开工协议书

开工协议书范例。

随着全球经济的不断飞速发展，我们要确保合同中的条款符合我们的意愿原则，如何才能写出一份出彩的合同？您要的信息已经整理好了：“开工协议书”，希望这篇文章能够为您提供实用的方法和建议！

开工协议书 篇1

开工合同通常是在工程建设项目开工之前，由建设单位与承建方签署的一种合同。它是工程建设项目开工前必不可少的文件，它规定了工程的开工时间、工程质量要求、施工周期、施工方案、施工费用、支付方式等具体内容。这篇文章将详细介绍开工合同的相关内容。

开工合同通常是由建设单位与承建方共同商定并签订的。在签订之前，建设单位应当考虑到工程项目的实施计划、工期、质量、安全等方面的要求，综合考虑各方面因素，选择合适的承包方，并进行严格的评审和招标过程。

在开工合同中，首先应当规定工程的开工时间。这个时间应当根据工程的实际进度和建设单位要求得出，承建方必须在规定的时间内将工程开工，并按照合同规定的时间节点完成各项任务。

其次，开工合同应当规定工程的质量要求。这个质量要求应当明确具体，并符合国家有关质量标准的规定。承建方必须按照开工合同规定的质量要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。

第三，开工合同还应当规定施工周期。这个周期应当根据工程的实际情况、施工计划和建设单位的要求来确定。承建方应当在规定的时间内按照开工合同规定的施工步骤进行施工，在施工周期内按时完成各项任务。

同时，开工合同还要对施工方案进行具体规定。这个方案应当考虑到工程设计、施工条件、施工方法等因素，并根据工程实际情况进行合理调整。承建方必须按照合同中规定的施工方案进行施工，确保工程质量和安全。

开工合同还应当规定施工费用。这个费用应当明确具体，包括工程总造价、预付款、进度款、竣工结算款等内容。合同中还应当规定施工费用的支付方式，以及各个款项的支付时间、支付方式、支付条件等要求。承建方应当按照合同规定的支付方式和要求进行工程施工及费用结算。

最后，开工合同还要解决如何应对项目施工过程中可能出现的变更及不可抗力因素的问题。变更需要通过正规的程序提交审核，及时处理。对于不可抗力因素，应当共同商定解决方案。

总之，开工合同是工程建设项目必不可少的文件。它规定了工程建设的各个方面内容，包括工程质量、施工周期、施工方案、施工费用、支付方式等，合同的有效实施有助于保证工程建设的有序进行，确保工程质量和安全。因此，在建设过程中，双方应当认真履行合同中规定的各项义务，共同保证工程建设的高品质和高效率。

开工协议书 篇2

发包方： (以下简称甲方)

分包方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议：

第一条 分包内容：

1、按照本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖/回填工程施工;

2、按照本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖/回填工程施工;

3、满足本工程基础设计深度及施工规范要求及甲方现场确定的工作面，坡度;

4、负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底，达到浇筑砼垫层的标准要求，机具、设备、运输等工具的组织与管理;

5、负责落实开挖/回填土方的卸料场地，手续完善;

6、负责落实开挖土方/土方回填的运输过程城市市政管理相关手续;

7、负责协调、处理开挖/回填土方全过程城市执法、市政检查、社区环境及可能影响施工的一切情况;

8、负责土方挖掘地面垃圾的清运、在挖掘过程中产生的垃圾清运与土方回填残留物清运;

9、负责土方回填使用材料的运输、转运、储存等;

第二条 合同工期：

本工程从合同鉴定之日起，从20__年7月12日至20__年1月29日完成。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。

第三条 分包单价：

1. 甲方将本项目城区管道网络系统安装前的土方挖掘(管沟开挖)与安转后的管沟回填工程承包给乙方，挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算以实际测算为准。土方开挖单价： 42.82 元/m3，土方回填单价：素砼垫层124.01 元/m3，填砂保护层326.48 元/m3，为最终结算单价，结算时不再做任何调整。

2. 具体单价见附件1：土方开挖/回填工程报价表。

如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，返工的一切材料及人工等费用由乙方负责，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，乙方应自费整改直至合格。

第四条 提供作业人员：

乙方根据工程需要，提供符合要求的作业人员共 15 人。

第五条 价款的结算与支付

1、价款的结算：

1)根据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价，经甲方劳资员根据施工任务书出具结算单，项目统计员、项目经济师、项目经理签字齐全并报分公司人力资源科、审计科、主任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续。其他人员签字的任何凭据都不作为结算依据。

2)甲方出具的结算单必须有乙方委托的代理人签字确认，乙方委托的代理人没有签字确认的以甲方出具的结算单为准。

2、结算时间：

按月进行结算：定为每月的 10 号。

3、价款的支付：

1)费用结算后，乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证;在建设单位付款正常条件下，甲方按月进度结算额的 60 % 经银行转账形式拨付给乙方，在工程竣工后付至 95 %。

2)工程竣工后留质保金，待工程质保期满后未出现质量问题，全额返还。

第六条 工程质量

1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可改变施工。

2、质量标准，双方约定如下： 质量标准：符合行业使用标准及相关规范要求。

3、具体质量要求：

1)工程质量必须符合本工程设计图纸和国家的有关规范要求，甲方必须指派施工技术人员检查督促，以保证工程质量。

2)所有各部分分项工程应由现场施工人员会同甲方指定人员共同验收合格，并按规定做好验收记录后，方可进行下道工序的施工。

第七条 安全施工及安全事故处理

1、安全施工：

1)甲、乙双方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

2)乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门(或指定的负责人)进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

3)费用由乙方承担。

2、伤亡事故处理：

乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救伤者，同时保护好现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体，由乙方所聘用的施工人员(包括但不限于技术人员、农民工等)与乙方形成劳动关系，与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方承担。若因政府及其他原因致使甲方承担了该项损失赔偿，则视为甲方替代乙方履行，甲方替代乙方对外承担了上述损害赔偿后，有权向乙方主张权利。

第八条 环境控制

乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。

第九条 机具设备供应

1、由甲方提供的机械设备为：搅拌机、垂直物料提升机、发电机 。

2、由乙方自备的工具为：帽、安全带、靠尺、线坠子、灯线、灯泡、等。

3、乙方自备的工具须自带入现场，由甲方提供的机械设备、防护用具由甲方采购并供应到施工现场。

4、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，履行书面领、还手续，对借用甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

第十条 双方义务

1、甲方

1)对乙方进驻甲方施工现场的人员及时进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督检查。

2)及时提供乙方生产所必需的技术资料，并向乙方驻工地代表做施工技术、质量、环境职业健康、安全、节约等文字交底，提供生产必需的材料。如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生的安全事故责任由乙方自负。

3)负责安排好乙方人员的连续生产，避免停工、窝工现象发生。若不能保证连续生产，应出据相应的文字材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。

4)为乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件，食宿费用自理。将乙方纳入公司《质量环境职业健康安全管理体系》管理。

5)严格履行合同规定内容，监督乙方工人工资的发放。

6)及时办理现场签证的义务，将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议要求列入结算。

2、乙方

1)应与其提供的工人签订劳动合同，保证人员的身体素质和技术水平，工人年龄不低于18周岁，不超过55周岁，持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件，并将工人按甲方要求进行登记造册备案，现场工人不允许用当地及附近村民。

2)保证其队伍人员的相对稳定，如有变更注册人员，要在进场第一时间文字通知甲方，否则后果自负。确保安全、质量目标，按期完成甲方下达的生产任务，服从甲方统一调动、安排。当甲方不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将人员进行临时调整，对所调整的人员向甲方出据书面通知。

3)在施工中应注意保护成品、半成品。爱护使用甲方提供的机械设备及其工具，如发生损坏或丢失应折价赔偿。

4)对其工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及意外伤害等方面的教育。乙方人员应遵守甲方有关安全生产、消防保卫、文明施工等规章制度，服从甲方有关人员的监督和检查，及时向甲方提供有关情况和资料。

5)乙方应每月及时支付工人工资，并每月向甲方提供真实的工资支付表。

6)乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并将所买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购买相关保险，甲方将从结算款中扣除，代其购买。因施工安全措施不当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。

第十一条 违约责任

1、甲方

1)由于安排任务或材料机具供应不及时造成停工、窝工应按实际发生的工日，双方现场洽商做好记录，作为结算凭证。

2)任务不足时，应提前7天通知乙方，双方协商后可提前终止合同。

3)由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。

2、乙方

1)因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可终止合同，其工料损失由乙方负担，结算时按情况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙方负责。

2)施工过程中无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响，甲方可通知乙方在 2日内出示书面答复材料，乙方未书面答复，甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同，并有权索赔。

3)进场人员不符合要求，甲方有权要求乙方限期进行调整。乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负)，并书面通知乙方，直至终止合同。

第十二条 如遇不可抗力因素时，本合同允许变更或终止。

第十三条 如国家政策性调整致使合同项目不能继续实施时，双方协商解决并做好善后工作。

第十四条 为保证合作顺利进行，乙方 为派驻工地的代表，负责日常的管理、协调工作。

第十五条 因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由甲方所在地法院管辖解决。

第十六条 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后，即宣告终止。

第十七条 本合同一式 六 份，具有同等法律效力。

第十八条 本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

补充条款：

1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙方人员必须保证足够的作业人数和施工能力，不得以此为由向甲方追加费用。

2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责，甲方不再承担任何费用。

3、乙方应严格按照合同约定的工作内容施工，做好文明施工。如若不能够满足合同单价包括的工作内容，另外出现材料清理，拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除。

4、乙方不得以资金暂时不到位等问题而停工或罢工等不良事件，如若发生，造成甲方损失的由乙方赔偿。

5、周转工具实行领退料制度，其他按《周转工具管理协议》执行。

6、工程重复运输费用及因质量原因重复用工费用均由乙方承担。

7、合同订立后，不能再行追加合同以外的任何费用，合同中已包含一切的风险。

甲 方 签 章： 乙 方 签 章：

年 月 日 年 月 日

开工协议书 篇3

开工协议书是在进行工程建设时，业主与承建方之间达成的正式文件。它详细规定了建设工程的各项要求，包括工程进度、施工标准、材料使用、费用支付、质量保证、安全措施等诸多方面。这篇文章将会从不同的角度出发，为您详细解析开工协议书。

一、开工协议书的重要性

开工协议书是建筑工程开工的前提条件，它的签署将双方在工程建设期间的权利义务、违约责任等都明确写明，有利于规范工程建设的整个过程。因此，一份清晰明确的开工协议书，对于工程建设的顺利进行至关重要。

二、开工协议书的主要内容

1. 工程概况

开工协议书首先应该描述工程的总体情况，包括工程名称、规模、位置、建设内容、时间、费用等等。这一部分需要精确详细的表述，以便确保各方对整个工程项目都拥有清晰的认识。

2. 工程的质量标准

工程的质量标准是一项重要内容，它需要详细阐述每一个工程的施工标准，包括建筑物的所有部分，比如混凝土、钢筋、砖瓦、油漆、墙面装饰等等。在施工过程中，双方需努力保证每一个环节都符合规定的标准，从而保证工程的顺利进行。

3. 工程进度

工程的进度是开工协议书的重要部分之一，应当详细描述各个施工阶段以及每个阶段的完成时间和要求，以便精确掌握工程进度。在实际施工中，必须掌握施工进度，合理分配施工资源、人员和时间，确保每个阶段都能按计划完成。

4. 工程费用

工程费用也是必须明确规定的部分，它需要详细阐述费用构成、预算、结算方式、支付时间等详细情况。承建方需要严格按照合同要求，按时足额支付费用，保证项目的顺利推进。

5. 质量保证和安全措施

质量保证和安全措施是保证工程质量和安全的关键部分。通过具体的条款，合同可以明确规定施工方需采取的质量和安全措施，定期检查和维护确保施工质量和安全。同时，合同中还需要规定质保期限、工程保险等条款，以便在事故发生时及时处理和赔偿。

三、开工协议书的执行

开工协议书的执行需要各方严格遵守，防止额外的损失与风险。承建方需要在工程建设期间，保证施工质量和进度，按照开工协议书的规定负责维护工程质量和安全。业主也需要为工程提供充足的项目需求信息和购买资金，配合承建方开展工作。

四、总结

开工协议书的制定执行是建筑工程建设过程中的重要一环，对于整个工程项目的推进有着至关重要的作用。在签订开工协议书时，应精心制定详细的规范和监管制度，为后续工程建设打下坚实的基础，确保工程的顺利推进，实现工程目标。

开工协议书 篇4

开工协议书是指在项目启动前，工程业主与施工单位之间签署的一份协议书，用于明确双方在工程建设过程中的责任、义务、权利和约束关系。下面，我们就来详细阐述开工协议书的内容和意义。

一、协议主体和背景的阐述

开工协议书的首部应该明确标注协议的主体，即工程业主与施工单位的名称、地址和联系人等基本信息。同时，还应该在协议书中简要介绍项目的背景和目标，如工程的名称、规模、地点等，以便双方明确工作内容和目标。

二、项目概况和合同约定

在开工协议书中，应该对项目的概况进行详细描述，包括但不限于工程的规划、设计图纸、施工图纸等。同时，还应明确合同的具体约定，如施工工期、质量要求、付款方式等，以确保双方的权益和义务。

三、施工单位的责任和义务

在开工协议书中，应明确规定施工单位的责任和义务。这包括但不限于设计方案的合理性和安全性、施工过程中的安全管理、施工质量的保证、材料的选择和采购等。通过明确责任和义务，可以有效提高工程质量，并降低施工风险。

四、工程业主的责任和义务

开工协议书还应明确规定工程业主的责任和义务。这包括但不限于提供必要的施工条件、按时支付工程款项、配合施工单位进行工程进度和质量检查等。工程业主的责任和义务也是确保工程顺利进行和取得预期效果的重要保障。

五、变更和索赔的处理

在协议书中，应明确规定变更和索赔的处理方式。由于施工过程中难免会遇到一些特殊情况，可能需要对原始合同进行调整，或是对额外的工程进行索赔。通过在协议书中明确规定变更和索赔的处理方式，可以减少纠纷，维护双方的合法权益。

六、解决争议的方法

在开工协议书中，应当明确规定解决争议的方法和途径。一般来说，可以通过友好协商、仲裁或诉讼等方式解决争议。通过明确解决争议的方法，可以保障双方在工程建设中的合法权益，减少因争议而导致项目延期或纠纷的发生。

七、附则

开工协议书的附则部分可以包括但不限于协议书的生效时间、签署地点、份数等基本信息。同时，还可以在附则中明确双方的联系方式和通信方式，以便在工程建设过程中的及时沟通和协调。

八、协议的签署和生效

最后，在开工协议书的末尾应当明确规定协议的签署方式和生效条件。签署人应当是具有合法授权的代表人，并应当在协议书上签字、签章，以确保协议的合法性和权威性。协议的生效可以通过双方签署日期作为参考依据。

通过开工协议书，工程业主与施工单位可以明确工作内容和目标，明确双方的责任和义务，加强沟通和协调。同时，也可以减少因项目延期、施工质量问题等而导致的纠纷和争议，保障工程的顺利进行和预期效果的实现。因此，开工协议书在工程建设中具有重要的意义。

开工协议书 篇5

甲方(发包方)：

乙方(施工方)：

甲方将《印象平遥》大型实景演艺项目剧场基坑的土方工程承包给乙方，为确保工程安全、高质、按时、有序的进行，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定。遵循公平、公正、诚信的原则，经双方友好协商，达成如下协议，双方共同遵守执行。

一、 工程内容：

乙方根据甲方提供的剧场土方开挖施工图进行开挖，挖出的土方根据甲方要求运至甲方指定地点。

二、 合同工期

开工日期：20____年3 月 9 日

竣工日期：20____年3 月22日

合同工期总日历数 14 天。

三、 质量标准

要求：乙方根据施工图纸进行施工，基坑尺寸、标高、平整度、放坡系数等应符合图纸设计及建筑地基基础工程《施工质量验收规范》(GB50202-20____)的相关规定。

四、 开挖土方计量方式

挖方工作完成后，土方工程量按开挖后基坑的体积计算。需经监理单位、施工单位、住建委及《印象平遥》项目工程组共同验收，签证。

五、 工程结算

根据工程量签证单和国家有关规定，依据造价咨询公司的结算报告，经双方协商，另行签订付款合同。

六、 双方责任

甲方责任：

1、提供土方开挖图;

2、提供测量坐标、标高控制点。

乙方责任：

1、服从甲方指挥;

2、负责施工现场的施工组织、安全防护及文明施工。施工中发生的安全事故由乙方承担;

3、确保按期完成施工任务，如未按期完成处总价10%的罚款;

4、少挖、超挖给甲方带来的经济损失由乙方承担

七、合同终止

1、施工过程中乙方不服从甲方管理，甲方有权终止协议;

2、该协议完成后协议自动终止

本合同一式五份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：

负责人： 乙方： 负责人：

日期： 日期：

开工协议书 篇6

甲方：____________________(以下简称甲方)

乙方：____________________(以下简称乙方)

经协商，甲乙双方就合作施工合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

第一条工程实施责任及要求

1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。

2、工期、质量必须满足主合同要求。

第二条甲方责任

1、负责及时办理主合同的预付款手续。

2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。

3、负责沿线地方政府的协调工作及本工程的通知、图纸等。

第三条乙方责任

1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。

3、自觉接受甲方的各项监督检查。

4、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

5、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。

第四条费用、结算与支付

1、本工程采用包工包料包安全的方式，一次包干价：__________元，按甲方给乙方提供的图纸所注明的工程量，超出图纸部分另行计算。

2、经双方协商，乙方开工之日起一个月内，甲方开始支付乙方工程款，按实际完成工程量支付(基础完工后付工程总造价的 %，一层封顶付总造价的 %，二层封顶付总造价的 %，封顶付总造价的 %，内外粉刷时付 %，工程竣工付 %,余款 %工程完工后一年内付清)

第五条违约责任

1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，如因甲方工程款支付不及时造成停工引起的损失由甲方承担一切责任。双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。

2、工期5个月，质量达到合格标准。

3、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。

第六条其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。

第七条附则

1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收合格，保修期满，结清各项费用后终止。

2、本协议一式三份。甲方二份，乙方一份。

甲方:(盖章)____________________

乙方:(盖章)____________________

代表：_________________________

代表：________________________

年 月 日

年 月 日