买卖合同书系列10篇。
当人们逐渐重视契约时，合同在生活或工作中占的比重越来越多。做好合同的订定和管理对合作方未来的合作和发展起着重要的作用，那么到底应如何拟定合同呢？或许你需要"买卖合同书"这样的内容,如果合你所需，不妨马上收藏本页。
买卖合同书 篇1
合同编号：_____
甲方（供方）：_____
签订地点：_____
乙方（购方）：_____
签订时间：_____年_____月_____日
根据《合同法》之规定，双方本着平等自愿诚实信用的原则，签订本协议，供双方共同信守履行。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
二、质量要求技术标准、供方对质量负责期限：执行国标
三、交（提）货地点、方式：需要自提票后，做最终结算。
四、运输方式及到站（港）和费用负担：汽运，费用购方承担。
五、合理损耗及剂量方法、超欠幅度；计量以供方为准。
六、验收标准、方法、地点及提出异议期限：以供方化验为准，购方如有异议货到后三日内以书面形式通知供方。供方若有异议，可以到双方认可的第三方进行质量检验裁决。
七、结算方式及期限：可以自由协商。
八、违约责任：由违约方承担责任。
九、解决合同纠纷方式：双方协商解决，协商无果提交合同签订地法院裁决。
十、本合同自签订之日起生效，传真件具有同等法律效力。
十一、其他约定事项：未尽事宜，双方协商解决。
买卖合同书 篇2
供方：______地址：____市____街____号
法定代表人：____职务：_______
需方：_______地址：____市_____街___号
法定代表人：____职务：________
经供需双方协商同意，由供方组织生产，需方负责收购下列商品，为保证协商的条款严格履行，特签订此合同，共同遵守。
一.本合同总产值、具体品名、规格、分期、分批交货计划详见附表。供方要根据合同要求，组织生产，按时、按质、按量交货;需方也要根据合同要求按时、按量接货，并及时支付货款，不得影响供方的生产。
二.产品的质量标准和数量详见附表。以供方检验为主，需方配合抽验，如有异议，写出抽验记录，双方签字备查。生产中的质量和保修期出现的问题由供方负责，交货后由于保管不善造成的问题由需方负责。
(1)产品交货前，供方应严格检验，附合格证，装箱单，以示负责。
(2)抽验，如有不符合标准，有关调换、挑选降价等损失，由供方承担，接受罚则。
三.产品价格规定。根据国家的有关物价政策。按上级物价部门规定的价格执行，详见附表。对于副品、次品、以及低于标准的，本着合情合理、以质论价解决。
四.产品交货结算。产品实行送货制。供方将货送到需方指定仓库，运费由需方负责，点验入库签章后，当即在需方财会股付款。
五.包装规定。
(1)产品包装应符合现行包装标准规定执行，以保证商品的存放和运输安全为前提，以符合运输规定要求为准绳。
(2)如因包装不当，在运输中造成的损失由供方自负。
(3)包装完整，原件数量短少或规格品种不符，经需方查询供方应给予解决。
六.罚则。
(1)供方无故延期交货或提供产品的品种、规格、质量不符合同规定，由此造成延误交货时间，每天应付需方延期货款总值ｘｘ%的违约金(可由双方约定)。
(2)未经双方协商同意，变更产品数量、质量、品种、规格，包装不符合同规定标准，影响需方销售部分，向供方赔罚金ｘｘ%。
(3)由于计划不周，安排不当，或无正当原因造成延期收货付款影响供方资金使用，向需方索赔罚金ｘｘ%。
(4)需方中途退货，应付给供方退货部分货款总值ｘｘ%的违约金。违约金及其他损失赔偿额总和应当相当于用违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。违约金过高或过低的，当事人可请求有关机构予以适当调整。
七.附则。
(1)如因自然灾害或国家政策、法律变更不能履行合同，应于15日内通知对方。由双方协商解决，变更或解除合同。
(2)双方于ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日在ｘｘｘ省(市)签订，自签订之日起生效，至合同规定的有效期结束止。本合同正本一式两份，供需双方各一份，副本若干份，送有关部门。
(3)本合同条款如有未尽事宜，由双方协商修订。在执行中如有争议，报仲裁机关解决。
供方：需方：
签订日期：签订日期：
买卖合同书 篇3
卖方：(以下简称甲方)
买方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《青岛市建设工程材料管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建设工程材料(以下简称建材)买卖等事宜订立如下条款，以便共同遵守。
第一条拟使用建材之建设工程及所购买建材基本信息
(一)拟使用建材之建设工程基本信息(附件1) (1)建设工程
①名称：
②地址：
③建设单位名称：
④施工单位名称：
⑤监理单位名称：
(2)建设工程用地批准手续(附件1.1)：
①批准证书/证明名称：
②证书/证明编号：
(3)规划许可证(附件1.2)：
①规划许可证名称：
②证书编号：
(4)施工许可证(附件1.3)：
①施工许可证名称：
②证书编号：
(二)所购买建材基本信息
第二条质量标准(需具体明确，作为产品验收标准，见附件2)
第三条建材包装
(1)包装标准：
(2)包装费用：
(3)包装物的处理方法：选择以下第种处理方法。
①甲方负责自行回收。
②包装物随产品归乙方所有，现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。
(4)其它：第四条交货
(1)交货方式：(甲方送货/乙方取货)
(2)交货时间：
(3)交货地点：
(4)运输方式：
(5)运输及装卸费用承担：
(6)其它：
第五条验收
(1)验收标准：货物验收以本合同第一条、第二条、第三条之约定及双方一致同意的标准进行。
(2)验收方式：
①当场验收：对于货物的规格、颜色、数量与约定不符或有其他表面瑕疵的，乙方应在交货时当场提出异议，异议经核实属实的，甲方应无条件换货或补足。
②无法当场检验的，乙方应在接收货物次日起日内进行检验，并将检验结果及时通知甲方。
③选择甲方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装及货物质量，经验收未达到约定标准的，甲方应无条件返工，并承担因此给乙方造成的损失。
④双方对检验标准或检验结果有异议的，委托本市具有相应资质的检验检测机构检测，并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。
在以上期限内，乙方怠于组织验收的或者未将验收结果及时通知甲方的，视为验收合格。
(3)其它：第六条安装(1)安装方式：
①(甲方安装/乙方自装);
②选择甲方安装的，安装费用由承担，乙方应为甲方提供必要的安装条件。
(2)甲方负责安装的，应按照国家相关法律法规向乙方提供免费售后服务。或由双方约定以下免费售后服务期限：
(3)其它：
第七条付款
双方约定以第种方式支付价款。
(1)签订本合同时，乙方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%)，验收合格后日内一次性支付余款。
(2)其它第八条双方义务(一)甲方义务
(1)需保证货物质量符合相关法律法规、国家标准、行业标准、双方约定的产品质量标准及产品包装标准，并已取得相关销售许可等。
(2)需按照双方约定的交货时间、地点及交货方式，及时供货，并积极配合乙方进行货物验收工作。
(3)应及时向乙方提供其自身及所销售货物的资质证明材料、货物的产品标准、检验报告、产品合格证明等相应技术资料。
(4)按照国家相关法律规定及双方的约定及时为乙方提供售后服务，产品出现质量瑕疵或不合格现象，应按照乙方要求及时为其提供产品修理、更换或退货工作。
(5)其它：
(二)乙方义务
(1)按约定向甲方支付相应货款。
(2)及时组织货物验收工作，并配合甲方办理相关货物交接、验收手续。 (3)选择甲方进行安装的，应向甲方提供必要的安装条件和便利。
(4)其他：第九条违约责任(一)甲方违约责任
(1)因甲方产品质量或安装质量问题，给乙方或第三人造成人身或财产损失的，应由甲方承担全部责任。
(2)甲方延迟交货的，应按延迟交货部分货款金额的每日万分之计算，向乙方支付违约金。
甲方迟延交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要货物的，甲方应按数补交，并承担迟延交货责任。
(3)甲方提前交货、未按照约定的地点、交货方式交货的，乙方有权拒绝接收。乙方同意接收的，应承担乙方由此多支出的合理费用。
甲方提前交货的，乙方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，乙方可拒绝提货。
(4)甲方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同规定的，乙方有权拒绝接收。
如乙方同意利用，应按质论价。乙方不能利用的，应根据具体情况，由甲方负责修理或更换或退货，并承担修理、更换或退货而支付的实际费用。
(5)甲方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，甲方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。
乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应赔偿乙方该不合格包装低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的'，由甲方负责赔偿。
(6)因甲方原因导致货物错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支出的合理费用和迟延交货的违约金。
(7)甲方未按合同约定提供有关技术资料的，乙方有权解除合同。
(8)其它：
(二)乙方违约责任
(1)乙方迟延给付货款的，应按逾期货款金额每日万分之计算，向甲方支付逾期付款的违约金。逾期给付超过日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担由此造成的全部损失。
(2)乙方无合法或约定事由而中途退货的，应向甲方赔偿退货部分货款的%作为违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
(3)乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之计算，向甲方支付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。
(4)乙方违反合同规定拒绝接收货物的，应承担拒收货物款项%的违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
(5)乙方如错填到货的地点、接货人，或对甲方提供其他错误信息，应承担甲方因此所受到的实际损失。
(6)其它：第十条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十一条其他约定事项
第十二条合同生效、争议解决方式
(1)本合同一式份，双方各执份，建设工程材料管理机关登记备案一份。登记备案工作由甲方/乙方负责办理。
(2)本合同自双方签字并盖章后生效。
(3)本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决，也可向建设工程材料管理机关申请调解。协商或调解未达成一致的，选择下列第方式解决：
①依法向青岛仲裁委员会(建设仲裁中心)提起仲裁;
②依法向法院起诉。
乙方(盖章)：甲方(盖章)：
住所地：住所地：
法定代表人/授权代表(签字)：法定代表人/授权代表(签字)：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
日期：___年___月___日日期：___年___月___日
签订地点：
买卖合同书 篇4
卖方__________买方_____________
双方同意买卖，其条款如下：
1.合同货物：
2.产地：
3.数量：
4.商标：
5.合同价格：
6.包装：
7.付款条件：签订合同后买方于_个银行日内开出以卖方为受益人的，经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。
8.装船：从卖方收到买方信用证日期算起，_________天内予以装船。若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费，按总金额
%计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。
9.保证金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出%的保证金或银行保函。若卖方不执行合同其保证金买方予以没收。
10.应附的单据：
卖方向买方提供：
(1)全套清洁提货单;
(2)一式四份经签字的商业发票;
(3)原产地证明书;
(4)装箱单;
(5)为出口所需的其他主要单据。
11.装船通知：卖方在规定的装货时间，至少_____天前用电报方式将装船条件告知买方。买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。
12.其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行。若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。
13.装船时间：当_________或次日__________装船。
14.装货效率：每一个晴天工作日，除星期日，节假日外，每舱口进货为立方吨。
15.延期费/慢装卸罚款：对于载重吨船来说，每天U.S.D.。
16.不可抗力：签约双方的任何一方由于台风，地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟履行合同的期限应相当于出事故所影响的时间。
买方：__________卖方：__________
证人：__________证人：__________
日期：___年___月___日 日期：___年___月___日
买卖合同书 篇5
第一章 总则
第一条 本合同当事人双方：
出让人（以下简称甲方）：______________________________________________
受让人（以下简称乙方）：______________________________________________
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》和其他法律、行政法规、地方性法规，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。
第二条 出让人根据法律的授权出让土地使用权，出让土地的所有权属中华人民共和国。
第二章 出让土地的交付与出让金的缴纳
第三条 出让人出让给受让人的宗地位于________________________，宗地编号为__________，宗地总面积大写________________________平方米(小写_____________平方米)，其中出让土地面积为大写__________________________平方米(小写___________平方米)。该地块的容积率大于等于__________，绿化率不少于__________%，土地用途为商业、住宅用地。宗地四至及界址点座标见附件《出让宗地界址图》。
第四条 本合同项下出让宗地的用途为_______商业住宅用地
___________________________。
第五条 出让人同意在___年___月___日前将出让的宗地交付给受让人，出让方同意在交付的土地时该宗地应达到本条第___款规定的土地条件：
(一)达到的场地平整和周围基础设施___通，即通_______________________________。
(二)周围基础设施达到___通，即通____________________________，但场地尚未拆迁和平整，建筑物和基础的地上物状况如下：______________________________________。
第三章 现状土地条件。
第六条 本合同项下的土地使用权出让年期为_________________，自出让方向受让方实际交付土地之日起算，原划拨土地使用权补办出让手续的，出让年期自合同签订之日起算。
第七条 本合同项下宗地的土地使用权出让金为每平方米人民币大写
_____________________元(小写___________元);总额为人民币大写_____________________元(小写____________________元)。
第八条 本合同经双方签字后___日内，受让人须向出让人缴付人民币大写
____________________元(小写__________元)作为履行合同的定金。定金抵作土地使用权出让金。
第九条 受让人同意按照本条第____款的规定向出让人支付上述土地使用权出让金。
(一)本合同签订之日起___日内，一次性付清上述土地使用权出让金。
(二)按以下时间和金额分___期向出让人支付上述土地使用权出让金。
第一期 人民币大写_________________元(小写______元)，付款时间：___年___月___日之前。该期甲方负责提供___________________________________________________；第二期 人民币大写_________________元(小写______元)，付款时间：___年___月___日之前。该期甲方负责提供___________________________________________________；
第三期 人民币大写_________________元(小写______元)，付款时间：___年___月___日之前。该期甲方提供所有转让文件。
分期支付土地出让金的，受让人在支付第二期及以后各期土地出让金时，应按照银行同期贷款利率向出让人支付相应的利息。
第十条 本合同签订后的___日内，当事人双方应依附件《出让宗地界址图》所标示座标实地验明各界址点界桩。受让人应妥善保护土地界桩，不得擅自改动，界桩遭受破坏或移动时，受让人应立即向出让人提出，复界测量，恢复界桩。
第四章 不可抗力
第十一条 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第十二条 遇有不可抗力的一方，应在____小时内将事件的情况以信件、电报、电传、传真等书面形式通知另一方，并且在事件发生后____日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第五章 违约责任
第十三条：甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能取得该地块，甲方愿意返还定金，计_______万元，甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。
第十四条 受让人必须按照本合同约定，按时支付土地使用权出让金。如果受让人不能按时支付土地使用权出让金的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的___‰向出让人缴纳滞纳金，延期付款超过6个月的，出让人有权解除合同，收回土地，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿因违约造成的其他损失。
第十五条：乙方未能按时支付地价款，应以每日未付部分的万分之______点作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。
第十六条 受让人按合同约定支付土地使用权出让金的，出让人必须按照合同约定，按时提供出让土地。由于出让人未按时提供出让土地而致使受让人对本合同项下宗地占有延期的，每延期一日，出让人应当按受让人已经支付的土地使用权出让金的___‰向受让人给付违约金。出让人延期交付土地超过6个月的，受让人有权解除合同，出让人应当返还定金，并退还已经支付土地使用权出让金的其他部分，受让人并可请求出让人赔偿因违约造成的其他损失。
第六章 通知和说明
第十七条 本合同要求或允许的通知和通讯，不论以何种方式传递，均自实际收到时起生效。
第十八条 当事人变更通知、通讯地址或开户银行、帐号的，应在变更后15日内，将新的地址或开户银行、帐号通知另一方。因当事人一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。
第十九条 在缔结本合同时，出让人有义务解答受让人对于本合同所提出的问题。 第二十条 受让人方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。
第二十一条 本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第二十二条 本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。
第七章 适用法律及争议解决
第二十三条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的'解决均适用中华人民共和国法律。第二十四条 因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第___款规定的方式解决：
(一)提交___________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第八章 附则
第二十五条 本合同一式___份，具有同等法律效力，出让人、受让人以及中介人各执___份。
第二十三条 本合同的金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
第二十四条 本合同于___年___月___日在中华人民共和国_____________省(自治区、直辖市)_________市(县)签订。
第二十五条 本合同未尽事宜，可由双方约定后作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。
出让人(章)： 受让人(章)：中介人（章）：
住所： 住所：住所：
(签字)：(签字)： （签字）：
电话： 电话： 电话：
开户银行：开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号： 帐号：
买卖合同书 篇6
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》的要求，甲方委托乙方为中山市中小学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致，签订本合同。
一、电脑的品牌、型号、配置和金额：
1、多媒体电脑室? 套，货款总额为人民币?拾?万?仟?佰?拾?元整（￥元）详细见《预算表》。
2、详细电脑设备品牌型号配置见附件一《硬件配置性能表》。
二、多媒体电脑室系统基本功能见附件二《系统功能说明书》
三、质量保证及售后维护服务
1、乙方提供的必须是全新的电脑设备，该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求，要按照确定的图纸施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。
2、乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程当中，乙方必须遵守国家的有关法律法规，并接受甲方的检查，如实提供检查所需提交的材料，不得拒绝。
3、乙方要按照《中山市中小学教学用计算机设备售后服务合同》的要求，提供快捷、良好的售后服务。
四、工期及验收：
1、甲方准备工作：安装输入电源线路连接到电脑室，电源线直径不小于10mm2，地线要求接地良好，并于签定本合同后三个工作日前完工。
2、乙方工期：签定本合同后第五个工作日前安装电源和网络线路；签定本合同后第十个工作日前安装电脑台和稳压电源；签定本合同后第十五个工作日前安装调试电脑并完工。
3、验收办法：由甲方组织镇区教办、学校等有关技术人员，按本合同的配置标准和性能要求见附件三《硬件软件验收表》，对乙方所安装的多媒体电脑室进行验收。
4、验收日期：由完工后的十个工作日内进行。
五、付款方式：
1、甲方在签定本合同后第三个工作日内向乙方支付货款总额50%的预付款。
2、在验收合格后五个工作日内向乙方支付余下货款总额50%。
六、违约责任
1、甲方无正当理由拒收电脑设备的，甲方向乙方偿付合同总值30%的违约金。
2、乙方无正当理由不能交付电脑设备的，乙方向甲方偿付合同总值30%的违约金。
3、甲方逾期付款的，甲方向乙方每日支付欠款总额0。5%的违约金。
4、乙方逾期交付电脑设备的，乙方向甲方每日偿付合同总值0。5%的违约金。
七、其他
1、因电脑质量问题发生争议，由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定，该鉴定结论是终结性的，供需双方应当接受。
2、合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。
3、本合同一式四份，甲乙双方、中山市教育局电教站和镇区教办各执一份，均具同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________鉴印单位：__________
地址：__________地址：__________ 地址： __________
电话：__________电话：__________电话：__________
法人代表：__________法人代表：__________签约代表：__________
签约时间：__________签约时间：__________签约时间：__________
买卖合同书 篇7
经长兴县教育局批准，由长兴县教育局招投标分中心对长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学进行单一来源采购，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章的规定，就乐器的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条标的、数量、价款
1、乐器名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、价款
第二条质量标准
按现行的国家标准执行。
第三条验收
1、验收方式wWw.jht868.COm
甲方在乙方交货时当场验收；
2、甲方应对乐器名称、产地、商标或品牌、规格型号、生产厂家、颜色、数量予以当场验收。
3、对质量有异议的，双方委托国家相关专业机构进行鉴定
第四条交付方式
乙方在20xx年10月26日前送到甲方指定的地点：长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学
第五条搬运费用
搬运费用由乙方承担。
第六条支付方式
乙方交货后，经甲方组织人员进行验收合格后，付至合同价的100%。
第七条售后服务
1、自开具销售凭证之日起，保修期限壹年。
第八条违约责任
1、乙方必须按照本合同书所规定的工期，准时交付甲方使用，否则，每拖延一天，乙方须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方；
2、甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方；
3、若遇到不可抗力（如地震、台风等）的因素或非乙方原因而引起的工期延误，属于免责条件；
第九条合同争议的解决方式
因本合同发生的争议，由双方当事人协商或调解解决；依法向人民法院起诉。
第十条合同生效
本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，县教育局招投标中心壹份，经甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________
代表人(签字)：________________身份证号码：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
买卖合同书 篇8
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
乙方保证人：
甲、乙双方就房屋买卖事项，经平等自愿协商一致，达成以下合同条款：
一、甲方自愿将坐落在2222222育源小区前栋2单元5楼西户房屋卖给乙方。
二、双方议定上述房总价款为人民币大写叁拾陆万元整（即360000元），因甲方拥有的房屋存在贷款拾壹万元整（即110000元）未给开发商付清，所以乙方需实际向甲方交付现金贰拾伍万元整（即250000），甲方将房屋交付乙方后，乙方需自行办理房本等后续手续并需偿还开发商贷款拾壹万元整（即110000元）。
三、甲乙双方在签订本合同时，乙方需向甲方缴纳首付款拾伍万元整（即150000元），剩余拾万元整（即100000）在20xx年5月30日前一次性付清，如乙方违约，每逾期一日，应向甲方支付200元违约金。
四、乙方若违约后拒不缴纳剩余拾万元整（即100000）和违约金，乙方将自愿放弃已向甲方支付的首付房款，并自愿将房屋所有权交还给甲方；或者甲方有权向乙方和保证人要求支付剩余房款。
五、房屋合同签订并实际交付后，甲方即放弃对房屋的任何权利和义务，乙方同时享有其应有的权利和义务，以后出现任何权益纠纷概予甲方无关。
六、本协议一式三份（甲方、乙方、保证人各一份），具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
甲方（卖方）：（印）身份证号：
年月日
乙方（买方）：（印）身份证号：
年月日
乙方保证人：（印）身份证号：
年月日
买卖合同书 篇9
合同编号：________________
出卖人：________________签订地点：________________
买受人：________________签订时间：____年____月____日
一、收货人名称、发到站、品种规格、质量、交(提)货时间、数量
收货人名称：________________
发站：________________
到站：________________
品种规格：________________
质量：________________
交(提)货时间、数量(吨)
全年合计：________________
一季度：________________
二季度：________________
三季度：________________
四季度：________________
(注：空格如不够用，可以另接)
二、交(提)货方式：________________________________________________
三、质量和数量验收标准及方法：______________________________________
四、煤炭单价及执行期：______________________________________________
五、货款、运杂费结算方式及结算期限：________________________________
六、违约责任：______________________________________________________
七、解决合同争议的方式：____________________________________________
八、其他约定事项：__________________________________________________
出卖人：________________
买受人：________________
鉴(公)证意见：________________鉴(公)证机关(章)：________________
经办人：________________
年月日：________________
(注：除国家另有规定处，鉴(公)证实行自愿原则)
出卖人名称(章)：________________
住所：________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
电话：________________
电报挂号：________________
开户银行：________________
账号：________________
纳税人登记号：________________
邮政编号：________________
买受人名称(章)：________________
住所：________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
电话：________________
电报挂号：________________
开户银行：________________
账号：________________
纳税人登记号：________________
邮政编码：________________
监制部门：国家工商行政管理局
买卖合同书 篇10
需方：
供方：
签订时间：
签订地点：
根据其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方水泥事宜，达成如下一致协议：
1、标的物品种、数量、单价、金额
1.1水泥采购：
1.2合同总价的调整：上述第1款表内的单价一栏不得调整数量一栏为暂定量，结算数量按照甲方实际接受的数量为准。结算时的合同总价按照单价乘以结算数量计算。
1.3上述合同单价及据此计算出的合同总价为甲方在本合同项下所需支付的全部费用，其中已包含了乙方为完成包装、装卸、运输、保管、交付等而可能支出的一切费用，同时也包括发票、税金费用。
2、水泥交付的时间、地点及方式
2.1合同约定交货时间:自年月日至年月日。甲方每月水泥计划用量暂定吨,具体以甲方通知乙方的实际需要数量为准。甲方应于供货前一天的17：00之前电话通知乙方，以便乙方及时安排运输车辆，保证及时供货。乙方应在接到电话通知之日起的第2日内将货物运到合同约定的交付地点。
2.2交货地点为位于大洼县新兴镇坨子里分场的甲方工地库房。
2.3乙方提供运输，方式为汽车运输。
2.4乙方运输过程中，应确保车辆整洁，不得遗撒、污染环境，否则由此造成的一切后果均由乙方承担。
3、合理损耗计算方式及分摊方式
若双方水泥称重数量出现磅差，当磅差在1‰之內时,以乙方过磅的水泥称重单为依据当出现超过1‰的异常磅差时，以甲方过磅的水泥称重单为依据。
4、货款的结算：
4.1乙方按照一千吨为一个批次向甲方供货，达到批次供货量时，甲方及时给乙方结算，不得拖欠货款。
4.2结算程序：根据每一批货物验收合格的结果，先由乙方向甲方提交结算单，甲方收到结算单后，由甲方在三日内审查完毕并按结算吨数向乙方支付货款，如果结算数量发生分歧，甲乙双方应协商解决，查对送货小票。属于结算单据及和其有关的函件，均须双方签字并加盖公章，否则不予认可。
4.3支付方式：
5、质量要求：乙方提供的水泥需符合175-1999、1344-1999水泥标准。
6、验收标准、方法及提出异议的期限
货物按照国家175-1999、1344-1999水泥标准的8.1、8.4、8.5.3及12573-1990标准验收。由乙方在同编号水泥中抽取试样并检验，水泥签封后保存三个月。如甲方对乙方同期同编号水泥检验报告认可，以乙方同编号水泥的检验报告为验收依据如甲方有异议，可在水泥交付之日起45日内向乙方提出，并委托有关检验机构对试样重新检验，该检验机构的检验报告为最终结果。到场时货物必须在现场地磅验收重量，且双方在磅单上确认，乙方可对磅码结果进行场外第三方复核，场外验收的重量如无误，其磅费用由乙方承担。
7、违约责任
7.1乙方迟延交付货物的，每迟延一日，按应交货物总价款的万分之三向甲方支付违约金。逾期超过十五日的，甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方赔偿。
7.2乙方交付的货物不符合合同约定的质量标准的，甲方有权拒绝接受。乙方应按应交货物总价款的百分之十向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务。因此造成的损失超过违约金的，超出部分乙方应当赔偿。
7.3甲方逾期支付货款的，向乙方支付应付货款的百分之三做为违约金赔偿给乙方。
7.4乙方违反本合同的约定而引起第三人索赔的`，由此产生的一切费用和责任由乙方承担。
7.5乙方单方解除合同，应向甲方支付合同总额20%的违约金。
8、合同生效本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
9、纠纷解决方式
甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商协商不成，双方同意向大洼县或盘锦市人民法院提起诉讼。
10、其他约定事项禁止权利转让任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同他方支付相当于本合同总价%的违约金。
甲方：
法定代表人法定代表人：
乙方：
法定代表人法定代表人：
委托代理人委托代理人：
日期：20xx年xx月xx日