安装工的合同

最新安装工的合同。

随着人们逐渐将法律视作武器，懂得合理运用合同已经是一项重要技能。签订合同能够，维护双方的合法权益。有没有因为撰写不同类型的合同感到无从下笔呢？小编特地为你收集整理“最新安装工的合同”，供有需要的朋友参考借鉴，希望可以帮助到你。

安装工的合同 篇1

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同。

本合同工程项目系统管线铺设、设备安装及接线、系统调试、系统配合验收、、操作培训。

㈡ 承包依据：

以上承包范围以建设方提供的工程施工图纸、设计方案为依据。

㈠ 安装方式：乙方以包图纸、包工、包质量、包安全、包验收等形式承包。 ㈡ 合同价格

人民币： 一次性包干。如建设方对本方案要求修改，工程造价另行协商，开工前双方已明确建设方图纸设计缺陷所引起的变更不再增加施工费用。

㈡ 验收标准：根据甲方、建设方的要求以及技术交底、施工图纸（深化建设方案）和有关国家及行业施工验收规范、技术标准以及检验评定标准要求进行质量监督和验收。

㈠ 工程所需全部材料必须按建设方方案设计要求进行订货。

㈡ 如一方对材料有异议，需进行检验，如检验合格，检验费由持有异议一方承担。

正）；

2. 所有线材（包括电源线、信号线、视频线、光纤、接地线）拉线到位后三天

内付人民币 元正（￥ 元正）；

工单位的'配合工作并履行总包合同中甲方职责；

2. 开工前3天完成由建设单位、甲、乙、设计方参加的施工图会审，在不影响

进度的情况下向乙方提供补充图纸及变更资料。

3. 协助组织竣工验收，并按合同规定办理竣工结算。

4. 甲方负责总体计划安排，审核乙方编制的工程进度计划，工程进度月计划，

并向乙方按上述第七条按期支付工程款。

5. 甲方有权对进场材料质量进行把关，不合格材料不得进场。

6. 按乙方要求准备机房，提供220VM50HZ电源，布置好地线。

2. 开工前根据现场实际情况完成本施工合同项目的图纸设计与施工图会审，编

制施工组织计划和材料、设备进场计划并送甲方审核。

3. 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆

放整齐，道路通畅。

4. 负责施工所需的工具、设备、机械运输，设置安全设施标志。

5. 严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，接受甲方

和质监部门的监督。

6. 合同期间发生的施工质量、安全事故、员工保险均由乙方自负。

7. 如工程上存在问题，经甲方和质监部门确认后，乙方须即采取措施纠正，否

则甲方有权采取措施直至终止合同。

8. 施工中如发现设计错误或严重不合理时，即书面通知甲方。做好施工原始记

录，按时向甲方报送进度和完工报表。

9. 工程竣工后移交资料。

10. 竣工验收后，乙方施工人员必须在7天内撤离施工现场。

㈠ 由甲、乙双方会同建设单位、质监部门以设计方案、施工图纸以说明书、图

纸会审、有关变更的书面文件，以及有关国家施工规范、行业标准和质量检验标准为依据进行验收。

㈡ 隐蔽工程在乙方自检后填制记录表，待甲方和建设方检查合格后可进行隐蔽。 ㈢ 工程内容及质量符合要求的，双方签字确认，同时乙方将全部图纸及资料移交给甲方。如施工质量不合格，乙方在限期内返修后进行验收，直到合格，由此发生的人工费等一切费用由乙方承担。施工过程中，乙方没有按甲方定点引起返工的人工及材料费完全由乙方负责，若乙方已按甲方定点后，甲方要求移位的，移位所需一切费用由甲方负责。

㈠ 任何一方在合同期内中止合同按工程造价的2% 向对方偿付违约金。

㈡ 甲方不按期支付工程款，按拖欠数额，依照银行有关延期付款规定向乙方偿付违约金，同时，乙方有权停止施工，直至结清款项。

㈢ 乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担；逾期竣工，从逾期次日起，每停工一天，按工程造价的千分之二向甲方偿付违约金；遇不可抗拒的原因，报有关部门裁定。

乙方必须遵守甲方、建设单位及地区有关部门的规定及管理条理、遵守国家法律进行施工，如有违反，一切责任由乙方承担。

㈠ 乙方不得将此工程转包（整体转包），如有此行为甲方有权随时中止合同，所有工程款不予支付；

㈡ 乙方施工过程中造成的设备及材料丢失、缺损、水浸、高温损失仪器设备由乙方负责20%。

㈢ 乙方自带施工设备及工人生活设施、负责工人生活居住安排、负责购买工伤保险等。

㈣ 乙方不得拖欠工人工资，否则甲方有权中止合同，必要情况下有权代支工人工资并在工程款中扣除此额。

发生纠纷双方本着友好的原则协商解决，协商或调解不成时，申请由仲裁

机构解决。

第十四：本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同经双方签字后生效，至工程竣工验收。

安装工的合同 篇2

发包人（全称）：____

承包人（全称）：___

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程地点：__

工程内容：____

资金来源：_____________

二、工程承包范围

承包范围：________

三、合同工期：

合同工期总日历天数_____天

四、质量标准

工程质量标准：_______________

五、合同价款（构成见附表）

金额（大写）：壹万圆整 （人民币）

￥：_10000.00_元

六、合同约定其它内容

1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。

2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。

3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。

4、工程结算支付方式：

工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。

5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。

6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。

七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。

八、合同生效：

合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。

九、补充条款

1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。

2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。

3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。

4、其他未尽事宜，双方另行协商。

甲方:

乙方：

日期：

安装工的合同 篇3

合同编号：

签约地点：西安市

定作方：_______________ （简称甲方）

承揽方： （简称乙方）

《根据中华人民共和国合同法》，为明确甲、乙双方各自的权利及义务关系，结合本产品具体情况，经双方协商一致，签定如下条款，共同遵守。

第一条 概况：

制作工期： 天

开工日期： 年 月 日（乙方收到首批制作款之日起计算）。

竣工日期： 年 月 日（因设计变更、甲方付款延迟、甲方原因或不可抗拒雨天因素工期顺延）。

第二条 总造价：（大写）：元整(￥:元)。由于地基具有不可预见性，可根据情况追加造价，参照底数标准参见报价单。追加部分费用在吊装前付清。

第三条 图纸：

1.本单立柱图纸数量为 套。

2.本单立柱图纸未经乙方许可不得使用、改动、复制或用于其它参考。 3.本单立柱图纸的版权、使用权归乙方所有。

第四条 质保：

1.因施工技术、材料、加工工艺等出现质量问题均由乙方全部负责。

2.单立柱主体结构保质期为十年，面漆保修期为一年，抗风12级、抗震裂度8级、防火4级 ，该产品使用环境温度在-40℃—60℃之间（如遇不可抗力乙方不承担责任）。

3.甲方不得擅自改变其结构或加装、改装其他负荷设施，否则乙方不予承保。

4.在质保期内甲方每年保养一次，费用由甲方支付，保养时间、保养措施及保养后的实地照片在甲方保养完毕后三日内传至乙方，如甲方不按期保养，以后该单立柱出现质量问题乙方概不负责，同时质保期终止。

第五条 验收：

1．验收时间：乙方安装完毕，甲方应在三日内验收完毕，如未验收即视为本工程合格。

2．验收标准：依照乙方提供的图纸。

3．甲方使用，视为验收合格。

4．验收完毕未能付清本单立柱款项及质保金到期未能付清时该单立柱的保质期、保修期无效。

第六条 结算：

1．合同签定后三日内甲方支付给乙方合同额的50%即 万元（大写 元整 ）乙方开始生产。

2．基础浇注结束后二日内甲方支付乙方合同额的35%即 万元（大写： 元整 ），乙方将钢结构运输到工地现场。

3.吊装前甲方支付乙方合同额的10%即 万元（大写：元整 ）。甲方可以将合同价款的5%作为质保金，在本产品出厂之日起一年内支付给乙方。乙方财务部在收到本产品所有余款之后开具增值税普通发票。另付税金6%。

4. 甲方应将所有工程款转入乙方账户。

账户名称：

账 号：

第七条 甲方责任：

1.甲方委派 为本工程驻工地代表，对工程进度，工程质量进行监督。办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题以及其它事宜。

2.甲方负责单立柱施工前期审批，乙方在施工期间如遇路政、高速公路管理处、交警部门、园林处以及其它行政部门干涉时，甲方应负责协调至乙方施工止，负责协助解决工地用水电问题。

3.在开工前甲方为乙方标明建单立柱具体位置方向，选好材料堆放场地及协调处理好周边关系（土地、村民等干扰问题）。

4.甲方负责在合同签定当日内向乙方提供本工程地质报告和地下管网线资料。

5.由于地下基础开挖地质是不可预见的，如乙方负责制作地基挖掘地基时，遇地下不可预见的施工难度（基础开挖出水、基础增大、土质异常等问题），增加费用另外结算。

6.若遇甲方原因及第三方原因延误的工期顺延，并按每天500元的标准补偿乙方窝工费。

第八条 乙方责任：

1.乙方委派为本工程驻工地代表，负责施工现场日常事务工作。 2.负责按图纸的质量和合同进度施工。

3.乙方负责施工现场的安全工作并对因乙方原因在施工中出现的损失及人员伤亡事故负全部责任。 4.在施工中严格执行国家相关施工规范并及时解决施工中出现的问题，按期完工。 5.在保质期内，属乙方责任造成工程质量问题由乙方负责无偿修理。 6.乙方负责材料的管理和施工现场的整洁卫生。

7.施工期间遵守施工区域的管理规定，服从管理，如有违法违纪行为，按相关规定处罚，由乙方负责。 8.若因乙方原因延误工期，工期不顺延，并按每天500元的标准赔偿甲方延误工期费。

第九条 违约责任

1.在本合同履行过程中,任何一方违反本合同约定条款时，违约方按合同总额的20%支付守约方违约金，并承担因违约给守约方造成的全部损失。

2.因非乙方原因甲方未能按合同支付工程款项前，该广告画面所有权归乙方。

第十条 免责条款：

1.如遇不可抗力致使单立柱损毁双方免责。（指地震、战争或超出本地风压等人类不可抗力）。 2.因政府行为致使乙方无法按期完工，乙方免责。

第十一条 合同变更：

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方变更驻工地代表或工程内容的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条 合同解除：

双方确定出现下列情形使合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。

1、 发生不可抗力的； 2、双方同意不执行本合同的。

第十三条 争议解决：

双方因履行本合同而发生争议，由双方协商解决，协商不能解决时，任何一方可向合同签订地所在人民法院提起诉讼解决纠纷。

第十四条 附则：

1.合同未尽事宜，由双方协商解决。

2.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。 3.本合同自双方盖章之日起生效，至工程保质期结束后失效。 4.附件: （1）施工图纸

（2）甲乙双方营业执照、税务登记证及法人身份证复印件

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

签约代表： 签约代表：

单位地址： 单位地址：

邮 编： 邮 编：

联系电话： 联系电话：

安装工的合同 篇4

发包方（甲方）：

地址：

承包方（乙方）：

地址：

经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方_________________项目的大桥栏杆制作安装工程。本着平等、自愿、互惠互利的原则，结合本工程的实际情况，特订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

4、承包方式：

5、合同总价：

二、施工质量和验收要求

1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。

2、焊接牢固，焊缝艺术、美观，达到相关技术规范要求。

3、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。

三、付款方式

合同签订后三日内，甲方向乙方支付预付款________元；乙方施工完毕，经甲方工程部综合验收合格后______天内付______%的工程款。剩下的______%作为质保金暂留甲方（不计利息），保修期为_____年，保修期满后不出现任何质量问题，甲方负责一次性付清剩下的工程款。

四、成品保护

乙方施工完毕，交甲方工程部综合验收合格后，由甲方负责看管。未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。经验收合格交甲方看管后所发生的成品损坏或被盗等均由甲方自行负责。

五、安全条款

1、乙方应保证安全、文明施工，不得酒后施工。

2、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责，第三方安全事故，甲方应协助乙方向第三人追责。

六、施工工期

计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，共______日历天。乙方必须保证在合同工期内保质保量完成施工任务，不得拖延工期。

七、质量标准

在施工过程中，乙方必须接受建设单位、监理、质检部门及甲方的安全、质量监督检查。存在质量问题，必须无条件返工，因此而给甲方造成的一切损失，必须照价赔偿。

八、保修

在保修期内乙方接到甲方保修通知后24小时之内必须到场维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权另外请人维修，其维修费用从乙方的质保金中扣除。

九、违约责任

本合同履行过程中，任何一方违反本合同的约定，致使合同无法履行或者给对方造成损失，责任方均应向守约方承担损失，并支付合同价款________%的违约金。

十、附则

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的法院起诉。

2、本合同一式_____份，双方各执_____份。

3、本合同自双方代表签字盖章后生效。

甲方：

负责人：

联系方式：

合同履行地：

签订时间：_______年_______月_______日

乙方：

负责人：

联系方式：

合同履行地：

签订时间：_______年_______月_______日

安装工的合同 篇5

规定的标准；

4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业标准检查人员依法实施的监督检查，采用有效的安 全防护措施，消除事故隐患。因安全措施造成事故而因此发生的费用，由责任方承担。

5、认真做好施工日记和隐蔽工程等原始记录，完整、清楚、详细、准确地积累施工资料，配备专（兼）职安全、质检人员、技术人员；做好工程安全、质量自检、互检、交接检；及时填报各项报检资料并于每道工序验收合格后送甲方汇总；

6、按时提交预、结算、各种计划及报表，以及完整的原始技术、经济资料，配合甲方办理交工手续；

7、交工前保护好工程成品，把现场清理干净；积极配合保修，在保修期内对施工质量缺陷及时进行无偿修复；

8、保护好甲方的临设，如有损坏按价赔偿；

9、乙方机械设备安装在安装前必须对设备、配件、性能与业主进行校验。

九、本钢结构工程款是(预付款)

1、乙方管理人员进场甲方支付工程款总额的5%进场费，乙方人员、设备进场后，甲方支付乙方材料费（工程款总额）的25%，以后每月25号向甲方提交报表，甲方按进度结算给乙方工程量的80%,每月以此类推进度款支付给乙方，本工程一次验收完后，支付总工程量的90%，施工竣工验收合格后，支付至 97 %。

2、工程质保金：，整个项目竣工验收决算审计款的 3 %扣留工程质保金，质保金按照甲方与业主签订的建设施工合同专用条款中的约定支付；

3、工程款转至乙方指定如下账户：

开户行：

账号：

开户名：

十一、奖罚事项

乙方从签订补充协议之日起，制定相应的形象进度报送甲方，甲方根据乙方报交的进度计划，分节点或分时间段进行考核，直至工程竣工为止。

奖惩办法：乙方按补充协议规定的时间内容完成的，不做奖罚，若按补充协议约定时间拖后，按拖后天数，每天罚款壹万元，若乙方按补充协议约定时间提前完成，按提前天数，每天奖励壹万元。

协议期间，按日历天计算，除(刮风、下雨、自然灾害、停电、设计变更)不可抗拒的等因素，工期顺延。

乙方应及时上报材料进场计划（提前15天），若乙方不及时提交材料计划而影响工期，其责任由乙方自负，若乙方按时提交材料计划，但甲方未能及时提供材料给乙方，所拖延时间按天数顺延。

除补充协议约定的事项外，其余均按甲、乙双方原签订的补充协议为准。

十二、违约责任

合同签定后，乙方确保按甲方施工进度要求施工。甲方按合同规定及时支付工程款，若双方任何一方出现违约行为，违约方承担相应的违约责任。

十三、解决合同纠纷的方式

本合同履行过程中如发生争议由双方当事人协商解决。如协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

十四、其它条款

1、本合同未尽事宜，另行协商。

2、本合同经双方代表签字、盖章后生效，工程完工、结算全部工程款后自行中止。

3、本合同壹式八份，甲方执四份，乙方执四份。

发包方：（签章）承包方：（章签）

法定代表人：（签章）法定代表人：（章签）

委托人；（签字）

身份证号： 身份证号：

年 月 日 年 月 日

安装工的合同 篇6

发包方：______________(甲方)

承包方：______________(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，为明确双方权利义务关系，经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方丽都美墅供热支线施工工程等相关事宜达成如下协议，双方承诺共同遵照执行：

一、工程概况:

1、工程名称：热力站土建(安装)施工及其他零星工程

2、工程地点：省六建小区内

3、工程承包范围：供热设计施工范围及甲方签证工作量

二、工期(日历日)要求:

1、开工日期：_______年_______月_______日

2、竣工日期：_______年_______月_______日

3、总工期：______________天。

三、质量标准：合格

四、工程承包方式及工程内容：

a、工程承包方式：

包工包料

b、施工工作内容：

旧锅炉房改造、旧锅炉房外墙清洗抹灰、旧门窗的拆除安装、排水沟、电缆沟的挖设、值班室、配电室的建设及水电暖安装等施工项目。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。

五、合同价款及付款方式：

(1)合同价款：(_______大写)：_______

(小写)：_______￥

(2)付款方式：工程竣工验收合格，乙方向甲方提供完整详细的资料及全额工程发票后付工程总造价的95%。剩余5%作为质量保修金，在支线及小室投入使用满一年后如无质量问题付清余款。

六、甲方工作：

1、甲方负责在开工前办理安全交底等相关手续。

2、合同签订后2日内向乙方提供完整的施工图纸1份，施工技术说明1份，组织设计部门及乙方对施工图纸进行施工前会审，设计交底。

3、施工过程中如出现设计变更，甲方应及时通知乙方，乙方按变更后的内容进行施工。

4、工程施工过程中，甲方代表有权随时对工程施工进度及质量进行监督，甲方对乙方提供的材料有权进行检验，不符合要求的，有权要求乙方在指定期限内调换或补齐。如发现乙方未按规范施工或施工质量达不到要求的，甲方代表有权制止，责令乙方停工、返工，乙方必须无条件按照规范要求在甲方规定的期限内整改完毕。

5、负责组织对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

6、甲方应按本合同约定按时向乙方支付工程款。

七、乙方工作：

1、按照国家有关安装工程施工规范完成合同约定工程施工任务，施工过程中接受甲方代表对施工工程的质量检查监督。

2、本合同乙方提供的工程材料价款包含在工程款中，乙方提供材料由其自行负责运送到施工现场，工程施工所需机械设备由乙方自行准备，相关费用由其自行承担。

3、乙方提供材料运送到施工现场后，应及时通知甲方对材料进行验收，如果材料与合同规定要求不符，甲方有权拒绝乙方用于工程项目，乙方应无条件负责更换被拒绝的材料，以满足工程需要。

4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定造成的损失和罚款。

6、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

7、工程施工过程中对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

8、工程竣工后，向甲方提出竣工验收申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。因乙方自身原因导致工程质量不合格，乙方应负责返工、修改，处理合格后重新申请组织验收，直至符合质量要求。返工、修改等相关费用由乙方自行承担，且工期不予顺延。

9、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

10、安全施工：工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，若系乙方冒险违章作业等原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

11、施工当中乙方必须做好安全用电及安全防护工作，并标有醒目的标识牌，夜间有路灯加维护网，若行人在过路当中出现的意外伤害，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

八、工程验收

1、工程完工后，由乙方提出书面验收申请，甲方组织相关部门及乙方对施工项目进行验收，验收合格乙方将工程交付甲方，甲方向乙方办理验收签证手续。

2、乙方提出书面验收申请后15日内，甲方不组织验收或不予回复的视为验收合格。

九、工程质保

1、保修范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

2、保修期限：1年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

3、在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起24小时内派人修理，乙方因履行保修义务而产生的交通费差旅费、食宿费、维修费、材料更换费用及其他相关费用均由其自行承担。

4、如果乙方在上述指定期限未能安排保修，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

十、违约责任

1、因甲方原因造成的工期延误，工期顺延。

2、甲方未按本合同约定按时向乙方支付工程款，每延误一天应向乙方支付违约金1000元。

3、乙方必须按合同约定的时间保质保量按时交工，因乙方原因造成的工期延误每延误一天应向甲方支付违约金1000元。

十一、其他事项

1、合同条款中未尽事宜，双方协商后可订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。

2、甲、乙双方在执行本合同中发生争议，应协商解决，协商不成，诉讼至甲方所在地人民法院

3、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执行二份。

甲方(合同章)：_______法人代表或授权代表：_______承办人：_______电话：_______开户行：_______帐号：_______税号：_______邮政编码：_______

乙方(合同章)：_______法人代表或授权代表：_______承办人：_______电话：_______开户行：_______帐号：_______税号：_______邮政编码：_______

安装工的合同 篇7

(二)、乙方职责：

1、乙方队伍进场时，提供“三证”(身份证、流动人口计划生育证、劳务证)，须按当地政府有关外来人口乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。协议要求一式三份(乙方、工人、甲方项目部各执一份)。

2、乙方队伍的有关管理规定，申报办理有关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方承担，新工人进场时，必须填写进场申请表，由保安统一安排住宿，提供名单存档，并接受三级教育后，方能上岗作业。

3、乙方不得雇佣18岁以下、50岁以上及不宜从事建安工程施工的现场作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。

4、乙方自带必备的施工工具和用具，包括斗车、小型工具、易损易耗及工人安全防护用品等用品用具，费用包括在承包单价内。

5、乙方凭领料单到甲方仓库领用由甲方提供的材料，材料损耗率按合同规定的损耗率计算，未有规定的，按现行定额规定的损耗计算，乙方领用的材料规定的用量，按甲方材料购进价在乙方工程款中扣除。

6、乙方负责竣工验收前成品及半成品的保护，当发生损坏或遗失时，须在第一时间报项目部并协同项目部追查原因，经项目部认定损失及责任方后，根据实际情况由各责任方担负不同的赔付责任。

7、乙方应遵循甲方公司《成品保护的有关规定》，加强施工人员的成品保护教育，不得在结构物上随意钻打，剔槽、拆除结构物，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款。

8、乙方施工中每天做到工完场清，工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。

9、乙方工人每天必须持证上岗及不得留宿工地，如有发现无证上岗或留宿，没人每次罚款200-300元;造成严重安全事故或治安问题由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。

10、严禁乙方工人在工地打架、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，当事人及承包班组均处500-1000元罚款，情节严重者报送公安机关处理;工地宿舍不得留宿外来人员，违者罚款每人每晚50元。

13、委派 为现场管理代表，需持有与工程相适应的资格证书，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜。

1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

3、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者，发现每人次罚款100元整，从工程款中扣除。

4、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利等费用。

5、特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，如电工、电焊工等。 十一、 其它

1、本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止;

2、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，每份均具有同等法律效力。

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争，双方经友好协商一致达成如下条款，共同遵守执行：

本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。按建筑面积 元/平方米计算。(包括人工费及施工辅材、中小型机械等)。建筑面积按版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。

按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工，具体施工内容如下：

1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。

2、弱电部分：电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线，支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。

1、给水部分：给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。

2、排水部分：排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。

3、空调部分：空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口，空调风井洞口预留、排烟洞口预留。

4、采暖部分：采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。

6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。

临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护，现场临时用水主干道及分支管临时用工。现场安装材料棚的搭拆。备注(一级箱、二级箱、主电缆、现场镝灯照明支架及灯管、临时用水主干道及分支管由甲方购买。乙方负责安装用工)。

工程质量必须达到验收规范及图纸的要求。

1、乙方必须按甲方现场施工进度要求组织施工作业，保证阶段施工和整体工期符合要求进度计划安排：

结构施工阶段：乙方必须跟随土建方的结构施工进度将应预埋的管、盒、套管、预埋件同步安装到位，洞口预留到位。

装修施工阶段：乙方应将本工程施工顺序与土建方的装修程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响土建方整体施工进度计划。

2、如乙方原因造成阶段施工工期延误，造成土建方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以3000元/天的罚款外，造成土建方延误工期的所有损失均由乙方承担。

3、如遇工程暂停后复工乙方必须按甲方要求保证其劳动力能满足现场施工需要，否则甲方有权按工期延误，对乙方按上述第2条进行罚款。

一、 质量要求：

乙方应严格按照施工图纸、施工图集组织施工，质量应达到各级部门的施工规范和验收标准。所有水电安装应通过监理、甲方、建设方、质检等部门的验收，如达不到验收规范要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，并且赔偿甲方的材料、工期损失。

1、乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法现及建设部、工程所在当地建委颁发的安全规定。

2、乙方必须遵守甲方现场安全管理规定，认真做好本专业工程的现场安全防护设施搭建和管理、维修等工作，确保施工作业安全。

3、进场后，甲、乙双方签订《安全协议书》，此协议书作为本合同的附件具有同等效力(附件2)

4、乙方选用的各类机械操作手必须保证持证上岗，并按作业操作规程和相关规定，做好使用维修记录，保证机械使用安全。

5、乙方应按规定为员工办理相应保险业务，其费用由乙方自行解决。

6、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿和善后处理。属甲方责任造成的伤亡事故，处按规定对责任者进行处理外，由甲方参照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，但善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方工人及家属，因安全事故造成的工期损失，应由乙方设法挽回。

1. 主材由甲方提供，辅材由乙方提供(见附表1)，机具由乙方提供(见附表1)。

2. 对材料造成的浪费和损失由乙方自行承担。

3. 材料进场后，乙方应对材料进退场及时装卸、整齐归堆。

1、提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。

2、及时提供施工中各种所需主要材料并运抵现场。

3、协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。

4、监督乙方的文明施工、安全生产。

5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

1、按图纸、图集、规范及按甲方要求、按进度要求进行施工。服从甲方负责人管理。

2、进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度，应自始自终完成本项工程， 如中途退场则工程款按已完成工程量 %给付，余 %做为违约金和下一班组的补偿金。

3、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

4、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

5、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

6、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一 旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发 事故的全部责任和费用。

7、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

8、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及时回收利用。每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

10、本工程施工中，乙方提供附表1的机具及辅材。

1、甲乙双方均应认真执行施工所在地文明施工和环保管理的各项规定，积极组织现场文明施工管理活动，做好现场责任区的环保及卫生工作，保证现场责任区文明达到文明工地标准。

2、乙方必须认真执行甲方现场文明管理规定，按文明施工要求做好场地清理、清扫等工作，做到现场整洁有序，材料分类堆放整齐，每天活完料净脚下清，并将其施工垃圾清运至指定垃圾场。

3、若乙方未能按甲方要求进行现场文明施工作业，甲方项目部向乙方提出整改意见后仍未见成效时，甲方现场项目部将视情节轻重对乙方进行罚款处理累计罚款额不超过 元/平米。

第十一条 付款及结算方式:

1、预埋按建筑平米 元/㎡结算，二次配管、配电箱安装按建筑平米 元/㎡结算，水暖等管道安装按建筑平米 元/㎡结算，桥架、电线、电缆、开关、面板、灯具安装按建筑 元/㎡结算，工程单价合计 元/㎡，工程单价已含乙方工人工资、工人保险、管理费、利润、税金、辅材、机具、食宿。

2、其以上承包范围内的用工均包括在平米单价内，结算时不作任何调整。如发生洽商变更的，需有甲方驻工地代表、项目经理、专业工长全部签字的原件方可作为结算依据，有工程量的按20版《内蒙古建筑工程预算定额》计算人工费及机具辅料费用。没有工程量的在洽商中注明金额。

3、每月按实际完成工作量的 %给付。并由甲方负责人签字认可，上报审核后报甲方。其余款项待工程验收合格15日内，乙方将工程竣工资料和竣工结算资料交付甲方，甲方在30天内支付结算款的 %，剩余 %工程款作为工程质量保证金，在按国家规定保修二年满之日起14天内甲方付清乙方剩余保修金。

4、每次付款时乙方应向甲方提供真实工人考勤表、工人工资表，若有虚假，甲方不予付款。

5、乙方每月收到月进度工程款必需按时发放到每个工人。

6、在施工过程中，甲方可根据业主方要求和实际情况，有权适时增减工程量，工程量增加时双方另行洽商;工程量减少时按双方签订本合同时已确定的价格在结算时予以扣除。

一、有下列情况之一，均属乙方违约：

1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务 而影响土建方总体施工进度的;

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;

3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、中止合同等处罚。

二、发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由 甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用，由甲方原因造成工期停工一星期以上的。

2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向 乙方支付拖欠期工费的利息。

第十三条 本合同未尽事宜、双方协调解决。

第十四条 此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，合同经甲乙双方负责人签字(盖章) 生效，工程完工结算付款完毕，合同自动失效。