合同/ 施工合同/ 工程分包施工合同范本/ 导航/

施工工程合同范本

施工工程合同范本。

用通俗的话来说:合同是我们签署的一份保障自己的协议。签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是保证建设单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。施工合同的条款决定了施工合同是否合法,那么,一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢?考虑到你的需求,小编特意整理了“施工工程合同范本”,欢迎你阅读和收藏,并分享给身边的朋友!

发包人(以下简称甲方):

法定代表人:

身份证号码:

承包人(以下简称乙方):

法定代表人:

身份证号码:

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把______________工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

一、施工工程的概况

1、施工工程名称:

2、施工工程承包范围:

3、施工工程地点:

4、工程立项批准文号:

二、施工工程期限

1、合同工期总日历天数_______天;

开工日期:______年______月______日;

竣工日期:______年______月______日。

2、工程工作遇到如下情形,经过甲方批准备案可以将工程期限顺延:

(1)在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上;

(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。

三、施工工程价款结算及付款方式

1、由乙方完成工程量的____%,甲方付总造价的____%给乙方;

2、乙方完成工程量的____%,甲方再付总造价的____%给乙方;

3、当工程竣工验收后____天内甲方支付竣工结算总价的____%;

4、剩余____%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。

四、建筑材料、设备的供应和采购

1、工程材料、设备由乙方采购。

2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。

五、施工工程质量标准与验收

1、质量标准:_________________

2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。

六、安全施工

按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

1、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。

2、乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。

3、乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

七、质量保修

1、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。

2、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。

乙方保修联系电话:_____________;乙方保修联系人:_____________。

八、违约责任

1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

在具备工程款(进度款)拨付条件下,如因发包人责任未能按合同约定拨付(以材料出票日期为准)工程款(进度款),每延期一天,发包人按延期付款额的万分之一承担违约责任。

2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

施工过程中工程实际进度拖后计划进度超过30日,发包人有权解除施工合同。发包人解除合同的,承包人机械设备和人员应及时撤出施工场地,机械设备和人员撤出施工场地的费用及不能退换的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由责任方承担。

承包人延期开工,每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任;承包人延期竣工,每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任。

九、争议解决

因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、签订地点

本合同在__________________________________签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自___________________________生效。

十三、合同份数

本合同一式___份,均具有同等法律效力,发包人执___份,承包人执___份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

jht868.com相关推荐

工程建筑施工安装工程合同范本


合同是现在必不可少的一个东西,它对我们有很大的帮助,安装工程也是现代大学生工程专业必学之一的学习课程。那么,想必你在找可以用得到的安装工程合同范本吧?为了让您在使用时更加简单方便,下面是合同范本网小编整理的“工程建筑施工安装工程合同范本”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

工程建筑施工安装工程合同范本(篇一)

甲方:

乙方:xxx(以下简称乙方)

经甲乙双方协商同意,现甲方将该乙方包工,包工程验收合格。为了保证工程质量,为了确保工人施工安全,为了工程能顺利进行和按时完工,为了明确双方责任,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动合同法》订立如下条款,以便双方共同遵守和执行。

一、工程概况

1、该工程座落在,面积约x㎡。

二、工程承包内容

1、乙方承包x工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建设单位负责)。

2、排水管按图施工,室内至各楼层排水点,室外至雨水沙井口。排污按图施工,室内至各楼层排水点,室外至化粪池。室外排水及排污管道,如是水泥或陶土管,由土建完成至化粪池;如是塑胶管道,则由乙方安装铺设。

3、给水管道按图施工,室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装,热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。

4、电气部分按图施工,线路完成至地下室配电室(高压部分除外)。弱电部分(除消防部分外)按图完成管道的预埋及洞口的预留,不包括穿线和调试,消防水泵的供电线路由水电班完成。

5、风施部分,乙方完成所有风机的电源和管线预留。

6、给水在供电单位指定的水阀接入,排水排至室外检查井,排污排至化粪池,强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。

7、材料由甲方购买(但乙方要提供准确数据)。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙方负责管道,管线预埋、预留,管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建设单位验收合格(竣工验收)、二年内保(维)修等工作。

三、承包方式:

1、包工不包料,包质量,包安全,包工期,包验收。

2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。

3、乙方负责工人的施工安全工作。

四、质量要求

1、按图纸和规范要求施工,电气工程要符合(GB50300—20xx)验收标准以及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合(GB50242—20xx)验收标准以及国家新规定的验收标准。防雷及其他项目要符合有关单位的验收标准。

2、各项工程完工自检和调试合格后,要一次性经各有关单位和人员验收合格。如果出现返工现象的,其一切工料费用均由乙方负责。

五、甲方的责任和义务

1、甲方要给乙方有关图纸各1份(不够由乙方复印),图纸会审记录(由乙方向设计提出问题),设计变更等。

2、甲方要提早10天备料,但乙方必须提早15天用书面向甲方申请备料(准确性要在95%以上)乙方负责人要签名确认。

3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作,共同维护施工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩擦问题,确保乙方工程顺利进行和按时完成。

4、项目部(甲方)和乙方工人办理工伤保险,项目部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费,估计收取乙方保险费5000元。甲方可代支,结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故,保险金不足赔偿的,甲方垫支七成,乙方垫支三成。

5、乙方工人进场开工第三天,乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送项目部存档,没有花名册和复印件存档的工人,其工伤的一切费用全部由乙方负责。

6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权力,并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。

六、乙方的责任和义务

1、乙方在合同签订后,要组织有技术、责任心强的人员进场施工,要保证该工程按合同约定的时间,按设计要求完工并验收合格。

2、提前看透看懂施工图纸,对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见,确保不浪费材料和出差错,保证交工验收符合设计要求。

3、乙方要对新进场人员进行安全教育,不懂安全生产的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查,发现问题和隐患要及时整改,发现大问题要向项目部或总工反映,要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工,不得随便开动各种机械(指定持证人员开机),如果强行冒险作业而发生安全事故的,其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。如果发生大的安全事故,乙方要保护好事故现场,并马上报项目部或打急救电话抢救受伤人员。

工程建筑施工安装工程合同范本(篇二)

甲方:

乙方:施工队

甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。

一、工程概况

工程地点:

工程装饰装修建筑面积:

工程做法:按甲方提供的图纸和要求进行装修

工程承包方式: 乙方包工,材料由甲方提供

二、清包工费¥: 大写:

其中电工 元,木工 元,油漆工 元。

三、 付款方式

工程竣工付 元;保修金 400元,从竣工之日起1年后支付。

四、 设计

甲方向乙方提供图纸一套。

五、施工

1、乙方应严格按照甲方的要求施工,确保工程质量。若出现质量问题,甲方监理人员有权要求乙方翻工,翻工所需材料由乙方负责。

2、乙方施工中应注意安全,施工中的安全问题由乙方负责。

六、 材料

1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用。

2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

3、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。

4、乙方应做好对施工成品的保护工作。

5、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。

七、 工期

从 201 年 3月 日起至 201 年 月 日止,工期为 天,因甲方因素拖延工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天。

八、垃圾清运

1、垃圾应日日清。

2、 垃圾应由乙方清运至甲方指定的垃圾堆放场所。

九、劳动力管理

1、 乙方指定由 为工地现场负责人。

2、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员。

3、 未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

十、施工机具

乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。

十一、工地现场管理

1、 现场禁止使用明火。

2、 油漆材料必须和其他材料分开放置。

十二、维修

1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。

2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况乙方必须在24小时内赶到并维修。

3、 若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

十三、合同争议

1、 出现争议,甲乙双方先协商。

2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

十四、合同生效

1、本合同双方盖章、签字后生效。

2、本合同一式 份,甲乙双方各执 份。

甲方:(签章) 乙方:(签章) 签约地址:

签约日期:

工程建筑施工安装工程合同范本(篇三)

发包方(甲方):

代表人:

承包方(乙方):

负责人:

为明确甲乙双方在高压热力管道安装工程中的权利义务,双方在平等互利的前提下,依照《中华人民共和国建筑法》和《合同法》等有关法律、法规的规定,双方就本工程有关事宜达成一致意见,订立本合同,供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程内容:

2、工程地点:

3、承包范围:

4、承包方式:

二、工期

开工日期:以甲方开工通知书为准,暂订______年______月______日,如有特殊情况,甲、乙双方协商解决。计划完工时间:______年______月______日。

三、工程规范

乙方必须按照施工图并执行国家及工程所在地的相关标准,规范施工。

四、双方的责任与义务

甲方责任与义务

1、合同签订时,甲方提供给乙方工程施工图资料及其它基础资料,并完成技术交底,资料的真实性、合法性、完整性由甲方负责。

2、甲方有权随时检查乙方的施工情况,质量、安全一把抓。

3、按合同规定及时向乙方支付费用。

3、甲方在接到乙方竣工验收的通知时,及时组织人员验收。

乙方责任与义务

1、按合同规定,保质保量完成工程进度,对工程质量负责,凡施工期间发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后,按照预定的工程节点制定施工计划,按施工计划完成工程。

3、乙方应保证安全文明施工,不得酒后作业。

4、工程完工当日,向甲方发竣工验收通知书。

五、工程返工

1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工方案有疑惑时且涉及工程变更或影响工期时,须以书面形式向甲方提出,甲方须在______小时内以书面形式将相应的技术措施或工程特殊保护措施给予答复或批准。

2、工程验收前,由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承担,由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承担。

3、甲方安排乙方施工后,如果中途造成乙方停工,甲方应在______小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因乙方中途停工,乙方应在______小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工,造成方应赔偿对方的经济损失。工期相继顺延。

六、工程量确认

1、乙方提出变更设计,必须征得甲方同意,否则因此所增加的费用由乙方承担。

2、本工程的工程量据实结算。

七、工程款结算与支付

1、乙方每月25日前向甲方提交当月工程进度表,经发包方确认后,按确认量的60%支付。

2、月工程进度款累计支付至合同价款的85%时停付。

3、工程竣工验收合格交付使用并通过项目审计后,剩余5%的工程款作为质量保证金,质保期为______个采暖期,如无质量问题,质保期满后不计利息一次性支付给乙方。

4、本工程无预付款。

八、材料设备供应

乙方采购的所有材料、设备必须有厂家的合格证书,均应达到国家规定要求“合格”标准。采购前须将材料、设备样品报甲方确认签字并封样后方可订货,材料进场必须经甲方和监理单位共同验收合格后方可使用,否则甲方有权要求乙方退货。因材料、设备质量造成的损失,由乙方负全部责任。

九、违约责任

1、乙方不能按照合同竣工,质量不合格,因其它原因并无正当理由造成停工,四十八小时还不能复工,应承担违约责任,合同终止。

2、甲方应按合同约定内容及时履行包含付款在内的相关义务。

3、违约方承担了违约责任后,甲、乙双方通过协商还可以继续履行合同。

4、任何一方书面提出解除合同,对方需在七天内予以答复,不予答复视同认可。

十、其它

1、本合同自双方签字后生效,自双方义务履行完毕后失效。

2、合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。

3、因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,均可向工程所在地人民法院起诉。

4、本合同未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

地址:

联系人:

联系方式:

签订时间:______年______月______日

乙方:

地址:

联系人:

联系方式:

签订时间:______年______月______日

工程建筑施工安装工程合同范本(篇四)

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,经双方协商,签订本合同,共同遵守。

第一条 工程项目

一、工程名称:路灯安装工程

二、工程地点:城区320国道长龙至楮塘段、兴廉大道、车站路 三、承包范围和内容:

范围:按招标方提供的工程量清单除甲方提供的的材料清单以外的'所有路灯安装、调试、管道敷设、路灯基础等相关工程直至亮灯验收。(清单附后)

内容:1、人工挖、恢复路灯线沟槽土方;2、路灯安装、调试、铺设路灯线、路灯基座;3、残渣外运。

四、工程合同造价:

第二条 施工准备

一、甲方:

1、 负责办好工程施工许可手续。

2、负责提供地下自来水管线布置情况,为乙方施工提供临时用水、用电的施工场地,提供临时设施所需场地。

3、负责组织承、甲方和设计人员及有关部门参加施工要求交底会审,交付道路或管线平面、测量控制点和路灯安装点。

二、乙方:

1、负责施工区域所有矛盾处理及用水、电的水电管线的铺设、管理、使用和维修等工作,并缴纳用水、用电费。

2、编制施工组织设计、施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)及用水、用电计划并送甲方。

3、负责维护施工范围甲方交付的测量控制点,维护施工区域出现的文物、古迹等。

4、做好施工区域交通秩序维护。

第三条 工程期限

一、工程总工期天(日历天),自年月 日开工至 年 月 日竣工验收。

二、如遇下列情况之一,经甲方现场代表(或监理工程师)签证后工期相应顺延:

1、甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。 2、重大设计变更,致使施工无法进行而影响进度。

3、人力不可抗拒因素(如台风、水灾、地震等)而延误工期。

第四条 工程施工

一、本工程质量除甲方特别要求以外均要达到国家合格标准。

二、本工程以市政工程质量检验评定标准为评定工程质量等级依据,由邵东县建筑工程质量监督站实行质量监督。

三、乙方必须严格按照施工方案、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表(或监理工程师)的监督。

四、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:

1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,经甲方验收检验合格方可用于工程施工。 2、对材料改变或代用必须甲方同意并发正式书面通知,经甲方派驻代表(或监理工程师)签证后,方可用于工程。

3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查、验收签章后,方可进行下一道工序。

4、乙方应按质量验评标准和有关规定通知有关部门、人员对工程进行分项、分部工程和单位工程质量进行评定,并及时将单位质量评定结果送甲方(或监理单位)和质量监督站。

5、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表(或监理工程师)和有关部门。一般质量事故的处理结果应送甲方(或监理单位);重大质量事故的处理方案,应经甲方、监理单位、设计单位共同研究并签证后才能实施。

6、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

7、乙方严格施工操作规程,确保工程施工安全,否则,因此引起的一切质量事故及安全事故概由乙方自负。

第五条 建筑材料、设备的供应、验收

一、除甲方供应的路灯全套、线材等(见附材料清单)以外其他材料、设备由乙方采购,乙方对甲方交付的材料均要签字确认,对甲方交付后的材料造成的损坏和浪费均由乙方负责(包括灯具的调试等)。

二、乙方采购的材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程,甲方为对乙方提供的材料需复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程,不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由乙方承担。

第六条 工程价款的支付与结算方式

一、工程款支付:本工程由乙方垫资施工。乙方在单项工程竣工验收后,将竣工结算文件送交甲方审查,甲方在接到结算文件审查完毕后一年内拨付工程款的95%,5%留作质量保证金,质量保证金不计利息。工程保修期为两年,质保金保修期满并经复查验收合格后方可支付,甲方未按时支付的工程款按银行同期存款利息计息。

二、乙方所交的工程保证金30万元在机械、材料进场时拨付5万元,工程完成一半时再拨付10万元,工程完工时拨付清。

三、工程结算

1、工程计量:依据甲方的预算价和工程清单双方代表现场签证单计算增加减工程量。

2、计价、取费依据《湖南省建设工程计价办法》(湘建价【20xx】406号文件)及现行有关补充文件。定额按20xx年《湖南省市政工程消耗量标准》,计价方法按工程量清单计价,取费不包括养老保险

3、主要材料价格调整:施工时的材料价格涨幅均与甲方无关,如因第二条第三款工期延误原因造成的其材料价格涨幅必须经甲乙双方代表共同签证认可。

4、按上述结算方式进行造价计算,总造价下浮 %做为该工程结算造价。

第七条 施工与设计变更

一、甲方交付的设计要求、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,承、甲方双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应及时以书面形式通知甲方,由甲方及时确定修改意见或变更设计,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。增加造价时,必须甲乙双方另行协商好后乙方才予实施。

第八条 奖罚条件

一、工期提前或拖延的奖罚:按合同工期完工者不奖不罚;对合同工期每延期一天(按日历天),由乙方按200元/天向甲方支付违约金。

二、工程质量的奖罚:达到合同约定条件,不奖不罚;由于乙方原因,达不到合同约定条件,乙方承担返工费用,工期不予顺延,返工后仍达不到约定条件,乙方承担违约责任。工程质量的合格均由当地工程质量监督部门评定。

第九条 工程维修

质保期内,该工程若出现质量问题,乙方应及时维修,所需费用由乙方负责,若乙方不及时修复,甲方有权另请他人维修,费用在乙方质保金或工程款中扣除。工程质保期从工程竣工验收合格之日起开始计算。

第十条 附则

一、未尽事宜,双方协商解决。

二、本合同的组成部分包括:招标公告、招标须知、甲方提供的工程量清单、甲方提供的材料清单、甲方工程预算造价。

三、本合同一式六份,承、包方各执三份,合同自签订之日起生效,工程竣工验收,符合要求结清工程款后终止。

甲方: 乙方:

法人代表: 法人代表:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

本合同签订日期:日

工程建筑施工安装工程合同范本(篇五)

发包方:

承包方:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本喷泉工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容及材料要求:

喷泉工程安装,严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收,设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。

四、工程计价方式:

本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。

五、工程造价:小写:元 (大写:)

六、工期: 天,开工日期为20 年 月 日,如甲方原因或不可抗拒因素造成延误,工期顺延。

七、验收方式及提出异议的期限:

工程竣工调试完工后,甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。

八、结算方式及期限

预付款30%,设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%,工程验收后10天内付款5%,留5%作为质保金,一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。

九、违约责任:

1.任何一方单方面解除本合同的,由违约方承担一切损失。

2.除不可抗力原因外,如果甲方未能按本合同规定支付款项,则甲方应向乙方支付逾期违约金,其支付方法是:每延误一(壹)周,(不足一周按一周计),违约金为延误部分金额的百分之零点五(0.5%)。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五(5%)。

3.除不可抗力原因外,如果乙方未能按期交付工程,乙方应向甲方支付逾期违约金,其支付方式是:每延误一(壹)周,(不足一周按一周计),违约金为延误部分金额的百分之零点五(0.5%)。

十、质量保证

产品质量保修期为1年,质量保修期内产品出现质量问题,由乙力接到甲方通知后48小时到达,无偿维修。保修期满后,维修喷泉只收取材料成本费和运输费,不收取维修费。

十一、解决合同纠纷的方式:

双方协商解决,协商不成,可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式4份,甲乙双方各执2份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人:

法定代表人:

委托代表人:

委托代表人:

20 年 月 日

设计和施工工程合同范本


委托人(甲方):

代表人:

设计人(乙方):

设计证书等级:

为了明确责任,共同完成_____________________建设项目的设计任务,根据《合同法》的相关规定,经甲乙双方充分协商,特签订如下协议,以便共同遵守。

一、设计工程概况

1、工程名称:

2、工程规模:

3、工程地点:

4、承包方式:

二、甲方的义务

1、甲方应在______年______月______日以前,向乙方提交经过批准的设计任务书,工程选址报告,以及能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。

2、甲方在_____年______月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4、甲方应及时足额的支付设计款。

5、甲方必须保证乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得再进行营利性活动。

三、乙方的义务

1、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

2、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

3、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计的修改和停止

1、甲方出于设计需要要求乙方修改工程的设计的,须经乙方同意,另行协商设计文件的交付时间,并增付设计费。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计,费用仍须支付。

3、甲方有正当理由要求中途停止设计时,应及时书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,看实际需要,决定是否终止合同关系。

五、设计费和交付办法

1、本设计合同生效后_________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费。

2、第一阶段:乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内,甲方应向乙方支付_________%的设计费。

3、第二阶段:乙方向甲方提交施工图文件后_________天内,甲方应向乙方结清全部设计费。

六、奖惩与违约责任

1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,按照节约的投资数额从中提取_________%奖励乙方。

2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_________元计算增付设计费。

3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%,作为违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并扣除相应设计费。

七、其它

1、本合同自双方签字后生效,双方义务履行完毕后失效。

2、本合同正本一式_______份,甲乙双方各执_______份,送工程所在地建设单位留存_______份。

3、本合同如有未尽事宜,需双方共同协商,协商一致的,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

4、在合同履行过程中如生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方可申请优选部门调解,调解不成的,也可以直接工程所在地人民法院起诉。

甲方:

地址:

联系人:

联系方式:

签订时间:______年______月______日

乙方:

地址:

联系人:

联系方式:

签订时间:______年______月______日

展馆工程施工合同范本


发包方(甲方):

承包方(乙方):

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围:

4、建筑面积:

5、承包方式:

6、工程内容:

二、合同工期

1、开工日期:_____年____月____日;

2、竣工日期:_____年____月____日;

3、合同工期总日历天数______天。

三、质量标准

布展质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

四、合同价款

金额(大写人民币):_________元整。(小写人民币)¥:________元。

五、付款方式

1、合同签订后七日内应预付项目总款的______%。

2、方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内,支付合同价款25%。

3、内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工,电子设备进场,待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前,经甲方核对签认,支付乙方项目总款的30%。

4、布展工程竣工验收达到合格标准后,经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%,审计结算后付至合同价款的98%。

5、工程余款为项目总款的,作为工程质量保证金,本工程布展施工含多媒体(虚拟、数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起,保修期为壹年,投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准(投影仪灯泡等易耗品除外)。保修期满后两周内支付。

六、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、补充协议书

3、中标通知书

4、招标文件、投标书及其附件

5、本合同专用条款

6、标准、规范及相关技术文件

7、施工图纸

8、明确双方权利,义务的记要、协议

9、工程报价单或预算书

10、原标书,中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、甲方工作

1、开工前物,并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派____为甲方驻工地代表,负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查,协助办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、甲方有权利在正式开工前就乙方所提供的设计方案、施工图、工程量清单进行修改和确认,并在合同签订一周内向乙方提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料,经乙方整理设计完善,文字方案需经甲方确认。如因甲方方案确认工作的延误,不应由乙方承担责任。进场前甲方需向乙方提供施工所需的临水、临电接口。

4、在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加、变更等情况,乙方向甲方递交工程量签证单,甲方应在回执上签署姓名和收到时间,自甲方收到之日起二日内应给予认可或有关意见,二日内没有认可或书面意见,则视为该手续已被认可。

八、乙方工作

1、参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

2、指派____为乙方项目经理,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3、甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料,因乙方整理和设计的原因影响工期,责任由乙方承担,工期不顺延,并处以合同价款每日千分之五的罚金。

4、在施工中如有因乙方的原因所产生的工程量增加、变更等情况,由乙方承担费用。

5、严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

6、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

九、违约责任

1、因甲方原因未能提供乙方准确的设计要素所造成的损失,由甲方自行承担。

2、甲方必须按时支付工程款项,否则由此造成的工程延误及相关后果,由甲方自行承担。

3、如甲方逾期不支付工程款,则从逾期当日起,每天按合同总额的1%向乙方赔偿违约金。

4、乙方未按合同要求施工而给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在施工上继续采取补救措施,并赔偿甲方因此而实际发生的经济损失。

5、在质量验收前发生的工程质量问题而造成的经济损失,责任由乙方承担。

十、合同纠纷解决方式

本合同在履行中如发生争议,双方应友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则由合同签订所在地仲裁机构仲裁。

十一、合同生效及终止

1、本合同正本一式___份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执____份。合同自签字之日起即时生效。

2、如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在15天内仍未能改正违约的,另一方可立即终止本合同。

3、本合同甲乙双方盖章后,传真有效。

4、本合同末尽事宜,由双方协商确定处理意见。并形成书面协议作为本合同附件执行。

甲方:

_____年____月____日

乙方:

_____年____月____日

工程项目施工合同范本


发包方(以下称甲方):

法定代表人:

身份证号码:

承包方(以下称乙方):

法定代表人:

身份证号码:

为了全面履行施工合同,加强对工程项目的管理,提高企业经济效益,增加项目经理及项目相关人员的收入,经甲方研究决定,对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评,确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则,达成如下协议:

一、工程项目概况:

1、工程项目名称:

2、工程项目地点:

3、工程项目承包方式:

4、工程立项批准文号:

二、工程项目期限

合同工期总日历天数_______天;

开工日期:______年______月______日;

竣工日期:______年______月______日。

三、工程项目结算及付款方式

1、合同生效后______日内,甲方付______万元(¥______元)工程预付款。

2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报______日内支付工程进度款。

3、工程进度款支付达工程总造价的______%时,不再按进度付工程款,而在办完交工验收后一个月内支付______%的款,留______%的质保金,保修期满后支付结乙方。

4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。

5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担,工期相应顺延。

6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好。否则,超过一天按保留价款万分之三罚款。

7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”,甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。

8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内,不得直接拨至施工队或班组,否则,所造成的一切质量和经济责任,由甲方负责。

四、建筑材料、设备的供应和采购

1、工程材料、设备由乙方采购。

2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。

五、工程项目质量标准及验收

1、质量标准:工程质量符合___________________标准。

2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。

六、质量保修

1、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。

2、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。

乙方保修联系电话:_____________;乙方保修联系人:_____________。

七、违约责任

1、根据本合同的规定,一方的行为被视为违约的,违约方应支付对方违约金为总造价的___%,若存在数次违约行为,违约金分别计算累计相加,但总额不得超过承包价款的___%。

2、违约金的承担不影响本合同规定的罚款、费用、损害赔偿等其他经济责任的承担。

八、争议解决

1、双方在履行承包合同产生纠纷时,首先应协商解决;

2、双方协商解决不成时,依据公司工程项目责任承包管理办法,进行调解。

九、签订地点

本合同在__________________签订。

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自在__________________生效。

十二、合同份数

本合同一式___份,均具有同等法律效力,发包人执___份,承包人执___份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号: