[精品范文]金刚网纱窗工程合同(1630字)。
在我们的日常生活中，合同越来越重要了，双方协商签订好合同后能够省去很多麻烦。需要我们认真坚持并在合同上签上自己的大名，可以更好的保护自己的合法权益不受侵犯。可是不知道你知不知道我们国家的合同有哪些呢？小编为此仔细地整理了以下内容《[精品范文]金刚网纱窗工程合同(1630字)》，仅供参考，大家一起来看看吧。
金刚网纱窗工程合同(篇一)
甲方：xxx公司 乙方：xxx添彩窗帘销售部
甲方因需要向乙方购置一批窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：
1、工程慨况及内容：
1）承包方式：包工包料。乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务
2）工期：自乙方收到甲方定金后8个工作日内完成安装调试。
3）安装地址：广州市花都区xxx超高压输电公司花都变电站办公楼2楼。
2、保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起保修一年，24小时内响应服务，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。
3、造价：工程总价为人民币（大写） 伍万柒仟肆佰柒拾 元整（￥：_57470_元）。
4、付款方式：
1）本合同签定当日，甲方需向乙方预付定金约为合同金额的22%,即为￥：_12000__元整。
2）甲方支付方式：现金、支票（必须填写本单位名称）；电汇（帐号：3195xxxxxxx9849 银行名称：xxxxx天河信用社；用户名：xxxxxx添彩窗帘销售部
3）甲方在乙方安装完毕后2日内验收，检验期间内如果不通知乙方视为数量或质量符合约定,甲方不能以质量不合格为由拒绝付款，逾期视为质量合格。余款甲方应在验收合格后日内一次性向乙方付清工程总价货款。若甲方不按照合同如期付款，每延误一天，须按未支付货款总额的1%支付违约金，同时乙方有权收回所有窗帘物件。
4）验收完毕后即开普通发票，可以由xxxxxxx或者xxx添彩窗帘销售部开发票。
5、违约责任
1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失200元。
2）乙方工期延误不得超过3天（含3天），否则视为违约。甲方有权要求乙方赔偿，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的赔偿。
6、合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，向甲方所在地人民法院起诉。
7、其他具体规定
1）执行合同期间，甲方派人随乙方负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修的物件。
2）执行合同时间为周一至周日；甲方为乙方提供良好安装环境，协作乙方开展相关工作。
8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代表（签字）： 代表（签字）：
签约地点： 签约日期： 年 月 日
金刚网纱窗工程合同(篇二)
发包人(以下简称甲方)：
承包人(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、诚实守信的原则下，就本工程施工事项共同协商并签订工程承包合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：聚氨酯直埋管道保温工程
2、施工地点：
二、工程施工期限
本工程于签订本合同起____日内必须进厂施工。
三、承包方式
本工程以包工包料方式承包，甲方只负责提供钢管、施工场地、电费、住宿，其余工程需要均由乙方负责。
具体项目及做法要求如下：
1、高密度XXX外护管壁厚D400不小于
6、D350和D300不小于5，外护管壁厚下差为0.2-0.3。XXX树脂的密度应为535g595g。XXX外护管生产时必须使用有助于提高外护管性能的添加剂(抗氧剂，紫外线稳定剂等)。
2、聚氨酯硬质泡沫保温层厚度为50、任意位置的泡沫密度不小于50g。
3、保温接头两侧为12c宽热缩带焊接(接头处必须封闭完全)，中间打眼注料(施工后美观)。
4、外护管轴线与钢管直线不得偏心。
5、钢管两头应留出150-200的裸露非保____区以备焊接。
6、发泡前钢管表面应加以清理，去除铁锈、油脂、灰尘等污染物。
7、成型的保温管道露天存放应用篷布遮盖。
8、未尽事宜执行C114-20_中华人民共和国____镇建设行业标准
四、承包范围
乙方承肖家新村方向、林业局方向一次网暖气管道(粗、细)保温
五、承包价格
各种型号管道单价为：
D400管道155元米，包括黑皮，此价格为含税价格。
D350管道140元米，包括黑皮，此价格为含税价格。
D300管道125元米，包括黑皮，此价格为含税价格。
六、工程量结算方法
按钢管的长度计算例如：(6米钢管按6米计算)接头不另外计算，人为破坏直头按实际发生尺寸计算，弯管按同等型号的1.5米计算，XX按同等型号的1.5米计算。
七、付款方式
1、乙方施工人员、材料、设备进场生产后完成50%工程量付20万工程款，其余款项工程完工后开具发票结清余款。
2、工程完工并验收合格后开具全额发票(其中10万工程款开劳务发票，20万工程款增值税发票，剩余工程款开国税材料发票)在付清剩余款项。
八、合同有效期
1、本合同未经双方同意，任何一方不得擅自变更或终止，否则，按合同总值的10%向对方偿付违约金，并承担对方由此造成的损失。如管道保温工程质量不合格甲方有权终止合同，由于质量问题发生损失由乙方承担。
2、在施工过程中，发生质量和安全事故由乙方负责。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同内容全部履行完毕后自动失效。
4、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代理人(签字)：(签字)：
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
签订日期：________年____月____日
金刚网纱窗工程合同(篇三)
甲方：乙方：甲方将控股的xxxx县XXX(年产9万吨的经营许可证，新办理的经营许可证不在此范围)的经营管理权全部承包给乙方，乙方负责该煤矿正常生产经营所需的资金、人员，安全生产、销售等全部事务，乙方向甲方所缴纳承包费用(从销售煤款中计提)，依据《中华人民共和国合同法》和煤炭部门的行业规定，本着互利互惠、公平公正的原则，经甲乙双方友好协商，特签定如下合同。
第一条双方的权利义务
一、甲方权利和义务
1、为乙方提供安全的生产环境和必要的生活设施。
2、负责工程质量技术指导、监督管理、工程质量验收。
3、负责除乙方聘用之外人员的安X和处理因煤矿承包引起的劳资纠纷。
二、乙方权利和义务
1、负责安全生产管理、有害气体检测，负责组织承包期间的生产人员和管理人员，原煤矿管理人员择优录用。原有人员解聘由甲方负责。
2、负责安全设备、设施、机电设备的运输安装，并按规定正确使用和管理。
3、严格按照甲方制定工程质量标准和安全生产要求施工。
4、杜绝违章指挥和制止违章作业，制止违反劳动纪律。
5、乙方自负易损、易耗品费用，如放炮线、撅头、锨、锤、钻头、铁丝、小车轮、劳保品等。
6、爱护煤矿财产，管理好分管的设备，丢失或人为损坏照价赔偿。
7、积极组织员工参加矿方组织的各类安全培训活动。
8、特殊工种人员持证上岗。
9、承担本合同
第四条安全管理中规定的各项义务。
第二条承包内容及价格承包内容：甲方将经营权从本合同签订之日起移交给乙方，由乙方全权处理在承包期间xxxx县XXX的生产、销售和日常经营管理和全部工作。承包费用包括：采矿权价款、资源补偿费、环保费、安全费用、区地县收取的其他费用等非生产性开支。具体计提方式如下：⑴煤炭市场价格在200元吨时，承包费按20吨计提; ⑵煤炭市场价格在300-400元吨时，承包费按30吨计提; ⑶煤炭市场价格在400元吨以上时，承包费按40吨计提; (煤炭市场价格为税后价格，承包期间发生的税费由乙方承担)该煤矿的承包期限自本协议签署至甲方售卖时截止，如因政策原因(如强制关闭该井口等)，或乙方原因(资金不到位或经营不善等)，则本条款自动终止。
第三条承包费用算方法按xxxx县煤炭局设立的过磅处统计数据为计算依据，次月xxxx日前结清上月销售煤炭承包费用。
第四条安全管理
1、签定本合同之前的安全管理工作和事故处理及费用工作由甲方负责，之后的安全生产管理工作由乙方负责。
2、上级安全主管部门收取的安全风险金和安全保证金由甲方负责。
第五条承包期限承包期：从xxxxxxxx年xxxx月xxxx日至xxxxxxxx年xxxx月xxxx日，承包期为xxxxxxxx年。
第六条其他约定
1、为表达合作诚意，甲方承诺在该煤矿出售时(无论承包期间还是承包期之后)，以10%的出售价款无偿支付给乙方。
2、本承包期满，如乙方继续承包，乙方有优先承包权，其承包费优惠10%。
3、乙方在承包期间，为煤矿长期发展而投资建设和开挖的井下工程，甲方应给予乙方一定的经济补偿，具体补偿金额由甲乙双方现场评估决定。
4、在乙方承包期间，甲方的公章、财务专用章、合同章、发票专用章、法人章和矿上技术资料、库存机电材料等一并交付给乙方使用和管理，在承包期间因公章使用不当造成的一切经济损失由乙方承担。
5、在本合同生效后进行煤矿资产及技术资料移交工作，并列书面清单，双方签字存档。
第七条声明与保证
一、甲方声明如下：
1、甲方为XXX的投资人，并拥有100%的股份并控股，保证无任何权属纠纷;拥有所需的权力和授权缔结、签署、交付并履行本合同及为履行本合同所需的其他任何文件。
2、甲方保证提供的XXX的所有资料均为真实和完整的;
3、XXX拥有的采矿权不受任何抵押、质押、留臵等担保权益或
第三人权利的限制;
4、XXX不存在任何偷税漏税、拖欠税款的事项，亦不存在任何导致重大税务行政处罚事项;
5、XXX不存在未予披露的任何未决或潜在的诉讼及仲裁，截止到本协议生效之日之前的债务(包括采矿权价款及滞纳金、或有负债和税务责任)由甲方自行承担;
6、如因上述原因产生的法律纠纷由甲方负责解决，甲方如违反1-5项之规定时，乙方有权解除本合同，如果造成损失时，由甲方负责对乙方进行合理补偿。
二、乙方声明与保证
1、乙方拥有所需的权力和授权缔结、签署、交付并履行本合同及为履行本合同所需的其他任何文件。
2、乙方保证按照本合同的约定筹措资金并管理好XXX。
第八条合同的变更和终止
1、除本合同另有约定外，本合同有下列情形之一发生时解除：
1.1双方协商一致解除本合同;
1.2因不可抗力致使双方不能实现本合同目的;
1.3因一方违约，守约方有权解除本合同;
1.4本合同被法院或其他有权部门认定无效。
2、本合同因一方违约而解除，不影响守约方要求违约方赔偿损失的权利。
3、本协议可以经双方协商一致变更和补充。对本协议的变更和补充应当采用书面形式，由双方正式签署后生效。
第九条违约责任
1、如果本协议任何一方出现下列任何一种情形，构成违反本合同：
1.1违反本合同的规定的任何义务或承诺;
1.2在本合同中所作的声明和保证一事实不符或有误导成份(无论出于善意或恶意);
2、如果发生前述的违反本合同的情形，守约方有权要求违约方在一定期限内进行补正;如果违约方未能在限定期限内补正，则守约方有权解除本合同，违约方并应向守约方承担100万元的违约金。此外违约方还应赔偿给守约方直接或间接造成的一切索赔、损失、责任、赔偿、费用支出。
第十条纠纷处理办法因履行本合同产生的纠纷，甲、乙双方应友好协商解决，如协商不成可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决。
第十二条本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：xxxxxxxxx
乙方(公章)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxx
法定代表人(签字)：xxxxxxxxx xxxxxxxx年xxxx月xxxx日
xxxxxxxx年xxxx月xxxx日
金刚网纱窗工程合同(篇四)
建设单位：（甲方）
施工单位：（乙方）
镇村南、北路道路绿化工程由 公司分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。
双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1.以上增加工程量概算金额： 元
2. 工期要求：按原来合同工期不更改
3. 承包方式、双方权力责任同原合同
4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同
5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由____市人民法院裁决。
6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。
7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（公章）施工单位：（公章）
负责人：负责人：
订立日期：________年____月____日
金刚网纱窗工程合同(篇五)
甲方：乙方：甲方现委托－－－－－－－－－－公司(以下简称乙方)承担电视监控系统工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：
一、工程概况：
1．工程名称：电视监控系统工程。
2．工程地址：
3．工程概况：监控系统包括：设备安装、系统调试等。
二、甲乙双方的责任和义务
1．甲方负责提供整个系统的布线和施工人员的住所及施工场地、楼层施工用电和用水；并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。按时支付工程进度款。
2．乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料；在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：设备的安装调试:
三、工程时间和进度
1、自合同签订之日起，甲方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后甲方通知乙方技术人员入常
2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，
3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。
四、工程及工程量的变更
1、 由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。
2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求甲方按照原设计方案施工。
五、工程验收
1．采用完工总验收的方式。
2．工程验收标准。图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。
a.根据甲方要求，甲方可请权威机构对本系统进行验收，并出示测试报告及结论，其测试费用由甲方承担。
b.若权威机构对乙方为甲方所做的布线工程出示了不合格的信息点，乙方将在有效工期内进行整改，再测试费用由乙方承担。
3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。
4、工程完工，则应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。
六、系统保证及工程维护乙方提供质量保证。在工程验收合格后________年内，因设备质量问题发生故障，由乙方更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。
七、结算方式监控设备金额为： 元(人民币： 元整)。安装调试费金额为： .00元(人民币：)。整个监控系统总额的15%(包括硬盘录象机价格在内)
八、支付条款
1．合同签订后三天内，甲方向乙方支付合同总额的30%的款项，作为定金。
2．设备到场经双方验收后三天内，甲方向乙方支付合同总额的30%的工程进度款。
3．系统验收完毕后七天内，甲方向乙方付清40%的款额。
4．合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用在付款条件4中结清。
九、设备标准、货运方式及验收乙方提供的产品必须是产品生产厂家的原装产品。甲乙双方应严格按照产品更新换代生产厂家的生产标准对设备进行验收。
十、乙方提供________年维护，________年后按成本维护，响应时间24小时。
十、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。十
一、违约责任
1．甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济民法典有关条款对另一方进行赔偿。
2．除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额25%的违约金。
3．如项目由于乙方原因导致延期，乙方应偿付逾期违约金，按未完成部分项目金额的千分之一∕每天费用作为甲方的补偿。
4．如甲方未能按照合同条款八按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一∕每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方制服相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。十
二、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。十
三、合同附件作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。十
四、合同生效及其它
1．本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(传真件有效)。
2．本合同所属的附件与本合同具有同等效力。〈附(设备)报价表〉
3．本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。
4．本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲、乙同意上述条款，并签字确认如下：甲方：甲方代表：电话：时间：________年____月____日乙方：乙方代表电话：时间：________年____月____日
金刚网纱窗工程合同(篇六)
甲方：
乙方：
甲方双方依据《民法典》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：
一、防水施工
1、工程名称：浙江 公司屋面光伏支架立柱防水工程。
2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、防水施工价格 本次防水施工为双包方式（包工包料），
。此价款为本工程固定造价，总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
5、施工质保 甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。 本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为________年使用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。
6、双方责任 甲方责任：在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人员故意引起的损坏，后果由甲方负责。 乙方责任：
1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
2、 施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包含保险费用。
二、施工程序及施工要求
1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。
2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。
3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及 公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。
6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。
三、付款方式 该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。
四、附则
1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方：代表签章： ________年____月____日
乙方：代表签章：_______年____月____日
拓展阅读
【精品】工程单包工合同范文260字
工程单包工合同(篇一)
发包人(甲方)：_________
承包人(乙方)：_________
乙方承担甲方____________房屋的修建，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规之规定，双方本着平等、自愿，诚实守信的原则，经协商一致，就该工程单包工订立以下合同。
第一条、工程承包方式
包工不包料。乙方承担____________房屋的修建，甲方负责提供修建所需的原材料。
第二条、工程承包范围
砼基础、钢筋制作、主体工程、内墙粉水、外墙贴砖、屋面水泥沙浆找平、焊接、管线预留预埋、屋面排水管、室内排污管、外墙脚手架等。未说到的，以设计施工图及双方约定为准。
第三条、工程质量
乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。
第四条、工期
1、自______年______月______日起，至______年______月______日止，共计______日。
2、本合同签订后乙方应按甲方要求，按时完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。
第五条、工程量
按实际完成的工程量结算。
第六条、承包价格
单包工承包价格为每平方米______元，共计______平方米，本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，工程造价按实计算。
第七条、安全责任
乙方必须严格按照工程建设相关的安全规定组织施工。加强对现场作业人员的安全教育，对施工的全过程进行安全监督和检查，杜绝一切不安全隐患。如因管理不善和违规操作所造成的伤亡事故和经济损失概由乙方负责。
第八条、付款方式
工程量完成60%以上，按完成工程量的总价款的60%支付工程款，工程完工，十日内付清全部工程款。
第九条、违约责任
甲、乙双方任何一方违约，处工程合同总价款5%的违约金。
第十条、争议纠纷解决
若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第十一条、其他约定
1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存________份。
2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同自双方签字后生效。
甲方：_______________ 乙方：_______________
代表人：_____________ 代表人：_____________
联系电话：___________ 联系电话：___________
签约地点：___________ 签约地点：___________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
工程单包工合同(篇二)
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方请乙方建一幢日/田字型框架式水泥砖混结构二层住宅楼，现甲乙双方自愿达成以下协议：
一，工程形式：
甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料。乙方负责楼房的主体工程施工，及建房中的一切机械工具。
二，工程工价：按楼面投影面积计算，每平方米元。
三，甲方责任：
1，提供施工用水、电。
2，及时提供一切需用建材。
3，整个工程捣基础、楼面等时，一次性付给甲方生活费补贴元。
四，乙方工程内容：
1，楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。
2，淋砖，工程结束后，清理各楼层。
3，墙内外批灰，但不包括门面。
4，楼顶砌围封一米高。
5，用水泥砌楼梯三角。
6，安装线盒、打出线槽、预留管道孔和线孔。
7，前檐阶捣水泥。
8，柱、梁用全新模板。
9，负责安装地砖、梯步砖、卫生间墙砖、外墙砖、墙线砖
五，乙方必须保证达到如下要求：
1，保管好并合理使用甲方的建筑材料。
2，水泥柱注重垂直度，偏差不能超过1厘米。砖墙要求竖直，偏差不超过1.5厘米，砖体对缝不超过两层。
3，捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。
4，地砖、梯步砖与地面不密合率不超过砖总数1%，墙砖、墙线砖与墙面不密合率不超过砖总数2%
六，乙方要实行安全施工，施工中造成安全事故，由乙方承担一切责任，与甲方无关。
七，乙方要确保施工质量，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方翻工，翻工所需工钱和材料由乙方负责。
八，工程付款：每完成一层主体工程后，甲方付给乙方%，余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。
九，工程时间从年月日~年月日，乙方确保按工期完工，如不按时完工交方，则按工程款5%付给甲方。
十，以上不尽事宜，由双方协商解决。
十一，以上协议一式两份，签字后即生效。
甲方：_______________
乙方：_______________
日期：_______________
工程单包工合同(篇三)
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好商定，甲方将王宏商住楼C座1号楼土建工程，单包工分项承包给乙方，并就相关事宜达成以下协议：
1、工程地点：烧田大道左侧，分项工价为：砌工元/平方米；木工：一层框架6层砖混平均价元/平方米；钢筋元/平方米；电焊一层底框对焊元/平方米；砖混层元/平方米（注木工含铁丝、钉子、木板等，焊工底框层含材料费，砖混层不含材料）。
2、工程内容：一框6混主体及内粉刷，外贴砖，毛地平，屋面隔热，外墙防护，散水坡等。
3、质量与安全：质量按图纸，听从甲方技术人员指导施工致业主验收合格为准。安全：分项施工承包人为第一责任人，必须坚持安全第一，防范于未然，严格按照建筑安全生产操作规程施工，杜绝一切安全事故的发生，否则造成一切安全责任事故，由乙方自己全部承担，甲方不负任何责任。
4、工期与付款：工期以开发商要求为准，若故意拖延工期罚款5000元并赔偿业主损失。付款方式：为每层实际工程量的80%，竣工验收合格后付清。
5、本着为业主着想，既要保证质量，又要节省材料，尽量做到不浪费，爱护工地的一切设施及设备，若人为损坏照价赔偿。
6、此合同书内未尽事宜，双方协商解决。本合同一式二份，动式之日起生效。
甲方（签章）：
乙方（签章）砌工：
木工：
钢筋：
电焊：
年 月 日
必备！短期借款合同(1630字)
在交易过程中一般都需要使用到合同，签订合同是一种正规的法律行为。认真做好一个合理且详细的合同签订后，可以更好的受到国家法律的保护。那么签订合同有什么需要注意的呢？下面是小编为大家整理的“必备！短期借款合同(1630字)”，希望对您的工作和生活有所帮助。
短期借款合同 篇1
甲方：_________
乙方：_________有限公司
经___女士介绍，甲、乙双方友好协商达成如下借款合同，严格履行。
一、借款金额：_______元人民币。
二、借款用途：_______。
三、借款时间及本息结算还款办法：
借款时间：____。（__年__月__日至__年__月__日）月息___。每季度末结算一次。乙方若有资金和还款能力提前还款，甲方同意乙方提前一个月声明并按实际使用时间提前归还本息。
四、质押物品及化解风险的措施：
乙方用____________《房屋所有权证》作抵押。乙方不能按时归还本息，甲方有权将质押房屋变卖收回本息或按每月所借款额的3%加收滞纳金。
五、上述合同一式三份，自签字到款之日起生效。甲、乙双方及见证人各存一份。若有争议，协商解决。
甲方签字留印：_________ __年__月__日
乙方签字盖章：___________ __年__月__日
介绍及见证人签字：________ __年__月__日
短期借款合同 篇2
合同编号：____________
保证人(甲方)：___________________________
住所：_____________________________________
法定代表人：_______________________________
开户金融机构及账号：_______________________
贷款银行(乙方)：_________________________
住所：_____________________________________
法定代表人(或授权代理人)：_______________
为确保乙方与______________签订的_____________________号借款合同(以下简称借款合同)的履行，甲方愿意向乙方提供保证担保。甲、乙双方根据《合同法》、《担保法》及其他有关规定，经协商一致，约定如下条款：
第一条 甲方保证担保的贷款金额(大写)________________，贷款期限自______年_____月_____日至______年_____月_____日
第二条 本合同的保证为连带责任保证，甲方对借款合同中的借款人的债务承担连带责任。如借款合同履行期限届满，借款人没有履行或者没有全部履行其债务，乙方有权直接要求甲方承担保证责任。甲方应在接到乙方《催收到(逾)期贷款通知》之日起_______个工作日内履行清偿义务。
第三条 保证担保的范围：贷款金额(大写)____________________元及利息、借款人应支付的违约金(包括罚息)、赔偿金和实现贷款债权的费用(包括诉讼费、律师费等)。
第四条 保证期间：自本合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年止。借款合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。
第五条 本合同的效力独立于被保证的借款合同。借款合同无效并不影响本合同的效力。
第六条 保证期间，借款合同的当事人双方协议变更借款合同除贷款利率以外的其他内容，应当事先取得本合同甲方的书面同意。
第七条 保证期间，甲方机构发生变更、撤销，甲方应提前_______天书面通知乙方，本合同项下的全部义务由变更后的机构承担或由对甲方作出撤销决定的机构承担。如乙方认为变更后的机构不具备完全的保证能力，变更后的机构或作出撤销决定的机构有义务落实为乙方所接受的新的保证人。
第八条 保证期间，乙方有权对甲方的资金和财产状况进行监督，有权要求甲方提供其财务报表等资料，甲方应如实提供。
第九条 保证期间，甲方不得向第三方提供超出其自身负担能力的担保。
第十条 发生下列情况之一的，乙方有权要求甲方提前承担保证责任，甲方同意提前承担保证责任
1.甲方违反本合同第七条、第八条、第九条的约定或者发生其他严重违约行为;
2.《借款合同》履行期间借款人被宣告破产、被解散、擅自变更企业体制致使乙方贷款债权落空、未按借款合同的约定使用贷款、卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷、发生其他足以影响其偿债能力或缺乏偿债诚意的行为等情况。
第十一条 甲方不承担保证责任或者违反本合同约定的其他义务的，应向乙方支付被保证的借款合同项下贷款金额_______%的违约金，因此给乙方造成经济损失且违约金数额不足弥补所受损失的，还应赔偿乙方的实际经济损失。对上述违约金、赔偿金以及甲方未承担保证责任的贷款本金、利息和其他费用，乙方有权直接从甲方在乙方开立的存款账户中的资金予以扣付。
第十二条 双方约定的其他条款：________________________________________
第十三条 因本合同发生的争议，经协商不能达成一致意见，应当向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第十四条 本合同自双方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章后生效。
第十五条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：(公章)________________
法定代表人：__________________
(或委托代理人)
乙方：(公章)________________
法定代表人：__________________
(或委托代理人)
短期借款合同 篇3
借款人：_________
贷款人：_________
为明确责任，恪守信用，双方遵照有关法律，协商一致，订立本合同：
第一章借款
第一条借款金额：_________(大写)_________(小写)
第二条借款用途：_________.
第三条借款期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第四条在本合同期限内，借款的实际放款日和还款日以借据为准。借据是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第五条贷款人应在借款人办理借款手续后_________个营业日内将借款放出。
第六条借款人用下列资金，但不限于下列资金，归还本合同项下借款本息。
第七条本合同到期，借款人应主动归还全部借款本息。不主动归还的，借款人同意贷款人从借款人账户划收。
第二章借款利率和计息
第八条本合同项下借款利率根据国家有关规定，确定为月息千分之_________.
第九条本合同项下借款，自贷款方放款之日起计息，按日计息，按季结息，借款到期还清本息。
第十条经贷款人同意，借款人提前归还借款的，仍按合同约定的利率和实际用款天数计算利息。
第十一条借款人在贷款人结息日前应在其账户备足应付利息，由贷款人从借款人账户划收。
第三章担保
第十二条本合同项下借款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用由_________向贷款人提供_________方式担保，并另行签订合同编号_________的担保合同。
第十三条如果担保合同中约定的有关事项发生，贷款人认为足以影响担保人的担保能力的，借款人应重新提供令贷款人满意的担保。
第四章双方承诺
第十四条借款人承诺：
(1)按照本合同规定的用途使用借款。
(2)不利用借款从事违法经营活动。
(3)在本合同项下借款全部清偿前，借款人有任何一种改变经营方式行为(包括承包、租赁、合并，分立、股份制改造、联营、与外商合资或其他形式)时，应最迟于改变经营方式前三十天通知贷款人，并保证贷款本息的清偿。
(4)发生歇业、解散、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销时，保证立即归还贷款本息。
(5)当客观上有危及借款安全情况时(包括涉及重大经济纠纷的诉讼、财务状况恶化等)，应当在事件发生后_________天以内书面通知贷款人，并保证贷款本息的偿还。
(6)按时如实提供贷款人要求的资料(包括资产负债表、损益表、所有开户行、账号、存款余额等)，并配合贷款人调查、审查和检查与借款有关的生产、经营、财产等情况。
第十五条贷款人承诺：
(1)按期足额发放贷款。
(2)对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密。
第五章合同的变更
第十六条借款人需要延长借款期限的，应在借款到期日前_________日内向贷款人提出申请，并征得担保人书面同意。
第十七条借款人如要将本合同项下债务转让给第三者，应经贷款人书面同意。在受让人和贷款人重新签订借款合同前，本合同继续有效。
第十八条借款人、贷款人任意一方需变更本合同其他条款，均应书面通知对方，并经双方协商一致，达成书面协议。
第十九条借、贷双方协议变更本合同内容，均应征得担保人书面同意。
第六章违约责任
第二十条借款人未按本合同约定的用途使用借款，贷款人可以停止发放尚未发放的贷款，并提前收回已经发放的部分或全部贷款，同时对违约使用部分按国家规定，在违约使用期间每日计收万分之_________利息。
第二十一条借款人未按合同约定的还款时间归还借款本息时，贷款人按国家规定对逾期贷款每日计收万分之_________利息。
第二十二条借款人违反本合同第十一条，不按期支付利息的，贷款对借款人未支付的利息计收复利。
第二十三条借款人违反本合同第十三条、第十四条第2项、第3项、第4项、第十七条时，贷款人可以停止发放尚未发放的借款，并提前收回已经发放的部分或全部借款。不能收回的，视为贷款逾期，贷款人有权按国家规定计收逾期代款利息。
第二十四条借款人违反本合同第十四条第5项、第6项时，应向贷款人支付违约金_________.
第二十五条贷款人未按本合同第五条约定向借款人提供贷款的，应根据违约金和违约天数，每日付给借款人万分之_________违约金。
第七章争议的解决
第二十六条在本合同的履行中发生的纠纷，双方应首先协商解决，协商不成的，可向贷款人住所地人民法院提起诉讼。
第八章其他
第二十七条本合同经借款人和贷款人双方加盖公章并由双方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签章后生效。有担保合同的，担保合同生效后，方可办理借款手续。
第二十八条本合同自其项下贷款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用得到全部清偿时，自动失效。
第二十九条借款人变更住所、通讯地址，以及营业范围、法定代表人、注册资金等工商登记事项时，应在有关事项变更后_________日内书面通知贷款人。
第三十条双方约定的其他事项：
第三十一条本合同未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。
第三十二条本合同一式_________份，借款人和贷款人各执一份。
第三十三条本合同
(1)贷款证复印件
(2)借款人经工商行政管理局年检营业执照复印件
(3)借款人授权代理人委托书
(4)担保合同_________年_________字第_________号
(5)借据_________、_________、_________.
借款人(盖章)_________
贷款人(盖章)_________
法定代表人(签字)_________
法定代表人(签字)_________
住所：_________
住所：_________
基本账户开户行：_________
电话：_________
账号：_________
传真：_________
电话：_________
电话：_________
传真：_________
邮政编码：_________
邮政编码：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
短期借款合同 篇4
甲方：
乙方：XX投资策划有限公司（XX公关学校）
经张东鲜女士介绍，甲、乙双方友好协商达成如下借款合同，严格履行。
一、借款金额：
伍拾万元人民币。
二、借款用途
学校基本建设工程付款。
三、借款时间及本息结算还款办法：
借款时间：一年。（20xx年9月26日至20xx年9月26日）月息贰分。每季度末结算一次。乙方若有资金和还款能力提前还款，甲方同意乙方提前一个月声明并按实际使用时间提前归还本息。
四、质押物品及化解风险的措施：
乙方用公司和学校一号办公楼《房屋所有权证》（运港字第00000242号）作抵押。乙方不能按时归还本息，甲方有权将质押房屋变卖收回本息或按每月所借款额的3%加收滞纳金。
五、上述合同一式三份，自签字到款之日起生效。甲、乙双方及见证人各存一份。若有争议，协商解决。
甲方签字留印： 乙方签字盖章： 介绍及见证人签字：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
短期借款合同 篇5
甲方（出借人）：_________
乙方（借款人）：_________
丙方（担保人）：_________
本合同各方根据相关法律法规，在平等自愿、诚实信用的基础上，经共同协商，甲方借款给乙方，丙方自愿为乙方提供担保，丙方自愿为乙方提供连带责任，三方对合同条款达成协议如下：
第一条、借款金额
甲方借给乙方金额为人民币（大写）_________元，借款期限_________个月，自_________年_________月_________日至20年_________月_________日止。实际日期以借据为准。
第二条、借款利息
按甲方借款数额的______________计算，甲方在合同签订日扣除借款利息，乙方在借款期限到期后最后一日返还全部本金。到期若遇节假日、休息日，顺延至节假日、休息日后的第一个工作日，利息按实际使用天数计算。
第三条、还款方式
还款方式乙方可根据甲方要求，直接汇款至甲方指定账户—，开户人_________开户行___________________________账号__________________，或直接支付现金给甲方。
第四条、借款用途
乙方只能将甲方的借款，用于合法经营周转，不得用作违法活动。
第五条、丙方保证责任
丙方为本合同项下的借款提供连带责任保证。根据各方要求，如本合同需要办理公证，所发生的费用由乙方承担。
第六条、丙方清偿后权利取得
若乙方借款到期未予清偿的，丙方承担还款义务后，丙方有权向乙方追偿。
第七条、甲方的权利和义务
1、甲方有权对乙方提交的资料、文件的合法法性、真实性进行核实、调查；
2、本合同履行期间，发生下列情况之一时，甲方有权提前收回全部借款本金并解除本合同：
（1）乙方向甲方提供虚假证明材料的；
（2）乙方拒绝甲方、丙方对投资款使用情况进行监督检查的；
（3）乙方未按照本合同约定用途使用借款的；
（4）乙方负有数额较大的债务，卷入或即将卷入重大的诉讼、仲裁程序及其他法律纠纷，影响还债能力的；
（5）乙方或丙方发生股权、法人、公司、名称变更或地址迁移在3个工作日未书面通知甲方的；
第八条、乙方的权利和义务
1、乙方应根据甲方的要求提供相应的文件及材料，如：乙方的信资、资产状况证明等，并保证资料的真实性与合法性；
2、按照约定使用资金，不得挪作他用，更不得用于违法行为；
3、依照合同约定按时按期足额返还借款及利息；
4、甲方向乙方借款日，乙方应向甲方缴纳_________万元履约保证金。
第九条、丙方的权利和义务
1、对乙方提交的资料、文件的真实性、合法性进行调查，对乙方的资信、资产状况进行调查；
2、按照约定承担连带保证责任；
3、根据甲方要求，如办理房产抵押和权力质押，提供房产、权利凭证、抵押、质押登记证书等所有法律文件，并将其交与甲方。
第十条、违约责任
1、乙方未按照合同约定期限偿还借款本金的，愈期部分，按双倍向甲方支付违约金（本金加利息总和的20%计算），还应按日千分之三向甲方支付逾期费用，造成上门催收的，每催收一次支付_________元违约金和差旅费；
2、因乙方拒不履行还款义务，导致甲方采取清偿措施的，所支出的诉讼费、拍卖费、律师费、差旅费、人员工资、借款金额的30%计算合同损失，该费用全部由乙方承担；
3、在借款期间，若乙方预留的在甲方的联系方式、实际居住地、工作单位等发生变化，导致无法与乙方取得联系或未按足额还款，最终导致甲方催收的，上述行为每发生一次，乙方应向甲方支付_________元的违约金。
4、从投资到期之日起5日内，乙方未按约定还款，甲方有权在不通知乙方的情况下，通过新闻媒体和网络等公布乙方具体违约行为和信息；
5、若乙方发生上述任何一项违约行为，则甲方有权直接从乙方所交纳的保证金中扣除相应的违约金，保证金不足的，丙方保留追索的权利；
6、乙方可以提前偿还借款本金，按合同用款期限支付利息。
第十一条、纠纷
如本合同发生纠纷，由合同签订地法院管辖，乙方同意接受法院的强制执行。
第十二条、附则
本合同一试三份，甲、乙、丙三方签字盖章后生效。
甲方（出借人）_________
法定代表人：_________
乙方（借款人）：_________
法定代表人：_________
丙方（担保人）：_________
法定代表人：_________
合同签订地点：___________________________
合同签订时间：_________年_________月_________日
短期借款合同 篇6
借款人：________
贷款人：________
为明确责任，恪守信用，双方遵照有关法律，协商一致，订立本合同。
第一条 借款金额：人民币_______ (大写)rmb _______(小写)
第二条 借款期限：自 _______年_______ 月_______ 日至 _______年 _______月 _______日止。
第三条 在本合同期限内，借款的实际放款日和还款日以借据为准。借据是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条 贷款人应在借款人办理借款手续后三个营业日内将借款放出。
第五条 借款人用各种资金归还本合同项下借款本息。
第六条 本合同到期，借款人应主动归还全部借款本息，不主动归还的，借款人同意贷款人从借款人账户划款收取。
借款利率和利息
第七条 本合同项下借款利率根据双方协商，采用优惠利率，确定为 .
第八条 本合同项下借款，自贷款方放款之日起按实际借款时间计息，按实际借款天数结息，借款到期还清本息。
第九条 经贷款人同意，借款人提前归还借款的，仍按合同约定的利率和约定用款天数计算利息。
第十条 借款人在借款到期前应在其账戶下备足应付借款本息，由贷款人从借款人账戶划转
担保
第十一条 本合同项下借款本息和可能发生的违约金，实现债权的费用由该公司法人代表 向贷款人提供个人方式的担保。
双方承诺
第十二条 借款人承诺：
1.不利用借款从事违法经营活动;
2.本合同项下借款全部清偿前，借款人有任何一种改变经营方式行为(包括承包、租赁、合并、分立、股份制改造、联营、与外商合资或其他形式)时，应最迟于改变经营方式前三十天通知贷款人，并保证贷款本息的清偿。
3.发生歇业、解散、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销时，保证立即归还贷款本息。
4.当客观上有危及借款安全情况时(包括涉及重大经济纠纷的起诉、财务状况恶化等)，应在事件发生后七天内书面通知贷款人，并保证贷款本息的偿还。
5.按时如实提供贷款人要求的资料(包括资产负债表，损益表、所有开户行、账号、存款余额等)并配合贷款人调查、审查和检查与借款有关的生产、经营、财产等情况)
第十三条 贷款人承诺：
1.按期足额发放贷款。
2.对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密。
合同的变更
第十四条 借款人如果将本合同项下债务转让给第三者，应经贷款人书面同意。在受让人和贷款人重新签订借款合同前，本合同继续有效。
第十五条 借款人、贷款人任一方需要变更本合同其他条款，均应书面通知对方，并经双方协商一致，达成书面协议。
第十六条 借贷双方变更本合同内容，均应征得担保人书面同意。
违约责任
第十七条 借款人未按本合同约定的还款时间归还借款本息时，贷款人按国家规定对逾期贷款每日计收万分之五的利息。
第十八条 借款人违反本合同第十二条第2项、第3项、第4项、第十四条，贷款人可以停止发放尚未发放的借款，并提前收回已经发放的部分或全部借款。不能收回的，视为贷款逾期，贷款人有权按国家规定计收逾期贷款利息。
第十九条 贷款人未按本合同第四条约定向借款人提供贷款的，应根据违约金额和违约天数，每日付给借款人万分之五的违约金。
争议的解决
第二十条 在本合同履行中发生的纠纷，双方应首先协商解决，协商不成的，可向贷款人住所所在地人民法院提起诉讼。
其他
第二十一条 本合同经借款人和贷款人双方加盖公章并由双方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签章后生效。
第二十二条 本合同自其项下贷款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用得到全部清偿时，自动失效。
第二十三条 借款人变更住所、通讯地址，以及营业范围、法定代表人、注册资金等工商登记事项时，应在有关事项变更七日内书面通知贷款人。
第二十四条 本合同未尽事项，遵照国家有关法律、法规和规章办理。
第二十五条 本合同一式二份，借款人和贷款人各执一份。
第二十六条 本合同附件：
(1) 贷款证复印件;
(2) 借款人经工商行政管理局年检的营业执照复印件
(3) 借款人授权代理人委托书
(4) 借据
(5) 担保人身份证复印件。
借款人住所：________ 贷款人住所：________
基本账户开户行：________ 电话：________
账号：________ 传真：________
电话：________ 邮政编码：________
邮政编码：________
借款人(公章)________ 贷款人(公章)________
法定代表人： ________法定代表人：________
________年 ________月 ________日
________年 ________月 ________日
短期借款合同 篇7
出借人（以下简称甲方）：
借款人（以下简称乙方）：
担保人（以下简称丙方）：公司
法定代表人：
乙方因经营需要，向甲方借款，为明确双方权责，经友好协商一致，特订立本合同，以资信守；
第一条、乙方向甲方借款金额（大写）为:人民币元整。
第二条、借款期限：自___年___月___日至___年___月___日止。借款到期后，如双方有意延长借款期限，需另行签订补充协议。在本合同期限内，借款实际发生日和还款日以双方正式财务收据及银行回单注明日期为准，收据及银行回单是本合同的不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第三条、借款利率：日/月利率为________的固定利率。
第四条、借款本金及利息支付方式：
1、本金，借款到期时由乙方一次性还清全部本金及利息，乙方将还款资金汇入至甲方银行账户。
2、利息计取方式及计息周期约定；双方约定计息单位以5个计息日为一个周期。签订本合同的当日甲方一次性收取乙方5个计息日利息，视乙方用款实际情况，由甲方确定是否继续收取乙方下一个计息周期的利息。乙方需按时交付利息，否则甲方有权单方解除本合同，向乙方主张还清本金及约定利息、违约金。
3、利息计收时间为；由乙方于___年___月___日前一次性向甲方支付￥元。利息以现金收取，由甲方出具正式收条或收据，乙方应进行合适的账务处理，以保证甲方收取的利息不会发生税收风险。
4、利息结算：双方约定乙方应支付利息结算依照如下标准确定；乙方归还本金时间在16点之前，为一个计息日，在16点至24点归还本金则记为1.5个计息日。超过24点至16点则记为另一计息日，以此类推。乙方还款后依照实际用款日结算利息，不足部分由乙方补足，剩余部分由甲方无息返还乙方。
5、乙方如未按合同约定偿还本息，甲方按未偿付金额每日向乙方计收千分之三违约金。同时乙方均放弃《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定的违约金或损失赔偿金调整请求权。
6、乙方若分数次偿还借款给甲方，则偿还顺序依照先还利息后还本金的顺序进行偿还。
第五条、借款担保方式
1、乙方以甲方认可的第三方提供信誉担保。
第六条、资金账号
1、甲方资金账号
甲方通过下列银行账号将第一条约定借款本金划转至乙方银行账号，同时该账号也是乙方向甲方偿还本金及支付利息的转入账号。
户名：
账号：
开户行：
2、乙方资金账号
甲方将借款本金划转至乙方下列银行账号。
户名：
账号：
开户行：
第六条、甲方权利及义务：
1、对本合同有可能涉及到乙方的财务及经营状况保密。
2、按照合同约定及时向乙方收取相应的借款利息及本金。
3、本合同到期后，甲方有权收回借款资金，不再续借，但应提前2天告知乙方。
4、当乙方违约时，甲方有权提前解除合同。
第七条、乙方权利及义务：
1、保证不利用借款从事违反法律、政策经营活动。
2、承担本合同项下的借款行为有可能与集团管理制度相悖而带来的风险。
3、保证还款资金来源合法有效。
4、及时向甲方支付合同约定的借款本金与利息。
5、乙方有要求提前还款的权利，但应提前2天通知甲方。
6、乙方必须保证在甲方借款之前，名下房产如附件1作为抵押物，除了在银行抵押贷款外，无任何其他债务纠纷，如有此类事件发生，必须保证将此借款优先归还甲方，并由乙方承担一切法律后果。
第八条、担保责任约定
1、丙方公司作为担保人，为借款人上述借款提供保证担保，且法定代表人自愿以自有及夫妻共同财产或公司名下房产对上述乙方借款提供无限连带担保责任。
2、担保期限为主债务借款期满后两年止。
3、丙方对乙方上述借款事实无任何异议，也不因此向甲方提出任何抗辩理由。
第九条、合同的解除
当甲乙双方履行完毕合同项下所有权责义务时，无需另行签订协议，本合同自动解除。
第十条、争议的解决
在本合同的履行过程中发生的纠纷，三方应首先协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提出诉讼。
第十一条、其他未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十二条、本合同一式叁份，各方各执一份，签字并按捺指纹后生效。
甲方(签字)：乙方(签字)：
联系电话：联系电话：
担保人（签章）：
法定代表人（签字）
联系方式：
签约日：___年___月___日
短期借款合同 篇8
甲方（出借人）：乙方（借款人）：丙方（保证人）：丁方（保证人）：
乙方向甲方申请短期借款。根据《担保法》，《合同法》的有关规定，经甲、乙、丙、丁四方协商一致，特订立本合同，共同遵守。
第一条借款币种和金额：（元）。
第二条借款期限及付款时间：
借款期限为：天，即从___年___月___日至___年___月___日止。
付款时间：乙方向甲方出具借款借据后，甲方于本合同生效之日将全部借款划转到乙方指定账户，全称：号：，开户行。
第三条借款利率结算方式：月息‰，计。到期与本金一并支付。
乙方应按期偿还借款本息，如未按规定时间归还，乙方应承担自逾期之日起至全部款项付清之日每日按全部款项的千分之五向甲方缴纳违约金以及甲方实现债权的费用（包括甲方为主张权利所发生的诉讼费、律师费、交通费、公证费、评估费、执行费等）。
第四条保证条款
本合同项下借款由丙、丁方同意连带责任保证，保证范围为借款
本金及利息、违约金以及甲方实现债权的费用（包括甲方为主张权利所发生的诉讼费、律师费、交通费、公证费、评估费、执行费等）。
第五条本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙、丙三方签字、丁方盖章并法人签字后生效。甲、乙双方所执合同具有同等法律效力。如发生纠纷，双方协商不成，向泰安市中级人民法院提出诉讼解决。
甲方：
丙方：
乙方：丁方：___年___月___日
1630字柴油销售协议范本
1630字柴油销售协议范本
购方（以下简称甲方）：
供方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》，及相关法律法规，本着诚实守信、平等互利的原则，经甲乙双方协商一致，特订立本协议。
第一条产品的名称和质量
１．产品的名称：0# 柴油。
２．产品的质量标准：柴油的各项指标符合国家标准（柴油的来源为中国石油或中国石化的油库，以中石油或中石化的出库单为准；每车柴油运至工地卸油时甲乙双方共同留取样品，样品一式两份，甲乙双方共同签署后封存，若发生油质争议，以封存的样品为准）。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法
１．产品的数量：根据甲方的需要提前通知乙方。
２．计量单位、计量方法：按T（吨）计量，以甲方指定收货地的地磅过磅凭证为准,且每吨油料的损耗不超过千分之三，如有超出，甲方有权扣除按实际收货为准。双方确定密度固定为8.333，以1200升为一吨计算。
３．每一车油料到场后，双方现场办理结算入库单，对数量、价格、结算金额双方签字共同确认，以此作为结束和支付的依据。
第三条产品单价及运费、合同期限
1.以离甲方项目部最近的中石油（或中石化）加油站当日挂牌零售价为基准下调元/吨为结算单价（此价格不包含发票），如甲方需要乙方提供发票，乙方开发票票所产生费用由甲方承担。的油品运费由乙方负责。
2.合同期限：20xx年月日至20xx年月日。
第四条产品的交货时间及地点、运输和安全
１．交货时间及地点：甲方指定交货时间和地点，但甲方需提前2-3天以书面形式或短信、微信方式通知乙方交货的时间和地点。
２．运输方式：由乙方负责运输至甲方指定地点。
３．运输和安全：油料从装车运输至卸货到甲方油库前，一切的安全责任和损失（产品和运输车辆）均由乙方承担。
第五条支付方式
１．乙方同意垫支提供吨柴油给甲方使用，在吨柴油供应完成后乙方继续按甲方要求向甲方供油，乙方供柴油量超过吨以后的油款采用现金或转账方式结算。甲方应在收到乙方供应的油品后（乙方油品进入甲方油库的收货单日期为准）3日内以现金或转账的房式支付乙方油款。
２．若是甲方未能按时支付乙方油款，延期应付款按月息百分之一点五（1.5%/月）计息，计息天数以实际未付天数计算，即从甲方应付乙方的最后截止日之后开始计息，甲方应付油款的累计欠款时间不超过乙方供油完成工作的15天。如甲方不能按约定时间支付油款，则甲方违约，本合同终止，甲方应结清乙方所供应全部（含垫支供油）油款，并赔偿乙方的经济损失，包含但不局限于乙方为此工程垫支的油款、支付的运费、人员工资等。
３．若乙方在向甲方提供柴油的行为已经发生，由于甲方原因，需暂停乙方供应柴超过30天时，甲方应书面或短信、微信通知乙方并结清乙方所供应全部柴油（含垫资供油）的油款。
第六条违约责任
１．因乙方产品质量问题给甲方机械造成损坏、损失的，经过检测是由乙方供应的柴油所造成的由乙方负完全责任。
２．因乙方产品在正常情况下不能到达甲方指定地点，即乙方在接到甲方书面、微信、短信通知后5天内没有到达甲方指定地点，不可抗力因素除外（如火山、地震、道路中断等），乙方应支付给甲方千分之一的违约金（支付金额以甲方通知的数量金额为准），并且甲方有权从其它渠道购买油料，由此造成的价差由乙方承担。
３．甲方若不能按时付款，乙方有权拒绝供货，因此而造成的损失乙方不承担责任。
４．本合同在双方签署立即生效。为保障双方的权益，合同签署后甲方确认乙方为唯一柴油供货单位。在合同履行期间，甲方不得和其它单位签署柴油供货合同和柴油采购行为。如出现甲方和其它单位或个人签署柴油供货合同和柴油采购行为，则甲方违约。甲方应赔偿给乙方已经供应全部柴油款总额的2倍金额，合同终止。
第七条争议解决
本协议在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如果协商不能解决，由供油行为发生所在地人民法院管辖。
第八条本协议一式两份，甲乙双方各执壹份；自双方签字盖章之日生效，甲方不需要供货且结清油料款后自动失效。
甲方：
负责人（授权代表人）：
电话：
日期：
乙方：
负责人（授权代表人）：
电话：_________________
日期：_________________
关于股权转让协议怎么写(1630字)
合同是当事人之间依法签订的协议，受法律的保护，签订合同是保障我们合法权益的第一步。在甲方制定好合同并在你签署完了之后，可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。那么，我相信您一定在找关于合同范本的内容吧？请您阅读小编辑为您编辑整理的《关于股权转让协议怎么写(1630字)》，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！
股权转让协议怎么写(篇一)
转让方： （以下简称甲方）
受让方： （以下简称乙方）
（企业名称）于XXXX年X月X日在XX设立，注册资金为人民币XXX万元。甲方占有（企业名称）100%的企业产权及相关权益，甲方愿意将其占（企业名称）100%的企业产权及相关权益转让给乙方，乙方愿意受让。现甲、乙方根据《中华人民共和国个人独资企业法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让企业整体产权及相关权益事宜，达成如下协议：
第一条 股权转让
1、甲方同意将其在公司所持股权，即公司注册资本的%转让给乙方，乙方同意受让。
2、甲方同意出售而乙方同意购买的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权是清洁股权，即该股权没有设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。
3、协议生效之后，甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。
第二条 股权转让价格及价款的支付方式
1、甲方同意根据本合同所规定的条件，以人民币（以下币种相同） 元将其在公司拥有的 %股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。
2、乙方同意按下列方式将相应价款支付给甲方：
乙方同意在本合同双方签字之日向甲方支付 元;在甲乙双方办理完工商变更登记后,乙方向甲方支付剩余的价款 元。
第三条 甲方声明
1、甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人。
2、甲方作为公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务。
3、自本协议生效之日起，甲方完全退出公司的经营，不再参与公司财产、利润的分配。
第四条 乙方声明
1、乙方以出资额为限对公司承担责任。
2、乙方承认并履行公司修改后的章程。
3、乙方保证按本合同第二条所规定的方式支付价款。
第五条 股权转让有关费用的负担
双方同意办理与本合同约定的股权转让手续所产生的有关费用，由 方承担。
第六条 有关股东权利义务包括公司盈亏（含债权债务）的承受
1、从本协议生效之日起，乙方实际行使作为公司股东的权利，并履行相应的股东义务。必要时，甲方应协助乙方行使股东权利、履行股东义务，包括以甲方名义签署相关文件。
2、从本协议生效之日起，乙方按其所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。
第七条 协议的变更和解除
发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订变更或解除协议书。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行；
2、一方当事人丧失实际履约能力；
3、由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要；
4、因情况发生变化，当事人双方经过协商同意；
5、合同中约定的其它变更或解除协议的情况出现。
第八条 违约责任
1、如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的'一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。
2、如果乙方未能按本合同第二条的规定按时支付股权价款，每延迟一天，应按延迟部分价款的 ‰支付滞纳金。乙方向甲方支付滞纳金后，如果乙方的违约给甲方造成的损失超过滞纳金数额，
或因乙方违约给甲方造成其它损害的，不影响甲方就超过部分或其它损害要求赔偿的权利。
第九条 保密条款
1、未经对方书面同意，任何一方均不得向其他第三人泄漏在协议履行过程中知悉的商业秘密或相关信息，也不得将本协议内容及相关档案材料泄漏给任何第三方。但法律、法规规定必须披露的除外。
2、保密条款为独立条款，不论本协议是否签署、变更、解除或终止等，本条款均有效。
第十条 争议解决条款
甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权按下列第 种方式解决：
1、将争议提交XX仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。
2、各自向所在地人民法院起诉。
第十一条 生效条款及其他
1、本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2、本协议生效后，如一方需修改本协议的，须提前十个工作日以书面形式通知另一方，并经双方书面协商一致后签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
3、本协议执行过程中的未尽事宜，甲乙双方应本着实事求是的友好协商态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
4、本协议之订立、效力、解释、终止及争议之解决均适用中华人民共和国法律之相关规定。
5、甲、乙双方应配合公司尽快办理有关股东变更的审批手续，并办理相应的工商变更登记手续。
6、本协议正本一式四份，甲乙双方各执一份,公司存档一份,工商登记机关一份,具有同等法律效力。
转让方（甲方）：
住所:
身份证号：
联系电话：
受让方（乙方）：
住所:
身份证号：
联系电话：
年 月 日
股权转让协议怎么写(篇二)
转让方（简称甲方）： ***，身份证号码：********
住所：*****
受让方（简称乙方）： ***，身份证号码，******
住所：*****
郏县***石材有限公司是根据《中华人民共和国公司法》登记设立的有限公司，注册资本贰拾万元，实收资本贰拾万元。现甲方与乙方就郏县***石材有限公司股权转让事宜，于 年 月 日在郏县***石材有限公司办公室订立。
甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：
第一条 股权转让价格与付款方式
1、甲方同意将所持有郏县***石材有限公司*%的股权，共计**万元人民币（￥***）的出资额，以**万元人民币（￥**）价格转让给乙方，乙方同意按此价格和条件购买该股权。
2、出资转让于 年 月 日完成。
第二条 保证
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在郏县****石材有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方具有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三方的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方转让其股权后，其在郏县***石材有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股权的转让而转由乙方享有与承担。
3、乙方承认郏县***石材有限公司章程，保证按章程规定履行股东的权利和义务。
第三条 盈亏分担
本公司经工商行政管理机关同意并依法办理股东变更登记后，乙方即成为郏县****石材有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。
第四条 协议生效的条件
本协议自各方签订之日起生效。
第五条 本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，郏县****石材有限公司存一份，均具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
股权转让协议怎么写(篇三)
_________有限公司股东：_________、_________、_________经协商，就公司股东内部转让股权一事达成以下协议：
_________股东自协议签署之日起辞去_________有限公司的一切职务。上述公司的任何期间的任何盈亏都与_________无关。
1。原股东_________将其在公司的全部股权，折人民币_________，占注册资本_________%转让给股东_________。
2。股东_________将其在公司的部分股权折人民币_________%，占注册资本_________%，转让给股东_________。
3。股东_________在公司的股权由原先的人民币_________%，占公司注册资本的_________%，变更为人民币_________万元，占公司注册资本的_________%。
特立此协议，以资共同遵守。
本协议一式_________份，股东各执壹份。壹份送市工商局办理变更。
股东：
_____________（签字）
_____________（签字）
_____________（签字）
_____________有限公司
_____年_____月_____日
股权转让协议怎么写(篇四)
本协议由下列双方当事人于【】年【】月【】日在【】省【】市签署：
甲方(股权出让方)：
乙方(股权受让方)：有限公司
住所：
法定代表人：
鉴于：
1、甲方为中华人民共和国合法公民，系有限公司(以下简称“”)的股东，具有完整的民事权利能力和民事行为能力。
2、乙方系依照中华人民共和国法律组建设立并有效存续的企业法人。
3、乙方根据自身实际经营需要，拟受让甲方合法持有的股权，甲方亦同意将其所持股权出让给乙方。
为保证本次股权转让的公平合理，保护双方合法权益，协议双方在平等自愿、协商一致的基础上，根据相关法律、法规的规定，签订本协议，以资共同遵守。
除非本协议中有关条款特别说明，下述用语在本协议中作如下理解：
协议/本协议
指本股权转让协议及其相关附件（如有），亦包括其不时之修订、变更和补充
甲方或股权出让方
指【】
乙方或股权受让方
指有限公司
指有限公司
标的股权
指本协议项下甲方拟向乙方转让，乙方拟向甲方受让的，甲方合法持有并享有无瑕疵所有权的【】%的股权
审计基准日
指【】年【】月【】日
协议签署日
指协议双方在本协议上签字盖章之日
协议生效日
指本协议第七条第一款载明的所有先决条件均实现或满足的当日。
税费
指任何应缴纳的税收,包括但不限于征收、收取或摊派的任何增值税、所得税、营业税、印花税、契税或其他适用税种,或政府有关部门征收的费用。
法律
指中国现行有效的法律、法规、行政规章或其它具有普遍法律约束力的规范性文件，包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定。
元
指中国法定货币人民币元
1、按照本协议约定的条件，甲方将其持有的【】%的股权有偿转让给甲方。
2、乙方按照本协议相关条款的约定，向甲方支付股权转让对价，并顺利受让其所持有的股权。
3、在拟转让股权工商变更登记办理完毕后，乙方将合法持有的股权，成为其股东，行使相关股东权利，承担相关股东义务。
1、经双方协商一致，标的股权转让以经会计师事务所有限公司审计确定的净资产值(以【】年【】月【】日为审计基准日)为基准，适当溢价确定拟转标的股权所应支付的对价。
根据前述标的股权转让对价确定方式，协议双方最终确定本次股权转让对价为乙方【】%股权为人民币【】元。
2、协议双方约定，乙方在本协议签署生效之日起三十日内向甲方履行完毕标的股权转让对价支付义务。
1、标的股权的交割日为标的股权交割的最后期限。本协议双方确认，【】年【】月【】日为标的股权的交割日。如果本协议未能在【】年【】月【】日前生效，则交割日相应顺延。
2、完成股东变更的工商登记视为交割。甲方应积极协助和配合完成前述交割工作。
1、甲方声明，其为中华人民共和国合法公民，具有完整的民事权利能力和民事行为能力。乙方声明，其为依法设立并合法存续的中国企业法人，具有完整的民事权利能力和民事行为能力。
2、甲、乙方各自声明，其自愿签订本协议，具有法律规定的享有本协议项下权利，履行本协议项下义务的资格和能力。
3、甲方声明，其现时为的股东，合法持有【】%的股权，并将按照本协议的相关规定，依法转让的股权。
4、乙方声明，其将按照本协议相关条款的约定按时足额支付标的股权的转让对价，依法受让的股权。
5、甲方在此特别声明与保证：
(1)甲方有权签署本协议，本协议一经生效即受其约束;
(2)甲方保证其对自身享有的股权享有合法、完整的权利，其拟转让的标的股权未设定任何抵押、质押等使其权利受到限制的担保，不存在任何影响其所持标的股权顺利移转的法律瑕疵;
(3)签署及履行本协议与甲方单独或与其他方共同作为一方当事人所订立的其他合同不存在任何矛盾和抵触。
(4)鉴于乙方上市之需求，甲方将按照乙方及其所聘请中介机构的要求，履行有关证券法律法规所要求的诸如股权锁定、竟业限制等义务。
与本次股权转让相关的所有政府部门征收和收取的税收或费用等均由协议双方根据相关法律、法规的规定各自承担。
1、本协议书自双方签章之日起成立，在下述先决条件全部满足之日，本协议正式生效：
(1)本次交易己经按照公司法及有关法律、甲方公司章程及议事规则之规定经甲方股东会审议通过;
(2)本次交易己经按照公司法及有关法律、乙方公司章程及议事规则之规定经乙方股东会审议通过;
2、本协议约定的任何一项先决条件未能得到满足，本协议自始无效，双方恢复原状，双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且双方互不承担责任。
1、下列情形之一者，本协议可以变更或解除：
(1)双方协商同意;
(2)由于不可抗力的原因致使该协议的履行已不可能;
(3)由于一方严重违约，使本协议已难以履行或成为无必要;
(4)中国法律法规规定的其他事由。
2、协议的变更或解除并不影响各方于该等变更或解除之前已经产生的权利及义务,亦不影响受损失的一方向协议对方追偿损失的权利。
除非根据有关法律、行政法规的规定应向政府有关主管部门办理批准、备案手续，或为履行在本协议下的义务或声明与保证需向第三人披露，双方同意并促使其有关知情人对本协议项下的所有条款及本次交易的相关事宜严格保密。
1、不可抗力指本协议双方或一方无法控制、无法预见或虽然可以预见但无法避免且在本协议签署之后并使任何一方无法全部或部分履行本协议的任何事件。不可抗力包括但不限于飓风及/或其他自然灾害及战争、征收、没收、政府主权行为、法律变化或未能取得政府对有关事项的批准或因政府的有关强制性规定和要求致使双方无法继续合作，以及其他重大事件或突发事件的发生。
2、如果发生不可抗力事件，履行本协议受阻的一方应以最便捷的方式毫无延误地通知对方，并在不可抗力事件发生的十五(15)日内向对方提供该事件的详细书面报告。受到不可抗力影响的一方应当采取所有合理行为消除不可抗力的影响及减少不可抗力对双方造成的损失。双方应根据不可抗力事件对履行本协议的影响，决定是否终止或推迟本协议的履行，或部分或全部地免除受阻方在本协议中的义务。
1、协议双方均应严格遵守本协议的规定，任何一方违反本协议规定的内容，即构成违约。
2、一方违约给协议对方造成损失的，应依法赔偿因该违约行为而给对方造成的一切直接经济损失以及对方因有关索偿行为而发生的相关费用及支出。
1、因本协议发生的或与本协议有关的任何争议，双方均应先通过友好协商的方式解决。
2、若双方在一个月内不能通过友好协商方式解决争议的，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的法院提请诉讼解决。
1、本协议未尽事宜可由协议双方签订书面补充协议予以约定。
2、本协议的所有附件、补充协议(如有)作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
3、本协议适用中华人民共和国法律，并依照中华人民共和国法律进行解释。
4、本协议以中文书写，正本一式四份，具有同等法律效力，双方签署盖章后各持一份，其余留存用于办理与本协议所涉事项有关的行政审批备案手续。
股权转让协议怎么写(篇五)
转让方：（以下简称甲方）
住址：
身份证号码：
联系电话：
受让方：（以下简称乙方）
住址：
身份证号码：
联系电话：
鉴于甲方在 公司（以下简称公司）合法拥有 %股权，现甲方有意转让其在公司拥有的全部股权，并且甲方转让其股权的要求已获得公司股东会的批准。
鉴于乙方同意受让甲方在公司拥有 %股权。
鉴于公司股东会也同意由乙方受让甲方在该公司拥有的 %股权。
甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就股权转让事宜达成如下协议：
一、股权转让
1、甲方同意将其在公司所持股权，即公司注册资本的 %转让给乙方，乙方同意受让。
2、甲方同意出售而乙方同意购买的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。
3、协议生效之后，甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。
二、股权转让价格及价款的支付方式
1、甲方同意根据本合同所规定的条件，以 元将其在公司拥有的 %股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。
2、乙方同意按下列 方式将合同价款支付给甲方：
（1）乙方同意在本合同双方签字之日向甲方支付 元；
（2）在甲乙双方办理完工商变更登记后，乙方向甲方支付剩余的价款 元。
三、甲方保证
1、甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人。
2、甲方作为公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务。
3、保证所与本次转让股权有关的活动中所提及的文件完整、真实、且合法有效；
4、保证转让的股权完整，未设定任何担保、抵押及其他第三方权益；
5、保证其主体资格合法，有出让股权的权利能力与行为能力；
6、保证因涉及股权交割日前的事实而产生的诉讼或仲裁由出让方承担。
四、股权转让有关费用的负担
双方同意办理与本合同约定的股权转让手续所产生的有关费用，由 方承担。
五、有关股东权利义务包括公司盈亏（含债权债务）的承受
1、从本协议生效之日起，乙方实际行使作为公司股东的权利，并履行相应的股东义务。必要时，甲方应协助乙方行使股东权利、履行股东义务，包括以甲方名义签署相关文件。
2、从本协议生效之日起，乙方按其所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。
六、协议的变更和解除
发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订变更或解除协议书：
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行；
2、一方当事人丧失实际履约能力；
3、由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要；
4、因情况发生变化，当事人双方经过协商同意；
5、合同中约定的其它变更或解除协议的情况出现。
七、违约责任
1、本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。
2、如乙方不能按期支付股权转让款，每逾期一天，应向甲方支付逾期部分转让款的万分之 的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。
3、如由于甲方的原因，致使乙方不能如期办理变更登记，或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的，甲方应按照乙方已经支付的转让款的万分之 向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失，甲方支付的违约金金额低于实际损失的，甲方必须另予以补偿。
八、争议解决方式
甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权按下列第 种方式解决：
1、将争议提交 仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。
2、各自向所在地人民法院起诉。
九、其他
本协议书一式 份，甲乙双方各执一份，公司、公证处各执一份，其余报有关部门。
转让方：
年 月 日
受让方：
年 月 日