【实用】施工合同书怎么写范本汇集。
在这个各行各业兴起的时代,大家都十分认真对待合同的签订,合同当中要说明合作的具体内容。那在写合同的过程当中应该注意什么呢?下面的内容是小编为大家整理的【实用】施工合同书怎么写范本汇集,如果对这个话题感兴趣的话,请关注本站。
施工合同书怎么写 篇1
建设单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
按照中华人民共和国合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则经协商一致签定本合同,以此共同遵守。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程概况:
3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。
3.2保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼):
4、承包形式:包工包料
注:其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂生产、锚栓为上海XX公司生产。
5、工程期限:
5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内开始计算工期。(此时工地应具备施工条件)
5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。
5.3工程实施日期为________年____月____日止________年____月____日.(如果现场不具备开工条件,乙方必须书面告知甲方,甲方根据现场情况书面答复工程延期时间,否则引起的工期延误由乙方负责)。
6.施工条件
6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格,并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。
6.2甲方协调现场的水源和电源,但一切水、电费以及水、电安全防护措施皆由乙方负责。
6.3甲方提供乙方完整的土建施工图。
7.保温工程造价及结算
7.1工程总造价(预算):119.33万元。
7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,
7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价:69.5元
2、总价:60.53万元。
(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、安全技术措施费、2%总包配合费、利润、税金等)。
7.1.3工程实施:
7.1.4工程造价(决算): 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。
8、付款方式及结算程序
8.1、本工程无预付款
8.2、双方合同签订后,乙方的20万元投标保证金转为履约保证金,在合同履约期间始终有效。
8.3、乙方进场施工,待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。
8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%
8.5、工程竣工验收合格,竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方开始结算,结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。
8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金,小区交付两年期满后结清。
9.工程验收
9.1工序施工完成后,乙方以书面形式向监理方提出验收申请,监理方在收到申请后安排验收工作。
9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。
10.双方权利和义务
10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权,签约后乙方不得对本项目再进行分包,否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。
10.1甲方应负责安排总包方提供符合施工要求的施工工作面;
10.2甲方应协调总包方安排乙方堆放材料的场地。
10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。
10.4甲方不在施工现场安排食宿场地,乙方自行安排。
10.5乙方提供合格保温材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.
10.6工程竣工验收前,乙方应提供全套验收检验资料。
10.7乙方进场施工要服从总包单位质量、安全管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、安全等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的意见,乙方必须进行整改和实施,否则总包方有权进行处罚,并报甲方进行停工整顿。
10.8乙方施工期间应组织安全、质量管理领导小组,对实施合同范围内工程质量、安全负责,严格按照国家安全规定要求进行施工,由此产生的安全责任概与总包方、甲方无关。
11、工程质量
11.1工程质量应符合国家、____省有关验收的要求。
11.2工程质量保证期为________年,并终身有偿维修(非乙方工程材料质量问题造成维修),如果在质保期内因乙方材料原因造成的质量问题由乙方承担全部责任,保质期从工程竣工验收合格之日起计算。
12、违约责任
12.1未经甲方审批同意,乙方不得擅自使用约定品牌外的材料进场施工,并承担因此引起的一切损失和质量问题。
12.2甲方违约责任:甲方应按本合同约定及时向乙方支付工程进度款,如不能按合同约定时间支付,延误时间超过20个工作日以上的,乙方在与甲方协商一致后可以停工,工期相应顺延,由此所造成的损失由甲方承担。
12.3因乙方原因造成的节点工期未能按时完成的,甲方根据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元,如下一节点前将工期抢回后,甲方扣除违约金退还暂扣款,否则暂不退还暂扣款:如果给甲方造成损失的,则乙方还需承担赔偿责任。
12.4经验收,工程质量验收达不到合格标准的,应无条件返工至合格,返工工期均计入总工期。
13、解决合同纠纷的方式
13.1协商解决,若协商不成,向项目所在地人民法院提起诉讼。
14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金,验收合格后一周内付清。
14.1甲方委派 为本项目现场负责人; 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。
14.2本合同一式四份,经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。
14.3本合同一经生效,各方均应严格遵守,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方:(公章)
乙方:(公章)
法人代表人:
法人代表人:
经办人:
经办人:
开户行:
开户行:
账号:
账号:
电话:
电话:
________年____月____日
施工合同书怎么写 篇2
出租人(甲方):
身份证号码:
联系地址:
联系电话:
承租人(乙方):
身份证号码:
联系地址:
联系电话:
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等的基础上,经友好协商一致订立本合同,并共同遵守。
第一条 房屋情况:
甲方同意将坐落在广州市番禺区市桥街丹桂园大街12号的房地产(粤(2017)广州市不动产权第072___)2层至5层出租给乙方作 家庭居住 用途使用,建筑(或使用)面积约 230 平方米。
第二条 租赁期限、租金(含税价):
租金为按套计算,按月支付,乙方于每月5前将上一自然月的租金支付到甲方如下收款账户:
户名: ,
账号: ,
开户行: ,
第三条 履约保证金:
乙方于本合同签订当天,向甲方支付(人民币) 16000 元(大写:壹万陆千元)
履约保证金;租赁期满乙方没有违约情形、缴清全部费用并将房屋交还甲方后,甲方在3天内将履约保证金无息退回乙方。
第四条 甲方权利和义务:
1.甲方应按照合同约定将房屋交付乙方使用。逾期交付的,每逾期一日,须按月租金额的 1‰ 向乙方支付逾期交房违约金。
2.甲方应负的修缮责任: 按现状出租 ,甲方负责租赁标的主体结构、承重结构维修,不含内部间隔及装修。
3.甲方发现乙方利用租赁标的从事非法活动、损害公共利益的,或者乙方拖欠租金 10天以上的,甲方可单方解除合同,收回房屋,并没收乙方的全部保证金。
4.如遇政府征收征用的,甲方有单方解除权,甲方可提前一个月通知乙方解除合同,双方互不承担违约责任。
第五条 乙方的权利和义务:
1.租期届满,在同等条件下乙方享有优先承租权。
2.按时交纳租金,逾期交付的,每逾期一日,乙方须按拖欠租金的 1‰ 向甲方支付违约金。
3.乙方应负的修缮责任:根据需要,可以改变租赁标的内部间隔及装修,并负责房屋的修理、修缮、维护及卫生费用等(不包括主体结构、承重结构维修)。
4.租赁期间,未经甲方允许,乙方不得转租、分租;乙方私自转租、分租的视为违约,甲方有权没收全部保证金,并收回房屋。
5.租赁期间,未经甲方允许,乙方不得对房屋进行装修装饰,如乙方自行装修装饰的,所有费用由乙方自行承担,租赁期满乙方不能拆装拆卸;且中途甲方解除或终止合同的,乙方不得要求甲方赔偿或分摊装修装饰费用。
第六条 租赁期间各项费用的缴纳:
1. 租赁期间的水电费、暖气费、物业费等由乙方承担自行承担,由乙方在支付租金当天一起汇去甲方账户。
(1)水表底数: ,
(2)电表底数: ,
(3)暖气底数: 。
(4)物业费用为300元/月。
2.维修费:房屋内部装修修缮、维护费用由乙方负责。
第七条 违约条款
1.在乙方没有违反本合同的情况下,甲方违约解除或者终止合同的,应赔偿乙方双倍履约保证金。
2.在甲方没有违反本合同的情况下,乙方提前解除合同或者私自转租分租的,视为乙方违约,甲方不退回乙方履约保证金。
第八条 通知与送达
甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料,均以扉页所列明的地址、传真送达,一方如果迁址或者变更电话,应当书面通知对方。
当面交付文件的,在交付之时为送达;通过传真方式的,在发出传真时视为送达;以邮寄方式的,挂号寄出或者投邮当日视为送达。
第九条 争议解决
因本合同发生争议,甲乙双方因友好协商解决,协商不能由房屋所在地人民法
院管辖。
第十条 生效
本合同一式贰份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起同具法律效力。
(以下无正文)
甲方(签章) 乙方(签章)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
附件:
1.出租人身份证
2.承租人身份证
施工合同书怎么写 篇3
甲方:(楼)栋房先生/小姐
身份证号码:
联系电话:
乙方:x物业发展有限公司管理处
乙方就甲方租用本小区之停车位事宜,达成如下协议,供双方共同遵照执行、
一、乙方提供非固定车位,供甲方停泊机动车辆之用;
二、车位月租金为人民币元,自签约之日起计收;
三、甲方有义务向乙方提供车辆的详细档案:
1、车牌号码:
2、颜色:
3、车辆品牌:
4、车型:
5、车主(或单位):
6、经常驾驶此车人士:
上述资料如有变更,甲方应当及时书面通知乙方,如甲方怠于通知,乙方不承担因此而带来的任何后果。
四、乙方所提供车位仅作为甲方停泊车辆之用,不得擅自改变使用用途,甲方未经乙方同意,不得将所租用车位私自转借、转让或出租给第三者使用,或在所租用车位停放非本协议指定车辆,否则,乙方将无条件收回车位使用权、甲方与乙方形成车位有偿使用关系,甲方的车辆及车辆内的贵重物品请自行妥善保管,如有丢失、损伤,恕不赔偿;
五、本合同有效期年,即自20X年X月X日起至20X年X月X日止、甲方如需续租,应当提前一个月向乙方提出要求、租期内因甲方原因要停止使用该车位,甲方应提前一个月通知乙方,否则,已交车位租赁费不予退还;
六、车位租金按□月□季度□半年□年缴纳,当月15日(包括15日)前签订协议按全月收取车位使用费,15日后签订协议按半月收取当月车位使用费(注:此处以自然月为计时单位)、甲方应每月1日前,到乙方指定地点办理缴费手续,合同期内因甲方原因申请停止使用停车位超过一个月以上,甲方应提前办理退款或延期手续,否则已交费用不予退还;
七、甲方超过5天未交租金,将视为自动放弃使用权,乙方有权收回车位(停车卡),并追缴甲方所欠租金及滞纳金,按日加收租金万分之五的滞纳金。
八、甲方有义务主动配合乙方车场工作人员,维护好车场秩序和车辆管理,出入车场时应自觉出示《停车卡》,或《车辆临时进出凭证》,以供车场工作人员查验;
九、本协议自签约之日起生效,一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。
十、下列条件下本协议自动解除,双方互不承担违约责任:
1、产权属于全体业主的车位,如业主大会决定改变车位使用用途,使用方式或停车费标准。
2、产权属于开发商的车位,车位已出售。
十一、其它事项:
如车位租用期满,甲乙双方在1个月内未提出退租等要求,视为此合同继续生效一年。
甲方:
房乙方:
签约人:
负责人:
20X年X月X日
施工合同书怎么写 篇4
甲方:_______(楼)栋房先生/小姐
身份证号码:_______
联系电话:_______
乙方:x物业发展有限公司管理处
乙方就甲方租用本小区之停车位事宜,达成如下协议,供双方共同遵照执行、
一、乙方提供非固定车位,供甲方停泊机动车辆之用;
二、车位月租金为人民币元,自签约之日起计收;
三、甲方有义务向乙方提供车辆的详细档案:
1、车牌号码:_______
2、颜色:_______
3、车辆品牌:_______
4、车型:_______
5、车主(或单位):_______
6、经常驾驶此车人士:_______
上述资料如有变更,甲方应当及时书面通知乙方,如甲方怠于通知,乙方不承担因此而带来的任何后果。
四、乙方所提供车位仅作为甲方停泊车辆之用,不得擅自改变使用用途,甲方未经乙方同意,不得将所租用车位私自转借、转让或出租给第三者使用,或在所租用车位停放非本协议指定车辆,否则,乙方将无条件收回车位使用权、甲方与乙方形成车位有偿使用关系,甲方的车辆及车辆内的贵重物品请自行妥善保管,如有丢失、损伤,恕不赔偿;
五、本合同有效期年,即自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止、甲方如需续租,应当提前一个月向乙方提出要求、租期内因甲方原因要停止使用该车位,甲方应提前一个月通知乙方,否则,已交车位租赁费不予退还;
六、车位租金按□月□季度□半年□年缴纳,当月15日(包括15日)前签订协议按全月收取车位使用费,15日后签订协议按半月收取当月车位使用费(注:此处以自然月为计时单位)、甲方应每月1日前,到乙方指定地点办理缴费手续,合同期内因甲方原因申请停止使用停车位超过一个月以上,甲方应提前办理退款或延期手续,否则已交费用不予退还;
七、甲方超过5天未交租金,将视为自动放弃使用权,乙方有权收回车位(停车卡),并追缴甲方所欠租金及滞纳金,按日加收租金万分之五的滞纳金。
八、甲方有义务主动配合乙方车场工作人员,维护好车场秩序和车辆管理,出入车场时应自觉出示《停车卡》,或《车辆临时进出凭证》,以供车场工作人员查验;
九、本协议自签约之日起生效,一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。
十、下列条件下本协议自动解除,双方互不承担违约责任:
1、产权属于全体业主的车位,如业主大会决定改变车位使用用途,使用方式或停车费标准。
2、产权属于开发商的车位,车位已出售。
十一、其它事项:
如车位租用期满,甲乙双方在1个月内未提出退租等要求,视为此合同继续生效一年。
甲方:_______
房乙方:_______
签约人:_______
负责人:_______
_______年_______月_______日
施工合同书怎么写 篇5
甲方委托乙方承建民房,为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合建房具体情况,双方本着平等、互利、诚信原则,确保建房安全、优质、高效、低耗,现经双方协商,同意签订本合同,以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故,并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与一概与甲方无关。如果施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险,则由乙方负责办理并支付一切保险费用。
2、乙方所有施工人员必须身体健康,工头负责人必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促,确保安全和工程质量。
二、施工要求
1、甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方建筑。
2、甲方负责提供饮用的纯净水以及施工用的石灰、砖头、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。
3、乙方尽量避免在下雨天施工,以防影响房子质量。
4、室内外有线电视接口、墙壁接线盒、自来水管、下水管道等安装由乙方负责。
4、乙方自带建筑所需的一切工具,包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等,费用由乙方自理。
5、所有瓦工的吃饭、住宿、抽烟等问题由乙方自己解决,费用由乙方自理。
三、工程质量
1、乙方必须认真按照甲方提供的图纸施工,并随时接受甲方或甲方委托人员的督查。
2、乙方施工时要保证质量。使用前必须把砖头浇水湿润,沙浆的饱满度必须要达到“三个一”砌筑法,即(一块砖、一铲灰、一挤揉)。
3、如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的,乙方应该按照甲方及其委派人员的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能达到约定使用条件的,乙方应当承担工程质量违约责任。
4、房屋建成后,因为乙方原因引起的质量问题造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承担修理返工或重弄的责任,并由乙方承担所需的费用,一并赔偿甲方的有关损失。
四、工期延误
无正当理由,乙方不能延误施工。由以下原因造成完工日期推迟的延误,经甲方确认,工期可以相应顺延:
1、因停电或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意给予顺延的其它情况。
五、工程造价
1、全部工程手工费合计人民币,大写: ,小写
2、浇圈梁、上楼板或大浇房顶时,甲方不支付乙方大小工人的劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。
3、每平方米建筑面积 元,含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。搞地平 元/平方米。
六、建房工期:建房工期为 天,自 年 月 日开始施工算起。开工起 个晴天完工。
七、付款方式:
先按工程进度付款,待整个工程完工后,房屋经过甲方验收,若无漏雨、楼梯积水等质量问题,甲方在3个月内必须向乙方付清工钱。
八、违约责任和争议的解决办法
1、工程质量达不到约定要求的,乙方要进行修理、返工或重弄;造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。