盖房合同书经典。
随着人民群众法律意识的普遍提高,合法合同的地位已经得到显著提升。现如今,许多经济活动都需要当事人签订合同,因此,怎样才能撰写一份优质、标准的合同呢?下面合同范本网编辑将为您呈上了关于“盖房合同书”主题的相关内容,相信本文可以帮助您解决疑惑。希望您喜欢!
盖房合同书 篇1
私人盖房合同指的是个人在规划、建设房屋时与相关的承建商所签订的合同,包括了详细的条款以及条件。这份合同是保证建房项目的成功完成,以及捍卫相关权利和责任的一份正式文件。
私人盖房合同首先详细说明了建筑物所需的物料与指令,包括了所需的地基测量、建筑图样、建筑方案、人力、材料、设备、施工与完成日期等等。所有这些条件都必须得到签约双方的确认与同意。
私人盖房合同还包括了承建商对其施工质量的保证。承建商需要明确地标明他们所遵守的建筑规定,包括了建筑方案、法规和技术,以及保证他们的施工是在相应的时间和预算内,以最高标准完成的。
此外,合同内容也需要涉及到一些规定和做法,以消除可能的纷争和误解。例如,所有可能的变更需要都要在独立的书面文件上得到记录,并且需要受到签约双方的书面确认。此外,承建商还需要与居民同住在同一区域内并要尽力不干扰他们的生活,他们需要确保周围环境的安全和清洁。
当然,签署私人盖房合同并不完全意味着一定可以避免所有的纷争。如果出现了任何纠纷,签约双方应该第一时间沟通并尽力解决。如果最终仍无法解决,则需要通过法律手段来解决。在这种情况下,合同文件将提供一种重要的依据,以供法院做决定。
总的来说,私人盖房合同对于建房项目是非常重要的。在签署合同之前,需要花费足够的时间去审阅并确保所有条款都得到了详细阐述。一旦签署了合同,双方的义务和责任就是明确的,带来了安心和保障。
盖房合同书 篇2
盖房合同
随着社会的不断发展,人们对于居住环境的要求越来越高,购房也成为了人们生活中的一件重要事情。对于购房者而言,盖房合同也是购房过程中非常重要的一环。本文将从盖房合同的定义、盖房合同的主要内容和注意事项等角度分析盖房合同。
一、盖房合同的定义
盖房合同又称私人建房合同,是指业主与施工单位之间签订的一种建筑工程合同,主要内容为:业主承诺支付工程款,施工单位承诺在约定时间内按照双方协商的工程图纸进行房屋建造工作并安排人员进行管理、施工,双方均遵守相关的法律法规规定和各自所承诺的合同条款。盖房合同一般由合同文本、附件和图纸等构成。
盖房合同是一种民事合同,因此应当符合相关民事法律规定,并具有合同的基本要件和法律效力。
二、盖房合同的主要内容
(一)双方基本信息
盖房合同的双方应当如实填写双方的名称、住所、联系电话等基本信息,并加盖或签名确认。
(二)建设工程的情况
盖房合同应当明确双方约定的房屋类型、用途、建筑面积、楼层数、地下室和花园等相关情况。
(三)工程款的支付方式
盖房合同应当明确工程款的支付方式、金额、时间,以及违约金等相关条款。
(四)监理和验收
盖房合同应当约定监理机构和验收标准,并规定监理、验收的程序、方式和时间。
(五)工程质量保证和质量责任
盖房合同应当约定工程的质量保证和质量责任,明确施工单位的保修期限和施工单位出现质量问题的责任。
(六)违约责任
盖房合同应当约定双方违约的责任和后果,包括违约方应当承担的违约金、赔偿等。
三、盖房合同的注意事项
(一)认真审查合同内容
购房者在签订盖房合同时一定要认真审查合同的内容,了解相关的责任和义务。
(二)选择信誉好的施工单位
购房者在选择施工单位时应当选择信誉好,经验丰富,具有资质证书的大型公司或有良好口碑的施工队伍,以确保工程质量和施工效率。
(三)不要盲目下订金
购房者在签订盖房合同时切勿盲目下订金,应当在约定的期限内支付相关款项,以免造成损失。
(四)保留好纸质、电子版合同备份
购房者在签订完盖房合同后,应当保留好纸质和电子版合同备份,以备不时之需。
总之,盖房合同的签订对于购房者和施工单位双方都具有重要的意义。购房者应当认真审查合同内容,选择好的施工单位,不要盲目下订金,并保留好纸质、电子版合同备份。而施工单位则应当遵守合同约定,履行责任,确保工程质量和施工效率。两方共同努力,才能够保证盖房合同的顺利执行,为购房者提供舒适、温馨的居住环境。
盖房合同书 篇3
盖房合同
盖房是人们的一个大型投资项目,为了保障双方的利益,购房人和房地产开发商一般要签署盖房合同。盖房合同是指在盖房过程中,购房人和房地产开发商之间签署的一种法律文件,约定双方之间关于盖房的权利和义务的一份书面协议。本文将围绕盖房合同这一主题来阐述其重要性以及其在盖房中的角色。
首先,盖房合同是保障双方利益的重要法律文书。在盖房过程中,购房人通常是资金方,开发商则是建筑方。为了避免在盖房过程中出现纠纷和矛盾,购房人和开发商要签订盖房合同,约定双方应该承担的责任和义务,明确双方之间的权益和义务,以及一些重要的条款和细节,如房屋的建设标准、房屋购买价格、房屋建设进度、交房时间、品质保证等等。这些内容的规定可以有效把握房地产开发商和购房人的交易纠纷,从而减少或避免不必要的法律纠纷和经济损失。购房人在签署合同前,应仔细阅读合同条款,了解合同内容和涉及的法律法规,看清合同的权益和义务,以确保自身的合法权益。
其次,盖房合同能够保障房屋建设的规范及质量。盖房合同起着制约购房人和开发商行为的作用,明确了开发商在建设房屋过程中的义务和职责,以及购房人对房屋品质的要求和监督标准,有利于消费者维护自身的合法权益,确保购买高品质的房屋。盖房合同为房屋的质量和安全提供了保障,任何破坏房屋安全和建设规范的行为都会严格受到审查和制裁。因此,在签署盖房合同后,开发商应严格执行合同,确保房屋建设符合市场标准和相关法律的规定,以保证购房人的权益和房屋的品质。
最后,整个盖房过程的合法性和合规性是盖房合同的基础。盖房合同作为商品房交易的法律文件,其合法性和合规性至关重要。购房人和开发商在签订合同前,需要了解国家法律和相关规定,确保盖房合同的合法性和规范性,否则可能会导致合同时效的风险。此外,在签署合同时,应该慎重考虑一些附加条款,如贷款相关的条款,税收的规定,以及涉及到房屋租赁和转让的条款。这些规定和条款都需要双方认真思考、了解清楚才能签订合法合同。
综上所述,盖房合同是双方在盖房过程中保护自己合法权益的重要法律文件,在全过程中起着重要的约束和保障作用。在盖房之前,购房人和开发商应该认真阅读相关规定,完善和规范合同条款,保障交易的合法性和规范性。如此,才能建设出符合市场规范和质量标准的高品质、安全的房屋,为消费者创造更加美好、和谐的居住环境。
盖房合同书 篇4
盖房施工合同范文1
建筑单位: (简称甲方)
施工单位: (简称乙方)
根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠、互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
一、承包方式
1、此楼房建筑为砖混结构二层,从开挖基础到粉刷完毕,实行包工不包料性质,甲方负责建筑所需一切原材料,包括施工用的水电一切原材料,施工所用的一切工具设备乙方负责。
2、建筑的结构外观、铺面与街面一样,结构尺寸根据甲方所需要的尺寸进行施工,若乙方造成尺寸的返工现象,乙方必须补偿甲方原材料费。
3、室内若需要的回填土方,乙方负责回填及压实,楼房的水电安装属乙方工程。
4、在整套房的室内工程中,底层水磨石,二层地板砖,前后两面、卫生间、洗漱间、厨房满贴瓷砖,走道、楼梯贴内墙砖1.5米高,一楼二楼贴内墙砖1.5米高,以上刮仿瓷,上乳胶漆,前后雨蓬30公分。
5、施工中乙方的生活乙方自己负责,浇灌楼层的伙食由乙方自理。
6、此工程时间:20xx年3月12日开工,工期3个月6月底必须完工。
二、质量要求
1、基础按尺寸开挖,砂浆饱满,水平一致。
2、墙体垂直,平整、灰缝饱满,梁柱、板面无浇空、断层,不得出现大的漏筋、马蜂窝,楼板层水平在2公分以内。
3、地板砖:墙砖水平一致,砂浆饱满,不能有贴空现象。
4、内粉墙体平整,仿瓷刮光刮滑,门窗角必须垂直,无粉空现象。
三、安全措施
施工中,乙方必须提高安全意识,加强安全管理,一切大小安全事故乙方自己负责,与甲方无关。
四、结算方式
按实际建筑面积计算,每平方米按 元计算。
五、付款方式
1、基础完全完工付壹万元,每层浇灌完付壹万元,粉刷完付壹万元。
2、下欠款完工验收后结算,一次全部付清。
六、未在合同内的工程,经甲、乙双方共同协商处理。
七、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字有效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
盖房施工合同范文2
(简称甲方)
(简称乙方)
根据甲方工程建设需要,甲、乙双方通过协商,甲方同意将哈牡绥东物流质押担保中心院内钢结构库房房盖更换房盖工程(以下简称更换房盖工程)委托乙方承包施工,乙方接受甲方委托,为明确双方责任,特签订本合同。
一、施工内容
更换房盖工程甲方委托乙方按甲方提供的施工要求对库房房盖更换工程项目进行施工建设。
二、承包方式及结算办法
(一)、更换房盖工程总价23万元,更换下来的旧彩钢瓦归乙方所有。
(二)、更换房盖工程承包方式为大包;包工、包料(更换的新瓦必需为0.45规格的彩钢瓦)。
(三)、更换房盖工程采用工程内容及工程量以工程为准,按实竣工结算的方式。
(四)、乙方应在工程竣工验收合格之日起3天内编制完工程结算书并提交甲方,甲方在收到结算书后3天内完成审核工作,审定后的结算总价即为更换房盖工程承包总价。
三、施工工期
更换房盖工程施工总期天,开工日期以本合同签字生效之日起的第3天算起,竣工期应顺延,乙方应采取措施确保按期开工及竣工。
四、施工质量及验收
(一)、乙方应严格按甲方要求现行施工及验收规范进行施工,工程质量必需达到合格。
(二)、工程竣工后,乙方应提前通知甲方进行验收,凡在施工及验收中发现质量达不到验收要求的,乙方必须无条件返工并承担全部责任及费用。
(三)、更换房盖工程质量保修期自本工程竣工验收合格之日起3年。
五、付款方式及结算
签于更换房盖工程施工周期短乙方在施工材料进场,甲方先付工程总价50%款在工程竣工验收合格,结算审定之日起七天内甲方付清给乙方全部工程款,扣壹万元保证金,一年后工程质量没问题返还给乙方。
六、材料供应
(一)、更换房盖工程施工所需全部材料均由乙方负责采购,必需保证0.45彩钢瓦。
(二)、工程中彩钢瓦材料,乙方必须保证全部选购质量符合国家规定的产品,严禁提供和使用不合格的材料或伪劣产品。
七、双方职责
(一)、甲方责任:
1.派出施工代表负责施工中技术问题的处理及与乙方日常工作联系,并对本更换房盖程施工质量进度进行监督,检查;
2.负责在工程完工后组织验收;
3.按时按规定乙方拨付工程款项。
(二)、乙方责任:
1.严格按甲方要求施工、施工规范及施工程序组织施工,并服从甲方现场代表对施工质量进度监督检查;工程竣工质量保修期为3年。
2.采取措施以防止事故发生,凡施工中由于乙方自身原因造成的人员伤亡事故及其他损失其责任和损失均由乙方自负,甲方不承担任何责任。
八、其他约定事项
(一)、本合同未尽事宜,甲、乙双方可以协商解决。
(二)、违约处理:本合同在履行中如发生违约事件双方应协商解决,如协商解决不成则采取仲裁处理方式,申请仲裁委员会进行仲裁处理。
(三)、本合同中自甲、乙双方签字之日起生效,工程完工结算办妥并付清工程款后自行失效,但保修期这条有效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
盖房施工合同范文3
甲方:
乙方:
甲方请乙方建一幢日/田字型框架式水泥砖混结构二层住宅楼,现甲乙双方自愿达成以下协议:
一,工程形式:
甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料。乙方负责楼房的主体工程施工,及建房中的一切机械工具。
二,工程工价:按楼面投影面积计算,每平方米 元。
三,甲方责任:
1,提供施工用水、电。
2,及时提供一切需用建材。
3,整个工程捣基础、楼面等时,一次性付给甲方生活费补贴 元。
四,乙方工程内容:
1,楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。
2,淋砖,工程结束后,清理各楼层。
3,墙内外批灰,但不包括门面。
4,楼顶砌围封一米高。
5,用水泥砌楼梯三角。
6,安装线盒、打出线槽、预留管道孔和线孔。
7,前檐阶捣水泥。
8,柱、梁用全新模板。
9,负责安装地砖、梯步砖、卫生间墙砖、外墙砖、墙线砖
五,乙方必须保证达到如下要求:
1,保管好并合理使用甲方的建筑材料。
2,水泥柱注重垂直度,偏差不能超过1厘米。砖墙要求竖直,偏差不超过1.5厘米,砖体对缝不超过两层。
3,捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。
4,地砖、梯步砖与地面不密合率不超过砖总数1%,墙砖、墙线砖与墙面不密合率不超过砖总数2%
六,乙方要实行安全施工,施工中造成安全事故,由乙方承担一切责任,与甲方无关。
七,乙方要确保施工质量,如达不到甲方要求,甲方有权要求乙方翻工,翻工所需工钱和材料由乙方负责。
八,工程付款:每完成一层主体工程后,甲方付给乙方 %,余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。
九,工程时间从 年 月 日~ 年 月 日,乙方确保按工期完工,如不按时完工交方,则按工程款5%付给甲方。
十,以上不尽事宜,由双方协商解决。
十一,以上协议一式两份,签字后即生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
盖房合同书 篇5
自盖房买卖通用版合同
卖方(甲方)________________身份证号:________________
买方(乙方)________________身份证号:________________
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋事宜达成如下协议:
一、甲方位于_______地皮,土地编号为______的土地使用证,建设许可证编号为________,该地皮面积为_____平方米,现甲方将建成房屋出让给乙方,该房屋建筑面积____平方米,乙方同时还获得土地使用证上所规划面积的使用权。
二、其中房屋______平方米,共计_______元。
三、付款方式:甲方将房屋交付给乙方使用时(签订协议时)需一次交付房款____元,待乙方取得两证(房产证和土地使用权证)后付清余额房款______元。
四、因乙方购买甲方房屋,甲方应确保无房屋结构问题,无危及乙方生命及财产安全,否则,乙方可向甲方获得购房款_____的索赔。
五、为避免乙方及其家庭成员居住后,不会出现因居住环境而产生心理影响;针对房屋建成到至今的状况,乙方应有知情权,甲方应如实提供家庭成员生活的情况(包括居住期间生、老、病、死等情况)。如证实甲方确有隐瞒事实,乙方可以向甲方提出______元以上的索赔。
六、办证方式
1、在乙方办理该套房屋过户手续时,甲方应提供三证(土地使用证、规划许可证和施工许可证);办理房产证及过户费用按以下协商内容进行支付,如有罚款部分,应由甲方承担。
2、办理房产证及过户费用支付方式
1)双方各付办证及过户费用50%并由甲方负责办理;
2)乙双方各付办证及过户费用50%并由乙方负责办理;
3)由甲方负责办理;乙方不需支付任何办证及过户费用;
4)由乙方负责办理;甲方不需支付任何办证及过户费用;
5)双方各付办证及过户费用50%并委托代办机构负责办理,代办费用由甲、乙各支付___。经甲、乙双方协商一致后决定采取以上第___种方式办理;办理过程中双方均需积极配合,如有怠慢视违约处理,违约方须一次性支付办证及过户费用____的`违约金。
七、甲方责任与权利
1、须具备该房屋的相关法律认可文件;
2、本合同签订后,不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;
3、保证上述房产无债权债务纠纷。
八、乙方责任与权利
1、乙方获得房屋使用权后,甲方不得以任何方式及理由影响乙方正常生活,如证实甲方存在违约现象,甲方须一次性全额归还乙方购房款。
2、乙方如有必要对房屋重建、重新装修,遇到房屋结构及材料等相关问题需向甲方咨询时,甲方应将相关情况如实告知乙方,如因甲方隐瞒事实而带来的严重后果,由甲方全部负责。
九、如甲方的土地使用证是由多人名字共有,合同签订时需按土地使用证上所有人员均需签字,如因为土地使用证中的其它人没有签字而产生一切纠纷由甲方负责;甲方不得有任何理由推卸。
十、如因甲方的因素造成房产证不能过户,甲方须一次性归还所有购房款并一次性支付乙方违约金_____元。
十一、本合同未尽事宜,以《中华人民共和国民法典》有关条款为准。
十二、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(签字):________________乙方(签字):________________
____年____月____日____年____月____日
盖房合同书 篇6
农村盖房施工合同是指农村地区在进行房屋建设时所签订的一种合同,规定了建设方和业主之间的权利和义务。在农村,房屋建设一直是农民群众的重要问题,盖房施工合同的签署对于确保建设质量和保障双方权益具有重要意义。
一个完整的农村盖房施工合同应包含以下内容:建设地点的具体位置,建设的房屋面积、楼层数和用途,建设方和业主的基本信息,合同的签订日期和有效期限等。
第一条:建设地点。农村盖房合同首先需要具体指明房屋建设的地点。这是确保双方在建设过程中进行有效沟通和协调的基础。
第二条:建设内容。这一部分需要详细说明房屋的具体面积、可使用层数和用途。合同应详细说明所建房屋的结构、建筑材料和装修标准等,并要求建设方按照国家相关规定进行施工和检验。
第三条:工期和支付方式。农村盖房施工合同应明确工程的开始日期和完工日期。同时,合同还应规定支付方式,包括贷款、分期付款等,并明确每个阶段的支付金额和时间。
第四条:质量保证。这一条款规定了建设方需要保证所建房屋的质量符合国家相关规定,确保结构牢固、安全可靠,并且能够正常使用。如若发现存在质量问题,合同规定了业主可以提出维修或赔偿要求的权利。
第五条:违约责任。这一部分规定了双方在合同履行过程中可能面临的违约责任。如若业主未按合同要求支付款项,建设方可以要求返还已支付费用并进行适当处罚。相反,如果建设方不能按时完成工程或经营不善导致工程质量达不到合同约定的要求,业主可以要求返还款项并进行相应补偿。
第六条:争议解决方式。这一条款规定了双方在合同履行过程中发生争议的解决方式。可以选择仲裁、调解或法律诉讼等方式进行解决。双方可以协商确定具体解决方式,保证双方的合法权益。
总结起来,农村盖房施工合同是农村地区房屋建设的重要法律文件。通过签订合同,双方可以明确各自的权益和义务,保证建设质量和施工进程的顺利进行。为了保证双方的利益,合同应当具体详细、生动形象地描述需要建设的房屋内容,明确工程工期、支付方式、质量保证和违约责任的规定,并规定争议解决方式。只有合同的完善和严格执行,才能为农村房屋建设提供有效保障。
盖房合同书 篇7
盖房合同是一个涉及到买卖双方、施工方和法律等多方面的复杂文书,其签约对于建房买卖的双方具有重要意义。盖房合同的签订是一个友好交流的过程,双方要在尊重、平等、公正、信任、诚信的基础上达成共识并达成一个完整合法的文书。
一、盖房合同的主要内容
1. 买受人的名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 房屋的具体地址、建筑面积、建筑材料等基本信息。
3. 对方出售房屋的所有权及房屋的有关情况的明细表述。
4. 因房屋交易而产生的税费、公证费、中介费等相关费用的承担方及支付方式。
5. 交房时间、付款方式、交付条件等具体条款。
6. 投诉及争议的处理方式,违约责任及其损失的赔偿。
7. 其他双方约定的事项。
在盖房合同中,买卖双方应当注意以下几个方面:第一,审慎考虑房屋的选择,加强对房屋产权的调查,确保房屋在法律上的合法性;第二,明确交付的条件、时间和规定,以及付款的方式;第三,制定合理的违约条款,保护自己的权益,防止对方违约;第四,明确合同的解决争议方式,如选择仲裁、调解或诉讼解决。
二、签订盖房合同的流程
双方当面洽谈的时候需要详细询问房屋的产权证、土地证书等有关文件,以免被骗。确认房屋产权证明真实性和完整性的前提下,需要对房屋的结构、装修进行检查,确认物有所值。这促使各方认真考虑房屋交易的内容,决定盖房合同的条款和附加条件。在确定所有的条款和附加条件后,双方可以安排签订盖房合同的时间和地点。签订前,应当先进行协商,将双方约定的内容进行核实、确认,并对合同内容进行充分的解释和双方的权利义务进行一一说明,逐项交流、谈判并确认合同内容。如果双方确认没有异议,各方确信合同内容没有差错、欺诈、虚假、不真实的情况,顺利签订,遵照合同所规定的条件和条款进行房屋买卖。
三、盖房合同的注意事项
1. 按照法律规定履行程序,切勿偏袒一方。
2. 重视合同中的细节部分,如确认房屋产权证、制定合理的交付和付款方式、制定合理的违约责任和赔偿等。
3. 着眼合同签订后可能出现的问题,如造成双方争端的解决方式、购房者的权利义务、卖方的义务等。
4. 制定盖房合同中可以咨询专门的律师和律师事务所,保障自身合法权益。
四、盖房合同的意义
盖房合同签署双方对于房屋的买卖的权利义务进行了明确规定,同时也为其他可能出现的纠纷、争议交涉和可能的法律诉讼奠定了基础。在盖房合同中,除了规定房屋买卖的条款之外,还涉及到交付时间、付款方式、违约责任等多个方面,对于双方之间的友好交流起到了重要的作用。在签订盖房合同的过程中,需要保持中立立场,遵守诚实信用的原则,慎重考虑,合理安排每个方面的事项,既是对当事人负责人的态度,也是对买卖双方的尊重。总的来说,盖房合同的签订使得各方能够在更好的基础上进行房屋买卖交易,促进了房地产市场的稳定和健康发展。
盖房合同书 篇8
甲方:
乙方: 电话:
经双方协定,有甲方现浇结构的房子,以包工包料的方式承包给乙方修建,面积180.55平方米,建筑面积按墙角丈量计算,雨棚按宽1米计算,造价每平方米陆佰陆拾元,合计壹拾壹万玖仟壹佰陆拾叁元(¥:119163.00元)。
一、甲方所负责事项
1、动工前应做好三通一平即电通、路通、水通、垫好地工,平整地。并负责水电费。
2、修房要经土管部门的许可,若造成停工,甲方要负责乙方的一切经济损失。
3、备给准确的图纸,如若在施工中甲方随意变更,超过的造价甲方向乙方当时补上差价。
4、提供给住宿.
5、处理好垫方,应垫到正负零。
二、乙方所负责事项
1、施工期中每一道工序都要有甲方随时验收,合格同意后才可进行下步工序,如有不规范的施工双方互相研究解决。
2、乙方必须按图纸施工。
三、修房的结构条件
1、地基要求石头浆,外围深100cm宽80cm的基础(包括2024圈梁),内承重墙深80cm宽50cm的基础(包括圈梁),不承重墙为12cm宽。
2、主体部分:砌墙要求空心砖、外围墙37cm,内承重墙为24cm,不承重墙为12cm,土砂砌墙,外围三面墙5cm钢网笨板作保暖。
3、房子高正负零至平口高3米,10个构造柱,钢筋标准为12的螺钢,6为负筋,现浇房顶钢筋标准8、10,格距1515,钢筋为国标钢。前雨棚宽120cm,镶琉璃瓦。
4、房顶防水部分,顶上炉渣,房脊厚40cm,炉渣上面5-6cm的沙灰封顶,4mm厚的复合型的SBS做防水处理。(每卷价格80元),房顶为内排水。
5、瓷砖要求:门面砖1428cm防冻瓷砖,价格0.40元/块,地板砖规格60cm60cm,每块10元,卫生间伙房墙砖规格20cm30cm,每块在0.40元。伙房卫生间地板砖规格30cm30cm,价格1.5元/块,超出上述价格甲方给乙方补偿差价。
6、地平、房间内厚度为5-6cm,外墙护坡,宽70cm,厚10cm,前面宽150cm.
7、灰号比例:砌墙为20#沙浆,混凝土用150#砼。
8、窗子为塑钢窗(屯河牌),每平方价格150元,大理石窗台板,安装白色玻璃,方管防护栏。
9、金属门2个(华洋门),价格前门750元,.内门感光门,价格90元,球型锁每把10元。
10、粉刷部分:室内白色815涂料粉刷(一般的高质量涂料)。
11、安装上下水,超出面积1米外的电线、自来水管道、下水管道等其余事项乙方不负责。
12、照明部分用2.5平方的铜芯线,开关、插座均为吸墙式的大翘板,所属房间均由灯泡通电,施工安全自己负责。
13、付款方式:工人进入工地预付总造价的30%,砌主体完时付总造价的15%,现浇顶完时付总造价的20%,安门窗付总造价的15%,拉地板砖10% ,工程完工扫地出门时付7%,留3%为质量保证金,到12月份付清。不得拖欠,不履行付款方式,甲方不可擅自住房。
14、工期为50天,按进工地时算起。
15、以上合同双方不得违约,合同未公正,双方签字生效,合同一式三份,甲乙双方各执一份,规划办一份。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
盖房合同书 篇9
盖房协议书
尊敬的各位合作伙伴:
大家好!首先感谢各位对我公司的信任和支持。为了更好地推动房屋建设项目的进行,确保各方的权益得到充分保障,我公司决定制定一份详细具体且生动的盖房协议书,希望通过这份协议书的签署,使合作伙伴之间的合作更加顺畅,达到双赢的目标。
一、协议背景
针对当前我公司在建房屋项目中所遇到的一系列问题和需求,为确保项目顺利进行,我公司特制定此协议。该协议旨在明确各方的权利义务,规范合作关系,加强沟通与合作,最终实现项目的顺利落地。
二、协议内容
(一)项目背景介绍
首先,我公司会对每个项目的背景进行详细介绍,包括项目位置、设计方案、预计产值等信息的详细解读。同时,我公司会提供先期的市场调研和项目定位报告,以帮助各位合作伙伴全面了解项目以及潜在的商机。
(二)资金投入及分配
在项目的资金投入方面,我公司会与各位合作伙伴协商确定各自的出资比例,并通过资金账户进行管理。同时,协议还会明确项目利润的分配比例和分配方式,确保各方的权益得到充分保障。
(三)责任和义务
在项目的具体施工过程中,我公司将与各位合作伙伴明确各自的责任和义务。我公司将承担项目的整体计划、设计和技术支持等方面的工作,而各位合作伙伴则需要按时按质完成各自责任领域的工作。
(四)风险管控
项目建设过程中难免会遇到各种风险,为了确保项目能够稳步推进,我公司将与各位合作伙伴共同制定风险管控措施。我们会与各位合作伙伴明确各自的风险承担范围,以及如何采取相应的措施应对可能发生的风险情况。
(五)项目验收与结算
当项目完成施工后,我公司将组织相关专业人员对房屋进行全面的验收。验收合格后,我公司将与各位合作伙伴进行结算,并按照合同约定的比例进行分配。
三、协议期限及解除
本协议的期限为项目从开始建设之日起至项目竣工验收之日止。在项目建设过程中,如果双方发生严重违约行为或其他不可抗力因素导致无法继续推进项目,任何一方均有权提前解除本协议。
四、争议解决
对于因协议履行而引起的争议,双方应友好协商解决。如协商不成,可提交给中立的第三方进行调解,或依法诉讼解决。
五、其他事项
本协议生效后,双方应严格按照协议约定履行各自的义务,并及时沟通和协商解决可能出现的问题。
六、协议变更和补充
本协议的任何变更和补充事项,双方应以书面形式进行确认,并经双方授权代表签署后生效。
七、协议的解释和生效
本协议的解释和生效以中文为准,并在双方授权代表签字后生效。
以上就是我们公司制定的盖房协议书的详细内容,希望各位合作伙伴能够认真阅读并签署该协议。只有通过合作与协调,我们才能共同推进房屋建设项目的顺利实施,实现共赢合作的目标。
最后,再次感谢各位的支持与信任!让我们携手共进,共同创造美好未来!
此致
礼!
盖房合同书 篇10
盖房合同是指建筑施工合同的一种,是由房屋业主和建筑公司签订的,规定建筑公司在一定时间内按协议的工程工艺、设计、质量等要求完成房屋建设项目,并向房屋业主提供完整的房屋。这是一种法律文件,明确了双方权利义务,具备约束力和法律效力。
盖房合同是建筑工程领域中非常重要的合同之一。它直接关系到房主的利益,因此在签订盖房合同时需要谨慎,以确保双方权益得到尽可能的保障。在此基础上,具体分析盖房合同的主题内容如下:
一、合同签订对象
盖房合同的签订对象直接涉及到建筑公司和房屋业主双方的利益。建筑公司承担房屋的设计、施工和建设责任,房屋业主则是付款方和最终享受房屋的使用权利者。因此,在签订合同时,需要双方共同确认签订对象的身份和资质,并要求签署合同的人员有相应的法律权利和资格。
二、施工工程
盖房合同所涉及的核心是施工工程的内容。这包括对房屋建设项目的设计、建筑和工程的监督等方面。在签订合同时,需要对建筑工程的具体事项进行明确规定,如质量标准、监管机构以及施工时间等。这样可以确保在施工过程中出现的任何问题都有相应的解决方案。
三、质量标准
在盖房合同的签订过程中,必须确定施工工程的质量标准。一般而言,房屋业主必须明确要求施工公司在施工过程中遵循的质量标准,确保房屋的质量达到预期的标准。同时,在施工过程中,需要有专业机构的监督或验收,并应记录相关检查资料,以供日后参考。
四、交货期
盖房合同的交货期是确定房屋交付时间的最重要标准之一。确定交货期是非常重要的步骤,因为它直接关系到房屋业主对房屋的使用需求。在确定交货期之前,房屋业主需要评估他们对房屋交付时间的需求,考虑到具体实际情况,合理安排房屋交付时间,并最终确定盖房合同交货期。
五、交付情况
当建筑公司成功完成房屋施工任务后,需要将房屋交付给房屋业主。在盖房合同中需要明确交付事项,如房屋交付和验收程序、交付前必须完成的检验项目等。此外,需要明确交付后的保修期限、安装设备维护等重要问题,确保双方在房屋交付后的合作保持顺畅。
六、违约责任
在盖房合同中,需要明确双方的违约责任。如果任何一方无法按照合同约定完成其责任,另一方有权要求违约方承担相应的法律、经济责任。因此,在合同签订时,双方必须确立所有的违约条款和相关责任,避免在后期发生任何分歧。
总之,盖房合同是建筑公司和房屋业主之间的一份非常重要的法律文件。为确保合法权益,必须在签订盖房合同时仔细地考虑所有相关事项,并确定签订对象、质量标准、交货期、交付情况和违约责任等条款。只有这样,相信双方的利益才能得到最优化的保障,同时也确保了建筑公司和房屋业主之间的合作能够顺利进行。
盖房合同书 篇11
盖房是人们进行的一项大工程,往往需要花费较长的时间和大量的资金。在这个过程中,盖房合同可以说是非常重要的一份文件。它详细地规定了建设方、房主和工程外包商之间的权利、义务和责任。本文将就盖房合同进行详细的介绍,让大家对这份合同有更加深入的了解。
盖房合同是一种法律文件。它被制定出来,是为了确保房屋建设的安全和质量,并规范建造过程中各方的行为。盖房合同通常会包含以下内容:
第一、建设方的信息。建设方是指承担建造工作的单位或个人。合同中应写明建设方的名称、地址、联系人和电话等相关信息。
第二、房主的信息。房主是指要建房的单位或个人。合同中应写明房主的名称、地址、联系人和电话等相关信息。
第三、建造范围。盖房合同规定了建造的范围和建筑的类型。建筑类型通常包括住宅、商业、工业和公共设施等。
第四、建造工程的进度和预算。合同中应规定工程开始和完成的日期,并详细列出工程的预算和支付方式。这个环节特别重要,因为如果工程超过规定的时间,或者超出了预算,那么建设方或房主就需要负担额外的费用。
第五、工程质量标准。盖房合同必须规定工程的质量标准和验收标准。如果工程未达到规定的质量标准或验收标准,建设方就需要承担相应的责任。
第六、工程保修期。合同中通常规定了工程保修期,即在保修期内,如果房屋出现质量问题,建设方需要承担修理的费用。
第七、双方的权利和责任。盖房合同中应详细规定建设方和房主的权利和责任。
第八、合同的违约责任。如果任何一方未能履行合同规定的义务,那么合同中必须规定对方的违约责任。
因为盖房合同是一份非常重要的文件,建设方和房主必须认真阅读合同,并在签署之前搞清楚合同的内容和条款。如果有任何疑问,可以找专业的律师或评估师进行咨询。一旦签署了盖房合同,双方都必须遵守合同的规定。否则,对方可以要求追究法律责任。
总之,盖房合同是一份非常重要的文件,它确保了建设方和房主在建筑过程中的权利和义务。因此,建设方和房主必须仔细阅读盖房合同,严格遵照合同的规定操作。只有这样,我们才能建造安全、舒适和美丽的房屋。
“盖房合同书经典”的全部内容到这里就结束了,不知道对大家是否有所帮助,如果你还需要查看更多有关“盖房合同书经典”的内容请阅读盖房合同书,希望能够帮助到大家!