商贸购销合同

[热门]商贸购销合同1000字集锦3篇。

随着时代的发展，采用格式条款订立合同的，易被认定为无效。签订合同要注意内容是否合法。我们需要了解合同拟制的哪些方面呢？合同范本网编辑收集并整理了“商贸购销合同”，相信你能从中找到需要的内容！

商贸购销合同(篇1)

销货方：_______________(以下简称甲方)

购货方：_______________(以下简称乙方)

第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。

第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，在不影响国家计划的.原则下，确需变更合同时，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将"合同变更通知单"寄给对方，办理变更或解除合同的手续。按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。

第三条成交单中的商品价格，必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法;已放开的商品价格由双方协商定价。在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。

第四条对异地的商品调拨价格，均为车、船交货价，装车、装船以前的费用，由甲方负担，如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的，由乙方负担;对同城要货单位(包括外省驻本地单位)就厂就库直拨商品由工厂送货或乙方自提。对运费负担，也可按双方协商的办法办理。

第五条各类商品质量标准，甲方应从对乙方负责和维护消费者利益出发，严格执行合同规定的质量标准。认真检验，严格把关，保证商品质量。

第六条商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应在具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

第七条商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3：3：4的比例分批发货;季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货;当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。执行可在合同期的前7天或延后10天内开单调拨(库存商品按开单日，工厂直送的按车站、码头收货日为准)。受交通运输影响或其它特殊原因造成延期及乙方要求暂缓发货(暂缓期宜在30天以内)的，不作延误合同处理。异地调拨，均由甲方代发货，如乙方自提，应持加盖财务印章自提证明;同城调拨，除工厂直送部分外，均由乙方在货款结算后7天内自提(遇节假日顺延)，超期未提部分，由乙方负责仓储费用。

第八条对有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以发货;有效期在2/3以下的，甲方应征得乙方同意后才能发货。

第九条甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站(港)委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。

第十条商品从取得发运证明起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方(包括中转单位，下同)在接收商品时，必须派人到现场监卸，清点大件，检查包装，如发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔;若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时，立即通知甲方，甲方在接到通知后5日内答复;属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。

第十一条商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内(贵重商品在7天内)，责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。发现商品霉烂变质，应在60天内通知甲方，经双方共同研究，明确责任，损失由责任方负担。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

商贸购销合同(篇2)

供方：__________________商贸有限公司

需方：__________________商贸有限公司

订立合同双方：

供方：__________________商贸有限公司

需方：__________________商贸有限公司

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条 商品类别、金额、备注

第二条 商品质量标准

商品质量标准可选择下列第3项作标准：

1、 附商品样本，作为合同附件。

2、 商品质量，按照/标准执行。(副品不得超过/%)。

3、 商品质量由双方协定。

第三条 商品单价、合同总金额及付款方式

1、商品定价，供需双方同意按/定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协议。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

2、合同总金额：捌仟伍佰肆拾柒万叁仟陆佰捌拾肆元整(小写)￥854XXXX3684元

3、付款方式

未含税价合同签字生效后，需方在货到之日前向供方支付合同总价款的95%，即需方向供方支付￥812元，大写：捌仟壹佰贰拾万元整。结算方式：银行承兑汇票或银行转账。

第四条包装方式及包装品处理/。

(按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡需退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)

第五条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第六条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。

第七条合同执行期间，如因故不能履行或需要履行或需要修改，必须经双方同意并互相换文或另订合同，方为有效。

第八条：合同争议的解决方式：

本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，由高碑店市人民法院裁决。

第九条：本合同一式4份，双方各执2份，自双方当事人盖章签字之日起生效。具有同等法律效力。

供方:____________商贸有限公司需方:____________商贸有限公司

授权代理人：______________授权代理人：______________

商贸购销合同(篇3)

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第二条 商品质量标准

商品质量标准可选择下列第 3 项作标准：

1、附商品样本，作为合同附件。

2、商品质量，按照标准执行。(副品不得超过)。

3、商品质量由双方协定。

第三条 商品单价、合同总金额及付款方式

1、商品定价，供需双方同意按定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协议。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

2 3、付款方式

未含税价合同签字生效后，需方在货到之日前向供方支付合同总价款的95%，即需方向供方支付￥8120xx00元，大写：捌仟壹佰贰拾万元整。结算方式： 银行承兑汇票或银行转账。

第四条 包装方式及包装品处理 / 。

(按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡需退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)

第五条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第六条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。

第七条 合同执行期间，如因故不能履行或需要履行或需要修改，必须经双方同意并互相换文或另订合同，方为有效。

第八条 合同争议的解决方式：

本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，由高碑店市人民法院裁决。

第九条 本合同一式 2 份，双方各执 1 份，自双方当事人盖章之日起生效。具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

相关阅读

关于购销协议书1000字(模板3篇)

合同范本网专题“购销协议书”为你推荐以下内容。

随着人们对法律的认识不断加深，关于合同的利益纠纷越来越多，合同是当事人经过平等协商达成一致意思后订立的协议，换一个类型的合同，你会怎么写呢？为此，合同范本网的编辑花时间整理了购销协议书，如果合你所需，不妨马上收藏本页。

购销协议书(篇1)

甲方（供方）：

乙方（需方）：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守，严格履行。

第一条、 果品数量

合计：壹佰贰拾万零肆仟圆整(小写：1,204,000.00)

第二条、 果品质量：按照国家规定的规格标准执行。

第三条、 交货方式：根据每次的实际需要来支付货品。

第四条、 运费承担：运输费均由乙方负担。

第五条、 期限：一星期内分三批交货。

第六条、 结算方式：货款在每批水果交货后60日内通过汇款支付。甲方帐号: 。

第七条、 甲方的违约责任：

（1）.甲方交货量不足，应向乙方偿付少交部分总价值30％的违约金。

（2）.甲方未按合同规定时间交货，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值20％的违约金。

（3）.甲方包装不符合合同规定，应当返工，所造成损失由甲方自负。

第八条、 乙方的违约责任：

（1）乙方必须按合同规定收货，否则，应向甲方偿付少收部分总价值20％的违约金。

（2）.乙方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值10％的违约金。

（3）.乙方在甲方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向甲方偿付未付款部分总价值10％的违约金。

第九条、 甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，可互相协商修订合同。

第十条、 本合同有效期限自20xx年4月9日至20xx年7月9日。

甲方签名： 乙方签名：

公司盖章： 公司盖章：

年 月 日

购销协议书(篇2)

需方（以下简称“甲方” ）： 绿美食用菌科技发展江苏有限公司

供方（以下简称“乙方”)：

甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买达成以下协议，双方共同遵守：

卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定法人质量、规格、型号要求。

二、质量要求、技术标准

在供货时附出厂合格证书和使用说明书，作为本合同的有效附件。

三、交货：

1、交货日期：甲方支付预付款后个工作日

2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。

3、交货地点：

四、卖方对质量负责的条件及期限：

1、设备自安装、调试合格之日起保质期年

在保质期内因设备本身的质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场，乙方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。

2、乙方提供年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，乙方在接到甲方通知后24小时内给予答复。

3、质量异议期：自甲方设备验收之日起天

4、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定

五、设备的包装、发运及运输：

1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。

3、设备在发运手续办理完毕后，即行发货达到甲方，乙方通知甲方准备接货。

六、设备的安装、调试及验收

1、甲方对乙方所交设备依照双方确认的技术标准进行现场验收。

2、由乙方负责现场安装调试，性能达到技术要求的，甲方给予签收，验收不合格的不予签收。

3、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除乙方对产品内在质量的责任。

七、付款方式：

1、签订合同后3个工作日内支付的预付款。

2、设备到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验，甲方在检验符合合同附

件所规定的数量、规格、型号后3个工作日内支付。

3、设备安装调试完成后，并经甲方验收合格，乙方提供17%正式增值税发票后3个工作日内，支付。

4、余款作为质保金，在质保期届满后支付。

八、违约责任

1、由违约方承担对方的直接经济损失

九、其他：

1、本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，但传真件具有同等法律效力，本协议签订地：

甲方：

代表人：

电话：

年月

乙方： 代表人： 电话： 年月日 日

购销协议书(篇3)

甲方（供货方）：___

乙方（采购方）：___

根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品流通监督管理办法》等相关法律法规要求，甲、乙双方本着质量第一，确保患者用药安全、及时、有效的原则，经双方协商，签订药品购销协议如下：

第一条：甲方责任

1、甲方必须是取得合法证照的药品经营企业，并具有履行合同的能力，同时必须向乙方提供下列合法资质材料：

（1）加盖甲方鲜章的《药品经营许可证》、《GSP证书》、《企业法人营业执照》、业务员本人身份证复印件及《法人授权委托书》原件。

（2）对乙方首购药品，甲方必须提供加盖甲方或生产企业鲜章的《药品生产许可证》、《药品GMP证书》、《企业法人营业执照》、药品生产批件、药品标准、药品说明书、药品检验报告、价格依据、医保信息等合法资质材料的原件或复印件。

（3）进口药品提供《进口药品注册证》、同批号《进口药品检验报告书》、中文说明书并加盖甲方或生产企业鲜章。

（4）血液类生物制品以上资质外另需提供《血液制品批签发合格证》。

2、甲方对其经销的药品质量负责，其所供药品必须是符合国家法定质量标准的合格产品，药品的包装、标签、说明书、运输和储存等必须符合国家相关规定。若甲方所提供药品出现质量问题，并由此给乙方造成损失和负面影响，由甲方负全部责任，且乙方有权终止于甲方的合作。

3、甲方应按乙方采购计划要求及时提供所需合格药品（急救药品必须立即配送），并附合法票据，票货相符且通行。如甲方不能及时供货，须向乙方及时书面说明，并协助乙方解决。否则，乙方有权终止于甲方的合作。

4、对因包装、运输等原因造成的药品损失或原装数量有误者，甲方负责及时调换、补偿；特殊原因退货者，甲方应在收到通知后取走药品，并在一周内办理消退，以尽快达到乙方账物相符。

5、甲方所供药品的有效期原则上应保证一年以上，特殊原因双方协商解决。

6、甲方不得在乙方进行促销活动，不得向个人和科室提供宣传费、开单提成费、统方费等，一经查实，乙方有权终止与甲方的业务往来。

第二条：乙方责任

1、药品经营企业提供相关合法资质材料，乙方履行资质审查程序。

2、乙方从甲方购进药品时，必须按相关法规要求索取、查验、保存供货企业相关证照资料、票据，并建立药品购销记录。

3、乙方在验收甲方所供药品时，发现异常情况，如药品与送货单不符、质量异常、包装破损、标识不清楚，应及时通知甲方作退、换货处理。

4、乙方储存药品，应当制订和执行相关药品的保管、养护制度。加强库存药品的奖项管理，及时清查、退换近效期品种，保证药品质量。

5、乙方应配合甲方提供合法、有效的医疗机构执业资格证书（证照复印件加盖乙方原印章），乙方经办人员应配合甲方提供加盖公章的授权委托书。

6、乙方收到药品，验收合格入库后，按药交所回款规定支付甲方货款。

第三条：双方共同责任及预定条款

甲乙双方各自履行自己的责任，共同协作，搞好药品质量管理，保障临床药品供应。本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

第四条：本协议经双方签字盖章后生效，有效期自年月日至

___年___月___日止。本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方:___乙方:___

（单位公章）（单位公章）

负责人：___负责人：___

___年___月___日___年___月___日

布料购销合同模板1000字

如今，公众的法律意识不断增强，合同对我们的约束力不容忽视。为了可以避免供需双方违背约定，这就使得购销合同应运而生。签订购销合同可以避免任何一方的权益受到侵害。那么，你对购销合同是有多么了解呢？小编特地为您收集整理“布料购销合同模板1000字”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

布料购销合同模板 篇1

甲方：_________________

乙方：_________________星

一、产品名称、商标、型号、数量、金额

（表略）

二、质量要求、技术标准：_________________按国家一等品生产，颜色、手感，品质按国标为标准。

三、交（提）货地点：_________________供货方仓库

四、合理损耗及计算方法：_________________按合同数量交货。

五、验收标准、方法及提出异议期限：_________________购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方，供货方得到通知后立即解决。

六、结算方式：_________________验收合格后付清80%，余款半年后付清。

七、违约责任：_________________交货期每延迟一天，每日按合同总价的2%计算违约金，由供货方支付购货方。

八、解决合同纠纷的方式：_________________由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理

九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方签字：_________________乙方签字：_________________

日期：_________________

布料购销合同模板 篇2

订立合同双方：

购货单位：___________________(以下简称甲方)

供货单位：___________________(以下简称乙方)

第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等，如表所列：

材料名称及花色规格(毫米)及型号质量标准计量单位单价(元)合计(元)

第二条产品包装规格及费用__________________

第三条验收方法____________________________

第四条货款及费用等付款及结算办法_____________________

第五条交货规定

1.交货方式：____________

2.交货地点：____________

3.交货日期：____________

4.运输费：______________

第六条经济责任

1.乙方应负的经济责任

(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_____计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_____%的罚金。

(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值______%的罚金付给甲方。

(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之____的罚金。

(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。

2.甲方应负的经济责任

(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值x%的罚金。

(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_____%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之____的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。

(4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之______的罚金。

(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之____计算付给乙方，作为延期罚金。

(6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之_____作为罚金付给甲方。

第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额______%的补偿金。

第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。

第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)

第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十五条本合同一式_______份，由甲、乙双方各执正本一份、副本_______份。

甲方：____________(盖章)

乙方：_________(盖章)

签约日期：

布料购销合同模板 篇3

甲方：_________________

乙方：________________

一、 产品名称、商标、型号、数量、金

(表略)

二、质量要求、技术标准：_________________按国家一等品生产，颜色、手感，品质

按国标为标准。

三、交(提)货地点：_________________供货方仓库

四、合理损耗及计算方法：_________________按合同数量交货。

五、验收标准、方法及提出异议期限：_________________购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方，供货方得到通知后立即解决。

六、结算方式：_________________验收合格后付清80%，余款半年后付清。

七、违约责任：_________________交货期每延迟一天，每日按合同总价的2%计算违约金，由供货方支付购货方。

八、解决合同纠纷的方式：_________________由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理

九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方(盖章) ___________

法定代表人(签章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日 月日

热门精选：粮食购销合同案例集锦四篇

随着社会的发展，合同的种类也越来越繁多，其中就有购销合同。为了避免供方的货品出现质量问题，这就使得购销合同应运而生。签订购销合同后则是有法可依，有据可寻。那么，你知道签订购销合同有什么样的作用吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《热门精选：粮食购销合同案例集锦四篇》，仅供参考，希望可以帮助到您。

粮食购销合同案例(篇一)

合同编号：_________

甲方：_________

乙方：_______

丙方：_________

1.甲丙双方在自愿原则下，经甲方认真挑选，双方一致同意，第_________号牛作价_________元。

2.若检查该牛有病，则视本合同无效。

3.丙方需按甲方要求，到指定地点检疫、复查并按时送达运点，否则造成损失，由丙方补偿全部损失。

4.装运之前，_________天内仍由丙方饲养管理，费用甲方不负责。

5.甲乙双方需认真做好标志、编号等，按号装车，装车前如有更换，掉胎等，由丙方全部负责。

6.装车后，甲方将款统一付给乙方，丙方凭合同向乙方领取。

7.为了确保“甲丙”双方的利益，双方同时交纳定金_________元由乙方保管，以防反悔。

8.奶牛状况：

年龄_______产奶量_______胎次_______怀孕月份_______角距_______备注_______

9.甲方责任

组织人员选择奶牛，认真登记，合理定价。

交纳检疫，工商费用。

奶牛装车后一次付清牛款。

手续办毕，奶牛装车后，应付乙方中介费即牛价总金额的3%。

10.乙方责任

组织好牛源，供买方按标准充分选择。

免费安排买方人员食宿，保护其生命财物安全。

书写合同书，并保证买卖方履行合同。

联系办理运输工具。

办理工商、检疫、税务等一切出境手续。

11.丙方责任

奶牛定价后，签订合同交押定金。

继续饲养若干，并按时送检装车。

装运前，奶牛若发生意外，由卖方全部负责。

检查奶牛若有病，奶牛属卖方，合同无效。

12.此合同一式_________份，甲、乙、丙各_________份。如有其他事项经合同双方协议同意后可作为本合同附件。

甲方：_________乙方：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_____________签订地点：_____________

丙方：_________

_________年____月____日

签订地点：_____________

粮食购销合同案例(篇二)

江苏房屋租赁合同案例 房屋租赁合同案例

房屋租赁合同纠纷案例

答辩人因与原告__房屋租赁合同纠纷一案，提出如下答辩意见：

一、答辩人不是原告房屋的承租人，原告的起诉主体错误，应予驳回。

1、20xx年12月1日，原告与__公司签订《房地产租赁合同》，合同期限自20xx年12月1日至20xx年12月1日。签约双方于20xx年12月12日办理了备案登记。__公司在租赁原告的房屋后，将公司注册地址迁移到该房屋内，并在该房屋内开展经营活动。(见证据《房地产租赁合同》、营业执照)合同期满后，__公司继续使用原告出租的房屋，并继续向原告支付租金，原告在20xx年开具给__公司的收据上，交款人写的也是__公司。由此可以说明，原告出租房屋的承租人是__公司，原告与__公司之间存在租赁关系。(见证据〈收款收据〉)

2、被告是__公司的法定代表人，有权代表__公司对外签订合同。原告与__公司签订的《房屋租赁合同》，就是被告代表__公司与原告签订的，该合同的实际承租人是__公司。理由如下：

A、原被告签订合同时，原告与__公司的房屋租赁合同仍在有效期内，双方没有办理任何解除合同的手续，原告也没有将房屋从__公司手中收回来，并交给被告本人。

B、原告是__公司的法定代表人，代表__公司与原告签订了第一份租赁合同。这第二份合同也是代表__公司与原告签订。

C、原告证据《委托书》、《欠租款单》和《解除合同的结算单》可以证实，原告明知承租房屋的是__公司。

D、原告自20xx年8月至20xx年7月，都是向__公司开具《收款收据》收取租金，从来就没有向被告个人开具收款收据，也没有向被告个人要过租金。

E、原告此前与此后开出的租金收据，均是开给__公司的，但因原告至今仍扣押__公司的保险柜等办公用品，这些收据都被原告扣押，无法当庭举证。

二、原告的所有证据中，均未能证明原告在20xx年11月16日与__公司解除了房屋租赁合同，也不能证明向被告交付了房屋，更不能证明被告是

房屋的实际承租人。如果原告坚持认为20xx年11月16日签订的《房屋租赁合同》，是原告与被告个人签订的话，则该合同是一份没有实际履行的合同，该合同对实际承租人__公司没有任何约束力。

三、被告作为承租人的法定代表人，愿意在这里说明__公司与原告之间租金结算的有关事宜：

A、被告自始至终都是代表__公司承租原告的房屋。被告本人没有私下租赁原告房屋的需要，也没有私下使用原告的房屋。

B、原告在20xx年6月23日，在没有通知__公司的情况下，单方更换了出租房屋的门锁，致使__公司自6月23日起不能使用出租房屋，也不能取出

物品，受到严重损失。该损失__公司将另案与原告解决。原告换锁对本案产生的最直接后果就是，被告要用的证据被原告控制，无法及时在本案中举证。原告换锁的事实有__可以作证，证人现已在法庭外等候，请求法庭在质证阶段传唤作证。

C、由于原告在20xx年6月23日不让__公司使用出租房屋，__公司应付给原告的租金应该计算至20xx年6月23日。考虑其他情况，被告在此代表__公司表态，同意结算到6月底，即按__公司出具给原告的《欠租款单》上的金额结算，应付原告租金为18600元。

D、由于原告在接受了__公司的《欠租款单》，同意在月底收取欠付的租金后，又提前单方收回房屋，扣押物品，原告无权没收__公司的保证定金。且根据原告与__公司签订的第二份房屋租赁合同，__公司交给原告的是租赁定金，而不是保证定金。原告无权没收__公司的租赁定金。__公司结算租金时，应当扣除已交的8400元租赁定金。

E、原告在20xx年6月23日收回出租房屋后，无权再要求__公司承担管理费。因此，应由__公司承担的管理费为473.75元。

F、原告与__公司签订的第二份合同上，约定的滞纳金标准为日2%，明显过高，请求法庭依法予以减少。__公司愿意按同期贷款利息标准支付。

G、原告以扣押大量物品的方式，迫使__公司的代理人林滋水先生写下的结算单，是原告非法取得，没有证据效力，不能作为__公司同意支付额外租金的依据。

综合以上各点，__公司结欠原告房租18600元，结欠管理费473.75元，扣除租赁定金8400元，__公司应付给原告10673.75元。

综上所述，原告的起诉主体不当，请求法院查明事实，驳回起诉。

个人房屋租赁合同

甲方： (出租人)

乙方： (承租人)

双方经友好协商，根据《合同法》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定，就租赁房屋一事达成以下协议。

第一部分 房屋概况

第1条 甲方保证向乙方出租的房屋系 (本人，共有)拥有完全所有权和使用权，设有房屋它项权利有 。(如果房屋是共有，则还应增加：已经共有人同意，附书面同意声明。如果是委托租赁，应有房屋所有权人与受托人的委托协议书)

第2条 房屋法律概况

1、房屋所有权证书登记人： ，身份证号码： ;

2、房屋所有权证书编号： ;

3、土地使用权证书编号： ;

4、房屋所有权证书上登记的房屋建筑面积： ;

5、房屋的使用面积：

6、房屋的附属建筑物和归房屋所有权人使用的设施：

第3条 出租房屋概况

(包括从落地址、名称、用途、间数、建筑面积、使用面积、地面、墙壁质量、家具设备等)

第二部分 租赁期限

第4条 房屋租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日止。遇以下情况应顺延：

1) 发生不可抗力事由的;

2) 甲方非正常原因逾期交付房屋的;

3) 非乙方原因致使房屋无法居住的;

4) 经双方协商一致并书面更改的。

第三部分 租金条款

第5条 租金每月人民币 元(大写： 整)。

第6条 租金按季支付;自本合同生效之日起十五日内，乙方应支付给甲方1个季度的租金;以后应在每季度最后一个月的月底前付清下一季度的租金。(也可以约定以月、年等支付租金日期)

第7条 租金支付地点： ;

第8条 租金支付方式： (现金、支票、汇票、转帐等);

第9条 甲方收取租金时应提供合法有效的发票，否则乙方有权拒绝支付租金。

第四部分 相关费用

第10条 房屋在租赁期间产生的税收由 承担，不因本租赁合同无效，或撤销，或变更而变动，除非双方对此达成书面变更协议。

第11条 租赁期间，乙方因正常生活之需要的煤气费、水电费、电话费、有线电视费、网络使用费等由乙方承担;环境卫生费、治安费、物业管理费用等由 承担。

第12条 租赁期间，房屋的使用权归乙方，包括甲方有所有权或独立使用权的房屋外墙、屋顶、地下空间、及房屋的附属配套设施(如自行车位、汽车车位)等。

第五部分房屋变更与设立他项权利

第13条 租赁期间，甲方如将房产所有权转移给第三方，应提前3个月书面通知乙方，乙方有以同等价格的优先购买权。房产所有权转移给第三方后，该第三方即成为本合同的当然甲方，享有原甲方的权利和承担原甲方的义务，甲方不再承担本合同约定的权利与义务。

第14条 租赁期间，乙方如欲将房屋转租给第三方使用，须征得甲方书面同意。取得使用权的第三方即成为本合同的当然乙方，享有原乙方的权利和承担原乙方的义务，乙方不再承担本合同约定的权利与义务。

第15条 租赁期间，甲方欲对房屋设立抵押权，须提前2个月书面告知乙方，乙方有权决定是否继续承租。如乙方在7日内无异议或不作为，则视为认可甲方的行为。如乙方作出决定终止本合同，则租赁关系自终止本合同通知书到达甲方的次日起计算。

甲方没有按以上约定告知乙方，乙方有随时单方面解除本合同的权力，并追究甲方违约责任。

第16条 甲方设立其它他项权利，可以不征得乙方同意，但应提前1个月书面告知乙方。

第六部分 房屋修缮

第17条 租赁期间，甲方应负责房屋的正常维修，或委托承租方代行维修，维修费由甲方承担。甲方应保证房屋能满足乙方正常使用和居住之需要。

第18条 租赁期间，如房屋发生非因乙方原因造成的自然损坏，或人为损坏，或屋面漏水等，影响乙方正常居住生活事由的，甲方应在接到乙方通知之日起7天内予以修缮，超过7天，乙方有权自行修缮。

第19条 租赁期间，如房屋有倾倒危险，或其它严重妨碍乙方正常居住的，或威胁到乙方的生命财产安全的，甲方应在接到乙方的通知后立即进行修缮或暂时补救，如果甲方对此怠慢，或不予以理睬，或采取维修保养措施不力，乙方可以退租或代甲方修缮。

第20条 对房屋进行的修缮费用，乙方可以抵销租金或向甲方索还，并可追究甲方违约责任。

第七部分 甲方权利与义务

第21条 甲方保证如实向乙方解释和说明房屋情况和周边概况，应包括房屋权属、房屋维修次数、物业管理、治安、环境等，及如实回答乙方的相关咨询，否则视为欺诈行为。

第22条 甲方如未按本合同规定时间向乙方提供租赁房屋，每日向乙方偿付违约金人民币 元，累计不超过3个月的租金。

第23条 租赁期间，如甲方确需收回房屋自住，必须提前3个月书面通知乙方。解除合同后，甲方应支付违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的20%计算。

第24条 租赁期间，如有政府或经正常合法程序审批的拆迁行为，则按照国家拆迁条例和当地的拆迁有关规定执行。

第25条 乙方经甲方许可在租用房屋内进行的装修，如果因甲方原因致使乙方在合同期限内满搬出房屋时，甲方除承担违约责任外，还应折价装修费用一次性支付给乙方。

折价装修费用由双方协商，协商不一致，按照当地县级以上人民政府对拆迁房屋的装修费用的补偿的最高标准执行。

第八部分 乙方权利与义务

第26条 乙方按本合同约定交付租金，甲方如无正当理由拒收，乙方不负迟延交租的责任。

第27条 租赁期间，如乙方需要退房，必须提前 个月书面通知甲方。双方协商一致解除合同，乙方应付给甲方违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的20%计算。

第28条 租赁期间，乙方未经甲方同意改变房屋的结构及用途，故意或过失造成租用房屋和设备的毁损，应负责恢复原状或赔偿经济损失。乙方如需装修墙、安装窗和防盗门等，须事先征得甲方同意，如需要经政府审批的，则应经有关部门批准方能施工。

第29条 乙方在房屋内的装修及安装的设备、物品，在合同期满搬出时可一次折价转让给甲方;双方如无法达成协议，则乙方应自合同期满之日起7天内自行拆除，恢复至房屋原状。超过7天，甲方有权无偿保留或自行拆除，拆除费用由乙方在合理数额内承担。

第30条 根据本合同约定提前终止合同或合同期满，乙方应在收到甲方正式书面通知之日起15天内搬出全部设备、物件，但双方另有协商除外。如乙方短期内另找房屋确实有困难或另有其它特殊情况，则甲方应允许乙方延期30天，但乙方应按本合同约定的租金一次性交清租金。搬迁后7日内房屋里如仍有余物，如双方无约定，视为乙方放弃所有权，由甲方处理。

第31条 租赁期满或合同解除，如乙方逾期不搬迁，乙方应赔偿甲方因此所受的经济损失。

第32条 租赁期满，乙方需续租，应提前30天书面通知甲方，甲方自收到书面通知之日起30天内应提出异议或与乙方协商续约;如在接到乙方书面通知之日起30天内甲方不予以书面答复，则视为默认同意乙方续租，本合同自动延长一年，自30天期满次日起计。

第33条 租赁期满，乙方在同等租金下有优先承租权。

第九部分 不可抗力和例外

第34条 不可抗力意指不能预见、不能避免且不能克服的客观自然情况。

第35条 因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议约定的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后10日内将情况告之对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

第36条 不可抗力影响如持续2个月以上，任一方均有权单方面终止合同。

第37条 合同履行期间，如非因乙方原因，房屋发生漏水、倒塌，或房屋被认为危房，或其它原因致使乙方无法正常居住生活的，在甲方维护或修缮完毕之前，甲方应减免这段日期的租金。

粮食购销合同案例(篇三)

1992年1月14日，杭*富阳洗涤机械厂(下称富*厂)与仙居县中医院(下称中医院)签订了一份工业洗涤机械设备的购销合同。合同规定，富*厂向中医院提供FX30型洗衣机和FX20型脱水机各一台，总计货款11500元，运费由供方承担，货到验收后付清货款。合同还对产品质量作了规定。同月29日，富*厂将货送到中医院。经中医院验收，发现产品质量不合格，拒绝收货。经双方协商达成一致，产品作降价处理，两台设备以6500元卖给中医院。

当日，中医院向富*厂付款6500元，从此，钱货两清，合同履行完毕。令中医院做梦也没想到，1994年6月24日,中医院收到富阳市人民法院送达的富*厂告中医院的诉状副本和应诉通知书及开庭传票。富*厂把中医院告到富阳市人民法院，要中医院偿付余欠货款5000元、运费100元、按日万分之五计付违约金，并承担诉讼费用。中医院认为，当时因富*厂的两台设备出现锈迹，产品质量不合格，双方讲好降价处理，以6500元成交，钱货两清，并没有欠富*厂货款和运费。事实清楚，真理在手，相信富阳市法院会作出公正判决，所以没有请律师。结果出于中医院的意料，富阳人民法院作出(1994)富金经初字第23号民事判决，认定中医院收货调试正常后未将货款如数支付给富*厂，违反了合同的规定，应承担违约责任。

据此，判决中医院给付富*厂货款5000元和运费100元及逾期付款违约金(自1992年1月19日起至支付日止，按日万分之五计算)。案件受理费由中医院负担。中医院完全败诉。中医院对富阳市法院的判决表示不服，决心无论官司打到哪里，一定要讨回公道。中医院聘请应*峰律师担任其二审诉讼代理人，向杭州市中级人民法院提起上诉。应*峰律师接受委托后，到杭州中院查阅了案卷材料。在杭州中院的庭审中，应*峰律师提出应撤销原判、驳回富*厂的诉讼请求的代理意见：

一、被上诉人富*厂的诉讼请求已超过诉讼时效，且没有中止、中断、延长诉讼时效的事由，应予驳回。从1992年1月29日上诉人收货付款至1994年6月24日的近二年半时间里，被上诉人富*厂从未向中医院提出异议、从未向中医院催讨过货款,其请求早已超过法律规定的二年诉讼时效期间，不应受司法保护。被上诉人富*厂辩称多次上门催讨过，缺乏证据。原判没有驳回富*厂超过诉讼时效的诉讼请求，于法不符，应予撤销。

二、原判违反了双方当事人签订的购销合同的规定，竟判决中医院给付富*厂运费100元，于法不符，应予撤销。原审法院一边认定富*厂与中医院所签订的合同符合国家法律规定、为有效合同，一边又违背合同中“运费由供方承担”的规定，判决运费由需方中医院承担。《经济民法典》第六条规定，经济合同依法成立，即具有法律约束力，受国家法律保护。富阳法院的判决明显与这一法律规定相违背。

三、富阳法院程序违法。根据《民事诉讼法》第二十四条规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

本案原审被告中医院的住所地是仙居，合同履行地也是仙居(因富*厂送货到仙居)，因此，本案应由仙居县人民法院管辖，富阳法院无权管辖。富阳法院对本案行使了管辖权，显属程序违法。1995年1月12日，杭州市中级人民法院作出(1994)杭经终字第462号民事判决，认定双方签订的购销合同，内容合法，权利义务明确。富*厂事隔二年半时间才提起诉讼，缺乏在此期间催讨欠款的事实依据，已超过诉讼时效，且无中止、中断、延长事由。故中医院的上诉理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国民事诉法》第一百五十三条第一款第(三)项、《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条之规定，判决如下：

一、撤销富阳人民法院(1994)富金经初字第23号民事判决;

二、驳回杭*富阳洗涤机械厂的诉讼请求。一、二审案件受理费各215元，由杭*富阳洗涤机械厂负担。本判决为终审判决。

粮食购销合同案例(篇四)

买卖合同案例

买卖合同案例

上诉人（原审被告）A单位（以下简称广丰公司）。

法定代表人巫文益，广丰公司董事长。

委托代理人宋辉，江苏高的律师事务所律师。

委托代理人陶国中，江苏高的律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）B单位（以下简称德胜公司）。

法定代表人黄德顺，德胜公司董事长。

委托代理人张峙，南京汇天律师事务所律师。

广丰公司因货物买卖合同纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院（2000）宁经初字第231号民事判决，于2002年5月9日向本院提起上诉。本院于2002年7月1日受理后，依法组成合议庭，于2002年7月30日组织证据交换，并于2002年9月6日、9月26日公开开庭进行了审理。广丰公司委托代理人宋辉、陶国中，德胜公司委托代理人张峙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审法院认定的事实：

巫文益为SOFT SUN ENTERPRISES CORP.（平阳实业股份有限公司，以下简称平阳公司）、PACIFIC FEATHER CO.，LTD（大洋羽绒有限公司，以下简称大洋公司）股东。1994年起，巫文益任大洋公司的总经理，梁锦玲为德胜公司销售部经理。1997年起，德胜公司与大洋公司有业务往来，双方的业务均由巫文益和梁锦玲作为经办人进行商谈，双方的交易惯例是：双方口头协商全年的羽绒购销数量，确定后，德胜公司将购买计划下达给国内的代理商，即东方集团上海丝绸进出口有限公司（以下简称上海丝绸公司），并委托上海丝绸公司自行确定国内的加工厂加工成衣，而后，上海丝绸公司根据加工厂的生产进度和计划，明确需要多少羽绒原材料后，经报德胜公司同意后，由德胜公司委托上海丝绸公司，以上海丝绸公司的名义与大洋公司签订购销羽绒的分合同。上海丝绸公司收到对方交付的羽绒后，先行支付货款，然后再由德胜公司和上海丝绸公司统一进行结算。1997年广丰公司成立，巫文益任法定代表人，国内的羽绒购销业务基本上由广丰公司和德胜公司做。境外的Down Lite International（以下简称Down Lite公司）是巫文益以往从事羽绒业务的合作伙伴，Down Lite公司的经办人是Marty。在本案所涉的购销合同羽绒中，境外的Down Lite公司事实上充当广丰公司代理人的角色。

2000年的羽绒业务，开始亦是由梁锦玲和巫文益、Marty商谈的，双方继续沿用了以前熟悉的交易习惯。2000年3月，梁锦玲与巫文益、Marty三方在香港见面，基本商定2000年全年的羽绒购销业务后，德胜公司于2000年3月28日，将与广丰公司谈妥的2000年的购买羽绒的数量、价格、履行方式，传真给上海丝绸公司，以便其确认和安排加工厂的生产计划。同年4月3日，德胜公司给巫文益发传真，要求其将双方商谈的购销羽绒的内容以销售确认书的形式传真给德胜公司，以便德胜公司开立信用证；同年4月5日，德胜公司将与广丰公司谈妥的2000年的购买羽绒的数量、价格、履行方式，亦传真给境外的Down Lite公司。同年4月6日17时47分，广丰公司从平阳公司的传真机上将销售确认书（计二页）传真给德胜公司，合同号GH200108。该传真件广丰公司签字，德胜公司收到传真后，对销售确认书中第一页的内容进行修改，并告之广丰公司，4月7日11时02分，广丰公司在同一传真机上将德胜公司修改过的部分重新打印后，将第一页又传给德胜公司，德胜公司收到后，梁锦玲在销售确认书上签字，并于同日ll时28分将签字确认的销售确认书传回给广丰公司。

合同成立后，双方经协商，广丰公司同意德胜公司先开200万美元额度的信用证。2000年4月10日，香港标准渣打银行开出了“申请人德胜公司，收益人广丰公司，合同号GH200108，金额1395794.58美元，到期日2000年8月12日的10800398732－S号”跟单信用证。广丰公司收到信用证后于4月12日发传真给原告，提出德胜公司开立的上述信用证不能办理打包贷款，请求重开信用证。2000年4月13日，德胜公司发传真给境外的Down Lite公司和巫文益，提出德胜公司已开出备用信用证，若信用证条款对方有不能接受的地方，德胜公司可以采取货到付款（COD），即可以采用现金支付货款。对此广丰公司法定代表人的秘书萧美珠又发传真给德胜公司：编号为10800398732－S信用证不符合我们的要求，我方将通知银行将信用证退回原开证行。德胜公司收到后，于当日向香港渣打银行申请开立备用信用证，渣打银行接受德胜公司的开证申请后，将备用信用证副本发送给德胜公司确认，以便随时准备开证。2000年4月14日7时09分，Marty和巫文益发传真给德胜公司：“WENDOL(巫文益的英文名称)和我目前在美国的辛辛那提……我们必须要请你们在我们可以交货之前将备用信用证立即开出来。该备用信用证必须在香港时间2000年4月17日下午6点之前开给我们。我们要再次说一下，只有备用信用证才是可以接受的”。2000年4月14日下午7点01分，德胜公司将同意另行开立备用信用证的意见和即将开出的备用信用证内容和信用证议付条款传真给Marty和巫文益，并让巫文益审查以上内容，若同意，德胜公司在明天之内可以开出相关的文件，广丰公司最迟4月17日可以收到这些文件的正本，并说明这是在本阶段德胜公司可以为广丰公司所做的最大帮助。Down Lite公司收到传真后，经办人Marty代表Down Lite公司及广丰公司回传真给德胜公司，内容是：“收到了备用信用证的传真，但要求除去第二条，其余的接受”。2000年4月15日上午，德胜公司又发传真给Down Lite公司和巫文益，内容是：“我司认为备用信用证中的第2点是必须要的，它与贵方的销售确认书GH200108中所提及的条款相同。贵方的工厂必须委托我们给贵方开具有德胜公司签字的文件，因为这是我方开证银行而不是我们的`审计委员会所规定的唯一条款”。2000年4月15日下午，德胜公司又发传真给Down Lite公司及巫文益，内容是：“我们在4月13日就知道了你们所要求的标准格式……根据我们所开出的信用证，支付有一个条件，德胜公司必须要得到贵方的通知，并要得到贵方所提供的有关在60天时间过去后贵方在中国的工厂仍未收到付款的证明文件。我方已经按照我方所答应的那样开出了我们的备用信用证，而贵方就必须执行你们的交货合同，这是贸易双方之间的销售确认书所规定的精神”。

2000年4月16日，Marty给德胜公司发传真：“如果60天期限过后，工厂仍然没有付款，那么广丰公司就可以在不经德胜公司签字的情况下，提取该备用信用证上的款项，这一点德胜公司必须在2000年4月17日下午6点之前，在该备用信用证上得到修改”。德胜公司收到上述传真后，黄德胜于2000年4月17日给Down Lite公司发了传真，内容是：“我懂得对方对中国工厂在贵方交货后60天内能否及时结帐有疑虑，然而贵方不接受信用证中第二项条款，同样包含有对我方不信任的意思在内”。2000年4月17日下午7时57分，Marty和巫文益联合给黄德顺发了一份传真，主要内容有1、回顾Down Lite公司和德胜公司三年来羽绒购销业务的贸易数量和货款结算情况。2、陈述不同意德胜公司备用信用证的第二条的理由，认为德胜公司并不信任我们，主要是害怕我公司会在没有正当理由的情况下兑现备用信用证上的资金，而我公司只是需要用信用证来保护我们，给我们安全感，保证我们能及时收到款项。2000年4月18日德胜公司又给Down Lite公司发传真，要求他们在4月19日下午6点，对今年4月到7月将要交付的300吨羽绒材料的采购条款采用哪种意见予以确认，或者由他们另外提出建议，否则将认为对方无意解决双方之间的分歧，亦没有诚意执行整个合同，那么德胜公司将采取法律程序，追究广丰公司的违约责任。2000年4月18日下午4时59分，Marty发了一份传真给德胜公司，内容是：参阅4月17日发给黄德顺的传真内容可以作为对你们的回复。以后德胜公司与Down Lite公司、广丰公司不再有文件传真往来。

2000年5月5日，5月8日，德胜公司在广丰公司无望履行合同的情况下，即通知信用证开证行取消上述两份信用证。

原审法院还认定：2000年3月28日，上海丝绸公司收到德胜公司将其与广丰公司谈妥的2000年购销羽绒的品质、数量、价格、交货地点的表格传真件后，即按德胜公司的委托和计划指令，拟定2000年与广丰公司之间的羽绒购货分合同。嗣后，上海丝绸公司代理德胜公司，于2000年4月5日和6日分别和广丰公司签订了KB－1、KB－2两份购货合同。KB－1购货合同约定，广丰公司交付56％灰鸭绒205公斤（含羽绒损耗量）；KB－2购货合同约定广丰公司交付56％灰鸭绒10630公斤（含羽绒损耗量）。上述合同已履行完毕，货款合计人民币1267695元亦付清。2000年5月初，上海丝绸公司再按德胜公司的委托和计划指令，和广丰公司之间签订其他购货分合同时，广丰公司不同意在购货合同上盖章签字，亦不同意履行合同。

2000年5月22日，德胜公司和上海丝绸公司就广丰公司不能供货的羽绒品种、数量，按当时的市场价签订了总价款是34314822元人民币的补货合同，转由上海丝绸公司供货。此后，上海丝绸公司分期分批提供了羽绒，德胜公司亦分期分批支付货款，至2000年10月26日止，德胜公司付清了最后一笔羽绒款。德胜公司支付的全部羽绒货款计4150969.8美元。德胜公司、广丰公司按在销售确认书上商定的羽绒单价（以美元为计价单位），依当时的汇率换算成人民币后，再计算广丰公司不能供货的羽绒总价款为人民币25554448.50元。上海丝绸公司就广丰公司不能供货的羽绒品种、数量，按当时的市场价供货后，计算总价款为人民币34308381.60元，上述两数之差是人民币8753933.10元。德胜公司依付款时的汇率换算成美元为1054690.73元。

原审法院另认定：2000年，羽绒价格很不稳定，呈现价格上涨趋势，4月至6月，国内羽绒价格大幅上涨。

原审法院认为，德胜公司和广丰公司之间存在真实的购销合同关系。2000年4月7日，德胜公司与广丰公司签订的销售确认书系双方当事人的真实意思表示，且内容合法，具有合同的法律效力。德胜公司在履行与广

水泥购销合同模板1000字(通用4篇)

在当今社会大家法制观念的普遍提高的大环境下，大家越来越看重合同的作用。签订合同能保证在发生纠纷后有据可依。您是不是正在因合同而一筹莫展呢？以下是合同范本网的编辑精心收集整理的水泥购销合同模板,带给大家。或许你能从中找到需要的内容。

水泥购销合同模板 篇1

供方： (以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

为促进双方之协作关系，经双方友好协商决定，达成协议由甲方销售水泥给乙方使用，为保证双方有序地进行合作，特签订本合同书，以便双方共同遵守执行。

一、产品名称：海螺、磊达PC32.5级、PO42.5级。

二、包装方式：散装。

三、水泥质量：依GB175-20xx标准执行。

四、水泥数量：约 50000 吨，以实际供货量为准。

五、水泥价格：

因价格浮动较大，32.5级暂定到场价 360 元/吨，42.5级暂定到场价 460 元/吨，以后价格根据市场行情的变化随时调整(以厂方的调价函为依据)。

六、履行地点及方式： 送货至乙方指定工地 。

七、计量及验收方式：

1、计量在乙方所在地进行，甲方需向乙方提供数量单据于乙方核对。

2、合理损耗按照国家标准5‰执行，乙方可随时对甲方所送水泥进行抽检重量，如发现重量不符，则按实签收。

3、甲方向乙方提供该标号水泥的同时，须提供原生产厂家该标号水泥的化验报告。

4、甲方提供的水泥，以生产厂同编号水泥的检验报告为质量依据，如需复试，甲乙双方在同编号水泥中共同抽取试样，共同鉴封样保存三个月，在三个月内或乙方对水泥质量有异议，可将该样共同提交省级或省级以上国家认可水泥质检机构进行检验，其结果作为评定该批水泥质量的依据，所发生的费用先由乙方垫付。若质量符合国家标准，则检验费用由乙方承担，若质量不符合国家标准，则检验费用由甲方承担。

5、乙方对水泥质量引起的损失进行索赔时，必须凭上述质检机构出具的水泥质量化验报告，并于该检验结果出来后十五日内提出。

八、付款及结算方式：每送满壹仟吨结账付清货款一次，以此类推。余款在停用水泥一个月内结清。

九、其它约定事项：

1、由甲方免费提供散装水泥罐 5 只给乙方使用，乙方必须保证水泥罐完好无损，若损坏则按水泥罐的价值人民币15000元/只赔偿给甲方。且乙方在使用过程中造成的安全责任事故与甲方无关。乙方必须保证运输通道畅通无阻。

1《水泥购销合同》

2、在合同有效期内，乙方未能按照合同约定支付货款，所欠往来款按照银行借款同期利率的2倍结算利息。

3、甲方根据乙方的需求供货，乙方必须提前24小时通知甲方，否则由此引起的供货不及时，一切损失与甲方无关，(在国家节能减排政策控制压缩生产造成供货紧张的情况下除外，但甲方必须提前告知乙方)。

4、若乙方未能按照本合同约定支付货款，甲方可拒绝供货，甲方不承担任何违约责任。且乙方不可另寻合作单位，若发现乙方从其他单位调货，乙方需赔偿甲方人民币 伍 万元整，并付清所有往来欠款。

5、若由于乙方计划不周未能及时通知甲方发货而影响工程作业，由此引起的损失与甲方无关。

6、若甲方未能及时按乙方要求供货，所造成的损失均由甲方承担。

十、争议解决：

因本合同执行过程中发生的问题引起的争议，双方应友好协商解决，无法协商解决的，可提交合同所在地人民法院判决。

十一、双方关于收货的单据及其它票据、合同执行过程中双方的.书面约定为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同的有效期：从合同签订之日起至付清货款后止。

十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。

十四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

水泥购销合同模板 篇2

购货单位： (以下简称甲方)

供货单位： (以下简称乙方)

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、 产品的名称、品种、规格和质量

1.水泥：

2.河沙：

3.加气砖：

三、交货

1.交货方法：

2.运输方式：

3.到货地点：

4. 交货周期：乙方在接到甲方通知后2日内发货。

四、货款结算方式

1.本合同签订后甲方预付押金壹万元整给乙方，待该项目所有材料供应结束，货款结清后，该订金需全额返还给甲方。

2.双方自合同签定之日起，约定每月28日为双方结算日，甲方于结算日一次性结清该结算日前交易的款项，结算日后交易的款项于下一个结算日结算。

五、对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量和质量不合规定，甲方需妥善保管货品，且应在5日内向乙方提出异议，在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在5天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

六、乙方责任

1.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，按质论价;甲方不能利用，根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货过程中产生的额外用。

2.乙方逾期交货，按逾期交货部分的货款计算，向甲方支付10%违约金，并承担甲方因此所受的损失。

七、甲方责任

1.甲方需提前2日通知乙方备货，若因甲方通知不及时导致工期拖延，乙方不承担任何责任。

2.甲方无故中途退货，应向乙方偿付该批退货货款的10%为违约金。

3.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的所有损失。

八、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、其它

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10日内付清。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

3.本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同附件、有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要、E-mail等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。

购货单位(甲方)： 签订日期：

供货单位(乙方)： 签订日期：

水泥购销合同模板 篇3

购货单位(以下简称甲方)：

供货单位(以下简称乙方)：

为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条产品名称、型号、数量、单价、金额

第二条质量标准：按国家质量技术标准制作生产，甲方

第三条供货人对质量负责的条件及期限：供货时间按乙

第四条包装标准、包装物的供应与回收：

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：

第六条合理损耗标准及计算方法：第七条标的物所有权自时起转

第八条交(提)货方式、地点：

第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：

第十条检验标准、方法、地点及期限：

第十一条成套设备的安装与调试：

第十二条结算方式、时间及地点：

第十三条担保方式(也可另立担保合同)：

第十四条本合同解除的条件：

第十五条违约责任：

第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

(一)、提交仲裁委员会仲裁;

(二)、依法向人民法院起诉。第十七条本合同从后生效。

甲方：

乙方：

______年______月______日：

水泥购销合同模板 篇4

需方(甲方)：供方(乙方)：

一、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方协商一致,达成如下条款:足如下质量要求：

1、允许装载质量：50公斤颗粒料

2、规格：有效长度105cm，有效宽度65cm

3、编制密度：10×10

4、重量：内覆膜后总重必须达到100g

二、包装：每大捆500条，其中每小捆各100条满足环保要求，包装袋可自动降解，对动物及环境无污染

三、送货时间和送货地点：最迟不得迟于年月日前到货，地点：乙方运至甲方指定地点

四、验收：

1、验收方式：收货时甲方抽样检验，若发现有不符合本合同第二条约定质量标准的，乙方须承担本合同约定的违约责任

2、在甲方使用过程中发现不符合第二条质量要求的产品，乙方除须承担本合同约定的违约责任，同时还应负责调换或赔偿，过程中产生的费用由乙方承担。

五、付款方式：

货款的支付时间：____________;货款的支付方式：_____

六、违约责任:

甲乙双方应严格按照合同的要求履行各自的义务，若乙方提供产品不符合同第二条约定质量标准的，乙方须承担合同总价款20%的违约金。若乙方逾期到货的每逾期一日承担总价款2%的违约金。

七、合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效，自合同义务全部履行结束之后终止。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，同时双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。诉讼争议的管辖权法院为原告方法院所在地法院。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日