工程协议书

工程协议书精选8篇。

这个世界发展地很快，合同也就成了一个很重要的东西，一般开展工程项目前都需要签订工程合同来规范相关事宜。工程合同是可以由发包人与总承包人订立建设工程合同，因此签订合同前要尽量让双方认可，达成双赢。那么，一份合乎法律规定的工程合同是怎样的呢？或许"工程协议书精选8篇"是你正在寻找的内容，请在阅读后，可以继续收藏本页！

工程协议书 篇1

工程进场施工协议书

发包人：贵州（义龙）集团投资有限公司

（以下简称：“甲方”）承包人：中国有色金属工业第十四冶金建设公司（以下简称：“乙方”）

根据试验区工委、管委会的要求，为加快本工程建设，要在抢抓时间、抢机遇、抢进度的情况下，根据新区工委、管委会采取的创新建设管理模式，并按照创新建设管理模式的管理程序采用综合评分的原则，选定乙方作为本工程的先期进场的施工单位，甲方将本工程发包给乙方施工。

为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲、乙双方共同协商，签订如下进场协议，共同遵守：

一、工程名称： 义龙试验区2015年鲁屯镇棚户区改造工程。

二、施工内容： 完成场平、房屋主体建设、装修（图纸内容）及附属设施建设。

三、工程计价、计量、结算原则

本工程采用贵州省2004版《贵州省建筑工程计价定额》和《贵州省装饰装修工程计价定额》，水电安装工程执行2004版《贵州省安装工程计价定额》计量计价；人工费参照《贵州省建设厅、贵州省发展和改革委员会关于发布贵州省2014年人工单价指导价的通知》（黔建建通[2014]463号）文件执行。

乙方根据甲方提供施工图进行施工，工程量以现场监理代表、业主代表、乙方代表签字确认的合格工程量为准，按招投标规定确定的中标单位的中标单价结算。经甲方公开招标，如果乙方中标，则按中标单价签定施工合同，继续施工；如乙方未能中标，则由甲方组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员，要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量结算给乙方。JHt868.coM

四、退场机制原则

1、工程招标结束后，如果乙方中标，则按中标单价签定施工合同继续施工。

2、如乙方未能中标，则由甲方组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员，要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量进行结算给乙方，由甲方一次性结清。

3、工程结算并支付工程款后3天内乙方必须无条件退场，并由中标单位按合同规定继续施工。

五、工程保证金，工程款支付原则

1、承包方用承建职教路合格工程量工程款中6000万元作为该工程的进场保证金.2、工程以部分垫资方式进行施工建设，以栋为单位，开工数量不低于四栋，每栋工程如有地下室的建筑，地下室主体完工按600元（人民币）/平方米支付工程款，无地下室的至主体工程每完成四层，经三方（业主方、监理方、施工方）共同确认后，按完成栋数支付600.00元（人民币）/平方米支付工程款；主体工程完工后由乙方提出申请，自申请日起30日内甲方组织有关部门进行主体工程验收，验收后15日内按完成栋数支付￥100元（人民币）/平方米支付工程款。工程竣工验收后工程尾款2年内付清。在2年内尾款按照1.00% 月息每月支付未付尾款的资金占用费。施工进度期间，若乙方需要土地，可在义龙试验区规划区内选择土地，并由政府招拍挂土地给乙方，土地使用权归属乙方，招拍挂土地资金用工程尾款进行抵扣并通过政府财政走账，采用土地评估价为基价，经招拍挂方式取得，并办理相关手续后进行抵购。

六、工程进度及违约责任

1、乙方必须按承包的工程量按时竣工，在2016年元月1日前基本完成十栋框架主体（如因甲方或设计施工图交图时间等问题，工期顺延）,并编制施工进度计划，体现每天完成的工程量报监理、业主审核批准后执行。

2、乙方每月二十五日向甲方提供当月工程进度表，甲方应在7个工作日内审核完毕。

3、乙方连续7个工作日内未完成进度计划的，必须在以后7日内调整施工进度计划报监理，甲方审批确保按期完工，如无正常理由完不成进度计划的，甲方有权终止合同，且按完成的合格工程量的70%办理结算，付款方式按第五条执行。

4、因甲方及不可抗力原因造成工期延误的，工期顺延。

七、甲方的权利及义务

1、负责项目内拆迁、迁坟等工作，确保不影响乙方施工所需。

2、协助乙方办理相关手续，由乙方支付的费用应先垫资，最后从工程款中扣除。

3、负责处理好本项目建设过程中因开发引起的民事纠纷及其它相关问题。

4、依法保障乙方的合法权益，提供良好的施工环境和服务。

5、以四栋为单位，在工程竣工一月内，甲方应组织竣工验收。

6、工程竣工后，乙方提供工程结算书报甲方进行审计，甲方应在45日内审计完毕。

7、乙方在施工过程中，因施工图纸问题、村民阻工等导致不能顺利进行建设，工期顺延。

八、工程质量及相关要求

1、承包人在施工期间必须做好施工人员的安全技术交底工作；

2、承包人在施工过程中必须做好施工现场的安全隐患排除工作确保施工现场安全；

3、施工过程中承包人必须按施工程序上报监理及业主进行验收，未经监理，业主验收就擅自进行下一道工序的，将不予计量；

4、本工程验收必须符合国家相关验收规范要求，并按相关竣工资料完善工程竣工结算资料，本工程要求承包人提供竣工资料陆份。

九、承包人进场后必须自愿服从业主的管理和安排，并按要求服从本合同约定的退场机制。

十、本工程中的一切安全责任均由承包人自行负责，承包人在施工现场必须做好安全防护，警示标语，做好对施工人员的安全教育工作。乙方对施工安全负全责。

十一、本协议未尽事宜，可由双方当事人协商后签订补充协议，补充协议和本协议正本具有同等法律效力。

十二、其它事项，本合同一式六份，甲乙双方各执叁份。

十三、本合同从甲乙双方签字，并加盖公章之日起生效，到公开招标程序结束自然失效。

发包方（盖章）

承包方（盖章）地址：

地址： 法定代表人：

委托代理人：

签订日期：2015年

月开户银行：

账户名称：

账号：

电话：0859-3553735

邮政编码：562409

法定代表人：

委托代理人：

日

签订日期：2015年

开户银行：

账户名称：

账号：

电话：

邮政编码：

月

日

工程协议书 篇2

1、甲方、乙双方于 年 月 日签订了 项目建设工程合同(以下简称“原工程合同”)，合同编号为 ，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款 万元，甲方已支付至 万元。

2、甲方为“”项目(以下简称“该项目”)的开发商，该项目位于。土地使用权权证号为：;建设工程规划许可证号为：。

3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房(以下简称“上述房屋”)： 号楼_ 单元 室商品房、 号楼_ 单元 室商品房。

4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。

甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款 万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。

2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价：

3、抵款方式：

①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。 ②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为 万元的无息《借款协议》并出具借款收据。

③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》; ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。

⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。

4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。

甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程 万元后，尚有 万元工程款未支付，付款时间分别为：

三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。

四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购买 市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安排购房人与甲方签订《商品房预售合同》并承担丙方在本合同项下的一切权利义务。乙方应承担由此而给甲方造成的一切损失。

五、如乙方未能在甲方规定的时间内安排丙方或其他人员与甲方签订《商品房预售合同》，则每逾期一日，向甲方支付总房款万分之五的违约金，并同意甲方从未结工程款中冲抵上述违约金。

六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式八份，甲方四份，乙方两份，丙方两份。

工程协议书 篇3

1. 年 月 日，本合同乙方与丙方签订《债权转让协议》(以下简称“主合同”，详见附件1)，约定乙方向丙方转让不良资产，丙方应向乙方支付合同价款为 元，付款期限为 年。

2. 甲方自愿将其在建工程作为抵押物，用于担保丙方按期履行付款义务。 经平等协商，各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同，以资共同信守。

1.坐落位置：_________区_________街路_________号(详见附件2《抵押物清单》)。

4.已完成部分：层数_________。建筑面积_________平方米。

5. 竣工时间：

6.土地使用性质：_________使用年限：_________

1.甲、乙双方确认抵押物作价(大写)元整，抵押率为百分之 ，实际抵押额为 元整。

抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的合理费用。

1.各方应于本合同签订后 5个工作日内向登记机关提交抵押登记申请。

2.乙方应于抵押权消灭后5个工作日内，向登记机关送达撤销抵押登记的通知，协助甲方办理撤销登记手续。

3.各方应当协力提供登记所需文件、资料等。

4.因抵押登记和撤销登记所发生的费用，由各方依据国家及登记机关的规定承担;无相关规定的，由各方承担各自的费用。

1.抵押物由甲方占有、使用，全部收益归甲方所有。

2.未经乙方同意，甲方不得擅自出售抵押物，但是丙方提前清偿债务或另行提供担保的除外。

3.抵押物灭失的，丙方应当另行提供担保或提前清偿债务，乙方可以就因抵押物灭失而取得的赔偿行使物上代位权。

1.出现下列情况之一时，乙方有权依法处分抵押物：

(1)主合同约定的付款期限届满，丙方未依约支付合同价款的;

(2)丙方被宣告解散、破产的。

2.处分抵押物所得价款，不足以偿还主债务的，乙方有权另行向债务人追索;价款偿还主债务后还有剩余的，应退还甲方。

3.乙方行使抵押权后，甲方有权向丙方追偿。

(2)抵押权实现;

1.由于甲方保管不善，造成抵押物毁损的，乙方有权要求恢复原状，或要求丙方提供其他担保或提前支付合同价款。

2.未经抵押人同意，乙方与丙方变更延长主合同付款期限的，可自行解除本合同，。

因履行本合同产生的纠纷，经各方协商仍无法解决的，任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起诉讼。

1. 《债权转让协议》;

2. 《抵押物清单》;

1.本合同自各方代表人签字并加盖单位印章之日起生效。

2.本合同一式四份，甲、乙方各执二份，具有同等效力。

签订地点：

工程协议书 篇4

1.结算用工程数量与单价：

工程数量及单价见本协议的附件二“《工程量清单》。”

清单中的工程数量为名义工程数量，实际结算的工程数量以业主批准计量的工程数量为准。

2.支付申报与工程款使用：

2.1乙方将实施完成的本合同工程的工程量计量基础资料整理后，向监理和业主申请工程款的支付，最终数量以业主审批数额（并经国家审计后确定的数额）为准。待业主计量款到项目经理部帐户，在扣除第六条2.4款费用后，甲方在5个工作日内将剩余部分支付给乙方。乙方所属劳务施工队伍、材料供应商、设备租赁商的计量支付由乙方委托甲方代付、代扣或三方共同确认支付，委托支付对应的款项甲方不需再支付给乙方。

在甲方向乙方支付任何款项前，乙方必须提前向甲方提供对应的发票，否则，甲方可以拒付，甲方也可以在以后的应付款项中直接扣付开具发票对应的税金，直至乙方向甲方开具相应发票，甲方也可以根据本协议的约定集中开具发票。乙方对此表示充分理解，并承诺不以任何理由提出异议。

2.2乙方使用业主供应材料，须执行业主制定的相关程序。

2.3开工预付款使用约定：(转载于:工程合作协议范本)

2.3.1如甲方按主合同规定获得该款项后，采取分批次或一次性的借款方式支付乙方预付款（须双方签订借款协议），并按本协议第四条“合作总则”的约定，由乙方出具欠条，并签署还款协议，

2.3.2预付款的扣回遵照甲方与业主总包同规定执行。

2.4费用扣除：在甲方向乙方支付工程款时，甲方扣除下列费用：

2.4.1工程之营业税及其附加、有关合同契税以及其他与该工程实施过程有关的税赋。

2.4.2工程质量保证金：根据总包合同的约定。

2.4.3开工预付款：根据业主在当期支付证书中扣除的比例进行扣除(如乙方使用)。

工程协议书 篇5

XX楼顶加层施工安全措施

本工程建设方：x，该工程位于x，总建筑面积x平米，本工程于x月x号开工，计划于x月x号完工，总用工x工时。

1、本工程危险源为高空作业，离地面高度为25米处进行楼顶施工，进入施工现场的工人必须进行安全培训和安全交底方可上岗。由于现场环境复杂，在此吊装首先要拉警戒线及竖警戒牌，并设有专人监护，防止高空坠物。吊装施工时必须有2个专人监护，以防无关人员进入吊车工作半径内。

2、由于加层工作面临街，吊装时要有专人指挥，吊车司机必须配2人，一人配合工地工作人员指挥，晚间吊装时要配有对讲机。吊装前一定要有队长和吊车司机检查吊具钢丝绳。捆绳一定要指定有经验安全知识高的人负责。起吊前一定要试吊，并用两根绳拉住钢梁两端以免碰到原建筑物或钢柱。

3、在施工过程中，有工具或零星材料需要垂直吊装时，吊装散料要装箱或装笼，掉长料要捆固好，先试吊调整吊索使使吊物平衡，防止物料高空掉落，装卸人员必须戴安全帽，起吊时退到安全位置。因为焊接时会产生电火花，要确保楼底无人员车辆和可燃物，如有必须先清理和移开方可焊接，特殊情况与甲方协商处理。

4、屋顶临边施工时，用钢筋在梁屋脊位置焊个铁环，确保焊口牢靠，用于系安全绳，施工前必须在安全绳上系好安全带，方可开始施工，檐口操作人员必须有专人监护。

5、由于本工程施工进度紧，工地环境变化较大，队长要仔细熟悉施工现场环境，要按实际情况随时制定方案，落实并要有签字记录。

施工时必须认真对待，严格按照施工安全措施及相关规定操作，确保施工安全；所有操作人员必须引起高度警惕，树立安全第一、预防为主的思想，每一个工作岗位必须遵守操作规程，保证自身安全，具体安全施工措施如下：

一、进入现场后，施工工地负责人对照施工方案、安全措施及安全“交底”内容进行安全交底，使每一个现场施工人员要熟悉本工程的施工特点，了解施工方案，掌握施工安全技术。工作前，按分项分部工作内容进行安全技术交底。安全技术交底一定要做好记录，并在上面签字。所有职工应正确佩带劳保用品（未按规定正确佩戴的，每人次罚款200元），了解现场及周围环境，发现异常情况，及时采取相应措施。现场材料堆放，应整齐、有序、合理，做到文明施工、安全施工，确保现场安全。现场施工区域应拉警戒线、挂牌并有专人看管，严禁行人通过施工区域，以免坠物伤人；

二、接线遵守用电安全规章制度。施工现场用设备应设立开关箱、漏电保护器。箱内闸刀只能控制一台设备，一个闸刀或空气开关不能同时控制两台以上的设备，否则易发生操作事故。电源线通过钢屋架时，必须采取绝缘措施，此处线路不得有接头。禁止穿越脚手架直接引入。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m，小于1.5m；移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m；接线前要检查电源线有无破口、铜线裸露、空气开关失灵等，发现异常情况及时处理。主线遵守能架空的架空，不能架空的，埋入地下，使用过程中各分线全部带插头，布线要顺畅有序。所有电源接口要牢固、可靠。因故障需要停电维修时，要挂牌并有专人看守；在施工遇到电源线路时（如高压电线、普通架空电源线路），应及时与甲方联系，断电后进行操作，并有专人负责进行监护；

三、安装屋面板前，每块顶板在固定前上面不能踩人，必须先固定后踩人，操作工行走时要踩到檩条上。不准在屋面上进行切割，屋面安装完毕后，要进行清扫。

安装屋面板时，如当天未能打完的屋面板，必须和檩条用绳子将梁和板捆绑牢固，以免被风吹下，造成损失。现场到货的复合板全部捆绑牢固并用重物压好，堆放高度不能超过1.5m，不能被风吹坏。

四、工地施工所使用的易燃易爆物品，应由专人统一管理、使用和保管，应存储在远离火源的地方，并避免太阳暴晒，氧气瓶与燃气瓶的工作间距不应小于5米，气瓶与火源的距离不应小于10米。焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料覆盖或隔离。裸露的可燃物上严禁直接进行动火作业。具有火灾、爆炸危险的场所严禁抽烟等明火。

五、遇五级以上大风，雨天停止作业，调整做其他工作。

六、现场负责人和操作人员应当接受公司有关各方对于施工、质量、安全、进度等方面的指导、监督和检查；

七、未尽事项遵守公司有关规定

危险源：本工程危险源为高空作业。

安装措施：执行本措施第三、四条。

制定： 审核： 批准： 交底签字：

晋城市美虹彩板钢结构有限公司

安 全 科 二〇一四年十月十五日

工程协议书 篇6

协 议 书

甲方：

乙方：

甲方将承包的----工程楼地面分包给乙方施工，本着平等互利的原则，双方达成下列协议：

1、乙方施工内容：(包清工，材料及机械由总包单位提供)，含楼面清扫及基层处理、材料楼层内水平运输、砼(砂浆)浇筑施工、面层收光扫细毛、养护及维修。

2、施工要求：

a、楼面基层清扫干净、浇水冲洗、刷素水泥浆、房间楼面用1：3水泥砂浆找平收光拉细毛，空调板用C20细石收光坡向地漏，卫生间用1：3水泥砂浆收光坡向地漏；

b、在大面积施工前，乙方先做样板间，待总包、监理、业主验收合格后参照样板间要求施工，并达到样板间的质量要求，如达不到样板间质量要求的必须返工，返工人工、材料等费用由乙方自负；

c、乙方必须做好自查自检，确保达到样板间质量要求，每层施工结束后，甲方进行验收，乙方根据甲方要求及时整改，乙方不及时整改或不服从甲方及总包要求的，后果乙方自负； d、乙方必须按照甲方及总包要求施工，控制好标高及平整度，出现空鼓现象均由乙方负责维修，维修材料费按市场价计价结算时扣除（或乙方自行采购材料）；

e、乙方只负责楼面一次施工内容，如卫生间防水施工后二次找平不在乙方承包范围； f、挑架层楼面面层待槽钢拆除后由乙方负责施工；

g、甲方及时将砂浆或细石砼运至施工楼层电梯口，不得影响乙方正常施工，楼层内水平运输由乙方负责，每天下班前乙方提前通知甲方当日所要用材料计划，不得盲目乱要材料，造成当日用不完而浪费材料，若发生此类现象，所浪费的材料款由乙方负责；

h、乙方收光时必须用砂浆干料撒面，不得直接使用干水泥撒面收光。

3、工期要求：从协议签订之日起计算天内完成所有工程量，若不能按期完成，每延误一天罚款元。

4、安全管理：乙方必须服从甲方及总包单位安全管理，进入施工现场必须戴好安全帽，不得酒后上班等，由乙方自身原因发生的一切安全事故，所有责任及费用均由乙方自负。

5、价款及结算方式：综合单价按元/m2 计价，工程量按实际施工面积结算。

6、付款方式：所有工程量施工结束后，甲方付结算总金额的，余款2015年春节前付清。此协议双方签字后生效，余款付清后自动解除，此协议一式贰份，双方各执一份。

甲方：乙方

年月日

工程协议书 篇7

工程款抵房协议书范本

随着房地产市场的发展，很多人都会选择通过抵押房产来解决资金问题，尤其是在购买房产时所出现的资金短缺，此时很多人就会选择通过工程款抵房的方式来解决资金问题。那么今天我们就来介绍一下工程款抵房协议书的范本。

首先，我们必须知道工程款抵房协议书属于一种法律文件，它是一种担保文件，可以有效地进一步保障我们的贷款资金和房产权益。另外，这份协议书的格式和内容必须符合国家相关法规和政策的要求。它应该包括以下内容：

一、甲方和乙方的基本情况

首先在协议书中，我们需要注明甲方和乙方的基本情况，包括姓名、身份证号、联系方式等信息。甲方通常是银行或其他贷款机构，而乙方则是借款人。

二、借款合同的基本情况

接下来我们需要确定借款合同的基本情况，包括借款金额、期限、利率、还款方式等。同时应注明，如果借款人未能按期还款，甲方可以采取哪些措施。

三、房屋基本情况

在协议书中，我们必须注明抵押物的基本情况，包括房屋的位置、建筑面积、房屋抵押情况等具体信息。同时需要注明，房屋是否已经完成车库、阳台、露台等设施建设。

四、工程款支付基本情况

在协议书中，需要注明工程款支付的基本情况，包括工程款的数额、支付方式、付款期限等具体信息。

五、抵押权设立及变更

我们需要在协议书中注明抵押权的设立情况，以及在借款人未能按期还款的情况下，甲方可以采取哪些措施。此外，还应注明在借款期限结束后如果发生抵押权的变更情况，各方应该如何处理。

六、协议的履行

在协议书中，我们需要注明各方应该如何履行协议，包括借款人应如何按期还款，甲方如何向借款人支付工程款等。

七、争议的解决

最后，在协议书中我们需要注明，如果双方之间发生争议，我们应该如何解决，双方可以协商解决，也可以向相关法院进行诉讼。

总结：

工程款抵房协议书是一种担保文件，其目的是为了进一步保障贷款资金和房产权益，我们在签署协议书之前，需要对协议书的内容进行仔细的分析和审核，以确保内容符合国家相关法规和政策的要求。协议书中需要包括甲方和乙方的基本信息、借款合同的基本情况、抵押物信息、工程款支付情况、抵押权设立及变更、协议的履行及争议的解决方法等内容。只有当协议书的内容符合规定，并能够有效地解决资金和房产问题时，我们才能够安心的选择这种方式来解决我们的资金问题。

工程协议书 篇8

房屋加建改建施工协议书

甲方：遵化福泉新宫度假村有限公司 乙方： 身份证：

依照《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，甲方同意乙方将坐落在遵化福泉新宫度假村的 房屋，在原建筑面积的基础上进行加建改建，鉴于乙方对加建改建有关情况已经做了充分的了解，为明确双方责任义务关系，经平等协商，双方自愿签订本协议。

一、加建改建方式

1、乙方必须选择有资质的施工队伍进行施工

2、乙方自行加建改建按1000元/平米收取配套费用

二、加建改建范围及要求

1、乙方必须提供加建改建部分效果图及施工图给甲方，加建改建部分必须与甲方整体规划建筑风格一致。

2、乙方加建改建必须签订甲方出具的《承诺书》及《福泉新宫业主加、改建审批表》。

3、乙方必须提供施工队伍的资质证明给甲方。

4、乙方在加建改建时如涉及到公共区域，乙方需自行与相关业主取得联系，并将其同意书给甲方，甲方只负责提供相关业主号码，不负责协调，待甲方审批完成确认无误后方可施工，手续不全不予办理。

5、甲方负责审核加建改建的效果图，并由工程对加建改建部分进行二次测量最后由销售部门收取相应加建改建费用，审批流程完毕后，乙方方可施工。

6、乙方加建改建必须聘请有资质或有经验的设计公司进行设计，如施工时造成房屋结构损伤或损坏的，由乙方承担责任并负责赔偿。

四、双方责任及义务

1、乙方对进场工作人员必须实名登记在物业办事处，必须严格按照甲方现场操作规范施工，如乙方人员在现场发生偷窃、破坏等事，均由乙方负责现场赔偿。

2、对施工现场乙方必须有专业人员负责安全管理和监督工作，及时做好安全自检和整改工作。在施工作业中不能破坏影响甲方整体环境，施工过程中发生的一切安全工伤事故由乙方全部负责。

3、在整个工程施工过程中，乙方对甲方房屋结构造成损坏或损伤的，由乙方承担责任并赔偿，施工中破坏其他业主结构的，均由乙方负责赔偿修缮，甲方不承担任何连带责任。

4、如乙方自行加建改建，加建改建的部分及原房屋整体结构，甲方都不负责保养维修，加建改建的部分计入房屋总面积，由物业管理部门收取物业管理费及采暖费，加建改建的部分不写入房产证。

五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方（盖章）： 乙方（签字）： 年 月 日