热！民间延期还款协议书范文优选(6篇)。
民间延期还款协议书(篇一)
_____公司（以下简称甲方）_____公司（以下简称乙方）
住所：_______________住所：_______________
法定代表人：__________法定代表人：__________
鉴于：
_____年_____月_____日，甲方与乙方就_____（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：_____），建设工程总价款为：__________万元整人民币。该项目已于_____年_____月_____日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于_____年_____月_____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_____工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止由乙方向甲方支付建设工程款__________万元整。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_____市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起_____个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起_____个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_____市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向_____市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向_____市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据_____市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向_____市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；
（2）《授权委托书》；
（3）《强制执行申请》；
（4）乙方已经履行还款义务的书面证明材料（如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况）；
（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；
（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；
（7）其他需要提供的材料。
6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：__________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：__________；
收件人：___________________________________。
乙方联系地址、电话及传真如下：__________；
收件人：___________________________________。
_____市公证处联系地址：_________________________
地址：___________________________________
邮编：___________________________________
电话：___________________________________
承办公证员：______________________________
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方并须在不可抗力发生后_____日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方XX的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他
1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式_____份，每份均具有同等法律效力，双方各持_____份，一份留存于_____市公证处备案。
甲方：_____公司（印章）乙方：_____公司（印章）
法定代表人或授权代表：_____（签字）法定代表人或授权代表：____（签字）
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
民间延期还款协议书【篇二】
借款人(以下称甲方)____________
贷款人(以下称乙方)____________
担保人(以下称丙方)____________
甲方因____________原因，不能如期偿还____________年____________字第____________号借款合同的贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：
一、甲方根据____________年____________字第____________号合同向乙方借用的人民币贷款(大写)____________整，其中(大写)______整应于______年______月______日到期，截止到______年______月______日上述贷款的余额为(大写)______整，现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下：
日 期金 额年 月 日 年 月 日年 月 日年 月 日 二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息：
1.__________________________________________________________________。
2.__________________________________________________________________。
3.__________________________________________________________________。
4.__________________________________________________________________。
三、延期后的贷款利率，从延期之日起按本协议签订之日的利率月息______‰执行。贷款的延期期限加上原期限达到新的利率档次期限，在原期限和延期内均按新的利率档次计收利息。
四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按______年______字第______号合同和______年______字第______号担保合同约定的条款执行。保证合同的保证期间为本协议约定的主债务履行届满之日起两年内。
五、当事人商定的其他事项：
六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款本息、费用全部清偿时自动失效。
七、本协议一式3份，甲、乙、丙各执1份。甲方：(公章)_________________________
法定代表人(或授权代理人)：(签字)___
__________年__________月_____________日
乙方：(公章)_________________________
法定代表人(或授权代理人)：(签字)___
__________年__________月_____________日
丙方：(公章)_________________________
法定代表人(或授权代理人)：(签字)___
签订协议地点：_________市_____县(区) 注：如主合同没有担保，本协议有关担保人的内容不填。
如协议当事人为非法人单位，由其主要负责人或主要负责人授权的代理人签字。
附：
这是一份内容具体明确的延期还款协议书。此协议书就借款人(甲方)因________________________原因，不能如期偿还借款合同的贷款，向乙方申请延长借款期限，经贷款人(乙方)审查，同意甲方延期还款，由丙方同意继续为甲方提供担保，最后甲、乙、丙三方协商一致，达成一致，而形成若干协议条款。
民间延期还款协议书【篇三】
出借方(简称甲方)：姓名 : ，性别， 民族 汉 住址：
身份证：
借款方(简称乙方)：姓名 ，性别， 民族 汉 住址：
身份证：
借款方(简称乙方)：姓名 ，性别， 民族
住址：
身份证：
本着公平自愿、诚实信用的原则，甲乙双方就借款事宜，经协商达成协议如下
1、借款数额：83万元整(￥ 元整)。
该款项含甲方分别于20__年1月5日和20年3月26日以现金方式出借给乙方的借款;本款项包括欠款利息。 具体明细如下：
第一笔借款 万元，每年约定利息为 %，即每年应支付利息为 万元,20 年至今应为 万元( 年)，扣除前期已支付利息 万元，本息共计 万元。
第二笔借款 万元，每年利息为 %,即每年支付利息 万元，20 年至今已支付 万元利息，尚余 万元利息未支付，本息共计
2、本次借款使用期限：自20 年 月 日至20 年 月 日。但甲方可随时要求乙方归还。
3、违约责任：乙方应当按照约定的期限返还甲方借款，乙方如未按照约定的期限返还借款本息，乙方除自愿承担甲方实现债权所发生的一切费用外(其中包括律师代理费、差旅费及交通费等)。还自愿将位于房产抵押给甲方(土地证和房产证附后)
4、本协议由乙方提供的位于 地产(土地证号 )字第084号;房产证号 号)作为抵押物。
5、签订本协议时，甲方应将前面二张借款原件归还给乙方。同时，甲方处理上述房产所有费用由甲方自己承担，相关费用一并在该房产价值中扣除。
6、本协议履行中如出现争议，双方应当友好协商，如协商不成，则向甲方所在地人民法院起诉。
7、本协议一式贰份双方各执壹份，签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
民间延期还款协议书(篇四)
贷款人：____
借款人：____
保证人：____
借款人于___年__月__日向贷款人借款人民币(大写)______小写￥_____元，借款合同号_________，由保证人承担连带保证责任，合同规定借款于____年___月___日到期。借款到期后经多次催收，借款人、保证人未履行合同规定的义务，截止到___年___月___日借款人尚欠本金___元，利息_______元，经贷款人、借款人、保证人三方充分协商达成以下协议：
具体还款事项如下：
1、借款人于___年___月___日前归还贷款人本金__及利息;借款人于___年___月___日前归还贷款人本金___元及利息(可按具体协商的分期时间付款)
2、保证人对借款人的债务继续承担连带保证责任，保证期间为自本协议签订之日起至最后一笔还款日期届满后二年。
3、贷款人、借款人、保证人的权利、义务、承诺及有关事项仍按原借款合同规定执行。
4、借款人、保证人先于协议规定时间偿还贷款全部本息，本协议终止。
5、借款人、保证人如有一次未按本协议约定日期按期归还借款本息，贷款人有权利对借款人、保证人一次性对全部借款本息进行追偿。
6、本协议发生纠纷，由贷款人所在地人民法院管辖。
7、其它约定事项：
8、本协议一式三份，自三方签字或盖章生效。
贷款人：____借款人：____保证人：
年____月____日____年____月____日____年____月____日
民间延期还款协议书【篇五】
甲方： 身份证号：
乙方(借款方即债务人) 姓名： 身份证号：
丙方(担保人即保证人) 姓名： 身份证号：
姓名： 身份证号： 姓名： 身份证号：
甲乙丙三方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。
第一条具体约定：
① 甲方借给乙方现金人民币限额不超过壹佰万元整(含壹佰万元)的借款，具体数额依照乙方出具的借条为准。
②本合同借款限定乙方只能用于购买原材料、用于生产及给第三方供货，不得购买设备资产类或挪作他用。当出现第三条所列情况时，甲方有权处置乙方资产或第三方所欠乙方的货款。
③ 本合同借款月利率为2%(月息贰分)，利息于每月的25号至月底之前以现金人民币结付。
④ 本协议期限原则上定为叁年，自20__年 月 日起至20__年 月日至。如期限内甲乙双方借贷关系解除，本合同自行失效，如协议到期，乙方未能还清借款，协议期限顺延到乙方还清借款方可终止。
⑤ 本合同的担保方式为个人无限连带保证反担保(见第二条保证条款) ⑥乙方需提供夫妻双方的身份证复印件，结婚证明复印件，企业的经营证照复印件(证照变更应提供变更后新的复印件)。
⑦ 担保方需提供身份证复印件及名下企业的经营证照复印件(证照变更应提供变更后新的复印件)。
⑧ 以上提供的复印件需加盖公章或本人签字(按指印)注明复印件与原件一致。
⑨还款：甲方需用资金时应提前电话或书面告知乙方，便于乙方筹措资金，约定为需用资金肆拾万以上的需提前60日告知，贰拾万至肆拾万(含肆拾万元)之间的需提前40日告知，拾万元至贰拾万(含贰拾万)元之间的需提前30日告知，拾万元(含拾万元)以内的需提前15日告知。还款时并当期利息一起支付。
⑩ 乙方、丙方承诺当债务人不履行或者履行不适当时，债权人可以直接依法向有管辖权的人民法院申请执行。
第二条保证条款：
① 本合同的保证方式为无限连带责任保证。
② 保证人保证担保的范围：
1.本合同项下的借款本金、利息(含复利)、罚息;
2.违约金、赔偿金、补偿金。
③ 保证人保证责任的保证期间自本合同生效之日起，至本合同约定下甲乙双方债务解除。
第三条违约责任：
(一)发生下列情况之一即构成违约：
① 乙方改变借款用途;
② 乙方违反本合同约定，逾期或未按约定的金额归还借款本息;
③ 乙方或担保人其他可能影响归还甲方贷款的行为。
④ 乙、丙方变更营业执照、住址、联系方式3日内未通知甲方。
(二)发生违约情况时，甲方有权采取以下一种或多种措施：
① 按中国人民银行的规定计收罚息和复利;
②要求乙方立即提前偿还部分或全部借款，或以合法程序处分本合同项目下的抵、质押物(乙方资产或第三方所欠乙方的货款)以清偿全部借款和利息，或要求保证人履行保证责任
③ 其他法律允许的措施。
第四条纠纷的解决
本合同履行中发生争议，各方协商解决。
第五条合同签订及说明
① 本合同一式六份，甲乙丙各执一份，公证处留存一份。
② 本合同签订地点：河南省长垣县甲方办公室
③ 本协议约定需交由长垣县司法公证处公证，公证产生的费用由乙方承担。
甲方签字： 乙方签字：甲方住址： 乙方住址： 联系电话： 联系电话：
丙方签字： 丙方住址： 联系电话： 合同签订时间：
民间延期还款协议书【篇六】
出借方(简称甲方)：
姓名:，
性别，
民族汉
住址：
身份证：
借款方(简称乙方)：
姓名，
性别，
民族汉
住址：
身份证：
借款方(简称乙方)：
姓名，
性别，
民族
住址：
身份证：
本着公平自愿、诚实信用的原则，甲乙双方就借款事宜，经协商达成协议如下
1、借款数额：83万元整(￥ xx元整)。
该款项含甲方分别于20xx年1月5日和20xx年3月26日以现金方式出借给乙方的借款;本款项包括欠款利息。具体明细如下：
第一笔借款xx万元，每年约定利息为xx %，即每年应支付利息为xx万元,20 xx年至今应为xx万元( xx年)，扣除前期已支付利息xx万元，本息共计xx万元。
第二笔借款xx万元，每年利息为xx %,即每年支付利息xx万元，20xx年至今已支付xx万元利息，尚余xx万元利息未支付，本息共计
2、本次借款使用期限：自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。但甲方可随时要求乙方归还。
3、违约责任：乙方应当按照约定的期限返还甲方借款，乙方如未按照约定的期限返还借款本息，乙方除自愿承担甲方实现债权所发生的一切费用外(其中包括律师代理费、差旅费及交通费等)。还自愿将位于xx房产抵押给甲方(土地证和房产证附后)
4、本协议由乙方提供的位于xx地产(土地证号xx)字第084号;房产证号xx号)作为抵押物。
5、签订本协议时，甲方应将前面二张借款原件归还给乙方。同时，甲方处理上述房产所有费用由甲方自己承担，相关费用一并在该房产价值中扣除。
6、本协议履行中如出现争议，双方应当友好协商，如协商不成，则向甲方所在地人民法院起诉。
7、本协议一式贰份双方各执壹份，签字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
Jht868.com精选推荐
延期还款协议书范文
期还款协议书 （ ）农银借延协字第号 经中国农业银行＿＿＿（下称贷款方）与＿＿＿（下称借款方）和＿＿＿（下称保证方）充分协商，签订本协议，共同遵守。 第一、借款方于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日向贷款方借款＿＿＿＿元，用于＿＿＿＿＿，按农借合字第＿＿号借款合同的规定，借款方应于＿＿＿年＿＿月＿＿日偿还全部借款本息。现由于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿原因，不能如期偿还，经各方协商一致，同意延期到年月日偿还。 第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第＿号借款合同执行。 ┌────────────────┬─────────────────┐ │借款方 │ 贷款方 │ ││ │ │借款单位（人） 公章│贷款单位 公章│ │（或合同专用章）│ （或合同专用章）│ │法定代表人 章 │负责人章 │ ││ │ │经办人 章 │经办人章 │ ├────────────────┴─────────────────┤ │保证担保人 │ │ （１） （２） （３）│ │保证人 （公）章│ │（或合同专用章）│ │法定代表人 │ │ 章│ │经办人章│ └──────────────────────────────────┘ 签约日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签约地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿
延期还款协议书（１）
延期还款协议书
（
）农银借延协字第
号
经中国农业银行＿＿＿（下称贷款方）与＿＿＿（下称借款方）和＿＿＿（下称保证方）充分协商，签订本协议，共同遵守。
第一、借款方于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日向贷款方借款＿＿＿＿元，用于＿＿＿＿＿，按农借合字第＿＿号借款合同的规定，借款方应于＿＿＿年＿＿月＿＿日偿还全部借款本息。现由于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿原因，不能如期偿还，经各方协商一致，同意延期到
年
月
日偿还。
第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第＿号借款合同执行。
┌────────────────┬─────────────────┐
│
借
款
方
│
贷
款
方
│
│
│
│
│借款单位（人）
公
章
│贷款单位
公
章
│
│
（或合同专用章）│
（或合同专用章）│
│法定代表人
章 │负责人
章 │
│
│
│
│经办人
章 │经办人
章 │
├────────────────┴─────────────────┤
│
保
证
担
保
人
│
│
（１）
（２）
（３）
│
│保证人
（公）章
│
│
（或合同专用章）│
│法定代表人
│
│
章│
│经办人
章│
└──────────────────────────────────┘
签约日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签约地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿
热！延期还款协议书范本简单集合140字
延期还款协议书范本简单(篇一)
_____公司（以下简称甲方）_____公司（以下简称乙方）
住所：_______________住所：_______________
法定代表人：__________法定代表人：__________
鉴于：
_____年_____月_____日，甲方与乙方就_____（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：_____），建设工程总价款为：__________万元整人民币。该项目已于_____年_____月_____日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于_____年_____月_____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_____工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止由乙方向甲方支付建设工程款__________万元整。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_____市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起_____个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起_____个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_____市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向_____市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向_____市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据_____市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向_____市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；
（2）《授权委托书》；
（3）《强制执行申请》；
（4）乙方已经履行还款义务的书面证明材料（如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况）；
（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；
（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；
（7）其他需要提供的材料。
6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：__________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：__________；
收件人：___________________________________。
乙方联系地址、电话及传真如下：__________；
收件人：___________________________________。
_____市公证处联系地址：_________________________
地址：___________________________________
邮编：___________________________________
电话：___________________________________
承办公证员：______________________________
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方并须在不可抗力发生后_____日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方XX的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他
1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式_____份，每份均具有同等法律效力，双方各持_____份，一份留存于_____市公证处备案。
甲方：_____公司（印章）乙方：_____公司（印章）
法定代表人或授权代表：_____（签字）法定代表人或授权代表：____（签字）
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
延期还款协议书范本简单【篇二】
甲方：___________
身份证号：___________
住址：___________
联系电话：___________
乙方：___________
身份证号：___________
住址：___________
联系电话：___________
鉴于：___________乙方朋友通过乙方知道甲方公司需要融资，于是向甲方公司出资33万进行融资，之后公司融资失败。甲方便将该款交付给乙方，由乙方再转交给其朋友。为进一步明确甲乙双方债权债务关系，甲乙双方特签订本确认书。
1、甲方于 ______年 ______月 ______日将人民币 ______元(大写：___________ )交付给乙方。
2、经甲乙双方确认， ______年 ______月 ______日，乙方收到甲方通过 方式交付的上述款项，共计 ______元(大写：___________ );
3、该笔款项按照约定应当由乙方在收到上述款项后代为返还给乙方的朋友。
4、甲方不再承担因该笔费用产生纠纷的任何责任。
5、因该笔费用产生的任何责任均应当由乙方承担。
6、甲乙双方应严格按照本协议履行，如果甲乙双方发生纠纷首先应协商解决。
7、本确认书一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
签订地点：___________
甲方：___________ 乙方：___________
______年 ______月 ______日 ______年 ______月 ______日
延期还款协议书范本简单(篇三)
为明确双方本次赠与不动产行为的权利义务，双方本着诚实信用的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。
第一条赠与财产
赠与人将其所有的_________（写明标的物）赠送给受赠人，其所有权证明为：_________（写明证明赠与人所有权的证据名称）
第二条赠与财产的状况
名称：_________
数量：_________
质量：_________
价值：_________
位置：_________
第三条赠与目的：_________
第四条赠与财产的交付
赠与人会同受赠人于_________年_________月_________日，到_________（写明具体的不动产产权登记机关名称）进行赠与的不动产移转登记及转让手续。
第五条手续办理
受赠人应在_________（写明具体的期间）期限内办理所有权转移的手续，逾期不办的，视为拒绝赠与。
第六条权利保证
赠与人确认本件赠与不动产土地及房屋，在赠与前并无积欠税金，倘有赠与人应负责缴清。
第七条费用负担
受赠人无须向赠与人支付任何费用，但与移交上述房屋有关的费用包括到有关房产管理部门办理有关手续的费用以及有关契税应由受赠人负担。
第八条赠与的撤销
赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。
具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同，不适用前款。
第九条赠与物的交付
具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同，赠与人不交付赠与的'财产的，受赠人可以要求交付。
第十条赠与物的损毁
因赠与人故意或者重大过失致使赠与的财产毁损、灭失的，赠与人应当承担损害赔偿责任。
第十一条赠与物的瑕疵
赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。
附义务的赠与，赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担责任。赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任。
第十二条赠与的撤销
1、受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与：
（1）严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属；
（2）对赠与人有扶养义务而不履行；
（3）不履行赠与合同约定的义务；
（4）因受赠人的违法行为致使赠与人死亡或者丧失民事行为能力的，赠与人的继承人或者法定代理人可以撤销赠与，并要求受赠人返还赠与的财产；
（5）_________。
2、赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的，可以不再履行赠与义务。
第十三条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下：_________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十四条合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第十五条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第十六条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第十七条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第十八条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十九条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第二十条本合同自_________日起生效。
第二十一条本合同一式两份，双方各执一份。
赠与人（盖章）：_________受赠人（盖章）：_________
委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________
签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
延期还款协议书范本简单【篇四】
甲方：XX
乙方：XX
乙方于20xx年xx月xx日向甲方借款人民币X仟万元，该笔借款于20xx年xx月xx日到期。乙方未能于该日期归还上述款项，因而对甲方形成债务。
现就乙方偿还甲方X仟万元债务有关事宜，甲、乙双方经协商达成如下协议：
一、乙方应于20xx年xx月xx日前以现金形式偿还甲方欠款X仟万元。
二、如乙方未按本协议第一条约定如期如数向甲方履行还款义务，乙方应就未还款部分，每日按未还款金额的0.03%向甲方支付迟延付款违约金。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
联系电话：联系电话：
日期：____年____月____日日期：____年____月____日
延期还款协议书范本简单(篇五)
借款人(以下称甲方)____________
贷款人(以下称乙方)____________
担保人(以下称丙方)____________
甲方因____________原因，不能如期偿还____________年____________字第____________号借款合同的贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：
一、甲方根据____________年____________字第____________号合同向乙方借用的人民币贷款(大写)____________整，其中(大写)______整应于______年______月______日到期，截止到______年______月______日上述贷款的余额为(大写)______整，现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下：
日 期金 额年 月 日 年 月 日年 月 日年 月 日 二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息：
1.__________________________________________________________________。
2.__________________________________________________________________。
3.__________________________________________________________________。
4.__________________________________________________________________。
三、延期后的贷款利率，从延期之日起按本协议签订之日的利率月息______‰执行。贷款的延期期限加上原期限达到新的利率档次期限，在原期限和延期内均按新的利率档次计收利息。
四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按______年______字第______号合同和______年______字第______号担保合同约定的条款执行。保证合同的保证期间为本协议约定的主债务履行届满之日起两年内。
五、当事人商定的其他事项：
六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款本息、费用全部清偿时自动失效。
七、本协议一式3份，甲、乙、丙各执1份。甲方：(公章)_________________________
法定代表人(或授权代理人)：(签字)___
__________年__________月_____________日
乙方：(公章)_________________________
法定代表人(或授权代理人)：(签字)___
__________年__________月_____________日
丙方：(公章)_________________________
法定代表人(或授权代理人)：(签字)___
签订协议地点：_________市_____县(区) 注：如主合同没有担保，本协议有关担保人的内容不填。
如协议当事人为非法人单位，由其主要负责人或主要负责人授权的代理人签字。
附：
这是一份内容具体明确的延期还款协议书。此协议书就借款人(甲方)因________________________原因，不能如期偿还借款合同的贷款，向乙方申请延长借款期限，经贷款人(乙方)审查，同意甲方延期还款，由丙方同意继续为甲方提供担保，最后甲、乙、丙三方协商一致，达成一致，而形成若干协议条款。
延期还款协议书范本简单(篇六)
关于1600℃自动升降炉合同执行延期交
货情况说明
*********有限公司:
关于贵公司购买我公司（*****有限公司）的1600℃自动升将炉（型号规格：TC-16S3 450mm*300mm*250mm），由于诸多原因，原定于20xx年**月**日发货，实际于20xx年**月**日完工，同时由于春节到来，应贵方要求，我们将在春节过后与贵公司商谈发货。对于炉子的延期交货给贵公司造成的不便我们致以最真诚的歉意，关于炉子的延期交货主要原因如下：
1. 由于这台高温自动升降炉是非标产品，为保证炉子的质量，炉子的设计和审核确认比其他标准的产品复杂的多，以致在时间上超出了预期。
2. 为保证产品质量，我们专门订购了一批日本生产的纤维板作为保温材料，但由于合作厂商在年底前业务繁忙，货源紧张，同时我们不可能只为此炉定几块板，是定了一批货，量大，所以订货周期比往常较长。
3. 为了使用方便，我们对液压装置进行了改装，液压装置在自动升降的基础上，改为手动泄压升降与自动一体。比直接使用成品液压装置工期加长。同时我们为保证液压装置的质量，防止漏压漏油，以及长时间使用炉子出现，炉口下降的情况，我们对炉子进行了无载和重载条件下的实验，每次实验两天，延长了炉子的生产周期。
4. 年底，各合作厂家业务都比较繁忙，同时物流运输的紧张，造成我们很多的原材料订货周期加长，例如氧化铝空心球砖、硅钼棒等一些非标材料的定制。
5. 多名员工结婚请假出差调试造成工作人员不足，导致单个炉子工期加长。
由于上述情况以及其他诸多原因造成交货延后，我们在此再次深表歉意，我们所能做的便是竭尽所能做好产品，在保证质量的前提下
赶工。同时，我们将依据客观情况，参考编号20xx-**-**号合同第十二条，在互惠互利的基础上，与贵公司商谈赔偿损失的问题，对此次合作给贵公司造成的不便还望贵公司海涵。
此致
敬礼
***********有限公司
20xx年1月10日
银行延期还款协议书
（
）农银借延协字第
号
经中国农业银行＿＿＿（下称贷款方）与＿＿＿（下称借款方）和＿＿＿（下称保证方）充分协商，签订本协议，共同遵守。
第一、借款方于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日向贷款方借款＿＿＿＿元，用于＿＿＿＿＿，按农借合字第＿＿号借款合同的规定，借款方应于＿＿＿年＿＿月＿＿日偿还全部借款本息。现由于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿原因，不能如期偿还，经各方协商一致，同意延期到
年
月
日偿还。
第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第＿号借款合同执行。
┌────────────────┬─────────────────┐
│
借
款
方
│
贷
款
方
│
│
│
│
│借款单位（人）
公
章
│贷款单位
公
章
│
│
（或合同专用章）│
（或合同专用章）│
│法定代表人
章 │负责人
章 │
│
│
│
│经办人
章 │经办人
章 │
├────────────────┴────────────┤
│
保
证
担
保
人
│
│
（１）
（２）
（３）
│
│保证人
（公）章│
│
（或合同专用章）│
│法定代表人
│
│
章│
│经办人
章│
└─────────────────────────────┘
签约日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签约地点＿＿＿＿＿＿＿