拆除合同优选十二篇。
工作时，经常需要签订一份优秀的合同。合同的目的是保护双方的合法权益，那么如何制定合同以产生法律效力呢？以下是小编搜集到的一篇宝贵的必看好文，标题为“拆除合同”。我不知道你是否感兴趣，但如果喜欢的话，请分享给你的朋友们！
拆除合同(篇1)
委托人： (以下简称甲方)
受托人：司(以下简称乙方)
因国家城市规划建设需要，住宅小区二期工程用地范围内的房屋依法行政拆迁.现就房屋拆除一事，甲方全权委托乙方拆除，经甲方审定，乙方具备合法施工资质.为保证施工顺利进行，甲乙双方根据有关法律法规。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;
一、 乙方须服从甲方的统一部署，听从指挥。
二、 乙方必须向甲方书面报告安全施工方案，并严格按照施工方案进行操作，所提供的施工方案作为本合同的附件，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分。
三、 乙方必须采取安全防范措施，出示安全警示牌和划定警戒线，施工人员必须佩戴安全帽和统一标志，禁止穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，做到文明施工、安全施工。因国家____市规划建设需要，住宅小区二期工程用地范围内的房屋依法行政拆迁。现就房屋拆除一事，甲方全权委托乙方拆除，经甲方审定，乙方具备合法施工资质。为保证施工顺利进行，甲乙双方根据有关法律法规。
四、 甲方委托乙方拆除旧房面积约为叁仟平方米，其中贰仟平方米甲方不收取乙方的房屋拆除残值费，其余壹仟余平方米按5m2收取拆除残值。乙方必须采取安全防范措施，出示安全警示牌和划定警戒线，施工人员必须佩戴安全帽和统一标志。
五、 拆除期限为：20xx年2月6日至20xx年4月30日。
实际拆除面积以及交接时间按照甲、乙双方《房屋拆除交接验收表》为依据。
六、 拆除房屋施工现场的安全责任人为 和李卫清，分别代表甲乙双方负责监督现场安全工作。乙方应配备专业水电工作人员，拆除前先对房屋进行水电线路的拆除，在拆除施工过程中。甲方委托乙方拆除旧房面积约为叁仟平方米，其中贰仟平方米甲方不收取乙方的房屋拆除残值费，其余壹仟余平方米按52收取拆除残值。
七、 危险区域必须组织机械操作，费用由乙方自付。
八、 乙方必须按照甲方要求和现场实际情况，及时转运拆除后的建筑垃圾或按甲方要求进行场地平整。
九、 乙方负责协助甲方回收每户的水表、电表。
十、 在实施拆除过程与周边发生的一切纠纷，由乙方负责解决。
十一、乙方在合同期限内未完工，甲方有权自行组织机械或另行委托其他单位进行施工，由此产生的费用按实际发生额由乙方承担。由此产生的所有拆除、清理、清运、倾倒等费用全部由乙方自行承担。拆除房屋施工现场的安全责任人为和李，分别代表甲乙双方负责监督现场安全工作。乙方应配备专业水电工作人员，拆除前先对房屋进行水电线路的拆除，在拆除施工过程中。
未完工部分，乙方须按5元/㎡的标准向乙方支付违约金。
以上费用均从乙方上交甲方的保证金中扣除。
本合同一式四份，甲乙双方签字盖章后生效，甲方三份，乙方一份，均具有同等的法律效力。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
签字： 签字：
经办人：(签字) 经办人：(签字)
年月日：
拆除合同(篇2)
发包方：
承包方：
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关施工事项，达成如下协议：甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。
第一条：工程概况
一、 工程名称：天津海事局烟台航标处原有设备房拆除工程 工程地点：天津海事局烟台航标处院内 工程内容：地面原建筑物、原建筑物地下外墙毛石基础的拆除及所有拆除废料外运，处置等。双方保证对从另方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
二、 施工中拆下的各类废旧材料经甲乙双方认价后，由乙方处理，且在决算中扣除。
第二条：工程日期
开工日期： 20xx年6月 4日 竣工日期： 20xx年6月 6日 合同工期总日历天数 3 天
第三条：工程价款及结算方式
工程总造价约(人民币大写)：乙方完成全部拆除清运工作后十五日内，甲方先预付预算造价的元)70%，余额待审定后一次性付清。(定额工日按53元/个计算)本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件。
第四条：甲乙双方工作职责
一、甲方责任：
1、 乙方进场后，甲方向乙方进行施工范围内地下管线等有关方面的施工技术交底，并交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内。
2、 负责拟拆除房屋的断水、断电、断通讯等工作。
3、 配合乙方做好各方面的协调工作。
4、 负责对拆迁施工现场的监督、检查。
5、 负责对拆除完毕的工程进行验收。
二、乙方责任：
1、 按甲方的要求按时进入拆迁场地，保证工期的顺利完成。
2、 负责对本协议所列的拆除范围内建筑物及附属物的拆除，清运，清扫等工作。
3、 因乙方原因造成的事故，行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
4、 在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫。
第五条：违约责任
1、 违反本合同规定，甲乙双方各自承担其责，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
第六条：安全施工
1、 乙方按照有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成的事故及因此而发生的费用。根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。
2、 乙方在动力设备、高压线路、易燃易爆地段施工前，甲方需安排专业人员配合。
第七条：争议
甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。
本合同一式四份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方 ： 乙方：
法定代表人 ： 法定代表人：
合同签订时间：
拆除合同(篇3)
安全拆除技术协议
第一章 工程概述
1．1主要设备、建（构）筑物概况
_____有限公司需关停火电厂共3座，分别为_____火电厂、_____火电厂和_____火电厂关停机组合计5台，共3．9MW。
_____火电厂位于_________，1#机组6MW于1981年建成投产，2001年对设备进行了改造；2#机12MW于2007年投产发电，均为燃煤火电机组。2012年3月转为停机备用。
_____火电厂位于__________，现装机一台6MW，2003年投产发电，为燃煤火电机组。2007年11月转为停机备用。
_____火电厂位于__________，装机两台共15MW（2×7．5MW），两台机组分别于2003年和2005年投产发电，均为燃煤火电机组。2012年3月转为停机备用。
1．2主设备情况：
1．2．1锅炉共5台。其中_____火电厂2台型号分别为JG-35/3．82-M和YG-75/3．82-M1型燃煤锅炉，生产厂家分别为江西锅*厂和济南锅炉集团有限公司；_____火电厂2台型号都为JG-38/3．82，生产厂家为江西锅*厂；_____火电厂1台型号为SHF35-39/450，生产厂家为江西锅*厂。
1．2．2汽轮机共5台。其中_____火电厂2台型号分别为N6-35-1和N12-3．43，生产厂家为青岛汽轮机厂；_____火电厂2台型号分别为CC6-3．43/1．27/0．39和N7．5-3．43，生产厂家都为杭州汽轮机股份有限公司；_____火电厂1台型号为N6-3．43-1，生产厂家为青岛捷能汽轮机股份有限公司。
1．2．3发电机5台，其中_____火电厂2台型号分别为QF-6-2和QF-12-2；_____火电厂2台型号分别为QF2-7．5-2F和QF-7．5-2，生产厂家分别为四川东风电机厂和山东济南电机厂；_____火电厂1台型号为QF-6-2，生产厂家为济南*电设备厂。
1．3建（构）筑物情况
_____火电厂：厂房、干煤棚、输煤栈桥、脱硫塔、锅炉烟道、#1烟囱80米（砖粉结构）和#2烟囱120米（钢筋混凝土结构）等建（构）筑物都不在此次处置范围内。
_____火电厂：厂房、干煤棚、输煤栈桥、脱硫塔、冷却塔（下底直径20m，上口直径12m，高30m，混合结构）、锅炉烟道、烟囱（底部直径7m，高78米，砖粉结构）等建（构）筑物都不在此次处置范围内。
_____火电厂：厂房、干煤棚、输煤栈桥、脱硫塔、锅炉烟道、烟囱（高60米，钢筋混凝土结构）等建（构）筑物都不在此次处置范围内。
第二章 对受让方总体要求
2．1（1）电力工程施工叁级及以上资质或火电设备安装工程叁级及以上资质或机电安装叁级及以上资质。（2）具有废旧物资回收资质（以营业执照为准，须提供公安机关或相关政府主管部门核发的特种行业许可证），且注册资本不低于100万元人民币。（3）单一主体不同时具备以上资质要求的，意向受让方须组成联合体开展资产的拆除与回收，联合体中拆除单位必须具有近5年内完成过拆除50MW火电机组项目一项以上的业绩（附原合同备查，并提交加盖公章复印件给甲方）且联合体中任何一方均不得有五年内的违约记录。组成联合体必须签订联合协议，联合协议须在办理意向受让登记时一并提交。（4）中国国*集团公司商业合作黑名单中所列的组织或个人（包括组成联合体）不得提交受让申请（具体名单以国电集团提供的资料为准）。（5）受让方经转让方资格审查通过后方可进场施工，因未能及时履行承诺造成的工期延误，参照《实物资产交易合同》相关条款进行赔偿。
2．2受让方必须具备三处同时施工的能力，在各拆除现场成立工程项目部，项目部组成人员包括经理、总工、安全主管、物资等主要管理人员。项目经理、总工、安全主管必须由电力建设单位的人员担任，并且熟悉火力发电厂系统、曾经担任过单机容量50MW及以上机组建设或拆除工程，并持有电力工程施工二级项目经理证或二级建造师证和建设部颁发的“建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（安全B类证）”。
2．3确定的项目部组成人员（附人员名单和相关证件）不得随意变动，并用受让单位正式文件通知转让方。施工中如果人员变动同样用正式文件通知转让方。转让方有权利提出变更项目部的组成人员。
2．4管理人员必须提前3～5天办理相关机具、人员入场手续，待施工方案（包括专项方案）审批完毕、人员入场教育完成后，方可开始作业。作业的第一项工作是为拆除做准备，如现场办公条件、通电、通水、通路等，然后进行现场隔离。隔离完成后才能开始拆除作业。
2．5按照劳资关系给危险作业、特种作业人员办理人身意外伤害保险。
2．6拆除工程安全及履约保证金根据实物资产交易合同交付。
2．7拆除进度、物资转运除严格按照已制定进度网络图执行外,还应接受受让方的临时协调。
2．8按下表提供大型施工机械，表中所列的大型施工机械以及后续编制的专项施工方案规定的大型施工机械，不得在实际施工时俭省，如果出现此种情况，作为违章情况处罚，处罚额度为使用俭省机械的台班费，在保证金中扣除。
2．9大型施工机械要严格执行《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令二00九年第549号），办理入场报验手续，特种设备、作业人员必须持有政府有关部门颁发的相关证件，并在有效期内。
2．10金属切割使用量最大的耗材——氧气和乙炔，必须严格按照《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令二〇一一年第591号），从采购、运送到使用，必须符合安全规定。
2．11工程完工后编制竣工报告。
第三章 工程范围及特点、难点
3．1．拆除范围
3．1．1设备部分
3．1．1．1_____火电厂：2台锅炉、2台汽轮机、2台发电机、1台变压器、机力通风冷却塔、所有辅助设备、高低压盘柜、所有电缆及电缆支架。
3．1．1．2_____火电厂：1台锅炉、1台汽轮机、1台发电机、1台变压器、所有辅助设备、高低压盘柜、所有电缆及电缆支架。
3．1．1．3_____火电厂：2台锅炉、2台汽轮机、2台发电机、2台变压器、机力通风冷却塔、所有辅助设备、高低压盘柜、所有电缆及电缆支架。
3．1．2保留区域及设备。
3．1．2．1_____火电厂保留生活水取水系统及管路。
3．1．2．2_____火电厂保留生活水取水系统及管路。
3．1．2．3杨家湾、石坝、筒车坝三个火电厂未纳入本次拆除范围的建（构）筑物。
3．2系统隔离工作
拆除前需完成的系统隔离工作，由转让方另行处理，不在本次转让范围内。
3．3工程特点及难点
3．3．1施工场地有限，安全文明施工标准要求高、难度大，拆除工程时需保证拆除工作自身安全，且对机械设备装备能力要求较高。
3．3．2施工中设备拆除、装卸及清运、建筑垃圾及渣土运输工程量大。因此本工程的环境保护是文明施工控制的难点。施工过程中，要采取积极措施防止或减少粉尘、废气、废油、固体废物、噪声、振动对周边居民和环境的危害和污染。
3．3．3．锅炉、汽轮机、发电机设备的拆除，特别是大件的拆除，难度很大，承包方要具备同等电力设备安装或相应的建、构筑物拆除能力，需有专业的劳动力组织能力。
3．3．4．因本工程拆除设备量大，设备等运输量也非常大，为保证工期，故要求施工单位应具备大型起吊能力及大型车辆运输能力。
第四章 技术要求
鉴于本工程为分区域分批拆除工程，且存在施工场地有限、安全文明施工要求高、难度大、设备运输工程量大、工期要求严格等特点，为了保证拆除施工过程中的安全、文明卫生及在规定工期内高质量完成拆除工作，拆除工作必须严格按照以下技术要求施工。
4．1施工工期
根据_____有限公司关停火电厂设备实际情况，为保证工程进度如期实现，施工单位应从组织保障、资源配置、计划编制、计划过程检查与控制、协调管理等多方面采取措施。
4．1．1拆除分为拆除杨家湾、石坝、筒车坝三个电厂的锅炉、汽轮机和发电机（10月31日前完成，达到地市州经信委验收标准）拆除标准达到转让方的要求。
4．1．2工期保证主要措施
为保证工程进度如期实现，受让单位应从组织保障、资源配置、计划编制、计划过程检查与控制、协调管理等多方面采取措施，在保证安全的前提下，尽快完成本拆除工程。保证措施主要包括：
4．1．2．1组织措施保证。
4．1．2．2前期准备工作保证。
4．1．2．3资源配置保证。
4．1．2．4施工进度计划保证。
4．1．2．5施工协调管理工作保证。
4．1．2．6施工方案、工艺保证。
4．2．拆除现场总平面布置
4．2．1布置原则
4．2．1．1尽可能使场地布置功能齐全、紧凑合理、符合流程、方便施工。
4．2．1．2符合规程对安全、防火、防爆、环保等方面的要求。
4．2．1．3根据工程拆除的先后次序安排，尽量使得场地重复使用。
4．2．1．4力求节约用地，提高场地利用率。
4．2．1．5拆除的设备和建筑物应及时外运。
4．2．1．6符合总体施工进度要求。
4．2．1．7设备拆除与建筑物拆除、分散拆除与集中拆除、上部拆除与下部拆除、相邻之间拆除等，既相互制约又相互支持，乙方在施工中应按照批准的组织设计方案，进行合理谋划、精心组织。
4．2．1．8施工中禁止首先破坏承重、结构等关键稳定体系。如锅炉本体附属、受热面拆除完毕后，最后安排钢架拆除。
4．2．1．9工期较长的拆除分项，必须优先开工，做好高密度施工前的所有准备工作。
4．2．2生活、办公临建的布置
4．2．2．1由于现场场地较为紧张，生活区与生活设施由施工单位自行负责解决。
4．2．2．2现场办公用房由发包方统筹安排场地。
4．2．3生产临建的布置
4．2．3．1本工程为拆除工程，同时施工场地有限，原则上拆除范围内不安排生产临建设施。
4．2．3．2施工道路尽量利用现有厂区道路和拆除区域范围内的原有场地。
4．2．3．4现场不设堆放场地，拆除设备直接运出拆除区域。
4．2．3．5拆除区域内的临时工器具存放点采用集装箱，便于现场管理和移动。
4．2．3．6机具、材料（施工耗材）、报废物资分选和堆放，要由受让方统一管理。
4．2．3．7报废物资的分解作业场，要与拆除作业点保持安全距离，避免交叉作业。
4．2．3．8报废物资的堆放不能占用通道，同样也要与拆除作业点保持安全距离。
4．2．4拆除运输道路布置
4．2．4．1．施工区与生产区的隔离、厂区内施工的运输路线和道路划分、构筑物使用等都应统一进行管理并服从转让方的安排。
4．2．4．2．施工区域及通道原则上采取封闭管理和使用，根据工程进度的要求，逐段和分区域进行隔离。
4．2．4．3施工运输道路按转让方制定的运输线路进行布置和使用。
4．2．5现场排水、排涝布置
4．2．5．1现场排水以明-沟、盲沟、土沟、地下井点降水等相结合的方式在原有排水设施的基础上进行，排水设施的维护和疏通要做到日常化。
4．2．5．2承包方应配置必要的移动式潜水泵以备应急。
4．3主要施工措施
4．3．1组织措施
4．3．1．1在各电厂设置安全组织机构，落实专业人员进行现场监管。
4．3．1．2明确各级各类人员的岗位职责、工作任务和安全责任。
4．3．1．3建立本项目的各项管理制度。
4．3．1．4指定与发包方的工程联系人员。
4．3．2技术措施
4．3．2．1编制总体施工方案，总体施工方案作为投标文件，在招标过程中进行审查。
4．3．2．2总体施工方案必须包含总体规划、机构组织、机械和人力投入、总平面布置、进度网络图、施工难点、保证安全和进度的主要措施（包括费用安排）、需要编制的专项方案目录、安全文明生产措施、事故应急救援等内容。
4．3．2．3编制专项施工方案。根据总体施工方案确定需要编制专项方案的作业，如爆破拆除、基坑支护、大件拆卸（包括汽包、汽机、加热器、发电机转子及定子、除氧器及水箱等）等应编制专项安全施工方案，专项方案必须履行编、审、批手续后才能作业。
4．3．2．4开工前转让方应对拆除部分和生产系统涉及到水、电、气（汽）、油、煤等系统的作业，作业前由双方派人进行隔离措施确认，办理签证手续。
4．3．3安全、环境、职业健康
4．3．3．1安全目标
4．3．3．1．1不发生重伤及以上人身事故；
4．3．3．1．2不发生火灾事故；
4．3．3．1．3不发生交通事故；
4．3．3．1．4不发生传染病和集体食物中毒事故；
4．3．3．1．5不发生压力容器爆炸事故、机械与设备损坏事故；
4．3．3．1．6不发生环境污染事故；
4．3．3．1．7不发生垮（坍）塌事故；
4．3．3．1．8不发生影响在运机组的安全事件；
4．3．3．1．9不发生产生较大社会影响事件。
4．3．3．2．机构、人员和设施
4．3．3．2．1机构设置见2．2条要求。施工单位应对本拆除工程实施项目经理负责制，拆除过程中项目经理对本单位的安全工作全面负责，为施工方安全第一责任人。
4．3．3．2．2拆除工程项目部应设置专门的安全管理机构，配置专职安全管理人员和建立安全监督网络。专职安全管理人员必须经建设部建筑施工企业安全管理人员安全生产培训考核，持有国家注册安全工程师证或建筑施工企业安全管理人员安全生产考核合格证书。
4．3．3．2．3受让单位必须配置满足本工程安全施工需要的施工技术和管理人员。进入本施工现场的特种作业人员必须持有政府有关部门颁发的“特种作业人员操作证”，并在有效期内。
4．3．3．2．4必须配置满足本工程安全施工需要的机、具，特别是大型起重设备。所有进入施工现场的起重机械须经政府有关部门检测，并取得准用证。起重机械的安全保险装置必须齐全、有效。汽机主厂房内的行车，可在设备拆除过程中使用，操作人员必须持证上岗，使用前必须经过政府技术质量监督局进行鉴定。
4．3．3．2．5施工用电设施必须满足《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）。
4．3．3．2．6对设备、构件拆除后形成的孔洞、临边等危险危害因素，及时采取安装栏杆、安全网、盖板等相应的安全防护措施，并作好安全警示标志。
4．3．3．2．7对被拆除物可能坠落的范围，必须设置警戒围栏，指派专门的监护人员进行监护。
4．3．3．2．8拆除作业现场根据消防要求设置足够的消防器材，并时刻保持各类消防器材齐全、有效。
4．3．3．3管理措施
4．3．3．3．1作业管理执行《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2004），各专业人员在作业中必须遵守相应的安全技术规程。
4．3．3．3．2在受让方的主要管理人员入场后，由转让方对其进行安全技术交底。
4．3．3．3．3受让方根据转让方的交底内容，对本工程进行危险危害因素进行辩识，将辩识结果以安全交底的形式，传达到每一位施工人员。
4．3．3．3．4熟悉拆除设备、建（构）筑物的图纸，了解拆除设备及建（构）筑物内水、电、气、汽、油等设备管线的分布及所处状况，掌握拆除工程涉及区域的地上、地下、相邻建筑的情况，确认待拆除的设备、建（构）筑物内各类管线已经全部切断，设备内无易燃易爆物品，管线内无残存的气、汽、油和化学制剂，电缆验明无电后方可开始施工。电缆拆除从已断开的电缆的一头开始（或两端同时进行），严禁电缆从中间剪断方式施工。施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向项目主管部门报告，经项目主管部门处置完毕后方可恢复施工。
4．3．3．3．5根据施工方案编制分项作业指导书或专项安全方案，并在施工前进行书面交底，参加交底的全体作业人员应签字。
4．3．3．3．6每天工作前，班组应进行“三查（查衣着、查三保、查精神状态）、三交（交任务、交技术、交安全）”，应对当日拆除的作业内容、危险因素及控制措施、监护人等交代清楚。
4．3．3．3．7与运行设备有交叉、接口的施工项目，应采取相关保护措施，严格执行“二票三制”。施工单位需提供具备“二票三制”相应资格人员的名单，工作票由业主签发。
4．3．3．3．8对下列危险作业项目必须办理安全施工作业票（不限于）：起重机械达到满负载的90%及以上或二台及以上起重机械抬吊作业；爆破作业；油管道、氢气管道的切割作业；起重机械（包括拆除的起重机械）安装、试吊与拆除作业。
4．3．3．3．9对拆除范围内需要采取保护措施或留用的（包括地上、地下）设备、管线，采取可靠的保护措施，并作好醒目的标志。
4．3．3．3．10建筑物、金属构架的拆除，应由上而下进行。严禁采用先掏空基础而使建筑物坍塌的方法。在同一建构物内拆除时，所有拆除工作应在同一层面上进行，严禁立体交叉拆除作业和同时拆除数层。严禁同时进行人工拆除和机械拆除。
4．3．3．3．11施工中必须拆除原有孔洞盖板、栏杆等安全防护设施时，应做好相应的防护措施。
4．3．3．3．12对拆除后的建、构筑物，要保持其稳定性，对不稳定物及时采取支撑、加固等措施。拆除过程必须明确专人负责监督，监测被拆除设备、建（构）筑物的结构状态，做好记录。当发现有不稳定状态趋势时，必须立即停止作业。所有人员应撤出危险区域，并向上级报告，及时采取有效措施消除隐患。
4．3．3．3．13对盛装过油或可燃气（液）体的容器或管道等设施应避免采用电焊、气割、砂轮切割机等产生火花的方法拆除。实在无法避免时，在动火前进行清洗、置换、吹扫，经测试确认容器、管道内无残留的可燃易爆物，方可施工。电、火焊作业时，应事先清除下方及周围易燃易爆物品，作业过程设专人监护，做好防护措施并准备好消防器材。
4．3．3．3．14与当地气*台建立联系，密切关注天气情况。施工中遇到雷雨、大风等恶劣天气时，应停止露天拆除作业。雨季施工应及时疏通管沟保证现场排水系统畅通，保证厂区不形成内涝。
4．3．3．3．15对现场要采取切实可行的控制噪音和粉尘措施。拆除过程中施工单位不得扰民，如与当地行政主管部门、当地居民发生矛盾，施工单位负责自行解决，转让方协助。拆除施工过程中如发生影响转让方正常安全生产秩序的情况，受让单位必须负责解决。
4．3．3．3．16严禁车辆超载运输，若造成厂区道路损坏，施工单位负责修复。
4．3．3．3．17拆除作业中形成的垃圾应从专设的垃圾通道内运下，严禁向下抛掷，垃圾通道下方应设置密闭的垃圾收集箱，并及时对其进行清理。
4．3．3．3．18受让单位进场前应与地方渣土、城管、交通等部门办理有关拆除废弃物、垃圾的装运、弃倒手续，并负责承担相应费用，甲方协助。准备足够的现场粉碎、装载及大型运输车辆。根据运输总量，排出每天应该完成的运输量，如出现完不成情况，应及时增加力能协调及投入。
4．3．3．3．19运输拆除物的车辆应按指定通道行驶，应避开上下班人流高峰时间，并遵守转让方有关规定。
4．3．3．3．20清运渣土的车辆应封闭或覆盖，残留有液体的管道、设备应在清除液体后运输或采取封堵措施，防止泄漏、污染地面。装载车辆装物时应保持一定余量空间，避免装载物抛、撒、滴、漏。受让单位对厂内运输道路应有专人定期清扫，确保环境整洁。
4．3．3．3．21原则上所有拆除设备、废弃物、垃圾等当天必须清运出现场，不得在拆除现场抽取钢筋。
4．3．3．3．22不得在现场梵烧废弃物。
4．3．3．3．23拆除施工区实行封闭作业，受让方应派专人巡视，严禁非拆除人员进入作业现场。受让方的工程管理人员由受让方发给通行证才能入内。
4．3．3．3．24物资回收人员不准进入施工围墙内装车，装车由拆除人员负责。受让方如果放行物资回收人员进场装车，转让方进行处罚甚至不办理物资出厂手续。拆除物资、设备等出门应接受转让方管理人员监督、核实，并办理出门证方可出门。拆除物资出门时严禁夹带其他非拆除物资，否则一经查实，按甲方治安保卫条例处置，情节严重者，报当地公安部门处置。
3．3．3．25施工人员进出厂门应佩带出入证，遵守电厂人员进出门管理制度。施工人员在厂内施工期间，除遵守施工单位内部规章制度外，还应遵守甲方相关规章制度；在厂外生活、活动期间，施工单位也应加强管理，不得发生火灾、火警、偷盗、打架、聚众斗殴等危害社会和谐、安定的现象。一旦发生，由地方公安部门解决，受让单位自己负全责。
4．3．3．4事故报告、调查与处理
4．3．3．4．1受让单位应按月（年）向业主报送《电力建设企业职工伤亡事故月（年）报表》。
4．3．3．4．2拆除工程中如发生事故，应立即启动相应应急救援预案，组织抢救伤员，采取措施防止事故漫延扩大，并保护好事故现场。事故的报告与处理按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令2007年第493号）的规定处理。
4．3．3．4．3为了加强对施工过程中违章现象的有效监控，按照《中国国*集团公司安全生产工作规定》第七十四条的要求，受让方应合同签定后、拆除施工前，向受让方交纳拆除工程安全及履约保证金并与_____有限公司签订安全协议。受让方在施工过程中发生不安全事件将按照_____有限公司有关规定和安全协议中规定条款进行考核，考核金额在保证金中扣除。
4．4施工设施
4．4．1生活、消防用水布置
4．4．1．1生活用水从就近厂区生活用水的水源点装阀门控制，统一管理。
4．4．1．2消防水利用原厂区的消防系统，与非拆除区域的系统分离，拆除区域增加施工消防水控制阀进行隔离，原则上拆除区域不重新布置消防水系统。
4．4．2施工区用水布置
施工区用水原则考虑利用拆除区域内原有供水系统，采取重新隔离的办法。根据拆除的具体进度逐一进行隔离、拆除，确保施工区的施工用水，原则不重新布置。
4．4．3施工用电布置
本拆除工程的施工用电原则是从业主指定的电源接入点接入，施工单位提供电源所用材料。施工所有临时用电统一从临时配电柜接出，便于现场用电管理。
4．4．4施工用气布置
施工用氧气、乙炔等现场用气采用市场上供应的合格瓶装气。氧气瓶、乙炔瓶在现场选择安全的存放地点，临时库房符合安全规定，安排专人保管，严格履行领用手续。
4．5力能管理
4．5．1生活用水由承担拆除工作的施工单位负责进行日常管理和维修工作。转让方提供水源，作为施工期间的工程用水。受让方在水源点加装计量表，施工用水价格参照当地水管部门确定的标准，受让方按水量向转让方支付费用。
4．5．2施工用水由承担拆除工作的施工单位负责上水管网的日常管理和维修工作。
4．5．3生活、施工用电，由受让单位电气专业人员负责日常管理和维护工作。计量柜以后的低压线路及配电箱由具体使用单位自行负责日常管理和维修工作。电能由转让方提供，受让方提出供量需求，根据实际情况确定电源点。在每个供电点安装计量表，施工用电价格参照当地供电部门确定的标准，受让方按电量向转让方支付费用。
4．5．4上述管理要求，受让单位应另行编制管理细则。因施工用电直接关系到工程的施工与组织、人员及设备的安全，必须加强用电管理，确保分管范围内的供电线路和设备的正常运行，本工程中至少采取如下保证措施：
4．5．4．1施工用电配电箱（盘）实现标准化（形式统一，颜色一致，并有明显的警示标志）。
4．5．4．2拆除区域内临时照明统一布置，根据拆除工程的具体需要，设广式照明。
4．5．4．3施工电源设专人统一维护管理，坚持每天一次的现场用电安全巡视制度，及时消除用电隐患。
4．5．4．4不得随意私拉乱接电源，如因工程施工需要，需向用电管理单位提出书面申请，内容包括：用电负荷、使用时间、结算方式、安全措施等。
其它
1．提供资料
1．甲方无保留的向乙方进行技术交底，尽可能的提供本项转让资产的相关资料。
2．乙方必须向甲方提供所要求的与拆除施工相关资质、资料和报告等。
2．其他约定
1．所有设备严格以现状交易为准，甲方不保证设备的质量、品质等，乙方办理竞买登记手续即视为对标的现状的充分了解与认可。
2．乙方按甲方提供的清单进行拆除，遇无法确认的设备和材料，需甲方管理人员现场进行确定后方可进行拆除工作。
3．协议生效
本协议自甲乙双方盖章之日起成立，自甲乙双方签署的《实物资产交易合同》生效之日起生效。与主合同具有同等法律效力。
本协议一式四份，甲方一份、乙方一份，甲方经纪会员执一份，重交所留存一份用于备案。
（以下无正文）
【本页为签字盖章页】
甲方签章：______有限公司
法定代表人：____（签字）
乙方签章：______________
法定代表人：____（签字）
拆除合同(篇4)
有关房屋拆除施工协议书
发包人：(以下简称甲方)：
承包人：(以下简称乙方)：
根据《_合同法》、《建筑安装工程安全技术规程》及其有关法律法规的规定，为明确双方在房屋拆除过程中的权利和义务，经双方协商同意，就拆除房屋一事达成以下协议，供双方共同遵守。
第一条、工程名称：两间两层砖混结构楼房壹栋、厨房一间及其附属物。
第二条、施工方式和保留部分结构物。人工拆除，乙方在拆除过程中必须保留东面山墙，并保证东面山墙的完整性、不得有损伤;并用砖塞好桁条孔，东山墙上方沿墙体平放一行青瓦以防雨淋。施工时先对东面房屋的预制板沿山墙切割开再用锤击，拆除前后直墙与山墙相联的直壁要切齐;施工噪音要尽量避免对东面邻居的影响;厨房保留北面部分至脊桁。
第三条、拆除工程劳务报酬：所有拆除物归乙方所有，甲方不另支付工资。建筑垃圾外运另补助元。
第四条.施工安全要求：乙方必须按照安全施工技术规范的要求进行施工，采取严格的安全预防措施。在施工过程中，要特别注意安全，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不力所造成事故的责任和因此发生的一切费用与甲方无关，施工人员必须佩戴安全帽。
第五条、拆除房屋的完整红砖，甲方按每块元回收，乙方必须把每块红砖上的沙浆泥和水泥浆削净，并按排整齐堆放在甲方后院院墙、每排高度和院墙墙高齐平。
第六条、双方的责任和义务：一、甲方的责任和义务，⑴负责拆除房屋的水、电、通讯设施。⑵配合乙方做好各方面的协调工作。二、乙方的责任和义务，⑴按甲方要求于xx年五月八日时分开始进行拆除工作和保证工期顺利完成。⑵因乙方原因造成的各种事故，行政处罚等一些切责任、费用由乙方自行承担。⑶所有建筑垃圾乙方必须按市容规定运出城外，堆放地要符合法律法规要求。
第七条、工期：10天。乙方延期一天支付违约金500元。
第八条、本协议一式两份，经甲乙双方签字即生效，双方各执一份。未尽事宜，甲乙双方另行商议。
甲方：
乙方：
房屋拆除施工合同参考
发包方：泗阳县卢集初级中学(以下简称甲方)
承包方：宿迁市三源建筑工程有限公司(下简称乙方)
甲方将校园内部分d级房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商，签订本协议。
一、施工内容及工程量：
1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。
2、拆除标准：按甲方招标要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。
3、施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。
二、工程价款及结算方式：
1、工程价款：
经公开招标，拆除项目总金额为：叁万肆仟伍佰元(￥元)
2、结算方式：
(1)合同签订时，乙方一次性付清工程款。
(2)乙方报名时的报名费转为押金，待拆除工程全部结束，渣土清运完成，平整好施工场地，经甲方组织验收合格后，退还乙方的押金。
三、施工日期：
1、本合同工程定于xx年2月23日开工，于xx年3月8日竣工。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
四、双方责任及权力：
甲方：
1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方指定葛杰善为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。
乙方：
1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，。
2、积极配合甲方的工作。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。
5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险，对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担，。
6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定倪前鹏为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。
五、违约责任：
1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。
六、其他：
1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经方协商同意并签订补充协议。
2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。
3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份，甲乙双方、局基建办、监察室各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表：
年2月20日年2月20日
房屋拆除承包施工合同
发包人(全称)(甲方)
承包人(全称)(乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况
工程名称：
工程地点：
第二条：发包方式、合同价款及承包范围
发包方式：
合同价款：
人民币大写：(￥)
承包范围：
第三条：下列文件作为本合同附件，并具有法律效力：
第四条：合同价款支付：
、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式：
、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：
、付款采用银行汇票或电汇。
、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。
第五条工期
具体开工时间：日期：
第六条工程质量及技术要求
乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。
拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。
拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。
第七条施工安全
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。
乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。
乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担。
乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。
拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。
第八条甲、乙双方责任
甲方职责：
提供拆除场地。
拆除合同(篇5)
发包方：
承包方：
第一条：工程概况
一、 工程名称：天津海事局烟台航标处原有设备房拆除工程 工程地点：天津海事局烟台航标处院内 工程内容：地面原建筑物、原建筑物地下外墙毛石基础的拆除及所有拆除废料外运，处置等。根据《批转市房管局制定的〈天津市公用公房管理办法〉》津政发[20XX]141号文件精神，乙方同意在上述房产竣工之后，产权为市公产。
二、 施工中拆下的各类废旧材料经甲乙双方认价后，由乙方处理，且在决算中扣除。
第二条：工程日期
开工日期： 20xx年6月 4日 竣工日期： 20xx年6月 6日 合同工期总日历天数 3 天
第三条：工程价款及结算方式
工程总造价约(人民币大写)：乙方完成全部拆除清运工作后十五日内，甲方先预付预算造价的元)70%，余额待审定后一次性付清。(定额工日按53元/个计算)合同(Cac)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
第四条：甲乙双方工作职责
一、甲方责任：
1、 乙方进场后，甲方向乙方进行施工范围内地下管线等有关方面的施工技术交底，并交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。甲方因建设需要，须拆除乙方使用的房屋，根据____市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定，甲乙双方经协商。
2、 负责拟拆除房屋的断水、断电、断通讯等工作。
3、 配合乙方做好各方面的协调工作。
4、 负责对拆迁施工现场的监督、检查。
5、 负责对拆除完毕的工程进行验收。
二、乙方责任：
1、 按甲方的要求按时进入拆迁场地，保证工期的顺利完成。
2、 负责对本协议所列的拆除范围内建筑物及附属物的拆除，清运，清扫等工作。
3、 因乙方原因造成的事故，行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
4、 在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫。
第五条：违约责任
1、 违反本合同规定，甲乙双方各自承担其责，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
第六条：安全施工
1、 乙方按照有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成的事故及因此而发生的费用。被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续，乙方自行到有关部门申请办理。
2、 乙方在动力设备、高压线路、易燃易爆地段施工前，甲方需安排专业人员配合。
第七条：争议
甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。
本合同一式四份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方 ： 乙方：
法定代表人 ： 法定代表人：
合同签订时间：
拆除合同(篇6)
一、拆除范围：甲方规划的x区块红线范围内的需拆除的房屋及附属物工程为准，绿化、树木由甲方所有，不属于乙方拆除范围。乙方的相关施工必须保证不损害本建筑物的主体结构，不能给本建筑物的主体结构留下隐性伤害。
二、合同金额及付款方式：x建设区块拆迁房屋及附属物残值合同一次性定价金额(拆除房屋及附属物面积约30000㎡)为人民币______元整。付款方式为该合同签订时乙方一次性付清给甲方。建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决。
三、拆除期限以内拆迁办及甲方和被拆迁人签订补偿协议后及时接交、验收、迅速拆除为原则进行。乙方负责保管其拆迁的残值，丢失损坏甲方不承担其责任。制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣 土清运等环保措施。
四、乙方必须保证有足够的拆迁工人及机械设备，以确保拆迁工作的顺利进行。
五、乙方须保证其或其委托人始终在拆迁现场指挥拆除工作，直至拆迁工作结束。
六、乙方在拆除工作中必须全面接受甲方的指导、安排和监督，紧密配合县拆迁办及甲方拆迁工作，确保拆迁工作顺利进行。否则，甲方有权另行选择拆除公司，乙方无条件退场且残值合同款金额不予退还给乙方。双方约定，拆除费为人民币壹拾捌万元整(小写：180000元)。
七、乙方在拆除施工中必须严格执行拆除施工操作规范，加强施工现场安全管理，保护好一切公共设施及线路(线路包括通信、自来水、电、有线电视等及绿化、树木)。乙方在拆除施工过程中发生的一切责任及安全事故。在工程完工后天内，由专业的权威部门和甲方、乙方共同进行验收签字 后视同工全部完工。
八、在强制拆迁房屋及附属物时，无论是否进行产权移交均纳入强拆范围，因乙方不及时拆除或因实施强拆造成的房屋及附属物损失甲方不承担任何责任，强拆后的房屋及附属物残值归乙方。本合同式份，当事人各执1份。本合同自x年6月1日双方签字之日起生效。未尽事宜。
九、乙方拆除的房屋及附属物后可利用的残值应及时清运出现场或堆放在甲方划定的二期工程建设范围内，并保证拆除后的现场平整。依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商。
十、其他未尽事宜双方签订补充合同或协商解决。
十一、本合同一式三份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，县拆迁办备案一份。
发包方 承包方
经办人 经办人
年 月 日
拆除合同(篇7)
（以下简称甲方）（以下简称乙方）
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《江苏省城市房屋建筑拆除工程施工安全管理规定》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就A标段建筑物拆除施工事项协商一致订立本合同。
第一条工程概况：同招标文件A标段工程明细。
第二条施工内容及质量要求：按招标文件要求。
第三条合同工期：要求承包人在x年月日前完成合同范围内全部标段内建筑物的拆(发包人与承包人协商要求保留拆除部分除外)。，所有房屋建筑物拆除至自然地坪，垃圾清运出场，场地平整至区内地坪±0。
第四条双方职责和义务：
1、发包人：提供相关图纸查询，但不提供图纸;负责管理、协调和监督承包人按施工方案进行拆除。
发包人工地代表姓名：。
发包人的职责和义务：负责本拆除工程项目的管理、协调、控制，保证合同的全面落实;在承包人具体施工中，发包人有责任有义务有权利向承包人咨询工程进展进度、安全施工、文明施工、降水除尘、废弃物清运、施工人员人身保险等具体情况;发包人协助x市拆迁管理办公室检查承包人合同工期的责任和履约能力;发包人协助承包人处理在拆除标段内的相关问题。
2、承包人：负责按招标文件要求和投标文件承诺完成A标段建筑物拆除工作。
承包人工地代表姓名：，项目经理：
承包人的职责和义务：承包人不得更换项目经理，如遇特殊情况需要更换项目经理，必须经发包人同意后方可变更，并补办相关手续;否则，发包人有权终止合同，由此造成的所有损失由承包人负责;承包人需按发包人招标文件中有关规定按时完成拆除要求、工期和任务，遇不可抗力非人为因素，承包人可向发包人书面陈述，有权利维护自身的合法权益;自觉服从x市拆迁管理办公室和发包人的管理和指挥，并主动协助x市拆迁管理办公室和发包人对拆除工期、质量、相应招标文件规定的验收;配合发包人处理好与其他标段之间问题的处理。
第五条工程量、合同造价及付款方式：
1、工程量：招标文件中A标段工程
2、合同造价：壹佰壹拾玖万捌仟柒佰零捌元捌角(¥元)
3、承包人在收到中标通知书后二天内，按投标文件中的投标报价，将费用打入发包人指定银行帐户。
第六条技术要求：按招标文件要求
第七条垃圾的清扫、外运及消纳：由承包人负责，费用由承包人承担。
第八条安全、文明、消防环卫要求：承包人应严格按照国家、省、市关于工程拆除的有关安全、文明、消防和环境卫生的法律法规和要求组织施工。
第九条违约责任：
1、承包人必须按合同规定的期限完成拆除任务，由自身原因导致延期交地的，按每延期一天支付违约金人民币捌万元，款项由发包人直接从承包人的履约保证金中扣除，承包人承担一切经济和法律责任。
2、承包人因自身原因延期交地超过5天的，发包人有权按招标文件有关规定，没收其全部履约保证金。
3、承包人在实施拆除过程中应文明施工，安全施工，因自身原因导致安全事故的，由承包人承担一切的经济和法律责任。
4、承包人在实施拆除工作后必须清理干净施工场地上所有建筑垃圾，直至x市拆迁管理办公室和发包人确认已达到招标文件中规定的验收条件。
5、承包人必须按投标文件中拟定的项目管理人员，组织进场施工，不得更换，主要管理人员每更换一人罚款5000元。
第十条合同纠纷处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向项目所在地人民法院起诉。
第十一条合同生效及其他
1、本合同经双方签字盖章，并在发包人收到承包人提交的全部投标报价款后生效;如需修改或补充合同内容，应经发包人、承包人协商，共同签署书面修改或补充协议，补充协议将作为本合同不可分割的一部分;本合同一式八份，发包人、承包人各执四份。
2.承包人的投标保证金自动转为履约保证金，发包人在本合同期限内与x市拆迁管理办公室共同对本标段拆除工程验收合格后，发包人将履约保证金一次性返还给承包人，此期间的履约保证金不计利息。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆除合同(篇8)
甲方：
乙方：
为了实现全村环境卫生明显改善、村容村貌明显改观、村民文明卫生素质明显提升，建设秀美、文明、和谐新农村，按照新农村建设的.要求，结合我村实际，经甲、乙双方协商一致，签订本合同：
一、清运范围：
甲方固定地点配置的垃圾桶，如要调换位置，甲方事先要通知乙方。
二、清运方式：
1、乙方对垃圾桶的垃圾必须每周清运1—2次，每次清运保证将垃圾全部清运干净。
2、乙方负责垃圾清运的装卸工作。
3、乙方清运垃圾时，必须采取有效措施，防止沿路掉漏垃圾，保证收集屋及所经路面没有垃圾残留。
4、乙方应将垃圾清运至指定的垃圾集中区。
三、此合同时间暂定一年，甲方全年共支付乙方承包工资元。
四、付款方式：
甲方按每月元付款给乙方，于每月25日结算，每月支付一次。
四、奖惩措施：
1、乙方必须按要求清运垃圾，甲方在乙方清运垃圾不及时和不彻底，发现一次扣除50元。如遇特殊情况需要及时清理，乙方必须随叫随到，特殊情况每次额外补贴50元。
2、乙方必须自己购买车辆保险和人生意外保险，乙方在工作过程中，无论何时何地发生交通事故、物件损失、伤及第三人(人身或财产)，责任由乙方全部负责，甲方不承担任何责任和索赔。
3、运输途中防止垃圾洒落，禁止异地卸放。由此造成的法律责任和经济责任由乙方负责并且甲方还要对乙方进行适当的处罚。
五、本合同未尽事宜，双方协商解决。
六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方:
年月日
拆除合同(篇9)
合同(Cac)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。下面是小编搜集的房屋拆除热门合同范本篇，希望对你有所帮助。甲方委托乙方拆除旧房面积约为叁仟平方米，其中贰仟平方米甲方不收取乙方的房屋拆除残值费，其余壹仟余平方米按52收取拆除残值。
房屋拆除合同范本
(一)
一、项目名称、地点
建设项目名称_________，建设地点_________，建设单位_________，《拆迁许可证》文号_________。
二、房屋基本状况
1、乙方在拆迁范围内有房屋_________间，建筑面积_________平方米，使用面积_________平方米，居住面积_________平方米。
2、乙方有正式户口_________人，常住人口_________人，应安置人口_________人，分别是_________。
3、被拆迁房屋的产权属于_________。
三、拆迁安置
甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________间，_________层_________号，配有_________等设备。
四、拆迁补偿
1、房屋的货币补偿金额为人民币_________元整;
2、附属物补偿金额为人民币_________整;
3、搬迁补助费为人民币_________元整;
4、设施设备迁移费为人民币_________元整;
5、其他费用为人民币_________元整。
五、搬迁
乙方在________年____月____日前搬迁腾空房屋，经甲方确认，旧房由甲方拆除。
六、补偿金额支付时间及方式
甲方在________年____月____日前按本协议第四条规定的补偿总额一次支付给乙方。
七、注销
乙方应在________年____月____日前向甲方移交有关房屋、土地证件，由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。现有____市____镇，中____区十巷1号房，由甲方承包给乙方拆除，为保证此房屋的拆除工作顺利完成，和甲、乙双方的利益不受损失。
被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续，乙方自行到有关部门申请办理，并结清已使用的水、电、气等费用。因工程项目建设需要，将在范围进行房屋拆迁。为了更好地完成工作目标，提高拆迁管理水平，特制定房屋拆除工程安全施工、环境卫生、防尘措施责任条款。
八、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_________人一致签字同意_________作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。
九、违约责任
甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期____日，应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_________元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，应向甲方偿付违约金_________元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。拆迁人应与有关部门联系后，做好影响拆房工程安全的各种管线(如水、电、煤气等)的切除、移位工作(拆房防尘洒水设备除外)。房屋拆除施工中如发现文物、爆炸物及情况不明的电缆、管道时。
十、声明及保证
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。拆迁人应做好拆房工地的环境卫生工作，及时清除拆房工地的垃圾。在房屋拆除施工时，应先围后拆或边拆边围。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。拆房工地应设置明显的安全警示牌，划定危险区域，设置夜间作业警示灯光，有危及和影响临近居民和行人安全的。
十
一、保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。拆房施工应根据房屋结构，不得立体交叉拆除作业;框架结构的房屋确需连体倾覆拆除的。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
十
二、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。拆除层以上的房屋，按房屋的层高进行防尘围护，防止拆除房屋产生较大粉尘的应及时洒水降尘，建筑垃圾和房屋旧料、废弃物应设置垂直运输设备或流放槽倾倒。
十
三、通知
1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。对拆迁人未能达到本责任书要求的，由市房屋拆迁主管部门向拆迁人发出整改通知书限期整改。
2、各方通讯地址如下：_________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。根据市政道路建设用地批复，为确保拆除工作顺利完成，甲方将该项目拆除工程委托乙方共同实施，为明确双方责任，经甲、乙双方充分协商，订立如下：
十
四、争议的处理
(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：甲方为了 自建房工程的顺利施工，将 (共约 200 平方米)的拆除工程承包给乙方施工。
1、提交_________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
十
五、解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。乙方负责将 本房屋三层 现状按甲方要求进行拆除，并将所有的拆除物清理出场并运送出去，甲方所需物归于甲方并交接放好。
十
六、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方要求乙方雇用有经验的工人进行拆除，在拆除过程中注意安全要求，对于拆除过程中发生的一切安全事故，甲方概不承担责任。
十
七、合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
授权代表(签字)：_________授权代表(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
房屋拆除合同范本
(二)
委托人：____市房地产开发有限责任公司(以下简称甲方)
受托人：湖南XX公司(以下简称乙方)
一、乙方须服从甲方的统一部署，听从指挥。
二、乙方必须向甲方书面报告安全施工方案，并严格按照施工方案进行操作，所提供的施工方案作为本合同的附件，具有同等法律效力。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《绵竹市房屋管理拆迁规定》等法律法规。
三、乙方必须采取安全防范措施，出示安全警示牌和划定警戒线，施工人员必须佩戴安全帽和统一标志，禁止穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，做到文明施工、安全施工。拆除范围：甲方指定的拆除房屋、门窗设备及构筑物及场地内的杂草树木。房屋拆除范围须拆除至自然地坪。
拆除房屋前，乙方须将保证安全、文明施工的具体措施书面报告甲方，经甲方同意后方可实施。
四、甲方委托乙方拆除旧房面积约为叁仟平方米，其中贰仟平方米甲方不收取乙方的房屋拆除残值费，其余壹仟余平方米按52收取拆除残值。承包方式及旧材料费支付方式：承包方式为全包。合同签订后至乙方进场三日内，乙方一次性按建筑面积每平米元(大写：并且乙方向甲方支付工程拆除保证金共计人民币万元(大写：待乙方按合同约定拆除施工结束后，通知甲方进行验收。
五、拆除期限为：________年____月____日至________年____月____日。
实际拆除面积以及交接时间按照甲、乙双方《房屋拆除交接验收表》为依据。
六、拆除房屋施工现场的安全责任人为和李，分别代表甲乙双方负责监督现场安全工作。乙方应配备专业水电工作人员，拆除前先对房屋进行水电线路的拆除，在拆除施工过程中。工期以甲方书面通知乙方拆除日期之日起 天，所有拆除清渣施工结束。
七、危险区域必须组织机械操作，费用由乙方自付。
八、乙方必须按照甲方要求和现场实际情况，及时转运拆除后的建筑垃圾或按甲方要求进行场地平整。
九、乙方负责协助甲方回收每户的水表、电表。
十、在实施拆除过程与周边发生的一切纠纷，由乙方负责解决。
十
一、乙方在合同期限内未完工，甲方有权自行组织机械或另行委托其他单位进行施工，由此产生的费用按实际发生额由乙方承担。
未完工部分，乙方须按5元㎡的标准向乙方支付违约金。
以上费用均从乙方上交甲方的保证金中扣除。
本合同一式四份，甲乙双方签字盖章后生效，甲方三份，乙方一份，均具有同等的法律效力。
甲方：_________(盖章)乙方：_________(盖章)
________年____月____日
房屋拆除合同范本
(三)
甲方：
乙方：
现有____市____镇，下芦村，中____区十巷1号房，由甲方承包给乙方拆除，为保证此房屋的拆除工作顺利完成，和甲、乙双方的利益不受损失，经甲、乙双方协商、特定以下条款：乙方按有关规定，负责搭设现场施工范围的一切安全防护措施，拆除施工过程中保证文明施工。
一、拆除范围：____市、____镇、下芦村中____区十巷1号房的土建部份和基础，拆下的水泥块与砖渣需运走一部份。拆除现场应实施封闭作业，禁止非施工人员进出，项目经理或技术负责人必须亲临现场组织指挥拆除施工，严格按照安全、科学，规范的进行施工，拆除施工过程中如发生伤亡责任事故。
二、材料所归：本工程的钢筋和废铁归乙方所有，砖块由甲方向乙方购买，价格为每块两角钱。
三、拆除费用：甲方补给乙方拆除人工壹仟陆佰圆整(1600元)。
四、安全责任：所有安全责任由乙方承担。
五、付款方式：工地完工后，甲方当场把补助的人工费和红砖钱一次性付清。
六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，共同遵守，经甲、乙双方签字后合同生效。
甲方签名： 乙方签名：
________年____月____日
房屋拆除合同范本
(四)
拆迁人(责任单位)_________
因工程项目建设需要，将在范围进行房屋拆迁。根据《____市房屋拆迁管理条例》及有关规定，为了更好地完成工作目标，提高拆迁管理水平，特制定房屋拆除工程安全施工、环境卫生、防尘措施责任条款。乙方在拆除施工过程中出现的一切安全责任事故，由乙方负责并承担一切由此产生的法律与经济责任，与甲方无关。乙方必须为施工作业人员购买意外伤害险。
一、实施拆房施工的单位，必须具有相应的施工资质证书。
二、拆迁人应与有关部门联系后，做好影响拆房工程安全的各种管线(如水、电、煤气等)的切除、移位工作(拆房防尘洒水设备除外)。房屋拆除施工中如发现文物、爆炸物及情况不明的电缆、管道时。乙方未按工期要求完成合同约定的拆除面积，超过一天，乙方向甲方支付 元(大写：
三、拆迁人应做好拆房工地的环境卫生工作，及时清除拆房工地的垃圾。在房屋拆除施工时，应先围后拆或边拆边围，砌筑好围墙，因施工需要难以砌筑固定围墙的，应设置遮挡围护。甲方将校园内部分D级房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务。
四、拆房工地应设置明显的安全警示牌，划定危险区域，设置夜间作业警示灯光，有危及和影响临近居民和行人安全的，应设置坚固的防护网和安全保护装置。负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险。
五、拆房工地应设安全卫生监督员，施工人员进入拆房工地必须戴好安全帽、穿劳动防护鞋，正确使用安全装备。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
六、拆房施工应根据房屋结构，采取从上往下分层拆除，不得立体交叉拆除作业;框架结构的房屋确需连体倾覆拆除的，距相邻建筑物、构筑物和人行通道必须达到被拆除建筑物高度的乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外。
1、5倍以上。
七、拆房施工不得擅自占道、占用绿地，阻碍交通，工地内严禁焚烧垃圾和各种废弃物，拆卸下的各种材料应堆放整齐，及时清理。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
八、拆除二层以上的房屋，按房屋的层高进行防尘围护，防止拆除房屋产生较大粉尘的应及时洒水降尘，建筑垃圾和房屋旧料、废弃物应设置垂直运输设备或流放槽倾倒。乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾。
九、遇有风力在六级以上、大雾、雷暴雨、等恶劣气候影响施工安全时，禁止拆房作业。
十、拆房工地如发生安全事故隐患，应立即排除险情;发生人身伤亡事故，应立即停止拆房施工，及时组织抢救，并立即向市、区拆迁管理部门和当地政府、劳动安全等部门报告。乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当。
十
一、对拆迁人未能达到本责任书要求的，由市房屋拆迁主管部门向拆迁人发出整改通知书限期整改，并根据具体情况进行通报批评和采取行政及经济处罚。8.乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放，不得影响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，及时外运至指定地点，在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通。
责任单位(公章)___________
法定代表人：_________
________年____月____日
房屋拆除合同范本
(五)
甲方：__________
乙方：__________
一、工程项目、工程范围及工程量产
该项目位于机场__________，拆除面积大约__________平方米，在实施过程中如有变动则以实际丈量平方为准。8.2.除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令。
二、甲方责任：
1、甲方有权对乙方的拆除工作进行监督、检查。
2、负责有关职能部门的协调工作及周边居民的无理取闹。
3、负责与相关协商解决水、电、有线电视、通信等公共设施的拆除、改线、改建及临时用水、用电、通信设施的申请、铺设等工作。8.4拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并报甲方进行备案。否则。
三、乙方责任：
1、乙方拆除实施方案必须报告甲方审核后方可施工。
2、乙方在拆除过程中如有分发生安全事故，乙方应自行负责，甲方不负任何经济赔偿及法律责任。
3、乙方在拆除中，必须按时完成所交房的拆除任务，不得无理推延，如有不可抗拒的天气，则工期顺延。
四、付款方式：
1、乙方按每平方米伍拾元付给甲方。
2、乙方在签订合同时，必须一次性付给甲方工程款，__________元整人民币。
3、余款在拆除大约两万多平方米厂房后，付清全款。
五、其它规定：
1、工地所拆除的废旧材料(包括外表材料、门窗废铁、钢筋、废理电线以及地梁拆除)等一切废旧材料归乙方所有。8.5施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方处置完毕后方可恢复施工。
2、废土渣由乙方处理。
六、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，此协议具有法律效力。
七、本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商补充协议，具有同等法律效力。
甲方代表：__________乙方代表：__________
身份证号码：__________身份证号码：__________
联系电话：__________联系电话：__________
________年____月____日________年____月____日
拆除合同(篇10)
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的规定，并为了加强房屋拆除施工管理工作、规范拆除施工行为，搞好安全防范和市容、环境、卫生，确保拆除现场安全、规范、有序的进行，在平等、自愿的基础上经双方协商签订本拆迁安全协议。
一、甲方责任
1.甲方提供乙方房屋拆除的地址以及具体的拆除范围，确保乙方在施工范围内安全拆除。
2.向乙方提供拆除过程中有关设施、管道、通讯及电信、光缆等资料。
二、乙方责任
1.乙方进场后必须向甲方提供该项目的房屋拆除施工方案(技术、安全、文明)，并采取有效的安全、文明防范措施，必须服从甲方和有关部门的领导。严格按照施工方案进行施工。
2.乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关的教育和培训，并经考核合格;同时建立健全安全生产管理机构和各项规章制度，配备专职项目经理和安全施工员，层层落实安全生产责任，确保施工作业人员认真执行;特种行业人员须持证上岗。3.进行人工拆除施工时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上作业，被拆除的构件应有安全的放置场所。在拆除过程中，严禁从上至下抛扔物件。
4.人工拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业。
5.拆除建(构)诸物，应自上而下对称进行，先拆除非承重部分后再拆除承重的部分。不得数层同时拆除。当拆除一部分时，另与之相关连的其他部分采取临时加固稳定措施，防止发生坍塌。承重结构要等它所承担的全部结构和重拆除后再进行拆除。
6.拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的下落控制措施，方可切断两端的支撑。
7.乙方在施工过程中必须确保周围的道路、水电不断，排水不堵，做到安全文明施工。严禁无关人员进入施工现场。
8.机械设备有乙方自行看管、保养，如发生机械设备丢失、损坏，与甲方无关。
9.在遇到五级以上风或恶劣天气时，应停止施工作业。
10.在甲方监管和检查施工的工程中，如发现存在安全隐患问题后，通知乙方予以纠正，否则甲方有权责令乙方停工施工。
11.如果在拆除施工过程中，乙方不严格执行施工方案，不按规定配备安全防护用品，不履行拆除施工合同或协议，出现一切安全事故及责任，均由乙方自行负责。如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。
三、此协议书双方签字(盖章)后生效，作为合同正本的附件。
四、此安全协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
日期：
拆除合同(篇11)
G105 K1361+288东门新桥维修工程
老桥拆除方案
G105 K1361+288东门新桥维修工程项目部
2015年11月
东门新桥维修工程公路建设项目
施工技术文件审批表 监－20
合同号：01标段 承包人：XXXXXXXXXXXXXX工程有限公司 编号：
致监理工程师：
现呈报 老桥拆除 的技术、工艺方案，方案详细说明和图表见附件，请审查和批准。
编制人：
日 期：
承包单位意见：
承包人：
日 期：
监理组审查意见：
驻地监理工程师：
日期：
业主意见：
业主代表：
日期：
老桥拆除部分
1.编制依据G105 K1361+288东门新桥维修工程的老桥拆除施工方案是根据下列文件，按业主要求，考虑工程施工的实际情况以及我公司多年的施工经验和现有的施工能力而编制的。
合同协议书
G105 K1361+288东门新桥维修工程的招标文件及有关的补遗书。
有关项目参考资料。
交通部颁布的有关施工技术规范质量、验收标准以及我公司的有关质量、施工管理文件等。
拟建项目所在地的自然条件、场地条件。
本单位现有的技术能力及机械设备情况。
施工图纸和现场勘查资料。2.工程概况2.1拆除概况东门老桥位于东门新桥左侧，地处安庆市太湖县境内。该桥于1964年12月竣工通车，至今已有50余年。因年代久远，受河水冲刷非常严重，结构性差，护栏防护性能低，该桥属危桥。但目前仍有非机动车及行人通行，存在很大的安全隐患。本次设计拆除东门老桥，杜绝安全隐患。
老桥全长229.2米，全桥为20跨10米钢筋混凝土T梁，每跨5片T梁。老桥与新桥净间距10米，桥面净宽6米，两侧人行道0.7米，桥梁下部结构：桥墩为柱式墩，桩基础，桥台为重力式扩大基础。
2.2拆除主要工程量 本工程拆桥部分原有老桥一座，工程量为拆除圬工1200m32.3工程特点
1、施工现场狭窄、与新桥距离近、运输及破碎难度大。
2、施工现场毗邻国道105，交通流量大。
3、地处城区，人员来往多。
3.施工部署3.1施工准备1、项目部组织有关人员对老桥进行踏勘，了解老桥的基本概况，掌握桥梁的结构及受力特点，熟悉图纸，认真分析，形成一致意见。
2、工程部负责编制桥梁拆除工程施工方案，并对施工班组进行技术交底，班组长负责对操作工人进行技术交底。
3、所用机械设备必须符合机械进场检验制度。
4、场地及水电的准备：整理施工所需场地；清查安装主要的施工机具，保证其工作状态良好；安装好施工现场所需水电供应设施；准备施工所需用的材料，并作好维护工作，避免受到污染；合理组织施工，做到责任明确，分工合理
3.2施工组织机构我公司选择具有桥梁拆除专业承包三级资质的合肥安城拆除有限公司，具有拆除能力工程专业化施工队伍承担该桥拆除任务（相关资料附后）。在项目部的统一组织和协调下进行老桥拆除施工任务。
（一）项目部成立施工组织管理机构：
（二）主要机械设备
序号
名称
型号
单位
数量
用途
状况
2
液压钳
BKP
台
1
破碎梁板
完好
3
液压锤
F42
台
1
破碎及拆除桥梁
完好
4
洒水车
8t
辆
1
洒水降尘
完好
5
装载机
徐工2000
辆
1
装运物品
完好
6
挖掘机
CAT
辆
1
装运物品
完好
（三）劳动力安排计划
序号
工种名称
人数
工作内容
1
项目经理（董海军）
1
全面负责项目管理工作
2
项目总工（刘浩）
1
负责工程技术工作
3
结构工程师（史国斌）
1
检验桥梁结构性能
4
试验工程师（胡松）
1
试验检测
5
测量工程师（王亚军）
1
测量检测
6
专职安全员（汪杰）
1
现场安全管理工作
7
普工
20
普通工作
8
电工
2
临时用电
9
架子工
4
搭设防护
10
电焊、切割工
4
切割钢筋
11
信号工
2
指挥吊车
12
挖掘机操作手（李东泽）
1
操作挖机、液压锤
3.3拆除施工方案：
上部构造：
1、拆除准备：由于上部构造拆除过程中有碎块崩出，对新桥上行人及车辆造成一定的安全隐患，因此，在拆除作业前，首先对新桥护栏做好围挡，进行封闭，高度为1.8m。施工前对所有人员进行安全交底，现场工作人员必须正确穿戴好安全防护服，佩戴护目眼镜及安全帽，施工时无关人员禁止进入现场，桥下严禁人员逗留。
2、破除护栏：因老桥护栏为钢管护栏，拟采用乙炔喷枪做切断处理，为防止切断的钢管掉落桥下造成人员伤害，应从上至下逐段切断，并应对切断后的钢管码放整齐、稳固，及时拉走。
3、破碎桥面铺装等部位：即破碎桥面铺装及伸缩缝等构造物。破碎前对现场进行洒水处理，以降低施工时造成的粉尘污染。从第二十跨桥面开始，按20、19、18、......4、3、2、1的顺序对桥面等部位进行逐跨破碎施工。首先对桥面沥青砼进行破碎，及时用车辆运至场外堆场，严禁掉到河道中以免污染河水，再逐步破碎人行道的砼，将废渣清理至桥下，作为桥下临时便道的填料。桥面铺装破碎施工时，为防止现场碎块钢筋等尖锐物品伤人，现场工作人员必须穿防护胶鞋。由于桥面混凝土破碎作业，有大量碎块落下及飞溅，桥下及附近严禁无关人员停留，作业人员必须做好安全防护工作。
4、液压钳拆梁：
液压钳车经施工临时便道停至新桥下开阔地带，部署就位后，即对T梁右（上游）至左（下游）进行剪断处理，断梁直接落入下方河中后集中处理。下方及附近严禁人员停留，拆除工作由专职安全员指挥。拆梁顺序：由第1跨的第5片梁开始拆除，然后依次拆除该跨的第4、3、2、1片梁，按1、2、3.......19.20跨的顺序进行拆除。
图示：
长河新桥
长河桥下游
附：液压钳及液压锤破除桥梁构造物图片
下部结构：
在梁体拆除后紧跟就对下步结构进行拆除，使用液压剪对盖梁、系梁、立柱进行剪倒，再用液压锤紧跟其后开始破碎作业。为防止碎块过大，对结构物破碎成直径不大于50公分的碎块。
废渣处理：
为保护当地环境，节约施工成本，达到文明施工的要求。桥梁拆除完成后，利用碎渣修筑施工便道、工作平台等临时设施。待施工结束后，利用碎渣在新桥下游10m范围内铺筑,对新桥进行水流冲刷防护。
3.4施工进度计划施工工期计划安排：本着优质、快速、高效完成工作任务的原则，计划于2015年11月25日至2015年12月20日完成全部拆桥施工。
编号
拆除安排
施工时间
1
拆除护栏
2
2
拆除桥面、伸缩缝等部位
8
3
拆除T梁
10
4
拆除下部结构
5
4．危险源分析
4.1本桥地处老城区G105国道上，人员来往多、车辆交通量大，拆除过程中易产生砼碎块飞溅，对过往行人、车辆产生危险
4.2老桥与新桥距离近，特别是第15、17号墩距离地面分别为7.6米和9.6米，与新桥第9、10号墩横向距离分别为7.8米、7.4米，如发生向桥左倾覆则对新桥产生重大危险。
4.3 本河道流水为下游饮水源，桥面铺装为沥青砼，破碎后进入河道会对水源污染大。
5.危险源防范措施
5.1在新桥左侧（靠近老桥面）设防护网，高度按在城区标准规范设置为1.8米，防止飞溅碎块对过往车辆、行人造成伤害。在桥下作业面左右面20米范围设置警戒线、警示标志并安排4人在施工作业时全程值班，防止闲杂人员进入施工现场。
5.2 对第15、17号墩拆除时，首先在桩基部分利用河道砂石对河床进行加高2米，以保障老桥的稳定性，防止拆除过程中倾覆，并在拆除过程中由桥右侧向左侧进行拆除，拆除部分梁体后桥重心由桥中心逐步向桥左侧偏移，如发生倾覆则向桥左侧（下游）倾覆，确保新桥安全。
5.3 桥面铺装拆除时，首先对桥面沥青砼进行破碎，并用运输车辆运到场外，确保沥青砼不掉到河床内，以免污染河水。
6、安全保证措施
6.1安全目标确保老桥拆除施工零事故。
6.2 安全管理组织机构成立以项目经理为首的安全生产领导小组，坚持管生产必须管安全的原则，突出专职安全员的责权，健全岗位责任制，从组织上、制度上、防范措施上保证安全，做到规范施工，安全操作。做到安全生产落实到人。
董海军：项目经理，负责整个项目安全管理，安全生产第一责任人，贯彻落实安全生产相关政策法规。
刘浩：项目总工，制定安全生产工作计划方针，负责安排指导整个项目的安全生产工作。
汪杰：专职安全员，负责安全生产的组织及落实到位，对施工现场 的安全进行全方位的监督，以及日常安全交底安全培训等工作。
鲍成林：负责安全生产物资的采购、管理。
金宜华：财务工作，并负责安全生产专项资金的管理。
史国斌、胡松、王亚军：分别负责工程事务，试验，测量等工作中的安全管理。
向从飞：施工班组负责人，负责施工班组内的安全管理事务，做好对施工队伍的安全教育，及安保物资采购等工作，配合项目部对施工班组的安全管理。
6.3安全保证体系安全生产管理组织机构及人员组织配置齐全后及时召开安全生产会议，逐级签订安全承包合同并明确各自的安全目标，制定好各项安全规则，达到全员参加、全面管理的目的，充分体现“安全生产人人有责”，并按“安全生产预防为主”的原则组织施工生产，发现问题及时处理。安全生产保证体系见下图。
实现安全零事故目标
安全生产保证体系图
6.4安全管理职责
项目部从项目经理至员工应层层明确安全岗位职责，确保安全工作有章可循。各部门安全岗位职责分工参见下表。
安全生产
领导小组
责任人
职 务
职 责
组 长
董海军
项目经理
安全第一责任人，主要负责进行定期或不定期安全大检查，及时解决安全隐患；组织项目部各部门进行全员安全教育，开展安全生产竞赛，发布安全生产奖惩办法与奖惩决定；主持处理安全事故，提出今后事故预防措施，并督促实施。
副组长
刘浩
项目总工
安全生产直接责任人，主要负责制定各种安全生产岗位责任制，并检查、督促、执行落实；安排日常安全工作，定期召开安全例会，分析安全情况，找出存在的问题，采取措施，并组织实施；经常深入现场检查设备、工具、生产、安全设施等情况，及时消除隐患。组织编制、审定施工方案，审核技术文件和处理技术问题时，必须贯彻安全生产的原则；指导安全技术教育，组织安全专业技术培训；参加伤亡事故的调查处理，负责作出技术性结论。
组 员
史国斌
专职质检
工程师
经常深入现场，检查、掌握安全生产动态，提出整改意见，制止违章作业，对违反安全的操作，有权责令停工，并立即报告有关领导。参加领导组织的定期和不定期的安全检查，对查出的问题用安全通知书等形式上报下达，限期改进。
汪杰
专职安全员
认真贯彻执行施工组织设计和技术交底中的安全措施；在施工现场随班盯岗，随时注意检查工人操作、工作环境、生产机具、设备等安全情况和防护用品的正确使用情况；必须坚持特殊工种工人持证操作。
向从飞
工长
以身作则并教育职工严格遵守劳动纪律，严格执行安全技术操作规程；坚持工间检查制度和交接班制度；合理安排劳力，根据工人的身体、年龄、技术、熟练程度和其他特点分配工作，以防事故的发生；发生事故，要立即组织抢救和报告，并保护现场，参加事故调查分析。
高向东
6.5安全保证措施
1、施工现场安全防护措施
（1）分项工程安全技术交底清晰明确，安全责任制度落实有效。
（2）参与施工人员安全教育制度化，进入现场必须带安全帽，特种工作人员持证上岗，严禁无证操作。
（3）实行全封闭施工，无关人员禁止入内，施工现场设围挡，高度不低于1.8米，桥梁区域围挡上悬挂警示灯。
（4）施工现场采用三相五线制，两极以上保护，做到一机一闸，架空线采用绝导线，电缆不得沿地面明敷，过路时必须穿保护管，严禁非电工作业。
（5）施工机械应保养及时，必须严格遵守操作规程，进行操作。拆除混凝土前必须检查所使用工具，确认安全。
（6）用风镐拆除时，送风管的连接应牢固。作业时应佩戴防护用品，站立平稳，握牢风镐。
（7）当天完成后及时清理现场，保证车辆安全通行。
（8）施工场区设置安全标识，挂牌警示，夜间悬挂警示灯，划分安全通道。
（9）机械设备及安全防护器具等做定期检查、保养、及时维护并记录，做到不带病作业。
（10）现场用电应严格按照用电安全管理规定，电工专人管理，每天对供电设施进行检查。
（11）正确使用防护装置及保护设施，不得任意拆除、随意挪动各种防护设施、警示牌和安全标识等。
（12）施工过程中遇到地下构筑物时，应及时与设备管理单位及甲方、监理取得联系，研究解决处理方案。
2、施工现场安全用电管理措施
⑴临时用电规范，检查制度化。
⑵值班电工持证上岗，严禁违章作业。
⑶施工区，生活区配电线路符合有关规范。
⑷施工区变压器，固定闸箱围挡牢固，符合要求，警告标志明显。
⑸配电箱，开关箱设两极漏电保护，选型符合规定。
电动工具、电源入线拉接牢固整齐，并做可靠接零或接地，无乱拉、扯、压、砸现象。
⑺电工值班，设备检测、验收、维修记录齐全。
3、施工现场机械管理措施
⑴各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与操作证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。
⑵驾驶室或操作室应保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停放地点，夜间应有专人看管。
⑶用手柄起动的机械应注意手柄倒转伤人。向机械加油时要严禁烟火。
⑷严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。
⑸指挥施工机械作业人员，必须站在可让人了望的安全地点并应明确规定指挥联络信号。
使用钢丝绳的机械，在运行中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳。用钢丝绳拖拉机械或重物时，人员远离钢丝绳。
⑺起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。
⑻定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“四不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。
（9）自卸汽车等在坡道停放时：下坡停放应挂上倒档，上坡停放应挂上一档，应使用三角木楔等塞紧轮胎。
（10）吊车司机、信号指挥工必须持证上岗，严格执行安全操作规程，抵制违章作业的指令，遵守“十不吊”的规定。
4、现场检查内容包括：
⑴高空作业的平台的搭设是否经过验收，并符合要求。
⑵消防器材状态是否有效，使用情况是否符合要求。
⑶人员安全培训、教育安全、交底，是否100％覆盖。
⑷特种作业人员是否持有上岗证，证件检验是否有效。
⑸电、气焊设备使用是否符合安全要求。
⑹施工机械设备及大型拆除设备是否按操作规程执行，大型拆除设备周围是否留有安全施工半径。
7.文明工地施工措施7.1管理目标树样板工程，建标准化现场，做文明职工，争创“安庆市文明安全施工工地”。
7.2施工现场消防保卫措施⑴施工现场建立防火领导小组，义务消防队，社会治安综合治理领导小组，治保会，建立完善的消防管理体系和例会制度。
⑵施工人员进场前，进行守法教育，外包人员“三证”齐全。
⑶施工现场围挡坚固耐用，门口建立门卫出入制度。
⑷电、气焊工必须持证上岗，作业前办理用火证，做好防火准备，作业后及时切断电、气源。
⑸氧气、乙炔瓶不得接近热源，暴晒。
⑹用电管理执行施工现场安全用电实施细则。
⑺临时设施搭建必须符合施组要求，且应采用不燃材料，并符合防火要求。
⑻露天存放物品应分类，分垛，必须留出必要的防火间距。
⑼对消防设备进行定期维护，保养，保证消防设备灵敏有效。
7.3施工现场料具管理措施⑴施工现场必须设立材料场地，并附平面图，材料按指定位置码放，做到名称不乱，规格码放，材质分明,标志清楚。
⑵散料与成品料不得混杂，应做到砖成丁，成行，码放高度不得超过1.5米。
7.4施工现场环境保护措施1、防止噪音措施
作业过程中，禁止车辆随意鸣笛，夜间停止施工。
2、防止扬尘措施
拆除过程中，在作业层上用水进行喷洒。采用专业的洒水工进行喷水，尽量减少灰尘，同时保证不漫流。对已拆完毕的施工场地定期进行洒水湿润，防止刮风扬尘。对未清运的渣土堆用绿网覆盖，并洒水喷湿，防止扬尘。渣土运输时禁止装载过多，并覆盖网布，防止遗撒。
8.安全应急预案
8.1应急预案的方针原则各类事故应急救援工作都应当坚持 安全第一、预防为主、综合治理的方针，统一指挥、分级负责、冷静有序、团结协作，遵循快速有效处置、防止事故扩大的原则,启动安全事故应急预案。
8.2应急组织事故应急救援工作实行施工第一责任人负责制和分级分部门负责制，由安全事故应急救援小组统一指挥抢险救灾工作。当安全事故发生后，各有关职能部门要在安全事故应急救援小组的统一领导下，按照本预案要求，履行各自的职责，做到分工协作、密切配合，快速、高效、有序地开展应急救援工作。
1、应急组织机构成员
副组长：刘浩（总工）
图应急组织机构图
安全第一责任人：董海军，对整个项目安全生产全面负责
现场安全负责人：汪杰，负责组织安全生产，现场安全负责人
机械负责人：姚飞，负责保养维修机械等工作
联络负责人：史国斌，配合专职安全员对施工现场安全情况进行监控，如有意外发生，则第一时间立即上报并通知医院
善后负责人：徐汉东，负责事故的善后处理工作。
2、应急组织职责
应急领导小组职责：施工现场发生安全事故时，负责指挥现场抢救工作，向各抢救小组下达抢救指令任务，协调各组之间的抢救工作，随时掌握各组最新动态并做出最新决策。事故发生后，第一时间向120、110、119或公安部门求援，并及时将事故发生情况上报给业主、监理和公司。平时应急领导小组成员24小时轮流值班，发生紧急事故时，在项目部应急组长抵达工地前，值班者即为临时就援组长。
现场抢救组职责：采取紧急措施，尽一切可能抢救伤员及被困人员，防止事故进一步扩大。
医疗救治组职责：对抢救出的伤员，视情况采取急救处置措施，尽快送医院抢救。
后勤服务组职责：负责交通车辆的调配，紧急救援物资的征集及人员的餐饮供应。
保安组职责：负责施工现场的安全保卫，支援其他抢救组的工作，保护好现场。
3、救援器材
应急领导小组应配备下列救援器材：
a 医疗器材：担架、小药箱；
b 抢救工具：一般工地常备工具即基本满足使用；
c 照明器材：手电筒、应急灯；
d 通讯器材：电话、手机、对讲机、报警器；
e 交通工具：工地常备一辆值班面包车，该车轮值班时不应跑长途；
f 灭火器材：灭火器日常按要求就位，紧急情况下集中使用。
g 应急救援车辆：项目部小车 皖HL2792。
4、事故应急预案
4.1机械/物体打击应急预案：
当发生机械/物体打击事故后，立即将伤者运送至安全区域，对伤 口进行消毒并包扎处理，伤口愈合之前不应参加作业。如伤势较重，则立即联系怀宁县医院，送往医院救治。
4.2触电事故应急预案：
如因用电不当或电缆漏电等原因发生触电事故，则先立即断开电源，用干燥木棍等物品使触电人员脱离带电物品，并立即送往医院救治。如伤势严重，触电者出现昏迷等症状，则因立即对其做人工呼吸并做心肺复苏按摩，同时第一时间联系医院，送往医院救治。
4.3高空坠落事故应急预案：
高空作业必须按规定佩戴安全带等物品。若发生意外，则立即将伤者平躺于担架上，对出血伤口立即进行包扎处理。并立即联系医院。
4.4恶劣天气应急预案：
当雨雪大风等恶劣天气来临时，立即停止施工，对施工现场进行保护，机械按规定停放好，待恶劣天气结束，隐患解除后恢复施工。平时关注当地天气情况，并提前做好应对恶劣天气的准备。
4.5交通事故应急预案：
施工地段交通流量大，易发生交通事故。当交通事故发生后，迅速组织人员进行抢救，上报项目经理及相关部门。同时立即通知最近医院，将伤者送往医院抢救，并通知当地交警部门。将事故现场用反光筒维护起来，保护好现场，两边摆放设立安全标识牌，防止二次事故发生。配合交警部门进行事故处理等工作。如发生危险品倾覆事故，则应立即停止施工，所有人员撤离事故现场，并立即通知交警等有关部门，待危险解除后方可恢复作业。
5、冰雪天气应急抢险预案：
现阶段处于冬季，气温低，平时注意关注天气情况，做好应急材料配备准备工作，如：工业盐、防滑沙、麻袋等。当遭遇冰雪天气时，应立即停止施工作业，对已完成工作部分进行保护，机械停放至安全区域，封闭施工现场。由于桥梁所在地区地势落差较大，地层为不稳定土石结构，且土层裸露，风化严重，如果突遇冰雪干扰，极易发生滑坡事故。冰雪天气后应紧密观察周围底层变化，如遇裂缝等情况，则应加强关注，如果裂缝有扩大趋势，立即撤离该区域内人员和机械。对裂缝区域采取措施进行加固。如发生崩塌，首先应检查崩塌是否造成人员机械掩埋，如造成人员掩埋事故，首先立即组织人员进行抢救，并通知当地医院和公安消防等部门。如未发生人员伤亡事故，应先检查事故现场，有无继续崩塌的可能性，如崩塌事故有继续扩大的可能，则应待险情结束后，方可组织恢复工作。如险情已排除，则应对土层采取刷坡，减缓坡度，降低再次发生崩塌的可能性。同时挖除崩塌的土石，恢复原有路面。冰雪天气后，应清除高处积雪、冰条，防止坠落伤人。对桥面积雪应完全铲除，防止人员机械滑倒或倾覆。对路面撒盐或沙土，加速冰雪融化，防止交通事故。
6、事故处理联动机制
为保证本工程施工安全，把危险降到最低。G105 K1361+288东门新桥维修工程项目部成立应急联动指挥部，其职责是处理本项目突发事件和安全事故，组织、协调、指挥、调度相关联动单位应急处置一般突发事件及安全事故；遇有重特大突发事件，协助相关部门统一组织、协调、指挥、调度相关联动单位开展应急处置。
应急联动中心的职责
（1）负责应急联动处置一般突发安全事故。
在处置过程中，应急联动中心应当收集、汇总突发安全事故有关情况，根据现场实际或征询有关专家意见，对突发安全事故进行综合研判，确定突发安全事故的等级。属于一般突发安全事故的，要直接组织、协调、指挥、调度有关联动单位开展应急联动处置。
（2）负责组织联动单位对重、特大突发事故进行先期应急处置，并协助政府部门组织实施紧急处置。
对属于重大以上安全事故的，要立即组织实施先期应急处置，同时上报市政府同意后，征询有关专家意见，做好后续应急处置队伍和资源的组织、调度等准备工作，协助市政府组织、协调、指挥、调度有关联动单位实施紧急处置；属于特大安全事故的，还应当立即通知有关联动单位指挥人员和专家进驻应急联动中心。
发生重、特大安全事故时，应急联动中心可以根据现场处置的工作需要，开设现场指挥部。现场指挥部负责现场处置的组织、协调、指挥、调度。应急联动中心配合现场应急联动处置，负责现场外应急处置队伍、资源的组织、协调、调度。有关单位应当为现场指挥部的开设提供必要的场地，并提供现场指挥部运作所需的后勤保障。
7、通信联络
人员/部门
联系电话
董海军
13956513800
刘浩
13955683700
史国斌
13805567308
汪杰
13966617900
鲍成林
13965807299
太湖县交警大队
0556-4160666
太湖县人民医院
120
拆除合同(篇12)
拆迁人：_______________________（简称甲方）
被拆迁人：_____________________（简称乙方）
甲方经_________批准，在贵阳市______________地区进行项目建设，修建______________。甲方遵照国务院《城市房屋拆迁管理条例》和《贵阳市房屋拆迁管理办法》的规定，于_______年______月______日取得_________字_________号《拆迁许可证》。双方按照批准的拆迁安置方案规定，协商订立以下协议共同遵守：
一、拆迁范围
涉及乙方_________路（街、巷）_______号附_______号_________结构________用途的房屋，建筑面积________平方米需拆除。乙方负责出具有效的
二、根据，甲方按_________元／平方米对乙方进行货币补偿。
乙方在规定的时间内腾空房屋交付甲方，甲方应一次性付清乙方货币补偿款_________元，由乙方自行解决安置用房。
三、甲方以_________路（街、巷）_________号_________幢_________单元_________楼_________座_________间（成套住宅房屋）建筑面积_________平方米与乙方进行产权调换，附调换房屋平面图。
甲方按价_________元／平方米与乙方房屋价_________元／平方米结算，_________方补给_________方人民币_________元。甲方将调换的房屋交付乙方，同时结清房屋差价。甲方应负责办理调换房屋产权证交乙方，办证费用按有关规定执行。
四、甲方应支付乙方设施拆迁补偿费
1．煤气_________元
2．独立电表_________元
3．电话_________元
4．有线电视_________元
5．独立水表_________元
6．电热_________元
五、甲方应按规定的标准支付乙方（承租人）次搬迁补助费，停产、停业费、合法待工人员补助费
1．甲方支付乙方人民币_________元；
2．甲方支付承租人人民币_________元。
六、甲方调换给乙方的房屋，应符合国家规定的质量安全标准，并执行国家保修规定，按规定实施物业管理。
七、甲方在建设期间为乙方在_________区_________街（巷）_________号提供_________间建筑面积_________平方米房屋周转过渡，过渡期为_______个月。
乙方同意在建设期间自行周转过渡，过渡期为_______个月，甲方按乙方原房屋建筑面积_________，付给乙方临时安置补助费_________元。
八、违约责任和纠纷解决办法
1．乙方不按本协议约定期限搬迁，甲方可根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》第十五条规定申请人民法院在诉讼期间先予执行。
2．甲方未按协议约定期限安置乙方房屋应按《贵阳市房屋拆迁管理办法》第十九条第三款的规定增发乙方过渡费。
3．本协议签订后建设项目性质经批准改变，甲方应在30日内通知乙方，乙方有权根据改变后的建设项目性质与甲方协商变更本合同的相关约定。
4．对本合同有争议，双方选择（_________）方式解决
A．申请贵阳市仲裁委员会仲裁。
B．诉讼。
九、其他：_____________________________________________________________
十、本协议一式陆份，除双方各执一份外，余送有关部门存档，该协议双方签订后即生效。
甲方（盖章）：_______________
乙方（盖章）：_______________
_________年_______月_______日