售房合同十四篇。
在这个快节奏的今天,合同变得更加愈发重要了。现在有很多人都在买房子,摇到号之后可以准备准备签售房合同了,售房合同即房屋买卖合同,是一方转移房屋所有权于另一方,另一方支付价款的合同。在我们签订售房合同的时候,一定要了解合同的内容。有没有可以参考借鉴的售房合同模板呢?小编特地为大家精心收集和整理了“售房合同十四篇”,欢迎你收藏本站,并关注网站更新!
售房合同(篇1)
委托方(甲方):____ 受托方(乙方):____
法定代表人:____ 总部地址:____
身份证(营业执照)号码:____ 营业执照:____
现住地址:____ 电 话:____
电 话:____
经甲乙双方平等、友好协商,现就委托售房事宜达成如下协议,双方均须严格遵守执行:____
1.甲方委托乙方出售的物业位于___________单位 (以下简称该物业):____套内面积为 平方米、建筑面积为 平方米。
2.该物业甲方以人民币 元整(¥ )委托乙方出售,甲方另须支付 ,此包括屋内现有入墙固定装修、附属设施及 ,溢价部分做为乙方风险奖金。
3.人民币 元整(¥ )作为第一部分房款,在签署本合同并经乙方查实产权后一次性支付给甲方作为购买该物业之定金。收取定金前甲方须将该物业的房地产证原件或其它合法有效证件原件交于乙方处托管,作为转让过户之用,证件名称:____ ,证件编号为:____ 。
4.人民币 元整(¥ )作为第二部分房款。
(1)第二部分房款中非银行承诺贷款之金额(简称首期房款),乙方代产权受让方需在 支付给甲方,(以甲方出具收据为准)。
(2)银行承诺贷款之金额由银行依据银行确定贷款金额及约定时间支付给甲方(如甲方已公证委托乙方办理过户手续及代收房款则由乙方支付给甲方。
5.如需按揭,甲方应积极配合乙方办理该物业的按揭手续,甲方须提供银行按揭所须所有相关资料,否则视甲方违约。
6.若甲方该物业的`《房地产权证》原件在银行抵押中,甲方须自行负责赎出;甲方保证对该物业享有完整产权,能完全支配及处理,有关该物业在交易之前已产生的产权纠纷、债务、税费、租赁清还、抵押等事宜,甲方应在转让完成前清理完毕。
7.甲方须将该物业管理、气、水、电、有线电视等无条件过户给产权受让方;若受让方愿意,甲方须无条件将该物业之租赁手续转给受让方。在本合同签署成立时,甲方同意预留人民币 元整(¥ )作为该物业的管理、气、水、电、有线电视等杂费定金,待该物业相关费用结清后由乙方退还给甲方,届时多退少补。
8.基于乙方提供服务,甲方应须支付人民币 元整(¥ ),作为乙方的服务佣金,该笔佣金甲方须在与产权受让方签署《重庆市房地产买卖合同》之前支付给乙方。
9.委托期限为:____ 年 月 日至 年 月 日,在委托期内甲方不得借故毁约(即取消委托售房合同),否则视为甲方违约,如委托时间内乙方未能按上述约定成功售出该物业,甲方有权没收已收定金,但甲方不得进一步要求乙方赔偿。
10.甲方同意在 年 月 日或之前与乙方或乙方指定代表人到公证处办理全权委托公证书。
11.交房:____甲方同意在 将该物业交予乙方代管或产权受让方使用。
12.甲方若违反上述条款中任何一款,视为甲方全部违约,甲方须双倍返还定金予乙方,并须支付乙方服务佣金人民币 元整(¥ ).
13.本合同交易完结后自动作废。
14.本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,签字、盖章后生效,均具同等法律效力。
15.补充条款:____
甲方(法定代表人):____ 乙方:____
签署(盖章):____ 代表人:____
年 月 日 年 月 日
售房合同(篇2)
甲方:通讯地址:乙方:通讯地址:
依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定,甲方与乙方在平等、自愿的基础上,就乙方为甲方提供房屋出售居间服务的有关事项达成协议如下:
一、代理事项
1、甲方授权乙方代理出售位于____区域的房屋,建筑面积____平米,售价为人民币____万元整。
2、____(有无)抵押,抵押人____,抵押金额____。____(有无)租赁,租赁期限____。
二、代理期限代理期限自________年____月____日起至________年____月____日止,共计________年____月____天。
三、甲方义务
1、甲方应向乙方出示身份证、户口本、房产所有权证书或证明甲方对该房屋依法享有处置权的其他证明。
2、甲方不是产权人,应出具产权人已授权公证过的书面委托书。
3、甲方对所提供的上述资料的真实合法性负责。
4、甲方应对乙方的居间活动提供必要的协助与配合。
5、甲方不得在代理期限内及期限届满后____个月内与乙方介绍的承购人进行私下交易。
6、代理期限内甲方不得无故终止合同,因特殊原因需要终止合同的应提前____天书面通知乙方,并承担违约责任。
四、乙方义务
1、乙方应向甲方出示营业执照、房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明。
2、乙方应认真完成甲方授权的代理事项,按照甲方的要求寻找承购人,将处理情况及时向甲方如实报告,并为承购人现场看房及甲方与承购人签订《房屋买卖合同》提供联络、协助、撮合等服务。
3、乙方收取必要费用、佣金的,应向甲方开具收费票据。
五、佣金及其他费用
1、佣金标准按照甲方与承购人实际成交房款总额(人民币)的____%计算。
2、甲方与承购人签订《房屋买卖合同》时,即向乙方支付全额(人民币)的____%佣金。
3、代理事项未完成的,乙方不得要求甲方支付佣金。
4、代理事项完成的,居间活动的费用由乙方负责。
5、支付方式:________。风险提示:
建议违约责任具体明确,比如:如一方违反本合同应怎样之类的条款,尽量要避免笼统约定承担违约责任。并且,可以根据际情况来规定违约赔偿金的数额。此外,违约金的数额不应过高或过低,过高可能面临着违约诉求不被支持的风险,过低则不利于守约方,因此,建议咨询专业律师进行商榷。
六、违约责任
1、甲方未如约支付佣金、必要费用或者与乙方介绍的承购人进行私下交易的,应按照上述售价的____%向乙方支付违约金。
2、乙方提供虚假信息、故意隐瞒事实或有恶意串通行为的,应退还已收取的佣金,并赔偿甲方因此受到的损失。
3、本合同签订之日起此房屋由乙方独家代理,甲方不得在代理期间自付出售或通过其他中介机构(含个人)出售此房屋。否则,应向乙方支付上述房屋实际成交价(人民币)的____%作为违约金。
七、合同争议的解决方法本合同履行期间发生争议的,双方友好协商解决,协商不能解决的,应向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他事项
1、本合同经双方签字或盖章后即生效,合同书一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等效力。
2、需要补充协议、确认书、委托书的,必须采取书面形式,并在甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:证件号码:签订时间:________年____月____日
乙方:开户银行:账户:签订时间:________年____月____日
售房合同(篇3)
委托方(甲方): 受托方(乙方):
法定代表人: 总部地址:
身份证(营业执照)号码: 营业执照:
现住地址: 电 话:
电 话:
经甲乙双方平等、友好协商,现就委托售房事宜达成如下协议,双方均须严格遵守执行:
1.甲方委托乙方出售的物业位于___________单位 (以下简称该物业):套内面积为 平方米、建筑面积为 平方米。
2.该物业甲方以人民币 元整(¥ )委托乙方出售,甲方另须支付 ,此包括屋内现有入墙固定装修、附属设施及 ,溢价部分做为乙方风险奖金。
3.人民币 元整(¥ )作为第一部分房款,在签署本合同并经乙方查实产权后一次性支付给甲方作为购买该物业之定金。收取定金前甲方须将该物业的`房地产证原件或其它合法有效证件原件交于乙方处托管,作为转让过户之用,证件名称: ,证件编号为: 。
4.人民币 元整(¥ )作为第二部分房款。
(1)第二部分房款中非银行承诺贷款之金额(简称首期房款),乙方代产权受让方需在 支付给甲方,(以甲方出具收据为准)。
(2)银行承诺贷款之金额由银行依据银行确定贷款金额及约定时间支付给甲方(如甲方已公证委托乙方办理过户手续及代收房款则由乙方支付给甲方。
5.如需按揭,甲方应积极配合乙方办理该物业的按揭手续,甲方须提供银行按揭所须所有相关资料,否则视甲方违约。
6.若甲方该物业的《房地产权证》原件在银行抵押中,甲方须自行负责赎出;甲方保证对该物业享有完整产权,能完全支配及处理,有关该物业在交易之前已产生的产权纠纷、债务、税费、租赁清还、抵押等事宜,甲方应在转让完成前清理完毕。
7.甲方须将该物业管理、气、水、电、有线电视等无条件过户给产权受让方;若受让方愿意,甲方须无条件将该物业之租赁手续转给受让方。在本合同签署成立时,甲方同意预留人民币 元整(¥ )作为该物业的管理、气、水、电、有线电视等杂费定金,待该物业相关费用结清后由乙方退还给甲方,届时多退少补。
8.基于乙方提供服务,甲方应须支付人民币 元整(¥ ),作为乙方的服务佣金,该笔佣金甲方须在与产权受让方签署《重庆市房地产买卖合同》之前支付给乙方。
9.委托期限为: 年 月 日至 年 月 日,在委托期内甲方不得借故毁约(即取消委托售房合同),否则视为甲方违约,如委托时间内乙方未能按上述约定成功售出该物业,甲方有权没收已收定金,但甲方不得进一步要求乙方赔偿。
10.甲方同意在 年 月 日或之前与乙方或乙方指定代表人到公证处办理全权委托公证书。
11.交房:甲方同意在 将该物业交予乙方代管或产权受让方使用。
12.甲方若违反上述条款中任何一款,视为甲方全部违约,甲方须双倍返还定金予乙方,并须支付乙方服务佣金人民币 元整(¥ ).
13.本合同交易完结后自动作废。
14.本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,签字、盖章后生效,均具同等法律效力。
15.补充条款:
甲方(法定代表人): 乙方:
签署(盖章): 代表人:
年 月 日 年 月 日
售房合同(篇4)
委托方(以下简称甲方):__________
代理方(以下简称乙方):__________
甲、乙双方经友好协商,现就甲方自有产权的不动产,交由乙方房地产中介机构负责代理销售事宜达成如下协议:
一、不动产基本情况:甲方自有产权的不动产位于____市____区____单元第____层,共____(套),房屋结构为____,建筑面积____平方米,户型____;房屋所有权证号:____,属于:____。附房屋状况表。
二、销售价格与收款方式:
1、甲方确认本合同指定的房屋销售底价为____元/平方米,总价____元人民币,乙方可视市场情况高于底价销售, 销售价超出甲方指定销售底价部分,甲方得____%、乙方得____%。若销售价低于甲方底价,须征得甲方书面认可;
2、甲方确认由乙方代收房款。
三、甲方同意乙方客户的以下几种付款方式:
1、签字即房屋买卖合同生效。
2、乙方付首付拾万元整。
3、甲方在做到乙方本层砖结好,乙方再支付拾万元整。
4、余款在主体完工后乙方一次性付清,剩余贰万元在房产证办理过户后付清。
四、结算方式:双方约定,自购房客户与甲方签订房屋买卖合同,房产证过户并交房后,方办理房款结算手续。
甲方:__________
乙方:__________
时间:__________
售房合同(篇5)
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
经甲乙双方共同协商达成以下售房协议:
1、甲方将工商银行后地税局家属区经济住房4号楼一单元202室(含地下室、小房)房屋出售给乙方,房屋总售价为11。5万元(壹拾壹万伍千元整),签定此合同时乙方必须预付房款2万元(贰万元整),甲方收到钱后出具收款收条。
2、自甲、乙双方签定此合同后,甲方必须及时向乙方提供办理过户手续相关房产证、土地使用证及身份证明。乙方办理完相关房产过户手续后,30日内乙方必须将余款9。5万元(玖万伍千元整)一次性付清。
3、甲、乙双方签定此合同后,在余款支付时,非乙方原因造成余款支付延迟的,乙方不承担相关责任;因乙方原因造成余款支付延迟的,乙方将向甲方支付违约金1000元(壹仟元整)。
4、办理相关手续的费用由乙方承担。
5、经双方协议甲方将抽油烟机、过水热、数字电视、照明灯等设施已列入出售房屋的总房款内,甲方搬出时不得拆除。
6、乙方付清全款后,甲方必须保证其住房无任何贷款及电费、水费、取暖费、物业费、卫生费、电视费等费用。
7、甲方在收齐所有房款当日,必须将房屋、地下室、小房的所有钥匙交给乙方。(此合同一式两份,甲乙双方各持一份)
甲方(签字): 乙方(签字):
年月日:
销售房屋合同13
甲方:_________
乙方:_________
鉴于:_________
1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司(以下简称“新发公司”)的授权,独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。
2、为进一步解决员工住房问题,华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。
为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠,现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动(下称“本次团购”)。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜,初步达成如下意向书:
第一条乙方认购的商品房概况
1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块,广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权,土地使用权证号为增国用(20xx)第B0401478号,并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》(许可证编号:建字第440号)和《建设工程施工许可证》(许可证编号__________)。
2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房,建筑面积为_____平方米,套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准。
第二条乙方认购的条件
1、乙方需为_____大学正式员工(以华南师范大学出具的工作证明为准)。
2、乙方与甲方指定的第三方(广州市新基装饰工程有限公司)签订《装修合同》(《装修合同》文本见附件)后方可参加本次团购,装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的,乙方的团购资格丧失,不能享受团购价格;乙方的团购资格丧失后,乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米_____元)的差额部分。
第三条本次团购的商品房的价格
乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格(毛坯价,不含装修)为:按建筑面积计每平方米人民币_____元,乙方认购的_____栋_____房(暂以建筑面积 平方米计)的房屋总价款(毛坯价,不含装修)为人民币_____元(最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准)。乙方参加团购后,甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。
第四条本次团购的流程
1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》,非经甲方和华南师范大学一致同意,乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。
2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。
3、甲方应在_____年_____月_____日前,安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选,如乙方不接受该装修标准,可要求解除《装修合同》,乙方选择解除《装修合同》的,退还《装修合同》的正本,由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方,乙方丧失本次团购的'资格,不能享受本次团购的团购价格。
4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内,甲方通知乙方签订《商品房认购协议》,乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证,与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。
5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》,并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款,甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者,并依约为购房者办理产权证。
6、鉴于各方一致同意前述的团购条件,因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的,乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的,甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》;乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的,甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米1200元)的差额部分;如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的,乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价,作为对甲方的补偿。
第五条工期及工程进度
开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中,如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任,以及不可抗力事件等非甲方责任原因,从而导致工期延误的,上述工期可相应顺延。
第六条本次团购商品房的装修及验收
为了让乙方能够尽快入住,乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修,由乙方一次性验收带装修的商品房,由装修公司承担装修工程的质量责任。
第七条争议的解决
鉴于装修公司为甲方指定单位,甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时,由甲方与装修公司承担退款的连带责任。
凡因履行本协议所发生的争议,与华南师范大学无任何关联,华南师范大学不承担任何责任,甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第八条、其他事项
1、本协议一式贰份,协议各方各持壹份,具有同等法律效力。
2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
售房合同(篇6)
出售方(以下简称甲方):______________________
购买方(以下简称乙方):______________________
根据《重庆市公有房屋出售管理办法》及相关房改政策的规定,甲、乙双方协商一致,签订如下协议:
一、乙方按原优惠售房政策已购下表所列一套住房的部分产权(产权比例40%),现自愿按照住房制度改革的政策规定,向甲方补付房价款,完善该房的产权。
二、甲方同意乙方按以下第_____种方式计算购买以上住房的实付款。
1.以经评估的成本价_____元/平方米,并享受二项折扣购买(其中工龄折扣____元/年,夫妇双方合计工龄_____年,现住房折扣________)。
2.以经评估的成本价计算,不享受二项折扣。
3.以所购房所在地区类别成本价的25%计算。
三、甲方同意乙方按以下第_____种方式计算购买该住房应补付的金额。
1.补付款=实付款-原付款
2.补付款=实付款×60%
四、乙方按第二条计算的实付款金额为_____元,乙方购买该套住房的部分产权时已付款_________元,按第三条的计算方式,乙方应交纳的补付款为______元(大写:______________ 拾____万____仟____佰____拾_____元_____角_____分)。此款由乙方_____ _____年____月____日一次性付给甲方,补付款_____%计_____元建立住房公共维修基金,由甲方专项交存,其余部分金额_____元为甲方的售房收入。
五、乙方购买该房取得《房屋所有权证》后享有完全产权,可以按重庆市公有住房出售后再交易的政策规定上市交易,在补交土地使用权出让金和按规定交纳税费后,收入归乙方所有。
六、该套住房户内的维修由乙方自行负责,但该房所在楼房的公用部位及共用设施的维修按有关规定执行。
乙方服从该房所在住宅区的售后物业管理。
七、甲方负责统一办理《房屋所有权证》和《国有土地使用证》,办好后交乙方执存,有关办证的费用由甲、乙双方按政策规定各自承担。
八、其他
九、本合同一式三份,甲、乙双方签字盖章并由乙方在合同约定时间交清房价款后生效。本合同甲、乙双方各执一份,并交房地产权属登记机关一份。
甲方:________________________(签章) 乙方:___________________(签字)
法定代表人:__________________(签章) 代理人:_________________(签字)
________年_______月______日 _______年_____月_____日
售房合同(篇7)
甲方:____________身份证号:____________
乙方:____________身份证号:____________
经甲乙双方共同协商达成以下售房协议:
1、甲方将XX银行后地税局家属区经济住房____________号楼____________单______元____________室(含地下室、小房)房屋出售给乙方,房屋总售价为______________元(____________元整),签定此合同时乙方必须预付房款____________万元(______元整),甲方收到钱后出具收款收条。
2、自甲、乙双方签定此合同后,甲方必须及时向乙方提供办理过户手续相关房产证、土地使用证及身份证明。乙方办理完相关房产过户手续后,30日内乙方必须将余款____________元____________整)一次性付清。
3、甲、乙双方签定此合同后,在余款支付时,非乙方原因造成余款支付延迟的,乙方不承担相关责任;因乙方原因造成余款支付延迟的,乙方将向甲方支付违约金____________元(______元整)。
4、办理相关手续的费用由乙方承担。
5、经双方协议甲方将抽油烟机、过水热、数字电视、照明灯等设施已列入出售房屋的总房款内,甲方搬出时不得拆除。
6、乙方付清全款后,甲方必须保证其住房无任何贷款及电费、水费、取暖费、物业费、卫生费、电视费等费用。
7、甲方在收齐所有房款当日,必须将房屋、地下室、小房的所有钥匙交给乙方。(此合同一式两份,甲乙双方各持一份)
甲方(签字):____________乙方(签字):____________
______年______月____________日
售房合同(篇8)
开发商售房合同范文
一、甲方(销售公司):____________ 乙方(购房人):____________
为了明确双方的权利责任,减少争议,根据《中华人民共和国合同法》和相关法规的要求,甲、乙双方在平等的基础上,经友好协商,就乙方购买下列房屋的事宜达成一致并签下本合同。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
二、购房物业的名称、地址
购房物业名称:____________标准地址:____________
三、购房物业现状
甲方在取得有关权利、手续、证件和其他必要审批文件的基础上,造设房屋,并保证房屋符合国家和地方有关规定,符合建筑施工规范及技术标准以及承包方案,保证房屋的质量,并向乙方保证:甲方销售物业坐落在经政府物业部门批准的建筑地块里交通便利,周围居住环境好,无负面因素,并且不向乙方所声明吸收氧气极佳的规定。乙方已经初步认可甲方销售的物业地理位置的阻碍条件。自物业交易完成之前房屋出现质量问题,甲方无条件承担相应的修复费用,并承担其他相关责任,但因乙方自身原因所导致的任何损失或费用由乙方承担。
四、物业房屋面积、用途、售价和付款方式
物业房屋面积:__________平方米
物业用途:______________
售价:_____________元整
(含人民币大写草拟)
乙方在自己付清全部物业房款之前,不得将该物业出售、出租给任何第三方或向任何方面抵押。甲方已经收到乙方的意向金(合计人民币_______元整)(含人民币大写草拟),该意向金已经扣除于本次的房款中,乙方应在本合同签订的3个工作日内将全部的房款付给甲方,并转交房屋所对应的完整房产证及其他有关证明文件。
乙方可任选以下一种方式付款:
1. 全部一次性付款:乙方应在本合同签订后的第60天内一次性将货款全部支付。
2. 分期付款:乙方应在本合同签订后的第30天内支付首付款35%(含意向金),并在分期付款表所列时间将余款支付完毕。乙方应根据本合同所附分期付款表按期支付所欠款项。如果乙方未按期支付或未支付该物业的全部价格,则甲方有权终止合同,收回该物业,乙方支付过的房款和定金不退还。
五、房屋交付方式、时间及标准
根据约定,甲方将在乙方付清全部货款后15个工作日内将物业交付给乙方。
(二)房屋交付标准
1.地面设施:乙方所购买的房屋内地面的装修由乙方自行施工,不得影响通水、通电、通气以及消防系统。
2.其他设备:甲方在交付时应保证乙方所购买物业内的重要设备(如热水器、空调等)功能齐全,不影响正常使用。如因设备的品牌、型号或数量与乙方所购房间装修不相符,将进行加价或借款或补价。
3.墙面和顶面:甲方在交付时应保证乙方所购买物业内的墙面和顶面已经打好腻子,整面做好无纹无缝,墙壁表面平整.
4.窗户和门:甲方在交付时应保证乙方所购买的房屋装有玻璃窗,门与窗的尺寸应符合国家规定,填缝严实,且不允许任何渗水、漏风的缺陷。
5.装修和设计:甲方承诺,其向乙方推销的物业具有当时联合竞标所得奖项或相当水平,若所约定的房屋装修情况不符合当时所赢得的竞标奖项,则甲方应承担全部装修费用,并向乙方进行赔偿。
六、房屋权属问题
房屋权属证明及文件:
(1)《不动产权证书》或《不动产登记证明》(下称“证书”);
(2)其他相关证件;
(3)本合同之签署人的有效身份证明。甲方拟于交付后15个工作日内,将房屋权属证明及文件交付给乙方。如证书、文件内容与约定的房屋各项标准不符,则甲方应及时纠正。乙方承诺,获得相关证明及文件后,向该物业所对应的单位或部门办理房产登记手续,以确保该物业的权利真实有效。
七、违约责任
(1)甲方违约责任:如甲方未按期交付房产物业,或根据本合同约定交付房屋但房屋未按照约定标准交付,乙方有权要求甲方在协商后限期交付,并要求甲方支付逾期违约金。
(2)乙方违约责任:乙方发现任何有关本合同的质量问题和履行义务时,应向甲方提出,并应定期或不定期的进行检查工事质量的评估。如不可抗拒之因素、乙方自身原因及其他非甲方过错的原因,导致乙方未能在本合同规定的期限内付款或接受交付,则乙方应承担逾期违约金和相关法定赔偿责任。
(3)对于因上述各种原因而导致双方违约,任何一方均须向另一方支付100万人民币的违约金。
八、争议的解决方式
(1)本合同的解释和履行适用中华人民共和国的法律;
(2)如双方因本合同的履行发生争议,应协商解决,不得诉诸生硬的法律诉讼,若协商无法解决,则由乙方所在地人民法院进行裁决。
(3)本合同自签订之日起生效,并且在履行完毕后自动失效。至此,双方书面合作协议签署,凭合同各方规定,甲乙双方拥有相应的物业权利和义务。
乙方确认,自本合同签订之后,甲方已向乙方全面说明了该物业的重要附属要素和有关保质保修有关事宜。甲、乙双方签下本合同并付款之前,双方进一步确认该物业的规格、位置、面积、装修、房间布置及所包含配件的重要事项...
售房合同(篇9)
甲方:
乙方:
丙方:
鉴于:
1、甲、乙双方已于______年____月____日签订了《房屋租赁合同》,约定甲方将【行政号】房屋出租给乙方,租赁期限为5年,自______年____月____日至______年____月____日。签约后乙方已实际支付了______年____月____日至______年____月____日期间的租金。
2、甲、丙双方已于______年____月____日签订了《商品房买卖合同》/《房屋买卖合同》,约定甲方向丙方出卖标的房屋,丙方已于______年____月____日付清全部价款。
3、甲、丙双方签订买卖合同之前,甲方已经通知并询问乙方是否行使优先购买权,乙方明确表示不行使优先购买,不购买标的房屋。
4、标的房屋的基本信息:
总面积平方米,其中层平方米,层平方米。
租金标准元/平方米·天
……
现甲、乙、丙三方就房屋交接、租赁等事宜经友好协商,达成如下一致:
一、房屋交接
1、甲、乙、丙三方确认:
______年____月____日[张1]为房屋交接日;
自房屋交接日起视为甲方将标的房屋交付给丙方,丙方同意按现状接受标的房屋;
在原租赁合同约定的租赁期限内,由乙方继续承租标的房屋。
2、自房屋交接日起,原租赁合同中乙方的权利和义务由乙方继续享有和承担,原租赁合同中甲方的权利和义务全部转移给丙方享有和承担。
3、原租赁合同约定的租赁期满后,由乙方与丙方另行协商房屋租赁事宜。
4、本协议签订后7日内,甲方向丙方交付原租赁合同复印件一份,作为本合同的附件。甲、乙、丙三方均有义务在复印件原租赁合同复印件上进行签字或盖章确认。
二、租金
1、甲、乙、丙三方同意,______年____月____日[张2]之前的租金权益归甲方享有,之后的租金权益归丙方享有。
2、根据乙方实际支付租金情况,甲、乙、丙三方同意按以下第种方式处理:
租金权益分割日包含在实付租金覆盖期间之外的:截至租金权益分割日,乙方尚欠甲方租金元及违约金元,乙方应在______年____月____日前向甲方支付,逾期则按银行贷款基准利率的4倍承担违约金;租金权益分割日之后至______年____月____日的租金[张3]及违约金元,乙方应在______年____月____日前向丙方支付,逾期则按银行贷款基准利率的4倍承担违约金;其余租金由乙方按原租赁合同约定时间向丙方支付。
【图1】
图片用于起草合同时参考使用。
租金权益分割日在实付租金覆盖期间之内的:乙方实际已支付租金中包含应归属丙方的部分为__元,此部分租金由甲方支付给丙方,具体支付时间和方式为:。
【图2】
图片用于起草合同时参考使用。
其他方式:
三、物业服务费及其他费用
1、截至______年____月____日以前标的房屋的物业服务费已经由乙/甲方已支付完毕。
2、房屋交接日以前标的房屋的物业服务费由乙/甲支付,并应于______年____月____日前向物业服务有限公司支付完毕[张4]。房屋交接日以后标的房屋的物业服务费按原租赁合同约定的承担方继续执行。
3、在原租赁合同约定的租赁期限内,乙方仍应按原租赁合同约定承担水费、电费、燃气费、采暖费、电话费、网络费等相关费用。
四、履约担保
1、乙方已于______年____月____日向甲方支付元履约保证金,已扣划元,剩余元。甲、乙、丙三方同意按以下第种方式处理:
甲方将在本协议生效后日内将履约保证金余额元返还给乙方;乙方在本协议生效后7日内向丙方支付履约保证金元,丙方向甲方开具收款收据。
甲方将在本协议生效后日内将履约保证金余额元支付给丙方,由丙方向乙方另行开具收据,乙方所持有的甲方开具的履约保证金收据作废。
2、除本合同另有约定外,房屋交接日后履约保证金的扣除与返还事宜,按原租赁合同执行。
五、通知:
1、甲方联系人及通讯方式:
联系人:电话:传真:
邮寄地址:邮编::
2、乙方联系人及通讯方式:
联系人:电话:传真:
邮寄地址:邮编::
3、丙方联系人及通讯方式:
联系人:电话:传真:
邮寄地址:邮编::
4、上述内容可以派员送达,传真,邮寄或特快专递送达,电话通知的应及时补充书面文件。
5、派员送达的应当有签收文件。
6、采用传真方式的,以受送达方的传真机收到传真信号即视为送达。
7、采用邮寄或特快专递方式送达的,受送达方签字的回执为送达的证明。
8、采用派员送达、邮寄或特快专递送达的,收件人为受送达一方公司、职能部门、所属员工或分支机构的,均视为双方的正式通讯函件,受送达一方拒收的亦视为已经成功送达。
9、如一方更改联系人或通讯方式应当以书面方式正式通知另一方,此后再联络时应使用被通知的联系人或通讯方式。
10、如受送达一方电话或传真号码、邮寄地址有误造成无法送达的,由受送达一方承担全部责任。
六、争议的解决
甲、乙、丙三方因本协议的生效、履行等事宜而产生争议时,应先通过协商解决,协商不成的,任何一方均可向标的房屋所在地的人民法院提起诉讼。
七、合同效力
1、本协议自签订之日起生效。
2、本合同壹式份,甲方执份,乙方执份,丙方执份,各份具有同等法律效力。
八、合同附件
□甲方营业执照副本复印件,加盖甲方印章
□甲方对签约代理人的《授权委托书》原件壹份
□乙方身份证复印件,乙方本人签字
□乙方对签约代理人的《授权委托书》原件壹份
□丙方身份证复印件,丙方本人签字
□丙方对签约代理人的《授权委托书》原件壹份
□原租赁合同复印件,甲、乙、丙三方签字确认
甲方:
乙方:
丙方:
签订地点:
签订日期:______年____月____日
售房合同(篇10)
开发商售房合同
随着房地产市场的不断发展,房地产销售合同成为了人们积极购房时所必须签订的一项重要法律文书。在房地产销售合同中,开发商售房合同起到了至关重要的作用。开发商售房合同是一种买卖合同,表示开发商将自己的房屋或房产转让给买受人,并由买受人支付相应的购房款。
一、合同的基本构成要素
(一)合同主体
开发商售房合同的主体分别为开发商和购房者。购房者是指在购买商品房时,与开发商签订房地产开发销售合同,支付购房款并成为房产的合法所有人。
(二)物品交付
房屋属于不动产,交付方式是立户并领取不动产权证,向登记机关申请登记,并办理房门牌、住宅区相应的管理手续。S3
(三)房屋权属
开发商需提供竣工验收备案的复印件,合同双方要求房屋权属合法,且拥有所有权和处分权等相应权利。
(四)房屋使用权
购房合同约定购房者在合同约定期内享有房屋使用权,享有合法的占有、使用及收益。
(五)交付和付款条件
房地产销售合同的交付和付款条件要明确,购房者应在规定的时间内支付购房款,并通过本金、税费等明细,确保清晰透明。S4
二、开发商售房合同履行过程中所需注意事项
(一)合同签署
合同签署时双方需认真审核条款,遵循签订合同前查阅相关知识和条款,确保合同内容真实、合法、有效。签订合同时要求工作人员全程见证、并及时获得合法有效的资料材料,并保留一手证据备份文件。
(二)合同履行S5
合同履行时需遵循协议的规定和时间限制,确保双方权益受到保护。若出现意外情况,双方需积极主动履行合同,及时进行协商和沟通,以保证合同履行的顺利进行。
(三)违约处理
一旦合同履行出现违约行为,双方应及时进行协商并寻求解决方案。如双方不能协商,需采取合法有效的措施,以保障合同权利的维护。
综上所述,开发商售房合同是保障双方利益和权益的一种重要法律文书,在签订合同时,双方应该了解相关条款和情况,确保合同真实有效。合同履行时要求协议规定及时有效,并在协商处理违约时采取合法有效的措施,以保障双方的权益得到更好的维护。
售房合同(篇11)
甲方:___________________大厦
乙方:中国_______________品牌评选推广活动组委会
有效期:____年____月____日至_____年____月____日根据互惠互利、平等守信的原则,经双方友好协商签定如下协议:一、具体预定销售情况
客房预定:__________________________________
标准间:_______间_______元/间·天;(含双早)
客房内布置(□鲜花□水果□无)
宾客最早到店时间_______月_______日早上_______;最晚离店时间_______月_______日下午_______;
订餐情况:中餐晚餐自助_______元/人/天(不含酒水)
晚宴(800/元/桌/10人标准,不含酒水)_______年______月______日18:00;
酒水供应情况:可以自带酒水,不另收服务费____________;
用餐特殊要求(禁忌等):____________________________;
会议室预定:多功能厅参会人数_______人;使用时间_______________
贵宾接待室参会人数_______;使用时间_______________
(贵宾接待室是否使用,由乙方在____________之前确认)
会场布置要求:客桌式,提供纸、笔、茶水、投影
车辆预定情况:提供____________________另议&n