购房合同

购房合同范例。

希望这份“购房合同”能够满足您的心理预期让您感到满足。合同是社会健康发展的重要基石，合约的存在可以帮助我们更好的进行工作。合同代表着合作双方达成了某些条件上的共识。请详细了解本文的要点！

购房合同 篇1

购房分期合同

随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的购房分期合同，欢迎大家分享。

出卖人： (以下简称甲方)

联系地址：联系电话：

买受人： (以下简称乙方)

家庭地址： 联系电话：

甲、乙双方本着自愿的原则，就所认购的商品房达成如下协议：

1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业，现房出售。

2、甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的' XXXX 栋 单元 号，建筑面积 平方米，单价为 元/平方米，总价为 元整。

3、分期付款方式

4、乙方应在本协议书签订后至 年 月 日前，带齐相关资料到XXXX物管处签订《商品房买卖合同》 ，同时交清购房款，乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。

5、若乙方未在本合同第3条约定期限内签订《商品房买卖合同》,则甲方有权将该物业另行出售，乙方购房首付款不予退还；甲方在本合同第3条约定的时间内，若将乙方所认购物业另行出售，则甲方双倍退还乙方所付购房款。

6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则，因此造成的责任及后果均由乙方承担。

7、本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可依法向人民法院起诉。

8、本合同壹式贰份（甲乙双方各持壹份），经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品房买卖合同》后本协议自动作废。

甲方：

乙方（签章）：

签订时间： 年 月 日

购房合同 篇2

无锡购房合同是一份非常重要的合同，它是购房者和房屋开发商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务，对于购房者来说是一份保障，对于房屋开发商来说则是一份约束。本文将从“无锡购房合同的重要性”、“无锡购房合同应包含的要素”以及“无锡购房合同中可能涉及到的风险和解决方法”三个方面展开阐述。

一、无锡购房合同的重要性

无论是初次购房还是经验丰富的购房者，在购买房屋时都必须签订一份购房合同。购房合同是买卖双方的法律凭证，也是购房者的重要保障。购房合同是买卖双方之间达成共识的一份文件，它限定了买卖双方在交易过程中的权利和义务。购房合同的签订可以规避风险，减少纠纷，为购房者提供一份有力的保障，同时也为开发商提供了一个明确的赔偿标准，保障其权益。

二、无锡购房合同应包含的要素

一份完整的无锡购房合同应包含以下要素：

1.房屋信息。合同中应包含房屋的建筑面积、户型、楼层、朝向、小区位置、产权状况、公共设施等信息。

2.交易价格。合同中应规定房屋的总价、首付款、贷款信息、抵押信息、按揭信息等。

3.交付时间。合同中应规定房屋的交付时间，包括最终交付日期和交付前如何验收等相关条款。

4.后期服务。合同中应规定售后服务的内容和责任承担方。

5.违约责任。合同中应包含双方违约的相关责任规定，包括违约金的数额和赔偿标准等。

三、无锡购房合同中可能涉及到的风险和解决方法

在签订无锡购房合同时，购房者可能会面临一些风险，这些风险包括房屋质量问题、购房资格问题、交付时间问题等。当购房者在签订购房合同时，应仔细阅读合同条款，发现问题及时与开发商协商解决。

1.房屋质量问题

如果购房者在房屋验收时发现了质量问题，应及时联系开发商解决。如果开发商未能及时处理，购房者可以要求退房或索赔。在购房合同中应明确房屋质量验收的相关条款，避免因质量问题引起的争议。

2.购房资格问题

如果购房者的购房资格不符合开发商对该项目的购房资格要求，购房者在签订购房合同时应认真阅读相关条款，并咨询相关法律事务所专业人员，避免因此争议和损失。

3.交付时间问题

如果开发商未能按规定时间交付房屋，购房者可以与开发商协商解决。如果开发商无法按约定时间交付，购房者可以单方面解除合同并要求退还定金。

总之，无锡购房合同对于购房者和开发商来说都是一份重要的法律文件。购房者应认真阅读合同条款，并咨询相关法律事务所专业人员，避免因合同争议引起的不必要的损失。开发商应避免出现与合同条款不符的情况，维护好自身的信誉。

购房合同 篇3

孝感购房合同

随着城市化进程的不断推进，房产购买早已成为了家庭财产中不可或缺的一部分。而在过去的几十年中，不少家庭都选择通过购买房产来实现财富的增值和积累。孝感是一个拥有着特殊历史背景和文化底蕴的城市，而在这座城市当中，购房合同也成了市民生活中的一项重要内容。本篇文章将会探讨“孝感购房合同”的相关主题，带领读者全方位了解孝感购房合同的相关内容。

一、孝感购房合同的定义

孝感购房合同，指的是买卖双方在达成房屋买卖交易时签订的一份书面协议。这份合同包含了具体的交易信息和双方对交易的权利义务的约定，在购房过程中承载着重要的法律效力。

二、孝感购房合同的内容

1. 房产信息

作为一份购房合同，最基本的内容应该是清单化的房产信息。这份信息应该包含房产的具体地址、房屋面积、房产证号等基本内容。在购房过程中，买家应该认真核实每一项房产信息，以免在交易完成后出现纠纷和瑕疵。

2. 买卖双方信息

买卖双方应该在协议中详细罗列出双方的姓名、身份证号、联系方式等个人信息。通过对双方的身份信息核实和比对，既可以保障双方的合法权益，也可以避免出现交易纠纷。

3. 房屋交易价格

房屋交易价格应该被罗列在购房合同当中。这份协议当中应该清晰地说明房屋的交易价格和总额，以及最后的付款方式和规定的时间。在签订购房合同之前，买卖双方需要经过议价和谈判，才能达成一个公平合理的交易价格。

4. 交付时间和方式

交付时间和方式应该是购房合同当中一个重要的约定内容。一般情况下，交易双方会在合同当中约定好交付的时间，以及交付时的方式和过程。一些高端的房屋交易也会在合同中规定具体的交付方式和交付的条件，以更好地保障交易的顺利进行。

5. 过户手续及相关费用

在购房过户时，需要办理多项手续和文件。在购房合同当中，应该详细列出过户手续及相关费用，以便买家在购房过程中了解自己需要承担的费用和手续。购房合同中还应当确定买卖双方的分别承担相关过户费用的义务，例如房屋交易税、印花税、土地使用权出让金等。

三、孝感购房合同的注意事项

1. 理性定价

在考虑购房时，需要对房屋价格进行理性的判断和评估。需要考虑房屋的实际价值和市场价格，然后根据实际情况进行议价。过高或者过低的定价都有可能导致交易失败或纠纷的发生。

2. 预防房屋瑕疵

在签订购房合同之前，买家应该详细检查房屋是否存在瑕疵和隐患，避免在交易后出现问题。购房合同还可以在条款中规定条件和规定，以保障买家的权益。

3. 公证办理手续

购房时，买卖双方应当在公证处办理交易备案等相关手续。在公证过程中，买卖双方的身份信息和交易的真实性可以得到有效保障，同时也可以有效保证买家的合法权益。

四、结语

总之，孝感购房合同是买卖双方在房屋交易中一份重要的协议，它承载了双方的权责与约定，不仅规范了买卖双方的行为，也为交易双方提供了法律保障。买方应该认真核实房产信息，在签订合同时要仔细考虑购买价格，卖方应该了解自己拥有的房产权利，并清楚了解本地的相关房屋交易法律法规，签订合同确保自己的合法权益。

购房合同 篇4

供水供电合同

供方：_________（以下称甲方）

用方：_________（以下称乙方）

根据《_____》及有关法律、法规的规定，为了确立正常的供用水、电等的秩序，明确双方的责任，做到安全、经济、合理地使用水、电，甲乙双方经友好协商，订立本合同，供双方共同遵守。

第一条 供应方式

1.1 甲方根据乙方的生产需要，按（年或季度）向乙方提供水、电。

1.2 在同等供应条件下，甲方承诺优先向乙方供应。

1.3 当甲方出现水、电供应不足的情况时，甲方应当按不低于其供给任何第三方（包括甲方下属企业）水、电的比例及条件，供给乙方。

第二条 _____标准

2.1 甲方收取水、电费用的标准，应依照_________水、电_____标准的规定确定。甲方承诺甲方向乙方收取的水、电费用不高于其向任何第三方（包括甲方下属企业）收取的费用。

2.2 因国家法律、法规或有关政策的变动导致水、电_____标准的变动，则按国家规定的变动幅度作相应的调整。

2.3 甲方根据自身的情况决定提高水、电的_____标准时，应在做出提高_____标准的决定之日起一个月内，以书面形式通知乙方，并对提高价格标准的具体情况予以说明。

第三条 付款时间

乙方应在接受甲方供应水、电后六个月内，支付用水用电费。

第四条 其他

4.1 本合同自甲、乙双方签字盖章并经乙方之股东大会在关联股东回避表决的情况下审议通过之日起生效。

4.2 本合同一经生效，不得擅自修改或终止。如遇特殊情况需要对合同条款进行修改或变更，或有其他未尽事宜的，须经双方协商，并签订补充合同。补充合同作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

4.3 合同有效期自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

负责人（签字）：_________负责人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

购房合同 篇5

孝感市位于湖北省中部，是湖北省重要的经济中心城市，也是华中地区重要的交通枢纽。近年来，随着经济的发展和城市的不断壮大，越来越多的人选择在孝感购房置业。在这个背景下，关于孝感购房合同的问题日益受到关注。本文将从合同签订、合同条款、违约责任等方面探讨孝感购房合同的相关主题。

一、合同签订

在孝感购房时，购房者需要与房屋卖方签订购房合同。一般来说，购房合同应包括以下内容：房屋基本信息、价格、交房时间、物业管理服务、违约责任等。此外，购房者还需要注意以下一些问题。

1. 合同签订时间

合同签订应该在购房者彻底了解房屋情况并确认要购买该房屋后进行。此外，购房者应谨防一些资质不太合法的中介以及降价炒作，购房者需要聘请专业律师对合同进行审查，以保障自身权益。

2. 合同付款方式

在合同签订时，购房者要注意合同中涉及的付款方式。一般来说，购房者可以选择分期付款或者一次性付款。购房者需要按照合同规定的付款方式按时支付房屋价格。此外，购房者还需要注意房屋是否按时交房，因为一般情况下，购房者要在房屋交付后才能支付房屋款项，因此需要确认交房时间。

3. 合同中其他条款

还有一些其他的合同条款需要购房者在签订合同时注意。比如，在合同中需要确认房屋是否属于产权完备、该房屋是否有抵押及其他债务等。此外，购房者还需要确认物业管理服务的相关条款，以保障自己的居住权益。

二、合同条款

购房合同的条款是购房者与卖方之间的权利义务约定，它直接影响到双方的权益。下面是一些需要购房者在合同条款中注意的问题。

1. 基本信息与价格

购房者需要在合同中确认房屋的基本信息，如房屋面积、户型、楼层、朝向等。此外，购房者还需要确认房屋价格，确认车位是否包含在内以及是否需要额外收费。购房者要根据市场行情和自己的需求进行合理的出价。

2. 交房时间

交房时间是购房者非常关心的一个问题。在合同中，需要明确交房时间及交房标准。如果卖方无法按时交房，购房者可以要求合同解除或者索赔。

3. 公共设施

除了房屋本身之外，购房者还需要注意合同中公共设施的规定，如小区门禁、电梯、消防设施等。购房者需要确认这些设施是否齐全以及是否需要额外收费。这将直接影响购房者的舒适生活。

三、违约责任

在签订购房合同时，双方需要对违约责任进行明确规定，以维护自身的权益。下面是一些双方可能会面临的违约情形以及相应的违约责任。

1. 卖方违约

如果卖方在交房时间上出现违约，则购房者可以要求解除合同或者追究其违约责任。此外，卖方还可能会在房屋抵押或者房屋质量上出现违约情形，如果情况严重可以向有关部门举报。

2. 购房者违约

如果购房者在付款或者按时交房等方面出现违约情形，卖方可以要求解除合同、追究购房者的违约责任并索赔。

在孝感购房合同中，合同签订、合同条款和违约责任是需要注意的关键问题。而在实际签订过程中，购房者还需要特别关注诸如房屋质量、物业管理等方面的问题，以选择更具保障的房屋。同时，购房者也要注意合理选择购房方式，在市场趋势不明朗或处于调整期的情况下，需要谨慎考虑是否购房。只有在谨慎购房的前提下，才能实现理想的置业目标。

购房合同 篇6

卖方（下称甲方）：

买方（下称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的'原则，就下列房屋买卖，订立本合同，共同信守。

第一条：甲方所有房屋，座落于武汉市______区________，为______结构，建筑面积____平方米，用地面积____平方米。“房屋所有权证”号为“武房权证____字第________号”，“土地使用权证”号为“____字第____号。房屋附属设施见附件。

第二条：经甲、乙双方协商一致，上述房屋买卖成交价格为人民币（大写）____________元。

第三条：本合同签订之日，乙方应付人民币（大写）______________给甲方，余款人民币（大写）____________在办理完转移过户手续时付清。具体付款方式由双方另行约定。

第四条：甲方应在收到乙方全部房款________日内，将房屋交付给乙方。甲方保证上述房屋权属清楚，如甲方有设定抵押、按揭等行为应告知乙方，并自行约定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时，由甲方承担全部责任。

第五条：甲方逾期不交付房屋给乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的____%向乙方支付违约金；乙方解除合同的，甲方应退还乙方所付房款，并按全部房款的______%向乙方支付违约金。

第六条：乙方逾期不支付全部房款给甲方，视为不履行合同，甲方不解除合同的，由乙方承担房屋转移过户中甲、乙双方缴纳的全部税费，并按全部房款的____%向甲方支付违约金。

第七条：甲、乙双方在本合同生效之日起三十日内，携带“房屋所有权证”种“土地使用权证”到相关部门办理房地产转移过户手续。办理转移过户手续应缴纳的有关税费，按国家、省、市政策规定由甲、乙双方各自承担，或由双方另行约定。

第八条：因不可抗力造成违约的，甲、乙双方友好协商解决。

第九条：本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行商议，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十条：本合同履行如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商不成时，可以委托武汉仲裁委员会申请仲裁或向该房屋所在地人民法院起诉。

第十一条：本合同自双方签字之日起生效。

甲方：________________

乙方：________________

____年____月____日

购房合同 篇7

孝感市作为一个经济发展较为迅速的城市，近年来，房产市场也开始热起来。在这个繁华的市场中，有很多人想要买房，寻找属于自己的安身之地。但是，购房并不是一件简单的事情，涉及到很多的问题和手续。为了让大家了解孝感购房合同的相关问题，本文将从合同的主要内容和签订合同的注意事项两个方面进行探讨。

一、孝感购房合同的主要内容

1、房屋信息

购房合同中，首先要包含的是房屋的信息，包括房屋所在位置、小区名称和地址、建筑面积、户型等。这些信息要求十分明确，防止在签约后，产生不必要的争议。

2、交易价格

交易价格是购房合同中一个重要的内容，一般占到合同的主要部分。对于房屋买卖，一般采用“总价款”和“到款时间”的方式支付房款。关于到款时间，购房人和卖房人可以根据自己的意愿来确定。但需要注意的是，在签署购房合同之后，买房人应按照合同约定的时间和方式将房款支付到卖方账户。

3、交房时间

购房合同中需要涉及到的内容还包括交房时间。在孝感购房合同中，交房时间一般以规定的时间为准。但对于新房、二手房或者预售房，交房时间有所不同。新房一般需要等到整个小区开发完毕，才能开始交房。预售房也需要在预售许可证规定的时间内交房。而二手房的交房时间则由双方协商决定。

4、房屋产权证

购房合同中的另一个重要内容是房屋产权证。在买房之前，一定要慎重核实是否有产权证和时效性等问题。在购买房屋的同时，还需查看房屋权属证明文件是否真实有效。特别是在二手房交易中，产权证的真实性显得尤为重要。

5、违约责任

如果出现违约，合同中应该约定违约方的责任和赔偿方案。例如，如果买方违约，卖方可以终止合同并有权收取违约金等补偿；如果卖方违约，买方可以终止合同并有权收回定金等补偿。

二、签订孝感购房合同的注意事项

1、核实房屋信息

在签署购房合同时，需要一笔不菲的房款作为首付款，因此买房人需要认真核实购买房屋的信息。这里包括房屋所在位置、小区名称和地址、建筑面积、户型、销售价格等等。要仔细核实这些信息，以避免在后期产生纠纷。

2、认真查看合同条款

购房合同是保护权益的重要文书，买方要认真阅读、理解、核对和签署购房合同，不能被一些条款所迷惑，造成自己的不利影响。

3、注意保留相关证据

当购房合同发生纠纷时，证据是最有说服力的。因此，在签订合同之前，一定要妥善保管好拍摄房屋照片、签署合同和交付定金等证据材料，以备日后需要。

4、调查房屋的物业费用

买房之前，买房人应该了解房屋的物业费用，并且询问物业管理公司的服务质量。如果物业服务质量不好的话，可能会对自己的生活带来不便。

总之，孝感购房合同是购房人保障自己利益的重要文书。购房人需要认真审阅合同，确保自己的购房权益得到保障。同时，在签订合同时要注意保留相关证据，防止后期的纠纷。如此，方能保障自己的权益，安居乐业。

购房合同 篇8

农村购房合同范文1

出卖人(以下简称甲方)：_________身份证号码：______________________ ______ 甲方为___ ___省__ ___市__ ___区/镇____ ____居民 甲方配偶:_________身份证号码：_________________________ ___ 房屋地址：__ _ 农村集体土地使用证号码：_________________________ _

买受人(以下简称乙方)：_________身份证号码：______________________________ 乙方为________省________市______区/镇__________居民

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：

第一条 房屋情况

该房屋农村集体土地使用证号：__________________________ 房屋座落：______市______区_______村。设计用途 居民自住用房 ，建筑结构 ，建筑层数为____层。建筑面积_____平方米。

该房房土地来源为： 农村集体土地划拨 ，房屋建于_________年使用至今为______年。

第二条 该房屋价款规定

该房屋按照协商以总价计算，价款为30万元，计叁拾万元(大写)

第三条 房屋交付日期

经双方签订合同后，乙方付清甲方房款_5_日内方可交付。甲方在将房屋交付乙方时如遇不可抗力(如自然灾害及其他不可抗力)时，且不能履行合同，双方同意按下列第_2_种方式处理：

1、 变更合同

2、 解除合同

第四条 乙方付款形式及付款时间

如甲方无异议，乙方将在合同签订_5_日内按一次性付款形式付款。

第五条 甲方逾期交付商品房的处理：

如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述约定，追究甲方违约责任，约定为：合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约金。

第六条 乙方逾期付款的处理

如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述约定，追究乙方违约责任，约定为：

合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。

第七条 房屋质量及保修责任

甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(特别是房屋主体结构的质量需要达到国家关于房屋居住的要求)，未达到国家规定标准和承诺的，甲方应承担责任。乙方在房屋主体结构完好情况下，承担维修责任。

第八条 房屋及其土地使用权力延伸的规定

该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人所有，且甲方于_______年_____月____日按照合同规定将所属房屋售于乙方。乙方作为购买者享有该房屋及其土地使用的一切权利，且双方需声明乙方在购买该房屋后，拥有对于房屋及与其不可分割的土地的任何处置权利(包括被征用、改造、迁移产生的赔偿或者其他形式所产生的赔偿均由乙方所得，与甲方无任何关系，且甲方后代不得对乙方及其后代进行追偿)。

该合同由双方所在村委会给予认可，甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙方，乙方在法律规定和适当机会下将其作废，并在村委会的证明和市/区政府规定的条件下重新办理乙方对于该房屋的农村集体使用证。

第九条 公证人的规定

本合同在________省________市________区________村村委会的公证下签订，双方对于村委会的公证给与肯定和赞成。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

农村购房合同范文2

卖方：(以下简称甲方) 身份证号：

买房： (以下简称乙方)身份证号：

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：

第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：甲方所售房屋位于 ，房屋占地面积约为 。

第二条 房屋价格及其他费用： 甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为人民币伍万元整(￥50000);

第三条 付款方式： 签订合同之日一次性付清;

第四条 特别约定：

1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。

2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时，甲方应予以积极配合，但相关费用由乙方自行负担。

第五条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

第六条 本合同签订之后，房价涨落，买卖双方不得反悔;

第七条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力;

第八条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效;

第九条 本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二份;

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

农村购房合同范文3

甲方： 身份证号码：

乙方： 身份证号码：

甲、乙双方经过协商就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：

(一)该房屋座落于 ，建筑面积为 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米。

(二)出售房屋的所有权证证号为：

(三)房屋平面图及房产证： 。

(四)房屋内的一切设施设备归乙方所有，除空调及家电家具设施设备外。(太阳能及抽油烟机费用再另外付款，不计于房屋款内)。

(五)店面里的商品及柜架包括在房屋款内，归属乙方。

付款方式

甲方必须协助把房产证和建房证过户到乙方后，乙方在20xx年2月25号前一次性付清全部房款人民币壹拾陆万壹仟元整，甲方收到房款后出具收据。

细则

甲方 在20xx年2月25号前腾空搬离该房屋，可占用三楼一间房堆放物品，待房款全部付清后彻底搬出，房产证没过户前，经双方协商，以书面形式出售给乙方。

(一)甲、乙双方同意，双方应于本合同生效之日起 日内，必须出示有效证件或本人亲自和乙方一起去房产主管部门办理过户手续。

(二)办理过户手续如需要甲方出面处理的不论何时何地，甲方必须协助，如因甲方的延误而影响过户登记，因而蒙受的损失由甲方全额负责赔偿。如甲方原因不能办理过户登记，乙方有权解除合同，解约时甲方应返回全部房款。

甲方如不按合同规定的日期办理房产过户及交付房屋每逾期一天按房屋总价的千分之五(5‰)计算违约金付与乙方。

本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行补充条款，及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

甲、乙双方在履行本合同中，发生争议应协商解决，协商不成的由房屋所在地人民法院起诉。

甲方保证已如陈述上述房权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设立担保，没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。

本合同一式叁份，其中甲方留执1份，乙方留执1份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份，均具有相同的法律效力。

本合同自甲、乙双方签定之日内村上盖章生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

购房合同 篇9

签订商品房买卖合同应该是双方对合同的条款达成一致意见并以书面形式表达后同时签字盖章，然后合同才能生效。但实际上一些开发商要求买方先签字，然后才去盖章。开发商这样做有很多理由，比如开发商委托中介机构售楼时，中介机构并无权在合同上盖章，所以必须将谈好的合同送到开发商那里去盖章；还有的是开发商的公章归某个人掌管，为了提高开发商自己的效率或自己方便或者其它的原因，开发商一般在凑足了几份买方已事先签字的合同后，才集中起来去盖章。

卖方盖章和买方签字的时间差，对于诚信的开发商来说无需多虑，但对于个别存在有意欺诈的开发商，买方就不得不防了，比如开发商利用这个时间差，将一式四份的合同修改，在空白处增加对自己有利的内容，对事先谈好的补充协议不认可，可这时买方已签字了，首付款大都交了，这会使买方处于一个不利的地位。

为了防止这种概率虽小但对买方杀伤力却极强的细节，建议买方事先将合同的空白处划掉，并将已选择的条款用汉字在合同的空白处表述出来，以防被改动。

最好坚持双方同时盖章签字，这开发商不是不能做到，同时也是对买方的一种尊重，对合同严肃性的尊重。

签合同要注意的事项：

，一个是预售许可证。一定要看原件。要看清

一 查证。

1．最主要的应该看两证，一个是国有土地使用证，一个是预售许可证。一定要看原件。要看清楚您所预购的房屋是不是在预售范围之内，以确保将来顺利的办理产权证。

商品房预售，开放经营企业应当与消费者签订商品房预售合同，预售人应当在签约之日起三十日内持商品房预售合同向县级以上房地产管理部门和土地管理部门办理登记备案手续。

确保将来顺利的办理产权证。 商品房预售

2．必须要求承诺办理产权证的时间。明确房产证办理的具体时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任。出卖人应当协助买受人于房屋交付之日起或合同签订之日起９０日内，办理产权登记手续。(第一阶段，开发企业应当在交付使用后６０日内将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送产权登记机关；第二阶段的３０日里，由买受人办理产权登记手续)

3．应注意新建商品房应取得《住宅交付使用许可证》后方可交付使用，无《住宅交付使用许可证》的，公安部门不予办理入户手续.

4．房地产开发企业在商品住宅交付使用时，应当向消费者提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，并按《住宅质量保证书》的约定承担保修责任。

确保将来顺利的办理产权证。 商品房预售

二 房屋面积的条款

1．建筑面积、套内面积、使用面积和公摊的面积(自己分摊的公用面积)及其测量方法要明晰。具体做法：a,应在条款中写明建筑面积，建筑面积中含公用面积的组成部分及具体平米数、使用面积平米数、建筑面积与使用面积的比例。

，一个是预售许可证。一定要看原件。要看清

b,公摊面积：和开发商约定清楚，不仅要有一个笼统的公摊面积的数字，而且要约定公摊的是哪一部分，要确定公摊的位置。现在有很多赠与这个，赠与那个，实际上有的时候是公用的面积。

c,其他：所购楼房的楼号、房号、单元在整幢楼中的位置示意图、单元的平面图也应在合同中写明或作为附件。另外房子宏观规划（主要是外部环境）要详细约定。

面积差异的处理方式：一种是双方自行约定，约定使用面积不能大于1%，或者0.5%；另一种，约定面积误差比绝对值在3%以内的据实结算房款，面积误差比绝对值超过3%，开发商必须承担违约责任，同时允许购房者退房。某些开发企业将这一条规定在合同中直接格式化为“多退少补、据实结算”，此点必须注意不接受，约定清楚。

最主要的应该看两证，一个是国有土地使用证

2．房屋质量的条款

要详细地把质量要求写进合同。如：卧室、厨房、卫生间的装修标准、等级，建材配备清单、等级，屋内设备清单，水、电、气、管线通畅，门、窗、家具瑕疵，房屋抗震等级等。同时，合同中还可以规定房屋的保质期、附属设备保质期等。(下水道堵塞、墙面渗水、屋顶漏雨、墙体起鼓等等问题)

注意：涉及装饰、设备标准承诺和基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺时，合同要求双方对有关承诺的违约责任作出处理约定。避免笼统地写上“由出卖人继续完善”或是“由买卖双方协商解决”，或干脆空白不填。另外要注意楼盘小区内的规划及配套是否与广告说明相符。如户型、绿化、相关配套设施、开发商对小区的承诺等，可以以“附页”或“附条件合同”的形式签订。

最主要的应该看两证，一个是国有土地使用证

下列情况，购房人因为房屋质量问题，有权要求解除合同并要求赔偿损失：房屋主体结构质量不合格，不能交付使用；房屋交付使用后，房屋主体结构质量经检验确属不合格；因房屋质量问题严重影响正常居住使用。交付使用的房屋存在质量问题，在保修期内，出卖人应当承担修复责任；出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的，买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担

。

注意查看交付标准：多数开发企业选择的是第一种交付标准，即“该商品房经验收合格”。而国务院《城市房地产开发经营管理条例》中已明确规定，住宅小区等群体房地产开发项目应当进行综合验收，分期开发的应当分期验收，否则不得交付使用。

确保将来顺利的办理产权证。 商品房预售

三 交房时间和预期交房条件

在预售合同中应予明确交付时间。比如交房装饰标准、物业的服务项目、收费等，同时明确违约责任。注意开发商利用“合理顺延”权利过长延迟交楼时间。对于一些不合理的、缺少依据的收费，如发展商聘请律师的费用、委托中介费、银行手续费等，拒付。

楚您所预购的房屋是不是在预售范围之内，以

注意：如要购买地下车库应注明地下车位的范围、车位号、预售面积、预售价款，维修费、物管费等等。

房子的保修期限和范围。对维修期限、条件作出约定。

购房合同 篇10

孝感市位于湖北省中部，是一个经济发达，人口众多的城市。近年来，随着城市化的不断推进，越来越多的人选择在孝感购买房产来安家立业。因此，孝感房地产市场火热，不断涌现出各种房产开发商。但是，购房过程中也存在一些需要注意的问题，本文将以“孝感购房合同”为主题，分析购房合同中的注意事项，并提供一些购房建议。

一、注意事项

1. 合同条款

购房时首先要仔细阅读购房合同，了解其中的条款和内容，并注意保留一份合同作为备份。看到一些条款不理解或不符合自己的要求，可以与开发商协商，要求进行修改。例如，涉及到退房问题，应当在合同中明确规定相关退款政策，以避免日后不必要的纷争。

2. 产权转移问题

在签订购房合同之前，需要确认房产的所有权是否清晰、是否转移，一定不要被各种广告宣传、虚假承诺蒙蔽双眼，从而上当受骗。购房者在购房前一定需要查验房产证、土地证、规划许可证等相关协议文件，以确保所购房产的合法性和真实性。

3. 价值评估

在购房之前，一定要对该房产的价格进行评估，避免被高价所迷惑，买到不符合预期的房产。针对合同中价格不够实际的情况，购房者可以通过后期加价相关服务，让价格符合市场实际情况，避免被坑。

4. 投资回报率

购房虽然是长期性的投资，但也需要考虑到将来的回报率问题，因此购房者应该充分了解房产的位置、周边环境、交通等各种因素，这些都对日后的投资回报率有很大的影响。要想在长远的未来获得收益，这些因素都需要进行全面的考虑。

二、购房建议

1. 监管政策加强

在购房过程中，购房者可以参考市场监管政策，遵守相应的房地产交易规范，以降低风险。此外，购房者需要了解自身的购房能力和财务状况，从而选择合适的购房方式。

2. 谨慎选择房地产公司

购房时要选择有信誉的房地产开发商，可以先进行充分的了解和调查，咨询相关人士，查看相关报告和成交情况。同时，购房者需要了解房地产公司的业务规划、品牌口碑、售后服务等方面的信息，通过比较不同公司的优劣来做出决策。

3. 了解市场供需情况

在购房过程中，购房者需要了解市场的供需情况，以避免处于供不应求状态下的高价购房。了解市场情况后，购房者可以根据自身的需求进行购房决策，同时可以多关注房地产市场动态，及时把握市场脉搏。

4. 防止相关房产欺诈

在购房时，要防止遭受各种房产欺诈，例如虚假广告、未经授权的建设工地等。购房者一定要注意自身的安全问题，谨慎选择建设工地，同时查看信息，进行评估，不要被虚假行为所迷惑。

综上所述，购房合同是购房过程中的重要一环，购房者需要仔细阅读并注意一些注意事项，以避免日后产生不必要的麻烦。同时，购房者可以参考一些购房建议，加强购房的安全性和风险控制能力，使自己的购房之路更加顺利。

购房合同 篇11

我们在购房合同要写好，很重要的，今天小编就给大家分享委托合同，仅供大家来阅读哦

关于委托购房协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方经协商一致、在诚实信用的基础上达成以下协议，双方共同严格遵守。

一、甲方委托乙方以乙方名义为甲方购买 号房屋一套，乙方同意接受甲方的委托。

二、以乙方名义所代理购买的 号房屋所有权归甲方所有，甲方对该房屋享有占有、使用、收益及处分的权利，乙方对受甲方委托购买的该房屋无权行使甲方享有的前述权利，亦不得对受甲方委托购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与。

三、因甲方占用了乙方购买第一套房的名义，会给乙方实际购买第一套商品房带来如提高首付比例等诸多不便。因此作为补偿，当乙方实际购买第一套房时，甲方自愿无息借款八万元给乙方，还款期限在实际借款时双方自行约定，但不得低于三年。

四、由甲方以乙方名义签订《商品房买卖合同》、申请银行按揭贷款及办理购房的所有相关手续，乙方自愿予以配合，为甲方提供身份证件及协助办理所有相关手续，但由此给乙方造成的各种费用由甲方负担。

五、购房首付款、抵押费、保险费等所有购房相关费用均由甲方支付，所有交款凭据由甲方保管，乙方有义务协助甲方办理交款手续，由此给乙方造成的损失及费用由甲方负担。

六、甲方完成贷款手续后，需按贷款合同如期足额偿还贷款，不得因偿还贷款问题影响乙方信用记录。如发生上述情况甲方必须赔偿由此给乙方造成的损失。

如因甲方恶意拒不归还银行贷款而造成乙方无法购买商品房的情况，乙方将直接享有本合同约定购买的商品房的所有权。因上述情况发生而使乙方享有该房产所有权时的该房产市场价高于甲方购买商品房时总价款的，乙方向甲方支付购买该房产的首付款及甲方已经偿还的贷款，甲方还须向乙方支付10万元违约金;若乙方享有该房产所有权时该房产的市场价低于甲方购买商品房时总价款的，乙方以该房产市场价按比例向甲方支付购房首付款和已经偿还的贷款部分，甲方还须向乙方支付10万元违约金。(该房产市场价由法定房产评估机构的评估确定)

七、 号房屋产权证暂办至乙方名下，产权证由甲方保管，甲方有权在合适的时间将产权变更至本人名下，或转让、出租及抵押该房屋，乙方有义务协助甲方办理相关手续，不得拒绝，由此给乙方造成的费用及损失由甲方负担。

八、甲方如需在 房屋取得产权证之前转让该房屋，乙方应当协助甲方办理更名手续，由此给乙方造成的费用及损失由甲方负担。

九、开发商交付房屋时，由甲方收房，甲方对该房屋进行的装修及在该房屋内添置的所有家具、家电及物品均归甲方所有。

十、乙方应将本协议代理购房事宜通知乙方的利害关系人(包括但不限于配偶、子女及其债权人、债务人)，保证其利害关系人不得主张对 号房屋所有权利。

十一、甲方有权解除本协议，解除本协议后，乙方有义务协助将受甲方委托购买的房屋更名到甲方指定名下。但本合同第三条约定的内容不因本合同的解除而失去效力。

十二、乙方因履行本协议确定的提供各种证件协助购房、协助收房、办理产权变更手续等各项义务而产生的合理的交通费、误工费等费用由甲方负担。

十三、乙方应当恪守诚信，受甲方委托购买的房屋在其名下期间不得侵害甲方的利益，如果乙方对受甲方委托购买的房屋进行毁损，由此造成的损失乙方应当负责全额赔偿;如乙方恶意侵占、转卖、抵押及赠与该房屋，乙方应当按上述侵权行为发生时该房屋市场价格对甲方全额赔偿。

十四、乙方应依诚信原则履行本协议，不得拒绝、拖延履行代理购房的协助义务，不得随意解除本协议或拒绝、拖延履行本协议。

十五、本协议是双方真实意思表示，其内容合法有效。

十六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方： 乙方

年 月 日 年 月

购房委托合同范本

甲方(委托人)：

乙方(受托人)：某某房地产经纪有限公司

依据国家法律、法规和本市政府部门有关规定，甲、乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方委托乙方，乙方接受甲方委托从事房屋购买代理事项达成一致，订立本合同。

第一条委托事项

甲方委托乙方代理购买于北京市区房产，建筑面积平方米，权属性质，原商品房销售契约编号。

第二条委托代理期限

乙方自本合同订立后的次日起个工作日完成全部代理事项，如因甲方原因耽误，工作日相应顺延。

第三条房产价格及付款时间、付款方式

1.该房产购买价格为人民币(大写)元整，此价格为净房款，购买该房产甲方应交的其它相关费用详见附件一。

2.付款日期、付款方式：

第四条甲乙双方相互提供下列相应证件

甲方提供：夫妻双方身份证、户口本、婚姻证明、人名章。

乙方提供：经纪机构资质证书、营业执照复印件。

第五条甲方义务

1.甲方应及时提供该房屋办理产权过户手续过程中所需要的相关证件及材料的原件和复印件，并保证在办理过户交易手续时按时到场。

2.若甲方申请银行按揭贷款，需及时向乙方提供贷款所需资料。

3.照本合同中约定的付款方式及时间按时交付房款。

4.乙方通知甲方签订房屋买卖合同，甲方应于接到通知之日起三个工作日内到指定地点签订，办理该房屋产权属变更。

第六条乙方义务

1.乙方确保代理事项真实合法。

2.确保卖方按照本合同约定按期过户，进行房屋交接。

3.不得违反国家法律法规的相关规定，或与他人恶意串通，损害甲方利益。

4.如需变更为甲方代理服务事项、要求和标准，须经甲方同意。

第七条其他事项约定

1.签署成交协议后，钱款交接地点为乙方指定地点，否则后果自负。

2.本合同履行期间，甲、乙双方因履行本合同而签署的补充协议和其它书面文件，均为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。

3.该房屋办完过户手续，甲方收到房屋后，本合同自行终止。

第八条违约责任

1.甲、乙双方履行本合同期间，如因不可抗力、国家法律、法规、政策等原因，该房不能办理权属变更，双方均不承担违约责任。

2.本合同履行期间，如违反本合同第五、六条各项约定之一的，应支付对方该房约定出售价格的5%的违约金作为赔偿。

3.如因卖方原产权证办理不成功，导致本合同无法正常履行，乙方全部返还甲方所交款项，双方免责，合同解除。

第九条合同争议的解决办法

本合同如发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成，依法向出售房产所在地的人民法院起诉。

第十条合同生效日期

本合同经甲方签字和乙方盖章后即生效，合同文本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第十一条补充条款

甲方：乙方：北京某某房地产经纪有限公司

现在住址：地址：

身份证号码：房地产经纪机构资质证书编号：第号

委托代理人：经办人：

联系电话：联系电话：

委托购房合同样本

甲方： 身份证号：

乙方： 身份证号：

一、甲乙双方基于客观真实的情况共同作出以下声明：

一、甲乙双方基于客观真实的情况共同作出以下约定：

1、XX年 月 日，甲方委托乙方以乙方名义为甲方购买济南市 路 号齐鲁花园 号楼 单元 号房屋一套，乙方接受甲方的委托。

2、甲方已于 年 月 日以乙方名义与 房地产开发有限公司(下称开发商)签订认购协议书并交纳购房定金 元，该认购协议书的权利义务由甲方享有及承担。

3、由甲方以乙方名义签订《商品房买卖合同》、申请银行按揭贷款及办理购房的所有相关手续，甲乙双方均认可银行首付款及每月的按揭贷款等所有购房相关费用全部由甲方支付，甲方是实际出资人。

二、甲乙双方经协商一致、诚实信用的基础上达成如下协议，双方共同严格遵守。

1、乙方代甲方购买的济南市 路 号齐鲁花园 号楼 单元 号房屋所有权归甲方所有，甲方享有该房屋占有、使用、收益及处分的权利，乙方对受甲方委托购买的房屋无权行使甲方享有的前述权利，亦不得对受甲方委托购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与。

2、购房首付款、按揭还款、抵押费、保险费，所有交款凭据由甲方保管，乙方有义务协助甲方办理交款手续。

3、济南市 路 号齐鲁花园 号楼 单元 号房屋产权证暂办至乙方名下，产权证由甲方保管，甲方有权在任何时间将产权变更至本人名下，或转让、出租及抵押该房屋，乙方应当协助甲方办理相关手续，不得拒绝。

4、乙方因代理甲方购房的合理交通费、误工费、通讯费等费用由甲方承担。

5、乙方有义务将本协议代理购房事宜通知乙方的所有利害关系人(包括但不限于父母、子女及配偶)，保证其利害关系人不得主张济南市 路 号齐鲁花园 号楼 单元 号房屋所有权利。

6、甲方有权随时解除本协议，解除本协议后，乙方有义务协助将受甲方委托购买的房屋更名到甲方指定名下。

7、甲方对该房屋进行的装修及在该房屋内添置的所有家具、家电及物品均归甲方所有。

8、乙方应当恪守诚信，受甲方委托购买的房屋在其名下时不得侵害甲方的利益，如果乙方对受甲方委托购买的房屋进行毁损，乙方应当负责全额赔偿;如乙方恶意侵占、转卖、抵押及赠与该房屋，乙方应当按房屋当时市场价格给予甲方赔偿，并承担相应的违约金人民币 万元。

9、乙方不得随意解除本协议，不得拒绝、拖延履行代理购房的协助义务，如随意解除本协议或拒绝、拖延履行代理购房的协助义务给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

10、在甲乙双方意思表示一致时，乙方可以出售该房屋，甲方有义务从售房款中优先支付欠乙方的7万元欠款。

11、争议的解决方式：

1)双方友好协商。

2 )诉至房产所在地的人民法院。

12、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后成立。

13、本协议自济南市 路 号齐鲁花园 号楼 单元 号房屋房产证办理之日起生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日