[精]装饰买卖合同怎么写。
为了保证交易双方更好地履行责任,合同的重要性更加深入人心。签订合同在工作中和生活中都是不可或缺的,你知道合同如何拟定呢?装饰买卖合同怎么写是由合同范本网的编辑为您整理和分享的内容,欢迎您参阅读本网页!
装饰买卖合同怎么写 篇1
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙双方商定下列条款作为双方签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》(以下简称《合同》)的补充条款:
第一条、双方代表
在施工期间,甲方如因出差等原因不便联系,应委托其他人为代表配合乙方施工,并需事先向乙方提供书面授权委托书,如甲方不能提供委托人授权,乙方在施工期间的工作针对主体仍为甲方,由此造成的配合,延迟等问题由甲方承担。
第二条、双方义务
1.开工前三日,甲方应当提供原土建水,电施工竣工图。在此基础上,竣工时乙方应当提供水,电改造图。
2.有关物业管理部门收取的一切费用均由甲方承担(任何名目的物业管理费、物业押金、施工管理费、电梯使用费、配合费、垃圾外运费等。)若因乙方原因导致受到扣款的,由乙方承担。
第三条、工程变更
1.在施工过程中,甲方提出涉及修改意见及增建工程项目时,必须提前与乙方代表联系,在签订书面变更单后方可进行该项目施工。所有口头承诺均无效。
2.合同签订后,甲方变更后减少金额超过合同总额10%以上的部分甲方须向乙方支付该部分金额的10%作为变更损失费。若甲方所减项目所用的材料乙方已订购或运到现场,甲方需另外向乙方支付材料来回运费,搬运费,材料损耗及退货费用。
3.合同签订后,当一方提出解除合同时,须征得对方同意并向对方支付合同总额的10%作为损失赔偿。
第四条、材料供应
1.乙方为客户提供委托购买材料服务,双方应当另行签订《委托购买材料协议书》。此外,乙方工作人员以任何方式为甲方购买或推荐材料均属个人行为,乙方不承担任何责任。(bIjiaogAo.cOM 笔稿范文网)
2.应当由甲方购买的材料,设备以及须经甲方确认的材料,设备等,甲方应当及时购买和确认。否则由此造成工期延误的,每日按合同金额的0.2%支付给乙方作为误工损失。
甲方:___________
乙方:___________
____年_____月_____日
装饰买卖合同怎么写 篇2
鉴于甲方希望在______________建立一家生产______________的工厂,其设计生产能力为______________。
鉴于甲方希望乙方向甲方提供用于下文所述工作范围的机械和设备。
并且,鉴于乙方愿意根据本合同所规定的条款和条件向甲方提供上述机械和设备。
考虑到上述前提,并且为了合同双方忠实地履行双方共同达成的约定,双方在此同意并理解如下:
第1章定义
为本合同之目的,下列术语定义如下:
1.1“甲方”是指本合同前言中提到的______________。
1.2“乙方”是指本合同前言中提到的______________。
1.3“工厂”是指______________。
1.4“供应货物”是指本合同附件1中所规定的由乙方提供的所有的供应货物。
1.5“厂址”是指建设工厂所在的地区______________。
1.6“机械工程完工”是指本合同第19章所规定的工厂建设和安装工作的完成状态。
1.7“验收证书”是指本合同第21章中所述的由甲方签发的证书。
1.8“合同金额”是指本合同第4章规定的作为乙方向甲方提供设备的对价而由甲方支付给乙方的全部合同价款。
第2章乙方的工作范围
根据本合同的条款和条件,乙方应提供下述供应货物和服务,并且该供应货物应被提供至厂址处。
2.1始建工厂的计划和监理。
2.2工厂的规划设计
2.3根据附件1向工厂提供机械和设备。
2.4提供加工设备的零部件。
2.5乙方提供的具体应用设备和加工设备的安装和试运行监理服务。
2.6甲方人员在______________的培训服务。
2.7
第3章甲方的工作范围
甲方应自担费用和风险,负责提供如下项目:
3.1为使乙方能够执行和完成其工作范围下的工作,向乙方提供必要的信息和数据。
3.2办理所有与工厂有关的法律手续和许可。
3.3进口许可、商检、清关、乙方提供的设备在厂址的卸货。
3.4乙方提供的机械和设备在厂址有合适和适当的储藏设施。
3.5在厂址有为乙方所提供的机械和设备的安装和试运行所必须的充足的服务项目,如电力、燃气、原水及其他条件。
3.6乙方提供的在附件1中所列的机械和设备在厂址试运行所需原料的供应。
3.7乙方提供的机械和设备的基础、建设、就位和安装。
3.8乙方提供的机械和设备的安装和试运行所需的,在本合同没有提到的其他设备、原料和所需的所有其他物品。
第4章合同金额
作为偿付乙方提供机械和设备的对价,由甲方向乙方支付的总合同金额为______________,包括如下各项:______________
4.1______________加工设备:____________________________
主加工设备:____________________________
偶然性开支:____________________________
零部件:____________________________
监理服务:____________________________
在______________的培训费:____________________________
到厂址的运输和保险费:____________________________
4.2______________加工设备:____________________________
主加工设备:____________________________
偶然性开支:____________________________
零部件:____________________________
监理服务:____________________________
在______________的培训费:____________________________
到厂址的运输和保险费:____________________________
4.3______________加工设备:____________________________
主加工设备:____________________________
偶然性开支:____________________________
零部件:____________________________
监理服务:____________________________
在______________的培训费:____________________________
到厂址的运输和保险费:____________________________
4.4特殊使用设备:____________________________
特殊项目的使用设备:____________________________
监理服务:____________________________
到达厂址的海运和保险费:____________________________
4.5补充条件
第4.1款,4.2款和4.3款所述的零部件金额是以工厂建成后一年内机械和设备正常运转及维修所需数量为基础的假定数额。
零部件的详细目录将在工厂试运行的三个月前确定。
本合同附件3规定的设备规格,应由乙方在装船30天以前提供给甲方。
第5章支付条件
甲乙双方就第4章规定的合同金额达成如下支付条件:______________
5.1根据甲乙双方签订的______________合同,甲方应向乙方支付的______________作为对______________注册资本的出资。甲方应在相应部分货物的提单日后30天内出具并交付表明上述金额的正式的出资证明书。
5.2合同金额______________将在本合同生效之日后的30天内,以电汇形式支付。
5.3合同金额______________,将按发运货物数额的比例,在提单日后30天内以不可撤销的即期信用证形式支付。
5.4合同金额______________,在验收证书发出日后的30天内以不可撤销的即期信用证形式支付。
5.5若甲方在每个规定期限内没有支付合同金额,甲方应按未付合同金额的每天万分之三支付违约金。
5.6第5.2款,5.3款和5.4款所述的甲方应支付的数额,甲方将把每次应支付的所有金额,用电汇的方式按时汇入乙方在______________银行的帐上或通过开立以乙方为受益人的信用证的方式支付。
5.7如果甲方延期支付在5.2款项下的预付款,供应货物的装船日期也相应推迟,如果推迟日期超过规定的支付日期15天,乙方有权中止本合同,直到这种推迟付款得到调整。
第6章检验
6.1甲方有权参加在设备装运前所进行的检验,只要甲乙双方能就参加检验的时间和人数达成一致意见。在此情况下,该检验和检验人员的全部费用由乙方负担。
6.2如果为了海关通关和鉴定需要,要求由第三方来检验,该检验费用和鉴定费用由甲方来承担。
第7章应用标准和单位
所有的材料、设备、供应货物的生产方法和检测方法,应符合下述标准和单位:______________
7.1______________工业标准
7.2生产厂商标准
7.3单位以及非单位如:______________-、、、、/2、/2、℃、、、、、等等普遍用于乙方工厂中的单位。
第8章机械颜色
全部设备在发运时原则上应是按照生产商标准进行了喷漆的货物。
第9章包装
设备应按生产商海运出口标准进行包装。
第10章保险
10.1乙方应以自己的名义与声誉良好的保险公司,以供应货物全部重置价投保从装运港到厂址的一切险包括战争险。
10.2甲方应对加工设备投保一切险包括战争险,该保险期限从加工设备到达厂址之日至加工设备检验证书签发日。
10.3在乙方专家、其监理人、雇员或佣人受伤、死亡或财产受到损失时,甲方应对其进行补偿,使其免受损害。
第11章海关清关
甲方承担在厂址卸货和卸货后物资储存的费用。在供应货物到达厂址时或到达之前,甲方应迅速办理清关手续。
第12章安装和试运行的指导服务
12.1乙方提供的指导服务的范围
1)乙方提供的具体应用设备和加工设备安装的技术指导
2)乙方提供的具体应用设备和加工设备试运行的技术指导
3)工厂建设的技术指导
12.2乙方将按下述条件派专家到厂址提供指导服务:______________
为安装和试运行所派的专家指导人员的停留日期应从他们离开______________之日起到他们返回______________之日止,其中包括星期天和______________的国家节假日,并且专家指导人员的工作时间为每天8小时。
乙方全权决定派遣人员的派遣及停留日期,并将派出能保证安装及试运行的正常进行所必须的合理数量的专家指导人员。如果因甲方原因引起推迟安装及试运行,这笔额外的费用,根据甲方和乙方之间于______________年月日签定的《》和《》所述的条件,由甲方支付。
12.3下述关于派遣专家指导人员的开支和费用,不包括在合同金额中,这笔支出由甲方支付。
1)在厂址所必需的办公设施以及通常的通讯、交通工具。
2)办理工作许可证的费用。
12.4甲方应按专家指导人员的工作日程,为其办理入境签证和出境许可,并且在法律规定的范围内保护他们的人身和财产安全。
第13章培训
13.1乙方应根据和甲方彼此同意的条件,为甲方员工在乙方工厂提供必要的指导和培训。
13.2乙方应对甲方派往______________的人员在其发生受伤、死亡和受到财产损失时进行补偿,或确保其免受损害。
第14章税、关税及收费
向乙方收取的凡是在______________领土上发生的所有的税、关税和银行收费,包括但不限于与执行合同有关的关税、评估税、印花税、费用和收费由甲方承担。
第15章货物交付安排
15.1供应货物的交付安排由附件2《设备供货安排》明确规定。
15.2若装船延误是由下述不可归责于乙方的原因引起的,乙方应通知甲方,并有权推迟装船日期。
当甲方未履行第3章所述的工作范围下的工作时,甲方的工作范围及其未履行的行为直接导致了乙方正常工作的延迟
由于第22章不可抗力引起的延误
15.3若设备装船延误不是因甲方的原因及不可抗力因素造成的,乙方应通知甲方,并按照规定日期内应装船设备的金额每天万分之三支付违约金。在任何情况下,该违约金累计不得超过合同总金额的百分之五。
第16章机械质量保证
16.1除由于以下原因引起的缺陷外,乙方应保证设备是由适当材料制成的质量合格的产品,并没有任何设计/制造工艺上的缺陷:______________
疏忽、不正当使用、超载运行、保养维修不足或其他非乙方过错引起的缺陷
非因乙方原因而引起的设计的改变或其他更改
未经乙方同意的移动或运输
正常磨损
正常运行下的消耗
16.2机械设备保证的有效期为第21章所述的验收证书签发日后12个月。
16.3若缺陷是因乙方的原因引起的,乙方应通知甲方并自费修复或更换本合同下的缺陷产品。
16.4由乙方因第16.3款的原因造成的延迟,乙方应承担由此给甲方造成的直接损失。
第17章设备生产能力保证
乙方保证,乙方提供的加工设备是使得工厂具备在______________的情况下,工厂的年产量可达到______________。如因加工设备的缺陷造成达不到建议的生产能力,乙方应赔偿甲方由此造成的直接损失。
第18章技术文件、附加技术服务和培训服务
18.1与生产______________相关的技术文件,以及不包含在本合同下的附加技术服务和培训服务,应按甲方和乙方单独签定的《》的规定由乙方提供给甲方。
18.2乙方应向甲方提供设备验收标准,甲方应签署该验收标准,并将其作为验收标准使用。
第19章机械工程完工
19.1按照工厂的规格,当工厂的每一个机械和设备,除在次要方面存在着不影响试运行和安全的情况下,都达到建成和安装完毕的状态时,乙方应书面通知甲方。甲方收到通知后15天内应向乙方签发机械工程完工证书。
19.2如果在收到乙方通知后的15天内,甲方未能签发上述机械工程完工证书,则该证书在15天期满后视为已签发。
第20章试运行检测
20.1一旦机械和设备安装完毕,甲方应提供经培训的、乙方认可的合格操作工人,他们可以按照乙方专家指导人员的要求,操作并维护设备,直到试运行检测完成。
20.2在工厂试运行检测期间,乙方的专家指导人员应检查操作和检测工厂机器设备的运行,并做必要的调整使运行和操作条件良好。
20.3在试运行测试期间,甲方应提供机械设备运行必须的原料,另外,乙方应提供最初的试运行检测所需的润滑油。
20.4如果工厂试运行测试失败,乙方应自担费用调整和更换部分设备。
第21章验收
21.1在接到乙方通知后的7天内,甲方应向乙方出具一份显示了试运行验收日期的证书,条件是:______________
1)根据设备生产能力保证,试运行检测成功完成
2)试运行检测因非乙方引起的原因造成的该测试不能进行及
3)由于如本合同15.2款所述的缘故,试运行检测结果不符合设备生产能力保证。
21.2如果在收到乙方通知后的7天内,甲方未能签发上述验收证书,则设备的验收证书在7天期满后,视为已签发。
21.3如果甲方认为加工设备没有达到被建议的生产能力,甲方根据第21.2款的规定在7天内书面通知乙方。乙方一旦收到该通知,乙方应继续进行试运行测试,并且乙方应为试运行验收作出必要的提高。
21.4验收证书颁发12个月后,乙方对于本合同第17章中规定的设备生产能力保证免责。
第22章不可抗力
22.1因不可抗力或与不可抗力有关的事故而引起的履行义务的延误或失败,双方均不负责任。
22.2不可抗力含以下事故:______________
战争、封锁、革命、叛乱、内乱、罢工、禁运、政府命令、火灾、时疫、天灾或非双方控制的其他自然事故。
22.3不可抗力发生以后,应由不可抗力发生地的公证机构出具公证文件。
22.4如果因不可抗力的缘故任何一方或双方都无法获得他们在本合同中应有的权利和利益,则双方应修正合同条款,以尽量恢复双方原来的地位。
第23章保密
甲方和乙方都应保管好一方提供给另一方的保密文件、数据、资料、和信息。并且,在未得到对方书面允许前,不可把上述资料用于除本合同规定之目的之外的任何目的。
第24章合同终止
24.1验收证书颁发即确认试运行完成,除本合同第5章、第16章、第17章、第25章以外的合同条款终止。
24.2如果双方中的任何一方违反了合同条款或不能履行合同规定之义务,另一方可以通知违约方,若此违约未能在通知后的30天内纠正,则通知方有权按自己的意愿宣布终止本合同,由此造成的损失或损坏由违约方承担。
24.3合同终止后,本合同条款仍适用于合同终止前已履行之交易。本合同的终止不得影响向违约方索赔。
第25章争议和仲裁
25.1任何双方因履行合同而引起的或与合同有关的争议,应首先通过双方协商解决。如果双方不能达成协议,争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会依照其施行的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点在北京,仲裁使用语言为英文。
25.2中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁裁决是终结的,对双方都有约束力。仲裁费用及相关费用由败诉方承担。
第26章合同生效日期
甲方与乙方从本合同生效之日起,应立即执行本合同规定的双方应做的工作。以下各条实施后,本合同开始生效:______________
甲方与乙方签定了本合同
甲方董事会批准了本合同。
第27章通知
27.1本合同所要求或允许的所有通知应由英文或中文写成,通过航空邮件、电传或传真传送到以下地点:
乙方______________
甲方______________
27.2任何一方都可以在通知以前宣布更换地址,可通过以上所提供的任何方式通知对方。
第28章转让
任何一方未经另一方书面同意均不得向任何第三方转让权利和/或义务,除非是转让给该方的合法承继人。
第29章语言
本合同用中英文本。一式各两份,两种文本,具有同等的法律效力。
第30章适用法律
本合同适用中华人民共和国的法律并按该法解释。
本合同于年月日由甲乙双方的授权代表在______________签字。
甲方乙方
签字人:______________签字人:______________
职位:______________职位:______________
装饰买卖合同怎么写 篇3
上诉人北京梦潮海岸国际康体俱乐部有限公司(以下简称梦潮海岸公司)因与被上诉人北京景泰装饰设计有限公司(以下简称景泰装饰公司)凭样品买卖合同纠纷一案,不服北京市丰台区人民法院(XX)丰民初字第09160号民事判决,向本院提起上诉。本院于XX年12月29日受理后,依法组成由法官徐庆担任审判长,法官盛涵、刘斌参加的合议庭审理了本案。本案现已审理终结。
景泰装饰公司一审诉称:XX年3月14日,景泰装饰公司与梦潮海岸公司签订《易天梭拉蓬天花吊顶施工合同》,合同约定:由景泰装饰公司为梦潮海岸公司所在的位于黑龙江省大庆市泰康县天湖路的泰康温泉假日酒店经营场所男女浴区安装易天梭拉蓬天花造型吊顶。工程初定造价为:101097.5元,实际合同额为176400元,梦潮海岸公司先后共支付景泰装饰公司款项90000元,尚欠86400元未付。景泰装饰公司诉至法院请求判令梦潮海岸公司给付景泰装饰公司合同款86400元和延期付款违约金50000元,并承担本案诉讼费用。
梦潮海岸公司一审辩称:景泰装饰公司起诉梦潮海岸公司主体有误。XX年3月14日,与景泰装饰公司签订《易天梭拉蓬天花吊顶购销合同》的并非梦潮海岸公司,而是北京象牙海岸商务会馆(以下简称商务会馆)。根据XX年10月15日黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院(XX)杜民商初字第6号民事判决书,因商务会馆没有注册,所以应由其开办人周丽东作为诉讼主体。本案与(XX)杜民商初字第6号民事案件是基于同一合同引起的纠纷,本案诉讼主体有误。另外,(XX)杜民商初字第6号民事判决认定本案合同约定的价款为108000元。对于XX年11月11日和XX年11月21日景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订的两份《易天梭拉蓬天花吊顶施工合同》,梦潮海岸公司受商务会馆的委托与景泰装饰公司和解,商务会馆负责前期装修,梦潮海岸公司负责商务会馆的经营。梦潮海岸公司请求法院驳回景泰装饰公司的起诉。
一审法院经审理查明:XX年3月14日,景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订了《易天梭拉蓬天花吊顶购销合同》,商务会馆签约代表是刘广辉。合同约定:景泰装饰公司为大庆市泰康阳光温泉假日酒店供应易天梭拉蓬天花吊顶,并负责安装;造价按实际施工面积结算,单价为180元/平方米;工程付款结算方式:甲方在双方签订本合同后,向乙方预付材料款计人民币30000元(30%)整,在铝合金专用龙骨安装完成后、软膜安装前付材料款计人民币50000(50%)元整;安装服务完毕后,三个工作日内结清材料款计人民币15000(15%)元整。留5%作为质保金,工程施工后一年内付清。甲方指派尹荣山为甲方驻地代表,负责合同履行、安装质量及进度进行监督检查,办理验收、变更等相关事宜。乙方指派许术新、许伟为乙方驻地代表。双方共同验收,验收无误后,双方负责人员需共同签字。甲方不按合同的约定付款,每拖延一天,按应付款的5向乙方支付滞纳金。合同签订后,北京象牙海岸国际康体俱乐部有限公司(以下简称康体俱乐部)分别于XX年3月15日、XX年4月17日、XX年4月21日和XX年5月8日向景泰装饰公司支付货款90000元。景泰装饰公司按合同约定于XX年4月30日履行了供货及安装义务。甲方驻地代表尹荣山和乙方驻地代表许术新签字确认了安装拉膜面积(男浴区765平方米、女浴区215平方米),但商务会馆未按合同约定支付全部货款。
一审法院另查明:XX年11月8日,工商行政管理机关就刘广辉申请北京象牙海岸国际康体俱乐部有限公司企业名称进行核准,有效期3个月,自XX年11月8日至XX年2月7日。在有效期内,该名称不得用于从事经营活动。XX年11月11日和XX年11月21日,景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)分别签订了《易天梭拉蓬天花吊顶施工合同》各一份,商务会馆签约代表是刘广辉。因商务会馆拖欠施工款,且商务会馆未进行工商注册,景泰装饰公司以康体俱乐部为被告诉至法院,康体俱乐部应诉,并于XX年1月10日与景泰装饰公司达成庭外和解协议,后景泰装饰公司于XX年1月15日撤诉。商务会馆经营方为康体俱乐部。XX年4月8日,北京象牙海岸国际康体俱乐部有限公司变更名称为北京梦潮海岸国际康体俱乐部有限公司(即本案原审被告梦潮海岸公司)。
一审法院认为:梦潮海岸公司在未经工商登记注册时,使用商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年11月11日和XX年11月21日签订了两份《易天梭拉蓬天花吊顶施工合同》,并在XX年1月10日以其登记注册的康体俱乐部与景泰装饰公司达成庭外和解协议。梦潮海岸公司经工商登记注册后,仍以商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年3月14日签订了《易天梭拉蓬天花吊顶购销合同》,并按合同约定向景泰装饰公司支付了部分货款。梦潮海岸公司虽否认所支付的部分货款不是该合同货款,但未提供相应证据加以证明,且梦潮海岸公司是商务会馆的经营方。综上,商务会馆于XX年3月14日与景泰装饰公司签订的《易天梭拉蓬天花吊顶购销合同》应视为景泰装饰公司与梦潮海岸公司所签,该合同是景泰装饰公司、梦潮海岸公司双方自愿协商达成,不违反国家相关的法律规定,应认定为有效。依法成立的合同,对双方当事人即具有法律约束力,景泰装饰公司、梦潮海岸公司双方均应依照合同,履行合同规定的义务。现景泰装饰公司依约履行了合同义务,并与梦潮海岸公司驻地代表验收签字确认了安装拉膜面积,其要求梦潮海岸公司依约履行付款义务和支付迟延付款滞纳金等诉讼请求,并无不当,法院予以支持。梦潮海岸公司辩称(XX)杜民商初字第6号民事判决书认定的是合同约定的价款108000元,而不是景泰装饰公司起诉要求的数额。由于(XX)杜民商初字第6号民事判决书并非生效判决,且梦潮海岸公司未提供足以****景泰装饰公司提供的实际履行合同价款的证据,故对梦潮海岸公司的抗辩,法院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条、第一百一十四条的规定,判决如下:一、梦潮海岸公司内给付景泰装饰公司货款86400元;二、梦潮海岸公司给付景泰装饰公司滞纳金50000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
梦潮海岸公司不服一审判决,向本院提起上诉,其主要上诉理由为:一、一审违反诉讼管辖的法律规定,致使一案两审。依据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见)第33条规定,XX年1月28日,商务会馆开办人周丽东就本案审理的合同争议向黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院(以下简称自治县法院)起诉,自治县法院也依法立案并开庭审理。然而,景泰装饰公司却在两个月后(XX年3月27日)就同一合同争议向一审法院起诉。XX年10月15日,自治县法院就本案合同争议依法判决。就本案合同争议,自治县法院管辖在先,一审法院管辖在后,一审法院应将本案移送自治县法院审理。一审强行审理本案违反了法律规定。二、一审判定梦潮海岸公司为原审被告,认定事实不清,适用法律错误。1、一审法院判定梦潮海岸公司为合同甲方,违反诉讼程序。一审法院不但没有将本案移送自治县法院审理,还自行判决认定梦潮海岸公司为合同甲方,该违法认定直接导致该同一个合同争议,两个法院却分别判定合同甲方为两个不同民事主体。2、一审法院判定上诉人为合同甲方,认定事实有误,适用法律错误。第一,从本案合同内容来看,合同启始甲方表述为泰康阳光温泉假日酒店,而合同签章处甲方签章主体却是商务会馆。因此,合同甲方的表述和确认签章可以充分证明,梦潮海岸公司并非本案争议合同的甲方。第二,刘广辉仅是以商务会馆委托代理人的身份签字,依法应由商务会馆开办人周丽东承担责任。第三,刘广辉虽然曾申请过梦潮海岸公司的名称,但其将梦潮海岸公司名称许可他人使用并注册企业法人。依照法律规定,自梦潮海岸公司工商注册完成之日即具有独立企业法人民事主体资格。并且,梦潮海岸公司注册成立后,本案合同甲方签约人仍然不是梦潮海岸公司,由此,该合同责任应由签章责任人承担。第四,合同责任约束的是合同签约方,而合同以外第三人即使参与合同相关活动,只要其没有明确承诺愿意承担合同责任,则合同签约任何一方无权就合同责任提出要求。梦潮海岸公司虽然曾向景泰装饰公司付过款,但付款行为与本案合同争议无关。虽然景泰装饰公司主张梦潮海岸公司支付的就是本案合同款,但至今没有依法承担举证责任并出具证明佐证。假使按一审认定梦潮海岸公司支付的是本案合同款,该付款行为也仅是代为垫付款项,而非承诺承担合同责任。同理,在本合同签署前,景泰装饰公司曾与商务会馆签署另外两份合同,此后就该部分合同景泰装饰公司起诉梦潮海岸公司,梦潮海岸公司依法应诉并与景泰装饰公司达成庭外和解。但双方达成和解仅表示梦潮海岸公司愿意就该部分合同承担责任,但是对于其他合同责任梦潮海岸公司并没有给予承诺。如果按一审判决推论,则任何第三人只要承诺承担一系列彼此独立合同中的某一份合同责任,就必须承担所有合同责任,因此,一审判决的推定适用法律错误。同时,梦潮海岸公司作为独立的民事主体,只是负责管理由商务会馆的经营活动,而非承诺承担合同责任。一审因梦潮海岸公司为经营者就认定由梦潮海岸公司承担合同责任,属于主观臆断。三、一审法院认定事实存在重大失误。1、景泰装饰公司起诉称合同初定造价为101097.5元,但梦潮海岸公司出具的合同上明确写明初定造价为108000元,该事实充分证明景泰装饰公司计算合同款项有误。景泰装饰公司证明合同总价款的证据仅为一张便条,该便条上只有所谓甲方代表伊荣山的签字。但是梦潮海岸公司出具的合同中,甲方现场负责人处是空白,并不是景泰装饰公司在自己保存的合同中填写的伊荣山。根据法律规定,签约各方所保留的合同如有差异,则各方仅受自己保留合同文本的约束。因此,一审法院仅凭借景泰装饰公司单方填写的合同,就武断认定伊荣山为合同甲方现场负责人,并确认总价款便条合法有效,该推定适用法律错误。并且,自治县法院判决已经认定本案合同总价款为108000元。自治县法院判决在先,一审判决在后,且两份判决中合同总价款不同,一审判决错误。2、一审判决就交工期限的认定错误。一审判决认定景泰装饰公司XX年4月30日履行了供货及安装义务,并据此判决梦潮海岸公司支付滞纳金。但梦潮海岸公司已经出具证据(包括自治县法院判决)证明,景泰装饰公司在自治县法院已经确认延迟半个月完工。综上,梦潮海岸公司请求二审撤销原判,驳回景泰装饰公司的诉讼请求,或发回重审,并由景泰设计公司承担本案全部诉讼费用。
装饰买卖合同怎么写 篇4
立契约书人_________________实业有限公司(以下简称甲方)__________陶瓷有限公司(以下简称乙方),双方兹就买卖茶具事宜,订立本件契约,条款如下:
一、买卖标的:
____________________。(样式、规格另行列表)
二、价金:
_________组人民币__________元整,__________每组__________元整,合计__________元整。
三、送货地点:
甲方公司所在地或其所指定的`地点。
四、送货日期:
乙方应于某后一个月内按甲方指定的地点、组数如期送达。如有迟延,应依迟交部分的货款每按千分之二计罚违约金,乙方不得有异议。
五、清偿费用:
原则上运送费、包装费由乙方负担。惟甲方所指定送货地点不在__________市__________县两界内,按实际里程数每公里__________元酌收运送费用。
六、甲方或其指定受领之人世间于某第一条的茶具后,应即时验收。____________________如有瑕疵,应于某后七天内以书面通知乙方更换,逾期乙方不负瑕疵担保责任。
七、甲方应凭乙方所开出的统一发票及送货签收单将货款一次付给乙方。
八、本契约一式二份,甲乙双方各执一份为凭。
买方(甲方):________________
公司地址:____________________
代表人:______________________
住址:________________________
身份证统一号码:______________
营业执照号码:________________
卖方(乙方):________________
公司地址:____________________
代表人:______________________
住址:________________________
身份证统一号码:______________
营业执照号码:________________
__________年_______月_______日
装饰买卖合同怎么写 篇5
甲方(需方):
乙方(供方):
一、经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,规范产品交易行为,保护供需双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,现就乙方向甲方供应生产物质材料事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,保证正常交易程序,特订立本合同,以资共同遵守。
二、 质量标准:
1. 乙方供应符合国家质量标准和甲方要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。
2. 其他要求:
1)符合国家质量标准《GB/T11836-20_》 。
2)如乙方运至甲方工地的材料为不符合国家质量标准要求的材料,甲方将不予计量,且乙方承担因材料不合格甲方清除所需的费用。
三、 质量责任:
1. 乙方提供的产品出现质量问题,由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。
2. 甲方安装施工严格按照国家建筑标准、设计文件及地方要求进行规范施工,如由甲方操作安装不当造成的损失,由甲方负责。
四、 交货地点: 昆明经济技术开发区洛羊物流片区呈东路(一标段) 。
五、 供货时间:
1. 乙方在收到甲方书面通知(或电话通知)后的次日24小时内将首批货物送至合同指定地点。
2. 供货期间根据甲方施工需要保证24小时不间断供货。
六、 运输方式及费用负担:
1. 到交货地点的运费及装、缷费用由乙方负担,运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
2. 随车必备品、配件、工具数量及供应方法:无。
七、 付款方式
乙方供货结束后三个月内付款,付款时预留5%作为质量保证金,一年后无息付清。在甲方支付给乙方货款时乙方需提供与支付金额相符的增值税发票,否则甲方可以拒付该款项。
八、 双方的权利和义务:
1.货物交付时,甲方按规定对货物的外观、规格、数量、产品合格证进行验收,如乙方提供的'产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如甲方拒收,乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的产品,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
2.甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测,如发现质量问题,乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的,乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。
3.因乙方产品内在质量问题,引发甲方生产或质量事故,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等),此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
4. 如乙方未按照本合同第七条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符,应赔偿甲方违约金 3000元。如在规定期内甲方未付清货款,甲方应承担延期付款的银行同期贷款利息。
5. 双方都应保守对方的商业机密。
九、违约责任:
1. 乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约是,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2. 因质量不符合合同约定,甲方要求更换或退货,更换视作逾期交货,退货视作不能交货。并承担由此给甲方造成的经济损失。
十、争议解决
1. 本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜,将受中华人民共和国法律管辖,任何争议仅适用中华人民共和国法律。
2. 供需双方因合同的解释或履行发生争议时,首先应争取通过友好协商解决,或申请有关合同管理或造价管理部门调解。
3. 如协商、调解不成的,双方可以申请向签约地人民法院提出诉讼。
4. 诉讼期间,除争议事项外,双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。
十一、合同的生效、终止与解除
1. 本合同一式 4 份,需方持 3 份,供方持 1 份,具有同等法律效力,自合同各方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
3. 合同的解除:有下列情形之一,可解除合同
1) 经合同双方协商一致同意,可解除本合同。
2) 因不可抗力致使不能实现合同目的。
3) 在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务。
4) 一方延迟履行主要义务,经催告后7天内仍未履行。
5) 一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
十二、本合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
十三、合同签订地:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰买卖合同怎么写 篇6
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
甲乙双方本着平等互助,诚实首信的原则,根据中华人民共和国
合同法,经营法,经双方协商,签订以下合同,以资共同遵守。
一. 合同内容:
1.所提供材料的品名、品牌、规格、型号、数量及单价等相关信息(详情见订购单)。
二. 质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求):
1. 乙方必须提供全新的材料,表面无划痕,无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。
2. 材料必须符合或优于国家规定行业规定的质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。装饰材料购销合同三 交货时间与地点:
1. 甲方负责承担相应运输、保管、装卸的费用。甲方负责交货地点对数量、外观检查后验收。
2. 交货时间: 交货地点:
四.付款方式:
1. 要求甲方先支付材料款的 待发货时甲方再支付剩下材料
款的 ,乙方收到款项后发货。
五.双方违约责任:
甲方责任:
1. 甲方如中途变更材料品种、规格、型号、质量或包装,应提前天通知乙方,经乙方同意后,可以签订书面合同副本。
2. 甲方如中途退材料应事先争得乙方的同意,乙方同意退材料的,应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应材料总值的违约金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同规定收
材料。
乙方责任:
1. 乙方未按本合同规定的产品数量交材料时,少交部分,甲方如需要,应照数补齐,甲方如不需要,可以退货,由退货所造成的损失,由乙方自行承担,如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应该给甲方不能交货部分材料款总值的 % 的违约金,甲方另行采购。
六.合同争议解决方式:本合同一式两份,在执行本合同中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商,调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。
七. 合同生效:
本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效,本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协议解决,并签订补充协议,且有同等效力。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
电话: 电话:
授权代表签字盖章: 授权代表签字盖章:
年 月 日 年 月 日
装饰买卖合同怎么写 篇7
合同编号:
买方:卖方:
法定代表人:法定代表人:
联系电话:联系电话:
提示
1、请买方仔细确认所选购的装饰建材,主动向卖方索取有关安装使用注意事项等书面资料并妥善保留。
2、当买方购买商品或服务的合法权益受到损害,卖方撤离展销会或柜台时,买方可以向展销会举办者或柜台出租者要求赔偿。
3、买卖双方应在合同文本“□”上选择打“√”,或在下划线上填写。
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,买卖双方就以下装饰建材买卖事宜达成协议如下:
第一条装饰建材名称、品牌、规格型号、等级、材质、数量和价款等
产品名称品牌厂家规格型号等级材质数量单价总价
款项合计人民币:
注:内容较多时,可另行附页。
第二条质量标准
1、国家标准□。
2、行业标准□。
3、企业标准□。
4、其它:。
第三条付款方式及时间
1、合同签字生效后支付:定金□元,预付款□元货物验收符合合同约定的,即一次性付清余款。
2、合同签订生效后一次性付清全部款项□。
第四条交货验收和加工安装
1、交货方式为:卖方送货□,买方自提□。
2、交货时间:
送货/自提地点:。
3、验收:卖方交货时,买方应当场验收并签字确认。
4、加工安装:
卖方为买方加工安装□。
卖方为买方加工安装,但买方需另行向卖方支付加工安装费用元□。
买方自行加工安装□。
第五条违约责任
1、有下列情形之一的,卖方应无条件退货,并应赔偿由此给买方造成的经济损失:
产品质量经具备资质的专业机构检测不符合合同约定的。
提供的产品与本合同第一条约定不相符的。
2、迟延履行的违约责任:
卖方迟延交货的,每日应向买方支付元违约金迟延交货超过日的,买方有权单方解除合同。
买方迟延提货的,每日应向卖方支付元违约金迟延提货超过日的,卖方有权单方解除合同。
第六条合同争议的解决方法
1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第种方式解决:
将争议提交仲裁委员会仲裁
依法向人民法院提起诉讼。
第七条合同的解除
1、经双方协商一致,可以解除本合同。
2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方,应当自解除事由发生之日起日内,以快递签收、公证送达等方式通知对方,否则丧失解除权。
第八条通知与送达
1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达:
甲方:。
乙方:。
一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准。
2、以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。
第九条其他约定
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力。
2、未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。
3、双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本,并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书。
4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应当及时向对方通报不能履行合同的理由,并在日内提供书面证明。
5、其他事项:
买方:卖方
授权代理人:授权代理人:
住址:住址:
联系电话:联系电话:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
年月日年月日
签订地点:签订地点:
装饰买卖合同怎么写 篇8
甲方:__________________
乙方:__________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,在诚信合作、平等互利的基础上,经友好协商,就乙方向甲方配送 材料事宜,达成如下协议:
一、 材料价格
经甲、乙双方友好协商确定材料的单价人民币:______沙每立方(注:材料配送的途中任何运输费用由乙方自负)。
二、乙方的权利和义务
1、乙方向甲方所供应的所有材料必须符合甲方开具的材料清单(或者是乙方所报)的品种、品牌、型号、规格、花色、质量及等级要求配送,不能有参假在内和提供三无产品给甲方。
2、如甲方需要乙方提供各种材料的检测检验报告,乙方必须向甲方无条件的提供各种材料的检测检验报告、合格证等相关资料。
3、乙方必须按约定的时间内,准时将材料送到甲方指定的地点。
三、甲方的权利和义务
1、乙方配送材料时,必须经过甲方公司负责人______电话:或采购负责人_____电话:__________话同意确认或者是经本公司授权的项目部盖章的采购清单后方可有效;材料到达工地后,甲方指定仓库员 电话:____________
2、配料时,甲方应提前小时向乙方提供材料采购清单,以便乙方备料、选料。
四、材料的质量约定
1、甲方在验收或施工中,如果发现材料的品种、型号、规格、花色、质量和等级等不符合规定或不合格,应 xx天内向甲方提出书面异议,甲方有权拒付不符合合同约定部分的货款(甲方人为所造成的因素除外),及有权追究材料原因造成所有损失费用的全额赔偿。
2、乙方在接到甲方书面异议后,应在即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五、材料结算
甲方所配送材料价款结算时间为每月的上旬_____日结算上个月到最后一天的材料款(遇节假日顺延),甲方如果每年完成 材料总金额人民币大写: 拾万元整______元整,乙方必须在最后一次结算最低返还乙方_____%材料款给予甲方作为奖励。
六、违约责任
1、乙方所供材料的品种、型号、规格、花色、质量和等级等不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,由乙方负责包换或包退并承担调换或退货而产生的一切费用。
2、乙方逾期交货的,应对甲方因此造成的损失或误工承担全部责任及一切经济损失。
3若出现本合同第四条第款之情形,乙方除应当全额赔偿甲方的经济损失外,还应当按合同总价的
4、若甲方逾期支付材料款,则应按应付款的日万分之二点支付逾期付款利息。
5、平常材料单价按甲乙双方确认的材料清单单价为准,若市场材料涨跌乙方应提前件为准。
七、本合同若有未尽事宜,经双方协商后可另补充协议,与本合同具有同等法律效力。
八、本合同若发生纠纷,双方应本着互谅互让的原则协商解决,当协商无法解决时由厦门仲裁委员会裁决,并有权要求违约方赔偿一切责任及损失。
九、解除合同
1、本合同有效期为壹年,如不续签自动解除。
2、乙方因业务转型或其它原因无法继续为甲方提供本合同所要求的材料(但需提前一个月通知甲方),本合同自动解除。
3、乙方提供的材料不合格,甲方有权单方面解除合同。
4、经甲乙双方协商达成一致,可解除本合同。
5、合同到期合同内的材料款结清后自动终止。
十、本合同一式贰份,自双方签字盖章之日起生效,甲、乙各执壹份,有效期自______年______月______日起至______年______月______日止。
十一、附件
1、甲方每次向乙方订货到工地不超过天以内,乙方如果超出按每天元人民币损失赔偿甲方。
2、双方营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件一份、双方法人代表身份证复印件一份。
3、乙方材料品牌及价格表、乙方产品代理证或授权书等有关资料复印件一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰买卖合同怎么写 篇9
甲方:
乙方:
(以下简称甲方、乙方)
为了保障双方权益,维护良好的业务合作关系,在平等互利的基础上,经双方协商同意,特签订以下协议:
1. 乙方应以双方确认的产品种类和价格及时、准确地给甲方供货;
2. 乙方在接到甲方订货通知(传真或电话)后48小时内,应将甲方所订购的货物按时送到甲方指定地点。第一次送货乙方承担运输费用,二次或再次补货按照当地行情收取上楼费。
3. 由甲方指定代表人, 对乙方送货产品的数量、金额、付款期限等项内容得以确认后,在送货单上签名或盖章作为双方的业务凭据。若甲方在人事及收货地点上有任何变更,应及时知会乙方,否则一切后果由甲方负责。
4. 经双方协定,以现款(批结)付款方式:账期不超过天,每月日前应将当期货款结清。甲方需在付款期限内,以现金或有效支票形式结清到期货款,届时乙方以甲方签名或盖章的送货单为收款依据进行结帐。若甲方拖欠到期货款,乙方将保留停止供货,并依法追缴所欠货款的权利。
5. 在双方合作的过程中,若发现甲方有低价倾销的行为,则乙方有权解除合同,停止供货及服务。
6. 甲方在使用乙方提供的产品时,若出现产品质量问题,乙方将在收到通知后24小时内上门处理。甲方有义务防止损失的扩大,对于甲方造成扩大部分的损失乙方有权不负任何责任。甲方必须配合乙方到现场调查处理,经问题明确后双方协商解决。如确属产品质量问题,乙方将补偿补偿其直接损失,但不承担由此造成的甲方的间接损失。
7. 甲方有特殊需要如专配产品或大数量的订货时,应提前(10-15)天知会乙方,以确保乙方有充足的备货和供货时间。
8. 乙方为甲方提供专项服务内容包括如下项目:
(1)免费提供指定产品首次工地配送服务;
(2)免费为甲方所提供面板制作样板,样板仅供颜色和工艺流程参考的标准,不作为涂装效果参考标准;
(3)免费提供乳胶漆墙面A类浅色调色服务;
(4)免费提供黄石市城区内遮蔽及无气喷涂服务;
(5)免费提供所经营产品的相关技术资料,技术咨询及技术服务;
9. 在协议期限内,货品价格是经双方确认并签字后各执一份,如果遇上游原材料价格调整,应提前通知甲方,经双方协商确定后,执行新的协议价格,同时终止原协议价格。
10. 其他事宜:
11. 为了保障甲、乙方的合法权益,在协议期满时有未尽事或发生纠纷应通过友好方式协商解决,不能解决时在乙方所在地司法裁决解决。
12. 本协议作为法津依据一式两份,甲、乙方双方各执一份,自双方签订之日起生效。有效期从年月日至年月日止。
13. 组成本协议的文件包含供货价格表、指定授权人委托书、营业执照、税务登记证、法人身份证复印件等相关档案资料。
甲方:
乙方:
年月日
装饰买卖合同怎么写 篇10
甲方:
乙方:
甲乙双方商定下列条款作为双方签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》(以下简称《合同》)的补充条款:
第一条、 双方代表
在施工期间,甲方如因出差等原因不便联系,应委托其他人为代表配合乙方施工,并需事先向乙方提供书面授权委托书,如甲方不能提供委托人授权,乙方在施工期间的工作针对主体仍为甲方,由此造成的配合,延迟等问题由甲方承担。
第二条、 双方义务
1.开工前三日,甲方应当提供原土建水,电施工竣工图。在此基础上,竣工时乙方应当提供水,电改造图。
2.有关物业管理部门收取的一切费用均由甲方承担(任何名目的物业管理费、物业押金、施工管理费、电梯使用费、配合费、垃圾外运费等。)若因乙方原因导致受到扣款的,由乙方承担。
第三条、 工程变更
1. 在施工过程中,甲方提出涉及修改意见及增建工程项目时,必须提前与乙方代表联系,在签订书面变更单后方可进行该项目施工。所有口头承诺均无效。
2. 合同签订后,甲方变更后减少金额超过合同总额10%以上的部分甲方须向乙方支付该部分金额的10%作为变更损失费。若甲方所减项目所用的材料乙方已订购或运到现场,甲方需另外向乙方支付材料来回运费,搬运费,材料损耗及退货费用。
3. 合同签订后,当一方提出解除合同时,须征得对方同意并向对方支付合同总额的10%作为损失赔偿。
第四条、材料供应
1. 乙方为客户提供委托购买材料服务,双方应当另行签订《委托购买材料协议书》。此外,乙方工作人员以任何方式为甲方购买或推荐材料均属个人行为,乙方不承担任何责任。
2. 应当由甲方购买的材料,设备以及须经甲方确认的材料,设备等,甲方应当及时购买和确认。否则由此造成工期延误的,每日按合同金额的0.2%支付给乙方作为误工损失。
第五条、工程进度
1. 工程进度过半,甲方应配合乙方进行中期预决算,预决算金额是根据工程项目变更,工程量增减及水、电工程量的核实加以确定。
2. 在办理验收手续前,若甲方收回外屋门钥匙或自行更换外门锁,即示为甲方入住。
3. 施工工程中双方产生争议,可由北京市建筑装饰委员会家装委员会作为第三方参与协调解决。若协调不成,可以通过行政、司法、仲裁等途径解决。双方均同意解决争议期间不属于合同延迟履行期间,不对此期间计算延迟违约责任。
第六条、工程款支付方式
1. 甲方按照下列表中的约定向乙方支付工程款:
支付次数
付款时间
付款百分比
总金额
首期款
签订合同当日即付
合同总额的55%
中期款
工程进度过半,中期预决算后即付
中期预决算总额的95%—已交首期款
结算款
竣工验收合格后即付
竣工结算总额—已付款
2. 甲方应在中期预决算后两日内到乙方财务部缴纳中期款。甲方拒绝参加中期预决算或未在两日内付款,乙方将暂时停工,由此延误的工期及给乙方造成的损失由甲方负责。若甲方在缴纳中期款后提出工程变更,除签订变更单外,还须一次性将变更费用的95%交到乙方财务部后,乙方予以变更。
3. 甲方应在竣工结算后两日内到乙方财务部缴纳结算款。乙方在收到甲方竣工结算款后,向甲方交回钥匙,并开具工程保修单。甲方如在工程验收后七日内未办理结算手续,则视为自动放弃保修权利。
第七条、 特别提示
1. 砂灰墙(包括加白灰的混合砂浆、麻刀灰等)、轻质隔墙均存在较严重的开裂因素,需加贴玻璃纤维布处理,凡外墙内保温必须加贴石膏板。以上费用均由甲方另行支付,否则乙方无法保证墙面不会大面积开裂。
2. 客户签单时若享受优惠,发生退单或减项时要扣除相应优惠金额(以现金形式扣除)。
第八条、本补充条款为《合同》不可分割的部分,属《合同》中的其它约定,经双方签字盖章后生效,与《合同》具有同等法律效力。
第九条、本补充条款签订前,乙方已明确地向甲方解释清楚,双方对条款理解无歧义。
甲方:乙方:
年月日年月日