有关线路施工合同书通用(540字)。
在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致，签署的书面协议。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任，那么，你知道施工合同应该有什么内容吗？以下是小编收集整理的“有关线路施工合同书通用(540字)”，希望能为您提供更多的参考。
线路施工合同书(篇一)
甲方：惠州市迈锐光电有限公司 合同编号：
乙方：惠州市东松实业发展有限公司签订日期：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临
时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。
现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于
现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换240mm2
临时电线路及配电柜（1800*800*500mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。
更换配电柜（1800*800*500mm）1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62
元（大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分）。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地
法院诉讼解决。
甲方：惠州市迈锐光电有限公司
法人(代表)：
日期：年月日
乙方：惠州市东松实业发展有限公司 法人（代表）： 日期：年月日
线路施工合同书(篇二)
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。
一、 工程概况及承包方式：
工程名称： 工程地点： 承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算)
二、 承包范围：
定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计8500.00元。 指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。
三、 工程期限及质量
工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;
工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。
四、 甲方责任及权利：
协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
五、 乙方责任：
1、 明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。
2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据;
六、 合同价款与付款方式：
1、 工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(￥28100.00元);
2、 付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(￥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(￥18100.00元)。
七、 未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。
本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方： 乙方：
法定代表人：委托代理人：
时间： 年 月 日 法定代表人： 委托代理人： 时间： 年 月 日
线路施工合同书【篇三】
甲方：
乙方：
低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达
成以下协议，双方愿共同遵守。
一、总工程量：
1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。
2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。
3、放线、拉线及相关工作量。
二、施工技术要求：
1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。
2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。
三、安全责任：
村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。
四、工程价：
1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。
2、以上工价包括二次搬运费。
3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。
五、工资结算办法：
1、工程完工验收合格后，一次性付清。
2、中途不预支工资。
六、未尽事宜：
1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。
2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
年 月 日 年 月 日
线路施工合同书(篇四)
甲方:
乙方:
因甲方用电需要，根据中华人民共和国《合同法》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、协议内容：
1、临时安装1台XXX变压器。
备注：以上施工用材除XXX变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。
二、工期：
日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容 (因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。
三、质量标准：
乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
四、安全要求：
在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。
五、质保：
乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。
六、甲方的权利和义务:
1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
七、乙方的权利和义务:
1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。
3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。
6、 因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。
八、工程费用及付款方式：
1、本协议审核预算费用：XXXX整(￥XXXX.00元)
2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。
九、其他：
1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。
2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。
3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份
甲方： 乙方：
单位地址： 单位地址：
法定代表(负责)人： 法定代表(负责)人：
联系方式： 联系方式：
签订地点： 签订时间：
线路施工合同书【篇五】
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
为适应通信建设市场的发展，以实现强强联合，双方互赢为目的。依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包工程施工的事宜，签订如下协议，共同遵守执行。
第一条 工程名称： 中国联通广州分公司20__年本地传输网二期主干光缆、接入光缆 工程 工程地点： 广州市
第二条 工程范围：按设计施工
第三条 工程开工日期： 年 月 日
工程竣工日期： 年 月 日
第四条 工程质量：验收质量评定合格以上。
第五条 合作方式：通过对乙方的技术力量、经营状况、工程业 绩的评定，并根据本工程的要求，甲方同意把乙方编组为： 通信线路光、电缆及管道施工队 。参与甲方所承接的通信工程项目的施工。
第六条 工程内容：本项目包括以下 内容：
1、通信管道工程：采取包工包部分材料的方式，具体为：包辅助材料、管材、井框、井盖除外。
2、开挖自埋光缆：采取包工包部分材料的方式，具体为：包辅助材料。管材、井框、井盖除外。
3、架空光缆、墙壁光缆工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。
4、顶管工程：：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位审定后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。
5、管道光缆、架空光缆、墙壁光缆布放工程：采取包工的方式， 以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。
6、光缆成端、接续工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。如与纤芯调查等其他成端、接续以外的工作需要另外计算劳务费。
第七条 劳务费单价及结算办法
1、劳务费单价为综合单价，按项目分为：
(1)管道工程：(不含水泥路) 3200.00 元/公里(包工包砖、沙、水泥材料)
(2)开挖自埋(不含水泥路)： 20__0.00 元/公里(包恢复)
(3)开挖自埋(水泥路)： 320__.00 元/公里(包恢复)
(3)架空杆路： 2200.00 元/公里里
(4)墙壁光缆： 3500.00 元/公里
(5)加挂光缆： 20__.00 元/公里
(6)管道光缆： 1300.00 元/公里(48芯以下)
(7)管道光缆： 1400.00 元/公里(96芯以下)
(8)光缆成端： 25.00 元/每芯(不足12芯安12芯机取，含接头不足12芯按12芯算每头)
(9)纤芯调查等其他成端、接续以外的工作按每天每人120元劳务费计算。
(10)工程辅助材料费由甲乙双方按现有市场价单价乘以建设单位验收认可的数量值。
2、劳务费价款支付与结算办法
(1)工程结算总额等于相应的工程单价乘以建设单位验收认可的 长度值。
(2)以建设单位验收后的数据为结算依据，在建设方验收后，15个工作日内,甲方需支付给乙方85%工程费作为工程进度款，乙方垫付的辅助材料费本次需结清，乙方收取辅助材料费时不需提供发票，但要有有效收据。
(3)施工中，甲方必须按月向乙方支付生活费、工人预支、汽车租车费、汽车油费、房租、水电及材料费(不超过当月完成工程费的70%)。
(4)验收后2个月内，甲方与乙方办理好工程结算后(包括工程量、材料、工程进度款等相关结算)，15个工作日内与乙方结算工程款。
(5)甲方向乙方支付工程款时需是现金，不得以支票或转帐等形式支付，乙方每向甲方收取工程款时，乙方需提供有效收据。
第八条 双方职责
一、甲方
1、根据双方商定的分工范围：按规定的品种、规格、质量、数量和时间，将材料供应到乙方指定地点(每项工程的工程材料一般只送一次)。
2、提供工程施工设计图、工程委托函，负责对工程进行技术、安全交底，处理有关工程技术问题。
3、在施工期间，根据建设单位的进度要求督促工程进度，并监督乙方施工质量。检查施工安全措施，对乙方施工的质量、工期、安全负责。
4、乙方配合好甲方填写、编制竣工技术文件、组织竣工验收等工作。
5、按双方商定的方法向乙方支付施工费用。
二、乙方
1、指定专人负责施工期间乙方内部及与甲方、各相关单位之间的协调联系工作。
2、参加甲方组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划，做好开工前的准备工作，负责办理报建及产权手续工作。
3、负责工程材料的管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。
4、严格按照施工图及其说明组织施工，做好各项质量检查记录，主要材料须经甲方检查后方可施工，确保工程质量。如发现质量问题，乙方必须无条件返工，直至合格，甲方不承担返工费用。按照双方商定的分工范围，做好自筹材料的采购、供应和管理，并做好甲供材料的现场保管工作。
5、乙方按工程约定时间和要求办理施工申报审批、综合赔偿事宜，按时向甲方提交建设方需要的已报建的手续。所发生的一切费用，乙方自行负责。
6、按时向甲方提交各类工程进度报表、月份施工统计表、工程质量事故及存在问题的报告。负责提供完整的竣工资料，并参加竣工验收。
7、乙方应建立的防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的规定;妥善处理施工中发生的争议，解决施工中的涉外事宜，杜绝发生施工事故，承担在施工中发生的一切安全事故(包括工伤亡)及所造成的经济损失。
8、若由于乙方工程质量的问题而影响建设单位电路的开通及甲方的声誉受损，由乙方按结算金额的10%向甲方支付赔偿费。乙方逾期或因质量问题返工而逾期完工的，除了向甲方支付结算价10%的赔偿费外，每逾期一天，按工程合作施工总费用的千分之五向甲方偿付违约金。
9、负责缴纳支付工人工资保证金(可由甲方垫付，在支付给乙方的进度款或结算款中扣除)。及时支付民工或农民工的工资，不得借故拖欠，否则，由乙方承担法律责任。甲方有权检查和监督工或民工的工资发放情况。
第九条 违约责任和违约金等
1、乙方未按期开工的，甲方拨付工程款的期限顺延，预期 15 天未开工，甲方有权解除合同，并且因乙方违约所造成的损失由乙方承担，甲方有权向乙方提出索赔。
2、甲方不按期拨付工程款，拖延数额按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期违约金。
第十条 工程保修
工程竣工验收合格后，乙方对所负工程的质量负责保修3个月。保修期内，乙方在接到修理通知按建设方的时限内修理。确因施工责任造成的质量事故，所需费用由乙方负担。
第十一条 协议有效期及其它
1、本协议自签定之日起生效，有效期至工程完工验收结算结束 止。
2、乙方与其它单位发生的经济纠纷，由乙方自行解决，甲方不负任何连带责任。
3、双方发生争议时，应及时协商解决。协商不成时，可向广州市仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉。
4、本协议未尽事宜由双方友好协商解决，以双方达成的共识作为协议的附件，协议的附件与本协议具有同等的效力。
5、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
jht868.com扩展阅读
实用！线路改造施工合同通用(5篇)
线路改造施工合同【篇一】
甲方：惠州市迈锐光电有限公司 合同编号：
乙方：惠州市东松实业发展有限公司签订日期：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临
时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。
现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于
现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换240mm2
临时电线路及配电柜（1800*800*500mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。
更换配电柜（1800*800*500mm）1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62
元（大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分）。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地
法院诉讼解决。
甲方：惠州市迈锐光电有限公司
法人(代表)：
日期：年月日
乙方：惠州市东松实业发展有限公司 法人（代表）： 日期：年月日
线路改造施工合同(篇二)
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。
一、 工程概况及承包方式：
工程名称： 工程地点： 承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算)
二、 承包范围：
定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计8500.00元。 指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。
三、 工程期限及质量
工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;
工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。
四、 甲方责任及权利：
协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
五、 乙方责任：
1、 明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。
2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据;
六、 合同价款与付款方式：
1、 工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(￥28100.00元);
2、 付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(￥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(￥18100.00元)。
七、 未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。
本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方： 乙方：
法定代表人：委托代理人：
时间： 年 月 日 法定代表人： 委托代理人： 时间： 年 月 日
线路改造施工合同(篇三)
甲方：
乙方：
低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达
成以下协议，双方愿共同遵守。
一、总工程量：
1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。
2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。
3、放线、拉线及相关工作量。
二、施工技术要求：
1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。
2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。
三、安全责任：
村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。
四、工程价：
1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。
2、以上工价包括二次搬运费。
3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。
五、工资结算办法：
1、工程完工验收合格后，一次性付清。
2、中途不预支工资。
六、未尽事宜：
1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。
2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
年 月 日 年 月 日
线路改造施工合同【篇四】
甲方:
乙方:
因甲方用电需要，根据中华人民共和国《合同法》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、协议内容：
1、临时安装1台XXX变压器。
备注：以上施工用材除XXX变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。
二、工期：
日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容 (因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。
三、质量标准：
乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
四、安全要求：
在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。
五、质保：
乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。
六、甲方的权利和义务:
1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
七、乙方的权利和义务:
1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。
3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。
6、 因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。
八、工程费用及付款方式：
1、本协议审核预算费用：XXXX整(￥XXXX.00元)
2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。
九、其他：
1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。
2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。
3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份
甲方： 乙方：
单位地址： 单位地址：
法定代表(负责)人： 法定代表(负责)人：
联系方式： 联系方式：
签订地点： 签订时间：
线路改造施工合同【篇五】
甲方（发包单位）：
乙方（承包单位）：
经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。
第一条工程项目
一、工程项目名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围：
1、数字监控系统的布线及设备安装调试；
2、桥架安装；
四、工程承包内容
1、数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工；
2、提供本次工程数字监控系统设备并安装调试；
3、桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。
五、工程建设质量承包要求：
整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89：97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72：97》。
1、桥架工程要求：
1）水平桥架安装；
2）垂直桥架安装；
3）桥架三通爬坡制作；
2、布线工程要求
1）、数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。
第二条双方责任
一、甲方：
1、指派现场代表负责协协调乙方施工；
2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查；
3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%、
4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工；
5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。
6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。
7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。
8、保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。
二、乙方：
1、服从甲方的统一调度；
2、组织人员进场；
3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档；
4、工程质量必须达到优良；
5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。
第三条工程期限及配合
一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。
二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1‰罚款。
第四条工程费用
一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。
二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX元整（XXXXX￥）。如果发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。
第五条工程验收
一、验收标准：根据国际标准ISO/IECIS11801，国内标准CECS89：97的规定进行验收；在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件：（1）详细布线安装图2份（包括各楼层监控摄像机布置图，线缆走向系统图及编号等内容）
二、验收要求：除不可抗力的原因外，乙方承包建设的工程经验收达不到规定要求，乙方必须返工，费用由乙方承担。由此造成工期延误的，按每延误一天处以工程总额的1‰罚款。
第六条付款方式
一、合同签定后3日内，甲方向乙方支付工程预算总费用的60%，计为人民币：X万X仟X佰X拾X元X角（￥XXXXX元）；
二、工程完工乙方自行验收后三日内，甲方应安排验收，并在验收合格后壹周内根据实际工程量（如有变化，按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用）与乙方结算至工程总费用的100%（￥XXXXX元），如甲方无故不予支付，按每延付一日处以工程总额1‰的罚款。
第七条合同纠纷
一、如有一方违背本合同，除本合同另有约定外，应负责向对方支付违约金1万元，并赔偿因对方违约而造成的经济损失。如在履行合同中发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。
二、本承包合同的附件包括：附表1：XXX监控系统点位图；附表2：XXX桥架安装图；以上附件1—2是本承包合同有效组成部分，与本承包合同具有同等效力。
三、本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本承包合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
线路施工合同
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点场队。二、工程性质包工包料。三、工程造价四、施工期限自本合同签订之日起，至 年 月 日前全部完工。五、付款方式工程开工前甲方向乙方支付现金 元整，工程完工经验收合格后，于 年 月 日一次性付清余款(税票由乙方提供)。六、工程内容：架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。七、双方的权利和义务1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。4.乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。八.违约责任1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外)，每延长一天罚款 元。2.工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。3.工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。九.其它1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。甲方(签章)： 乙方(签章)：负责人签名： 负责人签名：年 月 日 年 月 日
施工合同：线路施工安全协议
甲方：_________（已建单位）地址：_________ 法定代表人：_________ 授权代表人：_________ 乙方：_________（后建单位）地址：_________法定代表人：_________授权代表人：_________根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在同路由隔距不够的情况下，经协商一致，签订本协议。第一条 甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规，建立安全建设责任制度，完善安全建设条件，确保线路建设过程中的安全施工。第二条 根据业务发展需求乙方需进行如下施工：1、施工地址：_________2、与甲方线路的距离：_________3、施工长度：_________第三条 在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。1、架空电缆、光缆与原有线路跨越的，与原有线路的交越隔距必须达到0.6M的最小净距，不达标的必须整改；2、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。第四条 责任划分甲乙双方线路在同路由或交越的情况下，发生下述情况由责任方承担责任。1、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施，新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护，发生强电侵入，导致原有杆路出现线路故障及经济损失，由新建方承担责任；2、新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失；若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自承担损失费用。第五条 双方义务甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。第六条 双方权利甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。第七条 不可抗力因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方，应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。第八条 法律适用和争议解决本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调，_________省局要依据国家法律法规做出行政决定，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。除争议事项外，双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。第九条 附则1、如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。2、未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。3、本协议一式4份，甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址，以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日
线路的施工合同
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：
一、工程地点
场队。
二、工程性质
包工包料。
三、工程造价
四、施工期限
自本合同签订之日起，至 年 月 日前全部完工。
五、付款方式
工程开工前甲方向乙方支付现金 元整，工程完工经验收合格后，于 年 月 日一次性付清余款(税票由乙方提供)。
六、工程内容：
架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。
七、双方的权利和义务
1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。
3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
4.乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
八.违约责任
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外)，每延长一天罚款 元。
2.工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。
3.工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。
九.其它
1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
负责人签名： 负责人签名：
年 月 日 年 月 日