[参考范文]广告服务合同代理词汇集(8篇)。
广告是如今一种高效有用的推销手段，好的广告定位就像是把满头黑发都拔光，只剩下一根在风中舞蹈。当我们与广告商合作的时候，为了保证双方的合法权益，就需要签订一份广告合同。只是，我们一定要再三确认好，再回过头来签订广告合同。那么，一份好的广告合同范本都有哪些内容？以下是小编为大家精心整理的“[参考范文]广告服务合同代理词汇集(8篇)”，供您参考，希望能够帮助到大家。
广告服务合同代理词【篇一】
概念
代理词是诉讼代理人（律师、法律工作者、公民）在庭审过程中独自使用的非正式文书，代理词最重要的部分是质证和辩论，质证和辩论是诉讼代理人多年的心得。一宗案件的代理词通常需要数小时甚至数天的时间来完成。
格式
相对于其他诉讼文书，代理词的写法比较灵活，并没有统一的格式，大体上仍然是由首部、正文和尾部三部分组成。首部、尾部的写法与辩护词大体相同。下面主要介绍代理词正文的写作要求。
注意事项
撰写代理词正文，应当着重注意下列问题：
第一，根据案件具体情况，抓住争执点，鲜明地提出代理意见，并围绕这一观点从多角度、多侧面展开论证。要从事实、证据、法理、逻辑等多方面进行分析。
第二，立足于事实和法律，针对实质性委托，进行准确、详尽而深入的剖析，支持其诉讼请求。
第三，代理词应当随着诉讼进程不断修改、充实和完善，注意及时吸收新出现的情况，弥补庭审过程中的漏洞。
第四，代理词的语言应当生动、简练、论点明确，逻辑性强；客观、全面，重点突出；通俗易懂，用词恰当，又留有余地。
组成部分
代理词无法定的固定格式，但有大体通用的文章结构，一般的代理词由以下几个部分组成。
一、首部
每一份代理词都应有一个确切的标题，标题应反映案件性质和所代理的当事人在案中的地位，例如“民事原告诉讼代理词”等，使听众一开始就了解代理词的性质。因为代理词是一种讲演辞，主要向合议庭陈述，因此开头的习惯称呼语是：“审判长、审判员：”
二、序言
序言亦即开场白，要尽量简洁，重点在代理意见部分。序言包括：
⒈说明代理人出庭的合法性，概述接受委托和受指派，担任本案当事人哪一方面的代理人；
⒉说明代理人接受代理后进行工作的'情况，即在出庭前做了哪些方面的工作，如查阅案卷、调查了解案情等；
⒊表明代理人对本案的基本看法，也可以不说。如系上诉案件，则要说明对一审判决的看法和意见。
三、正文
正文是代理词的核心内容。这一部分应根据具体案情、被代理人所处的诉讼地位、诉讼目的和请求以及被代理人与对方当事人的关系等因素来确定其内容。代理人应当在代理权限内，依据事实和法律，陈述并论证被代理人提供的事实与理由成立，从而支持其主张和请求，同时揭示、驳斥对方的错误。代理意见通常从认定事实、适用法律和诉讼程序等几方面或其中一、两个方面展开论述。一般地讲，代理意见的内容主要应从以下方面进行阐述：
⒈陈述纠纷事实，提出有关证据，反驳对方不实之处；
⒉对纠纷的主要情节，形成纠纷的原因以及双方当事人争执的焦点进行分析，以分清是非，明确责任，认定性质；
⒊阐明当事人双方的权利和义务，促使当事人彼此之间互相谅解，把权利和义务有机地统一起来；
⒋提出对纠纷解决的办法和意见。这部分内容既要保护当事人的合法权益，又要考虑有利于纠纷的解决；
⒌如系二审，还应对原判决进行评论，提出要求和意见。这部分内容，要从具体案情出发，抓住本案的特点，有针对性地阐明几个问题，为解决纠纷提出切实可行的主张、意见、办法和要求，使案件得到正确、合法、及时的处理。
四、结束语
本部分是归纳全文的结论性见解和具体主张，为被代理人提出明确的诉讼请求。要求要言不烦、简洁明了，使听众对整个代理词留下深刻、鲜明的印象。代理人具名和注明日期。代理词在写法上应注意以下问题：
⒈代理词主要用证明的方法来写，对错误的观点有时也可以进行必要的驳斥，用反驳的方法来写，但通常是把正面说理与反面驳斥有机地结合起来，以正面说理为主，或两种方法兼而有之。
⒉代理词必须在熟悉案情，了解真相，掌握材料基础上动笔制作，这样才能对案件了如指掌，才能在法庭上立于不败之地。
⒊代理记号要尊重事实、忠于法律，对纠纷事实和证据进行透彻的分析论证。不能歪曲事实和法律，强词夺理，向法庭提出无理要求。
⒋代理词所提意见要切合实际，掌握分寸；要以理服人，体现出解决问题诚意；要晓之以理，动之以情，措词恳切，语气平和，这样才能为对方当事人和法庭所接受。
广告服务合同代理词【篇二】
代理词格式
一、制作要点：
1.首部。
（1）注明文书名称。
（2）称呼语，即审理本案的审判长和审判员。
（3）前言：简要说明代理律师出庭代理诉讼的合法性、代理权限范围、出庭前准备工作概况。
2.正文。
（1）案件性质和具体案情。
（2）被代理人的诉讼地位。
（3）诉讼程序。
（4）被代理人的授权范围。
（5）被代理人的诉讼请求或对本案争议标的态度。
3.尾部。
（1）代理律师署名；（2）代理词发表日期。
代理词范文（一）
审判长：
我受被告xxx委托，参加xxx与xxx市xx水利水电建安工程队、xxx侵权责任纠纷一案诉讼，通过庭审调查，结合本案事实，本案存在三个方面焦点问题：
一、本案侵权责任问题。
二、本案赔偿适用标准问题。
三、第三方侵权责任问题。
现就以上三个方面问题提出以下意见：
一、本案侵权责任问题。
（一）我们认为本案原告xxx存在重大过失，原告承担事故的主要责任。1、原告在施工准备阶段，没有产生施工事实。2、整个工程施工接近尾声，操作面有一米多宽，高一米五高，按照所有施工人员说法，不可能坠落。3、整个事故，没有事实证明，被告xxx提供安全设施存在瑕疵。4、被告施工符合水利工程施工规范。故本案侵权责任应由原告方承担。
（二）关于原告方提出按照最高人民法院关于适用《中华人民共和国侵权责任法》若干问题的通知（法发〔2010〕23号）第一条解释，我们认为，综合本案事实，应原告侵害结果可认定为《侵权责任法》实施以后，符合解释第二条规定，适用《侵权责任法》相关规定。
二、本案赔偿适用标准问题。
原告提供证据来看，1、原告系农村户口，长期生活农村。2、原告以农业生产收入为主要收入。3、原告提供证词也说明事实。4、原告曾在xxx第一装潢公司上班，既提不出证人，也提供不出相关证据，事实也不存在xxx第一装潢公司这一企业，说明原告参照照农村标准赔偿符合事实。
三、第三方侵权责任问题。
本案原告方对xxx人民医院医疗过错解决，事实是在被告不知情的情况下，原告委托其弟xxx与人民医院一次性调解，侵害被告方得权利。我们认为，原告方对于军区总医院住院治疗费用及伤害补偿中的部分费用，应由原告方承担。
综上所述，本案中，原告无限放大自己诉求，形成诉讼，浪费司法资源和社会资源；原告在施工过程中存在重大过失，按照农村标准和责任大小承担责任；原告对马鞍山市人民医院过失解决不当，实际侵害被告权利。故被告可在合法范围内，承担赔偿责任，请求法院认真研究代理人意见。
代理词范文（二）
尊敬的审判长、审判员：
依据我国民事诉讼法的规定，本人根据本案上诉人丁XXX的委托，担任本上诉案的上诉人的诉讼代理人，依法参加本案二审诉讼活动。现根据庭审情况，向法庭提出如下代理意见，以便法庭在评议本案时兼听则明。
一、一审法院违背客观事实，主观臆断，认定事实错误，责任划分严重不公
1、任意推翻两份交通事故责任认定书毫无根据
根据《道路交通安全法》的规定，交通事故认定书是处理交通事故的证据。如果当事人对交通事故认定书持有异议，法院应以其查明的事实为依据，确定赔偿责任；如果没有交通事故认定书，法院仍然应当查明事实，确定赔偿责任；如果当事人对交通事故认定书没有异议，法院可以作为证据，以此确定当事人的赔偿责任。从以上规定可以看出，法律允许法院在交通事故认定书做出的责任划分之外进行赔偿责任认定的前提是当事人对事故认定书均有异议。在本案中，一审原告与被告对第一份事故认定书均无异议（因为第一份事故认定书是原告起诉的依据），且原告之后并未举出有利的证据推翻第一次的事故认定（第二份事故认定书真实性、合法性、关联性均不能被采信，不足以推翻第一份事故认定书）。另外，根据证据规则，当事人应当证明其提供的证据具有真实性、合法性和关联性，法院应当以具备该三性的证据作为认定案件事实的依据，本案中一审原告先后向法院提交了两份冲突的认定书证明其主张，这两份认定书中只有且必有一份是真实和合法的。就第二份而言，其作出的主体并非本次事故勘察员、出现场交警，且不符合有关交通事故处理的程序，其真实性和合法性均存在疑问，那么根据证据规则，该证据不应当被采纳，应当以第一份认定书作为认定的依据。然而，一审法院却认可第二份责任认定书，并以其作为推翻第一份认定书的依据，这显然违背了证据的三性原则。因此，法院也应当依据第一份事故认定书来对双方的责任进行划分。
更不可理解的是，一审法院在认可了第二份认定书后，又不以其作为认定案件事实的依据。既然以第二份来推翻第一份，那么前提是第二份必须是真实的、合法的；既然认定了第二份的真实性和合法性，那么就应当作为定案的依据。然而按照一审法院的逻辑，是以一份非真实合法的认定书来否定另一份的真实合法性，这显然违背了基本的逻辑规则。
同时，一审法院的这种做法也是对行政权的极度不尊重和蔑视。
综上所述，一审法院推翻两份责任认定书具有相当大的随意性。
2、只认定对被上诉人有利的主张，对上诉人主张的事实拒不认定，严重违背居中审判原则
根据《中华人民共和国法官法》第七条第二项及民事诉讼法相关规定，法官应当居中审理，不得徇私偏袒。然而，在本案的一审中，法官严重违背了该审判原则，只认定对被上诉人有利的主张，对上诉人主张的事实拒不认定，具体体现在以下几个方面：
（1）歪曲事实，错误认定受害车辆停靠在应急车道上。事实上，成雅高速公路双流段是四车道设计，从左至右第三条车道是货车专用车道，最右面的（即第四条）才是应急车道。无论是交警出具的两份责任认定书还是事故现场图都表明受害车辆停在货车专用车道上而非应急车道上。
（2）对杨东的询问笔录作对一审原告有利的选择性认定。20**年7月4日01时55分到02时23分成雅高速交警一大队对受害人石XXX同车杨东进行了询问。根据询问笔录，上诉人在一审中已经提出杨东承认石XXX出事前曾喝过两次酒的主张，然而一审法院对此不予认定。相反，对杨东指称的石XXX停车后打开了应急灯的说法却予以认定。事实上事故发时，杨东本人也喝了酒，在停车到事故发生仅一分钟的时间内，其如何能对是否开了应急灯记忆深刻？如果真的打开了应急灯，在车后的余树斌不比他看的更清楚？如果在这种情况下杨东的说法是真实的，那么作为与石XXX关系密切的杨东对在与石XXX相处的几个小时内连续发生的事情以及其对石XXX喝酒的事实的清晰详尽的叙述，更应当被认为是真实的。可为何一审法院就是不予以认定呢？！可见，一审法院的事实认定存在明显的偏向性，明显违背了居中审判的审判原则。
3、对造成本次事故的因果关系分析及主要原因分析严重违背常理、常识本案是汽车碰撞事故，要认定造成本次事故的主要原因首先应当对各方行为与本次事故的违法性、关联性和危险性进行分析。
（1）被撞车辆驾驶员石XXX的行为具有违法性和严重的危险性，与本次事故的发生具有直接关联性，是事故发生的主要原因。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第六十八条规定：“机动车在高速公路上发生故障时，应当依照本法第五十二条的有关规定办理；但是，警告标志应当设置在故障车来车方向一百五十米以外，车上人员应当迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内，并且迅速报警。”根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条第一项的规定：“机动车在高速公路上行驶，不得有下列行为：（一）倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者在车道内停车……”国家制定该强制性规定的原因在于，车辆在高速公路行驶的速度极快，任何存在于车道上的障碍都会给正常行使的车辆的安全行驶造成巨大威胁，极易发生连环碰撞，酿成重大事故。本案事故发生时石XXX违反法律和行政法规的该强制性规定，违法将机动车停放在货车车道上，已经形成对正常行驶车辆的安全造成威胁，具有很大的危险性。同时，将车辆停在车道上即形成主动接受被其他车辆碰撞的态势，是一种将自己至于危险环境的故意行为。在白天正常视觉条件下尚且危险，更何况在夜间。在这样的情况下，避免发生事故的唯一条件是要求正常行驶条件下的司机时刻保持如同在非正常条件下行驶的高度警惕，这显然是不合理的，也是根本不现实的。因此，在这种情况下，发生事故的可能性极大，是有很大的`必然性；而避免事故的发生则具有相当的偶然。因此，被撞车辆驾驶员石XXX的行为具有违法性和严重的危险性，与本次事故的发生具有直接关联性，是事故发生的主要原因。
（2）上诉人车辆正常行驶，与事故发生不存在必然联系。
首先，上诉人车辆在货车专用行车道上正常行驶。根据《道路交通安全法实施条例》第七十八条规定：高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过每小时120公里，最低车速不得低于每小时60公里。在高速公路上行驶的小型载客汽车最高车速不得超过每小时120公里，其他机动车不得超过每小时100公里，摩托车不得超过每小时80公里。事故发生时，上诉人车辆的行驶在第三条车道即货车专用车道上且速度在60—70公里/小时，属于正常行驶速度。
其次，事故发生时的客观条件使得上诉人余XXX采取任何措施都是不可能避免事故发生，上诉人余XXX面临不可抗力。根据交警对余XXX的询问笔录可知，事故发生时余XXX距离石XXX车辆之间的距离大约为100米，其左面有车辆在行驶，因此，如果其立即向左变换车道，那么他必定会跟第二条车道上的车辆发生追尾或者碰撞。同时，其不可能选择立即停车，因为这是在高速公路上行驶，如果立即停车他后面同方向高速行驶的汽车会对他追尾。在这种紧急情况下，他至少需要5—6秒钟的反应时间来考虑如何应对这种突发局面。然而，他本人驾驶的汽车时速为60到70公里，也就是17—19.5米每秒，这就是说在5—6秒的反应时间内汽车已经行驶了85米——117米。等到他反应过来立即将汽车进行完全制动时，其与离被撞车辆最多只有15米的距离。根据测试表明，空车在每小时60公里和70公里的速度行驶时，从完全将刹车踩死到制动器起作用需要18米和24米的距离，而将汽车完全停下来需要30.48和39米的距离。可见，即使是空车情况下，在余XXX反应过来应该采取紧急制动措施后仍需要30.5到39米的距离才能将车子完全停下来。事实上余XXX驾驶的汽车满载货物，因此，在惯性的作用下，其需要的有效停车距离应该是在40米以上。根据前面的分析，余XXX采取紧急制动措施时距石XXX仅约15米，根据交警绘制的事故现场图表明石XXX的车被向前推进26米，二者相加为41米。可见，事实与我们的分析相互印证。由此分析可知，上诉人余XXX在正常驾驶时面对了自己根本无法克服的力量，纵然如何努力也不能避免本次事故的发生，事故发生时余XXX面临不可抗力情形。
（3）漏油和超载不是事故发生的根本和直接原因。
车检报告显示，上诉人车辆“该车第三轴承油封损坏，摩擦片局部被油污染，这将对该车制动效能产生不利影响”。然而事实上，该车的摩擦片仅仅是小局部的污染，其对制动效能的影响力相当的小；同样，该车超载百分之三十也不是事故发生的根本和直接原因。即使这两个因素对汽车制动有影响，其作用与前面的因素相比也是微乎其微。可是，一审法院却以这两个因素作为认定造成事故发生的主要原因，这明显与客观事实不相符合。
4、综上所述，一审法院违背审判中立原则，偏袒一审原告，主观臆断，认定事实违背常理且明显错误，责任划分严重歪曲事实、严重不公。
二、一审法院程序严重违法
1、一审法院违反程序对一审原告逾期增加的诉讼予以审理
本案一审中，被上诉人的举证期限截止到20**年9月18日，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条第三款的规定，其应当在这个时间点前提出增加或者变更诉讼请求的请求，然而其直到20**年9月30日才提出增加精神损害赔偿和车损赔偿的请求。根据第三十四条第三款的的规定，被上诉人提出的诉讼请求已经逾期，法院应当不予审理。但是，一审法院不仅对其进行了审理，而且判决支持了对方增加的诉讼请求。
2、一审法院违法重新指定举证期限
在本案一审中，被上诉人于举证期限20**年9月18日届满且一审开庭完毕后向法院提交第二份交通事故责任认定书。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条：“当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料，当事人在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利。对于当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证。但对方当事人同意质证的除外。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。……”第四十二条：“当事人在一审程序中提供新的证据的，应当在一审开庭前或者开庭审理时提出。”第四十七条：“证据应当在法庭上出示，由当事人质证。”然而，一审法院针对被上诉人的做法违法重新为原告指定举证期限，并将其作为本案的证据予以认定。这种做法明显违反了《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，明显偏向于被上诉人。
三、一审法院适用法律错误
本次事故发生，余XXX驾驶的货车同样受到损失。其中为修复车辆花去1500元修车费，因事故发生车辆被迫停运期间的停运损失22491元，这些有上诉人提交的养路费、运管费等支付凭据以及账本为证。根据，《最高人民法院关于交通事故中的财产损失是否包括被损车辆停运损失问题的批复》规定，在交通事故损害赔偿案件中，如果受害人以被损车辆正用于货物运输或者旅客运输经营活动，要求赔偿被损车辆修复期间的停运损失的，交通事故责任者应当予以赔偿。然而一审法院却置事实于不顾，断然拒绝上诉人的诉讼请求。
本案被上诉人系XXX县从事房地产开发的实业企业主，而上诉人仅为一货车车主，二者无论从经济实力还是其他方面比较都差距悬殊。一审法院不顾客观事实和法律的规定，肆意作出裁判，让对上诉人承担33万多元的赔偿责任，这不仅与案件的客观事实不符，也与法律的规定相违背，更没有充分考虑当事人之间的实力差距和风险承受能力对比，是不合情、不合理也不合法的。因此，请求二审法院依法予以纠正。
此致
xxx中级人民法院
代理人：xxx
代理词范文（三）
审判长，二位审判员：
根据《民事诉讼法》第五十八条之规定，辽宁汇铎律师事务所接受原告贾一的委托，指派我担任其代理人，依法参与本案的诉讼活动，为履行我的代理职责，特发表如下代理意见：
一、对认定事实的意见
通过法庭调查，我认为应当认定以下事实：**年10月1日18时2分，贾副驾驶两轮摩托车由东向西行驶至辽鞍线20公里处，刮撞正前方道路沙堆旁倒置的“前方施工”标志牌，行驶左侧，与对方依明驾驶的辽P13749号农用三轮车相撞，致贾副受伤，车辆损坏，贾副经医院抢救无效死亡的后果。事故发生后，A县交通管理大队对该事故进行了立案调查，做出了《道路交通事故认定书》，其责任认定是：被告负此起事故的次要责任。
二、对采信证据的意见
认定上述事实，有足够的证据予以证实，这些证明材料，能够相互认证，形成一个能够证明上述事实的完整的证据体系。
书证1、《事故认定书》，能够证明A县公安交通管理大队对该事故的责任认定是：“A县公路管理段负事故的次要责任”的事实。
2、书证《常住人口登记卡》，能够证明贾副是1958年3月23日出生及其是农业家庭户口的事实。
3、书证《常住人口登记卡》，能够证明原告贾一与贾副是父子关系的事实。
4、书证《死亡医学证明书》，能够证明贾副于**年10月12日死亡的事实。
5、书证《收据》，能够证明原告贾一支付了15415.34元抢救费的事实。
6、书证《明细表》，能够证明贾副在B市中心医院住院期间用药明细及金额的事实。
7、书证《规定的警示标识》，能够证明“前方施工”标志有国家标准，被告放置的施工标志不符合国家标准的事实。
三、对举证责任的意见
是否设置安全标志，安全标志是否符合国家标准，被告应当承担举证责任。被告未能在法定举证期限内提出合法有效的证据予以证明，应视为其举证不能。
四、对适用法律的意见
1、被告的施工行为未经有关部门同意，系违法施工，应当承担民事责任。
根据庭审情况得知：被告没有向法庭举示该工程经过道路管理部门和公安机关交通管理部门的同意的依据。据此，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十一条关于“未经许可，任何单位和个人不得占用道路从事非交通活动”，第三十二条关于“因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，应当事先征得道路主管部门的同意；影响交通安全的，还应当征得公安机关交通管理部门的同意”的规定，被告的施工行为应当经过有关部门的同意。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零四条关于“未经批准，擅自挖掘道路、占用道路施工或者从事其他影响道路交通安全活动的，由道路主管部门责令停止违法行为，并恢复原状，可以依法给予罚款；致使通行的人员、车辆及其他财产遭受损失的，依法承担赔偿责任”的规定，被告的行为违法，应当承担民事责任。
2、被告未在安全距离处设置明显标志和采取安全措施，应当承担民事责任。
“安全距离”是指车辆以一定速度行驶时，汽车驾驶员从发现情况、做出判断、采取制动措施到车辆完全停止所必须行驶的路程。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条关于“施工作业单位应当在经批准的路段和时间内施工作业，并在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护措施”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条关于“道路养护施工单位在道路上进行养护、维修时，应当按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施”的规定，施工作业单位必须在施工作业地点来车方向安全距离处设置安全警示标志，是考虑到当车辆在道路上快速行驶时，尤其是在公路上行驶，如果施工不提前预先告示车辆驾驶员道路状况，警告他们采取预防措施，就可能发生交通事故。A县公路段作为事故发生路段的施工单位，占用公路道路施工，未按国家法律、法规和国家标准规定设置明显的道路施工标志和采取必要的防护措施，致使原告父亲不能及时辨别路况而发生事故，应负事故的次要责任。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第二十五条第一款关于“全国实行统一的道路交通信号。第二款规定：交通信号灯、交通标志、交通标线的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准，并保持清晰、醒目、准确、完好”的规定，国家标准的规定设置道路施工标志是保障道路施工时车辆和行人安全通行的必然要求，在公路这样具有特殊危险性的公共环境下施工，更需要在符合安全距离的前提下，规范地设置安全标志，给车辆以足够的了望、减速距离，才能正确引导车辆通行，避免因道路维护而发生交通事故。我们相信，承包人丙能在距离施工地点来车方向1KM处开始设置标志施工标志，原告父亲会提前做出减速的反应，就不至于发生这样惨烈的事故。我们有理由认为：承包人丙在施工现场设置道路施工标志不当是造成事故发生的直接的原因，理应承担次要的赔偿责任。
五、对如何判决的意见
综上所述，本代理人认为：被告丙作为A县公路管理段连鞍线公路施工承包人，在施工中应对施工地段未妥善管理，因此应承担责任。被告A县公路管理段作为公路管理机构和发包单位，负有管理和保护公路的责任，有权检查、制止各种损坏公路、公路用地、公路附属设施，多路上的障碍物未及时清理，未尽到管理责任，因此应承担赔偿责任。
以上意见供合议庭参考，望采纳。
代理人：xxxx律师事务所 张绣程
广告服务合同代理词【篇三】
尊敬的审判长、审判员：
四川xx律师事务所接受原告成都远景房地产开发有限公司（以下简称原告）的委托，指派我担任本案原告的诉讼代理人。接受委托后，我认真查阅了案卷材料，进行仔细的调查，现在又参加了本案的审理活动，根据法庭调查的内容和法律的规定，发表如下的代理意见，恳请法庭支持原告的诉讼请求。
一、本案原告成都远景房地产开发有限公司依法享有地役权
地役权是指为自己的不动产的便利而使用他人的不动产的权利，是通过约定而得以利用他人不动产的一种物权。是一种用益物权的范畴。地役权中的“地”并不限于土地，也包括其他的地上建筑物等。地役权一般涉及两块土地，且这两块土地分别属于两个所有权人或使用权人，其中一块土地向另一块土地提供便利。依据《中华人民共和国物权法》第156条规定，“地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益。前款所称他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。” 依据《中华人民共和国物权法》第158条规定，地役权自地役权合同生效时设立。本案原告通过和被告成都依依制衣厂签定地役权合同，地役权合同是双方真实意思的表示，符合法律规定，且已经生效执行，因此，原告依法取得了对成都依依制衣厂所在土地的地役权。
二、本案原告成都远景房地产开发有限公司的地役权应当受到法律的保护
根据法律的规定，地役权设立后，地役权人地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益。同时，依据《中华人民共和国物权法》第159条规定，供役地权利人应当按照合同约定，允许地役权人利用其土地，不得妨害地役权人行使权利。
三、本案原告成都远景房地产开发有限公司的地役权对被告四川金鼎房地产开发有限公司具有约束力。
依据《中华人民共和国物权法》第159条规定，供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。
四、本案二被告的行为侵害了原告的地役权，应停止侵害，并赔偿违约金
第十四章地役权
第一百五十六条地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益。前款所称他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。
第一百五十七条设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。
地役权合同一般包括下列条款：
（一）当事人的姓名或者名称和住所；
（二）供役地和需役地的位置；
（三）利用目的和方法；
（四）利用期限；
（五）费用及其支付方式；
（六）解决争议的方法。
第一百五十八条地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。
第一百五十九条供役地权利人应当按照合同约定，允许地役权人利用其土地，不得妨害地役权人行使权利。
第一百六十条地役权人应当按照合同约定的利用目的'和方法利用供役地，尽量减少对供役地权利人物权的限制。
第一百六十一条地役权的期限由当事人约定，但不得超过土地承包经营权、建设用地使用权等用益物权的剩余期限。
第一百六十二条土地所有权人享有地役权或者负担地役权的，设立土地承包经营权、宅基地使用权时，该土地承包经营权人、宅基地使用权人继续享有或者负担已设立的地役权。
第一百六十三条土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。
第一百六十四条地役权不得单独转让。土地承包经营权、建设用地使用权等转让的，地役权一并转让，但合同另有约定的除外。
第一百六十五条地役权不得单独抵押。土地承包经营权、建设用地使用权等抵押的，在实现抵押权时，地役权一并转让。
第一百六十六条需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。
第一百六十七条供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。
第一百六十八条地役权人有下列情形之一的，供役地权利人有权解除地役权合同，地役权消灭：
（一）违反法律规定或者合同约定，滥用地役权；
（二）有偿利用供役地，约定的付款期间届满后在合理期限内经两次催告未支付费用。
第一百六十九条已经登记的地役权变更、转让或者消灭的，应当及时办理变更登记或者注销登记。
广告服务合同代理词【篇四】
审判长、合议庭：
北京市xxx律师事务所受陆建辉（以下称“原告”）之委托，指派我就原告诉xx（以下称“被告”）合同纠纷一案担任原告的委托代理人。开庭前，本代理人根据原告主张，搜集了支持原告主张成立的证据，并依法参加了合议庭组织的庭前证据交换。本代理结合本案的事实及庭审情况，发表以下代理意见：
一、被告构成欺诈事实清楚、证据充分。
原被告于xx年6月15日签订房地产开发合作协议（见原告提交的证据1），约定原告向山东xxxxx服务有限公司（以下称xx公司）出资1080万元，被告向原告转让其持有的xx公司40%股权，双方合作开发位于309国道周村贾黄村的地产项目。协议第一条表明，被告持有xx公司100%股权。但经法庭调查查明，被告所持有xx公司股权已于xx年10月16日全部转让，其不再是xx公司股东（见原告提交的证据2）。对此被告辩称其所转让xx公司股权的受让方是其设立的一人有限公司，所以其仍对xx公司具有实际控制权，而且协议中也写明“合并持有”。对于被告的答辩，原告不能予以认同。公司法解释一规定，合并持有是指两个以上股东持股份额的合计。合并持有的基础是持有，而不是被告所谓的控制。被告为何要选择这样一种较为复杂的股权持有形式原告不得而知，但其在协议中的表述符合《民通意见》第68条的“故意告知对方虚假情况”，构成欺诈行为。
原被告在协议中表明，合作的项目是纺织市场的房地产开发、销售、运营管理。根据我国《房地产开发企业资质管理规定》的规定，“未取得房地产开发资质等级证书（以下简称资质证书）的企业，不得从事房地产开发经营业务。”经法庭调查查明，原、被告双方订立合同时，xx公司并不具有前述房地产开发资质，根本不具有履行合同的能力。对此被告辩称签订合同时xx公司已向潍坊市建设局申请房地产开发企业资质，正在办理过程中，并于xx年7月8日办妥相关手续。对于被告的答辩原告不能予以认同。被告于xx年7月8日仅仅是在工商行政管理部门将其经营范围扩大至包括房地产开发，并未从其所属地方人民政府房地产开发主管部门获取房地产开发资质等级证书，所以仍不能从事房地产开发经营业务。被告明知此情况却故意隐瞒，符合《民通意见》第68条的“故意隐瞒真实情况（保持沉默者）”，构成欺诈行为。
二、即使被告没有欺诈的故意，被告的行为也已经违约。
合作协议中约定，“有关该项目前期筹备发生的费用需经双方确认同意，方可计入该项目公司成本。”原告已经分期向xx公司汇入款项200万元，但在xx年9月25日原告向人民法院申请财产保全时查明被告及xx公司银行账户存款只有2940元（见原告提交的证据3）。但是在此期间原告未对xx公司任何支出成本签字确认费用。所以原告认为被告未能按照约定使用投入款项，并且有骗取出资的嫌疑。
综上所述，本代理人认为，被告在订立合同过程中故意隐瞒自己已不再具有xx公司股东身份的事实，并且在明知xx公司不具有房地产开发资质的情况下与原告签订房地产开发合作协议，构成欺诈行为。原告向xx公司投入的资本没能实现预期的收益，还丧失了与他人合作的机会，其利益受到了损害，根据《中华人民共和国合同法》第五十四条第二款和第五十八条的规定，请求人民法院撤销双方合作协议，判令第三人xx公司返还原告的出资，并判令被告承担原告所受损失。
上述代理意见，请合议庭评议时参考。
代理人：北京市xxx律师事务所
律师：xx
广告服务合同代理词【篇五】
尊敬的审判长、审判员：
依据《中华人民共和国律师法》的规定，西桥区修文律师事务所受原告西安东方大市场的委托，指派刘烁、王琰律师代理原告西安东方大市场诉被告xx与xx房屋买卖合同纠纷一案。开庭前，我们听取了被代理人陈述，查阅了本案卷宗材料，对本案做了细致、全面的了解并进行了相关调查。我们结合本案事实和有关法律规定，现发表如下代理意见，希望法庭予以采纳：
一、被告xx与被告xx签订的房屋买卖合同无效，理由如下：
（一）被告xx无权通过签订合同处分属于我方当事人的房屋。东方明珠商务小区系我方当事人开发建设，其所有权属于我方当事人。被告xx原系东方大市场业主委员会主任，未经我方当事人授权，因此没有代理权，所以不得自行处分我方当事人房屋。但被告xx却于2004年私自仿制刻造我方当事人合同专用章，与被告xx签订了房屋买卖合同。对于被告xx无权处分我方当事人房屋的行为，有些已被人民法院以其无处分权为由予以撤销，对此我们有《人民法院民事判决书》一份为证。
（二）被告xx与被告xx签订的房屋买卖合同违反了《中华人民共和国合同法》第52条第3款和第5款的规定，所以二被告签订的合同无效。首先，被告xx私刻我方当事人合同专用章的目的是以我方当事人的合法身份出卖我方当事人的房屋，其行为属于以合法形式掩盖非法目的，违反了《中华人民共和国合同法》第52条第3款的规定，故二被告签订房屋买卖合同无效。其次，被告xx私刻我方当事人合同专用章的行为因触犯《中华人民共和国刑法》第280条第2款于2008年被人民法院判处刑罚，其行为违反了刑法的强制性规定。而根据《中华人民共和国合同法》第52条第五项，“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同，属于无效的合同。对此我们有人民法院刑事裁定书一份佐证。
二、被告xx属于恶意第三人，理由如下：
根据《中华人民共和国物权法》第106条，构成善意取得必须同时具备三个条件：
1、受让人受让该不动产或是动产时是善意的；
2、以合理的价格进行转让；
3、转让的财产应当登记的已经登记。而被告xx皆不满足此三要件。理由如下：
（一）被告xx在订立合同是存在过失。
xx私刻东方大市场合同专用章，被告作为一般公民虽无法辨别真伪，但其对xx的代表身份具有审查义务，即应当确定被告xx是以什么身份来与自己签订合同的，而不是仅凭一个章子便相信对方对该房屋具有合法的处分权。而且作为买房人，从社会常理来说，应该在签订合同之前检查房屋的有关产权证明及相关文件。而被告xx在订立合同时并未做相关审查，所以其行为存在相当过失。
（二）被告xx购买的房屋价格显然不合理。
根据我方调查，xx年西安市市场平均房价为2546元每平方米，按此价计算，77.19平方米的房屋价值应该为196525.17元人民币，被告xx仅以6万多元购买此房屋，显然与一般市场价格相差甚大，对此有合同为证。对此被告xx辩称是因为我方当事人房屋存在设施、环境等问题，所以才会如此低价，我方不同意其观点。因为房屋主要价格在于房屋本身，至于其他方面的因素可能会对房屋价格有所影响，但不会导致如此悬殊的价格。
（三）被告xx并未取得该房屋的所有权。
根据《中华人民共和国物权法》第9条“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记登记，发生效力；未经登记，不发生效力。”被告xx并未对此房屋进行依法登记，所以并未取得该房屋房屋的所有权，既然没有取得该房屋的所有权，就更不能说被告xx是善意取得，所以被告xx不是善意第三人。
恶意与善意在实质上都属于主观的心理状态。但在法律必须以一定的客观外在表现来加以判断。我方以上所列举的理由是根据法律规定和客观事实提出的。综合原告以低价购买房屋的事实、以及其并未办理房屋转让登记的事实，我方认定被告xx为恶意第三人且不能合法取得我方当事人的房屋。
三、我方始终坚持被告xx与被告xx签订的房屋买卖合同无效，无效合同自始无效，不存在追不追认的问题，更不能通过追认而使本来无效的合同归于有效。对于二被告提出我方已追认其房屋买卖合同效力的问题并没有法律意义，我方不对此展开详细论述。
综上所述，本案被告xx与被告xx恶意侵犯了我方当事人房屋所有权，事实清楚，证据确凿，对我方当事人造成的经济损失二被告应当承担连带责任，依法予以赔偿。我们请求法院秉承“依法打击不法行为，保护公民合法权益”的原则，确认二被告签订的房屋买卖合同无效，赔偿我方当事人经济损失1万元。
xx区xx律师事务所
律师：xx、xx
广告服务合同代理词【篇六】
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》等有关法律法规的规定，就甲方委托乙方作为甲方XX华庭的广告服务代理（包括平面创意、撰文、设计、策划）事宜，达成如下一致协议：
一、 合作范围
甲方委托乙方作XX华庭项目的广告服务代理，全权负责本项目的广告创意、撰文、设计、策划等代理事宜。
二、 合作期限
委托期为 年 月 日至 年 月 日。本协议所拟合作期限届满前一个月，经双方协商同意，双方可续签协议。
三、 乙方工作内容
广告的创意、文案、软文撰写、设计、策划、影视创意等事宜，包括楼盘VI、报纸广告、夹报、宣传单张、海报、楼书、房展、展厅、喷画、广告折页、杂志广告、DM、邀请函、贺卡、现场POP、户外广告等平面设计、影视创意、影视脚本、活动策划方案、形象策划方案。
四、 双方合作方式：
甲、乙双方以第一个月作为合作试点，在完成第一个月合作后，甲、乙双方都有权对对方的工作情况、合作程度、是否违约等情况进行评判，以作为是否继续合作的基础。如甲、乙双方对对方的合作情况不满意，均有权解除余下时间的合作关系。
五、双方责任与权利
甲方的责任和权利：
1、 双方合作期间，甲方应积极配合乙方，及时提供乙方所需的各类图片和文字资料，并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责，如因甲方提供的资料而引起的法律纠纷，其相关的一切责任由甲方负责。
2、 甲方有权及时地对乙方所提交的广告方案、设计稿和其他书面工作文件以书面形式提出修改意见和建议，乙方据此进行修改、调整、直至甲方签字认可方可定稿。但甲方应尊重乙方的专业经验和知识，并应考虑乙方工作周期等因素，在乙方提交有关文件后，应及时、完整地以书面形式提出明确的意见，以便乙方有足够时间保质保量完成各项业务。
广告服务合同代理词【篇七】
审判长、审判员：
__________律师事务所接受原告的委托，指派我担任原告合诉讼代理人，经过庭审，发表代理意见如下：
一、被告拖欠原告合同总货款____________元，事实清楚，证据确实充分。
____________年______月______日，被告为了投资建设瑶海家居博览中心商业
管理系统信息项目，与原告就应用软件、硬件设备产品签订买卖合同2份。合同约定，原告为被告提供《____________大型商业信息管理系统V3000版》的应用软件及硬件设备产品，合同总价款为____________元整。合同签订后，原告按照合同约定于____________年______月______日送货，并于____________年______月______日安装应用软件，并有被告的工作人员签收的送货单及______年______月______日原、被告之间的对账清单加以佐证，被告至今未支付货款。因此，被告拖欠原告货款____________元，事实清楚，证据确实充分。
二、被告应当向原告支付拖欠货款人民币____________元并承担逾期付款违约金。
原、被告双方签订合同总价款共计____________元，原告已经按约履行交货、安装等合同义务，但被告至今未履行付款义务。根据《民法典》规定，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。同时根据该法第109条规定，当事人一方未履行价款或报酬的，对方可以要求其支付价款或报酬。因此，被告应当向原告支付货款____________元。
另外，原被告双方在合同中明确约定：被告无故拖欠付款，每拖欠一天，被告应当向原告支付合同总额的0.3%作为违约金。现被告无故拖欠付款，已构成违约，被告应当向原告承担逾期付款违约金。由于约定违约金过高，原告自愿按照同期银行贷款利率的4倍主张逾期付款违约金。
综上所述，原被告之间的买卖合同关系及被告拖欠原告货款的事实十分清楚，原告的诉讼请求既有事实依据，又有法律依据，证据充分，被告应当履行付款义务，承担逾期付款违约金。请法庭对原告的诉请依法予以支持。
以上代理意见，请法庭予以充分考虑!
代理人：_____________
______年______月______日
广告服务合同代理词【篇八】
尊敬的审判长、审判员：
辽宁华昊律师事务所接受____________有限公司的委托，指派我作为其与____________书刊印务有限公司(曾用名：________书刊厂)因纸张欠款案的诉讼代理人。在庭前，我认真核实了案件事实、仔细听取了委托人的陈述，认真查阅了案卷材料;今天又参加了法庭调查，通过这一系列的诉讼活动，我对本案情况有了比较全面的了解，针对本案的基本情况，提出如下代理意见，供合议庭参考，希望合议庭采纳：
一、原、被告之间是纸张买卖合同关系，有纸张供货交易记录，系长期合作关系。
被告原企业名称是：___________________书刊厂，是福利企业印刷厂，归属铁岭民政局，原企业由厂长____________承包经营;后企业改制，____________买下该厂并更换其女儿____________为法定代表人，由____________负责日常经营管理，现企业名称为铁岭辽北书刊印务有限公司。
在被告更名前，原告一直为其提供纸张供货服务，开始时，双方还会签订纸张供销合同来约定各自的权利义务(证据1、2证明)，随着交易往来的频繁，双方有了信任的基础，为方便交易，双方形成了由原告按被告的订货要求，以代办托运或者被告自提的方式交付纸张、并有原告开具纸张供货增值税专用发票、被告验收并出具收条的交易模式。在此种交易模式下，双方一直合作很愉快。
被告更名后，双方仍延用此种交易模式，合作关系一直良好，故即使双方在此后交易中没有签订具体的纸张供销合同，但收条具有合同的效力，证明双方存在纸张供销关系，从证据目录的显示可知：双方是长期合作关系。
二、______年______月______日、______月______日被告所写的收条有纸张供销合同的效力，合法有效，对双方具有约束力。
收条是被告在收到原告提供的纸张后，经验收合格所出具的收到纸张的凭证。上述收条证明双方存在纸张的供销关系，具有纸张供销合同的效力，是双方的真实意思表示，合法有效，对双方具有约束力，故被告在收到纸张后，应当及时支付支付价款。
三、原告已履行完纸张供货义务，并开具了纸张供货发票给被告，被告已接收，被告应支付欠款共____________元整。详细来讲：
1、从______年______月______日(增值税发票三张)，原告共向被告供应纸张总吨数为：_________________吨;总价款合计共：_________________元整;
2、被告分别于____________年______月______日、______年______月______日支付现金____________元、____________元给原告，合计共____________元;扣除被告支付的购货款，被告未支付的货款为：________________元—____________元=____________元;
3、根据双方的约定和交易习惯，纸张供货的方式为代办托运，由被告支付运费：_____________从明细账中知道：_____________被告分别于______年______月______日、______年______月______日支付运费______元、______元给原告合计共______元整;
4、扣除运费的款项，被告未付欠款为：____________元-—______元=______元;(第一笔欠款)
5、原告分别于______年______月______日(2张)______年______月______日、______年______月______日开具了共四张供货发票，供货总吨数位：______________吨，总价款为：_________________元;
6、______年______月______日，被告曾委托原告为其购买手机一部，手机价款为：_________________元，并且手机已交付给被告，故手机费用应由被告支付;
7、______年______月______日，被告支付现金______元给原告，故第二笔欠款的总额为：___________元+______元—______元=______元;(第二笔欠款)
综述：结合上述情况的分析，可得出：_____________被告所欠的总额为：_____________
第一笔欠款额+第二笔欠款额=____________元+______元=______元。
四、根据《民法典》规定：“当事人一方未支付价款的，对方可以要求其支付价款”的规定，被告收到纸张后，未履行支付价款的义务，原告多次找被告协商，被告都以各种理由推脱，有恶意欠款的嫌疑，使双方的信赖利益遭到危机，为维护交易秩序、保护交易安全，保护原告的合法权益，原告依法对被告提起诉讼，希望贵院支持原告的诉讼请求，判令被告及时归还欠款!
综述：原告已经履行了纸张供货义务，该义务已经履行完毕，被告却未完全支付价款，故被告应当及时归还欠款。
委托代理人：____________律师事务所
__________年_____月_____日
jht868.com相关阅读
今日协议:户外广告合同范文汇集(6篇)
广告是当今社会一种良好的宣传工具，不管是公益的还是盈利性质的，一个好的广告，可以让人印象深刻，从而达到宣传的效果！为了保障广告商与自己的合法利益，我们需要签订广告合同！只是，我们在签订广告合同之前，要记得仔细阅读合同内容。那么，值得收藏的广告合同范本有哪些呢？以下是小编为大家精心整理的“今日协议:户外广告合同范文汇集(6篇)”，仅供参考，欢迎大家阅读。
户外广告合同【篇一】
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《广告法》及《广告管理条例》就广告牌租赁发布广告事项，在平等、公平、互惠的原则下，双方达成一致，内容如下：
1、甲方租用乙方位于 疏解公路 位置的单立柱广告牌。此广告牌规格为 6MX18M ，面积 216 ㎡。
2、广告牌租赁期为 12 个月，日期从 年 月 日 至 年月 日。
3、此广告牌租赁费用总计 元，大写： 元，费用支付方式为 半年交 ，付款流程 本合同生效后即付清上半年租金32500元，合同生效后第五个月付清下半年租金32500元 。此款项包括一年的广告发布费、画面制作费、电费、维修费、日常保养费等。
4、甲方租赁此广告牌及广告位置期间，甲方有权决定广告发布内容，但必须保证其真实性、合法性， 由于商标、肖像、广告词及其他因广告内容而产生的纠纷由甲方承担全部的责任。
5、本合同中，乙方向甲方保证：甲方在此广告牌租赁期限内，甲方对广告位置及广告牌拥有完全的广告发布使用权。
6、在合同执行期间此广告牌如因政府政策原因的拆除，则乙方根据使用时间退赔甲方的超额费用。因不可抗力造成的损坏，乙方应及时修复并相应延迟甲方使用期限。租赁期满后，本合同即终止，甲方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权。如甲方续租，须提前两个月书面向乙方提出申请。
7、协议执行期间双方发生争议，协议解决为优先渠道，合同附件及样稿构成合同执行一部分，附件同样具有法律效力，如果协议无法解决，那么合同争议 诉讼仲裁委员会，确实无法达成共识可上诉当地法院裁决。
8、本合同双方签字盖章生效，由双方各保存一份，具有同等效力。
甲方代表： 乙方代表： 联系电话： 联系电话： 签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日
户外广告合同【篇二】
合 同 书
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
根据《合同法》、《广告法》及有关规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方租赁甲方所属位于 发布广告事宜，一致达成以下条款以资共同遵照执行：
一、场地位置：
甲方唯一合法拥有的 ，该位置提供给乙方独家经营商业广告的招商及发布。
二、规格及发布形式：
规格尺寸：具体见本合同附件----设置广告点位置。
发布形式――霓虹灯。
三、发布限期：
发布期 年，从年 月 日起至 年月 日止。
四、工期：
1、甲方于年 月 日前提供包括但不限于上述场地的产权、使用证明等报批所需资料给乙方。
2、乙方负责于个月内办理户外广告的有关审批手续，并于手续办理完毕后完成广告牌制作。
五、场地租金、保证金、电费及其支付方式：
1、场地租金：
A、合同签订后至 年 月 日前为免租期（含发布公益广告），若此期间乙方发布商业广告，租金由发布即日起计算；
B、从年 月 日起至 年月 日止，每年场地租金为人民币***** 元整（￥元正）；
C、从第三年开始直至到合同结束，每两年租金递增； 合同编号：
F、如租约到期双方有意继续合作，租期将自动延长。
2、缴纳方式：
A、每年租金分期，按 为一期进行支付；
B、首期租金乙方于广告发布前一周内支付，以后按季度提前一周支付。
3、电费按国家供电部门有关收费标准，每月按照实际使用功率由乙方于每月 号前向甲方缴纳。
4、本合同签定时乙方向甲方交纳 元整（即元正）场地保证
金。若本合同按合同约定时间开始执行或执行后正常终止，甲方于本合同终止后 天内将场地保证金退回乙方。若本合同未能按合同约定时间开始执行，则甲方于 年 月 日前退回乙方所缴纳的场地保证金。
5、甲方收到各项款项同时向乙方开具等额的收款发票。
六、双方责任
甲方责任
1、合同签订后，甲方于 年 月 日前提供有关土地产权使用证明等资料给乙方进行办理可发布户外广告发布的有关政府手续。
2、提供用电电源到广告牌面，协助乙方施工及发布的正常使用。
3、协助乙方办理有关施工手续。
乙方责任
1、支付合同约定相关款项。
2、提供广告画面内容给甲方备档。
3、合同期内，广告牌的制作质量由乙方负责，负责广告牌的日常管理、维修和保养，按照消防条例要求做好消防安全防范工作，保障用电安全。广告设施归乙方所有。
4、乙方发生的水电费由乙方承担，电费按电表实用数由乙方与甲方管理处结算。
七、免责条件
1、因政府征用、政策变更、市政工程、战争、地震、自然灾害等不可抗力因素，或者广告位正面前方向有新的建筑物遮挡广告的发布效果，造成合同不能履行或不能完全履行，双方经协商未能达成一致，则合同自然终止且互不承担责任，双方于十天内结算相关费用。
2、若乙方未能在本合同约定时间内完成可发布户外广告的有关政府手续的办理，双方视办理上述手续的具体情况进行协商，若协商无法达到一致意见，则本合同书即时终止，双方不负违约责任。
八、违约责任
1、合同生效后，甲、乙双方必须认真遵守合同条款，任何一方不履行合同条款，守约方有权向违约方要求承担法律责任，赔偿经济损失。
2、乙方未依照合同规定准时缴纳租金，按年度租金的 /天向甲方支付滞纳金；若超过 天仍未支付租金，则本合同终止，甲方收回本合同出租的场地，合同保证金不予退回。
3、合同生效后，如有第三方就该广告位置向乙方主张所有权或使用权，由甲方负责解决并承担因此所增加的一切费用。
九、合同期满与终止
1、本合同发布期满后，乙方如需继续承租，应在期满前 天向甲方提出申请，重新签订合同。在同等条件下，乙方享受优先续约权。
2、如租约到期双方有意继续合作，租期将自动延长。
3、发布期满后，若双方不再继续合作，乙方所缴纳的保证金甲方于 天内退还，乙方于合同终止后 天内拆除广告设施。
十、争议解决
本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向人民法院起诉。
十一、保密协议
未经对方许可，任何一方不得向第三方（有关法律、法规、政府部门、雇员除外）泄露本合同的条款的任何以及本合同的签订及履行情况，以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息。
本合同有效期内及终止后，本保密条款仍具有法律效力。
十二、其他
1、本合同未尽事宜，须经合同双方共同协商，并签订补充规定，补充规定是本合同不可分割的组成部分，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
2、本合同一式肆份，自签字盖章日起生效，双方各执贰份，具有同等法律效力。
3、上述合同条款已经甲、乙双方确认，如有变动，变动条款需经双方盖章确认方才生效。
甲 方：乙 方：
签约代表： 签约代表：
签约日期：年 月
附件：设置点位原外观及设置广告点位位置
日
户外广告合同【篇三】
甲方：****
乙方：****公司
甲乙双方为明确各自的义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规之规定，现就乙方承揽*****广告牌（以下简称广告牌）的制作安装事宜达成如下一致协议。
第一条：广告牌制作：
1、广告牌规格：4m*7m *块、4m*6m *块、3m*4m *块、3*5 *块。
2、材质：钢骨架、钢板衬底、喷绘画面
3、要求：按相关规定范执行
第二条：广告牌安装安装地点：******区
第三条：工程造价及支付方式
1、广告牌制作安装，合同报价预算总价款：共计人民币：￥ 价格以**审计部门审计价格为准。
2、支付方式：
a、合同签订之日，甲方向乙方支付总价款的40%￥元即大写：壹拾壹万壹仟壹佰壹拾壹元整。
b、制作安装完成时，向乙方支付总价款的20%￥壹拾壹万壹仟壹佰壹元整。
c、余款除10%质量保证金外，即￥仟壹佰壹拾元整，在审计后15日内一次付清。
d、工程质量保证金即￥拾壹元整在质保期满后15日内付清。
第四条：工程期限
自合同签订甲方预付工程款之日起10天，如遇不可抗力因素（如雨、雪、六级以上大风）工期顺延。
第五条：双方权利、义务
甲方：
1、 办理广告牌设置、安装所必须的报批手续用相关费用。
2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路，可以施工。
3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。
4、按本合同第三条规定结算广告牌的制作、安装费用。
乙方：
1、自甲方通知可以现场浇筑地基起10日内甲方提供的安装地点制作旗了并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工安案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
第六条：关于验收
1、乙方全部制作安装完工后一周内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。
2、工程质量验收以国家钢结构旗下标准为依据，广告结构制作安装应当牢固，抗风力应达到8级。
第七条：违约责任
1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3、乙方无法保证质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失。
4、如属甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方负责，乙方不退还预付款。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。
第八条：保修期限：
1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质量保一年。
2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。
3、如甲方提出更换展板内容，乙方需无条件配合甲方，并只收取成本费用。
甲方：
法人/授权代表（签字）
联系电话：
日期： 年 月 日
乙方：
法人/授权代表（签字）
联系电话：
日期： 年 月 日
户外广告合同【篇四】
甲方：
乙方：
甲乙双方为明确各自的权利和义务，经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》和《高处作业分级》GB 3608—83规定的“凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业及其他法律、法规之规定，现就乙方承接武商集团武汉国际广场户外广告安装(以下简称广告安装)的安装事宜达成如下一致协议。
第一条：甲方提供成品画面乙方安装
安装地点：武商集团武汉国际广场户外广告牌
第二条：安装价格及支付方式
1、广告安装费：2200元/块
2、支付方式：安装完毕，甲方向乙方支付全部总价款。
第三条、双方权利、义务
甲方：
1、办理广告牌设置、安装所必须的报批相关手续。
2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置可以正常施工。
3、提供安装的画面尺寸及材料符合要求，打扣方式正确。
乙方：
1、按甲方提供的安装时间及安装地点准时安装完毕。（特殊天气可延长安装时间）
2、 严格按照甲方确认的施工方案进行安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
3\攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗
4、安装期间必须佩带安全防护措施，出现的一切责任事故与甲方无关，全部由乙方负责。
5、施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业.
第四条：关于验收
1、 乙方安装完工后，甲方组织验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收安装质量合格。验收合格。
2、安装验收以平整、干净、牢固为依据。
第五条、违约责任：
1、乙方如无正当理由未能按规定按时安装完成，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
2、乙方应保证工程质量，听从甲方指挥。如未达甲方要求乙方应承担返工及相应损失。
3、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责。乙方有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的安装费用。
第六条、保修期限：
1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保半年（6级大风及人为因素除外）。
2、保修期满后，乙方进行维修要收取维修费用。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽适宜，根据实际由双方协商解决或签定补充规定，与本协议具有同等法律效力。
甲方：乙方：武汉艺锐广告有限公司(盖章)(盖章)
法人/授权代表(签字)： 法人/授权代表(签字)：联系电话：联系电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
户外广告合同【篇五】
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：XXXX有限责任公司
根据有关法律法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就XX市XX户外广告位的租赁达成如下协议：
第一条 广告位位置：XX市 XX路到XX路XX户外广告牌 个(详见附图)
广告位尺寸：
第二条 租赁期限：
广告位租赁期限为年，合同期限从 2013 年 月 日至年月 日止。（以实际发布时间为准）。本合同签定后如续约，双方应在合同结束日前一个月续签下一年合同。
第三条合同总额和付款方式：
1、广告位发布费总金额共计人民币：元整（￥ 元整）（不含税）。
2、上述费用在合同期内，包括对该广告的维护费、电费、安装费，含第一次广告画面制作费。
3、广告发布费支付时间和支付方式：
合同签订后甲方应付乙方发布费，人民币元整（￥ 元整）。
第四条 双方责权：
（一）甲方责任：
1、甲方有权决定广告发布内容，但必须保证其内容真实性、合法性。
2、甲方须及时向乙方缴纳广告位租金。
3、合同期内广告位制作形式、材料、施工费用由乙方解决和支付，施工安装均需达到安全
生产要求及广告牌美观、完整。甲方第二次广告画面制作费另行支付。
（二）乙方责任：
1、乙方保证在XX市 广告位发布的权利。
2、乙方应遵守广告发布、制作的有关规定，制作、报批手续及费用都由乙方承担。
3、乙方负责广告位维修和保养工作。如出现非人为故障，乙方应于24小时内通知甲方及时修复。
（三）租用期内，乙方不得因各种原因增加甲方租金，甲、乙双方不能无故终止合同，但如因市政或城市规划要求等原因导致甲方广告位不能使用时，则双方不负责任何赔偿责任，其租金乙方按甲方所租用实际时间计算。如果双方同意移址重建，另签补充合同。
（四）如因台风、地震等不可抗力造成双方不能履行合约的，双方免责。
第五条租赁期满：
租赁期满后，本合同即终止，甲方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权，如甲方续租，须提前一个月书面向乙方提出申请，否则视为放弃优先租赁权。
第六条 违约责任：
1、双方约定的所有条款严格保密，泄密造成的守约方经济损失由违约方承担。
2、双方签订合同必须信守，任何一方违反本合同的规定，违约方需按当年年度租金的20%作为违约金支付给守约方。
第七条 其他：
1、本合同未尽事宜双方共同协商解决。经协商无效的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式份，甲、乙双方各持份，均具同等法律效力。甲乙双方签字、盖章后生效。
（本行以下无正文）
甲 方（章）： 乙 方（章）：
日期： 日期：
户外广告合同【篇六】
广告客户名称（甲方）：__________________
广告发布单位名称（乙方）：______________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关法律、法规、规章的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同。
第一条广告发布概况
1、广告发布内容：__________________.
2、广告媒体形式：__________________.
3、广告发布时间：__________________.
4、广告发布地址和位置：____________.
5、媒体规格和面积：________________.
6、广告发布数量：__________________.
7、其他约定：______________________.
第二条合同价款及支付方式
1、本合同价款为：人民币______元，大写______元整。
本合同签订后，甲方于______年______月______日支付人民币______元，作为定金，待最后支付剩余款项时抵作价款。
2、第一次付款：______年______月______日前付款人民币______元。
第二次付款：______年______月______日前付款人民币______元。
第三次付款：______年______月______日前付款人民币______元。
3、支付方式：□支票□转帐□现金
第三条双方权利义务
（一）甲方权利义务
1、甲方有权在签订本合同前对乙方进行相关的资格审查。
2、如甲方为广告主的，应按照《广告法》的规定向乙方提供以下文件：营业执照以及其它生产、经营资格证明文件；质量检验机构对广告中有关商品质量内容出具的证明文件；广告审批机构对特殊产品或服务广告内容出具的广告批准文件；确认广告内容真实性的其它证明文件。如甲方为广告主的代理机构，则除提供广告主的上述资料外，须同时提供甲方的营业执照和委托协议书。甲方承诺其提供的上述文件真实、合法、有效，不违反法律规定、不损害社会公共利益、不侵犯他人的民事权利。
3、甲方应当在广告发布日的______天前，向乙方提供广告样稿和审批需要的真实性、合法性有关证明文件，承诺样稿内容真实、合法，并办理书面确认手续。
4、甲方要求发布的广告属于依法必须在发布前由有关行政主管部门对广告内容进行审批的，应当向乙方提供书面的相关审批文件，并保证批准文件的真实、有效。
5、甲方应当向乙方提交广告样稿所涉及的他人民事权利的合法使用许可证明。在广告中使用他人名义、形象的，应当事先取得他人的书面同意；使用无民事行为能力人、限制民事行为能力人的名义、形象的，应当事先取得其监护人的书面同意。
6、甲方应按照合同约定的金额、时间、方式支付合同价款。
7、甲方因特殊原因需要撤销广告发布订单的，应在广告发布日的______前以书面形式通知乙方，否则应赔偿乙方损失，损失赔偿额：______.
（二）乙方权利义务
1、乙方合法拥有本合同约定媒体的户外广告发布资格。
2、乙方有权要求甲方提交《广告法》规定的广告发布所需要提供的证明文件。
3、乙方应当依法向相关管理部门申请办理本户外广告发布许可审批手续。
4、乙方应当在依法办妥户外广告发布许可审批手续之日起______日内，发布本合同约定广告。
5、乙方应建立广告审查制度，配备合格的广告审查人员，依法审查广告样稿。广告样稿必须经广告审查人员签同意后方可发布，并记录在案存档，乙方应对审查结果承担法律责任。
6、乙方应当及时维护发布本户外广告的相应设施，确保广告发布设施的正常使用和广告内容发布的正常效果。
7、应甲方要求，乙方应当如实提供户外广告发布的数据资料。
8、乙方应建立广告档案管理制度，自本合同履行完毕之日起保存本合同文本两年。
第四条违约责任
1、甲方未按照约定付款，每逾期一天按照未支付金额的______‰支付违约金。甲方如逾期______日仍未按照约定支付价款的，乙方有权处分甲方租用的广告位置及广告材料。
2、因甲方未按期交稿造成本合同无法按期履行，由甲方承担违约责任，并向乙方支付违约金人民币______元，大写______元整。
3、因乙方原因造成广告无法按期发布的，甲方有权要求乙方顺延履行，每逾期一天并由乙方向甲方支付______元的违约金。因发布延迟给甲方带来损失的，甲方有权要求乙方赔偿。如延迟发布无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
4、乙方已尽法定审查义务，而因甲方提供虚假证明材料造成广告作品侵犯第三方合法权益的，甲方承担全部责任，乙方明知或应知甲方提供虚假证明材料的除外。
5、乙方未能及时修复发生故障并影响广告发布效果的广告设施和画面内容，应按照发生故障的广告数每日向甲方支付违约金人民币______元，大写______元整。
6、因乙方原因造成发布的广告规格、内容错误的，双方协商按以下方式处理：______.
7、乙方未尽法定的广告审查义务导致发布的广告违法，甲方可向乙方追究相应的责任。
第五条其他约定
因重大社会活动或事件等特殊原因致使广告无法按约定发布的，可由甲乙双方协商解决。
第六条争议解决方式
本合同履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可以选择下列第______项方式解决：
1、向______仲裁委员会申请仲裁；
2、依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他
本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
二手车广告服务合同模板汇集11篇
广告是如今一种高效有用的推销手段，一个好的广告，往往都是富有创意的，而且在创意的基础上又具有幽默性质！我们与广告商合作签订合法合理的广告合同，可以为我们省下很多的麻烦事！只是，我们在签广告合同的时候，有很多需要我们注意的地方，不然容易让自己上当。那么，你想知道有关广告合同的内容资料吗？以下内容是合同范本网编辑特地整理的“二手车广告服务合同模板”，可能你会喜欢，欢迎分享。
二手车广告服务合同模板【篇1】
委托方
承揽方 广州市番禺区嘉华广告有限公司 签订日期： 年 月日 依照《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》、《中华人民共和国广告法》、《广告管理条例》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。
第一条 广告承揽要求
1．1 项目： 1．2 制作地点：
1．3 颜色、规格或材料： 按委托方确定的设计稿制作，以委托方签字稿
为准；
1．4 起讫时间、日期：
第二条、广告制作费及支付方广告制作费 2．1 广告制作与安装费
乙方按甲方要求进行加工制作。
2．2 结算方式和期限 合同签定后，在制作前委托方予付30﹪合同款给承揽方即人民币；制作及安装完毕后余款马上付清。
第三条 验收方式及时间 委托方指定人员现场验收
第四条 违约责任。
4．1 委托方擅自不覆行合同，按未履行部分广告制作费的 2 %，向承揽方偿付违约金，超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的 2 ‰，偿付违约金。
4．2 承揽方不能完成合同规定的工作，按未覆行部分广告制作费的 2 %，向委托方偿付违约金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的 2 ‰，偿付违约金。
4．3 其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。
第五条 纠纷解决方式
发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（1、2）项规定办理。
1、 向广州当地经济合同仲裁机关申请仲裁； 2、 向广州当地人民法院起诉。
第六条 附则。
6．1 本合同附件 两 件，名称 广告制作与安装承揽合同。
6．2 本合同有效期：自 年 月日至 年月日终止。
二手车广告服务合同模板【篇2】
甲方：
地址：
法定代表人：
乙方：
地址：
法定代表人：
甲方与乙方经友好协商，就电梯广告位租赁及双方合作事宜，秉着公平、诚实守信的原则，达成如下协议：
1、 本协议租赁期内，乙方为甲方 辖区内的电梯广告位租赁商，乙方人员必须遵守《 》小区所有的管理规定。
2、 小区一期共有座楼宇， 台电梯，每台电梯设 个广告位，共 个广告位，每广告位安装一个广告牌；甲方负责指定广告位及广告牌的安装位置。水晶板广告牌由乙方制作，广告牌内容必须美观大方，符合小区生活情趣和甲方要求。广告牌的具体规是： 。
3、 乙方工作人员进入小区必须遵守小区管理规定，如乙方拒不执行甲方的管理规定，每次每项乙方应支付甲方 元；情节严重的，甲方有权终止协议，乙方所交纳的当月管理费不予退还。
4、 甲方负责乙方广告牌的日常清洁，对丢失和损坏的广告牌甲方不负责任，由乙方负责更换和修缮。
5、 本协议租赁期限内甲方不得将广告位出租或出借给第三方。本协议期限满，在同等条件下乙方有优先续约权；如乙方需续约必须在租赁期限届满前一个月内提交书面申请。
6、 本协议签订之日乙方入场时须向甲方交纳租赁保证金元、月管理费元。管理费收取标准按每月每电梯元计算收取（此费只包括保洁费和广告位租金）。
乙方必须保证在每月日前向甲方交纳当月的管理费，逾期一周未交纳，甲方视同乙方放弃广告位的使用权，甲方有权另行安排，乙方交纳保证金不予退还。
7、 广告位的招商工作由乙方负责，乙方必须保证广告的表现形式、内容符合《中华人民共和国广告法》的相关法律法规的规定，否则因此引起的法律责任由乙方承担，与甲方无关，甲方有权视情节的轻重即时解除本协议。
8、 甲方应积极配合乙方工作，区域内所有顾客有关广告位的订单、询价，甲方应将其转交给乙方处理。乙方每期广告内容需书面通知甲方，必须在经甲方审核、同意后方可上广告，否则视为乙方违约，甲方有权终止协议。
9、 本协议期满如乙方无违反本协议相关内容或小区管理规定，甲方将于期满之日起一月之内将乙方保证金无息退还。
10、甲方无需支付乙方任何违约金及补偿费用，双方按实结算后退还
保证金。
11、双方另行协商签订的书面备忘录或者补充协议，可作为本协议的
有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。
12、协议有效期 年 月 日至 年 月 日止，协
议自双方签章并且乙方交纳保证金之日起生效。
13、本协议期满或协议终止时，乙方需在当日将广告牌拆卸完毕，乙
方在拆卸的过程中，对甲方的电梯轿箱造成损坏的 ，需照价赔偿，否则甲方有权不予退还保证金。
14、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
15、本协议未尽事宜，由双方协商解决。协商不成时，则向租赁物所
在地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人： 联系人： 联系人：
电话： 电话：
签订日期： 年月 日
二手车广告服务合同模板【篇3】
广告客户(甲方)：________________________
广告发布单位(乙方)：____________________
双方根据《中华人民共和国广告法》有关规定，签订本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方在________编辑出版的_____________________会刊______________上发布(彩色?黑白)广告。广告刊登版位为：__________________。
二、甲方必须在广告刊出出版日前_____个月(截止_____月_____日止)，提前提供广告样稿形式(四色片或文字图片)。如需乙方代为设计的，另交广告设计制作创意费(彩色_____元/版，黑白_____元/版);如需乙方代为审批，另交广告审批费_____元(此费由广告审批单位收取)。如果甲方未在规定期限内提供广告样稿，则按广告价的_____%收取加急费。
三、甲方在向乙方提供广告内容同时还需提供单位介绍信、企业法人营业执照，三证(农药登记证、生产许可证，产品合格证)、产品标签、商标注册证以及广告内容涉及到的各种证明的复印件。乙方有权审查广告内容及各种证明，对不符合法律、法规的内容、形式及证明，乙方有权要求甲方做出修改。
四、广告收费标准为：封面_____________元，封底 ____________元，封二_____________元，封三_______元，彩插__________元/版(次)，黑白广告 _______________元/版(次)，_______元/半版(次)，共刊登版数_______，共计_____元。
五、甲方每刊登1版彩色广告，赠样书_____________本，刊登_____________版黑白广告，赠样书_____________本。
六、甲方应在签订本合同后_______内将广告发布费付给乙方，付款方式_____(邮局汇款/银行转帐)。
七、以上刊登_____________________合计费用为人民币________万______千_______百元;广告审批费用为人民币 _____________元，制作费用为人民币_______元，合计需汇款总数为人民币_______万_______千______百元，预计汇款日期为_____年_____月_____日。
八、违约解决办法
1.双方协商解决;
2.向有关部门申诉。
九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：_______________ 乙方：________________
单位：_______________ 单位：________________
联系人：_____________ 开户行：______________
电话：_______________ 帐号：________________
传真：_______________ 电话：________________
开户行：_____________ 传真：________________
帐号：_______________ 联系人：______________
注：1.请签字和加盖单位公章后邮寄至：________。同时也可传真至_______。
2.请刊登单位用特快专递邮寄设计样稿或者四色片，也可用电子邮件发送到_______。
二手车广告服务合同模板【篇4】
甲方：
乙方：
甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，达到双赢的目的，经过友好协商，在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同，合同内容如下：
一、本合同有效期从 年 月 日起至 年 月 日止。
二、甲方自 年 月 日起至 年 月 日在女报家居版开办“ (暂名)”合作栏目，规格为14×11.5cm，按1000元/次收费。
三、甲方如在都市女报投放其他类型的硬广告，乙方内版则按整版6000元/次，半版3000元/次的广告优惠价结算广告费用
四、甲方在都市女报投放的家居类广告须在每月25日前与乙方按实际广告刊发量结清当月广告费。
五、甲方在乙方刊登的广告内容仅限齐鲁冠华实业房展有限公司所代理销售的宣传，不得提供其他企业的宣传广告。
六、甲方设计制作发布的广告图文不得侵害他人的肖像、著作权，由此引致的侵权纠纷由甲方应诉并承担全部责任。
七、本合同内容如有变动，甲乙双方协商解决。
八、甲乙双方必须严格履行本合同，如发生纠纷，双方协商解决，协商不成，提请人民法院裁决。
九、本合同一式两份，甲乙双方签字盖章后生效。双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
二手车广告服务合同模板【篇5】
出租方（以下简称甲方）：
承租方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就本广告塔的租赁达成如下协议：
第一条广告塔基本情况
1、广告塔位置：
2、广告塔规格： 共计 座。
第二条租赁期限
该广告位租赁期限从 年 月 日至 年 月日止。
第三条合同总额和付款方式：
1、 广告塔总金额共计人民币: 。
2、 广告塔费用支付时间和支付方式：双方签定合同并确定后，甲方支付乙方预付款人民币： 。乙方收到甲方预付款后安排制作及安装画面，并于2013年4月1日前发布完毕。甲方需在广告画面安装完毕15日内验收，通过验收确认后，甲方向乙方支付人民币 。剩余款项甲方应在第十个月前（2014年1月31日）付给乙方，即人民币 。
第四条双方责权：
（一）甲方责任：
1、甲方有权决定广告发布内容，但必须保证其真实性、合法性。特殊广告发布需提交工商及行政单位许可证明。
2、甲方须及时向乙方缴交广告发布租金。未按时交纳租金的，乙方有权拆除广告画面并另行租赁，预付款作为对乙方赔偿，不予退还。
（二）乙方责任：
1、乙方应遵守广告发布、制作的有关规定，一切制作、报批手续及费用都由乙方自行承担。
2、在合同期内，除初始画面外，甲方如需更换画面，乙方按25元每平米计算（含制作费、安装费），定稿后七日内乙方及时为甲方更换。(甲方如需荧光画面，加收壹万伍仟元画面制作费）
3、乙方负责广告维修和保养工作。广告画面出现损坏，乙方应于三天内修复；不能修复的，乙方无偿为甲方更换画面。但自然灾害除外（国家权威机构发布的八级风及国家地震局发布的6.5级以上地震造成的损害）。
4、乙方在发布广告时必须按照国家、省、市有关广告规定办理好有关手续及缴交有关费用。
5、乙方必须在双方签订合同后十日内发布广告，否则每逾期一天甲方收取乙方1%作为滞纳金；逾期一个月未完工，则甲方有权取消合同。
（三） 租用期内，甲、乙双方不能无故终止合同，但如因国家政策原因导致甲方广告位不能使用时，则双方不负责任何赔偿责任，其租金乙方按甲方所租用实际时间计算。如果双方同意移址重建，另签补充合同。
（四） 如因台风、地震等不可抗力造成双方不能履行合约的，双方免责。
第五条租赁期满：
租赁期满后，本合同即终止，甲方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权。如甲方续租，须提前两个月书面向乙方提出申请。
第六条违约责任：
双方签订合同必须守信，任何一方违反本合同的规定，违约方需按当年度租金的20%作为违约金支付给守约方。
第七条其他：
1、本合同未尽事宜由双方共同协商解决，在本合同期内发生合同纠纷，甲、乙双方根据合同法等法规协商解决。如双方不能协商解决，可依法向签约方人民法院提起诉讼。在纠纷未处理之前，双方不得违反本合同。 2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙双方签字、盖章后生效。
甲 方（章）： 乙 方（章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
开户行：开户行：
账 号：账 号：
日 期：日 期：
二手车广告服务合同模板【篇6】
截止日期：____年____月____日
机构名称：__________（中文）
___________（英文）
地址 ：____________________
邮编：___________________
国家（地区） ：____________
电话 ：____________________
传真 ：____________________
电子函件 ：________________
联系人：___________________
四川电视节国际影视节目交易市场展场广告
现场广告位编号 广告位名称 广 告 规 格 场租及发布费（人民币）
柱1号 一楼方柱 长：____米 宽：____米 限高：____米 ____元/个
柱2号 一楼方柱 长：____米 宽：____米 限高：____米 ____元/个
柱____号 一楼方柱 长：____米 宽：____米 限高：____米 ____元/个
柱4号 一楼方柱 长：____米 宽：____米 限高：____米 ____元/个
柱5号 一楼方柱 长：____米 宽：____米 限高：____米 ____元/个
柱6号 一楼方柱 长：____米 宽：____米 限高：____米 ____元/个
柱7号 一楼方柱 长： ____米 宽：____米 限高：____米 ____元/个
柱8号 一楼方柱 长： ____米 宽：____米 限高：____米 ____元/个
柱9号 一楼方柱 长： ____米 宽：____米 限高：____米 ____元/个
内1号 大门两侧广告位 长：____米 高：____米 ____元/个
内2号 大门两侧广告位 长：____米 高：____米 ____元/个
内____号 大门两侧广告位 长：____米 高：____米 ____元/个
内4号 大门两侧广告位 长：____米 高：____米 ____元/个
内5号 大门两侧广告位 长：____米 高：____米 ____元/个
内6号 大门两侧广告位 长：____米 高：____米 ____元/个
内7号 大门两侧广告位 长：____米 高：____米 ____元/个
外1号 二楼栏杆外侧墙体 长：____米 高：____米 ____元/面
外2号 二楼栏杆外侧墙体 长：____米 高：____米 ____元/面
外____号 二楼栏杆外侧墙体 长：____米 高：____米 ____元/面
外4号 二楼栏杆外侧墙体 长：____米 高：____米 ____元/面
外5号 二楼栏杆外侧墙体 长：____米 高：____米 ____元/面
外6号 二楼栏杆外侧墙体 长：____米 高：____米 ____元/面
外7号 二楼栏杆外侧墙体 长：____米 高：____米 ____元/面
外8号 二楼栏杆外侧墙体 长：____米 高：____米 ____元/面
外9号 二楼栏杆外侧墙体 长：____米 高：____米 ____元/面
外10号 二楼栏杆外侧墙体 长：____米 高：____米 ____元/面
栏1号 二楼栏杆 长：____米 高：____米 ____元/面
栏2号 二楼栏杆 长：____米 高：____米 ____元/面
栏____号 二楼栏杆 长：____米 高：____米 ____元/面
栏4号 二楼栏杆 长：____米 高：____米 ____元/面
栏5号 二楼栏杆 长：____米 高：____米 ____元/面
栏6号 二楼栏杆 长：____米 高：____米 ____元/面
栏7号 二楼栏杆 长：____米 高：____米 ____元/面
栏8号 二楼栏杆 长：____米 高：____米 ____元/面
栏9号 二楼栏杆 长：____米 高：____米 ____元/面
栏10号 二楼栏杆 长：____米 高：____米 ____元/面
特栏1号－特栏4号 二楼楼梯口两侧栏杆 长：____米 高：____米 ____元/面
广1号 展场中央步行楼梯 总长：____米 宽：____米台阶 高：____米 ____元
广2号 展场中央步行楼梯两侧栏杆 总长：____米 高：____米 ____元
广____号 展场中央手扶电梯 总长：____米 ____元
广4号 展场中央主楼道正上方屋顶 长：____米 宽：____米 ____元
广5号 展场一、二楼屋顶 ____元/平方米
本机构租用展场广告位：__________
广告位编号：____________________
场租及发布费：__________________
广告位编号：____________________
场租及发布费：__________________
广告位编号：____________________
场租及发布费：__________________
合计：__________________________
注
1．以上费用均为一个展期的费用。
2．以上费用为广告位场租费及发布费，不含广告的悬挂费、制作费。
3．展厅现场广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》。
4．展场广告的制作及悬挂，须遵守四川电视节组委会的有关规定：
①展场一、二楼方柱上配有消防栓、配电箱等设施，广告的制作及悬挂，须保证以上设施的正常使用。
②展场中央步行楼梯及手扶电梯的广告制作，须保证人员的正常通行。
②展场屋顶网架上不得悬挂重物，只可悬挂布幅、泡沫类制品，并且悬挂点必须在网架接头处。
③大门两侧为玻璃幕墙，内1－内7广告位的租用者，不得在玻璃幕墙上粘贴或悬挂物品，可自行制作广告牌放置在大门两侧的广告位内。
5． 具备有效签章的本合同须在_____年_____月_____日前寄送至主办者，全部款项须在_____年_____月_____日前一次性汇至下述银行帐户，主办者在规定时间内收到全部款项和相关资料后本合同立即生效。
开户名称：________________
开户行：__________________
银行帐户：________________
姓名：____________________
职务：____________________
签章：____________________
日期：____________________
请交回：
邮政编码：________________
电话/Tel：________________
传真：____________________
网址：____________________
联系人：__________________
E-mail：_________________
二手车广告服务合同模板【篇7】
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方开发_________房地产项目位于_________，占地约_________万平方米，以开发商业住宅为主。甲、乙双方经友好协商，就_________的整体广告策略、创作及执行等有关事项，本着为甲方提供更全面、更专业的广告服务的原则，双方在平等协作、友好互利的基础上签订本协议，共同遵守(本合同范围为该项目的商业住宅部分，不包含商圈部分)。
一、服务项目
乙方向甲方提供凯旋广场项目的整体广告策略、设计创作及执行等全程广告策划服务，具体服务工作范围如下：
1、协助甲方做好广告推广的日常工作。
2、常规服务范畴：
(1)总体策略方案
其具体内容包括：
A、市场分析
B、品牌策略及定位
C、整合传播方案
(2)各阶段的媒介建议
(3)影视以外的其它平面广告的创意、撰文设计等，包括报纸广告、车体广告、路牌广告、宣传单张、折页、展板、围墙、户外展板、楼书、
D、销售资料等。(仅限于平面设计，不含建筑外立面图、效果图、户型图等绘制工作)
(4)影视广告：创意、撰文等
(5)售楼部的平面包装设计、样板房的.户型牌、社区内功能牌等平面包装设计
(6)公关促销活动的策划和监控
(7)针对目标消费者进行适当的市场调查(定性分析)
(8)项目视觉系统的设计补充
3、主动选择使用对甲方房地产项目广告宣传有利的
第三方资源。
4、乙方以月为时间单位对项目的宣传工作成效及竞争对手状况(包括竞争品牌的广告样稿收集及分析)进行客观总结，并提交甲方;甲方有权利及时指出乙方不足，并要求乙方进行相应的改进和调整。
二、服务期限
乙方为甲方提供广告策划服务的期限自________年____月____日起至________年____月____日止，总服务期为六个月。
三、双方责任
(一)甲方责任：
1、双方合作期间，甲方应及时向乙方提供广告业务所需的各种技术性资料(包括产品知识)及市场资料，并应对提供资料负责，如因资料有误而引起的纠纷，责任由甲方承担;
2、甲方应严格按照本协议及各单项合同要求的付款时间和金额及时支付有关款项;
3、甲方对乙方下达工作要求必须以书面的工作委托单形式，对于口头传达或无负责人签署的工作委托单，对方可不接受;
4、甲方对乙方提供服务的工作成果应指定专人及时审核并确认，人员变动时须及时书面通知乙方。
(二)乙方责任：
1、乙方承接甲方之业务，应尽职尽责为甲方服务，按时、按质、按量完成甲方委托的各项策划、设计等业务，同时乙方须确保乙方员工为甲方资料保密;合作结束后，乙方应交回一切由甲方提供的有关销售、数据等资料。
2、乙方应组成相对固定的服务人员，为甲方提供专业的广告策划创作服务，乙方应保持服务人员的相对稳定;人员变动时须及时书面通知甲方。
3、乙方所提交的创意表现及工作成果必须经甲方签字确认后方可实施;
4、乙方所需各种由甲方提供之资料应提早向甲方预约索取;
5、由于乙方创意、设计引起的
第三方纠纷由乙方负责。若该引起纠纷的文字及图片资料由甲方提供，则该责任由甲方承担。
6、代理期间，乙方不得承接甲方之竞争对手的广告代理工作。
四、服务方式
1、甲方将具体的营销计划和工程进度计划给予乙方后，乙方应根据甲方项目的开发、销售进度以及实际需要，及时向甲方提供与开发、销售进度和实际需要相适应的广告服务具体方案。
2、每月至少进行一次由双方高层共同参与的例会(在甲方处召开)，评估当月广告效果，以指导未来的广告策略，同时配合市场变化修整工作计划和实施方案，每周一次工作例会，以确定甲方工作要求和乙方服务进度计划。因实际需要，甲、乙双方都可要求召开会议，召开会议一方应及时通知另一方。双方会议过程，乙方应制作会议记录，乙方在1个工作日内以电子邮件或传真方式送达甲方。
3、广告投放后，乙方应配合甲方进行广告效果跟踪，必要时经甲方同意下，交由专业市场调查机构进行广告效果评估，由乙方负责监控，调查所需费用由甲方与市调机构结算。
4、乙方应随时应甲方要求提供的媒体价格、收视率、发行量等。
四、服务费用
(一)、经双方协商，甲方向乙方支付的服务费用为：项目基本服务费。
1、项目基本服务费：
_________项目固定服务费为人民币玖万元整(_________)(已含税金)。
2、上述费用已包括了乙方完成本协议约定工作范围的所有费用(不含XX输出、租用图片等
第三方费用)。
(二)、如甲方委托乙方代理媒体广告投放，则由双方另行签订媒体代理协议。
(三)、甲方应于每月的____日之前支付上____月的服务费。
(四)、甲方支付乙方代理月费包含以下内容：
(1)广告代理公司及专业人员之工作费;
(2)企划人员日常为广告客户之企划工作费用;
(3)创意及平面设计费用;
(4)活动的监制费用(乙方所负责的活动)。
(5)由上述工作导致的行政开支(通讯办公设备美术材料薪金福利)。
(6)因履行合同而产生的一切合理的相关费用(合同列明须由甲方另外支付的除外)
五、其他费用：(具体情况以单项合同为准)
1、影、模特儿、租片、喷绘制作、扫描、输出打样、楼书印刷、促销活动中的各类制作项目等
第三方制作费用，由甲方直接与
第三方结算(如乙方制作的价格和质量更具优势，则乙方享有优先权)。如甲方委托乙方实施媒介发布、公关活动和监督
第三方制作，则乙方向甲方收取各项实际发生费用的5%作为监制代理费，然后在此基础上另加8.63%的税金(电视片制作除外)，
2、甲方确认的市调项目以及媒介相关资料的购买，所发生的费用由甲方直接向
第三方支付。
3、由
第三方印刷及制作的物料，乙方提供设计彩打稿一份及光碟盘一份。
六、知识产权
1、按国家着作权法规定，乙方为完成本协议书约定工作范围的一切策划方案、平面设计及创作作品方案的著作权均为甲方拥有，乙方不得以任何理由要求甲方支付着作权费用，但乙方享有署名权。
2、乙方在合同期结束后，有把项目的创意、制作内容参加评奖的权利，所获得的奖励归乙方所有;在合同期满________年后，乙方拥有将策划方案对外公开的权利，但不得用于
第三方项目。
3、所有由乙方提供、由甲方确认的创意概念、创作作品、文案、影视故事版本、调查研究资料及其相关资料的版权均属甲方所有。
4、乙方与乙方创作人员如因本项目创作而发生着作权纠纷，由乙方负责解决并承担一切法律责任，并不得改变甲方拥有着作权的权利。
七、保密事宜
1、甲方向乙方提供部分资料为甲方商业秘密，甲方须向乙方说明商业秘密的内容和保密期限，乙方签名确认，对于确认为商业秘密的资料，乙方有保密义务，不得以任何形式向
第三方透露或任何方式向
第三方提供。如因乙方泄密造成损失，甲方有权立刻解除本协议并索赔直至追究乙方法律责任。
2、合作期间乙方不得将任何已经甲方通过及确认但未付实施的策划及创意方案向
第三方透露或以任何方式向
第三方提供。否则因此而造成任何损失及法律责任由乙方承担。
八、解除协议的条件
任何一方有违反本协议的有关规定的，另一方有权书面通知该方予以及时纠正，如该方未能及时纠正，则另一方有权解除协议(提出解除协议方，必须至少提前一个月通知对方)。
九、争议处理
本协议一式肆份，甲乙双方执二份，自双方签字盖章之日起生效，具同等法律效力。合作双方一般不得随意终止全面代理关系及合同的执行，如任何一方希望提前解除合同需提前2个月书面通知另一方，否则违约方将负担一切经济、法律责任。
协议履行过程中如有纠纷，双方友好协商解决;若双方协商未能达成共识时，可向法院起诉。
如甲方未能按合同规定按时付款，经乙方催款，甲方逾期达十天仍未支付时，乙方有权立刻终止合同。
十、不可抗力
此协议履行过程中，因发生不可避免、不能克服、不能预见之不可抗力事件，以致本协议无法履行的，可以免除责任;遭受该事件的一方，应在事件发生后五天内通知对方。
十一、其它
本合同未尽事项，双方以书面形式另行处理。合作期间书信、传真件等往来正式文本为本合同附件，与本合同具同等的法律效力。
甲方：_________
____日期：________年____月____日
乙方：_________
____日期：________年____月____日
二手车广告服务合同模板【篇8】
甲方：
乙方：
为提升品牌形象，扩大知名度，拓展市场，经双方协商签订如下户外高炮广告合作合同：
一、 在位于竖立高炮双面两个。规格为：总高度 高炮版面宽度。
二、 合同有效期从至共 年。
三、 甲方负责建造高炮所用的土地审批及市容审批。
四、 乙方承担建造高炮所需资金及负责设计、制作、安装。
五、 合同期限内，乙方负责高炮的维护和保养。
六、 合同期内，乙方所承建的高炮经由乙方负责经营，高炮的产权归甲方所有。高炮的版面承租费用由甲乙双方根据市场定价，任何一方不得擅自定价；甲方授权乙方与承租方签订承租合同。
七、 合同期限内，乙方先期获得高炮所得利润，在收回乙方建造成本以后，所得利润由均有甲、乙双方各按50%获得；合同期内余下期限甲、乙双方按照60%、40%分成。
八、 合同期限内，如遇拆除，开发移建等，所产生的亏损或获利等各项费用均由甲、乙双方各按50%负责；合同期满，所产生的.任何与高炮相关事宜归甲方负责。
九、 合同期限内，非人为故意、非质量问题导致所产生的各种费用
由甲、乙双方各负担50%。
十、 合同期限内，任何一方使用高炮，均按市场价支付费用；合同期满后，经甲乙双方协商一致，乙方有优先续租权。
十一、 未尽事宜，由双方协商处理。
十二、 本合同在履行中若发生争议，
双方应协商解决。协商不成，按下列第 种方式处理：
1. 提交仲裁委员会仲裁；
2. 依法向人民法院起诉。
十三、 本合同经双方签章后生效，合同签订地马鞍山。
十四、本合同一式份。甲方执份，乙方执份。 十五、双方其他约定： 甲方（盖章） 乙方（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
电话： 电话：
二手车广告服务合同模板【篇9】
甲方：
乙方：xx公司(指定销售商)—xx公司（xx网）
甲方申请使用xx网，并已了解xx网的操作和使用，就广告事宜，达成如下条款：
第一条：甲方为了推广其形象
产品或服务，根据本合同所规定的广告标准，决定委托乙方（下称发布方）在xx网上发布问答式广告，同时用图片、视频广告（rm文件）、flash等形式展示甲方的产品、服务、品牌、
第二条：广告文件
1、 甲方必须在广告开始发布前5日提供广告样稿，广告以gif文件格式(分两种：banner广告大小为50k，尺寸为468×60像素；logo广告大小为20k以内，尺寸为150×60像素)提供给乙方，视频广告(大小为500k以内，影片原始尺寸为200×150像素)以rm格式提供给乙方、flash（广告大小为250k以内，播放时间为8秒，8秒后自动消失，宽度和高度分别为778、467像素）以swf格式提供给乙方、广告样稿和广告问答应该严格符合本合同及相关的法律法规的要求；
2、 甲方可以委托发布方为其设计广告样稿，如采用视频广告，甲方需提供vcd原稿给乙方，在甲方决定采纳发布方所设计的广告样稿，并交付设计费用后，该广告样稿的著作权归甲方所有、
3、 banner广告和logo广告可作超链接，链接到甲方的网站、
4、 只有xx网的美名扬正式收费会员，才具有发布全部广告内容的权限、
第三条：广告发布
1、甲方提供的广告样稿，未经甲方同意，发布方不得改动、但发布方为了整个版面的协调性、发布媒介的适应性等因素而作出的不改变广告样稿实质内容的改动可未经甲方同意、
2、发布网络问答式广告，问答题由甲方提供（或委托发布方提出意见和设定），并可由甲方自助增删，但处于可见的（激活状态）不得少于1条、
3、发布方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，发布方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，发布方有权拒绝发布、
4、在广告发布期间，每次问答题的更换由甲方自助处理，如甲方需要更新gif文件、flash、电影文件，必须严格遵守相关法律、法规要求、如发现甲方有违反本合同本款及第五条第二款的行为，乙方不须通知甲方即删除其帐号，并拒退广告余款、
5．甲方应有专人负责管理甲方在xx网上的广告事宜；保管好自己的用户名和密码并自助增减广告内容、
第四条：付款
1、 甲方应于广告开始发布前2个工作日以银行转帐方式将广告费用支付给乙方指定的银行帐户（开户行：中国工商银行XX市花木支行；银行帐号：1001 1965 0900 6920 025；开户名：xx公司）、
2、 乙方收到广告费用后一个工作日内，完成充值工作、
3、 甲方预付广告费的广告费是不能退回的、
第五条：保证与责任
1、 甲乙双方依照中华人民共和国相关法律法规签订本合同；
2、 甲方向发布方保证：甲方的广告不违反国家相关的法律法规、公共道德准则，以及第三方的权益，甲方对广告的真实性、合法性负责；
3、 因甲方未履行前项的保证，致使发布方蒙受各类损失，甲方承担赔偿损失等法律责任；
4、 甲方必须管理好自己的用户名和密码，对用户名密码管理不当或遗失造成的损失由甲方负责、
5、 发布方必须在广告发布结束后向甲方提供广告投放统计报告，其中包括收阅广告人的年龄段、地域（省、市）比例、性别、行业、职业、教育程度、月收入情况等相关统计资料；
6、 为了网站的正常运行，发布方需要定期或不定期地对网站进行停机维护，因此类情况而造成的正常服务中断，甲方应该予以理解，发布方不承担任何责任，发布方则有义务尽力避免服务中断或将中断时间限制在最短时间内；
第六条：不可抗力：
对于因不可抗力引起的失约或延误，各方不承担赔偿责任、
第七条：合同生效、中止与终止：
二手车广告服务合同模板【篇10】
甲方（广告客户或代理单位）： 乙方（广告发布制作单位）：
甲、乙双方为明确各自权利、义务，根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，制定本合同，共同遵守执行。
一、合同内容：甲方委托乙方在作墙体广告，广告发布期限为 年。
二、工程量及价款：
墙体喷绘 工程量 块，每块 平方，合计：平方米，单价：每平方米 元（不含票税），工程总价款： 元。
三、项目要求：乙方须按甲方认可的墙体广告样稿制作，由于墙体广告的特殊性，实际
墙体广告制作颜色、效果、比例、精细度、尺寸允许与样稿稍有出入。
四、工程日期：自合同签定后（以乙方收到甲方首付款之日起） 工作日竣工（期间
如发生雨、雪、雾或政府干涉等不可抗力以及中途验工、调整等甲方原因，工程日期顺延）。
五、付款期限及方式：
（一）合同签订之日起 日内甲方将工程总价款的%的首付款元付给乙方；乙方，
则每天产生工程总款的千分之三的滞纳金。工程含3 %总价款质保金。
（二）甲方向乙方支付的款项应以转账方式汇入乙方指定公司对公账户。
六、验收方式：考核投放情况以乙方提供照片及甲方方负责人签字确认为准。
以墙体广告照片（胶卷及冲洗费用由乙方承担）为依据，广告工程竣工后乙方将墙体广告实景照片（包含：地址、面积、序号）交给甲方，甲方在五日内未向乙方提出书面异议即为验收合格。
七、广告审批证明：甲方应及时提供广告审批所需的营业执照、商标注册证、专利证号、
产品合格证、荣誉证书等有关证件证件，并保证真实、合法、有效，否则造成的任何损失均由甲方承担。
八、若甲方未按合同约定的时间和金额支付广告费用，乙方不对发布后的广告质量问题
承担任何责任。
九、本项合同：甲方委派 电话： 代表甲方与乙方履行本合同；
乙方委派 ）代表乙方与甲方履行本合同。
与乙方进行文本信息的交流沟通。
十、服务承诺：
广告发布期间如有掉色、退色超过10%，乙方自收到甲方书面详细广告地址 在广告履行期间，除电话沟通和当面沟通外甲方同意以甲方传真：
及照片的通知后应在10日内进行免费修复；由于墙体广告发布分散的实际情况，当需要修复的总量达到_____平方米时，乙方可以集中到一个县以重新投放的方式进行修复。
十一、特别约定：1、若甲方对墙体广告提出改动意见，与乙方协商一致后由乙方按改
动后的样稿施工，因改动所需时间，不计入工程日期。2、墙体广告非车间作业，受天气、地理资源、当地政府等不可抗拒因素而未完成约定量的，未完成部分不予结算，但不视为甲方违约；3、墙体广告受外界不可控因素影响，在验收时和广告发布期间，甲方如果对部分广告是否合格产生异议或发现个别广告掉色等现象，乙方应按合同第十条款服务承诺进行修复，甲方不得以此为由影响工程款的正常结算。甲方不得重复验工拖欠工程款。
十二、本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人友好协商解决；本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；本合同自双方签字或盖章之日起生效，合作期间，甲、乙双方签字同意的补充协议、调整通知等书面资料，作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
（签章）（签章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户行：
帐号：
签订日期： 年 月 日
二手车广告服务合同模板【篇11】
委托方：
承担方：
签订地点：
签订时间：年月日
依照《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
第一条 广告承揽要求
1、项目(媒介)：
2 、广告内容及有关证件的名称、编号：
承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。
3、发布地点或形式：
4、颜色：
5、规格或材料：
6、刊播次数、起讫时间、日期：
7、其他要求：
第二条费用及支付办法
1、费用包括：
设计、制作费：
发 布 费：
代 理 费：
合计金额(大写)：
2、结算方式和期限：
3、承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。
第三条 验收方式及时间
第四条违约责任
1、委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的%，向承揽方偿付违约金;超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的 偿付违约金。
2、承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的%，向委托方偿付违约金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的 支付违约金。
3、其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。
第五条合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式处理：
1、提交仲裁委员会仲裁
2、依法向人民法院起诉。
第六条 双方商定的其他事项
第七条附则
1、本合同附件，名称 。
2、本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本() 份。
3、本合同有效期：自 年月日生效至年月日终止。
委托方： 承揽方：
单位名称(盖章)： 单位名称(盖章)：
地 址： 地 址：
邮 编： 邮 编：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
帐 号： 帐 号：
税 号： 税 号：
[范例参考]广告代理协议1170字
广告是塑造品牌个性最有力的一种手段，一个好的广告，往往都是富有创意的，而且在创意的基础上又具有幽默性质！我们与广告商合作签订合法合理的广告合同，可以为我们省下很多的麻烦事！只是，我们一定要再三确认好，再回过头来签订广告合同。那么，一份合乎法律规定的广告合同是怎样的呢？以下是小编为大家精心整理的“[范例参考]广告代理协议1170字”，希望对您的工作和生活有所帮助。
甲方:
法人代表：
地址：
乙方:
法人代表：
地址：
甲乙双方本着互利双赢,平等信任的原则,经友好协商现就乙方独家经营甲方手推车广告相关事宜达成本合同，供双方共同遵守。
第一条，经营期限、范围及数量
甲方现在东莞区域内共X门店，现存X辆手推车，乙方自X年 X月X日至 X年 X月 X日止独家经营上述手推车广告。
在合同期限内新增的手推车X；合同期限内甲方有义务保证各门店可以正常使用的手推车数量不少于本合同签订时的数量。
第二条，经营费用、支付方式
经营费由乙方按手推车广告上画的台数支付给甲方，乙方每上画一台手推车广告需支付甲方发布费X元、制作费X元。支付方式为按月支付，乙方在手推车广告上画的当月内，按上画的手推车台数向甲方足额支付当月发布费和制作费。
第三条，经营方式
乙方独自负责广告客户的开发，对甲方介绍的客户乙方表示欢迎。
第四条，广告的上画与上制作
准备上画广告的客户、内容、效果，须经甲方审核后方可，正式上画。甲方应积极配合乙方，对广告客户、内容效果进行审核，具体按以下操作进行：
1、乙方在与广告客户签订广告协议之前，以书面的形式将客户名称、广告商品、上画效果，通知甲方供其审核；
2、甲方应在收到通知后五个工作日内对是否同意上画作出书面通知，不同意的应该说明理由，五内没作出通知的视为同意上画； 甲方不同意上画的，乙方按甲方理由修改上画方案后，甲方应予同意上画；
2、甲方作出同意上画的通知后，不得撤销。
甲方负责广告的制作与安装，制作、安装前应与乙方、客户书面约定制作、安装的标准、效果、费用和所需的时间。
甲方制作、安装完毕后，由乙方带客户验收，甲方应于积极配合。验收不合符合甲方审核过的上画效果标准的，甲方应在五个工作日内重新制作、安装完毕，并由乙方带客户再次验收。
第五条、甲方的义务
1、在本合同期限内甲方不得将新增的手推车进行广告经营。
2、在收到乙方支付的的费用后，应出具发票。
3、保证正常有效使用的手推车的数量不得减少。
4、保证手推车及其广告的清洁，不影响广告效果。
5、对各门店积极、妥善的经营，以期客流量的增加。
第六条，乙方的义务
1、积极开发广告客户，以期增加上画数量。
2、保证上画广告符合国家法律的相关规定。
第七条，甲乙双方都保证不向任何第三方透露有关本合同条款的信息以及广告客户、广告上画的所有信息。
第八条，因不可抗力的原因使本本合同及手推车广告上画无法履行时,双方均不为此承担任何责任。
第九条，违约责任甲方的违约责任：
1、没能对广告上画按约定时间审核的，应按日支付卖给金 元；
2、没能安约定制作、安装广告上画的，应按每台车每日支付违约金 元；
乙方违约责任：
没按时足客支付费用的，应按未支付额百分之 按日支付违约金。
本条未尽违约行为的责任，按相关法律规定承担。
第十条，涉及本合同的通知、送达地址以本合同载明的地址为有效地址。
第十一条，在执行中若发生争执,双方应本着友好协商的态度予以解决,协商未果,任何一方有权向法院提起诉。
第十二条，本合同未尽事宜，双方应本着诚实信用原则按法律规定履行。
第十三条，本合同一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，并各执一份。
甲方： 乙方：
签字盖章： 签字盖章：
日 期：年 月 日 日 期： 年 月 日
[参考范文]户外广告合同范文汇编七篇
广告是当今网络社会的其中一种推销工具，一个好的广告可以直戳用户需求，懂得抓住用户感受！当我们与广告商合作的时候，为了保证彼此的共同利益，我们需要签订一份广告合同。只是，我们在签订广告合同时，必须要将注意事项看清楚。那么，一份合乎法律规定的广告合同是怎样的呢？小编特地为大家精心收集和整理了“[参考范文]户外广告合同范文汇编七篇”，仅供参考，欢迎大家阅读。
户外广告合同(篇一)
甲方：樱花公司 (以下简称甲方)
一、项目名称和地点:
2、工程地点：樱花公司厂区内
二、工程内容：
1、大型不锈钢广告牌依据甲乙双方确认的附表内容施工，不铁钢采用槽钢结构加工包括结构表面采用不锈钢拆板，尺寸为主体画面部分为900*500cm。委托加工数量为1块。 其它二块宣传栏均采用不锈钢及铝塑板制作(本合同所需要的铝塑板均由甲方自备，大约29块左右)，车间二侧墙体宣传标语采用铝塑板表面帖反光字，规格为60*80cm,共28块。
四、工程价款支付、结算方式：
六、双方责任
1、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内。甲方协助乙方选好材料堆放场地。
2、材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。
3、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
4、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。
(二)乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔(牌)结构安全性。保修期为1年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);
2、在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责;
3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等)或停电原因，工期顺延。
6、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次， 以后的设施维护由甲方按使用情况定期检修和维护。
八、本合同一式二份，甲乙各持一份。
甲方代表签字：(盖章)
20xx年 月 日 乙方代表签字：(盖章) 20xx年 月 日
户外广告合同(篇二)
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《广告法》及《广告管理条例》就广告牌租赁发布广告事项，在平等、公平、互惠的原则下，双方达成一致，内容如下：
1、甲方租用乙方位于 疏解公路 位置的单立柱广告牌。此广告牌规格为 6MX18M ，面积 216 ㎡。
2、广告牌租赁期为 12 个月，日期从 年 月 日 至 年月 日。
3、此广告牌租赁费用总计 元，大写： 元，费用支付方式为 半年交 ，付款流程 本合同生效后即付清上半年租金32500元，合同生效后第五个月付清下半年租金32500元 。此款项包括一年的广告发布费、画面制作费、电费、维修费、日常保养费等。
4、甲方租赁此广告牌及广告位置期间，甲方有权决定广告发布内容，但必须保证其真实性、合法性， 由于商标、肖像、广告词及其他因广告内容而产生的纠纷由甲方承担全部的责任。
5、本合同中，乙方向甲方保证：甲方在此广告牌租赁期限内，甲方对广告位置及广告牌拥有完全的广告发布使用权。
6、在合同执行期间此广告牌如因政府政策原因的拆除，则乙方根据使用时间退赔甲方的超额费用。因不可抗力造成的损坏，乙方应及时修复并相应延迟甲方使用期限。租赁期满后，本合同即终止，甲方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权。如甲方续租，须提前两个月书面向乙方提出申请。
7、协议执行期间双方发生争议，协议解决为优先渠道，合同附件及样稿构成合同执行一部分，附件同样具有法律效力，如果协议无法解决，那么合同争议 诉讼仲裁委员会，确实无法达成共识可上诉当地法院裁决。
8、本合同双方签字盖章生效，由双方各保存一份，具有同等效力。
甲方代表： 乙方代表： 联系电话： 联系电话： 签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日
户外广告合同(篇三)
甲方： 乙方：文化传播有限公司
通讯地址： 通讯地址：金桥西200米路南
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及相关法律法规规定，在
平等、自愿、协商一致的基础上就甲方委托乙方制作并发布户外广告事宜签订本合同，双方共同遵守。
第一条 甲方委托乙方在下列地段和户外广告媒体上发布广告：
1、广告位置：户外广告发布合同2、广告规格：
3、广告形式：大型户外楼顶广告
4 亮灯要求：
第二条 广告内容：
1、 甲方委托乙方发布的广告内容为：以甲方提供的样稿为准，未经甲方同意，乙方不得更改。
2、 甲方提供广告发布内容，应甲方需求提供一次免费画面喷绘安装。
第三条 广告发布期限：一年
起始日 年 月 日 至 年 月 日完毕。
第四条 广告发布费用：
甲方同意，就其委托乙方发布本合同第二条所述广告向乙方支付费用总计： ￥，包含一次画面安装，不包括发票。
第五条 付款方式
1、合同签订后，甲方向乙方支付定金合同总金额的，即人民币 元整，乙方在三个工作日内安装到位，同时向甲方提供等额收据和样本照片。乙方同时向甲方提供等额收据。
2、乙方制定银行帐户如下：
单位名称：濮阳市豫龙广告文化传播有限公司
开户银行：中国建设银烯支行
账 号：450598
第六条 广告验收
1、验收时间：乙方应在广告画面全部上画安装完成后(不包括更换画面)，以电脑发照片向甲方进行验收，并同时提供广告牌彩色照片。
2、验收方式：乙方须每月提供照片(白天照：远景照、近景照)。
3、如果甲方不按时打款，乙方有权单方面终止合同。
第七条 人员安全
在上画期间及发布期间内，若出现人员伤亡情况，则由乙方承担责任。
第八条 争议解决
若在履行本合同过程中发生了争议，双方应友好协商解决。如协商开始之日起十五天内不能解决，提交甲方所在地仲裁委员会仲裁;
第九条 其他条款
1、本合同自双方盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。
3、本合同的注解、附件、补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
4、合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
甲方： 乙方：文化传播有限公司
法人代表： 法人代表：
签字人 签字人：
日期： 日期：
户外广告合同(篇四)
甲方：西华县花开富贵有限公司
乙方：河南睿达传媒公司
西华县花开富贵有限公司与河南睿达传媒公司就使用甲方广告牌位一事，达成如下协议。
一、 广告发布内容：小天鹅冰箱、洗衣机。
二、 广告发布地点：西华县万果园百货南侧
三、 广告牌位使用期限为两年。 年 月 日至 年 月 日止。
四、 广告牌位面积： 平方米。
五、 广告租金每年25000元，两年合计50000元。
六、 付款方式：现金支付，广告牌位使用之日起一次付清一年租金25000元， 第二年租金提前当年时间两个月付清，否则按自动放弃由甲方处理。
七、 其它事项。
乙方提供喷绘画面内容，由甲方负责安装，负责协调工商市政。其它事项都由乙方负责。
此合同一式两份，各执一份。
甲方： 乙方：
20xx年 月 日
户外广告合同(篇五)
合 同 书
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
根据《合同法》、《广告法》及有关规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方租赁甲方所属位于 发布广告事宜，一致达成以下条款以资共同遵照执行：
一、场地位置：
甲方唯一合法拥有的 ，该位置提供给乙方独家经营商业广告的招商及发布。
二、规格及发布形式：
规格尺寸：具体见本合同附件----设置广告点位置。
发布形式――霓虹灯。
三、发布限期：
发布期 年，从年 月 日起至 年月 日止。
四、工期：
1、甲方于年 月 日前提供包括但不限于上述场地的产权、使用证明等报批所需资料给乙方。
2、乙方负责于个月内办理户外广告的有关审批手续，并于手续办理完毕后完成广告牌制作。
五、场地租金、保证金、电费及其支付方式：
1、场地租金：
A、合同签订后至 年 月 日前为免租期（含发布公益广告），若此期间乙方发布商业广告，租金由发布即日起计算；
B、从年 月 日起至 年月 日止，每年场地租金为人民币***** 元整（￥元正）；
C、从第三年开始直至到合同结束，每两年租金递增； 合同编号：
F、如租约到期双方有意继续合作，租期将自动延长。
2、缴纳方式：
A、每年租金分期，按 为一期进行支付；
B、首期租金乙方于广告发布前一周内支付，以后按季度提前一周支付。
3、电费按国家供电部门有关收费标准，每月按照实际使用功率由乙方于每月 号前向甲方缴纳。
4、本合同签定时乙方向甲方交纳 元整（即元正）场地保证
金。若本合同按合同约定时间开始执行或执行后正常终止，甲方于本合同终止后 天内将场地保证金退回乙方。若本合同未能按合同约定时间开始执行，则甲方于 年 月 日前退回乙方所缴纳的场地保证金。
5、甲方收到各项款项同时向乙方开具等额的收款发票。
六、双方责任
甲方责任
1、合同签订后，甲方于 年 月 日前提供有关土地产权使用证明等资料给乙方进行办理可发布户外广告发布的有关政府手续。
2、提供用电电源到广告牌面，协助乙方施工及发布的正常使用。
3、协助乙方办理有关施工手续。
乙方责任
1、支付合同约定相关款项。
2、提供广告画面内容给甲方备档。
3、合同期内，广告牌的制作质量由乙方负责，负责广告牌的日常管理、维修和保养，按照消防条例要求做好消防安全防范工作，保障用电安全。广告设施归乙方所有。
4、乙方发生的水电费由乙方承担，电费按电表实用数由乙方与甲方管理处结算。
七、免责条件
1、因政府征用、政策变更、市政工程、战争、地震、自然灾害等不可抗力因素，或者广告位正面前方向有新的建筑物遮挡广告的发布效果，造成合同不能履行或不能完全履行，双方经协商未能达成一致，则合同自然终止且互不承担责任，双方于十天内结算相关费用。
2、若乙方未能在本合同约定时间内完成可发布户外广告的有关政府手续的办理，双方视办理上述手续的具体情况进行协商，若协商无法达到一致意见，则本合同书即时终止，双方不负违约责任。
八、违约责任
1、合同生效后，甲、乙双方必须认真遵守合同条款，任何一方不履行合同条款，守约方有权向违约方要求承担法律责任，赔偿经济损失。
2、乙方未依照合同规定准时缴纳租金，按年度租金的 /天向甲方支付滞纳金；若超过 天仍未支付租金，则本合同终止，甲方收回本合同出租的场地，合同保证金不予退回。
3、合同生效后，如有第三方就该广告位置向乙方主张所有权或使用权，由甲方负责解决并承担因此所增加的一切费用。
九、合同期满与终止
1、本合同发布期满后，乙方如需继续承租，应在期满前 天向甲方提出申请，重新签订合同。在同等条件下，乙方享受优先续约权。
2、如租约到期双方有意继续合作，租期将自动延长。
3、发布期满后，若双方不再继续合作，乙方所缴纳的保证金甲方于 天内退还，乙方于合同终止后 天内拆除广告设施。
十、争议解决
本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向人民法院起诉。
十一、保密协议
未经对方许可，任何一方不得向第三方（有关法律、法规、政府部门、雇员除外）泄露本合同的条款的任何以及本合同的签订及履行情况，以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息。
本合同有效期内及终止后，本保密条款仍具有法律效力。
十二、其他
1、本合同未尽事宜，须经合同双方共同协商，并签订补充规定，补充规定是本合同不可分割的组成部分，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
2、本合同一式肆份，自签字盖章日起生效，双方各执贰份，具有同等法律效力。
3、上述合同条款已经甲、乙双方确认，如有变动，变动条款需经双方盖章确认方才生效。
甲 方：乙 方：
签约代表： 签约代表：
签约日期：年 月
附件：设置点位原外观及设置广告点位位置
日
户外广告合同(篇六)
甲方：****
乙方：****公司
甲乙双方为明确各自的义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规之规定，现就乙方承揽*****广告牌（以下简称广告牌）的制作安装事宜达成如下一致协议。
第一条：广告牌制作：
1、广告牌规格：4m*7m *块、4m*6m *块、3m*4m *块、3*5 *块。
2、材质：钢骨架、钢板衬底、喷绘画面
3、要求：按相关规定范执行
第二条：广告牌安装安装地点：******区
第三条：工程造价及支付方式
1、广告牌制作安装，合同报价预算总价款：共计人民币：￥ 价格以**审计部门审计价格为准。
2、支付方式：
a、合同签订之日，甲方向乙方支付总价款的40%￥元即大写：壹拾壹万壹仟壹佰壹拾壹元整。
b、制作安装完成时，向乙方支付总价款的20%￥壹拾壹万壹仟壹佰壹元整。
c、余款除10%质量保证金外，即￥仟壹佰壹拾元整，在审计后15日内一次付清。
d、工程质量保证金即￥拾壹元整在质保期满后15日内付清。
第四条：工程期限
自合同签订甲方预付工程款之日起10天，如遇不可抗力因素（如雨、雪、六级以上大风）工期顺延。
第五条：双方权利、义务
甲方：
1、 办理广告牌设置、安装所必须的报批手续用相关费用。
2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路，可以施工。
3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。
4、按本合同第三条规定结算广告牌的制作、安装费用。
乙方：
1、自甲方通知可以现场浇筑地基起10日内甲方提供的安装地点制作旗了并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工安案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
第六条：关于验收
1、乙方全部制作安装完工后一周内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。
2、工程质量验收以国家钢结构旗下标准为依据，广告结构制作安装应当牢固，抗风力应达到8级。
第七条：违约责任
1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3、乙方无法保证质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失。
4、如属甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方负责，乙方不退还预付款。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。
第八条：保修期限：
1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质量保一年。
2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。
3、如甲方提出更换展板内容，乙方需无条件配合甲方，并只收取成本费用。
甲方：
法人/授权代表（签字）
联系电话：
日期： 年 月 日
乙方：
法人/授权代表（签字）
联系电话：
日期： 年 月 日
户外广告合同(篇七)
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：XXXX有限责任公司
根据有关法律法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就XX市XX户外广告位的租赁达成如下协议：
第一条 广告位位置：XX市 XX路到XX路XX户外广告牌 个(详见附图)
广告位尺寸：
第二条 租赁期限：
广告位租赁期限为年，合同期限从 2013 年 月 日至年月 日止。（以实际发布时间为准）。本合同签定后如续约，双方应在合同结束日前一个月续签下一年合同。
第三条合同总额和付款方式：
1、广告位发布费总金额共计人民币：元整（￥ 元整）（不含税）。
2、上述费用在合同期内，包括对该广告的维护费、电费、安装费，含第一次广告画面制作费。
3、广告发布费支付时间和支付方式：
合同签订后甲方应付乙方发布费，人民币元整（￥ 元整）。
第四条 双方责权：
（一）甲方责任：
1、甲方有权决定广告发布内容，但必须保证其内容真实性、合法性。
2、甲方须及时向乙方缴纳广告位租金。
3、合同期内广告位制作形式、材料、施工费用由乙方解决和支付，施工安装均需达到安全
生产要求及广告牌美观、完整。甲方第二次广告画面制作费另行支付。
（二）乙方责任：
1、乙方保证在XX市 广告位发布的权利。
2、乙方应遵守广告发布、制作的有关规定，制作、报批手续及费用都由乙方承担。
3、乙方负责广告位维修和保养工作。如出现非人为故障，乙方应于24小时内通知甲方及时修复。
（三）租用期内，乙方不得因各种原因增加甲方租金，甲、乙双方不能无故终止合同，但如因市政或城市规划要求等原因导致甲方广告位不能使用时，则双方不负责任何赔偿责任，其租金乙方按甲方所租用实际时间计算。如果双方同意移址重建，另签补充合同。
（四）如因台风、地震等不可抗力造成双方不能履行合约的，双方免责。
第五条租赁期满：
租赁期满后，本合同即终止，甲方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权，如甲方续租，须提前一个月书面向乙方提出申请，否则视为放弃优先租赁权。
第六条 违约责任：
1、双方约定的所有条款严格保密，泄密造成的守约方经济损失由违约方承担。
2、双方签订合同必须信守，任何一方违反本合同的规定，违约方需按当年年度租金的20%作为违约金支付给守约方。
第七条 其他：
1、本合同未尽事宜双方共同协商解决。经协商无效的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式份，甲、乙双方各持份，均具同等法律效力。甲乙双方签字、盖章后生效。
（本行以下无正文）
甲 方（章）： 乙 方（章）：
日期： 日期：