木门订购合同怎么写1000字系列。
合同范本网精选栏目推选:“木门订购合同”。
随着社会经济的快速发展,人们使用合同的情况越来越多,签订合同就使人们在经济交往中必须遵守基本规则与准绳。一份正式的合同有哪些要注意的呢?推荐你看看以下的木门订购合同怎么写,希望你能从中找到有用的内容!
木门订购合同怎么写 篇1
买方(甲方):__________签订地点:__________
卖方(乙方):__________签订时间:__________
根据《中华人民共和国民法典》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。
一、产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格、价款:(或附清单)
2.本合同的单价为固定综合单价,(1)材料原价、包装费、税金、保险、市场价格波动等风险;(2)售后服务费;(3)运抵至项目施工现场的运输费用;(4)卸车费用;(5)随机备品、配件、工具等;(6)合同标的物的试验、检测费用;(7)其它:_________。
3.本合同标的物的数量为暂定数量,当实际供货材料数量与合同清单数量不一致时,合同清单上有规格型号的,单价不作调整,数量按实结算;如清单上没有该规格型号的,须经甲方同意并定价后方可送货,最终以甲方、监理、施工方共同验收合格的材料数量为准。
4.交货时间:需要供货时,甲方应提前____个工作日通知乙方,将本批次需供货数量清单书面至乙方,乙方在接到通知后___个工作日内将材料(设备)送到指定地点。
二、技术标准(包括质量要求),按下列执行:
按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品、设计图纸或补充的技术要求执行。
三、交货方法、运输方式、到货地点及费用负担
1.交货方法:乙方将货送_______________项目并卸至指定地点,指定收货人需在收货清单上签字,作为结算依据。货物交付之前所发生的一切费用和风险均由乙方负担,货物的所有权和风险在货物交付后转移至甲方。
2.运输费用:由乙方承担(包含在单价内)。
四、验收标准、方法、地点和期限
1.货到指定地点后____个工作日内,甲方通过第_____种计量方式进行数量验收:①点件;②检尺;③其他________。
2.在进行数量验收的同时,甲方会同工程监理、施工单位对产品外观进行现场抽检,并根椐本合同约定的质量、技术要求核对出乙方提供的质量证明文件中各种技术参数的符合性。甲方及工程监理、施工单位的收货验收仅作为感观合格的依据,不能解除乙方对产品内在质量所负的责任。
五、质量负责条件及期限:乙方应对其提供的产品质量负责,产品质量的保证是终生的。
1.乙方严格按照标准供货和检验,确保所供产品是全新的、未使用过的,完全符合标准规定的质量、规格和性能要求以及环境保护的要求。
2.乙方对其所供的材料质量负责,产品质量实行三包(包退包换、包修),如合同标的物因其质量等与合同规定的不符或其设计、工艺、原材料、服务等缺陷给甲方造成损失的,则要赔偿甲方的所有直接和间接的损失。
3.合同标的物的质量保修期为__年,保修期从_______之日起算。
六、结算方式及期限:
1.根据验收合格后的物资数量进行结算;
2.合同标的物验收合格后_____天内支付货款____%,满足何条件时_______内付至______%,留_____%余款作为质量保证金,如无质量等争议存在,在质量保(修)证期满后____个工作日内付清。如有争议,保证金有效期延长至争议解决且所有理赔结束时止。
七、违约责任
1.乙方不能或逾期交货的,应向甲方偿付不能或逾期交货部分货款的_____%的违约金,按日计算。并承担甲方因此造成的所有经济损失;
2.乙方提供的合同标的物因质量原因导致工程工期延误或不能如期交验,则承担全部损失并处以合同总价_____%的罚款;
3.甲方应按时接收、验收乙方运至甲方指定地点的乙方单证齐全的产品,不得无故拖延、责难。
八、其他约定事项:
1.乙方及委托的送货人员在进入甲方的施工现场时要严格遵守施工现场的安全管理制度,如发生意外责任自负;
2.本合同自____年__月__日起生效,有效期至____年__月__日。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同正本一式____份,买方___份,卖方____份。
甲方单位名称(章):____乙方单位名称(章):____
单位地址:______________单位地址:______________
委托经办人:____________委托经办人:____________
电话:__________________电话:__________________
开户银行:______________开户银行:______________
帐号:__________________帐号:__________________
木门订购合同怎么写 篇2
甲方(买方):_____________
地址:_____________
联系电话:_____________
乙方(卖方):_____________
地址:_____________
联系电话:_____________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条甲方向乙方订购产品名称、规格、数量及金额:
产品名称:_____________
规格:_____________
数量:_____________
单价(元):_____________
1、以上单价包括所有木门的制作、运输、安装(包括安装五金配件)及其他相关费用,不包括门的油漆和车库门锁。
2、以上单价为一次性包干价,人工市场及材料市场无论如何变化,以上单价均不作调整,乙方提供普通增值税发票。
第二条质量标准《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》
第三条交货
交货方式为卖家送货并安装,费用由乙方负责:
交货时间:________________
交货地点:___________________________________。
第四条验收
木门的规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的,甲方异义期为卖方交货后___日内,异议经核实乙方应无条件换货;加工木门未达到约定加工标准的,乙方应无条件返工并承担相应的法律责任。
第五条款方式及时间:
(一)签订本合同7日内,甲方支付____%订金,木门安装结束并验收合格后,余款一次付清。(留___%质保金)
第九条违约责任
(一)乙方违约责任:
1、门经专业检测机构检测不符合国家强制性居室木门标准或合同约定质量标准。乙方应无条件换、退货,或赔偿甲方由此受到的损失;对于其他质量问题,保修
期限为_____年,乙方负责免费修理
2、方延迟交货的,每日应向买方支付迟延部分价款____%的违约金;延迟交货超过____日的,除支付违约金外,甲方还有权解除合同,乙方已收取的预付款应全额返
还,另支付甲方违约金,违约金为合同总价的____%并承担造成建设方的损失。
(二)甲方违约责任:
甲方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,违约金为合同总价的____%。
第十条争议解决方式:本合同项下发生的争议,可协调,协调不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十一条其他约定事项:________________________________________
第十二条本合同一式两份,各执一份。
甲方:_____________
签订日期:_____________
乙方:_____________
签订日期:_____________
木门订购合同怎么写 篇3
供方:合同编号:
需方:签订地点:
一、有限公司(以下简称“需方”),需方同意向有限公司(以下简称“供方”)签订设备采购合同。供方需按照需方及设计院提供的技改项目工程检修起重设施招标技术文件制造设备,并承担合同设备的安装、调试。
二、双方授权代表技术洽谈和协商后,同意按下列条款签订本合同。双方一致同意,将严格遵守国家法律和政策,密切协作,以保证本合同的顺利完成。
三、交(提)货地点、方式:按需方指定地点(送货到现场)。
四、运输方式及到达站港和费用负担:汽车运输、运费供方负责。
五、合理损耗及计算方式:无。
六、包装标准、包装物的供应及回收:简易包装,不回收。
七、验收标准、方法及提出异议期限:按国家行业标准。
八、随机备品、附件、工具数量及供应办法:无
九、结算方式及期限:付款发货。
十、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件:无。
十一、其它约定事项:本合同未尽事宜由双方协商解决。
十二:本合同一式贰份(含清单),双方各执壹份。具有同等法律效力。
供方:需方:
单位名称:单位名称:
单位地址:单位地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
邮政编码:邮政编码
经典推荐
木门订购合同范本
甲方(买方)
地址:
联系电话:
乙方(卖方):
地址:
联系电话:
根据《中华人名共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、公
平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条 甲方向乙方订购产品名称、规格、数量及金额:
产品名称:
规格:
数量:
单价(元):
1、以上单价包括所有木门的制作、运输、安装(包括安装五金配件)及其他相关费用,不包括门的油漆和车库门锁。
2、以上单价为一次性包干价,人工市场及材料市场无论如何变化,以上单价均不作调整,乙方提供普通增值税发票。
第二条 质量标准《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》
第三条 交货
交货方式为卖家送货并安装,费用由乙方负责:
交货时间:________________
交货地点:___________________________________。
第四条 验收
木门的规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的,甲方异义期为卖方交货后___日内,异议经核实乙方应无条件换货;加工木门未达到约定加工标准的,乙方应无条件返工并承担相应的法律责任。
第五条 款方式及时间:
(一)签订本合同7日内,甲方支付____%订金,木门安装结束并验收合格后,余款一次付清。(留___%质保金)
第九条 违约责任
(一)乙方违约责任:
1、门经专业检测机构检测不符合国家强制性居室木门标准或合同约定质量标准。乙方应无条件换、退货,或赔偿甲方由此受到的损失;对于其他质量问题,保修
期限为_____年,乙方负责免费修理
2、方延迟交货的,每日应向买方支付迟延部分价款____%的违约金;延迟交货超过____日的,除支付违约金外,甲方还有权解除合同,乙方已收取的预付款应全额返
还,另支付甲方违约金,违约金为合同总价的____%并承担造成建设方的损失。
(二)甲方违约责任:
甲方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,违约金为合同总价的____%。
第十条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,可协调,协调不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十一条 其他约定事项:________________________________________
第十二条 本合同一式两份,各执一份。
甲方:
签订日期:
乙方:
签订日期:
木门订购协议书
甲方(买方)
地址:
联系电话:
乙方(卖方):
地址:
联系电话:
根据《中华人名共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、公
平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条 甲方向乙方订购产品名称、规格、数量及金额:
风险提示:
要求商家在订购合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量,品牌型号必须是标准用名,不能产生歧义,前后名称必须保持一致;在标注产品的数量时,最好将产品的平米数和片数都标注清楚,方便验货时核对产品的数量。
另外,标的物必须是合法物品,违法则合同无效。
产品名称:
规格:
数量:
单价(元):
1、以上单价包括所有木门的制作、运输、安装(包括安装五金配件)及其他相关费用,不包括门的油漆和车库门锁。
2、以上单价为一次性包干价,人工市场及材料市场无论如何变化,以上单价均不作调整,乙方提供普通增值税发票。
第二条 质量标准《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》
风险提示:
实际上,商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准,而不能直接写“按照国家强制性标准”,避免发生质量纠纷时“没有规矩”;
在供方为外商的情况下,更应该明确约定质量标准,因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业,对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准,将无法确定是哪个国家的标准,从而导致此约定不明,等于没有约定。
第三条 交货
交货方式为卖家送货并安装,费用由乙方负责:
交货时间:________________
交货地点:___________________________________。
第四条 验收
木门的规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的,甲方异义期为卖方交货后___日内,异议经核实乙方应无条件换货;加工木门未达到约定加工标准的,乙方应无条件返工并承担相应的法律责任。
第五条 款方式及时间:
(一)签订本合同7日内,甲方支付____%订金,木门安装结束并验收合格后,余款一次付清。(留___%质保金)
第九条 违约责任
风险提示:
违约责任必须约定清楚。若是没有约定,发生需方货款迟延支付、差额支付等情况,就很难追究其违约责任,风险又要飙升。
注意,违约金的数额太高,可能会有被仲裁机构或法院变更的风险,但也不能太低,否则无法产生约束。这种情况建议还是咨询律师。
(一)乙方违约责任:
1、门经专业检测机构检测不符合国家强制性居室木门标准或合同约定质量标准。乙方应无条件换、退货,或赔偿甲方由此受到的损失;对于其他质量问题,保修期限为_____年,乙方负责免费修理
2、方延迟交货的,每日应向买方支付迟延部分价款____%的违约金;延迟交货超过____日的,除支付违约金外,甲方还有权解除合同,乙方已收取的预付款应全额返还,另支付甲方违约金,违约金为合同总价的____%并承担造成建设方的损失。
(二)甲方违约责任:
甲方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,违约金为合同总价的____%。
第十条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,可协调,协调不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十一条 其他约定事项:________________________________________
第十二条 本合同一式两份,各执一份。
甲方:
签订日期:
乙方:
签订日期:
2016木门订购合同范本
甲方:浙江鑫达建设公司天妃西妃八组团北标段二期工程项目部 乙方:平湖市当湖镇凯丽木业厂根据《合同法》,及其他有关法律、法规之规定,结合本工程的具体情况,双方在平等自愿,协商一致的基础上,达成如下协议:一、 甲方向乙方定购产品名称、规格、数量及金额:.1、 以上单价包括所有木门的制作、运输、安装(包括安装五金配件)及其他相关费用,不包括门的油漆和车库门锁。2、 以上单价为一次性包干价,人工市场及材料市场无论如何变化,以上单价均不作调整,乙方提供普通增值税发票。 二、 交货期限:乙方根据甲方工程进度及时制作安装,配合甲方工程竣工验收。 三、 验收方法:甲方按合同所订数量质量及技术标准验收,同时签具货物收货单,如出现质量事故,甲方有权拒收退货。四、 结算方式及期限:按月进度完成工程量的70%支付,竣工验收后支付至总工程款的80%,工程验收合格后一年内支付实际结算总价后的余款。五、 其他事项:乙方包工包料包安装,按图集及提供门样要求制作,配相关五金,并提供验收资料。六、 安全事项:乙方在制作、运输、安装过程中发生安全事故,由乙方自行承担一切安全责任和赔偿责任。乙方不得擅自利用甲方的机具。若乙方擅自利用甲方的安全设施或其他机具,则须严格检查,确保安全。不论甲方是否同意,乙方在利用甲方的安全设施或其他机具时发生安全事故,由乙方自行承担一切安全责任和赔偿责任。乙方不得以使用甲方安全设施和其他机具为由,向甲方索赔。若乙方发生安全事故,给甲方造成损失的,应承担相应赔偿责任。在施工期间,乙方施工人员均应由甲方统一管理,若在施工期间出现,乙方出现违规违章或非法活动,根据情节严重情况,罚款500-1000元/次,情节特别严重的送当地公安机关或相关单位处理,并且甲方有权终止合同。七、 成品保护:当乙方将成品运到场地后,材料保护工作由乙方自行承担,如果到场后,由乙方保护不当造成的偷盗丢失现象,由乙方自行承担。另外当成品门安装后,乙方及时做成品保护工作,谁损坏谁承担,按市场价进行赔偿。八、 本合同经双方负责人签定(盖章)后生效。乙方保证产品质量,按时交货,甲方按全合同所订的付款方式按时付款。违约责任,双方协商或按法律程序解决。九、 如履中合同内容发生变更或规格尺寸修改,另订补充协议(双方签字生效。十、 本合同一式两份,双方各执一份,未尽事宜,双方协商解决。
房屋转让合同协议书怎么写1000字
随着经济的快速发展,我们接触合同的次数越来越频繁了,合同各项条款必须经过当事人的充分协商,不得违反公平原则、诚信原则。你知道如何做一份合同吗?以下是编辑为大家收集的“房屋转让合同协议书怎么写”供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
房屋转让合同协议书怎么写【篇1】
转让方:(以下简称甲方):
受让方:(以下简称甲方):
甲、乙双方在平等自愿、互惠互利、友好协商的基础上,就木材公司棚户改造房指标转让事宜达成如下协议,双方共同遵守。
1、甲方自愿将自己拥有的绥宁县木材公司棚户区改造房(一标段)指标房一套转让给乙方,指标转让费人民币大写(小写:)整。
2、乙方受让后,乙方必须按照木材公司棚户区住房改造有关规定及时交纳购房集资款。否则,造成一切后果及损失由乙方负责。
3、该指标房的购房款及相关税费由乙方代甲方支付,该房的政府补贴款应折抵房款,乙方代付房款和支付指标转让费后,该房及政府补贴款转让归乙方所有。乙方在办理相关手续时,乙方如需提供相关资料时,甲方应当积极配合并提供相关资料。
4、甲方保证该指标房在本合同签订前以及合同签订后一直到过户完毕期间,该房屋权属状况完整,并保证该房屋不受他人合法追索。如因上述行为造成乙方不能取得房产的,甲方应当退还乙方代支付的所有购房款及代交的相关费用,并双倍返还指标转让费和赔偿损失。
5、乙方在办理该房屋过户手续时,甲方应当按约定积极协助乙方办理过户手续。过户费用由乙方承担。
6、甲方将棚户区指标转让给乙方,不得以任何理由或借口收回。
7、签订合同后,指标转让费乙方一次性交给甲方。
8、本协议是甲、乙双方自愿行为,是双方真实意思的表现,签字后双方一律不得反悔。
9、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方签字:
乙方签字:
年月日
房屋转让合同协议书怎么写【篇2】
转让方(甲方):
受让方(乙方):
根据合同法相关规定,经甲、乙双方友好协商,就房屋转让事宜达成如下协议:
一、甲方将位于__的房屋转让给乙方,让乙方租赁使用,房屋的建筑面积为__平方米;
并保证乙方同等享有甲方在原有中所享有的权利与义务,在甲方转让租期满后,由乙方与业主按原合同条款相关规定,重新签订租赁合同。
二、业主与甲方就上述房屋,已签订了租赁合同,租期到__年__月__日止,月租金为__元人民币。
房屋转让给乙方后,乙方同意代替甲方向业主履行原有房屋租赁合同中所规定的条款。
三、转让后房屋现有的装修、装饰全部归乙方所有,租赁期满后房屋装修等不动产归业主所有,营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)。
乙方在接收该房屋后,有权根据经营需要,在保证房屋安全使用的情况下进行装修。
四、为顺利履行本合同,乙方于本合同签订之日向甲方支付定金__元。
甲方在合同签订后在__年__月__日之前向乙方交付钥匙及其房屋的使用权,同时乙方向甲方支付转让费共计人民币__元(大写:__),先期已支付__元。
上述费用已包含第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。
五、甲方对乙方接手前甲方产生的债权、债务负责;
乙方接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。
六、违约责任:
(1)甲方保证该房屋有合法承租权并有权依法转让,应按合同规定的时间交付房屋,逾期一天按照__元的标准向乙方支付违约金,超过__天乙方有权解除合同;
(2)乙方应按规定时间接收房屋,逾期一天按照__元的标准向甲方支付违约金,超过__天甲方有权解除合同,并不退还定金。
七、如因自然灾害等不可抗拒因素导致乙方经营受损,与甲方无关。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:乙方签字:
签订日期:签订日期:
房屋转让合同协议书怎么写【篇3】
转让方(以下简称甲方):工作单位:
住址:身份证号:
受让方(以下简称乙方):工作单位:
住址:身份证号:
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第一条转让房屋的基本情况
转让房屋(以下简称该房屋)位于兰州市区路号单元层室,房屋结构为,建筑面积平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施),实际使用面积平方米。
第二条转让价格
双方商定该房屋转让价格为(人民币)元整,大写(人民币)。
第三条付款方式
双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款元(大写);剩余房款元(大写)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后,在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。
第四条房屋交付
甲方应于本合同生效之日起日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条房屋过户
房屋交付乙方后,甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条甲方的承诺保证
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。
第七条违约责任。
甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,每逾期一日,甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20%的违约金。
乙方违反本合同约定,未能在约定时间内支付约定的购房款,每逾期一日,甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金,逾期超过三个月时,甲方有权单方解除本合同,乙方应承担全部购房款20%的违约金。
第八条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
房屋转让合同协议书怎么写【篇4】
出让人(甲方)_______________
受让人(乙方)_______________
甲方自愿将其申请获批的南宁市路号经济适用住房一套(含附属物,按甲方预开发商签订的约定为准)转让给乙方,为明确双方的权利和义务,经双方平等协商,双方就具体转让事宜达成以下协议条款,供双方遵守、执行:
一、所转让房屋的基本情况
甲方获批的经济适用房为南宁市_________小区_________栋_________单元_________号房,房屋户型为三室两厅一卫,该房屋建筑面积约为为_________㎡(最终以房产证为准),房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权证时间等以甲方与开发商签订的约定为准。
二、转让价款
1、甲方所购房屋单价为_________元/㎡,总价为_________元整,甲方同意按照此单价和总价转让给乙方。该房应缴纳的超标面积差价款_________元由乙方承担。
2、为证明双方诚意,乙方向甲方支付该购房指标转让费_________元整(此款不在购房款内)。此款在甲方向乙方办理完房产证过户手续当日支付。
3、该房应缴纳的购房款和相关税费由乙方全部承担,甲方在接到付款要求时,及时通知乙方,乙方接到甲方通知后,及时将款项支付甲方,由甲方及时支付。
4、因甲方为名义购房人,乙方为房屋实际所有人,甲方有义务办理好房屋买卖中的所有手续。甲方取得的、交纳房款的收据和发票、交纳税费的票据、产权证及与购房有关文件,应在取得当日将上述原件交付乙方。
三、房产交付
甲方接到开发商交付通知后,应通知乙方一起验房,并按开发商与甲方签订的标准验收,如验收不合格的,甲方应责令开发商整改,直至符合合同约定后才能收房。甲方收房后,应将该房交付乙方,由乙方占有和使用,同时乙方获得该房的所有权并享有一切权益。甲方应协助乙方办理装修及物业管理方面的一切手续。
四、办理过户手续约定
甲方应按的约定办理房产证,并承诺自取得房屋所有权证之日起5年内将产权证过户到乙方名下。如政策允许提前办理过户手续的,甲方在接到乙方通知后10日内与乙方一起办理过户手续。过户费用及政府收取的土地收益金等费用由乙方承担。
五、特别约定
1、甲方保证在办理产权证时,产权证上只能是甲方名字,不能将其他人列为共有人,并保证能按照本协议约定办理产权过户手续。
2、未经乙方同意,甲方不得将房产证挂失及将房产转让、抵押或因甲方原因被查封等,保证该房产无权利瑕疵(银行按揭贷款设定的抵押除外)。
3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的,乙方有权要求甲方将房产抵押给乙方,甲方应予办理。
4、房产交付时有质量问题或不符合原购房合同及本协议约定的,甲方须与开发商协调解决或自行解决。
5、房产过户给乙方后三年内,乙方再向外转让该房产的,同等条件下,甲方有优先购买权。
6、甲方取得房产证后,应乙方要求,甲方同意办理公证委托,委托乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续,公正费用由乙方承担。
六、违约责任
1、本协议签订后,如甲方拒绝履行该协议或解除本协议的,甲方应向乙方退回交纳的所有款项(包括已支付甲方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等,下同)和房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,并向乙方支付违约金万元。
2、如因甲方拒绝交房或办理产权证过户手续的,每逾期一日,按照房屋总价款每日千分之一向乙方支付违约金,超过约定期限达60日仍未履行的,乙方有权解除本协议,甲方应向乙方退回交纳的所有款项和房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,并向乙方支付违约金万元。
3、如甲方擅自将房屋转让或赠与给其他人,造成乙方不能获得房屋产权,或有第三人主张该房屋产权而形成诉讼的,视为甲方违约,按本条第二款赔偿乙方。
4、如因乙方不按本协议约定时间向银行支付按揭贷款本息所造成的后果由乙方自身承担。
5、本协议签订后,未经乙方同意甲方不得与开发商或银行就本协议涉及的和等做任何条款修改,否则视为甲方违约,如因此而影响乙方权益的,乙方有权终止本协议,甲方按本条第二款赔偿乙方。
6、乙方不能按照本协议约定支付甲方指标转让费的,每逾期一日,按照房屋总价款每日千分之一向甲方支付违约金,超过约定期限达60日仍未履行的,甲方有权解除本协议,没收乙方所交款项。
7、双方应诚信履行本协议,任何一方违反本协议约定,经指出不能及时纠正,导致另一方权益受到侵害的,应向守约方支付违约金20万元。
七、其他约定
1、本协议双方签字之日起生效。
2、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章)_________乙方(签章)__________
________年_____月____日________年_____月____日
房屋转让合同协议书怎么写【篇5】
卖方(以下简称甲方):_________________________________
地址:____________________联系电话:____________________
委托代理人:_____________________________________________
地址:____________________联系电话:____________________
买方(以下简称乙方):________________________________
地址:____________________联系电话:____________________
委托代理人:_____________________________________________
地址:____________________联系电话:____________________
委托代理机构:___________________________________________
经办人:____________________联系电话:____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:
第一条房屋基本情况(按房屋所有权证填写)
1、甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于________市____________________,房屋结构为__________,房屋用途为__________,房屋建筑面积为平方米,车库面积_____平方米。
2、该房屋所有权证号为_____(共有权证号为_____)。土地使用权方式为_____,土地使用权证号为__________。
3、随该房屋一并转让的附属设备、设施:_______________。
4、该房屋租赁情况______________________________。
第二条房屋转让价格
按建筑面积计算该套房屋转让价格为[人民币]________元。
总金额(小写)__________元,大写__________亿_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
第三条付款方式、时间
双方约定按以下第_____项以(现金、支票、其他)方式支付房款:
1、一次性付款:
本合同鉴定之日起_____天内,乙方一次性将购房款支付给__________。
2、分期付款:
合同签订之日起_____几天内,房屋及相关权属证明交付时,权属证明过户后_________________________。
3、其它方式:___________________________________
第四条交房方式:
甲乙双方约定采用下列第_____种方式交房:
(1)自本合同签定之日起_____天内,甲方将房屋及房屋钥匙、房产证、土地使用证等相关权属证明一并交付给乙方。
(2)其他方式_________________________。
第五条乙方逾期付款的违约责任
乙方未按本合同第三条约定的时间付款,甲方有权按累计应付款向乙方追究违约利息,自本合同规定的应付款最后期限之第二天起至
实际付款之日止,月息按_____利率计算。逾期付款超过_____天,甲方有权按下述第种约定追究乙方的违约责任:
(1)乙方向甲方支付违约金共计_____元整,合同限期继续履行。
若乙方在天内仍未继续履行合同,遵照下述第(2)条处理。
(2)乙方向甲方支付违约金共计_____元整,合同终止,乙方将房屋退还给甲方。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
(3)_____________________________________________。
第六条甲方逾期交房的违约责任
除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四条约定的时间交房的,乙方有权按累计已付款向甲方追究违约利息,自本合同规定的最后交付期限之第二天起至实际交付之日止,月利息按计算。逾期交付超过_____天,乙方有权按下述第种约定追究甲方的违约责任:
(1)甲方向乙方支付违约金共计_____元整,合同继续限制履行。
若甲方在天内仍未继续履行合同,遵照下述第(2)条处理。
(2)甲方向乙方支付违约金共计_____元整,合同终止。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
第七条甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和拖欠任何费用(如水电、煤气、有线电话、物业管理费等相关费用),保证已清除该房屋原由甲方设定的抵押权。如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任,甲方转让该房屋之前,确认该房屋承租人已放弃优先购买权,并取得房屋权共有人同意。(乙方对该房屋的各项基本情况均做了充分了解。该房屋转让后,如发生破漏、开裂等问题由乙方承担维修责任。)
第八条关于产权登记的约定
自本合同生效之日起,乙方在三个月内向房地产权登记机关申请办理房地产权属转移手续,甲方积极给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在天内取得房地产权属证书,视为甲方违约,乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起天将乙方已付款退还给乙方,并向乙方支付违约金_____元整。
第九条该房屋转让交易发生的各项税费由甲乙双方承担。
第十条房屋转让后该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。
第十一条其他约定事项______________________。
第十二条本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关部门法律、法规和政策执行。
第十三条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该房屋所在地公证机关公证。
第十四条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方同意采用以下第_____种方式解决。
1、由[________仲裁委员会]仲裁。
2、向人民法院起诉。
第十五条本合同自________之日起生效。
1、甲、乙双方签字。
2、经__________公证(涉外房屋转让必须公证)。
第十六条本合同一式_____份,其中甲乙双方、房屋权属登记部门及契税部门各执一份。合同未尽事项,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章后与本合同具有同等法律效应
甲方(签章)_______乙方(签章)_________
签定日期:_________年_______月________日
签定地点:________________________________
房屋转让合同协议书怎么写【篇6】
转让方(甲方):_____身份证号码:_____
顶让方(乙方):_____身份证号码:_____
甲、乙、双方经友好协商,就房屋转让事宜达成以下协议:
一、甲方同意将自己位于__________街(路)_____号的房屋转让给乙方使用,建筑面积为_____平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。
二、房屋转让给乙方后,乙方同意代替甲方履行原有房屋租赁合同中所规定的条款,并且定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。
三、转让后房屋现有的装修、装饰及其他所有设备和房屋装修等;营业设备等全部归乙方。
四、乙方在___年___月___日前分两次向甲方支付转让费共计人民币_____元,(大写:_____),第一年付款_____%,第二年付清余下____%费用。
五、甲方应该协助乙方办理该房屋的工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续,但相关费用由乙方负责;乙方接手前该房屋所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。
六、如乙方逾期交付转让金,乙方应每日向甲方支付转让费的千分之一作为违约金,逾期30日的,甲方有权解除合同,并且乙方必须按照转让费的10%向甲方支付违约金。如果由于甲方原因导致转让中止,甲方同样承担违约责任,并向乙方支付转让费的10%作为违约金
七、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇政府规划,国家征用拆迁房屋,其有关补偿归乙方。
八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:乙方签字:
日期:日期:
附件:
一、乙方欠条一份
二、甲方转让给乙方的一切设施清单
中华人民共和国合同法相关规定:
第二百二十四条承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的,承租人与出租人之间的租赁合同继续有效,第三人对租赁物造成损失的,承租人应当赔偿损失。
承租人未经出租人同意转租的,出租人可以解除合同。
房屋转让合同协议书怎么写【篇7】
出卖人(甲方):
身份证号:
受让人(乙方):
身份证号:
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。
一、甲方自愿将___________市___________区_______________________________________的房屋使用权(建筑面积_________平方米,使用期限:______年_____月___日至______年_____月___日)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________ 元)的价款出售给乙方。乙方一次性将房款交付甲方。
二、乙方已明确知悉本协议签订时甲方仅享有上述房屋的使用权,且自愿以上述价格购买该房屋的自本协议生效之日起至该房屋所属土地使用年限终止之日的使用权。所以乙方不得以甲方无该房屋的所有权为由向甲方过分主张。
三、该房屋的使用权自乙方支付完上述全部款项后转让给乙方。乙方享有对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等
权利。
四、乙方享有该房屋的使用权期间,如过户条件成熟,甲方将协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。
五、乙方支付甲方保证定金_____万元,如甲方反悔本协议,双倍赔偿;如乙方反悔本协议,定金不退。
六、本协议签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;
七、甲方如不按协议规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过____个月时,乙方有权解除本合同。
八、乙方全部或部分不履行本协议规定的付款日期及方式的,其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过___个月,甲方有权解除合同。
九、因该房屋系甲方公司福利房,乙方行驶居住权时须不得侵害该房屋所属公司的利益,否则,甲方有权解除本协议并要求乙方赔偿经济损失。
十、本协议签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本协议的解除,双方协商解决。本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向房屋所在地的人民法院起诉。
十一、本协议自双方签字之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本协议一式贰份,甲乙方各执壹份。
出卖人(甲方):
买受人(乙方):
签订时间:年 月 日
签订地点: