装修服务合同通用。
随着经济的迅猛发展,越来越多的合同被使用。签订合同是一个非常重要的环节和行为,你目前是否在寻找相关的合同参考模板呢?希望能帮助到你的学习和工作。
装修服务合同 篇1
发包方(简称甲方):_________________________承包方
(简称乙方):_________________________
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守,
一、工程概况
1、装饰施工地点:
2、住房结构:房型房厅套,施工面积平方米。
3、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程价款及结算的约定
1、工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。
2、工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除
(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元
(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元
(4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1、甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应.办-理.验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取咀方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、其它事项
1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场炕底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场炕底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
五、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。
六、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。
七、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
八、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力
合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):电话:
乙方(签章):电话:
签订地点:
签订日期:年月日
装修服务合同 篇2
发包人:
承包人:
合同编号:
甲方:
乙方:
一 装饰施工项目
1、施工地点:
2、施工面积:平方米
二、工程期限
自 年 月 日至 年 月 日。
三、工程造价及付款方式
1、工程总造价(大写)小写: 元;
2、合同生效时,甲方支付工程总价的50%,计
3、工程过半即油工进场,甲方支付工程总价的30%,计;
4、家具进场,甲方支付工程总价的10%,计;
5、余款:元整,工程验收后一次性付清。
四、承包形式:包工包料
五、施工前准备细则
1、甲方
(1)开工前,根据已确认的图纸,进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工作业面的障碍物。
(2)免费提供施工需要的水、电的必备配套设施。
(3)施工中使用的公共部位操作,由甲方负责协调邻里关系,保证乙方正常施工。
(4)如确实需要拆改原建筑结构或设备管线,由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。
2、乙方
(1)组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。
(2)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
(3)乙方委派专人为驻现场代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。
六、工程施工变更
1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减项目时,必须提前与乙方联系,签订变更单后方能进行该项施工,所引起增减费用,双方签字确认后,可在工程结束后,一并结算。
2、凡私自与施工人员商定更改的施工内容所引起的一切后果、甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。
七、违约责任
1、甲方责任
(1)未按合同规定的时间和要求提供场地、资金及相关审批手续等由甲方引起的原因,除工期顺延外,还应偿付乙方因停工造成的相应损失。每停工或误工一天,甲方支付乙方工程总价的千分之一。
(2)工程未验收,提前使用,发现质量问题,甲方自行承担。
(3)甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按总价的千分之一支付违约金。
2、乙方责任
(1)工程质量不符合合同规定,甲方有权要求期限内无偿修理或返工,造成的损失由乙方负责。
(2)由于乙方原因逾期竣工,逾期一天,乙方按总造价的千分之一支付违约金。
(3)乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品,如有损坏,应视情况予以赔偿。
(4)未经甲方同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失由乙方负责。
3、本合同生效后,甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方工程总价的5%的违约金,并承担因此造成的其它经济损失。
八、争议或纠纷的处理
1、本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方协商解决。
2、双方协商或调解不成时,双方同意由仲裁委员会,事后未达成书面仲裁协议的,可向人民法院提起诉讼。
本合同一式 2 份,双方各持一份。
九、其它约定
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装修服务合同 篇3
甲方:A公司
乙方:北京市XX装潢公司
鉴于乙方承包装修之甲方某公寓XX号房屋工程已于 年 月 日交付使用,有关细项质量需进一步观察,目前有关工程细项已需维修养护,故甲、乙双方就工程地保修问题达成如下协议:
1.本工程保修期为一年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
2.乙方在保修期内工作范围为:
就家装工程所涉及全部项目(以 年 月 日甲、乙双方签署地装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及 年 月 日签署地装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)地损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝,所有漆面脱落、起皮、鼓包,壁纸鼓包、脱落,房顶出现脱落,所有器具因质量原因出现地损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成地损坏除外。
3.目前工程已存在地问题及乙方责任:
3.1 花岗岩地面有5块有1/3空鼓,1块4cm缺角,1块1/3断裂,若在保修期内有空鼓地花岗岩出现断裂,乙方应予更换,材料费及更换费用由乙方负担,或由乙方返还断裂部分地材料费及相应各项取费。
3.2 护墙板地板面目前变形较重,乙方应于 年 月份前进行更换或整修。
3.3 木门现已变形,乙方应于 年 月份前进行整修。
3.4 壁纸卷边,乙方应于 年 月份前进行整修。
3.5 厨房洗菜盆下水管无反水弯,乙方应于 年 月份前新购反水弯并进行更换。
3.6 前述各项问题地整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。
4.乙方工作方式
在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内,乙方须安排熟练地技术工人带料完成整修或更换工作,费用由乙方负担。
5.法律责任
乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换地,甲方有权扣除工程尾款人民币 元;若甲方因该质量问题造成其他损失,甲方除有权扣除工程尾款外,还可采取法律许可地其他措施要求乙方给予赔偿。
6.结算
保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意,保修期结束后七日内,甲方将尾款如数结算予乙方( 年 月份乙方将第3条所述问题整修结束后,若甲方感到满意,可以结算)。
7.本协议一式四份,甲、乙双方各两份,自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方:A公司 乙方:北京XX装潢公司
代表: 代表:
装修服务合同 篇4
甲方:____
乙方____
根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿及充分协商一致的基础上,就乙方承运红墙国际装修建渣清运事宜达成如下一致,以资双方共同遵照执行:
第一条、清运范围
1、乙方只运装修垃圾(绿化和其它的垃圾不清运,如清运,费用由甲方支付)
第二条、合同期限
1、____年____月____日至____年____月____日止,共计____年。
第三条、费用
1、装修建筑垃圾清运收费标准:业主装修过程中产生的建筑垃圾已承运完毕,其清运费按业主专有部分面积。
2、打墙另算25元/平方米,装修1.8元/平方米。
3、结算期限
甲乙双方每月15日前就上月装修建筑垃圾清运费用(节假日顺延)进行结算并书面确认。
4、付款方式:双方书面确认后,乙方向甲方开具符合相关规定的票据,甲方自收到乙方提供的有效票据之日起7个工作日内以转账或支票的方式支付,乙方指定如下收款账户:
开户行:________
户名:________
账号:________
5、履约保证金
乙方应于合同生效之日向甲方支付履约保证金,履约保证金按总价的2%计算。
第四条、甲方的权利与义务
1、甲方为乙方提供必要的工作条件,保证运输道路畅通,并协助乙方完成装修建筑垃圾清运工作。
2、甲方指定装修建筑垃圾堆放点,乙方必须在甲方指定的对方点进行清运。
3、甲方每月对本项目装修户数及业主专有部分面积进行核算并打印单据签字确认交乙方备案。业主装修建筑垃圾清运完毕后,甲方按照业主专有部分面积予以结算费用。
4、在本合同履行期间,如甲方在每日检查中发现乙方有违反本合同约定的情况出现,甲方有权要求乙方进行整改或赔付,并可按照《装修建筑垃圾清运管理违约处理标准》的规定对乙方所交纳的履约保证金进行扣减或扣除。
第五条、乙方的权利与义务
1、乙方在清运过程中遵守甲方相关规定及管理制度,服从甲方管理人员的指挥。
2、乙方在清运过程中应将建渣运到政府指定的地方倾倒,若被查处违规倾倒,一切后果由乙方承担。
3、建渣对方池现场应设置防尘、防污水外溢、消杀蚊蝇等设施,保持池内整洁,防止对周围环境的污染。
4、建渣堆放池内不得处置工业垃圾、生活垃圾或有毒有害、易燃易爆等危险品。
5、乙方应禁止其他人员进入建渣堆放池拾捡废旧物品,建渣必须入内。
6、乙方在建渣清运过程中保证园区路面和环境的`清洁卫生,对公共设施设备的维护。造成园区内相关设施破坏的,负有恢复和赔偿的责任。
7、乙方实施建渣清运时应做好扬尘处理措施,不得乱扔乱抛、乱堆乱放,对垃圾进行有效遮盖,如有影响园区环境的应及时进行清洁打扫。
8、如无特殊情况,不得因垃圾堆放过多而影响小区环境,当接到甲方电话通知时,必须在24小时内清运完毕,以免对客户产生滋扰。
9、乙方在清运过程中应注意工作人员的礼仪、礼貌,文明作业,不得与业主发生任何形式的冲突,不得影响业主正常的生活秩序。
10、建筑垃圾清运过程中,乙方工作人员一切安全事故(含造成他人人身损坏及财产损失的事故)由乙方自行负责,与甲方无关。
第六条、违约责任
1、合同期限内,乙方单方面解除本合同,提前退场的,乙方需按照履约保证金的20%作为违约金支付给甲方,甲方扣除违约金后,退还剩余履约保证金。
2、乙方在清运过程中给甲方造成损失的,经第三方确认属实,甲方自履约保证金中先行扣除,乙方妥善处理后续事宜并在接到甲方通知后三日内不足履约保证金。
3、若甲方发现乙方借用甲方名义与其它公司签订合同或从事其它经济活动,甲方有权终止本合同,并追索由此带来的一切经济损失及民事赔偿。
4、未经甲方同意,乙方擅自改变或增加其经营范围,视为违约,甲方有权终止合同,若因乙方原因造成甲方及第三方损害,一切责任由乙方承担。
5、乙方在经营过程中的其它违约行为及处罚标准,详见(装修建筑垃圾清运管理违约处理标准)。
第七条、合同争议的解决本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商解决不成时,甲、乙双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行协商,签订补充协议。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准,补充协议具有同等法律效力。
第九条、本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷的文字具有同等法律效力。本合同规定的事宜,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十条、本合同工贰页,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。本合同附件:《装修建筑垃圾清运管理违约处理标准》
甲方:_____________________
乙方:_____________________
授权代表人_____________________
授权代表人:_____________________
经办人:_____________________
经办人:_____________________
联系方式:_____________________
联系方式:_____________________
签订时间:_____________________
签订时间:_____________________
装修服务合同 篇5
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括室内吊顶、抹灰、钢结构地台,水电改造、乳胶漆涂刷,墙纸粘贴、灯具电气和卫生洁具。以及其他装饰所涉及的项目和双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:按《建设工程质量管理条例》第279号令执行
一、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修如下:
1、2、3、4、5、
室内吊顶项目为二年;结构地台为五年;
电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年。灯具及卫生洁具为二年;
其他项目保修期限约定如下:在非人为因素下,本工程所涉及的
项目保修二年。
(以上条款不可抗力因素导致除外)
二、保修说明
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修,发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;有不可抗力因素导致无法及时到达事故现场抢修,责任免责。
3、对于涉及结构安全的质量问题,承包人不承担任何责任。
三、保修费用
1、在保修期内非人为因素造成的情况下,承包人无条件执行以上保修
协议。
2、如人为因素和不可抗力的情况下造成工程破损,承包人不承担保修。
3、保修期限满后,承包方可继续为发包方进行工程维护,维护只收取相应的维护成本费用,不存在其他项目收费。
四、其他
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人:(公章)___________
承包人:___________
(公章)法定代表人:___________
___________年 ___________月___________日
法定代表人:___________
___________年___________月___________日
“装修服务合同通用”的全部内容到这里就结束了,不知道对大家是否有所帮助,如果你还需要查看更多有关“装修服务合同通用”的内容请阅读装修服务合同,希望能够帮助到大家!