土方运输合同(范例十一篇)。
随着人民越来越注重维权,合同在咖啡厅、电影院等都能见到。参与合作的当事人以正式的合同范本作为合作保障依据,你知道如何做一份合同吗?今天合同范本网小编为大家精心挑选的是一篇关于“土方运输合同”的文章,希望您读完后能有所启发!
土方运输合同 篇1
经甲、乙双方共同友好协商,自愿达成如下协议:
一、甲方年产50万吨腐植酸生物有机肥建设项目,由乙方承建土石方开挖,数量约200万立方(以实际为准),单价按综合价每立方38元。包括碾压,运距内转。
二、甲方责任:
1、到期不能开工,所交保证金按月息7%一次性偿还本息,并将公司六证一卡手续,该项目所有资料政府用地批文及办公用具作担保。
2、此工程不再有第二家施工队,不再有重合同,如影响乙方施工,甲方按工程利润50%补偿乙方。
3、乙方机械进场三天内,甲方按月进度工程总款5%项付进场费给乙方。
三、乙方进场时间定于2月9日前。
四、乙方进场时甲方为乙方买10人的集体人生保险,除保险公司赔付之外的费用若是甲方的原因则由甲方承担,若是乙方的原因则由乙方承担。(10万元内由乙方承担,10万元以外由甲方承担)。
五、若乙方进场后因甲方原因造成停工,超3天以上,甲方按乙方的实际损失赔偿给乙方。
六、签本协议时,乙方向甲方缴纳保险金贰拾万元整,若到了202月9日乙方不能进场,乙方所交纳的保证金甲方如数退还,并承担百分之七的月利息(7%)。
七、工期暂定六个月。
八、付款方式:按月付百分之九十,次月10日前结清,滚动付清。
九、本协议自甲、乙双方签字生效。
十、本协议一式四份,甲方一份,乙方执三份。
十一、乙方进场施工三日内,甲方退还乙方保证金20万元。
十二、未尽事宜,甲、乙双方共同协商。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土方运输合同 篇2
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包内容:基坑土方开挖,包括自然土表面砼破碎、基础、基槽、基坑、基坑及规定的围护边三角土等的人工修土、土方外运、泥浆外运等。
四、承包基价:土方每立方米按45元计算,包括土方外运及挖土机械进退费、场内外驳费,也包括在挖运土方过程中涉及到市政、交警、环保等到单位发生的一切费用,以及挖土机械上下基坑所涉及的路基枕木等的费用。挖土量按双方丈量认可结算。开挖前自然地坪标高由发包方经理负责签字确认。
五、施工日期:自具备条件挖土开始算起 60 天(除大雨天外)完成,以基坑底修土完成为准。如乙方不能预期完成任务,甲方有权充实挖土人员,其费用由乙方负责。如遇挖土机无法处理的地坪及地下障碍物,经甲方同意签字费用认可。由于外部因素影响挖土,工期不予顺延;由于发包方原因影响工期,经发包方代表签证同意后,工期相应顺延。施工工期拖延按伍仟元/天计罚,施工工期提前一天按伍仟元/天奖励。
六、质量要求:根据甲方提供的有关数据,地下室图纸和围护方案及挖土方案,严格按照程序施工,不得违规施工。如因乙方施工不当而发生工程桩损坏,围护破坏而造成质量事故,一切损失由乙方负责。
七、工程款支付方式:签订合同前交质保金10万元,工程结束退回。土方工程完成付总工程款的1/3;±0.000完成付总工程款的1/3;主体封顶付总工程款的1/3。
八、双方责任:
1、甲方责任:
1)提供有关工程图纸等技术资料,提供围护方案、自然地坪标高,及时审核乙方上报的土方开挖施工方案。
2)根据乙方挖土情况及时测量,调整挖土位置及深度;
3)根据施工组织设计情况,由乙方落实挖土施工顺序;
4)及时处理和协调挖土过程中发生的有关问题;
5)按合同工期规定,监督乙方合理完成挖土任务;
6)负责提供夜间照明和组织基坑排水工作,以及协助办理夜间许可证。
2、乙方责任:
1)土方开挖前上报甲方土方开挖方案;
2)服从甲方现场管理人员挖掘,保证在合同工期内合理完成挖运土任务;
3)按照甲方提供的有关图纸、方案、资料进行挖土施工,不得随意超挖;
4)挖土施工中如遇到问题应及时与项目部协商,由项目部全权处理所有事务;
5)施工过程中如由乙方造成的质量、安全事故均由乙方负责;
6)挖运过程中的环保、交警、市政等的协调处理和费用的交纳,以及挖土期间夜间施工许可证费用的交纳。
九、合同生效
本合同书一式三份,甲、乙双方各执一份, 有限公司备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决,本合同书自签订之日起生效。
合同签订时间: 年 月 日
合同订立地点:
发包人(签字、押右手拇指手印):
承包人(签字、押右手拇指手印):
住所(以身份证为准): 住所(以身份证为准):
有效身份证号码: 有效身份证号码:
电 话: 电 话:
土方运输合同 篇3
甲方:_________身份证:___________(以下简称甲方)
乙方:_________身份证:___________(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议:
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输:运输地:__________________________________________
要求乙方车辆:__部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米
运距:_____公里
运费:___元
结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)
此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅
甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%
违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。
乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方:___________________________乙方: __________________________
代表人:________________________ 代表人:_________________________
以上是网小编精心帮大家整理的土方运输合同范本精选3篇,供您参考阅读,希望可以帮助到有需要的朋友。
土方运输合同 篇4
1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得甲方同意,并办理变更手续后方可改变施工。
2、质量标准,双方约定如下:
1)工程质量必须符合本工程设计图纸和国家的有关规范要求,甲方必须指派施工技术人员检查督促,以保证工程质量。
2)所有各部分分项工程应由现场施工人员会同甲方指定人员共同验收合格,并按规定做好验收记录后,方可进行下道工序的施工。
第八条 安全施工及安全事故处理 1、安全施工:
1)甲、乙双方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
2)乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施,应由甲方主管部门(或指定的负责人)进行检查,并做好检查记录,确认符合安全标准时,持有本人特种作业操作证的人员方可操作。
3费用由乙方承担。
2、伤亡事故处理:
乙方人员发生伤亡事故时,双方应尽力抢救伤者,同时保护好现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体,由乙方所聘用的施工人员(包括但不限于技术人员、农民工等)与乙方形成劳动关系,与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方承担。若因政府及其他原因致使甲方承担了该项损失赔偿,则视为甲方替代乙方履行,甲方替代乙方对外承担了上述损害赔偿后,有权向乙方主张权利。
乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定,避免造成环境污染,对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。
1、由甲方提供的机械设备为:
搅拌机、垂直物料提升机、四轮农用车 。
2、由乙方自备的工具为:帽、安全带、靠尺、线坠子、灯线、灯泡、等。
3、乙方自备的工具须自带入现场,由甲方提供的机械设备、防护用具由甲方采购并供应到施工现场。
4、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定,履行书面领、还手续,对借用甲方的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
1)对乙方进驻甲方施工现场的人员及时进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督检查。
2)及时提供乙方生产所必需的技术资料,并向乙方驻工地代表做施工技术、质量、环境职业健康、安全、节约等文字交底,提供生产必需的材料。如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生的安全事故责任由乙方自负。
3)负责安排好乙方人员的连续生产,避免停工、窝工现象发生。若不能保证连续生产,应出据相应的文字材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。
4)为乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件,食宿费用自理。将乙方纳入公司《质量环境职业健康安全管理体系》管理。
5)严格履行合同规定内容,监督乙方工人工资的发放。
6)及时办理现场签证的义务,将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议要求列入结算。
1)应与其提供的工人签订劳动合同,保证人员的身体素质和技术水平,工人年龄不低于18周岁,不超过55周岁,持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件,并将工人按甲方要求进行登记造册备案,现场工人不允许用当地及附近村民。
2)保证其队伍人员的相对稳定,如有变更注册人员,要在进场第一时间文字通知甲方,否则后果自负。确保安全、质量目标,按期完成甲方下达的生产任务,服从甲方统一调动、安排。当甲方不能保证连续生产时,乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下,可将人员进行临时调整,对所调整的人员向甲方出据书面通知。
3)在施工中应注意保护成品、半成品。爱护使用甲方提供的机械设备及其工具,如发生损坏或丢失应折价赔偿。
4)对其工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及意外伤害等方面的教育。乙方人员应遵守甲方有关安全生产、消防保卫、文明施工等规章制度,服从甲方有关人员的监督和检查,及时向甲方提供有关情况和资料。
5)乙方应每月及时支付工人工资,并每月向甲方提供真实的工资支付表。 6)乙方必须遵守国家法规,为所属施工人员、施工财产购买相关保险,并将所买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购买相关保险,甲方将从结算款中扣除,代其购买。因施工安全措施不当,
造成人身作亡事故,所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失,责任由乙方自负。
1)由于安排任务或材料机具供应不及时造成停工、窝工应按实际发生的工日,双方现场洽商做好记录,作为结算凭证。
2)任务不足时,应提前7天通知乙方,双方协商后可提前终止合同。 3)由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由甲方承担。
1)因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,甲方可终止合同,其工料损失由乙方负担,结算时按情况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙方负责。
2)施工过程中无故撤走部分或全部工人,并因此对合同工期造成影响,甲方可通知乙方在 2日内出示书面答复材料,乙方未书面答复,甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同,并有权索赔。
3)进场人员不符合要求,甲方有权要求乙方限期进行调整。乙方无法调整时,甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负),并书面通知乙方,直至终止合同。
第十三条 如遇不可抗力因素时,本合同允许变更或终止。
第十四条 如国家政策性调整致使合同项目不能继续实施时,双方协商解决并做好善后工作。
第十五条 为保证合作顺利进行,乙方 为派驻工地的代表,负责日常的管理、协调工作。
第十六条 因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商解决,协商不成的,同意交由甲方所在地法院管辖解决。
第十七条 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后,即宣告终止。
第十八条 本合同一式 六 份,具有同等法律效力。
第十九条 本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
补充条款:
1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙方人员必须保证足够的作业人数和施工能力,不得以此为由向甲方追加费用。
2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责,甲方不再承担任何费用。 3、乙方应严格按照合同约定的工作内容施工,做好文明施工。如若不能够满足合同单价包括的工作内容,另外出现材料清理,拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除。
4、乙方不得以资金暂时不到位等问题而停工或罢工等恶性事件,如若发生,造成甲方损失的由乙方赔偿。
5、周转工具实行领退料制度,其他按《周转工具管理协议》执行。 6、工程重复运输费用及因质量原因重复用工费用均由乙方承担。 7、合同订立后,不能再行追加合同以外的任何费用,合同中已包含一切的风险。
甲方将《印象平遥》大型实景演艺项目剧场基坑的土方工程承包给乙方,为确保工程安全、高质、按时、有序的进行,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定。遵循公平、公正、诚信的原则,经双方友好协商,达成如下协议,双方共同遵守执行。
一、 工程内容:
乙方根据甲方提供的剧场土方开挖施工图进行开挖,挖出的土方根据甲方要求运至甲方指定地点。
要求:乙方根据施工图纸进行施工,基坑尺寸、标高、平整度、放坡系数等应符合图纸设计及建筑地基基础工程《施工质量验收规范》(GB50202-)的相关规定。
挖方工作完成后,土方工程量按开挖后基坑的体积计算。需经监理单位、施工单位、住建委及《印象平遥》项目工程组共同验收,签证。
根据工程量签证单和国家有关规定,依据造价咨询公司的结算报告,经双方协商,另行签订付款合同。
2、提供测量坐标、标高控制点。
2、负责施工现场的施工组织、安全防护及文明施工。施工中发生的安全事故由乙方承担;
3、确保按期完成施工任务,如未按期完成处总价10%的罚款;
1、施工过程中乙方不服从甲方管理,甲方有权终止协议;
本合同一式五份,经甲乙双方签字盖章后生效。
土方运输合同 篇5
发包方(以下简称甲方):开封大庆置业有限公司
承包方(以下简称乙方):开封宏基建筑工程有限公司
工程名称:开封浙商城市广场
工程地点:开封新区五大街、六大街之间
经乙方要求,甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,并结合本工程实际现状,特订立本合同。
1 1承包范围及工作内容
1.1 1.1 承包范围
浙商城市广场基础开挖及回填,具体尺寸及标高控制详见施工图
1.2 1.2 工作内容
乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续,并承担相应费用。
2 2合同价款、承包方式及结算原则
2.1承包方式
本工程采用综合单价包干形式,综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜,确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。
2.2 本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米,回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)
2.3 在合同范围外发生的临时性用工及机械台班现场确认按实签证。价格:铲车50型260元/小时,220挖机280元/小时,30小挖机180元/小时
3 计价方式及结算原则
乙方已综合考虑本工程特点,现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款,以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提,由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸,进行工程量计算,再按合同进行最终结算,乙方不得以任何理由提出价格调整。 4 付款方式
乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%,在回填土方完工后十五天付30%,余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户,否则甲方有权拒绝付款。
5 工期、质量要求
工期:甲方根据具体施工时间,以施工任务单形式向乙方发出施工指令,乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误,乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金,工期提前,甲方不承诺给乙方任何形式奖励。质量要求:在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准,回填土必须分层压实。工程质量未达标准,乙方必须无条件返工直至合格。
6 安全文明施工
6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员,负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。
6.2 在施工过程中,由于乙方原因出现安全事故,受到媒体或有关主管部门通报批评,使甲方名誉受损的,甲方有权终止合同,并由乙方承担违约责任。
其他:双方发生争议时,应通过协商解决,协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。
本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
双方签字
甲方(公章):
代表人:
联系电话:
乙方(公章): 代表人: 联系电话: 开户行: 账号 二零一三年十二月六日
土方运输合同 篇6
甲 方:________
乙 方:________
经甲乙双方友好协商,甲方同意将本项目17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#楼土方开挖部分工程施工发包给乙方施工,为明确双方责任,确保按时、按质地完成该项工程施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议:________
一、工程概况:________
工程名称:________
工程地点:________
工程项目:________土方开挖工程
二、工程承包范围:________
按甲方提供的施工草图完成土方开挖工程的施工。
三、质量标准:________
1、各项工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。
2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。
3、中间工序验收必须达到合格标准。
四、合同工期:________
工期从20________年 月 日至20________年 月 日。
五、合同价款:________
暂估 35000 元,最终以实际工程量审定为准。
六、结算方式:________
挖土就地抛土每立方米土方按2元;开挖及外运每立方米土方按9元;一次性包干(不含税收),工程量以双方现场实测核定为准。
七、付款方式
工程结束验收通过并工程量核定后,工程款在一个月内付清。
八、安全施工:________
按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做好安全文明施工工作,在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济及法律责任均由乙方自负。
九、违约责任:________
1、工程不按期竣工的,每超期一天,由乙方支付违约金200元(不可抗力顺延)。
2、工程竣工验收达不到标准的,除一切返工费用由乙方自负外,乙方还应支付工程结算款的5%的违约金给甲方。
十、双方责任:________
1、乙方要认真考查施工现场,充分考虑到工程施工中各种因素的影响(含多次进退场费、停工造成损失费),甲方只对本项工程中发生的情况进行协调,对由此产生的`费用及造成的损失由乙方自负。
2、施工中按甲方所定施工方案操作,但遇到特殊情况协商解决。
3、乙方应加强现场管理,做到文明施工,做好设施的保护工程。由此发生损坏设施的,乙方承担全部责任。
4、乙方必须保证按时完成该工程,若中途违约或其他原因耽误工程进度以及发现有转包现象时,甲方有权单方解除合同,乙方前期所发生的投入,甲方不承担。
5、工程施工中出现的工程事故、安全事故以及由此造成的一切损失,均由乙方负责。
十一、解决争议:________
甲乙双方如有争议时,协商解决,如协商不成申请工程所在地的仲裁机构或在工程所在地按法律程序解决。
十二、组成合同的文件:________
1、本施工合同书;
2、标准、规范及有关技术文件;
3、图纸。
十三、本合同一式2份,甲乙双方各1份。
十四、合同生效:________本合同自双方签字盖章之日生效。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(签字):_________________ 法定代表人(签字):_________________
_________年____月____日 _________年____月____日
土方运输合同 篇7
甲方:_________身份证:___________________(以下简称甲方)
乙方:_________身份证:___________________(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议:
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输:__________运输地:________________________________________
要求乙方车辆:________部。
运距:________公里 运费:________元/公里。
结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。
此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅通。
甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的.管理费:工程总费用的__%
违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方:__________________________乙方: __________________________
代表人:________________________ 代表人:_________________________