建房协议书十四篇。
合同范本网小编为您提供了一些关于“建房协议书”的精心编辑内容，请将本网页保存在您的收藏夹中以备不时之需。随着社会公众的法律意识不断增强，在平时很多时候我们都会频繁接触到合同。签订合同可以最大限度的保障我们的权益。
建房协议书 篇1
甲方(赠与人)：____________________ ，____族， ______年____月____日生，身份证号码：____________________________，住址：_______________________________，联系方式：__________________________;
乙方(受赠人)：____________________ ，____族， ______年____月____日生，身份证号码：____________________________，住址：_______________________________，联系方式：__________________________;
甲乙双方系父子关系。甲方有一套个人所有的自建房。现甲乙双方在自愿平等的'基础上，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，自愿达成赠与协议如下：__________
一、甲方同意将其个人所有的自建房(房产位于______________________，房屋产权证号：__________ ，房屋面积：__________ )的所有权赠与乙方。
二、乙方自愿接受甲方的赠与。
三、甲方在签署协议之日起_____日内为乙方办理不动产变更登记。
四、其他
1、本协议自双方签字之时起生效。
2、双方确认,在签订本协议时冷静而理性,并一致确认上述约定是公平、有效的。
3、本协议一式两份，双方各执一份，两份具有同等法律效力。
甲方赠与人(签字)：__________ 乙方受赠人(签字)：__________
______年 _____月 _____日
建房协议书 篇2
集资合作建房协议书正文： 甲方(单位)地址： 电话：・ 乙方(职工) 电话：职务／职称：身份证号码： 根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》和《关于加强我省集资合作建房管理的暂行办法》，为明确集资合作建房单位和职工双方的权利和义务，特签订本协议，供双方共同遵守。第一条 为解决职工的住房问题，根据乙方申请，甲方同意乙方参加集资合作建房。该套住房位于 市 路 街(院) 巷 号 栋 层 号，户型为 房 厅，住宅总建筑面积 Om， 住宅户内建筑面积 m(其中享受面积 m，超标面积 m)，公用面积 m。装修情况：第二条 经省、市房改办核定，该套住房建设成本总造价为 元，乙方集资额为 拾 万、 仟 佰 拾元(￥ 元)。其中：每平方米建筑面积 元；乙方控制面积出资额为 元；超标准面积在20m以内 m按房改市场价 元／m计 元，20m以上 m按房改市场价加价30％计 [1] [2] [3] 下一页
建房协议书 篇3
一、施工安全：
1、乙方在施工过程中，要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故责任人由此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任一概与甲方无关，如施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险，则由乙方负责办理，并支付一切保险费用，此费用已包含在工程造价中。
2、乙方所有施工人员必须身体健康，工头负责人必须要对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全和工程质量。
二、施工要求：
1、甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方建筑，承包范围中含土建工程的一切工作。
2、甲方负责提供饮用的茶水以及施工用的石灰、砖头、水泥、砂子、水源、钢材等建筑材料。
3、乙方尽量避免在下雨天施工，以免影响房屋的质量。
4、室内外有线电视接口、墙壁接线盒、自来水管、下水管道等安全施工由甲方负责。
5、乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等，费用已包含在工程造价内。
6、所有的乙方人员吃饭、抽烟等问题由乙方自己解决，费用由乙方自理。
三、工程质量：
1、乙方必须认真按照甲方提供的图纸施工，并随时接受甲方或甲方委托人员的督查。
2、乙方砌筑施工时应保证质量。使用前必须把砖头浇水湿润，砂浆的饱满度必须要达到要求，采用“三个一”砌筑法，即一块砖、一铲灰、一挤揉。
3、如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的，乙方应该按照甲方及其委派人员的要求返工修改或重弄，返工修改后仍不能达到约定使用条件的乙方应当承担工程质量违约责任，赔偿相应的材料款和人工给甲方，在工程结算时进行扣除。
4、房屋建成后，因为乙方原因引起的质量问题造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承担修理返工或重弄的责任，并由乙方承担所需的人工及材料等费用，一并赔偿甲方由此造成的损失。
四、工期延误：
无正当理由，乙方不能延误施工，由以下原因造成完工日期推迟的延误，经甲方确认，工期可以相应顺延：
1、因停电或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意给予顺延的其它情况。
建房协议书 篇4
农村合作建房协议书范本
甲方：________________
乙方：________________
甲方拟建房屋一座，位置在___县__镇__村__组，由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。
一、双方权利义务
⒈甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。
⒉乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。
⒊搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。
⒋工期从_____年___月___日开始建设，工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。
⒌乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。
⒍乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。
二、质量要求
⒈乙方应当本着保质保量的原则，按照图纸施工，加强质量管理。
⒉重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。
⒊甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成后一年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行免费维修。
三、付款方式
⒈工程款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币___元。
⒉付款时间：第一次付款在施工开始后___天内，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后____天内给付。
四、违约责任
⒈由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作;造成损失的'，由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的，乙方应承担违约金___元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
2、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金___元。
3、在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付工程价款，应当承担违约金___元(或每日承担违约金____元)。
五、争议解决办法
⒈发生合同争议时，双方应友好协商。
⒉如协商不成，双方可将争议提交人民法院进行裁决。
六、附则
⒈本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。
⒉本合同自签订之日起生效。
⒊以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方签字：________________
乙方签字：________________
________年___________ 月___________ 日
建房协议书 篇5
甲方: 身份证号码： 联系电话： 乙方：1、身份证号码： 联系电话：
2、身份证号码：3、身份证号码：甲乙双方本着互利、互惠、公平、公正、自愿的原则，经双方友好协商，决定共同出资在，即原甲方的宅基地上新建楼房，为明确双方的权利和业务，特订立此合资建房协议。
一、双方同意以甲方的名义建房，并约定甲方责任如下：
1.甲方负责该栋住房的一切建修审批手续（该房屋报建手续所需费用全部由甲方负责）、四通一平（水通、电通、气通、路通、场地平整），治安环境整治，房屋修建期间及房屋完工后水、电、气的正常安装和使用。房屋修建过程中及完工后，若发生因手续不健全，邻里不和谐及水电气不能正常使用而造成停工、阻工、误工行为，甲方应负责妥善处理，若因此造成的损失全部由甲方承担。若非乙方原因而导致建房无法继续时，则甲方还须承担乙方实际投资额百分之百的损失，并处建房资金总额百分之二十的违约金给乙方。
（备注：建房资金指房屋建造成本及房屋报建所产生的一切费用。）
2.甲方必须保证该房在修建前没有债权债务纠纷及产权纠纷。未经乙方同意，甲方不得将其房产证、土地使用证等相关证件、产权作抵押进行经济活动，否则甲方将承担由此产生的各种连带责任及赔偿乙方全部损失并支付乙方违约金叁拾万元整。
二、出资方式
1.甲方提供其自有的位于的宅基地用于建造房屋，该宅基地占地面积为 平方米，可使用面积为 平方米。土地使用权年限自年月日至 年月日止，宅基地使用权证编号为： 。
2.房屋修建由乙方拆除旧房，费用乙方承担。修建由乙方负责。房屋拆除的材料作建房用。甲方有权监督管理。
3.房屋修建中楼梯间必须建造宽度在三米以上，只要国家政策不征收或征用，楼梯间必须为公用；另如房屋前后面积、房屋左右面积、及外墙（包括山墙），房顶等公摊面积为甲乙双方平均所有，甲乙双方不得以任何理由改变其用途及私自处置。若国家政策性征收或征用，以上公摊面积（包括楼梯间）补偿所得由甲乙双方平均享有。
三、分配方法
1.该宅基地房屋在建成后双方对各自分配的房屋均享有居住权、处分收益权及所有权，甲方承诺不得以任何理由和方式对乙方获得的房屋产权主张权利。
2.乙方只负责修建毛坯房（包括防盗门、铝合金门窗、卷闸门）。建成毛坯房后双方对各自约定所有的房屋自行处分（理），如需装修，则该装修费用等由各自自行承担。
3．该宅基地在修建过程中，若国家政策性制约等原因而无法继续修建，客观上造成修建部分事实存在，则该已修建部分所有开支费用由甲乙双方平均承担。
4.若该房屋在建造过程中或建成投入使用后，该宅基地被国家政策性征收或者征用的，甲乙双方作为合资建房人按照各自所得楼层获得相应权利和待遇。
四、其他事项（928D.CoM 策划书范文网）
1.该房屋在修建中和修建完工后，若国家政策允许，甲方必须无条件协助乙方办理房屋产权等相关证明。
2.甲方必须将身份证复印件、房产证复印件、土地使用证复印件及其他相关该房屋手续复印件等证件交乙方一份，而乙方必须将身份证复印件交甲方一份，双方共做建房存查。
3．本协议未尽事宜，双方协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同同具效力。
4.以上条款对双方均有约束力，任何一方违反该约定致使该房屋不能建成或者造成其他经济损失的，则造成损失的一方负责赔偿另一方的全部经济损失。
本协议共一式五份，双方各执一份，双方请的公证人各执一份。自甲、乙双方及家人签字、盖章、按手印后生效。希双方共同信守，不得违背。
甲方（家人）签（章）字：
乙方（家人）签（章）字：
年 月 日
建房协议书 篇6
住址：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国民法总则》相关规定，经双方友好协商，就甲方请乙方到甲方处从事农村宅基地房屋修建工作，达成以下协议。
乙方自 年 月 日到 年 月 日为甲方提供劳动服务。
甲方应按照法律规定为乙方支付劳动报酬，计薪标准是元/天，支付周期：（1）每日现结；（2周结/月结。
帮工时间由甲方安排，根据实际情况，提前通知乙方。
4.1甲方保证乙方正常工作的必要劳动保护条件，可选在开工前为乙方购买相应的保险，切实贯彻：高温或下雨不开工的原则；
4.2乙方保证认真努力工作，杜绝偷懒、偷工、偷料。
双方应按照该协议内容如实履行该协议内容。如任何一方违约应依法向另一方支付违约金5000元，并赔偿守约方实际损失。
6.1有以下情形之一的，守约方可直接通知违约方解除合同：
1、甲方未按合同约定及时支付乙方帮工报酬；
2、甲方未向乙方提供必要的劳动保护条件的；
3、乙方提供的劳动帮工达不到工程进度要求的。
6.2任何一方如需单方解除合同，则应提前30日通知对方；或者双方协商一致后，直接解除合同。
双方如发生争议应当协商解决，如协商不成可向合同签订地人民法院起诉。
8.1该协议一式两份，甲乙双方各持一份；
8.2 本协议未尽事项，由双方另行口头或书面约定；
8.3本协议自双方签字后即生效。
建房协议书 篇7
建房合作协议书样板
随着城市化进程的推进，房地产行业已经成为一种重要的支柱产业。而房地产项目的建设需要大量的资金投入，因此，合作建房已经成为了开发商和投资者之间的一种常见的合作形式。下面，我们针对建房合作，撰写了一份建房合作协议书样板，以供参考。
一、协议的目的及基本内容
为了充分利用双方的优势，实现共同发展，特订立本合作协议书，明确各方的权利和义务。本协议的基本内容如下：
1.合作项目的名称及地址
合作双方共同建设的房地产项目的名称为________，地址为________。
2.双方的责任
2.1开发商的责任
开发商应出具合法有效的《开发商资质证明》等证书，全权负责合作项目的拟定，周密策划设计，并依法购地。同时，开发商也应履行与政府的相关手续，确保合作项目在法律、行政规章、建设标准、安全要求等方面的合法合规性。
2.2投资商的责任
投资商应向项目投入资金、承担风险，并按协议中的约定，全额支付取得的出资额。
3.合作的方式和期限以及各方权利及义务
3.1合作方式
本合作协议以房地产开发与资金投入的合作方式进行。
3.2合作期限
合作期限为______ 年，自合同签订之日起计算。
3.3各方的权利
3.3.1开发商的权利
开发商的权利主要包括以下几点：
（1）享有双方协商确认的房屋销售价格的提议权；
（2）享有合同约定收益的权利；
（3）协调合作项目工程、财务合理索赔等权利；
（4）管理合作项目的权利。
3.3.2投资商的权利
投资商的权利主要包括以下几点：
（1）享有按合同约定获得收益的权利；
（2）获得相关的工程及财务信息的权利；
（3）享有协同合作、共同管理合作项目的权利。
3.4各方的义务
3.4.1开发商的义务
开发商的义务主要包括以下几点：
（1）按照投资方的要求，协调合作项目的开发计划、设计等；
（2）严格按照法律法规和建设标准开发合作项目；
（3）保证募集的资金用于合作项目的规划、开发、运营和管理，尽最大努力为投资方谋取经济效益；
（4）妥善保管投资方的资金，确保其安全。
3.4.2投资商的义务
投资商的义务主要包括以下几点：
（1）严格按照协议规定的时间和方式投入资金；
（2）对合作项目进行全程监控，确保项目按时、按质量要求开发；
（3）接受开发商的管理，在规定的时间内按合约要求接受塔式楼和货币的优惠；
（4）满足政府的各项要求。
4.合同执行和解决纠纷的方式
4.1合同执行
双方遵照本合作协议执行，在合同有效期内，各方应本着良好意愿和诚信，及时履行各项义务。
4.2解决纠纷的方式
双方在合作过程中发生争议或纠纷的，应当本着友好协商解决。如协商无法解决，应到各自所在的人民法院进行起诉并最终向上接着处理。
二、协议的签署
本合作协议书一式两份，由双方共同持有。本合作协议书经双方代表人签字盖章后生效。
开发商（盖章）: ___
地址：________
电话：________
投资商（盖章）: ___
地址：________
电话：________
时间：________
以上是一份建房合作协议书样板，建议合同互相评审确认之后在正式签订。希望双方在合作过程中认真思考和权衡，谨慎考虑缔结协议，共同促进项目稳健运行，实现共赢。
建房协议书 篇8
在日新月异的现代社会中，协议起到的作用越来越大，签订协议是提高经济效益的手段。一般协议是怎么起草的呢？下面是小编为大家整理的私人建房工程承包协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
甲方(房主人)
乙方(承包人)
甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。
一、建筑工程概况：_________________
开工期为_______________年__________月__________日，竣工期为_____________年__________月_____日。本工程为一层砖混结构，面积约125平方米，以实际建筑面积为准。
二、工承承包方式：_________________
1、工程承包价格：_________________本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：______________元人民币，总包工价以实际面积为准。
2、承包方式：_________________工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的.钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
3、工程内容：_________________从基础以上开始，主体按图施工。包括：_________________地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池;室内刮瓷、室内外石膏线条。
4、工程质量要求：_________________乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。
三。双方的责任：_________________
1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。
2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。
四、付款方式：_________________从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。
六、未尽事宜由双方协商解决。
七、本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____年_____月_____日
建房协议书 篇9
合同双方当事人：出卖人(甲方)：(以下简称甲方)身份证号码：
(房屋共有产权人)身份证号码(房屋共有产权人)身份证号码(房屋共有产权人)身份证号码
以上人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方)：(以下简称乙方)
身份证号码：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在遵循自愿、平等、等价有偿、诚实信用的原则基础上、经充分协商一致，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、甲方对产权的声明：甲方为武汉市江岸区后湖乡赵家条尾村被拆迁居民，根据国家拆迁法规定，甲方于20xx年11月与武汉福洪拆迁有限职责公司签订了房屋拆迁补偿安置协议，根据该协议规定，甲方依法取得武汉市江岸区后湖一路“苹果城”小区项目还建房面积377.16平方，其中90—135平米共套普通住宅，该小区目前处于基础施工建设阶段。该房屋为武汉胜华实业有限公司开发管理，房屋所有权证书甲方经过武汉胜华实业有限公司向武汉市房地产产权登记机关申办。
第二条、房屋的基本情景：本合同标的房屋座落在武汉市江岸区后湖乡“苹果城”小区内，该小区位于金桥大道东侧，江岸区法院以南，后湖二路以西，铁道线以北，该房屋为一套普通住宅期房，该房屋交付时光以政府还建时光为准，建筑面积约90平方米，房屋
具体栋号、单元号、楼层及房号待开发商通知按拆迁安置协议号顺序选定，乙方对甲方所有的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。
第三条、甲方对买卖权的声明：甲方保证该房屋是贴合国家及武汉市房屋产权交易的有关规定及政策法规，并保证所卖房屋产权真实属甲方所有，没有虚构房屋产权或超过还建面积卖房，甲方自愿将该房屋出售给乙方，属甲方真实意思的表示，由于违反国家及武汉市相关政策法规而引起的法律及经济职责由甲方来承担。
第四条、甲方为该房屋所有权负全责，甲方保证该房屋没有产权纠纷，抵押债务等，所有涉及房产共有、产权抵押和其他经济纠纷甲方均在本次交易前办妥，如有上述未清事项，由甲方承担全部职责。
第五条、甲方确保在与开发商签订一手房合同时将所卖房屋产权直接更名到乙方名下，如因各种原因甲方不能完成与开发商签订一手房合同时直接更名为乙方，则甲乙双方后续的二手房过户税费除按国家规定应补交的土地出让金外全部由甲方承担。
第六条、上述房产的交易成交价格：每平方房屋建筑面积为人民币肆仟伍佰元整(4500元㎡)，房屋成交总价约为人民币肆拾万元整，实际成交总价格按房产证所载建筑面积乘以4500元计算。实际建筑面积以房产登记机关实际测定面积为准，实际面积与测定面积存在差异时：
实际面积不足时，按照差异面积退款，超出平方米部分按照先期计价方式由乙方另行支付。本次成交价格4500元为既定不变价格，无论以后房屋市场价格怎样波动甲乙双方均不得因房价涨跌而反悔，否则视为违约，应承担违约职责。
第七条、付款时间与办法：乙方于20xx年3月日将首付款(定金)人民币拾万元整交付甲方，付款当天甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民贰拾伍万元整于甲方将本合同所述房屋完全过户（更名）到买房人名下后5日内付给甲方，第三笔(尾款)房款人民币伍万元整于甲方将本合同所述房屋办完所有手续并将房屋钥匙交给买房人3日内付给甲方。甲乙双方同意以现金或银行转账付款方式分次付款，乙方每次付款时甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。如果乙方不能按照本合同的期限付款，应按照付款金额的延迟付款时光，按年利率12%计算利息付给甲方。
第八条、优先选房约定，甲方应在接到开发商通知选房应及时通知乙方，保证乙方在第一时光（15分钟内）收到选房信息，并保证在甲方同类型还建房中优先安排乙方选房。
第九条、房屋交付：甲方应在收到开发商通知领取房屋钥匙及附带的相关票据资料2天内将拆迁安置房屋相关的所有手续和该房屋有关的文件及票据交付乙方，并将该房屋的钥匙全部交付给乙方，完成该房屋的所有移交手续。
第十条、逾期过户（更名）的职责：甲方如未按本合同规定的期限将该房屋产权过户（更名）到乙方名下，应视为甲方违约，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金，违约金按乙方已支付房价款金额的百分之二十向乙方支付违约金。合同继续履行，由甲方承担二手房过户的全部税费
第十一条、甲方逾期交付房屋的违约职责：甲方如未按本合同规定的期限将房屋交付给乙方，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。违约金按乙方已支付房价款金额的百分之三十向乙方支付违约金，合同继续履行，逾期超过15天，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列3款约定，追究甲方的违约职责。
1、甲方按乙方累计已付款的百分之三十向乙方支付违约金，合同继续履行，并在本合同第六条约定的实际交付之日起5天内交付房屋。
2、终止合同，甲方将乙方累计已付款全额还给乙方，并按照房款金额的实际付款时光，按年利率12%计算利息付给乙方。
3、如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题，影响乙方的居住及使用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方承担。
第十二条、关于产权登记及过户的约定：对本房屋以后需要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下约定进行。
1、买卖房屋办理到乙方名下所有权证、土地使用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担。办理到乙方名下后，甲方应自领取之日起五日内，将领到的产权证书交由乙方。
2、在本合同签订和乙方实际接收该房屋相关手续之日起，甲方应按照本合同规定协助开发商向房地产产权登记机关办理权属登记手续，不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方的过失造成乙方不能在国家规定的期限内取得房屋产权证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起5天内将乙方已付款全额退还给乙方，按国家规定的同期银行贷款基准利率乘以3倍计算利息付给乙方，并按已付款的30%计算赔偿金，赔偿乙方损失。
第十三条、本合同主体
1、甲方是共人，委托代理人为即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证本房屋，签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。
2、乙方是，代表人是。
第十四、条本合同需办理公证，经国家公证机关公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(20xx年3月日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第十五条、本合同需由甲方，乙方，见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式份，一份3张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份，见证方(中间人)一份，留存备查。
第十六条、本合同发生争议的解决方式：双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可经过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。
1、提交仲裁委员会仲裁。
2、任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十七条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方，乙方，见证方三方共同协商解决，与本合同同具法律效力。
出卖方(甲方)：身份证号码：
(房屋共有产权人)身份证号码
(房屋共有产权人)身份证号码
地址
电话日期：期：年月日
购买方(乙方)：身份证号码：
地址
电话日期：年月日
见证方(中间人)：身份证号码日期：年月日
“建房协议书十四篇”的全部内容到这里就结束了，不知道对大家是否有所帮助，如果你还需要查看更多有关“建房协议书十四篇”的内容请阅读建房协议书，希望能够帮助到大家！