合同/ 合同/ 通用合同范本/ 导航/

「必备」交房合同范本通用

「必备」交房合同范本通用。

随着近些年经济的发展,我们会遇到很多需要使用合同的情况。书面合同的签订,必须建立在双方平等、自愿的基础上,经友好协商制定。你的合同文书是否准备好了呢?合同范本网的编辑特地为你收集整理“交房合同范本”,相信一定会对你有所帮助。

交房合同范本(篇1)

甲方(出卖人):****都城物业发展有限公司

乙方(买受人):****劲松路甲1号松华园小区单元房业主

鉴于:

(一)xx年月日,甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号:),乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币元。

(二)甲方应于xx年10月31日前向乙方交付商品房。

(三)松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。

(四)乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自xx年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至xx年5月19日。

(五)乙方已于xx年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。

(六)自xx年11月1日起至xx年5月19日止,甲方逾期交房201日,对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。

甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行

1、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元,于xx年月日前以现金方式一次付清。

2、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

3、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

4、本协议自双方签字盖章之日起生效。

5、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。

甲方:________乙方:________

________年________月________日拒绝支付违约金。

交房合同范本(篇2)

原告周某、杨某诉称,原、被告于20xx年8月8日签订了《上海市商品房预售合同》。合同约定,由被告将位于浦东金桥路939号1102、1103、1104室房屋出售给原告,房屋价格分别为663,190、616,398、606,368元(共计人民币1885956元),被告应于20xx年12月31日前将房屋交付原告。合同签订后,原告付清了全部房款,被告未按约交房,其行为已构成违约。故起诉要求解除原、被告间签订的《上海市商品房预售合同》;返还已付房款1885956元,并按同期存款利息计算20xx年8月8日至20xx年5月8日利息损失,从20xx年6月5日起至判决生效日止按同期贷款利息计算损失;要求被告给付违约金56578.68元元。

被告上海宏南房地产开发有限公司辨称,虽然合同上约定的交房时间为20xx年12月31日,形式上没有办理交房手续,但20xx年4月原告仍向被告提出装修事宜,表明原告实际已经取得房屋的权利,应当认为房屋已经实际交付,原告提出解除合同的要求不能成立,请求驳回原告诉请。

经审查查明,原、被告于20xx年8月8日签订了《上海市商品房预售合同》,合同约定,被告将位于上海市浦东新区金桥路939号1102、1103、1104室房屋出售中给原告,该三套房屋价格1885956元,被告于20xx年12月31日前将该房屋交付给原告。合同还约定,被告未在约定时间内交房,逾期超过60天,原告有权单方面解除合同;行使单方面合同解除权时,应当书面通知被告,被告收到书面通知起30日天内将原告已支付的房价款(包括利息,利息按中国人民银行公布的同期存款利率计算)全部退还原告,并承担赔偿责任,赔偿金额为总房价款的3%,在退还房价款时一并支付原告。合同附件一约定,被告于20xx年8月8日、31日分别付331,595、308,199、320,206元。合同签订后,原告依约付清了全部房款。由于被告未在20xx年12月31日前将房屋交付原告,原告于20xx年4月29日、30日书面通知被告解除合同,并要求被告按约承担返还已付房款,支付利息,赔偿损失,被告未同意,故原告以诉称的理由起诉来院。审理中,被告认为,应按原告实际支付房款的时间计算利息,利息损失已包含在赔偿3%的金额中。原告认为售楼广告是合同的组成部份,被告认为不是。

以上事实,由上海市商品房预售合同、已购客户付款清单和发票、非税收入一般缴款书、律师函及当事人陈述为证。

本院认为,依法成立的合同受法律保护。原、被告间的《上海市商品房预售合同》依法成立,受法律保护,双方当事人应以合同的约定,享受权利和承担义务。现原告依约履行了合同规定的房屋付款义务,被告未按合同规定履行交房义务,且违约行为已达到合同约定的解除条件。原告起诉要求解除合同,由被告返还房款,给付利息,并赔偿损失,依法有据,应于准许。被告认为利息损失应按原告分期付款的时间分别计算,依法有据,可以采纳;认为利息损失已包含在赔偿损失中,于合同约定不符,不予采纳。应按合同的约定计算银行同期存款利息损失和赔偿金额,原告主张分段计算存款和贷款利息,不符合约定,不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百一十四条之规定,判决如下:

一、解除原告周某、杨某与被告上海宏南房地产开发有限公司签订的《上海市商品房预售合同》。

二、被告上海宏南房地产开发有限公司自本判决生效日起十日内,返还原告周某、杨某房款人民币1885956元。

三、被告上海宏南房地产开发有限公司自本判决生效日起十日内,给付原告周某、杨某同期银行存款利率计算利息,本金1885956元中,331,595、308,199、320,206元从20xx年8月9日起计息,另本金925956元从20xx年9月1日起计息,利息算至付清之日止。

四、被告上海宏南房地产开发有限公司自本判决生效日起十日内,赔偿原告周某、杨某人民币19,895.7、18,491.9、18,191元(共计56,578.6元)。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费人民币31,167元,减半收取,由被告负担。诉讼保全费人民币3995.5、3750、3697.7元(共计11443.2元)由被告负担。

交房合同范本(篇3)

原告:_______________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住上海市__________区__________路__________号__________幢__________室。

原告:_________________汤__________,女,汉族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________区__________路__________号__________幢__________室。

二原告联系地址:_________________上海市宁__________路__________号__________大厦_____________室。邮编:______________联系电话:______________

被告:_________________余__________,女,中国香港居民,19__________年__________月_____日出生,香港永久性居民身份证号:________________。

被告:_________________余__________,男,中国香港居民,19__________年_____月_____日出生,香港永久性居民身份证号:__________________。

二被告联系地址:_________________上海市__________路__________弄__________号__________室。邮编:______________联系电话:______________诉讼请求:_________________

1、判令二被告因逾期交房支付原告违约金人民币元整

2、诉讼费由二被告承担。事实与理由:_________________年月日,原、被告在上海_______________房屋服务有限公司居间介绍下签署了《上海市房地产买卖合同》,合同约定原告购买被告所有的上海市__________区__________路__________号__________幢_______________室房屋,房价款为人民币__________万元整。签约当天,双方签署了补偿协议,约定乙方另行补偿甲方装修及设备款人民币_____万元整。原告于签约当日支付被告人民币5万元整;于年月日支付被告人民币万元整。根据本买卖合同补充条款约定,甲方于收到乙方贷款款项后3个工作日内,将该房屋交付乙方,交付标志为甲方将该房屋的钥匙交付乙方,并对物业管理费、水、电、煤气、电话、有线电视等费用进行结算。同时,本买卖合同约定乙方于甲乙双方办妥房屋交接手续当日,直接支付甲方房款人民币1万元整。年月日,原告贷款银行农业银行放款给被告人民币290万元,按照买卖合同约定,被告应于3个工作日即年月日内交房给原告。被告因故迟延交房,直至年月日,原、被告签署《房屋买卖交接书》完成交付手续,原告支付被告尾款人民币1万元。基于上述事实,原告认为,原、被告之间签订房屋买卖合同系真实意思表示,应属合法、有效,被告未按合同约定按时交付房屋已构成违约,根据买卖合同约定,甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付给乙方,应当向乙方支付违约金,违约金按乙方已付款日万分之五计算,违约金自本合同约定应当交付之日起至实际交付之日止。被告违约迟延13天交付房屋,合计人民币元,扣除原告迟延1天付款的违约金人民币元,被告应支付原告逾期交房违约金人民币元。特此,恳请贵院依法判如所请。

此致上海市__________区人民法院具状人:_________________年月日

交房合同范本(篇4)

乙方:XXX

实际住址:XXX

甲乙双方在XX年X月X日签订了《商品房买卖合同》,合同约定乙方购买甲方开发的XX小区X号楼X单元X室商品房一套,房屋面积为XX平方米(合同号:XXX,备案号:合同登记备案XX字第201XXXXXXX号),由于贵公司的原因,造成实际交房时间为XXXX年X月XX日,比合同约定时间延迟XX日。现就双方履行合同中出现的纠纷,经双方自愿平等协商,达成以下协议:

一、乙方自行办理所购房屋的房产证,甲方积极协助乙方办理房产证。

二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商,就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下:甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写:XXXX元(¥XXX元),乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。

三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷,乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则,向甲方支付违约金XX元。

四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。

甲方:XXXXXXXXXXX有限公司

签字:

签订时间:年月日

乙方:

交房合同范本(篇5)

由延期交房引发的房屋买卖合同纠纷日趋增多。对于开发商来说,延期交房需承担的直接法律后果有两个:一是违约赔偿;二是若延期交房超(房超博客,房超新闻,房超说吧)过一定期间,可能导致买方单方解除合同。

一、关于违约金的性质

《_合同法》第113条规定:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。《合同法》从合同当事人地位平等及市场经济原则出发,确定了违约金的补偿性,即违约金是用以补偿受害方因合同对方违约所遭受的实际损失。而《合同法》第114条关于约定违约金低于或过分高于损失的调整制度,从另一角度进一步明确了违约金的补偿性质。

二、关于迟延交房违约金的计算标准

《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下称《解释》)第16条也明确了商品房买卖中违约金的补偿性质:当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约造成的损失确定违约金数额。三、延期交房导致的买方损失开发商迟延交房导致购房者具体损失的计算问题,《解释》第17条做出了规定:“商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。”因此,一般而言租金损失即为我国《合同法》规定的买房者可得利益的损失。四、可预见规则在延期交房违约赔偿中的适用在延期交房引起的房屋买卖合同纠纷案件中,有些买方还提出其他损失,如因信赖卖方会按期交房而将子女从外地接来上海准备入学,因延期交房又不得不送回的差旅费损失等。若买方要求卖方赔偿这类损失,在诉讼中买方将面临两大法律难题。首先,买方应证明这类损失与延期交房之间的因果关系。其次,买方还需证明其损失是卖方在订立合同时“可预见的”。仅就延期交房的通常情况而言,买方买房通常是为了自用或出租,因此,租金损失是卖方在订立合同时可预见的。而对于前面提到的差旅费损失,由于买方的自身情况千差万别,卖方不可能也没有义务对此一一了解,从“通情达理”角度出发,差旅费损失不具备可预见性,除非买方在订立合同时即已明确告知卖方其购房是为了让子女入学。

但必须注意的是,对违约金过高或过低的调整应当由当事人提出,否则法律并没有规定法院或仲裁机构可以主动予以调整。

  • [参考]关于无小孩离婚协议书通用

    当我们进行交易的时候,合同都必须被证明,提供证据,包括人证和物证。签订合同的意义在于让双方从不信任状态转变为信任状态,我们如何寻找相关主题的合同范本呢?为此,你可能需要看看“关于无小孩离婚协议书”,希望能对你有所帮助,请收藏。...

  • 旅游协议书最新模板1500字

    随着全球各地贸易的往来,许多人了解到合同开始变得重要。签订合同可以最大限度的保障我们的权益,工作中比较常见的合同类型都有哪些呢?急你所急,栏目小编为朋友们了收集和编辑了“旅游协议书最新模板”,希望你更多关注本网站更新。...

    2023.01.09 旅游协议书
  • 最新精选:水电材料销售合同范本优秀模板(5篇)

    在进行销售时有时需要使用到销售合同,签订销售合同就会受到法律的约束,所以在签订合同之时,一定要先看清合同的内容,签订销售合同时要注意遵循合法原则。那么,对于销售合同的撰写你是否毫无头绪呢?下面是小编为大家整理的“最新精选:水电材料销售合同范本优秀模板”,还请多多关注我们网站!甲 方:乙 方:经双方友...

  • [热门]旧机动车买卖合同怎么写通用

    随着人们对法律观念的日益增强,合同是许多场合下必不可少的一样东西。合同就是法律,只是当事人之间的法律,对合同当事人具有约束力,对他人无约束力,与他人无关。合同怎么写才算是合法的?合同范本网特地为你收集整理“旧机动车买卖合同怎么写”,供你参考,希望能帮到你。...

  • 关于调料采购合同1000字合集

    在人们的法律意识逐渐加强的当下,合同在我们在的生活中的用到的地方越来越多。合同是证明当事人之间的一个最好的证明。那么你知道一份优秀的合同具体是怎样撰写出来的吗?经过搜索和整理,小编为大家呈上调料采购合同,供你阅读参考,并请收藏本页面!...

    2023.01.09 调料采购合同
  • 药店简短的个人工作总结合集7篇

    随着全球各地贸易的往来,许多人了解到合同开始变得重要。签订合同可以最大限度的保障我们的权益,工作中比较常见的合同类型都有哪些呢?急你所急,栏目小编为朋友们了收集和编辑了“旅游协议书最新模板”,希望你更多关注本网站更新。...

    2023.01.09 旅游协议书
  • [荐]北京个人房屋租赁合同

    在如今这个法治理念已深入人心的社会里,合同的签订已成为稀疏平常的事情,合同当事人的权利和义务共同指向的客体,它反映了合同当事人的目的和关系。我们要从哪里借鉴合同的格式呢?编辑特别为你收集的“北京个人房屋租赁合同”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。...

  • [教案必备] 敬老爱老教案范本

    每个老师为了上好课需要写教案课件,写教案课件是每个老师每天都在从事的事情。认真做好教案课件的工作计划,这样学生才能很好地理解教学中的知识点。如何从优质的教案课件中借鉴有益的知识呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《 敬老爱老教案范本》,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。一、活动目的:1.让孩子了解...

    2022.07.18
  • [荐]合伙美容院合同10篇

    在当今信息化时代下,合同在咖啡厅、电影院等都能见到,合同签订时,合同上的词句表述应准确清晰,避免模棱两可。那么大家都知道合同的基本格式吗?编辑特别为你收集的“合伙美容院合同”,如果对这个话题感兴趣的话,请关注本站。...

  • [精品]啤酒销售合同

    随着经济的发展,合同能够更好的保护我们个人的利益,其重要性已经不可忽视。合同内容需要在合作双方知情的情况下设置,你在生活中有没有写过合同呢?以下是编辑收集整理的“啤酒销售合同”,供你参考,希望能帮到你。...

    2023.01.09 啤酒销售合同
  • 2023年夫妻离婚协议书范本范文

    在市场化经济的快速发展当中,合同在生活中也越发常见了,合同代表着合作双方达成了某些条件上的共识,那么,规范的合同需要谁来起草呢?或许你需要"2023年夫妻离婚协议书范本范文"这样的内容,更多信息请继续关注我们的网站。...