合同/ 合同/ 合同外增加工程量协议/ 导航/

【实用】合同外增加工程量范本范文锦集(7篇)

合同是现在必不可少的一个东西,它对我们有很大的帮助,签订合同是非常值得重视的一件事。我们制定并签署好说好的合同之后呢,可以更好的为日后解决争议提供依据。那么我们常见的合同是怎样的呢?以下是小编收集整理的“【实用】合同外增加工程量范本范文锦集(7篇)”,仅供参考,欢迎大家阅读。

合同外增加工程量范本【篇一】

甲方(委托方): 地址: 电话:

乙方(受托方): 地址: 电话:

甲乙双方在自愿、平等互利的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,经双方协商一致,订立本合同。

一.委托制作项目

附注:

□ 各项目图纸附后,各项最终产品质量要求按甲方验收的各项封存样板为准。

□ 本订单开具税票;

□ 甲方承担%税金。

□ 本合同报价为初步报价,乙方必须根据实际打样情况准确复核把成本控制到最低,最终价格以打样完后最后下调的价格为准。

二.双方责任

(一)甲方责任:

1、甲方负责提供产品效果图与工艺要求、最终产品质量要求按乙方提供的经甲方验收封存的各项样板为准。

2、在乙方制作过程中,甲方应定期安排人员进行监督指导。

3、甲方在定期监督指导过程中应适时抽检,对检验不合格的应及时指正。

4、在乙方按要求完成制作合同后,甲方应按合同约定办理余款结算。

(二)乙方责任:

1、乙方负责按照甲方提供的产品图纸、尺寸及经甲方验收的封存样板标准,按质、按量、按期完成制作委托。

2、乙方应当按照规定保存所有生产文件和记录至产品有效期满后一年,并对甲方提供的技术和质量文件,负保密的义务,不得将相关XX露给第三者。

3、乙方应积极配合甲方对生产现场进行监督检查,并予以协助。

4、未经甲方同意,乙方不得将本合同各项目产品委托给第三方制作。

三、生产周期、包装、验收及付款方式

1、生产周期:

□ 统一交货:自 年 月 日起至 年 月 日止。

□ 分批交货

第一批:交货日期: 年 月 日;数量: 件/套组合柜。

第二批:交货日期:年月/套组合柜。

第三批:交货日期:年月/套组合柜。

说明:本条所指单位“套组合柜”为委托制作项目里各个项目中按比例抽取组

成的一套组合柜(备注:一套组合柜包括:)。

2 3、验收:

A:封存样板验收:乙方做完各项目的首套产品后在包装前及时通知甲方

到厂验收,验收合格后双方签字,样板由甲方带回封存;验收不合格的乙方必须无条件按照甲方的要求重做或返工,由此引发的损失及交期延误责任由乙方承担。

B:批量成品验收:乙方完成批量成品制作后,应在包装前通知甲方到厂验收,验收合格后(暂不出验收单)乙方必须把产品送到甲方公司,甲方复检没问题后双方在验收单上签字确认。验收不合格的乙方必须无条件按照甲方的要求重做或返工,由此引发的损失及交期延误责任由乙方承担。

C:无论是样板还是批量成品,若需要烤漆的部份乙方应在烤漆前先通知甲方到现场检验同意后方可进行烤漆。

D:若验收有缺陷,乙方返工将影响交期,甲方提货使用的,乙方必须承担相应的扣款;若因产品内部问题,甲方在验收时未发现,但在使用过程中暴露产品质量问题的,乙方同样必须承担甲方的相应损失。

4、付款方式:签订合同后甲方应向乙方付合同金额总数的目产品完成制作甲方验收后一周内再付合同金额总数的40%货款,甲方将所有项目产品出货后乙方凭本合同足额发票及甲方验收凭证到甲方办理对帐手续,甲方将在收到足额发票及验收凭证后两个月内将40%余款结清。

四、违约责任

1、甲乙双方没有按上述条款执行的,则视为违约,另一方可单方解除合同,并要求对方赔偿相应的违约金,违约金为本委托制作合同总额的30%;同时违约一方必须承担给另一方造成的一切连带损失。

2、乙方若有违约行为的除了应承担本委托制作合同总额的30%的违约金及给甲方造成的连带损失外,还应无条件如数退还甲方所有预付款项。

五、其它

1、在合同规定的履行期限内,由于自然灾害不可抗力造成的损失,双方协商解决。

2、在委托制作过程中发生纠纷时,甲乙双方协商解决,协商不成时任何一方可向合同履行地人民法院起诉。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效,附件1(图纸)与附件2(保密协议)与本合同具有同等法律效力;本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人或委托人: 法定代表人或委托人:

年月日 年月日

合同外增加工程量范本【篇二】

一、 立合同单位基本资料:

甲方(委托方):乙方(承制方):

厂址: 厂址:

电话: 电 话:

甲方经办人: 乙方经办人:

二、 加工合同主要内容:

经友好协商,甲乙双方在平等互利的基础上达成如下协议:

1、甲方因工作需要,委托乙方加工。

2、按加工程序乙方先打样,甲方提供样品鞋/色卡/制做重点。

3、打样通过后,乙方报价,甲方在时效内签回单价。

4、单价确认后,甲乙双方敲定材料备齐日/交货期,甲方下给加工订单。

5、乙方在签收甲方提供的材料时,务必严格落实抽查或全点手续,一旦乙方签字认可,则视同数量准确,订单以外领料须扣除加工费用(按甲方采购单价)。

6、甲方派品检人员驻乙方工厂监控品质,乙方须全力配合。

7、乙方经办人必须重视首件确认,没有首件确认不准量产。

8、乙方在开始生产时及生产过程中,甲方须安排生产经理、品管经理、前段品管主任、后段品管主任或其它中高层干部之其中1人至少2次到乙方工厂进行技术教工及品管督查。

9、甲方须提供书面的生产制做重点/品质要求事项/量产通知书/生产指令单。

10、甲方按双方约定的付款方式支付加工款。

11、乙方因本身原因延期交货,或出现品质异状导致甲方直接经济损失与误工损失时,须100%承担损失责任。

12、乙方在生产过程中遇到突发异状时,不可盲目生产,未征得甲方同意而导致的一切后果由乙方承担。

三、加工合同的具体项目:

甲方(委托方): 乙方(承制方):

经办人签字: 经办人签字:

上级主管确认: 上级主管确认:

盖 章:盖 章:

签订日期:年月日 签订日期:年月日

合同外增加工程量范本【篇三】

建设单位:_________________(甲方)

施工单位:_________________(乙方)

万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司,根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。

1.增加工程:_________________凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程,增加工程量以三方现场收方签证为准,作为计量依据。

2.新增工程计价均按20xx贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。

3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。

4.本协议一式6份,甲方一份,乙方一份。

5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________

法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

合同外增加工程量范本【篇四】

甲方:________________

乙方:________________

一、委托加工项目

1、委托加工产品:_________

2、数量:以甲方下单为准

3、单价:_________

4、交货期限:按乙方接单日起________天内交货。具体时间以订单为准。

5、甲方提供、商标、吊牌、防伪标识。

二、质量要求及技术标准

1、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工,参照【生产通知单、样衣、工艺制单】为标准,于_________年_________月_________日制作出大货样衣,经甲方确认后封样,该样品由甲方保存,方可大货生产。

2、技术标准按照《企业质量问题细则》见附件及国家标准。如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的,按国家标准执行。

三、乙方对质量负责的范围及局限

1、颜色、尺码规格的确认。

2、绣花、印花其他特殊工艺的确认。

3、裁剪工艺、缝纫工艺的确认。

4、其他质量问题的确认。

5、回修率不能超过总生产量,如有超过范围按每件扣款五元。

四、技术资料、图纸提供办法及保密要求

1、甲方提供服装款式、标志图案等纸样的技术资料。

2、乙方必须对甲方提供的服装款式、纸样等技术资料进行保密,不得向任何人泄漏任何相关资料,也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。

3、未经甲方许可,乙方不得留存服装样品及相关的技术资料

五、包装要求及交货地点、运输方式

1、乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装。

2、甲方指定交货地点_________。

3、运输方式为_________运费由_________负担。

六、结算方式

1、在乙方检验合格交货后,三十天后由乙方提供领料单、合同书、交货清单交给甲方。

2、甲方以银行划转方式与乙方结算。

乙方银行帐户为:________________________

银行户名:______________________________

七、违约责任

1、乙方必须严格按照双方规定的时间交货,如逾期交货,乙方应向甲方支付价款总值________的违约金。

2、乙方若制造假冒产品,给甲方造成损害的,应当承担损害赔偿责任,赔偿金额为人民币________万元,甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚。

3、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毁损、灭失的,应当赔偿甲方因此而造成的损失。

4、乙方若违反甲方的保密要求,甲方有权要求乙方返还相关资料,并视实际情况要求乙方承担赔偿责任。

5、乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标,未达到质量要求、技术指标,乙方向甲方支付产品报次赔偿金 ________成本价。

6、乙方无权销售本合同中涉及的加工产品,如乙方私自销售本合同签订的加工产品,甲方有权解除合同,乙方应当按该批产品总金额的________支付违约金。

7、乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系,乙方若有此行为,甲方有权终止加工合同,若由此造成甲方损失,甲方有权追究其违约法律责任。

甲方代表签名:________________乙方代表签名:________________

签订合同日期:________________签订合同日期:________________

合同外增加工程量范本【篇五】

定作人:________________________

承揽人:________________________

签订地点:______________________

签订时间:________年____月____日

第一条 加工物、数量、报酬、交货期限

第二条 定作人提供的材料

第三条 承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限:__________________________

第四条 加工物的技术标准、质量要求:_______________________

第五条 承揽人对定作物质量负责的期限及条件:_______________________________

第六条 加工物的包装要求及费用负担:_________________________________

第七条 定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求:____________________________

第八条 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,在________日内向定作人提出书面异议。">原告:张xx,男,汉族,197x年x月1x日生,(代理人)

被告:A公司,法定代表人:XXX

诉讼请求:

1、判令被告向原告支付加工费28452元;

2、判令被告从起诉之日起至人民法院判决被告具体支付之日止按人民银行同期贷款利率向原告支付逾期付款的利息266元(暂计2个月);以上合计28718元。

3、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由:

201X年1X月至201X年X月间,被告委托原告加工五金制品一批,原告按照被告要求加工完毕并交付予被告,但被告拖欠加工费8万余元,经原告多次催收,已支付55000元加工费,尚欠28452元加工费拒绝支付至今。原告认为,原被告之间的加工承揽合同关系合法有效,应受法律保护。原告依约履行加工和送货义务后,被告应履行自己的付款义务。被告拖欠加工费的行为已经构成违约,严重损害了原告的合法权益。

原告的请求既有事实依据也有法律依据,理由充分,人民法院应予支持。原告为了维护自身的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定,诉至贵院,恳请贵院查明事实,依法判决。

合同外增加工程量范本【篇六】

摘要:如何实现以项目为中心的施工和同的协调管理是目前我国在《建设工程工程量清单计价规范》实施后的紧迫任务,本文就《建设工程工程量清单计价规范》实施后,国内现行的施工合同文本与《建设工程工程量清单计价规范》的管理当中主要体现在风险分配和计价方式的不同而出现的不适应问题,提出新形势下施工合同文本的基本编制理念;工程量计价模式下的工程合同价款的约定于调整思路及效率优先的施工合同争议处理思路。

关键字:工程量清单;和谐管理;施工合同;效率优先;工程价款

1、前言

构建和谐社会是我国当前的一项国策,而构建和谐的工作环境是现代管理所提倡的一项重要原则。对于工程项目来说,由于建筑工程的特殊性,项目协调工作尤为重要,而做好合同管理工作确实是实现项目协调工作的重要方法,如何实现以项目为中心的施工和同的协调管理工作是目前我国在工作量清单计价实行后的重要任务。

2、从20xx年7月起,我国开始实施《建设工程量清单计价规范》(以下简称《规范》),标志着我国工程造价管理有望传统的“量价合一”的计划模式向‘量价分离’的市场模式的转变。

作为建设项目体系中重中之重的合同管理,在合同价款的确定及变更、工程结算环节,也相应与之相适应,制定清单计价模式下合同管理的相关措施。

国内目前实行的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)对于目前实行的工程量清单计价方法针对性不强,在实施过程中遇到很多问题,亟需改进;由于FIDIC条款的计价模式与我国现实行的工程量清单计价模式都是单价合同,具有一定相似形,非常有借鉴意义,但同时,FIDIC合同条件中有这样一个基本原则,其中有一个受雇于业主,并作为独立的一方代表业主公正无偏地管理承包商的工作。[1]尽管FIDIC决定淡化工程师的地位,在新红皮书中虽然继续采用‘工程师’来管理合同,但它不再是独立的一方,而是属于业主的人员,同时删除了原来要求工程师‘行为无偏’一款。但我国在工程实施管理体制和管理方法的惯用作法与FIDIC实施的要求是不一致的;我国习惯于甲方管理项目、习惯于总价包干合同,工程建设监理不适应过程全方位进行项目管理的要求,其工作性质和工作水平并未突破以往局限于质量监理的格局,无法体现高智能服务这一宗旨。

因此,我国目前在新形势下对施工合同的改进既要借鉴国外成熟的合同形式,更要立足于本国的实际情况。由于工程量清单计价对于合同管理的影响主要集中在风险分配和计价方式的变化所带来的影响,因此本文也主要针对于合同管理当中涉及工程价款的确定及变更、工程结算环节内容进行介绍。

3、我国施工合同示范文本的编制建议

3.1“公正、平等”的基本编制理念在合同的履行过程当中,雇主的基本职责是按合同支付工程价款,雇主是否具备相应的资金能力直接关系到承包商的利益。而承包商的基本职责是按合同要求实施工程,承包商相应的履约能力直接关系到雇主的利益。[2]因此,为了项目的顺利实施,对于雇主的资金安排、履约担保以及风险分配等相应条款都应做到公正、平等。

我国目前适用于《建设工程工程量清单计价规范》的施工合同条件编制应本着“公正、平等”的编制理念。

(1)“公正、平等”是FIDIC施工合同条件的基本编制理念。施工合同当中,FIDIC的《施工合同条件》(简称CONS)是目前国际上较通用的合同条件,此合同条件编制理念为“努力构建雇主和承包商之间公正、平等的权利、义务间的对价关系”,并在多年的实施、修改当中得到很好的效果并逐渐完善,因此,‘公正、平等’的编制理念是使得项目顺利实施的前提。

(2)在合同履行过程当中,努力实现“公正、平等”是国家颁布《建设工程工程量清单计价规范》的初衷,也是规范建设市场秩序,适应社会主义经济发展的需要。[3]工程量清单计价是市场形成工程造价的主要形式,工程量清单计价有利于发挥企业自主报价的能力,实现由政府定价向市场定价的转变;有利于规范业主在招标中的行为,有效避免招标单位在招标中盲目压价的行为,从而真正体现公开、公平、公正的原则,适应市场经济规律。

3.2工程量清单计价模式下的工程合同价款的约定与调整思路工程量清单报价是在建设工程施工招投标时,招标人依据工程施工图纸,招标文件要求,以统一的工程量计算规则和统一的施工项目划分规定,为投标人提供实物工程量项目和技术措施项目的数量清单;投标人根据自身的综合实力,结合工程情况、市场竞争情况、并充分考虑各种风险因素,自主填报清单开列项目中包括工程直接成本、间接成本、利润和税金在内的综合单价与合计汇总价,并以所报综合单价作为竣工结算调整价的招投标方式。这样的招标人提供数量清单、投标人自主报价的方式区别于国内以往实行的定额报价,因此,总结工程量清单计价模式下施工合同的工程合同价款的约定与调整的思路如下:

1)发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的事项进行约定,大致可以包括以下内容:1)预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式;

2)工程进度款的支付方式、数额及时限;

3)工程施工中发生变更时,工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式:

4)发生工程价款纠纷的解决方法;

5)约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法;

6)工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限;

7)工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时限;

8)安全措施和意外伤害保险费用;

9)工期及工期提前或延后的奖惩办法

10)与履行合同、支付价款相关的担保事项。

(2)在我国现阶段,根据工程特点,发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定,可选用下列约定方式:

1)固定总价:合同工期较短且工程合同总价较低的工程,可以采用固定总价合同方式。

2)固定单价。双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法,应当在合同中约定。

3)可调价格。可调价格包括可调综合单价和措施费等,双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法,调整因素包括:

合同外增加工程量范本【篇七】

加工合同范本

承 揽 方:____________________________________

地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

法定代表人:____________ 职务:____________

定 作 方:____________________________________

地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

法定代表人:____________ 职务:____________

定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条 加工成品

编号 名称 规格 单位 数量 备注

第二条 加工成品质量要求

第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量

1.(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

2.(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。

3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。

第四条 技术资料、图纸提供办法

1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。

2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

第五条 价款或酬金

价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

第六条 验收标准和方法

1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

第七条 交货的时间和地点

1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。

2.交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。

第八条 包装要求及费用负担

第九条 运输办法及费用负担

第十条 结算方式及期限

第十一条 其他约定

第十二条 承揽方的违约责任

一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。

二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金____ 元;(合同中无具体规定的,应当比照 中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%~30%)或酬金总额的____%(20%~60%)的违约金。

六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。

九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。

十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。

第十三条 定作方的违约责任

一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。

二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%~30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%~60%的幅度)违约金。