劳务承包合同汇集。
合同范本网的编辑为了您的满意不遗余力地打造了“劳务承包合同”，请务必将这篇文章收藏并分享给您的朋友们感谢支持。在广大人民群众法律意识的普遍提高的今天，越来越多的场合需要我们去熟练运用合同。我们在签订合同后就需要遵守合同当中的每一条要求。
劳务承包合同(篇1)
工程总包单位： (以下简称甲方)
工程劳务单位： (以下简称乙方)
身份证号码： 住址：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务分包(即包人工、包质量、包安全文明、包工期)
四、承包单价：详见报价单(附表1)
1)不分施工部位的难易程度均已综合考虑。
2)本承包单价中，70%为农民工工资，其余30%为机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明保证费、管理费和利润。
五、承包范围：
1)建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施工规范所确定的从修土开始至主体浇注、砌筑全部结束的所有土建工程量。
2)因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由泥工班组完成的工作。
3)施工中因甲方原因引起的返工，造价在200元以内不另计工程款，超过200元按实际工程量计算。
4)本合同约定的其它应由泥工完成的工作。
六、承包内容：
1)基槽机械挖土后的人工修整、承台、地梁的开挖、排水、基底夯实、钎探、回土围护;
2)所有现浇及预制混凝土的制作、浇注、养护(必须派专人养护、每个部位浇水不得小于拾天且养护水管乙方自理)，包含并不仅限①前后台运输：②操作面的简易架子搭拆，浇捣范围内所需的临时跑道搭拆、安放溜槽、放料、模内杂物的清理(包括后浇带、楼梯等钢丝网的安置)、安放预理件，安、拆(移)泵管、墙、柱脚模板座浆，混凝土捣实、抹平、覆盖及养护;③按
设计规定处理好施工缝、后浇带、收捡落地混凝土及各楼层混凝土垃圾的清理和运输至指定地点堆放;硅输送泵管件、管扣的清洗、清理、收集和保管。④预制构件的制作、安装;⑤主体结构采用商品硅，二次结构采用自拌硅，同时乙方做好混凝土试块。
3)所有砖砌体，包含并不仅限基础砖胎膜、砖基础、防水保护墙、内外砌体、零星砌体等砌筑、砂浆拌制、砖砌体拉结筋的摆放、预留洞封堵、场内材料运输(包括开卷扬机、搅拌机、砂浆机人工)、搅拌机械及其他机械用具的清洁养护工作、落地灰再利用及现场清理、打扫、门窗塞缝补烂等。
4)与各工序工种之间的配合协作。
5)配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。
七、质量标准：优良，按照国家有关规定及验收标准进行验收。
1)确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款200元/次，整改后再通不过罚款500元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。
2)若甲方通知乙方清场，乙方必须在3日内无条件清场，劳务工资按照80%结账。
八、安全文明标准：阆中市安全文明工地
1)进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。
2)严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元，班组与其他班组打架每次罚款1000元，情节严重的交公安部门处理。
3)工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关;如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币5000元以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币5000元超出部分甲方负责50%,乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。
4)乙主需指派一名人员，每月打扫生活区或者施工现场公共区域不少于天，具体服从甲方安全员的安排。
九、进度指标：
1)乙方进场时间定为日，退场时间为日，施工工期为 天(包括雨、雪天及节假日)。
2)标准层施工时间为天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款500元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。
十、材料管理：
1)乙方在签订合同后15日内提交材料供应总计划(误差不超5%)。
2)乙方各施工阶段前15日内提交当期材料供应申请计划(误差不超2%)，经申方审核后，安排统一供应;因计划提交不及时或者误差较大，导致材料供应不及时，造成其他班组窝工或者工期拖延，相应窝工补偿和损失由乙方承担。
3)乙方领用材料，必须办理领用手续，若无领用手续，擅自使用甲方任何材料，罚款500元/次;乙方每月领用生活费时，需提交当月材料领用、耗用、结余明细，经仓库保管、楼号负责人、项目经理确认，交由财务留存;乙方办理竣工结算时，需与甲方仓库保管、财务、预算核对全部材料耗用指标，损耗超过1%时，超出部分由乙方承担。
4)乙方自配工具：500元以下的小型机具设备;乙方包辅助材料：手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理，但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。
5)甲方提供乙方住房并安装电表，乙方按甲方指定房间入住，每间住房人数由甲方确定。住宿人员名单按规定张帖并报甲方备案。每间寝室甲方每月提供乙方用电30度，飞超用部分电价按实收费，甲方寝室内所有设施有各劳务负责人签收，如门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还，损坏照价赔偿，恶意破坏的处以罚款。
十一、工程进度款及结算方式：
1)工作内容及单价
1、从地下室至±0.000层所有泥制作照施工图做完单价为。
2、砖模170.00元/m3，砖模抹灰6.00元/m2，垫层(包括平土及护油垫层在内13.00元/m2)。
3、±0.000层至屋顶所有泥制作照施工图做完单价为
4、主体浇筑商品砼单价为 内墙抹灰单价为元，外墙抹灰单价为15.00 元。豆石地坪按建筑面积每平方 5.00 元，贴外墙砖单价为20.00元。打扫楼层单价为3.00元。屋面盖瓦单价为5.00元。其余10.00元竣工验收合格付清。
5、施工上用工：小工140元 ，大工200元。
2)付款方式
地下室至±0.000层完工后，付地下室至±0.000层已完工程量的70%。其余款项甲方每拨付一次就付已完程量的70%。余下款项主体验收合格付已完工程量的90%。竣工验收合格后付工程的100%。
3)结算方式：
①主楼部分(含地下部分)建筑面积按照现行的建筑面积计算规则计算(外保温部分不含在内)，地下室部分按照实际工程量结算;
②承包单价中包含与泥工工程相关的一切可预见及不可预见的零工，如项目部管理人员作出点工签单均视作无效签单，不予计费;
③在施工中因乙方经济实力或施工人员调配不足，影响工程的质量及进度，甲方有权随时给予清退，乙方在接到通知后必须2日内全部清退完毕，不得影响后续施工队的工作，否则承担由此产生的一切后果，并自愿将完成工程量按照80%结算。
十二、甲方的权利和责任：
1)项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的'有关事宜。
2)对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工：主轴线的定位放线。
3)编排工程进度计划，提供技术、材料、机械、安全设施等方面的施工保证。
4)向乙方提供所需的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。
5)向乙方提供宿舍、用水、用电。
十三、乙方的权利和责任：
1) 上班，每天参加项目部班前会，项目部给予考勤，考勤不到每天以旷工处理扣200元/人，在当月工程进度款中扣除。准时参加甲方和监理召开的各种会议，不参加或迟到者处罚100元/次或50元次。乙方负责人应随时保持与甲方的联系，禁止关掉手机，保证随叫随到，否则每次罚款300元。乙方需自行配备信号工。
2)乙方人员应在进场后三天内带齐各种有关证件及一寸彩色照片2张，并将各种证复印件，按
花名册顺序排列，交项目部登记备案，办理工作卡，每张10元，退场时退场还5元，甲方统一办理。乙方必须与施工作业人员签定用工协议，副本由工地办公室存档。
3)熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工段放线定位工作，并确定准确。
4)服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、监理部门检查监督。遵守甲方各项规章制度的管理，否则按规定处罚，罚金在当月进度款中扣除。
5)乙方应无条件服从甲方所排施工进度计划，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成，甲方可自行安排其它人员进场施工，所花费的一切费用，在乙方当月进度款中扣除。
6)乙方对本班组的安全生产负责，进入现场严格遵守甲方的安全管理制度。由于乙方未能按照安全操作规程进行施工而造成的事故和损失，一切费用由乙方承担。
7)乙方应执行甲方关于文明施工有关规定，做到谁施工谁清理，随做随清，工完场清，材料堆放整齐。如乙方拒不清理，甲方指派第三方清理，按照100元/工从乙方结算值中扣减，无需经过乙方确认。
十四、其它：
1)其它未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议。
2)本合同一式三份，甲方持二份，乙方一份。
3)附表：报价表
甲方： 乙方：
项目负责人： 项目负责人：
签订时间： 年 月 日
劳务承包合同(篇2)
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》以及有关规定和甲方与业主签定的《合同协议书》，结合本工程的具体情况，为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务关系，在公正公平、互惠互利的基础上，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以望共同遵守：
第一条 工程概况及合同价款
1、工程项目名称：
2、工程地点：
3、工程内容及工程数量：
(1) 工程内容：①修建拌和设备、锅炉基座及储油池、沉淀池的全部工作。②砌筑上料台。③拌和设备、锅炉、输油管线的安装拆除及调试。④购买沥青、石屑、碎石等原材料。⑤沥青加热、保温、输送，装载机铲运料、上料，配运料，矿料加热烘干，拌和，出料。⑥自卸车运送沥青混合料至施工现场。⑦前台清扫整理下承层，摊铺机摊铺混合料，找平，碾压，养护。⑧现场测量及试验工作。⑨内业资料整理填报并经监理签字后交甲方存档。
(2) 工程数量：本工程的图纸工程数量见附表，结算时以甲乙双方共同签认的实际发生的工程数量为最终结果。如果发生变更或隐蔽工程，乙方应做好原始资料，经监理工程师签字认可、业主批复后再按合同单价办理结算，否则，甲方不予结算。
4、承包方式：以单价形式实行承包，单价详见附表《工程项目及单价一览表》。
5、合同价款：
第二条 工程期限
1、根据工程总工期要求，合同双方商定该工程工期为 个月，自 年 月 日开工，至 年 月 日完工。
2、开工前开始施工，应在开工日期 天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求，未经甲方书面同意，则工期不予顺延，并由乙方承担未按时开工造成的损失。
3、如有下列情况之一，经甲方签认后，工期可以相应顺延，并用书面的形式确定顺延期限(但是不能作为索赔的依据)：
(1) 由于施工准备的情况，甲方不能按时提供施工用地，影响进场施工;
(2) 甲方提供技术资料或进行技术交底不及时以及设计变更等影响正常施工;
(3) 因不可抗力等因素而影响施工。
第三条 双方的权利和义务
1、甲方
(1)、在开工前应协助办理征地拆迁、施工用地、协助乙方解决施工用水、用电等，其费用由乙方负责。
(2) 负责办理开工报告等施工前的准备工作。
(3)、及时向乙方提供施工设计图纸及沥青混合料配合比等有关技术资料，负责技术交底工作。
(4)、对乙方下达施工进度计划并对乙方的工程进度和质量进行监督，对隐蔽工程和合同工程数量变更进行签证。
(5)、按合同规定由甲方供应的材料、设备，甲方应按时组织供应，以满足工程进度的需要。甲方供应材料详见附表《甲方所提供材料的单价表》
(6)、开工前向乙方做好交桩工作。如果有必要，甲方可向乙方提供试验测量服务，满足乙方施工需要，其费用由乙方承担。
(7)、如果乙方严重违反合同，甲方提出又不加以改正，致使合同难以履行时，甲方有权采取一切措施直至终止合同，并视情节轻重，追究乙方法律责任。
(8)、从全局利益出发，在遇有紧急情况或突发事件时，有权对乙方的人员和设备进行统一调配和无偿使用。
(9)、对乙方在劳务施工过程中发生的一切对外经济活动所造成的后果，乙方自负，甲方不负任何责任。
2、乙方
(1)、要严格遵守国家的政策、法令和法规，及地方政府的规定。
(2)、不得擅自将该承包的工程分包或转包给其他人，否则甲方有权解除本承包合同并没收其履约保证金。
(3)、必须服从甲方管理人员的安排, 并完成甲方及业主的质量进度要求。
(4)、做好施工场地的平整、施工界区内的施工用水、用电、道路、管线的铺设、临时设施的建设管理、使用和维修。
(5)、根据甲乙双方初步协商，乙方拟投入本工程施工的人员和设备，应在本合同签定后 日内全部到达施工现场，并通知甲方有关负责人到现场清点签认，同时提供相应的证书。如果乙方上述人员和机械设备在施工过程中需要发生变动，乙方应提前 日书面通知甲方，并征得甲方项目经理同意，否则视乙方违约。
(6)、每月向甲方提供材料设备进场计划和施工用水用电计划。
(7)、每月必须以书面的形式将合同履行情况上报甲方项目经理部。
(8)、自备车辆接送监理抽检。
(9)、按甲方要求上报各种有关技术文件和资料、报表。
(10)、保质、保量、按期完成本合同规定的全部工程内容，包括设计变更和增加工程。全部工程必须达到本合同第五条规定的质量要求。
(11)、负责处理好地方关系，避免与地方发生不必要的经济纠纷。否则，造成的一切后果和损失由乙方承担。
(12) 乙方在施工过程中，要保证承包范围的场内外的环境不被污染，否则，造成的一切后果和损失由乙方承担。
(13)、根据工程需要，负责维修施工用的照明、看守围拦和警示等施工防护设施，另外，施工造成的水土流失、污染农田、鱼塘以及因施工车辆造成的道路、农作物污染，均由乙方负责处理解决，费用自理。
(14)、工程竣工之后，乙方应进行场地清理平整，做到工完场清，并协助提供交工验收有关资料。在本工程未交付甲方前，应负责已完工程的保护工作，若有损坏，应自费予以修复。
(15)、在甲方的指导下全力做好与文明施工相关的所有工作，包括各种彩旗标语的安放布置、施工人员的着装要求、废渣废料的合理堆放与及时清理及施工现场的交通管制工作等，其费用由乙方自理。
(16)、本工程所属政府或上级有关部门规定的税、费及办证费用由乙方承担。
第四条 工程材料设备的供应与验收
1、本工程由甲方供应的材料为：向甲方提出材料书面供应计划，甲方根据乙方计划、工程进度及定额需要向乙方供应，经双方点验签证后，由乙方保管使用。材料费用在结算时按合同规定的单价计算，并在甲方支付给乙方的工程款中扣除。
2、甲方供应以外的其他材料由乙方自行采购。甲方供应或乙方自行采购的材料、设备，必须附有产品合格证书才能用于本工程，材料由试验室检查合格后方可使用，设备由设备部门验收。
3、严禁使用不合格材料，甲方如果发现不合格材料时，有权下达停工令，造成的损失由乙方承担。
4、为保证施工的顺利进行，凡由甲方供应的主要材料，乙方不得擅自变卖或挪作它用，一旦发现，按 %处以罚款，情节严重者，甲方有权终止合同，乙方必须赔偿由此而发生的一切经济损失。
5、由甲方提供给乙方的主要材料，由乙方自行运输到施工现场。
第五条 工程质量
1、本工程质量要求分项工程一次检查合格率100%，优良率90%，单位工程一次验收合格率100%，优良率90%，并达到甲方要求的创优目标及企业质量目标。
2、乙方应严格按照施工图纸、说明、技术交底和国家颁发的有关工程规范、标准的有效版本进行施工，并接受甲方现场代表的监督、检查和指导。
3、甲方提供或乙方代购的材料、设备、构件、配件、成品或半成品必须有质量合格证，并经检验合格后方可用于本工程。对材料改变或代换必须经甲方同意并签发正式书面通知书后，方可用于本工程。
4、在施工中如发生质量事故，不得擅自处理或继续施工，并应及时报告甲方。
5、 因乙方原因工程质量达不到规定的质量标准的，乙方应承担违约责任并进行返工或返修或报废处理，由此所造成的全部损失由乙方负担。
6、不论甲方接受的任何检查与验收，都不能免除乙方对质量的责任，任何质量缺陷及因此造成的损失由乙方承担负责。
第六条 安全责任
1、甲方要求：轻伤率2%以内，重伤率3‰以内，杜绝人身伤亡事故及重大安全事故。
2、乙方施工前应制订安全措施，对职工进行安全生产知识教育，施工中必须按有关规定严格遵守安全操作规程，设置和佩带安全防护器材，确保施工安全，乙方在施工中造成的人身伤亡及财产损坏事故，及其对第三方造成的人身和财物损害，一切责任由乙方自行负担，并不得因此影响工期。
3、既有公路或地方道路附近施工，乙方必须设置施工安全员和警告标志，并确保既有公路或地方道路的正常通行。
第七条 合同的订立与履约保证
1、按照施工规范的要求，为了确保工程质量和进度，双方商定的人员、设备必须足额到位(人员、设备一览表附后);
2、合同签订时，乙方自愿向甲方缴纳本合同价款的履约保证金(函)，即人民币 元。
3、乙方若不能按甲方开工通知书规定的最后期限将甲方要求的人员、设备全部到位，则视乙方单方面解除合同，不影响甲方再寻求新的合作单位，缴纳的履约保证金甲方不再返还，以补偿由此给甲方造成的损失。
第八条 施工与设计变更
1、乙方必须按时完成甲方下达的工程施工计划，同时应书面报告当月计划执行情况以及超额完成或未完成计划的原因，甲方收到报告后提出意见，给予批准或提出修改意见交乙方执行。
2、乙方负责施工中的现场管理，甲方所交桩点，乙方必须注意保护。
3、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式报告甲方，由甲方负责处理。乙方应按修改或变更后的设计进行施工，若发生费用增减，则调整合同总价。
4、甲方如需变更设计，必须作出正式变更通知书，乙方予以实施，由此引起的费用增减，则调整合同总价。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务承包合同(篇3)
劳务有狭义劳务和广义劳务之分。狭义劳务不留下任何可以捉摸的、同提供这些服务的人分开存在的结果，如教师、律师、医生、理发师等人员提供的服务。广义劳务除了包括狭义劳务之外，还包括这样一类劳务，即它所提供的使用价值附着于物质产品之中，体现为商品，如厨师、修理师、裁缝等人员提供的服务。
劳务概念和第三产业概念之间存在着相通之处。第三产业的主要特征，就在于向社会提供劳务。
一个国家的国民经济发展水平和以提供劳务为主要特征的第三产业的发展水平之间，存在着相互促进、相互制约的关系。随着社会生产力和科学技术的发展，第三产业特别是其中的第三个层次(即为提高科学文化水平和居民素质服务的部门)，在国民经济中的地位显得越来越重要。
就业问题已经成为困扰国家和各地政府的重要课题。我国城镇每年至少有5千万人处于失业状态，农村每年有1.5亿富余劳动力需要转移到城镇就业，也就是说，我国每年最少有2亿人需要工作。一方面是巨大的劳动力群体，另一方面则是不少地区尤其是沿海经济发达地区每年几百万的用工缺口，供求矛盾表现尤为畸形，因此造成大范围的跨省劳务输出和输入，形成了巨大的劳务市场。
劳务范围很广，根据提供的服务类型分为：
①生活服务。指直接为人们生活提供的服务。如：饮食、理发、浴池、旅店、影院、剧院等。这种劳务生产和消费同时发生。
②生产服务。指为生产和再生产过程提供的服务，它是生产过程在流通过程的继续。如：运输、保管、包装、维修等。这种劳务也是生产过程和消费过程同时发生。由于劳务的部门、行业或职业的性质不同，产生的服务所起的作用也就有所不同。有的服务能满足人民精神生活的需要，如：艺术、旅游等;有的服务与生产过程直接发生联系，如：科学技术直接应用于生产过程，商品的分类、包装和保管属于生产过程在流通领域的继续，这类活动是生产性的，能创造价值，计算其成果时，应计入国民收入中，其他劳动并不创造价值。随着生产力和科学技术的发展，物质生产部门所提供的价值愈多，劳务部门、行业或职业有逐渐发展的趋势，面临所谓第四次产业革命挑战的未来社会，这种劳务性的服务部门更会大量发展。
劳务承包合同(篇4)
甲方：聊城市公路工程总公司巴南高速公路D3合同段项目经理部 (以下简称发包人)
乙方： (以下简称承包人)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等，鉴于发包人承接了巴南D3合同段，在承包人充分了解了施工现场条件后，根据自愿、公平和诚实信用原则，双方就D3合同段桥梁单项工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、本合同的组成
1、本合同和安全合同，补充协议及相关文件，以及发布发包人下发的各种文件、通知、计划。
2、发包人与业主签订的总包合同及附件及施工过程中的相关文件;(以下简称"总包合同");
3、技术规范(含招标文件补遗书中与此有关部分);
4、图纸(含招标文件补遗书中与此有关部分);
5、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
二、工作范围：D3合同全部桥梁(队伍施工桥梁单项按工程进度需要和队伍人员确定)单项的钢筋制作按的钢筋制作安装，混凝土的浇筑(模板的安装与拆除、支架的搭设、拆除，砼浇注与振捣养护等)，钢绞线的制安。
三、工期：按下发的文件、通知、计划等。
四、发包人权利和义务
1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系;
2、向承包人创建开工条件及施工条件，向承包人交付相关主材料及机具;
3、统一制定各项管理目标，实施对工程质量，工期，安全生产、文明施工，计量、实验化验的控制、监督、检查和验收并负责工程项目计划的下达并对承包人工程全过程进度、安全、质量、环保、文明施工进行监督管理;
4、负责技术安全交底，组织图纸会审，交工验收，但并不免除承包人应承担的责任;
5、发包人按照总体进度要求向承包人下达施工任务，当承包人不能满足发包人总体施工进度时，发包人有权调入其他施工队以达到加快进度，由此造成承包人的损失，由承包人自行承担。
6、按本合同约定，向承包人支付劳务报酬。
7、受承包方委托，给承包方施工作业人员统一办理人生意外伤害保险(集体险)，其保险费用按照承包方50元/每人收取。
五、履约保证金
1、在协议签订之前，承包方必须向甲方缴纳履约保证金： 万元，该履约保证金待合同履约完成后三个月后支付。
六、承包人责任和义务
1、作用人员要求：年龄在18岁以上，50岁以下的男工;身体健康;能胜任本合同工程体力劳动;技工应具有国家统一颁发的三级及以上技术等级证书;劳务人员的简况资料(包括姓名、性别、出生年月、籍贯、文化程度、技术状况、身份证号码、户口所在地。承包人必须每月在施工现场22天，发包人考勤，如缺勤一天罚200元，并建立劳务人员档案，每月编制工资表，每月同发包人一起发放民工工资，如出现民工闹事等罚款1000元/次—5000元/次。
2、对本合同工作范围内的工程量向发包人负责，组织相应的人员施工作业，并组织持有相关资格证书的熟练工人投入工作，完成承包人下达的计划。
3、严格按照设计图纸、施工验收规范，投入足够人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;对施工现场的管理规定，做到文明施工并承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
4、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查，随时配合发包人、业主、监理工程师做好本工程材料及工程样品随机抽样试件。
5、按发包人统一规划堆放材料，妥善保管、合理使用发包人提供或租赁给承包人使用材料(包括周转材料)及其他设施，接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况。
6、配合发包人办理交工验收;做好施工场地构筑物和已完工程部分的成品保护工作，因承包人责任发生损坏，承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款并赔偿发包人损失。
7、承包人须无条件服从发包人的指令以及发包人转发的业主及监理工程师的指令，承包人应认真按照合同有关规定的标准、规范、设计要求及发包人、业主监理的指令组织施工。与现场其他单位协调配合，照顾全局。
8、承包人必须严格遵守相关作业操作规程，结合本工程特点配备满足施工要求的作业人员，小型机具等。
9、为加快施工进度，发包人需调整作息时间，承包人应无条件满足发包人工作要求。
10、除非本合同另有约定，承包人应对其作业内容的实施、完工负责，承包人应承担并履行合同约定的、与劳务作业有关的所有责任、义务及工作程序。
七、安全施工
1、承包人必须根据法律法规及规章制度的要求，为其施工作业人员提供安全劳保用品、购买意外险及安全劳务保障(包括相关劳动及安全保障)。特殊工种人员必须坚持持证上岗，杜绝安全生产事故发生。
2、承包人应遵守发包人工程建设安全生产有关管理规定，完善对作业人员的三级安全技术交底，教育承包人的作业人员，严格按安全标准进行施工，并随时接受发包人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并接受发包人处罚，由于承包人安全措施不力、违背发包人安全技术交底或违反安全操作规程造成事故的责任和因此而发生的费用，均由承包人承担。
八、材料物资供应
1、钢材：工程所有的钢材均由甲方供应。钢筋施工损耗量核定为1%，若乙方因管理不善超过此核定标准，甲方将按钢筋购置价在承包人的工程价款中扣除。
2、混凝土：施工过程中混凝土由发包人集中搅拌后运到施工现场。
3、施工用电：根据发包人现有现场配电提供给承包人使用外，配电箱以外电线及其他电器设备由承包人负责。
4、模板：对于桥梁系梁、墩柱、盖梁模板以及架管、扣件，按需经工区长签字审核后材料部门领取，在工程结束后归还，对模板、架管、扣件损坏严重、丢失的照价赔偿。
4、材料及设备：发包人除负责提供以上1、2、3、4条及附表明确的材料外，工程所需要的其他一切材料(包括周转材料、和辅助材料等)、机械设备、工用具、养护设备、泥浆和施工用水均由乙方自行解决，发包方方概不负责。
5、发包人提供的材料由承包人提前5天书面向发包人提交、设备、构配件需求计划，钢筋需提前10天报送计划，经过发包人现场施工员审核后交由发包人材料部门购买，材料机具到达现场后，承包人应立即进行验收并签收，发包人向承包人提交合格的材料机具，如质量规格型号不合要求，承包人在验收时应及时提出，发包人负责处理，工程施工需要的主要材料按施工进度供应。
6、材料管理：由甲方提供的材料，一旦进入乙方施工作业范围，乙方都具有负责保管的责任。在施工期间，若材料保管不善造成材料丢失，其相关材料款由发包人直接从承包人劳务费中扣除。
九、施工验收
承包人应确保完成施工的质量，应复核相关技术标准和监理工程师要求。承包人施工完毕，应向发包人提交完工报告，通知发包人验收。但发包人与业主的工程验收结果表明承包人施工质量不合格时，承包人应承担无偿修复，并承担由此导致的发包人的相关损失。
十、工程量的确认及支付
1、本合同的劳务单价经双方签字确认后，承包人不得以任何理由提出变更单价。(单价清单附后)
2、承包单价包含以上工作内容的相关劳务、除钢材、砂浆、施工用电、混凝土以外的所有费用(包括各种周转材料、机械设备、工用具、各项劳务费、低制易耗品费用、劳动保护费、管理费、缺陷修复费用、保险、利润和税金等)，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险及现场清理等，单价含税。承包人提供劳务发票，并附工资表。
3、中期计量与支付：以每月月末之日为限，承包人申报合格工程，工程处，技术处现场收方确认(图纸设计量为依据)，机料处，安保处，财务处审核进行审核计量，然后扣除10%民工工资保证金、扣除5%工程质量保证金、扣除5%安全保证金后承包人提供发票，并附工资表支付上月工程款。
4、终期计量与支付：待承包人合同履行完毕并经竣工验收合格，办理工程结算，支付90%工程款，余5%质量保证金、5%安全保证金三个月后无质量缺陷问题后一次性支付。
5、计日工计量与支付：对于需用计日工方式计量的工程内容，根据工程时间情况发生的计日工，经技术员、工区长审查、工程处批准同意后办理。申报方式：用计日工前技术员申报，工程处批准后派工。技术员必须严格按人员数、事由、时间段写清，8小时为一个工日，事实求是算出工数不得超计，用工三天内必须报工程处审核归档确认(如超过期限属于自动放弃)。(计日工单价清单附后)
十一、违约责任
1、工程实施期间，承包人人员不足，在发包人发出书面警告3天后，仍未改正的;由于承包人原因引起暂时停工，承包人不积极采取补救措施;一贯和公然无视发包人或者监理工程师口头或书面警告;不能持续有效执行发包人、监理工程师指令;在承包人接到替换修复和合格材料通知后2天内仍不遵守，在承包人接到关于安全整改的书面或口头通知2天内仍不整改的，若发生以上任一情况，发包人将对承包人每次按实际情况来确定罚款，从工程款中扣除，发包人并有权终止合同，所造成的损失，由承包人自行承担;
2、对因自身原因造成的内在或者外在质量不合格，应按发包人、业主、监理指令无条件拆出返工重做或者修复，发包人将根据造成的负面影响的严重性对承包人进行罚款，并赔偿发包人一切相关损失，发包人并有权终止合同，所造成的损失，由承包人自行承担。
3、发包人根据施工进度要求向承包人下达周计划、月计划，如承包人因自身原因不能完成发包人下达的计划，发包人按实际情况确定后给予承包人处以罚款，发包人并有权终止合同，所造成的损失，由承包人自行承担;
4、承包人应承担自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款，以及赔偿由于以上原因给发包人造成的损失;
十二、奖励与惩罚
1、钢筋按设计图纸1%损耗供货，节约按节约金额的50%奖励承包人，超出部分按进价扣款。
2、以发包人对承包人下达施工计划，如承包人能按期完成施工任务，工程结算时奖励原单价5%，如未按期完成惩罚单价的5%。
十三、其他：双方协商同意有关设计变更文件、洽商记录、会议纪要以及资料图表等及发包人下达的各种书面通知、计划任务也是本合同的组成部分。
十四、合同终止
1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。
2、本合同一经签认后不得转包，如承包人转包本合同无效。
十五、本合同经双方签字后生效，本合同共 四 份，发包人执 三 份，承包人执 一 份，具有同等效力。
发包人： 承包人：
代表人：
签订日期：
劳务承包合同(篇5)
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
遵照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的
法律准则及遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将 劳务发包给乙方，双方就该项目施工劳务总承包的所有有关事项，经多次协商，达成共识，订立本合同，供双方共同遵守执行。
一、工程概况：
(一)工程名称：
(二)工程地点：
(三)建筑面积：
(四)结构类型：
(五)建筑层数：
二、工程承包范围
(一)、土建部分：按本项目的设计施工图、图纸会审及各项规范，从基础捡底起及以上的所有土建项目，即主体工程、砌体工程、楼地面工程、屋面工程(除基础防水、屋面防水;厨、卫间防水、阳台防水、室内水电、消防、外墙保温等七项以外的所有的项目)。
(二)、装饰项目：
内抹工程;外墙贴砖工程;公用部分粘贴。
三、承包方式：劳务总承包，其具体内容为：
1、泥工、木工、钢筋工、外架工、临电、临水工的人工工资。
2、包技术(即：施工员、防线员、安全员、质检员的人工工资;(不
包资料员的工资)。
3、包周转材料：即模板、木方(地下室部分可用久模板、±0.00以上必须用新模板。柱、剪力墙用黑色桥工板;梁、板用1.7cm的红模板)
包内外架的钢管、扣件、加长管、工字钢等。
包各工种所用的铺材：即钉子、铁丝、拉杆、梁卡、止水螺杆、扎丝、封口胶、铁丝网、PVC管等。jhT868.cOM
4、包垂直运输的大型机具：塔吊。施工电梯的租赁费、工人费、搅拌机的人工费、修理费及租赁费。各种机具的进出场费、安装(卸)费。
5、各班组所用的小型工具如：斗车、钢筋工的各种机具等。
6、包外架所需的立面密目网、水平网及围护板材等，以及外墙作业所需的架板等。
7、包临舍搭建、场地布置及场地的道路的硬化(硬化材料由甲供)。
8、包二级供电柜到三级配电箱的所需材料，及进入各楼层的临时水电材料;日常水电的维护、维修(含抽水高压泵)。
9、包文明施工：即工完场清，材料堆码整齐，弃渣堆放到统一制定位置，材料的上下车、负责工地专职材料守夜人及标语宣传费。
10、包按规定的每次钢筋安装、模板的安装的验收费用(钢筋、水泥、河沙的检测费由甲方负责)。
四、承包综合单价：
1、建筑面积的确定，按房管局测量面积为准(屋面构架不单独计算面积)
2、承包工程劳务综合单价为： 元/㎡(含配合费)。
包干，在全面完成本合同规定的全部工作后，才能执行此单价，若因
设计变更，按设计变更进行合同的价款增减。
3、本合同的综合单价，已包括了各种工资、津贴、超高增加费，文明施工费、安全设施费、安全文明措施费、节假日加班费、夜班费、赶工补贴费、劳保费、医保费、保险费、管理费、税金费等各种费用)
4、以上单价均包含在施工当中及施工后，由于水电安装、消防弱电、门窗安装，栏杆安装等专业配合工种;正常打凿返工造成的修补用工，直至本工程通过工程竣工验收为止。
5、此单价均包含楼层各部分的清洁费用，直至主体验收交房止。
6、以上综合单价中，安全文明施工保证费用占综合单价的8%，质量保证费占3%，进度保证费2%，其余为人工费。
7、如乙方在安全文明施工及工程质量上出现缺陷，没有按约定时间完成进度，甲方有权从乙方总工程造价中按上述比例扣除。
8、施工中除不可抗拒的外力造成停工，乙方不得索赔，因甲方原因造成停工五个工作日内，乙方不得索赔，超过七天以上，甲方按确定的留用人员 进行补贴。其周转材料(只限于外架的钢管、施工图纸交底和设计变更的全部内容;包括挂钢丝网、抹糙灰、踢打、贴砖、分格缝制作、碰角、清洁和交房前的'二次墙面清洁等(如不作面砖，采用外墙涂料或外墙漆，涂料或外墙漆由甲方提供)。(3)内墙贴墙砖按设计图纸、施工图纸交底和设计变更的全部内容：包括挂钢丝网、抹底糙、碰角、贴砖、压顶及腰线和零星贴面、清洁等;(4)地面面砖:按设计图纸、施工图纸交底和设计更改的全部内容;包括排版、贴砖、切割、勾缝、踢脚线粘贴、零星贴面、清洁。(5)以上均包括地面基层处理、保温基层处理及基层找平，成品保护等。
七、楼地面工程承包的工作内容：
A、楼面;(1)基层清理，打毛;(2)楼面冲洗;(3)砼板面裂缝的堵漏;
(4)刷结合层;(5)按配合比拌料、运输、辅料、找平、压实拉毛;
(6)养护;(7)厨、厕、阳台作找平层和保护层，阴角、管口作泛水。
B、地面：按设计图纸、施工图纸交底和设计变更的全部内容：
(1)回填土捡平夯实(300MM内);(2)垫层砼浇筑;(3)找平层;(4)防潮层(防潮砂浆或砼);(5)保护层;(6)面层制作(含刚性层中的钢筋制安、扎丝等工用具);(7)材料的二次运输;(8)养护;(9)割缝及嵌缝油膏，水 子除锈、刷漆、安装、成品保护。
八、配合工作不计算工程费用：
A、门窗后塞口及墙面补洞：包括水、强电、气、弱电、电梯、栏杆、门窗、消防、暖通、设备安装工种及其他安装工程的沟、槽、洞、孔、电梯设备基础等在内的一次清补，达到竣工验收要求(二次以外的另外计费)。
B、本工程图示中所要求的割缝。全部建筑渣子清扫并转至室外集中堆放(距墙40M外或甲方指定地点);施工场区内材料二次转运、垂直运输。
C、竣工前楼地面、内外墙面、门窗、楼梯及扶手、设等所有物件清洁直至竣工验收合格。
D、以上款项未尽事宜，详见施工图招标答疑及交底纪要。设计变更所发生的人工费累计增减在贰万伍仟元(含贰万伍仟元)以内不调整，由乙方包干，超过贰万元以上者按实调整(办理签证计量计价)。 E、电梯、外墙保温层专业公司作完后的后塞口修复。
九、工期要求：
开工时间： 年 月 日
完工时间： 年 月 日
阶段性施工进度：地下室 ，±0.00以上 一层楼，砌体 天，内抹 。
十、乙方工程管理人员名单： 十一、工程质量要求：
乙方必须保证所承担的工程项目质量符合国家施工验收规范，质量达验标准;及甲方与建设单位签定的分户质量验收标准。混凝土墙、天棚达到清水要求，不抹灰。
十二、甲、乙双方责任：
甲方责任：
1、向乙方提供2套施工图，只交定位点和定位线、
2、向各单项工程分别进行技术交底。
3、及时提供甲方应供应的原材料(钢材、砼、砖、沙石、水泥)。
4、按合同约定及时向乙方拨付工程款;
5、随时进行质量、进度安全的监督、评定、奖励与惩罚。
6、有权监督乙方对民工工资的发放。
7、为施工方购买建安保险。
乙方责任：
1、熟悉图纸，编制各工种的施工组织方案，及制定质量保证体系，和安全保证体系以及重大事故处理方案。
2、作好施工记录，及天气情况记录。
3、及时发放民工工资，严禁扣留拖欠民工工资，为此造成的恶劣影响及后果，乙方要负全部责任，直至刑事责任。
4、接受监理及总发包方现场代表的指导、监督。严格执行甲方项目部的管理。
5、严格执行各项工程的工艺流程及规范，对偷工减料，违反操作规程及设计，必须返工并接受处理。
6、负责每月25日向项目部上报当月完成工程量表。
7、负责乙方办公、生活临舍。
8、负责厕所、宿舍、道路、使用场地的清洁卫生。
十三、治安、防火、安全：
1、生活区安装灭火器，室内安装定运电量开关，由治安消防负责人定期检查。
2、严禁私拉乱搭电线，严禁在生活区煮饭，烧开水;
3、严禁在工地区人打架及群殴，主动肇事者罚款2000元，造成严重后果者还要送公安机关，依法处理。
4、随时对工人进行防火安全教育。
5、乙方对民工购买意外伤害保险，施工中发生的伤亡事故的民事责任全部由乙方自行承担，工程中的一般安全事故拾万元以下的全部由乙方负责;超过拾万元以上的，由甲方负责70%，乙方负责30%。
6、没有经过甲方安全员同意，不服从项目管理人员指挥，擅自拆除安全防护，并不恢复，轻者，甲方处乙方50---500元/次的罚款，如造成严重后果由乙方负责一切经济责任与损失。
7、施工现场各种操作人员，特别是塔吊、施工电梯、搅拌机、焊机必须严格执行操作规程，持证上岗;严禁酒后上岗，穿拖鞋上岗，超疲劳上班，否则出现的一切安全事故由乙方负全部责任。
8、乙方未尽上述义务影响到甲方的施工进度，以及企业形象时，甲方有权直接从乙方的工程款项中支付现金，解决和处理有关问题。
9、乙方人员在施工现场以外发生的伤亡事故与甲方无关。
10、严禁在工地内赌博、偷盗、一经发现，甲方处乙方500元/人/次，情节严重的交公安机关处理。
十四、工程款的支付办法：
1、捡底到±0.00时，第一次拨款，其实际完成量的60%付款。 其计算式为：钢材用量×520元/T×60%+木工展开面积×23元/㎡×60%+砼体积×10元/m³×60%+捡底费用地下室面积×3元/㎡总和为第一次拨款金额，15日内拨款。
2、±0.00以上每5层按项目部验收合格签字认可，按实际完成建筑面积×单价的270元的80%，15日内拨款。
3、砖砌体完成，按总面积×砖工单价×70%付款。(砌砖单价为40元/㎡)，砖砌完成十三层按工程量质量达标付款一次，15日内拨款。
4、内抹完成：按总面积×内抹面积×70%付款。(抹灰单价为20元/㎡)，内抹完成十三层工程量质量达标付款一次，15日内拨款。
5、外墙面砖完成：按总面积×外砖单价×70%付款。(外墙单价为22元/㎡)
6、竣工验收合格：付至总造价的85%付款。
7、竣工验收三个月内：付至总造价的95%。
8、保修期满：付余下的5%(不计息)。
9、施工过程中不得以任何理由，找甲方借款。
十五、材料的使用及奖惩：
乙方必须按照甲方核定的料单进行领料使用，并在施工中注意材料节约，双方约定按下表核算损耗并进行奖罚。
(一)材料控制
(二)、禁止砂浆过夜，每发现一次甲方向乙方索赔100元/堆，禁止乱切、乱割钢筋、乱砍砌体材料，每发现一处甲方向乙方索赔50元;禁止不按配合比和技术交底进行砂浆搅拌，每发现一次甲方向乙方索赔100元;禁止到处遗洒砂浆，每发现一处甲方向乙方索赔100元，禁止乱割面砖材料，否则甲方向乙方索赔50元/次;
十六、乙方向甲方交履约保证金15万元，主体完成退还50%，竣工验收合格退还另50%。本合同如有未尽事宜，由双方协商修改补充条款。
十七、甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的争议，双方先行协商解决，协商不成向甲方单位所在地人民法院提起诉讼。
十八、本合同经双方签字、盖章之日起生效。合同一式四份，甲方三份，乙方一份，肆份均具有同等法律效力。
十九、本合同以书面打印的内容为有效版本。本合同中除签约双方法定代表人或委托代理人的签名及签约时间以外，手写的内容均为无效条款，对签约双方不具有法律效力。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
甲方代表签字： 乙方代表签字：
甲方项目负责人(签字)： 乙方项目负责人(签字)：
年 月 日 年 月 日