合同/ 维修合同/ 建材销售合同合集/ 导航/

[收藏]厂房维修施工合同合集

[收藏]厂房维修施工合同合集。

随着法律观念的深入人心,签订合同是指双方当事人订立条约或合同并签字,生效合同怎么写?小编为您特意收集整理了《厂房维修施工合同》,仅供参考,欢迎阅读!

厂房维修施工合同(篇1)

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 股份有限公司 分公司,四车间房屋屋顶大梁及檩条维修刷漆事项协商一致,特订立本合同。

一、施工内容及范围

1、甲方委托乙方维修公司四车间房屋屋顶大梁及檩条除锈维修刷漆工程。

2、维修刷漆范围是屋顶四车间屋顶全部檩条除锈刷漆及大梁掉漆部分除锈刷漆。

3、车间天窗部分不在维护保养范围内。

二、施工形式及期限:

乙方以承包劳务形式施工,承包劳务费。甲方负责维修工程的材料供应及全部材料费。

开工及完工时间:定于20 年2月1日——20 年2月28日完工。

三、工程造价及结算方式:

1、本次维修劳务费总价值 整,¥ 元,乙方工程结束经甲方验收合格后,甲方支付乙方工程劳务费的95%。即人民币 元整¥ 元。

2、甲方预留工程劳务费的5%作为工程质量保证金,半年后未发现质量问题,全额支付质量保证金 元整。 ¥ 元。

3、乙方为甲方提供正规的劳务发票(代税务局签印发票)。

四、甲方责任:

1、为保证工程顺利进行,甲方为乙方提供必要的水、气、电等设施及设备。

2、甲方为乙方提供适当的工作场地。

3、甲方为乙方提供5吨天车一台,十米液压升降车一部。

4、甲方为乙方提供5人防尘口罩及线手套每人各一套。

五、乙方责任:

1、乙方必须按甲方要求进行施工。

2、乙方必须遵守甲方公司的有关管理规定,例如防火安全等有关制度要求。

3、乙方作业时不得损坏甲方设备、原材料等有关设施。

4、乙方作业时应与甲方沟通,将炉料遮盖好,不得将铁屑等杂物掉入炉内。

六、安全责任:

1、乙方按国家有关规定,必须采取严格的施工安全措施。并承担·由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果。

2、乙方施工人员在施工过程中的人身安全由乙方负责,在施工过程中所发生的安全事故均由乙方承担责任。

本合同未尽事宜由甲、乙双方友好协商解决,如无法协商解决的可向合同签署地法院提起公诉。

本合同双方签名、盖章时生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

厂房维修施工合同(篇2)

发包方(全称): (简称甲方)

承包房(全称): (简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就加工车间房顶维修一事项协商一致 订立本合同。

一、工程内容:

乙方负责 模具有限公司加工车间厂房房顶破损彩钢瓦的修复。

二、工程质量及验收标准:

修复完工后修复部位不漏雨,与原始屋顶彩钢瓦搭接一致。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不合格,甲方有权要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成的材料费和其他经济损失由乙方赔偿。

三、工程计价:

此工程更换的彩钢瓦按板材面积计算,单价为 元 /㎡,施工面积,工程总造价为元,此价格不含税票。

四、工期为 天。

五、双方责任:

1、甲方责任:

1)负责为乙方提供优质的彩钢瓦,提供便利的施工条件。

2)负责给乙方拨付工程款。

2、乙方责任:

1)严格按照甲方的施工要求施工。

2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

4)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

六、付款方式:

1)甲方按乙方所完成之实际房屋维修的质量经验收合格工程后一次性结算工程款。

2)质保金:质保金按维修工程总造价的5%扣除,待工程完工并通过竣工验收两年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。

工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。

七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,未尽事宜另行协商解决,本合同自签订之日起即生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

厂房维修施工合同(篇3)

发包方(以下简称甲方):_______能源有限公司 承包方(以下简称乙方):

根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定,甲乙双方经平等自愿协商,就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称:商都县苍狼新能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。

2、工程地址:商都县长盛工业园区苍狼新能源有限公司。

3、工程范围及标准: 30cm厚河卵石垫层,25cm厚成品混凝土标号c25。厂房是c25。

4、承包方式:乙方包工包料施工,甲方负责水电。

5、工程期限:本工程自期 天。

二、验收标准

本工程竣工后,由乙方汇总施工材料,由甲乙双方会同相关管理部门进行验收,验收标准为符合国家相关标准,符合本合同要求。

三、合同价款及工人工资预付款

1、本合同工程单价为人民币写:)单价为税后价。

2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。

3 本合同签订之日内,甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计),乙方保证及时足额支付工人工资,如未能按时足额支付工人工资,甲方代为发放,其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方,工人工资预付款拾万元。

四、双方的权利和义务

1、乙方保证有建设本工程的资质要求。

2、甲方在工程开工前,做好清场工作,方便乙方施工建设。

3、本合同工程图纸由甲方提供,乙方必须严格按照图纸进行施工,如发现图纸有问题,应及时向甲方书面提出,未经甲方许可,不能擅自改变图纸进行施工。

4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。

5、在施工中,如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失,由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失,由甲方承担全部赔偿责任。

6、乙方应及时足额发放施工人员工资,否则由此引发的一切后果由乙方承担。如甲方造成的工人工资不能及时发放,由甲方承担。

7、在本合同履行期间,甲方派驻工程监理一名,乙方应服从工程监理的监督。

8、对隐蔽工程在隐蔽前,乙方会同甲方组织验收,经甲方验收合格后,方可隐蔽。否则视为该隐蔽工程不合格。

9、本工程验收合格后,甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。待本工程一年后无质量问题,全额给付。

10、本工程质保期为一年,在一年内,如发生翻浆,断裂等质量问题,乙方负责免费维修。

11、平整路基厂房费用由甲方负责,由乙方负责施工管理,路基完工后,。甲方如期把工程款结清,如乙方不能正常施工,合同自动解除。

五、违约责任

1、如乙方违约,未按合同履行,造成乙方停工,一切损失由甲方负责。

2、如乙方未按合同所约定的工期,保质保量的完成,所照成的损失由乙方承担。

3、甲乙双方如对本合同产生异议,双方协商解决,如不能达成协商,由人民法院仲裁。

4、乙方必须保资质和证件真实有效,否则视为合同无效。 本合同一式两份,双份各执一份。

甲方签字(盖章):日期:______年_____月_____日

乙方签字(盖章):日期:______年_____月_____日

厂房维修施工合同(篇4)

发包方:(以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致就甲方厂房工程委托给乙方施工,达成如下协议,供双方共同遵守。

第一条、 工程概况

1、工程名称: 陶瓷有限公司

2、维修项目: 砖墙上钢结构围栏防护

第二条、 工程照价及承包方式

承包方式:按实结算,单价如下:

1.2寸镀锌圆管95元/根,1寸镀锌圆管78元/根,预埋连接板10元/块,膨胀螺丝1.5元/个,4*8槽钢100元/根,4*6方管65元/跟,4*4角铁45元/根,彩钢瓦18元/米,自攻螺丝50元/盒,水槽70元/米,4#扁铁15元/根,人工300元/日,机械费150元/日。

第三条、 工程工期

1、本合同工程工期为连续的20个工作日(雨天不能施工除外),自20 年7月30日算起。

2、若遇不可抗力,停水停电工期顺延。

第四条、结算方式及付款方式

经甲方验收合格后,一个星期内一次性付清。

第五条 、双方责任

1、为确保工程的顺利进行,甲方无偿提供水电给乙方。乙方要保证材料品牌为正品,如若产品发现是山寨或次品,甲方有权对承包方进行处罚,罚款金额人民币两千元。

2、乙方应全权负责工程施工安全,在施工过程中发生一切安全事故由乙方负责。

3、乙方负责购买人生意外保险。

第六条、附则

本合同双方发生纠纷时,双方应及时协商,协商仍未解决纠纷的,向东乡县经济仲裁委员会申请仲裁。

本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工结算并完成工程款支付后失效。 本合同一式四份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

厂房维修施工合同(篇5)

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就大连宏光锂业股份有限公司丹东分公司,四车间房屋屋顶大梁及檩条维修刷漆事项协商一致,特订立本合同。

一、施工内容及范围

1、 甲方委托乙方维修公司四车间房屋屋顶大梁及檩条除锈维修刷漆工程。

2、 维修刷漆范围是屋顶四车间屋顶全部檩条除锈刷漆及大梁掉漆部分除锈刷漆。

3、 车间天窗部分不在维护保养范围内。

二、施工形式及期限:

乙方以承包劳务形式施工,承包劳务费。甲方负责维修工程的材料供应及全部材料费。开工及完工时间:定于20 年2月1日——20 年2月28日完工。

三、工程造价及结算方式:

1、本次维修劳务费总价值贰万壹仟元整,¥21,000元,乙方工程结束经甲方验收合格后,甲方支付乙方工程劳务费的95%。即人民币壹万玖仟玖佰伍拾元整¥19,950元。

2、甲方预留工程劳务费的5%作为工程质量保证金,半年后未发现质量问题,全额支付质量保证金壹仟零伍拾元整。 ¥1,050元。

3、乙方为甲方提供正规的劳务发票(代税务局签印发票)。

四、甲方责任:

1、 为保证工程顺利进行,甲方为乙方提供必要的水、气、电等设施及设备。

2、 甲方为乙方提供适当的工作场地。

3、 甲方为乙方提供5吨天车一台,十米液压升降车一部。

4、 甲方为乙方提供5人防尘口罩及线手套每人各一套。

五、乙方责任:

1、 乙方必须按甲方要求进行施工。

2、 乙方必须遵守甲方公司的有关管理规定,例如防火安全等有关制度要求。

3、 乙方作业时不得损坏甲方设备、原材料等有关设施。

4、 乙方作业时应与甲方沟通,将炉料遮盖好,不得将铁屑等杂物掉入炉内。

六、安全责任:

1、乙方按国家有关规定,必须采取严格的施工安全措施。并承担·由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果。

2、 乙方施工人员在施工过程中的人身安全由乙方负责,在施工过程中所发生的安全事故均由乙方承担责任。

本合同未尽事宜由甲、乙双方友好协商解决,如无法协商解决的可向合同签署地法院提起公诉。

本合同双方签名、盖章时生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

厂房维修施工合同(篇6)

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

一、依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就 食品有限公司的一车间、二车间、三车间等钢结构厂房维修项目,甲方委托乙方进行维修,并严格按照甲方要求制作、安装、防腐。结合本工程具体情况,甲乙双方通过共同协商,签订本合同。具体内容如下:

二、工程地点及内容

1、工程地点:

2、工程内容:

(1)一、二、三车间的气楼部分的拆除、除锈、防腐及屋面板的制安。

(2)墙体坏、烂部分的拆除、防腐及墙面板的制安。

(3)尼龙纱窗的制安。

三、工程造价

(1)一、二、三车间气楼部分及墙体部分

① 烂彩钢瓦的拆除 3.00元/M2。

② 维护钢结构部分除锈(按彩钢瓦的面积计算) 3.50元/M2(含脚手架,若未更换部分防腐,按照此单价执行)

③ 防腐(按瓦的面积计算) 5.00元/M2(含脚手架)若未更换部分防腐,按照此单价执行。

④新制安檩条(C120或140) 18.00元或22.00元/M。

⑤屋面上层彩钢瓦(90型,厚度为0.45MM,采用宝钢板或诚实板) 30.00元/M2(单层价)。

⑥内层UV.PVC防腐板(厚度为1.8MM) 48.00元/M2(单层价)。

⑦屋面板及墙面板所用的五金配件(按瓦面积计算) 3.00元/M2。

(2)尼龙纱窗(40目) 20.00元/M2(含人工费)。

以上工程量按实收方结算。

四、付款方式:

1、以上所例零星工程完毕并经验收合格,10日内支付至合同总金额的95%,余下5%作为质量保证金,工程完工二年后15日内付清。

2、乙方负责向甲方提交竣工资料,若甲方要求开具建安发票,则按总造价的5%计算,甲方负责组织验收。

五、工程工期:

按甲方要求进入现场施工,但甲方必须具备施工条件。工期为30个工作日,如遇下雨或不可抗力因素,则工期顺延。

六、质量标准

工程按甲方要求验收。

七、质量保修期

二年。如在质保期内出现质量问题,在接甲方通知24小时内处理。

八、甲乙双方权利和义务

1、甲方负责施工场地平设备的保护,达到维护等施工条件,并派专业人员现场监督,免费提供乙方工程用水用电。

2、乙方现场管理员及施工人员的食宿自理。

3、乙方负责按照双方确认的工程量进行维护,确保一次性验收合格。

九、安全责任

1、乙方自行组织人员现场施工,乙方必须对工作人员的上、下班安全及现场工作安全负责。

2、乙方必须保证安全、质量;若发生安全事故,乙方必须全额承担,甲方不负任何责任。

十、违约责任

合同生效后,甲乙双方应遵照合同内容执行各自权责。若出现违约情况,违约方负全部责任。

十一、其它约定

1、若有其他未尽事宜或约定事项,甲乙双方可进行书面补充,补充合同或协议与本合同具有 同等法律效力。若遇纠纷,任何一方可向当地人民法院进行起诉。

2、本合同经甲乙双方签名盖章后即刻生效,履行完毕后自动终止。

3、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。

发包方: 承包方:

合同签订日期:

以上就是合同范本网为大家带来的“[收藏]厂房维修施工合同合集”内容一文,感谢大家的阅读,如果还想了解更多相关知识可以继续阅读网站其他“厂房维修施工合同”专题,丰富内容等你来看!

  • [收藏]厂房改造施工合同5篇

    尊敬的领导:我家位于水江至鱼泉路段旁,于19xx年修建平房三间〔石头墙〕,面积约140平米〔包括猪圈〕。因家庭困难,房屋年久失修,部分墙体开始下陷和裂缝,屋顶漏水,居住危险。另一方面由于人口增加至七口,我家的平房已经完全住不下。故于20xx年10月向水江规划部门提交了旧房改建的申请,期望将危房部分重...

  • 【收藏】空调维修合同集合(5篇)

    维修与生活中的方方面面都有关系,比如手机维修。维修是为保持或恢复产品正常功能状态而进行的技术活动。签订维修合同可以保护双方的合法权益不受侵犯。签订合同时一定要把相关事项尽可能在合同中体现出来。值得推荐的维修合同有哪些?以下是小编为大家精心整理的“空调维修合同集合”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋...

  • 协议收藏:维修施工合同范本最新(6篇)

    我们在生活中使用的很多东西坏了都需要维修。按维修目的与时机,分为预防性维修与修复性维修。签订维修合同可以通过法律保障我们的权益。签订合同时一定要把相关事项尽可能在合同中体现出来。请问你是在寻找维修合同的规范模板吗?小编经过搜集和处理,为您提供协议收藏:维修施工合同范本最新,仅供参考,大家一起来看看吧...

  • 厂房维修工程合同

    甲方(出租方):住所:负责人: 乙方(承租方):住所:负责人:根据国家有关法律法规,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,就甲方将其合法拥有的厂房出租给乙方使用的有关事宜,双方达成协议如下:第一条出租厂房情况1、甲方出租给乙方的厂房座落在本市(以下简称该厂房)。该厂房出租建筑面积为_________

  • [收藏]维修工程合同模板汇总

    生活中,一般东西坏了都需要去店里找专业人员进行维修。维修是为保持或恢复产品正常功能状态而进行的技术活动。维修合同在买卖维修过程中是最有利的证据。签合同有很多要注意的地方,不然容易让自己上当。是否在为维修合同而烦恼呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《维修工程合同模板汇总》,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮...

  • 工厂厂房转让合同范本7篇

    在货币交易的时代,合同的地位是不同于以往的。签署合同是友好合作的前提,合同上只有法定代表人签字没有公章是否有效力?或许"工厂厂房转让合同范本"是你正在寻找的内容,更多相关内容请继续关注本网站!...

  • [精品]土地承包协议书范本1500字9篇

    土地承包协议书范本是由合同范本网为您整理和分享的内容。司法机关的判决以国家强制力为后盾,体现国家的意志,我们经常接触到合同。签订合同的主体是两个以上法律地位平等的当事人意思表示一致。欢迎大家与身边的朋友分享吧!...

  • 维修合同模板

    让人们意识到法律已经离不开生活时,合同与我们的工作和生活逐渐密不可分。合同是双方约定某件事情签订的一种权利和义务的协议,什么样的合同才能被领导所欣赏呢?合同范本网的编辑经过搜集和处理,为你提供维修合同模板,通过本文希望能帮助到您!...

    2023.03.13 维修合同
  • 遗产分配协议书精选5篇

    在不断开放、包容的今天,合同的用语不是简单的法律问题,也更加不是语言文字的简单叠加,你最近在寻找相关的合同模版吗?今天合同范本网编辑整理了遗产分配协议书精选,供大家借鉴和使用,希望大家分享!...

    2023.03.13 遗产协议书
  • 挡土墙施工合同6篇

    你知道合同制定应该注意哪些方面吗?在经济社会的飞速发展的当下,合同能够促使两方都正确的行使权力,编辑出于你的需要,为你整理了挡土墙施工合同,供你参考和使用,请收藏和分享!...

  • 门窗工程合同范本1500字精选

    在快速变化和不断变革的今天,协议书在生活中的使用越来越广泛。进行工程项目前需要进行约定,签订工程合同。工程合同是指承包人按照要求完成工作并交付工作成果由发包方接受工作成果并支付约定报酬的协议,所以,我们在签订合同后要遵循诚实守信的原则。那么,对于工程合同的撰写你是否毫无头绪呢?小编经过整理,为你编辑...

  • 如何写离婚协议书模板通用6篇

    结婚和离婚不过是一张纸罢了,夫妻"感情确已破裂"是判决离婚的法定条件,一般在离婚时,双方当事人都需要签订离婚协议书,对于离婚协议书上的内容,双方当事人必须达成一致,才能生效。我们在写离婚协议书要注意哪些方面?为此,小编特意呈上“如何写离婚协议书模板通用6篇”,欢迎收藏本网站,继续关注我们的更新!协议...

    2023.03.13 离婚协议书
  • 聘用驾驶员合同模板

    在社会经济快速发展的当下,生活中我们经常可以见到或者接触到合同。签订合同可以最大限度的保障我们的权益,我们在拟定合同时有什么要关注的重点吗?请你阅读合同范本网辑为你编辑整理的《聘用驾驶员合同》,还请多多关注我们网站!...

  • 合同版权转让模板下载9篇

    随着经济的高速发展和进步,很多人了解到了合同的重要性。合同的用语不是简单的法律问题,也更加不是语言文字的简单叠加。你想制订出一份优秀的合同吗?经过编辑精心整理,推出合同版权转让模板下载,欢迎阅读,希望大家能够喜欢!...

    2023.03.13 合同版权转让