人工合同九篇。
随着人们逐渐建立起法律意识，人们已经习惯于使用合同来维护自己的个人利益。我们必须重视合同、学习合同和运用合同。民间合同打收条应当注意什么?推荐你看看以下的人工合同九篇，希望能为你提供更多的参考。
人工合同【篇1】
本工程所有的主体工程(模板、混凝土)，包括二期混凝土。
1、准备工作：熟悉施工图纸及施工方案，安排专人做出模板翻样报甲方同意后方可组织施工，严格按施工方案组织流水施工。由于乙方原因不能进行流水施工造成需多用模板、木枋等周转材料的费用由乙方自行负责。配合施工员放线，扣件回收、维护、维修保卫等工作。
2、乙方负责的机械、工具准备工作：乙方自备平刨机、圆盘锯、模板隔离剂、扳手、铁丝、钉子、锤子、锯子、电钻、葫芦等用于本工种所需的一切机械设备及配件。
3、模板制作：机械安装就位、操作棚及操作台的搭设。送、配料、划线、截料、砍边、压刨、平口对缝、制作撑块、钉木带和制成品分类堆放等全部操作过程。
4、两次安拆：包括第一次安装至最后一次全部拆除，垫楞、卡子、螺栓及搭拆简易架等。
5、卸料及运输：钢管、扣件、模板、木料等所有木工用材料卸货、来料码堆，清场时装车、围墙内全部水平及垂直运输。
6、成品保护：砼未达到强度时，拆膜后应加支撑，预留钢筋及阳角处用模板制作保护套，外刷黄黑油漆。
7、图纸及设计变更所有模板工程如预留洞设置(包括水电配合及水电预留洞口)、预埋件安放、构造柱及零星构筑物、施工缝的漏隙并及时用水清洗;爆模、胀模后的砼修整及砼垃圾及时清理。
8、定型模板最后一次拆除后要分解并清理，根据甲方指定的地方分类码堆。
9、主体所有柱筋压力电闸焊，梁筋达接焊。
人工合同【篇2】
2022常用版私人工程合同样本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。常用版私人工程合同样本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022常用版私人工程合同样本正文内容
总承包商付款（供货）委托保证合同（试行）编号：(工字)第号委托保证人（总承包商，以下称甲方）：住所：法定代表人：电话：传真：保证人（以下称乙方）：住所：法定代表人：电话：传真：鉴于甲方与（以下简称供货商）于________年____月____日签订编号为《买卖合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方向供货商提供付款保证，甲乙双方经协商一致订立本合同。
第一条定义
1．1本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向供货商保证，当甲方未按照主合同的约定支付货款时，由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。
1．2本合同所称货款是指。
第二条保证的范围及保证金额
2．1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。
2．2乙方保证的金额是甲方应支付货款的%，数额最高不超过人民币___元（大写：）。
第三条保证的方式及保证期间
3．1乙方保证的方式为：连带责任保证。
3．2乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。
3．3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同意后，保证期间按变更后的时间做相应调整。
第四条承担保证责任的形式乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时，由乙方向供货商支付。
第五条担保费及支付方式
5．1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5．2双方确定的担保费率为：
。
5．3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元（大写：）。
第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权乙方按照合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
8．1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向供货商出具《总承包商付款（供货）保函》。
8．2甲方如需变更名称、经营范围、注 册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前____日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8．3未经乙方同意，甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同；未经乙方书面同意，甲方不得将其主合同的权利、义务转让给
第三人。
8．4甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。
第九条争议的解决本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：
9．1向法院起诉；
9．2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)
第十条甲乙双方约定的其它事项
第十一条合同的生效、变更和解除1
1．1本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。1
1．2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订订立书面协议。
第十二条附则本合同一式份，甲乙双方各执份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人（或授权代理人）（或授权代理人）________年____月____日________年____月____日
人工合同【篇3】
2022新版私人工程合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。新版私人工程合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022新版私人工程合同书正文内容
甲方：________________乙方：________________丙方：________________丁方：________________由于甲方办公楼装修需选择装修单位进行设计、施工，乙、丙、丁XX均是专业的装修、设计单位。各方协商，达成如下合同：
一、________年____月____日前，乙、丙、丁XX分别完成对甲方基本要求的调查了解，甲方配合乙方的工作。
二、________年____月____日前，乙方应完成平面图(布局)、效果图的设计方案，及工程投资概算和经济分析。
三、甲方在收齐三方的前条所述资料后____日内决定所采纳的方案。该方案可以是一方提出的方案，也可以是两方或三方方案的结合。
四、按甲方最终确定的设计方案由设计方(或者采纳设计方案比重较大的一方)制作施工图。
五、按设计方的施工图，由乙、丙、丁X家制作工程预算及工作量清单。
六、甲方在收到三方前条所述资料后____日内确定一家负责装修工程施工。施工合同另行签定。如设计方未被确定为施工方，设计方同意甲方无偿使用其设计方案和施工图;同时由施工方给予设计方适当补偿，具体补偿数额由施工方与设计方自行协商。
七、甲方不另支付设计费和施工图制作费;施工方不得将其列入装修成本。
八、本合同自双方签字、盖章之日起生效，本合同一式肆份，肆方各执壹份。甲方：___________________乙方：___________________丙方：___________________丁方：___________________签约日期
人工合同【篇4】
2022实用版私人工程合同样本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。实用版私人工程合同样本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022实用版私人工程合同样本正文内容
甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程情况：
1、工程名称：__________________________。
2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。
3、施工期限：自签订本合同之日起_____天。乙方________年____月____日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款________元。
4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:______________________________。
5、承包安装施工方式：包工包料。
二、质量标准要求：
1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。
2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。
3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。
4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。
5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀，不得露出底色。
6、水泵房安装：按国家有关标准规范、消防规范标准安装，达到水泵、管道布局和走向合理，安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观，必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。
7、保温质量：消火栓水管、喷淋水管用容重50㎏3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温，消防水箱保温用厚度10㎝、容重50㎏3以上超细玻璃丝棉，外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆，稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10㎝以上的聚氨酯发泡保温，外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料，按规范施工，达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。
7、本工程安装质量：市级优良工程标准。达不到优良标准，甲方不付工程款。
三、质量检查验收：
1、乙方消防产品、材料进入工地，乙方要向甲方及时提出检验申请，甲方工程管理人员和工程监理人员，按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量，如达不到标准，不得用于本工程。如果乙方使用《_________消防工程产品报价表》以外的产品及使用不合格产品，每次罚款______元。
2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格，乙方无条件整改，并每次给予乙方罚款______元。
3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的，甲方不付货款，乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货，乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。
四、质保期。自验收合格之日起质保期________年（质保期内发生质量问题，乙方无条件维保）。
五、工程合同价款、拨款和结算。
1、合同承包总价_________万元包定。总价中已包含：消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费，所有消防产品（消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等）送样检测费、验收检测费，图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定，在施工过程中发生的图纸变更，甲乙双方办理书面签证，待工程竣工时结算。
2、本合同签订后（乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后）甲方预付工程款______%，工程进度款按月按完成工程量的__________%付给，全部安装完成甲方付至总工程款的_____%，消防验收合格拿到公安消防部门签发的合格证后，甲方付至工程款的__________%，保修期满，甲方付给余款_______%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担，乙方自备配电箱、电表。
六、安全施工：
1、乙方在施工中，不得损坏甲方场内的设施、物品，保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程，如有损坏乙方赔偿全部损失。
2、乙方要服从甲方管理，乙方必须加强对施工人员的安全教育，严格按照《安装安全技术规程》、《安装工人安全操作规程》等国家有关规定施工，佩戴好安全、防护用具，确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险，并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工，确保原有设施不受损坏，做到工完场清。杜绝一切偷窃行为，否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任，乙方自负，甲方概不负责。
七、纠纷处理：发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成由人民法院裁决。
八、附件：乙方所提供的消防产品样本书、《______消防工程产品报价表》为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
九、本合同经双方签字盖章生效。
十、本合同一式二份，甲乙双方各一份。甲方（章）：____________ 乙方（章）：________________地址：__________________ 地址：______________________法定代表人：____________ 法定代表人：________________委托代理人：____________ 委托代理人：________________开户银行：______________ 开户银行：__________________帐号：__________________ 帐号：______________________合同签订地点：__________ 合同签订时间：______________
人工合同【篇5】
人工挖井合同书
甲方：田东县九合岑生态农业农民合作社
乙方： 身份证号码：
甲方委托乙方在田东县祥周镇九合村下坡屯人工挖井一口，要求深度为 米，井毛坯子管径 米，每米单价为 元（生活费在外），总价 元，计算办法按地表面至井底的垂直深度计算。经双方协商，签订合同如下：
一、人工挖井工程为大包形式：内容包括挖井工具、机械的运输、修理，挖土、取土、出土的施工，施工中所需的原材料消耗（绳子、竹框、铁锹、挖锄等等）。
二、施工前甲方应需把水、电供到施工现场，不得误工，若造成误工24小时以上，按 元/天收费。
三、施工现场和运输道路应予指明，乙方不承担占地赔偿费用。
四、甲方要保证施工人员茶水和提供必要的食宿方便，并协助乙方看管机具。
五、乙方应该克服一切困难，完成甲方要求的深度保证井壁上下垂直，提高成井质量。
六、若乙方在挖进过程中，遇到井出水量达不到要求时，甲方要支付乙方总挖井费用的 %（指废井）。若需增加挖井深度，甲、乙双方再做商议。
七、挖井施工中水电费用由甲方承担。
八、挖井过程中若发生意外事故，应分清事故责任，由事故责任方承担事故费用。
九、成井后，抽水由甲方提供水泵抽水，乙方协助。
十、付款方法：双方在签订合同后，甲方应先预付给乙方挖井费用 元，作为工具、机械运输、挖井材料等费用。挖井竣工后，双方签字进行交接，甲方应如约支付乙方剩余挖井费用，不得以任何理由拖延或拒付，否则，甲方所欠余款应按月利息3%的标准向乙方支付滞纳金。
十一、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议是本合同的合法组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同在履行过程中引起的或与本合同有关的任何争议由双方当事人协商解决，协商不成的，提交县仲裁委员会仲裁。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，双方应共同遵守。
甲方签字： 乙方签字：
（盖章） （盖章）
年 月 日 年 月 日
人工合同【篇6】
为了工程的顺利进行，乙方在合同履行期间必须服从项目部制定的管理条例，凡发生以下情况视情节严重给予不同金额处罚：
1、乙方已通知验收模板经检查末清扫工作面上杂物的50元/次，项目部将安排其他人员打扫，所产生的费用将在乙方工程量工资中2倍扣除。
2、两块模板之间拼接之间缝隙允许偏差为≤2mm，超出允许偏差20元/点。
3、相临模板面的高低允许偏差为≤2mm，超出允许偏差50元/点。
4、现浇板板面整度允许偏差为≤2mm，超出允许偏差50元/点。
5、板面长宽尺寸允许偏差为±4mm，超出允许偏差50元/点。
6、板面长宽尺寸对角线允许偏差为≤7mm，超出允许偏差50元/点。
7、产杆间距不按工长要求搭设：50元/处，提出整改而不实施的150元/处。交质保金一万元整。至一层主体完工后返还给乙方。
8、同一条拼缝上的U型卡不允许在同一方向卡紧，20元/处。
9、柱、墙加固抱箍间距不按工长要求搭设的100元/处。
10、梁、柱、墙结构截面涨模≤5mm.超出允许偏差50元/点。
11、在浇筑混凝土时不安排钢模工保护模扳安装质量或不听从混凝土值班工长安排的：50元/次。
12、墙、柱垂直度偏差≤5mm，没浇筑混凝土前超出允许偏差50元/处，浇筑混凝土后超出允许偏差100元/处。
13、梁、柱、墙、轴线偏差≤5mm，没浇筑混凝土前超出允许偏差100元/处，浇筑混凝土后超出允许偏差200元/处。
14、楼梯踏步、档板模板安装垂直、平整度不能符合设计要求20元/步
15、模板安装不到位，不能进行混凝土浇筑：50元/处。
16、梁、柱、墙、标高偏差≤5mm，没浇筑混凝土前超出允许偏差100元/处，浇筑混凝土后超出允许偏差200元/处。
17、钢管、扣件、模板材料进场后，安排人员进行卸料，接到通知后无人到场的：50元/次。
18、模板接处不能漏浆，如有漏浆30～100元/点。
19、不按工长要求对梁进行起拱的：50元/根梁。
20、钢模板、竹胶扳上的杂物未清除干净而进行安装的：20元/处。21每工作层施工完成后并通知验收模板时。操作面材料(钢管、扣件、U型卡、竹胶板等)没收捡干净的(收捡的材料放到项目部指定的地点堆放);扣件5元/个、U型卡1元/个，项目部将另安排人员进行清捡，所产生的工资在乙方工程程量工资中2倍扣除。
22、故意损坏其他班组使用的材料和项目部购买的其他材料，必须赔偿材料损失。
23、随意对材料进行损坏的将按以下条款进行处罚;对钢管割断、钢管弯折变形50元/M，对扣件恶意损坏10元/个。
24、在浇注砼时，架体产生倾斜300元/处，架体扣件产生松动脱落200元/处，架体垮塌所产生的损失由乙方自行负责。
25、在没经工长同意的情况下擅自拆除墙、柱模的500元/处。
26、在没经工长同意的情况下擅自拆除梁、板支架及模板的1500元/处。
27、在没经工长同意的情况下擅自拆除悬挑部分支架及预板的200O元/处。
28、因质量原因造成的混凝土剔打有班组自行负责;如不剔打项目部将安排其他人员进行剔打，所造成的人工费将在乙力工程量工资中扣除。
29、梁柱节点处混凝土如有凹入、凸出(距离为5㎜)现象;将处罚50元/点，凹入、凸出(距离超过5mm)现象：将处罚10元/点。
30、未经工长同意，不准任意割锯木枋、防水扳，如有违反：100元/次。
31、不安排操作人员配合工长抄平、放线的：lOO元/点。
32、每一工作层监理、建设单位验收模板时将以下规定进行出发：第一次验收不合格罚款100元，第二次验收不合格罚款200元，第三次验收不合格施工单位要求退场，将按所完成工程量单价的60%进行结算。
33、施工班级操作人员和班组现场负责人员必须服从项目部管理人员的工作指挥，如有违反50元/次。
34、不佩戴安全帽或安全垫底或使用不合格安全帽罚20元/人次。
35、外架施工及高空作业不正确佩戴安全带，50元/人次。
36、凡发生打架斗殴，不管那方责任首先处罚1000-500O元/次。
37、凡聚众闹事及非正常渠道索要工资等，处罚1000-50000元/次(如无理取闹收方、扰乱正常生产等)。
38、未经允许破坏设施、指示牌等，视情节严重处罚500一1000元/次。
39、班组自带的机具、材料、辅助用具出场须由材料部门、管理人员开具出门条后方可出场。
40、班组操作人员在施工现场发生偷盗一经发现将送到当地派出所，项目部将对该班组处罚500元/次。
41、凡进入施工现场人员必须遵守现场文明施工管理做到工完场清，材料堆放整齐，生活垃圾按指定地点堆放。
42、以上条例如有违反，项目部管理人员将会告知班组现场负责人，项目部管理人员将刑具处罚单，罚款金额将在工程结算单中扣除。
人工合同【篇7】
甲方：
乙方： 身份证：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则。结合本工程的实际情况，经双方友好协商，就龙湖壹号人工挖孔桩工程达成一致意见，特定立本合同，望双方共同遵照执行。
一、 工程概况
工程名称: 龙湖壹号住房建设项目人工挖孔桩施工劳务承包
工程地点: 47#地块
二、承包方式：包人工、包质量、包安全、包机具、包工期、包文明施工、包一次性验收合格。
三、承包范围及内容：
(一)承包范围：3#、4#、5#楼人工挖孔桩挖孔劳务分包。
(二)相关内容
1、人工挖孔桩所有工序，按设计图纸、施工规范和安全操作规程进行施工。人工挖孔桩工序如下：
凿挖土方→钢筋砼护壁→扩底→清理 →初步验收。
2、工程机械、劳动工具、劳动安全保护
(1)、涉及人工挖孔桩施工的所有机械设备和配件，劳动工具用具(风炮、抽水的水泵、水管，井架、绞机、锄头、簸箕、桶，模具)等配件一律由乙方自备和维修)。
2、所有的施工用电(二级配电箱后)的电缆、配电箱加班照明灯具等均由乙方自备。
3、所有劳保安全用具(如安全帽、钢丝绳、雨衣裤、套靴、手套等等)由乙方自备。
四、工期要求
1、自 年 月 日至 年 月 日;总工期 45 个工作日。必须完成该工程项目，如延误一天工期处罚 500 元，累计处罚。
2、甲方收取乙方信用保证金 元整，(从皮革城挖桩工程款中拨贰万元作为保证金)工程完工后7天内返还给乙方。
五、质量标准
严格按《建筑地基基础施工质量验收规范》( GB50202-20__)的要求进行施工，一次性验收合格。
六、合同价款及结算方式
1.合同单价:
人工挖孔桩桩长不分长短劳务费全费用综合单价:按工期规定内完成桩径800mm土方145.00元/m、石方230.00 元/m计价;桩径900mm土方164.00元/m、石方260.00 元/m计价、桩空内直径小于1米石头按土方算 、石头直径超过一米按石方计价;桩底扩大头不计量。
工程量计算依据:
经业主、监理、甲方、施工方现场共同签收的人工挖孔桩施工记录进行工程量确认，其中成孔深度按高出自然地面200mm至井底计算;
结算方式:
最终结算价款按业主、监理、甲方、施工方共同签认的工程量及上述综合单价按实结算。
七、付款方式
本工程工期短无工程预付款及进度款，待所有孔桩全部完成验收合格达到要求，按工程总价的70%付款，工程完工后两个月内付清工程尾款。
八、双方职责与义务：
(一)甲方职责与义务：
1.甲方负责的水、电、路三通，负责施工中所需的原材料运至工地;
2、甲方应该对该工程项目进行质量安全、进度的全面管理;
3、乙方如在技术、质量、安全、进度等方面达不到甲方要求，甲方有权对乙方进行相应的经济处罚直至退出场;
4、甲方有权指挥乙方班组长，清退甲方人员认为有不良行为及不听指挥的乙方施工人员。
(二)乙方职责与义务：
1、严格服从项目部的指挥管理，遵守项目部的一切规章制度;
2、必须严格遵守安全操作规程，切实做好安全防护措施;
3、在规定时间内完成承包范围内的所有工程量;
4.如乙方不听指挥，质量、安全、进度达不到验收规范要求，甲方有权随时更换班组，乙方不得无礼取闹。
5.乙方必须为拟投入该项目管理人员、操作人员购买人身意外险并把保单交由甲方审核，备案后方可进场施工。
九、有关安全生产、文明施工：
1、承包人保证安全施工、文明施工，并对施工过程中造成的一切安全事故依法承担全部责任。
(1)承包人除加强自己的施工安全教育外，进入施工现场，必须接受安全管理部门的安全监督检查，并严格遵守相关部门的安全管理规定、安全生产禁令。
(2)承包人因不遵守相关部门的安全管理规定而造成安全事故的，其一切责任由承包人承担，对发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。
(3)承包人施工过程中所发生的一切人身伤亡事故，由承包人自行负责，发包人对此不承担任何责任和义务。
(4)发生重大及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并通知监理工程师和发包人，按政府有关规定处理。
2、人工挖孔过程中，对可能出现流砂、涌泥、涌水导致塌孔以有出现有害气体等情况，须要有针对性的安全防护措施。
3、桩孔内必须设置应急爬梯供人员上下，使用的吊笼应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳或脚踏井壁凸缘上下。
4、当桩孔内开挖深度超过5米时，应在孔底面以上3m左右处的护壁凸缘上设置半圆形的密眼钢筋做成的安全防护网。防护网随着挖孔深度适当向下设置的增加，在吊桶上下时，作业人员必须站在防护网下面，停止挖土，注意安全。
5、每天开工前必须检测井下有毒、有害气体，并应有相应的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过10M时，应配备专门向下送风的设备，风量不少于25L/S。
6、桩孔口四周必须设置护栏围蔽，护栏高度宜为0.8m。已浇砼的深桩口应设置井盖。
7、挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边2m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。
8、需要照明时应及时采用安全矿灯或12v以下的安全灯。
9、凡在孔内抽水之后，必须先将抽水的专用电源切断，作业人员方可下孔作业。严禁带电作业，孔口配合孔内作业人员密切注视孔内的情况，不得擅自离岗位。
10、施工场内一切电源的安装和拆除，必须由持证电工专管，电器必须严格接地、接零、和使用漏电保护器。各桩孔用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用，严格执行“施工现场临时用电安全技术规范”。
11、使用过程中所有施工材料必须节约，用完以后收敛到下个需要的位置，严禁浪费，如造成材料浪费甲方须对乙方处于浪费材料3倍的罚款并责令改正。两次以上清除出场，只结算已经产生的工程款50%。
12、在工地上严禁打架斗殴、与管理人员顶嘴、使用不文明语言。出现一次处于500.00元罚款。
十、民工工资支付方面的违约责任
承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉属实的，承包人必须承担违约责任，并向发包人支付5万元/次的违约金，以此类推。
若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等行动的，承包人必须承担违约责任，向发包人支付10万元/次的违约金，并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的全部损失。
十一、其他事宜：
本合同未尽事宜，另行协商补充，以书面形式确认为准。
本合同一式肆份。甲方叁份乙方壹份，签字生效，工程完工付清款项后自动失效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
负责人:(签字) 负责人:(签字)
年 月 日
人工合同【篇8】
甲方，_________________
乙方，_________________
法定代表人，_________________
甲方于__________年_____月_____日在工作期间，___________________，鉴于双方对相关的国家法律法规、是否属于工伤及其处理结果均已清楚的了解，为解决赔偿事宜，甲乙双方本着实事求是、诚实守信的精神，由甲乙双方协商一致，依据有关法律规定，达成协议如下，
一、赔偿金额，
1、甲乙双方一致确认，乙方于本协议签订之日前已经支付甲方医疗费工资、护理费、生活费、交通费等计_____________元。
2、在本协议第一条第1项确认费用的基础上，甲乙双方同意乙方在一次性支付甲方下列各项赔偿金、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、停工留薪工资、后续医疗费，共计人民币_____________元整(大写，_________________元整)。
二、付款期限，
在本协议签订之日起，乙方通过现金方式支付上述款项。
三、甲乙双方一致同意，自本协议签订之日起，双方劳动关系解除。
四、本协议签订之日起，甲方自愿放弃赔偿差额的权利，且甲乙双方对本协议内容均认可无欺诈和误解。
五、因为自甲方到乙方公司工作至受伤之日未满试用期，乙方尚未完成甲方社会保险的办理。所以，甲方自愿放弃如下权利，
1、要求乙方为其办理社会保险的权利;
2、依照社会保险而享有各项权益的权利。
六、本协议签订后，甲乙双方终结有关工伤事故赔偿问题的一切权利义务关系，甲方不得另行向乙方主张任何权利，乙方也再不承担任何义务，双方再无任何纠纷，并且一方放弃追究另一方的一切法律责任。同时，自签订本协议之日期起，甲方自愿放弃就双方解除劳动关系及工伤赔偿事宜所有享有的一切仲裁、诉讼等权利。否则视为甲方违约，要承担以下规定的违约金数额。
七、违约责任本协议签订后，任何一方不得违约，如一方违约，违约方要承担违约金_____________元。
本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效，本协议一式三份，甲乙双方各持一份。
甲方，_________________(签字或盖章)
乙方，_________________(盖章)
法定代表人，_________________(签字或盖章)
_____年_____月_____日
人工合同【篇9】
承租方，
出租方，
根据中华人民共和国民法典的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订本合同。
第一条租赁机械
第二条使用地点，以甲方实际项目地点为准
第三条租赁期限，
自________年____月____日至________年____月____日止，租赁期满，甲方将设备完好交给乙方办理退场手续，若甲方继续使用，应在本合同期满一周前重新签订续租合同。
第四条租赁机械的所有权
1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于乙方。甲方对租赁机械只有使用权，没有所有权。
2、在租赁期间，甲方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得乙方的书面同意。
3、在租赁期间，甲方如将租赁机械转租给第三人，必须征得乙方书面同意。
第五条租金的计算和支付
1、设备租赁费按以下方式计算，按月计算租金，每月结算一次，机械月租如下，
2、按月计算租赁费时，租赁期间原则上每天平均工作时间按一个台班，每月工作台班，因工作所需超出部分应视为加班，每月按超出台班数计收加班租赁费。
第六条保证金
经甲乙双方协商，乙方收取甲方保证金10万元，作为履行本合同的保证。甲方交纳保证金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还甲方。
第七条租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点，由乙方向甲方交货。因不可预见、不能避免或不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，乙方不承担责任。
2、甲方应自收货时起小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收单交给乙方。
3、如果甲方未按前款规定的时间内办理验收，乙方则视为租赁机械已在完整状态下由甲方验收完毕，并视同甲方已经将租赁机械的验收单交付给乙方。
4、如果甲方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等，属于乙方的责任时，甲方应在交货当天，最迟不超过交货日期3天内，立即将上述情况书面通知乙方，由乙方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条租赁机械的使用、维修、保养及相关费用
1、租赁机械在租赁期内由甲方使用。乙方负责设备的维修、保养、使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。正常维修一般不超过1天，如超过1天，应免收相应天数的租金。因甲方使用不当或违规使用造成的设备损坏及维修费用，由甲方承担。
2、设备运转所需燃料、电力由甲方负责提供或承担。
3、租赁期间，乙方操作人员由甲方统一指挥，乙方操作人员不得违反，但是对违反操作规程或安全规程的指令，乙方操作人员有权拒绝执行。
第九条租赁机械运费的承担
租赁机械的运费由甲方承担。进场费由甲方承担，退场费用由乙方承担。
第十条租赁机械的毁损和灭失
1、甲方承担在租赁期间内发生的租赁机械的毁损和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时，甲方应立即通知乙方，乙方有权选择下列方式之一，由甲方负责处理并承担其一切费用，
①将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态
②更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用
③当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，甲方应赔偿乙方
第十一条违约责任
1、甲方延迟支付租金时，乙方将在当日停机。
2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额%的违约金。
3、甲方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，乙方有权采取下列措施，
①要求甲方及时付清租金和其他费用，并要求甲方赔偿乙方的损失
②终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求甲方赔偿乙方的一切损失。
第十二条纠纷和争议的解决
1、合同履行过程中，因对方违约造成一方损失或不能正常履约，守约方应及时向对方提出书面材料，说明有关情况和索赔要求。收到此类资料的一方应当在3天内给予书面答复，超过3天不答复视为同意提出书面资料一方的要求。在守约方知道或应当知道对方违约的情况后3天内不向对方提出书面资料，视为放弃向违约方提出索赔请求。
2、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决如果协商不能解决，甲乙双方同意向乙方公司所在地____省____市____区人民法院起诉。
第十三条其他
1.本合同中，除指定需手写部分外，其他手写涂改、增删内容一律无效如有确实需要补充的内容，可签订补充协议。
2.甲乙双方在签订本合同时，均对本合同全部条款内容已有充分理解和把握，并完全受本合同的约束。
第十四条未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在乙方收到甲方预付月租或预付定金后生效。
甲方，_________乙方，_________
法定代表人，_________法定代表人，_________
________年____月____日________年____月____日
施工机械租赁合同范本
甲方，
乙方，
依照中华人民共和国民法典及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工机械租赁事宜协商一致，订立本合同。
一、租赁机械名称、规格型号及数量，
二、承租施工地点，
三、租赁期限，从该机械设备进场天后计算租赁时间至甲方通知乙方报停为止。
四、租赁方式及费用，采用下列第种方式租赁。
1、按月包干制，每月租金，元，，元。
2、按天计算单价，每天租金，元，，元。以上租金包含设备操作人员工资及税金等费用。
五、费用结算及支付，租赁费用双方按月结算，具体付款方式为。
六、乙方责任
1、负责向甲方提供机械性能良好、运转正常、无安全隐患的机械设备。
2、负责向甲方提供租赁设备的相关资料、基础施工图纸、地脚预埋件等，以书面形式向乙方提供装配及基础施工的各项要领，并在乙方需要时派人现场进行帮助和指导。
3、负责配备随车使用配件、备件及修理工具，保证设备的正常使用。
4、配备名持证上岗的熟练设备操作人员。
5、负责设备日常维护、故障修理。
七、甲方责任
1、按相关规程安排设备进行正常作业，不对设备违章指挥。
2、负责提供机械操作人员的住宿场所，其伙食由，费用由方承担。
3、安排时间由乙方操作人员对设备进行正常的维护和保养。
4、负责本合同其他条款约定的由甲方承担的责任。
八、设备进场、出场、安装、拆卸及验收双方责任及费用的约定，
九、设备维修
1、乙方应履行租赁设备的维修义务。包括设备在出租期间出现故障，在正常使用过程中出现的磨损及其他故障，日常维护。
2、设备发生故障，甲方应当天通知甲方，乙方应视情况对设备进行维修或更换，按月租赁的设备每月总维修保养时间不能超过三天，否则，超过时间按有效工作日标准扣减租赁费用。按天租赁的设备以实际使用时间结算费用。
3、设备发生故障，甲方通知乙方后次日内乙方未进行修理的，甲方可在
第三天安排设备修理事宜，相关费用由乙方承担。因条件所限甲方不具备修理条件，乙方未按甲要求时限进行修理或更换的，给甲方造成的相关损失由乙方承担。
十、安全责任
1、乙方应对操作人员进行必要的安全教育，以保证其按安全管理规定和操作规程操作机械设备，因操作人员违章操作所导致的相关责任由乙方承担。
2、甲方应按相关规定对设备进行合理调度、指挥，因违章指挥造成的损失由甲方承担。
3、乙方应提供性能完好的机械设备，因设备质量不合格造成的安全责任由乙方承担。
十、双方其他约定
十
一、争议
双方在履行合同时发生争议，应协商和解或要求有关主管部门调解，和解或调解不成的，可向甲方所在人民法院起诉。
十
二、合同生效
1、合同订立时间________年____月____日
2、合同订立地点，
3、双方约定本合同后生效。
4、本合同一式四份，双方各执两份，具有同样效力。
甲方，_________乙方，_________
法定代表人，_________法定代表人，_________
________年____月____日________年____月____日
施工机械租赁合同范本
出租方，
承租方，
根据中华人民共和国民法典的有关规定，为明确权利和义务关系，经双方协商一致，特签定如下合同，
一、现因承租方施工需要，向出租方租赁大型施工机械，安装高度米，安装地点
二、租赁期限，从预计租赁使用至。
三、租赁费结算
1、机械进、退场费由承租方负责。
2、凡出租方提供的脚具吊、铲车、人员等费用，应向承租方收取金额元。
3、超出标准
4、租金及付款方式，每月收取租金为元整，出租方应于每月5号前向承租方商量支付上月租金。
5、本合同经双方签订后，承租方应向出租方预付元，作为履行本合同定金。
6、上级机关或相关主管单位验收塔吊，资料有出租方负责，费用由承租方负担。
四、租金的发票由出租方公司开具正式发票。
五、合同双方权利和义务，
1、出租方有按月收取租赁费用的权利及调度权。
2、承租方在设备正常情况下，有安排机械人员作业的权利。
3、承租方应按期向出租方支付机械租赁费及操作工的工资。
六、其他的约定，
1、承租方应按出租方提供的图纸尺寸按时完成基础及机械附墙铁件的预埋，并提供基础砼试压单，质量检验合格证明，以便出租方实施安装及塔机验收。
2、自签订合同日起在____日内起进行安装，超过____日不进行安装的，承租方可以要求解除合同，出租方承担一切经济损失。
3、承租方应为出租方进场安装，拆卸机械提供方便，承租方应按要求对作业场地道路进行清理、修理、对妨碍拆装、作业的机械物应予拆除。
4、出租方配备二名操作人员，承租方应为出租方的操作人员安排食宿，并为租赁设备提供合格、匹配的润滑油，租赁机械在维修期间，出租方不承担其他费用损失。机械出现较大故障，出租方应在24小时内修复，如超过48小时扣除修理期内的租金。并承担一切经济责任。
5、承租方应严格遵守机械安全操作规程，对违章指挥，强行安排超负荷作业而造成的机械或人身伤害事故，其责任由承租方负责，出租方不承担一切安全事故和责任。
七、本合同未尽事宜，双方可协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份，合同双方各执份，本合同自双方签字、盖章后生效。
甲方，_________乙方，_________
法定代表人，_________法定代表人，_________
________年____月____日________年____月____日
施工机械租赁合同范本
承租方，
出租方，
身份证号码，
根据中华人民共和国民法典的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议，
一、租赁设备，
1、混凝土泵车
规格型号，52米数量，壹辆租金，万月.台
车辆要求，购买时间________年操作人员，两名
规格型号，56米数量，壹辆租金，万月.台
车辆要求，购买时间________年操作人工，两名
2、混凝土拖泵
规格型号，60数量，壹台租金，元∕月.台
车辆要求，购买时间________年操作人员，一名
3、混凝土搅拌车
规格型号，12立方台数量4辆租金元∕月.台
车辆要求，购买时间________年操作人员，一名辆
二、工作时间约定，
所有机械必须保证每月27天的正常工作时间，3天维修检查时间，若维修时间每超一天，则租金扣一天。
三、甲乙双方的责任，
1、合同履行期间，机械的附属油、维修、零配件等一切费用均由乙方负责承担。
2、乙方负责配备车辆驾驶员，并承担相应工资、生活费用等其它费用。
3、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全，由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。
4、甲方必须按时向乙方结算租赁费用。
5、甲方负责租赁车辆的主油供应，并且承担操作员的住宿。
6、乙方车辆无条件服从甲方的调配、安排，甲方必须保证提供车辆安全施工条件。
7、租赁期间所有租赁车辆的安全事故责任、违章等均有乙方自行承担。
四、租期及费用结算方式，
1、租赁期限，租期年，从车辆进场签收开始计算租金。。
2、结算方式，每月底双方进行租金结算，次月号前甲方一次性将此笔租金的支付给乙方。剩余款项在所有车辆当年退场后3个工作日之内，甲方一次性支付给乙方。
五、争议的解决，
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据中华人民共和国民法典及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
六、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。
甲方，_________乙方，_________
法定代表人，_________法定代表人，_________
________年____月____日________年____月____日
施工机械租赁合同范本
甲方，
乙方，
乙方因施工需要，需租赁铲车台，经甲乙双方协商达成如下协议，
1、甲方将自有在乙方工地正常使用所需的维护并委派驾驶人员，维护、维修费用及驾驶员工资由甲方承担，驾驶人员必须具特种机械操作证并报乙方备案，甲方驾驶人员在工地必须服从乙方施工人员安排，按时完成指定工作内容。若因甲方驾驶员未听从乙方现场人员安排所导致的损失，均由甲方负责承担一切经济损失。
2、乙方工作人员安排工作时需考虑施工现场实际，对存在危险的地段需向甲方驾驶人员交待清楚，预防安全事故发生。若因乙方现场指挥人员指挥失误所导致的一切后果，均由乙方负责承担。若因甲方挖掘机驾驶人员未听从乙方现场人员安排所导致的一切后果，均由甲方负责承担。
3、乙方每月支付甲方租金每台铲车每月人民币17000.00元，柴油费用由乙方承担，甲方挖掘机需工作240小时每月，如工作时间超过240小时，乙方按每超1小时25
8.00元支付甲方租金。如乙方原因当月不能工作应满额支付甲方当月租金。
4、争议解决，甲乙双方在执行合同过程中发生争议的，由双方协商解决。
5、本合同经双方签字后生效。
6、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等效力。
7、本合同未尽事宜双方协商解决。
甲方，_________乙方，_________
法定代表人，_________法定代表人，_________
________年____月____日________年____月____日
关文章，
1._:___:____合同范本标准格式和写作指导
2._:___:____服务合同范本
3._:___:____买卖合同范本
4._:___:____运输合同范本
5._:___.:___._合同范本格式
6.项目合作协议热门合同范本篇
7._:___.:___._承包经营合同范本常用版
8._:___.:___._个人合作热门合同范本篇