合同/ 买卖合同/ 最新订货合同/ 导航/

最新合同: 买卖协议(篇一)

最新合同: 买卖协议(篇一)。

随着时代的发展,买卖交易在生活中也越来越常见,签订买卖合同是比较正常的事情。签订合同可以为日后解决争议提供依据,有些买卖合同会有特别的规定。有没有可以参考借鉴的买卖合同范本呢?考虑到您的需要,小编特地编辑了“最新合同: 买卖协议(篇一)”,供您参考,希望能够帮助到大家。

需方: 中天建设集团有限公司天津分公司 (以下简称甲方)

供方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方购买乙方经销 PVC管用于建设工程事宜充分协商一致,订立本合同。

一、产品品名、规格、单价及数量

PVC 管材、管件暂估总价为;元;规格型号、单价、数量详见附表(此价已包含制作、包装、到春天广场工地的运费、检测等费用,数量按实际发生量进行结算。)最终结算总价以实际数量乘相应确定单价为准,如最终结算总价超过暂估总价的10%,双方应签订补充协议。

二、产品质量要求

质量标准为PVC 排水管材按GB / T58361—92 标准;管件按GB / T5836 .2 —92 标准;螺旋消音管以Q / XSJ 82002为标准;螺旋消音管材以Q / XSJS—20xx 为标准要求。为符合国家和天津市有关质量的规定和要求,随货向甲方提供产品合格证、质量证明书、国家级的检测报告及相关资料。

三、产品的包装要求

在保证PVC 管材、管件外表的完整和清洁的前提下由乙方自定,包装物不回收。

四、产品的交货时间和方式

交货时间按甲方的工程进度计划,方式由乙方将产品送至工地并却至甲方指定位置,所发生费用已含在合同单价内。

五、产品验收方式

产品进入工地后,由甲方指定人员专业工长 在表面材质上予以验收确认,并在送货单上共同签字认可为准,其他人员签字无效。整体质量和性能测试在产品安装完毕后由建设单位、监理及甲方根据国家和天津市对质量的有关标准和规定进行验收。

六、产品货款结算及支付方式

1、货款结算:货到工地经表面验收合格后支什该批货款的% ,以此类推。 工程竣工验收合格后付至总货款的 %。余款 %留作质保金,经竣工验收合格之日起无质量问题前提下无息退还。

2、支付方式:由乙方出具正规税务发票,甲方以转帐方式支付。

七、双方的权利义务

(一)、甲方权利义务

1 、甲方有权要求乙方按合同约定的质量标准和交货时间及方式供应甲方所需产品,乙方未按合同约定履行的,甲方有权要求退货并要求乙方退回已支付货款并赔偿损失;或要求乙方保修、保退、保换。

2 、甲方应做好乙方产品进场前的准备工作。

3、甲方在乙方按合同要求履行完交货义务后,应按合同支付货款。

(二)乙方的权利义务:

1 、乙方应保证交付的货物符合合同中约定的数量、品种、规格、质量的要求。

2、如因乙方原因产生退货,乙方承担因此而发生的所有费用。

3 、乙方应提供营业执照、生产许可证各一份。在产品进场后应向甲方和监理 单位提供有关产品的合格出厂证明文件和国家权威检测机构出具的检测报告。

4、产品在本工程竣工验收后24 个月内,出现质量问题的应及时无偿进行维全修和调换,超出质保期限后,由乙方有偿进行维修和调换。

5、如因产品质量有问题的应及时予以调换并承担费用;甲方或乙方允许的有合法使用权的第三人在使用产品过程中,因乙方质量原因造成甲方和第三人安全事故或其他不利于甲方的事故的,乙方在本合同约定的'责任期限内均应承担全额,赔偿责任,此赔偿责任应当在接到甲方包括下属分支机构的书面通知后五日内履行。

7 、如因甲方或甲方允许的人合法使用权的第三人使用不当而发生事故,乙方不承担责任及费用。

八、违约责任

1 、乙方不能按合同规定期限交货或乙方提供的产品不合格的向甲方偿付逾期交货货款万分之三的违约金;给甲方造成损失的,还应当承担甲方实际损失。

2 、甲方无故退货的,应向乙方偿付退货货款万分之三的违约金,并承担因此给乙方造成的损失。

3 、其他违约责任由违约方承担。

九、争议的解决

合同履行中如双方发生争议,应协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、其它

1 、未经乙方书面同意甲方不得转让债务,未经甲方书面同意乙方不得转让债权。

2 、本合同的变更必须经甲方盖章或项目经理盖章签字方可生效, 其他视为合同未变更。甲方的其他工作人员不能代表甲方方处理本合同引起的债权债务,擅自处理行为包括但不限于出具欠款证明、对账单据等等, 因此而产生的债权债务甲方不予认可,且对甲方不产生法律效力。

3 、乙方应当将以下资料提交给甲方存档备案:《企业法人营业执照》或《营 业执照》副本复印件(加盖红章)一份,PVC管材的产品质量标准及相关说明:国家或天津市有关行政管理部门规定的各种备案所要求的文件资料:提供合法的《授权委托书》及委托代理人的身份证明。

4 、双方确认来往函件, 按对方营业执照上的住址或合同中载明的联系方式 邮寄,即视为己送达。地址如有变更应书面通知对方。

5 、乙方必须保证标的物不侵犯他人商标、专利等知识产权, 否则一切行政、民事等责任由乙方承担:造成甲方损失的,甲方有权抵扣货款并向乙方索赔。

6 、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

7 、本合同甲乙双方签字盖章后生效,款清后自行终止,乙方应在甲方最后一次付款前向甲方出具合同终止函,但质保条款有效期至质保期满。本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代理人: 代理人:

电话:电话:

邮编:邮编:

签约地点: 工程工地

签约时间: 年月日

JhT868.com精选阅读

[推荐]买卖协议篇一


在我们的生活中,当我们进行买卖时,但是有很多人都忽视买卖合同的存在。签订合同可以约束双方共同履行责任和义务,签订合同时要防止合同欺诈,避免损失纠纷。那么你知道买卖合同都有哪些内容呢?经过搜索和整理,小编为大家呈现“[推荐]买卖协议篇一”,仅供参考,欢迎大家阅读。

(一) 房屋买卖未采用书面形式。

法律规定

《城市房地产管理法》第四十一条规定:“房地产转让,应当签订书面转让合同,合同中应当载明土地使用权取得的方式。”

《合同法》第十条规定:“当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的,应当采用书面形式。”房到买卖合同的签订应当采用书面形式。但我国也《合同法》第三十六条规定:“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。”

法律分析由此可见,房屋买卖合同即使未采用书面形式,也并不必然导致合同无效。如买卖双方均实际履行了主要义务,买受人已交付了房款,并实际使用和占有了房屋,又没有其他违法行为,只是该买卖合同没有书面形式的,应认为买卖关系有效。但为了过户的需要,应补签书面的房屋买卖合同,买方可要求卖方协助办理产权过户手续。如双方未履行口头合同的主要义务且并不能就此达成一致,则该合同应认定为无效的合同。

(二) 卖方转让没有所有权证书的房屋买卖合同。

法律规定

《城市房地产管理法》第三十八规定不得转让。但从该条立法目的上看,其规定应当是属于行政管理性的,违反这一规定,仅是产生房屋转让不能及时颁证或不能如期过户的结果。

《合同法》第一百三十一条规定,“出卖的标的物,应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物,依照其规定。”可见,只要标的物合法且有权处分,对于标的物是否有相关证照,合同法并无特别要求。

《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第十九条的规定也可以推导出:房屋买卖合同签订时,尽管该房屋尚未办理所有权登记,合同也有效。对此应理解为:房地产权利人没有现实房屋的产权证而不能办理房屋转让过程中涉及到的登记过户手续,但不应据此认为预购房买卖合同必然无效。如双方在签订协议时对房屋权属证书尚未领取的状况是明知的,且当条件或期限成就时就可以办理过户手续,产权亦无其他争议或购买的房屋已交付原告入住时,一般应认定为有效。如卖方隐瞒无证的事实或因存在屋建造存在违法行为且已被有关机关确定,根本不能取得所有权证的,则此类合同应为无效。

(三) 没有办理过户手续而引起发一方反悔的。

法律规定

《关于私房买卖的成立一般应以产权转移登记为准的复函》(1990年2月17日最高人民法院)强调:“签订房屋买卖协议以后,提出解除买卖协议,未办理产权转移登记手续,应认为该民事法律行为依法尚未成立。一方翻悔是允许的。”

《关于范怀与郭明华房屋买卖是否有效问题的复函》(1992年7月9日最高人民法院)答复:“房屋买卖系要式法律行为,农村的房屋买卖也应具备双方订有书面契约、中人证明、按约定交付房款以及管理房屋的要件;要求办理契税或过户手续的地方,还应依法办理该项手续后,方能认定买卖有效。”

《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条明确规定:“当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由请求确认合同无效的,不予支持。”

《物权法》第十五条规定:“ 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。

《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》第九条中规定:“依照合同法第四十四条第二款的规定,法律、行政法规规定合同应当办理批准手续,或者办理批准、登记等手续才生效,在一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的,或者仍未办理批准、登记等手续的,人民法院应当认定该合同未生效;法律、行政法规规定合同应当办理登记手续,但未规定登记后生效的,当事人未办理登记手续不影响合同的效力,如果原告请求被告交付该讼争房屋,则人民法院应当责令被告继续履行其合同,并责令被告协助原告办理房屋过户手续。”

法律分析

由此可见,房屋买卖合同是否进行登记已在法律上确认不是生效条件,仅是未办理有关手续之前,不具有将合同指向标的房产权属变更的效力。本质上说,这涉及到的债权行为和物权行为二元划分的理论,只要双方签订的不动产转移合同(债权行为)依法有效,当事人双方就应按合同约定和法律规定办理不动产登记(物权行为)手续。因合同一方原因未办理过户登记手续的,人民法院应责令其继续履行,办理过户登记。

值得参考!买卖协议篇一


在日常生活中我们常常进行买卖,一般买卖时都需要签订买卖合同来生效。合同对于维护合法权益能起到很大的作用,依据各种交易不同,签订合同时间略有差异。一份规范的买卖合同应该是怎样的呢?为满足您的需求,小编特地编辑了“值得参考!买卖协议篇一”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

转让方(甲方): 身份证号码:

顶让方(乙方): 身份证号码:

房东(丙方): 身份证号码:

甲、乙、丙三方经友好协商,就门面转让事宜达成以下协议:

一、丙方同意甲方将自己位于 街(路) 号的门面转让给乙方使用,建筑面积为 平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务,在甲方转让租期满后,租期按照原租赁协议顺延 年,并由乙方与丙方按原合同条款重新签订租赁合同。不重新签订租赁合同不影响租期自动顺延。

二、丙方与甲方已签订了租赁合同,租期到 年 月 日止,月租金为 元人民币,甲方剩余租期为 月,剩余租金 元由乙方支付给甲方。门面转让给乙方后,乙方同意代替甲方向丙方履行原有门面租赁合同中所规定的条款。

四、转让后门面现有的装修、装饰全部归乙方所有,租赁期满后房屋装修等不动产归丙方所有,营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)。乙方在接收该门面后,有权根据经营需要,在保证房屋安全使用的情况下进行装修。

五、乙方于本合同签订之日向甲方支付定金 元。甲方在合同签订次日向乙方腾让门面并交付钥匙,同时乙方向甲方支付转让费共计人民币 元,(大写: ),上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

六、乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

七、违约责任:(1)甲方保证该门面有合法承租权并有权依法转让,应该按时交付门面,逾期一天按一百元的标准向乙方支付违约金,超过7天乙方有权解除合同;(2)乙方应该按时接收门面,逾期一天按一百元的标准向甲方支付违约金,超过7天甲方有权解除合同;(3)丙方保证该房屋为其合法所有并有权进行出租等,否则应该赔偿乙方转让费用同等的损失。

八、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇政府规划,国家征用拆迁门面,丙方按照转让费用标准补偿乙方。

九、本合同一式三份,三方各执一份,自三方签字之日起生效。

甲方签字: 乙方签字: 丙方签字:

签订日期: 签订地点

热搜合同: 买卖协议篇一


在买卖过程中有很多事情需要注意,其中买卖合同能起到很重要的作用。签订合同可以保障我们的合法权益,不同的买卖交易所需要的买卖合同也是不一样的。那么我们常见的买卖合同是怎样的呢?下面是由小编为大家整理的“热搜合同: 买卖协议篇一”,仅供您在工作和学习中参考。

卖方:( 以下简称甲方)

买方:(以下简称乙方)

为了发展经济繁荣市场,互通有无,甲方向乙方订购一批苹果,双方经协商一致,订立以下合同共同信守。

一、甲方卖给乙方的苹果品种为红富士,规格为七零大;红度为整个苹果的2/3,苹果要无斑、无伤、无虫眼,且每个苹果都要有苹果把,以防止腐化,变质。

二、乙方向甲方购买红富士苹果30箱,每箱60个。由甲方全部包装成箱,箱内苹果摆放无缝隙,且要有包装套。

三、每箱苹果乙方付给甲方50元钱,共计1500元(合计人民币壹仟伍佰元整)。乙方收到全部苹果后在12月5日前通过银行卡向甲方一次性付清。

四、由乙方到甲方的收货地进行收购,乙方在收货时应当面审查,逾期甲方不负任何责任。

五、以下情形属于违约:

(一)在正常情况下,乙方不交或少交货物,处以未交量价款总值25%的违约金。乙方若没有按时付款,每逾期一天,按货款的千分之三支付违约金

(二)如掺杂使假、以次充好,甲方有权拒收,乙方同时应向甲方偿付该批货款总值25%的违约金。经双方确认苹果质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的苹果运回,并承担运回所发生的运费,同时甲方应在三日内换送合格苹果。

(三)在未经协商一致情况下,甲方拒收,处以拒收量价款总值25%的违约金;逾期付款,按中国人民银行延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

六、由于不可抗力造成的数量、质量不符合合同规定的,经有关部门确认,不以违约论处。

七、本合同至签订之日起生效。一式两份,一份交苹果之乡,一份交苹果罐头厂。

订立合同人: 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 法人代表: (盖章) 法人代表:(盖章)

地址: 地址:

电话: 电话:

开户银行、帐号: 开户银行、帐号:

2021最新电子产品买卖合同(五篇)(篇一)


在日常生活中我们常常进行买卖,在买卖双方顺利达成交易时就要签订买卖合同。签订合同可以防范可能存在的风险,签订合同时有很多细节条款要多加注意。那么到底应如何拟定买卖合同呢?下面是由小编为大家整理的“2021最新电子产品买卖合同(五篇)(篇一)”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,签订本合同如下:

一、单价、数量、总价如下表:

二、款项与货物交接:货款收到5日之内发货。

三、货物交接地点:

四、货款结算方式:需方支付方式为银行转账款到发货。

五、违约责任

1、如甲方未能按指定时间将货物送往乙方指定地点,则甲方需要承担由此而给乙方造成的损失,即在总款项中扣除15000元做为对乙方的赔偿;如乙方未能及时将货款汇给甲方,则乙方也承担15000元的违约赔偿金。

2、如甲方所发货物规格不符或以次充好,由此造成退货之运费由甲方自行承担。

六、解决合同纠纷方式;协商解决或由人民法院裁决。

七、其他约定事项;不采用。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2023最新:商品房买卖协议精选一篇


当我们在谈买卖交易的时候,一般买卖时都需要签订买卖合同约定相关问题。合同是对买卖双方权利义务的最好规范,买卖合同的条款中有很多细节要注意。你是否在为制定买卖合同而烦恼呢?经过搜索和整理,小编为大家呈现“2023最新:商品房买卖协议精选一篇”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

一般,订立商品房买卖合同需要注意很多,因为商品房买卖涉及到很多的问题,如果不注意的话,可能会引发一些列的法律问题,让购房变得十分艰难。下面,就简要讲述一下订立商品房买卖合同的注意事项。

购买者在购买预售的商品房时应把握好以下几个重要环节:

一、注意房地产开发企业预售的商品房应具备的条件《城市房地产管理法》对商品房预售的条件作出以下规定:

1、已经交付了全部土地使用权的出让金,取得了土地使用权证书。拥有合法的土地使用权是房地产开发企业进行房地产开发和预售的前提条件,在未取得土地使用权的土地上开发的房屋是非法建筑。购买者要在购买前要求验证开发企业的土地使用权证,以确保该房屋的合法性。

2、持有建设工程规划许可证。此项规定是房屋开工建设的前提,房地产开发企业只有在其建设项目符合城市规划,领取建设工程规划许可证后才能开工建设。

3、按照预售的商品房计算,投入开发建设的`资金达到工程建设总投资的25%以上,并且已经确定施工进度和竣工交付日期。此规定是为了保障工程建设的稳定性和如期交房,避免开发商过分依赖预售款从事项目开发,防止无法如期交房损害购房者的利益。

4、向县级以上人民政府房地产管理部门办理了预售登记,取得商品房预售许可证明(在本市开发房地产的企业应到日照市房地产管理局登记备案并取得该局颁发的商品房预售许可证明)。此规定的目的在于将房地产预售的活动置于政府房地产管理部门的监督之下,从而保证商品房预售的合法性。

二、了解商品房预售合同基本的内容

1、主体。即房地产开发企业和购房人,应写明双方的名称地址等。

2、预售的商品房的基本情况。预售合同应明确记载预售的商品房的所在地区、座落、土地使用权证号、土地使用权取得方式、土地使用性质、建

设工程规划许可证号、商品房预售许可证号、房屋建筑面积、房屋结构、房屋竣工交付日期及附房屋平面图等。 3、面积。预售商品房的面积应以平方米为单位计算,并明确是建筑面积、使用面积还是其他面积。

4、价款。即预售商品房的价金,包括单价和总价,如每平方米多少元。我国《城市房地产管理法》虽然对商品房预售的条件和程序进行了规定,但对预售款实收的数额和期限却没有统一的规定,当事人应在合同中明确。

5、房屋交付方式和期限。逾期交房的免则条件。例如合同中可以约定由于一定的自然事件,如地震、洪水、恶劣天气的影响,房地产开发企业的交房期限可以合理顺延。

6、房屋使用性质。是住宅用房、办公用房还是生产用房或其他。

7、违约责任。包括购房一方不能依约支付价款的责任和预售方不能按时、按质、按量交房的责任。

8、房地产权属登记义务。

9、物业管理条款。

10、纠纷解决方式。如选择诉讼还是仲裁。

11、其他条款或当事人约定的条款。 下面说说购买现房应注意的事项:

商品房买卖协议篇一


在我们的生活中,当我们进行买卖时,签订买卖合同是比较正常的事情。签订合同可以让双方更加的信任,不同的买卖交易所需要的买卖合同也是不一样的。你有没有写过买卖类的合同呢?下面是小编为大家整理的“商品房买卖协议篇一”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

合同双方当事人:

出卖人:_____________________________________________________________

注册地址:____________________________________________________________

营业执照注册号:______________________________________________________

企业资质证书号:______________________________________________________

法定代表人:________________________ 联系电话:_______________________

邮政编码:_____________________________

委托代理人:________________ 地址:____________________________

邮政编码:________________________ 联系电话:________________________

委托代理机构:______________________________________________________

注册地址:____________________________________________________________

营业执照注册号:______________________________________________________

法定代表人:________________________ 联系电话:_______________________

邮政编码:_____________________________

买受人:____________________________________________________________

【本人】【法定代表人】姓名:___________________ 国籍:__________________

【身份证】【护照】【营业执照注册号】【 】_____________________________

地址:_______________________________________________________________

邮政编码:___________________________ 联系电话:______________________

【委托管理人】【 】姓名:________________ 国籍:______________

地址:________________________________________________________________

邮政编码:____________________________ 电话:_________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:

第一条 项目建设依据。

出卖人以_______________ 方式取得位于__________________ 编号为__________________

的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为 ______________________________________________________

该地块土地面积为________________,规划用途为_____________。土地使用年限自_____ 年 ______ 月______ 日至 ______ 年 ______月______日。

出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】___________________。

建设工程规划许可证号为____________________ ,施工许可证号为 __________________。

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

第二条 商品房销售依据

买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为____________,

商品房预售许可证号为______________________。

______________________________________________________________________________,

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

______________________________________________________________________________.

第三条 买受人所购商品房的基本情况

买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见 合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:

第__________________ 【幢】【座】_________ 【单元】【层】_______________号房。

该商品房的用途为___________,属 ___________结构,层高为_________,建筑层数地上________层,地下________层。

该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。见附件一房屋平面图

该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共 _______平方米,其中,套内建筑面积

_________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积________平方米(有关公共部位与公共房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

第四条 计价方式与价款。

出卖人与买受人约定按下述第________种方式计算该商品房价款:

⒈按建筑面积计算,该商品房单价为(________币 )每平方米______元,总金额(_______币)______千_____ 百 _____ 拾 _____ 万 _____ 千 _____ 百 _____ 拾 _______ 元整。

⒉按套内建筑面积计算,该商品房单价为(______币)每平方米________元,总金额( ______ 币 )_______千_______百_______拾_______万_______千_______百_______ 拾______ 元整。

⒊按套(单元)计算,该商品房总价款为(______ 币 )_______ 千 ______ 百_____

拾 _____ 万______千______百______拾 ______ 元整。

⒋____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

第五条 面积确认及面积差异处理。

根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

当事人选择按套计价的,不使用本条约定。

合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。

商品房交附后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第______种方式进行处理;

⒈双方自行约定:

(1)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(2)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(3)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________34567

(4)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

⒉双方同意按以下原则处理:

(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;

(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。

买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按 ______________ 利率付给利息。

买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人。 产权登记面积—合同约定面积

面积误差比=_________________________________________×100%

合同约定面积

因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。

第五条 付款方式及期限。

买受人按下列第_______种方式按期付款:

⒈一次性付款

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

⒉分期付款

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

⒊其他方式

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

第六条 买受人逾期付款的违约责任

买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第______ 种方式处理:

⒈按逾期时间,分别处理(不作累加)

(1)逾期在_____ 日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际金额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之______的违约金,合同继续履行;

(2)逾期超过_______日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的 ______ %向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际金额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付一气应付款万分之 ______(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

本条中逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

⒉_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

第七条 交付期限

出卖人应当在_______ 年______ 月______ 日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第______ 种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:

⒈该合同房经验收合格。

⒉该商品房经综合验收合格。

⒊该商品房经分期综合验收合格。

⒋该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。

⒌________________________________________________________________________

但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:

⒈遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起 ______ 日内告知买受人的;

⒉_______________________________________________________________________

⒊_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

第八条 出卖人逾期交房的违约责任。

除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第 ______ 种方式处理:

⒈按逾期时间,分别处理(不作累加)

(1)逾期不超过 _______ 日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人交付已交付房价款万分之 ______ 的违约金,合同继续履行;

(2)逾期超出________ 日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起_______ 天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的

_____ %向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

⒉_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

第九条 规划、设计变更的约定。

经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:

(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;

(2)______________________________________________________________________

(3)______________________________________________________________________

(4)______________________________________________________________________

(5)______________________________________________________________________

(6)______________________________________________________________________

(7)______________________________________________________________________

买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。

买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起_________ 天内将买受人已付款退还给买受人,并按________________________ 利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。【5】【6】【7】

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

第十一条 交接

商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第_______ 种方式处理:

⒈出卖人赔偿双倍的扎、设备差价。

⒉________________________________________________________________________

⒊________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。

出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期到达使用条件:

⒈________________________________________________________________________

⒉________________________________________________________________________

⒊________________________________________________________________________

⒋________________________________________________________________________

⒌________________________________________________________________________

如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:

⒈________________________________________________________________________

⒉________________________________________________________________________

34567

⒊________________________________________________________________________

第十五条 关于产权登记的约定。

出卖人应当在商品房交付使用后______ 日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任。买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第 _______ 项处理:

⒈买受人退房,出卖人在买受人提供退房要求之日起_______ 日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的_______ %赔偿买受人损失。

⒉买受人不退房,出卖人按已付房价款的______ %买受人支付违约金。

⒊________________________________________________________________________

第十六 保修责任。

买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。

买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。

在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

第十七条 双方可以就下列事项约定:

⒈该商品房所在楼宇的屋面使用权_____________________________________________

____________________________________________

⒉该商品房所在楼宇的外墙面使用权___________________________________________

____________________________________________

⒊该商品房所在楼宇的命名权_________________________________________________

_____________________________________________

⒋该商品房所在小区的命名权_________________________________________________

_____________________________________________

⒌_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

⒍_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

第十八条 买受人的房屋仅作___________________________________ 使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

第十九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第_______种方式解决: (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

⒈提交__________________________________________________ 仲裁委员会仲裁。

⒉依法向人民法院起诉。

第二十条 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件四)。

第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

第二十二条 本合同连同附件共______ 页,一式______ 份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:

出卖人_______ 份,买受人______ 份,_________________ 份 ______________ 份。

第二十三条 本合同自双方签订之日起生效。

第二十四条 商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向____________申请登记备案。

出卖人(签章) 买受人(签章)

【法定代表人】: 【法定代表人】:

【委托代理人】: 【委托代理人】:

(签章) 【 】:

(签章)

_______ 年_______ 月_______ 日 _______ 年 ______ 月______ 日

签于_________________________ 签于________________________

2023合同: 买卖协议一篇


在我们的日常生活中经常会遇到买卖的情况,在买卖双方顺利达成交易时就要签订买卖合同。签订合同可以保障我们的合法权益,有些买卖合同会有特别的规定。那么我们常见的买卖合同是怎样的呢?下面是小编为大家整理的“2023合同: 买卖协议一篇”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

原告周xx,男,汉族,住上海市闸北区。

委托代理人岑xx,上海市xx律师事务所律师。

委托代理人徐xx,上海市xx律师事务所律师。

被告黄xx,女,汉族,住上海市浦东新区。

被告楼xx,女,汉族,住上海市浦东新区。

原告周xx诉被告黄xx、楼xx买卖合同纠纷一案,本院受理后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭参加诉讼,被告黄xx、楼xx经本院依法传唤,未到庭应诉。本案现已审理终结。

原告周xx诉称,被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系,被告楼xx系黄xx与楼xx之女。20xx年3月,楼xx向原告购买电梯配件,合同总价款人民币275,000元。原告依约向楼xx交付货物后,楼xx陆续支付货款147,500元。20xx年12月20日,楼xx出具欠条一张,确认欠原告127,500元货款未付。20xx年11月2日,楼xx死亡。现认为,该笔欠款发生在楼xx与被告黄xx夫妻关系存续期间,且其生意收益用于家庭生活,故该笔欠款系夫妻共同债务,被告黄xx应予归还;被告楼xx系楼xx的法定继承人,应在所继承的遗产范围内支付欠款。故向法院起诉,要求判令:被告黄xx支付原告货款127,500元;被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担还款责任;本案诉讼费由被告承担。 被告黄xx、楼xx未到庭应诉,亦未书面答辩。

经审理查明,被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系,被告楼xx系双方婚生女儿。20xx年12月20日,楼xx向原告出具欠条一张,称:欠周xx127,500元,注:其余货款已清。20xx年11月2日,楼xx报死亡。20xx年2月23日,原告起诉来院,要求判如所请。

以上事实,有原告提供的欠条、户籍信息等证据及原告当庭陈述,在案佐证。

本院认为,楼xx欠原告货款的事实,有原告提供的楼xx出具的相关欠条为凭,原告与楼xx之间的债权债务关系,依法可以确认。欠款日期发生在楼xx与黄xx婚姻关系存续期间,欠款数额为127,500元。在无证据证明原告与楼xx明确约定本案所涉欠款为楼xx个人债务,也无证据证明楼xx与黄xx夫妻关系存续期间实行财产分别制,并为原告所明知的情况下,原告主张此笔产生于楼xx与黄xx夫妻关系存续期间的欠款为楼xx与黄xx的夫妻共同债务,合法有据,原告据此要求黄xx支付欠款,合理合法,应予支持。被告楼xx作为楼xx的法定继承人,遗产继承应当清偿被继承人应当承担的债务。被告黄xx、楼xx经本院依法传唤,未到庭应诉,视为其放弃应诉、抗辩的权利,由此产生的法律后果由其自行承担。依照《中华人民共和国继承法》第三十三条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定,判决如下:

一、被告黄xx应于本判决生效之日起三十日内支付原告周xx欠款人民币127,500元;

二、被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担付款责任。

负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币2,850元,减半收取1,425元,由被告黄xx承担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。

审 判 员 谷丽云

[推荐]买卖协议书精选一篇


在进行买卖的时候有很多事情需要注意,进行买卖交易时需要进行约定签订合同。合同在买卖过程中是最有利的证据,签订合同时要注意其中细节,防止合同欺诈。值得推荐的买卖合同模板你收集了吗?为满足您的需求,小编特地编辑了“[推荐]买卖协议书精选一篇”,但愿对您的学习工作带来帮助。

出卖方:

买受方:

出卖方在位于祁阳县城祁山路有一宗(进深 米*宽 米)国有出让地有意出让,买受人自愿买受卖方该宗门面地,依据有关法律法规,按照平等自愿、真实、守信的原则,双方就宗地买卖事宜协商一致,订立本合同。

第一条 宗地概况

1、该宗地位于祁阳县城龙山街道办事处龙山社区祁山路。

2、宗地是国有出让使用权、综合用地类型,面积 平方米,进深 米,面宽 米,两壕门面形式,出卖方已办理《国有土地使用权证》,原土地使用权人为 ,国土证号祁国用( )第 号,原国土使用权人为 ,祁国用( )第 号。

第二条 交易形式、价款及付款方法

1、双方以土地现状成交,签约付款后,出卖方交《国有土地使用权证》给买受方。宗地使用权归买受方,买受人暂不变更使用权让名称,买受人以出卖人名称办理规划报建手续,并在宗地上建设房屋。

2、宗地价款 万元,签约付 万元,余款 万元交付土地使用证时一次性付清。

第三条 其它事项

1、按第二条交易原则,买受人以出卖人名称在宗地上依法按规建房及合法的产权经营行为。

2、买受人建房工程款办理相关手续和经营行为所产生的一切税费,及相关的法律责任由买受人承担,与出卖人无关。

3、出卖方必须及时配合买受人办理宗地和宗地上建筑房屋产权证及产权转移手续,并无偿提供办证时需由出卖方提供的资料。

本合同一式二份,双方签字生效,不得反悔。

出卖方:

买受方:

年 月 日

年 月 日

买卖房屋协议书(一篇)


在生活当中,当我们进行买卖的时候,买卖的时候需要签订相应的买卖合同。签订合同可以保护自己的合法权益不受侵犯,注意签订合同是属于自愿的民事行为。值得推荐的买卖合同模板你收集了吗?为满足您的需求,小编特地编辑了“买卖房屋协议书(一篇)”,仅供参考,大家一起来看看吧。

甲方夫妻:(出售方):

姓名: 身份证号:

姓名: 身份证号:

乙方:(购买方)

姓名: 身份证号:

为了确保房屋买卖双方的合法权益,甲乙双方现就住宅及储藏室买卖自愿达成协议如下:

第一条 经甲乙双方共同协商,甲方夫妻自愿将位于 市 区 号楼 单元 室的住宅壹套(建筑面积 平方米)及储藏室壹间(建筑面积平方米)出售给乙方。房屋所有权证号为: 。甲方保证对其所售房屋拥有完全的所有权,没有抵押等各种负担。

第二条 上述住宅及储藏室的出售价为人民币 元整(¥ 元)(以下金额均为人民币),此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

第三条 付款方式:乙方先交定金 元整;甲方在领到新房钥匙之日起10日内,乙方支付甲方 万元整(¥ 元),剩余房款 元整(¥元)于甲方交此房给乙方时由乙方一次性付清。

第四条 甲方必须在领到 新房钥匙之日起 日内腾房给乙方。

第五条 乙方支付甲方万元款项时甲方须把此房房屋所有权证等证件原件及相关票据均由乙方保管。将来土地证发放后甲方必须立即配合领取并交由乙方保管,甲方将来必须积极配合乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手续,并将新的《房产证》交给乙方。上述住宅一经办理所有权过户手续,房屋的产权及使用权归乙方所有,甲方不再拥有产权及使用权等任何权利。

第六条自甲方腾房给乙方之日起,如遇拆迁等与此房相关的权利义务等均由乙方享有和承担,在此日之前由此房产生的权利义务均由甲方享有和承担。

第七条 上述住宅及储藏室的交易过户费用由乙方承担。

第八条 违约责任:

(一)乙方未在规定的时间内将购买上述住宅、车库的款项支付给甲方的,由甲方按日加收违约金50元。

(二)甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间腾房并将房产证交给乙方的,甲方除必须腾房并将房产证交给乙方,必须按日支付违约金50元。

(三)自乙方要求甲方协助过户之日起,甲方未在合理时间内协助乙方办理房屋过户手续的,甲方除必须及时配合乙方过户外,必须按日支付违约金50元。

(四)房屋买卖协议签订后,甲方违约不出售上述住宅及储藏室的,甲方除必须按乙方规定的.时间退还已收取的乙方购房款外,必须另行支付给乙方五万元整 (¥50000元)违约金;如乙方已付款但终止购房的,甲方只按已收款项的80%退回给乙方;如未支付任何购房款,无论哪一方违约,违约方应向对方支付违约金壹万元整。

第九条 甲方交给乙方住房时须住房保持完好,并结清在此之前所发生的水电暖物业等所有费用。

第十条 本协议经双方夫妻均签字后生效。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(夫妻签字捺印):

乙方(签字捺印):

200年 月 日

出卖人(甲方): 身份证号码:

买受人(乙方): 身份证号码:

甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商,一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方愿将其拥有完全产权的位于衡水市桃城区惠中嘉园的房屋(房屋所有权证编号:___________,建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______ 拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的价款出售给乙方。

二、本合同签定前,该房屋如有应缴纳的一切税费,概由甲方负担。本合同发生的契税,土地出让金等其他税费由乙方负担。

三、签定合同同时乙方愿交三万元作为定金交给甲方。乙方通过向银行申请抵押贷款方式支付甲方购房款,购房款由乙方分三期付给甲方。第一期,在贷款银行向乙方发出贷款承诺书时,乙方将30%首付房款存入银行,并由银行冻结,第二期在贷款银行向乙方发放贷款之日由银行将乙方所贷款项及30%首付款直接划到甲方的账户中;第三期,在甲方交房时,由乙方一次性将余款付给甲方。

四、甲方同意乙方以向银行申请贷款的方式支付房款,并作出如下承诺:

1、向乙方申请贷款的银行或银行认可的机构提供与贷款相关的资料,签署相关文件;

2、在办理产权过户手续时,应按照要求将房屋产权资料交付银行或贷款银行认可的机构持有。

五、如果乙方的贷款申请未获贷款银行批准,则双方同意以下 两种方式解决该房屋的买卖事宜:

1、继续履行协议,乙方一次性将购房款支付给甲方,(期限为一个月)。甲方 收到房款五天内与乙方去办过户手续。

2、解除协议,甲方收取乙方的定金不与退还,甲方有权再次出卖本房。

六、违约责任

1、甲方如不履行本合同规定的,每逾期1天按房价总额千分之一作为违约金陪偿陪给乙方。逾期超过一个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款(包括定金全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币五万元。

2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。每逾期1天按房价总额千分之一作为违约金赔偿给甲方。逾期超过一个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方应赔偿甲方经济损失人民币五万元。

3、如果甲方出售的房屋存在他项权利设定或其他产权纠纷以致影响到乙方权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。

七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_____2___种方式解决。

1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。

2、依法向人民法院起诉。

八、其他约定

九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式4份,甲乙方各执一份。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

最新协议:买卖销售合同范例(5篇)


当我们在谈买卖交易的时候,在买卖双方顺利达成交易时就要签订买卖合同。签订合同可以便于双方协调配合,有些买卖合同会有特别的规定。你知道买卖合同的格式是怎样写的吗?小编经过搜集和处理,为您提供最新协议:买卖销售合同范例(5篇),欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

买卖销售合同【篇一】

出卖人: (以下简称甲方)合同编号:

买受人:(以下简称乙方) 签订地点:

二、质量要求技术标准:质量符合GB1506320xx标准。

三、验收标准:按GB15063-20xx标准验收;买受人自收到产品之日起三十日内组织验收,若有质量异议五日内书面向出卖人提出。

四、交(提)货方式:出卖人仓库交(提)货。

五、包装标准、包装物供应与回收费用负担:包装外编、内塑、包装物不回收,不另计费。

六、运输方式及运输费用负担:铁路运输和铁路运费由买受人承担,出卖人代办运输。

七、短件凭铁路货运记录3‰以内买受人负责,超过部分由买受人负责;并把铁路货运记录和铁路运单(原件)于货到15日内寄给出卖人;否则,出卖人不承担补偿责任。

八、结算方式:先款后货(买受人必须将款汇入本合同所注明的出卖人开户行的帐号上和工行卡的卡号上,否则汇款无效,若造成损失买受人自己承担)。

九、违约责任:若出卖人提供的产品不符合合同约定,出卖人应当包退包换,由此产生的费用全部由出卖人承担。

十、解决合同纠纷的方式:双方友好协商解决;协商不成的,均有权向曾都区人民法院提起诉讼。

十一、其它约定事项:__________________________________

十二、本合同一式两份,双方各执壹份,双方签字并盖章后生效。未尽事宜以双方另行协商

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

买卖销售合同【篇二】

合同编号:

出卖人:

签订地点:

买受人:

签订时间:

第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间

第二条、质量标准:执行厂家技术标准(或填写企业现执行的标准,比如“GB/T10002—1996执行”。不可填写我方产品,达不到的标准)。

第三条、出卖人对质量负责的条件及期限:正常使用状况下___年(如国家无此方面的硬性规定,建议在对方接受的期限范围内近可能填写短一些。)

第四条、包装标准、包装物的供应与回收:按实际情况约定。如货物属于管材类,可填写“无”,或勾掉。(填写原则就是在确保货物安全、不受损的情况下,尽可能不增加我方负担)。

第五条、配件、工具数量及供应办法:按实际情况填写。如有配件或工具,建议填写清楚名称和数量,井表明是否另行收取费用。

第六条、合理损耗及计算方法:按实际情况填写。如确定货物在运输途中不会发生损耗,可填写“无损耗”;如不能保证货物运输途中没有损耗,可按可能发生的损耗率填写。

第七条、标的货物的所有权自买受人将货物全部结清之日起转移给买受人。

第八条、交(提)货地点、方式:该条款涉及到货物毁损、灭失风险责任的承担和合同履行地的问题,属于关键条款。可填写为“出卖人库房,买受人自提。”或“出卖人库房,出卖人代办运输。”;应避免填写为“买受人所在地,出卖人负责送货”。

第九条、运输方式及到达站和运费负担:如第八条填写的是“出卖人库房,买受人自提”则不涉及运输方式及到达站和费用负担的问题,勾掉即可;如系“出卖人库房,出卖人代办运输”,则尊重买受人意见,按其要求填写“公路运输或铁路运输及到达站,”;费用负担可填写为“买受人自负或出卖人垫付”。

第十条、检验标准、方法、地点及期限:可填写为“交货时按合同约定质量标准在交货地对规格、型号、数量及外观质量进行验收。”

第十一条、设备的安装与调试:按实际情况填写。

第十二条、结算方式、时间及地点:按实际情况填写。即时清结的可填写为“提货时付清全额货款”;非即时清结的可填写为“合同签订后___日内付货款(或定金)___元(或货款总额的___%),提货时付___元(或货款总额的___%),余款___元(或___%)在___日内付清。”一般情况下,提货时付至合同价款的60%以上,比较安全。

第十三条、本合同解除的条件:买受人拒绝提取(或接受)货物超过___日或(在存在预付款的情况下)逾期支付预付款超过____日,出卖人有权单方解除合同。

第十四条、违约责任:

(一)、出卖人违约责任

1、出卖人未按时交付货物,每逾期一天按货款总额的万分之____(万分之二点一至万分之五之间)向买受人支付违约金。

2、出卖人交付的货物不符合约定,应负责更换、补齐、修理,使之达到合同约定。

3、因出卖人不能供货而造成合同无法履行的,出卖人按合同价款的___%(10%至30%)向买受人支付违约金。

(二)、买受人违约责任

1、买受人未按合同约定给付货款,每逾期一天按合同价款的万分之___(万分之二点一至万分之五之间)向出卖人赔偿损失。

2、买受人单方毁约或因买受人原因导致出卖人解除合同的,买受人按合同价款的___%(10%至30%)向出卖人承担违约责任。(如属现款交易,且一次性付清全部货款的,违约条款可适当放宽。)

第十五条、当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,并在___日(建议填写十日内)内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第十六条、担保方式(也可另立担保合同):对于金额比较大的非即时结清的购销合同,在对对方资信状况不了解的情况下,为安全起见,可要求买受人提供担保人或提供动产、不动产作抵押,并办理登记。如合同标的(价款)不大,且提货时已支付绝大部分款项,可不要求提供担保。

第十七条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,双方均有权向出卖人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十八条、本合同一式___份,共___页,双方各持___份;自双方(或三方)签字盖章之日起生效。

第十九条、其它约定事项:

出卖人:

买受人:

担保人:

住所地:

住所地:

住所地:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

委托代理人:

年月日

年月日

年月日

买卖销售合同【篇三】

甲方:

乙方:

甲乙双方为发挥双方优势,达到合作共赢的目的,经双方友好协商,本着平等、自愿的原则,达成如下协议:

一、委托事项:

1、甲方委托乙方负责签订(购买方)的煤炭销售合同,由于乙方与购买方已有煤炭销售合同且购买方不愿更换合作公司,为了甲方顺利销售煤炭,所以仍然以乙方的公司作为出售方与购买方签订煤炭销售合同,注:煤炭实际的货权是甲方。

二、销售煤炭的质量、价格、结算方式:

1、乙方与购买方签订的煤炭销售合同作为本居间合同附件。甲方出售的煤炭质量、价格、结算方式均以附件为准。

三、居间费用及支付方式:

1、居间费用:乙方实际销售每吨煤提取差),即购买方结算单价扣除 元/吨,其余全部为甲方煤炭款。注:甲方开具低于购买方 元/吨的增值税发票,乙方负责 元/吨的税差以全票增值开给购买方。

2、支付方式:乙方收到购买方的煤款后,自行扣除/吨,其余部分1个工作日内及时转汇给甲方。

四、乙方义务与权力:

1、乙方必须保证按附件合同约定及时结清煤款。

2、乙方必须保证收到购买方煤款后1个工作日内及时转汇甲方。

五、甲方义务与权力:

1、甲方必须保质、保量、准时发运煤炭。

2、为了顺利交付,煤炭购方厂内锅炉工等小费均有甲方承担。

3、若购买方未及时支付煤款,甲方有权停止供煤并追究购买方违约责任(按附件约定),此时乙方有支付煤款的责任。

4、若购买方及时支付煤款并且乙方收到煤款后,乙方故意拖欠,未能及时转汇煤款,甲方有权停止供煤,并追究乙方违约责任(按附件约定),同时甲方有权凭本合同直接到购买方厂里结算押在购买方一个批次的煤款。

六、本合同有效期:

1、甲方与购买方只要发生煤炭销售交易,本合同一直有效。

2、若甲方与购买方没有煤炭销售交易,本合同自动取消。

七、其它事项:

1、如发生合同争议,双方协商解决,协商不成功,在合同签订地仲裁。

2、本合同一式贰份,双方各执一份,签字盖章生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

买卖销售合同【篇四】

确认书号:_________ 日期:______ 签约地点:____

卖方:________________ 电报:___________

买方:________________ 电报:___________

买卖双方兹同意根据下列条款成交:

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

包装:_______________________________

装运:于___________从__________港至______允许转船和分批装运。

保险:卖方须投保水渍险及战争险,按__________保险公司条款规定投保金额为发票金额之110%。

付款条件:兹确认,卖方须于_____年____月_____日前收到不可撤销的即期信用证,该证在上述装运日期后15天内在______议付有效。

信用证须证明允许转船和分批装运。如果卖方在规定日期前未能收到信用证,则本确认书即告失效。

备注:____________________________

附件:详见凭买方样品图解(略)

卖方:___________ 买方:_____________

注:凭样品买卖确认书。其样品“是由一批商品中筛选出来的或由使用部门设计出来的,能够表示商品质量的实物。凭样品买卖是籍实际样品作为合同货物品质的验收标准。凭样品买卖,样品的各种性能数据系合同的不可分割的组成部分。

凭样品买卖可分,“凭卖方样品(quality as per sell er's sample)”和“凭买方样品(quality as per buyer's sample)”的买卖。

买卖销售合同【篇五】

甲方(代理商)旅行服务公司 乙方:

地址: 地址:

为了共同拓展旅游、商务酒店订房市场,更加深入的巩固酒店的客源,充分发挥甲乙双方在各自领域的优势,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:

一、合同签订后,表明乙方成为旅行网成员单位,甲乙双方有义务为会员提供优质的服务,并在酒店的明显位置放置"新概念旅行网会员单位"的标志。

二、酒店客房预定:

1、甲方为其会员预定乙方的客房,预定的方式是:甲方通过传真向义方发送会员的定单,明确会员用房的类型、日期、数量、天数等。乙方在收到订单后___分钟内向甲方回传有乙方操作人签名的定单,完成交易,乙方并将订单转到酒店前台,保证客人顺利入住酒店,得到满意的服务。

2、如定单无注明或提供客人的准确航班、车次,所有订定房只保留到当天___:___.

3、持旅行卡成员可直接入住酒店,乙方负责将客人信息反馈给甲方,甲方根据乙方提供的反馈旅客订房数量及时给客人增加积分。

三、房款的支付:

1、前台现付:一般会员前台现付。

2、挂帐支付:会员中特殊客人(如贵宾)可挂款支付,由甲方在每月xx日前结算。

四、结算方式:

1、酒店、代理商、总公司统一结算时间为每月xx日。

五、甲方义务和权利:

1、甲方义务为乙方免费宣传,媒体包括电视、电台、互联网、报刊杂志、各地传单。等。

2、甲方将本着对会员负责的态度如实的将乙方推荐给会员,作到不夸大、不贬低。

六、乙方义务和权利:

1、乙方义务为甲方提供乙方的资料,并保证其资料的真实性。

2、合同签订后,表明乙方加入旅行网会员单位,有义务在酒店的明显位置放置甲方的标志。

3、甲乙双方合作是互利的,乙方必须尽力推销旅行卡和商务卡,并保证会员得到乙方优质的服务。

4、乙方必须尽力销售旅行服务卡。

七、协议的有效期:

1、本协意自签订之日生效,一式三份,甲方二份、乙方一份,各份均具有同等法律效力。

2、合同期满后,双方如无异议,本合同自动延伸一年。

八、履行本协议发生的争议,双方应尽量通过友好协商解决。如协商不成,任何一方可向甲方有管辖权的人民法院起诉。

九、客房价目表:(如果客房类型过多,请复印此页)

1、售价=协议价+雇金。

2、雇金=xx元(普通酒店)xx元(特推酒店)xx元以及以上(各种相应的推广与宣传)

3、旅行卡价=协议价(客人持旅行卡可优先直接入住,酒店不必再向公司反雇金)

4、淡季时间:

旺季时间:

甲方:旅行服务()公司 乙方:

电话: 电话:

传真: 传真:

签约代表: 签约代表:

操作人: 操作人:

开户行: 开户行:

帐号: 帐号:

买卖协议书范文集合7篇(篇一)


在买卖过程中有很多事情需要注意,买卖的时候需要签订相应的买卖合同。合同是对买卖双方权利义务的最好规范,有些买卖合同会有特别的规定。你了解签订买卖合同要注意哪些方面呢?小编为此仔细地整理了以下内容《买卖协议书范文集合7篇(篇一)》,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

卖方:______ (简称甲方)

身份证号_____________________

买方:_______ (简称乙方)

身份证号___________________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

第一条 乙方同意购买甲方座落在 __拥有的住宅房产,建筑面积为165平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)

第二条 上述房产的交易价格为:单价:人民币3667元/平方米,总价:人民币605000元整(大写: 陆拾万零伍仟元整)。

第三条 付款时间与办法:

甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币305000元整(大写:叁拾万零伍仟元整)给甲方,剩余房款人民币300000元整(大写:叁拾万元整)申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。

第四条 甲方应于收到乙方首付房款之日起5天内将交易的房产交付给乙方暂时装修使用,并应在交房当日将水、电、气等费用结清。如果银行尾款在签定合同之日起三个月内未付清,甲方有权收回房屋暂时保管,等付清尾款后交付给乙方.

第五条 房屋由甲并按规定缴纳办理房地产过户手续及所需缴纳的税费。

第六条 违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在5日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起5日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条本合同一式二份,甲乙双方各一份,本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的'争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

第八条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第九条 双方约定的其他事项:

出卖方(甲方)_____________

购买方(乙方)________________

电 话:______________

电 话:____________________

鉴证日期:_______年____月____日

正式买卖协议其一


在日常生活中我们常常进行买卖,大规模的买卖过程中一般都是需要签订合同的。签订合同可以避免很多无谓的经济损失,不同的买卖交易所需要的买卖合同也是不一样的。那么我们常见的买卖合同是怎样的呢?小编特地为大家精心收集和整理了“正式买卖协议其一”,仅供您在工作和学习中参考。

甲方(卖方): 身份证号: 身份证号:

乙方(买方): 身份证号:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就本合同所涉房地产转让事宜,达成如下协议:

第一条 买卖房地产情况

卖方所转让房地产(下称该房产)坐落于: 。 房产权证号: ,登记建筑面积为: 平方米。

该房地产约定交付的附属设施设备、装饰装修、相关物品等在签订本协议前,已经双方现场确认,均无异议。 第二条 买卖房地产价格、付款方式

甲、乙双方议定上述房产的交易总价款为人民币20xx00元(大写:贰拾万元整)。乙方应当于本合同签订之日一次性向甲方支付交易总价款人民币20xx00元整。

第三条 登记过户手续办理

本合同签订之日起三十日内,甲、乙双方应携带有关资料到东莞市横沥房地产交易所办理过户手续,甲方应及时将过户后的《房地产权证》交付给乙方。

第四条 房地产交接

双方同意于20xx年1月5日由甲方将该房地产交付给乙方使用。

第五条 权利保证约定

甲方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制,若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的,概由甲方负责处理,并承担相应责任,由此给乙方造成经济损失的由甲方负责赔偿。 第六条:违约责任

甲方决定中途不卖及逾期15天仍未交付房地产时,作甲方中途悔约处理,本合同即告解除,甲方应在悔约之日起七日内将购房款退还给乙方,另赔偿乙方20xx0元整的违约金。

第七条 税务承担

办理上述房地产过户所需缴纳的税费,由甲、乙双方按规定各自负责。

第八条 合同争议的解决方法

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,双方有权向房地产所在地法院起诉。

第九条 合同未尽事宜处置及生效

本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十条 本合同保存

本合同一式三份,甲、乙双方各存一份,当地房产管理部门存一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

范文收藏: 买卖合同(一篇)


关于买卖交易有很多细节要注意,进行买卖交易时需要进行约定签订合同。签订合同可以防范可能存在的风险,签订买卖合同是双方不断协商谈判、利益博弈的过程。有没有可以参考借鉴的买卖合同范本呢?小编特地为大家精心收集和整理了“范文收藏: 买卖合同(一篇)”,欢迎您参考,希望对您有所助益!

卖方(甲方): 身份证号: 现住址:

买方(乙方): 身份证号: 现住址:

甲乙双方委托丙方作为居间人,并在丙方的见证下,根据相关法律、法规之规定,在自愿平等的基础上,经协商达成如下协议:

一、 乙方购买甲方私有的没有产权争议的位于合肥市 双凤工业区凤霞社区31幢608室(复式房) 的房屋;该房地产权证号为 ;建筑面积: 80 M,房屋建筑年代以产权登记为准:该房的附属设施包括: 无 。

二、 甲方保证己如实陈述房屋权属状况、附属设施和相关关系,乙方经过现场看房后,对该房屋权属及附属设施等已作充分了解,无其他异议并自愿购买该房屋。经甲乙双方协商一致后,甲方以人民币(大写) 贰拾陆万 元整向乙方转让该房屋及房屋的附属设施。(含复式建筑面积在内)

三、 乙方于本合同生效之日在丙方的见证下向甲方支付购房定金人民币(大写) 贰拾伍万 元整,上述定金在合同履行后抵作房款,如甲方不履行本合同应双倍返还乙方定金;在甲方将房产证转让给乙方后,乙方将剩余款项人民币(大写) 壹万 元交付甲方,办证过程中产生的过户费、办证费等由乙方承担,不含在贰拾陆万元之内。

四、 房屋交接:

1、在丙方见证下一手交钱一手交房,同时进行。

2、甲方应无条件协助乙方办理此房的更名或过户,并确保此房的产权到时顺利转到乙方名下。

3、甲方应在房屋交接前结清该房屋的相关费用,并迁出该房内的所有户口,按合同约定的条件交付房屋及办理附属设施的过户,需要过户的附属设施具体包括:(水、电、气、有线电视、电话、物业),附属设施过户费用由 乙 方承担;乙方对于符合合同约定条件的房屋及附属设施应当接受并在交接单上签字。

五、 需要约定的其他项:

1、 该房屋复式建筑面积已包含在房屋建筑总面积之内,且已包含在房屋总款贰拾陆万元之内,甲方不得以任何借口要求增加额外费用。

2、 甲方应在本合同签订之前,解除与该房屋有关的一切房屋租赁合同,确保不存在任何危及该合同合法存在的其他合同,否则甲方应承担一切损失。

六、 本合同未尽事宜,由甲、乙、丙三方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

七、 本合同自甲、乙、丙三方签字之日起生效;本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,丙方一份,具有同等法律效力。

八、 本合同履行中发生的争议,由甲、乙双方协商解决,协商不成时,甲、乙双方应向人民法院起诉。因一方违约产生的费用,包括但不限于律师费、诉讼费、邮寄费、送达费、差旅费、等一切费用均由违约方承担。

九、 此合同有效期为五十年。

甲方: 丙方: 乙方:

联系电话: 联系电话: 联系电话:

年 月 日 年 月 日 年 月 日

存量房买卖合同范文篇三

出售方:

出售方代理人姓名:___________

承购方:

承购方代理人姓名:____________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《江苏省城市房地产交易管理条例》、《城市房地产转让管理规定》,出售方与承购方遵循平等、自愿、公平、守法、诚实信用的原则,经协商一致,就房屋买卖事宜订立以下合同。

第一条:房屋基本信息

1.坐落: 本市_________幢号:____________ 单元号:_____________ 室号:___________________。 2房屋所有权证编号:______________________。3.产权登记建筑面积:_____________平方米。附属用房情况:______________

4.国有土地使用权证编号:_______________。5.国有土地使用权类型:_______( 【出让】或【划拨】或【 】 )。 (仅选一种)

6.房屋用途:____________________________________。7.房屋楼层:________________ 层; 总楼层:________________ 层。

8.建筑结构:____________________________________________________________________。

第二条:房屋其它情况

1.房屋共有情况为下列______:(仅选一项)

【1】出售方保证该房屋无共有权人。【2】该房屋共有权人为:________________;共有权证号为:_________________________;出售方保证已经就该房屋出卖事宜征得所有共有权人的同意。

2.房屋抵押情况为下列______:(仅选一项)

【1】出售方保证本合同签订之时该房屋不存在抵押关系。【2】该房屋在本合同签订之时已存在抵押关系。 出售方承诺在办理房屋权属转移登记前解除该抵押并注销相应的抵押登记,相关费用由出售方承担。

3.房屋租赁情况为下列______:(仅选一项)

【1】出售方保证本合同签订之时该房屋不存在租赁关系。

【2】该房屋在本合同签订之时已存在租赁关系。出售方证明承租人已经明确放弃优先购买权。

第三条:房屋价款及支付方式

1.该房屋的价款为人民币____________元(小写); ___亿____千____百____十____万 ____千 ____百 ____十____ 元整(大写)。

2.该房屋价款具体支付方式约定为下列第____款。(仅选一项)

【1】一次性付款:

承购人于____年___月___日前,一次性支付人民币________元(小写);__百___十___万 ___千 ___百 ___十____ 元整(大写)。

【2】分期付款:

承购人于______年______月______日前,按本合同约定房屋总价款的_____%,支付人民币_______________________元(小写);____亿____千____百____十____万 ____千 ____百 ____十____ 元整(大写)。

承购人于______年______月______日前,按本合同约定房屋总价款的______%,支付人民币______________________元(小写);____亿____千____百____十____万 ____千 ____百 ____十____ 元整(大写)。

承购人于______年______月______日前,按本合同约定房屋总价款的______%,支付人民币_______________________元(小写);____亿____千____百____十____万 ____千 ____百 ____十____ 元整(大写)。

【3】贷款付款:

承购人于______年______月______日前,按本合同约定房屋总价款的______%,首付人民币_______________________元(小写);____亿____千____百____十____万 ____千 ____百 ____十____ 元整(大写)。剩余房款应于______年______月______日前申请办理贷款手续,并按贷款方式支付。

第四条:承购方逾期付款违约责任

由于承购方原因,承购方未能按照本合同第三条约定向出售方支付相应房屋价款的,分别作如下处理(不作累加):

(1)逾期不超过_____天,每逾期一天,承购方按天向出售方支付逾期应付价款的万分之______的违约金,合同继续履行。

(2)逾期超过_____天,出售方催告后有权解除合同。合同解除后,承购方应向出售方支付本合同第三条第1款约定的房屋价款的______%的违约金。承购方要求继续履行合同的,经出售方同意,每逾期一天,承购方按天向出售方支付逾期应付价款的万分之______的违约金,合同继续履行。

若因银行或住房公积金管理中心不同意承购方购房贷款申请,导致承购方无法支付相应房款的,买卖双方同意解除本合同,退房退款,撤销已经办理的变更登记申请,并按下列第____项方式处理:(仅选一项)

承购方不向出售方支付违约金。

第五条:房屋交付

出售方应当于______年______月______日前腾空该房屋,并书面通知承购方验收。承购方应当在验收通知书到达之日起____内,会同出售方对房屋及本合同附件一明确的房屋附属物品状况进行查验,查验后满意的,出售方应当将房屋钥匙移交承购方,以示房屋交付。该房屋毁损、灭失的风险自房屋交付之日起由承购方承担。

第六条:出售方逾期交房违约责任

由于出售方原因,出售方未能按照本合同第五条约定向承购方交付房屋的,分别作如下处理(不作累加):

(1)逾期不超过_____天,每逾期一天,出售方按天向承购方支付已交付价款的万分之______的违约金,合同继续履行。

(2)逾期超过_____天,承购方催告后有权解除合同。合同解除后,出售方应向承购方支付本合同第三条第1款约定的房屋价款的______%的违约金。出售方要求继续履行合同的,经承购方同意,每逾期一天,出售方按天向承购方支付已交付价款的万分之______的违约金,合同继续履行。

第七条:出售方承诺已如实陈述本合同第一条、第二条中房屋的有关情况,若因相关承诺或保证失实,致使本合同成立后发生房屋基本状况纠纷、权属纠纷、债务纠纷或优先购买权纠纷的,出售方按本合同第三条第1款约定的房屋价款的____%向承购方支付违约金;造成承购方其它损失的,出售方另行依法承担赔偿责任。

第八条:房屋权属转移登记的约定

自本合同生效之日起____天内,买卖双方共同向房屋权属登记机构申请办理房屋权属转移登记。如因一方责任,致使在约定期限内未能申请的,责任方应承担以下违约责任;造成对方其它损失的`,责任方另行依法承担赔偿责任。

1.属于出售方责任的,分别作如下处理(不作累加):

(1)逾期不超过_____天,每逾期一天,出售方按天向承购方支付本合同第三条第1款约定的房屋价款的万分之______的违约金,合同继续履行。(2)逾期超过_____天,承购方催告后有权退房。自承购方退房通知书到达之日起____天内,出售方应将已收价款如数退还给承购方,并按本合同第三条第1款约定的房屋价款的_____%向承购方支付违约金。出售方要求不退房的,经承购方同意,每逾期一天,出售方按天向承购方支付本合同第三条第1款约定的房屋价款的万分之______的违约金,合同继续履行。

2.属于承购方责任的,分别作如下处理(不作累加):

(1)逾期不超过_____天,每逾期一天,承购方按天向出售方支付本合同第三条第1款约定的房屋价款的万分之______的违约金,合同继续履行。(2)逾期超过_____天,出售方催告后有权解除合同。自出售方解除合同通知书到达之日起____天内,承购方应将房屋及其附属品退还给出售方,并按本合同第三条第1款约定的房屋价款的_____%向出售方支付违约金。

承购方要求继续履行合同的,经出售方同意,每逾期一天,承购方按天向出售方支付本合同第三条第1款约定的房屋价款的万分之______的违约金,合同继续履行。

第九条:税费、佣金及相关权益约定

1.房屋转让过程中应当交纳的相关税费,按下列第____项方式处理:(仅选一项)

双方各自按国家和省、市相关规定分别缴纳

2.房屋买卖居间代理佣金,按下列第____项方式处理:(仅选一项)

买、卖双方按委托合同中的相关约定各自支付。

3.房屋交付前发生的水、电、气、电话、有线电视、物业管理及相关配套设施的使用费用应当由出售方承担,交付后发生的费用应当由承购方承担,但双方另有约定的除外。

4. 房屋所有权转让时,出售方应当向承购方说明住宅专项维修资金交存和结余情况并出具有效证明,该房屋结余的住宅专项维修资金随房屋所有权同时过户。买卖双方应当在房屋权属转移登记完成之日起____天内,共同向有关部门申请办理物业服务和相关配套设施的过户手续。逾期申请办理的,每逾期一天,责任方向另一方支付违约金人民币________元。

5.出售方保证于房屋权属转移登记完成之日起_______天内,将其落户于该房屋的所有户口关系迁出,逾期迁移原户口的,每逾期一天,出售方向另一方支付违约金人民币________元;造成对方其它损失的,出售方另行依法承担赔偿责任。

第十条:遭遇不可抗力,且受不可抗力影响的一方在不可抗力发生之日起____天内及时书面告知对方,并在合理时间内提供证明的,免除其因不可抗力而导致本合同全部或部分条款无法履行的相应违约责任。

第十一条:本合同在履行过程中发生争议的,由合同双方协商解决;协商不成的,按下列第_____款方式解决:(仅选一款)

【1】提交常州市仲裁委员会仲裁。【2】依法向人民法院起诉。

第十二条:本合同未尽事宜,可由合同双方另行补充协议,补充协议经双方签章后,与本合同具有同等法律效力;

合同双方不得在本合同以外的其它约定中,设立与本合同内容相冲突的条款。

本合同连同签章共____页,自双方签订之日起生效;打印文本由双方各执一份,具有同等法律效力。

出 售 方 签 章 承 购 方 签 章

出 售 人(签章): 承 购 人(签章):

出售方共有人(签章): 承购方共有人(签章):

法定代表人 (签章): 法定代表人 (签章):

出售方代理人(签章): 承购方代理人(签章):

房地产经纪机构(章): 房地产经纪机构(章):

房地产经纪人(签章): 房地产经纪人(签章):

____年____月____日 ____年____月____日

签于:

教你写协议: 买卖协议之一


在买卖过程中要注意很多事情,一般买卖时都需要签订买卖合同来生效。签订合同可以保护自己的合法权益不受侵犯,在签订买卖合同时一些很重要的信息要多加注意。你在制定借买卖合同时会不会借鉴别人的呢?小编经过搜集和处理,为您提供教你写协议: 买卖协议之一,仅供参考,希望能为您提供参考!

房屋合同纠纷是指房屋买卖过程中出现的纠纷,包括售房广告引起的纠纷、认购书相关的纠纷、房屋买卖合同价款支付相关纠纷、房屋交付相关的纠纷、延期办证的纠纷、惩罚性赔偿的纠纷、二手房买卖的纠纷、商品房买卖合同解除与房屋按揭关系的冲突与协调、有关包销的纠纷等。

房屋买卖合同纠纷产生的原因

房屋作为基本的生活资料和生产资料,对单位、对个人事关重大。一方面,经济的发展、人口的增长以及人们的消费水平和消费愿望的提高,使得土地、房屋的供应跟不上需求,供需失调容易引起利益矛盾;另一方面,某些客观情况的变化,如价格波动、质量问题、因特殊原因不能按时交付房屋等,也会引起利益矛盾;第三,商品房买卖合同本身不规范、不具体、不明确,或者在合同履行过程中,当事人一方甚至双方发生违约现象,同样会引发利益矛盾;第四,商品房买卖合同当事人一方甚至双方违反房地产管理法律、法规,侵犯他人的合法权益,也是造成商品房买卖合同纠纷的一个主要原因。

房屋买卖合同纠纷出现的司法难题

第一,关于认购协议与定金的效力问题。认购协议是广泛存在于房屋销售中的一种文书,因认购协议签署后无法达成房屋买卖合同而引发的案件的数量已经在不断地上升。由于买受人在签订认购协议后,往往要先行支付几千元到几万元的定金,如果双方不能达成正式的商品房买卖合同,买受人更容易成为受损方,买受人索还定金则成为必然,从各个区县法院审理的案件看,因认购协议产生的纠纷原告全部为买受人。

第二,关于办理房屋权属证书义务承担问题。现因办证发生的纠纷,往往是出卖人无法办理房屋所有权证和国有土地使用证导致的买受人办证迟延。那么买受人购买房屋后只能自己居住,出租、出售受到限制;有的经营者在集体土地上开发建造商品房,消费者根本领不到产权证书。现此类案件审理中出现的难点问题是在合同没有约定的情况下,如何认定办证义务以及关于违约金的计算标准如何确定的问题。

第三,政策调整后的税费分摊。税费分摊争议是指受税收政策的影响,一些房屋买卖合同的履行跨越两个或者两个以上的税收政策时期,税收政策的变化对交易双方均可能产生影响,税收政策变化引起的营业税、契税增加或者减少所引发的成本分摊和合同效力问题争议。

房屋买卖合同纠纷的司法应对

首先,签订合同前,要严格审查售房的主体资格。房屋买卖纠纷有很大一部分是由于对售房者的资格或者资信情况不了解而产生的。要避免和减少纠纷的发生,在签订正式房屋买卖合同前,包括签订意向书或缴纳定金时,要先审查发展商的“五证”,即《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》和《商品房屋预售许可证》,特别是《国有土地使用证》和《商品房屋预售许可证》这两证,要认真查看其中批准销售的面积、地点、项目名称、销售内容等,防止开发商将批准销售范围之外的房屋对外出售。因此,在签订认购协议缴纳定金时,要先了解主合同无法签订时,定金是否能够返还;买受人在签订认购书,被收取数万元的定金后,开发商是否会有“潜规则”抛出不合理交易条件,胁迫买受人签订违心合同。

其次,在办理房屋权属证书的问题上,依据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第33 条的规定,预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续;现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内,办理土地使用权和房屋所有权的登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续,并提供必要的证明文件。在出卖人不按时提供产权证书,或者不提供相应的证明文件的情况下,买受人房屋的产权证书就无法办理。所以,在买受人与出卖人两者之间互有协助履行之义务。因此,在尊重双方当事人意思自治的基础上,买受人要要求出卖人承担相应的义务。买受人可以要求出卖人签订协议,严格依据合同的约定,按照双方约定的办证种类进行办证;在双方没有进行约定的情况下,应该由相关的房地产主管部门决定房屋的办证种类。

最后,当事人对税费的支付有明确约定的,应遵守约定;当事人对税费的支付没有约定或约定不明的,应根据国家税费法规确定承担主体。若双方当事人对税费的支付做出约定后,又因宏观政策调控而发生税费增减的,除当事人协商一致外,增减部分仍应按国家税费法规确定承担主体。双方不能达成一致意见的,人民法院不宜直接对合同予以适当调整或判决解除合同,双方仍应履行合同义务。

总之,房屋买卖并不是像一般的商品买卖那样简单,它是一个系统工程。在买卖房屋过程中,不仅涉及到合同的合理确定,要对合同条款仔细研究琢磨,更重要的是要站在把握全局的高度上,了解交易双方买卖的动机和实力,了解相关的法律条款,避免在法律已经明确的问题上犯常规性的错误。即使在发生房屋买卖合同纠纷,我们也要保持镇定。

  • [推荐]买卖协议篇一

    在我们的生活中,当我们进行买卖时,但是有很多人都忽视买卖合同的存在。签订合同可以约束双方共同履行责任和义务,签订合同时要防止合同欺诈,避免损失纠纷。那么你知道买卖合同都有哪些内容呢?经过搜索和整理,小编为大家呈现“买卖协议篇一”,仅供参考,欢迎大家阅读。 房屋买卖未采用书面形式。法律规定《城市房地产...

  • 值得参考!买卖协议篇一

    在日常生活中我们常常进行买卖,一般买卖时都需要签订买卖合同来生效。合同对于维护合法权益能起到很大的作用,依据各种交易不同,签订合同时间略有差异。一份规范的买卖合同应该是怎样的呢?为满足您的需求,小编特地编辑了“值得参考!买卖协议篇一”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。转让方: 身份证号码:顶让...

  • 热搜合同: 买卖协议篇一

    在买卖过程中有很多事情需要注意,其中买卖合同能起到很重要的作用。签订合同可以保障我们的合法权益,不同的买卖交易所需要的买卖合同也是不一样的。那么我们常见的买卖合同是怎样的呢?下面是由小编为大家整理的“热搜合同: 买卖协议篇一”,仅供您在工作和学习中参考。卖方:买方:为了发展经济繁荣市场,互通有无,甲...

  • 最新合同: 店面租赁协议(一篇)

    人们对法律越来越了解,也越来越离不开租赁合同,租赁合同中出租人只转让了租赁物的使用收益权。合同能够保障我们的合法权益,签订租赁合同前要先看清楚合同的内容。值得收藏的租赁合同范本有哪些呢?下面的内容是合同范本网小编为大家整理的最新合同: 店面租赁协议,希望对您的工作和生活有所帮助。出租方:承租方:甲方...

  • 2021最新电子产品买卖合同(五篇)(篇一)

    在日常生活中我们常常进行买卖,在买卖双方顺利达成交易时就要签订买卖合同。签订合同可以防范可能存在的风险,签订合同时有很多细节条款要多加注意。那么到底应如何拟定买卖合同呢?下面是由小编为大家整理的“2021最新电子产品买卖合同”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。甲方:乙方:经甲乙双方协商,签订本合同如下...

  • 【精品】农村信用社借款合同到期还不上怎么办(1790字)

    在我们身边,用的最多的合同就是借款合同。为了不让他人违背约定,借款合同成为了约束对方的一个好东西。签订借款合同可以避免我们的权益受到侵害。你知道借款合同的格式是怎样写的吗?下面是小编为大家整理的“农村信用社借款合同到期还不上怎么办”,仅供参考,希望能为您提供参考!编号:甲方:乙方:签订日期: 年 月...

  • 热门合同:解除劳动合同范文(5篇)

    在平时需要交易的时候就会使用到合同,我们一定要在看清楚情况下再签订合同。可以开始准备签订好合适的合同了,可以更好的为日后解决争议提供依据。只不过您一定不知道和合同的一些具体步骤吧?小编为此仔细地整理了以下内容《热门合同:解除劳动合同范文》,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!孕期员工严重违反公司规章制度...

  • 2023推荐:工厂员工劳动合同(3460字)

    在我们的日常生活中经常会进入公司工作,一般都要签订双方满意的劳动合同。劳动合同在劳动法中占据核心的地位,签订劳动合同要注意劳动内容,看清条款。值得推荐的劳动合同有哪些?小编经过搜集和处理,为您提供推荐:工厂员工劳动合同,希望对您的工作和生活有所帮助。甲方:_______地址:__________邮码...

  • 合同分享:施工合同

    合同可以在绝大多数情况下保护我们,并为我们提供可能,合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。签订施工合同后如果违反就要承担造成的损失,那么,你知道施工合同应该有什么内容吗?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“合同分享:施工合同”,仅供您在工作和学习中参考。甲...

  • 通风管道安装工程合同大全五篇

    合同分为多少种类别,你暂时可以不用知道,你要知道的是它很重要,安装工程包括用电报装、内线工程、外线工程、变配电工程等。可是不知道你知不知道我们国家的安装工程合同有哪些呢?下面是合同范本网小编精心收集整理,为您带来的《通风管道安装工程合同》,仅供参考,欢迎大家阅读。...

  • 适合同学之间用的2020元旦祝福语

    这篇《适合同学之间用的20xx元旦祝福语》是小编为大家整理的,希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考!!!  衷心祝福:上帝保佑您,真主关心您,菩萨爱护您!为答谢您长期以来对我的关心和帮助,特别向您赠送新年礼物一份:价值连城的祝福短信--祝您新年快乐! 元旦天气预报:傍晚下人民币,西北方有支票

    2019.09.15
  • 最新作文: 小升初作文(篇一)

    小学语文是一门非常重要的教学科目,作文是语文教学中必不可少的一个部分。为了锻炼我们思考问题的能力,提高我们的语言表达能力,通常老师会根据所学内容布置写小学作文的作业,你知道写好一篇优质小学作文有一些什么技巧吗?小编特地为大家精心收集和整理了“最新作文: 小升初作文”,供您参考,希望能够帮助到大家。一...

    2022.06.17
  • 入股分红协议书免费下载(7篇)

    在平时需要交易的时候就会使用到合同,签订好劳动合同是需要多加重视的。唯有在非常重要的合同范本签订好之后,可以更好的保障我们的合法权益。只是您晓不晓得我们的合同范本有哪些呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“入股分红协议书免费下载”,仅供参考,希望能为您提供参考!甲方:法定代表人:__ _____...

  • 范文推荐:电子版借款合同(1470字)

    我们可以看到现实生活中有很多人借了别人的钱却不归还。为了避免对方违背借款约定,借款合同的在人们心中的地位也越来越不容忽视。借款合同可以在对方违背约定时,充当最重要的证据。那么我们常见的借款合同是怎样的呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《范文推荐:电子版借款合同》,欢迎您参考,希望对您有所助益。甲方:乙...

  • 下定决定改变自己命运的句子

    再长的路,一步步也能走完;再短的路,不迈开双脚也无法到达。当想放弃的时候,请静下心来思考,自己是为了什么才启程,又是为了什么在奔跑。关于改变自己的励志句子你知道哪些呢?以下是合同范本网小编整理的“下定决定改变自己命运的句子”,欢迎参考,希望对您有所助益!...

  • 大型企业超详细劳务合同范本

    随着社会的不断发展,用到合同的地方越来越多。为了明确双方的权利与义务,就出现了劳务合同。签订劳务合同可以在用人单位或劳动者出现违约责任的时候按照合同的约定承担责任。那么 ,在你工作期间是否签订过劳务合同呢?以下是合同范本网小编为大家精心整理的“大型企业超详细劳务合同范本”,欢迎您参考,希望对您有所助...