工程合同

工程合同怎么写模板。

在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们需要用到协议书，工程开展前签订工程合同是一件非常有必要的事情。工程合同在性质上属以完成特定工作任务为目的的合同，因此我们签订合同时要不断协商，直至达成一致。那么，你了解签订工程合同要注意哪些方面呢？下面是小编精心收集整理，为你带来的工程合同怎么写模板，相信你能从中找到需要的内容！

工程合同怎么写 篇1

(编号：zs×××-×××-[20××]- ×××号)

甲方： (项目部(施工局)全称)

乙方：(营业执照登记名称，全称)

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就

工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。

1、项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

2、合同范围

2.1 主要合同内容，具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。

2.2 主要施工工序

(1) ，

(2) ，

(3) ，

以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。

2.3 主要工程量

序号 项目 单位 数量 备注

2.4 合同工期

2.4.1 开工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日。节点控制工期见下表：

节点工期要求

序号 项目名称 完工日期 备注

2.4.2 工期延误

如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：

a.重大设计变更;

b.不可抗力;

c.由于业主原因要求停工;

d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。

2.4.3 乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。

2.4.4 因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。

2.4.5 业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。

3、承包方式

根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按 (单价或总价)方式进行承包。本合同

(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。

若在合同签订

个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。

4、合同价格

4.1 合同总价

合同总价：(人民币)大写 元，小写： (含 %税金)，固定总价/暂定总价。

4.2 合同单价

合同单价见附件 b

《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、

%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

4.3 税费的承担

营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金

%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。

5、双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务

5.1.1 甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。

工程合同怎么写 篇2

甲方：xxx

乙方：xxx

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将“xxx办公大楼布线工程”（工程地址：xxx）项目委托给乙方设计、安装、调试及维护。经甲、乙双方协商，达成如下协议：

第一条工程范围

综合布线系统：按所附清单xx设备及材料，并完成98个信息点（其中数据点65个，语音点34个）的安装、调试；工程完工后xx所有信息点的测试数据报告。

x络系统：按所附清单xx设备及材料，并负责所有交换机的安装、调试。所有工程施工按照“xxx办公大楼布线xx”（以下简称“xx”执行）。

第二条工程承包方式

工程承包方式采取包工包料，工程涉及的所有材料、设备数量按照“xx”执行，详见“xx”及合同附件。

第三条工程总造价及付款方式

1、工程总造价

工程总造价为：￥元整（大写：xxx）。

注：以上价格组成详见附件。

合同价款的调整：当工程项目内容、范围发生变更，涉及材料设备数量发生变更时，合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。

2、付款方式

①工程验收合格后，甲方应在5日内将合同金额的97%，即xxx元整（大写：xxx）一次性付清给乙方。

②工程质保金为合同金额的3%，即xxx；工程质保金在工程验收合格之日起满一年后付清给乙方。

注：工程款项均以银行转帐的方式支付。

第四条工程工期

1、合同生效之日起xxx日内，乙方项目经理进场确定具体的施工图纸及施工xx（由乙方负责制作），并指定现场督导工程师。施工图纸及xx经甲乙双方项目负责人签字（盖章）确认后方可实施。

2、工程开工日期为：xxx。

3、若确需对“设计xx”做改动，由双方项目负责人确认后方可实施。

4、如因甲方原因使工程未能按时进行，乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请，经甲方核实并签字（盖章）确认后乙方可将工期顺延。

5、甲方因故停止施工时，应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期，可恢复施工时同样以书面形式通知乙方，工期相应顺延；如无法确定再开工日期时，甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。

6、乙方应在xxx前完成工程的实施，并向甲方提交工程竣工报告。

第五条工程验收

1、乙方竣工后3日内，向甲方提出书面验收申请并xx完整的竣工资料（工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等）和工程竣工图纸壹套；

2、甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起90天内审计完毕，并组织有关人员进行验收，逾期不验收则视为验收合格；验收标准按“xxx办公大楼布线xx”，以及《电子计算机机房设计规范》（gb50174—93）、《计算站场地技术条件》（gb2887—XX）等有关国家标准的要求执行；

3、验收通过后由乙方出具验收报告，甲乙双方项目负责人在验收报告上签字（盖章）。

第六条双方责任

甲方责任：

1、按合同要求支付工程款；

2、协调有关部门给乙方xx材料存放场所；

3、协调有关部门给乙方xx施工过程中所需的水、电；

4、在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系，以保证工程的顺利实施；

5、工程验收合格后，系统的保护由甲方负责，所有人为不当操作造成的损失由甲方承担；

6、甲方指派xxx协助乙方在该项目施工过程中的工作，负责工程施工过程中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认，当xxx不在时由xxx代签。

乙方责任：

1、合同生效后，xxx日内进场确定施工xx；

2、工程涉及的材料、设备保证xx原厂优质产品；

3、按质按量按期完成施工内容；

4、在施工期间，必须遵守工地的安全文明施工规程，并听从甲方现场主管人员的合理性安排，若因违反上述规定而造成的经济损失及后果，将由乙方自行承担；

5、整个布线系统工程xx5年保用期，工程涉及的设备的保修期详见《附件》中的“售后”说明，但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内；

6、响应服务时间在2小时以内，需现场解决的故障保证在24小时内到现场解决问题（法定休息日除外）；

7、编写工程竣工、验收及管理文档，xx实际的x线布线图和每一个信息点、语音点的fulke书面测试报告。

第七条违约责任

1、如乙方不能在合同规定时间内完工，每延期误一天乙方应按合同总价的千分之一向甲方偿付违约金。

2、如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天甲方应按应付金额的千分之一向乙方偿付滞纳金。

3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误，工期顺延。

4、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密，若未经对方同意，擅自泄漏合同有关内容给第三方，应承担因此造成的对方的损失。

5、如因某方违反本合同造成对方损失，按《中华人民共和国合同法》的有关条款进行处理。

6、如本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

第八条其它

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字（盖章）后起生效。

甲方：xxx乙方：xxx

法人代表或授权代理人：xxx法人代表或授权代理人：xxx

签章（公章）：xxx签章（公章）：xxx

xxx年xx月xx日xxx年xx月xx日

工程项目名称：xxx

委托方：xxx

服务方：xxx

工程合同怎么写 篇3

关键词

工程造价有两种含义：广义地讲，是指工程项目从筹建一直到竣工验收的全过程中建设单位所花费用的总和；狭义地讲，是指在施工阶段施工单位进行工程建设所花费的成本以及在工程发包阶段其投标价格和在工程结算阶段从建设单位所得到的工程建设费用(预期花费或实际花费)。

造价控制就是指把建设工程项目造价控制在预定限额内，对建设单位、施工单位以及其他相关各方都具有非常重要的作用。造价控制应从多方面入手，如合理设置建设工程造价控制目标，加强建设工程施工合同管理等。其中加强建设工程施工合同管理就是控制工程造价的重要手段之一。

建设工程施工合同的管理，就财政部门而言，其实质就是建设工程造价管理，是对工程造价的合理确定和有效控制。这是合同当事人双方关心的核心问题之一，也是招投标等工作的主要内容。施工合同中关于工程造价确定和支付的相关条款，是整个建设工程施工合同中的重要条款。在当前建设工程市场发育尚未成熟、市场主体行为不规范、市场信用体系和风险保障体系不健全、政府投资项目管理体制有待改进的情况下，在施工合同管理工作中难免会出现许多不规范之处。

1工程合同中管理存在的问题

1.1法律意识淡薄，合同签订不规范

建设工程耗资巨大、涉及面广、个性差异大和履约时间长。因此，客观上要求合同条款细致严密，尽可能做到面面俱到。在实际工作中，甲、乙双方由于缺乏施工合同管理的经验，订立的合同约束条款不全、内容不明、职责不清等现象经常发生。

有些建设项目在签订合同时为了回避业主义务，不采用标准的合同文本，而采用一些自制的、不规范的文本进行签约。通过自制的、笼统的、含糊的文本条件，避重就轻，转嫁工程风险。有的甚至仍然采用口头委托和政府命令的方式下达任务，待工程完工后，再补签合同，这样的合同根本起不到任何约束作用。如在建设工程招投标中，有的当事人为了获取不正当利益，在签订中标合同前后，往往就同一工程项目再签订一份或者多份与中标合同价款等实质性内容不一致的合同，这就是我们通常所说的“阴阳合同”，待工程实施起来，一旦涉及到经济利益，将容易导致工程纠纷的发生。

1.2忽视合同的严肃性，违背等价有偿的原则

自觉执行合同条款，全面履行合同义务，是合同当事人一切行为的最高准则。签订合同的甲、乙双方，经济法律地位是平等的，没有主从关系。在实际工作中，承发包双方忽视合同的严肃性，违背合同的等价有偿原则，以各自的经济利益为中心，随意违背合同条款。甲、乙双方的这些违约行为，最终导致工程经济纠纷的发生。

合同文件存在合同双方权利、义务不对等现象。从目前实施的建设施工合同文本看，施工合同中绝大多数条款是由发包方制定的，其中大多强调了承包方的义务，对业主的制约条款偏少，特别是对业主违约、赔偿等方面的约定不具体，也缺少行之有效的处罚办法。这不利于施工合同的公平、公正履行，成为施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。同时，由于目前建筑市场的激烈竞争和不规范管理，大量的施工队伍与建设规模严重失衡，致使业主在建设工程承包中占据主导地位，提出一些苛刻和不平等的条件，将自身的风险转移到承包商身上。由于建筑市场处于买方市场，承包商为了获得工程，只好接受。个别承包商在实施这样的工程合同时，为了使自己的利益不受损失，就会采取偷工减料或非法分包甚至非法转包等手段，给工程建设带来隐患。

1.3缺乏健全的合同管理机构

一些建设项目不重视合同管理体系的建设。合同归口管理、分级管理和授权管理机制不健全，谁都可以签合同，合同管理程序不明确，或有制度不执行，该履行的手续不履行，缺少必要的审查和评估步骤。缺乏对合同管理的有效监督和控制。（Zf133.cOM 趣祝福）

政府有关部门要对建设工程施工合同实施监督、检查等管理。施工单位、建设单位更要对施工合同进行管理。有些地方的合同管理机构不健全，对合同的审查、监督和检查不得力。建设单位没有建设工程施工合同管理的力量，遇有建设工程，便委托给监理公司，而目前监理公司的机构设置不规范，合同管理力量薄弱，往往很难胜任建设单位的委托；施工单位，特别是中、小型施工单位，重视公关和预算管理，轻视施工合同管理，甚至没有专门机构从事施工合同管理工作。

1.4合同管理专业人才缺乏

建设合同涉及内容多，专业面广，合同管理人员需要有一定的专业技术知识、法律知识和造价管理知识。很多建设项目管理机构中，没有专业技术人员管理合同，或合同管理人员缺少培训，将合同管理简单地视为一种事务性工作。甚至有的.领导直接敲定由一般办公人员办理合同。一旦发生合同纠纷，缺少必要的法律支援。

2控制工程造价，抓好合同管理的几个环节

2.1把好合同签订关

签订工程合同时，最重要的要根据各工程的特点，应选择恰当的发包方式和价款调整条件(指工程设计变更或工程签证导致工程增减的结算条件和结算方法)，因为不同的发包方式和价款调整条件，直接关系工程造价的控制效果。

合同文本应尽可能选用由国家颁发的通用性合同文本，再根据拟建工程的特点和招标文件以及发包人承包商双方谈判结果来起草。合同文本必须准确表达双方谈判确定的意思，做到条款不漏项；标的物表达清楚、标的额计算准确；质量有标准，检验有方法；包装物、提(交)货或移交工程成品、运输方式和结算方式明确；违约责任及违约金(或赔偿金)计算方法准确；文字表达严谨，不使用模棱两可、含糊不清词语。

在合同正式签订前应进行严格的审查把关。其要点是：施工合同是否合法，业主的审批手续是否完备健全，合同是否需要公证和批准；合同是否完整无误，包括合同文件的完备和合同条款的完备；与其对照有无差异；合同双方责任和权益是否失衡，确定如何制约；合同实施会带来什么后果，完不成的法律责任是什么以及如何补救；双方合同的理解是否一致，发现歧义及时沟通。

2.2做好合同实施管理

工程合同一经签订，确定了合同价款和结算方式之后，影响工程造价的主要因素便是工程设计变更或签证，以及工程实施过程中的不确定因素，所以，深入理解合同的每一个条款，切实加强日常管理，使管理行为正规化、规范化，作好处理合同纠纷的各种准备，特别是索赔与反索赔的研究在工程造价控制管理中是非常必要，也是非常重要的。索赔与反索赔是合同管理的一个重要内容，是合同双方攻与守的关系，是矛与盾的关系。工程发承包的实践经验证明，没有一个承包商不要求索赔，即要求调增合同价款，因此，要搞好工程造价控制，就必须进行索赔与反索赔的研究。

2.3重视合同后评估

合同后评估是合同管理的总结阶段，往往不为人所重视，其实合同后评估工作是件很重要工作，它是对合同好坏、管理得失的评估，它可为下一工程项目造价控制提供可借鉴的经验。合同后评估工作主要是总结合同执行情况，对合同管理好的经验加以总结推广，对过时、不符合现行法律法规，以及不严谨、容易被对方索赔的条款要加以改正。影响工程造价的不确定因素可分为可预见和不可预见因素，可预见不确定因素应作为普遍性问题，不可预见不确定因素作为可追溯事件加以标识，通过合同后评估加以鉴别，并在以后工程合同中加以明示或制定相应的预防措施。

3控制工程造价，加强合同管理的几项措施

3.1合同管理精细化

目前，各省级人大常会审议通过并颁布了各省级《合同监督条例》，指导各级工商行政管理部门和其他有关行政主管部门进行合同的监督和管理。但是，由于合同的种类繁多，《条例》内容只能对合同的监督和管理做出粗线条的规定，无法满足对建设工程施工合同管理工作的具体需要。各级建设工程行业主管部门针对建设工程施工合同的特点，制定出一套建设工程施工合同“管理细则”已经迫在眉睫。作为政府项目投资主体的各级财政部门应积极参与“细则”的制定与审核，尤其在对工程造价的控制上，对政府投资项目就做出细致、明确的规定。

项目建设各方要重视合同管理机构设置、合同归口管理工作。做好合同签订、合同审查、合同授权、合同公证、合同履行的监督管理。建立健全合同管理制度，严格按照规定程序进行操作，以提高合同管理水平。

3.2管理人员专业化

人是合同管理中最活跃的角色，也是合同管理中最关键的环节。建设单位应设置合同管理人员从事合同管理工作，并应执有《施工合同管理人员资质证书》，加强对建设单位合同管理人员的职业道德素养和专业技术素养的培训。根据建设工程施工合同的特点，总结以住政府投资项目合同管理、工程造价管理方面的经验与教训，对工程建设过程中可能出现的各种情况，在合同的签订过程中做出有利于工程造价控制的对策，从而为国家财政节省建设资金。

加强建设项目合同管理队伍建设，加强合同管理人才的培养，实行合同管理人员持证上岗制度，亦是提高建设项目合同管理效果的重要举措。目前，我国己正式推行注册造价工程师制度，造价工程师的一项重要职责就是搞好建设项目的投资控制和合同管理。因此，建议在建设项目管理机构中设置注册造价工程师岗位，专司合同管理职责。

3.3合同索赔研究程序化

我国工程承包双方在合同履行中对工程索赔认识不足，缺乏推行工程索赔所需的意识和动力。因此，提高索赔意识是合同管理亟待解决的问题。施工合同是索赔的依据，索赔则是合同管理的延续。

因为工程合同一经签订，确定了合同价款和结算方式之后，影响工程造价的主要因素便是工程设计变更或签证，以及工程实施过程中的不确定因素，所以，深入理解合同的每一个条款，切实加强日常管理，使管理行为正规化、规范化，作好处理合同纠纷的各种准备，特别是索赔与反索赔的研究在工程造价控制管理中是非常必要，也是非常重要的。索赔与反索赔是合同管理的一个重要内容，是合同双方攻与守的关系，是矛与盾的关系。工程发承包的实践经验证明，没有一个承包商不要求索赔，即要求调增合同价款，因此，要搞好工程造价控制，就必须进行索赔与反索赔的研究。

3.4项目建设代建科学化

所谓“代建制”，就是由政府组织理论素养高、实践经验丰富的工程管理专业人员，根据行业性质不同，形成专业化的建设队伍，专门从事政府投资项目的工程管理。财政部门应积极参与项目“代建制”的推行，加强对代建机构的监督管理力度，并利用“代建制”在合同管理中的优势，彻底消除在政府投资项目建设过程中存在的项目建、管、用不能分离的弊端，对政府投资项目的工程造价进行合理确定和有效控制。

3.5合同签订审核规范化

建设单位应组织技术经济等各方面的专家，审核合同条款是否真实、齐全，并对承包方投标文件进行了解。通过审核了解，对不合理、不合法的条款及时予以纠正，不齐全的条款要补齐，使建设工程施工合同在实施中减少合同纠纷和违约，避免对建设单位造成不必要的损失。

3.6合同实施交底制度化

财政部门应督促实行政府投资管理的建设单位做好向各层次管理者做“合同交底”的工作，把合同责任具体落实到各责任人和合同实施的具体工作中。特别是在工程使用非标准的合同文本或有关人员不熟悉合同文本时，这个“合同交底”工作就显得更为重要。

参考文献

1何伯森.国际工程合同管理[M].北京：中国建筑工业出版社，20xx

2卢谦.建设工程招标与合同管理[M].北京：中国水利水电出版社，20xx

3中国建设监理协会.全国监理工程师培训考试教材:建设工程合同管理[M].北京：知识产权出版社，20xx

工程合同怎么写 篇4

工程合同索赔管理

1.索赔的分类

1)按索赔的依据分类：

(1)合同内索赔

(2)合同外索赔

2)按索赔当事人分类：

(1)承包商与发包方间的索赔

(2)承包商与分包商间的索赔

(3)承包商与供货商间的索赔

(4)业主与监理单位间的索赔

3)按索赔的目的分类：

(1)费用索赔

(2)工期索赔

4)按索赔事件的性质分类：

(1)工程延误索赔

(2)工程变更索赔

(3)工程终止索赔

(4)工程加速索赔

(5)意外风险和不可预见因素索赔

(6)其他索赔。

2.施工合同条件中规定的程序

1)当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2)发包人未能按合同约定履行自己的义务，或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失，承包人可以按以下程序向发包人索赔。

(1)索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。

(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

(3)当该索赔事件持续进行，承包人应当相应地向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。

(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复，视为该项索赔已被认可。

3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失，发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。

3.工期索赔值的计算

1)业主及工程师原因引起的延期。主要有：业主拖延交付现场，拖延交付图纸，工程师拖延审批图纸、方案，拖延支付工程款，不按时组织验收造成下道工序受到影响，业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后，影响了工期，工期就应顺延。

2)不可控制的因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误，特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误，不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误，工期应顺延。

工程合同怎么写 篇5

第 1 题

某材料采购合同中，双方约定的违约金是15万元，由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款30万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为75万元。供货方应支付的违约金应为( )万元。

A.15

B.30

C.45

D.75

正确答案：B

第 2 题

在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应( )。

A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

正确答案：D

第 3 题

通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

A.招标文件要求的天数

B.投标书内承包人承诺的天数

C.发包人和承包人协商的天数

D.承包人提交的施工组织设计中的天数

正确答案：D

第 4 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

正确答案：D

第 5 题

下列关于代理的叙述，不正确的是( )。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

C.无权代理的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

正确答案：C

某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照( )计算。

A.估算平均工日产值

B.概算平均工日产量

C.预算平均工日产量

D.实际平均工日产值

正确答案：C

第 6 题

(20xx年)按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单

正确答案：B

第 7 题

采购合同履行中，要求变更或解除合同一方应及时将自己的'意图通知对方，对方也应在接到书面通知后的( )天或合同约定的时间内予以答复，逾期不答复的视为默认。

A.7

B.10

C.14

D.15

正确答案：D

第 8 题

FIDIC合同条件下，“索赔、争端和仲裁”这一条目属于( )。

A.专用条款

B.协议书

C.通用条款

D.合同清单

正确答案：C

第 9 题

在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。

A.要约生效

B.承诺生效

C.附生效条件的合同条件具备

D.附生效期限的合同期限届至

正确答案：B

第 10 题

某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( )。

A. 10月10日

B. 10月13日

C. 10月20日

D. 10月30日

正确答案：A

工程合同怎么写 篇6

第1题

施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的()。

A.先履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.同时履行抗辩权

正确答案：D

第2题

在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是()。

A.公共当局引起的延误

B.对竣工检验的干扰

C.业主提前占用工程

D.施工中遇到古迹

正确答案：C

第3题

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当()。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

正确答案：D

第4题

工程所需清理、修复费用，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人协商

D.发包人和承包人共同

正确答案：A

第5题

合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的()进行修订或调整所达成的协议。

A.形式

B.内容

C.主体

D.客体

正确答案：B

第6题

承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则()。

A.须经工程师同意

B.不需经工程师同意

C.不需要经发包方同意

D.发生的费用由承包人承担

正确答案：A

第7题

监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于()。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.职务代理

正确答案：A

第8题

在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()。

A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

B.合同管理之日起至设立之日止的期间

C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

正确答案：D

第9题

承包人发出索赔意向通知后，可以在监理工程师指示的其他合理时间内再报送正式索赔报告，即()在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔。

A.建设单位

B.监理工程师

C.法人代表

D.承包人

正确答案：B

第10题

法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括()。

A.社会事件与合法行为

B.自然与非自然

C.事件和行为

D.主体与客体

正确答案：C

工程合同怎么写 篇7

第1题

依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。

A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应增加违约金

C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

正确答案：B

第2题

《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是()。

A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

正确答案：C

第3题

发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()负责检查试验，费用由发包人负责。

A.工程师

B.发包人

C.承包人

D.供货人

正确答案：C

第4题

FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为基准日。从此日期起至()止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归建设单位承担。

A.开标日

B.工程师发布开工令日

C.工程师颁发工程接收证书日

D.工程师颁发履约证书日

正确答案：D

第5题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：B

第6题

工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。

A.索赔事件的性质

B.索赔的目的

C.索赔的合同依据

D.索赔的起因

正确答案：A

第7题

在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

正确答案：B

第8题

工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是()。

A.物

B.财

C.行为

D.智力成果

正确答案：D

第9题

设备监造是指采购方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调，但质量监造不解除()对合同设备质量应负的责任。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.供货人

正确答案：D

第10题

如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按()的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。

A.《中华人民共和国标准化法》

B.《中华人民共和国合同法》

C.《中华人民共和国质量法》

D.《中华人民共和国建筑法》

正确答案：A

工程合同怎么写 篇8

水电清包工程合同范本

水电安装工程清包合同

甲方：盱眙儿童医院有限公司（以下简称甲方） 乙方：江苏裕昌市政工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清包事项协商达成一致，订立本合同：

一、 工程概况

工程地点：望城县丁字镇彩陶源村

工程名称：石渚坪广场—停车场及商业配套用房

本工程层数2层，框架—剪力墙结构，总建筑面积约7000㎡。 建设单位：湖南长沙铜官窑建设开发有限公司

设计单位：长沙泰源建筑设计有限公司

二、 承包方式

包工不包主材的大清包方式

三、 工程包干承包范围及内容

1、承包范围：

a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程；

b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工； c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。

2、承包内容：

a、从管线、洞孔预留、预埋开始→设备安装→调试等全部工作项目内容；

b、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品（甲方提供材料仓库及住房各一间，其余日常生活用品自理）；

c、暂住证、各种保险、国家政策内保障、劳保、卫生、乙方所有施工人员的居住生活条件、作业人员执证、仓管等费用；

d 、除甲方供给的主材：阀门、电线、电缆、镀锌圆钢、镀锌扁铁，铁构件制作安装材料、配电箱、盒、开关、插座、卫生洁具、灯具及水电安装管材、管件及配套安装材料等外的乙方清包范围内水电安装施工过程中需要的辅材（如铁丝、钢钉、塑料膨胀管、钢丝、扎丝、电焊条、切割片、泡沫板、胶带纸、扎带、黄腊管、号码筒、胶布、自攻螺丝、油漆等均由乙方自购，费用自理）；

e、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、施工难度及安全的增加费用；

f、配合各专业分包安装施工队伍施工（包括送电、配合专业队伍设备调试等）；

g、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。

四、 施工范围界限

1、 排烟风机、消防喷淋水泵、排污泵等用电设备，由乙方送电至末端配电箱，其余配电箱设备安装以及出线部分施工由消防专业

负责；

2、 消防照明应急灯、疏散指示灯，管线预埋及灯具安装由消防专业负责；。

3、 配电间低压屏开关出线以后的工作以及外墙立面灯具安装由乙方负责，室外排水、亮化工程以及水电临时设施维护不属于乙方包干范围；

4、 给水干管就近施工至室外离外墙10m内阀门井内，室内排水干管就近接至室外离外墙10m内检查井内。地下及屋顶消防水箱、消防水泵、排污泵等给排水管道设备安装由消防专业队伍负责。屋顶生活水箱给水干管就近从消防水箱给水干管上开T接入，室外给水环管由消防队伍施工；

5、 消防信号弱电工程及综合布线工程不属于乙方承包范围。

五、 清包工期

与土建同时进场，同时竣工交验。

六、 质量标准

工程质量：按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，确保工程施工质量、安全生产、文明施工并满足现行国家、省市相应的验收标准和强制性要求规定。本工程必须达到质量评定 合格等级，争创优良。

合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同

2、本合同附件

七、 标准规范

除本工程另有约定外，本合同适用标准规范下：

1、 设计图纸中注明的与本工程有关的规范图集

2、 执行国家、省市强制性规范条文

八、 图纸

甲方应在乙方开工前三天向乙方提供图纸三套，与本合同有关的标准图集乙方自备。

九、清包合同价款及调整

1、本合同价款采用固定 综合单价一次性包干 方式确定，合同包干单价中已包含，承包范围内一切人工工资，辅材费、措施费、机械费、技术装备费、超高费、施工管理费、利润，以及其他不可预见费和风险系数包干费用等，合同价款的计算方法：

a、根据施工工程包干承包范围内容，以及合同有关条款按建筑面积每平方米（大写）贰拾元（￥ 20 元/m）包干结算。建筑面积按照1999年“湖南省建筑工程定额”关于建筑面积计算规范计算； b、材料价格调整：除甲方指定提供主材外。其余本工程所需安装辅材价格及人工工资不论市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑风险系数；

c、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单价为准。

2、双方约定合同价款的其他增减因素调整：

a、本项目合同包干范围内图纸会审、交底资料以后因建设方及甲方发生的工程量变更，产生增减工程价款累计金额在合同总价款±3%内（含3%）不予调整合同总价款；变更工程价款累计金额超过合同总价款±3%，扣除增减变更工程价款累计金额±3%后按实增减合同总价款。在工程竣工后办理结算；

b、签证工程：因各种自然因素和施工质量问题以及施工安排不当造成窝工、停工等不属签证范围。签证单必须明确具体金额（计时工按70元/工日计取）；

c、由于图纸存在明显错误，乙方未及时发现汇报，麻木施工造成的返工浪费损失全部由乙方承担；

d、单次发生的变更以及图纸存在的设计缺陷，直接损失在贰佰元以内的不予签证。

十、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

1、工程形象进度必须满足本合同约定，（以甲方施工进度计划为准）主体全部验收合格，经上级质监部门认定后，15日内甲方付至合同总价款的40%；

2、外墙装饰全部施工完毕、外架全部拆除，经双方及监理验收合格后，20日内付至合同总价款的70%；

3、工程全部竣工交验达到合同约定要求，且工程结算资料全部上报建设方，双方按合同约定办理好损耗结算60日付至工程总价款的85%；

4、余款不计利息，待结算文件全部审计完毕后满6个月付至合同总

工程合同怎么写 篇9

1.下列属于要约的是( )。

A.招标公告

B.投标书

C.寄送的价目表

D.招股说明书

答案B

2.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。

A.要约到达对方之前

B.对方发出承诺之前

C.对方承诺要达要约人之前

D.对方承诺生效之后

答案B

3.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。

A.要约生效

B.承诺生效

C.双方当事人签字或者盖章

D.附生效期限的合同期限界至

答案B

4.关于无效合同，下列说法错误的是( )。

A.违反了法律规定的条件

B.自订立起就没有法律效力

C.不受到法律保护

D.自宣布无效之日起无效

答案D

5.合同可变更、撤销的前提是( )。

A.损害国家利益

B.违反法规

C.当事人提出请求

D.当事人一方违约

答案C

6.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是( )。

A.不影响合同的效力

B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效

C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

D.部分影响合同的效力

答案D

7.A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。

A.应当由A公司承担清偿责任

B.应当由B公司承担清偿责任

C.应当由A公司和B公司承担连带责任

D.A公司和B公司均不再承担清偿责任

答案C

8.合同履行的前提和依据是( )。

A.有效的合同

B.合同法

C.诚实信用原则

D.合同生效

答案A

9.履行地点不明确的，交付不动产时，应在( )履行。

A.不动产所在地

B.不动产承包人所在地

C.不动产发包人所在地

D.双方约定地

答案A

10.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。

A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

C.无论上涨还是下降均按新价格执行

D.无论上涨还是下降均按原合同价执行

答案D

11.下列又称为不安抗辩权的是( )。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.后履行抗辩权

D.不履行抗辩权

答案B

12.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使()。

A.同时履行抗辩权

B.代位权

C.撤销权

D.不安抗辩权

答案D

13.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。

A.单方宣布合同终止

B.请求政府行使主管部门授予撤销权

C.请求法院撤销债务人行为

D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

答案C

14.关于合同变更下列说法错误的是( )。

A.协商一致是必要条件

B.仅指合同内容的变更

C.一定条件下可变更主体

D.合同的变更一般不涉及已履行的内容

答案C

15.关于合同转让，下列说法错误的是( )。

A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让

B.只可转让权利，不可转让义务

C.一般采用书面形式签订转让合同

D.可以将权利和义务一并转让

答案B

16.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。

A.须经对方同意

B.无须经对方同意，但应通知对方

C.无须经对方同意，也不必通知对方

D.须经对方同意，但要办理公证

答案A

17.关于违约责任，说法错误的是( )。

A.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任

B.双方违约的，各自承担相应责任

C.表现形式包括不履行与不适当履行

D.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任

答案A

18.承担违约责任的条件是采用( )。

A.严格责任原则

B.限制责任原则

C.公平原则

D.公正原则

答案A

19.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。

A.支付赔偿金

B.没收定金

C.减少合同价格

D.采取补救措施

答案D

20.下列各项中，承担违约责任的主要方式是( )。

A.继续履行

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.支付违约金

答案C