费用。

    2.付款方式：现金 □ 转账 □ 其他 ____________□。

    3.付款期限：__________________.

    第九条 违约责任

    1.乙方对承修的车辆及车上附件、设备等，因保管不善造成毁损、灭失的，承担赔偿责任。

    2.在质量保证期内，因维修质量原因造成车辆无法正常使用，乙方负责无偿返修，并赔偿甲方相应损失。

    3.乙方逾期交付车辆的，可按每逾期一天______元或维修费用的_____%向甲方支付违约金。

    4.甲方逾期支付维修费用的，乙方对车辆有权留置，并可按每逾期一天______元或维修费用的_____%向乙方支付违约金。

    5.乙方在承修过程中，发现确需增加维修项目、增加约定维修费用或延长维修期限的，应当及时通知甲方，说明理由并征得同意，否则甲方不承担乙方擅自增加项目的维修费用或逾期支付维修费用的违约责任;甲方接到通知后______天内应当给予答复。

    咀方中途需要变更或解除合同，应当及时通知乙方，若给乙方造成损失的，应当赔偿相应损失。

    第十条 其它约定

    1.__________________.

    2.__________________.

    第十一条 争议解决

    因本合同而发生的争议，由双方协商解决，也可请求桂林市汽车维修行业协会等组织予以调解;或按照以下第______种方式解决。

    1.提交桂林市仲裁委员会仲裁;

    2.依法向人民法院提起诉讼。

    第十二条 附则

    1.本合同末尽事宜按国家法律、法规和规章办理。

    2.本合同及附件一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。

    咀方(签章)：____________ 乙方(签章)：____________

    住所：____________________ 住所：____________________

    通讯地址：________________ 通讯地址：________________

    邮编：____________________ 邮编：____________________

    法定代表人：______________ 法定代表人：______________

    委托代理人：______________ 经办人：__________________

    电话：____________________ 电话：____________________

    签约时间：__________________年_________

    承包维修简单的合同(合同精选)


    承包维修简单的合同

    随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的承包维修简单的合同，欢迎阅读与收藏。

    承包维修简单的合同1

    甲方：

    乙方：

    经双方友好协商，共同达成一下协议：

    1、甲方于20xx年9月16日将本公司房建内墙炂灰、喷浆、接管、（打泵工人工资由甲方支付）、墙面拍胶、钉钢丝网（全铜钉）封面施水养护开裂视原因维护。

    2、包拖内墙、墙湿水、用砼堵脚架孔，穿墙、螺标孔，砂浆砌基层、专职技术员贴饼，按规划要求控制净空尺寸，几何尺寸、垂直度、平面度（偏差4mm以内）、（必须主体结构标准）。

    3、承包方式：包工不包料（乙方自带一切施工用的小型工具）甲方提供原材料、按质、按量、砂浆运输及泵送设备给乙方使用，乙方务必每天每台设备完成（1000-1300平方）。但必须是甲方原材料和运输保证乙方使用。

    4、承包单价暂定12元/m2，根据甲方的技术要求和质量要求作具体定价（此单价不含税）。

    5、甲方设备于20xx年 月 日移交给乙方，后期设备维护、保养由乙方负责、正常管道、小件磨损不由乙方负责，但乙方不能倒卖，设备维修费用由甲方负责。

    6、乙方于 年 月 日现金模式交给甲方人民币壹万元整（￥10000.00元）作为本协议保证金，如乙方单方终止本协议，甲方不还此保证金。待乙方全部人员进场，甲方退还乙方保证金。

    7、承包时间为叁年，叁年后乙方需续签，同等条件下，甲方优先考虑乙方，待第一个工地完工过后，续接下一个工地时间如超过半个月，甲、乙双方共同协商解决方案。

    8、甲方开业后每个工地砂浆施工劳务将和乙方单独签订乙方砂浆内墙工程施工合同，正式合同。乙方需要按照正式合同技术要求施工和履行，包括结算方式每月进度款待月底上报后，甲方3-5个工作日付给乙方上月完成的工程款80%付给乙方，春节放假前甲方必须结清当年完成工程款给乙方（见附件）。

    9、甲方不提供吃、住，乙方自行安排，如需甲方提供，甲方将收取费用。

    10、乙方必须听取甲方管理人员安排、调度。

    11、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

    甲方：

    乙方：

    日期：

    承包维修简单的合同2

    甲方：

    乙方：

    经甲乙双方协商，就汽车修理厂承包一事达成以下协议条款：

    一、甲方承包给乙方汽车修理场地，部份设备设施，办公用设施，简易的居住屋等(详细清单附后)。

    二、承包期限：承包期限为3年一签，乙方在当年十二月一日前交清次年的租金，其承包期限以此类推顺延;甲方若改变修理厂用途，应提前三个月告知乙方终止承包期。

    三、租金：承包期的第一年租金为人民币160000.00元(大写：壹拾陆万元整)。第二年起每年在上一年租金基数上递增壹万元整(10000.00元)，以此类推直到承包期满为止。

    四、约定事项

    1、承包期间乙方实行独立核算、自己经营、自负盈亏，按时上缴有关部门的各种费用，甲方不干涉乙方的经营管理活动。

    2、甲方向乙方提供正常的水电使用，费用由乙方承担。

    3、乙方在承包期间应爱护和保管好各种承包物，不得随意改变用途，不得遗漏或损坏，更不得用承包物作抵押借

    款，承包期满后乙方应将承包物完整的归还甲方，遗漏或损坏的按实价赔偿。

    4、承包期间，各种机器设备和设施的正常维修及产生的费用由乙方负责;房屋及场地遇不可抗拒的自然灾害而造成损失的，甲乙双方共同承担。

    5、乙方在承包期内所产生的债权债务以及法律行为由乙方全部承担，甲方不承担任何连带责任。

    6、乙方在承包期内要注意承包物的防火，防盗等安全隐患，造成事故灾难的乙方承担全部经济损失。

    五、本协议一式两份，双方各持一份，协议经双方签字后生效，并具有法律效力。

    六、未尽事宜，须经甲乙双方共同友好协商解决。

    甲方：

    乙方：

    日期：

    承包维修简单的合同3

    甲方：

    乙方：

    甲方因 需要，需 。经甲乙双方现场查看，充分协商后，就维修事宜达成如下协议：

    一、甲方同意将此工程承包给乙方，由乙方自行组织人员，按甲方设计要求，完成施工任务。

    二、甲方派 负责监督施工，乙方必须听从甲方施工人员的安排指挥。

    三、施工过程中的质量管理工作由乙方负责，出现质量事故，乙方必须无条件返工，返工费用由乙方自行负责。

    四、施工过程中的'安全管理工作由乙方全部负责，出现安全事故，甲方不负任何负责。

    五、在施工过程中乙方必须文明施工，不得影响甲方的正常生产生活活动。

    六、施工方案及内容：

    七、质量要求：

    1、各种主辅材料标准。（品名，规格，型号）

    2、工程质保修期 年，自工程验收之日算起，五年内出现质量问题由乙方免费维修。（明确保修期时限）

    八、材料及人工费结算标准：（需约定材料及人工价格格，税金支付方式，安全施工管理费用等）

    九、工程工期及验收结算办法：

    1、施工时间：年 月 日起至 年 月 日，共 天。

    2、工程完工后，由甲方组织人员现场验收合格后，甲方按乙方工程总额的 %扣留质量保证金，其余一次性付清。工程质量保证金满一年后付清。

    3、工程量以实际验收实际数量结算（总价包干的另行约定）。

    九、本合同未尽事宜，由双方根据实际情况协商解决。

    十、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方一份。双方代表签字生效。

    甲方：

    乙方：

    日期：

    承包维修简单的合同4

    甲方：

    乙方：

    身份证号：身份证号：身份证号：

    _____________________汽修厂是甲方出资设立的企业法人，为了搞活机制，提高经济效益，现经甲、乙、丙三方协商决定将汽修厂交由乙、丙承包经营，为维护各方合法权益，经三方协商一致，特签订本合同如下：

    1、乙方、丙方自愿承包汽修厂经营权；

    2、甲方自愿将汽修厂经营权根据本合同转让给乙方和丙方；

    3、乙方、丙方在承包期间拥有对汽修厂的生产、人事、财务等方面的管理权；由乙方、丙方经营，由乙方、丙方纳税，甲方不得干涉其正常经营活动。

    4、承包期间，乙方、丙方按月支付给甲方承包金；每月份承包金为人民币___元整（￥______元），承包金从合同生效后的第_个月起付，每月份的_号为支付承包金的日期。

    5、甲、乙、丙三方应对承包前仓库的各类汽车配件进行盘点，并决定如何处理所盘存的零配件；其余各类生产设施、设备工具、办公用品、工房、车间等地面建筑及其附属设施作出清单并登记造册；对各类建筑及其附属设施非经三方同意不得私自拆迁改动，承包期满上述固定资产保质保量恢复原状（合理损耗除外）固定资产清单作为本合同附件附后。

    6、所附清单上的资产，甲方在合同期内不得以汽修厂名义或其它名义向银行或其它第三人作抵押；甲方也不得以汽修厂名义向他人借贷，由此产生的债务，乙、丙方不承担连带责任，甲方在与他人交易时，有作此申明的义务。

    7、所附清单上的资产，乙方、丙方在经营期间有谨慎维护的义务，但由于不可抗力所造成的相应损失由双方共同承担；

    8、合同期间汽修厂重大变更事项，须经三方协商一致，否则不产生变更效力；

    9、甲、乙、丙三方一致同意对承包前的债权债务作出清理。合同签定之日为合同生效日，合同生效日前的所有债权债务、所产生的经济纠纷均与乙方、丙方无关，也不承担连带责任。合同生效日后产生的所有债权债务、经济纠纷与甲方无关。

    10、乙、丙方应负责汽修厂的内部管理和安全生产，建立安全生产制度，对员工进行安全生产培训。在承包期内，汽修厂如果发生安全生产事故或交通事故及员工违法违纪情况，由乙、丙方承担全部责任；

    11、乙、丙方在承包期内应守法经营，如果其经营活动触犯国家法律法规，乙、丙方应承担全部责任；

    12、鉴于汽修厂的土地是租赁的，如果出租方要收回土地，则本合同从土地收回之日起自行中止，三方可以协商决定是否搬迁、继续合作还是分割拆分等事宜；

    13、各方均不得单方提前终止合同，否则视为违约。违约方须向非违约方支付违约金，违约金按____计算。

    14、本合同自________年____月____日至________年____月____日止，本合同经三方签字生效。

    甲、乙、丙三方各执一份。

    甲方：

    乙方：

    日期：

    双方签订的维修合同标准范本汇集16篇


    随着经济的发展，维修行业越来越重要。维修是为保持或恢复产品正常功能状态而进行的技术活动。维修合同是对维修者权利义务的最好规范。在我们签订合同的时候，一定要了解合同的内容。请问你是在寻找维修合同的规范模板吗？经过搜索和整理，合同范本网为大家呈上双方签订的维修合同标准范本，希望能帮助到你，请收藏。

    双方签订的维修合同标准范本 篇1

    甲方：

    乙方：

    甲方共有小车 台，经甲乙双方协议，甲方同意将本单位 台小车委托给乙方修理，为规范甲乙双方行为，签订合同如下：

    第一条 甲方同意乙方为岳阳市药品食品监督管理局车辆定点维修单位。

    第二条 乙方服务范围：车辆大修，各级维护，小修，车辆年检和其他有关汽车维修的服务项目。

    第三条 维修车辆送修和移交手续

    乙方凭甲方车管领导安排，承接车辆维修业务，乙方维修车辆结束后，须提供打印《定点维修结算清单》交送修单位审核。

    第四条 维修时间：汽车小修，一，二级保养做到24小时出厂，发动机三级保养48小时出厂;发动机大修4天出厂;汽车全车大修车辆按约定时间出厂，每推迟一天交车，由乙方承担违约赔偿300元。

    第五条 维修服务：乙方实行24小时服务(含节假日),车辆随到随修,乙方上路抢修施救车辆,市内免收施救费用。

    第六条 质量保证：本厂对车辆维修质量实行三包(包退，包换，包赔)，质量标准严格按照《湖南省汽车维修行业质量标准》执行。汽车大修车辆保修5万公里或壹年，发动机三级保养保修壹万公里，因维修质量和配件问题所引发的车辆损失，交通事故损失全部由乙方负责。

    第七条 甲方的权利与义务：

    1、鉴于甲乙双方所建立的长期合作关系，甲方有权要求乙方优先维修甲方修的车辆。

    2、对已完工车辆，如发现不合格或与"送修单"不符，甲方有权要求乙方无偿返工，直至符合要求为止。

    3、甲方应当按照合同约定与乙方结算车辆维修费用。

    第八条 乙方的权利与义务：

    乙方有权要求甲方按时结清车辆维修费用;

    乙方优先为甲方的送修车辆提供维修服务;

    乙方不得将本合同约定义务转让给任何第三方;

    乙方应当按照"送修单"规定的时间完成维修工作;

    乙方应当保证送修车辆安全;

    乙方应当保证维修质量;

    乙方保证所有配件是符合国家质量标准的全新原厂配件，不得以次充好或随意更换汽车配件;

    第九条 结算方式：每季度结算一次。乙方应当向甲方出具当期每次维修的结算单。

    第十条 合同有效期：

    本合同有效期限为 年，自本合同签订之日起至 年 月 日止。

    第十一条 争议及解决方式

    如双方在履行本合同时发生纠纷，应尽量协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

    第十二条 本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同样的法律效力。

    第十三条 合同壹式四份，甲、乙双方各持贰份，盖章签字生效。

    甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

    甲方代表： 乙方代表：

    签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

    双方签订的维修合同标准范本 篇2

    甲方(托修方)：

    乙方(承修方)：

    为了规范双方行为并保持彼此良好的合作关系，根据相关法律法规规定，甲乙双方在平等、公平、自愿、诚信的基础上，经双方友好协商就汽车维修事宜达成协议如下：

    一、甲方权利义务

    1甲方暂定乙方为甲方所属车辆维修事项的指定企业(厂)。

    2甲方所管理的驾驶员在乙方所填制的结算单及其他任意凭据中的签字均不代表甲方对乙方任何行为(包括维修项目、价格、用料质量等)及凭据(单)记录内容的确认。

    3甲方应当根据双方约定的结算方式支付甲方所属车辆在乙方发生的车辆维修费用。

    4甲方对乙方所实施的维修项目、更换部件及乙方维修车辆所使用材料均应当拍照存档，且该照片为乙方向甲方申请费用结算时甲方核定乙方维修项目的有效依据。

    5乙方由于对车辆故障诊断错误或选用配件质量问题或质量瑕疵导致甲方车辆经维修出厂后，甲方驾驶员所描述故障没有彻底消除的，甲方不负担乙方本次维修甲方车辆的任何费用(含材料费)。

    6甲方根据乙方维修工作的需要积极履行协助义务。

    7车辆维修出厂后，经鉴定机构认定，确属乙方维修项目的质量未达到国家标准、行业标准、地方标准或修理厂维修要求，或未达到合理的使用期限，及使用假冒伪劣的零配件、燃润料，造成甲方或第三人车辆损害、人身损害及相关损失的，乙方应全部赔偿。

    二、乙方权利义务

    1按照国家标准、地方标准、行业标准、本厂维修要求实施汽车维修作业，保证维修质量。

    2对甲方送修车辆进行进厂检验、过程检验和竣工检验。

    3乙方在竣工交付车辆前，对该车辆负有保管责任。除维修检验试车外，乙方不得因其他任何原因使用该车辆。

    4乙方维修车辆使用的配件材料应符合国家规定的质量标准，如使用修复配件或旧配件的，经甲方书面同意，该配件应达到相关产品的质量标准。

    5乙方将车辆交由第三方维修，须经甲方书面同意。第三方造成甲方车辆损害或他人损失及经第三方维修后的维修质量原因造成的所有损失，乙方应承担赔偿责任。

    6在质量保证期和的质量保证期内，因维修质量原因造成汽车无法正常使用，且乙方在3日内不能或者无法提供因非维修原因而造成汽车无法使用的相关证据的，乙方应当及时无偿返修，不得故意拖延或者无理拒绝。

    7乙方愿为甲方提供维修让利和优惠服务。

    三、维修类别与项目

    1、乙方应当对送修车辆进行维修前诊断检验，预定维修项目并估算费用。

    2、乙方预定的维修项目、内容，预计的维修费用，应当经甲方以书面形式或签章认可。

    3、维修过程中确需追加作业项目和费用的，应征得甲方书面形式或签章认可。

    4、实际维修项目和费用以经双方签章的“晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单”为准。

    四、维修配件与材料

    1、乙方针对甲方车辆所需更换的配件或使用的材料，应当提供两种以上不同品牌(产地)同型号备件(材料)供甲方选用。乙方其提供的维修配件材料，应当符合国家规定，标示配件性质并明码标价。

    2 、乙方应当提供维修所用材料的清单，明确材料名称、标识、规格、型号、产地、类别、数量、提供方式、单价、金额等。

    3、更换下配件处理方式：经甲方拍照存档后委托乙方处理。

    五、维修竣工检验及检验质量标准

    乙方维修的车辆完工经乙方检验合格具备出厂条件后，乙方应当通知甲方车辆出厂。

    经由乙方维修的项目在合理的质量保证期限内负有质量保证义务。

    乙方应当为甲方车辆建立维修档案。

    六、维修费用及结算方式

    1、收费标准双方约定工时单价：40元/工时

    工时时长以行业标准规定的维修项目工时定额或各维修项目假定连续作业所需时间的累加。

    2、维修费用计算按照以下方式计算：

    维修费用=工时费(工时单价×工时定额)+配件与材料费+税金。

    3、实际结算费用应以经双方确认后的维修结算清单为准。

    4、结算方式

    乙方应当在每年6月和12月分两次将该期间间隔甲方所属车辆在乙方维修的相关有效票据和经双方确认后的维修结算清单提供给甲方，经甲方汇总核对后，以转账方式支付于乙方。

    双方确认后的“晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单”是乙方结账的凭据。

    晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单样表做为本合同的附件附后。

    七、汽车交付与费用确认

    汽车维修竣工后，乙方应通知甲方提取车辆。车辆出厂7日内，双方应当确认维修项目和费用。逾期甲方则以乙方各该次实际发生的维修项目，依照乙方各项目预计费用合计金额的70%做挂帐处理，乙方对该挂帐行为及挂帐金额

    不再争议。

    八、维修质量保证期

    质量保证期从维修竣工并交付给甲方之日起一年或三万公里计算(电子元件不受此限，但应当保证合理的使用期限)，保证期以行驶里程或日期指标先达到者为准。因维修质量问题返修的，保证期从返修后交付给甲方的当日重新算起。

    由于甲方所属驾驶员操作不当或遭遇不可抗力造成乙方维修甲方车辆的维修项目及更换部(配)件损毁，乙方不再承担任何质量保证责任。

    本合同约定的质量保证期如低于有关法规、规章或国家(行业)标准规定的汽车维修竣工出厂质量保证期，则以有关法规、规章或国家(行业)标准规定的汽车维修竣工出厂质量保证期为准。

    九、合同变更及解除

    1、在车辆维修过程中，双方可对本合同内容进行变更。变更内容经双方同意，变更事项双方约定按照书面形式进行确认。

    2、变更的内容与本合同具有同等法律效力，与本合同内容相冲突的，以变更后内容为准。但变更续订(立)合同的有效期间超过一年的约定无效。

    3、双方可协商解除合同。非因本合同约定或法定事由外，任何一方不得擅自解除合同。

    4、在质量保证期内，甲方送修的汽车因同一故障或维修项目经两次修理仍不能正常使用的，甲方有权解除本合同。

    5、未经甲方同意，乙方将车辆交由第三方维修的，甲方有权本解除合同。

    6、本合同自双方签章之日起一年内有效。其中，双方约定自合同生效之日起计算六个月为合作试运行期间。

    合作试运行期间任意一方可以随时解除合同。

    合同有效期届满之前一个月，经由双方协商后可以以书面形式续订(立)合同有效期间，但该有效期间不超过一年。

    7、经由双方确认的维修费用依照民法通则相关规定处理。

    十、争议及纠纷处理

    本合同履行过程中产生争议、纠纷的，由甲乙双方协商解决;协商不成的，双方同意以向县级以上道路运输管理机构或晋城市消费者协会申请调解或以诉讼方式解决本合同争议。

    十一、其他

    1、本合同经双方盖章后生效。合同一式两份，双方各执一份。

    2、经由甲方或甲方授权的部门(人)签章后的“晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单”为乙方同甲方结算的有效依据。

    3、就甲方所属车辆，乙方已经发生的维修事项适用本合同的约定。

    甲方(签章)： 乙方(签章)

    法定代表人： 法定代表人：

    委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

    年 月 日 年 月

    双方签订的维修合同标准范本 篇3

    1. 合同双方及电梯型号

    依据《中华人民共和国合同法》的规定，由乙方对甲方电梯提供有偿保养维修服务工作，为明确双方的权利和义务，本着公平、诚信、互利的原则，现就电梯维修保养特订立本合同，以便共同遵守。

    2、合同期限： 于 年 月日至 年 月 日止，为期年。

    3、维修保养内容及价格： 货币单位：人民币

    3．1 维修保养内容

    3.1 保修包括如下内容

    3.1.1 层、轿门不能关闭；

    3.1.2 层、轿门完全关闭后，电梯不能正常行驶；

    3.1.3 运行速度发生变化；

    3.1.4 层、轿门完全关闭前，电梯能够行驶

    ；3.1.5 行驶方向与选定方向相反；

    3.1.6 内选、外呼、指层失灵失控；

    3.1.7 平层精度超过标准值(15mm)或发生显著变化；

    3.1.8 出现异常噪音、较大振动和冲击；

    3.1.9 轿厢超越位置而可继续运行；

    3.1.10 超载时电梯能够行驶；

    3.1.11 安全触板不起作用；

    3.1.12 安全钳误动作；

    3.1.13 接触到电梯任何金属部分有麻电现象；

    3.1.14 机械、电气部分在工作环境正常时，温升过高而发出焦热的臭味；

    3.1.15 其它与电梯有关国家标准规定功能不符的故障；

    3.1.16 技术监督局年审(核发>,发>由乙方协助办理 ，甲方支付费用；

    3.1.17 提供每月二次的日常维护保养服务。

    4、乙方负责的工作及责任：

    4.1 提供服务时，应严格遵守甲方相关规章制度，按照合同约定内容进行维修、保养，确保电梯的正常运行。

    4.2 乙方负责对上述电梯按照保养年度作业计划表进行例行保养工作，严格按照国家颁布的电梯相关安全标准维护、保养电梯。

    4.3 乙方为甲方提供24小时电梯应急故障维修服务。

    4.4 若发现电梯损坏严重，可能危急乘客安全或可能对电梯造成更大的损坏时，应立即书面通知甲方，且乙方有权立即停止使用该设备。

    4.5 乙方负责对损坏需要更换的配件向甲方提出说明，在甲方认可并同意后，乙方进行维修更换。

    4.6 乙方只负责此合同规定的电梯保养维修工作，不负责电梯的各项装饰及翻新、改造、增加功能等。甲方若要求乙方进行该类工作，乙方将另行收费。

    4.7 每次例行保养或紧急维修后 ，必须做维修、保养记录。

    4.8 负责协助质量技术监督局对电梯进行年检，并取得使用合格证，相关费用由甲方支付。若因

    乙方的原因造成电梯复检，复检电梯的费用由乙方支付；若因甲方的原因造成电梯复检，复检电梯的费用则由甲方支付。

    4.9 乙方自行准备维修保养工具，并自行承担维修人员的安全责任及可能出现的相关风险。

    5、甲方负责的工作及责任：

    5.1 按照政府主管部门对电梯设备日常管理的法规和要求进行全面管理，对乙方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。

    5.2 甲方应协助乙方对电梯机房、轿厢、底坑等例行保养清洁。在乙方的指导下，负责对电梯的主要安全装置、主机油位、各部分润滑情况和电梯运行情况进行检查并做好记录。

    5.3 甲方应负责电梯机房消防设施的维修、维护，保证该设备正常运行，甲方应保证进入电梯机房、底坑的通道顺畅。

    5.4 保养、维修时，给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志；甲方负责监督乙方的保养、修理，并有指定人员签字确认。在意外故障或停电时安全救出被困乘客。

    5.5 甲方负责提供电梯全套技术资料；根据国家相关技术规范及时整改电梯的相应功能要求。

    6、不可抗力:

    如国家政策变更、罢工、内乱、战争、盗窃、恶意破坏、水灾、雷击、火灾、建筑物变形等不可抗力的原因导致电梯损坏、及其他一切损失，乙方不负责。

    7、违约责任：

    7.1 如乙方未按本合同条款之规定进行维修保养，或甲方对乙方的工作很不满意，甲方有权提前一个月以书面形式通知乙方，终止合同，并要求乙方赔偿由此造成的相关损失。

    7.2 如甲方未按照合同约定条款履行责任，无理由拖欠本合同规定的保养费及甲方同意支付的其他费用，乙方可以暂停维修服务或中止合约 ，上述期间的一切损失或意外事故，乙方不承担任何责任，由此造成的损失由甲方负责。

    7.3 任何一方违反本合同约定的，须支付本合同款总金额30%的违约金，并赔偿经济损失。

    8、付款方式：

    8.1 本合同每年分二次付款，第一次付款在合同生效七日内，甲方向乙方支付合同维保费总金额50%的保养款计（RMB：元），（大写：）；

    8.2 电梯维保时间每进行到了六个月后的七日内甲方向乙方支付合同维保费总金额50%的保养款计（RMB：元）（大写： ）；

    8.3 乙方收款发票印章。

    8.4 收款单位： 公司。

    8.5 帐 号：

    8.6 开户银行：

    9、其 它：

    9.1 此维修保养合同包含免费提供附件中材料，不含超出附件的材料，需要更换的其他电梯零部件及材料等，由甲方承担费用。

    9.2 电梯每使用三年至五年后需进行一次的大修或中修方案双方另行协商。

    9.3 本合同在履行中如发生争议，双方协商解决，协商不成由原告向当地人民法院提起诉讼。

    9.4 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

    9.5 合同经双方代表签字、盖章后生效，到期后自动失效。

    9.6 未尽事宜由双方另行约定。

    甲方： 乙方：

    签订代表： 签订代表：

    年 月 日

    年 月 日

    双方签订的维修合同标准范本 篇4

    甲方：

    乙方：

    合同签署地：

    系统建设单位（甲方）：

    系统保修单位（乙方）：

    为保证中心内音响、灯光及舞台机械设备的正常工作公司（简称甲方）委托公司（简称乙方）承接音响、灯光及舞台机械设备的维修工作，为明确双方责任，加强配合，保证设备维修工作顺利完成，经双方协商，签订本合同，共同遵守执行。

    一、维修周期：

    音响、灯光及舞台机械设备维修合同维修期自20xx年9月20日起,至20xx年10月30日止，共计40天。

    二、保修内容：

    音响、灯光及舞台机械部分设备维修。设备维修清单详见附件。

    三、乙方责任：

    本协议签定后，在维修保修期内，乙方负有如下责任：

    1、乙方指定联系人：

    电话：

    手机：

    负责甲方的维修保养工作，并设保障热线：

    2、乙方中心内音响、灯光及舞台机械部分设备维修，且在规定维修周期内完成设备的维修工作。

    3、乙方提供一年的保修周期。

    4、乙方保证对负责维修好的设备随时发生任何故障随时维修的服务，接到设备故障通知后，8小时内派维修人员到达现场处理，一般故障24小时内处理完毕，确保甲方设备的正常使用。

    注：如人为破坏及其它专业造成的设备系统损坏，需维修或更换临零配件时，乙方予以有偿的维修或更换服务。

    6、乙方应接受甲方任何关于已维修设备的免费技术咨询。

    7、由于乙方在维修保养过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。

    四、甲方责任：

    1、甲方已维修设备发生任何故障，及时下达故障通知，同时做好故障记录，并监督乙方对系统的维修保养工作。

    2、在合同执行中，甲方负责协调有关方面的关系，保证乙方维修工作的顺利进行。

    3、甲方系统需由乙方改装、拆迁设备及重新布线时，须与乙方协商后进行，其费用另计。

    4、因甲方人为因素或各种不可抗拒的自然灾害引起的系统故障或其他损失，由甲方负责。

    五、维修保养费用：

    本合同总金额为人民币（大写）：贰万捌仟柒佰贰拾伍元正（小写）￥28，725.00元。

    六、付款方式：

    1、本合同无预付款。

    2、本维修保养项目验收合格后，甲方收到乙方开具的金额为合同总价的全额正式发票后，十五个工作日内，甲方支付合同总价的全额，即（大写）：贰万捌仟柒佰贰拾伍元整（小写）￥28,725.00元。

    七、违约责任

    1、甲乙双方应本着诚信原则履行本合同，任何一方不按合同履行，给对方造成经济损失的，应按合同法和相关法律的规定承担相应的违约责任。

    2、因乙方原因，造成未按时维修等情况，甲方每次扣合同金额的5%作违约金。

    3、如乙方未能履行本合同第三条约定的各项义务与责任，甲方有权解除合同。

    八、纠纷解决

    甲乙双方如在履行合同过程产生纠纷，由双方协商解决;协商不成时，任何一方有权向广州市区人民法院提起诉讼。

    九、其它事项：

    本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方壹份。

    甲方代表：

    （签章）

    地址：

    乙方代表：

    （签章）

    地址：

    年月日：

    双方签订的维修合同标准范本 篇5

    甲方；xxx公司；

    乙方；

    乙方接受甲方委托，乙方为甲方酒店的设备进行维修维护服务，为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前，设备应正常运转情况下，方可签订协议。

    第一条；协议时间

    协议有效时间从20xx年 月 日至20xx年 月 日结束，

    第二条；合同工作内容及范围：

    1．电气范围：送排风机电源、冰柜、冰箱、微波炉、电磁炉、灶上下电源、压面机、空调、鱼缸、电话故障处理、电源改动、照明电源、热水器、开水器、蒸饭车、电饭锅、电视机、消防设备安装，甲方所有带电设备。

    2、水暖范围；给水管道，排水管道，暖气，根换水龙头、包括改小改动管道。

    3、煤气范围；煤气管道、气缸漏气处理，管道小改动等。

    4．工作内容：甲方所有设备的日常检查、维护保养、调试、突发故障维修、设备改造等工作。

    5．补充说明：甲方若在合同期内增加设备，仍属本合同范围。

    第三条；乙方义务

    1、乙方维修人员，家电维修工、电工、电气焊工等特殊工种，应具有国家相关部门颁发的、有效的证件；并做到持证上岗

    2、对甲方提供给乙方使用的维修工具，如乙方人员在使用过程中出现损坏丢失，将由乙方负责进行赔偿。

    3、乙方所有工作不得分包其他单位和个人，一经发现，甲方有权终止合同。

    4．乙方因派人员工作人员失误（技能欠缺、维修迟缓或误操作所引起事故扩大）对甲方造成经济损失，由乙方全部承担经济损失。

    5．乙方根据甲方设备出现故障的报修通知，乙方优先安排人上门维修。在接通知后，应急事故，乙方必须一小时内到达现场，普通维修，乙方可在二至四小时内到达现场。

    6、乙方接到通知，未能急时维修，甲方有权外聘维修人员，维修所产生的费用，由乙方负责，费用在当月的维修维护费中扣出。

    7．乙方上门维修不收取上门费及工时费。

    8．乙方上门维修没有次数限制。

    9．乙方维修只收取配件费，并且保证配件费用是市场价，或低于厂商统一价格。

    10．乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换技术指标相近的.部件。

    11．乙方为甲方更换的部件在三个月保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、维修。

    12．乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划，并告知甲方。在没有甲方报修通知的情况下，乙方按维修计划，对甲方设备进行上门维护。一般情况下，每四个月一次上门维护保养服务。

    第四条；甲方义务

    1．甲方在协议设备出现故障后，及时通知乙方。

    2．未经乙方认可，甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修，否则乙方不承担由此产生的后果和责任。

    3．设备发生故障，需要更换配件时，甲方承担配件费用。

    4．甲方有义务对乙方工作人员进行必要的作业安全教育。

    5．甲方承担委托设备在维修协议期内的各种改造费用。

    6．甲方有权根据设备使用情况随时检查乙方的工作、维修、保养记录；组织包括乙方在内的设备联合检查，并对乙方工作提出监督、忠告、表彰、处理。

    7．甲方有权随时检查乙方工作人员的资质证件，制止任何违章作业行为及方案执行。

    8． 甲方有权视情节轻重处罚或辞退乙方不称职的员工，乙方不得无故拒绝。

    第五条；合同费用：

    1．本合同总价_____元/年，费用包括乙方工作涉及到的劳务费、管理费、工具费、所有税费、各种保险、安全费用、技能和职业资格证审验费用、食宿费、加班费、车费、及合同明示或涉及到的所有风险、责任、义务等费用。

    2．本合同签订后乙方须向甲方提交人民币_____元的履约保证金或履约银行保函（无条件不可撤销银行保函），履约保证期限为合同期满后一个月。

    第六条；费用支付方法：

    甲方每月十五日（国家法定日顺延）以现金形式支付乙方上月劳务费。费用_____元人民币。具体支付手续按照双方规定执行。

    第七条；违约责任和争议解决：

    1．甲乙双方必须认真履行本协议下的权利和义务，否则，构成违约，由违约方承担违约责任，即向对方赔偿因违约行为所造成一切直接的和间接的及不可预见的损失。如双方均有过失，将按过失程度分别承担责任。

    2．如由甲方支付不及时，从逾期之日起，按欠付金额的万分之五向乙方支付滞纳金。如乙方不能及时进行设备检查和维修保养，甲方将从费用中扣罚所采用的措施费用。

    3．如因违约等事宜发生争议，双方协商解决。本协议一式二份，双方各执一份。自协议签订之日起生效。如有未尽事宜，甲乙双方另行协商后，作出补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

    甲方： 乙方：

    代表签字：

    双方签订的维修合同标准范本 篇6

    甲方：______________(以下简称甲方)

    乙方：______________(以下简称乙方)

    经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方维修工程，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，签订本合同，具体条款如下：

    第1条工程概况

    1.1工程名称：______________维修工程

    1.2工程内容：

    1.3工期：______________至__________________，共计_________。

    1.4质量标准：达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。

    1.5合同价款：预算价格(大写)，￥_____________________，包工包料。因设计变更或甲方根据需要要求进行变更，合同价款可作相应的调整，变更按实际增减工程量双方协商解决，并按发包人提供的增减工程量预算为依据进行价款调整。但在工程竣工验收合格后办理结算时一次性调整。

    1.6工程施工完毕经双方验收合格后，甲方在一周内一次性支付工程总款的_______%。预留_______%的工程质保金。一年质保期满后支付。

    第2条甲方权利义务

    2.1甲方应积极支持乙方工作，协助乙方全面履行合同。

    2.2对乙方分包经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利，并与甲方签订相关的安全、技术协议。

    2.3乙方不服从甲方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，严重的直至终止合同。

    第3条乙方权利义务

    3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作

    3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

    3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理，积极配合现场其他施工队伍的施工。

    第4条工程质量、安全及文明、环保施工

    4.1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标，落实质量责任制，确保实现施工合同和甲方要求的质量目标。

    4.2安全生产、文明施工管理：乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育，并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核，相关考核金额作为违约责任处理。

    第5条工程质量及验收

    5.1本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》等国家制订的施工以及验收规范和甲方验收约定文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在验收约定文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。

    5.2由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

    5.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知________日内组织验收，并办理验收、称交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

    第6条争议解决

    本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。

    第7条附则

    7.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议

    7.2本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

    甲方(盖章)______________

    乙方(盖章)______________

    代表：______________

    代表：______________

    合同订立时间：______________

    双方签订的维修合同标准范本 篇7

    甲方：

    乙方：

    **物业公司(以下简称甲方)与**业主(以下简称乙方)就对业主家卫生间内消防管道进行维修的问题，达成如下协议：

    一、维修时间： 年 月 日至 年 月 日止。

    二、甲方维修时所需的人员、材料、费用等一律由甲方承担。

    三、由于甲方的维修是在乙方装潢房屋之后进行的，所以甲方必须负责在对消防管道维修完之后，按照原样恢复原貌。

    四、在维修之前，甲方对于乙方家里的家居物品(家具和家电等)的使用现状进行检查、清点并签字确认(见附件)。基于乙方的家居物品(家具和家电等)都已经安装到位，在维修期间，甲方有责任对人员安全负责，同时应避免对乙方的家居物品(家具和家电等)造成不必要的损坏。对于在维修期间，由于甲方维修原因给乙方造成的任何一件物品的损坏，甲方必须按照原价进行赔偿。

    五、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

    六、本协议经双方签字后生效，一式二份，双方各执一份。

    甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    双方签订的维修合同标准范本 篇8

    甲方：________________

    乙方：________________

    甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权力和义务，本着相互信任的原则，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：

    一、维修内容、范围及时间

    甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间：______年_______月____日至______年_______月____日。

    二、维修承包费用

    全年为________元。

    三、双方约定事项

    （1）乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作，并做好到交旧领新，随叫随到。

    （2）乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单，并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。

    （3）工程质量要求：乙方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格后方能付款，否则不予付款。

    （4）因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料，影响乙方施工者，乙方不负任何责任。

    （5）施工安全要求，乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。

    四、付款方式

    每半年付款________元，年底付完。

    本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

    本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

    甲方签字：________________乙方签字（盖章）：____________________

    签订日期：___________年_______月____日___________年_______月____日

    水电维修合同范本（四）

    甲方：________________

    乙方：________________

    本着互相信任的原则，就甲方的水电维修/工程达成以下协议。

    第一条工程概况

    1.维修工程的内容及要求：办公楼所有水电维修/工程

    2.维修施工地点：办公楼

    3.工期：起始日期_______年_______月____日至终止日期：_______年_______月____日

    第二条材料供应的约定

    1.甲方提供的材料

    乙方可提前二天或维修前向甲方提供本项维修需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应于合同上所订开工期的前一日提供乙方需要的材料至施工地点。否则合同工期起始日将以甲方供齐料的次日为准，按原订合同工期顺延计时.

    甲方负责采购供应的材料应符合安全要求的合格产品，（甲方应保证所供材料的质量，）供应到现场后，甲乙方应办理交接手续并提供物料清单。乙方如发现甲方提供的材料与所提供材料清单有规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

    甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不

    当造成的损失，由乙方负责赔偿。

    2.甲方采购供应的水电材料，均应用于本合同规定的地方和用途，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款补偿给甲方。

    3.乙方提供的材料

    如甲方需乙方采购的水电材料，乙方采购的水电材料于市场价格进行采购（必须是合格安全产品）。乙方供应的水电材料可提供价目清单及价格，由甲方确认后乙方再行采购，乙方需保证材料的质量.甲方应到现场验收，如不符合维修施工要求或与原清单规格有差异，应指令更换或禁用。如（未经甲方同意而乙方自行）使用，对工程造成的损失及返工费用由乙方负责。

    乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

    第三条关于维修质量及验收的约定

    1.由于乙方维修技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

    2.工程竣工：乙方应通知甲方验收，甲方在接到通知组织验收，并办理验收手续。

    3.甲方供料者因材料原因影响工程质量者，与乙方无关，且返工需另计费.

    第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定

    1.未经甲方同意批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各

    种设备管线。

    2.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

    3.负责维修过程所产生垃圾的处理工作，维修完工清洁干净。

    4.维修现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

    5.乙方应做好在施工工作过程，禁止闲杂人等进入现场。

    6.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的维修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

    第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定

    1.工程款付款方式：

    2.乙方承包内容：

    1）.现场所有水电维修（不包新增加，加装需另行收费，收费标准详见本中心收费）。

    2）.所有水电维修过程所产生的垃圾清理。

    3）.水电安全检查，每月一次。

    3.工程结算方式：

    按实结算（1+2+3）：1）维修服务费2）代购材料费3）安装费

    第六条违约责任

    1竣工后，甲方需按合同上甲方所提出的维修内容及要求验收：若乙方违约，则由乙方负责返工至符合要求为止，或因甲方遗漏

    或失误原因造成工程不合要求，则需由甲方负责.遗漏部分需另外计费.

    第七条纠纷处理方式：

    因工程维修质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向岳西县人民法院提起诉讼。

    第八条合同的变更和解除

    1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_____%支付违约金，并办理终止合同手续。

    2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

    第九条.其它约定

    1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的维修延误，经双方确认后可以顺延。

    2.维修期内，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。

    3.由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

    第十条附则

    （一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

    （二）本合同签订后工程不得转包。

    （三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

    （四）合同有效期至_____________________。

    甲方签字：________________乙方签字（盖章）：____________________

    签订日期：___________年_______月____日___________年_______月____日

    双方签订的维修合同标准范本 篇9

    甲方：(以下简称甲方)

    乙方：(以下简称乙方)

    一、 车辆维修合同签定原则：

    经甲方考察乙方车辆维修、保养业务水平，确认乙方的维修车辆设备、人员、公司规模满足甲方单位车辆维修及保养条件和要求，甲、乙双方按照平等自愿的原则，甲方愿以将本单位的所有车辆在乙方单位进行维修及保养，经充分协商一致，特签订车辆维修合同。

    二、甲方责任

    1、甲方将本单位车辆、车辆品牌进行维修内容及保养内容告知乙方。

    2、甲方到年底时全年车辆的维修和保养费用一次性付给乙方。

    三、乙方责任

    1、乙方接到甲方车辆维修和保养时，必须按规定及时进行维修和保养。

    2、乙方按甲方规定时间内交付维修和保养的车辆。

    四、其它约定事项

    1、甲乙双方发生争议的，可以协商解决，双方协商不成时，任何一方都有权向本合同签署地的法院起诉，本合同签署地为：河南省平顶山市。

    2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

    3、本合同后附每年的车辆维修和保养费用表。

    五、合同生效

    本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式贰份，双方各执壹份。

    甲 方：平顶山市快捷运输有限公司

    签字代表：

    日 期：

    乙 方：平顶山市新华区新起点汽车维修装饰中心

    签字代表：

    日 期：

    双方签订的维修合同标准范本 篇10

    户主方：农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户（5户甲）

    维修方方：XX

    为保证楼房屋顶漏水维修质量签订如下协议，确保双方共同遵守执行：（以下简称户主、维修方方）

    第一条、维修质量标准及要求

    1、经户主方集体讨论统一与维修方方（可自行选择合理楼顶防漏维修方式）签订本合同。

    2、维修地点：农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户楼顶层面。

    3、维修质量标准：楼顶层面维修必须在保证不影响楼房的安全前提下进行，维修以解决楼顶层防漏为主。对于涉及到该楼房屋顶（指定维修部分）所出现的所有渗水部位都必须进行维修，在维修期间，户主方可派人在现场予以质量监督和协助部分工作。

    4、维修要求：

    ①户主方通知维修方方在维修动工之前须进行实地勘察，提出合理共识的维修方案，否则造成的一切费用由维修方方负责。

    ②由维修方方具体组织维修施人员，并负责做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由维修方方自行负责。

    ③维修方方要在户主方指定的时间期限内负责清理完该维修所造成的余泥杂物，并服从户主方对该维修项目的监督管理，否则造成的损失及费用由维修方方负担。

    5、维修工期：在正常情况下2天内必须完成。

    6、维修质保事宜：楼顶维修部位的保修起始日期自最后维修检验完工之日起计算。在没有不可抗力及人为因素破坏情况下，楼顶层面防水工程的最低保修期限为3年，即维修合格后应当继续保修3年。且在保修期内出现漏水的情况后，户主方通知维修方方后，维修方方须在2个工作日内响应，否则造成的后果由维修方方负责。

    第二条、维修工程款的约定及给付

    1、维修工程款约定金额：3000元人民币，（大写：叁仟元）。

    2、维修方方维修楼顶漏水工程款须按约定不能超出预算，若超出，不足部份的由维修方方自行解决。

    第三条、其它约定

    1、维修方方因维修而造成的其他责任由维修方方负责。

    2、如有未尽事宜可协商解决，协商解决部分与本协议具有同等效力。

    3、本合同自双方签名盖章时生效，一式两份，户主、已方双方各执一份。

    户主方（签章）：农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户

    签订日期：20xx年7月3日

    维修方方（签章）：XX

    签订日期：20xx年7月3日

    双方签订的维修合同标准范本 篇11

    甲方(建设方)：（盖章）

    乙方(施工方)：身份证号：

    因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。

    一、施工内容

    1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换2.5平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。（后附用料、人工清单）

    2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。

    3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。

    4、维修完将活动室恢复原状。

    二、工程质量标准

    1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。

    2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。

    3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。

    4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。

    5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。

    三、费用及付费方式

    1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。

    2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（19390.00元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。

    四、安全责任

    乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。

    五、其余事项

    1、施工日期：______年______月______日至______年______月______日。

    2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。

    3、本合同一式三份，双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。

    甲方代表：乙方（签字）：

    ______年______月______日______年______月______日

    双方签订的维修合同标准范本 篇12

    发包方（甲方）：安岳县人民银行

    承包方（乙方）：四川安岳县宏达建筑工程公司

    按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

    一、工程名称：维修自来水主管及各户自来水管和屋面防水工程。

    二、工程地点：安岳县人民银行

    三、承包范围：见预决算表

    四、承包方式：包工、包料

    1、本工程预算书单价及工程量甲、乙双方收方量时行决算执行；

    2、乙方在甲方的屋面上铺筑三油两布防水层；

    3、工程造价：暂定为 万元。最后以实际施工面积及工程量确定为结算面积乘以单价计入总金额付给乙方。

    五、工期：本工程自20xx年6月30日开工，于20xx年8月30日竣工。

    六、工程质量：乙方应严格按照国家规范和施工操作规程施工，工程质量达到合格。如验收不合格，其返工费用由乙方负责。

    七、付款方式：

    1、工程开工十天后，预付乙方工程款

    30%；

    2、工程竣工经甲、乙双方验收合格，房管局房改房资金到

    位一次性付给乙方。

    八、其它事项：

    1、乙方进场应严格遵守甲方管理制度，严格按照安全操作规程进行施工，施工期内若乙方发生不安全事故概由乙方自行负责。

    2、甲方为乙方提供施工条件，解决好施工过程中的有关问题和民事纠纷。

    九、未尽事宜双方协商作以下补充条款：

    十、本合同经双方签字盖章后，保修期为 年，保修期内属乙方材料质量及施工质量所发生的渗漏，由乙方免费维修。

    十一、本合同一式三份，甲、乙方各执一份，均具有同等法律效力。

    附：房屋维修工程量及工程预、决算价款表

    甲方单位名称：乙方单位名称：

    （盖章）（盖章）

    地址： 地址：

    法定代表人： 法定代表人：

    委托代理人： 委托代理人：

    电话： 电话：

    年 月 日年 月 日

    双方签订的维修合同标准范本 篇13

    发包方：

    承包方：xxx销售中心

    双方经友好协商，就————公司电脑、打印机、复印机及外围设备的维护、保养事宜，达成协议如下：

    一、承包方义务：

    1、承包方本着全心全意为客户服务的宗旨，在本协议生效后即对发包方的设备实施检查、保养，并建立设备资料。

    2、承包方在服务期间派往发包方的技术人员在服务前必须表明自己的身份（如出示名片），如发包对来人身份有疑问，可以先向承包方核实身份后再让技术人员保养设备。

    3、承包方根据发包方设备使用的实际情况，每——周上门为设备进行检查、保养，发现问题及时解决。

    4、承包方在接到发包方报修通知（电话或传真）后， 应在约定（或规定）的时间内派技术人员前行发包方单位，及时的为其排除故障（发包方对维修时间与承包方约定为——小时）。

    5、在维修过程中，如遇技术疑难问题，现场无法立即排除故障的，承包方技术人员应向发包负责人说明情况，然后提出合理的解决方案，在征得发包方负责人同意后实施排除故障。

    6、如需更换设备零部件，承包方须提供预算费用及清单，经发包方负责人认可后方可实施更换。耗材及零部件费用由发包方另行支付。

    7、承包方有义务向发包方单位提出设备使用与日常维护的合理化建议。

    8、承包方向发包方提供特优的耗材及零部件，并送货上门。

    9、发包方在合同期间如需增加设备，承包方有义务为其推荐性价比最好的设备。

    二、发包方义务：

    1、发包方应将机器置于安全适宜的环境下工作，并做必要的清洁。

    2、按照使用说明书的要求正确的操作设备。

    3、保证设备不爱承包方以外的任何单位和个人进行修理、维护、改装、分解。

    4、购买并使用与机器相匹配的耗材及配件，所需耗材及设备维修所需配件必须在承包单位选购。

    5、对承包方提出的合理化使用建议合理采纳，避免造成故障。

    6、对维护期间维修配件及耗材所发生的费用及时支付给承包方。

    三、以下情况承包方酌情收费 ：

    1、未按使用说明操作，而人为引起的故障或损坏。

    2、接受承包方以外的单位或个人进行的维修、维护、改装、分解。

    3、使用承包方以外单位的不正宗耗材导致的故障。

    四、其它约定条款：

    1、在本协议签定之日，发包方应向承包方一次性支付全年的维护费共计人民币——元。维护设备包括：台式办公电脑——台、激光打印机——台、彩色喷墨打印机——台、复印机——台（计数器为——）。

    2、如发包方在服务期内增加设备，维护费需双方协商解决。

    3、如承包方违约，发包方有权要求退还全款，并终止合同。

    4、如发包方违约，承包方有权终止合同，不退还已付的维护费。

    5、如发包方对承包方的技术人员服务不满意，有权要求更换技术人员。

    6、发包方如有特殊约定，请附加协议条款。经双方确认后实行。

    五、争议解决方式：

    关于本合同或执行本合同过程中所发生的争议，由双方协商友好的解决。如协议不成，双方同意提请南京市江宁区——＿有限公司所在地法院裁决。

    本合同有效期自——年——月——日起生效，到——年——月——日终止，合同到期后，发包方如需续签合同，请在合同终止前一个月内通知承包方办理续签合同的手续。

    六、本合同双方授权代表签字或盖章并加盖公章后生效。本合同一式两份，双方各执一份 。

    发包方：

    承包方：xxx销售中心

    法定代表人（委托人）签名：

    法定代表人（委托人）签名：

    发包方盖章：

    承包方盖章：

    发包方单位地址：

    承包方单位地址：

    发包方联系电话：

    承包方联系电话：

    双方签订的维修合同标准范本 篇14

    合同编号：88746

    维修保养合同

    合同编号：

    甲方：

    乙方：

    为保证_______________________设备（设施）的完好和正常运行，现经甲、乙双方协商决定，就乙方为甲方在（地址）__________________的相关设备（设施）提供维保服务达成以下协议：

    一、工作内容

    1、保养对象：_____________________________________________________（或见附表）

    2、保养期限：本合同有效期为______月，保养期限自___________年_____月____日起至___________年_____月____日

    3、合同金额：本合同含税总金额为____________，大写______________。（细项见附明细表）

    4、付款方式：____________________________________________________________

    二、工作范围

    1、_____________________________________________________________________

    （或见工作范围与方式列表）

    2、抢修服务

    乙方提供热线抢修服务（抢修热线电话为：____________），对于在约定抢修时段里提出的抢修要求，乙方应做到在________内赶到现场进行处理，并在__________抢修完成。

    3、抢修时段

    热线抢修时段选择表

    时间类型热线抢修应答时段选择１法定工作时间

    ２周一至周日，每天8小时

    ３周一至周日，每天12小时

    ４周一至周日，每天24小时

    三、双方责任

    1、甲方责任

    （1）甲方应尽可能为乙方人员提供有关保养、维修的各种方便，并根据保养任务清单确认乙方的保养行为。

    （2）甲方在设备（设施）使用过程中如发现故障或异常情况应立即停止使用，并及时通知乙方。

    （3）甲方应按照合同约定条件及时付款。

    （4）其它：___________________________________________________________

    2、乙方责任

    （1）乙方应根据本合同所规定的工作范围和定义为甲方提供设备的保养，热线抢修和维修服务。在保养期内应定期对对应项目进行检查，维持设备设施的正常安全运行。乙方应保证维修的及时到位，如因乙方不按约定时限维修保养，乙方应向甲方支付合同金额%的违约金，甲方有权将该项维修保养事务委托给第三方，由此发生的费用概由乙方承担。

    （2）定期书面向甲方通报保养及维修的情况。

    （3）定期书面向甲方报告保养设备（设施）的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况，并做好详细记录。

    （4）指导甲方正确操作及安全使用设备（设施），并提供技术咨询服务。

    （5）若因乙方原因导致甲方设备、其它财产、人身损害或其它损失，乙方应承担相应法律责任并负责按实际损失额进行赔偿。

    （6）其它：________________________________________________________

    四、其它约定

    1、如双方任何一方欲终止本合同，均应于本合同终止前个月，书面通知对方，期满后结清维修保养费用及交接维修事宜。如本合同期满，而甲乙双方均未书面提出结束合作，则本合同有效期自动顺延年。

    2、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，未尽事宜，双方可签订补充合同。

    3、本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，双方同意选择以下第种方式解决：

    （1）向武汉仲裁委员会申请仲裁；

    （2）向甲方所在地人民法院起诉。

    4、本合同附件是合同的有效组成部分。

    5、本合同一式___份，双方各持___份，具有同等效力。

    （以下无正文）

    甲方： 乙方：

    代表人： 代表人：

    盖章： 盖章：

    日期： 日期：

    双方签订的维修合同标准范本 篇15

    委托方(甲方)：

    服务方(乙方)：

    经双方协商，实业有限公司(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)维护甲方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。协议内容如下：

    一、职责划分：

    1、甲方负责花苑酒店的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。

    2、甲方专业人员对乙方在花苑酒店配电室装置的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。

    3、甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜，积极配合乙方做好维护工作。

    4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。

    5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等，且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。

    6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。

    7、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排，切实为生产装置保驾护航。

    8、乙方负责甲方花苑酒店运营及生产过程中的电气设备正常维护和检修。 9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到花苑酒店配电装置规定的要求，且不低于中石油装置的维护要求。

    10、乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

    12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检,并做好巡检记录。

    13、乙方应做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。 乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。

    14、乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报甲方处备案，维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协 商解决.

    15、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。

    16、乙方应根据甲方花苑酒店经营运行安排，合理安排检修，对到检修周期，但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备，甲方应为乙方提 供检修条件，乙方应在最短时间内完成检修，如因甲方不能停工造成的损失由甲方承担，但排除以下情况：

    ①对二个月内即将到维修周期的主要电气设备，如遇装置停工机会，应提前安排检修而乙方未安排的。

    ②对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的'。

    二、双方权利：

    1、甲方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。

    2、甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利，甲方可不定期对乙方维护人员进行测评，对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。

    3、未经甲方安排的电气技措项目施工,甲方有权不予结算。

    4、甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续(如火票等相关手续)。

    5、乙方负责审核管理配电室工作的第一、二种工作票等，对电气专业的施工队伍进配电室施工，由施工单位开具第一、二种工作票，乙方审核并配合操作 等，对非专业的队伍在配电室施工作业，由乙方办理相关手续并提出施工要求，同时进行监护。

    6、乙方有向甲方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。

    7、乙方在维护时,对使用不正常、有故障的电气设备有权提出电气改造项目的建议权,并进行换型和选型，报甲方项目生产管理部及甲方相关职能部门批 准。

    双方签订的维修合同标准范本 篇16

    甲方： (以下简称甲方)

    乙方： (以下简称乙方)

    现甲方承接施工的安置区房屋卫生间、露台防水漏水维修工程，经甲乙双方平等、友好协商后，同意将安置区卫生间、露台等渗水维修工程交由乙方负责施工，为了明确双方在施工过程中的权利、 义务和责任， 按照确保工程质量、 工程进度、 工程安全的原则，谈判确定如下维修协议望共同遵守执行，协议如下:

    1. 维修时间： 年 月 日起，到 年 月 日止。

    2. 维修地点：文昌市龙楼镇航天发射中心安置区。

    3. 乙方必须严格按照甲方规定的维修方案施工，并且乙方应在维修之前征得甲方同意.如乙方施工过程中有更适合本维修工程的施工方案，需提前报请甲方审核同意后方可施工，否则由此造成的后果由乙方承担全部责任。

    4. 维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和与户主沟通协调工作。

    5. 房间家居用品等的保管和损坏丢失的赔偿:在维修之前，甲方和乙方对于户主家里的大件物品(卫浴设备、家具和家电)进行清点并签字确认，在乙方施工期间，乙方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于户主的卫浴设备、家具和家电造成不必要的损坏(另对于地板在施工时铺设厚点材料保护，以避免在施工期间对地板的损害)。维修期完毕后需对于大件物品再进行一次确认。对于在维修期间，因乙方施工原因造成的任何一件物品的损毁或者丢失，乙方必须按照原价进行赔偿。

    6. 维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,包括帮助乙方与户主、邻居之间的协调沟通，另外还有垃圾、材料堆放搬运的问题。

    7. 维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准，另外施工质量必须达到相关规范要求。

    8. 如此次维修没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必须承担再次维修的责任，不能因超过房屋保质期而拒绝维修,再次发生的维修费用由乙方全部负责，并且由此给甲方造成一切经济损失均由乙方负责。

    9. 根据双方的协商，本次维修工程甲方负责全部材料,乙方负责施工,由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题,则乙方负责全部材料的费用,因此而产生的二次返工费用和工期的延误乙方负全责。

    10.本工程维修费用按每间卫生间全部施工内容共计人民币1350.00元(大写壹仟叁佰伍拾圆整)计费。施工内容如下：

    1)拆除原墙地砖和原沉池回填物。

    2)拆除垃圾搬运下楼统一堆放装车外运。

    3)破损给排水管道修复处理。

    4)防水基层处理、找平层及防水施工(两遍)。

    5)闭水试验、防水保护层及墙面拉毛施工。

    6)架空层砌筑和垫层施工。

    7)墙地砖铺贴施工。

    8)蹲便、洗手盆等卫生器具安装或恢复安装。

    9)所有材料自行搬运到施工现场。

    10)卫生清理。

    11. 关于费用的支付:乙方在维修结束验收合格后一个月内，支付总工程款的80%,余下的20%待一年保修期满后结清。

    12. 本协议一式两份,双方各持一份。

    13. 关于保修:保修期为一年,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时，乙方应立即采取其相关措施进行维修或返工处理，材料费由乙方负责。

    14. 其他未尽事宜，双方友好协商解决。

    甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    以上就是合同范本网为大家带来的“简单实用的维修合同协议书精选(16篇)”内容一文，感谢大家的阅读，如果还想了解更多相关知识可以继续阅读网站其他“维修协议书”专题，丰富内容等你来看！

    本文来源: http://www.jht868.com/a/5322858.html

    上一篇: 订货合同的通用模板有哪些大全16篇

    下一篇: 热门的试用合同优质范本精选

    简单实用的维修合同协议书精选(16篇)相关文章

    • 简单实用的雇佣合同协议书精选

      随着法律的进步，雇佣合同对我们的重要性越来越明显。雇佣关系的主体双方具有平等性，没有隶属性。雇佣关系中发生的争议则主要由《民法通则》进行调整。作为签订雇佣合同的当事人，我们必须要清楚合同的具体内容。 你知道怎样才能拟定出一份优质的雇佣合同吗？下面是合同范本网的编辑精心整理的"简单实用的雇佣合同协议...

    • 超实用的抵押合同协议书分享16篇

      抵押权对于债务人来讲是提供了一个担保的作用。申办抵押合同时，公证处对审查抵押人主体资格和抵押物上要求较严。签订抵押合同有利于搞活金融、搞活经济等。签订抵押合同，一定要清楚明白合同中的隐含条件。有没有可以参考的抵押合同范本？合同范本网的编辑经过搜集和处理，为您提供超实用的抵押合同协议书，仅供参考，希望...

    • 分享维修合同通用模板精选(16篇)

      日常生活中，只要是东西坏了我们都需要进行维修。维修有三种释义，分别为更换配件、维修配件、根据功能改修，维护和恢复，维护、保养、修理。维修合同在买卖维修过程中是最有利的证据。在我们签订合同的时候，一定要了解合同的内容。签订维修合同要注意什么呢？下面，合同范本网小编为大家整理的“分享维修合同通用模板”，...

    • 小区物业房屋维修合同协议书(16篇)

      日常生活中，只要是东西坏了我们都需要进行维修。维修是为保持或恢复产品正常功能状态而进行的技术活动。签订维修合同可以防范可能存在的风险。签订维修合同，一定要清楚明白合同中的隐含条件。值得推荐的维修合同有哪些？为此，合同范本网小编从网络上精心整理了《小区物业房屋维修合同协议书》，欢迎阅读，希望对你有帮助...

    • 实用精选：汽车维修合同协议书模板

      生活中我们常用电器或设备坏了都需要维修。现如今，汽车的撬铆喷漆也属于维修的范围。签订维修合同可以保护双方的合法权益不受侵犯。签订合同时要注意把相关事项以书面形式全部写进合同里。常见的维修合同模板有哪些呢？下面是小编为大家整理的“实用精选：汽车维修合同协议书模板”，仅供参考，大家一起来看看吧。甲方：乙...

    最新文章

    • 分享雇佣合同的标准范本集锦

      雇佣合同是当事人之间依法签订的协议，受法律的保护。雇佣关系的主体双方具有平等性，没有隶属性。雇佣合同，即 "雇佣契约"，指的是当事人一方向对方提供劳动力以从事某种工作、由对方提供劳动条件和劳动报酬的协议。我们一定要再三确认好，再回过头来签订雇佣合同。你在制定借雇佣合同时会不会借鉴别人的呢？以下由小编...

    • 简易版商品买卖合同通用模板汇集(18篇)

      商品买卖市场交易沧海桑田的变化，当代社会是法治社会，法律法规的完善，很多情况下都会用到商品买卖合同，买卖合同是我国经济生活中最原始、最典型、最普遍、最基本的交易形式，买卖合同签订以后，可以更好地保护交易的完成。你知道商品买卖合同最重要的内容是什么吗？以下内容是合同范本网特地整理的“简易版商品买卖合同...

    • 工程工伤处理合同协议书推荐15篇

      合同是现在必不可少的一个东西，它对我们有很大的帮助，签订的合同要选择具有法律效应的。我们是时候签订好需要的合同了，对于维护合法权益能起到很大的作用。那么你知道合同都有哪些内容呢？下面是由合同范本网小编为大家整理的“工程工伤处理合同协议书”，仅供参考，欢迎大家阅读。...

    • 车辆抵押合同标准范本合集(17篇)

      抵押当出现违约时，赋予贷款人依法没收特定的企业资产的权利。抵押合同具有从属性，当主合同即债权合同无效时，抵押合同也无效。抵押合同对于债权人和债务人双方来讲都是有好处的。签订抵押合同时要注意其中细节，防止合同欺诈。常见的抵押合同模板有哪些呢？合同范本网小编特地为您收集整理“车辆抵押合同标准范本”，供大...

    • 代理销售合同同样模板汇总

      随着经济的告诉发展，合同的地位越来越重要了。签合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当。代理合同应该由代理人与被代理人以书面形式订立的保证合同，代理合同的条款决定了代理合同是否有效，所以，关于合同你究竟了解多少呢？急您所急，合同范本网编辑为朋友们了收集和编辑了“代理销售合同同样模板”，大家不妨...

    • 终止合同违约索赔函模板精选17篇

      合同可以让我们变得更好，因为它保障了我们的绝大多数合法利益，签订终止合同是一种正规的法律行为。是时候根据自己的情况签订合适的终止合同了，可以更好的防范可能存在的风险。那么，我相信您一定在找关于终止合同范本的内容吧？合同范本网的编辑特地为您收集整理“终止合同违约索赔函模板”，大家不妨来参考。希望您能喜...

    • 个人正规借款合同集锦(16篇)

      在我们身边，用的最多的合同就是借款合同。为了维护我们的利益不受到危害，借款合同起到了很大的作用。签订借款合同可解决或预防不必要的纠纷。那么你知道借款合同范本是怎样的呢？下面是编辑精心收集整理，为您带来的《个人正规借款合同》，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。...

    • 值得参考！肥料购销合同模板汇编七篇

      随着社会的发展，合同的种类也越来越繁多，其中就有购销合同。为了避免在双方合作时出现一系列争议，购销合同成为人们的首要选择。签订购销合同可以在企业有一方出现违约责任的时候按照合同的约定承担责任。那么，你知道签订购销合同有什么样的作用吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《值得参考！肥料购销合同模板汇编...

    • 分享法律顾问聘请合同模板通用

      合同可以维护我们的合法权益，很多时候都需要用到它，一个公司需要聘请人员，就会使用到聘用合同。聘用合同是招聘平台与被聘用者签署的协议。我们必须要在详细了解情况后，才能签订下这一份聘用合同。那么，请问你是在寻找聘用合同的优秀模板吗？合同范本网小编收集并整理了“分享法律顾问聘请合同模板”，欢迎阅读，希望您...

    • 关于爱情维修的语句

      关于爱情维修的语句 1、也许我的笑容不够灿烂，但足够为你扫清冬日里的阴霾；也许我的双手不够温柔，但还能为你拂去俗世尘埃！如果命运安排我们在一起，我会好好珍惜你！ 2、无论白天夜里，爱你身不由已；无论多大风雨，我会天天陪你；无论多少委屈，我都说对不起。为何，还要失去你！ 3、风儿吹落了树上的黄叶，每一

      2019.10.01
    • 实用心得: 简单的体会人生语句怎么写

      在生活中我们可能会突然产生一些感悟，我们需要撰写自己的心得体会。心得体会可以反映自己一段时间的思想状况，那么如何写一份心得体会？小编为此仔细地整理了以下内容《实用心得: 简单的体会人生语句怎么写》，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。1、俯仰之间，依然洒脱。不刻意，不虚伪，没有万卷诗书的熏陶，我们有的是简...

      2022.10.01