开工协议书。
我们在很多的地方都会用到合同，也会需要用到很多的范本，签订合同前要尽量做到彼此满意。施工合同是双方实现权利义务的重要基础，具有法律效力。签订施工合同后若是违约就要承担相应的法律责任，那么，一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢？在这里，你不妨读读开工协议书，欢迎你收藏本站，并关注网站更新！
开工协议书(篇1)
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就“上马南路”一期工程土方开挖运输，双方约定合同单价，委托乙方挖运，具体协议条款如下：
一、工程名称：“上马南路”一期工程
二、工程地点：上马南路
三、工程内容：一期工程土方开挖运输
四、计量方式
计量方式：按运输车辆斗容计量，甲方现场人员发票计数，当日统计签认。
五、乙方在工程开工前支付甲方进场费20万人民币，甲方在20xx年正月十六必须确保乙方能够胜利进场，若甲方未在指定时间内让乙方进场施工，甲方无条件赔偿乙方经济损失及进场费共计40万元。
六、综合单价
挖运土单价：综合单价 元/m3(合同单价包括开挖及运输、完成施工项目所需人工费、材料费、机械缨，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、税金)，运输距离6公里以内(超过6公里价格另行商定)。
七、结算付款方式
工程款结算及支付方式：按甲方要求及指定范围及施工图纸完成工作，按月进度每月的80%结算，剩余20%工程完工后一星期内结算清楚。在申请付款时，必须开据有甲方名称的正规税务发票。
八、双方责任
甲方负责外部协调处理(含弃土场、路政及城管关系处理)。场内施工遇外部因甲方因素阻工、披皮等，造成乙方人员及机械设备损失 由甲方负责。
乙方必须按甲方指定范围内开挖及配合 甲方场内其它项目施工，在乙方开挖运输期间，必须加强对员工的安全教育，并注意安全，在乙方开挖运输范围内所发生的一切安全事故，由乙方负全部责任;乙方必须按甲方要求进行施工，并服从甲方现场员的安排和管理工作，完成土方开挖及运输任务。
九、其他约定
在合同执行过程中，如一方单方面违反本合同，由责任一方赔偿对方一切损失(含经济损失)。
十、未尽事宜，甲方双方酌情协商解决，成可申请项目所在地仲裁机构进行仲裁。
十一、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。
发包人(公章)：贵州省智强拆除有限公司 承包人(公章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
现场负责人：
电 话： 电 话：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
账 号： 账 号：
合同签订时间： 年 月 日
开工协议书(篇2)
甲方：
乙方：
本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律、法规，甲方将新厂厂址上的土石方开挖、回填(含运输)工程承包给乙方，为了确保工程进度与安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
一、 工程概况
1、 工程名称：攀枝花市远利工贸有限责任公司土石方挖、填工程
2、 工程地点：南山园区橄榄坪
3、 工程内容和承包范围
(1)场地标高1190.00米以上所有的土石方开挖及场地标高1190.00米以下的土石方回填;
(2)在土石方开挖、回填过程中的地上，地下障碍物清理工作;
(3)在土石方开挖、回填过程中施工道路铺设和挖除工作;
(4)在开挖过程中如遇10平方米以上，厚度在1米以上(含1米)的坚石时，由甲方代表现场确定开挖单价及工期增加。
(5)在土石方开挖，回填过程中的协调配合工作(乙方应做好环保、环卫、协调、临设、安全、临时用水、电工作并承担相应费用);
二、承包单价、方量、总价
挖、填方(含运输)按6.50元/m3单价(含税价)包干。乙方另需支付甲方现场施工负责人(1人)工资，工资标准按300元/天计算，天数按施工天数计算(此费用在工程款中扣除)。土石方挖、填量按成都西南冶金测量工程公司攀枝花分公司20xx年 月 日的测量成果立方米加边坡放坡开挖土石方量的总合为准。工程总价为 2 元。
三、工程技术要求
乙方按工程现状和施工规范规定的技术要求自行进行组织施工。土石方运输过程中场地内的道路维修、场地内及道路卫生由乙方自行负责。
四、工期要求
甲方要求10天工期即从20xx年9月20日至20xx年9月30日。另考虑下暴雨及其他一切因素再增加5天，总工期合计为15天。之后，不论何种原因而导致工期拖延，甲方对乙方实行每延一天按总价款的1%罚款，在工程款中扣除。
五、安全要求
在施工过程中，乙方的人员、车辆及设备等所发生的一切安全事故和人员伤亡事故由乙方负责并承担一切费用。甲方不负任何责任和费用。乙方应为此合同的实施对其相关人员购买安全方面的保险并承担费用。
六、工程款拨付
开工后第五天拨付工程总价的50%，其余款项在开挖与回填标高达到1190.00米并经验收后的3日内付请。
七、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
八、合同纠纷及解决
如遇合同纠纷，甲、乙双方应尽量协商解决。如协商解决不成，可向仁和区法院提起诉讼。
甲方：
代表人签字：
乙方：
代表人签字：
签订时间：
开工协议书(篇3)
甲方：____________________(以下简称甲方)
乙方：____________________(以下简称乙方)
经协商，甲乙双方就合作施工合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
第一条工程实施责任及要求
1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。
2、工期、质量必须满足主合同要求。
第二条甲方责任
1、负责及时办理主合同的预付款手续。
2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。
3、负责沿线地方政府的协调工作及本工程的通知、图纸等。
第三条乙方责任
1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。
3、自觉接受甲方的各项监督检查。
4、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
5、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。
第四条费用、结算与支付
1、本工程采用包工包料包安全的方式，一次包干价：__________元，按甲方给乙方提供的图纸所注明的工程量，超出图纸部分另行计算。
2、经双方协商，乙方开工之日起一个月内，甲方开始支付乙方工程款，按实际完成工程量支付(基础完工后付工程总造价的 %，一层封顶付总造价的 %，二层封顶付总造价的 %，封顶付总造价的 %，内外粉刷时付 %，工程竣工付 %,余款 %工程完工后一年内付清)
第五条违约责任
1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，如因甲方工程款支付不及时造成停工引起的损失由甲方承担一切责任。双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。
2、工期5个月，质量达到合格标准。
3、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。
第六条其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。
第七条附则
1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收合格，保修期满，结清各项费用后终止。
2、本协议一式三份。甲方二份，乙方一份。
甲方:(盖章)____________________
乙方:(盖章)____________________
代表：_________________________
代表：________________________
年 月 日
年 月 日
开工协议书(篇4)
甲方：
乙方：
双方本着相协商和承担责任的愿望出发，通过协商特签定本合同，双方必须共同遵守执行，互相促进。
一、 工程名称：开发基地土方工程
二、 工程地点：
三、 土质：1—3类
四、 工程量：约万立方米(以测量实际验收为准)。
五、 土方单价：每立方元整，另按1公里增加运费元，本工程如在施工中碰到风化泥岩及石头需要爆破时，每立方米另计爆破费元整。
六、 工期：天，以实际施工工期为准，(如下雨天顺延)。自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，进场施工以甲方通知为准。甲方在乙方进场前必须办好一切有关手续，如征地、清苗补偿，由甲方负责，清除施工场地内的所有障碍物 (如电杆、地下管道、电缆等)，甲方必须要向乙方施工现场交底场地内的所有障碍物，如乙方不明确在施工中造成损失由甲方负责赔偿。
七、 乙方在施工现场有四邻单位或个人干扰时，由甲方负责处理，如导致乙方机械停工时，甲方按乙方施工人员和管理人员每人每天补偿15元，机械台班每台补偿300元，工期相应延长。
八、 甲方负责安排乙方人员吃、住宿场地及机械放置场地，并把水、电接到工地及住处。
九、 合同签订后，甲方必须在开工前提供施工图及有关资料供乙方施工，乙方按图施工。
十、 工程结算方式：双方签名后合同生效。甲方在天内即按合同价款%转入乙方账户，乙方收到款后在天内调机械与有关管理人员进场施工，后按工程进度付款，付至95%，留5%到工程完工15天内付清给乙方。
十一、 如果甲方拖欠工程款，乙方有权单方面终止合同，甲方应赔偿给乙方的一切损失。
十二、 乙方必须服从甲方现场指挥及安排，注意安全施工，在施工中乙方造成的责任事故均按国家规范进行。
十三、 在施工中，双方必须严格遵守执行合同，任何一方都不得以任何理由违反本合同。如果有一方违约，则由违约方以总价5%赔偿给遵约方作为经济损失费。
十四、 在施工现场每天甲、乙双方各派一名施工员常驻工地理顺及处理工地有关事宜与一程签证。
十五、 工程竣工后，由乙方向甲方提交峻工通知，甲方接到乙方峻工通知7天内派有关人员会同验收，过期不验收作为合格处理，甲方按合同付款给乙方。
十六、 乙方进入施工，一切手续甲方负责代办，按建委有关规定，属甲方费用由甲方负责，属乙方费用由乙方负责，工程款税金由甲方负责。
十七、 本合同自双方签定盖章后生效，未尽事宜，双方协商解决，
本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，均具同等法律效力，希望双方共同遵守，合作愉快!
甲方： 乙方：
甲方法定人： 乙方法定人：
工地负责人：
_______年_____月_____日
开工协议书(篇5)
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方现在开发商承包同意发包转让,乙方自愿接受此项目工程任务,经甲乙双方协商,特订如下协议以资共同遵守：
一、在承包合同正式签订后,按该项目高层电梯房总造价值
二、该项目计算工程单价,不得低于其它标段工程单价,否则由甲方负责,补偿乙方与其它标段的差额单价。
三、转让合同正式签订后,由乙方付给甲方履约保证金,人民币元,凭银行当日付款回单生效,否则该转让协议书无效。
四、正式合同签订当日再另行协商履约保证金的返还。
五、该项目暂定年月日之前进场开工,如果不能按期开工,乙方支付给甲方的合同履约金由甲方承担的月息(从乙方打款给甲方帐号之日起算)。如果在年月日之前还未进场开工,甲方需在天内将乙方的合同履约保证金按照月息%连本带利返还给乙方。否则,由此产生的所有经济损失均由甲方自负。
六、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商补充生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表签字：_________________乙方代表签字：_________________
_________年_____月_____日
开工协议书(篇6)
公司中标承建的新疆克孜勒塔斯水电站工程（土建、金属结构制造、安装机电设备安装）开工仪式7月10日在布尔津山口河畔举行，布尔津县人民政府副县长林艳坤，新疆额河工程建管局处长徐元禄，以及布尔津县水利局、公安局、国土资源局等布尔津县相关部门领导和项目部全体员工参加了开工典礼。公司新疆施工局局长郑昌莹代表公司参加仪式并致词。
克孜勒塔斯水电站工程由新疆额河建设投资有限公司投资建设，是布尔津山口西水东引水利枢纽的配套工程，工程由电站厂房、溢流堰、泄洪冲沙闸、鱼道、左岸台地挡水坝段等组成。克孜勒塔斯水电站工程的开工，标志着该工程进入基础开挖阶段。
开工仪式上，公司新疆施工局局长郑昌莹代表公司发表讲话。他对公司作为中国水电工程建设的老牌劲旅在五十多年来取得了辉煌业绩和对公司积极参与西部大开发，致力于新疆工程建设的战略思路等进行了一一介绍，并借此机会向长期以来关心、支持和帮助公司发展进步的各级领导和各界人士表示诚挚的感谢。同时表示，为了安全、优质、快速地完成工程建设任务，并早日投产发挥效益，造福布尔津人民，项目部全体员工将一如既往的发场“艰苦奋斗、竞争创新”的企业精神和中国水电的品牌优势，以严谨务实的工作态度，科学周密的计划安排，先进合理的技术措施和创新有效的施工方法，精心组织新疆克孜勒塔斯水电站工程施工，以优质满意的服务回馈业主对我们的信任和期望。
开工协议书(篇7)
甲方(用人单位):
乙方(临 时 工):
一、甲方因生产(工作)需要,按照国家、省、市招用工有关规定,同意招(聘)乙方为本单位临时工。甲乙双方根据"平等自愿、协商一致"的原则,签订本协议,共同遵守履行。
二、协议期从 年月日至年 月 日止,其中试用期从 年 月 日至 年 月 日止共 个月。协议期届满,本协议自行终止。
三、工作任务及条件
1.乙方同意甲方安排,在岗位承担 工种。因生产(工作)情况变化,甲方可调整乙方工作岗位,如乙方无正当理由,应服从甲方安排。
2.甲方应根据乙方的岗位工种,向乙方进行安全生产教育及上岗前培训,并提供符合劳动安全卫生要求的劳动条件和作业场所。
四、劳动时间和报酬
1.甲方实行规定的工作时间制度。甲方因生产、经营(工作)需要安排乙方加班加点的,在保障乙方身体健康的条件下,经与乙方协商后进行。
2.甲乙双方协商,确定按下列第 种工资形式执行。
(1)计时工资。乙方试用期日工资标准为 , 试用期满根据乙方岗位定为 , 以后按企业工资分配制度调整工资。
(2)计件工资。按乙方岗位计件单价及完成情况计发计件工资。
3.甲方定每月10日为发薪日。
4.甲方安排乙方加班加点,无法安排补休的,按规定发给加班加点工资。
五、福利待遇
1.乙方任职期间,享有同甲方全职（正式）人员同等的福利待遇。
2.其它福利待遇。
六、劳动纪律
乙方应遵守甲方依法制定的各项管理制度,甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、考核和奖惩。
七、劳动协议的解除
1.乙方有下列情形之一的,甲方可以解除劳动协议:
(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(2)严重违反劳动纪律或规章制度的;
(3)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
(4)被依法追究刑事责任的。
2.有下列情况之一的,乙方可以解除劳动协议:
(1)在试用期内
(2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(3)甲方未按照劳动协议约定支付报酬或者提供劳动条件的。
3.除1、2款规定外,任何一方提出解除劳动协议,均应提前30天书面向对方提出。
八、违约责任
1.协议期内,乙方依第七条第一款(2)、(3)、(4)项规定被解除劳动协议,或乙方违约,须向甲方支付违约金。造成甲方直接经济损失的,乙方应予赔偿。
2.协议期内,乙方依第七条第二款(2)、(3)项规定解除劳动协议,或甲方违约,须向乙方支付违约金。造成乙方经济损失的,甲方应予赔偿。
九、双方认为需要约定的其他事项
1 .乙方在职期间或离职后,不得泄露公司秘密,如乙方泄露公司秘密,造成甲方损失的,甲方有权追究乙方法律责任和赔偿甲方由此引起的全部经济损失。
2.乙方在职期间不得在其他公司兼职或从事有损公司利益的其他工作,一经发现,甲方有权解除劳动协议,不须向乙方作任何补偿或
赔偿。
3.其它约定
十、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两分,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(签章):
代表(签章):
协议签订日期 年月日
开工协议书(篇8)
发包方（甲方）：______________
承包方（乙方）：______________
根据《 民法典 》，《中华人民共和国 建筑法 》及其相关法律、行政 法规 、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本工程的具体情况，就 东城 御景一期的井桩开挖工程双方协商达成如下协议。
一、工程概况
工程名称：______________
工程地点：______________
二、工程承包范围：东城御景一期井桩开挖工程，要求开挖至持力层，桩底清扫干净，经现场监理及甲方验收合格后才给予结算。
三、劳务承包价格，不管井桩直径大小，均按实际开挖深度计算（小红砖砌筑部分不予结算），定价为60元/米。此价格已包含以下因素费用；若在井桩开挖过程中有水，甲方提供水泵及水管，乙方自行降水施工费用，并自行确保安全，在开挖过程中，若出现自然障碍物，比如石块等，乙方自行解决费用，若中途开挖井桩不合格或没有完成楼所有井桩开挖工程，甲方将不予结算人工费，乙方无条件退场，乙方开挖完所有井桩并经现场监理及甲方验收合格后才给予结算人工费。
四、合同日期：截至____年____月____日，根据甲方要求随时增加劳动力，加快进度。
五、安全管理：坚持“安全第一，预防为主”的方针，乙方使用的人员必须是年满18周岁至50周岁以下的智力正常无残疾的中青年人员。遵守《中华人民共和国 安全生产法 》及其有关安全生产的法律法规。乙方进场首先接受项目部的安全技术交底，安全自负，有安全隐患后停止施工，排除安全隐患后才允许施工，因乙方操作不当或擅自行动等造成的安全事故由乙方负全部责任。
六、工程结算及付款方式：乙方开挖完所有井桩并经现场监理及甲方验收合格后才给予结算人工费，完成所有井桩验收合格后支付总款项的70%，其余款项一月后付清。
七、组织纪律：乙方必须遵守项目部管理制度，不准恶语伤人、不准 打架斗殴 、不酗酒闹事，与其他班组的协调配合出现矛盾者通过管理人员协调处理，不得自行其事，不得 盗窃 公共财产及私人财产，讲究卫生，否则接受每次100至1000元的罚款，施工现场不戴安全帽者发现一次每人罚款10元，承包人24小时坚守岗位，有事一天之内必须向工长请假，一天以上向项目经理请假，代班班长不得离开现场。
八、劳动保护及用品：该承包价格包含了必要的劳动保护及安全用具等，乙方必须给每个人配置劳保用品及安全防护用具，如安全帽及行业用具等。
九、 违约责任 ：甲、乙双方中任何一方因未能按本合同约定条款履行各自职责，或造成另一方履行合同，由违约方承担责任，并承担一切损失。
十、未尽事宜，双方协商解决。
十一、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
十二、本合同经双方签字后生效， 工程款 结清后自行终止。
十三、补充条款
1．乙方使用项目部的各种设备必须到保管处出据领用条据，使用后的工具器械必须及时交还入库、丢失损坏超出公司规定者按原价给予赔偿和处罚。
2．乙方根据甲方的要求即使安排工种，如因乙方人力不够造成甲方工期拖延者；甲方按具体情况随时给予500至1000元的罚款。
3．乙方对该工程必须善始善终完成，不得留有未完工程，未完工程量按合同价四倍扣除或不予结算已完工程量，甲方现场指定井桩开挖顺序，不得随意乱挖，否则接受经济处罚。
发包方（甲方）：______________
委托 代理 人：__________________
承包方（乙方）：______________
委托代理人：__________________
代表：________________________
住址：________________________
身份证 号：____________________
________年________月________日
开工协议书(篇9)
************开工仪式
实 施 方 案
一、时间：*********
二、地点：*********
三、参加单位及人员：****有关单位代表，****局副科级以上干部，******公司全体人员，*****新闻媒体记者，施工单位、监理单位人员，共计约***人左右。【WWW.DsBj1.cOm 读书笔记吧】
（1）原则上要求：***系统****人；***局***人，***公司**人；***相关单位***人；***区**人；新闻媒体**人；施工单位***人、监理单位***人。
（2）主席台贵宾：**四大组织有关领导、**政府有关部门领导、***区四大组织有关领导。
四、会议组织：
1、原则：节俭喜庆文明
2、现场布置：
★仪式会场：按主席台由北向南布置，主席台紧靠****广场西侧绿化带，背景为 “******开工奠基仪式” 红色基底大型喷绘，东西两侧为****和*****工程概况及效果图；会场中心为各单位队伍方阵，两侧为***面悬挂宣传标语的彩球条幅；正南侧为红色气球拱门“热烈祝贺******建设项目开工”。
★主席台：主席台背北面南，铺红色地毯，装点花卉植物。
★奠基位置：会场西侧*****场地，奠基石装点红色绸花，黄土合围。
★施工机械：施工现场周边整齐停放。
3、工作组织：
★现场布置组：负责平整场地、搭建主席台、布置现场、方阵划分、准备礼花、鞭炮等，制作气球条幅，租赁地毯、音像设备，喷洒礼花、燃放鞭炮。（委托广告公司进行）
★联络服务组：负责拟定邀请人员名单，发送请柬，现场签到，引导嘉宾入场，带胸花等；邀请新闻单位记者，拍照、摄像。（公司办公室）
★综合协调组：负责起草讲话材料，协调现场布置，联络各组工作，保障会议秩序，落实后勤服务等。（公司开发部、办公室）
五、会议议程：主持人：** ****
第一项：请****介绍建设项目情况；
第二项：请****讲话；
第三项：请施工单位代表表态发言；
第四项：请监理单位代表表态发言；
第五项：请******辉宣布开工。
鸣放礼炮，参会领导为工程奠基！