合同/ 施工合同/ 家政合同汇总表/ 导航/

施工安全合同(汇总11篇)

  • 分享到
  • QQ空间
  • 微博
  • 微信
  • QQ好友

    • 施工安全合同

    2022.12.06 施工安全合同|

    施工安全合同(汇总11篇)。

    随着合同的法律效力与日俱增，很多人开始了解合同的重要性。合同是公司等营利法人进行法人治理的工具和手段。您知道合同应该需要注意什么问题吗？为此，合同范本网特意呈上“施工安全合同”，仅供参考，希望能为你提供参考！

    施工安全合同(篇1)

    甲方：________________

    乙方：________________

    为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

    一、甲方的'权利、责任和义务：

    1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

    2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

    3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

    4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

    5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

    6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

    7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

    8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

    9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

    二、乙方的权利、责任和义务：

    1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

    2、服从甲方安全生产管理。

    3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

    4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

    5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

    三、协议内容：

    1、登高上架要求

    （1）施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

    （2）高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

    （3）进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

    （4）工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

    （5）特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

    2、用电要求

    （1）配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。

    （2）配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。

    （3）电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。

    （4）施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。

    （5）配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

    （6）配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。

    （7）用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。

    （8）使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。

    （9）现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

    3、电焊机使用要求

    （1）操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。

    （2）所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

    （3）电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

    （4）遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

    （5）焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

    （6）各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

    4、室外吊篮施工要求

    （1）施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

    （2）上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。

    （3）吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

    （4）进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

    （5）吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。

    5、文明施工要求

    （1）进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

    （2）寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。

    （3）严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。

    （4）施工现场严禁随地大小便。

    （5）严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

    （6）施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。

    6、施工现场环境要求

    （1）施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。

    （2）施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

    （3）施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

    （4）施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。

    （5）在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。

    7、工程质量的要求

    工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

    本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式_____份，甲乙双方各保存_____份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

    甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

    联系电话：_________________联系电话：_________________

    _________年_____月_____日_________年_____月_____日

    施工安全合同(篇2)

    工程名称： 发包单位： 承包单位： 监理单位： 勘察设计单位：

    发包人(以下简称甲方):

    承包人(以下简称乙方):

    签订地点：

    第一条：总则

    为优质、高效的完成 合同工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，在遵守甲方与建设单位（简称：业主）签订的工程承包合同及附件(简称:主合同)的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

    甲,乙双方应严格恪守和执行本合同条款。

    第二条：组成合同的文件

    （一）本合同

    本合同及其附件是在主合同的基础上，经双方充分协商确定并签署的。但本合同不是主合同的从合同。乙方在本合同中所享有的权利不得超越甲方在主合同中可以从业主那里获得的全部权利，乙方在本合同中应该履行的义务不限于甲方在主合同中应该向业主履行的全部义务。

    （二）组成合同的文件

    1. 本合同及附件；

    2. 在本合同的基础上，双方签订的补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

    3. 甲方认可或制定下发的实施性施工组织设计或开工报告，下达或转发的相关文件、指令、通知、施工计划、会议纪要等；

    4.主合同规定的合同文件(除《公路工程国内招标文件范本（20xx版）》第一卷、第三卷内容及甲方向业主递交的本项目投标书中工程量清单内容外)相关部分。

    合同组成文件若有冲突时，采取优先有效原则，按组成文件编号数字排序，由小到大依次优先。除非双方另有书面合同约定，否则双方工程施工的全部权利和义务均受本合同约束和调整。

    第三条：本合同概况

    1.工程名称：

    2.工程地点：

    3.工程范围及内容:

    1）施工段落或桩号：

    2）详细施工内容：（含不予单独支付的附属工作）

    4.工程期限:年 月 日至年 月 日（包括星期天和法定假日），缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准[特殊情况可单独约定]。

    5.工程数量及单价:

    1）承包方式：单价承包；

    2）工程数量及单价：详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》； 本合同《工程量清单》内工程数量仅为名义数量，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准。

    本合同《工程量清单》内工程单价为相应工程施工完工的.全部报酬，含：劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险除外）、合同明示的或暗示的风险、利润、调迁、临建、安全环保职业健康、现场文明施工及除营业税、教育费附加、城市建设维护费外各种税费。

    3（￥ 元整），具体金额以最终累计结算款为准，乙方无权要求甲方进行造价差额补偿或索赔。

    其中：乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容，均属于乙方在本合同中应该履行的合同义务。乙方在完成这些工作内容过程中形成的各种形式的工程计量资料只能用于甲方和业主之间的结算，不能用于甲乙双方之间的结算。

    第四条：工程质量

    （一）工程质量标准

    1、工程质量应符合主合同对相关工程质量条款的规定，满足施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。

    1

    2、工程质量达到甲方提出的创优目标，产品合格率100%，优良率95%以上。符合监理要求，达到业主满意。

    （二）甲方对工程质量管理

    1、监督、指导乙方建立、健全质量保证体系，并检查其运行情况。

    2、提供相关工程施工图纸、平面位置控制基准点和施工配合比，定期对测量基准点复核及修正。

    3、编制下达（或审批乙方上报的）施工组织设计（或施工方案）。对乙方进行施工技术和工程质量检验、验收标准与程序交底。

    4、参与乙方首件工程质量控制与管理。

    5、负责工序检查及协调监理工程师进行工程报验，对施工过程实施技术指导与质量监控，工程完工后组织工程交工验收。

    6、对工程质量控制过程中存在的隐患和工程质量中存在的缺陷有权要求乙方进行整改或修复或返工，乙方应无条件执行，由此增加的费用乙方自负。当工程质量给甲方造成名誉损失时，甲方有权视情况对乙方进行处罚或减少工程数量甚至终止合同。

    7、负责施工资料填写表格的有偿提供，指导乙方正确填写，负责资料审核、报签、汇总和整理、归档。

    （三）乙方对工程质量控制

    1、遵守总合同对相关工程质量条款的规定，严格按施工设计图纸、技术规范和经甲方批准（或下发）的施工组织设计精心施工。

    2、对所属施工人员进行施工技术交底，施工过程管理、检查和纠偏。

    3、对施工及检验计量器具定期认证、用前标定，保证自检精度，无权擅自改变施工图设计、配合比、施工技术方案等，由此造成的损失责任自负。

    4、执行开工“首件制”，首件工程未经甲方认可不得进行大面积开工。

    5、设专人负责工程质量自检，工序自检合格后持甲方规定的检验资料报甲方现场管理人员复查，经甲方复查合格后报监理工程师检验，未经甲方及监理检查合格不得进入下道工序施工。

    6、配合并服从甲方现场管理人员的质量管理，对管理中存在的分歧可向甲方合同主管部门提出并协商解决。

    7、负责对甲方提供的施工图纸、测量数据进行复核，发现问题应及时上报甲方核实，对因此产生的损失甲方不承担任何责任。

    第五条：工程进度

    （一）工程进度要求

    工程进度要满足业主进度计划要求，同时符合甲方总体控制计划及阶段性目标的规定。

    （二）甲方进度计划管理

    1、甲方按合同或业主进度计划细化乙方相应工程施工控制计划，按计划管理，定期组织召开生产调度会，分析存在的问题，决定采取的改进措施。对乙方不能满足进度计划要求时，甲方有权责令乙方加大投入或代乙方进行投入并于当期工程结算款中扣除相应费用或收回部分乃至全部工程，由此增加的费用及给甲方造成的损失，乙方承担全部责任。

    2、甲方本着双盈的原则，协助乙方进行工程进度协调与服务。但，并不因此免除乙方的责任。

    （三）乙方进度计划管理

    1、乙方应确保合同承诺中约定的人员、材料、设备及资金等资源的按期投入，为进度计划的实施奠定基础。

    2、乙方应严格按甲方下达的施工进度计划组织生产。

    第六条：职业健康安全

    （一）标准和目标

    1、符合《中华人民共和国安全生产法》、《公路工程安全施工技术规程》、《公路工程安全操作工法》等相关法律、法规的规定，满足河南海滨路桥建筑工程有限公司有关职业健康安全管理文件的要求，建立、健全职业健康安全工作组织管理体系。

    2、达到“无职业性疾病、无综合治理案件、无重大伤亡事故及重大安全生产责任事故”的目标。

    （二）甲方对职业健康安全管理

    1、甲方负责编制（或审批）职业健康安全技术方案和应急预案，负责对乙方安全责任人及现场安全管理人员进行职业健康安全知识培训、教育及交底。 3

    施工安全合同(篇3)

    根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定，对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工安全合同书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。

    一、目标：(一)劳动安全：

    1、乙方消除"四大伤害"(高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害)，无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。

    2、乙方按jbj59-88《建筑施工安全检查评分标准》，各级安全检查，工地合格率必须达到100%，并争创施工现场标准化管理合格工地。

    (二)消防安全：

    1、乙方土地无火灾事故。

    2、乙方工地应健全防火责任制和措施。

    3、乙方工地要监理动火申报制度。

    (三)文明施工

    1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。

    2、乙方在工地开工前必须设置"一图五牌"及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。

    3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放，做到堆放整齐。

    4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。

    5、乙方工地施工机械具有维修保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。

    二、双方责任：为了实现上述目标，甲乙双方必须采取有效措施，各自履行以下责任。甲方责任：

    1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令，适时布置任务。

    2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查，提出整改意见，并协助做好有关工作。

    5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去，特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底，遇有生产与安全发生矛盾时，生产必服从安全。

    6、经常性组织班组搞好文明安全活动，认真学习安全操作规程，每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况，教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥，违章作业，发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。

    7、若发生重大伤亡事故，要及时抢救伤员，保护现场，十二小时内要立即上报，及时消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。

    三、争论的处理当合同双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

    四、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。

    五、本协议作为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的，以规定较多者为准。本协议书一式六份，正本贰份，副本肆份，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。

    甲方： (盖章)

    乙方： (盖章)

    委托代理人： (签字或盖章)

    委托代理人： (签字或盖章)

    签约日期： 年 月 日

    施工安全合同(篇4)

    为在_____________施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主____________（以下简称“甲方”）与承包人____________（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

    一、甲方职责

    1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

    4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

    5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

    二、乙方职责

    1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程养护安全作业规程》、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

    4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业训练，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，承包方必须承担管理责任。

    6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

    7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的`穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

    10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

    11．在施工过程中，造成安全事故及设施设备损坏，由乙方承担全部责任并赔偿一切损失，支付因之引发的一切相关费用、罚款、索赔等。为树立成南高速公路养护工程施工的良好形象，养护施工人员上路作业时应统一着桔黄色反光安全服装。承包人的警示灯、交通标志、安全锥等安全设施，发现缺损应及时修补更换，并保证清洁。

    乙方应全面负责照管与维护施工现场的各类安全设施，在确保交通安全的前提下，在施工时保证原有道路的畅通及原有道路设施不受破坏，严禁在原有道路上堆放材料及用作拌和场、严禁拆除中央分隔带活动护栏使车辆违规调头和人员横穿马路等，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任并赔偿一切损失，支付因之引发的一切相关费用、罚款、索赔等。

    三、违约责任

    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

    四、经合同双方签署立即生效。

    五、本合同正本一式二份。

    业主：_____________ 承包人：_____________

    法定代表人：_______ 法定代表人：_________

    地址：_____________ 地址：_______________

    电话：_____________ 电话：_______________

    日期：_____________ 日期：_______________

    施工安全合同(篇5)

    为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

    第一条 工程项目：

    第二条 施工地址：

    第三条 甲方安全责任

    1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

    2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

    3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

    4、甲方指派 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

    5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。

    6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

    7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

    8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

    9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

    （1）人身伤亡事故；

    （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

    （3）发生厂内火灾事故；

    （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

    （5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

    第四条 乙方安全责任

    乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程当中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

    1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

    2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

    3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

    4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派 作为安全工作联系人。

    5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

    6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

    7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

    开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

    8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

    9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

    10、乙方施工过程当中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

    11、乙方施工过程当中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

    12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

    13、乙方施工过程当中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

    乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

    乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

    第五条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

    第六条 施工安全保证金

    甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程当中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程当中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

    （1）发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；

    （2）发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金；

    （3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

    第七条 违约责任

    1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

    2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

    3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

    4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

    5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

    6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

    7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

    8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

    9、施工过程当中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

    第八条 甲乙双方约定的其他事项：无

    第九条 本协议执行过程当中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

    第十条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

    第十一条 本协议有效期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

    第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

    施工安全合同(篇6)

    甲方：

    乙方：

    开工时间：

    一、学校与施工单位签订《施工安全责任协议书》后，施工人员方可进入学校施工。

    二、施工单位要在确保校园安全与稳定、在不能影响学校正常工作、学习和生活秩序的前提下进行施工。施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照有关规定执行，避免干扰师生的作息；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活废水不得乱排；不得破坏树木；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

    三、施工人员不准随便到学校教学、工作和生活区等无关场所进行活动。外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。

    四、施工单位要对施工人员负责安全教育和管理。施工人员必须严格遵守学校的各项安全保卫规章制度，接受学校和上级的安全检查和监督，自觉维护好学校的安全。

    五、学生上学期间，乙方应在施工区域设置安全明显标志，警示学生远离施工危险区域，并提醒学生课间不要在施工危险区域逗留或玩耍，以防发生危险。对于时间较长的集中性施工项目，要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。

    六、施工单位要有专人负责安全保卫工作，并与学校保持密切工作联系，签定施工安全协议。乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，施工单位的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则不得开工作业。

    七、施工车辆进出学校时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和学校协商，避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得学校同意，并在路口设置明显的提示标志。

    八、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切危害学校师生人身安全的施工安全事故。

    九、施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对施工队伍违反安全规定的行为责令停工整顿。施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

    十、如违反本规定，学校可通过建设单位或直接责成施工单位整改，如不按期整改，学校有权责令其停止施工或对有关人员进行处罚。与施工相关的一切危害学校师生人身安全的安全事故责任均由施工单位承担。

    十一、本协议未尽事项由甲乙双方协商解决。

    十二、本协议一式两份（学校和施工单位各一份），自签订之日起执行。

    甲方单位：（盖章）甲方负责人：

    乙方单位：乙方负责人：

    20XX年4月20日

    施工安全合同(篇7)

    甲方：

    乙方：

    为了对班组进场人员安全意识的提高，为了贵阳影视城项目工程顺利进行，特定以下条款：

    一、进入现场的所有工人必须遵守工地的安全纪律和规章制度。

    二、进入施工区必须戴安全帽，机械操作工必须载好压发帽。

    三、严禁酒后操作。

    四、现场内不准赤脚，不准穿拖鞋，高跟鞋，喇叭裤。

    五、高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋。

    六、非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从事非本工种作业。

    七、未经现场安全员及负责人许可，不准随意拆除安全防护设施和安全标志。

    八、不准在现场打闹，不准带小孩进入施工现场。

    九、严禁在高空向下抛掷任何物品，高空作业必须拴好安全带。

    十、严禁站在提升机或塔吊、吊篮上下，严禁在提升机井口操作和行走。

    十一、严禁土方工程挖神仙土和偷岩取土，必须按规定规范进行放坡施工。

    十二、严禁在未设栏杆的高空作业和未干墙及挑线墙上行走。

    十三、严禁在未设安全防护设施的同段面上、下交叉作业。

    十四、严禁任何人在工地上乱接、乱搭电源电线。

    十五、进入现场的所有工人必须拿身份自复印件和登记照片3张到办公室登记办理暂住证。

    十六、乙方在施工过程中，随时组织班组人员学习安全纪律、安全法规。对工人的“三级”教育要及时，“三级教育和班前、班后活动记录”随时上报项目部备案以便检验。

    十七、乙方在施工过程中随时注意安全，如果发现安全隐患及时通知质安组或项目部，要及时整改，如发现安全隐患不及时通知质安组或项目部，继续蛮干，所发生的一切大小安全事故，都由乙方自己负经济和法律责任，甲方不负任何责任。

    十八、乙方在施工进程中自己所用的操作平台、安全防护措施由乙方自己搭设，搭设时必须符合安全生产和安全操作规范规定。

    十九、乙方在施工过程中未经甲方安全员的许可，严禁任何人、任何理由拆除任何安全防护设施和任何安全标志，如果随意拆除任何安全防护设施和安全防护标志，所出现的一切大小安全事故，都由乙方自己负责，另外，甲方要追究其责任，便按规定处以罚款，如出现特大安全事故，乙方要负全部经济法律责任，甲方不负任何责任。

    二十、乙主在施工过程中，严格按照安全生产规范，安全操作规范进行施工，如不安此规范操作施工，所出现的一切大小事故全部由乙方负经济和法律责任，甲方不负任何经济和法律责任。

    二十一、注：乙方在施工进程中一定要注意安全，严格按照安全操作及安全生产规范进行施工，严禁违章作业，按规定、规范对工人定时进行安全教育，严格杜绝违章作业，必须防范安全事故的发生，必须做到竣工后无大小安全事故。

    以上各规定、规章严格遵守，必须做到万无一失。

    此合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自签字之日起生效。

    甲方： 乙方：

    年 月 日 年 月 日

    施工安全合同(篇8)

    甲方：________________

    乙方：________________

    为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

    第一条工程项目：____________________

    第二条施工地址：____________________

    第三条甲方安全责任

    1.开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。

    2.甲方应要求乙方制定施工安全措施。

    3.甲方有协助乙方搞好安全生产、以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知，直至清退出场。

    4.甲方指派__________负责与乙方联系监督施工现场工作。

    5.甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

    6.乙方在施工中发生的甲方管网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

    7.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

    8.发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

    （1）人身伤亡事故；

    （2）发生施工设备、以及甲方运行主设备严重损坏事故；

    （3）因操作不当导致发生公司内火灾等安全事故；

    （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

    （5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

    第四条乙方安全责任

    乙方作为工程项目的承包单位，对施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

    1.乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

    2.乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行安全生产制度和甲方要求的公司安全生产规定。

    3.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

    4.施工期间，乙方应设有专职安监人员。乙方指派___________作为安全工作联系人。

    5.乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

    6.乙方用于本工程项目的施工工具、器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负全部责任。

    7.开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

    8.开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工、器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

    9.乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

    10.乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

    11.乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

    12.乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全意见必须认真听取。

    13.乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

    14.乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须在第一时间向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

    15.乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

    16.乙方在作业过程中应尽量保证甲方的房屋及其它设备的完整性，如有损坏，乙方应按市价进行赔偿。

    第五条甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以电话、面谈或书面形式送达对方。双方在接到对方的联系时，应立即予以响应。

    第六条违约责任

    1.由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

    2.发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

    3.乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

    4.乙方人员未按安全工作规程操作，甲方一经发现，乙方应承担____元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担____元/人次的违约责任。

    5.乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

    6.乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按____元至____元/人次承担违约责任。

    7.乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按____元至____元/天承担违约责任。

    8.施工过程中发生人身伤亡、设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担____元至____元/次的违约责任。

    第七条甲乙双方约定的其他事项：____________________________________

    第八条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

    第九条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

    第十条本协议有效期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

    第十一条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

    第十二条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

    第十三条本协议签订地点在甲方住所地。

    甲方（签章）：___________乙方（签章）：___________

    日期：___________________日期：___________________

    施工安全合同(篇9)

    甲方：_________(以下简称甲方)

    乙方：_________(以下简称乙方)

    根据《_________省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》等相关法律法规的规定，现就乙方在_________省高速公路施工作业安全一事达成如下协议：

    1、此协议所称施工安全范围包括施工车辆、施工人员、施工机具等设施安全。

    2、乙方应确保在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日的有效施工期间内在_________高速公路_________方向_________公里进行安全施工作业。

    3、经标志核检合格的施工单位，乙方应按照《补充规定》中的相关规定，向甲方提供书面申报材料，并保证提供的施工车辆及现场安全标志符合有关技术指标。保证提供材料真实有效，如有不符，甲方有权不予发放《车辆上路施工许可证》。

    4、乙方应设有负责安全、文明施工的专职管理人员，定期检查，发现问题及时整改;对甲方等监督单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真执行。

    5、乙方施工现场安全标志摆放方式和间距，应严格按照《_________省高速公路养护施工作业管理规定》的补充规定中的相关规定进行现场维护。

    6、乙方施工车辆应自觉遵守交通安全法规，不得违章行驶，严禁在高速公路上随意调头、逆行。确需调头、逆行时应安排一名专职安全员指挥，并设置专用的安全标志。

    7、乙方施工车辆到达施工现场后，应将施工车辆停放置施工作业区内指定地点，不允许随意停靠，影响其它车辆正常通行。

    8、乙方施工期间，施工车辆必须开启作业标志灯及双闪示警灯(在作业区内作业除外)。

    9、乙方施工作业区应为施工车辆提供安全进、出口，并设有专人负责。施工车辆进出作业区时，应当注意观察并避让其它过往车辆。

    10、乙方必须遵守高速公路中央隔离带与防护栏的使用规定，施工期间如需开启，必须按审批程序，进行逐级审批，经指挥调度中心审批后，按相应程序进行开启或使用。

    11、乙方施工材料、机具、设备等应按照有关规定摆放整齐、有序，不得零乱堆放，影响道路安全畅通。

    12、乙方负责施工作业区环境卫生，及时清除施工垃圾，不得随意倾倒施工废物，确保路容路貌整洁。

    13、乙方施工作业区内长、大型设备进行施工作业时，应保证吊钩、传送带等悬出部分不能伸出作业区，不得影响其他车辆正常通行。

    14、乙方作业区与车道之间应按照《_________省高速公路养护施工作业管理规定》中的相关规定，采取安全隔离措施。

    15、乙方施工作业现场夜间不能撤离的，施工单位应按照《_________省高速公路养护施工作业管理规定》中的相关规定，采取安全保障措施。

    16、乙方施工人员必须在封闭区域内进行施工作业操作，应统一着施工作业服(安全员着反光背心)。施工人员不得横跨、穿行高速公路，严禁在路上拦截、搭乘其它过往车辆。

    17、乙方施工车辆进出省内高速公路时，必须按照《车辆上路施工许可证》、《高速公路施工车辆通行证》中规定的有效时间及规定收费站出入，不得私自随意更改;未按照指定收费站及有效时间通行高速公路则正常缴纳通行费。

    18、乙方在高速公路施工作业中，接受高速公路管理部门的检查与监督。检查中若发现安全隐患，将无条件接受高速公路主管部门的处理。

    19、乙方未按照《_________省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》要求施工作业、使用中央活动护拦而引发安全责任事故，将承担一切事故责任。

    20、本协议一式三份，双方各持一份，施工作业现场备案一份。

    21、本协议双方签字后生效。

    甲方：_________省高速公路指挥调度中心

    乙方：_________(签章)

    (签章)法定代表人：_________

    委托授权人签名：_________

    委托授权人签名：_________

    签订时间：_________年___月___日

    签订时间：_________年___月___日

    协议签订地：_________协议签订地：_________

    施工安全合同(篇10)

    甲方：_________________________

    乙方：_________________________

    为了进一步加强矿山工程（采矿）外包安全生产管理，全面落实企业安全主体责任，保障矿山安全生产工作的有序进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》等法律、法规，经甲、乙双方共同协商，达成矿山工程（采矿）外包安全生产协议如下：

    一、工程（采矿）基本概况：

    工程名称、地点、内容、承包范围及工期，详见承包合同。

    二、甲、乙双方共同承担的安全生产责任：

    1、甲乙双方共同遵守国家和上级各级机关有关安全生产法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全生产技术标准，并主动接受安全生产监督机关监督检查。

    2、建立健全安全生产领导组织机构和各项规章制度，定期召开安全生产工作会议，建立安全生产责任制和安全技术操作规程，形成安全生产管理体系和保证体系，并按照各自职责抓好落实。

    3、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严禁违章指挥和违章作业，在组织施工和生产时，首先落实安全措施，防止事故发生。

    4、抓好员工安全教育，严肃劳动和安全纪律，规范安全行为，净化安全环境，保障安全生产。

    5、发生安全事故时，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查组，查明事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则制定整改措施，提出事故责任者的处理意见。

    6、坚持开展经常性的安全大检查，发现隐患及时整改，消除安全隐患。

    三、甲方安全生产责任：

    1、负责对施工（采矿）单位安全资质及各种证照的审查，监督施工（采矿）单位建立安全管理机构、安全生产责任制和安全技术操作规程，对于审查不合格施工（采矿）单位不予发包或单方面终止承包合同。

    2、负责向施工（采矿）单位提供工程、安全投入等资金保障，并监督落实到位，同时向施工（采矿）单位公布本企业安全规章制度、工程质量及技术要求，检查施工（采矿）单位安全生产保证体系和规章制度运行情况，对施工（采矿）单位安全生产实施监督管理。

    3、负责编制施工和采矿方案及作业规程，并且严格按照初步设计和安全评价进行指导、考核和验收。

    4、负责指导和监督施工（采矿）单位进行员工“三级”安全教育，建立安全教育档案，对安全生产管理人员和特种作业人员资格进行审查，并予以备案。

    5、负责对施工（采矿）单位领导带班下井制度执行情况，现场安全生产情况监督检查，对违章指挥、违章作业等现象，有权制止、责令停产整顿和处罚。

    6、负责向施工（采矿）单位提供良好的作业条件、机械设备、火工品采购、发放等，全方位做好服务。

    7、负责对施工（采矿）单位自带设备、工具、劳动保护用品等进行检验，对不符合安全要求的设备和防护用品，有权勒令退场和停止使用。

    8、负责对施工（采矿）单位现场安全生产进行监督检查，提出整改指令，并监督整改落实。

    四、乙方安全生产责任：

    1、在甲方监督指导下，对本单位（项目部）安全生产负全面责任，接受甲方的指导和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加甲方组织的安全生产会议，并执行和落实会议决议。

    2、按照甲方编制的施工（采矿）方案和安全要求，编制本单位的施工方案和作业规程及安全技术措施，并认真抓好落实。

    3、建立健全安全生产组织机构、安全生产责任制和安全技术操作规程。安全生产管理人员和特种作业人员，必须经过上级安全管理部门培训、取证，并持证上岗。

    4、认真贯彻落实领导带班下井制度和人员入井登记制度，做好员工“三级”安全教育，未经安全教育的员工严禁上岗作业，不得录用无合法身份的人员和童工及未成年人员上岗作业。

    5、按规定设置安全生产和相关技术管理人员，其人员必须符合安全生产要求，并具备相关的管理能力和管理水平。

    6、负责本单位员工班前（入井前）的安全教育，下达生产任务时，应进行有针对性安全技术交底并检查操作人员着装及状态，发生交叉作业时，必须及时报告甲方，并进行监护。不得安排非特种作业人员从事特种作业，不得安排高血压、心脏病禁忌症的.人员，从事采掘作业。

    7、为员工发放劳动保护用品，劳动保护用品必须具有安全标志，并检查佩戴情况。

    8、加强现场及作业场所安全管理，坚持开展安全检查和隐患整改，保证安全生产。

    9、为员工办理工伤和意外伤害保险，保障员工权益，降低承包风险。

    10、认真做好本单位资质、各种证照及人员自然情况的备案工作，施工（采矿）单位要及时将上述资料及人员情况，主动到甲方和县级以上安全生产监督管理机构予以备案，并保证相关资料的真实性、有效性和合法性。

    11、严格按照设计、安全评价和甲方要求组织施工和作业，不得私自削减安全投入经费和擅自压缩工期和工程质量。

    12、按照合同约定，乙方要建立本单位的事故应急救援组织机构和事故应急救援队伍，并自行组织演练。

    13、教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章作业，施工（采矿）中因乙方原因造成生产事故和其他事故，全部由乙方承担责任。给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

    14、施工（采矿）单位在承包期内，不得擅自将工程及采矿分包给无施工（采矿）资质的单位或个人，由此造成的一切后果，全部由乙方承担。

    15、一旦有事故发生，要立即组织人员抢险，及时救治伤员，并及时上报甲方和上级主管部门，不得隐瞒不报。

    16、乙方违反协议内容，甲方给予乙方500———5000元罚款；出现死亡事故给予乙方10000———50000元罚款，直至解除承包合同。

    五、其他约定：

    1、甲、乙双方违反协议规定，各自承担相应安全及经济责任。

    2、本协议未尽事宜按国家相关法律、法规和红印铁矿矿山外包安全管理规定执行。

    3、本协议经甲、乙双方签字或盖章后生效，任何一方不得更改。本协议一年一签订。

    4、本协议一式三份，安监局备案壹份，甲乙双方各执壹份。

    甲方：_________________________乙方：_________________________

    代表：_________________________代表：_________________________

    施工安全合同(篇11)

    甲方：__________（以下简称甲方）

    乙方：__________（以下简称乙方）

    乙方在__________兴建牧业小区，需在__________镇10kv__________线t接10kv线路，经电力主管部门____________________公司__________供电所现场勘查确认，__________支线线路产权归甲方所有，为了支持地方经济发展，确保甲乙双方正常安全可靠用电，更好的界定甲乙双方产权分界及安全职责，经甲乙双方协商，根据《民法典》、《中华人民共和国安全生产法》的规定，特制定本协议。

    1、乙方在线路建设施工过程中不得危及甲方线路及设备安全。

    2、乙方t接10kv线路必须安装合格可靠的线路保护装置，并以此为产权分界，如乙方线路或设备发生故障不得影响甲方正常安全可靠用电，如因此造成甲方或第三方损失，由乙方负责赔偿，与甲方无关。

    3、乙方新建线路产权归乙方所有，乙方负责维护及检修，甲乙双方共用的甲方产权线路发生的维护及检修费用由甲乙双方共同承担。

    4、本协议不因甲乙双方法定代表人的变更而终止。

    5、此协议一式四份，甲、乙双方各持一份，____________________公司__________供电营业所持两份，自签订之日起生效。

    甲方：__________乙方：__________

    法定代表人：__________法定代表人：__________

    委托代理人：__________委托代理人：__________

    签订日期：_____年_____月_____日

    jht868.com延伸阅读

    钢筋工施工合同模板推荐(11篇)


    在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，签订合同后要遵循诚实守信的原则。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。施工合同的条款决定了施工合同是否合法，那么，你了解签订施工合同要注意哪些方面呢？或许你正在查找类似"钢筋工施工合同模板"这样的内容，还请你收藏本页以便后续阅读。

    钢筋工施工合同模板 篇1

    发包人(全称)：

    承包方(全称)：

    依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

    一、工程概况

    工程名称：

    工程地点：

    工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表

    工程立项批准文号：

    资金来源：

    二、工程承包范围

    承包范围：

    三、合同工期

    开工日期：

    竣工日期：

    合同工期总日历天数天。

    四、质量标准

    工程质量标准：

    五、合同价款

    金额(大写)：元(人民币)￥：_____元

    六、组成合同的文件

    组成合同的文件包括：

    1.本合同协议书

    2.中标通知书

    3.投标书及其附件

    4.本合同专用条款

    5.本合同通用条款

    6.标准、规范及有关技术文件

    7.图纸

    8.工程量清单

    9.工程报价单或预算书

    双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件设为本合同的组成部分。

    七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

    八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

    九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

    十、合同生效

    合同订立时间：___年___月___日

    合同订立地点：本合同双方约定后生效。

    发包人(公章)：承包人(公章)：

    住所：住所：

    法定代表人：法定代表人：

    委托受理人：委托受理人：

    电话：电话：

    传真：传真：

    开户银行：开户银行：

    账号：账号：

    邮政编码：邮政编码：

    钢筋工施工合同模板 篇2

    工程名称： 发包单位： 承包单位： 监理单位： 勘察设计单位：

    发包人(以下简称甲方):

    承包人(以下简称乙方):

    签订地点：

    第一条：总则

    为优质、高效的完成 合同工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，在遵守甲方与建设单位（简称：业主）签订的工程承包合同及附件(简称:主合同)的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

    甲,乙双方应严格恪守和执行本合同条款。

    第二条：组成合同的文件

    （一）本合同

    本合同及其附件是在主合同的基础上，经双方充分协商确定并签署的。但本合同不是主合同的从合同。乙方在本合同中所享有的权利不得超越甲方在主合同中可以从业主那里获得的全部权利，乙方在本合同中应该履行的义务不限于甲方在主合同中应该向业主履行的全部义务。

    （二）组成合同的文件

    1. 本合同及附件；

    2. 在本合同的基础上，双方签订的补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

    3. 甲方认可或制定下发的实施性施工组织设计或开工报告，下达或转发的相关文件、指令、通知、施工计划、会议纪要等；

    4.主合同规定的合同文件(除《公路工程国内招标文件范本（20xx版）》第一卷、第三卷内容及甲方向业主递交的本项目投标书中工程量清单内容外)相关部分。

    合同组成文件若有冲突时，采取优先有效原则，按组成文件编号数字排序，由小到大依次优先。除非双方另有书面合同约定，否则双方工程施工的全部权利和义务均受本合同约束和调整。

    第三条：本合同概况

    1.工程名称：

    2.工程地点：

    3.工程范围及内容:

    1）施工段落或桩号：

    2）详细施工内容：（含不予单独支付的附属工作）

    4.工程期限:年 月 日至年 月 日（包括星期天和法定假日），缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准[特殊情况可单独约定]。

    5.工程数量及单价:

    1）承包方式：单价承包；

    2）工程数量及单价：详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》； 本合同《工程量清单》内工程数量仅为名义数量，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准。

    本合同《工程量清单》内工程单价为相应工程施工完工的全部报酬，含：劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险除外）、合同明示的或暗示的风险、利润、调迁、临建、安全环保职业健康、现场文明施工及除营业税、教育费附加、城市建设维护费外各种税费。

    3（￥ 元整），具体金额以最终累计结算款为准，乙方无权要求甲方进行造价差额补偿或索赔。

    其中：乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容，均属于乙方在本合同中应该履行的合同义务。乙方在完成这些工作内容过程中形成的各种形式的工程计量资料只能用于甲方和业主之间的结算，不能用于甲乙双方之间的结算。

    第四条：工程质量

    （一）工程质量标准

    1、工程质量应符合主合同对相关工程质量条款的规定，满足施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。

    1

    2、工程质量达到甲方提出的创优目标，产品合格率100%，优良率95%以上。符合监理要求，达到业主满意。

    （二）甲方对工程质量管理

    1、监督、指导乙方建立、健全质量保证体系，并检查其运行情况。

    2、提供相关工程施工图纸、平面位置控制基准点和施工配合比，定期对测量基准点复核及修正。

    3、编制下达（或审批乙方上报的）施工组织设计（或施工方案）。对乙方进行施工技术和工程质量检验、验收标准与程序交底。

    4、参与乙方首件工程质量控制与管理。

    5、负责工序检查及协调监理工程师进行工程报验，对施工过程实施技术指导与质量监控，工程完工后组织工程交工验收。

    6、对工程质量控制过程中存在的隐患和工程质量中存在的缺陷有权要求乙方进行整改或修复或返工，乙方应无条件执行，由此增加的费用乙方自负。当工程质量给甲方造成名誉损失时，甲方有权视情况对乙方进行处罚或减少工程数量甚至终止合同。

    7、负责施工资料填写表格的有偿提供，指导乙方正确填写，负责资料审核、报签、汇总和整理、归档。

    （三）乙方对工程质量控制

    1、遵守总合同对相关工程质量条款的规定，严格按施工设计图纸、技术规范和经甲方批准（或下发）的施工组织设计精心施工。

    2、对所属施工人员进行施工技术交底，施工过程管理、检查和纠偏。

    3、对施工及检验计量器具定期认证、用前标定，保证自检精度，无权擅自改变施工图设计、配合比、施工技术方案等，由此造成的损失责任自负。

    4、执行开工“首件制”，首件工程未经甲方认可不得进行大面积开工。

    5、设专人负责工程质量自检，工序自检合格后持甲方规定的检验资料报甲方现场管理人员复查，经甲方复查合格后报监理工程师检验，未经甲方及监理检查合格不得进入下道工序施工。

    6、配合并服从甲方现场管理人员的质量管理，对管理中存在的分歧可向甲方合同主管部门提出并协商解决。

    7、负责对甲方提供的施工图纸、测量数据进行复核，发现问题应及时上报甲方核实，对因此产生的损失甲方不承担任何责任。

    第五条：工程进度

    （一）工程进度要求

    工程进度要满足业主进度计划要求，同时符合甲方总体控制计划及阶段性目标的规定。

    （二）甲方进度计划管理

    1、甲方按合同或业主进度计划细化乙方相应工程施工控制计划，按计划管理，定期组织召开生产调度会，分析存在的问题，决定采取的改进措施。对乙方不能满足进度计划要求时，甲方有权责令乙方加大投入或代乙方进行投入并于当期工程结算款中扣除相应费用或收回部分乃至全部工程，由此增加的费用及给甲方造成的损失，乙方承担全部责任。

    2、甲方本着双盈的原则，协助乙方进行工程进度协调与服务。但，并不因此免除乙方的责任。

    （三）乙方进度计划管理

    1、乙方应确保合同承诺中约定的人员、材料、设备及资金等资源的按期投入，为进度计划的实施奠定基础。

    2、乙方应严格按甲方下达的施工进度计划组织生产。

    第六条：职业健康安全

    （一）标准和目标

    1、符合《中华人民共和国安全生产法》、《公路工程安全施工技术规程》、《公路工程安全操作工法》等相关法律、法规的规定，满足河南海滨路桥建筑工程有限公司有关职业健康安全管理文件的要求，建立、健全职业健康安全工作组织管理体系。

    2、达到“无职业性疾病、无综合治理案件、无重大伤亡事故及重大安全生产责任事故”的目标。

    （二）甲方对职业健康安全管理

    1、甲方负责编制（或审批）职业健康安全技术方案和应急预案，负责对乙方安全责任人及现场安全管理人员进行职业健康安全知识培训、教育及交底。 3

    钢筋工施工合同模板 篇3

    甲方：

    乙方：

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方平等协商的基础上，为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务，顺利完成本工程项目，双方签订了本工程合同。

    一、工程概况

    1、工程名称：

    2、工程地点：

    3、资金来源：

    二、承包方式：______平米包干（包工不包料）

    1、甲方负责交纳税金及各项管理费用，并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手架、架材架木、模板等零星消耗材料，包括现场内安全用电、临时用水等。

    2、乙方提供人工及技术，并包括施工工具、机械设备等辅助用具。

    三、工程内容：图纸范围内的土建、室内外简装修、安装项目及室外围墙等，为该工程施工及施工现场内发生的一切用工（包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等项目）。以上分包工程、乙方不计取任何费用。

    四、承包费：按图纸建筑面积计算，单价______元/㎡，工程竣工结算以实际施工建筑面积计算承包费。

    五、工期：工期为______天，乙方必须依照甲方指定工期为准，严格服从甲方指挥，按照甲方指定的工期任务按时完成。

    六、双方约定应做的工作

    1、乙方在认真履行本合同约定的前提下，必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、相互配合、相互支持、相互信任，局部利益服从全局利益，一切从大局出发，保证甲方工程的正常实施。

    2、在现场浇注砼施工时，技术人员必须坚守现场，发现缺一次，罚款____元（如须解手、吃饭等，应与旁站监理协商，两人可轮换，但必须保持一人在场）。

    3、乙方必须按时参加甲方和总监理工程师组织的有关工程会议。按照施工图纸、设计总说明、图纸交底、图纸会审纪要、设计修改或变更，通知和现行《施工技术验收规范》做好自检、互检、交接检查工作，并按监理规范程序规定报验审签。

    4、做好施工管理、维护现场整洁、道路畅通，做到活完场清，按照《______省建设工程安全文明施工管理办法》的要求管理现场，对施工现场物料堆放混乱、道路不通、无组织排水、现场清理不及时者，提出警告并赔付甲方违约金____元／次。

    5、乙方应按_______有关文明施工规定，做好文明施工工作。

    6、施工过程中如发现施工队某一班组工程质量不符合规范要求或工程进度缓慢，甲方有权责令乙方更换施工班组。乙方接到通知后必须在三天内更换。

    7、甲方应做的工作：

    （1）技术交底，各种原材料的检验，资料整理，每层楼主体控制线的放样。

    （2）解决周边临界关系，负责与各职能部门协调事宜。

    （3）甲方所进材料的管理。

    七、工程质量：合格工程。

    1、工程质量的评定以国家质量检验评定标准为依据，以内蒙古自治区标准规范为准。

    2、若因乙方原因造成质量不合格，乙方应无条件返修至合格，并负责赔偿因此给甲方造成的损失。

    3、对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，由乙方自行承担。

    八、付款办法：

    每次工程款支付均必须经甲方项目技术负责人和项目经理签证报总经理认可后支付（工程质量、工期必须满足合同约定的标准），如乙方施工质量不合格或工期不符合合同约定，甲方有权拒付工程款，并按照国家有关规定，本合同约定追究乙方有关责任。自签字之日起支付乙方工程款最长不超过10天（公休日除外）。

    九、安全文明施工

    1、乙方应按市〈建筑工程文明施工管理办法〉和建设部〈建筑安全施工检查标准〉等有关规定，必须达到安全文明施工标准、乙方应采取严格、科学的安全防护措施，确保施工者安全和第三者安全，承担因自身安全措施不力造成的全部损失。施工中所发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担，甲方概不负责任。

    2、乙方施工中脚手架及护栏要按国家规范要求搭设，施工应符合国家安全规范要求。如乙方违反安全施工规定，甲方有权要求乙方停工，并视违规情节严重程度赔偿甲_____──_______元违约金。

    十、合同解除

    除国家有关的规定外增加以下条款。乙方具有下列情形之一的甲方可以单方面解除合同：

    1、明确表示或以自己的行为表示不履行合同主要义务的；

    2、合同约定的期限内没有完工，从甲方催告之日起五天内仍未完工的；

    3、已经完成的工程质量不合格，并拒绝修复的；

    4、未经甲方同意将工程转包或分包的。

    十一、合同效力顺序

    1、如施工文件有不清楚或自相矛盾之处，以签署日期在后的有关文件、协议、电子邮件等书面文字为准。

    2、该合同未尽处，以国家有关法律、法规执行。

    十二、工伤保险

    甲方负责为员工办理工伤保险。一切伤亡事故均有保险公司负责处理，超出保险规定不予报销部分，有乙方负责。

    十三、保修

    自工程竣工验收合格符合合同要求和工程资料全部移交之日起开始计算保修期，保修期为_____年。保修期内由乙方保修并承担一切费用，非人为和机械及外界因素除外。

    十四、违约责任

    甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。

    十五、本合同一式____份，甲方____份，乙方___份，双方签字盖章后生效。

    十六、其它未尽事宜，甲、乙双方协商解决，如发生争议，协商达不到一致，向法院提起诉讼。

    甲方：

    _______年_____月_____日

    乙方：

    _______年_____月_____日

    钢筋工施工合同模板 篇4

    甲方：_______________________

    乙方：_______________________

    根据国家颁布安全生产的法律法规，为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工现场的卫生环境，经甲乙双方共同协商，签订本合同。

    一、施工项目：_________________

    二、施工地点：_________________

    三、施工时间：_________________

    四、甲方的权利和义务

    1．监督检查乙方各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况下立即停止作业施工。

    2．检查乙方作业人员持证情况，有权制止无证操作，违章操作。

    3．根据有关规定，对乙方的违章违纪人员进行经济处罚。

    4．工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。

    5．协助乙方做好施工前的安全教育和考核。

    6．配备安全巡检人员，监督检查乙方的施工现场作业和安全技术措施的落实。

    7．按照规定的程序及时办理与施工有关安全手续。

    8．召开安全工作会议，组织分析施工过程中出现的不安全因素和隐患，并要求乙方制定相应的防范和整改措施，并监督其完成。

    五、乙方的权利与义务

    1．乙方应严格遵守国家有关的各项安全法律、法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场的各类施工人员做好安全教育，进行安全技术交底，同时填写书面记录，特殊作业人员必须持证上岗。

    2．根据工程特点，特殊专业必须制定专项安全施工方案，并需经总监理工程师审查同意后方可施工。

    3．施工人员进厂施工现场必须佩带统一的施工证，统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须将相应的操作证（复印件）随身携带，便于甲方安检人员和上级主管领导检查。

    4．乙方应在施工区域设置明显的警示标志，对于施工现场要做好围挡，进行封闭式管理，施工人员应在相应的区域内，不得随意进入非施工区域。

    5．乙方施工人员的安全防护器材必须配置到位有效，安全措施必须严格落实，否则将不得开工作业。

    6．乙方在施工过程中如需动火作业，应根据动火类别由乙方向甲方有关部门提出申请，经批准并确认达到动火条件，落实安全防范措施后方可进行动火作业，动火作业过程中乙方必须配备相应的人员在现场监护。

    7．坚持文明施工，要求各施工单位的危险作业区域应设警示标志，并设置专职安全员负责危险作业区域内施工的安全工作。

    8．施工作业中如发生人身伤亡等事故，要按国家规定程序报告有关部门的同时，及时报告甲方，并要求施工单位负责保护好现场。

    9．乙方对施工工地的安全负有全面的责任，任何第三人进入施工现场应由乙方负责安全管理，如果第三人在施工场地发生伤亡事故，除依法由第三人承担责任外，均由乙方承担相应的责任。

    10．乙方人员在施工作业期间如发生人身伤亡事故，一切费用均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

    11．乙方在施工期间应当随工程进度编制建设项目安全设施施工情况报告，并在各单位工程结束后提供单位工程施工总结。

    12．乙方要建立健全防火检查制度，发现火险隐患要立即消除。

    六、其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。

    七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

    甲方(公章)____________ 乙方(公章)____________

    甲方代表:_____________ 乙方代表：____________

    ______年_____月_____日______年_____月_____日

    钢筋工施工合同模板 篇5

    劳务分包人（以下简称甲方）：

    委托代理人：

    工程承包人（以下简称乙方）：

    委托代理人：

    依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签定施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。

    第一条、工程概况

    1、工程名称：

    2、工程地点：

    3、工程内容：

    4、劳务作业范围：

    第二条、施工图纸

    甲方正式开工前，向乙方提供施工项目的施工蓝图2套。乙方需要增加图纸套数的，甲方代为复制，复制费由乙方承担。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。

    第三条、施工前期工作

    1、办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。

    2、提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任；提供位置及交验要求执行大合同；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护。

    第四条、甲方驻工地代表

    1、甲方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权利和责任，但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。委派人员调整，需提前通知乙方；

    2、甲方代表的指令、通知应采用书面形式，本人签字后交给乙方并办理签收。必要时可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认；

    3、甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令，批准施工措施并履行其他约定的义务；

    4、甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时，甲方代表有权要求乙方予以清退。

    5、甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。

    甲方代表人，应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。

    第五条、乙方驻工地代表

    1、乙方驻工地代表行使合同约定的职责。履行合同约定的职责。乙方的要求、请求和通知，以书面形式由本人签字后送交甲方，办理签收。

    2、乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并且采取紧急措施后24小时内向甲方报告。由责任方承担因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任。

    乙方代表人应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任。

    第六条、甲方责任

    1、组建与工程相适应的项目班子，设立项目经理、项目总工程师及工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理；

    2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

    3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收；

    4、随时检查乙方施工设备运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，由乙方自行承担相应费用，并给予相应的经济处罚；

    5、负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料计划及各种报表；

    6、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调现场有关单位的关系。

    第七条、乙方责任

    1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，未经甲方授权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联系。全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务；

    2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合；

    3、负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施；

    4、接到图纸7天内编制出施工劳务预算，提交甲方审核，审定后的预算价一律不再调整。根据甲方编制的施工组织设计总进度计划的要求，每一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度计划，每月20日前提交下一月的劳务作业进度计划。有阶段工期要求的提供阶段计划，必要时按项目部的要求提交旬、周、日计划（所有计划均应附材料、设备用量计划），报甲方批准后实施。若乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料计划或作业计划，甲方可以不供材料，不付款，由此引起的一切责任和损失，由乙方承担，并按违约处理。每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表。

    5、认真做好承担的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程的原始记录，完整、清楚、详细、准确地积累施工资料，及时将有关技术经济资料完整地提供给甲方，并配合整理归档；

    6、做好放陈场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失（包括各种罚款）。暂停施工期间对所涉施工部位进行妥善保护；

    7、交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。

    第八条、财务付款

    1、双方本着风险共担、利益共享的原则，结成合作伙伴，一致同意各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提；

    2、阶段款项（进度款）：工程形象进度完成±0。000后，发包人审核已完成量，按完成工作量的60%付款，以后每月按完成形象进度的60%付款，主体结构封顶过春节工人返家付款85%，如不过年，主体经质量监督站验收后付至85%，下余的15%待竣工验收合格后三个月付清。

    3、劳务报酬支付方式：转账支票或短期银行承兑汇票。

    4、所有资金必须由劳务分包人（公司）专人办理并盖有有限公司财务专用章”收据有效，否则总承包方不予认可，由此引起的后果由劳务分包人承担。

    第九条、完工结算

    1、乙方在所承担劳务项目全部完工之日起30天内，提交劳务费结算书，一式八份，甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份；

    2、甲方接到乙方结算书后进行审查，在业主对甲方结算审查、一次审计定案后30天内办理定案手续；

    3、结算审查程序及定案：先由甲方项目经理部组织有关人员核实乙方的劳务内容和工作量。再由甲方预算人员审核后按当地规定计算出工作量并按合同的约定计算出价款，交项目技术、质量、安全、材料、动力、财务等部门和项目经理会签，经公司分管部门和领导初审后，上报公司主管部门终审。劳务结算书必须加盖方为有效。

    4、结算方式：本项目采用B结算方式进行结算；

    A、固定劳务总价；B、固定劳务单价，按实确认实物量或定额工日或建筑面积；

    C、审定的劳务预算加（减）现场有签证、变更等；D、劳务预算加包干系数。

    5、计算规则：按现行的工程量计算规则计算建筑面积

    6、劳务费标准：基础、主体按148元/m，零工按50/工日包括土方清理、垫层、筏板基础等零星用工，多项一次性补款_______元整。

    7、劳务费内容：乙方施工全部内容所需的劳务；定额综合工日包干但不限于现场保卫；乙方自带机械的维修；材料的装卸、材料的场内转运及堆码；周转材料的清理、维修、堆码、场内转运；安全防护用工；生活区卫生用工；文明施工；

    8、劳务费调整的范围、条件及方法：确认的劳务签证，按合同约定调整。

    9、当地政府按规定收取乙方的费用由乙方承担。如为甲方代交时，在支付劳务费时扣除；

    10、甲方和乙方结算付款，只能按本合同约定办理。甲方每次付给乙方款项后乙方必须优先支付工人工资。乙方在履行合同期间不能到甲方、建设单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹，不得发生工人聚众闹事、上访等事件；也不提出合同外的任何要求。否则，每次罚乙方10万元人民币。若发生乙方施工工人因工资等原因聚众闹事、上访等事件时，甲方有权从应付乙方的工程款中直接代付工人工资，同时对于期间甲方为此所支付的各项费用由乙方承担，从乙方结算值中直接扣除；

    11、乙方必须每月给工人结算工资，每年年底给职工结清工资，列已付未付工资，并向甲方报月表和年度表。如果乙方不能及时给职工支付工资，甲方有权按报表支付给工人，同时扣罚乙方结算款项。

    第十条、劳务作业期限

    开工日期：计划____年____月____日

    竣工日期：计划____年____月____日

    乙方根据工期要求，周密地安排进度计划，报经甲方批准后严格实施，接受甲方的检查、监督。施工实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方的要求采取补救措施，保证按时完工。如补救无效，在甲方限定时间内达不到要求，视为乙方无按期完工能力，甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后三日内撤离现场，并承担因此给甲方造成的损失。

    第十一条、工期延误

    不可抗力和规模扩大、标准提高、结构更改重大设计变更或业主原因、连续停电24小时以上，发生上述情况对工期有实质性影响的，事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应顺延，并赔偿窝工损失。

    由于乙方原因不能按时完工，乙方承担如下违约责任：每拖延一天承担其造价10%的违约金，并赔偿由此造成的甲方损失。非乙方原因，乙方不承担工期违约责任。

    第十二条、劳务工作质量

    1、质量等级：依据国家工程质量检验评定标准，本工程质量必须达到优良等级，同时负责工程过程中的无偿维修，若乙方在接到维修通知后3日内没有进行积极维修，甲方将组织维修，并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除。工程质量等级以山东省济南市质量监督站签发的工程质量监定书为依据。

    乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关技术要求精心组织劳务作业，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，甲方一经发现，可以要求乙方返工，乙方应按甲方要求及时返修，直到满足质量要求。因甲方原因不到质理标准，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。因乙方原因达不到质量标准，乙方承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力，甲方有权力解除合同，乙方在接到通知后3日内撤离现场，并承担因此给甲方造成的损失。

    2、因乙方原因达不到优良等级的违约责任：乙方承担其工程造价的10%的违约金，并无条件自费返工该工程质量标准，若因返工延误工期由则仍执行第十五条。

    3、达到优良等级的奖励：不奖励

    第十三条、质量检查与验收

    1、质量检查：乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接验收不得自行隐蔽，如有自行掩蔽，乙方必须照甲方和有关单位的验收要受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

    2、隐蔽部位验收：乙方应在自检合格后，验收12小时前通知甲方组织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方和有关单位的验收要求进行剥落和开口，并负责恢复和承担因此发生的费用及损失；

    3、中间验收：基础，经验收合格后方可进行下道工序。如验收不符合要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收。

    4、交工验收：乙方承担任务全部完成，经初验达约定的质量标准后，由甲方约请业主（或业主委托的其他单位）验收，经验收优良，评定的质量等级。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任。

    第十四条、安全施工

    1、安全目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率不大于0。2‰；杜绝重大机械和火灾事故；

    2、乙方严格按照《建筑施工安全技术规范和标准》施工，配合甲方建立安全保证体系，乙方成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员的安全意识。乙方认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实全措施、确保安全施工，按照《建筑施工安全检查评分标准》的规定达到优良，承担相应费用；

    3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本工程中如发生安全事故，应立即向甲方报告，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于本合同劳务提供方的管理责任，一旦发生安全事故，事故的全部责任及经济损失（包括各项罚款）由于乙方承担。

    第十五条、材料、设备供应与保管

    1、工程需要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供应。甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准，如有不符合要求的，乙方在领用接货时提出，甲方负责调换。

    2、甲方供应的材料为了方便使用，货到后乙方即办理领用手续，工地出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格计划管理，准确地提供计划用量和使用时间，避免不合理存量占用资金、影响工程用款，避免计划不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生。

    3、甲方供应的材料乙方领取后要妥善保管、合理使用，采取有效的节约措施和限额用料控制手段，努力节约原材料。乙方保证全部材料耗用量不超过预算额定材料量，并力争节余；甲供材料节余部分，甲乙双方按照甲7乙3分成；如因保管不善，造成丢失、损坏或使用浪费，超过定额消耗部分（钢筋按图纸用量），乙方按超耗部分材料费的承担；

    4、甲方供应的物资属甲方所有，只供本合同劳务作业范围以内的工程专用乙方不得挪作它用或擅自处理（包括边角余料）。一经发现乙方挪用或擅自处理，对乙方处以挪用和擅自处理部分价款的两倍罚款。施工剩余材料（不含地材）全部交还甲方办理退库手续，有用或可变卖的边角余料交还甲方后，按市场价的30%奖励乙方；

    5、小零星材料必要时甲方委托乙方代为采购，乙方自行保管使用。代购部分材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一价格并入劳务费结算。

    6、乙方对代购材料的质量负责，根据技术要求和有关规定，需要合格证、质量保证书、准用证等证件的，证件必须随货同行，货到后将有关证件提交给甲方，据以进行质量验收，证件齐全、质量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的产品，乙方负责运出现场调换合格品。

    第十六条、施工机械设备及周转材料供应

    1、本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支撑全部由甲方提供；

    2、甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械，乙方办理接管手续，负责日常保养、保管。乙方要严格执行操作规程，加强管理，保证设备处于良好的状态，充分发挥作用。设备完好率不低于90%，利用率不低于60%。劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方。如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏，乙方负责修理或照价赔偿；

    3、甲方提供的脚手架料和成品模板乙方要妥善保管，有计划地合理使用，加快周转，尽量减少投入量和缩短占用时间。如乙方保管不善、使用不当，造成丢失、损坏，超过允许损耗部分要照价赔偿。乙方不得改变用途或用于其他工程，未经甲方同意不得擅自截割、改制，如发生上述情况，每次给以乙方1000元的罚款，乙方并按已截割、改制部分原价赔偿甲方的损失。

    第十七条、不可抗力

    不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，灾害结束后，10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用；灾害继续发生，乙方应每隔10日报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。

    因灾害发生的费用由双方分别承担：

    1、工程本身的损害由甲方负责转业主承担；

    2、人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；

    3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失，由乙方承担；

    4、所需清理修复的劳务费用业主不承担部分乙方承担；

    不可抗力的自然灾害认定标准：甲方、乙方双方协商确认。

    第十八条、争议

    双方在合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成报请工程地主管部门调解，若调解不成，可向工程所在地人民法院起诉。

    第十九条、违约

    1、甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的义务，支付款以及发生其他使合同无法履行的行为，乙方及时书面告知甲方后，甲方应承担违约责任、相应顺延工期。

    2、乙方不能按合同工期完成，施工质量达不到设计和规范要求以及合同约定的等级，安全及现场管理达不到有关规定与合同约定要求除按此前的约定承担责任罚款外仍要承担下列违约责任，其他使用权合同无行履行的行为，甲方代表可通知乙方，按约定支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失。

    3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，或另有合同解除的约定，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；

    4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除合同，除合同另有规定外，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

    第二十条、合同的生效与终止

    1、合同生效日期：双方签字、盖章之日起

    2、合同终止日期：工程全部完工并交付业主，工程支付完毕，除有关保修条款外，其他条款即告终止。

    第二十一条、合同份数

    本合同正本两份，双方各执_____份，副本____份，甲方收执_____份，乙方收执____份。

    甲方：

    委托代理人：

    _____年____月____日

    乙方：

    委托代理人：

    _____年____月____日

    钢筋工施工合同模板 篇6

    发包单位：(以下简称甲方)

    施工单位： (以下简称乙方)

    经甲乙双方平等协商，甲方将下列工程任务委托乙方进行施工，为明确双方权利和义务，特制定本合同，共同遵守。

    一、工程名称及建设地点：

    1、 工程名称：xxxxxxxx公司厂房室内油漆涂料涂装工程

    2、 建设地点：xxxxx经济开发区

    二、工程范围：

    所有室内厂房所含工程(钢柱、钢梁、檩条、拉条、套管、 柱间撑、屋面撑)。

    三、工程总造价：

    按图纸面积计算，每平方 xx 元。

    四、工期： 年 月 日至 年 月 日，共计 天 。

    五、 承包方式：包工包料。

    六、甲方委派 工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定做好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

    七、乙方负责完成的工作：

    1. 保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。

    1. 自觉遵守甲方和业主现场的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。

    2.负责施工人员保险的购买。

    八、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成的损失均由乙方负责。

    九、工程验收：

    1.工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。

    2. 工程竣工验收通过后，同时乙方将全部技术档案资料(产品合格证)移交给甲方。

    3.如在质保期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知三天内派出人员进行处理。

    十、 其他事项：

    1. 在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

    2.乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。

    十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

    十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。 本合同一式两份，双方各执一份，双方各执一份，具有同等法律效力。

    甲 方： 乙 方：

    代 表：代 表：

    年月日

    钢筋工施工合同模板 篇7

    发包方：

    承包方：

    依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，签订本合同。

    一、工程概况

    1、工程名称：

    2、工程地点：

    3、工程内容：

    二、工期

    1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。

    开工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 5 日开工。

    竣工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 25 日竣工。

    合同工期总日历天数 20 天。

    2、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款 元。

    3、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

    (1)因发包方原因影响开工。

    (2)工程量有较大的增加。

    (3)不可抗力。

    (4)发包方同意工期顺延的其他情况。

    非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

    三、工程质量及验收

    1、质量标准 。

    2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。

    3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。

    4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。

    5、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的 。

    四、过程结算、工程款支付

    1、结算方式：

    (1)承包方式：包工包料

    (2)计价方法： 按固定价格计价

    (3)合同价款(大写)：壹拾万元整

    (4)结算方法： 分期拨款

    2、工程款支付：自合同签订之日起，2日内甲方拨付工程款的 % 即： 整，余款竣工验收完成后 3 日内付清。

    五、材料供应及设备管理

    1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。

    2、机械设备由承包方自备。

    六、发包方责任

    1、负责办理有关建设手续。 无约定

    2、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。 无约定

    3、提供施工图纸 套。

    4、负责组织工程设计交底、图纸会审。

    5、发包人指派 同志为工地代表。 无约定

    七、承包方的责任

    1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。

    2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。

    3、本合同生效后 日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。 无约定

    4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套。

    5、承包方指派 王跃民 同志为工地代表。

    八、安全生产与文明施工

    1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。

    2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。

    3、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。

    4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。

    九、其它

    1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。

    2、合同份数：

    (1)本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。

    (2)本合同副本 无 份(发包方执 ，承包方执 )。

    十、补充条款

    发包方(签字盖章)：

    承包方(签字盖章)：

    合同订立日期： 年 月 日

    钢筋工施工合同模板 篇8

    甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

    一、工程地点：_____________________________________________________

    二、工程量：_______________________________________________________

    三、工程造价：_____________________________________________________

    四、付款方式：乙方设备进场开始_________________作业，甲方支付乙方工程款的50％，尾数待工程完工后一次性付清。

    五、甲乙双方责任

    （一）甲方责任：

    1．负责_________________________，以方便乙方_________________作业。

    2．派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

    （二）乙方责任：

    1．负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

    2．负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

    3．作业人员持证上岗。

    4．加强安全警戒工作。

    六、违约责任

    1．乙方按甲方要求完成爆破施工。

    2．甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

    七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

    八、本合同一式肆份，双方各执二份。

    甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________

    甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________

    _________年______月______日_________年______月______日

    建设单位（甲方）：_________

    施工单位（乙方）：_________

    根据_________市建委有关规定，甲方将_____首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

    一、工程名称：_________。

    二、施工地点及范围：本工程位于_________，绿地总面积为_________平方米。

    三、工程内容

    1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；

    2．绿地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）；

    3．工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；

    4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的`，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；

    5．种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。

    四、工程造价：工程总造价为人民币_________元整，一次性包干。

    五、付款方式

    1．第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50％；

    2．第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25％；

    3．第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20％；

    4．余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

    六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

    七、甲方委托_________，乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。

    八、其他约定_________。

    九、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，图纸预算各_________份。

    甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

    法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    签订地点：_________签订地点：_________

    钢筋工施工合同模板 篇9

    发包方：_________________(以下简称甲方)

    承包方：_________________，工程承包资质等级为__________级，法定代表人__________。(以下简称乙方)

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就__________.__________工程施工事项协商一致，并订立以下补充协议：_________________

    一、工程概况：_________________

    1、工程名称：_________________(项目名称).........

    2、工程地点：_________________.................

    3、工程内容：_________________该项目基础工程、主体工程(包括砌砖、粘贴、粉水工程)建设，按图施工，据实结算。

    二、工程承包范围及形式：_________________

    1、工程承包范围为该项目基础工程、主体工程、初次装修工程(包括砌砖、粘贴、粉水)建设，实行包工、包料、包质量、包安全等大包干形式。

    2、装饰装修工程和门窗、消防、水电等安装工程及其它附属工程，另行商定议价，同等条件下乙方优先承包。

    三、工程工期：_________________

    1、本工程总工期为_____________个月，从开工日起主体三楼封顶时间为_____________天，三楼到主体封顶为_____________天，从开工日起_____________个月内，本工程完工。若乙方_____________月内完工，甲方奖励乙方_____________万元，若逾期完工，每逾期一天，乙方向甲方支付违约金_____________元。

    2、开工日期：_________________甲方完成相关部门报建手续后，具体时间以甲方发出的开工令为准，如甲方未能按照上述约定时间开工，乙方有权要求退还保证金。

    3、竣工日期：_________________从开工之日起，顺推_____________个月之日为竣工之日，遇不可抗拒因素导致延期的，工期相应顺延。

    四、双方约定的工程计价(取费)标准。

    1、该项目主体工程和基础工程取费标准为四川省_____________年工程预(决)算定额三级二档标准及其配套规定取费计价，按_____________省及_____________市当月材料、人工信息价调差。

    2、该项工程的赶工(加班)补偿费、临时设施费、施工图预算包干费、安全、文明施工费及增加费等不计价，不取费;在施工中单项工程变更，增减量的造价在_____________元内的单项工程不计价，不取费。乙方对上列全部费用进行大包干，由甲方向乙方支付_____________万元工程费用(大包干价款)。

    3、该项工程竣工结算后，乙方按工程总造价的_____________%下浮，让利给甲方。

    4、装饰装修工程、安装工程和水电工程及附属工程，另行商定并议价。

    五、双方的职责和义务：_________________

    1、甲方的职责和义务：_________________

    (1)甲方完成本开发项目的正式立项手续后，乙方中标后，甲方必须以本协议条款约定为原则，与乙方签订建筑工程施工正式合同及相关协议条款。

    (2)甲方应在开工前做好施工场地的“三通一平”工作，以便保证该工程顺利开工。

    (3)甲方应在开工前办理好自己应办的各种证件、批文、批件。

    (4)在开工前3日内，甲方应向乙方提供工程地质和地下管线资料。

    (5)开工前甲方应书面提供水准点，与座标控制点，满足施工测量要求。

    (6)在开工前7日内，甲方应组织好图纸会审和设计交底工作。

    (7)对乙方每月工程量进行审核，甲方收到每月工程量表后10个工作日内审核并根据本协议约定支付工程款。

    2、乙方的职责和义务：_________________

    (1)乙方应在施工前办理好施工现场的安全交通、环卫和施工噪音管理手续，应处理保护好施工场地周围上下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，甲方协助，因此所产生的费用和损坏由乙方自行负责。

    (2)乙方在进场开工7日内，向甲方提交总工期施工进度计划;每月_____________日前向甲方主动提交下一月月度计划，每月_____________日前主动向甲方交付当月所完工程量表，交甲方审核。

    (3)乙方有义务和责任保护好已完工程成品，本工程交付甲方前其风险责任由乙方承担。

    (4)乙方须接受甲方派驻现场管理人员和现场监理工程师的监督指导。

    (5)乙方应严格按照施工图纸和国家相关规定，程序化、规范化施工，确保工程质量和安全，避免一切不安全事故和质量事故的发生，如有发生其后果均由乙方负全部责任。

    (6)乙方对本工程必须按照国家及地方的各项规定进行安全文明施工，达到国家及地方的各项标准，乙方对该项工程的安全文明施工费及增加费已大包干取费，乙方不得要求按定额(或实际开支)计价取费。

    (7)开工前，乙方应向行政主管机关申请办理开工前应办的一切手续，并缴纳乙方应缴纳的各种办证费用。

    (8)本协议签订时，乙方应向甲方交付_____________万元履约保证金。乙方中标后，乙方必须以本协议约定为原则，按时与甲方签订建筑工程施工合同。保证金退付时间为：_________________地下室施工至正负零封顶施工完毕经验收合格后退付_____________万元，主体工程施工至地上三层封顶经验收合格并由乙方提供办理预售许可证的全部资料且办得预售许可证后退付_____________万元，余下_____________万元于主体完工验收合格后退还。在双方预约期内，保证金不计利息。

    六、为确保工程质量，乙方对本工程所需的各项建筑材料(如钢材、商品混凝土、水泥、砖、沙子、石子、预制构件、木材等)必须按照设计条件、施工图的要求购买符合国家标准的建筑材料，各项建筑材料必须是合格产品，乙方对主材(如钢材、商品混凝土、水泥等)必须按甲方指定品牌购买或乙方提供品牌由甲方书面签字认可，否则按市场最低价计价，不调差。乙方对各种材料须提供材质证明书，甲方有权委托材料检测单位随时对各项建筑材料进行检测，若检测不合格，由乙方承担检测费用，并且乙方承担包括材料、人工等工程返工过程中的一切直接、间接损失，并承担本合同违约责任。

    七、设计修改、变更和增减工程量：_________________

    1、施工中，甲方如需对工程的设计进行修改和变更，乙方必须执行;乙方不得擅自对设计进行修改、变更;设计的修改和变更必须由甲方驻现场工程师签署设计修改、变更通知单。

    2、设计变更的增减工程量，经甲、乙双方的现场工程师和监理签证，并报送甲方签字后生效，按约定的工程计价标准计算。单项工程量增减在_____________元以内的不计价、不取费。

    八、工程款拨付及条件：_________________

    1、乙方须向甲方交付_____________万元履约保证金，并按甲方销售部的销售价格销售_____________._____________项目商品房_____________套(房源限定为2—4楼的商品住房_____________套，4—17楼的商品住房_____________套)，该_____________套商品房已签订《商品房买卖合同》并按银行要求交齐按揭贷款资料，此_____________套商品房首付款在应付工程款中抵扣。

    2、工程款拨付：_________________主体工程建至_____________楼封顶和乙方销售完_____________套商品房且_____________套商品房的银行按揭款到甲方帐户后按甲方审核的当期所完工程量_____________%拨付当期工程款;主体至_____________楼完工验收合格，按当期甲方审核的所完工程量_____________%拨付工程款;主体封顶完工验收合格，按当期甲方审核的所完工程量_____________%拨付工程款;后续工程按当月进度完成量的_____________%按月支付。竣工验收合格并取得《建设工程竣工验收备案证书》后乙方提供决算书经甲方审核并委托建设工程审计师事务所审计完后一个月内办理结算，拨付工程款至全部已完工程量的_____________%，余下_____________%作为质量保证金。保修缺陷责任期按国家现行规定执行。(审计时间为三个月，因乙方原因除外)各期应拨付工程款在甲方审核当期工程量后，甲方先扣除乙方_____________套商品房首付款所分摊的应扣款(8楼封顶拨付时扣除_____________%，12楼封顶拨付时扣除_____________%，主体封顶拨付时扣4除_____________%)，甲方于_____________套商品房的银行按揭款到甲方帐户后5日内拨付当期剩余部分工程款。

    九、违约责任：_________________本协议生效后，任何一方不得违反本协议：_________________

    1、甲方未按时支付工程款项，甲方应承担应付工程款的资金利息，逾期一个月以上，甲方应承担逾期付款违约金。

    2、乙方未经甲方同意而停工的，工期不顺延，经甲方通知复工后，乙方在五日内未复工的，甲方有权单方解除施工合同，甲方并有权单方另行发包本工程。甲方对乙方所完工程仅按工程直接费用对乙方进行结算，乙方并按所完工程结算款20%向甲方承担违约金，甲方于本工程取得《建设工程竣工验收备案证书》后一个月内向乙方支付解除合同的应付款项。

    3、因甲方责任直接造成乙方停工的，乙方无责任的，甲方赔付乙方实际损失，并追究违约责任，不可抗拒原因除外。

    4、乙方未按总工期施工进度计划完工，逾期十日以上的;或未在开工后75天内地上三楼未完工，未按期向甲方提供办预售许可证相关资料的;或未在开工后225天内主体未完工的;或未在开工后十五个月内未全面完工的，以上行为均为乙方违约，乙方应向甲方支付本合同违约金，

    5、本合同违约金按本工程决算价的3%计算。

    十、双方在建设行政主管部门备案的本工程施工合同，若其内容与本协议不一致的，以本协议为准，双方仍按照本协议执行。

    十一、本协议未尽事宜，双方通过协商另行签定补充协议。

    十二、本协议一式三份，经双方盖章(签字)并在甲方收到乙方_____________万元履约保证金后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，余送有关部门。

    本协议签订时无任何涂改或修改，涂改或修改的协议无效。

    甲方：_________________乙方：_________________

    法定代表人：_________________法定代表人：_________________

    委托代理人：_________________

    _____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日

    钢筋工施工合同模板 篇10

    根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议：

    一、工程概括

    1、工程名称：___________。

    2、工程地点：___________。

    3、工程内容：___________。

    4、承包方式：___________。

    二、工程价款及支付方式

    1、本工程幕墙按实际结算；

    2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算；

    3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。付40%，剩余款项验收合格一次性付清。

    三、甲方责任范围

    1、负责属于甲方办理的手续；

    2、负责与工程其它工程施工队的协调工作；

    3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等；

    4、提供乙方现场仓库等临时设施；

    四、乙方职责范围

    1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。

    2、乙方必须按照图纸施工，在施工中如需变更者，应同甲方办好变更手续。

    3、工地进行文明施工，做到落手清。

    五、合同有效期

    1、本合同一式两份，双方各持一份。

    2、本合同自双方签字生效，在竣工结算，甲方支付款项完毕，即告终止。

    六、争议

    1、甲、乙双方因合同发生争议，按以下顺序采用一种方法解决。

    （1）甲乙双方互相协商，如协商不成采用以下条宽执行。

    （2）向合同签定地人民法院起诉。

    甲方：___________

    乙方：___________

    日期：___________

    日期：___________

    钢筋工施工合同模板 篇11

    发包方：_______________________________________________

    承包方：_______________________________________________

    工程名称：_____________________________________________

    工程地点：_____________________________________________

    建筑面积：_________________ 平方米；层数：_____________

    结构类型：________________ ；檐高/跨度：_____________米

    批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)_______________

    工程性质：(指基建、技改、合资等)：___________________

    承包范围：_____________________________________________

    承包方式：_____________________________________________

    质量等级(优良或合格)：_______________________________

    工程承包造价(金额大写)：_____________________________

    ￥：_______________________________________________ 元

    北京市工商行政管理局

    北京市城乡建设委员会监制

    一九九五年八月

    北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据(建设工程施工合同示范文本)(gf一99-0201)拟定的，适用于建筑面积在XX平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。

    北京市建设工程施工合同协议条款

    依照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

    第1条工期

    1．1 本合同工程定于____年____月____日开工；于____年____月____日竣工。合同工期日历天数为____天 。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_____天。

    1．2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：____________________

    1．3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_________________________

    第2条图纸

    发包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套图纸。

    第3条发包方、承包方驻工地代表。

    发包方工程师姓名：___________ ；

    项日经理姓名：_______________ 。

    第4条发包人工作

    开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后_______天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的.防护措施，并承担相关的经济支出。

    第5条承包人工作

    5．1 每月_______日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。

    5．2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物 (含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后________天内向发包方提交施工组织设计 (或施工方案)和进度计划。

    承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

    第6条工程质量检查及验收。

    6．1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。

    6．2 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

    发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

    第7条设计变更及合同价款的调整

    7．1 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

    7．2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：_________________________

    第8条工程价款及结算

    8．1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分_____次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息。

    拨付工程款时间(工程进度、部位)

    占合同承包造价百分 比

    金 额人民币(元)

    第9条材料设备的供应。

    9．1 发包方按双方约定的(发包方供应材料设备一览表)(附后)供应材料设备，如与(一览表)不符时，承担相应违约责任。

    9．2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承 担由此发生的费用。

    9．3 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

    第10条争议

    发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

    第一种争议解决方式：向_____________仲裁委员会申请仲裁；

    第二种争议解决方式：向_____________人民法院起诉。

    双方约定按第____________种争议解决方式解决。

    第11条违约

    发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

    除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

    第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本_______份。

    第13条补充条款如下：__________________________

    工程发包方供应材料设备一览表

    序号

    材料或设备名称

    规格型号

    单位

    数量

    单价

    供应时间

    送达地点

    备注

    本合同订立时间：_________年_____月_____日(即日起生效)

    发包方 (章)________

    地址：_______________

    法定代表人：_________

    委托代理人：_________

    电话：_______________

    开户银行：___________

    帐号：_______________

    邮政编码：___________

    承包方(章)_________

    关于施工责任协议书11篇


    在这样一个高速发展的社会，一切都需要合同。合同主要用于帮助财产的流转。你知道签订合同的流程有哪些吗？编辑特别为你收集的“施工责任协议书”，相信你能从中找到需要的内容！

    施工责任协议书【篇1】

    甲方：福建亚南电机有限公司

    乙方：身份证号：

    甲方因生产经营需要，乙方需进入甲方公司内从事项目的施工作业，为了加强施工现场安全生产的管理，确保安全生产、文明施工，双方本着平等、自愿的原则，协商签订如下安全协议：

    1、施工地点：。

    2、施工人员：共人。

    3、施工时间：年 月日起至年 月日止。

    4、甲方在乙方人员进入公司前已明确告知乙方，甲方公司安全生产管理的有关规定及注意事项，乙方承诺在施工期间愿意遵守和严格执行安全生产管理有关规定。

    5、乙方保证严格遵守国家有关安全生产、劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有的乙方工作人员做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

    6、甲方将派专人在乙方施工过程中进行跟踪配合，甲方有权对乙方的安全生产和工程质量进行指导及监督管理，乙方要严格按照工程安全规范要求组织施工，保质保量的完成甲方交给的项目施工作业任务。

    7、乙方对所承接工程项目及施工现场的安全生产负有全面的责任(包括乙方、甲方及相关方人员及设备财产的安全责任)。在施工期间若造成生产安全事故，由乙方全部承担事故责任和经济责任，甲方不承担任何责任。

    8、乙方作业人员进入甲方厂区后，不得在非施工地点范围外随意闲逛，随时规避来往车辆、机械，如出现安全事故和违法行为，以及无故擅自离开施工范围而发生其它意外事件等，由乙方全部承担事故责任和经济责任，甲方不承担任何责任。

    9、乙方对于施工项目所聘任或雇佣的劳务人员，乙方应当按国家有关法律法规的规定为乙方人员签订劳动合同，办理人身损害意外等保险，同时乙方承担其雇员劳动保障责任及由此引起的民事和刑事责任。

    10、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效。

    甲方(盖章签字)：

    乙方(盖章签字)：

    年月日

    施工责任协议书【篇2】

    甲方：﹙以下称甲方﹚

    乙方：﹙以下称乙方﹚

    为了搞好房屋建筑施工安全的管理工作，让甲方今后在此居住全家安康幸福，子孙兴旺。因此，杜绝发生一切安全事故，经双方协商签订本协议。

    第一条：本工程为私人房屋建筑施工。

    第二条：甲方安全责任：进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的安全事项说明，其内容是：将该房屋建筑有关联的安全注意事项﹙即砌砖，搭架，升架，打楼面及进行一切高空施工﹚向乙方讲清楚。

    第三条：乙方安全责任

    （1）乙方为该工程安全责任人，负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，并负责监管安全施工作业。

    （2）开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育，不安排未经安全教育人员进入建筑场地。

    （3）乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。

    （4）乙方负责此项房屋建筑的全部安全责任，如果在建筑中发生生产安全事故，由乙方自己承担全部的事故责任和经济责任。

    第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好房屋建筑施工。

    第五条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方、各执一份。

    甲方：

    乙方：

    20xx年月日

    施工责任协议书【篇3】

    总包单位（以下简称甲方）：

    分包单位（以下简称乙方）：

    工程名称：

    为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

    一、甲方的权利、责任和义务：

    1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

    2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

    3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

    4、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

    5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

    6、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

    7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

    8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

    二、乙方的权利、责任和义务：

    1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

    2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

    3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

    4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

    5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

    6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

    7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

    8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

    9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育有乙方负责。

    10、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

    11、爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

    12、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

    13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

    14、必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

    15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

    16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

    17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

    18、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

    19、从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

    20、对乙方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

    21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

    22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

    三、其它：

    1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

    2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

    四、特别说明：

    安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

    五、补充条款：

    补充条款如下：

    1、乙方按甲方要求日期交齐相关手续及证件，否则除承担全部责任，还要承担上级或公司对甲方的处罚。

    2、——————

    补充条款与协议正文具有同等法律效益。

    本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

    本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。

    甲方（章）： 乙方（章）：

    甲方负责人： 分包负责人：

    年 月 日 年 月 日

    施工责任协议书【篇4】

    依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，切实加强施工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定，经协商签订安全生产、文明施工管理协议书（以下简称《协议书》）。本《协议书》适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。

    本《协议书》的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。

    一、建设单位的权力和义务

    l．审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。

    2．审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。

    3．协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。

    4．如发生生产安全事故，协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。

    5．对分包单位的安全生产、文明施工中的问题，有权提出批评和建议。

    二、总承包单位的权利、责任和义务

    l．按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。

    2．配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作，对施工现场的安全生产、文明施工负总责。

    3．分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施，双方须办理交接手续，签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。

    4．对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。

    5．对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。

    6．由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。

    三、分包单位的权利、责任和义务

    l．贯彻落实国家及市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。

    2．服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。

    3．对由总承包单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须告之相关单位及人员。

    4．对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。b级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

    5．对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合市有关安全标准。使（租）用特种设备时，应在使用前向总承包单位备案。

    6．为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向总承包单位备案。

    7．按照市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现的其他事故隐患，应向总承包方及时报告。

    施工责任协议书【篇5】

    甲方(发包方)：___________ 乙方(承包方)：___________

    代理人：_________________ 代理人：_________________

    联系电话：_______________ 联系电话：_______________

    联系地址：_______________ 联系地址：_______________

    为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，切实加强建设工程管理，确保施工施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

    一、工程概况

    1、施工项目：_______________________________________

    2、工程期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共计_____天。

    3、工程地点：________________________________________

    二、管理人员

    为保证施工安全管理及安全责任，必须明确现场管理人员：

    1、乙方项目负责人：____________________，联系电话：____________________

    2、乙方现场安全负责人：____________________，联系电话：____________________

    三、甲方安全责任

    1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。三次不听从整改，今后不得承接我司业务。

    2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

    3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

    四、乙方安全责任

    乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

    1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

    2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

    3、材料进场需要检查是否有出产合格证，同时应经甲方现场负责人或监理工程师验证后方可使用。

    4、施工期间，乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。

    5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布臵施工。

    6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

    开工前，乙方应到甲方办理临时进场施工单。进场施工人员应挂牌施工。

    7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

    施工责任协议书【篇6】

    发包方（甲方）：承包方（乙方）：甲方委托乙方承建农村居住住房，为明确乙方在承揽甲方房屋施工过程中的安全责任，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合该工程实际，为了加强房屋建筑施工安全的管理工作，确保乙方在房屋建设过程中安全施工，经双方协商签订本协议。第一条：本工程为甲方私人房屋建筑施工。第二条：甲方安全责任：进场施工前甲方须对乙方代表书面说明施工现场安全事项。第三条：乙方安全责任（1）乙方为该工程安全责任人，负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作，制定并严格遵守现场安全规章制度，并负责监管安全施工作业。（2）开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育，不安排未经安全教育人员进入建筑场地。（3）乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。（4）乙方负责此项房屋建筑施工过程中的全部安全责任，如果在施工中发生生产安全事故，由乙方自己承担全部的事故责任和经济责任。第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，确保房屋建设全过程施工安全。第五条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。附件：施工现场安全事项说明甲方（按手印）：身份证号：乙方（按手印）：身份证号：联系电话：联系电话：20xx年4月27日施工现场安全事项1.乙方从事建设施工应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。2.乙方主要负责人依法对施工过程中的的安全生产工作全面负责。应当建立健全安全生产责任制度和安全生产培训教育制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，开展定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。3.乙方项目负责人对工程施工的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。4.乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。相关费用甲方已包含在施工承包价中。5.乙方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。6.乙方安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管

    施工责任协议书【篇7】

    甲方：

    乙方：

    为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明确双方在治安防范，防火安全方面的权利和义务：

    一、 甲方的权利和义务

    1、甲方在与乙方签约工程合同时应将甲方对《施工现场治安防火工作管理规范》（附后）书面交于乙方，明确要求、落实责任、加强指导。

    2、甲方应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向乙方进行传达布置，定期听取乙方在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

    3、甲方有权对乙方贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对乙方有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时刻按责任违约给于相应的经济处理（500—1000元人民币/次）。

    4、乙方的违章违法行为，甲方有权对其进行经济处理的是指：

    （1） 未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

    （2） 施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

    （3） 违反《施工现场用电安全管理规定》用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

    5、乙方在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理，但甲方可按其造成的后果和影响，对乙方或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对乙方进行XX—50000元人民币的一次性责任违约经济处理。

    6、甲方对乙方的责任违约经济处理，由甲方开具书面通知单给乙方认可。处理款从乙方工程款中直接扣除。

    7、根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，甲方可按“协商、集中”的'原则决定实施方案，其费用甲方按实际需要由涉及到的各施工单位分担，乙方不得

    推委。

    二、 乙方的权利和义务

    1、乙方在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报甲方备案。

    2、乙方在施工期间必须遵守，执行国家和本市颁发的治安、消防方面的法律、法规，认真落实甲方制定的《施工现场治安、防火工作管理规范》执行从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

    3、乙方的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受辖区公安消防部门和甲方的业务指导、督促、检查。对公安消防部门和甲方布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安消防部门和甲方在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

    4、一旦工地上发生治安，刑事案件或火灾事故，乙方应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和甲方报告，接受调查、处理。所造成（包括对甲方）的损失，由乙方承担。

    5、乙方对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议，如发现甲方工作人员在工作中有职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向甲方领导或有关机关检举揭发，要求处理。

    三、 其他

    1、本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改，如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

    2、本协议作为工程合同的附件在工程同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

    3、联系人：

    甲方： 乙方

    （盖章） （盖章）

    公司负责人（签章）： 公司负责人（签章）：

    地址： 地址：

    电话： 电话：

    施工责任协议书【篇8】

    甲方：****************

    乙方：****************

    为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合管理”的方针，进一步

    加强建筑施工安全生产管理，提高施工现场管理水平，落实各级安全

    生产责任制，完善各类安全防护设施，防止和减少生产安全事故，保

    障人身和财产安全，维护社会稳定，构建和谐社会。根据中华人民共

    和国《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、

    《贵州省建筑安全生产管理条例》等相关制度，制定本建筑施工安全

    生产责任书。

    凡在西江镇行政管理区域内的建设工程，施工总承包单位(人员)、民房建设(户主)必须与西江镇人民政府签订本责任书。

    一、甲乙双方要认真贯彻执行安全生产的政策法规，强化安全意识，通过健全规章，加强防范，完善施工管理，发扬敢管、敢抓、敢处理的“三敢精神”实现安全生产目标。

    二、安全生产责任书期限：自进场施工至工程完工为止。

    三、甲方责任及义务：

    1、对安全生产工作进行整体布置，管理，负责开展日常的安全生产大检查，对发现的的问题及薄弱环节，督促限期整改。

    2、对乙方提出的安全生产方面的问题，甲方应及时答复或三天内处理、解决。

    3、向乙方及时传达上级、地方政府部门等关于安全生产的有关文件精神。

    四、乙方责任及义务：

    1、依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。

    2、应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，检查中发现隐患或违章作业应及时停业整改。如有较大安全隐患必须及时向安全管理部门汇

    报，制定措施，按照“三定原则”落实。

    3、认真贯彻执行国家、省、地有关安全生产法律、法规，建立安全生产领导小组，健全安全生产管理网络，按照行业标准及规范组织实施。随工程进度各项安全防护设施及时到位。施工现场的道路、围挡、大门、消防设施、临时用电、办公室及其它临时设施均必须达到标准化施工的要求。

    4、必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任

    人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和

    操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场

    入口处设置明显标志。

    5、工程总负责人、技术负责人、专职安全员、特殊工种人员均应具备相应资格，持证上岗。设置一名兼职安全员，负责参与安全生产活动，并及时建立安全台帐。

    6、安全防护用品必须购置具有生产许可证、产品备案证，各项指标均应达到合格标准，严禁不合格防护用品进入施工现场。并建立劳动防护用品储存、发放台帐。

    7、塔吊入场前应检查合格，塔身及各种限位保险装置齐全、有

    效，塔吊安装必须牢固，操作人员应严格按操作规程操作。

    8、施工区域应严格落实安全设备，确保施工人员和过往人员的安全。

    9、严格执行《工伤事故报告和处理制度》，事故发生后，应在两小时内向建筑行政主管部门及当地政府报告事故详情，保护事故现

    场，采取有效措施抢救人员和财产。对事故现场进行拍照或录像。对

    的原则处理，情节严重的追究其法律责事故的处理按照“四不放过”

    任。

    5、本责任书一式二份，甲乙双方各执一份，自签定之日起生效。

    甲方：乙方：

    责任人(签章)责任人(签章)：

    年月日年月日

    施工责任协议书【篇9】

    发包单位：(以下简称甲方)

    承包单位：(以下简称乙方)

    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就赵县新寨店镇人民政府办公楼涂料工程施工事项协商一致，订立本合同。

    一、工程概况：

    1、工程名称：

    2、工程地点：

    3、承包方式：

    二、承包内容及价格

    1、办公楼现有外墙粉刷涂料，

    2、外墙按不扣除门窗洞口面积元/m2计算，施工面积为m2，总工程款为元整。

    三、施工及质量要求

    1、乙方必须严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。

    2、涂刷质量要求：表面颜色均匀一致，装饰线、分色线、符合要求范围。

    3、材料要求：符合甲方要求后使用。

    4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。

    5、质量未达到要求者，其返工的工料损失由乙方负责。

    四、施工工期;

    根据甲方要求，乙方实际工期情况协商确定。

    五、结算付款方式

    1、外墙涂料工程量按不扣除门窗洞口立面面积计算，进行结算。

    2、完工经验收合格后，甲方一次性向乙方支付工程总金额的95%，剩余5%为质保金，保质期为6个月，到期后无质量问题一次性结清。

    六、安全施工

    在施工过程中，乙方应严格按照安全操作规程进行施工，加强施工人员的安全教育管理，采取必须的安全防范措施，如造成安全事故，一切责任和经济损失由乙方承担。

    七、甲方职责

    1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;

    2、向乙方提供本工程相应要求，并对乙方进行质量、安全技术交底，施工中如有其它异项或变更及时通知乙方;

    3、甲方提供现场用水、用电;及时进行技术交底和现场检查，发现问题及时解决。

    八、乙方职责

    所有机械设备、工具均由乙方负责，严格按施工进度计划组织，确保工程工期和质量;

    九、附则

    1、本合协议有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本协议，具有同等法律效力。

    2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份;

    3、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止。

    甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    施工责任协议书【篇10】

    承租方：（甲方）：

    出租方：（乙方）：

    甲方承租乙方的 设备，为了明确双方的安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工设备安全事故，实现安全无事故的目标。依据《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》及有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与承租合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

    1承租方的安全责任

    1.1未能提供符合施工设备安拆、使用的场地（如附近有高压线、障碍物等）所造成事故由承租方负责。

    1.2未能提供合格的升降机、施工电梯、塔机等施工设备基础而造成的事故由承租方负责。

    1.3在升降机、施工电梯、塔机等施工设备安拆过程中，未能提供安全防护措施（如拉警戒线、警示标语等）而造成事故的由承租方负责。

    1.4设备操作人员（是承租方聘用的）违章指挥、违章操作而造成的事故由承租方负责。

    1.5设备操作人员（是承租方聘用的）需持证上岗而未持证上岗或已过期失效操作所造成的事故由承租方负责。

    1.6升降机、施工电梯、塔机安装后未经有资质单位检验并出具安全检测合格证的而承租方强行使用，所造成的事故由承租方负责。

    1.7承租方在工作时间外安排使用或变更设备操作人员、指挥人员造成的事故由承租方负责。

    2出租方的安全责任

    2.1出租方未能提供符合现行国家标准的施工设备而造成的事故全部由出租方负责。

    2.2升降机、施工电梯、塔机等施工设备安装后未经有资质单位检验并出具安全检测合格证而使用的，或未经过承租方进行联合验收的而使用，所造成的事故由出租方负责。

    2.3由于施工设备本身质量问题而造成的事故由出租方负责。

    2.4提供的升降机、施工电梯、塔机等施工设备安拆方案、安拆应急预案未经承租方审核及项目监理单位同意而进行安拆所造成的事故由出租方负责。

    2.5未能提供升降机、施工电梯、塔机等施工设备的生产许可证、制造监督证明、产品合格证而造成事故的由出租方负责。

    2.6未提供有升降机、施工电梯、塔机等施工设备的安拆资质单位进行安拆的而造成事故的由出租方负责。

    2.7出租方对其出租的施工设备在安拆过程中由于安拆人员的失误所造成的.事故由事故责任人及出租方负责。

    2.8出租方对其出租的施工设备在安拆过程中未执行安拆方案、操作规程、工艺要求而造成的事故由出租方负责。

    2.9使用施工设备过程中未按规定进行检查、紧固、保养、维修等而造成的事故由出租方负责。

    2.10施工设备的安全装置未齐全、灵敏、可靠的而造成的事故由出租方负责。

    2.11施工设备操作人员（是出租方配置的）违章操作、不服从指挥而造成的事故由操作人员负责。

    2.12施工设备操作人员（是出租方配置的）不严格执行施工设备的安全操作规程及有关规定而造成的事故由操作人员负责。

    2.13配置的安拆人员、操作人员未持证上岗或已过期失效所造成的事故由出租方负责。

    2.14配置的指挥人员违章指挥而造成的事故由指挥人员负责。

    2.15施工设备安拆单位或出租方未对安拆人员进行安全、技术交底而造成事故的由出租方负责

    2.16出租方未对其所配置的人员进行安全教育、技能培训而造成事故的由出租方负责。

    2.17出租方派来的设备维护人员在对设备进行维护过程中发生的事故由出租方负责。

    2.18出租方对施工设备采取的安全技术措施、操作人员状态以及操作中的安全责任负责；如因出租方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本规定所列所属安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由出租方承担所造成的经济损失及法律责任。

    3违约责任

    3.1凡遇上级或业主罚款，承租方将按上级或业主罚款额的双倍给予罚款。

    3.2在安全检查中的罚款概由出租方及责任者全部承担。

    3.3凡在施工区域外发生的治安案件责任及费用，概由出租方及责任者承担，承租方不付任何责任。

    3.4凡违反有关规定的，按本协议书规定执行。

    4本协议书自签字之日起至施工设备退场结束时有效。

    5本协议书一式两份，出租、承租双方各一份，双方签字生效。本协议书作为施工设备租赁合同的附件，一同生效。

    承租方：（章） 出租方：（章）

    代表人： 代表人：

    年 月 日 年 月 日

    施工责任协议书【篇11】

    甲方：

    乙方：

    为贯彻国家安全生产法规，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，进一步明确甲乙双方安全生产责任，规范安全管理，落实各项安全措施，促进生产安全。依据《安全生产法》、《云南省安全生产条例》等法律法规和上级有关文件，经双方协商，签订本协议并共同遵守执行：

    1、甲方权利和义务：

    1、甲方有权监督、检查乙方的安全生产工作情况，有权

    提出意见和建议。

    2、甲方有权制止乙方工作人员在甲方处工作时的不安全、不规范行为和措施，并当场开具500元/次的安全罚款单，注明安全整改期限，限期内未完成安全整改的，甲方有权扣除乙方施工款项。

    3、甲方及现场管理人员不得指挥和安排乙方作业人员在甲方违反安全生产流程，危险作业。

    二、乙方权利和义务

    1、乙方应组织员工认真学习有关安全法律、法规、自觉遵守，执行安全生产的各项规章制度和要求。

    2、乙方应健全安全生产责任制和各项安全管理制度、操作流程。

    3、乙方及其员工有权拒绝甲方及其现场管理人员在违反安全生产流程及存在危险隐患更改活动。

    4、无论甲方是否提出任何意见或建议或指令，乙方均自行独自承担全部安全事故，意外事件等导致的后果和责任。

    三、其他事项：

    1、双方有权根据有关法律法规，对本协议进行修改、补充。

    2、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，每份都具有同等的法律效力。

    甲方：乙方：

    电话号码：电话号码：

    身份证号码：身份证号码：

    年月日年月日

    模板拆除工程施工合同模板(11篇)


    合同可以在绝大多数情况下保护我们，并为我们提供可能，签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同时如果不仔细，就有可能出现合同欺诈，那么，一份好的施工合同范本都有哪些内容？下面是编辑为大家整理的“模板拆除工程施工合同模板”，仅供你在工作和学习中参考。

    模板拆除工程施工合同模板【篇1】

    发包方（简称甲方）：住址：

    承包方（简称乙方）：住址：

    风险提示：发包人的相对义务

    根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

    若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商，由乙方承包甲方_____________________项目的冷库安装工程，为了明确双方职责，保证工程顺利进行，以《民法典》及其他有关规定为根据，结合本工程具体情况，双方达成如下条款，共同遵守执行。

    一、工程概况

    1、工程名称：

    2、工程地点：

    3、承包范围：

    4、承包方式：风险提示：工程质量未符合标准的归责

    因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

    因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

    5、工程质量：

    二、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

    当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

    工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。本合同工程总工期为个____日历天，计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日。本工程除遇到不可抗力，否则工期不予顺延，乙方必须按期交付验收。

    三、工程造价及付款方式

    1、工程造价：

    2、付款方式：总价款分______期支付：工程合同签署后____日内支付

    第一笔，总价款的______%，即____________元人民币。工程完成50%后____日内支付

    第二笔，总价款的______%，即____________元人民币。工程完成后____日内支付

    第三笔，总价款的______%，即____________元人民币（5%作为质保金，保险期满后一次性支付）。

    四、甲方义务

    1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况。

    2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。

    3、提供冷库工程的图纸，若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工。

    4、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的及时审核，以作为工程决算的依据。

    5、按照合同的规定向乙方支付款项。

    6、接到乙方验收的通知后，在____日内予以验收。

    五、乙方义务

    1、乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。

    2、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。

    3、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准，且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。

    4、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通。

    5、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工，工程设备安装完成后，乙方必须负责调试，保证无任何操作故障。

    6、已完工的工程和设备，在交付前由乙方应负责保管，并负责将场地清扫干净。

    六、工程设计的变更

    1、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

    2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认后方可继续施工。

    七、安全施工

    1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，一切安全措施及费用均由乙方承担。

    2、乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，应对其进行安全教育，并对其安全负责。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

    承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

    发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

    八、材料设备供应

    1、本工程所需的材料设备均由______方采购并供应到施工现场，材料设备进场时必须经甲方书面确认。

    2、乙方负责采购的材料、设备，应按照设计和国家有关标准采购，对材料设备质量负责，乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。

    3、乙方需要使用代用材料时，必须征得甲方书面同意。

    九、竣工验收

    1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收，甲方组织有关人员验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。

    2、在工程全部验收合格后，工程移交甲方后，乙方离场，工程自移交后毁损风险由甲方承担。

    3、若不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。风险提示：保修责任的起算

    工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

    发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

    十、质量保修

    1、本工程的保修期为________年，自验收之日起算。

    2、保修期内工程或设备出现故障（人为因素除外），乙方负责保修及更换配件。

    3、保修期内工程或设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后______小时内修复（如有特殊情况双方可另行商定）。风险提示：明确违约责任

    在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十

    一、违约责任

    1、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵，乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复对设备存在质保期内出现质量瑕疵，由乙方负责维修。

    2、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项，若逾期不支付，须向乙方承担未支付款项10%的违约金，但乙方违反本合同约定的，不受此限。十

    二、其他条款

    1、本合同履行过程中，发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向合同履行地人民法院起诉。

    2、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等的法律效力，自合同履行完毕后失效。

    3、其他未尽事宜双方协商解决。

    甲方：责任人：联系电话：合同履行地：________年____月____日

    乙方：责任人：联系电话：合同履行地：________年____月____日

    模板拆除工程施工合同模板【篇2】

    甲方：

    乙方：

    经甲乙双友好协商，甲方将自己承包的龙陵凯龙城小区的一楼外墙贴砖工程分包给乙方施工。达成以下共识：

    1、施工地点：龙陵凯龙城小区内。

    2、分包方式和单价、单包、包工一楼外墙贴砖按散面积，每平方米40元，包勾缝，洗墙。一楼走道地砖每平方米25元。楼梯间踏步每步30元，每个转角平台算三步。三角砖和踢三线每米15元，以上工程材料尺寸和碰角由甲方提供现场。

    3、付款方式：乙方进场施工10天后，甲方预付适当生活费。乙方再施工10天后，在预付适当生活费，月底按实际工作量款的80%结算给乙方，其余20%的尾款工程完工验收后7天内一次性结清给乙方。

    4、乙方施工完工后一星期内甲方必须验收，若甲方不验收，默认验收。

    5、以上合同若一方违约，承担违约金5000元。

    6、以上合同经双方当事人签字后生效。

    7、补充合同：在施工中，甲方在四天后未有材料，甲方按每人每天100元生活费补助乙方。

    本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

    甲方（签字）： 乙方（签字）：

    签字日期： 年 月 日

    模板拆除工程施工合同模板【篇3】

    发包方（甲方）：

    负责人：

    承包方（乙方）：

    负责人：

    经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。

    第一条 工程概况

    1、工程名称：

    2、工程地点：

    3、工程工期：

    （1）总工期______天，________年______月______日开始，________年______月______日结束。

    （2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。

    （3）工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。

    4、承包范围：

    5、承包方式：

    第二条 双方责任和义务

    甲方责任和义务

    1、负责提供图纸并进行技术交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。

    2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

    3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

    4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。

    5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

    乙方责任和义务

    1、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。

    2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。

    3、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。

    4、工程完工时提前______日通知甲方，甲方验收时积极配合甲方完成验收。

    第三条 材料管理

    1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

    2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

    3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。

    4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予______元/次的罚款，情节严重者，将重罚。

    第四条 合同价款及付款方式

    1、合同总价：

    2、付款方式：

    本工程________无预付款。每月________日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算________%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

    3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

    第五条 安全施工和文明施工

    1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。

    2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。

    3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。

    第六条 质量要求

    1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，乙方须进行返工。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，

    2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

    3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。

    4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。

    第七条 违约条款

    甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方承担违约责任，若须提前解除合同，则须提前______天通知对方，使其做好准备。

    第八条 附则

    1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。

    2、本合同经双方签字后生效。共一式________份，双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。

    3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。

    甲方：

    地址：

    联系人：

    联系电话：

    _______年______月______日

    乙方：

    地址：

    联系人：

    联系电话：

    _______年______月______日

    模板拆除工程施工合同模板【篇4】

    合同编号： 甲方：

    乙方：

    经双方协商一致同意，签订本合同并严格履行。

    一、 工程名称：家庭低温热水地板辐射采暖系统（以下简称“地暖系统”）

    二、 工程地点：

    三、 工程工期：

    四、 工程价款与结算方式：

    1、工程造价：乙方以每平方米元为甲方进行实际面积方米的地暖系统安装，工程总价元，包括地暖采暖系统咨询、设计、系统安装、实验、调试、售后维修。

    2、甲方在签订本合同的同时向乙方首付备料款，余款在工程安装完毕，验收合格后一次性付清。

    3、甲方在施工期间对所超出合同约定的工程材料款项，双方应立补充合同并在工程合同结束后一并付清。

    五、工程说明：

    1、依据:中华人民共和国行业《地面辐射供暖应用技术规程》JGJ142-20xx。

    2、地暖材料组成：

    （1）威能地暖采暖管材采用耐高温交联聚乙烯（PE-Xa）,管材型号16*2.2；

    （2）分水器：阿尔波特(Arbet)纯铜制分水器；

    （3）保温层：挤塑板或苯板，2cm厚，承压20kg；

    六、注意事项;

    1、安装地暖前卫生间要先做防水；

    2、安装地暖前强、弱电线铺设完成，不可走地暖层上；

    3、甲方一定要先将房间地面找平后提供给乙方，以保证乙方施工；

    4、地暖安装完毕后，避开在上面钉钉、钻孔；

    5、地面上铺设瓷砖效果最好，依次为实木地板、复合地板等；

    6、铺设地暖的地面每平方米不可置放超过1吨的重物；

    7、甲方应按乙方施工要求配合乙方及时进入现场，由甲方办理施工手续并协助乙方正常施工，如因甲方原因造成乙方不能及时进入现场或施工，乙方不承担违约责任；

    8、甲方应在乙方工程完工后及时验收，验收期为工程完工并通知甲方后三日内进行，如甲方未按期验收视甲方验收合格。

    七、乙方工作说明：

    1、安装设备：保温板、反射膜、铁丝网，卡钉、分水器、管材、水压打压泵；

    2、技术准备:熟悉房屋结构，进行条理分析，确定分水器位置及地暖环路走向；

    3、人员准备：威能公司专业熟练技术工人；

    4、安装程序：铺设保温层—铺设反射层—铺设铁丝网片—安装分水器—地暖管环线铺设—连接分水器—打压试验—前期施工验收—安装壁挂炉并系统调试—完工验收。

    八、主要工程材料及验收标准：

    1、主要工程材料：德国威能壁挂炉，德国阿尔波特分水器及阿尔波特地暖管；

    2、每组分水器回流负担供热面积不超过15平方米；

    3、系统验收以地暖盘管安装完毕后一次打压为准，系统打压指数为0.6-0.8Mpa，压力实验正常达标要求：打压后半小时内系统压力下降不超过0.05Mpa

    4、管材间距180-200mm。

    5、乙方所提供采暖管材在供水温度不高于60度，压力小于0.6Mpa的条件下保证正常使用50年，并由保险公司进行质量保险，如由乙方安装问题造成的损失由乙方承担，如因产品质量问题给甲方造成人身及财产损失，由保险公司按照实际损失赔付。

    6、乙方质保期为施工验收合格后，主机设备威能壁挂炉执行工厂质保条款，两年免费保修，终生维护。控制系统及管路由本公司负责质保，三年免费保修，终生维护。

    九、其它约定事项：

    1、地暖安装完毕后严禁在上面钉钉、钻孔；

    2、如果供暖压力不够可以安装循环泵。

    十、在合同履行过程中，若甲乙双方发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

    十一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签字之日起生效。

    甲方： 乙方：

    签字： 签字：

    电话： 电话：

    年 月 日

    模板拆除工程施工合同模板【篇5】

    甲方：

    乙方：

    经双方友好协商一致，同意由乙方对甲方的导热油及沥青管道保温部分进行维修，合同内容如下：

    一、维修范围：甲方成型车间导热油管道、沥青管道的保温层维修。

    二、乙方负责维修施工及所用材料和工具，并确保施工安全。

    三、合同金额：

    采用单价承包方式，合同总价待维修工作全部结束后按实际维修数量结算。乙方提供发票，并承担相应的税款。

    四、付款方式：本合同无预付款，等维修工作全部结束后一次性支付90%的维修费，留10%维修费作为质保金，质保期为一年，质保期满后如无问题，一次性付清质保金。

    五、乙方应确保安全施工，施工期间的安全由乙方负全部责任，甲方不承担连带责任。

    六、质量承诺：维修部位的质量保证期为一年，如维修过的部位在一年之内出现问题，乙方负责免费维修。

    七、本协议一式四份，经双方签字盖章后生效，未尽事宜，由双方共同协商解决。

    甲方： 乙方：

    代表： 代表：

    盖章： 盖章：

    年 月 日

    模板拆除工程施工合同模板【篇6】

    工程名称：

    中华人民共和国建设部

    国家工商行政管理局 制定

    镇江市句容工商行政管理局监制

    基础建设工程施工合同

    发包人（全称）： （以下简称甲方）

    承包人（全称）： （以下简称乙方）

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

    一、工程概况

    工程名称：

    工程地点：

    二、工程承包范围

    承包范围：

    三、合同工期

    开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

    四、质量标准

    工程质量标准： 合格

    五、合同价款

    金额暂估价(大写)：(人民币)

    (小写)：(人民币)

    以实际工程量为准进行结算

    六、工程款支付

    1、工程开工付至合同价的40%；

    2、工程完成50%时付至合同价的70%

    3、工程验收合格后付至合同价的100%；

    七、质量要求

    1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

    2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

    3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。

    4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。

    八、工程工期

    1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

    2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

    3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

    4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

    九、工程验收

    1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。

    2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。

    3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。

    4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

    十、材料供应

    1.乙方负责采购的材料、设备须严格按照国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

    2.乙方负责采购的材料设备，必须按甲方具体的要求采购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。

    十一、违约责任

    1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决；协商不成，可以人民法院起诉。

    2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必须向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。

    3.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。服从甲方正确指导，配合甲方圆满竣工。

    4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采用可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。

    十二、争议或纠纷处理

    1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

    2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。

    十三、合同生效

    本合同一式贰份，双方各执壹份

    本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。

    合同定订立时间： XX 年 XX 月 XX 日

    合同定立地点：

    本合同双方约定签字、盖章后生效。

    甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：

    模板拆除工程施工合同模板【篇7】

    第一章 合同协议书

    甲 方：

    乙 方：

    按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜，经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和服从甲方签订的施工承包合同。

    第二章 合同的组成文件

    一、本施工合同协议书及补充合同条款。

    二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。

    三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。

    四、由甲方牵头编制的总体施工方案。

    五、甲方现场管理人员根据工程需要提出的对乙方在施工管理、技术质量控制、文明施工要求等书面或口头的意见。

    第三章 工程概况

    一、工程名称：**************

    二、工程地点： *******

    三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆（包括木模的加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤……等所有工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施……以及为进行以上工程而进行的一切准备工作；乙方负责为完成以上工程而进行的所有工序所需要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和使用，以及为进行本项目工程而需要的一切施工辅助材料等。

    第四章 合同价款及结算

    一、本工程按工程竣工支付，中途不支付进度款，方在工程竣工审计完合格后一次性支付给乙方，工程款支付方式按BT项目04定额下浮3%支付。

    二、本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备及所有材料（除甲供材料外）其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。

    三、本合同为固定价额合同，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如若乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。

    四、 发生下列情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付：

    1.1 因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费；

    1.2 劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费；

    1.3 技术资料或检查证等签字不全的作业量；

    1.4 隐蔽工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的；

    1.5 未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的；

    1.6 乙方因自身原因造成的返工、修改的作业量及材料费。

    2.当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动报酬时，甲方有权从乙方劳务费中扣取并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。

    3本合同涉及的综合单价为税后价，营业税、城市维护建设税及教育附加由甲方承担，其它税费由乙方承担并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方提供机械施工费等所有需要提供发票项目的正式发票（具体需提供发票种类最终解释权归甲方财务部），若提供的发票不满足要求甲方将不予支付工程款，发票涉及的税费由乙方自行承担。

    4 所有工程变更及合同外工程的结算需由项目部和施工方签认工程确认单，报公司总部审批后方可进入结算支付程序。

    5合同外工程量的确认；合同外工程量，在施工时发现工程量与图纸不符应立即停止施工，及时与工程部联系，由工程组织四方代表（工程部、技术部、现场负责人、施工队负责人）现场确认并填写确认单作为计量依据。否则，责任自负。

    七、诚信履约保证金：双方签订合同时，乙方应向甲方提交人民币一千万元 为诚信履约保证金，该保证金工程竣工后退还。

    第五章 工期及阶段工期目标

    一、总工期： 天，自 年 月 日开始至 年 月 日。

    二、总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。

    三、用于施工的机械设备必须按甲方要求及时进场，并且在工程未达到合同约定的标准时限不得擅自提前退场。

    四、业主要求工期提前，则本合同的工期相应提前；由于业主的原因或重 大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应顺延。

    第六章 物资、设备的供应

    一、甲供材料：甲方负责供应主材钢材、混凝土，与工程相关的其它所有材料及辅材由乙方负责。

    二、施工用电的主干线由甲方负责提供到二级箱并安装电表，二级箱及以下

    的配电（包括电缆、配电柜的购臵、安装）由乙方负责并承担电费；

    三、基坑开挖由甲方负责协调提供机械设备，乙方组织施工。

    四、甲方提供吊车、挖机、泵车等大型设备。工程施工中使用的其它机械、运输设备、小型机具等由乙方负责并承担费用。如若使用甲方机械设备为有偿使用，甲方的机械台班费用明细表附后，乙方使用时按相关机械台班费用结算。

    五、乙方自备材料、设备：

    合同约定施工项目使用的所有消耗材料、辅材、小型机具均由乙方承担。甲供材料因乙方管理不善、浪费等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，工程支付款中扣除。由乙方自购的材料，如果乙方找任何理由、借口不愿购买，为不耽误工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。

    六、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、维修、养护，如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。

    七、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回。

    第七章 工程质量

    1．乙方严格遵守《招标文件》，严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工，严格按程序办事，服从甲方质检人员（内部监理工程师）和驻地监理工程师的现场指示和检查，并配合质检人员和监理进行工作。为保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查；如发现质量问题，除令其无偿返工外，还要承担违约责任，业主因质量不合格所有处罚金额由乙方承担。累计超过三次，甲方有权勒令乙方退场。乙方应及时上报验收工程，以便甲方统一安排，并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。

    2．业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。

    3．乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。单项工程完成后，乙方提出验收申请，甲方质检部、施工分部共同进行验收，验收合格后报监理工程师验收；待合格后，报高级驻地和总监办及业主验收。交工验收合格后，该项工程暂告结束。

    4．分项工程合格率100%，优良率达到100％以上，质量事故（案次）零次。

    5．工程资料：乙方必须按照相关的公路工程技术规范、业主、监理工程师和甲方技术人员的要求认真填写及时报签工程资料，相关费用由乙方承担。

    第八章 工程变更

    1.任何设计变更均不能使本合同中止。

    2.因设计变更而增加或减少的工程量，乙方接受。以实际发生工程量为准。

    3.甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时，乙方应积极配合，并及时向甲方提供变更、索赔所需的原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。

    4.乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用，未经监理、业主的批准，乙方不得擅自实施，否则乙方承担由此发生的费用，并赔偿因此给甲方造成的损失，延误的工期不予顺延。

    第九章 施工安全

    一、乙方必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》有关责任规定。

    二、乙方负责施工现场的安全工作并指派专职安全员，甲方负责监督管理。

    三、乙方要设臵专职安全员，对其施工人员进行安全施工教育，发现隐患及 时排除和制止，杜绝安全事故的发生。

    四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他安全事故，凡非甲方人 员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责。

    五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下

    模板拆除工程施工合同模板【篇8】

    甲方：

    乙方：

    依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签定合同如下：

    一、工程概况

    1、工程名称：

    2、工程地点：

    3、工程承包方式：

    二、工程承包内容及造价(待定)

    1、图纸设计范围(工程设计、制造、运输、安装)。

    2、合同价款：

    三、付款及结算方式(待定)

    1、实际工程量以项目部出具的签证单为准。

    2、工程完工后七日内付清全部款项。

    四、工程期限

    工程开竣工日期：年月日至年月日

    五、工程质量

    乙方必须严格按照甲方技术要求的施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

    六、双方责任：

    甲方责任：

    1、按照合同约定提供施工条件，如人员进出、材料堆放、进出道路等，使之符合乙方正常施工;

    2、支付来自政府的关于建造、使用所必须的申请及各项增容等费用;

    3、提供现场使用的水、电位置，提供材料运输通道及堆放场地;

    4、对施工工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;

    5、负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并有提出整改的权利;

    6、如乙方未能按甲方的技术要求施工，甲方将以书面形式命令乙方立即停止施工，并有权解除合同，且产生的所有损失均由乙方承担;

    7、为乙方提供施工图纸和相关技术要求，并对在施工过程中遇到的问题进行沟通;

    8、工程完工后，甲方在收到乙方书面报告或通知后3日内组织验收，并及时出具验收报告。

    乙方责任：

    1、施工人员进入现场后，必须服从甲方管理，自觉遵守现场安全文明施工的各项规定，遵守甲方的各项规章制度;

    2、委派现场管理代表为工程负责人，全面负责工地现场及本合同的施工和管理，保证工程进度，在合同约定期限内保质保量完工;

    3、对未完成的分项工程负有监护责任;对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失均由乙方承担;在施工中若损坏其它分项工程产品，乙方应照价赔偿;

    4、所提供的材料须符合甲方技术要求，符合国家标准和相关行业标准;

    5、所提供的主要原材料、设备、构配件、半成品等所有材料必须为刚出厂的、崭新的、未使用过的产品，且按有关规定提供质量合格证，及相关材质证明文件;

    6、对材料改变或代用必须经甲方同意并发正式书面通知且经甲方现场负责人签证后，方可用于工程;

    7、施工过程中因乙方原因造成的施工、停工、返工，材料、器材等损失均由乙方负责;

    8、施工过程中产生的水电费均由乙方承担，在工程款中扣除;

    9、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，维护好现场文明施工形象，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用均由乙方承担;

    10、按合同约定的工期完成施工任务，否则每延期一天承担1000元违约金。

    11、乙方应按合同约定的质量验收标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送至甲方(必要时还需送质量监督站)。单位工程结构完工时，根据需要可会同甲方、质量监督站进行结构中间验收;

    12、如甲方验收中发现不合格之处，乙方应严格按照甲方的技术要求和规定时间进行整改，并承担由此产生的所有费用。如不能在甲方规定期限内完成整改，每延期一天承担1000元违约金，如因此延误甲方整体工程进度，产生的所有经济损失均由乙方承担。

    13、乙方未能在接到通知后30日内按甲方要求完成整改，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

    14、工程竣工后，乙方按合同约定对工程实施保修，保修期自通过竣工验收合格之日算起。保修期内，乙方未能在甲方规定的期限内履行保修义务，每逾期一日，乙方承担1000元违约金并赔偿甲方其他经济损失;若乙方超过30天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

    七、其它事宜约定

    1、工程竣工后如出现质量问题(因甲方人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方应无偿维修。

    2、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延，具体完工时间双方可另行协商;

    3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。

    4、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的实际工程量计算为准。

    八、合同变更

    本合同未尽事宜，由双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

    九、争议解决的方式：

    在合同履行中发生争议的，双方协商解决，如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

    十、附则

    1、双方任何一方未取得另一方书面同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

    2、本合同所包括的附件、补充协议，是本合同不可分割的一部分，均具有同等法律效力。

    3、本合同一式肆份，双方各执贰份;自双方签字并盖章后生效。

    甲方(公章)：_________

    乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________

    法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日

    _________年____月____日

    委托方：_______________________________________________(以下简称甲方)

    承揽方：_______________________________________________(以下简称乙方)

    经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方进行建筑施工，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

    一、主要要求：

    (一)工程项目名称：_____________

    (二)承揽施工内容：____________________________________________

    (三)施工地点：__________________________

    (四)楼层高度：一层_______米，二层_______米，三层_______米，四层_______米，五层_______米

    (五)预算总造价：_______________

    (六)技术资料及图纸提供方法：_________________

    二、施工时间：

    本合同内容从____年____月____日起执行，到楼层盖顶施工完成后结束。

    三、付款方式

    四、施工、拆除与设计变更：

    1.乙方根据甲方提供的图纸和要求组织施工。

    2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。

    3.施工过程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。

    4.施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方，如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用，应由甲方承担。

    五、工程交验与保修：

    1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。

    2.验收时，如发现甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修意见时，乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题，则由乙方免费处理。

    六、工程负责人：

    甲方委派为驻现场负责人，并与乙方委派的为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。

    七、特别说明：

    该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内，并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。

    八、其他条款：

    1.委托方在审定承办涉及内容时，请仔细审核项目中的每一细节内容，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由委托方承担所有责任及全部内容。

    2.合同签定后，如有单方面违约，全部责任将由违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求，应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。

    九、争议解决：

    本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的`仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。

    1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

    2.本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。

    甲方(公章)：_________

    乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________

    法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日

    _________年____月____日

    模板拆除工程施工合同模板【篇9】

    承包方（乙方）：

    发包方（甲方）：

    本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期顺利地完成施工任务，明确双方职责、相互配合，双方达成如下条款，望共同信守。

    一、工程项目名称：奚若中学办公楼、宿舍楼外墙刮槽工程。

    二、工程施工工期：自_______年____月____日至_______年____月____日，工期为______天竣工。在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：

    1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。

    2、甲方要求变更工程内容或增加项目。

    三、承包方式：由乙方包工不包料的形式自行组织施工。按每平方米17.50元，一次性包断。

    四、工程质量及法律法规：严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20xx)标准验收。

    合同依据法律法规：

    1、《中华人民共和国合同法》；

    2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx；

    3、国家及地方有关施工管理及规章。

    五、工程拨款方式：乙方包工不包料，完工后按实际完成工作量展开计算并按实结算。该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%，其余工程款竣工后年后付清。

    六、安全文明竣工要求：

    1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;

    2、乙方有权拒绝不合格的原材料;

    3、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关;

    4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

    七、甲方、乙方责任范围

    （一）甲方责任

    1、甲方提供主材、水泥、砂子、用水、用电，甲方承担由此费用。

    2、负责提供与施工相关的资料。

    3、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

    4、甲方帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题。

    5、合同生效后如变更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方损失的，赔偿乙方的经济损失。

    6、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

    （二）乙方责任

    1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，保证质量，按时完工并交付使用。

    2、施工吊篮、搅拌机以及附属工具乙方自理。（含吊篮检测）;

    3、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

    4、乙方委派___________为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。

    5、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

    6、乙方进场人员由专人管理并服从甲方质量及安全的统一管理。

    7、做好文明施工、工完场清工作。

    八、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

    九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

    甲方： 代表人：

    乙方： 代表人：

    签订时间 年 月 日

    模板拆除工程施工合同模板【篇10】

    甲方：****公司

    乙方：****公司

    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工合作事项协商一致，订立本合同。

    一、工程概况

    工程名称：

    工程地点：******

    工程内容：300m足

    球场环形塑胶跑道面层（格林斯博牌13mm厚全塑型自结纹塑胶面层），篮球场（4块）、排球场（2块）塑胶面层（长河牌4mm厚N型硅PU塑胶面层）。

    二、劳务作业人员

    本工程自20xx年7月1日开工直至20xx年7月20日乙方根据工作需要向甲方提供的作业人员应满足甲方的进度要求，要求年满18周岁，身体健康，具备本工程施工作业的相应技术能力。

    三、承包方式及范围

    3.1、承包方式：。

    3.2、工程承包范围及工作详细内容：

    3.2.1、甲乙双方合同签订后，乙方根据工程实际情况编制《塑胶地坪专项施工方案》报送甲方，由甲方上报监理单位审批；

    3.2.2、乙方根据项目实际情况组织专业施工管理人员及劳务人员队伍，报甲方存档。

    3.2.3、乙方根据项目工程量及时进行施工机械、材料的组织和计划，必须达到一次性满足工程需要。

    3.2.4、进场施工前将乙方公司资质等单位相关资料复印件加盖公司行政章报送甲方进行资质报审（一式四份）。

    3.2.5、乙方材料进场后及时将原材料的出厂质量证明文件原件（材料合格证、出厂检验报告等一式四份）报送至甲方资料员，并请甲方、监理单位进行现场见证取样，将材料样品送至相关检测机构进行化学成分的检测，检测评定标准按照《上海团体标准》（T/30101002-C003-20xx）执行，经检测合格后，由甲方向监理单位进行材料报验，监理单位批准使用后方可用于工程施工。

    3.2.6、根据批准的施工方案进行塑胶地面基层进行清洁及相应处理，封底找平层施工前进行基层隐蔽验收，经验收合格后方可进行封底找平层施工，保证基层清洁、固化完整。

    3.2.7、封底找平层施工后必须保证场地平整、无坑洼、不积水，经淋水试验后，查找积水位置，进行积水修补合格后方可进行下道工序的施工。

    3.2.8、每道工序的施工必须严格按照批准的专项施工方案组织施工，

    且按照规定需进行隐蔽验收的必须提前通知甲方及监理单位进行隐蔽验收，经隐蔽验收合格后方可进行下道工序的施工。

    3.2.9、乙方负责施工承包范围及作业面周边施工现场的安全文明施工，没工作班必须做到活完料尽场地清，并负责做好成品保护工作，保证不损坏已施工成品或自身成品不被损坏，不污染现场或成品，若有损坏或污染由乙方负责。

    3.2.10、乙方负责自身安全，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，乙方施工人员在施工现场或施工场地外发生的任何安全事故均由乙方自行负责，甲方不承担由此造成的任何费用。

    四、工程款支付

    合同签订乙方主要材料进场经取样检测合格后，甲方支付给乙方合同造价的30%，全部加强层施工完成经验收合格甲方支付给乙方合同造价的30%，工程完工并取得合格的质量检测报告后甲方支付给乙方合同造价的

    20%，工程竣工验收合格后30天内，乙方上报工程竣工结算报告，经甲方确认后甲方按照结算总价的95%支付乙方工程款，剩余5%作为保修金，保修期为贰年，保修金在保修期满贰年后30天内无息退还乙方。

    五、工期

    合同签订后，乙方即行组织施工，本工程工期为15日历天，自20xx年7月1日起至20xx年7月15日止。由于甲方或不可抗力因素导致的工期延误工期顺延，因乙方组织不力所致的工期延误每延期一天，乙方向甲方支付20xx元/天的工期延误违约金，并承担由此导致甲方所承担的一切经济损失。

    六、质量与验收

    若因乙方原因不能一次验收合格，所产生的一切后果由乙方承担，若需返工处理的，乙方必须无偿返工，直至合格为止，还需向甲方支付工程合同总价1%的质量违约金；施工过程中和工程施工完成后，经监理单位现场见证取样（原材料和成品），样品封存后送至业主指定的华工理工大学运动场地合成材料检测中心进行相关项目的检测检测评定标准为《上海团体标准》（T/30101002-C003-20xx），工程完工后由建设单位委托相关检测机构进行塑胶面层的化学成分释放空气环境检测，如上检测项目如一次性检测合格，相关费用由甲方承担，否则由乙方承担，并承担由此造成的一切后果。

    七、质量保修期限

    本工程保修期为2年，在此期间因乙方的材料质量或施工所致的质量

    缺陷或质量问题，乙方需提供无偿维修服务；质保期为10年，在保修期外、质保期内发生人为或其他非乙方原因所致的损坏，乙方提供有偿服务，具体费用乙方向业主方适当收取材料费和人工费。

    八、甲方权利和义务

    9.1、提供工程施工所需的施工用水、用电及场内材料运输通道和材料堆放场地；

    9.2、按照合同约定支付乙方工程款；

    9.3、甲方对乙方承包范围内的所有工作具有监督和管理权，甲方有权对违反施工现场安全文明施工管理、质量管理规定的行为具有制止、指正和处罚权。

    9.4、负责工作安排，质量规范、安全操作、生产技术等方面的指导、检查和监督。

    9.5、负责工程施工的组织与协调及技术质量安全场容等方面的交底。

    9.6、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度工程质量安全生产及按图施工情况。

    9.7、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

    9.8、向乙方负责人进行安全和技术交底，编制工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

    模板拆除工程施工合同模板【篇11】

    甲方： 身份证号码：

    乙方： 身份证号码：

    本着公平、公正、公开的原则，经甲方双方商定，由乙方给甲方承建危房改造工程，此工程双方达成协议：

    一、工程面积及地点：工程地点： ，户主(甲方)： 。工程面积： 米X 米，共 平方米，

    二、工程内容：新建，外墙37公分， 当地黑沙砌成，南北两面抹水泥沙灰，里面抹水泥沙灰，室内砌筑烟筒1个(不包括：棚、地面、间墙、炕、锅台、电路等)，前面塑钢窗1个，铁制单扇门一个(四周无散水波)，上下圈梁(20xx)，4根钢筋直径10，房顶为红色彩钢复合板，房顶结构为 ，苯板厚度为7.5公分，上板厚度为0.35，底板厚度为0.18。铁20制46檩条8根(刷灰色底漆)，55角钢架1个(刷灰色底漆)。

    三、承包方式及造价：承包方式为大包(包工包料)甲方负责税金。

    工程造价：共 元(￥： 元)。(由于运距较长，增加 元，加大、加宽的具体标准为30平方米20000元的平均值。增加的费用和加大、宽部分由甲方另付款。)

    付款方式：验收合格后，乙方从甲方的金牛卡中扣除贰万圆，剩余的(加面积)款乙方施工前甲方以现金形式兑付 元(￥： )。

    四、责任与义务

    五、甲方责任与义务：甲方为乙方提供宿舍，为乙方水、电、路三通，为乙方提供地面平整，负责拉黑沙子和白沙子，工程款按期按时发放，因工程款不到位而误工期甲方负全部责任，甲方有权监督乙方工程质量。

    乙方责任与义务：首先乙方保证工程质量合格，不偷工减料，乙方接受甲方监督，如出现质量问题及时告知乙方，按图、按质、按期施工，保障工程顺利进行。

    六、金牛卡交给嘎查负责人。

    七、工程质量及期限：乙方 年 月 日前完成施工。工程质量按照旗危房改造实施方案的要求，有关上级部门验收合格为准。

    八、此协议书一式两份，甲乙双方各一份，签字日期起生效

    甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    施工合同模板汇总(5篇)


    用通俗的话来说：合同是我们签署的一份保障自己的协议。签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利义务关系的书面协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据，那么，你知道施工合同的主要内容是什么吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“施工合同模板汇总(5篇)”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

    施工合同【篇一】

    甲方：_______________

    乙方：_______________

    甲方为了发展村级公益事业，加快村级环境面貌提升进度，计划通过一事一议项目硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过，甲乙双方达成协议如下：

    一、施工范围：本村村内主街道硬化1500米，路宽2.5米，合计3750平米；水泥厚度20CM。

    二、完工及验收日期：合同签订之日起两个月内完工，完工后3个工作日内由甲方按合同约定进行验收。

    三、合同金额：承包总价款_______________元、款计（大写）_______________。

    四、付款方式：完工后三日内由甲方负责验收，验收合格后立即清算工程款；本着互相尊重的原则，甲方在经济条件充裕的情况下可提前支付乙方部分工程款，待工程完结后出示相关付款手续办理工程款结清事项。

    五、权利和义务：甲方有义务为乙方施工提供便利，并解决可能出现的村民纠纷，如乙方正常施工遭受村民拦阻，且甲方未尽调解义务造成的施工延期，乙方不负担任何赔偿责任，并有权力向甲方追讨误工费用。

    六、违约责任：乙方如果无正当理由超期完工，每天支付________元赔偿金；乙方超期半月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不负担任何施工费用。

    本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起立即生效！

    甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

    法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    >修路施工合同3

    甲方：（以下简称甲方）_______________

    乙方：（以下简称乙方）_______________

    根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规，结合本工程实际，经甲乙双方协商一致，甲方将道路维修工程承包给乙方。为了明确甲乙双方的权利义务，特签订本合同。

    第一条工程概况

    1、工程名称：维修

    2、工程内容：清理老旧道路垃圾、重新修筑砼道路

    第二条承包方式和工程价款

    1、承包方式：包工包料等所有施工内容

    2、工程价款：_______________元（大写：_______________）

    3、付款方式：工程完工验收合格后，30内一次性付清。

    第三条工期

    该工程竣工后提交给甲方待验收的时间为 年月日。

    第四条质量

    质量标准：合格。

    第五条安全责任

    1、乙方负责本工程的安全设施和措施。

    2、对于乙方由于违反安全操作规程出现的安全事故，所造成的损失均由乙方承担。

    第六条双方的权利和义务

    一、甲方的权利和义务

    1、甲方有权对工程安全、质量进行监督。

    2、甲方有权对施工内容提出变更要求。

    3、甲方需按时向乙方支付工程款。

    二、乙方的权利和义务

    1、及时组织工程施工，并对工程安全、质量、工期负责。

    2、乙方负责协调周边施工环境。

    3、接受甲方对工程的监督。

    第七条合同的生效

    1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

    2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

    甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

    法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    施工合同【篇二】

    如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”

    在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中，该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条 “因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条 “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”

    一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念

    在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。

    1、《建筑法》第六十七条规定，“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。”

    建筑业是社会经济发展的基础产业，吸纳了大量农民工就业，但是建筑市场实践中，农民工就业的主要途径是，一些资质等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带领一帮民工组成临时队伍，他们依托大的建筑企业，以转包和违法分包的形式承揽建设工程，但由于转包和违法分包行为的违法性，这些临时队伍往往难以追回工程款，造成农民工工资拖欠问题非常严重，极大的影响了社会稳定；另一方面，这些临时队伍没有经过专业训练，施工水平有限，造成建筑工程质量存在缺陷，直接影响了发包人的利益，并造成工程质量隐患危及公共安全。基于此，国家法律对转包和违法分包行为予以严格禁止，规定转包和违法分包合同无效，但实践中，法律的禁止规定并未取得良好效果，转包和违法分包行为大量存在，而单纯的否定转包和违法分包合同的效力，只会增加农民工追讨工资的难度，因为合同无效的话，实际施工人难以依据合同约定而需要通过起诉的方式主张权利，法院通常需要采取工程造价评估鉴定来核定工程款，由于鉴定时间不计入审限内，诉讼程序往往历时很长，另外由于建筑工程合同纠纷的复杂性使得施工人往往需要寻求律师的帮助，预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确定性都使得农民工向转包人追讨工资难度加大，造成极大的社会不稳定因素。为了既能保证工程质量安全，又能维护社会稳定，最高人民法院出台了相关的司法解释，当前，我国建筑市场的运作存在大量不规范之处，其中非法转包、违法分包现象尤为严重，许多承包人取得工程之后并不进行施工，而是将工程再次转包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费，工程完工后他们往往不积极向发包人主张工程款。《解释》出台之前，法律未对实际施工人问题作出规定，大量实际完成了工程施工的建筑企业和施工队因为与发包人没有合同关系，无法直接向发包人索要工程款，也因此无力向农民工支付工资。这一问题引起了各级政府和社会各界的强烈关注。为有效保护农民工的合法权益，《解释》第二十六条突破合同相对性原则，规定实际施工人可以将发包人作为被告，发包人在欠付工程款范围内承担责任。这一规定的出台，为实际施工人向发包人主张权利提供了法律依据，审判实践中，各地法院依据《解释》第二十六第二款判决发包人对转包人、违法分

    包人欠付实际施工人的工程款承担责任的案例不在少数。但是，是否所有参与了工程施工的主体都可以适用《解释》第二十六第二款向发包人主张权利呢？

    解决这一问题，首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人，其中第一条第二项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。”

    第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定：“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”

    目前较为一致的观点认为，实际施工人应该是指无效建设工程施工合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人，而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。最高人民法院民一庭编著的《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系，在这种情况下，才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人，以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进行了限定。

    《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护，该条对合同相对性原则的突破是有限度的，农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点，虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益，但从上述分析可以得出，该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队，通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此，审判实践中，应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵，严格控制实际施工人的范围，不宜单纯根据字面含义，将所有参与建设工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建设工程施工的农民工个人，应严格按照合同相对性原则向其合同相对方主张权利，而不应简单适用《解释》第二十六条第二款，加重发包人的法律责任。

    指出的是，审判实践中，大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼，法院在查明原告实际履行了建设工程施工合同义务，与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下，大多支持了原告要求发包人承担责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。

    施工合同【篇三】

    甲方： （以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 经甲乙双方协商，甲方将工程委托给乙方施工。为了确保本工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，现就该工程相关事宜经双方协商并达成如下条款，共同遵守。

    第一条 工程概况

    1.1 工程名称：

    1.2 工程地点：

    1.3 工程内容：

    1.4 工程期限：甲方将符合施工条件的场地交给乙方施工，时间暂定为20xx年 月 日，本工程工期为 天，以甲方通知乙方进场时间为准开始计算工期。

    第二条 承包方式及合同价款

    承包方式为包工包料。经甲、乙双方协商，本工程合同总价约 万元包干（大写 整），双方按此包干价进行结算。

    第三条 质量要求

    1、乙方按照公路工程施工规范及设计要求进行施工，工程质量

    等级为合格。

    2、若双方对工程质量有争议，共同商情公路工程质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由质量争议有过错的一方承担。

    3、本工程质量保修期为一年。若属乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修并承担费用。若因不可抗拒的自然灾害等原因造成的混凝土路面返工、修复，由甲方承担费用，乙方可协助配合甲方进行返工及修复。

    第四条 甲方的责任权利

    1、负责施工中的协调工作，确保施工的连续性。

    2、负责乙方施工机械进入施工地点道路的及为施工机械顺利进入施工地点做好协调工作。

    3、提供良好的施工作业环境，排除干扰正常施工的各种因素。甲方应安排专人组织施工场地周围的协调工作，配合乙方控制施工人员之外的其他人员进入施工现场。

    4、组织业主单位、相关部门人员及时验收。

    5、按照合同约定按期足额支付工程款。

    6、负责交付后的成品保护。

    第五条 乙方的责任权利

    1、及时告知甲方施工日期、工程机械设备等进入施工场地的路线、施工现场的作业要求。

    2、严格按照公路工程施工技术规范和设计要求施工，确保工程质量合格。

    3、负责提供砼的原材料检测、配合比等一切检测资料，砼路面检测由乙方负责，费用由乙方承担。

    4、向甲方提供施工进度情况，接受甲方的检查和抽检。

    5、遵守当地有关部门相关施工时间、施工现场作业规范要求，严格管理乙方施工现场人员，做到文明施工。

    6、在施工过程中按操作规程安全文明施工，若因乙方在施工期间出现安全事故及造成的人身损害和财产损失，应由乙方全部赔偿。若因此造成甲方损失（包括但不限于赔偿金、违约金、补偿金、诉讼费用、保全金、执行费、律师费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用）的，应由乙方赔偿。

    7、按合同约定收取工程款。

    第六条 施工进度要求

    1、按照本合同约定的期限，及时组织并完成工程施工。

    2、如因连续中到大雨等天气原因或者其他不可抗拒的原因导致乙方不能正常施工的，工程顺延。

    第七条 工程款的支付

    乙方按合同内容施工完毕并验收合格后15日内，甲方支付乙方的全部工程款。质保期为一年，质保期中出现质量问题由乙方修复。

    第八条 工程验收、移交与结算

    1、工程施工完成后5日内，乙方应及时通知甲方，甲方须组织相关部门及人员进行验收。

    2、甲方在接到乙方交工验收申请之日起 日内无正当理由不组

    织验收，在该工程无任何质量问题的前提下，视同本工程已验收合格。双方在15日内须办理完善工程结算手续。

    3、工程验收合格之日或视同合格之日起15日内，双方应办理完善工程结算。

    第九条 违约责任

    1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及恶劣天气影响，从延迟之日起，向甲方支付工程款项总额按2‰计算的违约金。

    2、一方有其他违约行为的，除承担上述约定的违约责任外，另向守约方支付违约金5万元。

    第十条 其他

    1、在履行合同中双方有争议，应友好协商。协商未果的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

    2、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效，本合同正本两份，副本四份，双方各执三份，具有同等效益。双方结清账务后，本合同自动失效。

    以下无正文

    甲 方（章）：乙 方（章）： 法定代表人：法定代表人： 或： 或：

    委托代理人：委托代理人： 电 话： 电话： 传 真：

    开 户银行：

    账 号：

    签订时间：传真： 开 户银行： 账 号： 年 月 日

    施工合同【篇四】

    发包方(简称甲方)：_________________________承包方(简称乙方)：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《XX市保护消费者合法权益条例》，中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

    一、概况

    1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

    2.装饰施工地点：_________________________________

    3.住房结构：________房型________房________厅________套，施工面积________平方米。

    4.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

    5.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

    6.总价款：￥_________元，大写(人民币)：__________________7.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

    二、关于材料供应的约定

    1.甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

    2.乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。

    3.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

    4.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

    三、关于工程质量及验收的约定

    1.本工程执行dbj086297《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t301999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

    2.本工程由________方设计，施工方案。

    3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。

    4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

    5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件四)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

    6.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

    7.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件五《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

    四、有关安全生产和防火的约定

    甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的`安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任感，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

    五、关于工程价款及结算的约定

    1.工程款付款方式按下列方式支付：付款时间付款百分比金额(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付1000元，第二次付款时扣除

    (2)第二次合同签定后开工前二至五天支付工程总造价50%合计_________元

    (3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元

    (4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元

    (5)增加工程项目款支付方式，当签订项目变更表时候，一次性支付增加工程项目价格100%2、工程保修期两年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件)，保修期从竣工验收签章之日起算。

    六、其它事项

    1、甲方工作：

    (1)甲方应在开工前________天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

    (2)做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

    (3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。

    2、乙方工作：

    (1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

    (2)指派__________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

    (3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

    七、违约责任

    1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%________支付违约金。

    2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。

    3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

    4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

    八、纠纷处理方式

    双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。

    九、合同的变更和解除

    1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

    十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

    甲方(签章)：乙方(签章)：

    委托代理人：现场代表：

    住址：________________________地址：________________________电话：________________电话：________________

    签订日期：________年________月________日

    签订地点：

    甲方：_____________

    法定代表人：_______

    住址：_____________

    邮编：_____________

    联系电话：_________

    乙方：_____________

    法定代表人：_______

    住所：_____________

    邮编：_____________

    联系电话：_________

    甲乙双方决定正式终止《房屋出租协议》并由甲方对乙方的装修适当给予经济补偿。为了明确双方当事人的权利义务，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，就装修补偿等相关事宜达成如下协议，共同遵照执行：

    第一条具体补偿范围

    鉴于不可抗力因素导致《房屋出租协议》被迫终止，故双方同意补偿的范围仅包括乙方的装修损失。

    第二条具体补偿金额

    甲方同意对乙方投入的装修进行全额补偿。经双方严格审核乙方提供的装修单据后双方确认：补偿的具体金额为人民币_____元。

    第三条补偿款的支付

    双方同意，上述_________元装修补偿款按下列方式支付：

    3.1本协议签订后3日内，甲方支付_________元给乙方;

    3.2乙方正式开始搬迁后2日内，甲方支付_________元给乙方;

    3.3乙方搬迁完毕正式将房屋交还甲方后3日内，甲方付清剩余的_________元补偿款。

    第四条搬迁与房屋交接

    乙方承诺，在本协议签订后收到甲方支付的_________元首期补偿款后即开始搬迁工作，并承诺在15个工作日内搬迁完毕将房屋交还给甲方。

    第五条保证条款

    5.1甲乙双方承诺取得了一切必要的授权和批准，签署并履行本协议。

    5.2甲方承诺按本协议的规定按时支付补偿款。如出现逾期支付的情形，则自愿按应付款项每日万分之五的比例支付违约金。

    5.3乙方承诺将按本协议约定的时间完成搬迁工作并将房屋交还给甲方。如出现逾期交付的情形，则自愿按剩余应收款项每日万分之五的比例支付违约金。

    5.4在房屋交还前，乙方之搬迁行动避免人为的使房屋出现损毁。否则，应承担相应的赔偿责任。

    5.5双方保证本协议的签署和将要采取的补偿行为不违反任何中国现行法律、法规的规定，不损害其他任何第三方的合法权益，并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。

    5.6双方保证履行本协议其他条款下规定的义务。

    甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

    代表(签字)：_________代表(签字)：_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    房屋装修补偿协议的延伸阅读：

    房屋装修合同的六个注意事项

    房屋装修合同签订注意事项为了让自己的生活环境更舒适一些，很多家庭开始装修自己的房子。在动工前一定会签定一份合同。很多装修者都会有这样的疑问：这个装修设计合同到底怎么个签法啊?对于外行来说，确实会一头雾水。其实，也并不难，只要掌握以下六点，就可以帮你理清头绪。

    1、弄清设计收费的计算方式。设计师收费都是按面积计算的。方式可以分以下几种：建筑面积、使用面积，套内建筑面积。

    2、设计费支出的时间和金额。在合同中装修者应该和设计师约定好设计费用的支付方式设计费用是分四次支付的。

    3、出示效果图的制作费用。有些不正规的设计合同里，会针对效果图另外要求，如果装修者想让设计师出效果图，必须以一张几百元的费用来支付，这主要是因为设计师的收费已经较低了，如果再送效果图，设计师的整个成本就高了。

    4、设计平面图纸的具体内容。在合同中，要注明设计师所制作的图纸内容。因为，有些设计台同在图纸的要求上比较模糊。

    5、制作图纸的期限规定。当设计师测量房子后就要做初步的设计方案确认完初步的设计方案后，就要制作第二阶段的设计图纸最后就是制作全套的设计图纸以及主要装饰材料的清单。

    6、设计师提供服务的内容规定设计师的服务从开始设计到施工到家具软装，直到业主入住前都要有的

    甲方(物业管理单位)：__________________

    联系电话：___________________________

    乙方(装修人)：________________________

    联系电话：___________________________

    丙方(装修施工单位)：__________________

    联系电话：___________________________

    为了规范小区住宅室内装饰装修(以下简称装修)活动及管理行为，维护小区正常秩序和公共利益，根据国家《物业管理条例》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》等相关法规，对本小区_________栋_________房装修管理服务事宜，达成本协议。

    一、装修项目或方案(可加附页)

    1、__________________;

    2、__________________;

    3、__________________;

    4、__________________。

    二、装修期限

    装修期限为_________年_____月_____日至_________年______月_____日。如超期装修，乙方应与甲方续签住宅室内装饰装修管理协议。

    三、装修禁止行为

    1、破坏或擅自改动建筑主体和承重结构;

    2、擅自增加楼面荷载;

    3、在承重墙上穿洞或扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的墙体;

    4、将厅、房、阳台改为卫生间、厨房间，将雨水管用于排放生活污水;

    5、破坏卫生间、厨房的地面防水层;

    6、违法搭建建筑物、构筑物;

    7、破坏或擅自改变住宅外观，擅自在非承重墙上开门窗;

    8、擅自改动、接驳燃气管道设施和公共管线;

    9、占用、损坏或者擅自变动物业共有部位、共有设施设备;

    10、其他影响建筑结构和使用安全的行为。

    四、装修管理规定

    1、装修施工人员进入小区需佩带《装修出入证》，并接受甲方人员的查验。乙方向甲方申领装修施工人员《装修出入证》_________个，交纳押金_________元/个共_________元。

    2、装修施工人员一般不允许在装修住宅室内内住宿，如需留人看守施工现场，乙方应向甲方申报登记。

    3、装修施工作业应当遵守消防规定，作业现场至少配备2个灭火器。

    4、施工时间为每天8:00-12:00、14:00-18:00，其余时段禁止施工。

    5、装修施工期间，丙方须对各种管道口采取保护措施，避免杂物进入管道造成堵塞。

    6、甲方在履行管理职责时有权采取下列措施，乙方及丙方不得拒绝或阻碍：

    (1)要求乙方或丙方提供有关资料;

    (2)进入装修现场进行检查;

    (3)制止违规装修行为，要求停工或整改;

    (4)向政府有关部门报告;

    (5)采取__________________措施;

    (6)___________________________;

    (7)___________________________。

    五、室外设施及防盗门窗的安装规定

    1、室外各种设施如空调、太阳能热水器等，应当安装在建筑设计预定的位置，尺寸不得超出设计要求。如原设计未预定位置，则按照甲方指定的统一位置进行规范合理安装。空调机冷凝水应当接入管道内，不得滴漏。

    2、室外防盗门窗应按规定安装，不得违反有关法规。

    3、_____________________________________________。

    六、装修材料与装修垃圾的存放、清运与处置

    1、装修材料应存放于装修住宅室内内，不得堆放在公共部位或公共场所，因装卸需要暂时堆放的应尽快清理;不及时清理的，经甲方通知后，乙方或丙方仍未做出适当安排的，甲方有权进行处置，处置费用可从乙方的装修保证金中扣除。

    2、装修垃圾清运采用下列第_________种方式：

    (1)自行清运。乙方或丙方必须于每天18:00前清运堆放在指定地点的装修垃圾;未按时进行清运的，甲方将代其进行清运，清运费用按_________元/车(不足一车按一车计)从装修保证金中扣除。

    (2)委托甲方清运。乙方或丙方应在需清运垃圾前一天通知甲方，并将装修垃圾用包装物装载或捆扎后放在指定地点;乙方或丙方须向甲方缴交装修垃圾清运费_________元/车，不足1车按1车计。

    3、____________________________________。

    七、装修保证金及管理服务费用

    1、本协议一经签订，乙方即按下列标准向甲方交纳装修保证金：

    住宅物业每户_________元;

    非住宅物业每户_________元。

    2、装修工程完毕后，经甲方检查确认无违章装修、无损害公共利益及其他业主利益行为的，甲方在验收后_________天(不得超过30天)内将装修保证金退还乙方。

    本站合同范文·建材订货合同范本·简单装修合同·工装装修合同·门面店面装修合同·办公室装修合同·室内装修合同3、乙方按约定向甲方支付装修服务费_________元。

    4、____________________________________。

    八、其他约定

    1、因装修造成共用部位、共用设施设备损坏、共用管道堵塞、渗漏等，乙方应当立即组织修复;造成经济损失的，乙方应与受损人协商进行合理赔偿。协商不成的，可申请仲裁或者提起诉讼。属于丙方责任的，乙方可向丙方追偿。

    2、___________________________。

    3、___________________________。

    4、___________________________。

    甲方(盖章)：___________乙方：________________

    负责人(签名)：_________装修人(签名)：_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    丙方(盖章)：_________

    负责人(签名)：_________

    _________年____月____日

    施工合同【篇五】

    发包人(全称)：(以下简称甲方)

    承包人(全称)：(以下简称乙方)

    依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

    一、工程概况

    工程名称：

    工程地点：

    工程内容：

    资金来源：

    二、工程承包范围

    承包范围：

    三、合同工期

    开工日期：

    竣工日期：

    合同工期总日历天数 天。

    四、质量标准

    工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

    1、本工程执行中华人民共和国现行《市政工程施工及验收规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关标准和规范。

    2、本工程按现行《市政工程质量检验评定标准》等达到合格等级。

    五、合同价款

    金额(大写)：暂定： (人民币) ￥： 万元

    六、组成合同的文件

    组成本合同的文件包括：

    1、 本合同协议书

    2、 本合同专用条款

    3、 标准、规范及有关技术文件

    4、 图纸

    5、 预算书

    双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

    七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

    八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

    九、合同生效

    合同订立时间：

    合同订立地点：

    本合同双方约定：经发包人、承包人双方签字盖章后生效。

    甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    发包方(全称)：(以下简称甲方)

    承包方(全称)： (以下简称乙方)

    依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：

    一、 工程概况：

    工程名称： 三项整治 工程地点： 罗村街道两旁 工程内容： 喷涂、油漆 资金来源：

    二、 工程承包范围：

    承包范围：

    三、 合同工期：

    开工日期： 20xx 年6月5日 完工日期：20xx年 7月15日 合同工期总天数 40 天

    四、 质量标准：

    五、 合同价款：

    喷涂每平米用料10元、人工费4元

    六、甲方的权利与责任：

    1、 对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。

    2、 严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。

    3、 负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。

    4、 负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。

    5、 本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。

    六、 乙方的权利与责任：

    1、 负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。

    2、 施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。

    3、 在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。

    4、 接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。

    5、 在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。

    七、 付款方式：

    工程完工待有关部门验收合格后， 资金 到位后再行付款 。

    八、 工程保修：

    工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的 15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。

    合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。

    以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。

    甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    发包方 (以下简称甲方)：

    承包方 (以下简称乙方)：

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

    第一条 工程概况:

    1.1 装修施工地点：

    1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。

    1.3 工程承发包方式：_______________________。

    1.4 合同价款：本合同工程造价为(人民币)_____________________________元(不含税金),金额大写：__________________________________________(详见：《工程预算书》)

    1.5 工程工期：自____ __年____月__ ___日开工 ,至 年___月___ __日竣工,工期天。

    第二条 甲方工作

    2.1开工前___3___天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

    2.2提供施工期间的水源、电源;

    2.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

    2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

    2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

    2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。

    第三条 乙方工作

    3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

    3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

    3.3保护好室内的家具和陈设，保证上、下水管道的畅通;

    3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。

    第四条 工程变更

    工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

    第五条 材料供应

    5.1按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;

    5.2按合同约定由乙方提供的材料应保证质量，主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方，双方共同验收。

    第六条 工期延误

    6.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;

    1、工程量变化或设计变更;

    2、不可抗力;

    3、同意工期顺延的其他情况;

    6.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

    6.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

    6.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

    第七条 工程验收和保修

    本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定___________标准。

    7.1双方约定在施工过程中分下面几个阶段对工程质量进行验收：

    1、隐蔽工程验收

    2、工程中期验收

    3、工程竣工验收

    乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后填写工程验收单(见附表

    四：《装饰装修工程验收单》)。

    7.2本工程自验收合格双方签字之日起保修期为___2___年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后，填写工程保修单____________。

    第八条 工程款支付方式

    8.1双方约定按下列方式支付工程款;

    合同生效后，甲方按如下约定直接向乙方支付工程款：因本工程为办公室装修，工期紧，其特殊性，本工程进场即付 50 %的工程款，在木工进场安装前付总工程 45 %，其余5%在工程结束时，一次性全付清。中期增加项目费用在项目结束前支付清。

    8.2.工程进度过半指：在油漆工程材料进场之前。

    8.3工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(《装饰装修工程结算单》);并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

    第九条 违约责任

    9.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

    9.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

    9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

    9.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金：应付工程款金额的3。

    9.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;

    9.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金:合同金额的3 元。

    第十条 合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时，按下列第___2___ 种方式解决：

    ①向金华市仲裁委员会申请仲裁;

    ②向人民法院提起诉讼。

    第十一条 附则

    11.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

    11.2本合同签定后工程不得转包。

    11.3甲、乙方双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙方双方各执一份。

    11.4合同履行完后自动终止。

    甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    本文来源: http://www.jht868.com/a/5329511.html

    上一篇: 私募协议书(精选3篇)

    下一篇: 最新2022物业管理合同范本4000字7篇

    施工安全合同(汇总11篇)相关文章

    最新文章

    • [荐]以物抵债协议书(1260字)

      合同可以在绝大多数情况下保护我们，并为我们提供可能，我们不要忘了还有签订合同这一个步骤呢。签署好了对于双方都非常重要的合同后，可以更好的通过法律保障我们的权益。那么我们常见的合同是怎样的呢？以下是小编为大家收集的“以物抵债协议书”欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！ 甲方__县城关镇人民政府。法定代表人...

    • 起重机械租赁合同2000字

      在这个瞬息万变的现代社会，租赁合同被使用的越来越频繁了，租赁合同中获取租金是出租人出租财产的目的。合同是对买卖双方权利义务的最好规范，签订租赁合同前一定要先仔细阅读合同。签订租赁合同要注意什么呢？小编经过搜集和处理，为您提供起重机械租赁合同2000字，仅供参考，欢迎大家阅读。 出租单位：淮安市荣华建...

    • 安装合同范本合集

      本文为合同范本网推荐专题“安装合同范本”相关内容。如今这个世界进步地很快，我们需要学习如何使用合同。法律永远是对合同的补充和说明，怎么撰写出一份规范的合同呢？因此，栏目特意整理了安装合同范本，如果对这个话题感兴趣的话，请关注本站。...

      2022.12.06 安装合同范本
    • [荐]农村公路承包合同集锦4篇

      合同范本网主题栏目精选：“农村公路承包合同”，敬请访问。...

    • 关于租房的合同模板集锦5篇

      当今社会人们法律意识不断增强，在平时生活或工作当中一般需要使用到合同，合同具有要约和承诺的阶段；您知道合同应该需要注意什么问题吗？急你所急，小编为朋友们了收集和编辑了“关于租房的合同模板”，请阅读后分享你的朋友！...

      2022.12.06 租房合同
    • 医院实习心得1000字(汇总11篇)

      时间不停流逝，实习工作也圆满结束了，回头看我们的实习经历，我获取了很多知识和为人处世的道理，为了汇报我们在这段工作中具体情况，我们可以着手写实习心得，怎么才能写好一篇全面的实习心得呢？以下是小编为大家收集的“医院实习心得1000字”供大家借鉴和使用，希望大家分享！光阴似箭，岁月如梭，转眼间，实习已经...

      2022.11.19
    • 装修协议书范本1500字

      为了不被企业所淘汰，很多工作场合都要去使用合同。合同可以说是各方执以为凭的契约、文书。工作中比较常见的合同类型都有哪些呢？下面是合同范本网小编为你精心整理的“装修协议书范本”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。...

    • 关于田地租赁合同1000字汇总

      现在社会进步，经济发展合同能够有效地帮助我们维权。合同的签订可以避免双方当事人出现违约的情况。签订合同对我们有哪些帮助？经过收集，编辑整理了田地租赁合同，更多信息请继续关注本网站。...

      2022.12.06 田地租赁合同
    • 汽车租赁合同范本2000字系列

      在平时生活中，我们或多或少的都会接触到租赁合同，租赁合同不需要租赁物的交付才能够成立。合同能够保障我们的合法权益，签订租赁合同要注意内容真实。不可弄虚作假。签订租赁合同要注意什么呢？以下是小编为大家精心整理的“汽车租赁合同范本2000字系列”，仅供您在工作和学习中参考。 第一条出租方的权利和义务1、...

    • 劳务承包合同通用范本2500字4篇

      合同范本网主题阅读推荐：“劳务承包”。编辑和撰写文档是当今职场的必备技能之一，我们经常需要用到一些范文。范文是我们对自己文章进行创作时的好帮手，范文一般由哪些部分组成？也许"劳务承包合同通用范本"就是你要找的，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。...

      2022.12.06 劳务承包
    • 值得分享：施工合同之五

      甲方： 地址： 乙方： 地址： 一、1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程内容： 二、工程承包范围及方式 1、承包范围：施工图纸范围内的电气工程(消防、防雷、接地除外)。 2、承包方式：包工包料(...

      2022.03.24