合同/ 工程合同/ 工程转让协议/ 导航/

工程转让合同合集

  • 分享到
  • QQ空间
  • 微博
  • 微信
  • QQ好友

    • 工程转让合同

    2023.02.26 工程转让合同|

    工程转让合同合集。

    写合同的过程当中应该注意什么？在日常的生活或者工作中都需要用到合同。合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议，编辑收集并整理了“工程转让合同”，欢迎您阅读本网页的内容！

    工程转让合同 篇1

    甲方：______________

    乙方：______________

    甲方与______有限公司签订一份《______工程合同》，约定由甲方承包经营______等事宜。合同签订后，甲方依据《______工程合同》投入资金进行经营。现就甲方将其经营权的51%转让给乙方以及甲乙双方共同经营______工程项目等事宜，即甲方在______年______月______日与______有限公司所签订的《______工程合同》中内容所包括的甲方享有的权力和义务乙方同等享有相应的权力和义务。经充分协商达成如下一致意见，供双方共同遵照执行：

    一、双方确认，本协议签订日的财务状况资料显示，甲方已为经营项目投入资金人民币______万 元，经营项目总资产为______万 元，总负债为______ 元。具体见经甲乙双方确认的资产清单和资产负债表。

    二、双方同意，甲方转让给乙方的51%股份按每股人民币______ 元的价格结算。共计______万 元。该款项乙方应于本协议签订之日向甲方支付80%共计______万 元，于本协议签订后六个月内付清剩余的20%共计______万 元。

    三、甲方应自行处理好本协议签订前经营项目的所有债权债务。该债权债务与乙方无关。

    四、甲方保证自己先期投入的款项有人民币______万 元可以用于抵扣本协议签订后甲乙双方上缴______有限公司的工程款。否则，应由甲方单方面全额负责支付该款项。

    五、双方同意甲方原交给______有限公司的______万工程预付款，属甲乙双方共同财产，合同到期后按本协议签订后的股份比例退回给甲乙双方。

    六、各方一致确认，本协议签署后按各自所占的比例经营《______工程合同》所涉项目(下称______项目)。

    七、合作期间，全体股东按照股份比例共同经营，共担风险，共负盈亏。

    八、合作期间入股、退股及股份的转让依照法律和公司章程的有关规定执行，未规定的由全体股东协商解决。

    九、全体股东决定，委托______经营项目负责人，其权限为：

    1、对外开展业务，订立合同;

    2、对经营项目进行日常管理;

    3、支付项目经营产生的债务。

    十、股东权利及义务：

    1、项目经营权、决定权和监督权，项目经营活动由全体股东共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权;

    2、享有经营项目利益的分配权;

    3、分配经营项目利益以股权比例进行，经营项目经营积累的财产归全体股东共有;

    4、退股的权利;

    5、维护经营项目的整体利益;

    6、分担项目经营的损失。

    十一、财务与盈余分配：

    1、甲方委托一名工作人员担任经营项目的出纳，乙方指定一名工作人员担任经营项目的会计,如果被委托人在任职期间由于个人原因所造成了公司的经济损失则由委托人全权负责(以委托书为准)。经营项目有关费用的开支须甲方确认和乙方签名方才有效。

    2、乙方作为项目负责人，每半年进行一次利润分配，每季度至少召开一次股东会议，向股东报告项目经营情况。每月向各股东上报财务报表。

    十二、除乙方担任项目负责人外，甲方派一至二人担任副职职务，共同经营管理本协议所涉项目。

    十三、凡因本协议或与本协议有关的一切争议，股东之间共同协商，如协商不成，提交______地区的人民法院处理。

    十四、本合同未尽事宜，由全体股东另行协定并签订补充协议，补充协议具同等法律效力。

    十五、本协议一式四份，各股东各执壹份，见证单位和经营项目分别存档一份，各股东签字并由______有限公司见证后正式生效。

    甲方（盖章）：

    乙方（盖章）：

    日期：

    工程转让合同 篇2

    甲方(转让方)：_________________

    身份证号：_________________

    乙方(受让方)：_________________

    身份证号：_________________

    经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就新郑市黄水河景观绿化工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。

    一、工程情况

    1、工程名称：_________________

    2、工程地点：________________

    3、承包范围：_________________道路工程、土石方工程以及施工图内容。

    4、已由甲方与原建设单位签订了工程建设协议书。

    5、甲方已向原建设单位交纳了工程履约保证金。

    二、双方责任

    1、甲乙双方经友好协商，甲方同意将项目整体转包给乙方进行施工，乙方负责履行甲方与原建设单位签订的施工承包合同，承担合同中约定的建设施工任务;甲方仍旧以原来施工承包方的身份，负责配合乙方履行与原建设单位签订的施工承包合同中的责任与义务。

    2、甲方支付给原建设单位伍万元的工程履约保证金以及甲方前期本工程所用费用伍万元(共计壹拾万元)在转让协议签订前由乙方交于甲方。工程转让费按工程最终决算价的5%结算，在每次工程款到账时扣除。甲方不负责税务问题。

    3、乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的约定和国家有关工程的法律法规进行施工，承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任，严格履行原施工合同。

    4、甲方在工程转让后，继续以原建设单位签订的施工合同中的施工法定代表人的身份与建设单位办理工程的相关事务(如：_________________结算、验收、工程款手续以及施工中存在的其他事务)。

    5、甲方与原建设单位签订的施工合同中所规定的义务转由乙方向业主履行，乙方在经营活动中，若出项安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

    6、本协议签订后，甲、乙双方不得把本项目转让给第三方，如单方违规，则向对方赔偿工程总造价的作为违约金。

    7、双方对本协议的签订与履行须严格保密，未经对方同意，不得将本协议的内容透露给任何第三方，因泄密而造成对方损失的，需承担因涉密而遭受的一切经济损失。

    三、甲方的基本权利和义务

    1、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议。

    2、甲方在本协议生效之后，负责向乙方提供工程相关资料。

    3、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

    4、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。

    四、乙方的基本权利和义务

    1、经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

    2、一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

    3、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

    4、负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主解决。

    5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

    6、若乙方无正当理由单方终止本协议，其造成的损失全部由乙方承担。

    7、维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

    甲方(盖章)：___________

    乙方(签名)：___________

    代表(签名)：___________

    ____年_____月_____日

    工程转让合同 篇3

    转让方（以下简称甲方）：

    法定代表人：职务：

    住所地：

    受让方（以下简称乙方）：

    法定代表人：职务：

    住所地：

    鉴于：

    1、甲方系【 】项目（以下简称目标项目，该项目系在建工程）的合法所有权人。

    2、现甲方拟转让目标项目，乙方同意受让。

    据此，甲乙双方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经友好协商，就转让目标项目相关事宜达成一致，于年 月 日（以下简称协议签订日）在青岛市市南区（以下简称协议签订地）订立本协议，供甲乙双方共同遵守。

    第一条 目标项目概况

    1.1项目名称：

    1.2项目地点：

    1.3项目面积：占地面积 平方米，总建筑面积 平方米（最终面积以工程骏工验收后实测面积为准），总投资金额为。

    1.4项目范围：

    本项目用地的土地性质为，其四至范围为东至 ，西至 ，南至，北至 。目标项目的具体范围见合同附件一所附的图纸。

    1.5项目现状：

    1.5.1开发现状：

    1.5.2投资现状：

    第二条 目标项目已取得的合法批准文件或证书

    2.1规划意见书，编号：

    2.2建设用地规划许可证，编号：

    2.3建设工程规划许可证，编号：

    2.4建设用地土地使用权证，编号：

    2.5建设工程施工许可证，编号：

    2.6其他批准文件或证书：

    第三条 甲方已签订的与目标项目有关的合同与协议处理

    甲方就本目标项目已签订的合同与协议具体由甲乙双方另行协商处理。

    第四条 目标项目相关变更手续的办理

    甲乙双方同意，自本协议签定之日起 日内办理完毕目标项目的所有权变更登记手续及目标项目的建设手续。

    第五条 目标项目有关资料的交接

    5.1本协议第四条约定的变更登记手续办理完毕后，甲乙双方就

    目标项目有关资料进行交接。

    5.2上述交接完成后，由甲乙双方签署资料交接清单。

    第六条 目标项目的转让对价

    鉴于乙方系甲方投资设立的全资子公司，甲方转让目标项目作为甲方向乙方的投资，乙方无须就目标项目的转让向甲方支付任何对价。

    第七条 税费及相关费用的承担

    甲乙双方确认因目标项目的转让所发生的所有税费、手续费、登记费及相关费用由 方承担。

    第八条 甲方权利义务

    8.1甲方确保对目标项目拥有合法所有权，不存在任何权利瑕疵；

    8.2甲方确保目标项目的现状完全符合本协议约定；

    8.3甲方确保目标项目上不存在任何甲方已向乙方披露以外的抵押、质押或其他任何形式的担保物权；

    8.4甲方承诺，此次目标项目的转让符合政府主管部门要求的各项条件；

    8.5在本次目标项目转让过程中，甲方将全力配合乙方完成目标项目转让的相关工作；

    8.6如违反上述约定，甲方应当赔偿乙方因此所受到的一切损失（包括但不限于第三方索赔）。

    第九条 乙方权利义务

    9.1乙方保证具备履行本协议项下的所有义务和责任的能力；

    9.2乙方确保正确履行本协议项下的各项义务。

    第十条 违约责任

    甲乙双方任何一方履行约定不符合协议的，违约方应当据实赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。

    第十一条 保密

    协议各方应共同采取一切必要措施，对各方因通过本次合作而从协议他方取得的商业秘密采取保密措施，以防止商业秘密被泄露、使用、被公开或落入未经授权人士手中。

    第十二条 通知

    甲方联系地址：

    乙方联系地址：

    协议各方均保证上述联系地址真实有效，保证其他方按该地址邮寄或送达的邮件或物品均能送达本方。若出现拒收、代收、退回等情形，均视为已送达本方。任何一方更改地址应在七日内以书面形式通知其他各方。

    第十三条 生效及其他

    13.1本协议一式 份，转受让双方各执 份，具有同等效力，自各方签字盖章之日起生效。

    13.2各方就本协议的履行有争议时，应通过友好协商解决。协商不成，任何一方均可向协议签订地的人民法院提起诉讼。

    13.3如各方针对本协议有未尽事宜，另行签订补充协议。

    甲方（盖章）：

    法定代表人或授权代表（签字）：

    乙方（盖章）：

    法定代表人或授权代表（签字）：

    jht868.com精选阅读

    工程转让协议书最新版(合集7篇)


    合同范本网精选栏目推选：“工程转让协议书”。

    栏目小编现在推荐你阅读一下工程转让协议书最新版。在人们愈发重视契约的社会中，很多地方都是要用到合同的。合同法是最具代表性的私法制度之一，也是现代社会之契约规则的主体部分。还请你收藏本页以便后续阅读！

    工程转让协议书最新版 篇1

    转让方：xx建设工程有限公司（下称“甲方”）

    法定代表人：

    委托代理人：

    受让方：xx（下称“乙方”）

    法定代表人：

    委托代理人：

    鉴于：

    1、20xx年1月8日，工程建设单位xx与xx建设工程有限公司签订《xx工程》，将工程承包给施工方xx建设工程有限公司；20xx年1月12日，由于施工方业务调整等其他因素，不能继续进行工程施工。

    2、甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。

    甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。

    第一条 转让内容

    甲方转让给乙方的转让内容为：

    位于xx的人饮工程。上述转让内容以下统称“工程”。

    第二条 价款及支付

    一、价款

    甲方转让工程总价格为人民币983000元。

    二、支付

    1、本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的20％，计人民币136600元；

    2、下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的80％，计人民币546400元：

    a、甲方已依据工程主管部门验收合格后将工程交付给建设单位；

    b、甲方与乙方／乙方指定的民事主体正式签署《在建工程转让协议书》，将工程转让给乙方／乙方指定的民事主体；

    c、工程主管部门验收合格并接受工程竣工资料，受理工程竣工决算等相关资料。

    3、工程建设完成后八个月之内，工程不出现任何质量问题，相关主管部门也认可工程完工后无任何问题后，甲方将拨付全部工程款给乙方。

    第三条 双方义务

    一、甲方义务：

    a、甲方将工程转让给乙方后，不得在参与工程建设，但必须监督乙方按照《xx工程》施工内容进行施工。

    b、甲方在工程竣工并验收合格后，不得以最初施工方的名义领取工程款，工程主管部门在工程竣工进行款项拨付时可以按照《在建工程转让协议书》拨付乙方（xx）工程款。

    二、乙方义务

    1、如期支付工程转让款5%。

    2、协助完成工程竣工资料。

    3、按期完成工程，并保证工程质量。

    第四条 协议变更与解除

    一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议。

    二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：

    a、乙方逾期付款超过120个工作日。

    b、乙方未能协助甲方完成竣工资料。

    三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：

    a、甲方未于本协议规定期限将工程相关资料转让给乙方，未办理相关转让手续。

    b、未经乙方书面同意，甲方将工程转让给乙方／乙方指定的民事主体之外的人。

    四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。

    五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的工程转让款退还乙方。

    六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。

    第五条 违约责任

    任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。

    第六条 合同的变更

    当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

    第七条 不可抗力

    任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

    第八条 争议的解决

    本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

    第九条 权利的保留

    任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

    第十条 后继立法

    除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。

    第十一条 通知

    本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

    一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

    第十二条 协议的解释

    本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

    第十三条 生效条件

    本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

    第十四条 其他

    本协议一式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。

    甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

    代表人（签字）： 代表人（签字）：

    日期： 日期：

    签订地点： 签订地点：

    工程转让协议书最新版 篇2

    发包人：

    承包人：

    依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

    一、工程概况

    工程名称：

    工程地址：

    工程内容：

    二、工程合同工期

    开工日期：

    竣工日期：

    三、质量标准

    四、合同价款

    工程总造价（金额）：

    五、付款方式

    1、乙方进场后，甲方付乙方工程造价的xx%，中期xx%，完工后付xx%，甲方扣留工程造价款的5%，作为保证金，xxxx付清。

    2、乙方必须付给甲方工程造价款的20%作为工程转让费。

    六、施工要求

    将原场地的垃圾全部清理干净，并将垃圾全部运出，并将场地全部填平，并填入黑土三十公分，并与外界的停车场路面保持水平。

    七、双方权利及义务：

    1、乙方在施工过程中不得拖欠施工人员工资，与发生经济纠纷及其他纠纷，均与甲方无关，甲方不承担任何责任。施工过程中发生任何事故及伤残事件，全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。

    2、乙方在施工地点内严禁发生打架斗殴及酗酒事件及偷窃行为，如有此类情况发生交与公安机关处理，并赔偿一切损失。

    3、乙方必须按照合同要求进行施工，乙方必须保证施工质量及要求，如给甲方造成建筑材料浪费和损失，乙方加倍赔偿。

    4、乙方如不按合同要求施工，甲方有权拒付余额，并将乙方清理出场，且损失由乙方负责承担。

    八、如本合同与原合同不符时，以原合同要求为准。

    九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

    甲方：

    乙方：

    _____年_____月_____日

    工程转让协议书最新版 篇3

    修理厂需要进行转让的时候应该怎么签订协议呢?下面小编跟大家转让协议书范本，以供参考!

    出卖人：

    买受人：_______有限公司，

    现将转让于买受人。该车车牌号为码为_______，发动机号为_______，车架号为_______。

    现订立合同如下：

    第一条：汽车质量

    该车于年月登记，检验合格期至年月。汽车的发动机，变速箱工况较差。车身车架有锈蚀。

    第二条：汽车价格

    该车委托太仓价格认*中心进行价格鉴定，受托方经鉴定后得出该车的现价为______元。经双方协商该车的转让价为**_______元。

    第三条：权利义务

    1.出卖人向买受人转让车辆时向买受人提供车辆*件;说明汽车的现状。

    2.买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆*件、手续是否齐全。并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。买受人在购买该车后，负责车辆的维修，及相关规费的缴纳。

    第四条：车辆过户

    双方共同到车管所办理车辆过户手续，费用各半承担。同时，双方共同到保险公司办理保险变更手续，如有费用，各半承担。

    第五条：合同文本

    本合同一式四份，双方各执一份，另两份备用。

    第六条：合同效力

    本合同经买卖双方签章后生效。

    买受人(签章)：出卖人(签章)：

    转让方(*方)：受让方(乙方)：

    *乙双方友好协商就修理厂转让事宜达成以下协议：

    一、*方同意将自己位于息县工业园赵树刚汽修厂转让给乙方使用，建筑面积为平方米。

    二、汽修厂转让给乙方后，乙方同意代替*方向*方履行原有汽修厂租赁合同中所规定的条款，并且每年定期缴纳租金及该合同所约定的应由*方缴纳的水电费费用。

    三、转让后汽修厂现有的装修、装饰及其他所有的设备全部给乙方。

    四、乙方接手前该汽修厂所有一切债权债务均由*方负责，接手后的一切经营行为及产生的债权债务由乙方负责。

    五、*方应于日之内(即年月日)交付修理厂的使用权。

    六、转让后如乙方经营为好，*方不得收回、不得干扰乙方。

    七、转让的有：开瑞售后和*方的客源、举升机、洗车机、电脑开瑞、奇瑞的备件和工具。

    本协议一式两份，*乙双方各执一份，签字后生效。

    *方：乙方：

    年月日

    工程转让协议书最新版 篇4

    一、 工程名称：500思通线新建工程Ⅱ-4铁塔组立工程

    二、 甲方承诺：

    1. 基础工程的账务除了扣押三个施工队总额不超过14万元的质保金（此款将来由佟XX付清）外其它账务已经全部结清。

    2. 基础施工中的所有工人工资款已经全部结清。

    3. 甲方和佟XX之间的利润分配已经结清，合作关系已经解除。

    三、 乙方承诺：甲方将此工程铁塔组立施工转让给乙方，今后组塔工程的盈亏、安全、进度、质量等一切事务均于甲方无任何关联。

    四、 铁塔组立工程款结算方式全权由周XX领取进帐，从双方签定本协议起，既生成法律效应。

    五、 此协议共一页一式两份，甲乙双方各持一份，甲乙双方签字画押后立刻生效，立即具备法律效应。未尽事宜，经甲乙双方协商后的补充条款与此协议一样生效。甲方签字： 乙方签字：____日 期：____日 期：工程转让协议书 篇2转让方（甲方）：法定代表人负责人：地址：受让方（乙方）:法定代表人负责人：地址：鉴于：甲方合法享有

    的项目（下称“项目”），乙方知悉该项目情况并自愿受让，经双方平等、充分协商，就项目整体转让事宜达成以下协议，以资共同遵守。

    第一条 项目情况

    第二条 项目转让价格经甲乙双方商定，上述项目的转让价格小写

    元，大写：人民币

    。

    第三条项目转让价款的支付

    1、支付期限： 乙方应于月日前一次性向甲方付清项目转让价款。

    2、支付方式乙方可选择现金、转账、支票结算等方式向甲方支付转让价款。若乙方选择转帐或支票结算的,应按甲方提供的如下账户信息向甲方支付转让价款，甲方确认收款后及时向乙方出具收款凭证。账户名称：账号：开户行：

    第四条项目转让生效日期

    1、自乙方向甲方付清项目转让价款之日起，项目转让生效，除经甲方单方书面同意，该项目转让程序不得逆转。

    2、项目转让生效之日起，乙方取得转让项目。

    第五条 双方权利、义务

    1、自本协议签署之日起乙方向甲方一次性付清项目转让价款，并由甲方向乙方出具收款凭证。

    2、自项目转让生效之日起，乙方取代甲方行使本协议所述项目的相关权利，享有该项目自转让生效之日起所产生的收益，并承担相应的义务和风险，即与该项目有关全部风险均由乙方一概承担，甲方无需为因项目开发、运营等而产生的风险承担任何责任。

    3、项目转让后，因该项目产生的法律纠纷均由乙方负责处理，甲方不承担任何责任。

    第六条 违约责任

    1、乙方未按本协议约定按期向甲方支付项目转让价款的，乙方应支付

    万元的违约金给甲方。

    2、乙方要求逆转项目转让程序的，除经甲方书面同意外，乙方还须向甲方支付相当于项目转让价款作为违约金。

    3、本协议签订后，甲方不按时履行本协议

    第五条约定义务，或把本协议下的项目转让给

    第三方的，则甲方应赔偿乙方万元的违约金。

    4、双方对本协议的签订与履行须严格保密，未经对方同意，不得将本协议的内容透露任何

    第三方，因涉密而造成对方损失的，需承担因涉密而遭受的一切经济损失。

    第七条 其他规定

    1、本协议发生纠纷，双方应友好协商。 协商不成的在甲方所在地法院诉讼解决。

    2、本协议自甲、乙双方签署之日起生效。本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等效力。附件：本合同

    第一条所列之项目合同书甲方：

    乙方：（盖章） （盖章）签署日期：________年____月日工程转让协议书 篇3甲方：乙方：甲、乙双方本着平等互惠共同发展的.原则，对外环道路施工二十七标段西南环路边石安装项目转让施工工作达成以下协议。甲方因施工时间紧张现将二十七标段西南环路边石安装工工作转让给乙方承担：１．甲方在本协议签订后先支付预付款人民币四万元整（人民币：４００００元整）。在施工开始时，

    第一车石材进场不付款，从

    第二车石材进场开始每次进场石材后均须付款；２．该项目运行中监理由乙方负责，项目部由甲方负责。３．变更款项双方对半。４．因甲方原因造成工程扣款由甲方承担，因乙方原因出现工程扣款乙方承担；因甲方原因给乙方造成误工损失（两天以上时间）由甲方补偿。５．在施工过程中出现伤亡事故均有乙方负责。此协一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）：乙方（签字）：２０年４月２６日工程转让协议书 篇4甲方：乙方：丙方：经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：

    一、地块概况

    1、该地块位于 __________，土地面积为__________平方米(折__________亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有 土地使用证。

    2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。

    二、转让方式

    1、甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方，并确保该地块的容积率大于等于__________，绿化率不少于__________%，土地用途为商业、住宅用地。

    2、土地的转让价为__________万元亩包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、 青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费，转让总价为人民币__________万元。

    3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款：

    第一期定金，地价款的__________%，计人民币__________万元 ，付款时间及条件：双方签订协议书，且已办好土地挂牌手续并在本条

    第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付;

    第二期，付清余款，计人民币__________万元，付款时间及条件：在乙方签订国有土地使用权出让协议， 取得该土地的国有土地使用证后

    个工作日内支付。

    4、为保证前款

    第一期地价款的及时支付，丙方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保，抵押的土地 使用权面积为__________平方米(详见成国用(

    )字第__________号和成国用(

    )字第__________号)，抵押担保的范围与 甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续，抵押期限至 乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。

    5、该项目由乙方独立运作，盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后，项目净利润率超过_______%的，超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。

    三、违约责任

    1、甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能 取得该地块，甲方愿意双倍返还定金，计_______万元，甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。

    2、乙方未能按时支付地价款，应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。

    3、甲方应对乙方承担连带责任。

    四、其他

    1、在挂牌出让过程中，乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用，其他有关营业税等均由甲方承担。

    2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。

    3、本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

    4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。

    5、本协议经各方代表签字盖章后生效。

    6、本协议一式六份，三方各执两份。甲方(盖章)：代表：乙方(盖章)：代表：丙方(盖章)：代表：________年 ____月 ____日工程转让协议书 篇5甲方：乙方：丙方：经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：

    一、地块概况

    1、该地块位于 __________，土地面积为__________平方米(折__________亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有 土地使用证。

    2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。

    二、转让方式

    1、甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方，并确保该地块的容积率大于等于__________，绿化率不少于__________%，土地用途为商业、住宅用地。

    2、土地的转让价为__________万元亩包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、 青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费，转让总价为人民币__________万元。

    3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款：

    第一期定金，地价款的__________%，计人民币__________万元 ，付款时间及条件：双方签订协议书，且已办好土地挂牌手续并在本条

    第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付;

    第二期，付清余款，计人民币__________万元，付款时间及条件：在乙方签订国有土地使用权出让协议， 取得该土地的国有土地使用证后

    个工作日内支付。

    4、为保证前款

    第一期地价款的及时支付，丙方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保，抵押的土地 使用权面积为__________平方米(详见成国用(

    )字第__________号和成国用(

    )字第__________号)，抵押担保的范围与 甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续，抵押期限至 乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。

    5、该项目由乙方独立运作，盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后，项目净利润率超过_______%的，超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。

    三、违约责任

    1、甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能 取得该地块，甲方愿意双倍返还定金，计_______万元，甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。

    2、乙方未能按时支付地价款，应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。

    3、甲方应对乙方承担连带责任。

    四、其他

    1、在挂牌出让过程中，乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用，其他有关营业税等均由甲方承担。

    2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。

    3、本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

    4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。

    5、本协议经各方代表签字盖章后生效。

    6、本协议一式六份，三方各执两份。甲方(盖章)：代表：乙方(盖章)：代表：丙方(盖章)：代表：________年 ____月 ____日工程转让协议书 篇6发包人：重庆XX公司承包人：依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

    一、工程概况1． 工程地址：

    重庆XX工程内容：重庆XX建筑工程防火门安装，报检，验收及相关合同协议

    二、工程合同工期开工日期：________年____月____日 竣工日期：________年____月____日

    三、质量标准本标准以国家消防部门防烧火门安装调试及标准执行

    四、合同价款工程总造价（金额）： 肆佰万元整

    五、付款方式

    1、乙方进场后，甲方付乙方工程造价的 30

    %，中期 50

    %，完工后付 20

    %，甲方扣留工程造价款的5%，作为保证金， 骏工________年后付清。

    2、乙方必须付给甲方工程造价款的20%作为工程转让费。

    六、施工要求将原场地的垃圾全部清理干净，并将垃圾全部运出。所有防火门安装及验收合格

    七、双方权利及义务：

    1、乙方在施工过程中不得拖欠施工人员工资，与发生经济纠纷及其他纠纷，均与甲方无关，甲方不承担任何责任。施工过程中发生任何事故及伤残事件，全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。

    2、乙方在施工地点内严禁发生打架斗殴及酗酒事件及偷窃行为，如有此类情况发生交与公安机关处理，并赔偿一切损失。

    3、乙方必须按照合同要求进行施工，乙方必须保证施工质量及要求，如给甲方造成建筑材料浪费和损失，乙方加倍赔偿。

    4、乙方如不按合同要求施工，甲方有权拒付余额，并将乙方清理出场，且损失由乙方负责承担。

    八、如本合同与原合同不符时，以原合同要求为准。

    九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方：重庆XX公司乙方：________年____月日

    工程转让协议书最新版 篇5

    出卖方（甲方）：______________________

    法定代表人：________________________

    地址：______________________________

    联系电话：__________________________

    买受方（乙方）：______________________

    法定代表人：________________________

    地址：______________________________

    联系电话：__________________________

    经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的________机械让给乙方一事达成一致协议如下：

    一、________机械/工程机械概况

    品牌：________________

    型号：________________

    车辆识别代号：________________

    二、转让价格：________________元

    三、付款方式：________________________________。

    四、甲方承诺对上述________机械转让协议范本享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述________机械。如因第三人向乙方主张________机械的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。

    五、________机械现状已由双方确认。因该________机械系二手旧机，甲方对于________机械的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该________机械的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。

    六、________机械由甲方于_____年____月____日，在______________（地区）交付给乙方，乙方采取现场验收的方式进行验收，乙方对________机械的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本协议中的说明及约定的，应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决，交付后即视为验收合格。

    风险告知：因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现协议目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除协议。买受人拒绝接受标的物或者解除协议的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。故在产品验收的时候要谨慎。

    七、________机械交付后，因该________机械的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担，包括________机械本身的故障、质量问题产生的损失以及对第三人的侵权所产生的损失，交付后所造成的一切事故和违法事故责任均全部由乙方承担，甲方不承担相应的法律责任。

    八、如甲方在________机械交付后承担了上述责任，甲方有权向乙方追偿。

    九、因履行________机械转让协议范本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。

    风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。

    十、本________机械转让协议自签订之日起，双方签字生效，一式两份，甲乙双方各持一份。

    买受方（盖章）：___________________出卖方（盖章）：___________________

    法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：_____________

    _______年_____月_____日_______年_____月_____日

    工程转让协议书最新版 篇6

    发包人：

    承包人：

    合同协议书

    发包人(全称)： 

    承包人(全称)： 

    根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

    1. 工程名称：  。

    2. 工程地点：  。

    3. 工程立项批准文号：  。

    4. 资金来源：  。

    5. 工程内容：  。

    群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

    6. 工程承包范围：

      。

    二、合同工期

    计划开工日期：年月日。

    计划竣工日期：年月日。

    工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

    工程质量符合标准。

    四、签约合同价

    工程合同价实行的是单价包干制(即结算单价为县审计和财政审定的综合单价乘以(1-下浮系数)，合同价=(招标控制价 元-安全文明施工费 元-建安劳保费 元)×(1-下浮系数)+ 安全文明施工费 元+建安劳保费 元。

    签约合同价为：

    人民币(大写) (￥ 元);

    五、项目经理

    承包人项目经理：  。

    六、合同文件构成

    本协议书与下列文件一起构成合同文件：

    (1)中标通知书(如果有);

    (2)投标函及其附录(如果有);

    (3)专用合同条款及其附件;

    (4)通用合同条款;

    (5)技术标准和要求;

    (6)已标价工程量清单或预算书;

    (7)图纸;

    (8)其他合同文件。

    在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

    上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

    1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

    2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

    3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

    本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

    本合同于 年 月 日签订。

    十、签订地点

    本合同在 签订。

    十一、补充协议

    合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效

    本合同自 生效。

    十三、合同份数

    本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

    发包人： (公章) 承包人： (公章)

    法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

    (签字) (签字)

    组织机构代码：  组织机构代码： 

    地 址：  地 址：  

    邮政编码：   邮政编码：

    法定代表人：  法定代表人： 

    委托代理人： 委托代理人：

    电 话： 电 话：

    传 真： 传 真： 

    电子信箱： 电子信箱：

    开户银行： 开户银行：

    账 号：  账 号：

    专用合同条款

    1. 一般约定

    1.1 词语定义

    1.1.1 合同

    1.1.1.10 其他合同文件包括：

    。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

    1.1.2.4 监理人：

    名 称：   ;

    资质类别和等级：   ;

    联系电话：  ;

    电子信箱： ;

    通信地址：  。

    1.1.2.5 设计人：

    名 称：   ;

    资质类别和等级：   ;

    联系电话：   ;

    电子信箱：   ;

    通信地址：  。

    1.1.3 工程和设备

    1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

     。

    1.1.3.9 永久占地包括：    。

    1.1.3.10 临时占地包括：   。

    1.3 法律

    适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

    1.4 标准和规范

    1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

    1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 

     ;

    发包人提供国外标准、规范的份数： ;

    发包人提供国外标准、规范的名称： 。

    1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

     。

    1.5 合同文件的优先顺序

    合同文件组成及优先顺序为：

    (1)中标通知书(如果有);

    (2)投标函及其附录(如果有);

    (3)专用合同条款及其附件;

    (4)通用合同条款;

    (5) ;

    (6) ;

    (7) ;

    (8) 。

    (9)《建设工程工程量清单计价规范(gb5050-20__)》及其广西实施细则、《建设工程工程量清单计算规范(gb5854~50862-20__)》及其广西实施细则。

    说明：(5)、(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

    1.6 图纸和承包人文件

    1.6.1 图纸的提供

    发包人向承包人提供图纸的期限： ;

    发包人向承包人提供图纸的数量：套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担;

    发包人向承包人提供图纸的内容： 。

    1.6.4 承包人文件

    需要由承包人提供的文件，包括： ;

    承包人提供的文件的期限为：     ;

    承包人提供的文件的数量为： ;

    承包人提供的文件的形式为：    ;

    发包人审批承包人文件的期限：    。

    1.6.5 现场图纸准备

    关于现场图纸准备的约定：    。

    1.7 联络

    1.7.1发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

    1.7.2 发包人接收文件的地点：   ;

    发包人指定的接收人为：    。

    承包人接收文件的地点：  ;

    承包人指定的接收人为：  。

    监理人接收文件的地点：   ;

    监理人指定的接收人为：   。

    1.10 交通运输

    1.10.1 出入现场的权利

    关于出入现场的权利的约定：  。

    1.10.3 场内交通

    关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。

    关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：      。

    1.10.4 超大件和超重件的运输

    运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。

    1.11 知识产权

    1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：     。

    关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。

    关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

    1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

     。

    1.13工程量清单错误的修正

    除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

    (1)工程量清单存在缺项、漏项的;

    (2)工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的;

    (3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

    2. 发包人

    2.2 发包人代表

    发包人代表：

    姓 名：   ;

    身份证号：   ;

    职 务：  ;

    联系电话：    ;

    电子信箱：    ;

    通信地址：  。

    发包人对发包人代表的授权范围如下： 。

    2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

    2.4.1 提供施工现场

    关于发包人移交施工现场的期限要求：    。

    2.4.2 提供施工条件

    关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 。

    2.5发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

    (l)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：于开工前7天。

    * (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人在投标报价中自行考虑。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。

    (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通。

    * (4)工程地质和地下管线资料的提供时间：由承包人现场勘测，费用自理。

    (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 由承包人负责办理。

    (6)水准点与座标控制点交验要求： 于开工前3日内现场交验，双方做好签认工作。

    (7)图纸会审和设计交底时间： 于开工前7天。

    * (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作： 由发包人协调，相应费用由承包人承担。

    (9)双方约定发包人应做的其他工作： 无 。

    * 发包人委托承包人办理的工作： 承包人自行完善“三通一平”工作并承担相关费用 。

    2.6 资金来源证明及支付担保

    发包人提供资金来源证明的期限要求： 。

    发包人是否提供支付担保：  。

    发包人提供支付担保的形式： 。

    发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

    3. 承包人

    3.1 承包人的一般义务

    承包人提交的竣工资料的内容 由承包人提供 。

    承包人需要提交的竣工资料套数： 。

    承包人提交的竣工资料的费用承担： 。

    承包人提交的竣工资料移交时间： 。

    承包人提交的竣工资料形式要求： 。

    承包人应履行的其他义务：

    (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 待定。

    (2)应提供计划、报表的名称及完成时问： 每月25日向监理、发包人提供当月工程进度报表以及下月进度计划各一式两份。

    ﹡(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。

    (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

    * (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人批准，由承包人办理和负责费用。

    (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 按通用条款执行。

    ﹡(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

    ﹡(8)施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。

    (9)双方约定承包人应做的其他工作：

    1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

    2)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

    3)承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

    4) 取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

    5)经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

    6)承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

    7)承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

    3.2 项目经理

    3.2.1 项目经理：

    姓 名：   ;

    身份证号：   ;

    建造师执业资格等级：  ;

    建造师注册证书号： ;

    建造师执业印章号： ;

    安全生产考核合格证书号： ;

    广西建筑市场诚信卡卡号： ;

    联系电话：   ;

    电子信箱：  ;

    通信地址：  ;

    承包人对项目经理的授权范围如下： 。

    关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   。

    承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

       。

    项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 元/日(人民币) 。

    3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在 (开工日期) 前到任。在监理人向承包人颁发 (竣工证明材料名称) 前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理(符合桂建管﹝20__﹞17号和桂建管﹝20__﹞25号文除外)。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 元/人?次(人民币)。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 元/人?次(人民币)。

    3.3 承包人人员

    3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告(格式见合同附件3)的期限：

     。

    3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 元/人?次(人民币);专业工程师 元/人?次(人民币)。

    3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。

    3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 元/人?次(人民币)违约金;擅自更换专职安全员处 元/人?次(人民币)违约金;擅自更换其它在场管理人员处 元/人?次(人民币)违约金。

    承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 元/人?次(人民币);未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 元/人?次(人民币);其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 元/人?次(人民币)。

    3.5 分包

    本工程不允许分包。

    3.5.1 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

    3.5.2个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

    3.5.3几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

    3.5.4 就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

    3.5.5承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户)，一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处予违约处罚金，违约处罚金金额为履约保证金金额的5%～20%(视情节严重而定)。

    3.6 工程照管与成品、半成品保护

    承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。

    3.7 履约保证金

    承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在 日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 %的履约担保(格式见合同附件5)。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具 (竣工证明材料名称)之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

    工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%;承包人向发包人完成(施工)竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人(无息)。

    承包人在中标后7个工作日内，按 (各市住房城乡建设行政主管部门规定)规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

    低价风险保证金在工程竣工验收合格之日起7个日历天内，发包人一次性退还给承包人(无息)。

    4. 监理人

    4.1 监理人的一般规定

    关于监理人的监理内容： 。

    关于监理人的监理权限： 。

    关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

    。

    4.2 监理人员

    总监理工程师：

    姓 名：  ;

    职 务：  ;

    监理工程师执业资格证书号： ;

    广西建筑市场诚信卡卡号： ;

    联系电话：  ;

    电子信箱：  ;

    通信地址：  ;

    关于监理人的其他约定：  。

    4.4 商定或确定

    在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

    (1) ;

    (2) ;

    (3) 。

    5. 工程质量

    5.1 质量要求

    5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格 。

    关于工程奖项的约定： 。

    5.3 隐蔽工程检查

    5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工;验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

    5.3.3工程师应在承包人约定时间到达现场进行隐蔽中间验收工作(不得以任何理由改期)，如果在约定时间超过两小时内工程师未到现场或到现场后不签证(有非承包方人员证明)，承包人可自行隐蔽继续施工，后果由工程师承担。但在约定时间承包人未到现场及超过约定时间两小时，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。

    监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求。

    关于延期最长不得超过： 小时。

    6. 安全文明施工与环境保护

    6.1 安全文明施工

    6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 。

    关于安全文明施工奖项的约定： 。

    6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

    关于编制施工场地治安管理计划的约定： 。

    6.1.5 文明施工

    合同当事人对文明施工的要求：

    。

    6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费 元，使用要求：专款专用。具体按桂建质[20__]22号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》和南建质安[20__]22号文《关于印发南宁市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定的通知》要求执行。

    (3)支付约定： 。

    6.3 环境保护

    因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

    经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

    7. 工期和进度

    7.1 施工组织设计

    7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 。

    7.1.2 施工组织设计的提交和修改

    承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 。

    发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 。

    7.2 施工进度计划

    7.2.2 施工进度计划的修订

    发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。

    7.3 开工

    7.3.1 开工准备

    关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。

    关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

    关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

    7.3.2 开工通知

    因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

    7.4 测量放线

    7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

    。

    7.5 工期延误

    7.5.1 因发包人原因导致工期延误

    (7)因发包人原因导致工期延误的其他情形： 。

    7.5.2 因承包人原因导致工期延误

    双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况： 。

    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四 )，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的5 %。

    7.5.3 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。

    7.5.4承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

    7.5.5承包人不能按照约定的时间进度完成相应工程量的，甲方有权向县人民政府申请终止合同。经同意并履行有关法定程序终止合同后，工程款按照实际完成工程量计算，同时按比例扣除履约金。

    7.6 不利物质条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定： 。

    7.7 异常恶劣的气候条件

    发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

    (1) ;

    (2) ;

    (3) 。

    7.9 提前竣工

    7.9.2提前竣工(赶工)增加费的计算方法： 。

    8. 材料与设备

    8.2 承包人采购材料与工程设备

    本工程由承包人自行采购的工程材料和设备(政府集中采购的除外)，采购前须征得发包人或其授权人认可同意。

    除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-21)中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-22)见已标价工程量清单。

    8.4 材料与工程设备的保管与使用

    8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 。

    8.6 样品

    8.6.1 样品的报送与封存

    需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

    8.8 施工设备和临时设施

    8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

    除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

    关于修建临时设施费用承担的约定：

    ①承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

    ②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

    ③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

    8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

    发包人提供的施工设备和临时设施： 。

    发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： 。

    9. 试验与检验

    9.1 试验设备与试验人员

    9.1.2 试验设备

    施工现场需要配置的试验场所： 。

    施工现场需要配备的试验设备： 。

    施工现场需要具备的其他试验条件： 。

    9.4 现场工艺试验

    现场工艺试验的有关约定： 。

    9.5 检验费用

    根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》(桂建管〔20__〕11号)规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

    10. 变更

    10.1 变更的范围

    关于变更的范围的约定： 。

    10.3 变更程序

    工程设计变更和签证按南建项目[20__]3号、南财投审[20__]66号、宾政发[20__]30号文执行

    10.3.1 国有投资项目：

    ⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力(自然灾害、突发事件等)造成变更的，按特事特办原则予以办理。

    ⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

    ⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

    10.3.2 非国有投资项目：

    。。

    10.4 变更估价

    10.4.1 变更估价原则

    关于变更估价的约定: 。

    10.5 承包人的合理化建议

    监理人审查承包人合理化建议的期限： 。

    发包人审批承包人合理化建议的期限： 。

    承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 。

    10.7 暂估价

    暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料(工程设备)暂估价格及调整表》(表12-2)和《专业工程暂估价表》(表12-3)。

    10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

    对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

    10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

    对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

    第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

    承包人直接实施的暂估价项目的约定： 。

    10.8 暂列金额

    合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。

    11. 价格调整

    11.1 市场价格波动引起的调整

    市场价格波动是否调整合同价格的约定： 。

    因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：

    第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

    关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ;

    第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

    (1)允许调整的主要材料(设备)、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

    (2)主要材料确认价：

    按施工期间《 市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

    (3)价差计算方法：

    ①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

    ②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

    ③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

    第3种方式： 。

    12. 合同价格、计量与支付

    12.1 合同价格形式

    (1)单价合同。

    本合同价款采用固定综合单价方式确定。

    综合单价包含的风险范围：因政策性调整或设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算(土石方除外)，并乘以下浮系数((招标控制价—中标价)/招标控制价)计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价;无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商;新增项目的单价应经财政部门审定。工程量清单如有漏项，结算时参照以上方式变更合同价款。

    风险范围以外合同价格的调整方法：

    ①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

    ②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

    ③材料价格风险：按11.1的约定调整。

    ④其它： 。

    (2)总价合同。

    总价包含的风险范围： 。

    风险范围以外合同价格的调整方法： 。

    (3)其他价格方式： 。

    12.2 预付款

    无

    12.3 计量

    12.3.1 计量原则

    工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20__)和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》(gb50854~50862-20__)及其广西实施细则等、本工程补充项目清单为准。

    12.3.2 计量周期

    关于计量周期的约定：每月25日前。

    12.3.3 单价合同的计量

    关于单价合同计量的约定：

    (1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

    (2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

    12.3.4 总价合同的计量

    关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

    12.3.6 其他价格形式合同的计量

    其他价格形式的计量方式和程序： 。

    12.4 工程进度款支付

    12.4.1建设单位按照施工合同约定向宾阳县财政局提交完整且合格的支付申请材料，宾阳县财政局按财政国库集中支付程序按实际完成工程量支付已完成工程价款的80%。工程竣工验收合格，结算经审计部门审定后支付工程余款。

    12.4.2建设单位按工程价款的5%作为工程质量保修金，待工程质量保修期满后无息返还给施工单位。

    12.4.3项目招标控制价(实行单价包干制(即结算单价为经政府采购公开招标确定的施工工程招标控制价编制单位编制审定的综合单价乘以(1-下浮系数))，合同价为经政府采购公开招标确定的施工工程招标控制价编制单位编制审定的上限控价乘以(1-下浮系数)，合同价中的建安劳保费和安全文明施工费不予下浮，竣工结算送宾阳县审计局审核，工程结算价以宾阳县审计局审定为准。

    12.4.4合同履行期间，如乙方存在违法行为，在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间，政府采购监督管理部门可视情况依法履行法定程序后中止合同，并通知县财政局延期支付工程款。

    12.4.5合同履行期间，乙方如果认为甲方有故意拖延工程进度款的拨付的，乙方应及时向宾阳县财政局(政府采购监督管理办公室或资金拨款科室)或宾阳县政府集中采购中心反映情况。县财政局应查实并采取有效措施督促建设单位及时拨付工程进度款。

    12.4.6安全防护、文明施工措施费支付

    按桂建质[20__]22号文件第六条及南建质安[20__]11号文件执行。未按要求投入安全文明措施费用的，经业主、监理工程师或建设行政主管部门确认，按有关法律法规进行处罚，工程结算时，业主有权拒绝支付安全文明设施费用。

    13. 验收和工程试车

    13.1 分部分项工程验收

    13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。

    关于延期最长不得超过： 小时。

    13.2 竣工验收

    13.2.1竣工验收条件

    (3)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括： 。

    竣工验收资料的份数： 。

    承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天(工程造价在500万元以下含500万元)、10天(工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元)、15天(工程造价在1000万元以上)，提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

    13.2.2竣工验收程序

    关于竣工验收程序的约定： 。

    发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

    。

    13.2.5移交、接收全部与部分工程

    承包人向发包人移交工程的期限： 。

    发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。

    承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。

    13.3 工程试车

    13.3.1 试车程序

    工程试车内容： 。

    (1)单机无负荷试车费用由 承担;

    (2)无负荷联动试车费用由 承担。

    13.3.3 投料试车

    关于投料试车相关事项的约定： 。

    13.6 竣工退场

    13.6.1 竣工退场

    承包人完成竣工退场的期限： 。

    14. 竣工结算

    14.1 竣工付款申请

    承包人提交竣工付款申请单的期限： 。

    竣工付款申请单应包括的内容： 。

    14.2 竣工结算审核

    因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

    发包人完成竣工付款的期限： 。

    关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。

    14.4 最终结清

    14.4.1 最终结清申请单

    承包人提交最终结清申请单的份数： 。

    承包人提交最终结算申请单的期限： 。

    14.4.2 最终结清证书和支付

    (1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。

    (2)发包人完成支付的期限： 。

    15. 缺陷责任期与保修

    15.2 缺陷责任期

    缺陷责任期的具体期限： 。

    15.3 质量保证金

    关于是否扣留质量保证金的约定： 。

    15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

    质量保证金采用以下第 种方式：

    (1)质量保证金保函，保证金额为： ;

    (2)发包人按工程价款结算总额的 %(3%-5%)预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还;

    (3)其他方式：发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还(无息) 。

    15.3.2 质量保证金的扣留

    质量保证金的扣留采取以下第 种方式：

    (1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

    (2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

    (3)其他扣留方式: 。

    关于质量保证金的补充约定： 。

    15.4 保修

    15.4.1 保修责任

    工程保修期为： 。

    工程保修书具体内容见合同附件8。

    15.4.3 修复通知

    承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 。

    16. 违约

    16.1 发包人违约

    16.1.1发包人违约的情形

    发包人违约的其他情形： 。

    16.1.2 发包人违约的责任

    发包人违约责任的承担方式和计算方法：

    (1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 。

    (2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。

    (3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。

    (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。

    (5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 。

    (6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 。

    (7)其他： 。

    16.1.3 因发包人违约解除合同

    承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

    16.2 承包人违约

    16.2.1 承包人违约的情形

    承包人违约的其他情形： 。

    16.2.2承包人违约的责任

    承包人违约责任的承担方式和计算方法：

    (1)承包人未按本合同通用条款第16.2.1(2)、(3)条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

    (2)承包人有本合同通用条款第16.2.1(6)条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

    (3)承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

    16.2.3 因承包人违约解除合同

    关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

    (1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的;

    (2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的;

    (3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;

    (4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的;

    (5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;

    (6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

    发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 。

    17. 不可抗力

    双方关于不可抗议力的约定：以有关部门发布的文告或文件为。

    18. 保险

    (1)发包人投保内容:自行负责办理。

    发包人委托承包人办理的保险事项： 无。

    (2)承包人投保内容：

    ﹡承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。

    20. 争议解决

    20.3 争议评审

    双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

    (1)请 仲裁委员会 调解;

    (2)采取第 (1) 种方式解决，并约定向 南宁市仲裁委员会提请仲裁。

    21. 补充条款

    21.1 承包人有以下情况之一者，将视为违约，发包人有权采取以下措施处理，并视情节轻重处予违约处罚金。

    21.1.1合同签订之日起15日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械时，视为违约，发包人有权解除合同，没收其全部履约保证金，发包人有权另行发包工程。

    21.1.2项目经理、总工程师及专业工程师未经业主允许不准调换他人，未经业主同意中标单位更换项目经理则视为违约，违约金处1.5万元/人·次(人民币);更换项目总工程师处1万元/人·次;更换专业工程师处0.5万元/人·次。

    21.1.3主要机械的数量、型号，应与合同相符，若监理工程师认为合同规定的进场机械不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械投入，承包人不得拒绝。

    21.1.4 未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约处罚金金额为履约保证金金额的5%～20%(视情节严重而定)。

    21.1.5 所有以上违约处罚金金额均在承包人的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣除，监理工程师预先下发统一格式含有违约处罚意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发违约处罚通知书(不再陈述违约处罚理由)。承包人履约保证金被扣罚后，发包人从承包人最近一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

    21.1.6 承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约处罚金(不包括利息)。

    21.2 工程款的使用

    21.2.1 本工程资金属地方财政、业主贷款等，承包人在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受业主和银行的监督，否则将视为承包人违约。

    21.2.2 承包人(项目部)帐户必须在业主指定的银行开户，否则业主将不支付任何工程款。

    21.2.3承包人对外支付其他工程款，必须按以下规定报批，违者将视情节轻重，给予罚(等额)款、没收履约保证金、终止合同等。

    21.2.4承包人购买用于本工程的各种材料，施工机械设备、配件等，凡是每次支付的货款金额在贰万元以上，拾万元以下者，须凭购货发票或购(订)货合同、协议。

    21.2.5对外支付额≥10万元人民币的，必须报经业主批准，承包人的开户银行才给予受理。

    21.3凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。

    21.4安全防护、文明施工等费用为 元，严格依照南建质安[20__]22号及南建质安[20__]11号文件中执行。

    21.5建安劳保费总额为 元，严格依照桂政发[20__]42号规定执行。

    21.6承包人要对质量、安全施工保证措施进行承诺。

    21.7承包人要设有工程项目部设置及有关人员到位情况承诺

    21.8 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

    附件

    附件1：承包人承揽工程项目一览表

    附件2：支付担保格式

    附件3：承包人主要施工管理人员表

    附件4：分包人主要施工管理人员表

    附件5：履约担保格式

    附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

    附件7：预付款担保格式

    附件8：工程质量保修书

    附件1：

    承包人承揽工程项目一览表

    单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期

    附件2：

    支付担保

    (承包人)：

    鉴于你方作为承包人已经与 (发包人名称)(以下称“发包人”)于 年 月 日签订了 (工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

    一、保证的范围及保证金额

    1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

    2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

    3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元(大写： )。

    二、保证的方式及保证期间

    1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

    2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。

    3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

    三、承担保证责任的形式

    我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

    四、代偿的安排

    1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

    2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

    3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

    五、保证责任的解除

    1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

    2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

    3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即解除。

    4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

    5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。

    六、免责条款

    1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

    2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

    3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

    4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

    七、争议解决

    因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：

    (1)向 仲裁委员会申请仲裁;

    (2)向 人民法院起诉。

    八、保函的生效

    本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

    担保人： (盖章)

    法定代表人或委托代理人： (签字)

    地 址：

    邮政编码：

    传 真：

    年 月 日

    附件3：

    承包人主要施工管理人员表

    名 称姓名职务职称计划进场时间

    一、总部人员

    项目主管

    其他人员

    二、现场人员

    项目经理

    项目副经理

    技术负责人

    造价管理

    质量管理

    材料管理

    计划管理

    安全管理

    其他人员

    附件4：

    分包人主要施工管理人员表

    名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目

    一、总部人员

    项目主管

    其他人员

    二、现场人员

    项目经理

    项目副经理

    技术负责人

    造价管理

    质量管理

    材料管理

    计划管理

    安全管理

    其他人员

    附件5：

    履约担保

    (发包人名称)：

    鉴于 (发包人名称，以下简称“发包人”)与

    (承包人名称)(以下称“承包人”)于 年 月

    日就 (工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

    1. 担保金额人民币(大写) 元(￥ )。

    2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

    3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

    4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

    5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。

    6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

    担 保 人： (盖单位章)

    法定代表人或其委托代理人： (签字)

    地 址：

    邮政编码：

    电 话：

    传 真：

    年 月 日

    附件6：

    承包人用于本工程施工的机械设备表

    序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kall>本文标题：最新工程管理转让协议书(四篇)文章由作者liutongbao投稿，，如果觉得有帮助欢迎收藏转发！

    声明：本站部分文章来自网络，如无特殊说明或标注，均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。

    工程转让协议书最新版 篇7

    转让方：北京联星房地产开发有限责任公司xx(甲方)

    受让方：xx(乙方)

    经友好协商，以上协议当事人就甲方名下的北小营商务综合楼在建工程转让事宜达成以下协议：

    一、项目概况

    1.建设用地情况：项目用地位于北京市朝阳区亚运村北小营。总建设用地xx平方米，总建筑面积xx平方米,其中地上建筑面积xx平方米,地下建筑面积xx平方米,容积率xx。详见规划审批文件。

    2.政府审批文件：

    取得规划意见书、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证；取得《国有土地使用证》，已经签订《北京市国有土地使用权出让合同》；

    3.工程现状为：地上xx；市政配套xx。

    二、转让方式

    1.甲方按在建工程转让的方式将项目整体转让给乙方，转让方承诺所转让项目符合《北京市城市房地产转让管理办法》第十条的规定。

    2.转让手续的办理：按照北京市国土资源局的规定，按土地使用权转让（有在建工程）的程序进行。

    甲方应于本协议签订后xx日内，完成项目转让，即将本项目国有土地使用权手续办理至乙方名下，并且将规划、施工许可等政府审批文件相应变更至乙方名下。

    3.转让价款的支付：总转让价款为xx万元。

    本协议签订后10日内，乙方支付20XX万元作为定金，双方将土地使用权转让文件、手续准备完成，提交给国土资源局，取得受理通知单后10内，支付xx万元；在乙方取得记载乙方为权利人的《国有土地使用证》后10日内，支付xx万元；在甲方将工程移交给乙方后10日内，支付xx万元。

    三、阶段性共管

    在本协议签订后，乙方支付第一笔款项后，乙方即可以向甲方派出管理人员，

    协调和促进双方的项目转让工作。甲方应该为乙方人员提供一间办公室。乙方人员可以了解项目的前期情况，了解甲方的财务状况，了解项目的进展和对外的债权债务状况。

    在完成土地使用权转让之前，甲乙双方可以成立管理委员会，共同管理项目。具体事宜另行订立协议。在此期间，甲、乙双方采取对甲方进行阶段性共管的方式完成本项目的运作。共管阶段，甲、乙双方共同管理如下批件、文件的原件：

    1）x北京市规划委员会规划意见书；

    2）北京市规划委员会审定设计方案通知书；

    3）建设用地规划许可证；

    4）国有土地使用权出让合同；

    5）国有土地使用证。

    四、项目的移交

    在甲方将工程移交给乙方时，应相应地做好与施工单位、设计单位、监理单位的工作移交，确保乙方顺利接收在建工程。移交时，甲方应将所有项目文件、资料的原件移交给乙方。

    五、xx违约责任

    1、xx本协议生效后，任何一方违反本协议均视为违约。逾期完成合同义务或逾期付款的，违约方应按照应付款（或已收款）总额的日万分之二的标准向守约方支付违约金。

    2、xx如果甲方不能按照本协议约定期限将本项目国有土地使用权手续办理至乙方名下，逾期超过30日的，甲方在承担本条第1项规定的违约金之外，赔偿乙方20XX万元人民币损失。逾期超过60日的，甲方在承担本条第1项、第2项规定的违约金之外，乙方可以解除合同。

    3、xx如因项目的投资额不足或设定抵押等情形不能达到法律、法规规定的项目转让条件，导致不能按照本协议约定期限将本项目国有土地使用权手续办理至乙方名下，甲方在承担本条第1项规定的违约金之外，赔偿乙方20XX万元人民币损失。乙方可以向甲方提供资金，以达到规定的项目转让条件。具体事宜另行约定。

    4、在进行房地产项目转让、过户时，对本项目进行的土地（房地产）评估价，对甲乙双方和项目公司没有约束力；评估工作及评估结果仅作为办理项目转让手续的文件使用和作为计税（费）的依据。

    六、xx协议的生效时间、文本及其它约定

    1）xx本协议自各方签字盖章之日生效。

    2）xx本协议一式四份，甲方、乙方各执二份，具有同等法律效力。

    3）对本合同，各方必须亲自履行，未经对方书面同意，不得转让合同的权利或义务。

    安装工程合同合集


    随着人们诚信守法意识的不断加强，合同在大家的生活中也频繁出现。合同是保护合同当事人的合法权益、减少合作投资风险的依据。一份合同应该包含哪些方面呢？或许"安装工程合同 "是你正在寻找的内容，供你参考和使用，请收藏和分享。

    安装工程合同 篇1

    发包方（甲方）：代表人：

    承包方（乙方）：负责人：

    风险提示：发包人的相对义务

    根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

    若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》，本着平等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：

    一、工程概况

    1、工程名称：

    2、工程地点：

    3、工作内容：

    4、承包方式：

    二、产品的安装、调试

    1、 乙方负责分管式空调设备的安装、调试。甲乙双方商定：

    （1）________年____月____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；风险提示：关于实际竣工日期的规定

    当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

    工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

    （2）________年____月____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

    （3）________年____月____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

    2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。

    三、双方责任

    1、甲方责任

    （1）甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

    （2）派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。

    （3）按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

    （4）空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

    （5）受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。

    2、乙方责任

    （1）严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。

    （2）严格按照施工进度，施工质量进行施工。

    （3）乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

    四、验收

    1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。

    2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。

    五、付款方式

    1、合同总价款为人民币_______元。

    2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______ 元，验收完毕后甲方一次性付清。风险提示：保修责任的起算

    工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

    发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

    六、工程保修期

    工程系统由乙方保修________年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

    七、违约责任

    1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。

    2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。

    八、其它约定

    1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。

    2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。

    甲方：地址：联系人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日

    乙方：地址：联系人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日

    安装工程合同 篇2

    发包人全称： (以下简称：甲方)

    承包人全称： (以下简称：乙方)

    依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

    一、工程概况：

    工程名称： (以下简称：本工程); 工程地点： 施工现场条件：以现场实际情况为准;

    二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

    1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

    2、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内外水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。

    3、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

    4、本合同与主合同发生分歧时以主合同为准。

    三、合同工期：

    1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

    2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源

    3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

    4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。

    四、质量标准：

    1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：

    ① 建设强制性条文;

    ② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

    ③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20____;

    ④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20____ 年 9 月 1日开工，至 20____ 年 1 月 20 日竣工。

    3.2全部工程的具体开工日期由甲方提前5天以书面形式通知乙方。甲乙双方应于开工日期确定后十五天内签订关于工程期限的补充条款。

    4、甲方的义务

    4.1按合同约定的付款方式按时足额拨付工程款。

    4.2负责协调安装施工单位与土建施工单位的联系工作。

    4.3工程交付前，根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。

    5、乙方的义务

    5.1乙方须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及施工图纸和技术附件中的设计要求组织施工，确保质量全部达到设计要求，一年之内免费包修，并负责终生维护保养。未经甲方书面同意不得擅自分包工程。

    5.2乙方须严格按照施工图纸和技术附件施工，并不得随意变更设计。如乙方发现施工图纸、技术附件有错误或严重不合理的地方，须以书面形式通知甲方，由甲方在7天内提出修改或变更设计方案后才能施工。

    5.3如果在工程施工过程中，由于工艺调整等原因而由甲方提出的工程的更改，乙方须积极配合。

    5.4乙方负责相关部门的中间检查验收工作及施工用临时水电、管线等的安装和拆除。

    5.5乙方负责施工现场的文明施工。如乙方在施工过程中损坏甲方的建筑、地坪、设备、绿化等设 施，由乙方负责赔偿，该赔偿款项在甲方支付乙方的工程款中扣除。若因工程施工造成设备事故及施工人员的人身伤亡事故均由乙方全面负责并承担赔偿责任;甲方 承担连带责任的，乙方应对甲方承担的责任给予全额赔偿。

    5.6施工期间乙方施工人员的食宿由乙方自理。

    5.7乙方须提供相关竣工资料和所有资质证书，满足交钥匙工程的各项有关要求。

    5.8甲方提供的技术文件、工程资料、技术数据及图纸视为机密，乙方须注意保密，不得复印或向第三方泄露。甲方发现乙方有向其他第三方泄露上述资料、信息的，乙方须向甲方支付10万元作为违约金，如给甲方造成损失的，乙方还须赔偿甲方的损失。

    5.9乙方保证对提供的产品及服务不存在专利、著作、商标等知识产权方面的缺陷，乙方应赔偿甲方由于乙方的产品及服务被证明侵犯了在中国合法注册的知识产权而引起的索赔。

    5.10乙方提供的产品及服务应该符合国家有关环保法律法规的规定(含甲方ISO14000环 境体系要求)，不能造成环境污染;同时该产品还应符合甲方OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触产品的人员健康造成伤害。如不 能符合上述规定，甲方有权要求降价或取消本合同，乙方对此承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。

    6、工程验收

    6.1本工程按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及甲方提供的施工图纸和说明书进行验收，甲方在收到乙方提交的竣工资料和所有资质证书后一个星期内进行验收。

    7、不可抗力

    7.1不可抗力是指发包方和承包方在订立合同时无法预见的，并且对其发生及后果无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受到诸如战争、严重的火灾、洪水、台风、地震等自然灾害的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

    7.2受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面形式通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件寄给对方确认;同时受影响方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

    8、违约责任

    8.1按照本合同第4条的约定，如乙方未按时完工的，乙方每延期完工一天按照工程总价的千分之三向甲方支付延期违约金。

    8.2如按照本合同第8条规定，安装工程的验收不合格，乙方承担工程总价款3%的赔偿金，该赔偿金从工程款中扣除，并由甲方限定期限要求乙方整改，整改完成后，甲方仍按照本合同第8条规定进行验收，验收仍未通过的，由甲方选择继续要求乙方限期整 改或者终止合同。因工程未通过验收而引起的一切责任由乙方承担。

    8.3在施工期间，甲方不定时对工程进行检查，如发现乙方违反甲方图纸施工、施工材料不能达甲方要求或图纸要求，甲方有权要求乙方进行整改返工，由此造成甲方的一切直接与间接损失均由乙方承担赔偿，且竣工工期不变。

    9、争议解决

    凡与本合同有关的争议，双方应首先协商解决;若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的法院申请诉讼解决。

    10、其他

    10.1施工图纸、技术附件等作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

    10.2 本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效。

    甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    安装工程合同 篇3

    安装方：（以下简称甲方）：

    承包方：（以下简称乙方）：

    经甲乙双方平等自愿协商签定本合同。

    一、工程概况：

    1、工程名称：水电安装

    2、工程地点：藤业富豪广场二栋一单元704房 。

    3、工程内容：

    ① 电：（包括：凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、）施工、调式、验收。

    ② 水：（包括：凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程）施工、调试、验收。

    ③ 踢脚线：（按照装修标准打好踢脚线）施工、验收。

    ④ 清理施工所产生的垃圾：（按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置）。

    4、工程性质：单包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

    5、承包范围：该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。

    二、施工工期：

    1、总工期 。

    2、开工日期 。

    3、竣工日期 。

    三、付款方式

    1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%，水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%，开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付 。三个月后付 。

    四、工程总价：

    人民币 元（大写 ）（双方协商包干价）

    五、施工质量要求及验收规范。

    1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收，方可进行下一道施工，如有问题可以责令乙方返工。

    2、合格，符合国家现行规定施工标准。

    3、在布水电路时，水电路不准故意饶线路，尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过。布完电线后以易抽动为原则。

    4、电视线、网络线必须有分配盒，整线分支到所有的位置，禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道。

    5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。

    6、开关、插座安装牢固、位置正确，盖板端正，紧贴墙面、四周无缝隙,；电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关控制。

    7、管道排列合理、铺设牢固、横平竖直、使用灵活方便、隐蔽工程先要验收再封闭。

    六、甲方和乙方权、责。

    1、施工所需工具用具、安全用品用具均由乙方自备、有关安全责任、安全事宜均由乙方负责负担与甲方无关

    2、乙方按甲方要求，并配合各工序科学施工，并为其他工序施工提供方便和便利。

    3、以上安装所有的材料都由甲方提供、乙方对所有的材料负有质量监管和验收责任。乙方负责安装，包工不包料。乙方对工程安装质量保修期为三年。

    4、施工安装期间，甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料；乙方负责组织安装工人安装施工等，如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的，乙方不负任何责任。

    5、乙方进入工地后，严格做好安全防范要求，人员安全防范及安全事宜均由乙方负责和负担，与甲方无关。

    6、在保修期出现的问题所产生责任由乙方承担。

    7、在施工期间对小区内物品（如：电梯 楼梯 地板等物品）所造成的损坏，由乙方负责或赔偿。

    8、如双方意见不一致、协商不成时，乙方应无条件撤场。之后双方均可向有关部门申诉，或向法院起诉。

    七、本合同一式两份，甲、乙、双方各持一份，自签字起生效。

    甲方： 乙方： 乙方担保单位：

    身份证： 身份证：

    联系电话： 联系电话：

    安装工程合同 篇4

    于_________年_________月_________日，甲方_________与乙方_________，签订安装_________的项目合同。

    1．安装工程名称：_________。

    2．工程地点：甲方_________。

    3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。

    4．完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方_________建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

    5．安装工程总价格：_________元整。

    6．安装工程付款进度：

    （1）甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_________％，即_________元整；

    （2）甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_________％，即_________元整；

    （3）在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_________％，即_________元整；

    （4）在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的_________％，即_________元整；

    （5）在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的_________％，即_________元整；

    （6）在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_________％，即_________元整。

    7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1％计算，即_________元整。

    8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

    9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

    10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

    11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

    12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。

    13．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

    14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

    附件包括：（1）图样；（2）估价单。

    15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

    16．附加条款：主机的保养，乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务_________年，每_________（_________）个月派员一次维护正常运行。

    17．本合同按双方所签日期生效。

    甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

    代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    安装工程合同 篇5

    发包方（甲方）：

    地址：

    承包方（乙方）：

    地址：

    根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲乙双方就_____________________项目的工程承包安装事宜进行磋商，现就本工程的相关事宜协商一致，为明确双方的权利、义务，结合本工程的具体情况，达成如下协议。

    一、工程概况

    1、工程名称：

    2、工程地点：

    3、承包范围：

    4、承包内容：

    5、承包方式：

    6、工程造价：

    二、施工准备

    1、甲方：

    （1）________年______月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

    （2）________年______月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

    （3）合同签订后_________天内（以签收最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图_________份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标控制点）_________份。

    （4）组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_________天内分送有关单位，_________天内提供会审纪要和修改施工图_________份。

    2、乙方：

    （1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。

    （2）编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划，送甲方。

    （3）乙方须保证安全文明施工。

    （4）工程完工当日，乙方须向甲方发验收通知。

    三、工程期限

    1、根据工程需要，商定工程工期为_________天（日历天），计划开工时间为：_________年_____月_____日，计划完工时间为：_________年______月______日。

    2、开工前_________天，乙方向甲方发出开工通知书。

    3、工期顺延：

    （1）按施工准备规定，甲方不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

    （2）凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

    （3）不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

    （4）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

    （5）甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

    （6）人力不可抗拒的因素而延误工期。

    四、工程质量

    1、本工程质量经双方研究要求达到：

    2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

    五、乙方职责

    1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

    2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

    3、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；

    4、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；

    5、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

    六、工程价款的支付与结算

    1、本合同签订后_________日内，甲方支付不少于合同总价的_____%备料款，计人民币_________万元；

    2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在_________日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_________%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

    3、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满无息一次支付给乙方。

    七、施工与设计变更

    1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

    2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。

    3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

    4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。

    八、工程验收

    1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

    2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。

    3、工程竣工验收后，甲方才可使用。

    4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方保修。

    九、违约责任

    乙方的责任：

    1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

    2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，双方进行协商，若确实是因为乙方原因导致延期，由乙方承担相应责任。

    甲方的责任：

    1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

    2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

    3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

    4、乙方验收通知书送达_________日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

    5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日_________%偿付乙方赔偿金。

    十、纠纷解决办法

    任何一方违反本合同规定，协商不成，可以申请调解，调解不成的，可按以下第_________项方式解决：

    1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；

    2、向工程所在地人民法院起诉。

    十一、附则

    1、本合同一式_________份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

    2、本合同自双方代表签字，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

    3、本合同未尽事宜，双方协商，协商后可签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。

    甲方：

    代表人：

    身份证号：

    合同履行地：

    签订时间：________年______月______日

    乙方：

    负责人：

    身份证号：

    合同履行地：

    签订时间：________年______月______日

    安装工程合同 篇6

    发包方：____(简称甲方)

    施工方：____(简称乙方)

    经甲、乙双方友好协商，正式签订以下电梯设备安装合同，确认以下条款：

    一、电梯型号及数量

    型号：由江苏蒙哥马利电梯有限公司制造的TKJ型小机房电梯壹台。

    二、安装调试费金额

    本安装合同总金额为人民币(大写)：叁万叁仟元整(￥:33000元)。

    三、付款方式：

    1、甲方在乙方进入安装工地现场前7日内，将安装调试费的支付给乙方，计人民币(大写)：壹万陆仟伍佰元整(￥：16500元)，乙方收到款后按照规定的进场时间开始安装工作。

    2、电梯设备安装完毕调试验收合格之日起7天内，甲方将安装调试费的支付给乙方，计人民币(大写)：壹万陆仟伍佰元整(￥：16500元)。乙方在收款后将电梯设备正式交付甲方使用。

    四、电梯设备的安装施工及土建要求：

    1、甲方土建具备安装条件后，具体施工期应在合同签定后30天内由甲、

    2、甲、乙双方应在本合同签订前，对电梯井道、机房工程设计图纸及其图纸上的招投标过程中的技术要求，以及合同执行过程中其他需要说明的技术条件，进一步确认，双方签字盖章后作为合同附件。如无说明则由甲方根据双方已确认的电梯土建布置图施工。在确保土建按甲乙双方确认的电梯土建布置图施工的前提下，电梯安装过程中如出现非规范要求的任何差错由乙方负责。

    3、按照国务院20xx年6月1日颁布实施的《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备的安装、运行质量，本合同标的物的安装、调试和质保由乙方单位负责。

    4、井道、机房土建施工甲方责任须达到以下条件：

    4.1、土建符合双方确认的电梯土建布置图相关要求;

    4.2、平面尺寸和垂直度及各预埋、预留孔洞均符合甲乙双方确认图所列各项规定。

    4.3、井道模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净，底坑无积水或渗漏水，井道杂物清理干净。

    4.4、满足以上条件后，甲方组织建筑、监理、电梯安装方四方对电梯井道进行检查和验收;验收按照《电梯工程质量验收规范》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验单”要求，以及电梯合同相关要求完成井道检查，合格后双方确认签字。乙方检查后如有不合格项应书面通知甲方，属于甲方责任的由甲方在双方约定的时间内整改完成，属于乙方责任的由乙方负责改整(整改期间若具备乙方开工条件，可进行现场安装)。

    4.5、保持建筑物永久性楼梯和机房通道、门、窗等畅通。

    5、如因甲方原因造成停工，竣工日期顺延。停电累计达到8小时，乙方提出申请，监理及甲方可根据实际情况批准工期顺延。如因甲方原因造成停工达

    6、电梯安装调试完成后，乙方应及时向技术监督检验局申报验收，其费用有甲方承担，验收通过并取得电梯验收合格报告后方可使用。

    五、电梯设备安装施工中的责任及费用：

    1、甲方责任及承担的费用：

    1.1、按合同条款支付电梯采购安装项目的工程款款项。

    1.2、按合同要求及时收货，办理验收手续并协调相关单位提供安装条件。

    1.3、在乙方进场施工前，甲方应当履行以下义务：在安装地点应备好电梯保管场地，该场地应确保把电梯导轨搬去安装电梯位置通路的地方。

    1.4、在乙方进行安装施工时，甲方的义务是：

    1.4.1、电梯安装之前、甲方协商相关单位提供符合电梯安装要求的临时动力电源，并送至机房内，并设置动力配电(箱)柜，在各厅门口设置符合电梯工作现场安全标准的安全护栏装置。

    1.4.2给乙方提供有防盗措施并在安装作业附近有足够面积的电梯零件存储间和工具室。

    1.4.3、电梯调试之前，甲方协商相关单位提供满足设计及调试运行功能需求的正式动力电源。

    1.4.4、安装施工时，负责协调电梯安装施工过程中的土建配合工作，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注和粉刷并提供符合验收标准的爬梯。

    1.5、在乙方完工后，甲方的义务是：

    1.5.1、负责电梯安装后的土建的收尾工程。

    1.5.2、在乙方调试检验合格后，为乙方及时办理电梯竣工验收。

    1.5.3、双方验收合格及电梯交付甲方后，负责电梯的保管及管理工作。

    1.6、负责对乙方现场施工人员根据本单位安全、环境管理制度进行培训，并按制度相关规定对乙方施工工作中安全、环境情况进行现场管理。

    1.7、如因甲方原因不能在乙方完工之日起30日内完成土建收尾工程导致电梯无法验收达到30天以上的，甲方须在3日内支付乙方电梯验收合格后应收回的工程款。

    2、乙方负责及承担的费用：

    2.1、合同签订期间乙方进一步明确电梯井道设计施工要求及设备相关技术参数。

    2.2、乙方应对电梯井道、门洞尺寸等进行验收，并承担验收责任;

    2.3、乙方负责按照合同要求向甲方提供合格的电梯整套设备;

    2.4、负责向当地质量技术监督局特种设备部门办理现场安装前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。

    2.5、在现场具备安装条件时，乙方需及时进行现场设备安装工作，配备专业人员组织并实施电梯现场安装，自备安装所需工具、机械和劳动保护用品;负责乙方安装工作人员的安全教育及现场管理，负责电梯安装现场的安全防护工作，做好现场安全、文明施工的全面管理工作。

    2.6、乙方负责电梯自到货后至竣工验收、交付甲方使用前的搬运、堆放、保管等工作(应符合施工现场文明工地施工的管理要求)。

    2.7、负责电梯的安装、调试工作、乙方有责任保护好合作单位的成品及半成品工程。

    2.8、乙方安装工作人员在安装施工中接受甲方安全环境教育培训，遵守甲方现场及文明生产规定，文明施工，违反甲方相关管理制度，承担按相应制度

    2.9、电梯安装检验完成后，乙方应及时执行下一步交接工作。

    2.10、乙方应在甲方供电、消防联动试验、消防检查验收等与电梯有关的工程活动中，积极配合甲方。

    2.11、乙方应按合同要求对甲方委派的技术人员进行现场培训，并按时移交随机资料及相关文件等。

    六、安装验收：

    1、电梯设备安装验收完成前7天乙方需向甲方提供相关的电梯技术资料和国家电梯设备验收标准。电梯安装调试工作完成后，甲方应依据乙方通知派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及电梯安装标准验收电梯。

    2、乙方应按当地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报验，甲方将积极配合乙方，所发生费用由乙方承担。

    3、电梯产品未经合法验收，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果，由甲方负责。

    4、电梯设备安装完毕，经当地检验检测部门验收合格取得验收报告，同时在乙方收到甲方第二期安装费后将电梯设备正式交付甲方使用。

    七、负责保养责任：

    1、自当地检验检测部门验收合格之日起，乙方负责护保养。

    2、若非乙方安装、调试，则乙方不承担免费保养工作及免费保养期间所产生的相关费用。

    八、合同变更、违约及其它：

    1、本合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明，如甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件。

    2、本合同文本所有附件，均与本合同具有同等的法律效力。

    3、本合同一式两份，甲乙方双各执一份。

    甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    私人工程合同合集


    在我们国家法治建设越来越好的今天，我们已经渐渐地离不开合同了。合同的主要作用，在于约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任。您是否不知怎样撰写一份能正式使用的合同呢？下面是合同范本网的编辑为大家整理的“私人工程合同”，供你参考和使用，请收藏和分享。

    私人工程合同【篇1】

    总承包人：_________(以下简称甲方)，地址：_________，电话号码：分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码：甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于________年____月____日双方同意如下条款。

    第一条：工程名称：

    第二条：工程地点：

    第三条：工程范围：附件二。

    第四条：价款

    4.1工程总价：人民币 元整,大写为 (此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。

    4.2按________年____省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。

    4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取 %作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。

    4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金 万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。

    第五条：工程期限

    5.1开工日期：

    5.2竣工日期： (以竣工报告为准) 交付日。

    5.3合同总工期： 天

    5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。

    第六条：付款办法

    6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费 元。乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结束验收合格付至总工程款的90%。删除工程竣工后六个月内付5%。

    6.2工程竣工满________年后20天内5%付清(此项为保固金)。

    6.3水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款中扣除〔水电费用是决算后机械费中的50%〕

    6.4甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。

    第七条：本工程质量标准按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。

    第八条：代表甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。

    第九条：工地管理

    9.1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。

    9.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。如不及时处理，经乙方书面确认，甲方可以于该期工程款中扣除20元以下罚款。

    9.3乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。

    第十条：设备、材料、通行及配套

    10.1甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。

    10.2凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料，除甲方当即提出不合格外，均视为合格品。

    10.3乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。

    10.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦X或其它设施之安全正常营运。

    第十一条：工程保险1

    1.1乙方应对其员工购买保险1

    1.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，如果涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。1

    1.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。1

    1.4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。

    第十二条：变更设计1

    2.1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程：1

    2.

    1.1经由本合同双方协商一致减少的事项。1

    2.

    1.2为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。1

    2.2所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。1

    2.3减少之工程，甲方除承担乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。

    第十三条：工程延期1

    3.1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后____日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方故意造成延期的除外。1

    3.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。

    第十四条：验收1

    4.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。1

    4.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。1

    4.3乙方在验收前____日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参加，须提前____日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。1

    4.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。1

    4.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。

    第十五条：违约及损害赔偿责任1

    5.1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。1

    5.

    1.1一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。1

    5.

    1.2一方要求停工达____日，除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外 。1

    5.

    1.3一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。1

    5.2本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。1

    5.3除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。1

    5.4除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方应按每人100元天对乙方承担赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之____日内主动赔偿乙方。1

    5.5甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。

    第十六条：纠纷处理甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由____市相____区人民法院管辖。

    第十七条：其它1

    7.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。1

    7.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。1

    7.3本合约正本之印花由双方各自贴销。1

    7.4一方提供之地址为可送达之地址，如果变更应及时通知，否则按照合同约定地址投递即视为送达。附件

    1、甲方与其业主签订的总包合同内容(价格条款可不提供)

    2、甲方提供图纸一览表，双方认可的施工图

    3、甲方提供的设施 、材料清单

    4、甲方指定之负责人授权委托书(以下无正文)签约日期:________年____月____日甲方：甲方担保人：乙方

    私人工程合同【篇2】

    甲方：

    乙方：

    按照《民法典》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议：

    一、工程名称：土方工程

    二、工程内容：小区

    三、工程地点：

    四、工程量、单价及承包形式：工程量以施工图基坑面积和XX公司方共同签认开挖深度进行计量决算，基底20c作为主体施工单位清土工程量，不计入本次机械挖运工程量，本次挖运土方单价一次包死，土方挖掘、外运单价xx元。本工程单价为综合价，含各种可预见、不可预见的因素。

    五、工程基槽验收完成，由公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。

    六、工期：该工程工期暂定为日历xx天，开工时间xx年xx月xx日，竣工时间xx年xx月xx日，挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准，不扣除节假日、雨雪天，该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。乙方每运挖总工程量的13时，工期最长不得超过1天。如当期总工程量的13运挖量超过1天，在下期总工程量13的运挖工期仍未将工期赶齐的，甲方有权单方解除合同，并追偿乙方因逾期施工给甲方造成的一切损失。

    七、现场管理及质量要求：

    1、乙方应绝对服从甲方项目部、监理单位和主体施工单位的指令，做到施工后的场地干净、平整等，为后续施工提供较好的环境。乙方应无条件配合总承包单位施工，不得以任何理由推诿、拒绝。在土方挖掘、运输过程中发现一次不服从管理或推诿、拒绝、扯皮现象，乙方除必须无条件服从外，甲方另处乙方20罚款。乙方严重不服从甲方管理的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方承担因此给甲方造成的损失，且不再支付所完工费用。乙方汽车出土路线根据甲方需走小区南门，汽车出土不能走庐山XX出口。

    2、乙方在挖掘过程中绝对保证按图示标准、标高开挖，决不允许超挖、少挖。如出现超图示基底标高下挖，乙方应无条件按补救措施施工到设计基底标高，并承担所有费用。

    3、乙方运土车出入小区必须用水冲洗车轮，保持小区出入口内外干干净净，符合市政要求并承担由此产生的一切费用。

    4、无偿提供家天下场区内、外所有回填土（指回填用土不付已方任何费用，乙方负责将土运到甲方指定地点堆放。）

    八、安全文明施工：乙方在挖土、外运土方的过程中，应严格执行有关安全操作的规程，确保机械及人身安全。挖土、运输过程中的所有事故责任及发生的费用均由乙方负责。遇到紧急情况或事故发生时，乙方应采取积极措施，防止事态进一步扩大，尽最大可能减少经济损失，并按有关规定进行逐级上报。

    九、其它

    1、乙方服从甲方及政府主管部门管理，造成损失的由乙方全部负责。

    十、争议：本协议在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由漯河仲裁委员会仲载。

    十一、违约：如有违约按《民法典》执行。

    十二、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字（盖章）后有效。

    甲方（盖章）：

    乙方（盖章）：

    法定代表或代理人：

    法定代表或代理人：

    签订日期：

    私人工程合同【篇3】

    发包方（甲方）：______________承包方（乙方）：______________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《____市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

    第一条 工程概况

    1.1 工程名称：______________ 。

    1.2 工程地点：______________ 。

    1.3 承包范围：______________ 。

    1.4 承包内容： ______________。

    1.5 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

    1.6 承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

    第二条 合同工期

    2.1 乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。

    2.2 合同工期：本工程于________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，共 _______个日历天。

    2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的 计算，按天累计。

    2.4 如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。

    2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。

    2.6 除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。

    2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其余部分均由乙方承担。

    第三条 质量

    3.1 本工程质量等级为 。

    3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为 。

    3.3 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。

    3.4 甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程的质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额承担。乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

    第四条 环境安全标化

    4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到 标准要求，并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。

    4.2 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准，甲方有权责成乙方进行整改，由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款，罚款金额为总结算金额的 %，由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。

    4.3 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。

    4.4 乙方严格执行G59-99、G46-88建筑施工安全检查标准、G80-91高空作业、DB08-903-98施工现场安全生产保证体系等各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关要求，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。

    4.5 乙方应编制现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可实施。

    4.6 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，应在甲方允许的供应商中采购上述物资，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。

    4.7 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。

    4.8 在施工期间，乙方所有施工人员必须统一按甲方提供的服装着装，费用由乙方承担。

    4.9 乙方应派专职安全管理人员，持双证（建委、安监局）协助甲方作好施工现场的安全工作，施工过程中做好班组上岗记录工作。

    4.10 发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。

    4.11 甲方为维护自身身的声誉、品牌、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查。乙方必须遵守甲方各项管理制度。甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书。乙方必须在规定时限内整改完毕。发出的罚款通知，甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担。乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

    4.12 双方约定工地保安人员由甲方提供，每个岗点安排四名保安人员，保安人员的工资及技防设施费用由乙方分摊。

    第五条 工程价款

    5.1 本工程价款暂定为人民币 元整。

    5.2 本工程计价方式为： 。

    5.3 上述计价方式中包括（或不包括）工程税金。

    5.4 如本工程计价方式含税金，则由甲方实施代扣代缴。

    5.5 本工程结算由乙方在工程竣工验收合格后28天内编制完毕，并递交甲方进行结算审核，审核无误后由甲方提交业主单位，经业主及审计单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。

    第六条 图纸及工程资料

    6.1 甲方应在开工前 天向乙方提供施工图纸及有关地质水文资料和地下管线图等工程资料 套，并进行设计交底。乙方需要增加图纸份数，由乙方自理，费用由乙方承担。

    6.2 甲方负责提供归档资料样本及归档资料编制要求。

    6.3 乙方在全部工程竣工后一个月内向甲方提供乙方施工范围内的完整竣工资料及竣工图纸 套，竣工原图由 方提供。编制要求按____市建委、市档案局，市政局和甲方有关文件规定执行，同时满足 合同标段竣工资料的编制要求，费用由乙方自理。竣工资料编制保证金为本分包合同造价的 %，竣工资料和竣工图提交每推迟一个月扣除保证金 %，依次类推，扣完为止。

    6.4 乙方竣工资料的编制应与工程进度同步进行，并随时接受甲方的检查和监督。

    第七条 材料供应

    7.1 由甲方供应的材料品种和单价有：______ ______。

    7.2 甲方在提供甲供材料前，乙方应出具乙方单位收料确认章和收料责任人的书面证明。

    7.3 甲方供应的材料，乙方应派收料责任人接料、清点、验收，经甲、乙双方确认后由乙方收料责任人在送料单位送料单据上签认规格、数量并加盖收料章，乙方妥善保管并承担相应保管职责。乙方必须在原材料接收后，在甲方试验工程师的协调下，对原材料按规定进行复试，复试合格后方可使用。所发生的相关试验费用由乙方承担。

    7.4 乙方要料计划及数量须按甲方要求每月____日按时上报，该计划及数量经甲方审核后，由甲方按已审核的计划及数量供料。

    7.5 甲方供应的主要材料，乙方每月____日与供货单位和甲方核对数量、规格及金额，经核对无误后填制《甲供材料月度供料汇总表》并由乙方签字盖章，否则当月甲供料数量以甲方调拨单为准。

    7.6 按图示数量超用部分的甲供料，如供料当月的市场价高于合同甲供料单价，超用部分按供料当月的市场价在结算时扣除；反之则按甲供料单价在结算时扣除。

    7.7 上述甲供材料以外的材料可由乙方供应，单价由乙方与供应商洽谈确定。但所选的供应商必须在甲方的合格分包商名录内，并符合国家和政府的备案证和许可证制度，且应事先收集该供应商的相关资料（经营执照、产品生产许可证、出厂合格证明、质量保证书、产品防伪标志、复试报告和备用证等），报甲方审核批准后方可实施采购。由于材料质量不合格而造成的一切损失由乙方承担

    私人工程合同【篇4】

    合同编号：甲方(全称)乙方(全称)根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《____市建筑市场管理条例》及有关法律，法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任，权利和义务，经甲，乙双方协商一致，订立本合同。

    第一条 工程概况

    1.1 工程名称： .

    1.2 工程地点： .

    1.3 承包范围及内容： .

    1.4 建筑面积： .

    1.5甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

    1.6 承包方式：本工程采用“包工料机消耗，包工期，包质量，包安全，包文明施工，包环境保护，包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容，包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定，约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

    第二条 合同工期

    2.1 乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。

    2.2 合同工期：本工程于________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，共 个日历天。

    2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的 计算，按天累计。

    第三条 质量

    3.1 本工程质量等级为 .

    3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为 .

    3.3 本工程质量必须通过甲方，业主，监理，质监站的验收和确认。

    3.4 乙方必须严格按本工程的施工图纸，设计说明，设计变更，技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工。随时接受甲方，监理，业主的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

    3.5 乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期，经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

    3.6 乙方在施工中发生一般质量事故，由甲方提出处理方案，经建设单位同意后，由乙方负责处理，处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担因此产生的责任。

    3.7 甲方为维护自身的声誉，品牌，形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

    第四条 环境安全标化

    4.1 本工程乙方现场文明施工要求为：建立现场安全生产保证体系，通过安全生产保证体系的认证并达到“____市标化工地”标准要求，并承担安全贯标，一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用。如达不到以上标准，甲方将对乙方进行合同总价 %的罚款。

    4.2 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。

    4.3 乙方要严格执行各级政府的法律，法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。

    4.4 乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可实施。

    4.5 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，应在甲方允许的供应商中采购上述物资，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。

    4.6 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。

    4.7 发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。

    4.8 甲方为保持自身的声誉，品牌，形象，将对本工程进行不定期的日常巡查，乙方必须遵守甲方各项管理制度，甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书，乙方必须在规定时限内整改完毕;发出的罚款通知，甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

    4.9 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准，甲方有权责成乙方进行整改，由此造成的一切工期，经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款，罚款金额为总结算金额的 %，由此造成的业主罚款也由乙方全额承担

    私人工程合同【篇5】

    发包方(以下称甲方)： 承包方(以下称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的.权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

    第一条 工程项目

    一、工程名称：____县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚

    二、工程地点：知行希望小学

    三、工程内容：柴棚顶棚和食堂门口雨棚

    四、承包形式：总承包，包工包料。

    第二条 工程期限

    一、合同工期总日历天数10天。 开工日期：________年____月____日 竣工日期：________年____月____日

    二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延。

    1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;停电2天以上。

    2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素。

    3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

    第三条 建筑材料、设备的供应和采购

    一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。

    二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。

    第四条 工程验收和付款 经核算，建设工程总价为：陆XX整(6000元)，工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款。

    第五条 附则

    一、甲方代表：_____，乙方代表：_____。

    二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。 甲方(公章)：_________

    乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日

    ________年____月____日

    私人工程合同【篇6】

    甲方: XX公司 （以下简称甲方）

    乙方： (以下简称乙方）

    双方达成如下协议：

    第一条 工程名称及工程地点：

    1、工程名称： 东莞XX公司

    2、工程地点： 东莞塘厦

    3、合同造价： 大约5亿元人民币〈建筑面积3900平方米。〉

    第二条 承包指标：

    1、工期指标：工期以甲方与业主签订的合同工期为准。

    2、质量指标：质量以甲方与业主签订的合同质量为准。

    3、管理费用：按工程结算总价为基数，上缴给甲方 1％（不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金）。

    4、安全指标：本工程施工期间不得出现死亡事故，重伤频率控制在0.5‰以内。

    5、文明施工指标：本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻C标准，争创文明工地。

    第三条 费用交纳办法： 甲方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的 1 ％（其中暂扣税金（按国家税率定％、履约保证金（按业主要求定％）（该保证金在工程竣工结算完成，无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农民工工资等债务，工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还。）、

    第四条 双方的责任：

    一、 甲方的责任：

    1、 负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。

    2、 审核乙方编制的施工方案和预结算。

    3、 组织对施工进度，工程质量和安全生产的监督检查。

    4、 负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。

    5、 负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方，不得以任何理由扣留。

    6、 甲方指派相关人员负责项目的安全、东莞新亚洲工程部章X的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况，工资由乙方承担，工资从开工起计算，竣工后终止每月3000元月

    7、 报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付，但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时，费用由乙方承担（属工程施工时的差旅费出场费不超过1000元次）

    二、 乙方的责任：

    1、 负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。

    2、 严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工，并对工程进度、施工质量、安全生产负责。

    3、 负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料，编制施工方案和施工图预算，在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。

    4、 乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流，但不得私刻项目部章X和公司章X，一旦发现，罚款伍万元次，并保留诉诸法律的权利。

    5、 服从甲方管理和领导，执行合同的其他条款。

    第五条 奖罚

    1、 工期按要求如期完成或提前完成，如工期拖延，业主对拖延工期的罚款由乙方全部承担，另加罚总造价的.万分之一。

    2、 无重大安全事故发生，如发生重大安全事故，除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外，再罚总造价的万分之五。

    3、 质量无重大事故，合格率100％，工程质量达到甲方与业主签订的质量要求；如有不合格项目，出现重大质量事故影响单位名誉，乙方除负责因返工造成的一切经济损失外，另罚总造价的万分之一。

    4、 在工程质量、施工安全发生重大事故、工程严重拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方承担，并追究主要负责人的行政和经济责任。

    第六条 其他：

    1、 本责任书自签字之日起生效，工程保修期满结清尾款后失效。

    2、 本责任书一式两份，由甲乙双方签字盖章后分别保存，复印件分送各自有关部门。

    3、 本责任书中未尽事宜，在实施过程甲乙双方协商解决。

    甲 方：

    乙 方：

    代 表：

    代 表：

    ________年____月____日

    私人工程合同【篇7】

    发包方(甲方)：

    承包方(乙方)：

    1、承包事项：工程技术资料

    2、承包方式：平米包干，元2，建筑面积为：2(不包含车库面积)，

    3、承包范围：土建、水电暖安装的工程技术资料填写、收集、整理、组卷，直至竣工。

    4、办公用品归属：电脑、打印机、纸张、由已方提供，竣工装订由甲方负责。

    5、工作分工乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。

    ①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责土建工程相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。

    ②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。

    ③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。

    ④分包工程技术资料：乙方负责检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。

    6、结算。

    7、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。

    合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。

    甲方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________

    ________年____月____日

    乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________

    _______年____月____日

    私人工程合同【篇8】

    甲方（房主人）：___

    乙方（承包人）：___

    甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

    第一条、建筑工程概况：

    开工期为_________年______月______日，竣工期为____________年______月___日。本工程为一层砖混结构，面积约125平方米，以实际建筑面积为准。

    第二条、工承承包方式：

    1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：_________元人民币，总包工价以实际面积为准。

    2、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

    3、工程内容：从基础以上开始，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池；室内刮瓷、室内外石膏线条。

    4、工程质量要求：乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。

    第三条、双方的责任：

    1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。

    2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。

    第四条、付款方式：从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。

    第五条、未尽事宜由双方协商解决。

    第六条、本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。

    甲方签字（手印）：

    ___年___月___日

    乙方签字（手印）：

    ___年___月___日

    [收藏]工程拆除合同合集


    随着越来越多的公民拥有了较高的维权意识，合同逐渐成为我们生活与工作中必不可少的东西，民事主体之间进行民商事交易一般都要签订合同，被涂改过的合同是否具有法律效益？或许你需要"工程拆除合同"这样的内容,希望对你的工作和生活有所帮助。

    工程拆除合同 篇1

    发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

    甲方通过招标确定建设区块的房屋及附属物拆除工程承包给乙方施工。双方经友好协商特订立如下施工承包合同：

    一、拆除范围：甲方规划的区块红线范围内的需拆除的房屋及附属物工程为准，绿化、树木由甲方所有，不属于乙方拆除范围。

    二、合同金额及付款方式：建设区块拆迁房屋及附属物残值合同一次性定价金额（拆除房屋及附属物面积约30000㎡）为人民币元整。付款方式为该合同签订时乙方一次性付清给甲方。

    三、拆除期限以内拆迁办及甲方和被拆迁人签订补偿协议后及时接交、验收、迅速拆除为原则进行。乙方负责保管其拆迁的残值，丢失损坏甲方不承担其责任。

    四、乙方必须保证有足够的拆迁工人及机械设备，以确保拆迁工作的顺利进行。

    五、乙方须保证其或其委托人始终在拆迁现场指挥拆除工作，直至拆迁工作结束。

    六、乙方在拆除工作中必须全面接受甲方的指导、安排和监督，紧密配合县拆迁办及甲方拆迁工作，确保拆迁工作顺利进行。否则，甲方有权另行选择拆除公司，乙方无条件退场且残值合同款金额不予退还给乙方。

    七、乙方在拆除施工中必须严格执行拆除施工操作规范，加强施工现场安全管理，保护好一切公共设施及线路（线路包括通信、自来水、电、有线电视等及绿化、树木）。乙方在拆除施工过程中发生的一切责任及安全事故，由乙方自行承担其责任和损失，甲方不承担任何责任和补偿。

    八、在强制拆迁房屋及附属物时，无论是否进行产权移交均纳入强拆范围，因乙方不及时拆除或因实施强拆造成的房屋及附属物损失甲方不承担任何责任，强拆后的房屋及附属物残值归乙方。

    九、乙方拆除的房屋及附属物后可利用的残值应及时清运出现场或堆放在甲方划定的二期工程建设范围内，并保证拆除后的现场平整。

    十、其他未尽事宜双方签订补充合同或协商解决。

    十一、本合同一式三份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，县拆迁办备案一份。

    发包方承包方

    经办人经办人

    年月日

    工程拆除合同 篇2

    发包方：

    承包方：

    依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

    第一条 工程概况

    一、工程名称： 拆除工程 二、工程地点：

    三、承包内容：

    四、承包形式：承包方包工包料

    五、工程总造价人民币(大写) ( 元)。

    第二条 施工准备 一、发包方：

    1、区域以外的“三通一平”，负责施工区域以外进场道路的畅通。

    2、开工前三日内由发包方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。

    二、承包方：

    1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

    2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;

    3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划;

    4 、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施，并按有关法规要求办理相关手续。

    第三条 工程期限

    一、该项工程工期为 天(日历天)，自 年 月 日开工至 年 月日竣工验收。

    二、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。

    三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 不可抗力的因素而延误工期。

    第四条 工程质量：

    一、承包方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

    二、承包方在施工过程中必须遵守下列条款：

    1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布，垃圾不得沿路抛洒;

    2、在施工时必须加强安全管理，对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤亡事故均由承包方负全责，发包方不承担任何责任;

    3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由承包方按照环保要求自找垃圾排放点，并自行清理;

    4、承包方在实施房屋拆除时，必须对钢窗、钢门、暖气片、管道、发包方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、钢混屋面板完整拆除，运送至发包方指定位臵进行堆放;

    5、按照附表规定及承包方拆除的部分设备及建筑钢筋折价处理给承包方，其折价款为1700元/吨;吨位计量以发包方计量磅单为准。

    第五条 建筑材料、设备的供应

    该项拆除工程所需的材料、设备均由承包方采购;

    第六条 工程价款的结算与支付

    一、本合同造价结算方式：

    承包价：综合总价承包，同时扣除折价处理给承包方的废旧设备及拆除建筑物的钢筋折价款：工程总造价=

    二、承包方在该项工程竣工验收合格后 日内，将竣工结算文件送交发包方审查，发包方在接到结算文件 日内审查完毕;

    三、工程竣工验收合格后，发包方按照审计后的工程总造价承包方给发包方正式税票进行结算，一次付清。

    第七条 工程验收

    工程竣工验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及发包方要求为依据。

    第八条 违约责任 承包方的责任：

    一、工程不能按合同规定的工期交付使用的，每迟延一天向发包方支付合同价款5%逾期违约金;

    二、承包人有下列情况之一者，承包人自愿向发包人支付该项工程总价款10%的违约金：

    1、在接到发包方的开工令后7日内未进场施工;

    2、无视发包方的书面警告，不履行合同规定其义务;

    3、不经发包方同意，私自分包。 发包方的责任：

    一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

    二、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

    三、承包方验收通知书送达10日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金3%。

    第十一条 纠纷解决办法

    执行本合同发生争议后，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。

    第十二条 附 则

    一、本合同正本一式四份，副本一式两份。甲、乙双方各执正本两份、副本一份。

    二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。 三、本合同签订后，如发生变更，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

    发包方： (盖章)：

    承包方： (盖章)

    年月日：

    工程拆除合同 篇3

    发包人（全称）：

    法定代表人：

    住所：

    联系电话：

    承包人?（全称）：

    法定代表人：

    住所：

    联系电话：根据《_____》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及国家现行相关法规政策规定。经甲乙双方结合本项拆除工程实际情况和施工现场条件，充分协商达成如下合同条款，共同遵守。

    一、工程概况

    1、甲方装饰的店面房屋系合法商业用途

    2、施工地点：

    3、房屋结构：框架结构，施工面积______平方米

    4、承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清运处置及包手续办理、包安全维护等。

    5、工程的内容：所有装饰部分的拆除。其中包括（①?大厅、部分柱子、所有墙地砖的铲除；②?所有木制作及装饰部分的拆除；③?所有后建墙体的拆除；④?所有电气部分拆除）

    二、工程期限

    1、开工日期：______年___月___日；

    2、竣工日期：______年___月___日；

    3、合同工期总日历天数_________天。

    三、合同价格

    总价款：￥________元，大写（人民币）：________。

    四、甲乙双方的'责任

    甲方义务：

    1、为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责协调工作。

    2、施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对完工工程进行检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。

    3、不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

    乙方义务：

    1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。

    2、保证施工现场的整洁。严格执行市（区）县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

    五、质量标准

    工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

    六、安全责任

    乙方在施工过程中需要做到安全施工、文明施工。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。

    六、合同价款的支付

    1、签订协议前甲方预先支付工程款￥______元，大写（人民币）：______，拆除结束物业验收合格后甲方支付工程款￥______元，大写（人民币）：______。

    2、工程施工中如有项目增减或需要变动，需填变更表，双方应签订补充合同。增减项目的价款，当场结清。

    3、此工程款项不含税金。

    七、工程的验收

    关于工程内容及验收的约定：

    1、所有装饰部分的拆除。

    2、验收标准（以物业验收合格为准）：①?尽量保留拆除灯具、电器的完整性；②?清运完施工现场全部垃圾；③?基本达到清水标准、卫生整洁。

    八、施工组织设计和工期

    1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。

    工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。

    2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。

    九、履约保证金

    1、乙方向甲方支付履约保证金：

    2、乙方提供履约保证金的约定

    （1）提供履约保证金的时间：_____年_____月_____日前。

    （2）提供履约保证金的方式：以银行转账方式划至甲方指定的以下银行账户：

    开户名称：

    开户银行：

    银行账号：

    3、履约保证金的使用

    因乙方违反本合同第八条约定产生的违约金额，甲方可以直接从履约保证金中予以扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方可以向乙方继续追索。

    4、履约保证金的退还

    （1）乙方按合同要求完成全部拆除工作（包括场地平整及渣土外运工作），移交相关的甲方所需要的工程资料和证件，经甲方及政府相关部门验收合格后10个工作日内，甲方将全部履约保证金或者扣减乙方违约金后所剩部分无息退还给乙方。甲方同意将履约保证金以银行转账的方式退还至乙方指定的以下银行账户：

    开户名称：

    开户银行：

    银行账号：

    （2）乙方应以书面形式提请甲方验收，双方签署验收合格文件后，乙方才有权要求按约定退还履约保证金。

    （3）乙方完成全部拆除工程至地平，进入清理阶段时，经甲方验收并签署文件，乙方可以提前领取履约保证金50%。

    十、违约责任

    1、乙方必须按合同规定及甲方通知的期限完成拆除任务，由于自身原因导致延期交地的，按每延期一天支付违约金人民币________元，款项由甲方直接从乙方的履约保证金中扣除。

    2、未经甲方同意乙方中途退场、转包工程或乙方因自身原因未如期在约定期限内完成的超过10天的情形，甲方可以自行委托第三方完成剩余的全部拆除工作，乙方不得阻扰第三方进场施工；委托第三方拆除涉及的全部费用由甲方直接从乙方的履约保证金中扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方可以向乙方继续追索。

    3、乙方在实施拆除过程中应文明施工，安全施工，因自身原因导致的一切责任或损失由乙方承担。

    4、乙方在实施拆除工作后必须清理干净施工场地上所有建筑垃圾，直至已达到合同规定的验收条件。乙方拒不清理或清理不干净，甲方可以自行委托第三方进行清理，涉及的全部清理费用（以甲方实际支出的费用为准，无须征得乙方同意）直接从乙方的履约保证金中扣除。

    5、乙方不按合同约定缴纳相关费用（如水电等费）的，甲方可以直接从乙方的履约保证金中扣除。

    十一、争议的解决

    1、因本合同的订立、解释、履行引起的所有与本合同有关的争议，甲乙双方应首先友好协商解决。

    2、如争议无法通过友好协商解决，任何一方有权根据本条规定将争议提交当地人民法院以诉讼方式解决。

    3、本协议中如有未尽事宜，双方应本着互利互惠、协商一致的原则，随时以补充协议的方式解决，补充协议与本合同具有同等法律效力。若补充协议与本合同有争议时，以补充协议为准。

    十二、其他事项

    本合同一式2份，甲乙双方各执一份，自签订之日起执行，合同履行完毕后终止。其中未尽事宜，有甲乙双方友好协商解决。

    发包人：（公章）

    委托代理人：

    电话：

    传真：

    开户银行：

    账号：

    XX编码：

    ______年___月___日

    承包人：（公章）

    委托代理人：

    电话：

    传真：

    开户银行：

    账号：

    XX编码：

    ______年___月___日

    工程拆除合同 篇4

    甲方：

    乙方：

    甲方将**科技大厦拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：

    第一条工程概况

    工程名称：

    工程地点：

    第二条发包方式、合同价款及承包范围

    2.1发包方式：

    2.2合同价款：

    人民币大写： (￥ )

    2.3承包范围：

    第三条安全责任

    1、乙方负责制定拆除工程现场安全操作规程，按照甲方工期要求，组织现场施工；

    2、接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正；

    3、违犯安全操作规程而造成的意外事故，由乙方自负。

    第四条合同价款支付：

    4.1、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式：

    4.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：

    4.3、付款采用银行汇票或电汇。

    4.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。

    第五条工期

    具体开工时间：日期：

    第六条工程质量及技术要求

    6.1 乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。

    6.2 拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。

    6.3 拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。

    第七条施工安全

    7.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

    7.2 乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。

    7.3 乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。

    7.4 乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担。

    7.5 乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。

    7.6 拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。

    第八条甲、乙双方责任

    8.1 甲方职责：

    8.1.1提供拆除场地。

    8.1.2负责审核乙方施工组织设计、安全技术措施及进度网络图。

    8.1.3负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。

    8.2 乙方职责

    8.2.1乙方必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生的一切费用由乙方负责。

    8.2.2施工现场的管理人员必须统一着装。

    8.2.3负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方承担责任。

    8.2.4乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放，不得影响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，及时外运至指定地点，在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通，道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后，方可验收。

    8.2.5负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的安全防护及消防工作。

    8.2.6乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。

    8.2.7因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等，乙方应服从甲方现场的协调管理，严格按照甲方划定的范围和规定的拆除顺序施工，确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运行。

    8.2.8乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。

    8.2.9拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

    8.2.10在每个单位工程拆除前，乙方应提前72 小时将拆除的措施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。

    8.2.11除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管理，按照甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。

    8.2.12乙方应制订施工措施、安全措施、进度计划网络图报甲方审批。

    8.2.13在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。

    8.2.14拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。

    8.2.15施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

    第九条竣工验收

    9.1 乙方在竣工前七天内向甲方送交“竣工报告”(最终验收证书)

    9.2 竣工前五天，由乙方组织预验收，符合要求后，由甲方组织各相关部门进行竣工验收，并提供最终验收证书，作为结算的依据。

    9.3 验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必须按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。

    第十条违约责任

    10.1 乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。

    10.2 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行合同。

    10.3 双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。

    10.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负全部责任。

    10.5 按照乙方的施工进度安排，如果甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度安排工作，甲方有权要求乙方在规定时间内更换(补充)符合要求的人员或机具，否则乙方承担违约责任，甲方有权解除合同。

    10.6 乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未及时清理的，乙方应负违约责任。

    10.7 争议解决办法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。

    第十一条合同生效、变更、中止和终止

    11.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。

    11.2 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后3 天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在3 天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的'一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。

    11.3 如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。

    11.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

    11.5 本合同经双方签字盖章后开始生效。

    第十二条不可抗力

    12.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)战争(不论是否宣战)叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

    12.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在10 天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

    12.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60 天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

    第十三条其它

    本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

    甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    工程拆除合同 篇5

    甲方：xxxxx

    乙方：xxxxx

    甲方将_________所有建筑物拆除工程等，全部承包给乙方拆除。为了保证安全，按时完成拆迁任务。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商达成以下协议：

    一、甲乙双方对拆除房屋的约定：

    1、拆除房屋的范围：xxxxxx办公楼、一栋食堂、二栋职工宿舍及地面其他附属建筑物等。

    2、甲方将上述所有的房屋交由乙方进行拆除，清运旧房屋拆除的所有材料归乙方所有，甲方不向乙方支付其他任何费用。甲方负责到交通、城建部门办理旧房拆除、清土、清运等所需的相关手续。

    二、房屋拆除要求：

    1、乙方必须按照甲方指定的旧房屋及地面建筑物有序拆除，拆除房屋必须从屋面至室外地坪面，甲方负责渣土清理，乙方不负任何费用。

    2、拆除工期60天，自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日前必须全部拆除，清完场地，并将现场交甲方验收，雨天顺延。

    3、甲方以每平方米按元残质费承包给乙方拆除，乙方收首付万元作为此拆除工程定金。乙方进场以天核量为准，乙方一次性向甲方付清此次拆除工程费。

    三、乙方自签字之日起，甲方必须保证所有搬迁过程中，每户门窗齐全及建筑附属物不得他人拆除。

    四、乙方在此次拆除工程期间确保安全，文明施工。在拆除过程中出现大小工伤事故一切由乙方承担，甲方不负任何法律责任。

    五、乙方进场施工，必须确保15——20人团体保险。

    六、此拆除工程，靠近xxxxxx，乙方必须搭封闭式脚手架及防护安全网，确保砖渣飞向马路砸伤过往行人，否则不让施工。

    七、甲方提供拆除所需要水、电，费用乙方自负。

    八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

    甲方：乙方：

    法人代表：法人代表：

    20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

    工程拆除合同 篇6

    甲方：乙方：

    因工程施工需要，甲方将xx工商所旧办公楼的房屋拆除等工程委托乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，达成如下协议：

    一、工程地点：永兴县xx镇工商所院内

    二、承包方式：总价包干方式

    三、工程范围：工商所院内的办公楼的拆除

    四、工程内容：对旧办公楼的房屋拆除及负责所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫。

    开工时间：20xx年12月xx日，20xx年12月xx日完工。

    四、双方责任

    (一)、甲方责任：

    1、甲方向乙方指定施工场地范围，对乙方进行技术交底，提供必要的测量配合及技术指导，但不因此免除乙方施工质量责任。乙方必须在甲方指定范围内施工。

    2、甲方负责做好与当地政府、村民各方面之间的协调工作。

    3、负责对拆迁施工现场的监督、检查。

    4、负责对拆除完毕的场地进行验收。

    5、工程完工达到甲方要求后，甲方给乙方办理结算

    (二)、乙方责任：

    1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。负责对本协议所列拆、除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。

    2、乙方保证连续施工，确保在合同工期内完工。

    3、乙方在施工中应确保作业安全，因乙方或其他原因造成的安全责任由乙方自行负责，由此发生费用由乙方承担。

    五、计量与支付

    1、工程造价：本工程采用总价包干，旧材料归施工方，此报价含税，包干价格为元(大写：)，已综合考虑了现场条件等各种因素，包括作业全过程的工、料、机费，施工用材料(机械)倒运费等与施工有关的全部费用，是支付合同工程项目(工序)按技术交底施工达到质量标准及甲方要求，完成其缺陷修复及一切辅助工作所需的全部酬金的综合单价(含合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用)。对于本合同中没有提到的内容均视为已包含在表中相应内容之中，合同履行期间不论发生工、料、机、的价格浮动或政策性变化，合同价格均不做调整。

    2、合同签订生效后，工程完工并通过甲方技术部门验收，甲方一次性结清合同价款。

    六、附则

    1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

    2、本合同在履行中发生争议，甲乙双方应按照合同条款及有关法律规定协商解决，协商不成时，由永兴县劳动仲裁委员会裁决。

    3、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

    4、本合同字甲乙双方授权代理人签字或加盖公章后生效，双方结清工程款后合同效力终止。

    甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：

    20xx年12月xx日

    工程拆除合同 篇7

    工程名称：

    工程地点：

    发包方（甲方）：

    承包方（乙方）：

    签约地点：

    签订日期： 年 月 日

    拆除工程施工合同

    委托方： （以下简称甲方）

    受托方： （以下简称乙方）

    根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》、《城市房屋拆迁管理条例》、 等法律、法规和政策性文件，为完成 项目的开发建设，甲方通过 方式确定乙方受托承担本项目 标段的房屋拆除工作，经甲、乙双方友好协商达成如下合同。

    一、工作内容、范围、拆除量、拆除期限

    1、甲方委托乙方对 号标段内的 房屋及附属物依法进行拆

    除。在被拆迁人腾空房屋后，乙方应及时将房屋及附属物拆除。

    2、受托拆除四至范围（参见附件 ）：

    东至： 西至： 南至：

    北至：

    3、拆除量

    拆迁范围内住宅居民约 户，非住宅房屋建筑面积约 平方

    米，乙方受托拆除居民住宅房屋及附属物约 平方米 ，（非住宅房屋约 平方米）。确切拆除面积待拆除工程完毕后按有关规定经甲方审核后确定。

    4、完成拆除工作期限：自拆迁公告发布之日起 日内，乙方应当完成其受

    托拆迁范围内的所有被拆迁房屋的拆除工作并经甲方验收合格。（经甲方认定予以保留的建筑除外）。

    二、甲方责任

    1、提供相关文件，协助乙方办理相关拆除手续，协助乙方接洽政府、地方有

    关部门对施工现场的各项检查。

    2、提供施工临时用水电接驳口，为乙方提供现场办公等条件。

    3、向乙方下达拆除施工进度，甲方在乙方完成拆除清运工作后负责进行场地的验收工作。

    4、监督乙方的安全生产、文明施工、环保措施。

    5、其他约定：

    三、乙方责任

    1、乙方保证具国家及 的有关规定的资质，否则，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付款项，并应向甲方支付￥＿＿＿＿元的违约金。

    2、严格按照政府相关规定办理拆除施工方案、拆迁许可证、环保责任书、登记备案手续、防治扬尘污染责任书、渣土消纳手续等各种备案、施工手续，缴纳政府规定的有关费用。

    3、严格执行政府部门制订的各种环保规定。

    4、严格遵守政府相关部门对拆除工作的有关规定，妥善处理本拆除工程与地域管辖相关部门的关系。确保在开工前办理各项手续完毕，并报当地城管部监管。

    5、 编制拆除、环保方案及安全施工方案。按照有关规定做好拆迁工地防止扬尘污染工作。房屋渣土要及时清运，不能及时清运的应采取防止扬尘的措施，严格控制扬尘污染。

    6、开工前负责做好防护系统地搭建，封闭拆除现场，搭设有效围挡。

    7、自行解决拆除中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品。负责将所需水电从甲方提供的接驳口处连接到用水电处，负责支付水电费。

    8、对已经拆除完毕的房屋要加强管理，特别是有关水、电、煤气等管线的管理，以及防火、防汛工作管理。

    9、乙方必须在被拆迁人将房屋腾空后24小时内将房屋的门窗、屋顶等拆除。（甲方同意予以保留的房屋除外）

    10、因乙方拆除施工措施不到位而造成的损害赔偿、行政处罚等，均由乙方自行承担。如此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

    11、乙方在拆除施工中应当对现场文物妥善保护，不得随意拆除，造成损失的应由乙方承担法律责任。

    12、按时完成房屋拆除工作并通过甲方验收。

    13、根据工程具体情况，派驻工程技术人员负责现场的技术指导。

    14、按规范科学合理的实施拆迁步骤，按要求填报各种技术资料，建立并整理拆除工程档案，并于完工后交予甲方。

    15、乙方在拆除过程中发生的工伤事故、劳动纠纷、法律纠纷均由乙方负责承担。如乙方人员在施工区内出现打架斗殴，所发生的对乙方人员或第三人的损害均由乙方承担责任。如此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

    16、乙方保证不将受托的拆除工作全部或部分转包给第三方，如有转包发生，甲方可以解除合同，并要求乙方支付暂定房屋拆除费总额的30％作为违约金，若违约金不足以赔偿甲方全部损失的，则甲方有权向乙方追偿全部损失。

    17、如本合同解除或终止，乙方所有人员、设备必须在甲方发出书面通知后 个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料。

    18、其他约定：

    四、工程验收标准

    乙方应对拆除范围内所有房屋及附属物进行拆除、渣土清运消纳、平整土地达到自然平整工作，同时负责对拆除房屋毗邻的房屋、院落修整、加固，并经甲方验收合格。

    五、安全责任

    1、乙方须设置安全责任人和专职安全员，安全负责人应负责一切拆除的安全，安全员负责现场的安全。认真做好现场的安全管理工作，乙方应提交上述名单给甲方。

    2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员的监督，消除事故隐患。出于乙方安全措施不落实造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。

    3、如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即进行处理，脱离险区，由乙方承担发生的全部费用。

    六、拆除物的处理

    被拆除的建筑物及建筑物内物品、建筑物外附着物的处理方式为：

    如乙方违反此规定擅自处理物品或附着物，乙方应向甲方支付暂定房屋拆除费总额的10％作为违约金，并应赔偿甲方损失。

    七、费用及结算方式

    1、本工程以包工包料、包渣土清理、包税费、包质量、包工期、包承包风险、包文明施工、包安全、包通过甲方验收的方式由乙方承包。

    2、结算办法

    （1）工程量须由甲方的现场监理 、项目公司工程部经理 、拆迁管理中心审核人员 三方签证方能作为结算依据。

    （2）乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过甲方最终审定金额的3％，超过部分甲方不给予结算，同时甲方有权在结算金额中等额扣除超过部分的金额作为罚金。

    （3）房屋建筑物拆除工程按综合包干单价结算，综合包干单价包括但不限于拆除、清运及相关税费和余泥排放费等，并已包括建筑物内所有物品及建筑物外附着物的拆除清理费用。综合包干单价为：

    ①简易结构建筑物：民用建筑￥ 元/㎡；工业建筑￥ 元/㎡。 ②砖混结构建筑物：民用建筑￥ 元/㎡；工业建筑￥ 元/㎡。 ③混凝土及钢筋混凝土结构建筑物：民用建筑￥ 元/㎡；工业建筑 ￥ 元/㎡。

    ④钢结构建筑物：民用建筑￥ 元/㎡；工业建筑￥ 元/㎡。

    （4）不能采用建筑面积单方单价计算的其它构筑物采用定额计价方式结算，定额套用 ，取费标准按 号文 类工程计算，取费费率有上下限标准的按下限计算，人工工日单价为￥ 元，定额计价部分总价下浮 %计算。无综合单价或无法套用定额的，施工前由乙方报甲方拆迁管理中心审核后确定。

    （5）其他约定：

    3、付款方式

    签订合同后支付合同总额的 %作为预付款

    工程拆除合同 篇8

    发包方：（以下简称甲方）

    承包方： （以下简称乙方）

    经双方协商，甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。

    一、工程名称：

    面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程

    二、工程地点：

    面粉厂

    三、工程承包范围和内容：

    按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。

    2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。

    3、办理全部爆破工程审批手续。

    4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。

    四、工程量：

    按实际方量。

    五、结算方式：

    按实际方量，以单方人民币1120000元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。

    六、施工工期：

    30天

    七、施工要求：

    确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主的要求。

    八、双方责任：

    （一）甲方责任

    1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;

    2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点；

    3、负责提供施工有关的图纸；

    4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作，对不符合规定、规程的必须整改完善；

    5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员（包括现场的甲方施工人员和生活区人员）的撤离工作；

    6、负责提供乙方施工用电。

    （二）乙方责任

    1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行《爆破安全规程》GB6722－20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定，对不符合规定、规程的必须整改完善，认真检查验收合格后才能起爆；

    2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并承担一切费用（包括爆破安全评估费用）；

    3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护；

    4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作，并承担所需发生的费用及相应的安全责任；

    5、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任（含经济），与甲方无关；

    6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切责任（含经济）由乙方自行承担；

    7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。

    九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。

    十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。

    甲方：

    法定代表人（或委托代理人）签字：

    日期： 年 月 日

    乙方：

    法定代表人（或委托代理人）签字：

    日期： 年 月 日

    工程拆除合同 篇9

    甲方：_____________

    乙方：_____________

    甲方为了工程的顺利施工，将_____________的拆除工程承包给乙方施工，经甲乙双方协商达成如下条款，以供甲乙双方共同遵守：

    第一条、工程基本情况

    1、工程内容：_____________;

    2、工程地点：_____________;

    3、工程面积：_____________。

    第二条、承包方式及费用

    乙方负责将现状按甲方要求进行拆除，并将所有的拆除物清理出场并运送出去，甲方所需物归于甲方并交接放好。甲方向乙方支付工程款______元人民币，分______次付清。进场施工首日支付______元，拆除验收合格后一次性付清传余款，乙方凭合法正式发票到甲方财务部门办理领款手续，否则甲方有权拒绝支付。

    第三条、拆除时间

    甲乙双方约定拆除时间共______日，自______年______月______日起至______年______月______日止。

    第四条、拆除要求

    1、乙方拆除工作必须达到甲方的验收标准，若没有达到，则乙方负责赔偿甲方的一切损失并对工程进行返工，直到达到甲方标准为止。

    2、按甲方现场人员的要求，按照甲方现场人员的监督进行拆除。

    3、甲方要求乙方雇用有经验的工人进行拆除，在拆除过程中注意安全要求，并做好安全保护设施，对于拆除过程中发生的一切安全事故，甲方概不承担责任，由乙方自负。

    4、乙方必须在甲方规定的日期内把拆除的物品移走，并清理干净。否则，视为乙方违约。

    5、拆除期间所有涉及的室内手续由甲方办理，室外手续及相关事宜由乙方处理，城管方面甲方协助乙方进行协调。由于一方应办理或处理好的手续事宜未协调处理好导致另一方的损失，由有责任一方承担。

    第五条、违约责任

    1、在拆除过程中，如因乙方人员在施工过程中不慎导致甲方现场的供水、进排水、消防、空调、供气、排污等设施设备受到破坏或损失或对房屋结构造成损坏，由乙方全部赔偿。

    2、乙方未在规定之日完工，应向甲方支付违约金。其支付办法是每逾期一日，乙方向甲方支付违约金500元。

    第六条、不可抗力

    1、任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起五日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并于事件发生之日起二十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

    2、遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复本协议的履行，除非此等履行已不可能或者不必要。

    3、本条所称“不可抗力”系指不能预见、不能避免或不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府管制、国家政策的突然变动和罢工等。

    第七条、争议纠纷解决

    本协议执行中如发生争议，先由双方协商解决，协商不能解决，双方可按下列第_________项解决：

    1、申请仲裁机关裁决。

    本文来源: http://www.jht868.com/a/5346490.html

    上一篇: 商家合作协议书模板精选

    下一篇: 有担保人的借款合同精选通用5篇

    工程转让合同合集相关文章

    • 工程服务合同合集

      当人们逐渐拥有法律意识之后，合同是交易的策划，它承载着的是生意，它是一个交易，合同可以使合作双方对合作内容有一个清晰的了解，那么你知道怎么拟制合同才是合法的吗？小编陆续为大家整理了工程服务合同，供你阅读参考，并请收藏本页面！...

      2023.01.05 工程服务合同
    • 店面转让合同合集

      创新—不断进取创新是企业长期发展的根本战略。口头合同没有书面形式确认，将无法证明而得不到法律的保障，在法律上成为无效。合同的签订，都是需要建立在双方自愿，平等的基础上，你知道如何做一份合同吗？小编花时间专门编辑了店面转让合同，希望能对你有所帮助，请收藏。...

      2022.12.12 店面转让合同
    • 标准转让合同合集

      在当代社会法律制度不断完善的今天，合同的重要性已经不可忽视。签订合同能保证在发生纠纷后有据可依。你是否有制订合同上的问题呢？下面是小编精心整理的"标准转让合同合集",供你参考，希望能帮到你。转让方：地址：受让方：地址：根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和其它相关法律的有关规定，甲乙双方就————...

      2022.12.16 标准转让合同
    • 工程转让协议书最新版(合集7篇)

      合同范本网精选栏目推选：“工程转让协议书”。栏目小编现在推荐你阅读一下工程转让协议书最新版。在人们愈发重视契约的社会中，很多地方都是要用到合同的。合同法是最具代表性的私法制度之一，也是现代社会之契约规则的主体部分。还请你收藏本页以便后续阅读！...

    • 安装工程合同合集

      随着人们诚信守法意识的不断加强，合同在大家的生活中也频繁出现。合同是保护合同当事人的合法权益、减少合作投资风险的依据。一份合同应该包含哪些方面呢？或许"安装工程合同"是你正在寻找的内容，供你参考和使用，请收藏和分享。...

      2022.11.28 安装工程合同

    最新文章

    • [推荐]转让房屋买卖合同1000字通用

      或许你正在查找类似"转让房屋买卖合同"这样的内容。在如今这个快节奏的世界，公众们的维权意识随之不断增强。签订了合同就起了法律作用，寄语可以保护合同当事人的合法权益。希望能对你有所帮助，请收藏！...

    • [荐]土地转让承包合同模板精选

      现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，我们在签合同范本的时候，尽量清楚其中的要点。签订合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的，所以在签订合同时一定要清楚明白合同中的隐含条件，值得推荐的承包合同有哪些？小编经过整理，为你编辑了土地转让承包合同模板精选，更多相关信息请继续关注本网站。...

    • 简单劳动合同书范本模板8篇

      当我们在进入公司开始工作的时候，签订双方满意的劳动合同是非常有必要的。劳动合同在劳动法中占据核心的地位，签订劳动合同要注意信息真实，不可弄虚作假。请问你是在寻找劳动合同的规范模板吗？为此，小编花时间整理了简单劳动合同书范本模板8篇，仅供你在工作和学习中参考。甲方：__________________...

    • 关于企业租房的合同模板(通用5篇)

      在法律法规更加成熟的时代，合同的重要性也与日俱增。任何一方不得擅自变更或解除合同，什么样的合同才能被领导所欣赏呢？相信能对大家有所帮助。...

    • 行业劳动合同怎么写合集8篇

      在我们的日常生活中经常会进入公司工作，一般都少不了签订合适的劳动合同。劳动合同受到了国家法律法规的保护，签订劳动合同时是以书面形式来呈现的。签订劳动合同要注意什么呢？以下是小编精心收集整理的行业劳动合同怎么写合集8篇,带给大家。供大家借鉴和使用，希望大家分享！甲方：单位名称：法定代表人：地址：联系电...

      2023.02.26 行业劳动合同
    • 合同借鉴:教师招聘合同(1020字)

      由于学校的工作的严谨，人们经常会遇到实用文书的撰写，多写实用文能提高一个人的修养，什么样的实用类文书比较高质量？为了帮助大家，下面是由小编为大家整理的合同借鉴:教师招聘合同，仅供参考，欢迎大家阅读。甲方：______________________乙方：______________________甲...

      2022.06.07
    • [推荐]食品采购合同范文通用

      今天小编为您提供食品采购合同范文，希望大家喜欢本文。随着社会不断进步不断改革，合同无效或被撤销的，自始无效，即自成立以后都无效。合同可以保护双方的合法权益。...

      2023.02.26 食品采购合同
    • 最新机器设备租赁合同2000字

      在快速变化和不断变革的今天，签订了合同，双方便有了书面的承诺，从而有法可依，有法可寻，你觉得合同在我们的生活中是不可或缺的吗？合同范本网编辑特意收集和整理了最新机器设备租赁合同，还希望您能从本网页有所收获！...

    • 股权转让合同书模板2500字合集

      当越来越多的劳动者开始了解法律，很多场合都离不了合同，合同中对双方的权利义务都有了明确的规定，你是否在寻找关于合同的优秀模板呢？或许你正在查找类似"股权转让合同书模板"这样的内容，建议你收藏本页和本站，以便后续阅读！...

      2023.01.11
    • 最新购买合同模板8篇

      合同范本网推荐更多专题：“购买合同”。...

      2023.02.26 购买合同
    • 有线电视施工合同范文(集锦3篇)

      合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。签订施工合同是一种法律行为，那么，请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗？下面是小编精心整理的"有线电视施工合同范文",供你参考和使用，请收藏和分享。甲方：_...