小编分享：设备购买安装合同范文。
合同有很多种，但归根到底还是一种，那就是保护自己的权益，签订合同也是一个非常有必要的行为。可以开始准备签订好合适的合同了，可以更好的保护自己的合法权益不受侵犯。值得推荐的合同模板你收集了吗？请您阅读小编辑为您编辑整理的《小编分享：设备购买安装合同范文》，大家不妨来参考。希望您能喜欢！
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及设备采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息(如有时)由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
一、项目概况：
(一)、项目名称：___设备采购、安装项目
(二)、采购设备及安装工作内容：
1、采购设备清单及详细参数
产品的名称、品种、规格、型号、价格、数量和计量单位，详见下表：
2、工作内容：包括设备及相关附属配件定制、采购，运输，储存保管，设备安装、调试，设备试运行，操作培训，环保检测，设备交付给甲方前的管理、维护，设备保修等所有与本次设备采购、安装相关的工作。
二、采购、安装实施地点：
本次设备采购、安装用于 。
三、采购、安装期限：
本次采购设备安装期限自201 年 月 日起，至220_年 月 日止。
四、采购、安装费用：
本次采购、安装设备(详合同约定采购清单)中标价合同总价为人民币大写： 元，即RMB￥ 元;此费用包括：
1、包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、保险、代理、培训、税费、达到正常使用的所有随机配件和工具(转运设备的上户、保险费用由甲方承担)、按照行业标准和国内本项设备通用的随机配备和备用工具及附件、系统集成费用和验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等等所有其他有关各项的费用。
2、设备安装所需的人工、辅助材料、机械、脚手架等费用;
3、安全文明施工费用;
4、企业管理、税金等其他所有费用。
五、采购、安装要求：
1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
3、乙方设备运抵现场后由乙方自行保管，安装前需经甲方按照清单验收并签字确认;每台设备上均应有产品质量检验合格标志。
4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
六、相关资料提交：
1、乙方应提供全套设备完整、详细的质量检测报告和出厂合格证。
2、乙方应提供全过程安装、调试，试运行的所有资料及相关影像资料。
3、乙方应提供项目所在地环保部门出具的环境影响检测合格相关全套资料。
七、付款方式：
1、支付方式：甲方以银行转账或银行票据的方式支付价款。
2、支付时间:
2.1、乙方按合同约定清单设备进场、并接到乙方通知和票据凭证资料后的15日内支付合同金额百分之 的价款：￥ 元，人民币大写 元整;
2.2乙方全部货物安装调试完毕并验收合格，且甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 15 日内，由其向乙方核拨合同总价的百分之 款项：￥ 元，人民币大写元整;
2.3余款5%作为质量保证金,在设备质量保修期(24个月)满，甲方 15 个日内向乙方(无息)支付5%质保金。
2.4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
八、甲方的责任：
1、甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍;
2、协助乙方施工过程中所需的水、电源到场，水、电费用由乙方自行负责。
九、乙方的责任：
1、按照约定的施工范围、期限和要求进行施工，确保设备运行达到甲方和相关部门要求。
2、按合同约定提供相关资料。
3、负责报请当地环保部门进行环境影响检测，并取得相关合格证。
十、违约责任
1、甲方违约责任
(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金;
(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款同期银行贷款利息;
2、乙方违约责任
(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额同期银行贷款利息;逾期交货超过60天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息(贷款利率计算)。
(3)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在10 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 五 的赔偿金给甲方。
(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之
五 向甲方支付
违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
(5)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
十一、争议解决办法
1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
十二、特别约定：
1、施工现场中因乙方原因发生的所有伤亡事故，均由乙方自行负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的通道、其他协调事项等，由双方共同协调处理。
3、非乙方原因造成的检测、维修费用，乙方只收成本费用。
4、为确保甲方今后能正常使用设备、设施，甲方应定人兼职管理设备、设施，乙方按照甲方要求进行人员专业培训，并对设备使用情况进行跟踪服务。
5、质保期为验收合格后 2 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内应到场， 12小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用;如货物经乙方 3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
6、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
7、质保期内的售后服务免除所有配件费、工时费、检测费等相关费用(直到设备维修完毕止发生的所有费用);2年质保期外(含五年免费上门维修)的维修服务免除工时费、检测费、拖车费、交通费等。
8、如果甲方需要办理垃圾转运站环评认证相关事项，乙方无条件协助甲方办理相关手续。
十三、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十四、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。
十五、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
编辑推荐
小编分享：购买沙子水泥合同范例五篇
随着时代的发展，我们接触合同的次数越来越频繁了，作为一个协议，我们有必要好好了解一番。是时候对自己要进行的合同进行签署了，可以更好的为日后解决争议提供依据。你是否在为制定合同而烦恼呢？下面是由小编为大家整理的“小编分享：购买沙子水泥合同范例五篇”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！
购买沙子水泥合同【篇1】
甲方：
乙方：
经甲乙双方充分协商，签定本合同。
水泥柱 规格： 0.8m×0.8m×2.6m ;数量：
总额(大写)。
第一条、 承包范围：
承包范围：水泥柱的制作，承包方式为包工包料，水泥标号执行国家规定标准。
第二条、 质量、工期要求：
保证工程质量，严格按照施工要求进行施工。工程质量必须达到优良标准，如不能达到优良标准须重新返工(具体要求：杆柱表面光滑、亮度高、效果好、长和宽尺寸准确、厚度一致、断裂杆柱一律退货。)，乙方原因工期不顺延期的，承担违约责任，对造成的(工期、质量等)损失予以补偿。
第三条、 交货方式地点和运费负担：
乙方组织运输工具并发货至甲方所在工地，运费由甲方自理;若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。
第四条、乙方责任：
1、 服从甲方管理，严格按照甲方要求工期和质量要求进行施工。否则甲方有权减少其工程量、罚款或解除合同关系，并追究由此造成的损失。
2、 制作前应对水泥柱模板的垂直度、平整度等进行检验，如有偏差较大的结构问题及时提出，在修整完毕后方可施工，如强行施工而造成质量问题责任乙方自负。
3、 做好成品保护工作，在未交付甲方前 乙方有责任保证成品的完整性，不合格的产品甲方有权不予以验收。
4、乙方接受并认真落实安全技术交底内容，先防护后施工，按章操作。如因乙方违章作业，造成安全事故，由乙方负全责。
5、水泥柱的标号须达到c30的强度，各项材料以及施工工艺(抗拉抗折强度)试验均应符合国家规范标准，如因质量问题造成的返工不另计，给甲方造成的损失予以赔偿。
第五条、甲方责任：
负责施工前的技术交底，监督、检查 验收乙方施工质量，发现质量问题有权制止。
第六条、付款办法和期限：
1、甲方在 年 月 日 付定金 元;
2、乙方把水泥柱送至甲方工地时，经甲方质检小组按国家验收规范评定达到优良或合格后结算，方可一次性付完工程款。(注：杆柱表面光滑、亮度高、效果好、长和宽尺寸准确、厚度一致、断裂杆柱、不合格的一律退货。)
第七条、其他：
1、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。
2、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议具有同等法律效率。
3、本合同自签订之日起生效，在甲方付完所有款项后本合同自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购买沙子水泥合同【篇2】
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
一、乙方所在范围内，需要道路亮化发装灯具，拟购买甲方公司的产品。根据中华人民共和国《合同法》的相关规定，就甲、乙双方的权利义务关系，经甲、乙双方协商一致，签定本合同，以便甲、乙双方共同遵守。
二、乙方购买甲方的太阳能路灯产品，每盏灯的单价为 元人民币大写( 元整)共计盏，货款总计 元人民币大写( 元整)，此报价不含税，乙方若需开具税票甲方需收取6.48%税费。配置按下表格载明的履行。后，乙方支付总货款的40%给甲方，在甲方完成安装后调试亮灯完毕，乙方付清余款。
三、甲方的产品质量应达到连续个阴雨天保证每天光控正常亮灯小时，正常情况下(人为因素、自然灾害及外力作用除外)甲方所提供产品整体保质一年，三年内免费维护。若人为因素造成的损坏，自然灾害或超出保质期甲方所收材料费按当时市场价格收取。
四、交货期限：甲、乙双方约定交货期为天，即年月日前完成安装调试。
五、乙方需做好路灯到县城后送至乙方指定地点的路况评估及协调工作。
六、本合同是甲、乙双方自愿行为签订的，无对方欺诈行为，若单方违约需支付守约方违约金为总货款的50%。
七、本合同经甲、乙双方签字生效。
八、本合同一式两份，甲、乙双各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购买沙子水泥合同【篇3】
供方：
需方：
依照《民法典》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。
一、购销产品：
1、名称：
2、强度等级：
3、生产厂家：
4、商标牌号：
5、数量(吨)：
6、单价(人民币：元)：，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。
7、总金额：(人民币：元)：
二、质量要求：质量符合gb175-99国家标准。
三、包装标准、包装物的供应与回收：。
四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。
五、试验报告：供方按gb175-99国家标准规定期限内向需方提供试验结果报告。
六、交(提)货时间及数量：
七、交(提)货地点、方式：
八、运输方式及到站费用：
九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。
十、结算方式及期限：
十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十二、违约责任：
十三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同正本一式份，双方各执一份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章即为生效。
十五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。
供方(盖章)：需方(盖章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
签订时间：年月日
签订地点：
购买沙子水泥合同【篇4】
买受人
合同编号
签订地点：
计量单位：
出卖人
收货单位
到站
品种
规格
标号
产地
等级
单价
(元)
总数量
总金额
交（提）货时间、数量
路局
车站
专用线
月
月
月
1
2
买受人
出卖人
开户银行
帐户名称
开户银行
帐户名称
帐号
通讯地址
帐号
通讯地址
邮编
电话
邮编
电话
1、本合同按《民法典》等有关规定执行。
8、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。
2、运输方式：
9、违约责任：
3、结算方式：
10、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
4、交（提）货地点、方式：
5、包装标准、包装物的供应与回收：
6、验收意见：
11、其他约定事项：
7、检验标准、地点、期限及费用负担：
备注
买受人：（章）委托代理人：（签字）
出卖人：（章）委托代理人：（签字）
_________年____月____日
购买沙子水泥合同【篇5】
六、交(提)货时间及数量:_________.
七、交(提)货地点、方式:_________.
八、运输方式及到站费用:_________.
九、合理损耗及计算方法:按国家有关规定计算。
十、结算方式及期限:_________.
十一、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。
十二、违约责任:_________.
十三、解决合同纠纷方式:由当事人友好协商解决,协商不成,依法向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同正本一式份,双方各执一份,一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章即为生效。
十五、未尽事宜,双方在执行中共同磋商完善。
供方(盖章):_________ 需方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________
小编分享：安装协议书范文汇编(4篇)
在平时生活中交易的时候要先签订好合同，签订合同不是我们的出发点，保护自己的利益才是。在甲方制定好合同并在你签署完了之后，对于维护合法权益能起到很大的作用。所以，你是否知晓我们的合同又有怎样的形式呢？以下是小编为大家收集的“小编分享：安装协议书范文汇编(4篇)”希望能为您提供更多的参考。
安装协议书【篇一】
甲方：_______
乙方：_______
甲乙双方就乙方在甲方管理场所安装移动电视传播系统事宜经协商达成以下协议：
1.甲、乙双方一致同意由乙方免费提供移动电视设备系统，安装在甲方的所属楼宇和对外办事大厅，具体安装地点由甲方指定。
2.首期计划安装移动电视液晶终端*台，具体安装位置：所有安装过程的实际安装地点、数量、终端尺寸、安装时间以《安装工程确认单》为准。
3.本项目合作过程中，双方是资源互换，不相互收取任何费用。
4.甲方应配合和协助乙方进行该系统的安装和维护，并在安装完毕当天验收并签收。
5.乙方所提供的系统资产所有权归乙方，甲方不得用于其它用途，未经乙方书面同意，甲方不能以任何方式处置该系统设备。
6.甲方应尽到妥善保管之责任，如因系统自身原因损坏，甲方不承担责任。
7.合作时间自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共_______年。
8.未尽事宜，双方另行协商。
9.本协议一式四份，双方各持两份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____
甲方负责人：_______乙方负责人：_______
_____年____月____日_____年___月_____日
安装协议书【篇二】
甲方：
乙方：湖南有线邵东网络有限公司
甲乙双方本着自愿、公平、诚实、守信的原则，经过双方友好协商，达成共识意见一致，就位于 宽带安装及管理事宜，达成如下协议：
1、 甲方同意在其开发区域范围内只使用乙方提供的宽带服务业务，用户数不低于商进行合作。
2、 甲方同意给乙方提供通信管道、通信设备安装位置，建筑物以外管线、光缆、设备等由乙方投资建设，产权归乙方所有。甲方负责施工期间的配合协调工作，未经产权许可，任何其他方无权使用。
3、 协议签订后，甲方区域内的宽带业务及费用将由乙方指定客服经理办理，甲方及物业部门需提供必要的协助和支持。乙方视甲方为大客户，乙方保证向甲方所有业务（个人或单位）提供优质便利的服务。
4、 乙方宽带业务的各项优惠政策，按乙方当时的优惠政策对甲方住户进行优惠。
5、 协议签订后，乙方需按双方约定工期安排，按计划完成施工任务，保证甲方及时使用乙方的业务。
6、 一方违约，责任方向对方支付投资的10%作为违约金，并赔偿由此造成的损失，
7、 其他未尽事宜，双方友好协商解决。
8、 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，每份具有同等法律效
甲方：
代表人：
盖章：
乙方：
代表人：
盖章： 年 月 月 日
安装协议书【篇三】
发包方：（简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
身份证号码：
为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工，消防安装承包合同文本。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。
一、工程（工段）名称及地址
1、工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装
2、工程地址：重庆市南川区
3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。
二、承包形式和承包内容
（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。
（二）承包内容
1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头—风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。
2、本工段所需的各种机械设备、工具。
3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。
三、合同价款及计算办法
以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方承担）;包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。
四、劳务费用的支付办法
每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%，余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。
五、工期
1、工期：乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。
2、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。
3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时，必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。
（1）受不可抗力的影响？如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;
（2）因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。
4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容，因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚，累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济处罚， 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济处罚外，还须另行承担违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种情况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。
六、质量
1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸，严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必须达到合格标准。
2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必须无条件返工重做至合格，并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的，甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。
3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时承担违约责任。
4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。
5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行，合同范本《消防安装承包合同文本》。乙方有关质量管理方面的各种制度，必须报甲方备案。
6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方承担。
7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故，属乙方安装原因造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。
七、安全生产
1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责，应牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，切实加强工人的安全思想教育、培训和管理，全面落实安全生产责任制，采取强有力的安全生产保障措施，确保安全施工。
2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求，确保安全，力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的，甲方承担50%，乙方承担50%。
八、甲方其他权利义务
1、提供相应施工场地和施工临时用电。
2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。
3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。
4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利，必要时）可直接将工资发放到人。
5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。
6、按照本合同的约定，及时足额的支付工程款（劳务费）给乙方。
7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行处罚。
8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。
九、乙方其他权利义务
1、乙方有权按本合同的约定收取工程款（劳务费）。
2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求，组织本合同工程的施工。
3、乙方自备施工所需的机械设备进场，机械设备必须满足施工要求，机械设备的费用。
4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工，并按国家规定和建设单位、发包人的要求，加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时，一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时，承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任，发包人可以直接从工程款（劳务费）中扣除，并追究承包人的相关责任。
5、承包人应按国家规定和发包人要求，提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。
6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定，并承担所有责任。
7、已竣工工程未交付发包人之前，承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。
8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作，并承担一切责任。
9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求，做好安全文明施工。在施工区内，应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾，做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题，一切责任由承包人承担。
10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工产品的管理规定。如有违反，视其后果，除须承担有关主管部门的处罚外，发包方还有权对承包人进行处罚，并由承包人自行承担火工产品材料费用和各种相关责任。
11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。
12、承包人应服从发包人的统一指挥，无条件配合发包人决定的各种穿插作业，并负责保护好其他工种的成品和半成品，如有损坏，照价赔偿。
13、甲方所购进场工程所需的工程材料（除大型设备外），由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好，其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。
14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料（从甲方材料库房领出的材料）必须进行有效的保管，及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料，严防材料的损失。否则，由此而造成的材料损失由乙方负责。
十、其他事项
1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度，加强对所用施工管理人员的教育和管理，文明施工，严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情，甲方除有权对当事人予以开除处理外，还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。
2、乙方必须本着节约的原则进行施工，不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时，超量部分费用全部由乙方负责承担。
3、双方在签订合同后，乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场，未经甲方同意、如乙方违约中途退场，甲方只支付乙方所完成工程量的60%，剩余的40%作为乙方补偿给甲方组织后期施工作业队的价款。
4、乙方在施工期间必须维护甲方权益，不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。
5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让，否则，视乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的违约责任。
十一、特别约定
1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的费用。
2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。
3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。
4、因乙方安装质量问题，引起通不过验收，乙方应赔偿所造成的相应损失，并承担相应责任。
十二、违约责任
1、本协议丁经签订生效，甲乙双方必须共同遵守。如一方违约，除按本合同的有关约定执行外，还须一次性向另一方（守约方）支付本合同`总价款5%的违约金。
2、乙方发生下列情况时，甲方有权单方面解除合同，只支付已完工程量部分60%的工程款（劳务费）给乙方（剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿），并追究乙方的`违约责任。
（1）乙方违约;
（2）未经甲方同意，乙方中途退场;
（3）给甲方形象和声誉造成严重的损害;
3、甲方不按时支付乙方工程款（劳务费）须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款自然失效。
十四、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等的法律效力。
十五、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行商定，并签订补充合同（或协议），作为本合同的一部分。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：家庭住址：
联系电话：
安装协议书【篇四】
甲方：
乙方：
为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持安全生产文明施工，提高全员生产安全意思，创造安全的施工作业环境，杜绝安全事故的发生，本着互惠互利的原则，经双方商议，就施工升降机安装事宜，达成如下协议：
一、内容：甲方委托乙方将塔式起重机安装到
工地，全面负责机械设备的安装、顶升、拆卸，负责设备的安装高度米。
二、时间：年月日至年月日
三、费用计取及付款办法：安装费用共计人民币3000元，协议签订后甲方先付安装费用的%即元，安装完毕后再付剩余的安装费，拆卸费用另算。
四、双方责任：
（一）甲方责任
1、认真执行国家有关安全生产法规和企业安全生产规章制度，给乙方提供必要的安全和生产条件。
2、负责对乙方进行入场教育，认真做好对乙方的安全生产监督管理工作，并对乙方违章作业有权制止。
3、在工程施工中，负责对乙方在施工升降机安装时进行安全技术交底，并履行签字手续。
4、甲方派一名安全员常驻项目负责日常的安全技术指导及安全检查、监督工作。
5、机房违约自行安装或请他人安装，发生一切安全事故均与乙方无关。
（二）乙方责任
1、严格遵守国家有关安全生产法规和甲方的安全生产规章制度，严格按照操作规程施工，杜绝违章操作和冒险作业。
2、乙方在安装施工现场10米范围内除乙方施工人员外，其他人员一律不准进入施工现场，如一次造成的一切安全事故，乙方不负任何责任。
3、乙方人员在运输、安装、过程中，要周密安排工作程序，明确职责，如发生一切设备损坏、安全事故由乙方全面负责。
4、乙方入场前，办好相关手续，并保持人员的相对稳定，如有关人员变动须事先向甲方申报。
5、乙方入场前必须接受甲方对现场人员的教育工作，在作业中必须严格安全操作规程和现场的实际情况，向本班人员做好安全技术交底工作，切实做好前班后安全自查工作，发现安全隐患，在无能力自行排除的情况下，须立即报甲方有关负责人，严禁盲目蛮干。
6、在施工过程中，对甲方违规指挥有权制止和杜绝作业，但必须向甲方有关领导汇报给予解决后才能操作。
五、其他
1、合同中未尽事宜双方协商，根据实际情况签订补充协议同本协议有同等效力。
2、本协议书经甲、乙双方签字生效，从机械设备安装、拆卸完成之日起本合同自动生效。
3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方代表：乙方代表：
甲方盖章：乙方盖章：
小编分享：安装安全协议书之四
甲方： 神州建设集团有限公司
乙方： 福州众奥电梯工程有限公司
应建设方委托，主楼电梯（4-5轴）进行电梯安装工程的施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法律、法规、标准，省市相关规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，签订本协议。
一、承包工程项目
1、工程项目名称： 福州海峡水产品交易中心及商务配套渔业大厦1A1B（商务楼2A2B）电梯安装工程
2、工程地址： 马尾区青州路66号
二、工程项目期限：
自20xx年 月 日进场至 竣工之日
三、协议内容
1、乙方必须认真贯彻国家、省市、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全、劳动保护法律、法规、条例、规定。认真执行建设、监理方的安全管理，乙方对所承包工程的安全负全责，对本单位所有施工人员的安全负责。
2、乙方须设有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全管理人员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的上岗证考核制度及各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度、安全教育制度和基本施工安全管理制度。
3、乙方应编制详尽的施工组织设计及专项施工方案，且经建设、监理方审核批准后执行；施工组织设计及专项施工方案中应制定有针对性的安全技术措施计划和有关保证施工安全的具体要求。
4、乙方的有关领导必须对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护、自我约束的能力和职业素质，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
5、乙方在施工前要认真勘察现场，甲方针对现场环境及项目部管理制度对乙方进行交底；一经进场，就表示乙方确认施工场所、作业环境、安全通道、设施设备等符合安全要求和处于安全状态。甲方应向乙方进行电梯井口和井内的安全防护进行移交，履行移交程序，自移交之日起，甲方不再承担由此而引起的一切安全事故，电梯井口及井内的安全由乙方全面负责。乙方人员进入施工现场不得随意走动，不得在无关施工需要的现场活动。
6、施工前，乙方的相关管理人员应对进场施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知建设、监理有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度的基本要求；乙方必须具体落实检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
7、根据工程项目的内容与特点，乙方应做好安全技术交底工作，并有交底的书面材料，交底材料在甲方留底一份。
8、施工期间，乙方指派 同志负责本项目的有关安全、防火工作；乙方在施工期间必须严格执行和遵守建设、监理及甲方的安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。
9、乙方必须督促乙方施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
10、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具应完好并符合安全要求。
11、乙方的人员，对现场施工的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动，对于擅自拆除造成的后果，由乙方负责。
12、特种作业必须执行国家规定，经考核合格后持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电气、机械设备。
13、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆物品附近严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。电气焊作业应取得防火主管人员同意，落实防火措施，并指派专人监护。
14、乙方须用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测纪录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成的后果均有肇事者单位负责。乙方承担施工范围内的临时用电安全，甲方不承担由于临时用电方面引起的各种事故责任。
15、认真严格贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成人员伤亡、火灾、机械等重大事故，乙方应首先协同建设、监理及甲方进行紧急抢救伤员和保护现场，按事故报告规定，在事故发生的1小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）安全监督局等有关部门，乙方承担相应费用及安全责任。
16、乙方为合法的生产经营单位，有责任承担本单位职工的职业健康安全，乙方应管理好本单位职工的宿舍和食堂，不得在施工现场未竣工的楼内住宿、做饭。
17、乙方在施工现场内存放的各类机械设备、材料、工器具均由乙方看护保管，甲方不承担任何因丢失、损坏等引起的各种损失。
18、本协议的各项规定适用于立协单位双方，如与有同国家和省市的有关法规不符者，应按国家和本市的有关法规规定执行。
19、本协议立协双方签字、盖章后生效，作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各持二份，本安全协议书，在该工程验收交付手续办理后自然失效。
20、本协议签订之日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成的伤亡事故，由违约方承担一切的经济损失。
甲方（单位盖章）
项目经理：
乙方（单位盖章）
项目经理：
签订日期:
小编分享： 农村路灯安装合同简短 5篇
这个世界发展地很快，合同也就成了一个很重要的东西，在签订合同之前要先经过双方的协商。是时候根据自己的情况签订合适的合同了，可以更好的避免很多不必要的纠纷。你了解签订合同要注意哪些方面呢？下面的内容是小编为大家整理的小编分享： 农村路灯安装合同简短 5篇，但愿对您的学习工作带来帮助。
农村路灯安装合同(篇一)
甲 方：
乙 方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、 工程概况：
1.工程名称;
2.工程地点 ;
3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)
4.工程保修期：工程验收交付使用起一年
二、 工程期限
1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。 三、 施工方案
(一)前期准备阶段
组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。
(二)施工阶段
1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。
2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。
3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责
1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。
3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。
6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。
7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。
8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。
五、施工进度计划及保证措施
进度计划：我公司计划于合同签订后 个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。
保证措施：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们采取的保证措施是：
(1)根据施工进度计划控制施工期;
(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;
(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成;
(4)加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实;
(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;
(6)根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施;
(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹平衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;
(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;
六、工程造价及付款方式
1、工程总造价为人民币：
2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。
七、 甲方责任及义务
1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。
2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。
3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
4、甲方应按时支付工程款。
八、 乙方责任及义务
1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。
2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。
4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
农村路灯安装合同(篇二)
发包方： 以下简称甲方 承包方： 以下简称乙方
依照《 中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，签定本合同，共同遵守。
一、工程项目
工程名称：道路路灯工程
工程地点：内冲村六组至杉木墩林场 工程内容：道路单侧路灯基础及灯杆安装工程
二、工程承包范围
承包范围：上述工程内容包工包料承包给乙方(包括路灯基础施工、路灯杆安装、路灯灯具安装调试合格)。
三、工程费：
安装路灯12套，每套 2380 元包干价(含基础材料及基础浇筑人工费及材料费、立灯杆及灯具安装费用)。 以上合计：贰万八仟伍佰陆拾元整(￥：28560元) 必须按甲方要求施工，如因地质结构致使基础改变(相对于设计图纸设计尺寸超深超宽)而产生费用，经甲乙双方共同协商后解决。
四、合同工期：
开工日期：20xx年十月十六日
竣工日期：20xx年十月二十六日
如遇下列情况，工期可以顺延：
1 、在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上(每次连续四小时以上)影响正常施工。 3 、因不可抗拒的自然灾害及战争而影响施工.
五、付款方式
合同签订后，乙方立即进行现场会同甲方意见实际测绘并施工，灯杆基础完成、灯杆及灯具安装完成验收后一次付清。 本协议一式二份甲、乙双方各执一份，双方签章后生效。
甲方代表(签章)：
年 月 日
乙方代表(签章)：
年 月 日
农村路灯安装合同【篇三】
甲方：
乙方：
身份证号吗：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，经双方充分协商一致，签订本合同如下：
一、工程项目
1、工程名称：刘集镇中心村路灯安装工程
2、工程地点：刘集镇中心村境内
3、工程内容：按要求建设路灯安装工程，施工安装要求详见附件。
二、工程期限
_________年____月____日前开工，30个晴天竣工。
三、承包方式
包工包料
四、工程承包价及支付方式
工程承包价以每盏路灯壹仟捌佰伍拾元(￥1850.00)计算，负责包亮到位，此款含配电箱、电线及其它各项施工费用，工程竣工合格，发包方于20xx年12月30日前支付50%，20xx年12月30日前支付50%。
五、施工安装要求
1、乙方必须按照国家及管理部门的相关要求进行施工，详见中心村施工安装要求。
2、工程施工中，甲方有检查权。隐蔽工程必须经甲方代表或甲方所聘请的监理单位检查验收后方可进行下一道工序施工。
3、乙方所使用的原材料(成品、半成品等)必须是正规厂家的合格产品，并有产品合格证证明。
4、安装时灯杆主杆与地面保持竖直，基座固定稳固，电缆线接头须采用热扎，绝缘良好，各项技术指标符合国家及管理部门的相关规定要求。
5、灯杆间距为40米，如有变动须按甲方指定的间距标准执行。
六、竣工验收与包修
1、乙方在工程竣工前5日将验收日期书面通知甲方，如甲方不能按时验收须提前通知乙方，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期。
2、从工程验收合格之日起5天内，乙方向甲方移交完毕，在甲方全面接管前，乙方仍负有保管责任。
3、在进行工程验收中，如发现工程质量不合格，乙方负责修理或返工，经验收合格后，再进行移交。由此造成工程逾期交付的，由乙方承担工期延误的违约责任。
4、竣工验收以国家和管理部门的相关规定为依据，在进行竣工验收时，乙方应在验收前5天内向甲方提供以下文件：
(1)、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
(2)、其它需要提交甲方存档备查的文档资料。
5、工程竣工后，自验收合格正式交付使用之日前起两年内，乙方还须承担包修责任。甲方不再另行支付费用，包修维护费用含在工程总承包款中。包修期满后，乙方按国家有关规定进行保修。
七、乙方签订合同时须交纳合同保证金贰万元整，此款在工程结束后予以返还。
八、其它约定
1、乙方在工程施工过程中必须严格安全施工，工程施工中的任何安全责任都由乙方承担，与甲方无关。
2、乙方不得将工程转包或分包。
3、本工程税金由甲方负责缴纳。
4、乙方施工中，遇有矛盾，甲方积极协调。
5、任何一方违约，承担违约金人民币贰万元整。
本合同经甲方双方签字盖章后生效。
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证单位执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
农村路灯安装合同(篇四)
甲方：
乙方：潢川利民科技路灯厂太阳能路灯厂
甲方将阜康佳苑7号楼太阳能安装工程承包乙方负责施工。为了保证工程质量及明确双方责任，双方依照《中华人民共和国经济合同法》、《工程安全安装条例》的具体情况协商达成如下协议，共同遵守。
一、施工地点，在阜康佳苑7号楼，施工时间为XXX结束。
二、太阳能工程为22套，太阳能安装费用为4500.00元（大写：肆仟伍佰元），包括一切费用。工程结束以后，乙方经过试水、试压、调试，用户验收合格后，甲方付给乙方80%工程款，剩余工程款在试用一段时间后无问题，甲方全部付清余款。
三、乙方在太阳能安装期间，必须要严格遵守工程安全技术规程，安装工人安全操作规程，消防条例和其他相关法规规范，防止发生安全事故。若发生一切安全事故、人员伤害等一切全部由乙方负责处理，并承担全部费用及相关法律一切责任。与甲方没有任何一点责任。
四、乙方在施工期间，甲方须配合乙方施工，乙方一定要文明施工，
与施工工地用方保持良好关系，如果双方施工期间违背合同条例，要拿出
50%的违约赔偿给对方。
五、未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商不成由招远市人民法院裁决处理。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
性价比高的一点的太阳能路灯还是建议到潢川利民科技路灯厂根据你的情况一对一的进行定制，定制的在同等质量下，价格是相对较为优惠的。
农村路灯安装合同(篇五)
发包人(全称)：_________________(以下简称甲方)
承包人(全称)：_________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_________________
工程地点：_________________县 _________________ 乡 _________________ 街道
工程内容：旧路灯及路灯基础拆除、新路灯安装调试。
二、工程承包范围
承包范围：以包工包料方式将旧路灯及路灯基础拆除、新安装7米单挑太阳路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填、时清理现场减少对人行及车辆的通行阻碍、路灯施工安装并亮灯运行等。
发包方提供的预埋件、新灯杆、太阳板、控制器、电池及电池盒。
三、合同工期
开工日期：_________________年 _________________ 月 _________________ 日
竣工日期：_________________年 _________________ 月 _________________ 日
四、工程质量管理及标准。
1.试工严格按照试工图纸由乡市政负责全程监督。
2.工程质量标准必须全部合格(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。
约定工程为一年的非人为损坏保修期。
五、合同价款?
包干工程总价为：_________________(￥ _________________ 元)。
六、付款方式
合同签订后，乙方立即进行施工，准备材料、铺设混凝土，工程施工过程中所有费用先由乙方垫付，待完工验收合格后甲方给予支付工程总价95%的工程款，5%留作工程一月的保修费用。在保修期内如发生损坏，由路灯所派技术员进行维修，费用从乙方工程质保金中扣除，工程余款一月后付清。
七、安全责任
乙方在路灯施工过程中，应注意安全监管，杜绝安全事故发生。
一旦发生安全事故，所有责任概由乙方承担全部责任。
八、本协议一式两份，双方各执一份。
九、合同生效与失效
合同经双方阅读确认签字后生效，具有同等法律效力，工程验收合格付清款项后失效。
发包方(章)：_________________
承包方(章)：_________________
法定代表人或身份证号码：_________________
委托法定法定代表人：_________________
联系电话：_________________