写作示范:电工施工合同样板(5篇)。
我们在很多的地方都会用到合同,也会需要用到很多的范本,签订合同前要尽量做到彼此满意。施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的,那么,对于施工合同的撰写你是否毫无头绪呢?经过收集并整理,小编为你呈上写作示范:电工施工合同样板(5篇),欢迎阅读,希望你能够喜欢并分享!
电工施工合同样板 篇1
承租方:(以下简称甲方)出租方:(以下简称乙方)
因甲方建设工程施工需要,根据《民法典》及相关法律法规的规定,本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则,为明确租赁双方的权利、义务和责任,经双方协商一致,就建筑施工钢管扣件租赁事宜,签订本合同,双方共同遵守。
一、租赁内容及单价:
二、所租用材料质量要求:
向甲方提供合格的脚手工具,材质符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20xx)中对构配件的要求,并提供该批产品(钢管、扣件)的质量合格证明和检测证明。乙方对因出租脚手架材质的问题而引起的质量、安全事故负全责,由此而造成的一切直接和间接损失均由乙方承担。
三、乙方负责送货到甲方工地,运费卸货费用由乙方承担。甲方联系人及联系电话.
四、甲方负责退货时装卸及运费费用。
五、乙方必须满足该项目按施工进度所需的钢管的扣件,直至该项目完成为止。
六、所租材料如有丢失,甲方应做出赔偿,所赔偿材料的价格,双方根据市场价的6折计算,如甲方自行购买赔偿乙方时,乙方不得以任何理由拒绝。
七、乙方允许甲方根据施工要求对其提供的钢管进行合理切割下料。
八、合同单价包含钢管扣件回收后的修理、调直、保养费,可以修复的乙方均应收回,钢管返回时按实际延长米结算。退还的钢管如有弯曲,由乙方负责修理或调直,甲方不承担此项费用。甲方退货时,将物资在乙方租赁站点清,双方检查验收后办理退租手续(以双方验收签字的单据为准)。
九、结算、付款方式:
(1)租用数量和日期以领货单和退货单为准,单价以本合同为准。(注:一律要求用支票等票据形式支付,杜绝直接用现金交易行为)
(2)付款:开始送货两个月后付至实际发生租赁费的50%;此后,每月付当月租赁费的50%;直至全部退货后,五个月内付清。
十、违约责任:
如果乙方违约,未能履行本合同所规定的其应当履行的义务(如未能按时或按质或按量提供租赁物品时但不限于此几种情形)时,其应当承担合同暂定价的万分之三/日的违约金;如果甲方违约,未能及时支付租赁费用的,其拖欠租金按银行同期贷款利率计算利息。
十一、其他约定:
1、甲方需要货物的日期和数量应提前三天以电话或书面等方式通知乙方。
2、如因产品质量不合格或供货不及时而严重影响甲方进度,甲方有权终止合同,所发生租赁费按75%结算,同时乙方还应承担相应的违约赔偿责任。
3、春节报停不计取租赁费,报停时间经双方协商为20日。
4、乙方每月10号前到甲方核对上月租赁材料数量,并办理相关手续。
5、乙方在签订本合同时应当将以下材料提供给甲方存档:乙方的《企业法人营业执照》副本复印件、企业法定代表人身份证明、资质书复印件、安全生产许可证书复印件等相关文件各一份,有委托代理人的还应当提供合法的授权委托书(均需盖章)。
十二、解决本合同纠纷的方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。十三、本合同经双方签字或盖章后生效。
电工施工合同样板 篇2
甲方:__________
乙方:__________
为了增强甲乙双方的责任感,保护双方的合法权益,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
1.产品名称、规格、数量、金额:__________
2.交货方式,按下例第(_______)项执行;
(1)乙方送货;(2)乙方代办运输;(3)甲方自提自运;
3.运输方式:__________
4.交货地点:__________(运费由方负担)
5.交货期限:__________签定合同后个工作日内
6.交货地点:__________安装地点:__________
7.包装标准:__________
8.验收标准:__________
9.付款方式及期限:__________
10.质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限:
11.质保期:__________
12.违约责任:__________
乙方不能交货或甲方中途退货,乙方逾期交货或甲方逾期付款,应向对方偿付不能交货或退货部分货款%的违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
13.执行本合同发生争议,当事人双方协商解决;协商不成的,向合同签订地人民法院起诉。
14.如购买地板、铝合金门窗、隔断等材料物资,需经____________审计处审计。
15.招投标文件为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力(本条款适用于招投标项目)。
16、乙方提供增值税专用发票,总价不变。
17.本合同由甲、乙双方共同签订,合同一式五份,甲方四份、乙方一份。自双方签字、盖章之日起生效。
甲方乙方
单位名称:__________单位名称:__________
(加盖合同专用章)
单位地址:__________单位地址:__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
委托代理人(签字):__________委托代理人(签字):__________
项目负责人(签字):__________
项目号:__________
联系电话:__________联系电话:__________
邮编:__________邮编:__________
传真号码:__________传真号码:__________
开户银行:__________开户银行:__________
户名:__________户名:__________
账号:__________账号:__________
税号:__________
地址、电话:__________
签约日期(即合同生效日期):__________
电工施工合同样板 篇3
购货单位:__________(以下简称甲方)
供货单位:__________(以下简称乙方)(活动范文吧 wwW.Nns88.Com)
甲、乙双方为了实现各自的经营目的,本着自愿、公平和诚实守信的原则,经双方充分协商达成一致甲方同意向乙方订购用于办公的设备,特订立本合同,以资双方共同遵守。
第一条:__________设备的名称、型号、数量和质量
1.产品的名称:__________。
2.采购设备的数量、规格、单价和质量
3.设备的技术标准(包括质量要求)见附件一,同时,当甲方在附件一中所载的技术指标低于乙方的同型号设备企业标准时,以乙方技术标准为准。
4.安装、调试、培训
设备到现场后,乙方派出工程师到现场安装调试。甲方可以派技术人员学习操作和维修。
5.交货方式和时间
甲方要求乙方在年月日前将所订设备运抵甲方工厂,运费及运输保险费等相关费用由乙方承担。
6.验收标准和时间
(1)甲方应确认产品名称,型号,数量与合同规定一致,除产品有瑕疵或交货错误,需方不得拒收或退换。
(2)需方应在交货日起二日内验收,逾期需方不验收视为验收完成。
7.售后服务
设备验收合格后,乙方对设备保修一年(硬件),但由于甲方违反说明书要求操作或设备到场后所发生的自然灾害造成设备损坏,维修费由甲方承担。
8.合同签订后,预付合同款货额的40%即________元RMB,设备运抵甲方并安装调试验收合格并行正常后3个工作日(甲方给出验收报告日算起)即年月日以前,再付货额的60%即为________元RMB。
9.产品权利保证
乙方应绝对保证对其所供产品拥有所有专利和知识产权。否则,甲方由此造成的一切经济损失(包括直接和间接)概由乙方赔偿(不包括软件)。
10.违约责任
乙方的违约责任
(1)乙方不能交货的,除退回甲方预付款外,应向甲方支付合同额的1%违约金。
(2)乙方所交设备型号与合同规定不符的,甲方有权要求退货和换货,由此产生的费用和损失由乙方承担。
(3)乙方设备运抵现场后在甲方具备安装条件情况下,3个月内仍不能调试合格,甲方有权要求退货或换货。
(4)乙方逾期交货的,应按中国人民银行有关延期付款规定,向甲方支付违约金和承担甲方因此所受的损失。
甲方的违约责任
(1)甲方中途取消合同的,已向乙方支付的预付款作为订金赔付给甲方;
(2)由于甲方中途变更技术指标而造成的乙方延期交货,除交货期顺延外,应参照中国人民银行有关延期付款的规定,按延期时间向乙方支付合同额1%的违约金;
(3)甲方违反合同延期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方支付违约金;
(4)设备到达现场后7天内,甲方不提供安装条件或由于现场不具备安装条件导致乙方无法对设备进行安装调试,则视为甲方完全接受设备,设备合格,验收过程结束。
11.不可抗力
甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报部分不能履行或完全不能履行的原因,在取得有关主管机关证明后,允许延期履行,部分履行和不能履行合同,根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
12.其它
(1)按合同规定应偿付的违约金,赔偿金及各种经济损失,应在明确责任后十天内,按银行规定的结算方法付清,否则按延期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来抵冲。
(2)其他约定
(3)合同一式两份,甲乙双方各持一份,技术指标和订单(可以以传真件为准)都是本合同的有效组成部分,具有同等的法律效力。
(4)乙双方应本着真诚合作的原则协商解决履约过程中的分歧,如协商无效,双方均可以向上海的有关人民法院起诉。
(5)本合同经甲乙双方签字并在甲方支付首批预付款后即日生效。
甲方:__________乙方:__________
签字:__________签字:__________
电工施工合同样板 篇4
卖方:_________(以下简称甲方)
买方:_________(以下简称乙方)
乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢材总量185吨左右。依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,签订本合同,供双方共同遵守。
第一条钢材数量与质量
第二条合同价格
合同总价为:_________元大写:_________玖拾贰万贰仟叁佰伍拾圆整
第三条钢材质量及验收方式
甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用,乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的,应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议,以四川冶金产品质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的,视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格,则该不合格的钢材,甲方在三个工作日内包换﹑包退,换货过程中所产生往返运输﹑吊装费用由甲方承担。
第四条付款方式
待所有货物货到之后五日内,一次性结清费用。
第五条提货地点及计量方式
1、提货地点:_________甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方,以供甲方提前为乙方备足货源,满足乙方建设需要。
2、计量方式:_________过磅计量。过磅误差在±3‰内。乙方可自行复磅,或到第三方复磅。以乙方指定提货人签字的送货单为准,该送货单作为双方结算的凭证。
第六条甲方的违约责任
1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间内完成每批次供货。
2、甲方延期供货或甲方未按期足额供货的,均视为延期供货,每延期一天,甲方应向乙方支付伍佰元/天的违约金,但每日发货量不得超出50吨。
第七条乙方的违约责任
1、乙方如不按合同约定期限付款,每逾期一天,应按乙方所欠甲方钢材款的数量向甲方支付10元/吨/天的违约金,若一个月后仍未按合同要求付款的,本合同终止,且乙方必须结清剩余货款,并赔偿给甲方合同总货款的3%的损失费。
2、合同期间乙方在款未付清之前不得在第三方购货,一经发现,合同随即终止,并视为违约,乙方赔偿甲方合同总货款的3%作为违约金。
第八条其他约定条款
1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时,不得要求甲方再次垫资发货。
2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关使用说明等。
第九条廉政合作
1、乙方不得宴请甲方工作人员,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
2、乙方在本合同履行期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报甲方。
3、乙方有责任接受甲方对乙方在本合同履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。
第十条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明后,经甲方确认,允许按(1、4)项执行:_________
(1)延期履行;(2)部分履行;(3)不履行合同;(4)根据情况可部分或全免予承但违约责任。
第十一条甲、乙双方发生任何异议应协商解决,协商不成,由合同签订所在地人民法院裁决。
第十二条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
甲方(印章):_________乙方(印章):_________
代表人:_________代表人:_________
电话:_________电话:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
电工施工合同样板 篇5
甲方:
乙方:
xx城玫瑰湾x幢x单元x号号房屋为甲方销售示范样板房,现甲方向乙方出售此房屋,双方就房屋基本价格已达成一致,不含装修的房屋总价款详见其《商品房购销合同》。
现甲乙双方经平等协商,就xx城玫瑰湾x幢x单元x号号房屋的装修的价格及保修事宜,达成如下协议:
第一条 装修总款
甲乙双方确定,xx城玫瑰湾x幢x单元x号号房屋的装修及家具的合计总款为:总款为人民币(大写):贰佰 叁拾 贰万 捌仟 柒佰 肆拾 玖元整(小写:2328749.00元)。
第二条 装修、家具及装饰项目
甲乙双方交接此房屋时,乙方已对以下工作已进行确认:
1. 对xx城玫瑰湾x幢x单元x号号的装修现状已给予确认。
2. 对xx城玫瑰湾x幢x单元x号号设备清单进行清点并核对无误。
3. xx城玫瑰湾x幢x单元x号号房屋无需要维修之处。
4. xx城玫瑰湾x幢x单元x号号房屋的水、电均能正常使用。
第三条 装修、家具及装饰保修
甲方就乙方所购房屋的基础装修部分提供的保修服务期限为3个月,保修服务的开始时间从本协议签订并生效之日起计算。若因乙方使用不当造成的损失,甲方则不负责保修。
第四条 付款方式
签订本协议之日,乙方需与年 月 日前一次性付清本协议项下款项。
第五条 违约责任
1. 如乙方未能在双方约定的时间内支付装修款,逾期超过10天,每逾期一天,按逾期未付款的1%0支付违约金。逾期30天以上,甲方有权没收乙方已付装修款作为违约金。同时甲方有权拒绝对乙方进行交房,并有权解除与乙方签订的《商品房购销合同》。
2. 甲方未按合同约定交付房屋内的物品,乙方有权要求甲方补足物品或按市场价作价补偿。
第六条 合同争议的解决方式
本协议履行期间发生争议时,由甲、乙双方协商解决;协商不成的,按下列第2种方式解决:
1. 提交仲裁委员会仲裁;
2. 依法向人民法院提起诉讼。
第七条 其他约定事项
1. 本协议在甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2. 本协议一式肆份,甲方执三份、乙方执一份,法律效力均等。
3. 本协议作为甲、乙双方签订的《商品房购销合同》的附件。
甲方(签章):xxxxxxx地产有限公司 乙方(签章)
法定代表人(签章): 法定代表人(签章):
年 月日 年月日