最新精选:挖机设备租赁合同(1570字)。
在这个飞速发展的时代,租赁合同使用的次数越来越多了,租赁合同不需要租赁物的交付才能够成立。合同可以约束双方共同履行责任和义务,签订租赁合同符合法律政策的要求。你知道如何签订一份租赁合同吗?考虑到您的需要,合同范本网(jht868.com)小编特地编辑了“最新精选:挖机设备租赁合同(1570字)”,仅供参考,大家一起来看看吧。
挖机设备租赁合同(篇一)
租方: (以下简称甲方) 承租方: (以下简称乙方)
乙方因工程需要,租用甲方施工设备。为明确双方职责、权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》有关条款,经双方协商,订立本合同,以共同遵守。
一 租赁设备名称、规格、单位、数量、租金等
二 租赁设备的使用地点和工作内容
黄塔(桃)十一标项目部施工范围
三 租赁期限:
1、设备预租时间:
2、设备进场时间:
甲方设备在进场之日起租,退租时间以乙方书面(或电话)通知为准。乙方因工程需要要延长租期如在一月内本合同自动延期,若预计超过一个月在预期届满前七日内重新签定合同。
四 设备调遣
由甲方负责设备的进出场调遣工作,并负责调遣过程中的安全。设备调遣费如若租用期不足三个月,调遣费由乙方全部承担,如若超过三个月调遣费甲乙方各承担一半。
五 租金支付及结算方式
1、按月支付,每月月末支付上月租金。
2、租赁期的最后一个月如不足月,租金按(月租/30天)*实际使用天数计算。租期届满即办理最终结算,尾款于结算之日一次付清。
六 甲方的权利和义务
(一)甲方的权利
1、甲方享有设备的所有权。
2、甲方派遣的`操作人员有权拒绝乙方的违章操作指令。
(二)甲方的责任
1、按合同规定向乙方提供所有租赁的设备及零配件,所有证书必须齐全,并保证设备性能达标。
2、为乙方提供所租赁设备的技术资料。
3、不定期检查设备的使用、维护和保养等有关情况。
4、负责设备的故障排除及修理工作,每月维修保养时间在2日内。因设备故障月工作天数少于28天,乙方按实际工作日计算租金。甲方在排除故障时,乙方应积极协商给予支持,维修材料费、人工费由甲方自行承担。如因乙方负责而造成的修理费用由乙方全部承担。
5、甲方派出 名操作人员到现场操作设备,并负责操作人员的工资。
6、甲方操作人员必须服从乙方现场持证指挥人员的调度,甲方操作人员如故意刁难、借故索要额外报酬或个人有其他违规行为,乙方可向甲方提出处理意见,甲方有责任立即核实,并切实解决。
7、甲方操作人员严格执行项目部的有关安全、卫生、质量等项目管理制度,乙方对甲方操作人员的现场安全负责。
8、设备租赁期间,非乙方违章指挥而因甲方操作人员不当或甲方设备原因发生的安全事故由甲方负责。
9、负责设备使用所需润滑油、零配件等并承担其费用。
七 乙方的权利和义务
(一)乙方的权利
1、在租赁期间,享有设备的使用权。
2、享有对甲方派遣的操作人员进行管理的权利。
(二)乙方的义务
1、负责协助甲方对设备进行日常维护与保养工作。
2、乙方应考虑到设备工况,保证设备在允许的范围内使用,严禁违章作业;如乙方违章,则由乙方承担由此造成的一切后果。
3、设备作业指挥由乙方负责,安全工作由甲方完成并负责。因乙方指挥造成的事故由乙方负责。
4、乙方不得拆、改、转租所有设备。
5、设备进场时,双方派员对所有租设备的技术进行鉴定,并做好原始交接记录。
6、只负责承担甲方设备在使用过程中的燃油料。挖掘机更换零配件及斗齿等费用均已包含在租金当中,乙方不承担其费用。
7、操作手的食宿费用由乙方承担。
八 违约责任
1、若甲方未按合同的约定及时向乙方提供租赁设备,而影响了乙方使用,乙方有权解除合同。
2、乙方如出现经营困难,提出中途退租,可提前七天书面通知乙方,以便甲方另作考虑。
3、乙方不得私自转租设备或利用设备进行本合同以外的经营活动,否则甲方有权解除合同。
九 未尽事宜,双方依据《中华人民共和国合同发》协商解决。如协商不成的,双方均可依法向有关管辖权的人民法院起诉。
十 本合同一式 肆 份,甲乙双方各执 贰 份,合同双方签字盖章后生效,费用结清后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
挖机设备租赁合同(篇二)
承租方(甲方):_________
出租方(乙方):_________
甲乙双方经协商,就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同,共同遵守执行。
一、租赁设备的名称、规格型号、数量
设备名称:神钢200挖掘机
数量:壹台
二、设备使用地点、工程项目名称及设备进场时间
本租赁设备使用地点:郴州有色金属产业园新江路中段(金田大道-石虎大道)、滨湖路市政道路工程
设备进场时间:20_年3月6日
三、租赁期限
甲方设备租用:租期暂定为3个月,如遇到业主工程停工和其他不可抗力等因素,双方均可不履行本合同,使用时间按甲方实际签认为准
四、租赁费标准及结算方式
计价单位:月租27000元/月(不含税),提供其它正归发票冲帐,保养、维修(自带司机)。
五、租赁相关费用的约定
1、甲方承担乙方进场费,退场费由乙方承担。
2、如租赁不足月的,以每月(27000元÷30)×天数计算。
3、付款方式:按实际甲方签认单×计费单价结算,工程结束后一个月内结清全部租金。
开户名:_________
开户银行:_________
帐号:_________
六、甲方责任
1、不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程序作业,保证设备有正常的维修保养时间。
2、不得将乙方设备转租、抵押及变卖,未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点。
七、乙方责任
1、保证设备技术状况良好,做到设备正常运行所必须的安全、质检等手续完备,保证设备在租赁期内能正常投入使用。如设备不能保证正常运转,维修时按实际天数扣除。
2、负责设备退场运输。
3、机械设备在使用过程中发生任何事故,均由乙方负责。
本合同未尽事宜双方协商解决。如发生争议协商不成,则向甲方(或被告)所在地人民法院提起诉讼。
八、附则
本合同一式四份,承租方三份,出租方一份,双方签字(盖章)生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
挖机设备租赁合同(篇三)
租赁方(甲方):___________________________
承租方(乙方):___________________________
现有甲方将一台挖掘机(带破碎锤)租赁给乙方在___________________________修整路基_________公里;__________________修整路基_________公里工程进行施工,为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,经双方协商无异,并依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,现达成以下协议:
一、租赁期间,乙方除支付甲方的设备租赁费用之外。其他所有配件费用、燃油费、维修费用、来回拖车费、看车费等全部费用由甲方承担。
二、租金付款方式
两条路修整路基费用共贰万元(¥20000.00元)人民币。机械到达施工现场后乙方先向甲方支付人民币贰仟元(¥20000.00元);甲方修整完1.8公里路基后,乙方再向甲方支付人民币伍仟元整(¥5000.00元);甲方进入另一条路开始修整路基乙方再向甲方支付人民币贰仟元(¥20000.00元);甲方修整完全部路基后,乙方一次性付清剩下壹万壹仟元(¥11000.00元)给甲方。
三、施工要求及工期
1、按该路现状路宽进行路基修整施工,另增加四个避车道。
2、工期为_________天,即从_________年_________月_________日—_________年_________月_________日止。
四、租赁期间甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥,尽职尽责,未经乙方同意不得擅自离岗,但乙方不得强令操作人员违章冒险作业,如因此造成事故,乙方应负全责。甲方操作人员因自身操作不当,造成事故,甲方应负全责。
五、甲方工程完工后,应提前通知乙方现场验收,作好退场准备。
六、违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方因使用管理不当,强令违章冒险作业,擅自拆卸等原因,造成所租机械的损坏、损失,甲方自己负全部责任。
2、甲方擅自将机械转租或擅自安排未经乙方同意的人员上机操作所造成机械事故,或利用机械进行非法活动,由此给乙方造成的经济损失或其他损失的,甲方应予赔偿,同时乙方有权解除合同。
3、如甲方中途退出不按合同修整完路基,乙方有权不支付给甲方剩余款项。
4、挖掘机在运输过程中发生任何安全事故,甲方负全部责任,与乙方无关。
七、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力,双方在履行本合同的过程中若发生争议,可自行协商解决,若协商不成可以申请仲裁。
八、本合同一式贰份,双方各执壹份,经双方代表签字生效。工程完工且剩余款项全部结清后,本合同自然失效。
九、本合同签字地点为:
甲方:___________________________(签字、盖章)乙方:___________________________(签字、盖章)
电话:__________________电话:__________________
签订日期:__________________签订日期:__________________
挖机设备租赁合同(篇四)
承租方:___________________
出租方:___________________
根据生产需要,双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承租方_____________________项目部将承租______________名下的_____________________牌平板车一台,承担***工程施工任务,经双方协商一致,达成如下协议:
1、租赁设备描述及租赁时间:___________________
发动机号:___________________
品牌型号:___________________
1.1租赁设备使用地点:___________________
1.2此合同所指平板车的进场时间以《设备进场验收单》签证时间为准,使用时间以实际开始使用的时间计算。
2、租赁费用及付款方式:
2.1承租方租赁出租方的平板车月租赁费按______________元/月·台(大写人民币:___________________元整)计算,出租方每台装载机配置1名操作人员以满足生产需要。
2.2每月8日办理结算,出租方依据承租方现场签证的《租用设备现场签证单》及《租赁设备进场验收单》(首次办理提供)办理结算,并提供发票,结算方式为银行转账。
2.3月租赁费______________元/月·台包含出租方操作人员工资(含节假日加班工资、法定的津贴和补贴)、职业健康防护费、劳动保护费、操作人员社保及意外保险费、设备保险费、第三责任险、设备维护和修理费、设备租赁费、进出场费、其他税费等。
2.4平板车租赁满月租费按______________元/月·台(大写人民币:________________元整)结算,不满月按______________元/天·台(大写人民币:_______________元整)结算。
2.5进出场费均由出租方承担,费用已包含在月租赁费用中。
2.6税金由承租方承担,其他税金由出租方承担。
3、出租方一般义务和责任:
3.1出租方应具有所出租平板车的所有权,并提交相关证明材料交承租方存档,并对提供相关的资料承担法律责任。
3.2出租方保证提供的平板车性能完好,并提供1名操作人员,以保证24小时生产需要。
3.3出租方操作人员要服从承租方的现场调度指挥和安排,按时、保质完成承租方交给的任务,未接到承租方指令,严禁操作人员及设备擅自离开岗位,如发生此种情况,承租方将给予100~300元/次·车·人的处罚,办理结算时扣除。
3.4出租方负责租赁设备的日常操作,维护保养及修理等相关费用。正常维修保养时间为每月3天,设备正常出勤天数为27天/月,设备维护保养时间累计超出3天,按照533元/天(大写人民币:_________________元每天)从当月设备租金中扣除。
3.5出租方由于设备出现问题接到承租方通知后,在24小时内派人赶到现场,解决租赁设备的故障并负责租赁设备的维修,如因此未在3天内解决设备故障,承租方将按影响时间按照533元/天给予扣除。
3.6出租方提供的服务不仅限于平板车的租赁,如因出租方原设备故障或操作人员操作不当对承租方的工程质量。进度等问题,出租方将承担相关责任。
3.7出租方应为其进场的设备及操作人员购买国家法定保险(保险额度不低于国家法定标准),并将复印件交项目经理部合同经营部和安全环保部备案。
3.8出租方自行解决其操作、维修人员的工资及生活费用,承诺及时发放人员工资,并承担由此产生的一切法律责任,与出租方均无关。
3.9出租方应加强设备管理,杜绝操作人员私自对外揽活挣外快、倒卖设备动力柴油和承租方现场施工材料,如经发现,承租方将给予每次10000元以上的处罚,并在当期结算时扣除。
3.10承租方租赁出租方平板车不仅限于______________工程的施工任务,不排除调配此设备协助施工局其他标段或是友邻单位的任务,所得收入归承租方所有。
3.11出租方的设备到场后,应及时通知承租方对进场设备进行验收,签证《租赁设备进场验收单》,此验收单将作为设备首次结算的依据之一,不提供此验收单,项目部计划合同部有权不给予办理租赁费结算。
3.12出租方有权拒绝承租方安排的违章作业,由此产生的责任由谁引起谁承担。
3.13出租方应服从承租方现场安全文明施工管理规定,并有义务做好设备的安全文明工作,费用已包含在租赁费中。
3.14出租方承担设备及其操作人员施工现场或存放地/住地的安全责任。
3.15出租方承诺,如因承租方财务资金状况未及时支付设备租赁费,出租方不因此额外索要延时支付期间的利息或其他主张。
3.16出租方对租赁合同附件所要求提供的资料的真实性负法律责任,并承担由此产生的其他法律连带责任。
4、承租方的一般义务与责任:
4.1承租方对租赁设备只是使用权,不得任意将租赁设备转租第三人,但承租方有调配此设备协助施工局其他标段或是友邻单位施工的权利。
4.2承租方负责承担租赁设备动力所需的动力柴油。
4.3在平板车作业过程中,承租方不得强迫出租方进行违规操作,由于承租方的违章指挥等不安全因素造成的设备损坏、灭失,有承租方承担。
4.4承租方提供租赁设备的存放场地,但不负责租赁设备安全。
4.5承租方为出租方设备操作人员提供食宿(生活用品及床上用品自带)。
4.6承租方按时为出租方办理结算,并视财务资金状况及时支款设备租赁款,如延期支付,承租方不承担其租赁费延期期间内的利息。
4.7如遇合同纠纷,承租方不得以各种理由扣押出租方租赁设备。
4.8出租方租赁的设备如不能满足承租方生产需要,承租方可随时退租。
4.9确认出租方进场时设备燃油量,承租方承诺退场时添加至进场时的燃油量。
5、违约
5.1承租方未按合同约定支付出租方租赁费60天以上,视为违约。出租方有权终止合同的权利,收回租赁设备,并要求承租方支付租金。
5.2出租方有权拒绝违章操作,如承租方强行执行,出租方有权终止合同,并收回租赁设备。
5.3出租方提供的设备,维护保养超出3天并接到承租方通知3天后,不能提供后设备进行施工,视为违约,出租方要承担由此造成的经济损失。
6、其他
6.1合同遇到纠纷时,根据《公司法》、《民法典》的有关规定,双方协商解决;如不能协商时,提交给承租方法人所在地深圳市法院或仲裁机构仲裁。
6.2其他未尽事宜,双方协商解决。
6.3装载机租赁合同一式四份,承租方三份,出租方一份,自双方法定代表人/产权人或授权代表签字盖章后生效。
合同附件:安全生产责任书、保廉合同、操作人员证件,保险凭证、《租赁设备进场验收单》、《租赁设备现场签整单》、设备产权证明资料、合格证等。略
承租方(盖章):___________________出租方(盖章):___________________
承租方代表(签字):_______________租方代表(签字):________________
联系电话:___________________
时间:___________________时间:___________________
挖机设备租赁合同(篇五)
合同号:
承租方(以下简称甲方):
出租、方(以下简称乙方):北京数码科技发展有限公司
经甲乙、双方协商一致,现签定本合同,合同内容如下:
一、乙方服务内容和甲方服务要求:
a )乙方负责向甲方租赁以下设备:
品名数量租金使用时间
三洋xu38台元/ 天天
附件:信号线一根、100 寸支架幕壹根。
合计金额:元整
b )甲方于年月日点到乙方指定的地点取上述设备,乙方在调试完毕后,经甲方检查无误,移交甲方投入使用。
c )设备的起租时间为一天。隔夜按两天计算,不足一天的按一天计算。
d )设备租赁服务费由设备租赁单独组成,不包括其他服务。
e )甲方租用设备时间为年月日点至年月日点整。
f )在甲方使用设备的过程中,由于甲方保护设备不当造成划伤,损坏应由甲方负责赔偿,具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。
g )甲方应以机器的市值向乙方交付押金(无)
二、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
三、本合同一式两份,甲乙双方签字后各自保存一份。
四、本合同自甲乙双方签字之日起生效且复印有效。
承租方:出租方:
联系人:联系人:
联系电话:联系电话:
签字日期:年月日签字日期:年月日
挖机设备租赁合同(篇六)
挖机设备租赁合同范本篇一
出租方: (以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》之规定,甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则,就乙方租用甲方设备事宜,经双方友好协商,达成如下协议:
一、设备配置 甲方将神钢 sk200-8 式挖掘机设备一台及管理人员一名,租赁给乙方用于 工地使用。
二、租赁期限 租赁时间自 年 月 日至 年 月 日,共个月,如超出艇期则按实际小时(150 元/小时)计收租金。若因乙方原因,租用时间不足一个月,甲方将按一个月收取租金,并且设备进退场所有费用均由乙方全部负责,租期未满半年,进退场费用也需乙方负责。
三、租金计算及付方式 。
1、此设备按月计算租金,每月租金人民币叁万元整(¥30000)
2、从设备拖车当日起(即 年 月 日)计收租赁租金,到乙方电话通知设备退场并全额付清租金及相关费用当日为合同截止日。从拖车当日收取一个月租金叁万元整(30000)。后每隔 30 天结算一次,不得拖欠。如乙方逾期未付清租金,甲方每天将按所欠租金总额的 3收取滞纳金。并有权停止设备的使用,设备停止期间乙方照付租金,直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
四、甲方职责和权利
1、挖掘出配备管理人员一名为乙方服务至合同期满。
2、负责设备的维修、保养、看管。
3、甲方有权拒绝不符合挖掘难度要求的挖掘操作。
4、租赁期间,甲方的服务公限于租赁设备的操作,对乙方的工程质量,工程进度,工程材料不承担任何连带责任。
5、租赁期间,乙方无论因任何原因造成工期停顿,无论时间长短,甲方仍将按时向乙方计收租金。
五、乙方职责和权利
1、负责甲方设备的签收与保管、遗失,损坏照价赔付。
2、负责设备燃油供应及费用,并保证烯油品质符合国家标准。
3、负责安排管理人员的食宿并承担其费用。
4、甲方设备需维修时,乙方必须给甲方二天时间作为维修工时,若因甲方设备自身原因,超出二天保养。乙方有权扣除超出时间的相应租金。维修费在 1000 元以下的,由乙方支付。
5、如乙方违反国家相关法律法规及也他人纠纷造成甲方设备被扣押,由此造成甲方的损失,由乙方承担。
六、其他约定
1、未经甲方同意,乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用,由此造成的损失由乙方全部承担。
2、若因乙方所提供的安全设备及防护力不强,或违章指挥造成的设备及操作人员的安全事故,则由乙方付全责。
3、在合同终止前,乙方必须提前 5 天电话告知甲方,以便双方作好设备退场和租金结算工作,若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场,则视为乙方续租,甲方将计收租金直至设备离场之日为止。
4、挖掘机每月工作时间约定在 240 小时以内,如果超出约定时间 ,甲方则按超出时间(每小时 150 元)向乙方加收租金,每月不足 240 小时,按 240 小时计。
5、本合同未尽事宜,双方协商解决,如有纠纷或协商未果,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。 本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日生效。
咀方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
地址: 地址:
电话: 电话:
挖机设备租赁合同范本篇二
合同编号:
咀方(出租方:中国工商银行×××市信托部):
乙方(承租方):
咀、乙双方根据“中国工商银行×××市信托部设备租赁业务试行办法”的规定,签订设备租赁合同,并商定如下条款,共同遵守执行。
一、甲方根据乙方上级批准的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准,向×××购进以下设备租给乙方使用。
1.
2.
······
二、甲方根据与生产厂(商)签订的设备订货合同规定,于××××年××季交货。由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责,并在订货合同中予以说明。
四、设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后,应以甲方名义向当地保险公司投保综合险,保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
五、在租赁期内,乙方享有设备的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况,乙方应提供一切方便。
六、设备租赁期限为××年,租期从供货厂向甲方托收货款时算起,租金总额为人民币×x元(包括手续费××%),分××期交付,每期租赁金x×元,由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
七、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金,结束合同,甲方给予退还一部分利息的优惠。
八、本合同期满,甲方同意按人民币×x元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
九、乙方上级单位××同意作为乙方的经济担保人,负责乙方切实履行本合同各条款规定,如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时,担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。
十、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份,甲、乙方各执一份,副本××份,乙方担保人和乙方开户银行各一份。
咀方:中国工商银行×××市信托部(公章)
负责人:(签章)
开户银行及账号:
日期:
乙方:(公章)
负责人:(签章)
开户银行及账号
日期:
经济担保单位:(公章)
负责人:(公章
jht868.com精选阅读
最新挖机租赁合同1000字精选
在如今这个时代很多时候我们都会使用到租赁合同,租赁合同中交付租金是获取租赁物使用收益权的对价。合同可以避免对方出现违约的情况,签订租赁合同时要注意内容合法。值得推荐的租赁合同有哪些?小编特地为大家精心收集和整理了“最新挖机租赁合同1000字精选”,但愿对您的学习工作带来帮助。
挖机租赁合同 篇1
甲方(承租方): 车 型: 乙方(作业方): 租赁使用地点:
为了确保挖掘机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖掘机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方负责挖机设备的保管及乙方随机工作人员的食宿。
2、甲方提供工作任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机工作全面管理,合理制定工作计划。
4、甲方免费提供乙方挖掘机斗齿,由乙方负责更换。
二、乙方的`权力和义务
l、提供挖掘机一台,挖掘机司机壹名,确保车况正常,月度内维修保养时间不得超过三天(应选择下雨天进行保养)。如因机械故障造成挖掘机停工一天,甲方可扣减乙方一天租金,如造成停工一天以上,乙方负责租挖掘机到现场工作。
2、挖掘机工作时间由甲方安排,在保证乙方司机休息时间的基础上如需要加班,甲方可自行调节。
3、乙方承担挖掘机的柴油费用。
4、乙方自理挖掘机的维修配件和维修费用。
5、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效。
三、租金标准及租赁时间
合同为月度租赁,即每月挖掘机的租赁费为 30000.00 元整(叁万元整)。租赁时间为20__年8月14至20__年2月13日。
四、租赁费用的支付
每月最后一天支付乙方挖掘机租赁费人民币30000.00元整(叁万元整),当月租赁费当月结清。乙方没有发票可结账。
五、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成
每天的工作,并遵守甲方的工作时间和规章制度。
3、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
以上所述,甲、乙双方互相遵守,确保工作正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方:
年月 日 乙方: 年 月 日
挖机租赁合同 篇2
甲方:
乙方:
1、从已方进入工地(20_年11月26日)之日起,以每月贰万伍仟员元的价格租用乙方神钢—5挖掘机一台,不足一月按天计算。
2、乙方随车提供二名挖掘机操作员(有操作证)。费用由乙方负责。
3、甲方负责挖挖掘机燃油费用,挖掘机的修理费用由乙方负责。
4、因甲方原因造成造成工地停工,甲方正常支付乙方租金。
5、甲方保证乙方每个月有两天的日常保养或修理挖掘机的时间,如因挖掘机日常保养或修理挖掘机的时间超过两天,超出的时间按天扣除租金。
6、乙方保证甲方的正常用车,甲方保证乙方挖掘机在施工区域内的安全。
7、租用时间:暂定为20_年11月26日至20_年5月15日。甲方不用挖掘机提前十天通知乙方,乙方另行安排。
8、甲方承担机械进场费用1500元,退场费用由乙方承担。
9、付款方式:从工地进场之日起30天甲方付给乙方每月的租金贰万伍仟元,乙方机械退场之前全部付清。否则乙方有权不让甲方使用挖掘机。
本合同一式二份,双方各执一份。本合同双方签字后生效,工程款付清后失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
挖机租赁合同 篇3
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点:旺苍县三江镇华山村
二、租赁设备概况:包月不含破碎,用于改土工程,每月有效工作时间不超过240小时,且每月甲方有两天时间对挖机进行检修保养。设备名称:日立70一台,租赁金额(每月)小写18000元,大写:壹万捌仟元整。
三、设备的权属划分
1、本合同租赁设备的所有权属于出租方以下简称甲方,承租方以下简称乙方对租赁设备只有租赁期间内的使用权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押或转租,由此产生的一切损失由乙方承担并按违约处理。
2、甲方将一台挖掘机型号(日立70)租给乙方使用,租赁期限自 年 月 日至 年 月 日,共计 个月。
3、租赁期间租赁设备由乙方使用,乙方在使用期间设备的丢失、扣押无法交还甲方,乙方需按甲方设备折旧价格支付甲方设备赔偿金。
四、租赁付款方式
本合同设备月租金为人民币18000元(大写:壹万捌仟元整),月租金在次月的 日付清。乙方没有按本合同规定时间交清租金,甲方可以收回设备,产生的费用和造成的损失由乙方自行负责。
五、乙方不得随意改造甲方设备,如需改造,需先征得甲方同意,并承担改造费用。
六、甲方的基本责任
1、甲方提供完好的设备交付于乙方施工场地。
2、甲方提供挖机驾驶员一名。
3、甲方承诺出租给乙方的设备属自己所有,合法有效,无他人主张权力,甲方承担购买设备相关的按揭费。
七、乙方的基本职责
1、设备维护保养由甲方负责,乙方提供使用油料必须是中石油柴油,甲方挖机驾驶员验收油票。
2、乙方租用期间造成甲方设备损坏不可复原或丢失,乙方按购机的年限折旧价额赔偿。
3、乙方租用甲方设备的期间内出现事故等责任由乙方全部承担,甲方不负任何连带责任。
4、乙方负责挖机驾驶员食宿。
5、设备运行正常使用老化而至无法恢复的,乙方不承担任何责任。
6、乙方必须购买建安险。
八、设备租赁期间乙方如需转移工地施工,必须征得甲方书面同意,擅自转移按违约处理。
九、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,同等条件下乙方有优先租赁权。如不再租赁,乙方退还给甲方的设备确保正常运行。
十、违约赔偿:租赁期间任何一方提出终止合同,需书面通知对方,经双方协商后签订《终止合同书》,若一方强行中止合同,须向另一方支付每台违约金18000.00元(大写:壹万捌仟元整)。(注:违约金只能作为违约赔偿金不抵扣其它款项)。
十一、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决,如协商不成,提交合同履行地即旺苍县法院起诉。
十二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签字起生效。
甲方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
年 月 日 年 月 日
挖机租赁合同 篇4
承租方:______________(以下简称乙方)
出租方:______________(以下简称甲方)
甲、乙双方根据《民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、甲方为乙方提供____式挖掘机_______台。
二、本设备仅限于在_____________,用于__________施工。
三、甲方拥有对租赁设备的所有权,乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、甲方为该设备配备操作手______人,食宿由乙方负责。
五、设备的租赁费按吨位(每吨_____________元)计算,每月根据操作手的工作统计表,必须由乙方签字(盖章)方可生效。月底统一结算。
六、设备每次的进场和出场费用全部由_______方负担。
七、甲方收取乙方保证金____________________元,作为履行本合同的保证。
承租方(乙方):_________________出租方(甲方):_______________
法定代表人:_________________法定代表人:__________________
委托代理人:_________________委托代理人:__________________
地址:___________地址:____________
电话:__________电话:____________
开户行:__________开户行:_________
帐号:_____________帐号:______________
挖机租赁合同 篇5
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方友好协商,签订以下合同条款。
二、租赁期限及使用地点:
甲方从20xx年2月24日起将以上设备出租给乙方在乙方工地范围内使用至20xx年4月24日止,暂订4月底收回。
三、租金计算及支付方法:
1、设备租赁每台每月租金按人民币(大写)叁万贰仟元计算,(含司机工资及机械维修费用)乙方不得以下雨不开工等理由抵付租金计付款。
2、合同签订一个月后,乙方必须向甲方付足上月租金,以后依次顺延,直到租赁期满。
四、设备的运输及使用:
1、本合同生效后,乙方在甲方指定的地点组织运输自提,合同期满后由甲方负责自行运回,其来回运费由各方承担。合同期满后,由于乙方债务关系,使设备不能按时退场,由乙方负责协商解决。
2、设备使用每天工作8小时计算,由甲方派出1名驾驶员操作,工资由甲方负责,甲方驾驶员在本合同内必须服从乙方现场指定施工人员的工作安排。如遇司机请假或借款等情况,乙方必须通报甲方,否则甲方不承担一切经济损失。
3、租赁期间,设备所有权归甲方,乙方不得将甲方机械向第三方出售、出租及抵押,也不得在合同规定的范围外使用,否则视为违约行为。
4、乙方在租用机械期间,机械的燃油由乙方提供,其费用由乙方承担。乙方应在工作地给甲方驾驶员或维修人员提供食宿条件,同时提供必要的联系电话。
5、设备保养、维修由甲方负责,保养维修期间为每月共计3天,如维修超出天数,而影响乙方方进度,甲方可按实际天数顺延合同租期。
五、设备的安全:
1、租赁期间,设备在工地停放安全由乙方负责。
2、在设备使用期间,乙方必须以设备、司机“安全第一”为原则,出现周围环境恶劣或者不利于施工条件,甲方司机有权拒绝作业,乙方不得强迫驾驶员作非安全性施工,否则所造成的一切损失由乙方负责。
3、设备租赁期间,由于乙方债权债务、人事纠纷滋事影响甲方设备不能正常使用及正常退场或被迫终止合同,由乙方负责协调解决。
六、违约处理
乙方未能按期付足租金,将被视为违约应按每天5%的台班费计付违约金(违约金从违约行为发生之日第五日计算)甲方除正常收取应收的租金外,随时有权停机或运走机械,由此而造成的一切损失由乙方承担责任。
七、其它条款
1、如合同期满乙方在征得甲方同意后可续签合同,一切按本协议条款进行。
2、如发生合同纠纷,甲、乙双方应协商,协商不成,任何一方可向人民法院提起总的诉讼。
3、本合同款尽事宜按《合同法》有关规定协商补充,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,均享有同等法律效力。
八、其他约定事项:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
挖机租赁合同 篇6
承租方; (简称;甲方)
出租房; (简称;乙方)
因工程施工需要,甲方租用乙方压路机一台,双方本着平等互利,遵守信誉的原则,经双方协商签订以下协议,遵照执行。
一、 租赁时间:
从开始使用(20xx年10月4号)到出场期为止,甲方施工场地在传化公路港项目二部,大挖机进出场拖车费由乙方负责。
二、 租赁方法:
以租赁形式为月租,月租金30000.00元(叁万元)含税和司机工资,进场后双方每天签认一次机械工作时间和工作内容,作为双方结算的依据。
三、 每月工作时间为270个小时,如有超出则按每小时110.00元计价。在租赁期间,乙方应做好压路机工作期间的安全工作和维护好压路机的保养工作,如遇机械故障,乙方要及时进行维修,维修期间甲方不得折扣租金(但时间不超过3天)。
四、 付款方式;每月甲方应按时向乙方支付80%租金,余款在机 械出场后十日内付清,不得无故拖欠。
五、 在保证安全的情况下,甲方全权调配压路机在本施工场地内进 行作业,乙方驾驶员应积极配合,需要加班的情况应服从项目安排,驾驶员不能离开施工现场,如有特殊情况必须经项目部管理人员同意,否则按500元一次进行处罚,乙方驾驶员有权拒绝压路机离开本施工场地到其他地方作业。
六、 乙方的权利和义务;
1、员有权拒绝执行,因甲方强行指挥施工造成的损失由甲方承担,
2、因乙方人员操作不当造成的损失由乙方承担。
七、 甲方的权利和义务;
1、根据租赁合同,指挥使用租用机械设备。
2、承担租用机械的柴油费用。
3、承租期内,负责租用机械的停放位置。
4、为租用机械的维修提供场地和方便。
5、为乙方驾驶人员提供免费食宿。
6、如乙方操作人员达不到甲方工作要求,甲方有权利要求更换操作人员。
八、本合同一式二份,签字生效,具有同等法律效力,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
挖机租赁合同 篇7
甲方(出租方):
乙方(承租方):
为了确保挖掘机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖掘机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、租赁设备的基本情况:
二、租赁期限
20xx年年月实际租赁期限以双方确认的进退场时间为准。
三、甲方的权力和义务
l、提供挖掘机一台,工作人员贰名,确保设备工作正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超过三天,超过三天的,则按实际停工天数扣除租金,日租金按月租金÷30日来计算。
2、甲方自理挖掘机的维修配件费用,及现场安保工作,确保在合同期内安全施工。
3、甲方应服从乙方的工作安排,(包括赶工期的加班、及操作手人数的增加),真正做到安全高效。
四、乙方的权力和义务
1、乙方承担挖掘机的柴油消耗,柴油由我方物资部来采购,费用先由甲方先行垫付。
2、乙方负责挖掘机作业全面管理,合理制定施工计划。
3、乙方认为设备故障影响到其它设备施工的,可要求甲方更换设备,甲方没有设备更换的,可要求甲方退机。
五、租赁设备的使用地点和用途:
地点:珠海长隆海洋王国04区总承包工程。
用途:配合管桩施工,道路施工,及配合其他零星项目施工。
六、租金的结算和支付:
1、月租金元(含税))来计算。
2、租金于次月20日结算一次,每次结算完毕,乙方应在3日内支付完当月全部结算租金,付款时甲方向乙方提供收款单据。
七、争议的解决
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方均可向管理机关申请调解,调解无效时,可以向人民法院起诉。
八、本合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。
九、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式4份,其中正本2份,甲乙方各执1份;副本2份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方(公章):________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
挖机租赁合同 篇8
甲方:xxx
乙方:xxx
根据甲方施工需要,租用乙方加挖掘机机一台。甲乙双方依据《合同法》及其他法律、法规等有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,订立本合同。
一、租用地点:xxxxxxxxx
二、租赁时间:自xx年xx月xx日起,至甲方通知退租之日止。
三、租费及付款方式:挖掘机每月租费xxx元整(大写:xxxxx整)。租费按月结算,退租时不足月的按天计租费。
四、甲方义务
1.甲方负责燃油,并承担费用。
2.甲方为乙方司机免费提供食宿及工地机械看护工作。
3.甲方指挥人员不许违章指挥,对危险地段要专人指挥,如甲方指挥失误造成的损失,费用由甲方承担。
4.甲方不负责机械进出场费用。
五、乙方义务
1.乙方应配备熟练操作司机,并持证上岗,对不合格司机甲方有权要求更换。司机必须要听从现场指挥人员的合理指挥,以保证工程的需要。
2.乙方负责除燃油以外,机械维修保养的工费、配件及附属油料等其他费用。
3.乙方负责司机的工资、奖金及其他福利费用。
4.乙方负责非甲方原因造成的司机和机械的安全责任。
六、乙方必须保证每月机械完好在28天以上,满足甲方使用。如因机械故障影响甲方施工,乙方必须另租机械供甲方使用。
七、本合同未尽事宜,双方协商解决。
八、本合同一式二份,甲乙双方各一份,签字盖章后生效,甲方退租及租费结算完毕自行失效。
甲方(公章):xxxxxxxxx 乙
方(公章):xxxxxxxxx
法定代表人(签字):xxxxxxxxx
法定代表人(签字):xxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
挖机租赁合同 篇9
甲方:
乙方:
根据甲方施工需要,租用乙方加挖掘机机一台。甲乙双方依据《合同法》及其他法律、法规等有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,订立本合同。
一、租用地点:
_________
二、租赁时间:
自________年____月____日起,至甲方通知退租之日止。
三、租费及付款方式:
挖掘机每月租费___元整(大写:_____整)。租费按月结算,退租时不足月的按天计租费。
四、甲方义务
1、甲方负责燃油,并承担费用。
2、甲方为乙方司机提供食宿及工地机械看护工作。
3、甲方指挥人员不许违章指挥,对危险地段要专人指挥,如甲方指挥失误造成的损失,费用由甲方承担。
4、甲方不负责机械进出场费用。
五、乙方义务
1、乙方应配备熟练操作司机,并持证上岗,对不合格司机甲方有权要求更换。司机必须要听从现场指挥人员的合理指挥,以保证工程的需要。
2、乙方负责除燃油以外,机械维修保养的工费、配件及附属油料等其他费用。
3、乙方负责司机的工资、奖金及其他福利费用。
4、乙方负责非甲方原因造成的司机和机械的安全责任。
六、乙方必须保证每月机械完好在28天以上,满足甲方使用。
如因机械故障影响甲方施工,乙方必须另租机械供甲方使用。
七、本合同未尽事宜,双方协商解决。
八、本合同一式二份,甲乙双方各一份,签字盖章后生效,甲方退租及租费结算完毕自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
挖机租赁合同 篇10
挖机租赁合同范本(一)
签订日期:________年________月________日编号:_____________
承租方:(以下简称乙方)____________________
出租方:(以下简称甲方)________________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、甲方为乙方提供_______________式挖掘机_______台。
二、本设备仅限于在___________,用于__________施工。
三、甲方拥有对租赁设备的所有权,乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、甲方为该设备配备操作手______人,食宿由乙方负责。
五、设备的租赁费按吨位(每吨_____元)计算,每月根据操作手的工作统计表,必须由乙方签字(盖章)方可生效。月底统一结算。
六、设备每次的进场和出场费用全部由_______方负担。
七、甲方收取乙方保证金____________元,作为履行本合同的保证。
承租方(乙方):出租方(甲方):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
开户行:开户行:
帐号:帐号:
挖机租赁合同范本(二)
甲方(承租方):车型:
乙方(作业方):租赁使用地点:
为了确保挖掘机载租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖掘机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一:甲方的权利和义务
1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二:乙方的权利和义务
1、提供挖机一台,工作人员两名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超出三天,如有超出甲方可以按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金(月度工时达到时免扣)。
2、乙方自理挖机的维修配件和保养。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,顺利的完成甲方的工作任务。
三、租赁期间作业时间规定:
月度租赁作业工时为小时,如因甲方原因或者是无作业任务等,乙方作业工时不足小时,乙方的租赁费不变:如作业工时超出小时以上部分,甲方按每小时元的标准在支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时,月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足一个月的,进场费用由甲方承付,达到1个月的进出场费用由甲乙双方各付50。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费用为元整,超出小时以外的超时款另外计算。(乙方不提供税票)。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日甲方先支付租赁费用16500,00(一万六千五百元整)余款在15日之内一次性付清。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可以停止施工,待消除不安全因素后在施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方承担全部赔偿责任。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极,主动配合甲方责任人员的智慧,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的工作时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份合同都具有同等法律效力。
附:挖机租赁使用起点日期为:
挖机进场电脑工作起点时间为:
柴油油箱表格指数为:
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
年月日
挖机租赁合同 篇11
甲方(租借方):
乙方(出租方):
租赁设备:沃尔沃240挖掘机一台,50装载机一台。
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就设备租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
1、甲方承担设备的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,合理安排作业工作面,严禁硬性作业。
3、甲方负责设备作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
1、提供挖机和装载机各一台,工作人员两名,确保车况正常。
2、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租金标准
合同宗旨为月度租赁,即每月(三十天)设备的基本租赁使用费合计为元整(乙方不提供税票)。
四、租赁费用的支付
设备自进场之日起至每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金。
五、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、设备在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
七、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方:
签字(盖章):
乙方:签字(盖章):合同签订日期:年月日
挖机租赁合同 篇12
承租方(甲方):_______________
出租方(乙方):_______________
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 廖家沟绿化工程二标段 机械租赁事项协商一致,订立本合同。
一、合同价款(暂定):_______________
1、租赁设备概况及价格
二、租赁期间:_______________自 ________年______月______日至______年______月______日.
三、结算及付款方式:_______________
1、 结算费用:以现场单据数量和单价核算结算单。
2、 付款方式:两年付清,第一年春节前付总货款的70%,余款第二年春节前付清,不计息,每次支付货款同时开具等额增值税专用发票,点对点付款。以现金或转帐方式结算。
四.运费的承担:设备的进出场费用由乙方承担。如租期不足二日,则退场费由甲方承担,甲方应在设备进退场前一日内通知乙方。
五、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
六 、承租方(甲方)的基本职责
1.负责施工期内机手食宿。
2.负责设备在施工现场的看护。
3.不得强迫机手违章作业。
七.出租方(乙方)的基本责任
1.提供技术型良好的设备。
2.设备进入施工现场后,机手服从承租方(甲方)施工管理人员的调度与指挥,并遵守施工现场的规章制度。机手应该按设备操作规程施工。否则由此产生的机械及人员安全事故由出租方(乙方)承担.
3.施工期内,出租方(乙方)末经承租方(甲方)同意不得将机械转租给其它单位,否则承租方(甲方)有权拒付施工费用.
4.负责提供增值税专用发票.
5. 负责施工期间机械设备的用油及驾驶员工资.
八、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:_______________现场施工员签量单.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。
九、争议的解决:劳动仲裁_____。
十、本合同一式______份,由甲.乙双方各执______份。甲乙双方签字、盖章之日起生效。
承租方(甲方):_______________ 出租方(乙方):_______________
法人代表:_______________ 法人代表:_______________
委托代理人:_______________ 委托代理人:_______________
电话:_______________ 电话:_______________
帐号:_______________ 帐号:_______________
日期:_______________ 日期:_______________
钻机设备租赁合同
合同编号:____________________________
签订日期:__________________________________
承租方:(以下简称乙方)___________________________________________________
出租方:(以下简称甲方)___________________________________________________
根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。
第一条:租赁机械的名称:_______________________________________________________
规格:_____________________
型号:_____________________
数量:_____________________
使用地点:___________________________________________________.
第二条:甲方为租赁机械配备操作手___________名,其每人工资___________元/月,由______方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用也由___________方负责承担。
第三条:租赁期限
自________年________月________日至________年________月________日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。
第四条:租赁机械的所有权
1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。
2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。
第五条:租金的计算和支付
1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每xx均工作时间不超过8小时(折合1个台班),每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间),确因工作所需超出______小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月,______元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。
第六条:保证金
经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金______________元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。
第七条:租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担,在_______元以上由甲方负责承担。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。
第九条:租赁机械运费的承担
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。
第十条:租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。
第十一条:违约责任
1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失;
(2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条:争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第十三条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
承租方(乙方):
法定代表人:
委托代理人:
地 址:
电 话:
开 户 行:
帐 号:
税 号:
出租方(甲方):
法定代表人:
委托代理人:
地 址:
电 话:
开 户 行:
帐 号:
税 号:
挖掘机设备租赁合同
同出租方: (以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》之规定,甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则,就乙方租用甲方设备事宜,经双方友好协商,达成如下协议:
一、设备配置 甲方将神钢 SK200-8 式挖掘机设备一台及管理人员一名,租赁给乙方用于 工地使用。
二、租赁期限 租赁时间自 年 月 日至 年 月 日,共个月,如超出艇期则按实际小时(150元/小时)计收租金。若因乙方原因,租用时间不足一个月,甲方将按一个月收取租金,并且设备进退场所有费用均由乙方全部负责,租期未满半年,进退场费用也需乙方负责。
三、租金计算及付方式 .
1、此设备按月计算租金,每月租金人民币叁万元整(¥30000)
2、从设备拖车当日起(即 年 月日)计收租赁租金,到乙方电话通知设备退场并全额付清租金及相关费用当日为合同截止日。从拖车当日收取一个月租金叁万元整(30000)。后每隔 30天结算一次,不得拖欠。如乙方逾期未付清租金,甲方每天将按所欠租金总额的3收取滞纳金。并有权停止设备的使用,设备停止期间乙方照付租金,直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
四、甲方职责和权利
1、挖掘出配备管理人员一名为乙方服务至合同期满。
2、负责设备的维修、保养、看管。
3、甲方有权拒绝不符合挖掘难度要求的挖掘操作。
4、租赁期间,甲方的服务公限于租赁设备的操作,对乙方的工程质量,工程进度,工程材料不承担任何连带责任。
5、租赁期间,乙方无论因任何原因造成工期停顿,无论时间长短,甲方仍将按时向乙方计收租金。
五、乙方职责和权利
1、负责甲方设备的签收与保管、遗失,损坏照价赔付。
2、负责设备燃油供应及费用,并保证烯油品质符合国家标准。
3、负责安排管理人员的食宿并承担其费用。
4、甲方设备需维修时,乙方必须给甲方二天时间作为维修工时,若因甲方设备自身原因,超出二天保养。乙方有权扣除超出时间的相应租金。维修费在 1000元以下的,由乙方支付。
5、如乙方违反国家相关法律法规及也他人纠纷造成甲方设备被扣押,由此造成甲方的损失,由乙方承担。
六、其他约定
1、未经甲方同意,乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用,由此造成的损失由乙方全部承担。
2、若因乙方所提供的安全设备及防护力不强,或违章指挥造成的设备及操作人员的安全事故,则由乙方付全责。
3、在合同终止前,乙方必须提前 5天电话告知甲方,以便双方作好设备退场和租金结算工作,若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场,则视为乙方续租,甲方将计收租金直至设备离场之日为止。
4、挖掘机每月工作时间约定在 240 小时以内,如果超出约定时间 ,甲方则按超出时间(每小时 150 元)向乙方加收租金,每月不足 240 小时,按 240小时计。
5、本合同未尽事宜,双方协商解决,如有纠纷或协商未果,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日生效。
甲方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
地址: 地址:
电话: 电话:
合同分享: 挖掘机设备租赁协议最新模板
在这个法治社会,人们在租赁的时候就会使用到合同,租赁合同根据租赁物的不同可以分成动产租赁和不动产租赁。合同可以防范可能存在的风险,签订租赁合同要注意内容真实。不可弄虚作假。一份标准的租赁合同应该具备哪些要素?请您阅读合同范本网(jht868.com)小编辑为您编辑整理的《合同分享: 挖掘机设备租赁协议最新模板》,仅供您在工作和学习中参考。
承租方(甲方):_________
出租方(乙方):_________
甲乙双方经协商,就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同,共同遵守执行。
一、租赁设备的名称、规格型号、数量
设备名称:神钢200挖掘机
数量:壹台
二、设备使用地点、工程项目名称及设备进场时间
本租赁设备使用地点:郴州有色金属产业园新江路中段(金田大道-石虎大道)、滨湖路市政道路工程
设备进场时间:20_年3月6日
三、租赁期限
甲方设备租用:租期暂定为3个月,如遇到业主工程停工和其他不可抗力等因素,双方均可不履行本合同,使用时间按甲方实际签认为准
四、租赁费标准及结算方式
计价单位:月租27000元/月(不含税),提供其它正归发票冲帐,保养、维修(自带司机)。
五、租赁相关费用的约定
1、甲方承担乙方进场费,退场费由乙方承担。
2、如租赁不足月的,以每月(27000元÷30)×天数计算。
3、付款方式:按实际甲方签认单×计费单价结算,工程结束后一个月内结清全部租金。
开户名:_________
开户银行:_________
帐号:_________
六、甲方责任
1、不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程序作业,保证设备有正常的维修保养时间。
2、不得将乙方设备转租、抵押及变卖,未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点。
七、乙方责任
1、保证设备技术状况良好,做到设备正常运行所必须的安全、质检等手续完备,保证设备在租赁期内能正常投入使用。如设备不能保证正常运转,维修时按实际天数扣除。
2、负责设备退场运输。
3、机械设备在使用过程中发生任何事故,均由乙方负责。
本合同未尽事宜双方协商解决。如发生争议协商不成,则向甲方(或被告)所在地人民法院提起诉讼。
八、附则
本合同一式四份,承租方三份,出租方一份,双方签字(盖章)生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
有关投影机设备租赁服务合同
有关投影机设备租赁服务合同
?合同号:______________
承租方(以下简称甲方):______________
出租方(以下简称乙方) :______________
经甲乙双方协商一致,现签定本合同,合同内容如下:
一、 乙方服务内容和甲方服务要求:
??a)乙方负责向甲方租赁以下设备:
品名
数量
租金
使用时间
____________
______台
______元/天
______天
附件:____________、____________。?
合计金额:____________
b)甲方于______ 年______月______日 ______:______点到乙方指定的地点取上述设备,乙方在调试完毕后,经甲方检查无误,移交甲方投入使用。
c)设备的起租时间为一天。隔夜按两天计算,不足一天的按一天计算。
d)设备租赁服务费由设备租赁单独组成,不包括其他服务。
e)甲方租用设备时间为______年______月______日______:______点至______年______月______日______:______点整。
f)在甲方使用设备的过程中,由于甲方保护设备不当造成划伤,损坏应由甲方负责赔偿,具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。
g) 甲方应以机器的市值向乙方交付押金(无)
二、 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
三、 本合同一式两份,甲乙双方签字后各自保存一份。
四、 本合同自甲乙双方签字之日起生效且复印有效。
承租方:__________ 出租方:__________
联系人:__________ 联系人:__________
联系电话:________ 联系电话:________
签字日期:________ 签字日期:________
合同参考:吊机设备租赁合同合集
租赁合同中,承租人的目的是取得租赁物的使用收益权。每当我们日常生活中需要产生租赁的行为时,为了避免当事双方今后出现争议,这时不能忘记的一件事情就是签订租赁合同,签租赁合同时要注意租赁物须为法律允许流通的动产和不动产。您知道什么样的租赁合同才是规范的吗?经过搜索和整理,合同范本网为大家呈上吊机设备租赁合同,更多信息请继续关注本网站。
吊机设备租赁合同 篇1
承租方:___________________
出租方:___________________
根据生产需要,双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承租方_____________________项目部将承租______________名下的_____________________牌平板车一台,承担***工程施工任务,经双方协商一致,达成如下协议:
1、租赁设备描述及租赁时间:___________________
发动机号:___________________
品牌型号:___________________
1.1租赁设备使用地点:___________________
1.2此合同所指平板车的进场时间以《设备进场验收单》签证时间为准,使用时间以实际开始使用的时间计算。
2、租赁费用及付款方式:
2.1承租方租赁出租方的平板车月租赁费按______________元/月·台(大写人民币:___________________元整)计算,出租方每台装载机配置1名操作人员以满足生产需要。
2.2每月8日办理结算,出租方依据承租方现场签证的《租用设备现场签证单》及《租赁设备进场验收单》(首次办理提供)办理结算,并提供发票,结算方式为银行转账。
2.3月租赁费______________元/月·台包含出租方操作人员工资(含节假日加班工资、法定的津贴和补贴)、职业健康防护费、劳动保护费、操作人员社保及意外保险费、设备保险费、第三责任险、设备维护和修理费、设备租赁费、进出场费、其他税费等。
2.4平板车租赁满月租费按______________元/月·台(大写人民币:________________元整)结算,不满月按______________元/天·台(大写人民币:_______________元整)结算。
2.5进出场费均由出租方承担,费用已包含在月租赁费用中。
2.6税金由承租方承担,其他税金由出租方承担。
3、出租方一般义务和责任:
3.1出租方应具有所出租平板车的所有权,并提交相关证明材料交承租方存档,并对提供相关的资料承担法律责任。
3.2出租方保证提供的平板车性能完好,并提供1名操作人员,以保证24小时生产需要。
3.3出租方操作人员要服从承租方的现场调度指挥和安排,按时、保质完成承租方交给的任务,未接到承租方指令,严禁操作人员及设备擅自离开岗位,如发生此种情况,承租方将给予100~300元/次·车·人的处罚,办理结算时扣除。
3.4出租方负责租赁设备的日常操作,维护保养及修理等相关费用。正常维修保养时间为每月3天,设备正常出勤天数为27天/月,设备维护保养时间累计超出3天,按照533元/天(大写人民币:_________________元每天)从当月设备租金中扣除。
3.5出租方由于设备出现问题接到承租方通知后,在24小时内派人赶到现场,解决租赁设备的故障并负责租赁设备的维修,如因此未在3天内解决设备故障,承租方将按影响时间按照533元/天给予扣除。
3.6出租方提供的服务不仅限于平板车的租赁,如因出租方原设备故障或操作人员操作不当对承租方的工程质量。进度等问题,出租方将承担相关责任。
3.7出租方应为其进场的设备及操作人员购买国家法定保险(保险额度不低于国家法定标准),并将复印件交项目经理部合同经营部和安全环保部备案。
3.8出租方自行解决其操作、维修人员的工资及生活费用,承诺及时发放人员工资,并承担由此产生的一切法律责任,与出租方均无关。
3.9出租方应加强设备管理,杜绝操作人员私自对外揽活挣外快、倒卖设备动力柴油和承租方现场施工材料,如经发现,承租方将给予每次10000元以上的处罚,并在当期结算时扣除。
3.10承租方租赁出租方平板车不仅限于______________工程的施工任务,不排除调配此设备协助施工局其他标段或是友邻单位的任务,所得收入归承租方所有。
3.11出租方的设备到场后,应及时通知承租方对进场设备进行验收,签证《租赁设备进场验收单》,此验收单将作为设备首次结算的依据之一,不提供此验收单,项目部计划合同部有权不给予办理租赁费结算。
3.12出租方有权拒绝承租方安排的违章作业,由此产生的责任由谁引起谁承担。
3.13出租方应服从承租方现场安全文明施工管理规定,并有义务做好设备的安全文明工作,费用已包含在租赁费中。
3.14出租方承担设备及其操作人员施工现场或存放地/住地的安全责任。
3.15出租方承诺,如因承租方财务资金状况未及时支付设备租赁费,出租方不因此额外索要延时支付期间的利息或其他主张。
3.16出租方对租赁合同附件所要求提供的资料的真实性负法律责任,并承担由此产生的其他法律连带责任。
4、承租方的一般义务与责任:
4.1承租方对租赁设备只是使用权,不得任意将租赁设备转租第三人,但承租方有调配此设备协助施工局其他标段或是友邻单位施工的权利。
4.2承租方负责承担租赁设备动力所需的动力柴油。
4.3在平板车作业过程中,承租方不得强迫出租方进行违规操作,由于承租方的违章指挥等不安全因素造成的设备损坏、灭失,有承租方承担。
4.4承租方提供租赁设备的存放场地,但不负责租赁设备安全。
4.5承租方为出租方设备操作人员提供食宿(生活用品及床上用品自带)。
4.6承租方按时为出租方办理结算,并视财务资金状况及时支款设备租赁款,如延期支付,承租方不承担其租赁费延期期间内的利息。
4.7如遇合同纠纷,承租方不得以各种理由扣押出租方租赁设备。
4.8出租方租赁的设备如不能满足承租方生产需要,承租方可随时退租。
4.9确认出租方进场时设备燃油量,承租方承诺退场时添加至进场时的燃油量。
5、违约
5.1承租方未按合同约定支付出租方租赁费60天以上,视为违约。出租方有权终止合同的权利,收回租赁设备,并要求承租方支付租金。
5.2出租方有权拒绝违章操作,如承租方强行执行,出租方有权终止合同,并收回租赁设备。
5.3出租方提供的设备,维护保养超出3天并接到承租方通知3天后,不能提供后设备进行施工,视为违约,出租方要承担由此造成的经济损失。
6、其他
6.1合同遇到纠纷时,根据《公司法》、《民法典》的有关规定,双方协商解决;如不能协商时,提交给承租方法人所在地深圳市法院或仲裁机构仲裁。
6.2其他未尽事宜,双方协商解决。
6.3装载机租赁合同一式四份,承租方三份,出租方一份,自双方法定代表人/产权人或授权代表签字盖章后生效。
合同附件:安全生产责任书、保廉合同、操作人员证件,保险凭证、《租赁设备进场验收单》、《租赁设备现场签整单》、设备产权证明资料、合格证等。略
承租方(盖章):___________________出租方(盖章):___________________
承租方代表(签字):_______________租方代表(签字):________________
联系电话:___________________
时间:___________________时间:___________________
吊机设备租赁合同 篇2
承租方(以下简称甲方):
出租方(以下简称乙方):
经甲乙双方协商一致,现签定本合同,合同内容如下:
一、乙方服务内容和甲方服务要求:
鷄)乙方负责向甲方租赁以下设备:
品名数量 租金 使用时间
三洋xu38壹台500元/天叁天
附件:信号线一根、100寸支架幕壹根。
合计金额:壹仟伍佰元整
b)甲方于20xx年07月24日15:00点到乙方指定的地点取上述设备,乙方在调试完毕后,经甲方检查无误,移交甲方投入使用。
c)设备的起租时间为一天。隔夜按两天计算,不足一天的按一天计算。
d)设备租赁服务费由设备租赁单独组成,不包括其他服务。
e)甲方租用设备时间为20xx年07月24日15:00点至20xx年07月27日17:30点整。
f)在甲方使用设备的过程中,由于甲方保护设备不当造成划伤,损坏应由甲方负责赔偿,具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。
g)甲方应以机器的市值向乙方交付押金
二、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
三、本合同一式两份,甲乙双方签字后各自保存一份。
四、本合同自甲乙双方签字之日起生效且复印有效。
出租人(盖章):承租人(盖章):
地址:地址:
法人代表(签字):法人代表(签字):
承办人:承办人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
电话:电话:
担保人(盖章):
签订日期:年月日
签订地点:
吊机设备租赁合同 篇3
双方责任和义务:
甲方:
1.按照合同约定,按时支付相应费用;
2.严格按照双方事先约定,积极配合乙方工作,审查方案,完成协作事项并监督工程的实施进展;
3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。
乙方:
1.按照合同(及附件)约定,在深入了解甲方需求的情况下,负责整个网络设备的采购、安装、调试、进度安排;
2.严格按照合同(及附件)约定,对甲方有关人员提供咨询等服务,并保证按期圆满完成网络布线工程。
吊机设备租赁合同 篇4
甲方:
乙方:
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
l、提供挖机一台,工作人员名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除天,若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金。
2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支,以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租赁期间作业时间规定:
月度租赁作业工时为小时,如因甲方原因或者是无作业任务等,乙方作业工时不足小时,乙方的租赁费不变:如作业工时超出小时以上的.部分,甲方按每小时元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时,月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足个月的,进场费用由甲方承付,达到个月的进出场费由甲乙双方各付%。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁,即每月挖机的基本租赁使用费为元整,超出小时,以外的超时款另外计算。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日起每月租赁时间达到天后一次性付清当月租金。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难
度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
租借方:出租方:
身份证号:身份证号:
合同签订日期:年日月合同签订日期:年日月
吊机设备租赁合同 篇5
租方: (以下简称甲方) 承租方: (以下简称乙方)
乙方因工程需要,租用甲方施工设备。为明确双方职责、权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》有关条款,经双方协商,订立本合同,以共同遵守。
一 租赁设备名称、规格、单位、数量、租金等
二 租赁设备的使用地点和工作内容
黄塔(桃)十一标项目部施工范围
三 租赁期限:
1、设备预租时间:
2、设备进场时间:
甲方设备在进场之日起租,退租时间以乙方书面(或电话)通知为准。乙方因工程需要要延长租期如在一月内本合同自动延期,若预计超过一个月在预期届满前七日内重新签定合同。
四 设备调遣
由甲方负责设备的进出场调遣工作,并负责调遣过程中的安全。设备调遣费如若租用期不足三个月,调遣费由乙方全部承担,如若超过三个月调遣费甲乙方各承担一半。
五 租金支付及结算方式
1、按月支付,每月月末支付上月租金。
2、租赁期的最后一个月如不足月,租金按(月租/30天)*实际使用天数计算。租期届满即办理最终结算,尾款于结算之日一次付清。
六 甲方的权利和义务
(一)甲方的权利
1、甲方享有设备的所有权。
2、甲方派遣的`操作人员有权拒绝乙方的违章操作指令。
(二)甲方的责任
1、按合同规定向乙方提供所有租赁的设备及零配件,所有证书必须齐全,并保证设备性能达标。
2、为乙方提供所租赁设备的技术资料。
3、不定期检查设备的使用、维护和保养等有关情况。
4、负责设备的故障排除及修理工作,每月维修保养时间在2日内。因设备故障月工作天数少于28天,乙方按实际工作日计算租金。甲方在排除故障时,乙方应积极协商给予支持,维修材料费、人工费由甲方自行承担。如因乙方负责而造成的修理费用由乙方全部承担。
5、甲方派出 名操作人员到现场操作设备,并负责操作人员的工资。
6、甲方操作人员必须服从乙方现场持证指挥人员的调度,甲方操作人员如故意刁难、借故索要额外报酬或个人有其他违规行为,乙方可向甲方提出处理意见,甲方有责任立即核实,并切实解决。
7、甲方操作人员严格执行项目部的有关安全、卫生、质量等项目管理制度,乙方对甲方操作人员的现场安全负责。
8、设备租赁期间,非乙方违章指挥而因甲方操作人员不当或甲方设备原因发生的安全事故由甲方负责。
9、负责设备使用所需润滑油、零配件等并承担其费用。
七 乙方的权利和义务
(一)乙方的权利
1、在租赁期间,享有设备的使用权。
2、享有对甲方派遣的操作人员进行管理的权利。
(二)乙方的义务
1、负责协助甲方对设备进行日常维护与保养工作。
2、乙方应考虑到设备工况,保证设备在允许的范围内使用,严禁违章作业;如乙方违章,则由乙方承担由此造成的一切后果。
3、设备作业指挥由乙方负责,安全工作由甲方完成并负责。因乙方指挥造成的事故由乙方负责。
4、乙方不得拆、改、转租所有设备。
5、设备进场时,双方派员对所有租设备的技术进行鉴定,并做好原始交接记录。
6、只负责承担甲方设备在使用过程中的燃油料。挖掘机更换零配件及斗齿等费用均已包含在租金当中,乙方不承担其费用。
7、操作手的食宿费用由乙方承担。
八 违约责任
1、若甲方未按合同的约定及时向乙方提供租赁设备,而影响了乙方使用,乙方有权解除合同。
2、乙方如出现经营困难,提出中途退租,可提前七天书面通知乙方,以便甲方另作考虑。
3、乙方不得私自转租设备或利用设备进行本合同以外的经营活动,否则甲方有权解除合同。
九 未尽事宜,双方依据《中华人民共和国合同发》协商解决。如协商不成的,双方均可依法向有关管辖权的人民法院起诉。
十 本合同一式 肆 份,甲乙双方各执 贰 份,合同双方签字盖章后生效,费用结清后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
吊机设备租赁合同 篇6
租赁方(甲方):
承租方(乙方):
现有甲方将一台挖掘机(带破碎锤)租赁给乙方在【新安镇咸曹村龙料屯道路(杨湾路口至龙荷屯)修整路基1.8公里;新安镇南立村天逢屯道路(念宁至天逢屯)修整路基1.21公里)】工程进行施工,为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,经双方协商无异,并依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,现达成以下协议:
一、租赁期间,乙方除支付甲方的设备租赁费用之外。其他所有配件费用、燃油费、维修费用、来回拖车费、看车费等全部费用由甲方承担。
二、租金付款方式
两条路修整路基费用共贰万元(¥20x0.00元)人民币。机械到达施工现场后乙方先向甲方支付人民币贰仟元(¥20x.00元);甲方修整完1.8公里路基后,乙方再向甲方支付人民币伍仟元整(¥5000.00元);甲方进入另一条路开始修整路基乙方再向甲方支付人民币贰仟元(¥20x.00元);甲方修整完全部路基后,乙方一次性付清剩下壹万壹仟元(¥11000.00元)给甲方。
三、施工要求及工期
1、按该路现状路宽进行路基修整施工,另增加四个避车道。
2、工期为25天,即从20x年8月22日-20x年9月18日止。
四、租赁期间甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥,尽职尽责,未经乙方同意不得擅自离岗,但乙方不得强令操作人员违章冒险作业,如因此造成事故,乙方应负全责。甲方操作人员因自身操作不当,造成事故,甲方应负全责。
五、甲方工程完工后,应提前通知乙方现场验收,作好退场准备。
六、违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方因使用管理不当,强令违章冒险作业,擅自拆卸等原因,造成所租机械的损坏、损失,甲方自己负全部责任。
2、甲方擅自将机械转租或擅自安排未经乙方同意的人员上机操作所造成机械事故,或利用机械进行非法活动,由此给乙方造成的经济损失或其他损失的,甲方应予赔偿,同时乙方有权解除合同。
3、如甲方中途退出不按合同修整完路基,乙方有权不支付给甲方剩余款项。
4、挖掘机在运输过程中发生任何安全事故,甲方负全部责任,与乙方无关。
七、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力,双方在履行本合同的过程中若发生争议,可自行协商解决,若协商不成可以申请仲裁。
八、本合同一式贰份,双方各执壹份,经双方代表签字生效。工程完工且剩余款项全部结清后,本合同自然失效。
甲方
乙方
吊机设备租赁合同 篇7
岀租方(甲方):________________
承租方(乙方):________________
甲方根据乙方需要,同意将平地机2台(车况良好)租给乙方使用,经双方友好协商,订立如下条款。
一、车辆所有权归甲方,乙方在租赁期间对车辆有使用权,承租期内燃油费用由乙方承担。
二、甲方负责在租赁期限内对所租车辆进行维护、保养、维修及车辆违章、交通事故的处理,并由甲方承担所有费用。
三、车辆与司机都由甲方提供,且必须有符合相关法律规定的驾驶证、操作证等所有正规手续,并对自身的驾驶和操作行为负责,由此造成的一切后果由甲方全部承担。
四、租赁时间按实际租用时间计算,承租期从______年_______月______日起,______年_______月_______日止。
五、租金按天计算,___________元/天(有效岀勤天数),车辆在租赁期内待命天数按___________元/天结算(由甲方提供车辆租赁正规发票,此费用包括车辆台班费用、车辆维修保养费用、司机工资、及其它应由甲方承担的费用),设备运至场地的拖运费___________元由乙方承担,租赁期限终止后______日内办理结算手续。
六、车辆过路费及保险的承担
由乙方办理车辆的施工手续及施工车辆在施工路段的通行手续,在车辆手续生效之前的车辆过路费由乙方承担。甲方负责购买司机及车辆的保险,并承担相关费用及后果。
七、甲方需保证岀租车辆在租赁期间能正常使用,不得耽误乙方使用。如车辆发生故障,由甲方负责及时维修;甲方工作之余应经常保养车辆,使之保持良好的状态。如设备维修期过长(超过3天)或经常出现故障而无法使用的,乙方有权选择退租,并提前终止合同,不承担任何违约责任;如未选择退租,则超过3天维修期的时间不计租金。
八、违约责任。
1、甲方不得擅自将车调回,提前终止合同,否则将按租金的双倍赔偿给乙方。
2、乙方必须按协议规定的时间和租金按时付款。
3、因不可抗力造成损失的,双方均不承担责任。
九、其他未尽事项,由双方协商解决,可另签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
十、本合同在履行过程中如发生争议由双方协商解决。协商不成,任何一方均可向乙方所在地人民法院进行诉讼裁决。
本协议一式二份,双方各执一份,自双方签字并盖章之______日起生效。合同附件及备注具有同等法律效力。
十一、附件:________________平地机结算单。
出租方:________________承租方:________________
身份证号:________________
联系电话:________________
日期:______年______月______日日期:______年______月______日
吊机设备租赁合同 篇8
合同号:
承租方(以下简称甲方):
出租、方(以下简称乙方):北京数码科技发展有限公司
经甲乙、双方协商一致,现签定本合同,合同内容如下:
一、乙方服务内容和甲方服务要求:
a )乙方负责向甲方租赁以下设备:
品名数量租金使用时间
三洋xu38台元/ 天天
附件:信号线一根、100 寸支架幕壹根。
合计金额:元整
b )甲方于年月日点到乙方指定的地点取上述设备,乙方在调试完毕后,经甲方检查无误,移交甲方投入使用。
c )设备的起租时间为一天。隔夜按两天计算,不足一天的按一天计算。
d )设备租赁服务费由设备租赁单独组成,不包括其他服务。
e )甲方租用设备时间为年月日点至年月日点整。
f )在甲方使用设备的过程中,由于甲方保护设备不当造成划伤,损坏应由甲方负责赔偿,具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。
g )甲方应以机器的市值向乙方交付押金(无)
二、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
三、本合同一式两份,甲乙双方签字后各自保存一份。
四、本合同自甲乙双方签字之日起生效且复印有效。
承租方:出租方:
联系人:联系人:
联系电话:联系电话:
签字日期:年月日签字日期:年月日
吊机设备租赁合同 篇9
挖机设备租赁合同范本篇一
出租方: (以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》之规定,甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则,就乙方租用甲方设备事宜,经双方友好协商,达成如下协议:
一、设备配置 甲方将神钢 sk200-8 式挖掘机设备一台及管理人员一名,租赁给乙方用于 工地使用。
二、租赁期限 租赁时间自 年 月 日至 年 月 日,共个月,如超出艇期则按实际小时(150 元/小时)计收租金。若因乙方原因,租用时间不足一个月,甲方将按一个月收取租金,并且设备进退场所有费用均由乙方全部负责,租期未满半年,进退场费用也需乙方负责。
三、租金计算及付方式 。
1、此设备按月计算租金,每月租金人民币叁万元整(¥30000)
2、从设备拖车当日起(即 年 月 日)计收租赁租金,到乙方电话通知设备退场并全额付清租金及相关费用当日为合同截止日。从拖车当日收取一个月租金叁万元整(30000)。后每隔 30 天结算一次,不得拖欠。如乙方逾期未付清租金,甲方每天将按所欠租金总额的 3收取滞纳金。并有权停止设备的使用,设备停止期间乙方照付租金,直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
四、甲方职责和权利
1、挖掘出配备管理人员一名为乙方服务至合同期满。
2、负责设备的维修、保养、看管。
3、甲方有权拒绝不符合挖掘难度要求的挖掘操作。
4、租赁期间,甲方的服务公限于租赁设备的操作,对乙方的工程质量,工程进度,工程材料不承担任何连带责任。
5、租赁期间,乙方无论因任何原因造成工期停顿,无论时间长短,甲方仍将按时向乙方计收租金。
五、乙方职责和权利
1、负责甲方设备的签收与保管、遗失,损坏照价赔付。
2、负责设备燃油供应及费用,并保证烯油品质符合国家标准。
3、负责安排管理人员的食宿并承担其费用。
4、甲方设备需维修时,乙方必须给甲方二天时间作为维修工时,若因甲方设备自身原因,超出二天保养。乙方有权扣除超出时间的相应租金。维修费在 1000 元以下的,由乙方支付。
5、如乙方违反国家相关法律法规及也他人纠纷造成甲方设备被扣押,由此造成甲方的损失,由乙方承担。
六、其他约定
1、未经甲方同意,乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用,由此造成的损失由乙方全部承担。
2、若因乙方所提供的安全设备及防护力不强,或违章指挥造成的设备及操作人员的安全事故,则由乙方付全责。
3、在合同终止前,乙方必须提前 5 天电话告知甲方,以便双方作好设备退场和租金结算工作,若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场,则视为乙方续租,甲方将计收租金直至设备离场之日为止。
4、挖掘机每月工作时间约定在 240 小时以内,如果超出约定时间 ,甲方则按超出时间(每小时 150 元)向乙方加收租金,每月不足 240 小时,按 240 小时计。
5、本合同未尽事宜,双方协商解决,如有纠纷或协商未果,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。 本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日生效。
咀方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
地址: 地址:
电话: 电话:
挖机设备租赁合同范本篇二
合同编号:
咀方(出租方:中国工商银行×××市信托部):
乙方(承租方):
咀、乙双方根据“中国工商银行×××市信托部设备租赁业务试行办法”的规定,签订设备租赁合同,并商定如下条款,共同遵守执行。
一、甲方根据乙方上级批准的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准,向×××购进以下设备租给乙方使用。
1.
2.
······
二、甲方根据与生产厂(商)签订的设备订货合同规定,于××××年××季交货。由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责,并在订货合同中予以说明。
四、设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后,应以甲方名义向当地保险公司投保综合险,保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
五、在租赁期内,乙方享有设备的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况,乙方应提供一切方便。
六、设备租赁期限为××年,租期从供货厂向甲方托收货款时算起,租金总额为人民币×x元(包括手续费××%),分××期交付,每期租赁金x×元,由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
七、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金,结束合同,甲方给予退还一部分利息的优惠。
八、本合同期满,甲方同意按人民币×x元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
九、乙方上级单位××同意作为乙方的经济担保人,负责乙方切实履行本合同各条款规定,如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时,担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。
十、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份,甲、乙方各执一份,副本××份,乙方担保人和乙方开户银行各一份。
咀方:中国工商银行×××市信托部(公章)
负责人:(签章)
开户银行及账号:
日期:
乙方:(公章)
负责人:(签章)
开户银行及账号
日期:
经济担保单位:(公章)
负责人:(公章
挖掘机设备租赁合同五篇
随着法律的普及,租赁合同的重要性越来越明显,租赁合同中获取租金是出租人出租财产的目的。合同可以防范可能存在的风险,制定租赁合同时要注意把每一条条款写清写细。一份租赁合同应该包含哪些内容呢?合同范本网(jht868.com)小编为此仔细地整理了以下内容《挖掘机设备租赁合同五篇》,但愿对您的学习工作带来帮助。
挖掘机设备租赁合同【篇一】
甲方:
乙方:
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
l、提供挖机一台,工作人员名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除天,若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金。
2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支,以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租赁期间作业时间规定:
月度租赁作业工时为小时,如因甲方原因或者是无作业任务等,乙方作业工时不足小时,乙方的租赁费不变:如作业工时超出小时以上的.部分,甲方按每小时元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时,月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足个月的,进场费用由甲方承付,达到个月的进出场费由甲乙双方各付%。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁,即每月挖机的基本租赁使用费为元整,超出小时,以外的超时款另外计算。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日起每月租赁时间达到天后一次性付清当月租金。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难
度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
租借方:出租方:
身份证号:身份证号:
合同签订日期:年日月合同签订日期:年日月
挖掘机设备租赁合同【篇二】
租方: (以下简称甲方) 承租方: (以下简称乙方)
乙方因工程需要,租用甲方施工设备。为明确双方职责、权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》有关条款,经双方协商,订立本合同,以共同遵守。
一 租赁设备名称、规格、单位、数量、租金等
二 租赁设备的使用地点和工作内容
黄塔(桃)十一标项目部施工范围
三 租赁期限:
1、设备预租时间:
2、设备进场时间:
甲方设备在进场之日起租,退租时间以乙方书面(或电话)通知为准。乙方因工程需要要延长租期如在一月内本合同自动延期,若预计超过一个月在预期届满前七日内重新签定合同。
四 设备调遣
由甲方负责设备的进出场调遣工作,并负责调遣过程中的安全。设备调遣费如若租用期不足三个月,调遣费由乙方全部承担,如若超过三个月调遣费甲乙方各承担一半。
五 租金支付及结算方式
1、按月支付,每月月末支付上月租金。
2、租赁期的最后一个月如不足月,租金按(月租/30天)*实际使用天数计算。租期届满即办理最终结算,尾款于结算之日一次付清。
六 甲方的权利和义务
(一)甲方的权利
1、甲方享有设备的所有权。
2、甲方派遣的`操作人员有权拒绝乙方的违章操作指令。
(二)甲方的责任
1、按合同规定向乙方提供所有租赁的设备及零配件,所有证书必须齐全,并保证设备性能达标。
2、为乙方提供所租赁设备的技术资料。
3、不定期检查设备的使用、维护和保养等有关情况。
4、负责设备的故障排除及修理工作,每月维修保养时间在2日内。因设备故障月工作天数少于28天,乙方按实际工作日计算租金。甲方在排除故障时,乙方应积极协商给予支持,维修材料费、人工费由甲方自行承担。如因乙方负责而造成的修理费用由乙方全部承担。
5、甲方派出 名操作人员到现场操作设备,并负责操作人员的工资。
6、甲方操作人员必须服从乙方现场持证指挥人员的调度,甲方操作人员如故意刁难、借故索要额外报酬或个人有其他违规行为,乙方可向甲方提出处理意见,甲方有责任立即核实,并切实解决。
7、甲方操作人员严格执行项目部的有关安全、卫生、质量等项目管理制度,乙方对甲方操作人员的现场安全负责。
8、设备租赁期间,非乙方违章指挥而因甲方操作人员不当或甲方设备原因发生的安全事故由甲方负责。
9、负责设备使用所需润滑油、零配件等并承担其费用。
七 乙方的权利和义务
(一)乙方的权利
1、在租赁期间,享有设备的使用权。
2、享有对甲方派遣的操作人员进行管理的权利。
(二)乙方的义务
1、负责协助甲方对设备进行日常维护与保养工作。
2、乙方应考虑到设备工况,保证设备在允许的范围内使用,严禁违章作业;如乙方违章,则由乙方承担由此造成的一切后果。
3、设备作业指挥由乙方负责,安全工作由甲方完成并负责。因乙方指挥造成的事故由乙方负责。
4、乙方不得拆、改、转租所有设备。
5、设备进场时,双方派员对所有租设备的技术进行鉴定,并做好原始交接记录。
6、只负责承担甲方设备在使用过程中的燃油料。挖掘机更换零配件及斗齿等费用均已包含在租金当中,乙方不承担其费用。
7、操作手的食宿费用由乙方承担。
八 违约责任
1、若甲方未按合同的约定及时向乙方提供租赁设备,而影响了乙方使用,乙方有权解除合同。
2、乙方如出现经营困难,提出中途退租,可提前七天书面通知乙方,以便甲方另作考虑。
3、乙方不得私自转租设备或利用设备进行本合同以外的经营活动,否则甲方有权解除合同。
九 未尽事宜,双方依据《中华人民共和国合同发》协商解决。如协商不成的,双方均可依法向有关管辖权的人民法院起诉。
十 本合同一式 肆 份,甲乙双方各执 贰 份,合同双方签字盖章后生效,费用结清后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
挖掘机设备租赁合同【篇三】
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点:梅河口
工程内容:
二、租赁设备概况:
设备名称:沃尔沃EC210BC挖掘机壹台,机手一名;
机手工资:壹万元整,甲方承担。
租赁金额:五万元整月(50.000元月)
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、提供良好的设备和操作机手。
2、甲方机手应该按设备操作规程施工。
3、甲方机手必须听从乙方的安排。
4、如甲方不听从乙方人员的安排,乙方有权解除所属合同。
5、合同履行期间,机械的附属油、维修、零配件一切费用均由甲方负责
挖掘机设备租赁合同【篇四】
甲方(出租方):身份证号:
乙方(承租方):身份证号:
乙方因工程施工需要租用甲方挖掘机,为确保双方友好合作,按照《中华人民共和国合同法》等有关规定,经双方平等协商,订立本合同,共同履行。
一、承租单位施工地址:_______________。
二、租赁机械型号及数量:大宇220-7一台。
三、租赁挖掘机时间:暂定租赁期为______年______月______日至乙方解除租赁合同为止。
四、租赁方式及价格:按月租赁,月租金36000元(大写:叁万陆仟元整),每月工作240小时,超时另算。按月租金除天数的方式。驾驶员工资由乙方负责,与甲方无关。
五、结算方式:每月____日付清当月租赁费,进出场运费三月内由乙方负责。
六、甲方的职责和权利:
1、甲方只负责提供挖机,在乙方提供的操作人员正常操作的情况下才能保证挖挖机无故障。
2、甲方应保证设备工作状况良好,并负责按设备的检修规程及时做好挖掘机的维护、保养工作。
3、挖掘机出现故障时,乙方及时通知甲方组织人员进行抢修,及时排除,以保证乙方生产使用。
4、甲方要求乙方每个月给甲方三天不定时保养。
七、乙方的职责和权利:
1、挖掘机的操作人员由乙方提供,工资由乙方自行负责,与甲方无关。
2、乙方负责机械进场后的看护及日常管理人及人员挖掘机的安全完好,与甲方无关。
3、如果挖掘机被砸坏和被有关部门扣押,由乙方全全负责。
4、乙方提供的操作人员必须对挖掘机进行日常保养和维护,如果未经日常保养和维护出现故障,由乙方负责。
5、乙方负责机械使用过程中的燃油。
6、乙方负责为操作人员提供免费食宿。
7、乙方负责指挥和作业班次的安全生产,自行调整,可自行更换不合格操作人员,与甲方无关。
八、本合同未尽事宜,双方协商可订立补充协议,若在履行中发生争议,可协商解决或由守约方总公司所在地人民法院裁决。
九、本合同期限为暂定期限,具体日期按照实际使用结算执行。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方签字:乙方签字:
电话:电话:
______年______月______日
挖掘机设备租赁合同【篇五】
租赁方(甲方):___________________________
承租方(乙方):___________________________
现有甲方将一台挖掘机(带破碎锤)租赁给乙方在___________________________修整路基_________公里;__________________修整路基_________公里工程进行施工,为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,经双方协商无异,并依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,现达成以下协议:
一、租赁期间,乙方除支付甲方的设备租赁费用之外。其他所有配件费用、燃油费、维修费用、来回拖车费、看车费等全部费用由甲方承担。
二、租金付款方式
两条路修整路基费用共贰万元(¥20000.00元)人民币。机械到达施工现场后乙方先向甲方支付人民币贰仟元(¥20000.00元);甲方修整完1.8公里路基后,乙方再向甲方支付人民币伍仟元整(¥5000.00元);甲方进入另一条路开始修整路基乙方再向甲方支付人民币贰仟元(¥20000.00元);甲方修整完全部路基后,乙方一次性付清剩下壹万壹仟元(¥11000.00元)给甲方。
三、施工要求及工期
1、按该路现状路宽进行路基修整施工,另增加四个避车道。
2、工期为_________天,即从_________年_________月_________日—_________年_________月_________日止。
四、租赁期间甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥,尽职尽责,未经乙方同意不得擅自离岗,但乙方不得强令操作人员违章冒险作业,如因此造成事故,乙方应负全责。甲方操作人员因自身操作不当,造成事故,甲方应负全责。
五、甲方工程完工后,应提前通知乙方现场验收,作好退场准备。
六、违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方因使用管理不当,强令违章冒险作业,擅自拆卸等原因,造成所租机械的损坏、损失,甲方自己负全部责任。
2、甲方擅自将机械转租或擅自安排未经乙方同意的人员上机操作所造成机械事故,或利用机械进行非法活动,由此给乙方造成的经济损失或其他损失的,甲方应予赔偿,同时乙方有权解除合同。
3、如甲方中途退出不按合同修整完路基,乙方有权不支付给甲方剩余款项。
4、挖掘机在运输过程中发生任何安全事故,甲方负全部责任,与乙方无关。
七、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力,双方在履行本合同的过程中若发生争议,可自行协商解决,若协商不成可以申请仲裁。
八、本合同一式贰份,双方各执壹份,经双方代表签字生效。工程完工且剩余款项全部结清后,本合同自然失效。
九、本合同签字地点为:
甲方:___________________________(签字、盖章)乙方:___________________________(签字、盖章)
电话:__________________电话:__________________
签订日期:__________________签订日期:__________________
优秀!建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院1570字
随着人们维权意识的增强,在租赁的时候一般会签订合同,租赁合同中承租人可以取得租赁物的使用收益权。合同可以让双方更加的信任,签订租赁合同前要先看清楚合同的内容。你知道如何签订一份租赁合同吗?以下是合同范本网小编为大家精心整理的“优秀!建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院1570字”,仅供参考,希望能为您提供参考!
建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院【篇一】
出租单位: (以下简称“甲方”)
承租单位: (以下简称“乙方”)
乙方因承建 ,需租赁甲方建筑材料(钢管、扣件),依据《合同法》、《民事诉讼法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
一、乙方租赁甲方材料,必须持单位介绍信,经办人身份证复印件及有效营业执照复印件,办理租赁合同。
二、乙方计划用量按工程实际需要而定,甲方必须确保 的供应量,且甲方须按乙方通知要求按时按量送达乙方指定现场,如因甲方供应不足或未按时送达而造成乙方误工,一切责任由甲方承担。
三、租赁时间: 个月,从 年 月 日起至 年 月 日止,不足三个月(按三个月计算)。
四、租赁费结算:按日结算(材料往返按一天计算),钢管 元/米每天,扣件 元/套每天,甲方凭租赁站出据的出库码单为租金结算的有效依据,并经乙方代表签字确认。租期时间必须按日历表计算,春节扣除十五天,其他节假日不扣。
五、乙方负责材料往返的车辆、运费、上下车力资等,甲方配合乙方材料往返运输工作,乙方按 元/吨的标准向甲方支付上下车力资费,提退货地点在甲方仓库。不合格钢管、扣件的调换往返费用由甲方负责,且甲方须按乙方要求及时调换到位。
六、租赁材料所有权属于甲方,乙方享有使用权。未经甲方书面同意,乙方不得在租期内将出租材料进行销售、转让、转租或抵押给第三者,租赁材料的数量、质量由乙方在甲方仓库验收合格。若因乙方原因造成的丢失、严重损坏等相关责任,由乙方承担,按市场价格赔偿。
七、短少及损坏赔偿:乙方不得互换甲方材料,以次充好,否则甲方拒收。乙方在钢管租用中禁止锯割,在钢管上焊接其他物件时因确保钢管不受损坏。
八、本合同未尽事宜,经甲乙双方签字协商,作出补充条款与本合同一样具有同等法律效力。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方单位签字盖章后生效,至全部租赁费付清后失效。
十、本合同在执行过程中,如发生争议,双方协商解决,协商不妥任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。
补充条款:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院(篇二)
出租方(以下简称甲方):
承租方(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国经济合同法》,甲、乙双方经协商一致,本着平等、自愿的原则签订本工程机械租赁合同。双方务必自觉遵照本合同执行。
一、 施工地点:由乙方指定施工作业现场。
二、 机械类型及价格:
三、 租赁方式及条款:
1、 乙方以月租的形式租赁甲方机械,机械预热、修理和移动都由甲方负责,每月工作27天,3天为维修机械时间,每天工作9小时,如机械工作时间不能正常工作,扣除修理时间。
2、 因下雨条件不利于施工,或施工过程中不需要机械作业,或不可抗力、或不可预知的情况下机械停机,甲方不负责任何费用。租用期间,如下雨达到50mm以上按实际时间计算;因自然天气、气候(如北方的冷空气、沙尘暴、下雪结冰)等情况,期间按实际时间计算;在后期收尾阶段,机械工作不到15天(含15天,9小时/天)的按实际时间计算工作时间,达到15天的(9小时/天)按包月计算。
3、 付款方式:每月一结
4、 进场费:一台共计3000元。
5、 机械的看护、维修、保养由甲方负责。
6、 由乙方提供机械作业所需的柴油,其它油料由甲方负责。机械进场时需由甲乙双方确认机械内存柴油量。退场时需甲乙双方重新确认机械内存柴油量,以确保机械进场、退场时机械内存柴油量一致。
7、 甲方应提供性能良好的.机械,并配备合格的机械操作人员,甲方的机械操作人员应听从乙方现场人员的指挥。按时按线路到达指定地点,按乙方现场人员的要求作业,乙方的机械操作人员可随时调运和操作机械。如甲方的机械性能不好和操作人员不听从乙方人员指挥,乙方有权要求甲方更换操作人员或机械退场,中止合同,并从台班中扣除甲方的机械进场费。
8、 甲乙双方以机械具体工作时间的形式确定机械实际作业时间,双方都必须掌握和记录,并到月底核对。乙方付甲方的机械租赁费,若有拖欠,甲方有权停机停工。
9、 机械的进场费由乙方承担,退场费由甲方承担,若乙方的租赁期小于二个月(含二个月),则进场费和退场费均由乙方负责。
10、甲方所派的机械操方作人员的吃住由甲负方责。
11、以上租赁价格为不含税价格。如乙方需要发票,则多租赁价格在现有价格基础上上浮百分之五。
四、安全要求
1、甲方(包括机械操作人员及其他人员),必须严格按照工作施工技术规程进行作业,机械操作人员和维修人员必须严格按照机械的操作和维修保养规程安全作业,其他人员未经允许不得进入工地。
2、甲方必须严格遵守工地规章制度,服从乙方现场人员的指挥和上级有关部门的监督管理,机械必须停方在乙方指定的位置,未经允许不得擅自移动和操作机械。
3、甲方必须遵守国家的法律法规。
凡是违反上述条款所造成的不良后果和损失,乙方概不负责,同时乙方有权要求甲方更换机械操作人员或机械退场,中止合同,并从台班费中扣除甲方的机械进场费。
五、 仲裁与调解
如发生合同争议或经济纠纷,双方本着合作、互谅的原则协商解决,如双方不能达成协议,则由仲裁部门或人民法院进行仲裁裁决。
六、 本合同经双方签字盖章后立即生效,到工程款结清后自动终止,本合同一式两份(每份三页),由甲乙双方各持一份。
出租方(盖章)承租方(盖章)
法定代表人签字: 法定代表人签字:
帐号: 帐号:
联系电话: 联系电话:
日期: 日期:
建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院(篇三)
1、《合同法》第二百六十九条将建设工程合同定义为:建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付工程价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同,因此建设工程施工合同属于建设工程合同的一种。建设工程合同的性质从民法角度分析属于承揽合同。
2、民事诉讼法第三十四条第(一)项因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地法院管辖的规定中的因不动产提起的诉讼,是指所有权确认、买卖、互易、赠与、租赁、征用拆迁、侵权损害等案件标的物与不动产有直接联系的诉讼案件。建设工程施工合同中,其所完成的工作成果虽然构成不动产,但该类合同的订立和履行与不动产的占有、使用、收益、处分之间有着本质区别。
3、过去司法实践将建设工程施工合同纠纷归入房地产纠纷而适用专属管辖,即建设工程施工合同只能由不动产所在地人民法院管辖,这与建设工程施工合同的性质是相违背的,因此最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》从建设工程施工合同性质出发,对建设工程施工合同纠纷案件的管辖作出了规定:建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地,也即表明对该类合同纠纷的处理,并未纳入专属管辖的范畴。因此,此类纠纷应当按照一般合同纠纷的法律规定来确定管辖,即被告住所地与施工行为地法院均有管辖权。
建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院(篇四)
出租人(简称甲方)_______________
承租人(简称乙方)_______________
根据《民法典》的有关规定,按照诚实信用、平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要,租用甲方的钢管、扣件、各种脚手架配件等建筑设备,甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准:
特别说明:以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。
三、租赁物的用途和使用方法:乙方应将租赁物用于承建
工程,并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规使用租赁物。
四、乙方应在合同生效后立即向甲方提交一份各种规格、数量的租赁物使用时间表,以便甲方按时、按量的供应。
五、租赁期限: 年 月 日至 年 月 日,共计 天。承租人因工程需要延长租赁期限的,应在本合同届满前15日内,重新订立租赁合同。
六、租金应按月支付,乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单,并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
七、经双方协商,乙方应向甲方交纳租赁物押金人民币(大写)
元,甲方收到押金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续。赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的,押金退还乙方(不计利息)
八、乙方在甲方指定的地点提货,提货时双方当场清点数量并验收质量,乙方指派 为提货人,提货后乙方应向甲方出具提货单,乙方或者提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。
乙方提货后对租赁物的数量、质量负责,发生任何意外事故均与甲方无关。
九、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责,运费、装卸费由乙方承担。
十、租赁期间,租赁物资的维修由乙方负责,费用由乙方承担。
十一、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满,乙方应当返还全部的租赁物,按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失的,应按照以下标准由乙方向甲方支付赔偿金:
钢管缺损的,每米赔偿13.00元;扣减缺损的,每只赔偿4.00元;缺失扣件螺丝的,每套按照0.50元赔偿。
未经甲方书面同意,乙方不得将钢管截断使用。否则按照钢管缺损处理。
十三、违约责任:
①乙方不按时交纳月租金的,应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。
②乙方逾期不返还租赁物资的,除继续承担本合同规定的租金外,每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,甲方有权解除合同,乙方应立即返还租赁物,否则按照本条第②款的'规定承担违约责任。
④其他违约行为:___________________________________________________________.
十四、保证人________就乙方的合同义务向甲方提供担保,保证乙方履行本合同义务,如乙方违约,保证人按照《民法典》的规定对乙方的违约行为承担保证责任。
十五、本合同未作规定的,按照《民法典》的规定执行。
十六、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,向甲方住所地人民法院起诉。
十七、本合同一式___份,甲、乙双方各执___份,保证人执___份。
十八、本合同自甲、乙双方(及保证人)签字或者盖章后生效。
甲方(盖章) 乙方(签章) 保证人(签章)
建筑设备租赁合同纠纷的管辖法院【篇五】
建筑设备租赁合同纠纷上诉案
上诉人{公司10}因建筑设备租赁合同纠纷一案,不服东营区人民法院(20xx)东经初字第139-1号民事裁定,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。上诉人{公司10}委托代理人{黄1X}、{巩2X}、被上诉人{公司3}委托代理人{徐5X}、{公司6}委托代理人{成8X}、{王9X}到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审裁定认定:20xx年6月6日,曹际样以莒县建筑安装工程总公司的名义与原告签订了租赁合同,约定原告租赁给莒县建筑安装工程总公司各种建筑设备,莒县建筑安装工程总公司按约定支付租赁费。工程建设律师发现,合同上租用方加盖了莒县建筑安装工程总公司合同专用章。万杰集团为被告莒县建筑安装工程总公司出具担保书,约定所租物品的价值及租赁费由其担保承付,在工程造价费中代扣。
山东省莒县建筑安装工程总公司于20xx年5月24日注销,其债权债务由其改制后的{公司3}处理。
原审法院认为,原告与曹际样签订的租赁合同租用方虽然加盖了莒县建筑安装工程总公司合同专用章,但由于改制后的{公司3}对该印章不予认可,原告也未提供足以证明曹际样经山东省莒县建筑安装工程总公司授权的证据,故原告主张与山东省莒县建筑安装工程总公司签订租赁合同及存在债权债务关系的主张不能成立,原告应向有关直接责任人主张权利,{公司3}不应作为本案的被告承担责任,不具备本案被告的主体资格。原告以{公司6}为山东省莒县建筑安装工程总公司提供保证为由而要求其承担连带保证责任缺乏相应的事实和理由,不符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》第一百三十九条的规定,裁定驳回原告{公司10}的起诉,案件受理费50元,由原告{公司10}负担。
上诉人{公司10}在二审中以原审裁定认定事实不清、适用法律错误为由,请求依法撤销一审裁定,发回重审,诉讼费用由被上诉人负担。
被上诉人{公司3}以原审裁定认定事实清楚,适用法律正确为由,请求依法驳回上诉人的上诉,维持原裁定。
被上诉人{公司6}以原审裁定认定事实清楚、适用法律正确为由,请求驳回上诉人的上诉,维持原裁定。
本院经审理认为,上诉人{公司10}以万杰集团为莒县建筑安装工程总公司提供的经济担保书为由,起诉{公司6}承担连带担保责任符合法律规定,上诉人的上诉理由成立,应予采纳。
工程设备租赁合同纠纷案代理词(范文)
尊敬的审判长、审判员:
四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见:
一、被上诉人的请求已超过诉讼时效
1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。
2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。
3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。
据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。
二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系
1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为 20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。
2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。
3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。
4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。
5.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢?
三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》
1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。
针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。
法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?”
秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。
被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?
然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。
2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。
另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。
3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的后果。
四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”
1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。
2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。
3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。
综上所述:
1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。
2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。
3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。
此致
遂宁市中级人民法院
四川法银律师事务所
杜正武 付贤禹 律师
二〇一三年一月十五日
挖挖机租赁合同
甲方(承租方):
乙方(租赁方):
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖掘机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权利和义务
1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿以及设备的保管。
2、甲方负责挖机作业全面管理,制定施工计划。
二、乙方权利和义务
1、提供挖机壹台,工作人员壹名,确保车况正常运行。
2、乙方应服从甲方的合理安排。
三、租赁期限及付款方式
1、租赁期三十天(即一个月)即2014年5月3日至2014年6月3日止,到期甲方一次性付清乙方租赁费。
2、租赁费20000元(贰万元整)。
四、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工。如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿责任。
2、如果出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成
设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任造成设备损失和人员伤亡由乙方责任人员承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
五、综上所述,甲乙双方相互遵守,本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲 方: 电话:
身份证号: 住址:
乙 方: 电话:
身份证号: 住址:
年 月 日
[精选推荐]挖机租赁合同(通用版)3840字
随着人们维权意识的增强,在租赁的时候一般会签订合同,租赁合同中出租人只转让了租赁物的使用收益权。合同可以维护双方的利益权益,签订租赁合同前一定要注意其中的隐含条件。所以,你是否知晓租赁合同是怎样的格式呢?合同范本网(jht868.com)小编特地为大家精心收集和整理了“[精选推荐]挖机租赁合同(通用版)3840字”,仅供参考,大家一起来看看吧。
挖机租赁合同(通用版)(篇一)
甲方(承租方):_________ 车 型:_________
乙方(作业方):_________ 租赁使用地点:_________
为了确保挖掘机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖掘机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
1、甲方负责挖机设备的保管及乙方随机工作人员的食宿。
2、甲方提供工作任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机工作全面管理,合理制定工作计划。
4、甲方提供乙方挖掘机斗齿,由乙方负责更换。
二、乙方的权力和义务
1、提供挖掘机一台,挖掘机司机_____名,确保车况正常,月度内维修保养时间不得超过三天(应选择下雨天进行保养)。如因机械故障造成挖掘机停工一天,甲方可扣减乙方一天租金,如造成停工一天以上,乙方负责租挖掘机到现场工作。
2、挖掘机工作时间由甲方安排,在保证乙方司机休息时间的基础上如需要加班,甲方可自行调节。
3、乙方承担挖掘机的柴油费用。
4、乙方自理挖掘机的维修配件和维修费用。
5、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效。
三、租金标准及租赁时间
合同为月度租赁,即每月挖掘机的租赁费为_______________元整(__________元整)。租赁时间为________年_____月_____至_______年_____月_____日。
四、租赁费用的支付
每月最后一天支付乙方挖掘机租赁费人民币__________元整(__________元整),当月租赁费当月结清。乙方没有发票可结账。
五、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的工作时间和规章制度。
3、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
以上所述,甲、乙双方互相遵守,确保工作正常进行。本合同一式_____份,甲、乙双方各执_____份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方:______________
乙方:______________
日期:
挖机租赁合同(通用版)(篇二)
打桩机租赁合同范本
(一)
承租方(甲方):
出租方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,按照广珠铁路 标工程具体情况,经双方协商一致,签订本机械租赁合同,双方共同遵照执行。
1、合同主要内容
1.1 甲方租用乙方 钻孔桩 机械设备用于工程施工,施工内容包括钻孔桩工程施工。
1.2 租用的机械设备名称、规格、数量见附表一《机械租赁设备一览表》要求乙方的设备状况良好。
1.3 机械租赁时间:________年____月____日至________年____月____日。
2、机械租赁费单价
2.1机械租赁费单价按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的单价计算。其中台班单价已综合包括了机械设备台班作业所需的全部费用,单价不作任何调整。
2.2 租赁机械台班费的计价均按八小时为一台班计算,不足八小时按比例折合相应台班数。
2.3机械进出场费均由乙方承担
2.4机械施工所用油脂、燃料及机械自身维修费用由乙方负责,如果需甲方供应时,所用甲方供应材料以甲方采购价格供应乙方。
3、甲方责任
3.1 负责对本工程施工作业的质量、安全、技术、作业进度进行全方位管理、控制。
3.2 甲方应配备责任心强,熟悉技术和管理的机械领工员指挥调配乙方的机械设备。
3.3 甲方在乙方进场前必须对乙方按规定进行技术交底,确定该工程的安全、质量措施和工程技术标准。
3.4 依作业进度及时组织测量、检验和交桩,并提供相应的作业指导书、技术交底等技术资料。
3.5 负责作好施工组织和协调工作,确保施工顺利进行,减少误工、待窝工,降低机械使用成本。
3.7 对本工程的施工作业质量、安全、技术、作业进度进行全方面的管理控制。
3.8应严格按照安全操作规程指挥调配作业机械,杜绝违章作业。
3.9 按本合同约定及时办理机械租费结算手续。
4、乙方责任
4.1 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、作业指导书、施工范围及验收标准进行施工。
4.2 乙方应按甲方要求的时间及时组织机械设备进场作业,并保证所出租的设备状态良好,满足施工作业要求。乙方应自觉接受甲方对施工作业质量、安全、进度的监督和管理,确保作业质量和进度。
4.3 乙方必须选派具备相应资质的机械操作人员操作、维修人员,机械操作、维修人员必须年满18岁,身体健康,胜任施工机械岗位工作,否则甲方有权要求乙方调换人员。
4.4乙方应按国家和当地政府的有关规定,及时办理机械操作人员、维修人员和机械设备的相关手续,确保设备手续齐全,人员持证上岗。
4.5乙方必须保持施工作业人员及施工机械设备的相对稳定,保证机械设备的完好率,机械及操作人员调动更换时,必须经甲方同意。
4.6 乙方机械设备的进出场、燃油、水、电、配件、润滑油脂及维修费用均由乙方负责,维
修期间乙方应保证施工任务的正常进行。所出租设备的保管工作由乙方全权负责,如发生设备或附件丢失由乙方自负。
4.7 按规定提报机械租赁费结算资料,办理结算和拨付。
4.8负责为机械操作人员、维修人员交纳国家及地方政府规定应缴纳的各种税费,并及时支付劳务人员费用。
4.9因乙方责任造成建设单位或地方政府对甲方的罚款或其他处罚,甲方将对乙方处以两倍以上的罚款或其他处罚,甲方完成的乙方作业范围内的工程,费用在乙方机械租赁费中扣除。
5、安全施工
5.1 在施工中,乙方应遵守国家、行业安全生产法规。
5.2 乙方必须对参加施工作业人员进行专业安全教育,作业中发生人员责任伤亡事故,按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。
6、机械租赁费的结算
6.1 机械租赁费按照季、年度及末次分阶段计价,每季末前、年末按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的台班单价和附表三《租赁机械设备完成台班数量签认表》经双方现场签认完成的机械台帐数量进行结算。
打桩机租赁合同范本
(二)
甲方为满意工程施工需求,决议向乙方租赁以高表外的施工机器。按照《外华群寡共和国经济条约法》的划定,经甲、乙双方友爱协商,由乙方没租3台桩机给甲方,邪在 工程工地时用,现就租赁期内的有关事件告竣分歧,并订立以高条纲,双方配折服从:
第一条 封租机器称号
第二条 租赁限期:乙方从________年____月____日起将静力压桩机租给甲方利用,至桩基工程局部完毕为行。
第三条 租赁用处:工程桩基施工
第四条 工期请求: 邪在包管安全和质质的条件高,于________年____月____日实现。
第五条 机器租赁情势取结算办法:按____区污火处置厂二期工程工程质封包:以封包双价 结算。
2、 上述封包价钱外未包罗以高用度:
1 、机器的安装、调试、装卸费及入登场运输费。
2 、机器场外运输过程当外能够发逝世的一切剜偿用度。
3 、机器租用期内机器的焚润费及培修取调养用度。
四、机上的野熟人为。
第六条 双方义务
甲方义务
一、甲方应X在机器没场前12小时内以书点(或口头)告诉乙方具体的没场工夫、空外及详粗粗节。
二、售力为乙方的操纵、培修职员求给须要的食宿(饭费自理)前提的东西房和必须的逸保用品。
三、售力现场安全办理和机器操纵职员的安全学诲和使命交底事情,杜XX批示、向章罪课。
四、向乙方求给施工部位的具体施工图纸,并有任务入行施工手艺指点。
乙方义务
一、乙方应X在接到甲方没场告诉后的24小时内将所租机器入入甲方指定空外罪课。
二、 乙朴弯在驾机施工过程当外形成甲方的未完废品毁坏、财富丧失、职员损伤(包罗对圈外人的损伤)及向章罪课所发逝世的一切用度,均由乙方负担局部义务。
三、根据甲方的请求准期实现所需机器的没场、安装、调试、调养等各项事情。
四、按照甲方请求求给充脚的及格的操纵职员,而且请求持证上岗。乙方职员的薪酬、罚金由乙方自行付没。
五、乙方驻甲方施工现场的事情职员应服从现场的各项规章轨造,遵从甲方的批示和晃设,关于严峻渎职和向章操纵,甲方有权请求换人,乙方应立刻派及格的事情职员到现场事情。
六、乙方必需共异甲方搞孬现场文化施工事情,必需服从甲方的有关划定。
七、包管机器一般运言,包管甲方的施工消费入度。
八、乙方应为机器作孬财富保险。
九、非甲方缘故原由伤殁变乱,义务由乙方自行负担。
第七条 向约义务
一、甲、乙双方任何一方向向原条约划定的,均答允担因向约惹起的统统义务和丧失。
二、甲、乙双方任何一方向向原条约划定的,应自行负担用度并伪时接缴响应步伐入行弥剜,弯至另外一方谢意。
第八条 没有成抗力
一、因为蒙没有成抗力的影响招致任何一方没有克没有及拉行条约时,拉行条约的限期应予以耽误,耽误工夫应相称于变乱影响的工夫。没有成抗力变乱系指条约双方有缔分离异时没有克没有及预感的,而且对及发逝世及结因是没法造行和没法克造的变乱,如和役、严峻火警、年夜火、台风、地动等。
二、碰壁一方应X在没有成抗力变乱发逝世后绝快用书点情势告诉对方,并于变乱发逝世后7地内将有关政府没具的证伪文件呈发给对方检查确认。异时,碰壁方应绝能够继绝拉行条约任务,和追求接缴私道的计划拉行没有成抗力影响的事项。
第九条 争伪个处理
一、假如甲乙双方发逝世争论,应起首接缴友爱协商的办法处理。如从协商谢XX在二十八地内(28地)达没有成和道时,应提交仲裁。
二、提交邪式仲裁争端,均应X在本地的仲裁委员会,按照该委员会的仲裁法式或划定规矩予以末极判决。
三、仲裁判决应为末极判决,并对双方拥有束缚力。
四、除了还有判决外,仲裁费应由败诉方封担。
五、邪在仲裁时期,除了邪X在入行仲裁部门外,条约部门继绝施行。
第十条 没有成抗力变乱停行条约
若没有成抗力变乱影响持绝30地以上,且双方邪在私道的工夫内未告竣入一行动行条约的和道,双方都否书点告诉对方停行条约。
第十一条 事件
一、 原条约应按外华群寡共和国的法令注释。
二、 任何对条约的变动和弥剜均应以书点情势为准,而且必需获失另外一方的赞成才组成对条约的修邪和弥剜。
三、 乙方应共异撑持甲方或以甲方名义的
第三方事情者。
四、 原条约即双方具名盖印后,即谢始见效。
五、 原谢统一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(私章):_________ 乙方(私章):_________
法定代表人(具名):_________ 法定代表人(具名):_________
________年____月____日 ________年____月____日
打桩机租赁合同范本
(三)
合同编号:____________________________
签订日期:__________________________________
承租方:(以下简称乙方)___________________________________________________
出租方:(以下简称甲方)___________________________________________________
根据《民法典》的有关规定,按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。
第一条:租赁机械的名称:_______________________________________________________
规格:_____________________
型号:_____________________
数量:_____________________
使用地点:___________________________________________________.
第二条:甲方为租赁机械配备操作手___________名,其每人工资___________元月,由______方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用也由___________方负责承担。
第三条:租赁期限
自________年____月____日至________年____月____日止,如需继续租用,应在本合同期满前____日内,重新签订合同。
第四条:租赁机械的所有权
1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。
2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给
第三人,必须征得甲方书面同意。
第五条:租金的计算和支付
1、自________年____月____日至________年____月____日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前____日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每均工作时间不超过8小时(折合1个台班),每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间),确因工作所需超出______小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元月,______元小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。
第六条:保证金
经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金______________元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及
第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。
第七条:租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担,在_______元以上由甲方负责承担。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使
第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。
第九条:租赁机械运费的承担
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。
第十条:租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:
(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;
(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;
(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。
第十一条:违约责任
1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失;
(2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条:争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第十三条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
承租方(乙方):
法定代表人:
委托代理人:
地 址:
电 话:
开 户 行:
帐 号:
税 号:
出租方(甲方):
法定代表人:
委托代理人:
地 址:
电 话:
开 户 行:
帐 号:
税 号:
打桩机租赁合同范本
(四)
承租方: (简称甲方)
出租方: (简称乙方)
甲方为满足工程施工需要,决定向乙方租赁下列表中的施工机械。根据《中华人民共和国民法典》的规定,经甲、乙双方友好协商,由乙方出租3台桩机给甲方,在 工程工地使用,现就租赁期内的有关事宜达成一致,并订立如下条款,双方共同遵守:
第一条 承租机械名称
第二条 租赁期限:乙方从________年____月____日起将静力压桩机租给甲方使用,至桩基工程全部结束为止。
第三条 租赁用途:工程桩基施工
第四条 工期要求: 在保证安全和质量的前提下,于________年____月____日完成。
第五条 机械租赁形式与结算方法:按____区污水处理厂二期工程工程量承包:以承包单价 结算。
二、 上述承包价格中已包括如下费用:
1 、机械的安装、调试、拆卸费及进退场运输费。
2 、机械场外运输过程中可能发生的所有赔偿费用。
3 、机械租用期内机械的燃润费及维修与保养费用。
4、机上的人工工资。
第六条 双方责任
甲方责任
1、甲方应在机械进场前12小时内以书面(或口头)通知乙方详细的进场时间、地点及其它具体细节。
2、负责为乙方的操作、维修人员提供必要的食宿(饭费自理)条件的工具房和必需的劳保用品。
3、负责现场安全管理和机械操作人员的安全教育和任务交底工作,杜绝违章指挥、违章作业。
4、向乙方提供施工部位的详细施工图纸,并有义务进行施工技术指导。
乙方责任
1、乙方应在接到甲方进场通知后的24小时内将所租机械进入甲方指定地点作业。
2、 乙方在驾机施工过程中造成甲方的已完成品破坏、财产损失、人员伤害(包括对
第三者的伤害)及违章作业所发生的所有费用,均由乙方承担全部责任。
3、按照甲方的要求如期完成所需机械的进场、安装、调试、保养等各项工作。
4、根据甲方要求提供足够的合格的操作人员,并且要求持证上岗。乙方人员的薪酬、奖金由乙方自行支付。
5、乙方驻甲方施工现场的工作人员应遵守现场的各项规章制度,听从甲方的指挥和安排,对于严重失职和违章操作,甲方有权要求换人,乙方应立即派合格的工作人员到现场工作。
6、乙方必须配合甲方搞好现场文明施工工作,必须遵守甲方的有关规定。
7、保证机械正常运转,保证甲方的施工生产进度。
8、乙方应为机械做好财产保险。
9、非甲方原因伤亡事故,责任由乙方自行承担。
第七条 违约责任
1、甲、乙双方任何一方违反本合同规定的,均应承担因违约引起的一切责任和损失。
2、甲、乙双方任何一方违反本合同规定的,应自行承担费用并及时采取相应措施进行补救,直至另一方满意。
第八条 不可抗力
1、由于受不可抗力的影响导致任何一方不能履行合同时,履行合同的期限应予以延长,延长时间应相当于事故影响的时间。不可抗力事故系指合同双方有缔结合同时不能预见的,并且对及发生及后果是无法避免和无法克服的事故,如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面形式通知对方,并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件呈送给对方审查确认。同时,受阻方应尽可能继续履行合同义务,以及寻求采取合理的方案履行不可抗力影响的其它事项。
第九条 争端的解决
1、如果甲乙双方发生争执,应首先采取友好协商的方法解决。如从协商开始在二十八天内(28天)达不成协议时,应提交仲裁。
2、提交正式仲裁争端,均应在当地的仲裁委员会,根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。
3、仲裁裁决应为最终裁决,并对双方具有约束力。
4、除另有裁决外,仲裁费应由败诉方负担。
5、在仲裁期间,除正在进行仲裁部分外,合同其它部分继续执行。
第十条 不可抗力事故终止合同
若不可抗力事故影响持续30天以上,且双方在合理的时间内未达成进一步履行合同的协议,双方均可书面通知对方终止合同。
第十一条 其它事宜
1、 本合同应按中华人民共和国的法律解释。
2、 任何对合同的变更和补充均应以书面形式为准,并且必须得到另一方的同意才构成对合同的修改和补充。
3、 乙方应配合支持甲方或以甲方名义的
第三方工作者。
4、 本合同即双方签字盖章后,即开始生效。
5、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
打桩机租赁合同范本
(五)
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》的规定,给双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备使用地点及工程情况;
赣县梅林镇杨仙大道文昌XX
二、租赁设备情况;
设 备名称:(450)型液压打拔桩机
数量(台):一台
随 机人员:两人
租 赁金额:按每月捌万元整不含税金
三、设备的所有权;
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
1、提供良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手必须服从乙方施工管理人员的调度及指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度,否则造成的后果由出租方负责。
3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
4、甲方设备进场后按24小时工作制作业。但机手必须持证上岗。
四、乙方基本职责;
1、为甲方提供食宿。(床上用品均由甲方自理)
2、乙方不得强迫甲方机手违章作业。
3、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备(设备进入施工现场后乙方向甲方签收机械租赁收据给甲方)。
4、乙方对甲方施工现场的机手要进行安全交底。
五、结算方式及相关事宜;
1、租赁期间:自________年____月____日至________年____月____日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,乙方在甲方确认设备后向甲方支付押金 元,并且完全支付进场和反程运费 元后办理提货手续。乙方每月支付当月租金次月____日前支付,退场后一次性付清余款,不得拖欠。如乙方逾期未能支付租金,甲方每天按所欠款项的0.3%收取违约金,并有权停止机械或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算 元天。
3、运费的承担:设备的进退场费用由乙方承担,进退场 元计算。
4、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
5、设备租赁期间,乙方如需转移工作施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
六、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力,本合同附件包括:租赁合同附表,租赁机械收据,及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
七、争议的解决:有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
八、本合同一式二份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。全部款项结清后终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
;
关文章:
1.;a _ef;:XXX; ef;:XXX; age;_ba;合同范本标准格式和写作指导
2.;a _ef;:XXXa; ef;:XXXa; age;_ba;贸易合同范本
3.;a _ef;:XXX.; ef;:XXX.; age;_ba;个人合作协议合同范本
4.标准版供货热门合同范本篇
5.;a _ef;:XXX.; ef;:XXX.; age;_ba;合同范本格式5篇
6.项目合作协议热门合同范本篇
7.;a _ef;:XXX.; ef;:XXX.; age;_ba;承包经营合同范本常用版
8.;a _ef;:XXX.; ef;:XXX.; age;_ba;个人合作热门合同范本篇
9.;a _ef;:XXX.; ef;:XXX.; age;_ba;公司合作协议热门合同范本篇
挖机租赁合同(通用版)(篇三)
出租方:_刘XX _ (以下简称:出租方) 承租方: (以下简称:承租方)
依据《民法典》及有关法律法规,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就挖掘机械租赁事宜协商一致,订立本合同。
第一条 设备名称、型号、规格及数量
第二条 租赁期限
设备租赁期限暂为五个月。
承租方因工程需要延长租期,本合同所有条款顺延。
第三条 租金及支付
1.租金及计算:每台租金21000元270小时月(每天9小时计);实际使用不足月,按足月计算。
2.租金支付:租赁费用按月计算。每月的____日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况按比例支付租赁费。租赁到期后一个月内付清余款。
3.租赁计费起止时间
(1)以挖掘机进入工地日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后承租方仍不开工,租赁时间照常计算。
(2)在机械租赁期间,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,承租方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。
(3)机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方接到书面通知的退租日期为本次的计费结束时间。
4.运转时间及租费有签认:机械到达工地之日属出租方原因若不能施工不作计费,承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。
5.机械的进、退场费(含长途运费):两台挖掘机械的进、出场运输车辆与由租赁方负责办理(必须是两台挖机同时、同地点进、出场)。
第四条 工程项目、工作内容和施工地点
1.工程项目:____市出口加工区 公园
2.工作内容:土方造型、园建与绿化用机械
3.施工地点:郴州XX。
第五条 租赁方式及所有权
1.租赁方式:本设备的租赁由出租方配备持证上岗操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。
2.租赁设备的所有权:合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。
3.未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第六条 设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等均由出租方自行负责。
第七条 租赁机械的毁损和灭失
1.承租方不承担在租赁期内发生的租赁机械毁损和灭失的风险,但需对停在工地上租赁机械协助看护。
2.在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方有权选择下列方式之一,由出租方负责处理并承担其一切费用。
(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。
(2)更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。
第八条 技术安全要求:机械设备完好,三证齐全。
第九条 双方义务和责任
(一)出租方的义务和责任
1.密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥。
2.负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。如因故障造成停机,扣除相应的租赁包月费。
3.负责操作人员的工资及设备维修配件,负责租赁期间设备保护及看守,确保机械安全。
4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。
5.负责两台租赁机械一次性进出场的长途运输与车辆保险等相关事宜办理,并负责运输安全。
6.应为出租的机械设备购买商业保险,并保证在出租期间所出租的机械设备的保险有效。
(二)承租方的义务和责任
1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。
2.提供出租方操作司机的住宿(被褥司机自带),同时承担操作司机加班费。
3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。
4.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由承租方承担。
5.租赁期间,如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便,所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣。
6.负责两台租赁挖掘机械一次性进、出场长途运输费用。
第十条 违约责任
1.承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,出租方设备将延迟进场并停机。
2.未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
3.承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施:
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用,并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本合同,收回租赁机械,并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十一条 合同变更
1.在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给
第三人,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
2.在租赁期间,承租方未经出租方同意,不得将租赁物资转让、转租给
第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第十二条 声明及保证
出租方:
1.出租方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.出租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.出租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
承租方:
1.承租方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.承租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.承租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十三条 不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在3天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十四条 通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:出租方:机主:刘XX 130XXXX2501操作人员:
承租方:项目经理:
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任
挖机租赁合同(通用版)(篇四)
第一条:租赁期限自旋挖钻进场开工,至旋挖钻施工结束后撤场为止。旋挖于________年____月____日晚进场,3天后即____月____日开始起算租金。当实际期限与合同期限不一致时,应以实际租赁期限为准。
第二条:租赁设备型号及价格三一25型旋挖钻机 元月,大写 万整。
第三条:设备服务范围
①、甲方机械验收负责人负责对进场的机械设备进行验证,验证标准执行甲方《公司机械设备检验标准》,特种设备要有特检合格证,验证合格后方可进场。
②、要求司助人员具有操作该机械的有效证明,特种设备要有特种设备操作证。
③、在合同期内,乙方设备要随时听候甲方安排,保障甲方工程顺利进行。乙方必须保证设备每月完好率为90%,维修保养时间不超过3天,若超过3天按日结算(日租金月租金30)。
④、对旋挖施工过程中的施工质量、设备及人员安全负责。
第四条:租金结算及付款
1、租金结算:甲方对租赁机械首月合同签订三天后付月租的80%,余下20%在月末付清。次月租金自月首起15天为周期进行一次半月租金付款。合同约定2个月后继续施工按天计租金。
2、月租机械不计大小月,全部按30天计酬。
3、乙方收款人为 ,收款账号:。
第五条:设备的续租及退场
1、合同期满,乙方有权撤离设备。如甲方需要继续租用,应在本合同到期前一周内续签合同。
2、合同期满,乙方设备撤离甲方场地,甲方有责任和义务协助乙方设备快速撤离现场,并提供必要的场地、人员及其他必要的支持。若乙方不能按照甲方要求及时退场造成场地紧张等损失由乙方负责。
第六条:施工现场安全责任
1、甲方施工场地,必须保证乙方设备和人员的安全。
2、若乙方因操作人员违章操作等自身原因造成的机械伤害、机械故障及与
第三方的纠纷等,概与甲方无关。
第七条:甲、乙双方权利
1、在租赁期内,甲方只享有设备的使用权,所有权归乙方。
2、乙方负责租赁设备的日常维护、保养及维修。乙方正常维护保养时间一般为每月3天 。保养维修原则上应在7:0019:00时间外进行,以不影响白天施工为准则。
3、甲方应按设备有关的国家或行业标准提供符合设备作业的材料及场地。
4、未经乙方授权,甲方人员不得随意开启乙方设备。
5、在租赁期内,如乙方出现消极怠工,不服从甲方指挥等不利于甲方工程进展、安全管理的现象,甲方有权处以XXX元的罚款,若单月罚款超过月租的39;10%,甲方有权终止合同。
6、乙方对施工质量、垂直度负责,若因质量问题引起的返工,返工所消耗时间不计入有效工作时间。若因质量问题引起的附带处理费用由乙方负责。
7、若乙方在进度、质量、安全、配合等方面屡次达不到要求,甲方有权终止合同。乙方不得占据场地迟迟不退场等消极负面抵触。若发生以上情况,甲方有权扣款。
第八条:违约责任未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。任何一方违反本合同约定,都应向对方赔偿相应的违约金。
第九条:争议的解决
1、甲乙双方因不可抗力不能履行合同时,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任。
2、凡因履行本合同所发生的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决,采取如下一种方式解决:
a、提交甲方所在地仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁解决;
b、诉诸当地人民法院,诉讼解决。
第十条:附则
1、本合同一式两份,甲方一份、乙方一份,具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字、盖章之日起生效,至机械设备退场结清费用止自然失效。
3、本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,并与本合同具有同等法律效力。甲方:(盖章)_____________ 乙方:(盖章)________________法定代表人:______________ 法定代表人:__________________委托代理人:_______________ 委托代理人:__________________地 址:____________________ 地 址:______________________签字日期:________年____月____日签字日期:________年____月____日
挖机租赁合同(通用版)(篇五)
出租人:(以下简称甲方)______ 签订地点:_________
承租人:(以下简称乙方)______ 签订时间:________年____月____日
第一条 租赁物
1.名称:_________________________
2.数量及相关配套设施:__________________
3.质量状况:_______________________
第二条 租赁期限________年_____个月____日,自________年____月____日至________年____月____日。
(提示:租赁期限不得超过________年。超过________年的,超过部分无效)
第三条 租赁物的用途或性质:_______________
租赁物的使用方法:___________________
第四条 租金、租金支付期限及方式
1.租金(大写):_____________________
2.租金支付期限:_____________________
3.租金支付方式:_____________________
第五条 租赁物交付的时间、地点、方式及验收:_________________
第六条 租赁物的维修
1.出租人维修范围、时间及费用承担:___________________
2.承租人维修范围及费用承担:_______________
第七条 因租赁物维修影响承租人使用______天的,出租人应相应减少租金或延长租期。其计算方法是:_____________
第八条 租赁物的改善或增设他物
出租人(是否)允许承租人对租赁物进行改善或增设他物。改善或增设他物不得因此损坏租赁物。
租赁合同期满时,对租赁物的改善或增设的他物的处理办法是:____________
第九条 出租人(是否)允许承租人转租租赁物。
;
相关文章
1.;a _ef;:XXX
5.; ef;:XXX
5.; age;_ba;承包经营合同范本常用版
2.;a _ef;:XXX.; ef;:XXX.; age;_ba;个人合作热门合同范本篇
3.;a _ef;:XXX.; ef;:XXX.; age;_ba;公司合作协议热门合同范本篇
4.;a _ef;:XXX
6.; ef;:XXX
6.; age;_ba;供货协议热门合同范本篇
5.;a _ef;:XXX.; ef;:XXX.; age;_ba;个人合作协议合同范本
6.标准版供货热门合同范本篇
7.;a _ef;:XXX.; ef;:XXX.; age;_ba;合同范本格式5篇
8.项目合作协议热门合同范本篇
挖机租赁合同(通用版)(篇六)
工程挖机租赁合同范本
(一)
出租方: (以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
由乙方承包 土石方开挖、矿石开采任务,需要租用乙方挖掘机一台,依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、租用时间:
自________年____月____日至乙方施工生产不需用为止,租期至少一个月,如需继续租用,应在本合同期满前____日内,重新签订合同。
二、合同价款与支付
1、合同价款采取月租赁方式,每月甲方支付给乙方租赁费(人民币)叁万伍仟元元(小写人民币 35000.00元)。机械每月工作时间不得低于270小时,超过270小时以上则按月租除以每月天数计算费用。
2、租赁费支付:甲方根据乙方每日签发的机械作业单为结算凭证,每月____日结算上月租赁费,延期支付不得超过10个工作日,租赁期满后余额一次付清。
三、合同生效
本合同双方约定 :合同双方签字盖章后生效。
四、双方权利和义务
乙方:
1.1按照合同规定及时向甲方支付租赁费。
1.2乙方为甲方垫付机械进场费用 元整,机械租赁时间满半年以上乙方将不承担机械设备进场费用,乙方所垫付机械进场费用将从支付给甲方的租赁费中扣除;如租赁时间未满半年,乙方将承担机械进场费用,设备的退场费用由甲方承担。
1.3机械的燃油费用由乙方负责(主油),甲乙双方在设备投入使用前核定该设备的最高油耗量,经双方核定该设备 g,如甲方在使用时油耗超定额,超出部分由甲方负责。
1.4如因甲方车辆故障造成停驶4小时以上(含4小时)9小时以下(含9小时),乙方将扣除停驶当天的租赁费用;停驶12小时以上(含12小时)18小时以下(含18小时),乙方将按停驶两天扣除租赁费用(每天租赁费为月租赁费除以30天),依此类推。
甲方:
2.1甲方按照乙方的要求于________年____月____日将设备运抵乙方指定地点。
2.2甲方进场人员由乙方提供住房;车辆润滑油等副油及车辆修理费用自理。
2.3乙方拥有该台机械在租赁期间的调度权和使用权。甲方的机械必须配备两名技术熟练的操作手,并随时满足乙方24小时全天候作业的需要。
2.4合同期内,甲方设备由乙方统一管理使用,乙方下达合理生产任务,甲方应听从指挥调遣,不得以任何形式、任何理由拒绝执行;如甲方操作手不听从乙方指挥调遣,每次罚款人民币伍佰元整,连续3次以上直接清退出场。按乙方规定的时间、质量标准、要求完成当日施工生产任务。
2.5在租期内,甲方应为所出租的机械和自己雇佣的机驾人员购买保险,购买保险的费用由甲方承担。甲方应对机械的安全行使以及自己雇佣机驾人员的人身安全负全责。甲方的人员、机械等安全生产事故,劳动保护等费用自理。
2.6甲方应根据乙方施工生产计划,合理安排设备的维修、保养时间(费用自负)。在施工过程中必须保证乙方施工的连续性,工作期间不准进行保养。
2.7甲方操作手应遵守乙方规定,由于甲方自身原因造成乙方承包的铅锌磷矿土石方开挖、矿石开采工程设施、物品损坏,损失由甲方负责赔偿。
2.8 若甲方人员在施工过程中不听从乙方现场管理人员的正确指挥造成重大安全事故,由甲方全部负责;若乙方现场管理人员的错误指挥造成重大安全事故,由乙方全部负责。
2.9乙方若不按合同约定方式支付租赁款,甲方有权终止本合同,且不承担违约责任。
六、违约、争议
1、违约:本合同中关于甲、乙双方违约的具体责任如下:
甲方在施工期间违约,乙方将拒付前期甲方租赁费用,并赔偿由此而造成的乙方经济损失至少两万元人民币(上限按实际损失计算)。
2、争议双方约定,在履行合同过程中解决争议的方式为提请乙方所在地法院或仲裁机构进行调解、仲裁、起诉或由合同双方协商处理。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
七、其它
1、 若一方需终止合同应在合同终止前七天通知对方。
2、 本合同一式二份,甲方与乙方各执一份,由双方分别保存。本协议未尽事宜双方另行协商解决。本合同租赁期满且乙方全部结清租赁费后合同自行废止。
甲方: 乙方:
法定或委托代理人: 法定或委托代理人:
身份证号码: 身份证号码:
电 话: 电 话:
合同签订日期:________年____月____日
工程挖机租赁合同范本
(二)
甲方(承租方): 车 型:
乙方(作业方): 租赁使用地点:
为了确保挖掘机载租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖掘机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一:甲方的权利和义务
1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二:乙方的权利和义务
1、提供挖机一台,工作人员两名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超出三天,如有超出甲方可以按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金(月度工时达到时免扣)。
2、乙方自理挖机的维修配件和保养。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,顺利的完成甲方的工作任务。
工程挖机租赁合同范本
(三)
租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、租赁设备概况
设备名称:
规格型号:
数量(台):
租赁金额:
二、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。
三、甲方的基本责任
1、甲乙双方在乙方施工现场交接设备,提供技术型良好的设备。
2、乙方提供机手、提供食宿,工资由乙方支付。
四、结算方式及相关事宜
1、租赁期间:自________年____月____日开始计算租金。如有变动,双方另行协商。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,每月 元,因天气造成停工,每月最低租金不低于 元作每月满30天以现金方式结算(3天),月底结账一次付清。甲方机械每月工作日保证在30天(3天)。
3、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料费用。
4、设备维修保养:甲方机手做好设备的维修保养工作,所付的维修费用、保养费用甲方自行解决。
5、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天(维修时累计
24小时折合一天),若超出三天,则超出的部分以每天760计算扣除。甲方机械在进入乙方工地后,在机械正常情况下,乙方保证不了生产运转,乙方照付给甲方机械租金。
6、双方合作期间不得无故中途终止协议,如有特殊情况应提前一个月告知对方,双方另行协商。
五、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
六、本合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。甲、乙双方签字或盖章(合同章)之日起生效。
甲方:
乙方:
签订日期:________年____月____日
工程挖机租赁合同范本
(四)
签订时间:
合同编号:
签订地点:
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》的规定,为明确出租方和承租方的权利和义务,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、租赁设备概况:
二、设备的使用地点及工程情况: 。
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权,承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中,甲方驾驶员必须听从乙方的安排,如果工作现场出现险情不能施工的,甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工,造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间,机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
五、乙方的基本责任:
1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间,施工现场范围内地上地下设施及不明物,如有损坏由乙方负责赔偿。
5、进出场拖车费用: 个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出 个月,由甲乙双方各承担一半的费用,乙方负责进场的拖车费,甲方负责出场的拖车费用。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:租期自________年____月____日开始计算租金, 至________年____月 结束。租赁期满,乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后,办理退场手续。
2、单价:
大写:
3、结算方式:设备租赁费按 (月天小时)计算,乙方确认设备后向甲方支付定金 元
(大写: )。本设备按 (月天小时)结算租赁费用。
4、在租期内,乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。
5、油料提供: 负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。。
6、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方的书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、在工地上施工期间,因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害,全由乙方负责,甲方不承担任何责任。
八、违约责任:
(1)在合同期间,如果甲方违约,罚款三千元。
(2)在合同期间,如果乙方违约,支付往返拖车费及 (当月当天)租金。
(3)如果乙方拖欠租金,从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。
九、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、此合同共五页,壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。
甲方代理人:(签章) 乙方代理人:(签章)
住 址:身份证号:电话:日期:
住 址: 身份证号: 电话:____日期:
工程挖机租赁合同范本
(五)
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》的规定,为明确出租方和承租方的权利和义务,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、租赁设备概况:
二、设备的使用地点及工程情况: 。
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权,承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中,甲方驾驶员必须听从乙方的安排,如果工作现场出现险情不能施工的,甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工,造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间,机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
五、乙方的基本责任:
1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间,施工现场范围内地上地下设施及不明物,如有损坏由乙方负责赔偿。
5、进出场拖车费用: 个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出 个月,由甲乙双方各承担一半的费用,乙方负责进场的拖车费,甲方负责出场的拖车费用。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:租期自________年____月____日开始计算租金, 至________年____月 结束。租赁期满,乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后,办理退场手续。
2、单价:大写:
3、结算方式:设备租赁费按 (月天小时)计算,乙方确认设备后向甲方支付定金 元(大写: )。本设备按 (月天小时)结算租赁费用。
4、在租期内,乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。
5、油料提供: 负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。。
6、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方的书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、在工地上施工期间,因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害,全由乙方负责,甲方不承担任何责任。
八、违约责任:
(1)在合同期间,如果甲方违约,罚款三千元。
(2)在合同期间,如果乙方违约,支付往返拖车费及 (当月当天)租金。
(3)如果乙方拖欠租金,从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。
九、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、此合同共五页,壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
挖机租赁合同(通用版)(篇七)
出售方: (简称甲方)
求购方: (简称乙方)
一、 施工升降机说明:
三、产权说明
甲方在收到乙方的全部转让费后,施工升降机的产权归乙方所有,乙方要求甲方过户时甲方不能以任何理由推脱。
四、甲方责任
1、保证乙方购买施工升降机时设备的完好和零部件的齐全。
2、将施工升降机的说明书及相关资料提供给乙方。
五、施工升降机转让后的责任
施工升降机转让后,施工升降机所发生的安全问题与质量问题与甲方无关。在购买之前甲方引起的任何经济纠纷及安全责任与乙方无关。
六、合同生效
未尽事宜双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字后正式生效。附:双方身份证复印件
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
挖机租赁协议精选一篇
人们的法律意识越来越高,因此在租赁的时候一般会使用到合同,租赁合同中交付租金是获取租赁物使用收益权的对价。合同是对双方之间权利义务的最好规范,制定租赁合同时要注意把每一条条款写清写细。你收集了哪些规范的租赁合同范本呢?合同范本网(jht868.com)小编经过搜集和处理,为您提供挖机租赁协议精选一篇,供您参考,希望能够帮助到大家。
甲方:资兴西坌矿业有限公司茶田选厂
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就甲方租赁乙方挖机达成如下协议:
一、挖机的使用地点及工程情况:茶田选厂尾砂堆积坝
二、租赁挖机概况
规格型号:
数量(台):
随机人员(人数):
三、甲方职责:
1、为乙方挖机操作人员提供食宿。
2、做好计时工作,并在当天核对签证。
四、乙方职责:
1、提供工况良好的挖机及熟练、技术好的操作手。
2、挖机进入甲方施工现场后,乙方操作手需服从甲方施工管理人员的调度与指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度。
3、乙方操作手应严格按操作规程施工,确保安全。如因乙方操作手施工不慎发生挖机陷入尾矿库、挖机翻车等其它任何安全事故,概由乙方自行负责解决与甲方无关。
五、结算方式及相关事宜:
1、结算方式:按 元/小时包干结算。此单价包含挖机租金、操作人员工资、油料、挖机维修、拖车费等其它可能产生的一切费用。
2、计时:由甲方现场管理人员按挖机实际开、停机时间计时(挖机加油、维修等其它原因中途停机的,不予计时)并开出计时单,乙方在计时单上签字确认后生效(乙方可保留计时单复印件),作为结算凭证。
六、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效,甲方尾砂堆积坝完工结算完毕后本合同自动失效。
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日
最新! 建筑设备租赁合同精选5篇
建筑设备租赁合同【篇一】
出租单位: (以下简称“甲方”)
承租单位: (以下简称“乙方”)
乙方因承建 ,需租赁甲方建筑材料(钢管、扣件),依据《合同法》、《民事诉讼法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
一、乙方租赁甲方材料,必须持单位介绍信,经办人身份证复印件及有效营业执照复印件,办理租赁合同。
二、乙方计划用量按工程实际需要而定,甲方必须确保 的供应量,且甲方须按乙方通知要求按时按量送达乙方指定现场,如因甲方供应不足或未按时送达而造成乙方误工,一切责任由甲方承担。
三、租赁时间: 个月,从 年 月 日起至 年 月 日止,不足三个月(按三个月计算)。
四、租赁费结算:按日结算(材料往返按一天计算),钢管 元/米每天,扣件 元/套每天,甲方凭租赁站出据的出库码单为租金结算的有效依据,并经乙方代表签字确认。租期时间必须按日历表计算,春节扣除十五天,其他节假日不扣。
五、乙方负责材料往返的车辆、运费、上下车力资等,甲方配合乙方材料往返运输工作,乙方按 元/吨的标准向甲方支付上下车力资费,提退货地点在甲方仓库。不合格钢管、扣件的调换往返费用由甲方负责,且甲方须按乙方要求及时调换到位。
六、租赁材料所有权属于甲方,乙方享有使用权。未经甲方书面同意,乙方不得在租期内将出租材料进行销售、转让、转租或抵押给第三者,租赁材料的数量、质量由乙方在甲方仓库验收合格。若因乙方原因造成的丢失、严重损坏等相关责任,由乙方承担,按市场价格赔偿。
七、短少及损坏赔偿:乙方不得互换甲方材料,以次充好,否则甲方拒收。乙方在钢管租用中禁止锯割,在钢管上焊接其他物件时因确保钢管不受损坏。
八、本合同未尽事宜,经甲乙双方签字协商,作出补充条款与本合同一样具有同等法律效力。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方单位签字盖章后生效,至全部租赁费付清后失效。
十、本合同在执行过程中,如发生争议,双方协商解决,协商不妥任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。
补充条款:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑设备租赁合同(篇二)
出租方(以下简称甲方):
承租方(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国经济合同法》,甲、乙双方经协商一致,本着平等、自愿的原则签订本工程机械租赁合同。双方务必自觉遵照本合同执行。
一、 施工地点:由乙方指定施工作业现场。
二、 机械类型及价格:
三、 租赁方式及条款:
1、 乙方以月租的形式租赁甲方机械,机械预热、修理和移动都由甲方负责,每月工作27天,3天为维修机械时间,每天工作9小时,如机械工作时间不能正常工作,扣除修理时间。
2、 因下雨条件不利于施工,或施工过程中不需要机械作业,或不可抗力、或不可预知的情况下机械停机,甲方不负责任何费用。租用期间,如下雨达到50mm以上按实际时间计算;因自然天气、气候(如北方的冷空气、沙尘暴、下雪结冰)等情况,期间按实际时间计算;在后期收尾阶段,机械工作不到15天(含15天,9小时/天)的按实际时间计算工作时间,达到15天的(9小时/天)按包月计算。
3、 付款方式:每月一结
4、 进场费:一台共计3000元。
5、 机械的看护、维修、保养由甲方负责。
6、 由乙方提供机械作业所需的柴油,其它油料由甲方负责。机械进场时需由甲乙双方确认机械内存柴油量。退场时需甲乙双方重新确认机械内存柴油量,以确保机械进场、退场时机械内存柴油量一致。
7、 甲方应提供性能良好的.机械,并配备合格的机械操作人员,甲方的机械操作人员应听从乙方现场人员的指挥。按时按线路到达指定地点,按乙方现场人员的要求作业,乙方的机械操作人员可随时调运和操作机械。如甲方的机械性能不好和操作人员不听从乙方人员指挥,乙方有权要求甲方更换操作人员或机械退场,中止合同,并从台班中扣除甲方的机械进场费。
8、 甲乙双方以机械具体工作时间的形式确定机械实际作业时间,双方都必须掌握和记录,并到月底核对。乙方付甲方的机械租赁费,若有拖欠,甲方有权停机停工。
9、 机械的进场费由乙方承担,退场费由甲方承担,若乙方的租赁期小于二个月(含二个月),则进场费和退场费均由乙方负责。
10、甲方所派的机械操方作人员的吃住由甲负方责。
11、以上租赁价格为不含税价格。如乙方需要发票,则多租赁价格在现有价格基础上上浮百分之五。
四、安全要求
1、甲方(包括机械操作人员及其他人员),必须严格按照工作施工技术规程进行作业,机械操作人员和维修人员必须严格按照机械的操作和维修保养规程安全作业,其他人员未经允许不得进入工地。
2、甲方必须严格遵守工地规章制度,服从乙方现场人员的指挥和上级有关部门的监督管理,机械必须停方在乙方指定的位置,未经允许不得擅自移动和操作机械。
3、甲方必须遵守国家的法律法规。
凡是违反上述条款所造成的不良后果和损失,乙方概不负责,同时乙方有权要求甲方更换机械操作人员或机械退场,中止合同,并从台班费中扣除甲方的机械进场费。
五、 仲裁与调解
如发生合同争议或经济纠纷,双方本着合作、互谅的原则协商解决,如双方不能达成协议,则由仲裁部门或人民法院进行仲裁裁决。
六、 本合同经双方签字盖章后立即生效,到工程款结清后自动终止,本合同一式两份(每份三页),由甲乙双方各持一份。
出租方(盖章)承租方(盖章)
法定代表人签字: 法定代表人签字:
帐号: 帐号:
联系电话: 联系电话:
日期: 日期:
建筑设备租赁合同【篇三】
新的学年已经开始,在大三之初,我们迎来了期待已久的认识实习。这是对我们两年多学习情况的检验与应用,从中我们学习到许许多多课堂上无法接触到的东西,开拓了视野,巩固了专业知识,更重要的是,发现了我们自身存在的许多不足之处,为今后全面的专业课程学习找准了方向。
这次实习的任务是:了解采暖系统的原理、组成及各设备的功能;了解各种空调系统的原理、组成及各设备的功能;了解燃媒、燃油及燃气锅炉的构造与原理;了解制冷系统的原理、组成及各设备的功能;了解活塞式压缩机、离心式压缩机以及螺杆式压缩机的构造与原理;了解制冷的原理以及系统组成;了解冷库的组成及工作原理;了解冷却塔的结构和工作原理。
在两周的时间里,在老师的带领下,我们依次参观到了xx制药厂,xx储配站,xx锅炉制造有限公司,xx制药厂,xxxx化工有限公司热电厂,xx大厦,xx市食品公司,xxxx学院附属医院,xx大厦。
以上参观地点具体可以分为以下六个方面:空调系统、通风系统、锅炉房系统、制冷系统、供热部分、燃气部分。
一、空调系统
我们主要参观了xx制药厂的洁净性空调,xx大厦的舒适性空调,xxxx学院附属第一医院的更加洁净的空调。
空调,简单的说,就是利用机器设备,对空气进行调节和处理,使人们生活在一个简单,舒适的环境之中,学习,工作,娱乐等。一般来说,它的组成结构包括以下几个部分:压缩机,冷凝器,节流器,蒸发器。这几四部分通过管道连接组成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。来自蒸发器的低温低压的制冷剂气体经压缩机压缩成高温高压的气体,然后流经节流器,节流成低温低压的气液两相物体,然后低温低压的液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,成为低温低压的气体,低温低压的气体又被压缩机吸人。载冷剂或室内空气经过蒸发器后,释放了热量,空气温度下降。如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,从而降低了房间的温度。制冷剂一般采用昂和氨两种,实习期间我们参观的都是采用这两种做制冷剂的。
目的不同,对空调的要求也相差各异。xx制药厂的空调属于工艺性空调里的洁净性空调,对洁净程度要求非常严格,在空调里都安装了装有滤纸的网状过滤器。含尘量是经过计数法计量的。附属医院手术室空调对洁净度要求更加严格,过滤网每天清洗,并且每间手术室都有一套空调机组。重症监护室更是采取全新风,以保证洁净度。医院其他方面空调采用的是离心式压缩机,通过高速旋转的叶轮对气体做功,具有制冷量大,体积小等优点。在参观过程中自己对空调机组有了更深一步认识,它由混和风机段,电预热段,均流段,中校段,冷热盘管,电加热段,加湿段,出风段。xx大厦空调主要服务于客房,要求舒适。客房温度控制在26℃左右,相对湿度在50%。噪音控制在50分贝以下,因此所以管道上都加了消声器。
二、通风系统
所谓通风,就是把室内的污浊空气直接或经净化后排至室外,把新鲜空气补充进来,从而保持室内的空气条件,以保证卫生标准和满足生产的要求。通风系统中常用设备有除尘器、密闭罩、排风罩等。除尘器分旋风除尘器、袋式除尘器、湿式除尘器。按照通风动力的不同,通风系统可分为自然通风和机械通风,又按照通风系统应用范围的不同,机械通风还可以分为全面通风和局部通风。局部通风是通风的范围限制在有害物形成比较集中的地方,或是工作人员经常活动的局部地区的通风方式。全面通风是在房间内全面地进行通风换气的一种通风方式。
三、锅炉房系统
我们参观的xx制药厂的锅炉房系统和xx锅炉制造有限公司。
(一)、锅炉主体
主要由锅和炉俩部分组成。(1)锅:是吸热并产生、容纳蒸汽或热水的受压部件,即吸收燃料燃烧放出的热量,使水加热成为规定压力和温度的热水或蒸汽。它由主要受热面和辅助受热面组成。主要受热面有锅筒、集箱、水冷壁、对流管束等;辅助受热面是辅助的加热设备,其作用是继续降低烟气温度、加热蒸汽、预热锅炉给水、预热空气等。
(2)炉:是燃烧、放热设备,燃料在这里将化学能转变成烟气的热能。对于各种燃料有不同的燃烧设备。
(二)、锅炉房附属设备:是保证锅炉安全、经济和连续运行的必不可少的组成部分。
(1)燃料供给系统:能够保证锅炉有充分的燃料连续或间隙燃烧,各种燃料的供给设备不同。
(2)排渣系统:在燃煤锅炉xx证灰渣能够及时顺利的排出,它主要由排渣机组成。
(3)送、引风系统:送入适量的空气,保证燃料在燃烧室能够完全的燃烧,并将烟气顺利的排出,它主要由送、引风机,风管和烟管组成。
(4)给水系统:处理和供给锅炉用水,它由水处理设备、水箱、给水泵和管路组成。
(5)热媒供应系统:蒸汽锅炉产生的蒸汽通过分气缸和管网分别分送到各用户,再通过凝结水管道和凝结水水箱回到锅炉;热水锅炉产生的热水通过分水器、热水泵、、和管网送到用户,再通过回水管、集水器回到锅炉。
(6)调节控制系统:保证锅炉能够安全、经济的工作,并随时进行调节。它主要有安全仪表、调节装置、阀门与调节控制器等。
(三)、锅炉运行过程和原理:在水汽系统方面,给水在加热器中加热到一定温度后,经给水管道进入省煤器,进一步加热以后送入锅筒,与锅水混合后沿下降管下行至水冷壁进口集箱。水在水冷壁管内吸收炉膛辐射热形成汽水混合物经上升管到达锅筒中,由汽水分离装置使水、汽分离。分离出来的饱和蒸汽由锅筒上部流往过热器,继续吸热成为450℃的过热蒸汽,然后送往汽轮机。在燃烧和烟风系统方面,送风机将空气送入空气预热器加热到一定温度。在磨煤机中被磨成一定细度的煤粉,由来自空气预热器的一部分热空气携带经燃烧器喷入炉膛。燃烧器喷出的煤粉与空气混合物在炉膛中与其余的热空气混合燃烧,放出大量热量。燃烧后的热烟气顺序流经炉膛、凝渣管束、过热器、省煤器和空气预热器后,再经过除尘装置,除去其中的飞灰,最后由引风机送往烟囱排向大气。
四、制冷系统
主要参观了xx市食品公司,我们走进了零下40℃的冷冻室,感受极深。
(一)、制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流阀)和蒸发器等四大设备组成,在这些设备之间用管道依次联接形成一个封闭系统。为保证系统的正常运行,还需一些辅助设备,包括油分离器、储液器、不凝气体分离器、过滤器和自动控制器等。
(二)、制冷系统工作过程如下:蒸发器中的液体制冷剂在低压蒸气压力p。、蒸发温度t。下,从高于t。的被冷却物体或流体中吸取热量沸腾汽化。压缩机不断地从蒸发器内吸入低压制冷剂的蒸汽,并将它压缩到冷凝压力p,然后将高压、高温的制冷剂蒸汽送往冷凝器。在冷凝器中制冷剂蒸汽在压力p下等压冷却、冷凝成制冷剂液体。制冷剂在冷却冷凝时放出的热量传给周围环境的冷却介质(水或空气),冷凝后的制冷剂液体通过膨胀阀进入蒸发器。当制冷剂通过膨胀阀时,压力从高压p降到p。,部分液体汽化成为制冷剂的气液混合物。混合物中的蒸汽成为闪发蒸汽,在它被压缩机重新吸入之前几乎不在起吸热作用,混合物中的液体将重新从被冷却物体中吸取热量汽化。制冷剂在系统中经过汽化、压缩、冷凝和节流四个过程,完成一个制冷循环。
五、供热部分
主要参观了xx大厦和xx热电厂。xx大厦采用传统暖气进行供暖,各组暖气连接采取串联。82米的楼共分了三个区域供热,四楼一个分区,九楼十楼间有个分区。各分区采用膨胀阀连接。xx大厦的供热因为采用常压锅炉,所以扬程必须高于供热高度。这样虽然安全,但也比较耗能。
集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式。
集中供热系统包括热源、热网和用户3部分。热源主要是热电站和区域锅炉房(工业区域锅炉房一般采用蒸汽锅炉,民用区域锅炉房一般采用热水锅炉),以煤、重油或天然气为燃料;有的国家已广泛利用垃圾作燃料。工业余热和地热也可作热源。核能供热有节约大量矿物燃料,减轻运输压力等优点。热网分为热水管网和蒸汽管网,由输热干线、配热干线和支线组成,其布局主要根据城市热负荷分布情况、街区状况、发展规划及地形地质等条件确定,一般布置成枝状,敷设在地下。主要用于工业和民用建筑的采暖、通风、空调和热水供应,以及生产过程中的加热、烘干、蒸煮、清洗、溶化、致冷、汽锤和汽泵等操作。
(一)、供热原理
热泵主要由制冷压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等组成制冷回路,在制冷回路内充注制冷剂。制冷压缩机通入三相交流电高速旋转,将低温低压制冷剂气体吸入压缩机,经压缩后变成高压高温气体,该高温高压气体经冷凝器被冷却水冷却,变成中压中温制冷剂液体,制冷剂液体经过膨胀阀节流减压后送入蒸发器,由于蒸发器连接在压缩机的吸气口上,压缩机不停的吸入蒸发器的制冷剂气体,使得进入蒸发器的大量制冷剂压力减低,制冷剂进一步大量蒸发。由于蒸发器另一侧与地下水中水泵连接,所以当地下水大量流过蒸发器时,被蒸发的制冷剂带走大量的地下水中的热量(因为制冷剂蒸发过程,也就是制冷剂吸热的过程)。地下水中含有大量的地球浅层土壤低温热量,这些低温热量通过地下水媒介被蒸发器中蒸发的制冷剂吸收提取变成制冷剂热量,被源源不断地吸入制冷压缩机。经压缩机压缩之后,又变成为80-90℃的高温气体,这个高温气体在被冷凝器冷却的过程中,将大量的高温热量传给了冷凝器另一侧的采暖系统,80-90℃高温制冷剂气体被冷却的过程,也可以看作是将这些高温热量传递给冷却系统的过程,或者说是对采暖系统的加热过程,维持采暖系统水温在50-60℃,通过风机盘管或暖气片负荷向空调房间供热。如图所示:
六、燃气部分
主要参观了xx储配站,该站属于甲级防火防爆部门。看到了巨大的气柜,气柜由十米底座和三个八米的节组成,最高共可达32米。每相邻的节用反向的滑轮连接。气柜随气压的大小而自由升降,在集中用气的时候气压较低,气柜也变得矮一些。给用户送气的`气压也会有变化,比如过年过节的时候,家家户户都加大了煤气的使用量,所以就要加比平时更大的压力才能满足正常的使用。每天的压力也有变化,做饭的时间也比平常时间要压力大。
爆炸的预防
2-1合理设计炉前管道,在设计时应设置当燃烧系统出现故障时有可靠的安全切断伐作保证;使它能迅速自动地切断燃气。为了避免误操作,故障排除后,阀门必须手动操作复位,燃烧系统方能重新起动。
两周的实习很快就结束,在这段日子我学到很多东西,看到了很多以前在课本中没有见过的东西,把以前在书本上学到知识联系到实际生产和生活中,对自己的专业有了更深入的了解和认识,我切身的感受到了这门专业在国家建设中的不可或缺的作用。在以后的学习过程中,我会努力学好专业知识,并尽可能地把书本知识用于实践!
我们现在已经大学三年级了,开始感觉到来自就业的压力。通过本次的实习过程,自己对自己的专业及未来的工作有了比较系统的认识。受益匪浅!
建筑设备租赁合同(篇四)
一、实习目的:
建筑环境与设备工程专业认知实习,是重要的实践教学环节,通过认识实习可以使学生对本专业从事的领域和业务,本专业的工程情况建立一定的感性认识,使同学们明确自己的专业范围,了解专业一些简单的设计、施工、维护管理、调试等方面的知识。为以后的专业学习打下必要的基础。
二、实习内容:
1、气源部分
熟悉天然气锅炉的构造、工作原理、主要参数;熟悉天然气锅炉的工艺流程及设备、发生站流程及设备;
地点:XX区XX总公司地下供暖系统
时间:20xx年4月24日
天气虽然恶劣,风力很大,但是我们对知识的渴求丝毫不减,在指导老师的带领行下,我们一行来到XX公司。在实习过程中。我抱着虚心的态度,积极地记下并了解各种设备的结构,及时向老师请教自己不理解的疑问,去总结我们认识上许多错误的认识。
由于在观摩之前我查阅了相关资料,所以对于老师的讲解较为理解,对我XX地下天然气锅炉房的供暖原理,我有较清楚的认识。
天然气锅炉由三部分组成:燃烧设备、换热设备、自动控制和安全保护装置。燃烧设备主要是由燃气燃烧器、点火装置、燃烧室、送风与排烟系统组成。
目前国内锅炉的内部换热设备有两种,一种是采用套管换热器,也就是生活热水套在采暖换热器内,直接由火来加热;另一种结构形式是生活热水采用间接加热,即通过板式换热器来换热。自动控制及安全保护装置主要有风压开关、流量开关、熄火保护、缺水保护、过热保护、温度传感器和控制器等组成。燃气壁挂锅炉的工作可以简单看成由两个过程组成:一个是燃烧过程,就是将燃料与空气混合着火燃烧释放出化学反应热的过程;另外一个是传热过程,就是指把燃料燃烧释放的化学反应热通过受热面传递给水的过程。
当燃气供给阀打开,按下启动按钮,燃气壁挂锅炉将自动完成整个燃烧和换热过程。首先是风机启动,风压开关工作,空气进入进行20秒的前吹扫,然后燃气电磁阀打开,燃气进入燃气燃烧器,同时点火变压器开始工作,将220V电压变成6000V以上高电压,两个点火电极彼此放电(若一个电极则是对地放电)形成电弧把燃气引燃,熄火保护装置执行保护工作监视燃烧室火焰状况。燃气在燃烧室中燃烧, 把换热器中的锅水加热,锅水温度升高用于供暖或将生活热水加热, 水把燃气燃烧形成的化学反应热进行有效吸收,完成热量的传递过程。
2、输配部分
熟悉城市管网的布置特点、压力级制和各种构筑物(门站或储配站、区域调压站)的工艺流程、工作原理及站内主要设备。熟悉液化石油气储配站的布置、工艺流程及运行原理。
时间:20xx年4月22日
地点:XX天然气输配分公司
天然气输配系统包括一种或多种压力等级的管网和相应的设施,其任务是将燃气从供气源点,如城市门站,贮气设施或制气厂,经济、安全、可靠地向用户供气。
随着各国城市燃气气源的发展和变化、城市规划的不同特点、供气规模的大小和科学技术的进步,燃气输配系统也有一个演变的过程。在人工燃气时代,供气规模较小,民用户占主要地位,因而供气压力较低,输配系统的组成也比较简单。自从天然气成为城市的主要气源后,由于用户结构发生了根本的变化,城市燃气输配系统也发生了根本的变化。
现代化的城市燃气输配系统是复杂的综合设施,通常由低压、中压及高压等不同压力等级的燃气管网,城市燃气分配站或压气站、调压计量站或区域调压站,储备站,监控与调度中心,维护管理中心。与人们的生活以及社会的生产有着息息相关的联系,发挥着巨大的作用,作为一名城建学子,应该为自己以后能创造的巨大价值感到骄傲和自豪。以下气输配系统构成可见图1—1。
对于郭师傅提到的门站,很多同学当时都不懂,现在我简要介绍一下。
城市燃气门站通常称作“调压计量站”。是长距离输气管线与城市燃气输配系统交接处的燃气调压计量设施,简称城市门站。来自长距离输气管线的燃气,先经过滤器清除其中机械杂质,然后通过调压器(见燃气调压器)、流量计(见燃气计量)进入城市燃气输配系统。如燃气需要加臭(使燃气具有明显气味,以便漏气时易于察觉),则调压、计量后要经过加臭装置。当燃气进站或出站压力超过规定压力时,安全装置自动启动。站内发生故障时,可通过越站旁通管供气。长距离输气管线如采用清管器清管,则可将清管器接收装置设在燃气门站内,以利集中管理。(见图)
对于城市管网的压力级制从郭师傅的讲解及自己所了解的情况来看,压力级制主要
是确定高压输气和中压配气的压力。合理的压力级制既能保证城市供气的需要,又可以减少管网和储气设备的投资。一般中等城市的输气管道压力为1。6Mpa。中压管网的工作压力一般规定在0。4Mpa。
在XX天然气输配公司及平东热电公司,我们发现有很多加臭装置,那么天然气为什么要加臭呢?
经过对天然气成分的分析及对安全方面的考虑,我们知道,天然气的主要成分是由95%以上的甲烷,和其他一些如硫化物及其他烃组成。天然气本身是不会让人中毒的。但是它会燃烧,由于天然气本身无色无味,易燃易爆,在使用过程中,一旦泄漏很难被发现,而加入燃气泄漏示警的臭味剂之后,即使有微量的泄漏,也可被及时发现。因此,为提高民用天然气的使用安全,输配公司在配气装置上都添加了加臭装置,这样,一旦发生天然气泄漏,便于用户及时发现,避免重大事故的发生。
3、燃烧与应用部分
熟悉各种燃气应用设备的构造、特点和安全措施;熟悉工业焦炉的构造和工作原理。
地点:热电公司及燃气输配公司
时间:20xx年4月21日及22日
燃气作为燃料,具有使用方便,火力强,热效率高,对环境污染小,易实现生产自动化及提高产品质量等优点,但也有易燃易爆及有毒等特点。事实上,多年来因种种原因,如设计不当,施工不良,生产或使用过程违犯操作规程,发生泄漏未能及时正确处理等等而造成的爆炸,燃烧、中毒事件已经屡见不鲜,给国家和当事人造成了不必要的巨大损失,因此在应用燃气时必须采用必要的安全技术措施。
1、为了防止泄漏燃气必须保证以下条件
1—1管材、阀门采用优等合格材料,并应在安装使用前进行技术检查。
1—2要严格施工、保证施工质量,特别是在焊接、连接件的密封处及绝缘等方面要保证质量。
1—3对燃气管道、管件及设备构件应按照安技规程进行强度及严密性试验,发现问题应及时处理。
1—4 在生产运行中应利用科学仪器,经常进行检查,特别是地下室内管道,管道连接处、阀门、集气管等要害部位有无泄漏现象,已经发现应迅速修理消除漏气隐患。
1—5 设计与安装燃气设备时应遵守安全规范,最好应安装瓦斯泄漏测定仪。铺设管道尽量安排在地上,这样有利于检查、维修(比地下敷设要安全一些),设计燃气管道时应与结构物有一定的距离。特别是不要靠近下水道及热力管沟(因为下水道、热力管沟很不严密易使燃气发生泄漏后扩散进去,而造成火灾或爆炸事故)。
1—6 带气操作时一定要严格遵守操作规程。
1—7 对运行及管理人员应进行专门的技术培训,培训合格后方能上岗。
1—8 对有关医务人员应进行燃气事故的急救培训。
当燃气与一定量空气混合达到爆炸极限范围内,并充满封闭容量中(如房间、燃烧室、管道中)就会形成爆炸的条件,此时若遇有火种,即可产生爆炸。
2、爆炸的预防
2—1 合理设计炉前管道,在设计时应设置当燃烧系统出现故障时有可靠的安全切断伐作保证;使它能迅速自动地切断燃气。为了避免误操作,故障排除后,阀门必须手动操作复位,燃烧系统方能重新起动。
2—2保证施工安装质量
A。
一定要按照设计要求施工。在设计中应设置火灾爆炸监测仪器,便于把火灾及爆炸消除在发生之前。
B。
所选用材料、设备都必须合乎质量标准并应事先检查合格后方能安装。
C。
施工完工后应按程序进行严格的试验(强度、密封性等)验收合格后方可进行调试,调试达到设计要求后,方能投入正常运行。
4、施工部分
掌握室外管道、室内燃气及暖通系统的施工程序和方法。
施工图是工程项目实施的依据,它是在初步设计的基础上完成的。一般来说,如果没有大的变化,基本上是按照初步设计时形成的思路进行深化设计;如果情况出现变化,比如说建筑方案作大的调整,实际情况和初步设计时不一样了,业主要求有新的变化了,那么整个暖通设计就需要重新去考虑。同样,我们以那栋高级写字楼为例,继续它的施工图设计。所需设计的内容没有变,仍然是中央空调设计,通风及消防排烟设计,设计及施工说明等几方面。
前提是计算,包含空调冷热负荷的计算和通风量及排烟量的计算,设备的选型计算等。在这个阶段,空调的冷热负荷计算需要按照国家的要求,采用逐时负荷计算法,其中有冷负荷系数法和谐波法2种,选用其中一种就可以,空调负荷计算是非常复杂和麻烦的,现在有很多负荷计算软件,使用起来比较方便;通风量及消防排烟量是根据国家颁布的有关法规或是设计手册中提供的一些要求进行计算;设备选型计算是在系统大致确定后进行的,包含风机的选择,末端空调设备的选择,水泵的选择,冷冻主机的选择等。
5、供热部分
掌握集中供热系统运行及管理情况;室内外采暖的设计及安装;了解集中供暖系统中换热站主要设备的各种不同类型的设计方案。
地点:XX区XX总公司及教师公寓
时间:
目前,大部分正在尝试使用分户计量的采暖系统,把终端用户的采暖系统改为分户式系统,在分户计量收费的前提下,交换入户更加适应供热、用热以及中间管理环节的要求,对热力公司、物业公司和终端用户都是有利无弊,能够充分利用热能,更加符合市场化的要求,在给终端用户带来方便、安全的同时,使供热系统得到了简化,调控简单、直接,管理方便,设备维护成本大大降低,系统运行更加经济方便,深受用户和企业的欢迎。
5——1换热站主要设备及概念
随着商品经济发展,热商品化,热力公司开始提高供热质量,才有直供站,这属于集中供热。还有锅炉供热,省掉电厂环节,但是效率低,污染大已近淘汰。集中供热是发展反向,间供站为主。间供站原理:电厂为一次线,小区为二次线,热源(电厂)热网(一二次线管网)热用户(居民楼和单位)连接处为热力站。
设备有:板式换热器,循环泵,一二次线除污器,补水泵,水箱,计量表,控制阀门等。
就是换热的地方把有热电场产生的高温蒸汽传输到各个居民小区里将蒸汽 的热量传送到小区管网中个人理解就像一个变压器一样把高温蒸汽转换成七八十度的水再供暖。
6、空调部分
熟悉空调系统的构造、工艺流程、设备及安装方法。
地点:XX区XX总公司地下空调系统及校内中央空调实验室
时间:20xx年4月20日及24日
由于事先我们学过一些空调制热及制冷原理还做过相关的空调制冷试验,所以对于此次实习较为轻松。
中央空调都是由室内机和室外机组成。室内机主要由蒸发器、送风系统、控制器和外壳组成。室外机主要由送风系统(风叶和电机)、冷凝器、压缩机、管路系统、电路和外壳等组成。
现将中央空调的工作原理介绍如下。
6—1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。
6—2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。
6—3.变频一拖多机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送入,再从送风口将处理后的空气采取就地回风的方式送回室内。
机组在能量调节方式上由微电脑控制,室外机组的变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求。
四、实习结果
通过本次实习,我能较好的按照实习任务书上的要求基本完成本次实习,对于原先陌生的设备有了较为透彻的理解,尤其对燃气输配系统、分户式计量供暖系统、天然气锅炉房的工作原理及中央空调的工作原理有了较深的理解,在了解这些知识的过程中,我查阅了很多关于天然气和暖通专业的很多知识,感觉这次实习使我进步很大。
五、实习总结
通过本次实习,我学到了一些平时很多关于建环专业的知识。以前只在课本上见过的装置或设备在今天都看到了实物,对暖通和燃气设备有了感性的认识,在写实习日记的过程中,我了解了很多关于本专业的知识,真是受益匪浅。
同时,我深刻地知道了,实践源于真知,而只有更好更牢固掌握知识,多想多问多查,学会自己上网找资料,学会去观察设备上的参数,学会思考各种设备的工作,才能在实践中有较大的收获。
为期一周的实习很快就结束了,在指导老师和师傅的帮助下我们解决了许多问题,巩固了专业知识,发现了许多不足,明白了专业重心所在,专业运用于何处。对于自己专业知识掌握不扎实,缺乏独立思考探索的意识等等缺点,我将在今后的学习与工作中不断加以改正,认真学好专业知识,以求真正地将理论运用于实践,用实践指导理论。
实习结束了,我怀着依依不舍的心情我们踏上了回学校的路。自始至终,我都保持了极大的激情,虚心的态度,去一一发掘那些奇妙精细的结构,去请教我们悬而未解的疑问,去总结我们认识上所存在的许多错误,从而使我们在对本专业的理解上,突破了单一的理性认识,有了更丰富的感性认识,完成了我们认识水平上的一个飞跃。真希望以后能有更多的'实习机会!
最后,我感谢为此次实习付出辛勤努力的指导老师和师傅们。我感受到做实习报告是要真真正正用心去做的一件事情,希望这次的实习的经历能让我在以后学习中激励我继续进步。
建筑设备租赁合同【篇五】
定作方:_______(简称甲方)
承揽方:_______(简称乙方)
经双方协商一致,订立下列条款,共同信守。
1.产品的`质量、包装、加工方法:
2.原材料的提供以及规格、数量、质量:
3.履行的期限、地点和方式:
4.验收标准和方法:
5.结算方式:
6.违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承担违约责任。
(1)承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值____%或酬金总额____的违约金。
(2)定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途解除合同,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部分价款总值___%的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金____%的违约金。
7.双方约定的其它条款:
8.以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。
9.本合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
10.本合同一式___份,正本双方各执____份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:从双方签署之日起到____年__月__日止。
12.本合同签订日期:____年__月__日
定作方:_____承揽方:_____
法定代表人:_____法定代表人:____
开户银行:______开户银行:_____
帐号:_______帐号:_______
____年__月__日
最新精选:机器租赁合同(710字)
在这个法治社会,人们在租赁的时候就会使用到合同,在租赁合同中获取租金是出租人出租财产的目的。合同是对买卖双方权利义务的最好规范,签订租赁合同前一定要先详细了解情况。值得推荐的租赁合同有哪些?合同范本网(jht868.com)小编特地为您收集整理“最新精选:机器租赁合同(710字)”,仅供参考,希望能为您提供参考!
机器租赁合同(篇一)
甲方:_________乙X:_________
地址:_________地址:_________
电话:_________电话:_________
联系人:_______联系人:_______
经甲、乙双方协商一致,特订下合同,内容如下:
一、甲方提供复印机供乙X使用,品牌为_________,型号为_________,底数为_________张。租期为________年或以上。如乙X提前退机,乙X须付甲方人工、车费及复印机损耗费_________元。
二、乙X须付机器押金_________元给甲方,作为甲方风险抵押金,租期满后甲方退回乙X押金。
三、租金计算:当月复印量在_________张内,收底金_________元,超过_________张以上的复印数按_________元张(超出部分)。每月结算一次(以签订合同日期为结算日),如乙X不按时付款或有意拖款,甲方有权收回机器并不退回押金。
四、在出租期间,甲方必须负责机器的正常运转、维修及碳粉耗材,有问题随叫随到。乙X负责纸张,乙X不得任意拆装机器或另请他人维修。如造成机器损坏,必须由乙X承担一切维修费用。(因________________________所造成的损失,由乙X自负)
五、甲、乙双方不得违反本合同,如违约按有关法律予以赔偿。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自付款签字之日起生效,未尽事宜,双方协商解决。
甲方代表签字:_________乙X代表签字:_________
甲方单位盖章:_________乙X单位盖章:_________
签订日期:________年____月____日
机器租赁合同(篇二)
出租方(以下简称甲方): 承租方(以下简称乙方):
按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利和义务,甲、乙双方经协商一致,签订本合同。
一、甲方愿意向乙方提供比赛机器、1名技术人员搭建并调试服务器,配合乙方于租赁期间的使用技术和操作指导。 二、租用设备及明细清单如下:
三、租用计划时间20xx年 11月6 日21:00~20xx年11 月7 日21:00,共订 24小时。乙方归还时间不得超过11月7日23:00。 四、租用费用:总计金额:¥1000.00元(人民币:壹仟元正) 五、权利与义务: 甲方保证向乙方提供如上所示的机具设备,并且保证所有机具设备运行良好。在租用的运输及使用过程中,乙方务
必爱护机具设备,妥善保管,小心使用,切勿野蛮操作,不可私自折卸,如有损坏机器设备的按原价赔偿。 六、结算方式:
在租赁前,乙方支付甲方押金5000元(人民币:伍仟元正) 在租赁期满后,乙方一次性付清协议确定的租赁费用,甲方退还乙方押金。如需续租,费用由双方协商另计。 七、未尽事宜,双方协商解决。
八、本合同具有法律效力,一式两份,承租方、出租方各持一份,本合同由双方代表签字盖章(或邮件确认)后即可生效。
甲方负责人: 乙方负责人: 联系电话: 联系电话: 签字: 签字:
20xx年 月 日
机器租赁合同(篇三)
出租方:大连鸿业建筑工程有限公司(甲方)
承租方: (乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为了明确出租方和承租方的权利和义务,经双方协商一致签订本合同,就甲方租赁乙方物料提升机的相关事宜达成以下协议:
一、 甲方根据乙方所提供的设备名称、规格型号、数量、使用地点、使地脚螺栓及基础制作由乙方承担
二、 租赁预计期限: 年 月 日至 年 月 日(租赁期限不得少于5个月,不够5个月按5个月计费),租赁日期天数为暂估,最终以实际发生天数计算。
三、 机械设备租赁价格确定原则、费用组成及结算方法
1、机械设备租赁价格确定原则:机械设备租赁价格涵盖主体设备,进出场费、按拆及配套服务、设备的检测、售后服务及现场维修。
2、费用的组成:/日,此单价为不含税单价;合同价格限高度为超过此高度,增加的一切费用由甲方承担。
3、费用的支付:
(1 )租赁设备安装调试完毕后开始使用时正式计取租赁费用。
(2) 租赁费当月结清,否则甲方有权收取5%的违约金或停机。乙方使用完毕通知甲方拆除时应提前3天告知,并与甲方办理结算后付清全部租赁费,否则,甲方不予拆除设备并继续收取租赁费直至结清。
四、 甲方工作
1、甲方负责设备基础的技术指导及其辅助工作和相关机械部件的配备。
2、甲方在机械设备交由乙方使用前,应对设备进行工作性能、安全等全面检查,保证乙方安全、正常使用;并向乙方提供设备验收全部资料,确保乙方在工程使用该设备符合相关管理部门的各项要求。
3、按双方约定的进场期限提供设备和附件,进行安装和调试(安装、调试甲方必须委托具有相关资质的单位实施)并经验收合格后移交乙方。保证乙方能够按双方约定的时间正常使用。
4、按照有关约定对进入现场的机械设备进行售后服务,符合项目管理的要求,并按照合同约定定期对设备进行维修和回访,保证正常运转。
5、甲方人员进入乙方现场应遵守现场规章制度,听从乙方指挥、安排。
6、根据施工现场的条件和乙方的要求,甲方提供编制物料提升机各项技术资料和安装与拆除方案,负责设备检测、备案。
7、在合同规定的维修期内,甲方必须及时对所租赁的设备实施修理,接到乙方告知后,甲方维修人员必须尽快赶到现场实施修复。一般机械故障甲方必须于5小时内排除,严重机械故障于24小时之内排除。如排除不了,扣取相应时间租赁费,并承担乙方的相应损失。
8、物料提升机在按拆过程中发生的安全事故责任由甲方承担,并由甲方承担由此给乙方代来的损失(附墙除外)。
五、乙方工作
1、负责机械设备进场道路畅通,保证机械安装操作所需的工作面。路基、设备基础压实,地基耐力符合机械设备安全要求;
2、负责现场安全管理和机械操作人员的安全教育及任务交底。
3、提供满足现场机械设备所需电源及操作箱至设备卷扬机之间的电缆。
4、乙方在使用机械设备过程中,严格按照设备有关安全管理规定、操作规程要求使用机械设备,禁止违章操作。
5、乙方负责协调施工现场各分包单位之间以及各分包单位与乙方在机械设备使用方面的关系。
6、设备进出场、安拆乙方须人工配合;设备的安装乙方须派现场塔吊给予配合。
7、操作司机由乙方配备并支付其工资,司机应对设备进行经常性的维修和保养,承担因维护、保养、保卫不到位和违章操作及丢失造成的损失。
六、违约责任
1、甲方违约责任
(1)承担由于设备自身责任(非操作原因)造成施工安全事故所引起的直接经济损失(包括甲方、乙方和任何第三方的经济损失)。
(2)承担违反合同第四条甲方工作内容中各项条款对乙方所造成的损失。
2、乙方违约责任
承担违反合同第五条乙方工作内容中各项条款对甲方所造成的损失。
七、安全交底
1、乙方应就本工程的施工要求向甲方进行书面交底,交底资料由双方签字确认,并作为合同附件。
2、甲方应对乙方在现场的工作人员进行安全交底,并加强自身安全工作检查,一切由于甲方责任所造成的安全事故,由甲方承担责任和损失。
八、解决争议的办法
双方协商解决,否则可向合同签订地人民法院通过诉讼裁决。
九、合同生效与终止
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同在双方完成约定工作内容,相关费用结算后即告终止。
十、合同份数
甲 方:大连鸿业建筑工程有限公司 乙 方:
代理人: 代理人:
年 月 日 年 月 日
机器租赁合同(篇四)
协议双方
___________________(甲方)
___________________(乙方)
应乙方要求,经甲乙双方友好协商,本着互惠互利之原则。就北京环城机械设备租赁有限公司有限公司机器设备租赁事宜达成如下协议。
1、甲方将如下机器设备租给乙方,用于工程建设。
2、租赁暂定2年。租金50000元/年。至20xx年3月30日止。租金年缴。乙方如到期后续租,双方另行商量价格。
3、未经甲方同意乙方不得用于其它用途,否则甲方有权收回,乙方承担相应损失。
4、因特殊原因,任何一方终止协议时,需提前两个月通知对方,违约方承担责任,一次性向对方支付违约金5万元。
5、本协议一式四份,双方各执两份。双方盖章后生效。未尽事宜双方协商解决,协商不成,向法院诉讼。
_________________有限公司
_______年_______月_______日
_________________有限公司
_______年_______月_______日
机器租赁合同(篇五)
终止厂房租赁合同协议书
出租方(甲方):
承租方(乙方):
甲、乙双方于 年 月 日签署的《厂房租赁合同》,双方至目前为止履行情况良好。由于乙方发展规划原因,要求终止原《厂房租赁合同》,经双方协商一致,达成以下条款:
一、原合同租赁期计至 年 月 日。
二、从 年 月 日起,尚未履行的合同内容,终止执行。
三、乙方应于 年 月 日前将设备、管线等自行搬出,租赁房屋退回给甲方,依附于租赁房屋的装修等归甲方所有。如乙方不按时退租,每逾期一天,须向甲方支付原合同月租金3%的违约金。
四、原合同终止后,乙方除应付租金外,同意补偿三个月的原合同租金给甲方。
五、原合同终止后,双方同意就原合同事项互不追究法律责任。
六、双方如就本协议的效力、解释或者履行发生争议,应首先通过友好协商解决。如协调解决不成,任何一方均有权向人民法院提起诉讼。
七、本协议书自双方盖章或签字之日起生效。
八、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方(印章): 乙方(印章):
授权代表(签字): 授权代表(签字):
地址: 地址:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
传真: 传真:
签订时间: 年 月 日
实用!饭店租赁合同书样本(1570字)
在这个瞬息万变的现代社会,租赁合同被使用的越来越频繁了,租赁合同只可以让承租人获得使用收益权,而不能获得所有权。合同对于我们有非常大的帮助,签订租赁合同前要先看清楚合同的内容。值得推荐的租赁合同有哪些?以下是合同范本网(jht868.com)小编收集整理的“实用!饭店租赁合同书样本(1570字)”,仅供参考,欢迎大家阅读。
饭店租赁合同书样本【篇一】
出租人(简称甲方): 。
承租人(简称乙方): 。
乙方租赁甲方房屋用于经营饭店及其他商业,现甲、乙双方根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规及政策规定,双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则,订立本合同。
第一条 本合同项下租赁的房屋及用地坐落于安新县 镇 村,东至 ,西至 ,南至 ,北至 。东长 米,西长 米,南长 米,北长 米,总面积大写 平方米(小写 平方米)。
第二条 租赁年期为 年,从20xx年 月 日起至20 年 月 日止。租赁期满后,在同等价格下,乙方享有优先承租权。
第三条 本合同项下房屋及用地的租金每年为人民币大写 万元(小写 元)。 年 月 日支付当年租金,此后每期租金于每年的 月 日前付清。
第四条 甲方将自建的房屋及土地出租给乙方使用,乙方在租赁期限内享有占有、使用的权利,利用租赁的房屋从事商业活动。
第五条 甲方同意在 年 月 日前将房屋及用地交付给乙方使用。
第六条 甲方保证租赁场地的边界与其他单位、个人不发生争议,如发生争议由甲方负责解决。
第七条 租赁期间,使用该房屋及土地所发生的水、电等费用由乙方承担。
第八条 房屋使用要求和维修责任
(一)租赁期间,房屋及其附属设施有损坏或故障,甲方应负责维修。甲方拒不维修,乙方可代为维修,费用由甲方承担。由于甲方怠于维修,造成乙方财产损失的,甲方承担责任。
(二)乙方可以对房屋装修或者增设附属设施和设备,乙方增设的附属设施和设备及其维修责任由乙方承担。租赁期满后乙方自行拆除或者双方协商作价归甲方。
第九条 除甲方同意乙方续租外,乙方应在本合同的租期届满之日返还该房屋。
第十条 在租赁期内乙方可以将租赁的房屋及土地转租。
第十一条 租赁期间,甲方如将其房屋及土地出卖、转让,不得影响乙方承租权。
第十二条 对乙方依法使用的租赁房屋及土地,在本合同约定的使用年限届满前,甲方不得收回。
第十三条 在本合同有效期间,甲、乙任何一方不经对方书面同意,不得擅自变更或解除本合同。
第十四条 由于不可抗力原因造成的本合同项下房屋及土地无法使用的,本合同终止,甲方已收取的租赁费按实际剩余时限予以退还。
第十五条 在合同履行期间,任何一方违反本合同的约定,视为违约。违约方应按房屋及土地年租赁金30%支付对方违约金,并赔偿对方因违约而造成的实际损失。
第十六条 因租赁期间,甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任,造成他人财产损失或人身伤害的,甲方应承担赔偿责任。乙方租赁过程中保证房屋安全,注意用水、用电、防火,如因乙方过失发生火灾等事故,乙方承担赔偿责任。
第十七条 双方确认,在签署本合同前已仔细审阅过本合同的内容,并完全了解本合同各条款的含义。
第十八条 本合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力,本合同自双方签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
饭店租赁合同书样本【篇二】
出租方(以下简称甲方):
承租方(以下简称乙方):
根据《经济合同法》及其租赁合同的有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,特制定本合同,以供遵守。
一、 经甲乙双方协商,甲方将自有的约三百平方米二层楼房出租给乙方作为饭店经营场所。
二、 租赁期为 年。从 年 月 日始,至 年 月 日止。租金每年为 万元整。支付方式为一年一交,以收条为凭。
三、 租赁期间,乙方如装修、增项、改造需甲方同意方可进行,费用自理。期满后一切不可移动的设施归甲方所有,其中包括餐桌,餐具等设备。
四、 租赁期间,甲方负责安装供暖设备并负责供暖。取暖费、水电费、物业管理费、卫生费等均由乙方自行承担。
五、 合同期间,乙方对房屋有使用权,并负责维护、保养,房屋结构不能改变,如遇跑水、门窗损坏等均由乙方负责。
六、 本合同有效期满,甲方将租赁房屋继续出租,在同等条件下,乙方有优先承租权。甲、乙双方就续租达成协议的,应签订新合同。
七、 租赁期间、安全问题由乙方完全负责并遵守楼纪楼规,不得影响邻里休息或在本租房内进行从事违法违纪或危害社会公德之事。
八、 租金必须在每年的1月15日之前交齐,如未及时交纳租金及时其他应承担的费用,否则甲方有权收回房屋,由此造成的损失由乙方承担。
九、 租赁期间乙方对房屋有使用权,不准转租转让,如遇房屋出售,乙方无条件服从,合同终止。
十、 租赁期间如甲方自供暖期间温度未达到国家规定18度乙方有权不交取暖费,如入网取暖情况与甲方无关。
十一、 合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。本合同一式两份,
甲、乙双方各执一份。从签订之日起生效。
甲 方(签字):
乙 方(签字):
签订日期: 年 月 日
饭店租赁合同书样本【篇三】
出租人(以下简称甲方):
身份证号/统一社会信用代码:
联系电话:
联系/送达地址:
承租人(以下简称乙方):
身份证号/统一社会信用代码:
联系电话:
联系/送达地址:
(若乙方为对房屋进行商业使用而在该处设立经营主体的,该经营主体同等作为本协议乙方,行使乙方权利、履行乙方义务)
甲乙双方本着平等、互利、自愿、诚实信用原则,经友好协商,双方就房屋租赁事宜达成一致,特订立此合同,以资共同遵守。
一、租赁房屋地点为:____________________________。
二、租用面积:建筑物使用面积约计_______平方米。
租赁物及附属设施设备详见交接清单。
三、租赁物用途:餐饮业。
四、租赁期限:共计叁年,从_____年__月__日起至_____年__月__日止。甲方应于合同签订后_____日交付房屋,如甲方延期交付房屋,则租期也相应的顺延。
五、租金标准:第一年年租金为_____元整,第二年年租金为_____元整,第三年年租金为_____元整。
六、甲方向乙方提供现有的水电设施,甲方收取水电费用的标准按区供水供电部门的实际_____执行,乙方必须按时交纳。
七、付款方式:采用预交结算法。租房费用每年结算一次,在合同签订之日一次性付清,以后每年的租房费用亦在每年__月__日一次性支付。
八、履约保证:
1、乙方向甲方缴纳风险抵押金_____元整。合同期限届满,乙方已交清各项费用并腾退房屋后,甲方于_____日内无息退还。
2、在租赁期内,乙方应合法经营,甲方协助乙方办理经营所需的工商、卫生、消防等一切营业手续,乙方照章缴纳税费并全部承担办理经营所属证件的一切费用及年检、抽检等费用。
3、在租赁期间,甲方负责对租赁物的修缮。乙方应爱护房屋的设施、设备,不得损坏主体结构。由于乙方原因,造成租赁房屋(含内部设备、设施)毁损,乙方应负责维修或赔偿。
4、租赁期内,乙方应按照消防部门要求自行设置消防设施,并严格遵守消防治安部门的有关规定,签订消防责任书,在乙方上班时间内发生的消防事故或治安事件由乙方承担经济责任和民事责任。
九、违约责任:
1、在租赁期内,乙方经甲方书面同意可以将租赁的房屋转租给第三方,未经甲方书面同意,乙方应承担违约责任,按年租金的______向甲方支付违约金。
2、乙方在承租期内未按合同约定的时间支付租金的,每逾期一天按年租金的______向甲方支付违约金,逾期超过十五天不缴纳租金的,甲方可以单方解除合同,乙方应承担违约责任,按年租金的______向甲方支付违约金。
3、租赁期内,乙方一般不能改变经营用途和范围,如变更需双方协商同意,否则,乙方应承担违约责任,按年租金的______向甲方支付违约金。
4、甲方未按本合同约定的时间交付使用的,每逾期一天甲方应按照年租金的________向乙方支付违约金。
十、合同的变更、解除和终止:
1、经甲乙双方协商同意,可以解除合同。
2、乙方由于自身的原因需解除合同时,应提前两个月以书面形式通知甲方,甲方同意与否应在十日之内书面回函给乙方,未在十日内回函的,则默认同意乙方解约。如若乙方单方面解除租赁合同,则属违约行为,甲方有权将该房屋收回,并追究乙方的违约责任,乙方须按年租金的______向甲方支付违约金。
3、因不可抗力致使合同目的不能实现,双方可以解除合同。如若遇政府征收或者拆迁时,所有补偿款归甲方所有,但对于经营性部分(包括但不限于装修补偿、安置补偿、搬迁补偿、营业损失等)的补偿应该由甲方直接按照_______的标准向乙方支付违约金_______元。
4、装修及装修附加部分在解除合同或合同履行完毕后,乙方应完整将其房屋整体移交给甲方,不得拆除房屋装修部分。
5、经双方协商同意解除或终止合同时,乙方应结清房租、电费等相关费用并在两天内完成腾退房屋,否则乙方应承担违约责任,按照年租金的______向甲方支付违约金。
6、租赁期满,租赁合同自然终止,甲方有权收回房屋。乙方如要求续租,则必须在租赁期满两个月前书面通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。
十一、本合同适用_____,发生纠纷双方协商友好解决。协商无效,提交租赁房屋所在地的法院审理。
十二、本合同壹式贰份,双方各执壹份,经双方代表签字盖章后开始生效,未尽事宜,双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲方(盖章):
代表:
签约日期:_______年___月___日
签约地点:
乙方(盖章):
代表:
签约日期:_______年___月___日
签约地点:
饭店租赁合同书样本【篇四】
出租方:
公司法人代表:
承租人:
法人代表:
为了进一步搞活企业经济,提高企业的经济效益和社会效益,经双方商定,出租方将X X×饭店租给承租人经营,租赁期间的有关事宜商定如下:
一、企业性质和租赁形式
饭店系全民企业,地址: 。企业实行租赁后,不改变企业的所有制性质和原有隶属关系,企业原职工身份不变。实行全民所有,合伙租赁经营,即承租人自主经营,独立核算,照章纳税,自负盈亏。
二、财产和资金
出租方将饭店的固定资产 件、房屋 平方米、总价值 元、流动资金
(包括银行存款、库存额、库存原材料和家具用具等) 元,提供给承租人有偿使用。承租人要维护企业财产设备的完整,如有丢失、损坏,要照价赔偿。合同终止时,企业的固定资产、家具用具按出租时盘点清算,流动资金要按出租时的数额归还出租方口承租人翻修房屋须征得出租方同意,凡属业务需要整修门面及内部,其修缮费由承租人自理。凡属房屋结构出现险情,经双方协商解决。
三、租金
双方商定:①年租金为 元,其中折旧费 元,流动资金占用费 元,地区级差收 元;②服务费 元:③承租人按每人每月 元计算向出租方缴纳医疗统筹金。以上租金和服务费、医疗统筹金,承租人按月平均缴纳,于次月10日前上缴公司。
四、承租人的权利和义务
承租人要继续执行有关的行业规定。承租人的法人代表对租赁企业的经营活动和行政管理全面负责。
(一)承租人有权自主延长营业时间,增加服务项目,扩大服务范围。有权按照经营品种、质量和技术等级,参照有关部门的毛利率自定价格。
(二)承租人对企业的原有财产有使用权,对在租赁期内自己增添的财产有所有权和使用权。
(三)承租人有权确定用工形式,招收有本市城镇户口的合同工、临时工、计时工,不受招工指标和地区的限制。终止租赁合同后,租赁期间的录用合同即行解除。
(四)承租人有权本着按劳分配的原则确定适合饮食业特点的收入分配办法。租赁期内原有职工保留工资级别,享有按照国家统一规定晋级的权利,终止租赁合同后,享受其应有的工资待遇。
(五)承租人对企业租赁前的债务不负偿还责任。
(六)租赁企业的税后利润由承租人自行支配,但要兼顾企业的生产发展、职工福利和承租人所得,不能分光吃净。承租人个人所得须照章纳税。
(七)对违纪的正式职工有除名权(除名条件另订细则),原企业职工自己要求调出的。按技术等级需要向公司缴两千至1万元的培训费。
(八)承租人要认真执行国家有关方针、政策和规定,改造合同的各项条款;必须接受政府有关部门和出租方的监督指导,不得违法经营;按照工商行政管理部门核准的经营范围开展业务,不准转让、改业、饭馆的房屋只供生产经营使用,不得改作他用。
(九)遵守职业道德,文明经商,不断提高服务质最,遵守国家食品卫生法,维护消费者利益。
(十)租赁企业的法人代表对企业重大问题的处理要经职工群众讨论。管理上要做到四公开:制度公开、奖惩公开、分配公开、账目公开,定期向职工报告工作,听取职工的意见和建议,维护职工劳动权利,努力提高劳动效率,逐步改善职工的生活福利待遇。
(十一)租赁企业的流动资金要专款专用,不得用作分配,也不得改作他用。
(十二)承租人的收入要随企业经济效蓑的增减而增减,若企业出现亏损,承租人要以自己的私有财产进行抵补。
(十三)承租人要对企业的全部部赁财产实行社会保险,职工实行人身保险。
(十四)必须按期向出租方缴纳出租费,服务费、按规定提取的退休统筹资金、工会经费、教育经费和职工医疗统筹金。
(十五)租赁期间,企业的电活费、水电费、清洁费、绿化费、排污费等社会费用由承租人自负,要保证按期缴纳,不拖不欠。
(十六)建立健全账目,并按规定向出租方报送报表。
(十七)承租人要认真执行安全生产的法规,做好防火、防盗、防事故的工作,发生火灾、失窃、工伤事故,由承租人负全部责任。
(十八)租赁期间,承租人的法人代表除享受平均奖金外,每月发 元职务津贴,并且每月从企业税后利润中提取职工当月每人平均奖金额的50%,加发给承租人作为奖金。由于经营不善造成企业亏损或发生重大事故,不得领取职务津贴和加发的奖金,并且承租人要以自己的私有财产进行抵补。
(十九)承租人搞好计划生育工作,支持职工参加社会活动。
五、出租方的权利与义务
出租方按照国家的有关政策规定,对租赁企业进行指导、监督、检查、服务,按租赁合同收取各项费用。
(一)负责对承租人传达供应政策、物价政策及有关规定。
(--)负责承租人计划货源的分配,计划货源随国家计划的增减而增减。
(三)负责租赁企业退休职工的退休金和医疗费统筹,以及在职正式职工医疗费个人负担 元以上部分的统筹。
(四)负责对承租人计划生育工作的指导检查。
(五)负责对承租人计量工作的指导检查。
(六)在条件允许的情况下,为提高承租人政策和业务技术水平提供服务。
(七)为承租人建立健全账目、财产检查提供服务。
(八)对承租人实行民主管理,对落实计划生育政策、民族政策给予指导、检查、监督、服务。
六、有关事项的罚约
(一)承租人若不按期缴纳租金、服务费、退休统筹金、医疗统筹金等,出租方按每过期一天收取应收金额1%的罚金。以此类推,累计计算。
(二)在计划生育工作中,若出现计划外生育、大月份引产(怀孕7个月以上),
扣罚全体职工提成工资的l0%。
(三)承租人在租赁期内出现重大工伤事故,要接受国家劳动人事部门的罚款。
七、合同的变更、解除和终止
租赁期间,租赁双方变更、终止或解除合同,须按照国家经济合同法规定承担各自的经济责任。
(一)由于国家政策、法规和客观环境发生预料不到的重大变化,确需变更合同的,经租赁双方协商一致,可以修订合同或作出补充规定并送有关部门备案。修订后的合同或补充规定与原合同具有同等法律效力。
(二)出现下列情况之一,出租方、承租方均可经仲裁机关按法定程序解除合同,并追究违反经济合同方的责任。
1.承租人因经营管理不善,无力支付租赁费。
2.承租人不执行合同规定,损害了出租方的利益。
3.出租方违背合同规定,严重干扰承租人的经营自主权。
4.由于上述第一项原因,租赁双方经商量没有获得满意的解决办法,任何一方可提出解除合同。
由上述1、2、3条原因造成的解除合同,违约方要向守约方赔偿3个月租金额的损失。
(三)租赁期满,由出租方、承租人和财政部门代表对租赁企业资产检查无疑之后,解除租赁关系(承租人要对家具用具洗刷干净,安放整齐,方可清点交接)。延长租赁期须重新签订合同。
八、附件
(一)固定资产、家具用具财产清单
(二)除名违纪正式职工细则(待定)
九、本合同有效期暂定3年,自20 年 月 日起至20 年 月日止。
出租方签字盖章:
承租方签字盖章:
饭店租赁合同书样本【篇五】
出租方(以下简称甲方)
承租方(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的'规定,为明确双方权利义务关系,经双方协商一致,订立本合同。
第一条:甲方保证所出租的房屋符合国家对租赁房屋的有关规定。
第二条:甲方租赁房屋坐落于_________________________,建筑面积__________平方米,使用面积_________平方米。甲方将该房屋出租给乙方经营餐饮业,并保证其具备餐饮经营的必备条件。
第三条:双方约定租赁期为____年,自______年______月______日起至______年______月______日止。
租赁合同因期满而终止。合同期满后,乙方若需续租,经甲方同意,可重新签订租赁合同,乙方享有优先承租权。
第四条:房屋每年租金为____________元人民币。
房租的支付方式为:乙方于租赁开始时即付甲方一次半年租金____元,以后以此为标准每半年支付一次,先付租金后使用。
甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。
第五条:甲方须于租赁开始前交付该租赁房屋,并提供该房屋符合经营需要的相关设施、设备。
第六条:租赁期内,甲方应保证房屋的经营使用安全,相关设施、设备处于良好状态。
该房屋及相关设施、设备的修缮由甲方负责,产生的费用由甲方承担。
第七条:乙方未经甲方同意不得擅自改变房屋结构,亦不得人为故意损坏设施、设备。
第八条:租赁期满后,乙方应将承租房屋及相关设施、设备交还甲方,并保证其处于完好状态。如有短少或人为故意损坏,乙方应照价赔偿。
租赁期满后,乙方必须结清应缴水电费及房租,对租赁期内自行添置的其他设施、设备负责及时搬迁,不得留存物品而影响甲方正常使用房屋。
第九条:租赁期内,双方均不得借故解除合同。一方如因特殊情况需提出终止合同,应提前三个月征得对方同意,并商定补偿损失事宜。
第十条:租赁期内,若甲方将房产所有权转移给第三方,本合同对新的房产所有人继续有效。
第十一条:本合同在履行中若发生争议,双方应协商解决;协商不成的,任何一方均有权向南京市江宁区人民法院提起诉讼。
第十二条:本合同自甲乙方签字后生效。
本合同一式四份,甲方,乙方各执二份,具有同等法律效力。
甲方(签名) 乙方(签名)
签订日期: 签订日期:
饭店租赁合同书样本【篇六】
出租人:___________________(以下简称甲方)
身份证号:_________________
联系方式:_________________
承租人:___________________(以下简称乙方)
身份证号:_________________
联系方式:_________________
风险告知:在签订饭店店铺租赁合同之前务必通过地产产权证明等形式了解清楚出租人是否对该房屋实体有处置权(涉及其他共有人问题),该铺面建筑是否属于违反盖建房屋,若出租人对铺面、场地无实体处置权或属于违法盖建的,该场地租赁合同无效。
甲乙双方本着平等、互利、自愿、诚实信用原则,经友好协商,双方就饭店房屋租赁事宜达成一致,特订立此合同,以资共同遵守。
一、租赁物地点为:____________________________。
二、租用面积:建筑物使用面积约计_______平方米。
租赁物及附属设施设备详见交接清单。
三、租赁物用途: 餐饮业的运营。
风险告知:合同双方在签订租赁合同之前承租人一方应当告知出租人该场地的用途。本合同是饭店店铺租赁合同,主要用途一般是进行饭店经营或者餐饮业活动,承租人一方应当在不违反相关法律法规的情况下进行经营活动,不得以经营饭店为名进行违法活动。
四、租赁期限:共计____年,从_____年__月__日起至_____年__月__日止。
风险告知:本合同是饭店店铺租赁合同,在实务当中一般这类的合同租赁期限约定为一年或者三到五年不等,很少有超过10年的。当然,这取决于合同双方当事人的约定,合同当事人可以根据自己的需要在合同中约定关于租期的事项,但是这里需要特别提醒的是,约定租期不得超过《合同法》中关于租赁期限的最长期限规定。根据《合同法》第214条规定,通常情况下租赁期限不得超过二十年。超过二十年的,超过部分无效。 因此在约定本合同中租赁期限时应该注意,一次签订合同时租赁期限不得超过20年。在租赁期间届满,当事人可以续订租赁合同,但约定的租赁期限自续订之日起亦不得超过二十年。
五、租金标准:第一年年租金为人民币_____元,第二年租金_____元整,第三年租金_____元整。
六、甲方向乙方提供现有的水电设施,甲方收取水电费用的标准按区供水供电部门的实际收费执行,乙方必须按时交纳。
七、付款方式:采用预交结算法。租房费用每年结算一次,在合同签订之日一次性付清,以后每年的租房费用亦在每年__月__日一次性支付。
八、履约保证:
1、乙方向甲方缴纳风险抵押金_____元整。期满退场_____日内无息退还。
2、在租赁期内,乙方应合法经营,甲方协助乙方办理经营所需的工商、卫生、消防等一切营业手续,乙方照章缴纳税费并全部承担办理经营所属证件的一切费用及年检、抽检等费用。
甲方:____(盖章)
法定代表人签名:____
____年____月____ 日
乙方:____(盖章)
____年____月____日
【实用】挖机租赁合同四篇(范本精选)
【实用】挖机租赁合同四篇
在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编帮大家整理的挖机租赁合同4篇,欢迎阅读与收藏。
挖机租赁合同 篇1
承租方: (以下简称甲方)
出租方: (以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。 条款如下:
一、乙方将 式挖掘机设备,数量一台,熟练操作工人一名,租赁给乙方项目部使用。
二、租赁时间及结算方式,按甲方具体工程施工需求定。设备的租赁费按工作时 间(每小时320元)计算,有效工作时间由甲乙双方指定人员确认后,经甲方签 字为准。甲方第一批月度工程进度款到账后向乙方支付总租赁费的50% ;工程 整体完工后10日内凭发票向乙方支付剩余50%租赁费。
三、乙方拥有对租赁设备的所有权,甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥 有该租赁备的使用权。乙方确保向甲方提供合格的设备及操作人员,以不影响甲 方正常的施工进度为准。
四、租赁期间乙方操作人员及设备必须服从甲方规章制度以及工程合理的调度, 随叫随到,若无故不服从甲方调度,甲方则有权要求更换操作人员。
五、租赁期间乙方保障其设备及操作人员的安全,负责其操作人员的食宿;设备 的保管、消耗、油品、维修并承担其费用。作业过程当中乙方人员、设备等一切 安全事故均由乙方自行负责。
六、本合同未尽事宜,双方协商解决,并附协议。如有纠纷或协商未果,双方均 可向异议方所在地人民法院诉讼。
七、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。每份均具同等法律效力,双方签字盖 章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
挖机租赁合同 篇2
出租方(以下简称甲方)单位(或个人)名称:XXX
法定代表人:XXX
常住地址:
联系电话:
承租方(以下简称乙方)单位(或个人)名称:
法定代表人:
常住地址:
联系电话:
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》、《行政法》等有关法律规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、租赁内容:
乙方因施工需要向甲方承租一台日产小松PC120挖掘机,投入XX乡三元村的土地田园化工程项目水碾坝进行施工作业。租用期间,租赁机械设备的所有权完全属于甲方,乙方对租赁机械设备只有使用权,没有所有权。乙方不能擅自将机械转租给他人使用,更不能得将甲方机械设备转让、抵押、信托给第三者。乙方向甲方承诺:在租赁期限内,租赁机械设备只在本合同规定的作业地点施工。
二、租赁期限:
租赁期限暂定三个月,即从20xx年1月1日起至20xx年3月31日止,承租期满后,若乙方需继续租用甲方机械,到时双方另议签订延期合同。
三、租金结算方式及工作要求:
1、租赁机械设备租金按每月计算,不足月的按日计算(即按月租金除以三十天为日租金:25000.00元÷30日=833.33元/日)。
2、付款方式:每月租金应在当月月底前结清,乙方必须按时支付租金给甲方。
3、甲方保证租用机械设备每月给乙方正常使用224小时,(超出时间按120.00
元/小时计算),甲方每月应有两天的时间保养机械设备。若甲方机械设备故障影响乙方施工不足28天,则甲方必须延期补足给乙方相应的天数。
4、由于天气不好或乙方的原因而导致机械设备工作不足当月的使用时间,乙方应照常付给甲方满月的租金,不能随意扣甲方租金。
5、甲方负责向乙方提供机械设备操作机手1—2名,操作机手工资由甲方负责。
四、双方责任:
1、甲方保证提供良好的租赁设备给乙方,每月甲方和乙方商量确定时间对机械设备进行维修和保养工作。
2、甲方租赁机械设备在工地施工中出现故障,操作机手和乙方负责人必须向甲方电话通知,由甲方派专修人员进行维修,维修费用由甲方自理。
3、乙方工程必须要有完善的审批手续,凡涉及到有关法律、法规和行政处罚等原因,造成甲方机械被扣或处罚等事,应由乙方负责处理和解押,并负责赔偿甲方机械所超出乙方租赁期限的租金。
4、租赁期间,乙方应加强安全生产,确保甲方机械设备安全及操作机手人身安全,乙方施工场地有危险的,乙方要督促机手注意安全,若乙方施工人员乱指挥造成甲方机械设备、机手出安全事故的,应由乙方负责赔偿一切经济损失。
5、乙方有责任向机手介绍工地情况,如工地埋有地下水管、电缆等,乙方施工人员不及时告知机手而造成经济损失,应由乙方负责赔偿。
6、租赁期间,乙方免费供给甲方机械设备合格燃油。斗齿和斗销及其他机械附属油的消耗、维修保养等费用由甲方负责。
7、乙方在租赁期间内,租赁机械设备的操作机手,乙方免费提供宿舍生活费。
8、租赁期间,乙方负责派专人看守机械设备。
五、机械设备操作机手责任:
租赁机械设备的操作机手必须要服从乙方施工人员指挥和工作安排,无工作时安排时,机手不得擅自离开工地回家。有事请假须安排好顶班人员并征得工地现场施工人员同意后方可离开。
六、合同争议与终止:
1、本合同未尽事宜由双方友好协商解决。如有争议,双方不能协商一致的,任何一方均可向施工所在地的人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份,双方各执一份,本合同自双方法定代表人签字之日起生效。合同期满,租赁费用结算完毕后本合同自动废止。
出租方签字(甲方):
法定代表人:
开户行:中国农业银行
承租方签字(乙方):
法定代表人:
开户行:
合同签订日期:20xx年1月1日
挖机租赁合同 篇3
甲方(承租方): 车 型:
乙方(作业方): 租赁使用地点:
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
l、提供挖机一台,工作人员故障,月度内维修保养时间不得超除三天,若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金(月度工时达到时免扣)。
2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支,以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租赁期间作业时间规定:
月度租赁作业工时为小时,如因甲方原因或者是无作业任务等,乙方作业工时不足 小时,乙方的租赁费不变:如作业工时超出
小时以上的部分,甲方按每小时 元的'标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时,月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定 甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的,进场费用由甲方承付,达到2个月的进出场费由甲乙双方各付50%。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁,即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费为
元整,超出小时,以外的超时款另外计算(乙方不提供税票)。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日起每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制
度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
附:挖机租赁使用起点日期为:
挖机进场电脑工作起点时间为:
柴油油箱表格指数为:
甲方:
住址:
电话:
身份证号码:
乙方: 住址: 电话: 身份证号码:
挖机租赁合同 篇4
甲方(租租方):
乙方(出借方):
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
l、提供挖机一台,工作人员壹名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除三天,若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金(月度工时达到时免扣)。
2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支,以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租赁期间作业时间规定:
月度租赁作业工时为8小时,如因甲方原因或者是无作业任务等,乙方作业工时不足8小时,乙方的租赁费不变:如作业工时超出小时以上的部分,甲方按每小时350元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时,月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的,进场费用由甲方承付,达到2个月的进出场费由甲乙双方各付50%。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁,即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费为 元整,超出小时,以外的超时款另外计算(乙方不提供税票)。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日起每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难
度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
租借方: 出租方:
身份证号: 身份证号:
合同签订日期:年日月
“最新精选:挖机设备租赁合同(1570字)”的全部内容到这里就结束了,不知道对大家是否有所帮助,如果你还需要查看更多有关“最新精选:挖机设备租赁合同(1570字)”的内容请阅读钻机设备租赁合同,希望能够帮助到大家!