修缮合同十五篇。
在人民法律意识不断提高的今天，很多事情都需要合同来保护。合同的内容必须真实可行，不能虚构或作假，那么该如何确保自己的合同不被他人找出问题呢？以下是我们为您推荐的"修缮合同"，热烈欢迎您访问我们的网站，敬请关注我们的更新！
修缮合同【篇1】
委托方(甲方____________
受托方(乙方)_________
甲方委托乙方承担 文物修缮工程 设计，工程地点为 ____________ ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2《文物保护工程管理办法》、《文物保护工程管理暂行规定》以及国家和地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.L甲方给乙方的委托书
2.2甲方提交的基础资料。
2.3乙方采用的主要技术标准是：_________________________________________________________________________
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.l合同书
3.2甲方要求及委托书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
________________________________________________________________________
第五条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间
合同签订七日内。
第六条 乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间日交付设计文本。图纸六份 。 第七条 费用
7.1双方商定，本合同的设计费为_________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
第八条 支付方式
8.1设计合同双方签字生效后，甲方付款__________万元。(含定金及方案设计费)。
8.2乙方提交 文物修缮工程 设计文件时，甲方付款__________元设计费。余款文物修缮工程 待设计方案通过
后一次付清。
第九条 双方责任
9.1甲方责任
9.1.l甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的'时间。
9.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在未签订合同前甲方已同意，乙方及为甲方所做的各项设计工作，甲方应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
9.1.5甲方应按本合同规定的金额和周期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，
乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。
9.1.6甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。
9.1.7甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由甲方负责解决。
9.2承包人及乙方责任
9.2.l乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件(出现 规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为 年。
9.2.3负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，并承担因设计错误造成的经济损失，赔偿标准按勘察设计管理条例的规定执行。
9.2.5由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天， 应减收该项目合同约定设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方及应双倍返还甲方已支付的定金。
9.2.7乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 当地 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向项目所在地人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
12.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2乙方为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。
12.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。
12.5甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式 四 份，甲方 二 份、乙方 二 份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方名称：______________ 乙方名称 ：_____________
____________________(盖章) ______________ (盖章)
法定代表人：___________(签字) 法定代表人___________(签字)
委托代理人：_____________(签字) 委托代理人____________(签字)
住所：____________________ 住所：_________________
邮政编码：_______________ 邮政编码：______________
电话：___________________ 电话：_________________
传真：_____________________ 传真：_______________
开户行：___________________ 开户行：_______________
银行帐号：________________ 银行账号：________________
日期：________ 年 _____月____ 日 日期 _______ 年_____ 月____日
修缮合同【篇2】
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方装饰工程，签订以下协议：
一、工程内容
样板房、售楼处、公共大堂及标准间等装修工程。
二、工期
1.按甲方发出的派工单规定的时间内完成。
2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或其他不属于乙方原因的工期可顺延。
三、工程合同价款
按实际发生确认的派工单价格累计到人民币(含税)：拾万元整(100000.00)。
四、承包方式
甲方以派工单的形式通知乙方，乙方收到派工单后及时回复派工单内容所有发生的a人工(计件按市场价;无法计算部分按纯人工计算其中力工按180元/天、技工(木工、油漆、水电等)按250元/天、泥水工按320元/天)、b材料(市场价)、c损耗(实际计算)、d机械及辅材(实际计算)、e管理费(a+b+c+d*5%)、f利润(a+b+c+d+e*12%)、g税金(a+b+c+d+e+f*7.4%);所需的费用给甲方代表审核并签字确认，乙方随即组织完成派工单所提及的内容。
五、工程付款办法及结算方式
1.工程按确认的派工单每次竣工累计后达到人民币(含税)：伍万元(50000.00)。乙方可以向甲方支借合同价款的40%;待工程竣工累计后达到人民币(含税)：拾万元(100000.00)。乙方可以向甲方申请办理本合同单元余下的工程尾款，并开具相对应结算金额的发票交给甲方。
2.工程款按照最终实际结算。
六、工程质量要求及双方工作
1.乙方必须严格按甲方所审定之设计变更施工图纸的内容、要求进行施工，工程施工前确定好质量标准，经甲方检验不符合质量标准的相应部位全部扣款，并责成乙方返工返修，费用乙方自理。
2.甲方指派为甲方代表负责现场工地相关协调及所有文件的签署，以确保乙方施工进度。
3.乙方指派 为乙方代表负责协调现场施工及所有文件的签署。
4.工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
七、合同生效与终止
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程完工甲方将款项结清后合同即告终止。
八、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。所有经代表签字的文件均视为本合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
修缮合同【篇3】
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》遵循平等自愿公平和诚信的原则，就澜沧原茶厂伍家伙房翻新修缮工程，双方协商一致，订立本合同。
1、包工包料;a、甲方提供水电等其它协调工作;b、乙方负责把原有小青瓦拆掉运走(木料给甲方);c、乙方在原有的房子基础及砖面增加钢筋砼屋面板，板厚10cm包板2.8m高，不超过原有主房屋面，钢筋按常规做，砼C20，房面做SBS防水，隔热层和保护层都不做，屋面四周做两线单砖12cm高，贴外墙砖，外墙未抹灰的抹m7.5砂浆，面层做外墙漆，内墙未抹灰处抹m5.0砂浆，做内墙仿瓷，水电在原有基础上做暗装，水管安装不在内，天花板装50元以内吸顶灯，完工后打扫好卫生交付使用。
2、乙方不做内容：所有门窗不动不做，原有的地板砖、墙面砖不动不做，原有的沟、散水不做不动，台板、洗涤池不动不做。如甲方要求做，费用另计，乙方有责任负责保护好以前所有不动的工程内容，同时负责工程项目卫生。
三、承包金额：总伍家，每家16800.00元(大写：壹万陆仟捌佰元整)，伍家总计：84000.00元(大写：捌万肆仟元整)。
四、资金支付：乙方进场后甲方每家支付壹万(伍家合计伍万元)给乙方，封顶后，每家支付伍仟(伍家合计贰万伍仟元)给乙方，剩余部份完工后一月付清。
五、乙方必须对工程质量负责，屋面一年内不能漏水。
六、此合同一式陆份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
修缮合同【篇4】
订合约人：（以下筒称甲方）
xx有限公司（以下简称乙方）
第一部技术条款
感谢您选择我们xx有限公司的服务，同时也感谢您为我们提供了显示湖北华菱奥机电工程有限公司实力的机会。
xx有限公司以
第一章服务设备明细
为确保电梯质量，延长电梯使用寿命，我们建议对您的电梯进行全面、持续、规范维护保养服务，这种服务将于年月日开始。您的电梯明细及服务费用为：
第二章xx有限公司服务内容及责任
一、维护内容
每二周例行保养内容；每层厅门门锁、靴块；轿顶安全开关是否可靠；机房控制柜子、原件查看；底坑极限开关是否有效；每月例行保养内容；主导、小导加油；门槽灰尘清理；检查轿厢导靴是否完整；查看每层呼梯显示是否正常；
每季度机房对主机、控制柜进行注油和清洁；轿顶上所有安全装置和检查调整；检查及平衡曳绳张力和清洁；定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置；检查机房、控制柜、所有的电器、开关；每年例行保养内容；调整电梯钢丝绳时张力平衡；调整大小轨道；调整轿厢水平；调整每层厅门；更换主机齿轮油；调整底坑退速器；
检查机房控制柜、主机、所有电器、开关；查看每层外呼、楼层显示器是否正常；
当电梯发生故障时，接到客户通知，我们派遣技术人员2小时内到现场进行紧急处理。
第三章xx有限公司的责任
一、积极配合客户通过年检；负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作。
二、自行配备工作所需的工具及设备。
三、将随时听取客户的反馈，对不正常的运行状况做以认真分析及纠正。
四、保修期间，因乙方责任引起的电梯事故由乙方负责。
第四章免责条款
一、因非乙方的责任导致电梯设备丢失、损坏，合同履行的延误，以及甲方或第三方的损失，乙方不承担任何责任。
二、因甲方未及时处理本公司所提合理的建议所产生的事故或合同终止期间产生事故和损失的，乙方不承担责任。
三、出现紧急报修的情况，甲方要未予及时直接通知本公司而导致现场故障排除措施的延误及扩大的损失，对于扩大损失的部分本公司不承担责任。
第五章客户责任
一、甲方有义务提供有关电梯及其运行的准确消息和基本...
修缮合同【篇5】
甲方：________________________
乙方：________________________
甲方将________大学零星修缮工程委托乙方施工，现按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，为明确双方职责，保证工程顺利完成，以双方友好协商签订本合同。
一、工程承包方式
包工包料
二、工程造价
人民币___________________________________（大写：_____________________）。
三、甲方职责
1、对工程进度，工程质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程，办理中间交工验收手续，负责及时签证和受理有关隐蔽试验记录等以及其他事宜，甲方尽可能协助乙方搞好施工现场保卫工作。
2、在发现有不符规定标准的材料时，有权责令退回更换合格优质的产品。
3、施工过程中如有变更，应及时办理有关签证手续。
4、协调安排工作间、施工场所，协调施工现场各单位间相互交叉作业所遇到的问题。
5、接到本工程竣工通知后十天内，应会同乙方办理竣工交接手续。验收通过后，尽快完成审计、审核工作。
四、乙方职责
1、依据甲方提供的施工方案，保质、保量、按时完成施工任务。
2、乙方提供的材料，须经甲方确认后方可施工。
3、在施工过程中，发现某种原因，需要修改施工内容，应及时通知甲方并经同意后，方可按新的方案施工。
4、乙方在施工中，应加强对本单位职工的安全教育，做好工地的安全与保卫及材料保管等工作，确保按操作规程施工，如发生事故及材料丢失等，其责任及经济损失由乙方自负。
5、乙方在工程竣工时，应及时书面通知甲方，并办理竣工交接手续。
五、工程质量
1、本工程质量标准执行国家现行有关施工质量验收规范及评定标准，质量验收合格。
2、乙方须无条件接受甲方管理部门的质量检查和管理，共同把好质量关。同时，为了确保工程质量，对甲方认为必须进行剥落、检验要求的.，一律均应予执行，并为此提供方便条件。如因乙方施工不当而造成的质量问题，由乙方承担为此整改所发生的一切费用。
六、工程量的核定确认
工程完工后，按现场实际完成工程量编制工程结算书。
七、验收标准
工程验收报告以甲方验收、签字为准。
八、工程款支付办法
本合同签定，待工程结束验收合格，经审计部门审计完毕后7个工作日内支付所有工程款。
九、工程保修期
从实际投入使用开始算起，免费维修壹年。保修期内（除人为或不可抗力因素外）由乙方负责免费维修、维护。因非质量原因造成的损失，其材料费由甲方负责（如因人为原因造成损失等）。
十、本合同一式陆份，甲方各执叁份，自双方盖章之日起生效。本合同未尽事宜，双方可协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方单位：________________________
代理人：________________________
乙方单位：________________________
负责人：________________________
日期：________年________月________日
修缮合同【篇6】
甲方：________
乙方：________
甲乙双方经过友好协商，就乙方承建甲方Ⅱ号仓储(钢构).面积为150㎡施工事宜达成一致 ，签订本合同。
一、乙方承包贵州铜仁九州物流园服务有限公司库房修建全部施工工作，即实行“包工包料”，甲方不提供任何工具和材料，乙方自备各种材料和辅料，并负责施工。
二、建设费用：人民币￥________元(大写：________)。除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。
三、支付方式：所建库房由乙方承租使用，租期________年;租赁金用建设费用折抵。
四、施工安全
乙方施工人员必须服从乙方管理人员或负责人的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好 各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因本次承包施工产生的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、其他约定：
1、乙方自行准备设备及工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的维修材料损失、人工损失概由乙方自行承担;
2、施工中产生未约定的纠纷，首先由双方协商解决。如协商不成，可向法院起诉。
六、本合同一式两份，双方各持一份，签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
修缮合同【篇7】
甲方：
乙方：
甲方需要需对原综合楼进行维修，经过甲乙方协商，达成如下协议。
1、工程概况
对甲方原综合楼四楼拆除重建（含三楼顶层全部拆除），将原综合楼临街面墙比墙面高除部分全部拆除砌平，对原住宿楼面墙面砖重贴，对综合楼楼裙重新上彩石粉，原窗户全部更换为铝合金推拉式窗户。
2、房屋构造
钢混结构。砌砖用____单砖，倒模不低于____公分厚。木头门窗，门窗玻璃厚度不低于____mm。
3、工期
乙方在甲方职工全部搬出后开工，____日内完成房屋建设。雨天顺延。
4、承包方式及结算方式
整个工程实行包工包料甩砣子，总造价____万元。甲方在乙方开工后预付工程款____万元，另按工程进展情况适当预付工程款。乙方交付房屋并经验收合格后，给乙方结算工程款的____%，次年付所欠工程款的____%，如____年内无质量问题，在三年内分批付清。
5、违约责任
工程完工验收合格，甲方若不能按时付清，甲方每月按欠款数额的____%支付违约金。
乙方不能按期完成建设的，甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款，房屋在__年内出现质量问题时，甲方可要求乙方进行维修并扣除总造价____%的工程款。
6、安全责任
乙方在施工期间应搞好安全工作，若出现安全事故，所造成的损失甲方概不负责，由乙方负全责。
7、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
8、本协议自双方签字后生效，未尽事宜双方协商解决。
甲方(章):
乙方:
_________年_________月_________日
修缮合同【篇8】
甲方：
乙方：
甲方因原有教师室年久失修，不能发挥正常使用功能，甚至存在安全隐患，现需零星维修，乙方自愿承包甲方维修工程，为确保维修项目的质量，经甲乙双方协商，一致达成如下协议。
一、承包工程概况
1、工程内容：
2、工程地点:
二、双方职责
1、甲方职责：
①、开工前，接通施工现场水源、电源和运输道路，负责水电费用。
②、按合同保证维修资金。
2、乙方负责事宜：
①、本合同一经生效后，乙方必须文明施工，发生安全事故，其损失由乙方自理。
②、本合同一经生效后，在施工过程中，完全承担垫资施工。
③、在施工过程中，必须接受甲方的质量监督，按要求进行施工。
④、对已完工后在交工前应负责清理好施工场地周围2以内的卫生。
三、工程造价及付款办法
1、该工程总零星维修费大写_____________元整(小写：￥_______元)。
2、工程完工后，经甲方验收合格，乙方开据正式发票，甲方一次性结清工程款。
四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜由双方协商解决。
甲方(盖章)： 乙方代表(签字)：
法人代表：
年月日 年月日
修缮合同【篇9】
┌─────────┬──┬──────┬──────┬───────┐
│ │ ││ 价款或酬金│ │
│修缮修理品名或项目│计量│数量或任务量├──┬───┤交货期限及数量│
│ │单位││单价│总金额│ │
├─────────┼──┼──────┼──┼───┼───────┤
│ │ ││ │ │ │
├─────────┼──┼──────┼──┼───┼───────┤
│ │ ││ │ │ │
├─────────┴──┴──────┴──┴───┴───────┤
│ 合计人民币金额(大写) │
└──────────────────────────────────┘
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐
│ 材料 │ 规格 │ 计量 │ 数量 │ 质量 │ 提供 │ 消耗 │单价│总金额│
│ 名称 │ 型号 │ 单位 │ │ │ 日期 │ 定额 │ │ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘
───────────────
───────────────
───────────────
───────────────
───────────────
───────────────
───────────────
───────────────
──────────────
──────────────
┌─────────┬─────────┬──────────────┐
│ 定 作 方 │ 承 揽 方 │ │
│单位名称(章) │ 单位名称(章) │ 鉴(公)证意见： │
└─────────┴─────────┴──────────────┘
修缮合同【篇10】
房屋维修合同书
*方:小区号楼单元室住户(以下简称*方)乙方:(以下简称乙方)为解决*方的房屋漏雨及漏雨带来的相关问题，*、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见，并签订如下协议，确保双方共同遵守执行:
1、维修标准:维修房屋必须在保*不影响*方居住安全、正常起居等前提下进行。维修项目:楼顶做防水、室内因漏雨产生的起皮、掉漆的房间墙面、屋顶的维修等。维修费用:维修所产生的一切费用由乙方承担。
2、维修要求:
(1)乙方提前一周通知*方维修时间，以便*方做好准备。
(2)乙方在维修时按照*方的要求，使用*方指定的品牌乳胶漆，并按照常规居民室内墙面装修流程维修。
(3)乙方维修后负责清理维修所带来的垃圾杂物。
(4)乙方在维修过程中损坏*方物品，应按照当前市场价赔偿。
(5)未尽细节之处，由*方提出方案，商量确定。
3、维修工期:在正常天气下天内完工，否则，延期按照每天50元的标准赔偿*方误工等损失。
4、维修期限:自签订合同之日起，至年乙方必须在合同约定期限内维修完工。
5、*方要求乙方按合同执行，乙方未履行义务的，*方有权拒绝交纳物业费，直至房屋漏雨及漏雨带来的相关问题完全解决后，再补齐物业费。
6、如本次维修后，房屋再次漏雨，乙方应按照*方要求，继续维修直至问题解决。
本合同未尽事宜，由双方协商后签订补充协议(附后)，与本合同具有同等法律效力。
本合同自双方签名盖章后生效，一式两份，*、乙双方各执一份。补充协议:
①、②、③、
*方(签名、指模):乙方(盖章):
负责人(签名):
签订日期:年月日
修缮合同【篇11】
根据_____________________号文规定，本合同文本适用于在本市行政区域内工程造价在150万元以上的，已验收并交付使用的各类房屋建筑物、构筑物及其附属设备的修缮、养护、加固、拆改、翻建、安装;按传统作法的文物古建筑的修缮、复建、迁建等，以及随同上述各项工程同时进行的装修工程或单纯进行二次或多次装修工程，但属原工程保修范围的内容及家庭居室装修工程除外。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。
双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
合同订立时间_________年_________月_________日
双方约定本合同自_________生效。
下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：
1.1合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。
1.2发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.3承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.5设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.6监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.7工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。
1.8工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.9合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.10追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.11费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.12工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数计算的承包天数。
1.13开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.14竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.15图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明。
1.16施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.17书面形式;指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。
1.18违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.19索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和工期顺延的要求。
1.20不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。
1.21小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算;规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.1本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下;
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人与承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本合同条款第39条的约定处理。
3.1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
3.2本合同文件适用的法律、法规;国家的法律、行政法规、部门规章和本市地方性法规及相关规定对本合同具有约束力。结合本工程特点，需进一步明示的法律、行政法规、部门规章和本市地方法规及有关规定：_________
3.3适用的标准、规范：国家和本市有关房屋修缮及房屋建筑的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点，双方商定需进一步明示的标准和规范：
3.4国内没有相应标准、规范的部分有：_________应由发包人在_________日内向承包人提出施工技术要求，承包人在_________日内按要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺所发生的费用，应由发包人承担。
4.1发包人向承包人提供的图纸及作法说明内容、时间及套数：_________承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
4.2发包人对图纸及作法说明的保密要求_________因采取保密措施所发生的费用_________元，由发包人承担。承包人应在约定的保密期限内履行保密义务，若违反约定并有确凿证据证明属承包人泄密而给发包人造成损失的，承包人应承担一切损失赔偿。
4.3承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸及作法说明转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸及作法说明外，应将全部图纸及作法说明退还给发包人。
4.5承包人应在施工场地保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
5.1发包人委托_________对本工程进行监理，监理单位委派的监理工程师性名：_________职务：_________其职权主要内容：_________发包人在实施监理前应将委托监理的单位名称、监理内容和权限以书面形式通知承包人。
5.2在合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同条款第39条的约定处理。
5.3发包人派驻施工场地的工程师姓名：_________职务：_________
本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权：_________
本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同的全面履行。
6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担。延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任工程师继续行使合同文件约定的前任工程师的职权，履行前任工程师的义务。
7.1承包人委派的项目经理的姓名：_________职务：_________
7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。
7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任项目经理继续行使合同文件约定的前任项目经理职权，履行前任项目经理的义务。
7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
8.1发包人按双方约定的内容和时间完成以下工作：
对需要而且可以腾空的建筑物，应在开工前______天将影响施工的障碍物清理完毕。对建筑物内确属不易腾空的设备、家具、陈设等采取相应遮盖保护措施;
向承包人提供出供施工期间施工场地及施工通道的范围、要求及时间：_________
向承包人提供施工所需水、电、煤气、热力、通讯等设备管线的时间、规格、地点及使用要求：_________
向承包人提供施工场地地质和各种管线资料的时间及内容：_________并对资料真实性负责;
由发包人办理的施工许可证及其他所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断交通等批准手续的名称和时间：_________
提供确定水准点和座标控制点，并以书面形式交给承包人，进行现场交验的时间：_________
组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行设计交底的时间：_________
协调施工场地与周围建筑物、构筑物、古树名木和其他设备管线的保护及与毗邻的其他单位关系，并负责支付相应费用：_________
8.2属发包人应完成8.1款的工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理的内容：_________并承担相应费用。
8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
9.1承包人按双方约定的内容和时间完成以下工作：
根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计成与工程配套设计的内容和提交的时间：_________报经工程师确认后使用，发包人承担此项费用的计算：_________
向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表的名称和时间：_________
在腾空后单独由承包方施工的施工场地内按有关规定和要求，设置和维修非夜间施工使用的照明设备、围拦设备，并负责安全保卫，其具体要求：_________
对不腾空、不停止使用及临街交通要道附近的建筑物施工，设置非夜间施工使用的照明设备、围拦设备，并负责安全保卫，其具体要求：_________
遵守北京市人民政府及其主管部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，需要办理的手续：_________并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。但因承包人的责任发生的罚款应由承包人承担;
对施工场地各种管线和周围建筑物、构筑物古树名木保护工作的内容要求及费用承担：_________凡因承包人的责任造成的罚款或其他费用应由承包人负担;
建筑结构加固、改造、补强、修缮，设备及设备管线更新、改造等工程必须严格按照图纸及作法说明的要求施工，未经工程师批准，承包人不得随意改变作法;
非建筑结构加固、改造、补强、修缮，设备及设备管线更新改造工程，必须按照图纸及作法说明的要求施工，未经工程师批准，承包人随意拆、改原建筑结构、防火墙、增加荷载、随意改变管线走向等造成的罚款，由承包人负担;
已竣工工程尚未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作。成品保护期间，凡因承包人原因造成的损坏，承包人自费给予修复。但因发包人原因造成的损坏，其修复责任由发包人承担。发包人对成品保护提出的特殊保护要求及费用的承担：_________
9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人的有关损失。
10.1承包人提供施工组织设计和进度计划的时间_________工程师在收到后_________天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人提供按照发包人提供图纸及作法说明的时间，按单位工程提供编制施工组织设计和进度计划的要求：_________
10.2承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同条款。
11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
发包人未能按合同条款的约定提供图纸及作法说明和开工条件;
发包人未能按合同条款约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;
工程师未按合同条款约定提供所得指令、批准等，致使施工不能正常进行;
设计变更和工程量增加;
7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
不可抗力;
双方约定或工程师同意工期顺延的其他情况：
13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施，发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
15.2双方约定在_________制作样板及样板间，作为质量评定验收的实物标准。样板及样板间应按发包人提供的图纸及作法说明的规定制作，经工程师验收合格后，由双方共同封存，由发包人承担制作样板及样板间的费用计算：_________
15.3双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
16.1承包人应认真按照标准、规范、图纸及作法说明的要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
17.1双方约定工程具备隐蔽条件或达到中问验收的部位：_________对上述部位达到验收条件时承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽或中间验收的内容，验收的时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可以进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和图纸及作法说明等的要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离成开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合
修缮合同【篇12】
发包人 (全称)(以下简称甲方)
承包方 (全称) (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
双方就修缮工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、 工程概况
1、 工程名称：中心办公楼地板、天花板修缮工程
2、 工程地点：
3、 资金来源：乙方自筹资金
二、 工程承包范围
1、 承包方式：包工包料、一次性承包。
2、 工程范围：
三、 质量标准
本工程施工符合国家有关标准，工程质量标准达到良好。地板砖：121.88 m2
四、 工程造价
工程造价为：
五、 合同工期
开工日期：20 年8月21日
竣工日期：20 年8月28日
六、 工程款支付
双方约定的工程款支付方式和时间：乙方完成合同约定之全部过程内容并经验收合格，且提供符合规范要求发票后的三日内甲方支付全部工程款，即----------
七、 违约责任
1、工程延误：如乙方未能在约定日期内完成工程任务，按预期之日算每日赔偿合同总价3%;非乙方原因造成工期延误的，甲方应按乙方实际支付人工工资，予以补偿。
2、因乙方施工原因造成质量不合符要求，除无条件进行维修更换外，应当违约承担责任，造成工期延误的，承担工期延误的违约责任，给甲方造成损失的，应当赔偿损失。
3、在施工过程中，乙方应遵守《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《建设工程质量管理条例》等国家法规，如发生安全事故，乙方承担包括民事、行政、刑事等全部责任。
八、 工程验收
1、本工程施工全部竣工后，由甲方代表及监理人员、有关设计人员进行验收。
2、不符合涉及有关规范时，不许限期整改。
九、 责任范围
1、乙方对施工质量负责，凡因施工质量问题引起的质量问题由乙方负责。(乙方保修期为三年)
2、乙方负责施工期间本单位的安全工作，在施工中发生的各种安全事故，其责任和一切费用由乙方负责。
十、 争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当时人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
十一、 本合同一式肆份，双方各执贰份。
十二、 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
委托代表人： 委托代表人：
年 月 日：
修缮合同【篇13】
建设单位：（简称甲方）
施工单位：（简称乙方）
根据和其他国家有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商签订合同如下：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程内容：现金柜台内部地面零星修缮工程
3、工期：7日历天（20xx年10月1日开工至20xx年10月7日完工）
4、承包方式：包工包料
二、工程质量标准：
乙方必须按甲方确认的方案进行施工。
三、合同价款人民币（大写）：
壹万零肆佰肆拾贰元整。小写：￥10442元。
四、甲方责任：
1、甲方应指定施工场地的施工用水、用电。
2、已确定的施工方案原则上不做重大调整，以免造成返工、材料浪费、延误工期等，若因此造成返工损失由甲方负责。
3、按时支付工程款。
4、本工程的消防设施建设由甲方另行安排，不在乙方承包范围。
五、乙方责任：
1、装修工程施工合同生效后，乙方须在三天内安排人员进场施工。
2、乙方必须遵守当地物业部门有关施工的规定，遵守作业时间，文明施工。对施工现场的设备、设施予以保护，造成损失的应予以赔偿。
3、乙方负责协调施工中须协调的相关部门。
4、严格按施工方案组织施工，与甲方作好配合，恪守信誉，保证工程质量，不浪费，不拖工期，保证施工安全。
5、乙方在施工期间负责现场的施工安全，严格按照《安全防控工作承诺书》要求进行施工。
6、施工中涉及改动其他结构或设施的，应征得甲方同意后方可施工。
7、乙方如超过工期，按每日300元（非乙方因素或不可抗力除外）。
六、结算方式
1、本工程由甲方聘请的造价咨询公司进行结算审核。
2、工程量按实际发生量进行结算。
七、工程款付款方式：
双方同意合同签
订后在具备施工条件的前提下乙方及时进场施工。工程竣工验收合格后付至合同总价款的80%，审计部门出具竣工结算成果报告后，甲方十天内付清工程余款。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方应严格执行本合同条款，未尽事宜，另行协商解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
修缮合同【篇14】
甲方：_________________________
地址：_________________________
身份证号：_____________________
联系方式：_____________________
乙方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
身份证号：_____________________
联系方式：_____________________
鉴于：
1.甲方为本次要修缮的房屋的所有人，有权对此房屋进行修缮;
2.乙方已取得国家有关机关颁发从事房屋修缮的许可证，为有权从事房屋修缮的企业，目前合法存续。
为明确双方本次房屋修缮行为的权利义务，甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。
第一条甲方决定将位于_________区_________街_________楼_________层_________号的房屋一套，建筑面积_________平方米由乙方来进行修缮，乙方同意进行修缮。
第二条甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。
第三条乙方保证其具有房屋修缮的资格证照。
第四条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范围为_________;方式为_________;标准为_________(要详细写明房屋所须修缮的具体各部分以及对修缮方式和标准的要求)。
第五条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的时间为自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日为止。
第六条本次房屋修缮的费用为_________元，在本合同生效后_________日内支付_________元，在本次房屋修缮结束并经验收合格后_________日内将尾款_________元全部付清。
第七条本次房屋修缮的原材料除附件二中所列的清单外，均由乙方全权采购并由乙方来负责提供，但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。对于附件二所列的原材料，由甲方来提供(或由乙方按甲方在清单中的要求来提供)。
第八条双方约定由_________来进行本次房屋修缮的验收工作，并向其支付规定报酬_________元。该部分费用由甲方来负担。
修缮合同【篇15】
买方单位名称：(以下简称甲方)
卖方单位名称：(以下简称乙方)
第一章订购部分
第一条、订购内容
乙方向甲方提供下列产品：大连__电梯有限公司生产的电梯(12)部，电梯详细技术规格见合同附件一。
第二条、订购价格
输保险费。
第三条、付款方式
1、合同签订后7日内，甲方将电梯设备合同总价的5%计人民币作为定金支付给乙方。
2、甲方在本合同规定出厂时间前60日前，将电梯设备合同总价的15%计人民币支付给乙方。
3、设备出厂前30日前，甲方将电梯设备合同总价的50%计人民币支付给乙方。
4、货到工地后7日内，甲方将电梯设备合同总价的25%计人民币支付给乙方。
5、电梯安装调试完毕并取得技术监督局颁发的运行许可证后3日内，甲方将电梯设备合同总价的5%计人民币支付给乙方，同时乙方提供金额为电梯设备合同总价5%的银行保函做为质量保证金(银行保函有效期为一年，从技术监督局验收合格之日起计算)。
6、甲方应及时按上述条款所规定期限付款，若甲方未按时按数付款，则由此所造成的延期交货或安装工程延迟等由甲方负责。
7、如为分批(以整台电梯计算)出货，则实际支付金额除定金以外按以上付款比例及条件分批相应支付。买方若未按合同约定比例足额支付以上全部款项的，货物的所有权属于卖方。
8、上述款项，甲方应以银行电汇的方式支付给乙方，乙方不接受现金及转帐。
第四条、装运条款
1、乙方按期收到本合同第三条所规定的所有出厂前款项，同时电梯技术图纸批签90天后，根据甲方回复的“交货期确定邀请书”确定的时间将货物出厂。
2、乙方应向甲方发出“交货期确定邀请书”，由甲方填写交货时间并签字盖章确认后返还乙方，甲方应于确认的交货期至少90天前将“交货期确认邀请书”送达乙方。若甲方未将“交货期确认邀请书”按期送达乙方，则乙方的生产及交货期相应顺延。
3、甲方如未按期按数支付电梯设备款和未在出厂前90天批签技术图纸和未向乙方发出“交货期确定邀请书”，则乙方的生产、交货期将根据实际收到货款的日期顺延。
第五条、出厂时间、交货地点及方式
2、交货地点：
3、交货方式：
甲方工地交货，乙方负责运费、运输保险费等相关费用(该费用已包含在设备销售合同总价中，不必另行支付);
第六条、产品质量保证
1、乙方所提供产品的质量符合《xxx产品质量法》及相关技术标准、规范的要求。
2、按xxx建[1994]667号文件规定，乙方承担电梯安装业务，垂直运输费、配合费、水电费由乙方负责，并对安装质量负责。
3、产品质量保证期为产品安装验收取证之日起12个月，但不超过产品出厂之日起18个月(自“交货期确认邀请书”规定的交货日期始算)。乙方在产品质量保证期内免费负责电梯的维修、保养及零部件更换。
4、因甲方原因造成电梯安装工作不能开工，在乙方保管电梯设备15日后，由甲方负责电梯设备的保管工作。
5、因甲方使用和保管不当而损坏的，乙方可提供有偿服务。
第七条、违约责任(不可抗力除外)
1、本合同生效后，若甲方自行终止履行合同，定金不予返还，并承担乙方相应的实际损失。若乙方终止履行合同，则定金双倍返还，并承担甲方相应的实际损失。
2、双方逾期交货或付款的，逾期一天应按逾期交货金额或逾期付款金额的万分之二向对方支付滞纳金。总额不超过本合同总价的5%。
3、如双方在合同履行中有一方未按期付款或发货的，另一方有权停止供货、安装或暂不付款;如延期付款或发货超出双方约定期限四个月的，另一方有权终止合同。
第八条、保险条款
货物在运输过程中发生破损和缺箱时，甲方应在”货到工地意见书”上如实反映;先由乙方负责及时更换、补货，以保证甲方所需。乙方向保险公司索赔，甲方应积极予以协助，并提供有效证明。
第九条、技术资料
1、合同生效后，甲方向乙方提供电梯相关土建图(出厂前90天前完成)，乙方以甲方批签的图纸为准安排生产。
2、电梯移交时，乙方向甲方提供产品合格证、电器原理图，安装接线图，操作维修手册，电梯使用说明书等资料。
第十条、不可抗力条款
在产品制造、运输和装卸期间，遇不可抗力时，则按《xxx合同法》之有关规定执行。
第二章其它
第十一条、文本及语言
1、本合同以中文书写，一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份。
2、本合同的所有附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同文本包括：
1)合同正文;
2)合同附件一：电梯技术规格。
第十二条、其它费用
合同签订后若因甲方变更技术参数，费用均应由甲乙双方另行协商。
第十三条、合同变更、解除及争议的解决
1、本合同条款(包含技术规格)的变更、解除均应由双方同意并签署书面文件方为有效。补充协议及合同执行中牵涉的文件均为本合同的一部分。
2、因变更、解除本合同而使另一方受到损失时，由责任方赔偿对方损失。
3、双方发生争议时，首先应协商解决;若协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民提起诉讼。
第十四条、安装合同的签订
本合同所定价格不包括安装费。根据国家相关法律法规的规定，为维护用户的利益，在签订产品销售合同的同时，由甲方与乙方委托的成都__电梯有限公司签订安装合同，但甲方仍有权要求乙方承担本合同第六条约定的产品质量保证责任。
第十五条、合同生效
本合同经甲乙双方代表签字盖章后正式生效。本合同中任何未经双方代表共同签字确认的手写内容均无效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
以上就是合同范本网为大家带来的“修缮合同十五篇”内容一文，感谢大家的阅读，如果还想了解更多相关知识可以继续阅读网站其他“修缮合同”专题，丰富内容等你来看！