2023合同:运动地板采购合同模板汇总(8篇)。
当今社会，人们的契约意识越来越强。为了维护双方利益都不受到危害，签订采购合同对双方就有很大的好处。签订采购合同可以明确采购人和供应商双方的权利和义务那么，你知道采购合同都有哪些内容吗？下面是由小编为大家整理的2023合同:运动地板采购合同模板汇总(8篇)，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
运动地板采购合同【篇1】
甲 方： (下称甲方) 住所地： 法定代表人： 联系电话：
乙 方： (下称乙方) 住所地： 法定代表人： 联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方订购本合同项下货物(以下简称货物)事宜，双方达成一致，订立本合同，明确双方权利义务，共同信守。
注：
1. 地板计算数量为暂估数量，不能作为供货和包干依据;
2. 供货单位综合考虑因地板质量、色差、切割等带来的损耗量，并需要预留不低于供货数量5%的维修量，以备补货。颜色纹路以封样样板为准;
3. 本合同所称价格为甲方应向乙方支付的包干单价，包括但不限于标的物的生产制作、供应、包装、运输(含保险费)、税金、装车、货到工地现场负责卸车及风险费、涨价等完成交付前所发生的一切费用。(安装)
二.质量要求及技术标准 ：
1.乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供地板品种、规格、颜色、主要性能和技术指标必须符合设计及材料样板要求，并应有出厂合格证、防火检测报告、环保检测报告，无文件地暖测试报告拒绝使用;
2.防潮垫：品种、主要性能和技术指标必须符合设计要求并保证良好的防潮性及脚感，并应有出厂合格证明;
3.乙方供应的货物应符合国家放射性性检测标准GB18580和国家产品质量标准(GB 18102浸渍纸层压木质地板、GB 18103实木复合地板、GBXXX实木地板、 133XXXX1999抗静电木质活动地板、 1573竹地板)规定，且各项指标应达到标准中所规定的优等品要求。(根据产品选择标准)
三.交货时间和交货地点：
1.交货时间为：________年____月____日
2.交货地点为：甲方在本合同中指定地点或甲方指定的其他地点和接收方。乙方应于交货日将货物送至：。
3.乙方在发货前，应提供书面的发货清单至甲方现场管理人员。本合同项下产品使用项目现场，甲方的验收管理人员为(身份证号： )，联系方式。
4.运输方式及费用负担：
产品采用公路汽车运输方式，因产品运输至甲方指定地点所发生的所有相关费用均由乙方自行承担。
5.乙方应承诺按照甲方要求送货，避免一次货运量过大，无法消纳和运输; 四.包装标准：(请用是或不是标注)：
木地板包装必须进行保护性包装，采用纸箱内附带衬垫。乙方产品包装上应标明生产厂家、生产日期、产品名称、规格型号、数量、产地等法律规定的内容。如因产品包装不符合相关法律规定和行业规定，导致产品破损或发生其它质量问题，甲方有权退货，同时，乙方应赔偿甲方由此造成的全部经济损失及承担因甲方退换货所产生的全部费用。
五.验收标准及提出异议期限：
甲方有权进行现场抽验，抽验率应满足不低于3%;甲乙双方应共同验收产品，验收合格的，甲方书面签字确认。对甲方验收不合格的产品，乙方立即退货，并应立即补足因不合格产品所致甲方缺货数量，乙方不得等到收到该不合格产品后再进行补足工作。乙方应承担因产品不合格而补换货所发生的费用(包括甲方退换货)及赔偿由此造成的甲方全部经济损失。如果乙方对经甲方验收的有质量问题的产品之检验结果有异议，乙方应在该质量产品到达双方指定地点后 2 个工作日内向甲方提出，双方协商解决或按本合同约定解决。
六.结算方式及期限:
1.本合同签订后10天内，甲方向乙方支付本合同项下货物总价款的20%作为定金;定金在甲方应支付的后续货款中一次性全部抵扣;
2.乙方每送到一批货且经甲方验收合格后15天内，甲方按乙方送到合格货物的总价款的60%向乙方支付货款;
3.乙方提供的地板全部铺贴完且甲方验收合格后，甲方按所送货物总额结算(含补货)应付货款，且甲方预留结算款的5%作为保证金，其它余款在结算后十天内付清;
4.保证金在工程竣工验收合格后三个月内付清。 七.违约责任：
1.因甲方迟延支付货款的，每迟延____日，其应向乙方支付应付未付货款千分之五的违约金。
2.因乙方原因，乙方迟延交货的，每迟延____日，其应向甲方支付迟延交货货款千分之五的违约金。如果乙方迟延交货超过约定期限的____日的，甲方有权以书面通知方式解除本合同，乙方应向甲方承担违约责任并向甲方赔偿本合同金额20%的违约金。如甲方由此产生的实际损失超过前述违约金金额的，乙方还应赔偿甲方该不足部分。
3.因乙方原因，乙方提前解除合同的，其应向甲方承担违约责任并赔偿甲方本合同金额20%的违约金。如甲方由此产生的实际损失超过前述违约金金额的，乙方还应赔偿甲方该不足部分。
八.争议解决：
甲、乙双方就合同事项如发生争议应协商解决，协商不成双方同意将争议提交合同签订地(____市____区)人民法院诉讼解决。
九.其它约定：
1.备货。乙方同意在本合同的订货数量之外增加10%的产品备货，以备工程增加量之需。甲方所需货物超过本合同约定数量5%的，该部分货物的供应以甲、乙双方另行签订的本合同之补充协议为准。
2 余货处理。工程完工后的剩余地板，在包装完好且没有损坏、泡水、切割等影响二次销售情况下，乙方按本合同价退货。乙方负责余货的运送，并承担退货过程中产生的费用。但需预留两年的总合同数量3%维修量地板，以备维修保养所需，货品存放在供应地库房处，保证供货的及时性。
3.特殊说明：对供货产品的工艺要求例如：
● 含水率严格控制在8%，保证吸水、变形、翘曲、收缩在规范指标控制内;
● 吸水厚度膨胀率不得超过3%，板内甲醛释放量：每100g板重总抽出甲醛量不得超过9g(按GB18580标准为1.5g);
● 地板纹理表面应薄厚均匀，每箱中无明显色差、无裂缝、无节疤等瑕疵，且木纹清晰;
● 漆面平滑，无气泡，应使用优质环保耐磨漆耐磨漆，耐磨为国家标准优等品标准，0.08g100
转且漆膜未磨破，使用合格环保进口名牌的油漆;底漆不少于4遍，面漆不少于3遍，耐磨度、硬度、漆膜附着力、抗剥离度等技术指标须符合国家规范
● 保证不翘曲，大小、薄厚一致，槽口清晰。翘曲满足规范及地采暖区域使用的要求; ● 基材采用上等的榉木或柳桉，不可用杨木、杨杂或其它杂木混用的基材;
● 保证背板选用榉木材料，且背板榉木观感达到无过多疤结(每块不多于2处)，无补丁，背面封漆; ● 表面观感与样板一致，无过大的色差，颜色要均匀，花纹不能太乱;
● 按照规范要求的项目进行的一次测试、二次复检费用均已经包含在此次报价及合同中，不再增加费
● 规格：XXX
2，表面厚度为2.0。
● 面皮树种：枫桦木
● 油漆品牌：德国坚弗牌或同等档次的油漆 ● 胶水品牌：芬兰太尔牌或同等档次的`油漆 ● 地板完全达到各项国家质量标准的要求 ● 基材结构要求：
◆
第一层：
2. 枫桦 ◆
第二层：
1.7 桉木 ◆
第三层：
1.7 桉木 ◆
第四层：
1.7 桉木 ◆
第五层：
1.7 桉木 ◆
第六层：
2.2 桉木 ◆
第七层：
1.7
桉木 ◆
第八层：0.8 榉木 ◆结构，纵横交替胶合板结构 ◆含水率：68% ◆热压工艺：14g㎝2 ◆密度：700 g3
◆芯板含水率10%以内，三次成型，基材养生时间不低于15天; ● 主要工艺
◆芯板整理采取先进的拼缝技术，提高面板等级; E1级;
◆二次整理，层层割芯，严格控制叠离芯;
◆锯边对角线误差低于
1，平直度好，板面平整; ◆基材成型后进入平衡室，确保整片基材含水率达标且均匀。 ● 涂装：工艺九底两面：
◆一道水性底漆
◆一道透明高流平淋涂底漆(可以使油漆表面效果更饱满润泽) ◆五道透明弹性砂光底漆; ◆二道金刚耐磨底漆; ◆二道陶瓷釉面漆。
十.合同自双方签字盖章后生效，正本一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
十一：安装条款：(加在提供安装服务的乙方中)
(1)木地板进场前必须先送样认可，进场后必须办理报验手续;
(2)根据不同的房型，在施工前须与设计师先协定木地板的铺装方向;
(3)木地板施工前地面必须做好防潮处理并保证在地面完全干燥的情况下进行施工，否则不得进行铺板工作;
(4) 拼装木地板前必须对地面进行自流平处理木地板铺装前对地面基层必须进行防潮处理，(如不在合同范围内的需要对地面的平整度进行逐户测量，形成数据表格报给装修总包、监理、总包及甲方)，地面平整度达到标准要求后方可进行铺贴;
(5)木地板的铺装工艺可参照生产商的合理性建议，但最终质量仍由铺装的承包商负责;
(6)木地板施工期间和完工后，须由铺装单位按照要求进行成品保护工作，具体见成品保护要求。
(7)铺装单位报价需包含于其它材料收口的材料(如：与大理石收口的不锈钢或铜条，材质与节点设计需报甲方确认方可施工)
(8)保洁要求：地板表面保洁时不宜用湿拖把，禁止使用铲刀、美工刀等铲刮;应先用地板专用拖把把灰尘清除，然后用湿布擦除即可。忌用稀释剂、松香水、二甲苯、酒精脱漆剂等液体接触地板，防止产生化学反应，损伤油漆表面。
(9)验收标准：《建筑装饰装修工程施工规范》、《地板铺设面层验收规范》、《木地板保修期内面层检验规范》
甲 方(章)： 乙 方(章)：
法定代表人授权代表： 法定代表人授权代表：
开户银行：
帐号
运动地板采购合同【篇2】
买方：
卖方：
合同编号：
一、、付款条件：预付款：25.3%(5000元),在工程全部完工验收合格后付工程款69.7%(13810元)
二、6个月内无质量问题，付清5%货款(990元)。
三、发 票：卖方收到全额工程款后，开具国内4%普通发票。发票与买、卖双方名称相同。
四、技术要求：防静电C地板，型号为F601B。底层为导电胶，中层为大于1c宽的铜铂，间隔为1米(方格)，上层为C地板(厚2)，电阻为0.5欧至5000欧。
五、施 工：要求文明施工，施工中和施工后要保持清洁，C地板粘接牢固、平整。出现施工事故卖方负全责
六、工 期：工程用时一天，开工时间____月____日～____月1____日，准确时间买方确定，提前两天通知卖方。
七、验 收：以双方协议规定的第四条进行验收。
八、保 修 期：自买方在验收日起质保________年(人为原因或因原始地面导致地板质量问题除外)。卖方不收取任何保修费用，服务响应时间为12小时。
九、其 他：
1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方代表签字盖章后生效。
2. 未尽细节事宜，双方协商解决。
十、违约责任：任何一方违约，每天支付对方合同涉及总额的百分之一作为违约金。
买 方： 签署人： 盖XX： 电 话： 传 真： 地 址： 邮 编： 户 名：
卖 方： 签署人： 盖XX： 电 话： 传 真： 地 址： 邮 编： 户 名
运动地板采购合同【篇3】
出卖人：____________________________(以下简称甲方)
受买人：____________________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：
第一条 乙方向甲方订货总值为人民币_______元地板。其产品名称、规格、 质量(技术指标)、单价、总价等如表所列：
材料名称及花色
数量
规格(毫米)及型号
质量标准或技术指标
计量单位
单价(元)
合计(元)
第二条 签定合同时乙方向甲方交付：1、定金_____元;2、预付款_____元。
第三条 验收方法___________________________
第四条 交货时间、地点及结算方式
1、交货日期：____________________________________
2、交货地点：____________________________________
3、结算方式：____________________________________
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的_______向乙方偿讨逾期交货的违约金。(注：木地板属天然材料，自然性色差不预更换)
2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值___________的违约金。
3、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值_____________的违约金。
4、木地板属半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，保修期为一年，安装费另行协商。安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。
(二) 乙方责任
1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的_______偿付违约金。
2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值________的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。
3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的
4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金___________。
5、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。
第六条 如因生产资料(material)、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前______天与乙方协商。
第七条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。
第八条 甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。
第九条 本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向：
1、武汉仲裁委员会申请仲裁;
2、人民法院起诉。
第十条 本合同自双方签章之日起生效。
第十一条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十二条 本合同共一式____份，由甲、乙双方各执正本一份、副本___份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
运动地板采购合同【篇4】
甲方: 上海××房地产开发有限公司
乙方: 上海××装饰材料市场×××建材商行
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务与经济责任,保护双方合法权益,甲、乙方经协商一致,签订本合同。
第一条 工程名称及地点
1.1、工程名称:上海“××国际大厦”公寓楼地面木地板装修工程
1.2、工程地点:上海市闸北区×××路×××号
1.3、工程规模:约×万平方米。
1.4、工程承包方式:包工、包料、包工期、包质量。
第二条 工程内容
公寓楼7-26层楼地面铺设复合地板(厚12mm)及pvc踢脚线工程,甲方已售出的45套毛坯房及25层已装修的7套样板间除外。
第三条 工程总价
人民币暂定为××万元整(rmb:××万元)。
第四条 工程结算
4.1、工程造价的计价标准,公寓楼室内房间地面复合地板的铺设(含pvc踢脚线、收边条)以实铺楼地面面积每平方米68.00元,一次性包死;工程竣工以实际完成工程量按实结算;即:实铺面积×68.00元。
第五条 付款方式
5.1、合同签订三日内,甲方支付乙方人民币壹拾柒万元的工程定金;
5.2、当乙方完成全部工程量的50%时,甲方支付乙方人民币壹拾柒万元工程款;
5.3、乙方全部工程完工,甲方再支付乙方人民币壹拾柒万元工程款;
5.4、在全部工程竣工验收合格乙方提交结算报告且工程交付甲方后,双方进行结算,工程结算值确定后十日内,甲方支付至工程款结算值的97%;
5.5、余款3%(即人民币贰万元整)作为工程质量保修金,如工程无质量问题,甲方在一年后无息付清。
5.6、甲方支付乙方的工程款包括材料费、人工费、机械费和其他在施工中所发生的直接费、间接费、利润、税金、检测、以及本合同约定的各项服务、协助、配合等一切费用,除本合同另有约定外,甲方不另行支付其他任何费用。
第六条 工程期限
6.1、开工日期:××××年11月10日;
竣工日期:××××年12月31日;
工期天数:51日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)。
6.2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,致使停工或无法正常施工的,经甲方确认后,工期相应顺延,甲方不承担其他责任。
第七条 项目设计方案、施工要求及方案
乙方应根据甲乙双方确定的方案施工,乙方在此基础上,合同签定后2日内,乙方可向甲方提供其他方案的合理建议;经甲方确认后方可进行施工。但甲方的确认并不视为对此承担任何责任。
第八条 材料设备
8.1、本工程的所有材料均由乙方负责供应,乙方应根据甲方以确认的材料及合同文件、采购计划等规定进行采购;
8.2、对于乙方使用的材料,甲方有权在施工过程中予以调整,在材料进场前的调整其损失由乙方负责,若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时,对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。
8.3、材料要求
8.3.1、乙方在签订材料供货合同前,无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书,该类材料样品将被封存,以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意,不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可,并不会解除乙方对材料的质量保证责任。
运动地板采购合同【篇5】
购货方： （以下简称甲方） 供货方： （以下简称乙方）
甲乙双方本着平等、友好、诚信、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为明确在本合同实施过程中的权利义务和经济责任，经双方协商一致签署本合同，共同遵守下列条款：
第一条：工程名称、供货地址
1、 工程名称：_______________________ 2、 供货地址：_______________________
第二条：产品名称、数量、价格、合同金额等
产品的名称、品牌、数量、单价、合同金额如下（允许数量＋5％）：
1、
合同中地板数量为暂定数量，最终结算数量按双方测量的实铺净面积 再另加安装损耗2％进行结算。
第三条：产品的技术标准（包括质量要求），按下列条件执行
1、 地板品种、颜色及表面的油漆效果按双方确认并封样的样板为准，产品为天然材料略
有色差为正常现象。保证每套房地板饰面颜色基本一致。
2、所供产品必须符合国家行业标准所要求合格。
3、乙方必须提供供货产品的生产合格证、产品质量保证书、检验报告。
4、铺装方法：_____________。
第四条：交货时间及铺装计划
1、 交货及铺装时间：具体交货时间为______年月日 至_____年月日
止，可分批交货，铺装期为_____年_____月____日 至____年 ____月____日止。 现场出现未具备施工条件或存在间断停电、交叉施工等施工限制的情 况的，工期相应顺延。
2、甲方如现场环境、无铺装条件等其他情况要求乙方推迟供货的须提前10天书面通知乙方。
第五条：验收方法
1、货到现场后由甲方委派人员进行初步验收，确定数量、规格、品种。
2、对基层地面甲方应该符合国家行业标准中的相关规定 方可交付乙方进行施工。
3、乙方在地板铺设时，甲方应保证不与其他室内施工项目交叉混合施工。
4、乙方每套施工完毕后负责清洁并通知甲方一周内进行验收，双方对铺设质量、数量给予确认，并办理验收签收交接手续。若甲方两周内未予以验收的则视为验收合格。
第六条：付款方式及期限、违约赔偿
1、 合同签订后，甲方应付乙方货款总额的 即人民币
2、 地板全部铺装结束后后十五个工作日内支付合同总价的 %，小业主验收合格后半年内支付合同总价的即人民币。
3、 如甲方不能按时按本合同约定支付给乙方货款的应每天按合同总价的赔偿给乙方作违约金。
4、 如乙方不能按本合同约定的时间供货和铺装的应每天按合同总价的赔偿给甲方作违约金。
5、 乙方须向甲方提供与付款数目相当的国家正规发票，开具发票单位应与收款单位及签订合同单位保持一致。 第七条：甲乙双方责任 1、 甲方应负责任：
1） 甲方应按合同规定时间及方式向乙方支付货款。
2） 甲方应向乙方书面提供工地施工安全管理规定及注意事项。
3） 在本层或本户内提供铺装时必用的施工用电。
4） 甲方需向乙方提供详细施工方案图纸。
5） 甲方应负责与工程中可能涉及的其他第三方的配合、协调事宜，保障工程施工进度。
6） 甲方应及时对已铺装完成的地板进行验收和相应成品保护。
2、乙方应负责任：
1） 乙方按照双方约定的地板铺设方式、工艺步骤、质量要求完成施工安装等。
2） 乙方施工人员听从和接受甲方和工程监理方合理建议和要求，遵守工地安全施工的有关规定。
3） 乙方服从甲方的施工进度、工程要求、质量控制、成品验收的管理规定。
4） 乙方应做好现场施工材料与甲方现场管理人员的交接工作。
第八条 货物所有权、合同生效、合同争议
1、当乙方未收到按合同约定支付的货款期间乙方拥有该货物的所有权，未经乙方许可甲方不得交付给第三方。
2、本合同为双方盖章并乙方收到甲方支付的定金时生效。
3、本合同未尽事宜，双方可通过协商达成一致后，另行签定补充协议或合同附件，补充
协议或附件与本合同具有同等法律效力。协商不成的可依法向合同签署地人民法院起诉。
本合同一式四份，双方各执二份，盖章后生效。
甲 方（盖章）： 代表人（签字）： 电话：
乙方（盖章）： 代表人（签字）： 电话： 帐号：
运动地板采购合同【篇6】
甲方(采购方)：____________(以下简称甲方)
乙方(销售方)：____________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》以及当地有关法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程实际情况，双方就本工程地面砖采购、供应事宜，达成如下一致意见，特订立本采购合同以共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：______________________________
2.建设地点：______________________________
二、合同范围
2.1合同内容：______________________________
2.2合同标的物：(表中数量仅供参考，结算时以实际结算数量为准)
注：
1、标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算以现场收料人员签收的票据作为
结算依据。
2、乙方保证合同签订后日内第一批货发到工地现场。
3、单价：材料费、生产费、加工费、(切割、倒角、磨边、抛光等工序)、包装费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗(包括成活前的一切损耗)、保险、税金、质保期内的售后服务及其他一切不可预见费用等全部内容，该单价为固定单价，在供货过程中不因任何原因调整单价。
2.3产品质量标准：
2.3.1完全满足相关技术要求及封存的样品验收标准。
2.3.2产品等级：优等品
2.3.3产品产地：
2.3.4交货地点：
2.3.5按照相关规范产品的规格、颜色允许偏差率在3%范围内。
2.3.6对数量、规格、颜色、品牌、产地等与约定不符或有其他表面瑕疵的，
乙方应无条件按甲方要求进行补足或换货或退货;
第三条.交(提)货方式及验收
1、甲方提前日以形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至。
2、标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损灭失责任由乙方承担。
3.到场后损坏率应小于%，经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。
4.货到现场一周内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。
第四条.结算及付款
第五条.提供资料
乙方需要提供以下文字资料：材料进场的同时必须提供针对本工程的各种材料的合格证、材料进场检测报告、材料进场复试报告、材料放射性检测报告等满足甲方竣工资料所必须的文件。
第六条.违约责任
1、如乙方因所供货物不符合合同要求，导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款20%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款20%的违约金，甲方有权终止合同，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。甲方应按本合同第四条的付款方式执行，如有违约，甲方应承担合同总价款20%的违约金，并赔偿给乙方造成的经济损失。
4、如甲方未按合同的约定支付货款，乙方可停止供货并要求甲方赔偿相关的经济损失。
5、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
第七条.安全
8.1乙方应按照当地有关规定做好安全教育工作，执行甲方现场管理规定，保证工作范围内人员的人身安全。
8.2乙方进出场车辆必须谨慎驾驶，应充分考虑现场场地狭小因素。发生事故，应积极采取有效措施，防止损失扩大，并承担全部责任。
8.3乙方车辆进出甲方工地，必须服从甲方的现场和安全保卫要求，如不服从一切责任由乙方自负。
8.4乙方车辆出场时不得携带任何甲方或其他单位的物资材料，如有发生，按照原价值的1.5倍处罚。
第八条.合同解除
1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过日的，甲方有权解除合同;
2、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效。
3、双方如要求全部注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。
4、合同执行期一切条款，甲、乙双方均不得擅自变更或修改;如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条.不可抗力
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。
第十条.争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，可依法向本地人民法院起诉。
第十一条.其他
1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;
2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;
3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日;失效日为甲方支付完全部合同价款日。
4、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
运动地板采购合同【篇7】
甲 方： (下称甲方)
乙 方： (下称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》的规定，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方订购本合同项下货物(以下简称货物)事宜，双方达成一致，订立本合同，明确双方权利义务，共同信守。
一. 工程概况
a) 工程名称：
b) 建设地点：
二.注：
1. 以上数量为暂估数量，不能作为结算和包干依据;
2. 供货单位综合考虑因地板质量、色差、切割等带来的损耗量，并需要预留不低于供货数量5%的维修量，以备补货。颜色纹路以封样样板为准;
3. 本合同所称价格为甲方应向乙方支付的包干固定单价，不考虑价格波动。以上单价包括但不限于标的物的生产制作、供应、包装、运输(含保险费)、税金、装车、货到工地现场负责卸车及搬楼等一切费用。(由乙方安装时也应包含安装费。)
二.质量要求及技术标准 ：
1.乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供地板品种、规格、颜色、主要性能和技术指标必须符合设计及材料样板要求，并应有出厂合格证、防火检测报告、环保检测报告，无文件地暖测试报告拒绝使用;
2.防潮垫：品种、主要性能和技术指标必须符合设计要求并保证良好的防潮性及脚感，并应有出厂合格证明;
3.乙方供应的货物应符合国家放射性性检测标准GB18580和国家产品质量标准(GB 18102浸渍纸层压木质地板、GB 18103实木复合地板、GBXXX实木地板、 133XXXX1999抗静电木质活动地板、 1573竹地板)规定，且各项指标应达到标准中所规定的优等品要求。(根据产品选择标准)
三.交货时间和交货地点：
1.交货时间为：________年____月____日
2.交货地点为：甲方在本合同中指定地点或甲方指定的其他地点和接收方。乙方应于交货日将货物送至： 。
3.乙方在发货前，应提供书面的发货清单至甲方现场管理人员。本合同项下产品使用项目现场，甲方的验收管理人员为 ，联系方式 。
4.运输方式及费用负担
产品采用公路汽车运输方式，因产品运输至甲方指定地点所发生的所有相关费用均由乙方自行承担。
5.乙方应承诺按照甲方要求送货，避免一次货运量过大，无法消纳和运输
运动地板采购合同【篇8】
方) 乙方(销售方)： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》以及当地有关法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程实际情况，双方就本工程地面砖采购、供应事宜，达成如下一致意见，特订立本采购合同以共同遵守。
一、 工程概况
1. 工程名称：
2. 建设地点：
二、 合同范围
2.1合同内容：
2.2合同标的物：(表中数量仅供参考，结算时以实际结算数量为准)
注：
1、标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
2、乙方保证合同签订后____日内第一批货发到工地现场。
3、单价：材料费、生产费、加工费、(切割、倒角、磨边、抛光等工序)、包装 费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗(包括成活前的一切损耗)、保险、 税金、质保期内的售后服务及其他一切不可预见费用等全部内容，该单价为固定单价， 在供货过程中不因任何原因调整单价。
2.3产品质量标准：
2.
3.1 完全满足相关技术要求及封存的样品验收标准。
2.
3.2 产品等级：优等品
2.
3.3 产品产地：
2.
3.4 交货地点：
2.
3.5 按照相关规范产品的规格、颜色允许偏差率在3%范围内。
2.
3.6 对数量、规格、颜色、品牌、产地等与约定不符或有其他表面瑕疵的，
乙方应无条件按甲方要求进行补足或换货或退货
jht868.com扩展阅读
2023精选纸箱采购合同模板汇总
随着法律的进步，合同对我们的重要性越来越明显。为了避免在双方合作时出现一系列采购争议，签订采购合同对我们就有很大的帮助。采购合同的签订可以在对方有违约或者相关行为时通过合同进行起诉。那么，你知道采购合同的双方是谁吗？下面是小编为大家整理的“2023精选纸箱采购合同模板汇总”,欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。
纸箱采购合同【篇一】
甲方：巴彦淖尔市开泰食品有限责任公司 乙方：巴彦淖尔市宏发包装制品有限责任公司
一、标的
二、甲方提供纸箱的版面应刷内容.
三、交货方式、地点、期限；20xx年8月1日前，乙方负责将陆续运送纸箱到达甲方工厂（乌拉特前旗新安镇），并承担运费；送货间隔时间不超过5天。 四、结算方式：在签订本合同后甲方需预付定金壹万元整（￥：10000元），剩余货款在乙方每次发货时结清。
五、违约责任：按《中华人民共和国经济合同法》相关条例执行。 六、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成双方可依据《中华人民共和国合同法》向当地人民法院提起诉讼。 七、汇款方式
汇款账户农业银行 6228481910455877513 石爱莉
甲方：巴彦淖尔市开泰食品有限责任公司（盖章）委托代理人：
乙方：巴彦淖尔市宏发包装制品有限责任公司（盖章） 委托代理人：
20xx年7月25日
纸箱采购合同【篇二】
甲方：
乙方：
一、标的
二、甲方提供纸箱的版面应刷内容.
三、交货方式、地点、期限;20xx年8月1日前，乙方负责将陆续运送纸箱到达甲方工厂(乌拉特前旗新安镇)，并承担运费;送货间隔时间不超过5天。
四、结算方式：在签订本合同后甲方需预付定金壹万元整(￥：10000元)，剩余货款在乙方每次发货时结清。
五、违约责任：按《中华人民共和国经济合同法》相关条例执行。
六、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成双方可依据《中华人民共和国合同法》向当地人民法院提起诉讼。
七、汇款方式
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
纸箱采购合同范文3
甲方(供方)：
乙方(需方)：
签订时间：
签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方在充分协商的基础上特签订本合同。
第一条 货物名称质量标准
第二条 交货方式及期限
需方自提
甲方代运至__________，乙方负责卸货并承担运费。
甲方送货至__________，乙方负责卸货并承担运费。
乙方下单提货需提前7日通知甲方，以便甲方有合理的准备时间。
第三条 产品价格及计算方式
按个数计算 数量：_____个 单价：___元/个，总计______元，大写____________。
按面积计算 数量：_____平方米 单价：____元/平方米，总计_____元，大写____________。
第四条 结算方式及期限
乙方在接受货物__日后，向甲方支付货款，乙方如违约逾期支付货款,甲方有权要求乙方支付未支付货款本金及同期银行利息外，每日加收所欠货款金额万分之五的滞纳金。市场价格涨幅超过5%，甲方及时通知乙方，双方协商调整价格。
第五条 产品质量异议
1、乙方验收货物时，如发现甲方所提供货物品种、型号、规格、花色、质量等严重不符合合同规定不能实际利用时，有权拒绝接收该批货物。
2、乙方接受货物后发现甲方所交付货物确有质量问题，乙方需在接受货物后15日内向甲方书面提出异议，并且妥善保管该批货物。异议书应当写明该批货物数量、合同编号、运单号、车号、接受日期等。如未按照合同约定方式和期限提出异议，则视交付货物质量符合合同规定。
3、合同签订后，解除合同需经双方同意，任意一方单方解除合同或无法定事由和合同规定事由无端不履行合同或致使合同不能实际履行，需赔偿遵守合同一方为履行合同所做准备之损失，并向合同守约方支付未履行或不能履行合同货物金额30%的违约金。
第六条 因不可抗力造成无法履行合同或者不能全部履行合同的，及时通知对方后免责。
第七条 合同有未尽事宜或发生纠纷，双方应当协商解决;协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。
第八条 本合同___年__月__日起生效，有效期至__年__月__日。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
纸箱采购合同【篇三】
甲方(供方)： 有限公司
乙方(需方)：
签订时间：
签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方在充分协商的基础上特签订本合同。
第一条 货物名称质量标准
第二条 交货方式及期限
需方自提
甲方代运至__________，乙方负责卸货并承担运费。
甲方送货至__________，乙方负责卸货并承担运费。
乙方下单提货需提前7日通知甲方，以便甲方有合理的准备时间。
第三条 产品价格及计算方式
按个数计算 数量：_____个 单价：___元/个，总计______元，大写____________。
按面积计算 数量：_____平方米 单价：____元/平方米，总计_____元，大写____________。
第四条 结算方式及期限
乙方在接受货物__日后，向甲方支付货款，乙方如违约逾期支付货款,甲方有权要求乙方支付未支付货款本金及同期银行利息外，每日加收所欠货款金额万分之五的滞纳金。市场价格涨幅超过5%，甲方及时通知乙方，双方协商调整价格。
第五条 产品质量异议
1、乙方验收货物时，如发现甲方所提供货物品种、型号、规格、花色、质量等严重不符合合同规定不能实际利用时，有权拒绝接收该批货物。
2、乙方接受货物后发现甲方所交付货物确有质量问题，乙方需在接受货物后15日内向甲方书面提出异议，并且妥善保管该批货物。异议书应当写明该批货物数量、合同编号、运单号、车号、接受日期等。如未按照合同约定方式和期限提出异议，则视交付货物质量符合合同规定。
3、合同签订后，解除合同需经双方同意，任意一方单方解除合同或无法定事由和合同规定事由无端不履行合同或致使合同不能实际履行，需赔偿遵守合同一方为履行合同所做准备之损失，并向合同守约方支付未履行或不能履行合同货物金额30%的违约金。
第六条 因不可抗力造成无法履行合同或者不能全部履行合同的，及时通知对方后免责。
第七条 合同有未尽事宜或发生纠纷，双方应当协商解决;协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。
第八条 本合同___年__月__日起生效，有效期至__年__月__日。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：陕西华信包装制品有限公司 乙方：
法定代表人 ： 法定代表人：
委托代理人 ： 委托代理人：
开户行账号：大荔县农业银行 开户行账号：
电话： 电话：
传真： 传真：
通信地址： 通信地址：
纸箱采购合同【篇四】
甲方：
乙方：
一、标的
二、甲方提供纸箱的版面应刷内容.
三、交货方式、地点、期限;20xx年8月1日前，乙方负责将陆续运送纸箱到达甲方工厂(乌拉特前旗新安镇)，并承担运费;送货间隔时间不超过5天。
四、结算方式：在签订本合同后甲方需预付定金壹万元整(￥：10000元)，剩余货款在乙方每次发货时结清。
五、违约责任：按《中华人民共和国经济合同法》相关条例执行。
六、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成双方可依据《中华人民共和国合同法》向当地人民法院提起诉讼。
七、汇款方式
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
纸箱采购合同【篇五】
供方：__________制品有限公司 (以下简称甲方)
联系电话：_____
需方：_________制品有限公司 (以下简称乙方)
联系电话：_____
甲乙双方协商一致，就采购纸箱达成如下条款，双方明确各自的权利及义务，共同遵守执行。
一、甲方向乙方提供的产品如下(含产品名称、型号、数量、金额)
产品名称：纸箱
规格型号： 58.5cm_45.5cm _46cm;B版三层瓦楞纸箱
单位： 个
数量 ：360000(分八个批次生产)
单价：4.8元
合计货物总金额：1728000元
二、交接货物时间：甲方在接到乙方订货通知后，必须在60天内将乙方订货送达指定交 货地址。甲方向乙方提供的产品由乙方需求送货时间交货。
三、运输方式及交货地点：
交货地点为乔官镇，由甲方送货，运输费用由甲方承担;甲方应负责货物到达后卸货事宜。
纸箱采购合同【篇六】
供方：*（以下简称甲方）
联系电话：*****
需方：*（以下简称乙方）
联系电话：*****
甲乙双方协商一致，就采购纸箱达成如下条款，双方明确各自的权利及义务，共同遵守执行。
一、甲方向乙方提供的产品如下（含产品名称、型号、数量、金额）
产品名称：纸箱
规格型号：58.5cm*45.5cm*46cm；B版三层瓦楞纸箱
单位：个
数量：360000（分八个批次生产）
单价：4.8元
合计货物总金额：1728000元
二、交接货物时间：
甲方在接到乙方订货通知后，必须在60天内将乙方订货送达指定交货地址。甲方向乙方提供的产品由乙方需求送货时间交货。
三、运输方式及交货地点：
交货地点为乔官镇，由甲方送货，运输费用由甲方承担；甲方应负责货物到达后卸货事宜。
四、质量标准按双方约定验收。
五、结算方式：
1、乙方以传真形式通知甲方备货。
2、甲方以转账形式预付货款10000元（壹万元）作为保证金，货物运到乙方卸货地点后，三个工作日内以转账形式付清余款。
六、违约责任：
1、甲方或乙方未按上述规定履行其义务，应承担违约部分货款总额20%的违约金。
2、任何一方不履行义务，经他方要求拒不改正的，他方有权解除合同，由此造成的损失由违约方承担。
七、纠纷处理方式：
未尽事宜双方协调解决，如有纠纷甲乙双方应尽力协调解决，协调未果在合同签订地进行诉讼或仲裁。
八、其它
本合同一式2份，双方签名盖章生效。本合同甲乙双方各执1份，具有同等法律效力，甲乙双方应严格遵守执行。
需方单位名称：供方单位名称：
单位地址：单位地址：
需方代表签名：法定代理人：
签订日期：年月日
2023推荐：石材采购合同注意事项模板汇总六篇
在这个充满法律的社会，一切都需要合同。为了避免采购人采购的货品出现质量问题，采购合同也具有了法律效益。签订采购合同可以避免对方出现违约的情况。那么，你知道如何制定一份采购合同吗？小编收集整理了一些2023推荐：石材采购合同注意事项模板汇总六篇，仅供参考，欢迎大家来阅读。
石材采购合同注意事项 篇1
中国人买东西向来有跟风凑热闹的从众心理，一听说哪个楼盘观者如潮，那些想买房的人便跃跃欲试了。正是抓住了消费者的这种盲从心理，开发商就给买房人设下了陷阱：
其一，以小利诱之，在拿到预售证之前搞内部认购。内部认购是指房地产开发商小规模、不公开地预售商品房。由于内部认购的商品房价格相对较低，对那些买房人自然有吸引力。在此过程中，买房人认为自己得到了便宜，开发商也借此机会筹到了资金。然而，内部认购的商品房是在开发商未取得《商品房预售许可证》的情况下销售的，其销售行为是不合法的，因此，一旦出了问题，购房者的合法权益往往无法受到法律的充分保障。这样，买房人的投资就充满了风险。
其二，制造假象，在房子数量、户型、朝向等的推出和价格的制定上做文章。前者关系到售楼进程的快慢，后者决定了售楼利润的厚薄。开发商的做法是推出预售房屋总量的四分之一或三分之一，并且对所推出的单元进行精心搭配。通常是选最差的户型和楼层先出手，这样一方面可声称那些好的单元已经“名花有主”，另一方面还可以避免这些“丑女”到最后“待字闺中”。当然，这其中也要混杂一些好房型，否则会造成目标客户的流失。
在价格的制定上，则会根据前期所推单元的销售情况，对其余单元的定价进行调整。一般而言，刚开始销售(开盘)时，开发商往往一般总会把价格定得低一些，以所谓的“”(通常是该楼盘楼层、朝向最差的一间)来吸引客户，而一旦有客户来购房，那个“”也就不翼而飞了。在实践中我们会看到，只要销控和销售现场布置以及广告炒作成功，价格都会节节升高，甚至从开盘时的三四千元暴涨到收盘时的五六千元都不稀奇。
其三，大力营造现场道具和售楼气氛。为了制造一种销售兴旺的假象，开发商(售楼人员)往往会找来一些亲戚、朋友到销售现场做“托儿”，在销售业绩示意图上伪装得一片红?红色标识代表已售单元?，让人觉得楼盘好卖、销售兴旺，从而引发客户的购买欲望。其四，设置订金陷阱。我们经常会碰到这样的情况，一旦客户看中某种户型、表现出一点点购房的意向，售楼人员就会告诉你说这个户型就只有一套了，如果不交付订金别人就会买走，要求客户马上交付订金。如果客户说没有带够订金，售楼人员就会要求客户先交五百到一千元的“小订”，签订认购协议书，然后要求客户次日交齐“大订”。而一旦客户把“大订”也交了，售楼人员也就完成了把客户套住的任务。因为，我们看到的认购协议书经常会有这样的条款：“如果在约定的时间内未能签约，所付订金不予退还”。有许多客户在签署认购协议书后，经过再三考虑不想购买已经认购的房子时，考虑到认购协议书约定不签约就不退还订金，为了避免订金的损失，就会签署自己并不愿意签的合同，从而给自己带来更大的损失。
石材采购合同注意事项 篇2
一、 如何订立合同条款 然而，如何签订对自己有利的《商品房买卖合同》却是件令购房者头疼的事情。因为，购房者虽然希望尽可能地维护自己的权益，却不知到底该从哪下手；而开发商为了减少麻烦，却会尽力利用自己的经验与知识，把合同条款写得对其有利。 那么，购房者该如何来订立商品房买卖合同呢？ 商品房买卖合同按其内容，可分为双方义务和违约责任两大块。对开发商而言，其主要义务包括：房屋面积、质量、配套设施、周边环境、物业管理、交房期限、办理产权登记期限等。本文就容易发生纠纷的几方面条款作详细说明： 面积条款：近期以来，由于相关法律法规和司法解释的出台，因面积总数而引起的纠纷已经有明确、规范的处理办法，但因公摊面积增大、户内面积减小，而面积增加值又在误差范围内的情况又时有发生。为避免这一情况的发生，对于面积差异的处理，购房者最好就此在签订合同之前就与开发商明确协商好解决办法，如：公摊面积超过多少比例，购房者将对超出部分不予付款；户内面积缩小多少比例开发商要给予补偿，如何补偿等。商品房建筑面积由套内建筑面积和分摊的共有建筑面积组成，套内建筑面积部分为独立产权，分摊的共有建筑面积部分为共有产权。按建筑面积计价的，当事人应当在合同中约定套内建筑面积和分摊的共有建筑面积的大小，并约定建筑面积不变而套内建筑面积发生误差以及建筑面积与套内建筑面积均发生误差时的处理方式。 周边环境和配套设施条款：在签订合同时，尽可能将售楼广告中或销售过程中开发商口头承诺的内容签进合同，如开发商不配合，也一定要尽量争取将自己看重的几项内容，如楼下的绿地、车位、宽带网入户、游泳池、儿童乐园等特别给予书面约定；如果开发商不肯将其写入条款时，就很可能不会提供这些内容。这时，消费者就应掂量一下，是否值得购买此房产了。 交房条件和期限条款：交房和办理产权登记是开发商最重要的义务，而办理产权登记的前提又是要开发商向购房者交付了符合约定的房产。因此，合同中就要明确开发商在交房时必须具备什么条件、何时交房、如果不能按时交付符合条件的房产，则应当按日承担万分之几的违约金。在这方面的条款中，开发商最常用的方法是扩大不可抗力的含义。我国合同法规定的不可抗力是指：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。但开发商常常在合同条款中扩大了不可抗力的范围，例如有开发商约定：“不可抗力是指但不限于开发商不能预见的情况”，这相当于一种无限排除，对购房人显失公平。再如，“其他非甲方所能控制的延误因由（如：不受甲方控制之情况如出入道路污物处理系统，水源电力供应系统及其他主要设备之问题引起的建筑受阻等其他原因）。”按此约定，如果承包商偷工减料被行政主管部门勒令停工也成为了开发商延期交房的理由了。所以，应当尽量明确按照法律的规定来约定不可抗力的范围。 二、违约责任应当明确 合同开发商与购房者的违约承担的责任应当是对等的。开发商往往利用其强势地位或者购房者审查合同不严格订立权利义务不对等的合同。因此，希望购房者在签订合同时，一定要注意开发商对自己违约时责任条款的内容，防止其逃避应有的责任。条款对双方的权利义务作出约定之后，仅仅是完成了合同目的的一部分。因为订立合同的目的在于防范可能发生的风险，并在违约行为发生后对违约方进行制裁，以保护守约方的合法利益。但如果合同未对违约方的违约责任做出明确、具体的约定，权利义务条款也就成为一句空话了。从这一意义上来说，约定合法有效的违约责任条款，就显得比约定双方义务的条款更为重要。那么，我们要如何约定违约责任条款呢？
石材采购合同注意事项 篇3
购货合同注意事项
一、核实主体资格
1.合同对方为自然人：核实并复印、保存其身份证件，确认其真实身份及行为能力。
2.合同对方为法人：核实订约人是否经其公司授权委托，查验其授权委托书、介绍信;签订合同必须提供《企业法人营业执照》、《企业法人代码证》、《国税税务登记证件》、法人身份证明书、签约代理人的本人身份证和授权委托书;合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
3.合同对方为其他组织：对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致;有合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
4.合同对方除加盖公章，要亲笔签名。
二、合同形式
1.必须以书面形式签订合同;
2.采用口头、信件、数据电文形式订立合同的，必须签订确认书盖章签字。
三、合同的必备条款要具体、明确：
1.当事人名称须真实、一致;
2.合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确;
3.注意验收方法、程序和时间;
4.履行方式具体：明确交货方式、结算方式、交货地点;
5.履行期限：确定某一时间点或时间段;
6.尽量明确本公司所在地为合同履行地;
7.违约责任要量化违约金或确定违约赔偿金的计算方式;
8.解决争议办法为协商、诉讼，约定本公司所在地管辖。
四、对公司开出的`授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪管理，出具是应标明合同对方名称及授权范围、有效期限，业务结束要及时收回。业务人员离职要及时收回上述文件，无法收回的及时以书面形式通知相关单位并做证据保全。发现业务人员在委托授权终止后仍以本公司名义签订合同的，及时确定是否追认;不予追认的要以书面形式通知对方并进行证据保全。
五、遇有重大误解、显示公平、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同，及时收集保全证据，在诉讼期间行使撤销权(________年)。
六、合同签订后，合同原件须交公司统一保管。
七、出具欠条注意事项：
1.公司出具欠条：由签订合同委托代理人出具欠条，并加盖公司印章或财务章，金额、还款期限明确，无改动。个人出具欠条，如公司确认，视为公司欠条。
2.个人出具欠条：必须是本人的真实意思表示，欠款金额、还款期限具体明确，无改动，本人签字画押，注明身份证号码，并提供身份证复印件。八.诉讼时效问题针对公司签订的合同及欠款问题，如连续有业务往来，时效可以顺延;如业务中断，须尽可能采取措施，确保时效的连续性;长期不发生业务往来的，要及时排查，要掌握时效问题;可根据情况采取法律措施，通过调解和诉讼解决
石材采购合同注意事项 篇4
1、要经常和房客保持联系，可间隔一段时间到租赁房屋内看看，以了解房屋的居住情况，也可对房屋内设施的使用有所了解。签合同的日期以及房租到期时间，还有就是交租方式和交租日期，如果房东提前终止合同该如何赔偿等。
2、房屋出租前应当对房屋进行必要的整理和修饰，使房屋整洁、美观，并准备几件必用的家具，给房客家的感觉。对房客的有关信息，如身份证、工作单位等情况也应了解准确。
3、房客入住后所发生的如水、电、煤、电话等费用，在房客付费后，房东好将付款凭证收集保存在自己身边。这样既能督促房客按时付款，又能避免欠费太多，更能防止因房客突然不辞而别欠下大量费用。
4、租房者合同期满要求退租时，房主可能会以房屋设施损坏或者其他藉口作为条件来克扣租房者押金，造成租客不必要的损失。因此在签订租赁合同时，双方就应当注明租约期满后多少个工作日内，在房屋及其设施无毁损的情况下，业主应退还押金。
和房东怎么签订租房合同：
1、在签完租房合同之后，付了租金，租金的支付我建议大家用银行卡转账的方式，这个也不要问我为啥，现在谁还用现金，一个不安全，第二很多时候，银行转账凭条比手写的收条要更有用。
2、房子的钥匙，房东有的都让他给你，大门的就自己花点钱，找个换锁的换个锁芯，别省这个钱，很多房东喜欢找租户留钥匙，租了房子，就算房子是你的，钥匙给你了，万一遇到哪个怪房东，心情一好就往你这跑，那可不爽。
3、租房合同里面，一定要写上房内的家具电器设施。这一点也是很多朋友容易忽略的地方，特别有些在入住后需要房东配备的家具或电器，除了一定要在合同注明外，并写清于多长时间内，将东西配齐。
4、签订合同的资料：你除了准备好自己的身份证外，一定要房东提供房主的身份证和房产证或不动产权证，而且一定要核对，房产证和房主(和你签订合同本人)是否是同一个人。并在签订合同当时，留下房东身份证复印件与合同一起留存至租期结束。
有关房东租房合同注意事项以及和房东怎么签订租房合同的知识就为大家介绍到这里，对于房东来说，提前解决好一些租房当中租客的需求，对房屋出租会更加的有效力，而关于租房合同的内容条款也应该更加的细化，这样可以避免节外生枝，租房当中还有很多知识，大家可以多去了解。
石材采购合同注意事项 篇5
1、合同中写明
双方当事人的状况。
住房具体状况住房的具体位置。
住房用途说明。
租赁期限。
2、房租及支付方式
住房租金由出租人和承租人协商确定，在租赁期限内，出租人不得擅自提高房租。
3、住房修缮
出租人是住房的产权人或产权人的委托人，所以修缮住房是出租人的职责。
4、住房状况变更
承租人就应爱护住房和各种设施，不能擅自拆、改、扩建或增加，在确实需要对住房进行变动时，要征得出租人的同意，并签订书面协议。
5、转租约定
有的承租人租房的目的并不是自住，而是想透过转租取得租金收入。
这种转租行为影响到出租人的利益，所以双方就应在合同中对转租加以规定。
6、租赁合同的变更和终止
如果在租赁过程中出租人和承租人认为有必要改变合同的条款，如租赁期限、租金等，双方能够透过协商对合同进行变更。
7、违约职责
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法。
1、签合同注意事项一——长租短租要写明，转租协议可事先约定。
目前房屋租赁合同一般是一年一签，但是租户的实际租期却有长有短，并不固定，如果是长于一年的，能够在合同中约定提前1至2个月与房东预约，签订续签合同。如果实际租期不满一年，房东却要求签一年的，租户能够在合同中事先签订一个转租协议，与房东或者经纪公司约定届时转租的相关事项，否则租户临时决定转租，部分房东可能不愿意或者难以及时找到下一个房客，那么租户就要承担其中的损失。
2、签合同注意事项二—一切以书面为准，口头承诺视为无效。
房屋租赁看似简单，但是整个过程其实比较繁琐;在确认房产安全后，后期能否住得舒适安心，关键就在于租赁合同的签订。一些房东在看房期间表现得十分耐心和热情，并满口答应家具家电一应配齐并保证使用;许多租户在签订合同时，被房东的热情所麻痹，没有将房东的口头承诺写进合同;在合同签订后，房东往往一口咬定，以签订的合同为准，不承认不履行之前口头承诺的种种，此时租户也只能吃哑巴亏。
所以，您在签订合同时，必须要把相关的事项尽可能在合同中以书面的形式体现出来，任何口头承诺均视为无效。
3、签合同注意事项三——清点屋内设施，有更改需双方签名确认。
租户与房东签订房屋租赁合同一般是在出租的房屋内，此时租户要详细清点屋内设施，把使用到的家具家电以及可能使用不到的设备都要写进合同;比如地面、墙面、门窗等装修状况，抽油烟机、燃气灶、坐便等固定设施等等;除了写清楚是否有该项设施外，还要明确设施的新旧程度、有无损坏;否则租期结束后，房东会根据签订的合同要求租户进行赔偿，如果合同没有事先约定，吃亏的还是租户。
因此，您必须要仔细清点屋内实施，如果所签订的合同有笔误或者错漏，在修正时，必须要租户及房东双方签名确认，并注上日期。如果后期发生屋内设施维修，就能够凭借合同来确定是人为损坏还是自然老化，最后的物业交割也会更加顺利。
4、签合同注意事项四——电话、宽带易忽视，不使用要及时停机。
对于普通的租户来说，家具家电、水电煤气等都是日常生活务必的，所以在签订合同时会比较关注;但是却往往会忽视电话、宽带这两项;因为在签订合同时不好确定电话、宽带的状况，往往在签订合同后才发现房东或原租户拖欠了超多的电话费，或者是宽带无法顺利安装，对后期的生活造成了极大的不便;
因此，您在签订合同时要个性注意有无电话机，是否能够顺利安装宽带，是否拖欠费用。如果有电话，租户在租期内并不使用，要及时通知房东或经纪公司办理停机。
5、签合同注意事项五——明确房租和水电煤气费的支付额度、方式、时间。
租房的费用一般包括房租、水电煤气等费用;在签订合同时约定这些费用的支付额度、方式、时间，就尤为关键;目前房租的支付方式有押二付三、押一付一年、押一付三等方式，使用比较普遍，业主及客户都相对认可的方式是押一付三。
另外，租户还应与房东或者经纪公司约定有线电视费、保证金的支付额度以及支付方式，确定后期使用时产生的水电煤气费用的交付方式及时间，取得电卡、水卡等支付凭证，以免后期使用出现麻烦。
〈〈〈返回目录
石材采购合同注意事项 篇6
购房者选择按揭买房时，需向提供按揭的银行(贷款行)提供以下资料：
1、具有法律效力的身份证明。
2、固定经济收入证明。
3、经房地产管理部门见证的商品房买卖契约正本。
4、贷款行要求的其他文件。
银行对购房者提供的资料进行真实性、可靠性、合法性审查。审查合格后，由贷款行、开发商和购房者签订《房地产抵押(按揭)合同》、《楼宇按揭贷款合同》(此合同必须进行公证或律师见证，由此发生的费用由购房者承担)。三方共同去房地产管理部门办理购房贷款抵押(按揭)登记。其中，购房者应提交如下证件：
1、房地产管理部门见证的商品房买卖契约正本。
2、身份证明复印件。
3、依此生效的楼宇按揭贷款合同。
4、抵押申请表及抵押合同原件。
5、委托他人代为登记的，需提交有效的授权委托书原件。
根据《房地产抵押(按揭)合同》、《楼宇按揭贷款合同》规定，购房者必需履行以下义务：
1、将房地产抵押登记证明连同契约正本交贷款行执管。
2、期房交付后，三个月内办理房屋过户手续，取得《土地使用证》、《房屋所有权证》和《房屋他项权证》，直接将三证交贷款行保管(此时开发商的担保责任解除)。
3、自费为抵押的房产办理保险，保险期不短于按揭期，投保金额不低于抵押物总值，并以贷款行为第一受益人，将保险单交贷款行持有。
4、未经贷款银行书面同意，买房者不能对房产进行出租、出售、拆除、改建、再行抵押或以其他方式处分抵押物。
5、每月按时归还本息，逾期则按天数加收罚金。
6、结清全部贷款本息、罚金和应负担的各项费用后，会同贷款行向原抵押登记机关办理注销抵押登记，收回《土地使用证》、《房屋所有权证》及保险单。
所谓按揭是指购房者向开发商购买房屋时，先预付购房款的一部分(一般为30%-50%)，其余房价款向银行贷款，而以购房合同项下的房地产及其相关权益抵押给银行做为还贷的保证，并由开发商为购房者作担保的行为。
购房者选择按揭买房时，需向提供按揭的银行(贷款行)提供以下资料：
1、具有法律效力的身份证明。
2、固定经济收入证明。
3、经房地产管理部门见证的商品房买卖契约正本。
4、贷款行要求的其他文件。
银行对购房者提供的资料进行真实性、可靠性、合法性审查。审查合格后，由贷款行、开发商和购房者签订《房地产抵押(按揭)合同》、《楼宇按揭贷款合同》(此合同必须进行公证或律师见证，由此发生的费用由购房者承担)。三方共同去房地产管理部门办理购房贷款抵押(按揭)登记。其中，购房者应提交如下证件：
1、房地产管理部门见证的商品房买卖契约正本。
2、身份证明复印件。
3、依此生效的楼宇按揭贷款合同。
4、抵押申请表及抵押合同原件。
以上就是合同范本网为大家带来的“2023合同:运动地板采购合同模板汇总(8篇)”内容一文，感谢大家的阅读，如果还想了解更多相关知识可以继续阅读网站其他“采购合同”专题，丰富内容等你来看！