装饰材料供货合同1000字模板。
如今社会，大家办事情都要遵守法律法规，合同的身影可以说出现在了很多场所当中。签订书面合同可以避免因采用其他形式的合同而造成合同的效力瑕疵，你有没有找过可供参考的合同模板吗？下面是我们精心整理的"装饰材料供货合同",请阅读，或许对你有所帮助！
装饰材料供货合同【篇1】
甲方：（供方）
乙方：（需方）
在平等互利的条件下，经甲乙双方共同协商，达成以下协议：
一、甲方向乙方提供产品名称、规格和金额如下：
产品名称
规格
单价
数量
总金额
备注
二．产品的交（提）货方式，运输方式及收货：
1．运输方式：双方确定为本条第项：
A．甲方送货到乙方指定地点，地址为，运输费由方承担。
B．甲方代办运输—运输：自站至站，运输费由方承担。
2．收货：乙方应当在收货时当面点清并签收确认。如出现外箱破损或数量与清单不符的情况，乙方应即时通知甲方，双方协商解决。对于货品出现的质量问题，乙方应于收货后一周内以书面形式向甲方提出，双方协商解决；否则视同对货品的质量无异议，产品非质量问题乙方不得退（换）货。
三．货款结算方式：
1．双方确定货款结算方式为本条第项：
A．款到发货：乙方每次订货需将订货单以传真方式书面通知甲方，并同时以方式付清订购货物的全部货款，甲方在收到乙方货款后订单生效，订单生效起7日内发货，并同时发出相关销售票据。甲方在收到乙方货款后发货，并同时发出相关销售票据。
B．批结：每次送货时结付上批货货款，而本次货款待下次送货时结付，且每批货款的信用期不能超过30天，超过30天视同已到期结算。累计未结帐款最高不得超过，超出部分打款发货。
C.月结天（甲方于次月5日前以书面形式将对帐单传真至乙方，乙方在收到对帐单后应于天内完成对帐工作，逾期未对对帐单的内容提出异议，视同确认对帐单。当月所有帐款，最迟于次月日到款结清）。累计未结帐款最高不得超过，超出部分打款发货。
2．如乙方逾期付款，乙方须支付货款利息，计算方式：每天按货款的5‰收取。
甲方：
____年____月____日
乙方：
____年____月____日
装饰材料供货合同【篇2】
甲方：
材料名称：
工程地点：
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关规定，为明确双方的权利、义务及经济、法律责任，双方在平等互利的基础上经协商一致，订立本合同。
第一条 商品质量标准和有效证件
1、营业执照 税务登记证 代理授权书 质量报告
2、乙方所提供的产品质量必须符合国家有关标准，否则导致工程质量问题由乙方承担全部责任。
3、凡消防质检部门抽检到乙方提供的格，检测费用由乙方承担，由此造成的损失也由乙方负全部责任。
第二条 合作方式：
1 其它
2、乙方在规定时间内到甲方指定地点办理结款手续：
3、乙方在办理结算时，必须按照税法有关规定及甲方财务确认结款金额，提供有效税票，否则甲方不予结算，若乙方更改名称应向甲方提供工商和税务的合法证明，并按实际情况办理相关手续。
第三条 价格与材料管理
1、乙方提供高于价格表部分从乙方货款中扣除。表格如下：
2、乙在在合同签订后____日内将材料送到甲方指定地点，运费由乙方费担。(送货有公司基建部规定时间，联系电话： )
3、乙方在向甲方提供材料时，必须均为优等品。首先要提供样品。样品要符合甲方所需材料质量要求，不得以次充好，若发现质量问题甲方将从材料总金额中扣除50%作为惩罚。
4、乙方未按时到货或质量问题引起的工期延误、返工等一切后果由乙方负全责。
第四条 付款方式
甲乙双方签字合同以后，甲方首付乙方，货到验收合格后付下 。JhT868.COm
第五条 验收管理
1、乙方所提供的所有材料应达到国家规定的有关标准，同同材料需同一个批号。
2、乙方将甲方所需要的材料送到甲方指定地点，甲方验货员要向乙方索取材料清单，并有验货员和现场管理相关人员两人签字方能生效，若有质量问题应拒收，所送的材料清单上要明确注明：名称、规格、型号、数量、价格，一式三份。
3、甲方现场管理人员要以身作则、廉洁奉公，不得向供应商索要任何需求包括：吃饭、礼品、回扣)，一经发现或投诉将严肃处理，情节严重者视情追究包括法律责任在内的相关责任。投诉电话：
第六条 违约责任
1、本合同生效后，擅自撤除合同的一方，%作为违约金付给对方。无正当理由，甲乙双方不得随意终止合同。
2、乙方不能按合同如期到货造成甲方延迟完工，每逾期一天则
装饰材料供货合同【篇3】
需方：
供方：
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则，双方就材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、 材料名称、规格型号、数量及单价：(见价格表)
二、 合同总价：暂定 元(大写： 元)
三、 质量要求、技术标准、验收标准：参照国家或地方相关行业和部门颁布的标准进行验收。板材按市场行内标准验收。
四、 交货及验收方式：由需方到供方的加工地点验收及提货。
五、 交(提)货时间：按双方商定的时间交提货。
六、 结算方式：需方按每次提货数量的货款付给供方80%的货款，剩余的20%在第二次提货时付清第一次的，以此类推。当双方合同签订后需方即付定金 元给供方，供方便开始生产加工所需材料，定金直到此工程送完货后最后一次付款才扣除。
七、 付款方式：全部材料款需方用现金和银行转帐方式支付给供方。
八、 违约责任：如有一方违约就按总工程款的10%付给对方作为补偿。
九、 其它约定：
1、 需方所需材料必须提前2天通知供方，如有异形加工则需提前3-4天通知供方;
2、 天然石材若有色关纯属正常;
3、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
编辑推荐
[荐]采购供货合同1500字模板
当现代社会的法律逐渐趋于完善时，合同在日常生活当中发挥着很大的效应。合同是确定各方民事主体权利义务的书面文件。那么您知道合同需要涵盖哪些内容呢？以下是我们收集整理的“采购供货合同”，供你参考，希望能够帮助到大家。
采购供货合同(篇1)
甲方（采购单位）：_________乙方（供货单位）：_________
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定及乙方在县政府采购中心组织的两河口镇20xx年农村饮水安全工程管材采购及安装工程，PE管材招标项目中，乙方被确定为本次供货项目的成交供应商。甲乙双方签订本货物采购合同。
注：上述产品必须符合行业有关技术标准，有产品合格证等资料。所有管材及配套管件免费送到甲方指定地点，负责提供安装设备并免费安装。
二、合同总价款及支付方式：
1、合同总价为人民币：（￥_________元），包括设备运输、保管和相关税金。
2、支付方式：材料运抵甲方现场进行验收，并由甲方进行质量检验，若无质量问题支付合同总额的_________%，安装结束后支付合同的_________%。
三、违约责任；
1、甲方延付预付款或预付款后乙方无货。使对方造成损失，应偿付双方此批货款总价_________%的违约金。
2、若因乙方供应的材料质量问题而造成的一切责任由乙方负责。
四、合同双方若有一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，可以全部或部分免除该当事人的责任。
五、本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。
六、其他：
1、未尽事宜双方协商决定，双方在合同执行中所签署时补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、合同双方签字盖章后生效，本合同甲乙双方各一份、秭归县政府集中采购中心、秭归县财政局采购管理办公室各一份，均具有同等的法律效力，合同执行完毕后自行失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购供货合同(篇2)
(需方)甲方：
(供方)乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：
一、货物名称，数量及单价
甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑保温材料名称，数量 吨，单价为 ，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。
二、货物质量
乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。
三、交货方式
1、乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行承担。
2、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。
四、货款支付
1、货款支付方式为人民币 结算。
2、自甲方接到货物并验收合格后，乙方凭甲方所出具的收料单结算。
五、违约责任
乙方对于其提供货物的质量、交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的1%的违约金。
六、争议的解决方式
本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项
八、本协议自双方当事人签字之日起生效
九、本协议一式两份，双方当事人各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
采购供货合同(篇3)
甲方（采购单位）：_________签订时间：_________年_________月_________日乙方（协议公司）：_________签订地点：________
为保护供需双方合法权益，根据《政府采购法》、《合同法》等相关法律法规，根据喀什地区政府采购中心提供的《喀什地区政府采购中心协议供货通知单》，乙方向甲方供应以下货物。
三、交货时间：_________年_________月_________日前。
四、交货方式：送货上门并免费安装调试。
五、服务条款：按照《政府采购协议供货承诺书》执行。
六、付款方式：采购单位将经审查确认的合同款项划至政府采购专户，货物经采购人验收合格后，由乙方凭验收报告、发票复印件、采购合同等相关手续报送采购中心，由国库集中支付。
七、违约责任：
1、乙方如在合同规定期限无法提供货物，甲方有权终止合同并向乙方索取合同金额5%的赔偿金。如甲方违约，乙方有权向甲方索取合同金额5%的赔偿金。
2、乙方提供的设备，若发现与合同不符将取消协议公司资格，三年内不准参与政府采购招投标。
3、甲方应严格按照合同及验收报告进行验货，若出现验收的货物与合同不符，一经发现将按有关规定进行处罚。
4、以上条款如需增加，甲乙双方可协商变动。
八、解决合同纠纷方式：首先由甲乙双方协商解决，如某方不服，可申请由财政部门仲裁或向法院起诉。
九、本合同一式3份，由地区政府采购中心审核后甲、乙方各执1份，地区政府采购中心留存1份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购供货合同(篇4)
安徽省阜阳市中级人民法院行政判决书
（20xx）阜行终字第00030号
上诉人（原审第三人）：庞鸣，男，1969年12月4日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村640号。
委托代理人：于林，安徽泉河律师事务所律师。
委托代理人：季鸿，安徽意扬律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：李桂侠，女，1966年11月7日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村600号。
委托代理人：李英，安徽文瑞律师事务所律师。
委托代理人：郑德志，安徽文瑞律师事务所律师。
原审被告：临泉县庞营乡人民政府，住所地安徽省临泉县庞营集。
法定代表人：符国田，该乡乡长。
委托代理人：曾小伟，该乡副乡长。
委托代理人：谢少伟，庞营乡司法所所长。
上诉人庞鸣因土地权属行政确认一案，不服安徽省临泉县人民法院（20xx）临行初字第00006号行政判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭，于20xx年4月24日公开开庭审理了本案。上诉人庞鸣及其委托代理人于林、季鸿，被上诉人李桂侠及其委托代理人李英、郑德志，原审被告阜阳市人民政府的委托代理人李强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
李桂侠向一审法院诉称：当时分家时，其丈夫庞明海分得老宅上的主房两间、旁房两间，庞鸣分得主房两间，两家的主房相邻。1989年庞鸣和二哥庞中启调换宅基建房，庞鸣的两间主房宅基给庞中启。1989年李桂侠结婚后住两间主房、两间旁房。另两间主房由其父母居住。1994年庞明海的父母搬出，该宅基上的房屋全部由李桂侠一家居住管理。1997年经二哥庞中启同意，李桂侠的丈夫庞明海因交通事故去世，二哥庞中启同着亲友说他的宅基给蒙蒙（李桂侠之子）。李桂侠一直在此居住到20xx年新农村建设为止，庞鸣从未提出异议。临泉县庞营乡人民政府不顾事实，作出庞政（20xx）049号处理决定，将李桂侠的宅基地的一半0.3295亩宅基地使用权确权给庞鸣。请求人民法院予以撤销庞营乡人民政府作出的该处理决定。
一审法院认定：李桂侠和庞鸣系叔嫂关系，李桂侠的丈夫庞明海排行老四，庞鸣排行老五。1986年庞鸣的父亲庞灯宝在自己的0.42亩老宅基上建了主房四间，旁房两间，1991年庞灯宝分家时，老四庞明海分得主房两间、旁房两间，老五庞鸣分得主房两间，宅基地一家一半。1995年庞鸣在村民组为老二庞中启预留的宅基地上建房居住，分家时所得的两间房屋由其父母居住。20xx年庞营乡进行新农村建设时，争议的该宗土地在其规划范围内，新农村代建商测量该宗土地时，测量的面积是0.659亩，多出的0.239亩土地是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。李桂侠与庞鸣因土地补偿款及开发房屋的分配引起宅基地使用权纠纷，经临泉县庞营乡人民政府多次调解未果，庞鸣申请临泉县庞营乡人民政府对争议的土地进行确权。庞营乡人民政府进行调查，根据《中华人民共和国土地管理法》第十六条第一、二、四款，第八条、第九条、第十条，《土地权属争议调查处理办法》第五条第二款，《安徽省实施办法》第五十九条，《安徽省土地权属争议处理条例》第三十条第一款、第三十四条第一款的规定，于20xx年8月20日作出庞政（20xx）049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，将争议的宅基地确权给一家一半，李桂侠不服，提起行政复议，临泉县人民政府于20xx年11月18日作出临复（20xx）43号行政复议决定，维持了临泉县庞营乡人民政府作出的庞政（20xx）049号处理决定。李桂侠不服，提起行政诉讼。
一审法院认为：李桂侠与庞鸣系叔嫂关系，顾于亲情，理应相互谦让，调解解决。本案中争议的宅基地，在分家时只有0.42亩，而在代建商测量时是0.659亩，多出的0.239亩土地，是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。20xx年8月26日庞中启的证明及证人庞王氏的当庭作证，均证明庞鸣与其二哥换地的事实。而庞营乡人民政府将争议的宅基地确权给两家各一半，将多出的0.239亩土地也一家一半，属认定事实不清，证据不足。庞营乡人民政府所适用的法律，只是其具有主体资格的依据，对争议土地的确权，没有适用法律，属于适用法律错误。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1、2目的规定，判决撤销庞营乡人民政府于20xx年8月20日作出的庞政（20xx）049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，案件受理费50元，由庞营乡人民政府负担。
庞鸣上诉称：临泉县庞营乡人民政府处理决定，认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，程序合法，应予维持。一审法院判决错误，请求二审法院予以改判。
李桂侠答辩称：一审判决认定事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立，请求驳回上诉，维持原判。
原审被告临泉县庞营乡人民政府答辩称：该争议土地是上诉人庞鸣的父亲分给庞鸣及李桂侠两家的，确权决定认定事实清楚，适用法律正确，请求维持乡政府的处理决定。
庞营乡人民政府向一审法院提供的证据材料有：1、20xx年9月19日庞灯宝的证言；2、20xx年10月6日补充调查材料。证明宅基地一家一半。3、20xx年10月6日庞王氏询问笔录。证明庞鸣分家时的两间房屋不要了，庞明海补给庞鸣500元，但不能证明宅基地是换的。4、20xx年10月12日庞中喜证明。证明最早是两家的，具体两家换宅基地没有事实依据。5、20xx年10月22日庞中启证明；6、20xx年10月19日村委会处理意见。证明宅基地属于两家，各一半。7、20xx年6月21日，庞敬安调查笔录。证明原来调解和好了，后来李桂侠又反悔了。8、临行初字（20xx）第003号行政判决书。证明宅基地不应该确权给庞灯宝。9、临复（20xx）43号文件。证明乡政府的处理决定正确。10、20xx年4月17日购房款的收据。证明老宅有庞鸣的一份。11、20xx年4月26日耕地承包书，纳税通知单；12、20xx年5月13日对庞鸣放的调查笔录。证明父亲把老宅基地分给两家了，1986年建的房，父母在此居住。13、20xx年3月19日老宅基的照片；14、20xx年3月19日庞鸣门牌号；15、20xx年9月9日对庞鸣和李桂侠的调解笔录；16、李桂侠的行政起诉状。证明换地只是一面之辞，不符合客观事实。17、20xx年8月20日乡政府的会议纪要；18、庞政（20xx）049号送达回证三份。证明处理程序合法。
李桂侠向一审法院提供的证据有：1、李桂侠身份证复印件。证明其诉讼主体资格。2、庞政（20xx）049号文件。证明侵害了李桂侠的合法权益。3、20xx年11月25日庞营村委会欠条。证明争议土地应由李桂侠管理使用，乡政府的处理决定侵犯李桂侠的合法权益。4、20xx年6月22日庞营村委会证明。证明庞中启与庞鸣调换宅基地，该争议地与庞鸣无关。5、20xx年8月26日庞中启的证明。证明该地的管理使用权是李桂侠的，该证据是在乡政府的卷宗中取得的。6、13名村民20xx年11月26日证明。证明李桂侠对此宅基地已经管理使用多年，乡政府的处理决定违法。
庞鸣向一审法院提供的证据有：1、庞鸣的身份证复印件、户口登记卡、门牌号。证明庞鸣身份、住址情况。争议地点被拆，地址在640号，正好是庞鸣的住址。2、20xx年代建合同；3、庞鸣的购房款收据；4、代建费收据。证明争议房屋部分属于庞鸣，庞鸣应享有该新农村的待遇。
上述证据均已随案移送本院。
经庭审举证质证，本院对证据作如下确认：被上诉人提供的证据5，与庞营乡人民政府提供的证据5（该证据已为临行初字第（20xx）第003号行政判决所采信）内容不一致；被上诉人提供的证据6，形式不合法，对以上两份证据，本院不予采信。上诉人庞鸣提供的证据与本案不具关联性，本院不予采信。其他证据的分析与认定同一审。
依据采信的证据，本院认定的事实与一审判决认定的事实无异。
本院认为：涉案宅基地在1991年庞灯宝分家时，只有0.42亩，20xx年因新农村建设测量时，土地面积0.659亩，多出的0.239亩土地再无相关证据证明庞鸣享有使用权的情况下，确权为一家一半的处理决定事实不清，同时庞营乡人民政府对两家争议的庞中启与庞鸣宅基地是否调换未能调查清楚，即作出（20xx）049号处理决定，该具体行政行为事实不清，一审判决撤销并无不当，上诉人庞鸣上诉理由不能成立，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费50元，由上诉人庞鸣负担。
本判决为终审判决。
审判长张辉
代理审判员周海龙
代理审判员周国清
二0一二年五月十日
书记员吕洁（代）
附适用法律条文：
《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条人民法院审理上诉案件，按照下列情形，分别处理：
（一）原判认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳回上诉，维持原判。
采购供货合同(篇5)
甲方(需方)：______________________________
乙方(供货商)：____________________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
一、合同价款及付款方式
本合同总价款为人民币___________元整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金___________元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。
二、产品质量
1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。
三、违约责任
1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟___________日承担货款的___________%违约金，延迟___________日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。
3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟___________日，需支付结算货款的___________%的违约金;延迟___________日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。
4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。
四、其他约定事项
本合同一式___________份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其它事项
____________________________________________。
甲方：_____________________________乙方：________________________________
开户银行：_________________________开户银行：____________________________
账号：_____________________________账号：________________________________
___________年___________月_________日___________年__________月_________日
采购供货合同(篇6)
购货单位： (以下简称甲方)
供货单位： (以下简称乙方)
为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 材料品牌名称
规格数量
单价
合计人民币金额(大写)：
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2.如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。
3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4.乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第二条 乙方的违约责任
1.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
2.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
3.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
第三条 甲方的违约责任
1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
2.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第四条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第五条 其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
本合同自 年 月 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合
同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式 份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
采购供货合同(篇7)
如果乙方丧失履约能力或被宣布破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止协议而不给乙方补偿。该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
第二十一条协议转让和分包
除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的协议义务。
第二十二条协议生效
1、下列文件与本协议具有同等法律效力：
（1）甲方招标文件（招标编号：zscg______-itzb-______）；
（2）乙方投标文件。
2、本协议经乙方和______市政府采购中心法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。
3、本协议一式四份，甲、乙方各执二份
第二十三条协议修改
除了双方签署书面修改协议，并成为本协议不可分割的一部分之外，本协议条件不得有任何变化或修改。
第二十四条协议附件
1、《网络安全隔离卡价格及供货联系表》
2、《网络安全隔离卡服务计划表》
3、《中标通知书》
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人或受委托人法定代表人或受委托人
签字）（签字）
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：
签约时间：______年______月______日
采购供货合同(篇8)
甲方：________________
乙方：________________
甲方因工程需要，决定由乙方供给建筑材料，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：
一、货物数量及价款
甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑材料，供货量初步商定，钢材吨，折款为万元，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。
二、货物质量
1.乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，并附有原产品检测报告及合格证，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。
2.乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。
三、交货方式
1.乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行承担。
2.乙方应当及时供货以保障甲方的正常施工，如有交货延误，应承当由此给甲方带来的一切损失。
3.甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。
4.乙方根据甲方的需求可直接供应甲方下属的各项目部。
四、货款支付
1.货款支付方式为人民币结算。
2.自甲方接到货物并验收合格后，一个月内乙方根据当月实际供料的数量，凭甲方所出具的收料单开出发票，甲方在六个月内将货款一次性付清。
五、违约责任
乙方对于其提供货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的______%的违约金。
六、争议的解决方式
本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项
本协议自双方当事人签字之日起生效。
本协议一式两份，双方当事人各执一份。
甲方：_______________________乙方：_______________________
________年________月________日________年________月________日
采购供货合同(篇9)
《政府采购用款计划表》编号：
合同编号：
供方(中标人)：
最终供货商(协议供货商)：
需方上级主管部门：
需方：
一、产品名称及价格
产品名称型号规格和主要配置媒体价协议供货价最终单价数量单位金额
合计(大写)
注：1、协议供货价为政府采购最高限价;
2、本合同价格已包含购买产品的价格及安装、调试、保修、售后服务、发运到指定地点伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费。
二、交(提)货时间、地点、方式：供方于年月日前将货物送至，由需方指定收货人。
1、供方应在交货前向需方提供交货计划;
2、运输、保险和装卸的费用由供方承担。
三、产品验收
1、开箱检验时双方皆应派员参加，验收合格后双方及时签署《货物验收单》;
2、验收标准：
3、验收不合格时，双方应签署书面证明，供方应根据证明材料及时补足或更换，费用由供方承担;
4、需方应将验收单和发票一起入帐。
四、质量标准及保修
1、供方保证所供的货物皆为符合国家标准的合格产品;
2、供方保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过的，并完全满足需方采购提出的工作需要;
3、货物的保修期从签署《货物验收单》之日起算;
4、需方使用过程中引起的损坏或缺陷，供方不承担保修责任，供方可以提供更换或维修服务，费用由需方承担;
五、付款方式及期限
签署《货物验收单》后7个工作日内，需方应将货款按方式付给供方;供方在收到货款的同时应开具同等金额的正式发票。
六、违约责任
供需双方因本合同引起的纠纷可采用以下方式解决：
1、双方协商解决();
2、向中标人指定协调人反映();
3、提请成都仲裁委员会仲裁();
4、向有管辖权的人民法院提起诉讼()。
七、本合同一式五份，采购中心三份，需方和供方各一份。
需方(签章)：供方(签章)：
需方代表人：供方代表人：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
合同签订日期：合同签订日期：
采购中心(签章)：
经办人：
地址：
电话：
传真：
开户行：
帐号：
合同签订日期：
成都市政府采购货物验收单
需方单位：合同编号：
供方单位：验收单号：
货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价
合计
备注
说明：本验收单作为采购单位入帐凭证，一式四份，分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。
收货单位(签章)：送货单位(签章)：
收货人(签字)：送货人(签字)：
地址：地址：
联系电话：联系电话：
收货日期：送货日期：
成都市政府采购货物验收单
需方单位：合同编号：
供方单位：验收单号：
货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价
合计
备注
说明：本验收单作为采购单位入帐凭证，一式四份，分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。
收货单位(签章)：送货单位(签章)：
收货人(签字)：送货人(签字)：
地址：地址：
联系电话：联系电话：
收货日期：送货日期：
采购供货合同(篇10)
甲方：______市政府采购中心
乙方：
______市政府采购中心经过公开招标采购（招标编号：zscg______-itzb-______），确定______为本级行政事业单位网络安全隔离卡协议供货中标供应商，甲乙双方经协商，就协议供货有效期内乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：
第一条供货商品清单及协议价格
乙方保证按投标时确定的价格提供如下内容的合格产品详见《网络安全隔离卡价格及供货联系表》（附件一）
第二条甲方与乙方
______市本级行政事业单位和社会团体（以下简称采购单位）与甲方享有同等权力，本协议下述各处所指甲方包含______市政府采购中心及采购单位。
乙方确定下列代理商（名单附后）为供货商，供货商代表乙方进行送货、售后服务、维修及资金结算等，乙方对供货商在协议履行期间的行为需负责任，本协议下述各处所指乙方包含签署本协议的中标供应商及供货商。
第三条质量标准和要求
1、乙方保证本协议中所供应的货物是______年______月______日以后生产的，质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。
2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。
第四条权利瑕疵担保
1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
第五条包装要求
1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
第六条供货期限及供货对象
乙方负责______市本级采购单位自供货协议生效之日起至______年______月______日期间对所中标的网络安全隔离卡产品的供应。
第七条供货方式
采购单位在定点的品牌型号范围内，直接与乙方联系，选择产品的品牌型号，由乙方出具《定点（协议）产品供货意向单》。然后编制政府采购计划直接报市采购办审核。供货商凭已审核的《政府采购计划表》与采购单位签订供货合同，并在合同约定的时间内供货及负责安装和调试。供货时间一般在7个工作日内，供货数量较大时可由双方协商确定。
若单一合同采购金额大于人民币______万元（含）或数量超过______个（含）时，采购单位应按有关规定报政府采购管理部门另行确定采购方式。（单一合同指一个采购单位单次成批量向一家中标厂商订购同一包货物所形成的合同）。
第八条安装和验收
乙方将产品送至指定地点并安装调试合格后，由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。验收合格后，采购单位收取发票并在《政府采购（协议供货）货物验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位可在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后15个工作日内提出。
在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。
第九条售后服务
乙方售后服务按照《网络安全隔离卡服务计划表》（附件二）实施。
第十条履约保证金
乙方投标保证金自动转为履约保证金；该履约保证金在本协议履行完毕90天后且无乙方与采购单位无合同纠纷时，甲方将在5个工作日内原额退还。
第十一条货款的支付
货款的支付实行采购单位直接支付的方式。乙方凭供货发票和《政府采购协议供货货物验收单》与采购单位财务部门办理结算手续。
在乙方完成合同项目供货并验收合格后，采购单位根据合同约定的付款要求，将已落实的采购资金，按《市级政府采购工作规程》的要求及时办理结报或资金支付申请，采购单位应在货物验收合格后十五天内付款给乙方。
采购单位未按规定支付货款的，乙方有权按双方合同的约定获得违约赔偿。
第十二条辅助服务
乙方应提交所提供货物的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。
乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）在厂家和/或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购单位操作人员进行培训。
辅助服务的费用应包含在协议价中，采购单位不再另行支付。
第十三条质量保证
乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于（）个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议第14条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第十四条补救措施和索赔
1、采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而采购单位提出索赔，乙方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货并将货款退还给采购单位，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
（2）根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
（3）乙方应在接到采购单位通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。
3、如果在采购单位发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在采购单位发出索赔通知后十天内或采购单位同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购单位损失的，采购单位有权进一步要求乙方赔偿。
第十五条履约延误
1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。
2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购单位。采购单位在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效，采购单位有权追究乙方的违约责任。
第十六条不可抗力
1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。
2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。
第十七条争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购单位有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商开始十天内仍不能解决，可以向______市政府采购管理办公室提请调解。调解不成，任何一方有权在协议签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。
第十八条其他约定
1、乙方对到其处购货的采购单位建立档案，记录各采购单位的隔离卡的安装采购情况，并负责每个月按照甲方提供的报表格式报送报表。
2、甲方将不定期地对定点供应情况进行检查。
3、乙方负责采购单位隔离卡采购业务联系人及推荐的供货商联系人（附件一）
第十九条违约终止协议
采购供货合同(篇11)
政府采购设备供货合同
政府采购设备供货合同
合同编号：_________
网上询价编号：_____________
甲方（购货单位）：_________
乙方（供货单位）：_________
签订时间：_________________
签订地点：_________________
本合同根据《中华人民共和国合同法》、_________招投标中心网上询价编号_________、询价文件、乙方成交的报价文件及售后服务承诺，由乙方与甲方签订。并经双方协商同意下列条款：
一、供货物品
no
品牌
型号
厂家／产地
数量
计量单位
单价（元）
总价
总金额（人民币）：仟百拾元整（￥：）
备注：合同价格为_________地区规定地点交货价。
二、物品质量要求及乙方对质量负责条件和期限
1．乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及该产品的出厂标准。b_________。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。
三、质量
1．乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
2．每台货物上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。
3．货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。
4．货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。
四、交货及验收
1．在合同签订后20天内，乙方免费送货至甲方地点：_________，由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方免费完成货物和系统的安装调试工作，然
「必备」砂石供应合同1000字模板
随着当代公民法律意识的增强，生活中我们经常可以见到或者接触到合同，合同有利于实现长期稳定的职业生涯和学习业务技术。那么，一份合乎法律规定的合同是怎样的呢？也许"砂石供应合同"就是你要找的，欢迎分享给你的朋友！
砂石供应合同(篇1)
甲方：
乙方：
为确保乙方能按照甲方要求按质按量供给石料，按照诚信、公平、互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下条款，以供共同遵守：
一、合同期限：20xx年7月1日至20xx年6月30日止。合同期满后，甲乙双方按照公平合理的原则协商后续签合同。
二、供料项目：公分石、细砂。
三、供料规格及质量要求：
1、公分石(1-2.5公分)，非风化石，针、片石;
2、细砂(含泥量≤2%)，非风化石，针、片石。
四、供应数量的要求：
1、乙方必须根据甲方生产需求量组织生产，细砂与公分石按每月总量比例2:1保证砂石料的供给。必须保证甲方的生产需求量，否则造成的损失由乙方全部承担。
2、20xx年7月1日前乙方必须保证每日供给甲方砂石料400m³以上，乙方生产若超出所供甲方需求外，乙方可以向其他方供应砂石料，若如遇气候、停电、机械故障和政策等不可预计的因素外，乙方不能无故停止向甲方供料。
五、砂石料出场价格：按公分石45元/m³，细砂45元/m³(不含运费)计价，有效期为20xx年7月1日至20xx年6月30日止。
六、砂石料的运输：砂石料由甲方指派两辆厂车自行承运。乙方必须协调好甲方的两辆厂车装货时不排队，不受阻。
七、砂石料的验收：乙方根据甲方要求供给的砂石料运至甲方指定料场，经甲方收料员在交易单据上签字后(驾驶员签字无效)，返还至乙方的该联单据作为结算凭证。甲方收料员签名后视为此次砂石料验收合格，如不符合甲方收料员要求，甲方有权拒收此车砂石料，并要求乙方立即收回处理。
八、结算及付款方式：甲方每月与乙方结算一次，每月的1至5日前为结算日，以单据为结算凭证，支付上月所供砂石料款，乙方不向甲方提供任何税收发票。
九、双方自合同签字之日起，必须认真执行本合同所有条款，不得违约，如任何一方违约，违约方必须赔偿对方的一切损失。甲乙双方互相监督。
十、本合同未尽事宜，甲乙双方可另签补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式两份，甲乙双方签字之日起生效，甲乙双方各执一份。
甲方签章：
法定代表人(负责人)签名：
乙方签章：
法定代表人(负责人)签名：
年月日：
砂石供应合同(篇2)
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲乙双方本着平等、互利、合作的原则，就乙方为甲方承建的XXXXX施工标砂砾料供应事宜达成如下协议。
一、供应范围及供货期限：
XXX沿渠道路回填用砂砾料;
供货期限：自xx年11月24日起，满足甲方现场指挥人员现场要求。
二、供货地点：
乙方料源所在地(王营)。
三、计量及结算方式：
乙方提供料源，挖、装、运由甲方自行实施，砂砾料计量以甲方现场过磅的重量计量，结算时重量按1.58的系数折算成方进行结算。由甲方材料设备部按统一格式与甲方现场人员、乙方指定人员联合进行计量收方并经签字确认后，将相关单据交甲方相关部门进行结算支付(单据一式四联，原件交财务，第二联交经营管理部，第三联由材料设备部留存，第四联作为乙方计量依据)。
四、砂砾石供应单价
砂砾料单价：18元/m3。
五、结算支付：
1、材料价款在供应完成后一次性进行结算。结算前乙方按照甲方规定的报表格式和要求填报所完成的工程量，同时附上由甲方有关部门签字认可的附件资料交甲方经营管理部开具结算单。
2、支付给乙方的合同价款一律经双方开户银行转帐支付。
六、质量要求：
1、必须满足甲方进行施工便道回填的质量要求。
2、质量经现场验收不合格的，当车砂砾料不予计量且由乙方自行处理。
七、其他要求：
1)若乙方无故中断为甲方供应合格砂砾料达两次及以上，甲方有权解除协议，并给予适当的处罚。
2)乙方应作好当地居民协调工作，保证甲方施工用材料顺利进场，若因乙方协调不到位，致使甲方施工材料不能满足施工需要而导致工期延误的，由此造成的一切费用均由乙方承担赔偿。
八、违约责任：
因乙方原因导致甲方中止合同的，解除合同后乙方不得以各种理由阻碍甲方施工生产。
九、附则
1、本协议未尽事宜或其它未言明事项，由双方协商解决，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议经双方法人授权代表签字后生效，合同价款结清后自行失效。
3、本协议贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：乙方：刘振江
甲方代表：乙方代表：
日期：日期：
砂石供应合同(篇3)
甲方：(供方)
乙方：(需方)
本着公平公正的原则，经双方友好协商，就砂石料供应特达成如下协议。
一、货物名称：石子、水洗沙、戈壁料。(材料规格、粒径、型号根据现场实际需求采购)
二、质量标准：石子、水洗砂、细沙、粒度均匀。水洗砂、细沙的质量在国家标准范围内。
三、供货方式：汽运
四、价格：甲方将以上货物从运至万庄纬一路与万和小区交口的乙方工地，到货价格为水洗砂 元/方， 石子 元/方， 石子 元/方，细沙 元/方，戈壁料 元/方，以上价格均为含税价(出具发票)。
五、供用量：按乙方实际要求用量。
六、供货时间：供货期从本合同签定之日起至工程结束止。
七、结算方式： 。
八、乙方提前一天通知甲方供货量，如甲方不能按时供应造成乙方损失，按此供应量价款的 支付违约金(计每车付 元违约金)。
九、甲方货到现场后所发生的因自身原因造成他人及第三方的损失和人生伤害与乙方无关。
十、此合同自签订之日起生效，此合同一式四份，甲方一份，乙方三份。工程结束，本合同自动失效。
甲方：代表：
乙方： 代表：
年月 日
砂石供应合同(篇4)
甲方：___________________________
乙方：___________________________
因施工需要由乙方为甲方负责砂子的供应，为明确双方的责任和权利，经充分协商，按照《中华人民共和国民法典》达成如下合同。
第一条、材料要求
砂子应级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于_________㎜ ，含泥量应小于_________%，其它指 标也应符合《公路工程集料试验规程》有关规定。
第二条、收料地点
由乙方运输至甲方的使用地点后收料。
第三条、价格
砂子________元每立方米，以上单价含一切费用。
第四条、计量与支付方式
1、计量：对所购砂料的数量由甲乙双方在甲方指定的卸料点现场按照装车收方计量或由乙方现场堆料一定数量后，甲乙双方共同收方。具体采用那种方式收方，由甲方根据工程具体施工情况而定。此收方数量经现场核实后，将作为结算的依据。
2、支付：甲方按实际拉运数量和本合同价格计算出的总价，每_________支付一次，不开具发票。
第五条、甲方责任与义务
1、向乙方提供所需砂料的规格和技术要求;
2、按照双方确定的支付方式向乙方支付材料款额;
4、甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料，卸车时发现材料不符合质量要求或乙方不 按甲方指定地点卸料时，甲方有权拒收;
5、甲方委托联络人 或桩号，以保证乙方及时供应。电话：___________________________。
第六条、乙方责任与义务
1、保证按甲方要求供应砂料(此要求包括砂子的质量、数量、规格、供应时间、供 应地点等) ;
2、乙方为甲方提供所需的一切材料过程中的安全责任由乙方全部负责，甲方不负任 何责任。
3、乙方联络人：_________电话：__________________，乙方接到甲方材料使用要求后在_________小时内供货到现场。
第七条、违约责任
甲、乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第八条、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第九条、争议纠纷解决
本合同执行中如发生争议，先由双方协商解决，协商不能解决，双方可按下列第_________项解决：
1、申请仲裁机关裁决。
2、向人民法院起诉。
第十条、其他约定
材料供应合同范本2000字模板
随着社会不断进步不断改革，相信不少人都体会到合同在这个社会当中的重要性。我们对于合作期限应当在合同当中以文字的形式进行详细说明。想要写好一份合同，你知道注意点在哪吗？也许"材料供应合同范本 "就是你要找的，供你参考，希望能够帮助到大家。
材料供应合同范本 【篇1】
合同编号：
甲方：(采购单位)
乙方：(供货单位)
签订地点： 签订时间： 年 月 日
为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 标的名称、规格、数量、价格、交付时间：
(注：空格不够可另附合同订货清单，表中价格均为含税价格)
第二条 材料的质量：
2.1乙方提供的产品必须符合的`，则按甲乙双方在合同附件中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
2.2在材料交货前的任何时间，甲方有权对材料进行出厂前检验，但是甲方须保守乙方的商业及技术秘密，并自行承担与出厂前检验相关的费用。甲方的任何出厂前检验不免除或减轻乙方的质量责任。
2.3每批次材料交货时，乙方必须随货物向甲方提交材料质量保证书一式份，如因检验周期等原因确实不能随货提交质保资料的，乙方必须向甲方说明原因及延迟提交质保书的时间并征得甲方的同意。
2.4无论甲方是否要求，乙方有义务向甲方免费提供书面的运输、包装、仓储和保管要求，以避免由于操作不当导致的材料质量下降或功能丧失。如果甲方需要，乙方应免费向甲方提供现场材料使用和/或安装指导。
2.5乙方承诺材料的质保期限为自交货日起个月，在此期间内由于材料质量问题发生的一切更换、修理等由乙方负责，或者乙方委托甲方进行更换、修理等工作，费用由乙方承担。
第三条 材料包装标准和包装物的供应与回收：
第四条 材料交货方法、运输方式及交货地点：
4.1交货方法，按下列第项执行：
(A)乙方送货并承担费用;
(B)甲方自提自运并承担运输费用(乙方负责免费装车)。
4.2运输方式：
4.3交货地点和接货单位(或接货人)：
4.4现场卸货由负责，卸车费用由卸方负责。
4.5材料交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：
4.6运费和运输过程中的风险由承运方承担。
第五条 材料价格变化的规定和材料货款的结算：
5.1合同规定的材料价格在合同期内，如遇交易材料市场价格发生较大变化，应遵循下列第 项执行：
(A)幅度超过原定价格 %时，双方协商适当调整价格;
(B)在该合同有效期内始终执行此价格，结算数量以实际验收量为准。
5.2材料货款的结算：
5.2.1预付款比例为合同总金额的，由甲方在以后每次付款时按照当次付款占合同总金额的比例进行扣除;
5.2.2进度款支付：乙方按(A)按月(B)按照交货进度)向甲方提出付款申请，与付款申请一起提交的支持性资料包括但不限于：
◆增值税发票或符合当地税务部门要求的发票;
◆甲方接收人签署的与发票金额相对应的送货单和送货清单;
甲方在接到上述付款申请和支持性资料后进行审核，在审核过程中需要乙方解释和澄清时乙方须积极配合。审核无误后甲方在 天内安排付款。
5.2.3付款方式：
5.3材料质保金条款：双方约定材料的质保金为货物价值的%，质保金由甲方在支付每笔款项时扣留。在质保期限满后 个月内，甲方退还乙方全部质保金。
第六条 材料验收：
6.1验收时间及验收期：
6.2验收方式：
6.3验收标准：
6.4验收地点和验收人：
6.5验收与交接：乙方在交货时随货物提供送货单，送货单一式四份，甲方收货人对货物数量和外观质量、包装完整性等核对无误后，签署送货单，送货单甲乙双方各保留两份。甲方收货人对送货单的签署不免除乙方对材料本身质量的责任。甲方收货人签署送货单后，材料的所有权和保管风险由乙方转移到甲方。
6.6在材料验收中发生纠纷的处理方式：当送货单数量和甲方接收人验收数量不一致时，双方根据实际送货数量进行确认，当双方计算方法不一致时，按照国家标准和本合同4.5条款规定进行确认。
第七条 对材料验收问题提出异议的时间和处理方法
7.1甲方在验收中，如果发现材料的品种、规格型号、质量和数量不符合规定要求，应妥为保管，并在验收期满后 天内书面通知乙方，甲方有权拒付不符合规定要求部分材料的货款。
7.2乙方在接到甲方通知后，必须在(另有规定或当事人另行商定期限者除外)给甲方书面答复处理方案，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条 乙方的违约责任：
8.1乙方不能交货的，应向甲方偿付由此带来的所有实际损失。
8.2乙方所交材料品种、规格型号、质量和数量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不同意利用的，应根据材料的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
8.3乙方因材料包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当负责赔偿。
8.4乙方逾期交货的，乙方应向甲方支付逾期交货违约金，支付比例为合同总金额的 %/天或 元/天，逾期 天不交货，即视作不能交货。
8.5乙方提前交货的材料、多交的材料和不符合合同规定的材料，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
8.6材料错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
8.7乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方在接到甲方书面通知后应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当书面通知乙方并办理解除合同手续，乙方逾期不答复的，视为解除合同。
第九条 甲方的违约责任
9.1甲方因自方原因又未经乙方同意推迟提货或收货，需承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用(另有规定或当事人另行商定除外)，乙方应负责货物的保管和保养。
9.2 甲方无正当合理理由逾期付款，乙方有权向甲方索要预期支付款项导致的利息，甲方应予以支付。
第十条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条 合同的暂停和终止
11.1甲方有权要求暂停执行合同，但甲方须在暂停日期前15天书面通知乙方。 11.2乙方有权要求暂停执行合同，但乙方必须在暂停日期前15天书面通知甲方，并征得甲方的同意。
11.3双方经过协商同意合同终止或者国家法律法规规定的合同终止条件出现时，合同可以终止。
第十二条 其它
12.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
12.2解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，向x市x区人民法院提起诉讼。
12.3乙方的所有人员和车辆进入甲方的交货区域时，必须遵守该区域的安全、环境和职业健康管理规定，这些规定由甲方在签订本合同时提供给乙方。
12.4乙方负责所有交货前和执行本合同相关的保险，保险费用已经包含在材料价格中。
12.5如所提供的材料为专利产品，乙方必须保证拥有相应的知识产权。
本合同自签订之日起生效，到乙方将全部订货交齐后经甲方验收无误，并按本合同规定货款结算后及货物质保期结束后失效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定或协议，凡我单位提供的各种与本合同有关的规定、协议、证明等所有文件资料，必须由我单位法定代表人或持有由双方约定的指定代表人签字并加盖签订合同章才具备法律效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式份，分送甲乙双方的主管部门、单位各留存一份。
合同附件清单如下：
采购单位(甲方)：
法定代表人： 供货单位：(乙方)： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
电话： 电话：
开 户 行： 开 户 行：
帐号： 帐号：
税号： 税号：
材料供应合同范本 【篇2】
__小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。
******乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。
******双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
******甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。
联系地址
电话
传真
联系人/电话
甲方
乙方
第九条违约责任
******非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金1%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性，甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。
******乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金，并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。
******因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。
第十条争议解决条款
******因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决
******如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他
******合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。
******本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
******本合同附以下附件：_________
甲方(签章)：________乙方(签章)：_________
法定代表人：__________法定代表人：___________
委托代理人：__________委托代理人：___________
单位地址：____________单位地址：_____________
电话：________________电话：_________________
开户银行：____________开户银行：_____________
帐号：________________帐号：_________________
________年____月____日_________年____月____日
材料供应合同范本 【篇3】
需方：____ (以下简称甲方)
供方：____ (以下简称乙方)
甲乙双方自愿本着诚信互惠原则，发展长期合作的关系特立本合约书约定条款如下，谨供遵循。
第一条商品质量
1、乙方所提供的商品应符合国家规定标准及法律、法令规定的标准，并提供国家有关职能部门核准的检测报告或合格证书，乙方对所提供商品的安全质量负责，并承担因质量问题的引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有损失(含商誉损失)。
2、乙方保证所提供之商品具有合法的授权生产或销售。如商品属侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品，而引起的一切法律责任及经济损失，完全由乙方承担责任损失，并负担订单金额之20倍赔偿甲方的商誉损失 。
第二条：订货及交货方式
1。 甲方订货时，需 天将所需种类、规格及数量告知乙方经乙方确认。
2。 甲方自行前来提货时，若负责人未同行，则须有经甲方授权委托书之被委托人签字。
第三条：数量及质量验收
1。 产品质量以包装袋上标签纸注明之企业标准为准。
2。 乙方送货至甲方时，在甲方指定交货地点验收产品规格及数量。
3。原材料签收单据必须有后堂厨师长和会计俩人的签字。
第四条：结账方式：甲方每 与乙方结算一次货款，乙方必须带齐相关的结算凭证及发票与甲方结账。以现金支付货款的，必须取得乙方业务人员的签收凭证。
第五条：合同生效日期及期限
本合同经双方签字盖章后生效，有效期为 年 月 日起至 年 月 日止。
第六条：甲方有权对乙方所提供产品按照“产品标准”进行抽查检验，如发现有异味、异色、异样(不属产品本身味道、颜色、规格、重量与标准的)，甲方有权对整批产品拒收，其损失由乙方负责，并向甲方赔偿因此而造成的全部损失。
第七条：乙方需按照甲方的订单提供质优、量足、新鲜、无损坏、无挤压的合格的食品，否则甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方自负。乙方负责将产品保质保量地按约定时间送到甲方酒店。
第八条：甲方每日晚上
第九条：甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格、单价执行。如果出现主要原材料价格出现上下波动超过5%，双方应另行商定价格，作为本合同的补充条款。
第十条：甲方同意乙方作为 的供应商。乙方必须向甲方一次性缴纳产品质量保证金 仟元，有效期至 年 月 日。自合同签定之日起执行。
第十一条：本合同壹式 份，由签约方各执壹份为凭。
立合同人：
甲方(盖章)：
代 表 人：
地 址：
电 话：
乙方(盖章)：
代 表 人：
地 址：
电 话：
签约日期：二零 年 月 日
防火门供货合同800字模板
守约有利，违约受罚，正面的激励必然促使更多的人积极履约践诺。在交易过程中一般就要进行合同的签订，在签订劳动合同时，避免签“口头合同”、“不全合同”、“模糊合同”、“单方合同”。所以你知道如何撰写优秀的合同吗？小编特地为你收集整理“防火门供货合同”，欢迎大家阅读收藏，分享给身边的人！
防火门供货合同 篇1
购货单位(甲方)：________________________________
供货单位(乙方)：________________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就防火门供货的有关事宜达成如下协议。
一、货物名称、数量、规格、价格见附件。附件为本合同的组成部分。
二、质量标准：符合国家相应的标准。
三、履行期限：为_________年____月____日至_________年____月____日。
四、施工及交货地点：梅河口市友谊医院。
五、结算方式：在合同签订日起，甲方应支付乙方货款的80%的定金，乙方均可安排生产;乙方在货物全部安装到位后，甲方须付货物20%的货款。
六、违约责任
1.一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款的标准向对方支付违约金。迟延超过10日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
2.因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3.乙方交付的货物不符合质量要求的，甲方有权拒收，并及时通知乙方;质量问题严重的，甲方有权解除合同。因不符合要求质量给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
4.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。
七、不可抗力：因发生自然灾害等不可抗力的，经核实全部免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明
八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向供货方人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
防火门供货合同 篇2
甲方(需方)：_______
乙方(供方)：_______
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，甲方因鑫诚古城嘉苑工程需要，向乙方购买一批木质防火门，经双方充分协议，以资共同信守。
一、产品数量、规格型号、单价、金额及内容
____________________________
二、承包内容
甲、乙级木质防火门的制作、运输、安装，包括锁，闭门器等全部五金配件。
三、产品质量要求和计量及结算方式
1.防火门耐火等级按国家标准生产，安装质量按施工规范，质量等级为合格，并符合当地消防部门验收。
2.按照施工图设计尺寸计算;具体安装樘数以实际为准。
四、交货时间、运输方式及费用
1.按土建的施工进度配合安装，门框门扇进场时间待甲方通知。
2.运费费用由供方负责。
五、付款方式及期限
1.签订合同后甲方预付10%定金。
2.防火门门框进场安装完毕经检验合格后支付合同款的30%。
3.防火门门扇进场安装完毕经检验合格后支付总货款的50%。
4.防火门消防验收合格支付总货款的8%~2%作保俢金。待保修期满一个月内付清。
5.防火门的消防验收由乙方负责。
六、违约责任及其他约定事项
1.因质量不合格引起的经济损失全部由乙方负责。
2.乙方施工安装用电及材料升降机由甲方跟总包协调。
七、安全责任与要求：
1、乙方人员进入现场必须遵守施工现场一切安全生产、文明施工规章制度、服从甲方管理、保证工程的顺利进行。
2、对乙方不服从管理或有盗窃行为的人员，甲方有权利要求乙方辞退;情节严重的，甲方有权移交司法机关处理。
3、临时用电，甲方提供电源到一级箱为止。二级箱、三级箱依据JGJ24- 20______________临时用电管理制度执行，由乙方自负。
4、在施工过程中，如出现安全事故，由乙方负责处理，一切费用由乙方承担。
八、解决纠纷方式
本合同在执行时发生争议及未尽事项有当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方均可向人民法院诉讼。本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
防火门供货合同 篇3
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，达成如下协议，双方遵照执行。
一、工程名称及内容：小区住宅楼防火门制作、安装。
二、工程地点：
注：
1、本单价包括材料费、加工制作费、运输费、维修费、安装调试费、技术服务等相关费用。
2、完工后，按实际数量据实结算。
3、本工程所产生的税费由乙方全额承担。
四、产品、质量标准：
1、进户门颜色花型以样品为准，门扇钢板厚度mm，门框钢板厚度mm，四个铰链。
2、楼宇门开启方向全部右开，带对讲系统，质量要求符合国家质量标准。
3、门扇表面要光滑、无刻痕、坑点，开关灵活，与门框闭合严密。
4、锁具要求完全对应配件以及门的开孔，门锁开关要灵活。
五、工期要求：自合同签订之日起20天内，所订产品必须进入甲方工地，30日内安装完工，或依据土建工程进度甲乙双方商定。
六、付款方式：
1、产品进入施工现场并安装完后，甲方支付乙方合同总价的80%。
2、甲方验收合格、资料齐全且交付施工单位，支付至合同总价的90%。
3、单位工程竣工验收合格后，付至合同总价的95%。预留合同总价的5%作为质量保证金，保证金于保修期满后，无质量问题，一次性付给乙方。质量保修期从验收合格之日起计算，期限为一年。保修期内若出现质量问题，由乙方免费维修。由于甲方原因而进行的维修，乙方只承担人工费。
七、甲方责任：
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)按时支付工程款，提供本工程要求的技术资料，提供施工所需电源，负责施工现场的组织协调工作，电费由乙方承担。
八、乙方责任：
(1)按合同约定保质保量，准时供货，对不合格要求的产品及时更换。
(2)全面履行施工合同，严格按要求组织施工，严格履行质量、安全责任、文明施工，确保按期完工。
(3)应提供生产许可证、检验报告、合格证等相关资料。
九、安全责任：
在施工过程中，乙方要注意自身安全，严格做好安全防范措施，遵守安全操作规程，如乙方发生安全事故，责任自负，甲方不承担任何经济与行政责任。
十、违约责任：
1、双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按照《合同法》执行。
2、乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方应加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知监理、甲方出面协调。
3、乙方所提供的品种、规格、质量不符合国家有关规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装合同，每逾期一日，乙方应按合同总价的千分之五计算向甲方偿付罚金。
4、乙方如未按期完工，每延迟一天，乙方应支付合同总价的1%作为违约金。
十一、争议与纠纷处理：
甲乙双方因履行本合同发生的争议，应尽量协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、附则：
本合同待甲乙双方约定完成后自动终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日