工程协议书模板。
当现代社会的法律逐渐趋于完善时,很多人开始了解许多法律知识。签订合同可以将双方的权利与义务进行确定,一份标准合规的合同从哪方面入手?为了方便您的阅读我们编辑了这份精简易懂的“工程协议书”,希望我的分享能够在您的生活或工作中提供一些启示和支持!
工程协议书 篇1
甲方:__________________电脑有限公司
法定代表人:
住址:
邮编:
联系电话:
乙方:
法定代表人:
住址:
邮编:
联系电话:
本软件工程师培训协议书由上列各方于_______年___月___日在__________市订立。鉴于甲方为____________有限公司(以下简称“____________”)授权培训机构;乙方已经充分了解甲方所提供培训各方面详细情况,现甲乙双方就甲方为乙方进行软件工程师培训事宜,双方经协商一致,达成软件工程师培训协议,协议如下:
第一条 甲方的权利与义务
1、甲方有权根据________________的统一要求及本中心的有关对教学、实习、推荐就业以及相关的各个环节对乙方进行管理。
2、甲方有权要求乙方遵守甲方的规章制度。若乙方有三次违纪记录,甲方有权要求乙方退学,所收各项费用不予退还。
3、甲方有权根据____的要求及用人企业的需求调整教学安排、管理规定。
4、甲方应及时组织认证考试,乙方考试合格,及时颁发认证证书。
5、在乙方完成两学期课程获得证书后,甲方应予以100%推荐工作,原则上应给乙方三次推荐机会。
6、甲方应按照____规定的方法、模式实施教学。如有变动应向乙方说明。
7、甲方应认真处理乙方在教学及管理方面提出的意见和建议。
8、甲方承诺乙方成为注册学员时(以签署本协议并交纳费用为准,下同)即拥有获得相应培训和服务的权利。
第二条 乙方的权利和义务
1、乙方有权获得软件工程师课程的培训。
2、乙方通过相关考核有权获得相应的认证证书。
3、乙方有权对甲方的教学和管理提出意见和建议,甲方应认真对待。
4、乙方完成两学期课程获得证书后,有权要求甲方按照约定推荐工作。
5、乙方同意遵守_____________________________及本中心的有关管理制度。
6、乙方同意足额及时向甲方交纳有关费用。
7、乙方承诺遵守甲方各项管理规章制度,并同意如有三次违纪记录及一次违法行为则自动退学。
8、乙方有权了解学习、实习及安排就业方面的规定。
9、乙方承诺认真完成各项课堂学习任务,及时认真完成老师布置的习题,实习课程、项目设计及毕业设计。
10、乙方承认已详细了解甲方培训课程及教学、管理各方面的情况;乙方承诺一旦成为本中心注册学员不得中途退学,否则,所交学费不得要求甲方退还。
11、乙方确认学习期间所完成的项目设计及毕业设计的软件著作权等多项权利均属甲方所有。
第三条 其它约定
1、本协议自签订之日起生效,有效期至学员软件工程师认证系列课程两学期结束、并且甲乙双方已履行完毕各自的义务为止,即_______年___月___日—_______年___月___日。
2、如果乙方在学期之间暂时中断学习,本协议处于待执行状态,学员参加后续课程学习时,本协议继续生效。学员中途终止学业,则本协议自行终止。
4、本协议的附件及甲方所公布的各项规章制度与正文具有同等效力。
第四条 陈述和保证
1、甲方的陈述和保证
甲方向各方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的电脑公司;
(2)其有权进行本协议规定的行为,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(3)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2、乙方的陈述和保证
乙方向各方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本协议规定的行为,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(3)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第五条 违约责任
1、甲方的责任
(1)如果甲方未按本协议履行,则应退还乙方所交费用.
(2)如果甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。
2、乙方的责任
(1)如果乙方违反本协议,则甲方可终止协议,乙方所交费用不予退还.
(2)如果乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第六条 保密
一方对因本次软件工程师培训而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第七条 补充与变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
第八条 协议附件
1、本协议附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议;
(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;
2、任何一方违反本协议附件的有关规定,应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。
第九条 不可抗力
1、由于不可抗拒因素导致本协议不能履行,双方可以互免责任。不可抗拒因素包括:自然灾害、意外事故、军事行动、战争、罢工、动乱、传染病、法规变更等。
2、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条 争议的解决
本协议书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十二条 后继立法
除法律本身有明确规定外,后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本协议进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十三条 通知
1、本协议要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2、前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十四条 协议的解释
本协议各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。
第十五条 生效条件
本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。
本协议—式________份,具有相同法律效力。各方当事人各执________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方:
法定代表人(或授权代表):
_______年___月___日
乙方:
法定代表人(或授权代表):
_______年___月___日
(附乙方身份证复印件)
工程协议书 篇2
电梯工程居间协议书
一、协议的背景和目的
在现代城市化进程中,电梯作为一种高效便利的垂直交通工具,在楼宇建设中变得越来越重要。为了确保电梯工程能够按照标准设计、施工和维护,需要有专业的电梯工程居间机构进行协调管理。本《电梯工程居间协议书》为电梯工程居间机构与开发商、施工方之间达成的双方共同遵守的协议,旨在确保电梯工程的高质量完成,并保障使用者的安全。
二、居间机构的职责和权利
1. 居间机构负责通过招标和评审方式,从符合要求的电梯安装公司中选定合作方,并与其签订电梯安装合同。
2. 居间机构负责监督电梯工程的设计、施工和维护过程,确保其符合国家标准和相关法规。
3. 居间机构有权对电梯安装公司进行监督和检查,对其不符合合同约定的行为进行纠正,并要求其承担相应的违约责任。
4. 居间机构有权随时要求电梯安装公司提供工程施工进度和质量报告,并对其进行评估。
5. 居间机构有义务向开发商和施工方提供专业的咨询和技术支持,以确保电梯工程的顺利进行。
三、开发商和施工方的权利和义务
1. 开发商和施工方有义务按照国家标准和法规的要求,委托合格的电梯安装公司进行相关工作。
2. 开发商和施工方有权了解电梯安装公司的相关信息,包括其资质、经验和业绩等,以确保合作的可靠性。
3. 开发商和施工方有责任按时支付电梯工程款项,并提供相应的技术支持和配合。
4. 开发商和施工方有权要求居间机构提供电梯工程进度和质量的相关报告,并对其进行评估。
四、居间机构、开发商和施工方的配合与共同监督
1. 居间机构、开发商和施工方应共同制定电梯工程的工期和质量要求,并签字确认。
2. 居间机构、开发商和施工方应定期召开协调会议,讨论并解决电梯工程的相关问题。
3. 在电梯工程验收阶段,居间机构、开发商和施工方应共同参与,验收结果需共同确认。
4. 在电梯工程维护期间,居间机构、开发商和施工方应互通信息,共同关注电梯的使用状况,并及时处理相关问题。
五、违约责任和争议解决
1. 如果任何一方未能履行协议中的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如在协议履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。若协商不成,可提交相关仲裁机构进行调解和裁决。
六、协议的生效和终止
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并在电梯工程完工验收之日终止。
2. 如在电梯工程施工过程中发现协议条款存在不合法性或不合理性,双方应重新协商修订,并经合法途径重新签订协议。
七、附则
1. 本协议的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国的相关法律法规。
2. 本协议一式两份,签订双方各持一份,具有同等法律效力。
总结
《电梯工程居间协议书》旨在确保电梯工程按照规范要求进行设计、施工和维护,并保障使用者的安全。协议明确了居间机构、开发商和施工方之间的权利和义务,同时强调了双方的配合与共同监督。此外,协议还规定了违约责任和争议解决的方式,以保障各方的合法权益。通过合作和协调,电梯工程能够得到有效管理和监督,从而提高电梯安全性能和使用效果。
工程协议书 篇3
甲方承建之 工程,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
按施工图纸设计方案 单项工程项目的工作内容,具体为 工程。
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心的结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的 %为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导:
1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2) 乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3) 乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
2) 负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
3) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任:
1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到 等级以上。
2) 强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
3) 工人进入施工现场必须戴好安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
4) 负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
5) 必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
工程协议书 篇4
发包人:(全称)承包人:(全称)
为保证(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围,双方约定如下:
2质量保修期
2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保修期如下:
(1)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为:年;
(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为:年;
(4)供热、供冷系统工程为:个采暖期、供冷期;
(5)装饰装修工程为年;
(6)其他项目年。
3质量保修责任
3.1属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修,发包人可自行或指派第三方保修。
3.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。
3.3在国家规定的工程合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,由设计单位提出保修方案,承包人应立即实施保修。
3.4质量保修完成后,由发包人组织验收。
4质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费,由造成质量缺陷的责任方承担。
5质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。
6其它
6.1双方约定的其它工程质量保修事项:质保期为壹年,其它需符合国家有关规定,出现问题由承包人负责保修并承担相关费用。
6.2本工程质量保修书,由发包人承包人在工程竣工验收前签署,作为合同附件,其有效期限至保修期满。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程协议书 篇5
甲方:_____
乙方:_____
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就绿化施工、道路改建、养护事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:_____
2、工程内容:详见工程量清单。
二、质量与技术要求
按照《徐州市园林绿化工程植物栽植技术规程》(试行)组织栽植施工和《徐州市园林绿化养护管理细则》组织养护管理二年。
三、工程造价
工程合同造价为人民币(人民币_____元),工程包含绿化范围内的管线和地面铺设、道路、树木栽植、景石、牌坊、路灯等施工项目(最终造价在综合单价不变的基础上按实际计量结算)。对甲方增加或调整的原规划设计的施工项目,按实际计量的工程量和工程齐整变更,与乙方进行结算。
四、付款方式
本工程合同签订后,甲方向乙方预付合同价款的30%;工程量完成80%时,付合同价款的30%;工程完工后支付合同价款的20%;竣工审计核定后支付合同价款的15%,留合同总价款的5%作为绿化养护保证金,在植被树木一年养护期后验收合格后予以支付,绿化养护保证金不计利息。
五、工程施工日期
绿化工程施工工期为_____天,如遇恶劣天气等不可抗拒因素或甲方特殊原因,工期顺延。
六、双方责任
1、甲方委派同志为本工程工地代表,协调施工中出现的有关问题,对乙方栽植苗木的质量和各个环节进行监督。
2、施工中注意安全保护,出现各类事故责任由乙方自行承担。
3、乙方栽植的苗木规格须符合合同要求(详见附表),如规格不符合要求,乙方负责免费退苗更换。且苗木生长正常、均匀,无病虫害。出现死亡、缺株的要及时补植。草坪地型重点处理(沉降、压实、黄沙找平、确保较好的平整度)。
4、本合同乙方不得分包,转让。
5、乙方在施工过程中应做好道路及施工现场的卫生保洁,同时在二年养护期内做好绿化带的卫生保洁工作。
6、微地形处理的土方由乙方提供并运至施工现场,乙方负责做好微地形处理并达到设计要求。
7、初验、终验前对效果较差被领导点名批评的,推迟验收,待调整后再进行验收,并由验收小组提出意见作出相应经费处理。
七、约定事项
1、按《徐州经济开发区绿化工程质量和技术要求》做好栽植、养护、管理等各项工作,确保工程质量符合要求。施工单位必须服从甲方工地代表指挥,未按工程要求施工的应在甲方限制时间内按要求进行整改。
2、苗木数量以实际放线定点为准,乙方应据情精算。如工程量出现变更以甲方要求为准,乙方无条件服从甲方对工程量及施工时间变更的通知,变更新增苗木价格由施工单位报价,甲方绿化主管部门以市场价签定,最后按审计价结算。
3、乙方施工负责人,按时参加甲方召开的工程调度会。
4、乙方施工要确保按合同约定期限完成。如未按期竣工验收,每延迟一天,乙方向甲方支付违约处罚金1000元。同时,乙方赔偿甲方因该工程延期所产生的费用与损失。
5、乙方出现欺诈、以次充好等行为的,须全额赔偿甲方的经济损失,并处以三倍的罚金,同时甲方可追究乙方的法律责任。
6、施工及养护期间,乙方应做好相应的绿地保洁等工作,发生毁绿等所造成的损失由乙方承担。
八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,本合同一式四份,双方各执两份。
九、本合同未尽事宜,双方应协商解决。如协商不成时,可向云龙区人民法院诉讼解决。
甲方(盖章):_____
乙方(盖章):_____
_____年_____月_____日
工程协议书 篇6
依据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律法规,结合本市家庭住房,依据室内装饰装修特点,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成如下协议:
3、工程承包方式:双方商定采取乙方包工包全部材料的方式进行承包。
4、工程期限:工程总工期为 天 开工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日
5、合同价款:本合同工程造价为人民币 元整,不含灯具洁具。
第二条:
1、本合同价为包工包料施工。
2、施工使用的材料为木工板、面板。
3、水电材料为管和铜心玉蝶线。
第三条 工程款支付方式 签定合同后,乙方购买部份材料(木料、地砖、管道),进场后,甲方分阶段付款。 附则:
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2、本合同经甲、乙双方签字生效。
3、本合同有效期为________年,________年内工程无质量问题则合同终止。 甲方: 乙方: 地址: 地址: 电话: 电话: 合同签定日期:________年____月____日 工程装修合同协议书范文二 鉴于乙方承包装修之甲方装修工程已于________年____月____日交付使用,有关细项质量需进一步观察,目前有关工程细项已需维修养护,故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议:
1、本工程保修期为________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
2、乙方在保修期内工作范围为: 就装修工程所涉及全部合同项目内(以________年____月____日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及________年____月____日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝,所有漆面脱落、起皮、鼓包,壁纸鼓包、脱落,房顶出现脱落,所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当、天灾、原土建质量造成的损坏除外。
3、目前工程已存在的问题及乙方责任:
1)花岗岩地面有5块有13空鼓,1块4c缺角,1块13断裂,若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂,乙方应予更换,材料费及更换费用由乙方负担,或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。
2)护墙板的板面目前变形较重,乙方应于________年____月份前进行更换或整修。
3)木门现已变形,乙方应予________年____月份前进行整修。
4)壁纸卷边,乙方应于________年____月份前进行整修。[迷你句子网 Jzd365.COM]
5)厨房洗菜盆下水管无反水弯,乙方应于________年____月份前新购反水弯并进行更换。
6)前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。
4、乙方工作方式 在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后____日(节假日包括在内)内,乙方须安排 熟练的技术工人带料完成整修或更换工作,费用由乙方负担。
5、法律责任 乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日,不予整修或更换的,甲方有权扣除工程尾款人民币 元;若甲方因该质量问题造成其他损失,甲方除有权扣除工程尾款外,还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。
6、结算 保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意,保修期结束后____日内,甲方将尾款如数结算予乙方(________年____月份乙方将第3条所述问题整修结束后,若甲方感到满意,可以结算)。
7、本协议一式四份,甲、乙双方各两份,自甲、乙双方签署之日起生效。 甲方: 乙方: 代表: 代表: 盖章: 盖章: 工程装修合同协议书范文三 兹有住户_________委托_________(以下简称甲方),对其购买(或租赁)的由_________物业管理公司(以下简称乙方)经营管理的_________大厦_________层_________室进行装修。 为加强对装修工程的管理,确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序,甲乙双方同意签订本责任书。
一、装修人员入户装修时,必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。
二、装修人员每人须交两张1寸照片,一张办理临时出入证,另一张办理个人档案。
三、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息,装修必须在规定时间内进行,即上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。禁止在晚上使用电动机械及进行油漆喷涂等操作。
四、装修人员不准侵扰其他业主(或使用人),不准在楼道内闲逛,不准在其他楼层停留。
五、装修人员必须保持公共场所,包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道里,不得在公共部位堆放杂物,装修垃圾应及时处理。
六、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好,如不得随意按电梯按钮,不得乱刻、乱画,不能撬各种门锁。
七、注意用电及消防安全。例如,用电时要采用适当的插头;严禁用电源线直接接到漏电开关上;严禁用电炉做饭、烧水。
八、进行电焊施工必须事先向物业管理公司申请配备消防用具,禁止在易燃XX物品旁吸烟。
九、装修材料超长超宽时,禁止使用电梯。
十、装修人员不准在施工场所留宿,确需过夜留守的应先与物业管理公司联系,经同意后方可过夜。
十一、施工队伍应严格按照有关规定装修。如业主要求违章装修时,应解释说明,不予装修。否则,除业主承担责任外,施工队伍也应承担一定的责任。
十二、出现问题时,施工负责人应及时与物业管理公司联系,双方协商解决,不得擅自作主。
十三、如违反上述规定,物业管理公司将视情节轻重给予罚款,并有权责令其停工整顿。
十四、如有未尽事宜,双方可另行协商解决。
十五、本责任书签字盖章后有效。一式两份,双方各执一份。
工程协议书 篇7
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本协议:
四、工程质量标准:按施工草图结构要求,符合国家相应的行业标准。
五、工程期限:自合同生效之日起到工程结束为期天,如有特殊情况工期顺延。
六、付款方式:
1、合同签订生效甲方预付总额的10%作为生活费。
(一)权利:在施工过程和完工后,随时监督、检查、验收工程质量,不符合要求,可责令乙方停工整改。
1、对危害本公司的安全隐患各现象,可强制乙方停工整改。
2、按本公司相关规定、监督、检查、处理乙方人员的违规行为。
2、为乙方提供一间临时房屋,存放工具、设备及部分人员休息。
(1)、按要求自主施工,负责施工人员的组织、指挥。
(1)约束施工人员遵守甲方的规章制度,爱护公共财物和环境,禁止施工人员进入甲方其它场所。
(2)按要求保质保量组织实施本工程的施工。
(3)接受甲方的监督、检查,不符合要求现象应立即整改。
(4)禁止无关人员进入施工现场,并对本工程的安全负全部责任。
八、验收结算:
由甲乙双方参照图要求,按实际工程量计算,若有变更,由甲方出具方案,其工程量作相应的增减。
十、解决纠纷的方式:
双方协商解决,协商不成再由人民法院仲裁。
十一、本合同与施工草图和预算表并经签字确认后一同生效,一式两份,甲乙双方各执一份。