合同/ 买卖合同/ 门市房买卖合同怎么写/ 导航/

阅读推荐:门市买卖合同(130字)

阅读推荐:门市买卖合同(130字)。

门市买卖合同(篇一)

出卖方:______以下简称甲方;

购买方:______以下简称乙方。

根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守。

第一条 乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的。

第二条 上述房产的交易价格:___________________。

第三条 付款时间与办法:

1、乙方应于__年__月__日前向甲方付清房产款项(交款日期以汇款时)。

2、乙方面交给甲方现金____元;其余_________元均由乙方。

第四条 甲方应于__年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

第五条 税费分担

1、甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的___%的交易费;

2、乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费;

第六条 违约责任

1、乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分;

2、甲方必须按期将房产交付甲方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违;

第七条 本合同主体

1、甲方是____、____、____、____,共____人,委托代理人____即甲方代表人。

2、乙方是____单位,代表人是____。

第八条 本合同经国家公证机关____公证处公证。

第九条 本合同一式__份。甲方产权人各一份。乙方一份。____房产管理局、____公证处各一份。

甲方:____

乙方:____

20xx年xx月xx日

门市买卖合同(篇二)

(20xx)闵民二(商)初字第305号

原告A精密工业(上海)有限公司,住所地上海市××工业区××路××号。

法定代表人唐a,董事长。

委托代理人朱a,上海A律师事务所律师。

被告B机模厂,住所地××省××市××路××号。

被告B机模厂未作答辩,亦未提供证据。

经对原告A精密工业(上海)有限公司提供的证据进行质证、并结合当事人的陈述,本院确认原告A精密工业(上海)有限公司诉称事实属实。

本院另查明,原告A精密工业(上海)有限公司出具的四份增值税发票,被告B机模厂已在相关部门作了认证、抵扣。

本院认为,原告A精密工业(上海)有限公司与被告B机模厂之间签订的.《买卖合同》系合同当事人的真实意思表示,内容不违背国家法律、行政法规的强制性规定,也不具有《中华人民共和国合同法》规定的无效合同的其他要件,该合同当属有效,合同的条款对合同当事人具有拘束力。

被告B机模厂经本院传票传唤后无正当理由拒不到庭参加诉讼,应视为其放弃自己的抗辩等其他诉讼权利,对此产生的法律后果应由其承担。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定,判决如下:

一、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内,支付原告A精密工业(上海)有限公司货款余额74,979。35元;

二、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内,偿付原告A精密工业(上海)有限公司以货款74,979。35元为本金计,自20xx年4月1日起至判决生效日止,以中国人民银行同期贷款利率计算的利息。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费减半收取计874。06元,由被告B机模厂负担(于本判决生效后十日内向原告A精密工业(上海)有限公司直接支付)。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院(立案庭)递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。

审 判 员 杨 琼

xx四月二十七日

书 记 员 汤晓音

门市买卖合同(篇三)

甲方(出卖方):

乙方(购买方):

经甲乙双方自愿协商达成如下买卖协议:

一、买卖标的物及价款。

甲方愿将其位于平旺乡马营新村十里河林场以东水渠两旁所有柳树及马营新村十里河大桥低以南水渠两旁所有柳树共计40棵出售给乙方,总价款为3万元。

二、甲方的权利与义务。

1、 甲方按照约定收取乙方购买柳树押金5000元人民币及货款。

2、 甲方承诺有出售上述柳树的绝对的、合法的、完全的处分权,保证无任何权属争议和经济纠纷,否则,甲方愿意承担因此给乙方造成的一切经济损失。

3、 为乙方提供采挖树木的便利条件,负责处理采挖、运输树木过程中的一切纠纷及各部门、村委、人员阻碍、干涉、刁难等不利于采挖、运输、买卖的一切行为。否则,甲方愿意承担因此给乙方所造成的人工费、机械租凭费等一切经济损失。保证乙方的工作顺利进行。

甲方收款应当向乙方提供相应的合法字据,否则,乙方有权拒绝付款。

三、乙方的权利与义务。

乙方自行采挖树木,所挖产品均归乙方所有。采挖开始时,付给甲方押金5000元,采挖过程中每运走3、5棵柳树付给甲方相近的款项3000元,收尾时与押金一并结算.

合同文本:本合同一式二份,双方各执一份。

合同效力:本合同经买卖双方签字按手印后生效。

甲方(签字): (手印) 联系方式:

乙方(签字):(手印) 联系方式:

年月日

门市买卖合同【篇四】

甲方(出卖方):

乙方(买受方):

甲方改造重建办公大楼,临南路一、二层全部建为门市,对外销售。乙方为长期、稳定发展业务,计划购买甲方门市一套,作为营业门店使用。双方达成以下协议:

一、乙方购买门市,位置在南路西侧,xx办公楼1、2层,从南数第五间、第六间、第七间、上下两层共陆间,建筑结构为全框架结构,建筑面积共计387。4平方米。

二、门市现房销售价双方商定每平方米xx元,共合计房款叁佰壹拾柒万陆仟陆佰捌拾元整。

三、付款:门市交付乙方之日,乙方先付给甲方xx元,余款xx万元以分期付款的方式三年内全部付清甲方,每年付款xx万元,利息按月息0。6225%计算,每月清交当月利息。

四、乙方所购门市的产权手续,由甲方负责办理。

五、门市使用期间水电暖的使用,如需协调,甲方负责协调事宜。

本协议一式四份,甲、乙双方各执二份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

Jht868.coM买卖合同延伸阅读

阅读推荐:网签买卖合同范文1130字


网签买卖合同(篇一)

出卖方:______以下简称甲方;

购买方:______以下简称乙方。

根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守。

第一条 乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的。

第二条 上述房产的交易价格:___________________。

第三条 付款时间与办法:

1、乙方应于__年__月__日前向甲方付清房产款项(交款日期以汇款时)。

2、乙方面交给甲方现金____元;其余_________元均由乙方。

第四条 甲方应于__年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

第五条 税费分担

1、甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的___%的交易费;

2、乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费;

第六条 违约责任

1、乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分;

2、甲方必须按期将房产交付甲方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违;

第七条 本合同主体

1、甲方是____、____、____、____,共____人,委托代理人____即甲方代表人。

2、乙方是____单位,代表人是____。

第八条 本合同经国家公证机关____公证处公证。

第九条 本合同一式__份。甲方产权人各一份。乙方一份。____房产管理局、____公证处各一份。

甲方:____

乙方:____

20xx年xx月xx日

网签买卖合同【篇二】

甲方:_________公司 代表人:_________ 地址:_________

乙方:_________公司 地址:_________ 代表人:_________

甲乙双方代表经过友好协商签订本合同。

第一条 根据乙方要求,甲方同意按甲方提供的“凭规格买卖”(详见附件),提供_________型气垫船_________艘,每艘_________万美元。于乙方支付本合同规定的预付款后_________个月内交船。交船技术条件按本合同附件规定。关于本合同各期付款的日期,以签订本合同日期算起。

第二条 本合同双方议定的总金额为_________。(大写:_________美元)该金额为_________艘_________型气垫船的fb价格。即在_________港口的交货价。总金额中不包括燃料、食品和培训等费用,但总金额包括下列费用:

1._________型气垫船的价格;

2._________型气垫船的系泊试验费,航行试验费及建造期间至签署交船证书之前的停泊码头费、船坞费和保险费等。

第三条

1.凡与履行本合同有关的发生在甲方境内的税收、关税手续费等由甲方负担。

2.凡与履行本合同有关的所有银行费用及在甲方国境以外的税收、关税、运输、保险、手续费由乙方负担。

第四条 为了保证甲方能够连续进行生产,并履行合同规定的支付进度,乙方同意下列付条款中规定的义务。

1.本合同的总金额以美元现汇支付。本合同的总金额的支付时间和美元金额如下:_________;

2.本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日前支付总金额_________%的预付款。.d._________(大写:_________美元);

3.第一期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日支付总金额_________%的货款,计。.d._________(大写:_________美元);

4.第二期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日支付总金额_________%的货款,计。.d._________(大写:_________美元);

5.第三期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日支付总金额_________%的货款,计。.d._________(大写:_________美元);

6.每期付款乙方在二(2)周前委托乙方银行开立经甲方银行通知的以_________为受益人的不可撤销的信用证,乙方根据甲方即期汇票支付每期货款。

第五条

1.本合同的_________型气垫船在建造过程中的检验,由甲方检验部门负责。甲方将提前1个月通知乙方派代表参加试航验收。如乙方届时不能派出代表参加试航,甲方将验收证件交予乙方,验收证件对双方均有效。

2.本合同的_________型气垫船在完成试航和验收,以及乙方在履行了合同规定的义务之后,双方代表即签署交船证书。证书一式四份,双方各执两份,并由甲方申请办理海关放行手续。此时,abc型气垫船转移至乙方,此后所发生的风险和费用由乙方负责。

第六条

1.本合同_________型气垫船的船体,机电设备在正常运行和维修保养条件下,保证期为十二(12)个月,自_________型气垫船交船证书签字之日算起。

2.在保证期内,凡属制造质量和所用材料而产生的缺陷,甲方负责进行修理,或更换有缺陷部分。

3.甲方对于正常合理磨损和使用不当所造成的损坏,均不负赔偿责任。

第七条

1.双方有义务对本合同保密,未经对方许可,不得将本合同内容泄露给

第三国。乙方保证不向别国转让合同规定的产品和资料。

2.凡属与本合同有关的通知和函电,应采用秘密方式,通过住在本国的_________渠道直接送交本合同有关方面之机构。

第八条

1.在本合同履行期间,双方对发生的任何意见分歧均应以友好协商的原则解决。

2.本合同用英文书就正本两份,各执一份。

3.本合同自双方代表签字之日起,立即生效。

4.本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。

甲方代表(签字):_________

乙方代表(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

网签买卖合同【篇三】

甲方(全称):________________

乙方(全称):________________

甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,于 20____年____月____日特订立以下补充协议。

一、协议内容:

1、甲方与乙方约定的位于甲方外立面南门及西南位置的广告位的租金,由甲方和乙方的相关广告业务合作中所产生的费用中进行抵扣,不足部分乙方补齐,超额部分乙方可以作为下一年度的租金进行抵扣。

2、 乙方因广告位的申请事宜在相关政府部门所缴费用,甲方外立面南面及西南面广告位所产生的相关费用,由乙方自行承担,西面及西北面广告位由甲方承担。

二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方:____________ 乙方:____________

(公章) (公章)

法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

签字:_______________ 签字:_________________

____年____月____日 ____年____月____日

网签买卖合同【篇四】

(1)首先需要说明的是,现在的网签购房合同备案查询网站全国是不统一的,大家需要到各地方房产管理局网站或房产备案信息网站查询,这些网站大家都可以用百-度找到。

(2)在进入当地房产官方网站后,一般可以看到一块很明显的位置是用于大家查询购房合同备案信息的,当然每个网站不一样,但是思路是一样的需要大家仔细查看。

(3)当我们进入到查询登陆界面后,会填写相关信息,如姓名,身份证号,备案号等,而备案号是在购房网签后,经相关部门审核后而取得的。

(4)填写完相应信息,点击查询,我们就能看到该房产的具体所属和具体合同备案信息了。

这些信息包括购房者最关心的房地产开发企业信息。如企业资质及证书号、银行信用等级、获奖情况、企业地址、法定代表人姓名、联系人、联系电话等,以及楼盘信息,如绿化率、容积率、间距,总建筑面积、建筑结构、拟售价格,开竣工日期、开盘日期,前期物业服务约定期限及前期物业服务收费标准等。此外,公示的信息还有商品房预售许可证号或房地产权证号、商品房代理销售机构信息、以及房地产权利是否被限制等情况。

所以,其实网签购房合同的备案情况查询并不困难,一般在当地的房管局网站上,输入合同备案号和买受人证件号码就能查询合同备案信息了。

网签买卖合同【篇五】

发包人(以下简称甲方):

承包人(以下简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等自愿、诚实守信的原则下,就本工程施工事项共同协商并签订工程承包合同如下:

一、工程概况

1、工程名称:聚氨酯直埋管道保温工程

2、施工地点:

二、工程施工期限

本工程于签订本合同起____日内必须进厂施工。

三、承包方式

本工程以包工包料方式承包,甲方只负责提供钢管、施工场地、电费、住宿,其余工程需要均由乙方负责。

具体项目及做法要求如下:

1、高密度XXX外护管壁厚D400不小于

6、D350和D300不小于5,外护管壁厚下差为0.2-0.3。XXX树脂的密度应为535g595g。XXX外护管生产时必须使用有助于提高外护管性能的添加剂(抗氧剂,紫外线稳定剂等)。

2、聚氨酯硬质泡沫保温层厚度为50、任意位置的泡沫密度不小于50g。

3、保温接头两侧为12c宽热缩带焊接(接头处必须封闭完全),中间打眼注料(施工后美观)。

4、外护管轴线与钢管直线不得偏心。

5、钢管两头应留出150-200的裸露非保____区以备焊接。

6、发泡前钢管表面应加以清理,去除铁锈、油脂、灰尘等污染物。

7、成型的保温管道露天存放应用篷布遮盖。

8、未尽事宜执行C114-20_中华人民共和国____镇建设行业标准

四、承包范围

乙方承肖家新村方向、林业局方向一次网暖气管道(粗、细)保温

五、承包价格

各种型号管道单价为:

D400管道155元米,包括黑皮,此价格为含税价格。

D350管道140元米,包括黑皮,此价格为含税价格。

D300管道125元米,包括黑皮,此价格为含税价格。

六、工程量结算方法

按钢管的长度计算例如:(6米钢管按6米计算)接头不另外计算,人为破坏直头按实际发生尺寸计算,弯管按同等型号的1.5米计算,XX按同等型号的1.5米计算。

七、付款方式

1、乙方施工人员、材料、设备进场生产后完成50%工程量付20万工程款,其余款项工程完工后开具发票结清余款。

2、工程完工并验收合格后开具全额发票(其中10万工程款开劳务发票,20万工程款增值税发票,剩余工程款开国税材料发票)在付清剩余款项。

八、合同有效期

1、本合同未经双方同意,任何一方不得擅自变更或终止,否则,按合同总值的10%向对方偿付违约金,并承担对方由此造成的损失。如管道保温工程质量不合格甲方有权终止合同,由于质量问题发生损失由乙方承担。

2、在施工过程中,发生质量和安全事故由乙方负责。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效,合同内容全部履行完毕后自动失效。

4、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代理人(签字):(签字):

身份证号:身份证号:

联系电话:联系电话:

签订日期:________年____月____日

网签买卖合同(篇六)

甲方:乙方:甲方将控股的xxxx县XXX(年产9万吨的经营许可证,新办理的经营许可证不在此范围)的经营管理权全部承包给乙方,乙方负责该煤矿正常生产经营所需的资金、人员,安全生产、销售等全部事务,乙方向甲方所缴纳承包费用(从销售煤款中计提),依据《中华人民共和国合同法》和煤炭部门的行业规定,本着互利互惠、公平公正的原则,经甲乙双方友好协商,特签定如下合同。

第一条双方的权利义务

一、甲方权利和义务

1、为乙方提供安全的生产环境和必要的生活设施。

2、负责工程质量技术指导、监督管理、工程质量验收。

3、负责除乙方聘用之外人员的安X和处理因煤矿承包引起的劳资纠纷。

二、乙方权利和义务

1、负责安全生产管理、有害气体检测,负责组织承包期间的生产人员和管理人员,原煤矿管理人员择优录用。原有人员解聘由甲方负责。

2、负责安全设备、设施、机电设备的运输安装,并按规定正确使用和管理。

3、严格按照甲方制定工程质量标准和安全生产要求施工。

4、杜绝违章指挥和制止违章作业,制止违反劳动纪律。

5、乙方自负易损、易耗品费用,如放炮线、撅头、锨、锤、钻头、铁丝、小车轮、劳保品等。

6、爱护煤矿财产,管理好分管的设备,丢失或人为损坏照价赔偿。

7、积极组织员工参加矿方组织的各类安全培训活动。

8、特殊工种人员持证上岗。

9、承担本合同

第四条安全管理中规定的各项义务。

第二条承包内容及价格承包内容:甲方将经营权从本合同签订之日起移交给乙方,由乙方全权处理在承包期间xxxx县XXX的生产、销售和日常经营管理和全部工作。承包费用包括:采矿权价款、资源补偿费、环保费、安全费用、区地县收取的其他费用等非生产性开支。具体计提方式如下:⑴煤炭市场价格在200元吨时,承包费按20吨计提; ⑵煤炭市场价格在300-400元吨时,承包费按30吨计提; ⑶煤炭市场价格在400元吨以上时,承包费按40吨计提; (煤炭市场价格为税后价格,承包期间发生的税费由乙方承担)该煤矿的承包期限自本协议签署至甲方售卖时截止,如因政策原因(如强制关闭该井口等),或乙方原因(资金不到位或经营不善等),则本条款自动终止。

第三条承包费用算方法按xxxx县煤炭局设立的过磅处统计数据为计算依据,次月xxxx日前结清上月销售煤炭承包费用。

第四条安全管理

1、签定本合同之前的安全管理工作和事故处理及费用工作由甲方负责,之后的安全生产管理工作由乙方负责。

2、上级安全主管部门收取的安全风险金和安全保证金由甲方负责。

第五条承包期限承包期:从xxxxxxxx年xxxx月xxxx日至xxxxxxxx年xxxx月xxxx日,承包期为xxxxxxxx年。

第六条其他约定

1、为表达合作诚意,甲方承诺在该煤矿出售时(无论承包期间还是承包期之后),以10%的出售价款无偿支付给乙方。

2、本承包期满,如乙方继续承包,乙方有优先承包权,其承包费优惠10%。

3、乙方在承包期间,为煤矿长期发展而投资建设和开挖的井下工程,甲方应给予乙方一定的经济补偿,具体补偿金额由甲乙双方现场评估决定。

4、在乙方承包期间,甲方的公章、财务专用章、合同章、发票专用章、法人章和矿上技术资料、库存机电材料等一并交付给乙方使用和管理,在承包期间因公章使用不当造成的一切经济损失由乙方承担。

5、在本合同生效后进行煤矿资产及技术资料移交工作,并列书面清单,双方签字存档。

第七条声明与保证

一、甲方声明如下:

1、甲方为XXX的投资人,并拥有100%的股份并控股,保证无任何权属纠纷;拥有所需的权力和授权缔结、签署、交付并履行本合同及为履行本合同所需的其他任何文件。

2、甲方保证提供的XXX的所有资料均为真实和完整的;

3、XXX拥有的采矿权不受任何抵押、质押、留臵等担保权益或

第三人权利的限制;

4、XXX不存在任何偷税漏税、拖欠税款的事项,亦不存在任何导致重大税务行政处罚事项;

5、XXX不存在未予披露的任何未决或潜在的诉讼及仲裁,截止到本协议生效之日之前的债务(包括采矿权价款及滞纳金、或有负债和税务责任)由甲方自行承担;

6、如因上述原因产生的法律纠纷由甲方负责解决,甲方如违反1-5项之规定时,乙方有权解除本合同,如果造成损失时,由甲方负责对乙方进行合理补偿。

二、乙方声明与保证

1、乙方拥有所需的权力和授权缔结、签署、交付并履行本合同及为履行本合同所需的其他任何文件。

2、乙方保证按照本合同的约定筹措资金并管理好XXX。

第八条合同的变更和终止

1、除本合同另有约定外,本合同有下列情形之一发生时解除:

1.1双方协商一致解除本合同;

1.2因不可抗力致使双方不能实现本合同目的;

1.3因一方违约,守约方有权解除本合同;

1.4本合同被法院或其他有权部门认定无效。

2、本合同因一方违约而解除,不影响守约方要求违约方赔偿损失的权利。

3、本协议可以经双方协商一致变更和补充。对本协议的变更和补充应当采用书面形式,由双方正式签署后生效。

第九条违约责任

1、如果本协议任何一方出现下列任何一种情形,构成违反本合同:

1.1违反本合同的规定的任何义务或承诺;

1.2在本合同中所作的声明和保证一事实不符或有误导成份(无论出于善意或恶意);

2、如果发生前述的违反本合同的情形,守约方有权要求违约方在一定期限内进行补正;如果违约方未能在限定期限内补正,则守约方有权解除本合同,违约方并应向守约方承担100万元的违约金。此外违约方还应赔偿给守约方直接或间接造成的一切索赔、损失、责任、赔偿、费用支出。

第十条纠纷处理办法因履行本合同产生的纠纷,甲、乙双方应友好协商解决,如协商不成可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条本合同自双方签字盖章后生效,本合同未尽事宜双方协商解决。

第十二条本合同一式两份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。甲方(公章):xxxxxxxxx

乙方(公章):xxxxxxxxx法定代表人(签字):xxxxxxxxx

法定代表人(签字):xxxxxxxxx xxxxxxxx年xxxx月xxxx日

xxxxxxxx年xxxx月xxxx日

合同阅读: 钢材买卖合同1350字


在我们的生活中,当我们进行买卖时,但是有很多人都忽视买卖合同的存在。签订合同可以约束双方共同履行责任和义务,签订合同时要防止合同欺诈,避免损失纠纷。那么你知道买卖合同都有哪些内容呢?经过搜索和整理,小编为大家呈现“合同阅读: 钢材买卖合同1350字”,仅供参考,欢迎大家阅读。

合同编号:

签订时间:____年____月____日

出卖人(甲方):

买受人(乙方):

甲乙双方依据国家法律的相关规定,在平等自愿、诚实信用的基础上,就钢材买卖事宜,经协商一致,达成合同条款如下:

第一条合同基本情况

1.1乙方因吨,总价预估为人民币为(大写),¥:____万元,(钢材生产厂家、型号、规格、结算价格等详见附表、甲乙双方按每天价格涨跌定价)。

1.2乙方有钢材需求时应发送书面需求计划给甲方,甲方签收后能满足乙方需求计划所有项目要求时由甲方签署同意后按乙方计划供应。如不能完全满足乙方计划要求的,甲方应在钢材供应计划单签收之日起两个工作日内与乙方协商,由双方书面确认该批钢材的供货细节。

1.3乙方向甲方下达的供应计划单是书面原件或者清晰的传真件,并应有相关负责人签字;如需改动也应传送书面文件予以变更。

1.41.5交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:磅差按国家规定的千分之三范围内,以吨为计算单位保留后三位小数。

第二条价款支付

2.1货款支付方式:转账支票(或现金、银行电汇)。

2.2乙方只能向持有甲方明确书面授权的收款人办理货款支付手续;否则将视为乙方违约,视为未支付货款,由此造成对损失全部由乙方承担。

2.3支付期限按以下第

2.4甲方每批钢材交付之日(含交付当日)起清全部货款。

第三条钢材的运输

3.1钢材的运输由方负责;运输方式为:;运费由____方承担。

3.2如有甲方送货的,甲方只负责将钢材运输至目的地,卸货由乙方负责。

第四条钢材的验收及交付

4.1钢材的质量按国家标准执行。

第五条钢材的验收及支付

5.1乙方按照甲方在交付钢材时提供的质量证明文件对钢材进行验收;

5.2甲方送货到乙方指定工地,乙方必须派专人验收,并在甲方提供的销售单据上签字,乙方签收后双方即已办理交付手续;乙方自行提货的在提货后即已办理交付手续。

5.3乙方若对钢材数量、规格有异议的,应当在交货时提出异议;对质量有异议的,应在交货之日(含当日)起有三天内提出书面异议。逾期则视为对钢材无任何异议。

5.4乙方对钢材质量有疑问并经相关权威部门检验后如质量不合格的,在钢材包装完好的情况下乙方可以退货给甲方。

第六条违约责任

6.1乙方的违约责任:

6.2未按合同约定支付相应款项,每延迟一日,则每日按延期付款的之一支付违约金;

6.3乙方中途退货的,应向甲方支付退货部分货款的金。

6.4乙方未按合同约定时间提货的,每日应按逾期提货部分货款金额的分之一支付违约金;

6.5乙方违反合同约定拒绝接收货物的,按拒收部分货款总额的十支付违约金;

6.6乙方如错填到货地点、收货人,或者对甲方提出错误异议的,应承担甲方因此所受到的实际损失。

6.7甲方的违约责任:

6.8未按合同约定的时间、地点供应钢材的,赔偿因此给乙方造成的实际损失。经乙方催告后7日内,仍不能供货的,乙方有权解除合同;

6.9未按合同约定的质量、数量供应钢材的,赔偿因此给乙方造成的实际损失。在乙方指定的合理期限内,仍达不到约定的标准的,乙方有权解除合同;

6.10货物错发到货地点或者收货人的,甲方除应负责运到合同规定的到货地点或者收货人外,造成逾期交付的,还应按本合同约定承担逾期交货的责任。

第七条争议解决方式

7.1本合同发行过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,向本合同签订地人民法院起诉。

第八条其他约定事项

8.1本合同签订地为:

8.2本合同正式执行时间为:

8.3本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。

8.4本合同一式份。

钢材买卖合同

(附表)

第一条产品规格

1.1钢材生产厂家

型号

规格

结算价格

(甲乙双方按每天价格涨跌定价)

第二条其他事项

甲方:____甲方:____

法定代表人:____法定代表人:____

委托代表人委托代表人;____

____年____月____日

买卖合同:厦门市汽车买卖合同


甲方(出卖人):_________住所:_________邮编:_________营业执照号码:_________法定代表人:_________电话:_________委托代理人:_________电话:_________乙方(买受人):_________住所(址):_________邮编:_________联系电话:_________证件类型:身份证口护照口永久居留证口证件号码:_________委托代理人:_________身份证号码:_________住所(址):_________联系电话:_________甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖汽车事宜,订立本合同。第一条 标的物汽车品牌及型号规格:_________生产厂名称:_________出厂时间:_________首选颜色:_________次选颜色:_________第二条 数量与价款车辆单价:_________元,大写_________。数量:_________台。车辆总价:_________元,大写_________。运费:_________元,由_________方承担。出库费:_________元,由_________方承担。车辆交接后,乙方如需委托甲方代理上牌等服务的,双方应另行签订委托服务协议书(附件二)。第三条 付款方式乙方在签定合同时即付定金:_________元,在结算时冲抵车款。乙方选择下述第_________种方式付款,并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。1.一次性付款方式:签署本合同之日起_________日内,支付全部车价款,计人民币_________元,大写_________。2.汽车消费贷款方式:签署本合同之日起_________日内,首付全部车价款的_________%,计人民币_________元,大写 _________。余款计人民币_________元,大写_________,于_________年_________月_________日前支 付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款,应当向甲方承担违约责任。(1)乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜(以实际发放贷款为准)。(2)乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款,且余额未按时自行补足支付。3.分期付款方式:(1)签署本合同时,支付全部车价款的_________%,计人民币_________元,大写_________。(2)_________年_________月_________日前支付全部车价款的_________%,计人民币_________ 元,大写_________。(3)_________年_________月_________日前支付最后一期车价款,计人民币_________元,大写 _________。第四条 交车时间与地点、交付及验收方式1.交车时间:_________年_________月_________日前。2.提车方式:乙方自提口甲方送车上门口3.交车地点:_________4.交车时里程表记录小于:(1)100公里口(2)_________公里口以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。5.甲方在向乙方交付车辆时须同时提供:(1)销售发票。(2)(国产车)车辆合格证或(进口车)海关进口证明及商品检验单。(3)质量服务卡或保修手册。(4)车辆使用说明书或用户使用手册(中文)。(5)随车工具及备件清单。6.车辆交接时当场验收,乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议,应当场向甲方提出。7.甲方向乙方交付汽车及随车文件,双方签署车辆交接书(附件一),即为该车辆正式交付。8.车辆正式交付之时起,该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。第五条 不可抗力、不可预测因素1.由于自然灾害、战争、罢工等不可抗力的原因,以及国家政策发生重大变化,导致生产厂家,政府机构和其它相关部门造成不能交货或延误交货,卖 方可免除违约责任。2.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。3.遇有不可抗力、不可预测因素的一方,应在3日内将事件的情况以书面形式通知另一方,并在事件发生后10日内,向另一方提交合同不能履行或部 分不能履行或需要延期履行理由的报告。第六条 质量1.甲方向乙方出售的车辆,其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准,并符合出厂检验标准,符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求,符合车 辆落籍地政府关于尾气排放的标准。2.甲方向乙方出售的汽车,必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品,并能通过公安交通管理部门的检测,可以上 牌行驶的汽车。3.双方对车辆质量的认定有争议的,可由双方共同委托具有汽车质量鉴定资质的机构出具的书面鉴定结论为处理争议的依据。第七条 关于修理、更换、退货的约定1.关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。关于车辆更换和退货,生产厂有规定的按其规定执行;生产厂没有规定的,且乙方是 消费者权益保护法所指的消费者的,则按以下约定执行:在车辆使用半年口1年口1年半口(选1项,下同)或行驶1.5万公里口2万公里口2.5万公里口内 (车辆使用年限与行驶公里以先到为准),同一严重安全性能故障累计修理或同一关键零件、总成因质量问题累计更换2次口3次口(以修理单据和发票为准,下 同)后仍未排除故障无法使用;或由于质量问题及修理使得该车停用的累计工作日超过60日(扣除进口零件进货在途时间);或累计修理5次口6次口后仍不能正 常行驶,甲方应负责为乙方换车或退车。2.按照上述约定退车的,甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款,但应减去乙方使用该车产生的合理折旧费:_________。3.在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养,乙方应在生产厂授权的或双方约定的维修站进行修理和保养,修理单位应出具相应的修理单据和发 票。4.由于人为损坏或使用、保养不当造成的质量问题,或者由于到公布、约定以外的修理点进行装潢、改装、修理造成的质量问题,由乙方自行承担后 果。5.本合同签订后,国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定,双方按国家规定执行。第八条 违约责任1.乙方不能按时支付车款的,自延期之日起至实际付款日止,按银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过_________个月的,甲 方有权解除合同,并要求乙方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。2.甲方不按时交付车辆的,自延期之日起至实际交付日止,按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过 _________个月的,乙方有权解除合同,并要求甲方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。3.甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准,乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款等违约责任。4.因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照,乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。5.经国家授权的汽车检验机构鉴定,乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人财产损害,按《中华人民共和国产品质量法》 的规定处理。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时,应该明示告知而未明示告知,则应承担相应赔偿责任。第九条 双方特别约定:_________。第十条 解决争议的方法甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时,不得采取恶意损毁对方名誉或妨碍经营、生活的行为,应协商解决;也可请求厦门市汽车流通协会汽车消费 纠纷调解中心或消费者保护组织主持调解;协商不能解决或调解不成的由厦门仲裁委员会仲裁。如双方当事人不同意仲裁条款可另行协商其它争议解决方式,双方当 事人另行约定的方式为:_________。第十一条 其他1.双方前列地址、电话若有改变,应及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失,由过错方承担责任。2.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜,双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本 合同不可分割的部分。3.本合同的金额应当同时以大、小写表示,大小写数额应当一致,不一致的,以大写为准。4.本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同壹式_________份,具有同等效力。其中甲、乙双方各执_________份。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法定代表人/代理人:_________ 法定代表人/代理人:__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________附件附件1:车辆交接书_________年_________月_________日,甲、乙双方在_________对_________进行验收与交接,双方确 认:1.甲方交付给乙方的汽车品牌及型号规格为:乙方经过验收,认为符合双方_________年_________月_________日签订的 汽车买卖合同约定(发动机号:_________车架号:_________),同意接受。2.甲方已开具发票给乙方,发票号为:_________。3.随车文件清单如下(打√):(1)发票口(2)合格证口(3)说明书口(4)保修卡口(5)海关证口(6)商检证口(7)其 他:_________4.下列车辆项目完好无损、运转正常打"√",反之打"X"。┌───────┬┬───────┬┬────────┬┬──┬┬───┬┐│(1)外观及漆面 ││(9)灯光  ││(17)电动电线││(25)││(33) ││├───────┼┼───────┼┼────────┼┼──┼┼───┼┤│(2)内饰  ││(10)反光镜││(18)CD ││(26)││(34) ││├───────┼┼───────┼┼────────┼┼──┼┼───┼┤│(3)转向  ││(11)轮胎及备胎││(19)收放机 ││(27)││(35) ││├───────┼┼───────┼┼────────┼┼──┼┼───┼┤│(4)制动  ││(12)雨刮器││(20)点烟器 ││(28)││(36) ││├───────┼┼───────┼┼────────┼┼──┼┼───┼┤│(5)手刹  ││(13)发动机││(21)钥匙及摇控器││(29)││(37) ││├───────┼┼───────┼┼────────┼┼──┼┼───┼┤│(6)离合器 ││(14)空调 ││(22)千斤顶 ││(30)││(38) ││├───────┼┼───────┼┼────────┼┼──┼┼───┼┤│(7)排档  ││(15)门窗 ││(23)随车工具││(31)││(39) ││├───────┼┼───────┼┼────────┼┼──┼┼───┼┤│(8)仪表盘 ││(16)电动天窗 ││(24)警示牌 ││(32)││(40) ││└───────┴┴───────┴┴────────┴┴──┴┴───┴┘5.里程表显示数:_________公里6.其他交接事项:_________本交接书自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。甲方(签章):_________乙方(签章):__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________附件2:委托服务协议书委托人(乙方):_________受托人(甲方):_________双方经协商一致,就办理下列委托事项达成如下协议:一、委托事项乙方授权甲方代为办理下列事项(打√):(1)代办拍牌口(2)代办按揭口(3)代办保险口(4)代办上牌口(5)代办装潢口(6)代办其他项 目:_________二、委托报酬甲方完成上述委托事宜后,乙方应一次性支付代办劳务报酬(以下简称代办费)合计_________元,大写_________。 三、完成各委托事项所需费用概算及代办费约定:1.代办拍牌。费用概算如下:_________。代办费:_________元。2.代办按揭。费用概算如下:_________。代办费:_________元。3.代办保险。(1)保险公司所在地及名称:_________(2)保险期限:一年口二年口三年口(3)第三者责任险,费用概算:_________元。(4)车辆损失险,费用概算:_________元。(5)其他险种名称及费用概算:_________元。(6)以上保险费用概算合计:_________元。(7)双方特别约定:乙方委托甲方代办车辆上牌服务,乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险,投保险种包括但不限于第三者责任险和车辆损失 险。保险合同应当书面专门约定以下内容:发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌,保险公司不得免除赔偿责任。4.代办上牌。费用概算如下:养路费:_________元,车船税:_________元,购置税:_________元,注册 费:_________元,其他:_________元,合计约:_________元。代办费:_________元。5.代办装潢。装潢项目及费用概算如下:_________代办费:_________元。6.代办其他项目。费用概算如下:_________代办费:_________元。7.所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用,均由乙方承担,并按支出凭证向乙方结账。四、上述费用采取下列第_________种方式支付:1.乙方预付。2.甲方暂先垫付。五、上牌服务完成期限:_________年_________月_________日前。六、完成委托上牌服务,应当随车移交如下材料:(1)购置税凭证(2)养路费凭证(3)机动车保险单(4)行驶证(5)车船税凭证(6)车辆牌照号码:七、违约责任1.甲方在代办服务过程中造成车辆毁损、灭失的,乙方应当先向保险公司索赔,赔付不足部分由甲方予以修复或赔偿。除甲方原因外,代办保险中双方 特别约定内容未能及时全面落实的,应当免除甲方的责任。2.乙方中途撤回委托的,应承担甲方的实际经济损失。3.除不可抗力外,甲方如未在本协议约定期限内将完成委托的上牌车辆交付乙方,乙方有权按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定 的最后交付期限第二天起算至实际交付日止,利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过30天,甲方应按全部车价款_________%向乙方支付违约 金,协议继续履行。4.因乙方不能及时提供有关材料而影响委托事项按约完成的,则交车期得以顺延。甲方(签章):_________乙方(签章):__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________

阅读推荐:翡翠买卖五篇


在我们的生活中,当我们进行买卖时,但是有很多人都忽视买卖合同的存在。签订合同可以防范可能存在的风险,签订合同时要注意把相关事项以书面形式全部写进合同里。一份合乎法律规定的买卖合同是怎样的呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“阅读推荐:翡翠买卖五篇”,仅供参考,大家一起来看看吧。

翡翠买卖【篇一】

甲方:______________________乙方:______________________

甲乙双方本着平等、自愿原则,双方无异议签字后本合同立即生效。具体内容如下:______________________

一、甲方优惠价批发给乙方天然缅甸翡翠38件,甲方保证全部天然缅甸翡翠a货。品名-规格列表如下:

1.满绿纯透冰种翡翠如意挂件、规格:_____________________mm,重10.1g=________元

2.冰种极品金黄红翡巧雕松鹤延______年翡翠牌规格:_____________________cm重______g=________元

3.冰糯紫罗兰正绿三彩翡翠观音摆件规格:_____________________cm重______g=________元

4.冰种飘花圆条老镯子规格:_____________________cm重______g=________元

5.清.翡翠望子成龙精工牌规格:_____________________cm重______g=________元

6.湖水绿睛水冰种清透翡翠弥勒摆件规格:_____________________cm重______g=________元

7.翡翠冰种满绿正阳绿玉冲挂坠规格:_____________________cm重______g=________元

8.冰种清透睛水翡翠哪吒闹海大把件规格:_____________________cm重______g=________元

9.清.满绿正阳绿一路连升翡翠牌规格:_____________________cm重______g=________元

10.冰玻种漂正阳绿福瓜翡翠挂件规格:_____________________mm,重______g=________元

11.冰玻种三彩精工绝美a货翡翠鹰规格:_____________________cm重______g=________元

12.老坑玻璃种满绿起莹光翡翠如意规格:_____________________mm,重______g=________元

13.冰种紫罗兰黄翡、正阳绿三彩翡翠童子拜观音规格:_____________________cm重______g=________元

14.缅甸a货玻璃种满绿起荧镶钻马眼戒规格:_____________________cm重______g=________元

15.冰种满绿厚实寿桃翡翠玉佩规格:_____________________cm重______g=________元

16.精美冰种翡翠三彩巧雕包罗万象摆件规格:_____________________cm重______g=________元

17.冰地老坑种满绿正阳绿a货翡翠精工如意牌规格:_____________________cm重______g=________元

18.冰糯种正阳绿满绿节节高柱形翡翠平安牌规格:_____________________cm重______g=________元

19.冰种红翡双色巧雕王者归来规格:_____________________cm重______g=________元

20.极品冰种透亮完美红翡马鞍戒规格:_____________________cm重______g=________元

21.缅甸a货正阳绿冰种蛋面戒指规格:_____________________cm重______g=________元

22.冰种清透带正阳绿色根美工翡翠福禄寿大挂件规格:_____________________cm重______g=________元

23.满绿冰种正阳绿豌豆翡翠挂件规格:_____________________cm重______g=________元

24.极品冰玻种金丝种老坑满绿帝王旋纹翡翠玉勒规格:_____________________cm重______g=________元

25.冰种带菲飘花翡翠喜上眉梢玉佩规格:_____________________cm重______g=________元

26.高冰种玻璃地飘绿翡翠弥勒挂件规格:_____________________cm重______g=________元

27.冰种漂绿瓜翡翠挂件规格:_____________________cm重______g=________元

甲方(公章):________________

法定代表人(签字):___________

___________年__________月____日

乙方(公章):________________

法定代表人(签字):___________

__________年__________月____日

翡翠买卖【篇二】

甲方(出售方):

乙方(购买方):

根据民法典及相关法律的规定,甲乙双方本着平等、互惠的原则就乙方向甲方购买翡翠的相关事宜进行洽谈,经友好协商,达成如下协议:

一、物品基本情况

1、名称:

2、品种:

3、形态:

4、工艺:

5、品相:

6、图饰:

7、尺寸:_____*______*______MM左右,重约________g。

8、外观造型:

9、物品数量:

10、成交价格(元)大写:

二、付款方式

乙方应于本协议签署后的________日内,自行或委托第三方将货款打入甲方指定的银行账号。账户名:________________________。

三、交付和验收

1、交付时间:甲方应于收到全部款项后的同时将物品交付给乙方。

2、交付地点:________________。

3、甲方应按照本协议的约定向乙方交付物品,双方应于物品交付的同时进行验收,乙方接收甲方交付的物品后发生的风险概由乙方自行承担。

四、质量保证

乙方保证向甲方所销售商品品质和质量符合行业标准,如有质量问题,乙方须保证无条件退换,甲方也可解除合同,乙方全额退款。

五、违约责任

1、甲乙双方如逾期履行本协议约定义务的,每逾期一日违约方应向守约方支付成交价格________%的违约金,直至违约方实际履行义务之日止。

2、若甲方交付的物品不符合本协议约定的,乙方有权拒绝接收物品,同时甲方应按照成交价格________%的比例向乙方支付违约金。

六、其他约定

1、因履行本协议发生争议的,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的向合同履行地的法院提起诉讼。

2、本协议一式________份,甲乙双方各执________份,经双方签字后生效。

3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的可签订补充协议。

甲方:

地址:

企业注册号:

联系方式:

合同履行地:

签约时间:________年________月________日

乙方:

地址:

身份证号:

联系方式:

合同履行地:

签约时间:________年________月________日

翡翠买卖【篇三】

广东惠州的巽寮湾,有清澈碧绿的海水,细软洁白的沙滩,因此,获得了蓝色翡翠和天赐白金堤的美誉。

这一天,我们来到了美丽的巽寮湾。这里不仅有着清澈的海水,洁白的沙滩,还有着千姿百态的奇礁异石呢。这些石头形态各异,有的就像一只凶猛的海狮,张开血盆大口,向你扑来;有的像一只温顺的山羊,坐在你的身边,咩咩叫响;有的又像一只忠诚的大狗,站在你的家门前,为你看家护院。它们的造型千奇百怪,让人不由得赞叹大自然创造的一切是多么的神奇,简直就是巧夺天工呀!

走在一片犹如巨大白色海绵的沙滩上,远眺碧蓝的大海,仿佛已经和天空连成了一张蓝色的画卷,在海里游水的人们像一只只颜色各异的小鸟,展翅翱翔在这片蓝色的天空中,整一幅画充满着欢声笑语,让人忍不住想下海去戏水。

大海涨潮的时候,如果你靠在岸边游水的话,就会被流动的海水一起带动,一会儿被海水冲到沙滩上,一会儿又被海水冲了回去,就像是在玩摇摆木马,一会儿向前,一会儿向后,可好玩了!

海水退潮了,我们就在海边捡贝壳,告诉你这海水可调皮了,每当你看见一个漂亮的贝壳,趁着你正准备捡起来的时候,它就会用水一冲,跟着海水卷起来的沙子,遮挡住你正要捡起来的那个贝壳,因此,我们捡贝壳的速度就要迅速,不然的话,小心被调皮的海水给卷走呀!

巽寮湾不愧是一颗镶嵌在惠州的美丽的蓝色翡翠,而这里的奇礁异石也真是大自然用鬼斧神工打造的一道优美的风景线呀!

翡翠买卖【篇四】

国庆节到了,我们一家决定出去好好玩玩,去哪儿呢?为了避开长假的人山人海,爸爸提议去新开发的“翡翠湾”游玩。

“翡翠湾”?这个名字听起来很不错,说起翡翠,我的脑海里立刻浮现了“翠竹法身碧波潭,滴露玲珑透彩光”的诗句。既然有地名曰“翡翠湾”。那里自然应是碧波荡漾,浪花透明清澈,还应有一片温润如玉的沙滩吧!

一路上,我思绪飞扬,一湾碧水映衬着蓝天白云,太阳将耀眼的金光射向大地,金黄金黄的沙滩上欢腾着孩子们的身影,雪白的浪花哗哗地欢笑着涌到我脚下。嗯,浪花应该还会给我送来很多小鱼小虾、贝壳海星……

终于到了目的地,我四处张望,这就是翡翠湾?稀稀拉拉几个游客在海边走着,只见海面一片浑黄,海边是黑灰的砂石,还有硌脚的碎石、混浊的潮水带着包装袋、一次性饭盒等各种各样的垃圾涌上岸边,偶有死去的小鱼和螃蟹留在沙滩上,浪花发出低沉的“哗哗”声,仿佛在啜泣,名不副实,“翡翠湾”不翡翠啊!爸爸妈妈也不禁感叹:“这儿的污染有些严重啊!”我们匆匆离开翡翠湾结束了这段不美好的旅程。

我想:环境保护,人人有责,希望大家都能够加入到保护环境的队伍中让“翡翠湾”变得名副其实,让我们的地球更加美好!

翡翠买卖【篇五】

美丽的翡翠湖位于泰国南部的一个森林中,那里绿树成荫,鸟语花香,四季如春,一派生机盎然。

步入园林,首先映入眼帘的是那青翠的小水池。那几块巨大无比的石头,一块叠在另一块上面,错落有致,从上流下来的湖水到这里便飞泻而下,使劲拍打着水面。溅起无数的小水滴,在阳光的照射下,显得格外耀眼。我猜想这水应该就是翡翠湖中的水吧!

一路迎着溪流,随着树林,溪流时而宽,时而窄,时而缓,时而急,溪声也时时变换调子。这一片乔木,那一从榕树,很不热闹。茂密的参天大树,都从溪流中拔地而起,直入云霄。生活在树林中的小动物更是不计其数。这一只小巧玲珑的红蜻蜓,栖息在湖边的水草上,欢快地吮吸着晨间的露水;那一条巨蜥蜴在落叶丛中慢慢地爬行,它的肤色竟与树叶融为一体,让你分辨不出哪个是蜥蜴,哪个是树叶;最可怕可要数那随时都会在你身边出现的小青蛇了,它的身子又细又长,可它那舌头一伸一缩的,极为敏捷,不一会儿就捕来几只小飞虫,美美的饱餐一顿。

沿着树林大约走了一公里,就来到那美丽的翡翠湖。见到眼前的湖水,我终于知道它为什么叫翡翠湖了。原来,它形状呈椭圆形,水面清澈见底,再加上湖水绿的毫无瑕疵,犹如一块翡翠。它的名字应该就是由此而来的吧!我还发现,入园时看到的小水池,就是从翡翠湖水顺着山势流下来形成的。

翡翠湖真绿啊,绿得仿佛那是一块毫无瑕疵的翡翠;翡翠湖真静啊,静得仿佛可以听见小鱼儿吐泡泡的声音,远远望去,就像一面镜子;翡翠湖真清啊,清得可以看见水底的沙石和鱼儿们嬉戏玩耍的场景。真是“树木水流两相和,湖面无风镜未磨”啊!

我欣赏完翡翠湖的美丽景色,就原路返回,可翡翠湖的一草一树,一静一动都深深地印刻在我的脑海中。

厦门市汽车买卖合同


甲方(出卖人):_____ 住所:_______________ 邮编:_________营业执照号码:_______ 法定代表人:_________ 电话:_________委托代理人:_________ 电话:_________乙方(买受人):_____ 住所(址):_________ 邮编:_________联系电话:_________证件类型:身份证口护照口永久居留证口证件号码:_________委托代理人:_________身份证号码:_______住所(址):_________联系电话:_________

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖汽车事宜,订立本合同。第一条 标的物汽车品牌及型号规格:_________生产厂名称:_________出厂时间:_______首选颜色:_________次选颜色:_________第二条 数量与价款车辆单价:_________元,大写_________。数量:_________台。车辆总价:_________元,大写_________。运费:_________元,由_________方承担。出库费:_________元,由_________方承担。车辆交接后,乙方如需委托甲方代理上牌等服务的,双方应另行签订委托服务协议书(附件二)。第三条 付款方式乙方在签定合同时即付定金:_________元,在结算时冲抵车款。乙方选择下述第_________种方式付款,并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。1.一次性付款方式:签署本合同之日起_________日内,支付全部车价款,计人民币_________元,大写_________。2.汽车消费贷款方式:签署本合同之日起_________日内,首付全部车价款的_________%,计人民币_________元,大写_________。余款计人民币_________元,大写_________,于_________年_________月_________日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款,应当向甲方承担违约责任。(1)乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜(以实际发放贷款为准)。(2)乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款,且余额未按时自行补足支付。3.分期付款方式:(1)签署本合同时,支付全部车价款的_________%,计人民币_________元,大写_________。(2)_________年_________月_________日前支付全部车价款的_________%,计人民币_________元,大写_________。(3)_________年_________月_________日前支付最后一期车价款,计人民币_________元,大写_________。第四条 交车时间与地点、交付及验收方式1.交车时间:_________年_________月_________日前。2.提车方式:乙方自提口甲方送车上门口3.交车地点:_________4.交车时里程表记录小于:(1)100公里口(2)_________公里口以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。5.甲方在向乙方交付车辆时须同时提供:(1)销售发票。(2)(国产车)车辆合格证或(进口车)海关进口证明及商品检验单。(3)质量服务卡或保修手册。(4)车辆使用说明书或用户使用手册(中文)。(5)随车工具及备件清单。6.车辆交接时当场验收,乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议,应当场向甲方提出。7.甲方向乙方交付汽车及随车文件,双方签署车辆交接书(附件一),即为该车辆正式交付。8.车辆正式交付之时起,该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。第五条 不可抗力、不可预测因素1.由于自然灾害、战争、罢工等不可抗力的原因,以及国家政策发生重大变化,导致生产厂家,政府机构和其它相关部门造成不能交货或延误交货,卖方可免除违约责任。2.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。3.遇有不可抗力、不可预测因素的一方,应在3日内将事件的情况以书面形式通知另一方,并在事件发生后10日内,向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。第六条 质量1.甲方向乙方出售的车辆,其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准,并符合出厂检验标准,符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求,符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。2.甲方向乙方出售的汽车,必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品,并能通过公安交通管理部门的检测,可以上牌行驶的汽车。3.双方对车辆质量的认定有争议的,可由双方共同委托具有汽车质量鉴定资质的机构出具的书面鉴定结论为处理争议的依据。第七条 关于修理、更换、退货的约定1.关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。关于车辆更换和退货,生产厂有规定的按其规定执行;生产厂没有规定的,且乙方是消费者权益保护法所指的消费者的,则按以下约定执行:在车辆使用半年口1年口1年半口(选1项,下同)或行驶1.5万公里口2万公里口2.5万公里口内(车辆使用年限与行驶公里以先到为准),同一严重安全性能故障累计修理或同一关键零件、总成因质量问题累计更换2次口3次口(以修理单据和发票为准,下同)后仍未排除故障无法使用;或由于质量问题及修理使得该车停用的累计工作日超过60日(扣除进口零件进货在途时间);或累计修理5次口6次口后仍不能正常行驶,甲方应负责为乙方换车或退车。2.按照上述约定退车的,甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款,但应减去乙方使用该车产生的合理折旧费:_________。3.在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养,乙方应在生产厂授权的或双方约定的维修站进行修理和保养,修理单位应出具相应的修理单据和发票。4.由于人为损坏或使用、保养不当造成的质量问题,或者由于到公布、约定以外的修理点进行装潢、改装、修理造成的质量问题,由乙方自行承担后果。5.本合同签订后,国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定,双方按国家规定执行。第八条 违约责任1.乙方不能按时支付车款的,自延期之日起至实际付款日止,按银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过_________个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。2.甲方不按时交付车辆的,自延期之日起至实际交付日止,按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过_________个月的,乙方有权解除合同,并要求甲方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。3.甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准,乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款等违约责任。4.因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照,乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。5.经国家授权的汽车检验机构鉴定,乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人财产损害,按《中华人民共和国产品质量法》的规定处理。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时,应该明示告知而未明示告知,则应承担相应赔偿责任。第九条 双方特别约定:_________。第十条 解决争议的方法甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时,不得采取恶意损毁对方名誉或妨碍经营、生活的行为,应协商解决;也可请求厦门市汽车流通协会汽车消费纠纷调解中心或消费者保护组织主持调解;协商不能解决或调解不成的由厦门仲裁委员会仲裁。如双方当事人不同意仲裁条款可另行协商其它争议解决方式,双方当事人另行约定的方式为:_________。第十一条 其他1.双方前列地址、电话若有改变,应及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失,由过错方承担责任。2.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜,双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。3.本合同的金额应当同时以大、小写表示,大小写数额应当一致,不一致的,以大写为准。4.本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同壹式_________份,具有同等效力。其中甲、乙双方各执_________份。

甲方(盖章):____________ 乙方(盖章):_____________法定代表人/代理人:______ 法定代表人/代理人:________________年______月_____日 _________年_______月_____日签订地点:________________ 签订地点:_________________

附件

附件1

车辆交接书

_________年_________月_________日,甲、乙双方在_________对_________进行验收与交接,双方确认:1.甲方交付给乙方的汽车品牌及型号规格为:乙方经过验收,认为符合双方_________年_________月_________日签订的汽车买卖合同约定(发动机号:_________车架号:_________),同意接受。2.甲方已开具发票给乙方,发票号为:_________。3.随车文件清单如下(打√):(1)发票口(2)合格证口(3)说明书口(4)保修卡口(5)海关证口(6)商检证口(7)其他:_________________________________________4.下列车辆项目完好无损、运转正常打√,反之打X。

(1)外观及漆面

(9)灯光

(17)电动电线

(25)

(33)

(2)内饰

(10)反光镜

 

(18)CD

(26)

(34)

(3)转向

(11)轮胎及备胎

 

(19)收放机

(27)

(35)

(4)制动

(12)雨刮器

 

(20)点烟器

(28)

(36)

(5)手刹

(13)发动机

 

(21)钥匙及摇控器

(29)

(37)

(6)离合器

(14)空调

 

(22)千斤顶

(30)

(38)

(7)排档

(15)门窗

 

(23)随车工具

(31)

(39)

(8)仪表盘

(16)电动天窗

 

(24)警示牌

(32)

(40)

5.里程表显示数:_________公里 6.其他交接事项:_________本交接书自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方(签章):_________ 乙方(签章):__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点:_____________ 签订地点:_____________

附件2

委托服务协议书

委托人(乙方):_________受托人(甲方):_________双方经协商一致,就办理下列委托事项达成如下协议:一、委托事项乙方授权甲方代为办理下列事项(打√):(1)代办拍牌口(2)代办按揭口(3)代办保险口(4)代办上牌口(5)代办装潢口(6)代办其他项目:_________二、委托报酬甲方完成上述委托事宜后,乙方应一次性支付代办劳务报酬(以下简称代办费)合计_________元,大写_________。三、完成各委托事项所需费用概算及代办费约定:1.代办拍牌。费用概算如下:_________。代办费:_________元。2.代办按揭。费用概算如下:_________。代办费:_________元。3.代办保险。(1)保险公司所在地及名称:_________(2)保险期限:一年口二年口三年口(3)第三者责任险,费用概算:_________元。(4)车辆损失险,费用概算:_________元。(5)其他险种名称及费用概算:_________元。(6)以上保险费用概算合计:_________元。(7)双方特别约定:乙方委托甲方代办车辆上牌服务,乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险,投保险种包括但不限于第三者责任险和车辆损失险。保险合同应当书面专门约定以下内容:发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌,保险公司不得免除赔偿责任。4.代办上牌。费用概算如下:养路费:_________元,车船税:_________元,购置税:_________元,注册费:_________元,其他:_________元,合计约:_________元。代办费:_________元。5.代办装潢。装潢项目及费用概算如下:_________代办费:_________元。6.代办其他项目。费用概算如下:_________代办费:_________元。7.所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用,均由乙方承担,并按支出凭证向乙方结账。四、上述费用采取下列第_________种方式支付:1.乙方预付。2.甲方暂先垫付。五、上牌服务完成期限:_________年_________月_________日前。六、完成委托上牌服务,应当随车移交如下材料:(1)购置税凭证(2)养路费凭证(3)机动车保险单(4)行驶证(5)车船税凭证(6)车辆牌照号码:七、违约责任1.甲方在代办服务过程中造成车辆毁损、灭失的,乙方应当先向保险公司索赔,赔付不足部分由甲方予以修复或赔偿。除甲方原因外,代办保险中双方特别约定内容未能及时全面落实的,应当免除甲方的责任。2.乙方中途撤回委托的,应承担甲方的实际经济损失。3.除不可抗力外,甲方如未在本协议约定期限内将完成委托的上牌车辆交付乙方,乙方有权按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的最后交付期限第二天起算至实际交付日止,利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过30天,甲方应按全部车价款_________%向乙方支付违约金,协议继续履行。4.因乙方不能及时提供有关材料而影响委托事项按约完成的,则交车期得以顺延。

甲方(签章):_________ 乙方(签章):__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点:_____________ 签订地点:_____________

厦门市茶叶买卖合同


合同编号:_________依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定,出卖人(甲方)与买受人(乙方)在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就茶叶买卖的有关事宜达成协议如下:

第一条 标的单位:元/┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬───────┬─┐

│品│等│数│产│生│条│单│总│采│外│碎末│水分│ 内  质 │ │

│ │ │ │ │产│形│ │ │摘│ │含量│含量├─┬─┬─┬─┤备│

│名│级│量│地│日│码│价│价│时│形│ % │ % │汤│香│滋│叶│ │

│ │ │ │ │期│号│ │ │间│ │││色│气│味│底│注│

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││ │ │ │ │ │

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││ │ │ │ │ │

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││ │ │ │ │ │

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││ │ │ │ │ │

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││ │ │ │ │ │

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││ │ │ │ │ │

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││ │ │ │ │ │

├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┤

│ 合计人民币金额(大写):¥: │

└───────────────────────────────────┘

第二条 质量标准甲方应当向乙方出示营业执照、卫生许可证、税务登记证、产品检验报告及相关证明。茶叶的卫生指标应符合国家标准(GB2762-2005)和(GB2763-2005)。凡明示为有机茶、无公害茶、绿色食品茶、原产地保护名茶的,均应提交认证证明。有机茶应符合(NY5196-2002)标准,无公害茶符合(NY5244-2004)标准,绿色食品茶叶符合(NY/T288-2002)标准,原产地保护名茶应当符合相应的标准。双方应当将样品封存保管,用于交货时对样验收。

第三条 包装茶叶包装采用_________方式,执行_________标准,包装物由(甲方/乙方)提供,包装费由(甲方/乙方)承担。

第四条 交货及运输交货方式:(乙方提货/甲方送货/甲方代办托运);交货地点:_________;交货期限:_________年_________月_________日,或由乙方另行通知;委托_________运输公司运输,运输方式:_________,运费由(甲方/乙方)承担。

第五条 销售及结算乙方应当以(经销/代销/试销)方式对外销售茶叶,结算方式为:_________。

第六条 定金乙方应当在_________年_________月_________日前向甲方支付定金_________元(不超过总价款20%)。合同履行完毕,定金应当(抵作价款/返还乙方)。定金交付后因乙方违约而解除合同的,定金不予退还;因甲方违约而解除合同的,甲方应当双倍返还定金。

第七条 违约责任1、甲方应当如约提供茶叶,茶叶如不符合质量要求、卫生标准或与样品不一致的,乙方有权要求换货、退货或降级、降价,但应当在收到货物后_________日内以书面形式通知甲方,否则甲方有权拒绝;因退换货发生的费用由甲方承担。2、一方迟延交货或迟延支付价款的,应当每日按照迟延部分价款_________%的标准支付违约金。3、关于违约责任的其他约定:_________。

第八条 争议解决方式本合同项下发生的争议,由双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第_________种方式解决(以下两种方式只能选择一种):1、依法向_________人民法院起诉;2、提交_________仲裁委员会仲裁。

第九条 其他约定事项_________。本合同一式_________份,双方各执_________份,合同自双方签字盖章且甲方收到乙方定金后生效。合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________法定代表人:_________ 法定代表人:_________委托代理人:_________ 委托代理人:_________住所:_________住所:_________电话:_________ 传真:_________电话:_________ 传真:_________开户行:_________ 开户行:_________账号:_________账号:_________税号:_________税号:_________签订时间:_________签订时间:_________签订地点:_________签订地点:_________

阅读推荐:二手买卖合同怎么写


在进行买卖的时候有很多事情需要注意,其中一般需要签订买卖合同进行约定。签订合同可以让双方更加的信任,签订合同时有很多细节条款要多加注意。值得推荐的买卖合同模板你收集了吗?考虑到您的需要,小编特地编辑了“阅读推荐:二手买卖合同怎么写”,供您参考,希望能够帮助到大家。

二手买卖合同【篇一】

甲方:身份证号码:

乙方:身份证号码:

通过协商甲方同意将位于吉源小区九号楼一单元203号楼房(面积50.03平方米)出售给乙方。具体议项如下:

一、房屋价款:人民币捌万肆仟元整。

二、付款方式:签订协议时交肆仟元作为定金,协议生效后转为预交款,余款捌万元在甲方交房时一次性交齐。

三、甲方交房时间:交房时间定为二〇××年八月十五日。

四、附带品:有线电视机顶盒一套。

五、有关费用:

1、物业费:二〇××年八月十五日前物业费归甲方承担,八月十六日至年末物业费归乙方承担。

2、电费:二〇××年八月十五日前电费归甲方承担,八月十六日以后电费归乙方承担。

3、水费:二〇××年八月十五日前电费归甲方承担,八月十六日以后水费归乙方承担。

六、过户手续办理:甲方负责办理房票过户手续,办理过户时双方同时在场,涉及哪方应缴税费款项哪方支付。

七、交房:房票办好后交给乙方,同时乙方将所有剩余房款交给甲方,甲方将此房钥匙交给乙方。乙方检查房屋是否完好,随房附带物品与签订合同是否相符。没有异议合同生效。

此合同正本一式三份,甲方双方各执一份,报房产交易中心一份。

甲方:(签字)乙方:(签字)

二〇××年八月八日

二手买卖合同【篇二】

注意事项一:合同中药明确房屋坐落,产别,书证号等房屋基本概况的规定。其中包括告知租赁情况,以避免买方拿到了产权证但拿不到房屋使用权的情况;告知抵押情况,以免对对以后产权证的办理时间以及房款的交付方式造成影响。

注意事项二:合同中应约定房屋按套转让,可避免因双方对产权证上面积的理解不同而产生的纠纷。

注意事项三:合同中应明确产权证过户方式及税费支付方式的约定,能让双方对各自的权利义务做到心中有数。

注意事项四:合同中应明确房款的支付方式和时间的事先约定,以避免因约定不清而产生纠纷和纠纷发生后因无相应的约定而导致的纠纷无法处理的情况。

注意事项五:合同中应明确房屋的交付方式,为买方什么时候能取得房屋的使用权提供了保证,也对因卖方逾期交房产生的纠纷如何处理提供了依据。

注意事项六:合同中应明确佣金的约定,提醒买卖双方支付佣金是自己的义务,从而避免中介方因收不到佣金而与买卖双方产生的纠纷。

注意事项七:合同中应明确对合同变更的相关规定要提醒三方,避免因不懂法而擅自改变合同引起的纠纷。

注意事项八:合同中要明确约定了中介方与买卖双方之间以及买卖双方自身之间什么情况该承担什么样的违约责任,这有效避免了纠纷产生后因约定不清而导致纠纷无法处理的情况。

注意事项九:合同中要明确双方争议的解决方式,确保一旦纠纷产生后能按照合法、有序的方式去解决。

注意事项十:合同中要有三方的签字,以确保合同的有效及安全。

二手买卖合同【篇三】

为了明确机动车买卖双方各自应承担的法律责任及义务,经双方自愿同意签定以下协议:(售车方简称为甲方,购车方简称为乙方)

咀 方: 乙 方: 身份证号: 身份证号:

1、甲方将( )普通二轮摩托车转让给乙方,该车车牌号为: ( ),出厂日期( ),上牌日期( ),车辆型号( ),车辆识别代号/车架号( ),发动机型号( ),发动机号( ) 转让给乙方,双方达成成交总额为( )。

2、本次交易纯属甲,乙双方自愿交易,钱、车交付两清,不再另立字据,双方签字即生效,不得反悔,乙方付清全款后,产权归乙方所有。

3、该摩托车转让后出现的一切问题及违法活动(维护修理或被盗等)均由乙方负责承担全部法律责任,与甲方(行驶证登记人)无关。

4、该摩托车转让后,乙方使用时如因发生交通意外而产生的本人人身伤害及财产的损失,与甲方(行驶证登记人)无关。

5、该摩托车转让前,甲方(行驶证登记人)使用时如发生交通意外造成他人人身伤害及财产损失的与乙方无关。该车自转让之日起,以后所需一切费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费等)。

7、协议规定该摩托车只能乙方本人使用,乙方如果转卖(或者转借)他人,造成的一切后果由乙方承担。

8、因双方交易车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均视同对车身及发动机、车辆质量及工作状况已经认可,手续由乙方验证确定,甲乙双方车款两清后概不退还。

9、随车证件:行驶证和机动车登记证书,保修卡,发票,车辆制造信息。

10、本次交易转让时间: 年 月 日 时 分。

11、本协议经买卖双方签字后生效,本协议一式二份,双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

二手买卖合同【篇四】

咀方(出售方): 身份证号:

乙方(购买方): 身份证号:

咀方现有一辆 白 色宝马5系20xx款530Li领先型 车,车牌号 粤 ,

发动机号,登记日期,乙方已现场核对一致,于 年 月 日有偿转让给乙方,依据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定,经双方自愿协商一致,签订本合同:

一.本车价款为人民币 元(大写 元)成交。

二.乙方应于本合同签订时,支付人民币元(大写付给甲方。

三、本车使用性质行驶证正、副本,身份证复印峻,路费收据,机动车辆登记证书)。由乙方现场过目清点确认后交接。

四、甲方需对以上所有证件费用的真实性,合法有效性负全部责任,如因来历不明或被抵押、查封等其它甲方因素而给乙方带来的直接经济损失,由甲方全额承担。

五、本车甲方不作任何质量保证,由乙方现场绝定认可购买,成交后双方不得有异议。

六、自签字成交前与此车有关的一切事宜(含交通违章、事故、债务纠纷等)由甲方负责,签字成交后一切事宜(含交通违章、事故、债务纠纷等)由乙方负责,与甲方无关。

七、本车由自费于 柒 工作日内(过户、转籍)完毕,甲无偿提供(过户、转籍)所需证件,在办理(过户、转籍)过程中,出现车辆专章、欠费、罚款等无法办理业务,由甲方自行承担由此造成的全部费用。

八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自签字之时起生效即成。

咀方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

二手买卖合同【篇五】

出卖方:身份证号码:

买受方:身份证号码:

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等、真实、自愿、协商一致前提下订立本合同,以昭信守。

一、甲方自愿将其位于_______________________________的房屋以人民币拾万仟佰拾元整的价款出售给乙方,若因最终产权登记面积与此有差异的,双方互不找补。该房屋为现房,乙方在签订本合同前已现场踏勘该房屋,对房屋的相关情况已经知晓。

二、乙方于该合同签订之日起____日内一次性将房款支付给甲方。

三、本合同签定时,该房屋尚不具备过户条件,甲乙双方对此予以认可,且不影响甲乙双方的交易。甲方提供取得该房屋的相关资料并待乙方付清全款后交付给乙方。乙方如果交易该房屋,若有需要,甲方无条件配合。等具备过户条件时,甲方应无条件协助乙方办理房屋产权手续,界时发生的所有税费均由乙方自行承担。

四、本合同签订后,甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其它任何方式的处分。

五、乙方在支付完毕所有购房款后,甲方即将该房屋交付给乙方。该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视等费用,甲方结清已发生的费用,甲方已经预缴的费用,其权益由乙方享有,双方不再另行结算。自合同签定日起之后发生的任何费用均由乙方支付。

六、违约责任

1、甲方应当于乙方付清房款同时交付乙方该房屋。甲方未按时交付房屋,应支付按日计算的房价千分之一的违约金给乙方。逾期超过两个月,乙方有权解除本合同。解约时,甲方需将已收的房款即时全额退还、支付五万元违约金作为乙方损失赔偿。小产权房屋买卖合同

2、乙方未按本合同规定的付款日期及方式付款的。其逾期部分应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过两个月时,甲方有权解除合同。解约时,甲方将已收房款即时全额退还乙方,扣除两万元作为甲方损失赔偿。

3、甲方保证本房屋无查封、交易、抵押、通知拆除等现象、保证无隐瞒房屋历史或其它非善意行为。若有所列情形之一,影响到乙方权利的行使,甲方则放弃先诉抗辩权,并按所收款项双倍返还给乙方,以为违约处罚。

4、本合同签订、房款付清后,任何一方不得擅自变更或解除合同,否则提出变更或解除方需按本房屋届时市场评估价的双倍支付给对方。

5、如因政府规划部门、设计部门的原因导致房屋拆除或使用功能变更的,甲方不承担任何风险责任。

七、甲方应及时将可能影响本合同或该房屋价值的任何事件通知乙方。

八、本合同自各方签字或盖章之日起生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。本房屋属拆迁统建用房,国家政策限制,合同签定生效后乙方是实际产权人和实际所有人,在不能办理房屋产权证及土地使用证前合同属有效期内,待房屋产权证及土地使用证办理后该合同自动失效。

九、合同履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的依法向合同签署地人民法院起诉,违约方应支付守约方因诉讼而支付的律师费、交通费等费用。

十、中介方积极协调双方交易,保证此交易真实有效,否则承担连带责任。本合同签订后,中介费即付。

一、本合同一式4份,甲乙方各执一份,甲乙双方见证人各一份。

二、附件:甲乙双方身份证复印件、户口本复印件。

甲方:乙方:

联系地址:联系地址:

联系电话:联系电话:

________年____月____日________年____月____日

甲方见证人:乙方见证人:

联系地址:联系地址:

联系电话:联系电话:

________年____月____日________年____月____日

小产权二手房购房买卖协议二

出卖方:身份证号码:

买受方:身份证号码:

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等、真实、自愿、协商一致前提下订立本合同,以昭信守。

一、甲方自愿将其村证房位于_______________________________的房屋以人民币拾万元整的价款出售给乙方。

二、乙方于该合同签订之日起____日内一次性将房款支付给甲方。

三、本合同签定时,甲、乙双方都不具备过户条件,甲方提供建造本房屋的相关证明资料,作为交易依据。乙方如果交易该房屋,若有需要,甲方无条件配合。等具备过户条件时,甲方应无条件协助乙方办理房屋产权手续,界时发生的契税、土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。

四、本合同签订后,甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其它任何方式的处分。

五、该房屋正式交付时,物业管理、水、点、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,甲方结清已发生的费用,甲方已经预缴的费用,其权益由乙方享有,双方不再另行结算。

六、违约责任

1、甲方应当于乙方付清房款同时交付乙方该房屋。甲方未按时交付房屋,应支付按日计算的房价千分之一的违约金给乙方。逾期超过两个月,乙方有权解除本合同。解约时,甲方需将已收的房款即时全额退还、支付五万元违约金作为乙方损失赔偿。

2、乙方未按本合同规定的付款日期及方式付款的。其逾期部分应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过两个月时,甲方有权解除合同。解约时,甲方将已收房款即时全额退还乙方,扣除两万元作为甲方损失赔偿。

3、甲方保证本房屋无查封、交易、抵押、通知拆除等现象、保证无隐瞒房屋历史或其它非善意行为。若有所列情形之一,影响到乙方权利的行使,甲方则放弃先诉抗辩权,并按所收款项双倍返还给乙方,以为违约处罚,若有其它损害仍得赔偿。

4、本合同签订、房款付清后,任何一方不得擅自变更或解除合同,否则提出变更或解除方需按本房屋届时市场评估价的双倍支付给对方。如因重大或不可抗力的客观原因导致本合同的解除,甲方应按本房屋届时市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。

5、如因政府规划部门、设计部门的原因导致房屋拆除或使用功能变更的,甲方应当通知乙方。如有本房屋的补偿款发放,甲方应即时全额支付给乙方。否则应支付按日计算的补偿款千分之一的违约金给乙方,直至全额支付给乙方日止。

七、甲方应及时将可能影响本合同或该房屋价值的任何事件通知乙方,由于甲方的过错造成房屋价值减少的,甲方应立即采取措施防止损失扩大,并赔偿乙方损失。

八、本合同自各方签字或盖章之日起生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。本房屋属企业用房,国家政策限制,乙方是实际产权人和实际所有人,而非合法产权人,故本房屋不灭失,该合同永久有效。

九、合同履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的依法向合同签署地人民法院起诉。

十、中介方积极协调双方交易,保证此交易真实有效,否则承担连带责任。本合同签订后,中介费即付。

一、本合同一式3份,甲乙方各执一份,中介方一份。

二、附件:甲乙双方身份证复印件、该房屋平面设计图。

甲方:乙方:

联系地址:联系地址:

联系电话:联系电话:

________年____月____日________年____月____日

中介方:联系地址:

联系电话:年____月____日

厦门市农资买卖合同


依据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就_________买卖的有关事宜达成协议如下:

第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间

商品名称

商标牌号

含量规格

计量单位

数量

单价

金额

送取货时间及数量

合计

合计金额(大写)

(注:空格如不够用,可以另接)

第二条 质量标准

标的物的质量,有国家标准或专业标准的,按国家标准或专业标准执行;无上述标准的,按生产厂的企业标准执行;无生产厂企业标准的,由双方协商确定。

第三条 包装标准

标的物包装必须牢固,卖方应保障商品在运输途中的安全。买方对商品包装有特殊要求,双方应在合同中注明,增加的包装费用由买方负担。

第四条 合理损耗标准及计算方法:_________。

第五条 标的物所有权自时起转移,但买方未履行支付价款义务的,标的属于_________所有。

第六条 交(提)货方式、地点

交货方式:_________;交货地点:_________;交货期限:_________;运输方式及费用承担:_________。

第七条 验收

买方应在卖方交货后_________日内进行验收;其中标的物包装必须注明标的物名称、企业名称、产品批号、有效成份及含量、重量、生产许可证号、标的物登记证号和注意事项等,并应另附说明书,阐明产品性能、用途、实用技术、使用方法等,产品合格证上还应注明生产日期、有效期;法律、法规另有规定的,从其规定。

第八条 付款

买方应在_________年_________月_________日前向卖方支付合同价款_________元;约定由买方支付定金的,因买方违约解除合同,则定金不予返还,因卖方违约解除合同,则卖方应双倍返还定金。

第九条 违约责任

1.标的物经验收不符合第一条或第七条要求的,买方有权要求补足、换货或退货。

2.标的物不符合第二条质量标准的,买方有权要求退货,并要求赔偿损失。

3.一方迟延交货或迟延支付价款的,应每日按照迟延部分价款_________%的标准向对方支付违约金。

4.其他:_________。

第十条 声明及保证

(一)买方:

1.买方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.买方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是买方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

(二)卖方:

1.卖方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.卖方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是卖方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十一条 保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十二条 不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十三条 通知

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下:_________。

3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第十四条 争议的处理

(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

(二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决:

1.提交_________仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

第十五条 解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

第十六条 补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第十七条 合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为___________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

卖方

单位名称:(公章)

单位地址:

法定代表人:

电话:

电挂:

图文传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

需方

单位名称:(公章)

单位地址:

法定代表人:

电话:

电挂:

图文传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

鉴(公)证意见:

经办人:

鉴(公)证机关: (公章)

有效期限:年月日至 年月日

推荐!买卖合同合集960字


在买卖过程中有很多事情需要注意,但是有很多人都忽视买卖合同的存在。签订合同可以让双方更加的信任,签订合同时要注意把相关事项以书面形式全部写进合同里。你是否在为制定买卖合同而烦恼呢?小编为此仔细地整理了以下内容《推荐!买卖合同合集960字》,欢迎您参考,希望对您有所助益!

买卖合同【篇一】

供方(甲方): 需方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方充分协商,特订立本合同,以资共同遵守。

一、产品名称、规格、数量、单价

二、产品的交货时间、地点、交货方式及装运:

1、交货时间:甲方在接受乙方订单后三个工作日内发货。

2、交货地点:

3、交货方式:货到乙方指定交货地点后乙方应组织人员进行验收,乙方指定工作人员 身份证号: 负责货物的签收,上述任意人员在甲方送货单上签字确认的货物数量及金额视为代表甲方。

4、产品装运:货物装车费和运费由甲方负责,卸车由乙方负责,甲方送货的车辆和人员在工地的行动必须服从乙方的指挥。

三、产品的技术标准

甲方交付产品应符合乙方订单对尺寸的具体要求,质量按相关国家标准执行。

四、产品的验收

1、货到乙方指定的地点后,由乙方按照本合同约定的标准和要求进行外在质量验收。外在质量验收合格的办理签收和入库手续,如果发现产品的品种、规格、材质等外在质量不合格规定的,应即时提出异议,否则,乙方工作人员在送货单上签字即视为初检合格。

2、乙方在使用中发现产品质量问题(不能在验货中发现的问题),乙方最迟不得自产品收到之日起七日内书面提出异议,甲方在接收到乙方异议后,应在4天内负责处理完毕。乙方未提出书面异议的视为产品符合规定。

五、付款规定

若乙方未按时支付货款,甲方有权要求乙方以欠付款项为基数支付日率为3‰的违约金。

六、其他约定

1、如在甲方供应材料的同时,乙方不得从事其它供货渠道购进木方、模板、材料如下不能按时付款给甲方,都视为违约。甲方不能按时交货给乙方,同视为违约,如违约方给双方造成损失,应付对方总货款10%的违约金。

2、甲、乙双方任何一方由于不可抗力的'原因不能履行合同时,应及时通知对方,经双方协商或取得有关主管机关证明后终止本合同。

3、本合同未尽事宜或履行过程中发生争议,双方应尽量协商解决。协商不成的,任何一方可向供方所在人民法院提起诉讼,鉴定费、律师费等相关费用均由败诉方承担。

4、本合同一式贰份,双方各执壹份,自双方签名、盖章之日起生效。

甲方: 乙方:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

日期: 日期:

买卖合同【篇二】

卖方:王XX,男,原王XX(已故)的二儿子,枫香镇张村村黎村组村民;

何XX,男,马蹄镇石壁庄村李堰组村民,系甲方全权委托代理人,以下均为甲方。

买方:蒋XX,马蹄镇 XX

第五组村民,以下简称乙方。 经过友好协商,在公 、 等、互利的基础上,甲方自愿将其位于马蹄镇石壁庄村大林组原“326”国道旁购买的房屋地基以总额105000.00元(大写:壹拾万零五仟圆整)的价款卖给马蹄镇 XX

第五组的乙方,具体内容如下:

一、房屋地基概况: 该地基位于马蹄镇石壁庄村大林组原“326”国道旁, 前面抵原“326”国道边缘,后面抵陈小应房屋地基;左面与原陈XX房屋地基为界,右面与赵XX房屋地基相邻。

二、买卖具体相关事项及要求:

1、乙方购买过后修建房屋,与左面原陈XX房屋地基共同一根基础,且

第一层与陈XX房屋无偿共壁(共同一堵墙壁),不补偿陈XX地基和墙壁造价;二楼及二楼以上必须与陈XX房屋共壁,乙方需修建房屋则按修建房屋时的市场经济价值付给陈XX共壁一半的造价。

2、乙方购买过后修建房屋与右面原赵XX现在房屋地基共同一根基础,且与赵XX现在房屋的

第一层和

第二层共壁,不补偿赵XX地基和墙壁造价。

三、款项支付 本合同正式签订后,乙方以现金方式,一次性支付人民币105000.00元(大写:壹拾万零五仟圆整)给甲方,以收据为凭。

四、双方权利义务

1.在本合同签订之前,由该土地产生的所有债权债务由甲方负责,与乙方无关;

2. 在本合同签订以后,如国家或集体需要占用时与甲方无关,发生的产权经济补偿归乙方所有,只能由乙方商谈和决定;

3.除上述约定意外,甲方不得再要求乙方支付其他费用;

五、 违约责任 任何一方未履行本协议约定的任何一项条款均被视为违约;违约方应向守约方支付违约金为人民币0.00元(大写:贰万元整);

六、 附则

1.本协议经甲乙双方和各在证人签字后生效,一式二份,均具有同等法律效力;

2.本协议如有未尽事宜,可经各方协商作出补充规定,补充规定与协议具有同等效力。如补充规定与本协议有条款不一致,则以补充规定为准。

3. 对于因本协议履行而发生的争议,双方应协商解决,协商不成,可向土地房屋所在地法院提起诉讼。 甲方:(签字) 乙方:(签字) 证人:(签字)________年____月____日买卖合同 篇10 发包人(甲方): 承包人(乙方): 根据有关法律法规和标准规范,结合本工程实际情况,遵守 等、自原、公 和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

1、工程概况

1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

1.3 承包内容:本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》列出的项目以及以下内容:

1.4 承包方式: □包工包料; □包工和部分包料; □包工不包料;

1.5 工期: 开工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日 总日历工期天数:天

1.6 工程质量:

1.7 合同价款(人民币大写): (含税)

1.8 对甲方要求购买预防装修污染的产品,乙方需积极配合。

1.9 工程竣工后,乙方应通知甲方验收。室内环境质量验收应在工程竣工至少7天以后、工程交付使用前进行。甲方自接到验收通知____日内组织参与施工的各方进行验收。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

1.10 室内环境质量可以选择有资质的检测机构进行检测,检测费用由承担。

1.11 室内环境质量验收检测不合格,甲乙双方应采取措施,经整改后,另行验收,整改费用由责任方承担。属甲方责任,工期顺延;属乙方责任,工期不顺延。 工程竣工后,室内环境质量未经验收双方已办理移交手续,不影响甲方对因乙方原因造成的室内环境质量不合格的索赔。 在室内环境质量验收后,双方应办理验收、移交手续。

2、工程价款及结算

2.1 双方商定本合同价采用下列第种方式确定:

(1)固定总价合同,即承包范围内价格一次包死,结算时除变更工程外不做任何调整。变更工程价款的确定。

(2)固定单价合同,即工程结算时,工程量根据双方预算书中确认的计量方式按实结算,承包范围内的项目单价按照双方确定的预算单价不作任何调整。变更工程价款的确定。

2.2 双方约定甲方按下表分尾款即工程缺陷保修款应在工程竣工验收合格之日后 天内支付,尾款数额为合同价款的5%。

2.3 工程竣工验收、室内环境质量验收后,乙方提交工程结算书并将有关资料送交甲方,甲方自接到上述资料 天内审查完毕。到期未提出异议,视为同意,并在 天内结清除尾款外的结算款。甲方未按约定组织室内环境质量验收,甲方应在工程竣工验收合格后 天内结清除尾款外的结算款。

2.4 结算尾款后,乙方按工程结算款额开具发票。

3、附则 本合同正本两份,双方各执一份。副本 份,甲方执 份,乙方执 份。均具同等效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

买卖合同(篇三)

需方(简称甲方):

供方(简称乙方):

为进一步落实甲乙双方关于买卖商品混凝土之事宜,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(GB/T14902—20_)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,供需双方就购销商品混凝土事项协商一致,订立本合同。

一、工程名称:昆山建颖商务办公楼

二、工程地点:科技广场北侧

三、供应混凝土量按照实际发生数量进行计算,计算混凝土数量:

以过磅方式进行计算混凝土立方数,标准以混凝土标号每立方标准重量为准。

四、供货期:自本工程开工时间至竣工验收完成。

五、混凝土价格:乙方按照苏州市每月发布的混凝土材料信息统一下浮18%作为本月混凝土结算价格,不同标号的混凝土价格应作相应的调整(例C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50)。补充说明:

1、以上下浮后的混凝土单件已含税;

2、泵送费按照实际用量每立方10元;

3、以下添加剂以实际用量为准,抗渗P6每立方6元、抗渗P8每立方8元、防冻剂每立方10元、细石每立方10元;

4、其他:以上下浮后的混凝土单价已含运输费;

5、混凝土检测费用由乙方承担;若检测不合格产生的回弹费用等一切由乙方承担。对甲方工程造成其他损失的,一并承担相应赔偿责任。进行回弹检测项目,若回弹不通过,对甲方已完成的工程需要进行加固或增加其他相应补救措施产生的一切费用由乙方承担,对工程期限拖延导致甲方相应损失及甲方向业主承担的赔偿责任由乙方承担。

6、乙方应提供混凝土试块测试报告、混凝土资料等相关资料。

六、供货量的确认

1、甲方可对乙方提供的混凝土量进行随机抽验,抽验费用由甲方承担。如同一批次抽验的数量不少于2车,且平均欠量大于2%时,乙方应按该次抽验的总欠量的10倍数额标准对所有和甲方发生的供货数量进行赔偿并负责该批次抽验费用。

七、商品混凝土质量标准要求

乙方所提供的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国家标准GB14902—20_《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准;若江苏省或苏州市或昆山市的建设主管部门对混凝土质量有更高要求的,乙方应符合其他相关要求,并且不得向甲方主张任何权利;混凝土行业部门质量要求高于国家标准的,以高标准执行。

八、甲方的基本权利和义务

1、甲方应在浇筑混凝土的1天前(或大体积或特殊预拌混凝

土浇筑,甲方应在5天前),以电话或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、塌落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知乙方;如遇甲方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的,甲方应及时通知供方。

2、甲方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件,保证施工现场道路畅通,有必要的供水、照明等设施和停车场地。

3、混凝土搅拌车到达工地后,甲方应尽快办理检查混凝土数量手续,并安排卸料。

4、若乙方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定,甲方有权拒收。

5、甲方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺和料。

九、乙方的基本权利和义务

1、乙方应建立健全质量保证体系,严格按国家标准或相关标准和规范组织生产,根据合同和甲方通知要求,保质、保量、按时完成混凝土生产供应服务。

2、乙方负责按国家规范或者相关标准设计商品混凝土的配合比,同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。乙方应及时按不同混凝土品种等级向甲方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书,甲方付清货款前应提供全部有关技术资料及建设主管部门备案的一切相关资料。未提供相关资料导致甲方无法进行备案或其他相关事宜的,甲方有权扣留货款。

3、乙方运送车辆和随车人员进入现场后,必须服从甲方相关负责人员的调度指挥,提供优质服务。

4、乙方应积极配合甲方对混凝土质量和供应量的抽查,出现争议时,乙方应及时派员进行协商处理。如因乙方原因造成甲方出现质量问题,乙方应该承担一切赔偿责任(包括甲方向业主承担的相应赔偿责任)。

5、乙方不得拒绝供应小批量商品混凝土。若乙方拒绝供应的,甲方有权自行安排其他供应商供应,乙方以该批次混凝土总额的30%作为违约金赔偿给甲方。

6、如甲方有不按合同约定支付货款等违约行为,乙方应积极进行协商。如协商未果,可在提前15天书面通知甲方的情况下,停止向甲方供应混凝土。

7、乙方所属车辆、机械设备及有关人员造成甲方人员人身损害的,乙方应承担赔偿责任,甲方为乙方代为垫付的赔偿款有权在所欠乙方货款中直接扣除。

8、乙方所属车辆、机械设备及人员造成甲方机械设备、工程等损坏的,乙方应承担赔偿责任,甲方有权在所欠乙方货款中直接扣除。

十、结算和付款方式

1、结算方式:

乙方根据甲方签认的发货单每月一次编制结算表,并提供给甲方,由甲方在结算表上签字确认数量及金额。乙方逾期未与甲方进行结算的,视为放弃结算。

2、支付方式:

1、甲方在本工程基础结束,收到业主工程款7天内,支付乙方供应量总额的50%货款;

2、主体工程施工时,每两个月结算一次,支付货款的50%货款数额;

3、甲方在本工程竣工验收,支付乙方供应量总额的70%货款其中扣除已支付货款数额;

4、剩余货款在竣工验收结束6~8月一次性全部付清。

十一、违约责任

1、甲方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时,应根据同期中国人民银行规定的贷款利率,向乙方支付所欠货款的利息。

2、一方违约,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十二、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾、以及风、雨、洪、震等自然灾害。

2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担:

1、按甲方通知已运至施工场地的混凝土,其损失由甲方承担;未运至施工现场的混凝土,其损失由乙方承担。

2、延误的供货期相应顺延。

3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

十三、合同的解除

1、有下列情形之一的,供需双方可以解除合同:

2、因不可抗力致使合同无法履行;

3、因一方违约(包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备严重故障、乙方公司的原因导致混凝土无法正常供应)致使合同无法履行;

4、乙方所属人员与甲方现场负责人发生争执以及与甲方人员发生打架、斗殴、偷窃等行为的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的赔偿责任并追究相关人员的法律责任。

5、乙方未按照甲方要求供货的时间,逾期供货3次及以上的,甲方有权解除合同,并追究乙方因逾期供货导致甲方停工、窝工等一切损失。(超过甲方通知乙方供货时间30分钟以上视为逾期供货)

6、法律规定的其他情形。

7、一方要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前10天告知对方,通知到达对方时合同解除。

8、合同解除后,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

9、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和相关赔偿条款的效力。

十四、解决争议方式

本合同在履行过程中如有争议,双方应进行友好协商,协商无效时,向昆山市人民法院提起诉讼。

十五、其他事项

1、本协议一式贰份,供方执壹份、需方壹份。

2、本协议为商品混凝土买卖协议,与其他协议相抵触的,以该协议为准。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

买卖合同(篇四)

买卖合同违约责任

一、买卖合同的特征、买卖合同成立的条件

1、买卖合同的特征

买卖合同为:有偿合同

买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权,即出卖人移转标的物的所有权于买方,买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的基本特征,使其与赠与合同相区别。 买卖合同为:双务合同

在买卖合同中,买方和卖方都享有一定的权利,承担一定的义务。

而且,其权利和义务存在对应关系,即买方的权利就是卖方的义务,买方的义务就是卖方的权利。

买卖合同为:诺成合同

买卖合同自双方合同双方当事人意思表示一致就可以成立,不需要交付标的物。 买卖合同一般是:不要式合同

通常情况下,买卖合同的成立、有效并不需要具备一定的形式,但法律另有规定者除外。 2、

3、商品房买卖合同成立的条件

4、商品房买卖合同成立的条件是?

5、买卖合同违约责任条款

二、买卖合同管辖法院、买卖合同管辖地、买卖合同管辖权

1、买卖合同(即)纠纷管辖权的确定依据民事诉讼法第24条:因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。

2、关于买卖合同纠纷管辖地的争议

3、口头约定买卖合同管辖问题认定初探

4、买卖合同纠纷管辖权异议

5、本案如何确定案件的管辖权

深圳律师:黄华(12年律师经验)

律师咨询:132,4296,6417(免费)

执业律所:广东蛇口律师事务所(中国首家律所) 律所地址:深圳市南山区创业路海王大厦a座14层

买卖合同【篇五】

原告(反诉被告)杭州金瑞工贸有限公司,住(略)

法定代表人:刘培炼,公司董事长。

委托代理人(特别授权代理)张杰,浙江泰易律师事务所律师。

被告(反诉原告)耶鲁(杭州)机械有限公司,住(略)

法定代表人:石维纲,公司董事长。

委托代理人(特别授权代理)刘恩,浙江浙杭律师事务所律师。

委托代理人(特别授权代理)邹永闯,浙江浙杭律师事务所律师。

原告杭州金瑞工贸有限公司为与被告耶鲁(杭州)机械有限公司买卖合同纠纷一案,于20xx年3月29日向本院提起诉讼,本院于同日受理后,依法由审判员傅建昌适用简易程序进行了审理。同年4月11日,被告对原告提供的货物申请质量鉴定,在鉴定期间被告撤回鉴定申请。后因被告于同年7月21提出反诉,本院受理被告反诉后,本案转普通程序,依法组成合议庭进行审理,于同年8月30日公开开庭进行了审理。原告委托代理人张杰、被告委托代理人邹永闯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告杭州金瑞工贸有限公司诉称:原、被告于20xx年9月6日签订购销合同一份,约定由原告提供给被告各种规格的钢材。合同签订后,原告依约向被告提供价值274795.25元的钢材,但被告只支付了部分货款,经原告多次催讨,被告至今尚有货款46177.05元未付。故向法院起诉要求被告立即支付货款46177.05元、违约金5649.92元,并由被告承担本案诉讼费。

被告耶鲁(杭州)机械有限公司辩称:原、被告订立合同的实际时间应是20xx年9月1日,同时被告已经付清了全部货款,请求法院驳回原告的诉讼请求。现根据20xx年9月6日签订的购销合同,原告应于同月7日前供货,逾期供货一日应按总货款的1%向被告支付违约金。合同签订后,原告分别于同年9月6日和9月10日向被告提供了价值274795.25元的货物,迟于合同约定的供货期限3天,已构成违约。故向法院提出反诉,要求反诉被告支付违约金8243元,并承担本案反诉费。

反诉被告杭州金瑞工贸有限公司辩称:原、被告双方订立合同的时间应是20xx年9月6日,反诉被告实际是在同月6日就交货了,由于反诉原告提出规格不合适,要其他类型的钢材,故反诉被告于同月10日提供了反诉原告所需的钢材。按合同规定是反诉原告带款提货,是反诉原告违约在先,同时违约金每天按总货款的1%计算应属过高。

庭审中,原、被告双方争议的焦点主要为:

一、双方签订合同的时间。原告认为签订合同的时间为20xx年9月6日,被告认为签订合同的时间为20xx年9月1日。根据原、被告所提供的合同,双方签订的时间为20xx年9月6日,同时被告在反诉状上也明确认为是9月6日,被告也没有向法院提供证据可以证明是9月1日。故本院确认原、被告所签订合同的时间为20xx年9月6日。

二、对原告于20xx年9月6日、9月10日所供给被告价值274795.25元的钢材,被告已付货款多少元?原告认为,被告于同年9月26日付货款100000元,同年11月卖给原告价值6724元的货物,同年12月19日卖给原告价值34950元的货物,20xx年2月7日付货款86944.20元,共计被告已付给原告货款228618.20元。被告认为已付上述款项是事实,但被告已于20xx年9月5日支付了原告210994.82元,并提供了同日银行存根1份,故被告已付清了全部货款。原告认为被告于20xx年9月5日所付的货款是支付以前其他货物的款项,且与本次货物的规格也不一样,与本案没有关联性。本院认为,原、被告双方签订的合同时间为9月6日,且合同约定了带款提货,故原告的异议成立。对原告于20xx年9月6日、9月10日所供给被告价值274795.25元的钢材,本院确认被告已付货款228618.20元。

三、反诉被告于20xx年9月10日供给反诉原告的钢材根据合同规定是否违约?反诉原告认为,反诉被告应于9月7日前供货,而其于9月10日供货,逾期3天构成违约。反诉被告提供了价值274795.25元的钢材,故反诉被告应依约支付8243元的违约金。为此向法院提供了双方所签订购销合同1份及9月10日的送货单1份。反诉被告认为,在9月6日送货后,根据反诉原告的需要送了其他规格的货物,反诉被告没有违约。本院认为,根据反诉原告提供的送货单看,反诉被告于9月10日所供的货物与双方所签订合同所需钢材的规格不一样,且反诉原告收货后在合理期限内也没有异议,应视为对原合同的变更。故反诉被告于9月10日的供货行为并未构成违约。

通过对上述争议焦点的认定及原、被告双方在庭审中的陈述,本案事实确认如下:

20xx年9月6日,原、被告双方签订购销合同一份,合同约定由原告在同年9月7日供给被告约定规格的钢材一批,同时约定带款提货等条款。合同签订后,原告分别于同年9月6日、9月10日按被告所需供给了价值为274795.25元不同规格的钢材,被告在收货后已支付原告货款228618.20元,余款46177.05元经原告多次催讨,被告至今未付。在庭审中,被告对原告违约金5649.92元的计算没有异议。

本院认为:原、被告间的买卖合同成立并有效。被告在收取原告的钢材后,尚有46177.05元货款未付,现原告要求被告支付该款,本院予以支持。被告未按约支付原告货款,已构成违约,对被告逾期支付的货款原告要求按日万分之二点一计算违约金符合法律规定,且被告对原告违约金的计算也没有异议,故本院对原告要求被告支付违约金5649.92元的诉讼请求予以支持。被告辩称已付清全部货款,依据不足,本院不予采信。反诉原告诉称反诉被告构成违约,要求反诉被告支付违约金8234元,无事实依据,本院不予支持。据此,依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第一百五十九条、第一百六十一条的规定,判决如下:

一、被告耶鲁(杭州)机械有限公司支付原告杭州金瑞工贸有限公司货款46177.05元、违约金5649.92元,共计54826.97元,此款限被告在本判决生效后10日内付清。

二、驳回反诉原告耶鲁(杭州)机械有限公司要求反诉被告杭州金瑞工贸有限公司支付违约金8243元的诉讼请求。

本案本诉受理费20xx元,反诉受理费340元,合计2405元,由被告(反诉原告)耶鲁(杭州)机械有限公司负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省杭州市中级人民法院,并向杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费2405元(开户银行:工商银行湖滨分理处;帐号:1202024409008802968;户名:浙江省杭州市中级人民法院)在上诉期满的次日起七日内仍未交纳的,按自动撤回上诉处理。

审 判 长 施 飞

审 判 员 傅 建 昌

代理审判员 王 辉

买卖合同【篇六】

合同编号:_________

买方:_________(以下称为甲方)

法定住址:_________

法定代表人:_________

职务:_________

委托代理人:_________

身份证号码:_________

通讯地址:_________

邮政编码:_________

联系人:_________

电话:_________

传真:_________

帐号:_________

电子信箱:_________

卖方:_________(以下称为乙方)

法定住址:_________

法定代表人:_________

职务:_________

委托代理人:_________

身份证号码:_________

通讯地址:_________

邮政编码:_________

联系人:_________

电话:_________

传真:_________

帐号:_________

电子信箱:_________

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖汽车事宜,订立本合同。

第一条标的

1.汽车品牌及型号规格:_________

2.生产国别或生产地:_________

3.生产厂名称:_________

4.首选颜色:_________次选颜色:_________

第二条数量与价款

1.车辆单价:_________元,大写_________。

2.数量:_________台。车辆总价:_________元,大写_________。

3.运费_________元,由_________方承担。出库费_________元,由_________方承担。

4.车辆交接后,乙方如需委托甲方代理上牌等服务的,双方应另签委托服务协议(见附件二),乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬。

第三条付款方式乙方选择下述第_________种方式付款,并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。

1.一次性付款方式:签署本合同时,支付全部车价款,计人民币_________元,大写_________。

2.汽车消费贷款方式:

(1)签署本合同时,首付全部车价款的_________%,计人民币_________元,大写_________。

(2)余款计人民币_________元,大写_________,于_________年_________月_________日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款,应当向甲方承担违约责任。

a乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜(以实际发放贷款为准)。

b乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款,且余额未按时自行补足支付的。

3.分期付款方式:

(1)签署本合同时,支付全部车价款的_________%,计人民币_________元,大写_________。

(2)_________年_________月_________日前支付全部车价款的_________%,计人民币_________元,大写_________。

(3)_________年_________月_________日前支付最后一期车价款,计人民币_________元,大写_________。

第四条质量

1.甲方向乙方出售的车辆,其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准,并符合出厂检验标准,符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求,符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。

2.甲方向乙方出售的汽车,必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品,并能通过公安交通管理部门的检测,可以上牌行驶的汽车。

3.双方对车辆质量的认定有争议的,以国家汽车质量监督检验中心(上海)的书面鉴定意见为处理争议的依据。

第五条交车时间与地点、交付及验收方式

1.交车时间_________:_________年_________月_________日前。

2.提车方式:_________

(1)实行送货上门的,乙方应按合同规定的时间送往_________(接收地点),交付日期以发运时运输部门的戳记为准;

(2)实行代运的,乙方应按甲方的要求,选择合理的运输路线和运输工具,向运输部门提报运输计划,办理托运手续,并派人押运(如果需要)。交付日期以发运时运输部门的戳记为准;

(3)实行自行提货的,卖方应在交付日_________日之前,通过电报、电传或传真的方式将提货时间通知甲方,以发出通知之日作为通知提货时间。

3.交车地点:_________

4.交车时里程表记录小于:

(1)100公里_________

(2)_________公里

以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。

5.甲方在向乙方交付车辆时须同时提供:

(1)销售发票。

(2)(国产车)车辆合格证或(进口车)海关进口证明及商品检验单。

(3)质量服务卡或保修手册。

(4)车辆使用说明书或用户使用手册(中文)。

(5)随车工具及备件清单。

(6)车辆交接时当场验收,乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议,应当场向甲方提出。

(7)甲方向乙方交付汽车及随车文件,双方签署车辆交接书(见附件一),即为该车辆正式交付。

(8)车辆正式交付之时起,该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。

第六条风险负担

1.汽车交付之前,若因不可抗力之事由,致使轿车丢失或毁损,其责任由乙方负担。

2.车辆交付后办理过户、转籍过程中,因车辆使用发生的问题由使用者负责。

3.因乙方的原因致使车辆不能按照约定的期限交付的,乙方应当自违反约定之日起承担车辆毁损、灭失的风险。

4.车辆由乙方交承运人运输的,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由甲方承担。

5.乙方按照约定未交付有关车辆的单证和资料的,不影响货物毁损、灭失风险的转移。

第七条不可抗力

1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

2.遇有不可抗力的一方,应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方,并在事件发生后十日内,向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4.本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾.火灾.旱灾.台风.地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战).动乱.,政府行为或法律规定等。

第八条关于修理、更换、退货的约定

1.关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。

2.在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养,乙方应在生产厂公布或双方约定的维修站进行修理和保养。

3.在车辆使用1年或行驶2万公里内(以先到为准,下同),同一严重安全性能故障累计修理2次(以修理单据和发票为准,下同)仍未排除故障,或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法使用,乙方有权退车。

4.在车辆使用1年或行驶2万公里内,同一关键零件或总成因质量问题,累计修理2次仍不能恢复使用;或由于质量问题及修理,使得该车停用的累计工作日超过60日(扣除进口零件进货在途时间);或累计修理5次以上(不含5次)仍不能正常行驶,甲方应负责为乙方换车或退车。

5.按照本条上述约定退车的,甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款,但应减去乙方使用该车产生的合理折旧。

6.非车辆质量问题发生交通事故而造成损坏的,或无有效发票的,或乙方不是消费者权益保护法所指的消费者,可免除本条上述第3项、第4项规定的甲方责任。

7.由于人为破坏、使用或保养不当和疏忽造成的质量问题,或者由于装潢、改装不当造成的质量问题,或者到公布、约定以外的修理点进行修理造成的质量问题,由乙方自行承担后果。

8.本合同签订后,国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定,双方按国家规定执行。

9.生产厂的保修条款比本合同的约定更有利于乙方的,双方按生产厂的规定执行。

第九条声明及保证

1.甲方:

(1)甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

(2)甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

(3)在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

(4)甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

2.乙方:

(1)乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

(2)乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

(3)在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

(4)乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

(5)乙方向甲方出售的车辆,质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准,并符合出厂检验标准,符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求,符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。买卖车辆本身不存在危及人身、财产安全的不合理的危险,具备应当具备的使用性能,但对其存在使用性能的瑕疵作出说明的除外;

(6)乙方向甲方出售的汽车,必须是经国家有关部门公布.备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品,并能通过公安交通管理部门的检测,可以上牌行驶的汽车。

(7)乙方保证其所出售的车辆不是国家禁止的车、拼装车或明令淘汰的汽车产品,也不是违反交通安全、环保等法规要求的汽车产品。

第十条保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十一条违约责任

1.乙方不能按时支付车款的,自延期之日起至实际付款日止,按逾期应付款依银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过1个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。

2.甲方不按时交付车辆的,自延期之日起至实际交付日止,按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过1个月的,乙方有权解除合同,并要求甲方按相当于全部车价款的'_________%支付违约金。

3.甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准,乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。

4.因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照,乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。

5.经国家授权的汽车检验机构鉴定,乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人财产损害,如甲方无过错,乙方有权向生产厂主张赔偿,甲方有积极协助的义务。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时,应该明示告知而未明示告知,则应承担相应赔偿责任。

第十三条双方特别约定:_________

第十四条解决争议的方法

1.甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决,也可请求汽车销售行业协会或消费者保护委员会主持调解。协商不能解决或调解不成的,选定下面_________种方式解决(不选定的划除):a、申请仲裁。b、依法起诉。

2.双方选择仲裁方式的,约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁:

(1)_________仲裁委员会

(2)中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会

(3)_________仲裁委员会

3.双方选择诉讼方式的,约定向下列其中之一的人民法院依法起诉:

(1)车辆交接地人民法院

(2)甲方住所地人民法院

(3)乙方住所地人民法院

(4)_________人民法院

第十五条其他

1.双方前列地址、电话若有改变,必须及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失,由过错方承担责任。

2.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜,双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

3.在缔结本合同时,甲方有义务解答乙方对于合同所提出的问题。

4.本合同的金额应当同时以大、小写表示,大小写数额应当一致,不一致的,以大写为准。

5.本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同壹式_________份,具有同等效力。其中甲、乙双方各执_________份。

买方(盖章):_________ 卖方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

开户银行:_________ 开户银行:_________

账号:_________ 账号:_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

附件

附件一、车辆交接书

_________年_________月_________日,甲、乙双方在_________对进行验收与交接,双方确认:

1.甲方交付给乙方的汽车品牌及型号规格为:_________乙方经过验收,认为符合双方_________年_________月_________日签订的汽车买卖合同约定(发动机号:_________车架号:_________),同意接受。

2.乙方已付清全部车价款计人民币_________元,大写_________。甲方已开具发票给乙方。发票号为_________:。

3.随车文件清单如下(打√):

(1)发票_________

(2)合格证_________

(3)说明书_________

(4)保修卡_________

(3)海关证_________

(6)商检证_________

(7)其他:_________

4.下列车辆项目完好无损、运转正常打"√",反之打"×"。

5.里程表显示数:_________公里

6.其他交接事项:_________

本交接书自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

买方(盖章):_________ 卖方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

开户银行:_________ 开户银行:_________

账号:_________ 账号:_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

附件二、委托服务协议书

委托人(乙方):受托人(甲方):双方经协商一致,就办理下列委托事项达成如下协议:

1.委托事项乙方授权甲方代为办理下列事项(打√):

(1)代办拍牌

(2)代办按揭

(3)代办保险

(4)代办上牌

(5)代办装潢

(6)代办其他项目:

2.委托报酬甲方完成上述委托事宜后,乙方应一次性支付代办劳务报酬(以下简称代办费)合计_________元,大写_________。

3.完成各委托事项所需费用概算及代办费约定:

(1)代办拍牌。费用概算如下:代办费:_________元。

(2)代办按揭。费用概算如下:代办费_________元。

4.代办保险。

(1)保险公司所在地及名称_________:

(2)保险期限:一年_________二年□三年□

(3)第三者责任险,费用概算:_________元。

(4)车辆损失险,费用概算:_________元。

(5)其他险种名称及费用概算:_________

(6)以上保险费用概算合计:_________元。

(7)双方特别约定:乙方委托甲方代办车辆上牌服务,乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险,投保险种包括但不限于第三者责任险和车辆损失险。保险合同应当书面专门约定以下内容:发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌,保险公司不得免除赔偿责任。

5.代办上牌。

费用概算如下:养路费:_________元,车船税:_________元,购置税:_________元,注册费:_________元,其他:_________元,合计约_________元。代办费:_________元。

6.代办装潢。装潢项目及费用概算如下:代办费:_________元。

7.代办其他项目。费用概算如下:代办费:_________元。

8.所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用,均由乙方承担,并按支出凭证向乙方结帐。

9.上述费用采取下列第_________种方式支付:

(1)乙方预付。

(2)甲方暂先垫付。

10.上牌服务完成期限:_________年_________月_________日前。

11.完成委托上牌服务,应当随车移交如下材料:

(1)购置税凭证

(2)养路费凭证

(3)机动车保险单

(4)行驶证

(5)车船税凭证

(6)车辆牌照号码:

12.违约责任

(1)甲方在代办服务过程中造成车辆毁损、灭失的,乙方应当先向保险公司索赔,赔付不足部分由甲方予以修复或赔偿。除甲方原因外,代办保险中双方特别约定内容未能及时全面落实的,应当免除甲方的责任。

(2)乙方中途撤回委托的,应承担甲方的实际经济损失。

(3)除不可抗力或遇政府机构停电、设备及电脑故障或临时改变办公时间等非甲方原因外,甲方如未在本协议约定期限内将完成委托的上牌车辆交付乙方,乙方有权按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的最后交付期限第二天起算至实际交付日止,利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过30天,甲方应按全部车价款_________%向乙方支付违约金,协议继续履行。

(4)因乙方不能及时提供有关材料而影响委托事项按约完成的,则交车期得以顺延。

买方(盖章):_________ 卖方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

开户银行:_________ 开户银行:_________

账号:_________ 账号:_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

合同阅读: 买卖合同1篇


在平时生活中进行买卖交易的时候,其中签订买卖合同是一件非常有必要的事情。签订合同可以避免很多不必要的纠纷,签订合同时有很多细节条款要多加注意。你了解签订买卖合同要注意哪些方面呢?小编特地为您收集整理“合同阅读: 买卖合同1篇”,仅供参考,希望能为您提供参考!

一、买卖合同的漏洞及欺诈

1.主体没有订立合同的资格,没有实际履行能力。

在现实经济生活中,经常出现的合同欺诈行为就是订立合同的主体没有订立合同的资格,根本没有履行能力。这种情况主要出现在以法人及其他组织为一方当事人之间订立的合同中间,主要表现形式为:a.订立合同的一方根本没有提供法人资格证明;b.合同一方虽提供了《企业法人营业执照》,但为副本或复印件,其实为伪造的证明;c.合同一方提供了正式的《企业法人营业执照》但其实际虚报注册资本,无实有资金,并没有实际履行能力;d.合同一方在订立合同时虽提供了正式的《企业法人营业执照》,但因未参加工商局年检已被吊销营业执照。

2.代理人超越代理权限,以被代理人名义签订买卖合同。

在买卖合同的签订中,经常有代理人以被代理人名义签订合同的情况,在被代理人授权范围内,代理人所签订合同的权利义务应由被代理人承受。但代理人超越代理权或代理权授权期限已届满后所订立的合同,未经被代理人追认,由行为人承担。根据《民法通则》有关规定有可能会给合同另一方当事人造成损失。

3.标的物为法律禁止或限制流通物。

在买卖活动中当事人不了解买卖物品在法律上有无限制、禁止买卖的规定,盲目签订合同却因标的物为法律禁止流通物或限制流通物,而导致合同的无效。

4.买卖合同的内容中出现漏洞导致权利得不到保护。

买卖合同中经常出现因为对业务不熟悉或者谈判经验不足而在合同内容中出现漏洞,常见漏洞有:a.质量约定不明确;b.履行地点不明确;c.付款期限不明确;d.违约责任不明确;e.付款方式不明确;f.履行方式不明确;g.计量方法不明确;h.检验标准不明确。以上漏洞多出现在合同主文内容缺少或者约定不明,使用字眼双方有争议等情况。

5.在买卖合同中的恶意履行。

签订了一份内容齐备、详尽完善的合同并不代表没有任何风险,在实际履行中有可能出现恶意履行的情况,一般有:a.借口产品质量差而拒付货款;b.产品有质量问题而故意不告知;c.在发生多交货时不予通知;d.在对方履行不符合约定时,不及时采取措施避免或减少损失的发生。

6.虚开支票,套取货物。

虚开支票是近年来增长较快的一种欺诈行为。主要形式是开具不实面额的支票即空头支票,这样当收票人将支票交给自己的开户行转账时会被出票人的开户行拒付而使支付额不可兑现。另一种形式是故意制造障碍使开出的支票不能兑现,这种形式更具有隐蔽性。例如,支票上的印鉴与出票人在银行预留的印鉴不同;支票的大小写不同;日期有误;连笔致使支票不能清晰辨认;有涂改等都会导致支票被拒付。虚开支票方利用收票人需用一段时间才能弄清支票真伪,而套取了货物,使对方处于十分不利的局面。

二、买卖合同漏洞及欺诈的防范对于买卖合同中易出现的漏洞及欺诈行为,当事人在订立合同时可以从以下方面采取防范措施:

1.订立合同前应尽可能了解对方当事人的有关信息。

订立合同前应对对方的法律地位、经营范围、资信状况以及近期的经营业绩、商业信誉进行必要的考察,如当事人自己进行了解有困难,可以向对方当事人所在地的工商部门进行查询,并且可以通过对方同行业或相关企业进行了解。

2.对代理人签订合同应对其代理权进行了解。

对于对方业务员或经营管理人员代表其单位订立的合同,应注意了解对方的授权情况,包括授权范围、授权期限、所开立介绍信的真实性,对非法定代表人的高级管理人员,如副总经理、副董事长等,应了解其是否具有代表权。

3.注意提高具体业务人员及领导人的素质在合同订立过程中许多漏洞的出现是由于经办人员对业务不熟悉,对相关法律法规不了解所致,因此应注意提高业务人员及领导人员的业务能力及素质,熟悉本行业的业务情况切实反映和保护自己的利益。掌握本行业相关法律法规,了解法律是否对该交易行为有禁止或限制性规定。对专业性较强的合同可以让律师等法律专业人员提供帮助。

4.合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本。

我国《合同法》虽然允许采用书面形式、口头形式和其他形式,但因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任,也为避免被人利用进行欺诈,订立合同应尽量采用书面形式。同时订立合同时应尽量参照合同范本,并结合具体情况订立。内容应尽量详尽、明确。我国工商行政管理机关颁布有标准的合同范本可以进行参照。若有条件可以由工商行政管理机关对合同进行鉴证。一方面可以对内容进行把关,另一方面也可以增强合同的严肃性和可信度。

5.对恶意履行的防范。

对合同进行恶意履行的情况非常复杂,但在订立合同时如能进行积极的事前防范将极大的减少合同风险。如,对对方当事人的资信有所怀疑,应尽可能要

求对方提供担保。另外在合同履行中出现问题,应积极主张自己的权利,并保留相关证据。积极行使诉权通过人民法院保护自己的权利,以免因超过诉讼时效而蒙受损失。

6.对用支票进行支付应按规定程序检查以免被套走标的物。

防止虚开支票的欺诈有两个方法较有效,一种是款到交货,根据支票转账所需时间,要求买方款到卖方账面后才交货,但这种方法一般很难使买方接受除非货物较为紧俏。另一种方法是直接到出票人开户银行去持票入账,马上就能知道支票能否兑现,如能兑现可以即行转账,如被拒付可以立即停止发货,从而避免损失。