售房合同精选十五篇。
随着公众的法律意识逐渐提高，合同的使用频率呈上升趋势。在任何项目的合作关系中，合同都起着约束和保障的作用，你积累了多少合同模板呢？请详细掌握本文中的解决方案。
随着大众对法律的认识逐渐加深，人们在合作中越来越重视合同的使用。合同在各种项目中都具备约束和保护的作用，你是否有积累了多个合同模板呢？希望你能仔细研读本文中提供的解决方案。
售房合同【篇1】
卖方(甲方)：身份证号码：买方(乙方)：身份证号码：根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的39;原则，订立本合同，以资共同遵守。
第一条 甲方将XXX4号楼______单元______楼，房屋建筑面积______ 平方米出售给乙方。
第二条、 甲乙双方经协商达成一致，同意上述房产原价格为人民币(大写)：______________________ 元整。现价格为人名币（大写）：______________________元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次性将房款付给甲方。
第三条 甲、乙双方同意本合同生效后，乙方定于________年____月____日将上述房款交付甲方。剩余欠款根据时间长短乙方应按银行正常利息付给甲方。
第四条
经甲乙双方协商一致同意，此房剩余的各项手续及费用由乙方自行交付，同时XXX售房部及物业部协助办理。
第五条 本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方：(签章)
乙方：(签章)________年____月 ____日欠条：________________欠________________人名币（大写）元整______________________签字
售房合同【篇2】
开发商售房合同
随着房地产市场的发展，房地产交易逐渐规范化。在购房过程中，开发商售房合同是必不可少的一份文件，它是双方交易的基础，也是保障双方权益的重要保障。本文将围绕开发商售房合同展开探讨，包括定义、合同内容、签订流程以及注意事项等方面，希望能够对广大购房者提供一些帮助和参考。
一、定义
开发商售房合同是指某个开发商向购房者出售某个房产时所签订的法律文书，也是买卖双方在购房过程中所达成的一份协议。该协议明确了双方的权利和义务，是购房者在购房过程中的重要保障。
二、合同内容
1.房屋基本信息：包括房屋地址、使用面积、产权性质等相关信息。
2.价格及付款方式：包括房屋销售价格、首付比例、余款支付方式、房屋交付标准等相关条款。
3.房屋交付标准：包括房屋交付时间、完工标准、物业服务等相关内容。
4.房屋质量保证：包括房屋质量保证期限、质量保证标准等相关内容。
5.违约责任：包括违约方应承担的违约责任、解除合同的程序及相关条款等。
三、签订流程
1.购房者选择合适的房源后，与开发商签订《商品房购房意向书》。
2.购房者根据《商品房购房意向书》的内容来签订《商品房认购书》，并交纳一定金额的定金。
3.开发商在规定时间内将购房者的积分转换成房源，并向购房者提供《商品房预售合同》，约定各项交付标准。
4.购房者按照合同约定支付首付款和尾款，并在合同规定的时间内办理相关手续。
5.购房者按照相关程序进行物业转移和房产登记等后，即可获得房产使用权证。
四、注意事项
1.房屋产权证必须真实有效，购房者应核实清楚。
2.购房者应认真了解房屋的质量保证期限和标准。
3.在签订合同时，应仔细阅读合同的所有条款，了解合同内容。
4.购房者应按时支付首付和尾款，否则会被认定为违约，承担相应法律责任。
5.购房者应在签订合同时，向开发商提出有关房屋的疑问，尽可能地保障自己的权益不受侵害。
综上所述，开发商售房合同是购房过程中非常重要的一份合同，对于购房者来说，签订此份合同是对自己资产保值增值的一种保障。同时，购房者在签订合同时也要认真阅读合同内容，了解自己的权益和义务，避免在购房过程中出现任何问题。
售房合同【篇3】
委托人（被代理人）：______________（以下简称甲方）
受托人（代理人）：________________（以下简称乙方）
根据国家有关法律、法规规定，经甲、乙双方协商一致，订立如下合同：
一、甲方自愿将自己位于______市________________区_________路（街）_________号_________单元_________室的房产委托乙方代理销售。
1．该房产房屋所有权证号为_________字第_________号?、_________字第_________号/使用权证号为_________号，建筑面积/使用面积为_________平方米。
房型_________、结构_________、楼层_________?、附属设施__________。
3．该房产拟售价格为￥_________（大写）?。
二、乙方接受委托后应按照《____市房地产中介行业规则（试行）》的要求提供服务、促成交易。
三、在房屋的交易过程中，乙方有义务协助甲方办理权属过户登记、房款交割、房屋管理权交接等工作，保障交易的安全性。
四、乙方协助甲方办理完交易过户登记手续后，甲方应一次性付给乙方成交金额的_________%（超过_______万的部分以_______%累计，低于_________元的按_________元收取）作为代理佣金。
五、甲方保证不与乙方介绍的客户私下联系，包括互留联系电话、地址等，否则视甲方有故意逃避代理佣金的行为。若私下成交，造成甲方利益受损或发生其他纠纷，乙方不承担任何责任，并且乙方有权提出两倍于代理佣金的赔偿。
六、甲方保证该房产权属清晰，无财务纠纷，如甲方故意隐瞒真实情况致使乙方遭受损失，甲方应承担责任并给予补偿。
七、委托有效期为____________。
八、若在委托期内甲方已通过其它渠道售出该房产，则本委托合同自行终止。
九、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行商定，并签定补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的甲、乙双方可依法向_________市_____委员会提出_____。
十一、本合同从甲方签字、乙方盖章之日起生效。
十二、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（签字）：_________?乙方：_______（盖章）
住址（单位）：_________?经办人：_____________
身份证号码：___________
联系方式：_____________
_______年_____月_____日
售房合同【篇4】
甲方：(以下简称甲方)_________
乙方：(以下简称乙方)_________
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。结合本分项工程清包工承包施工的具体情况，就楼二次结构分项工程;甲方委托乙方施工。双方就本分项工程承包清包工施工事项协商一致，订立本协议。
第一条：工程概况
l.1工程名称：_________楼二次结构
1.2工程地点：_________
1.3工程规模：_________
第二条：工程承包范围及方式
2.1.承包方式：清包工劳务及自备铁丝、铁钉、扎丝等。
2.2.承包施工范围：
1、内外墙体砌筑;
2、二次结构钢筋植筋、所有钢筋制作安装、混凝土支模、搅拌浇捣;
3、安装龙门架;
4、屋面保温层及抹面分项工程;
5、主体结构验收前楼内垃圾清理;
6、二次结构的所有辅助材料和三级电箱以下的配电箱、电缆、电线、手提工具等。(甲方只提供龙门架、脚手架、二级电箱以上的配电箱、临时用水、用电和二次结构所用的主要材料)。
第三条：合同工期
3.1.开工日期：_________年_________月_________日
3.2.竣工日期：_________年_________月_________日
第四条：合同价的确定
合同单价为：_________元/㎡，计算方式为：实际总工程款=建筑面积单价。
第五条、工程质量要求
5.1.工程质量等级要求：必须达到合格工程标准;施工现场文明施工达到市级安全文明工地标准。
5.2.由乙方承包的工程，其质量必须达到合同约定的质量标准，如果质量未达到标准或因乙方对其它工程的影响而导致整体工程未能达到标准时，乙方承担全部经济损失，甲方有权拒付工程款。由于其它分项工程的原因而导致整体工程未能达到质量标准时，其责任乙方不承担。
第六条：工程款支付方式
6.1.双方约定;乙方进场施工必须自备一个月的生活费及其他所有辅材费。
6.2.每两层二次结构全部完工暂支付壹拾万元。
6.3.经市建设工程质量监督站和现场监理公司、甲方验收合格交付使用后10个工作日内支付乙方总工程款的_________%。
6.4.剩余%工程款1个月后，(注：如1个月维修期内乙方不安排维修人员及时维修，甲方自行安排维修人员施工，其费用由乙方承担)。甲方一次性支付给乙方。
第七条：产品保护和维修要求：
7.1.本工程的保修期从合同工程验收合格并办理交付使用甲方之日起计算，保修期限按国家规定执行。在质量保修期内，如出现工程质量及问题，乙方接到甲方修理通知后48小时内派人前来修理，否则甲方有权委托其他单位或个人修理，修理费从保留金中扣除，不足部分由乙方承担。
7.2.在施工过程中、交付使用前，乙方在合同内必须做好产品保护。如在交付使用前存在产品损坏、污染等均有乙方负责维修，其费用由乙方负责。
第八条：甲方的义务：
8.0.甲方施工现场施工员联系电话：负责工程施工管理、协调等各项工作。
8.1.按照施工实际需要甲方提供职工临时宿舍、临时用水、用电。
8.2.甲方负责提供施工图纸复印件和技术交底。
8.3.甲方负责监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工及行政管理事务。
8.4.甲方负责组织分项工程计量验收工作。
第九条：乙方的义务
9.0.乙方进场施工时配备施工负责人：，联系电话：，负责工程施工管理、协调工作。并且积极配合甲方施工现场的各项管理制度。
9.1.材料因保管不当、加工、制作不合理;造成的返工和浪费材料，均由乙方自行承担经济损失。
9.2.根据本合同协议条款严格按照图纸、国家或行业的有关规定和约定质量标准以及甲方的技术交底精心组织施工并按期完成全部承包施工内容。
9.3.应接受甲方现场代表的检查检验，为检查检验提供便利条件，承担因自身原因导致返工修改的全部责任和费用。在隐蔽工程覆盖前必须通知甲方到现场验收，否则将不予以计量。
9.4.乙方不得将本合同工程转让或分包。如果乙方违反此规定，将承担全部责任和由此造成的全部经济损失。(甲方有权拒付所有工程款)。
9.5.乙方在进场后不得以甲方的名誉承览其他工程项目，如若违反甲方将给予乙方处以本合同工程5%的违约处罚，乙方并承担由此给甲方带来的所有损失。
9.6.乙方所派项目管理人员不得擅自离开施工现场，必须在施工过程中跟踪管理、协调各项工作。如擅自离开施工现场;将按合同约定给于乙方每次500元/的经济处罚。(注：并且每天不少于一名管理人员在施工现场管理、协调各项工作)。
9.7.二次结构的所有辅助材料和三级电箱以下的配电箱、电缆、电线、手提工具等。(甲方只提供龙门架、脚手架、二级电箱以上的配电箱、临时用水、用电和二次结构、装修所用的主要材料)。
9.8.施工工具及机械设备的配备、维修、保管由乙方自负。
第十条：材料供应、管理及现场安全、生产管理要求
10.1.乙方应按照施工计划提前三天向甲方提出材料用量计划。如乙方不能及时提供材料计划，影响工程进度均有乙方承担一切责任及经济损失。
10.2.乙方所施工的区域，料具堆放、存放要整齐，每个班次必须做到“工完料净场地清”施工区域必须达到文明工地的要求和标准，如乙方在施工过程中浪费材料，甲方将视情节的大小，予以罚款处理。
10.3.乙方必须对自身的产品及施工、技术、质量、工期、安全、文明施工、消防等实行全面负责。如乙方未履行上述义务造成的工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
10.4.乙方应保障甲方不受由于本工程施工而造成的如下损失和索赔：
(1)任何人身伤亡，
(2)任何人身财产的损失或损坏;（373939.coM 实用申请书）
(3)与此有关的索赔、诉讼及费用。
10.5.乙方应严格遵从甲方关于要求文明施工的各项规章、制度或规定和对文明施工的其它要求。乙方须负责本工程楼内的施工中所产生的垃圾的清理及处理，随时将施工垃圾清运出施工区域，堆放在甲方指定的位置。费用由乙方承担。乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。
10.6.乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，责任及所发生的一切费用全部由乙方承担。乙方自备安全帽、安全带。
10.7.甲方向乙方提供施工区域图纸复印件一套。乙方根据需要时自行复印。
第十一条：争议的解决
甲乙双方在合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十二条：其它
12.1.未尽事宜双方另行协商确定。
12.2.本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
12.3.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程交付使用后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
售房合同【篇5】
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲,乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成一下合同条款:
一,甲方自愿将坐落在xx市xx路xx号xx幢xx楼xx单元xx室(建筑面积xx平方米,产权证号:xx,土地使用证号:xx)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关土地使用权同时出卖给乙方(附房产证,土地使用证复印件及该房产位置图).
二,双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写xx元;即人民币(小写)xx元.
三,乙方在签订本合同时,支付定金大写xx元,即人民币小写xx元.
四,乙方支付定金之日起于xx内,向甲方支付所有购房款(定金从中扣除).
五,甲方保证该房产合法,权属清楚,有合法的土地使用权.
六,办理房产证,土地使用证,水,电,气,电视收视等过户手续产生的所有费用由xx方承担.
七,乙方支付所有购房款后,自行办理相关过户手续,甲方积极配合乙方办理有关房产等过户手续.
八,甲方应在xx前将该房产及产权证等交付乙方.届时该房产应无任何担保,抵押,无人租住,使用,无欠账,如电话费,水电费,有线电视收视费等.
九,本合同签订后,甲方如不能按规定日期交付房产,逾期30日按2倍房屋购买定金返还违约金(含已交付的定金),同时合同自行终止;乙方在规定交付房产日期内拒不接收房产,逾期30日,甲方不得返还房屋购买定金,同时合同自行终止.
十,交付该房产时,甲方不得损坏该房产结构,地面和墙壁及不适移动的物件,并将
设施等让与乙方(含在房屋价值内).
十一,本合同一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效.
甲方(卖方):身分证号:
住址:联系电话:
年xx月xx日
乙方(买方):身分证号:
住址:联系电话:
年xx月xx日
售房合同【篇6】
第一条甲方愿将xxx区xx区xx楼xx单元xx号房卖于乙方，空口无凭，立字据为证。
第二条该房的房价款计人民币xxxx万xx千元整（xxxxxx元）。
第三条乙方支付甲方定金xxxx元整（xxxx元）。如一方违约，除使用定金罚则外，还应当赔偿因一方违约给对方造成的所有经济损失。
第四条自签订本协议起，甲方保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。
第五条初步定于10月初（具体时间待定）交付该房屋，届时，甲方腾空该房屋，乙方交纳剩余全部房款。
第六条待交房后，双方向有关部门申请办理过户、水、电、燃气、有线电视、通讯及其他相关附属设施的更名手续，所产生的费用由乙方承担。
第七条房屋内固定附属设施，根据目前状况，甲方有偿转让给乙方，其他设施根据乙方需要，有偿转让（具体物品及价格待房屋交易时商定）。
购房定金协议书合同范本
第八条本合同经双方签字后生效，本合同一式两份，甲、乙方各执一份。
本协议自甲乙双方签订协议起之日生效（其他事宜待房屋交易时商定）
卖房人（甲方）：（签字）
身份证号：联系方式：
买房人（乙方）：（签字）
身份证号：联系方式：
售房合同【篇7】
卖方：_______________(简称甲方)身份证号码：_____________________
买方：_______________(简称乙方)身份证号码：_____________________
根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。
第一条
甲方将自己的房屋转让给乙方。房屋具体状况如下：
甲方愿将其位于平南公路管理局大院内的_____栋_____楼，房号_____的房屋，房屋建筑面积______ 平方米出售给乙方。
第二条
甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房产转让价格为人民币(大写)：______________________ 元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次性将房款付给甲方，同时甲方将房产证原件交给乙方。
第三条
甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于______年____月____日将上述房产交付乙方。
第四条税费分担
经甲乙双方协商一致同意，目前由于政策限制，暂不能办理过户手续，日后政策允许，办理房产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。
第五条
甲方应结清房屋交接前的水费、电费等应由甲方支付的费用。
第六条
上述房产风险责任自本合同签字之日起转移给乙方，该房产日后所产生的一切收益一并转移给乙方，与甲方无关。
第七条
合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第八条
本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(签字)：___________方(签字)：____________
签订时间：_______年____月____日_______年____月____日
售房合同【篇8】
甲方：(卖方)： 身份证：
乙方：(买房)： 身份证：
一、甲乙双方本着遵循平等自愿、诚实信用的原则，经协商达成如下协议，甲方将双河农场校园区二层商铺整体出售给乙方，出售价格为人民币________万元整。
二、 商铺具体状况如下：
1、商铺所有权证号为甘第字_______________号(双河农场校园区二层西边第一家)。
2、商铺所有证面积为117.60平方米。
3、商铺登记地址为：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县双河农场校园区二层西边第一户。
三、付款方式及期限。
1、乙方在合同生效后，先付款给甲方壹拾万元整。
2、乙方在20_年年底前。再付给甲方_________元整。
3、剩余款项由乙方向甲方借款，按壹分贰利息算，借款期限为____年。
四、每年冬季住屋取暖由甲方安排烧锅炉取暖，乙方按市场价给付取暖费。
五、在乙方向甲方付清全款后，甲方应协助乙方办理过户相关事宜，由产生的所有过户费用由乙方承担。
六、在未完成房产过户前(未付清全部房款)由甲方负责保管房屋所有权证。
七、现双河农场校园区二层商铺西边第一户，房西边偏岔的所有权归属乙方，现在锅炉房属于甲方财产，乙方不得以任何理由要求拆除或搬迁;如以后转为集体供暖或分户供暖，甲方锅炉房的地方归乙方所有。
八、本合同未尽事宜，经双方协商一致，双方可订立补充协议。
九、本合同适用《合同法》若发生争议，应协商解决若协商不成，双方均有权向商铺所在地人民法院起诉。
十、本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
售房合同【篇9】
出租方（以下简称甲方）:
承租方（以下简称乙方）:
甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经协商甲方愿意将使用、管理权属于自己的房屋出租给乙方。
第一条甲方同意将名苑房屋租赁给乙方作为居住使用。
第二条租金、押金交纳期及方式
1、租用期限______月______日至年______月______日。
2、租金为______/月（大写：__________________）。
3、乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋：
⑴擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或与他人调剂交换的；
⑵动，损害公共利益的；
⑶乙方未经甲方许可，擅自改扩建房屋。
4、本合同签定之日，乙方一次性支付人民币￥元（大写：________），
5、第三条：水电费、保洁费、电话费和维修费的缴费办法：
1、保洁费、水电费、电话费、宽带费：由乙方自行向有关部门交纳；
2、维修费：租赁期间，乙方导
第四条：出租方与承租方的变更
租赁期间，乙方如欲将房屋转租给第三方使用，必须事先征得甲方的同意，付清所有费用，并办理有关手续后，取得使用权的第三方可成为本合同的当然乙方，签订书面合同的同时享有房屋租赁合同书房屋租赁合同书房屋租赁合同书
第五条：乙方的职责
1、乙方必须依约缴纳租金及其他费用，如有拖欠，甲方有权向乙方加收滞纳金，滞纳金每天
2、乙方在租赁期间，必须保护租赁期内设备和设施的完好无损（自然折旧除外），乙方不得擅自改变租赁房屋的结构及用途，如确需要变更用途，需经甲方同意方可进行。乙方造成租赁房屋及其设备的损毁，应负责恢复原状。
3、乙方如在租赁房屋内安装超过电子负荷的任何仪器或机械以及特殊设备，须征得甲方同意。未经甲方同意和因未办理相关手续而产生的事故或罚款，由乙方自理，造成房屋或安全设施、消防设施损失的由乙方负责赔偿。
4、租赁期满或合同解除，乙方必须按时将租赁房屋内的全部无损坏设备、设施清洁、完好地（自然折旧除外）交给甲方。
5、乙方应遵循国家的相关安全法规，租赁期间因乙方施工等原因而造成的一切人员安全伤害和房屋财产损失均由乙方负责。
6、乙方保证承租甲方房屋作为合法用途，遵守中华人民共和国法律和政府相关规定，合法经营。因乙方违法经营而造成的。一切法律责任和财产损失，均由乙方自行负责。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经签字后生效，具有同等法律效力
出租方：（盖章）
承租方：（盖章）
年月日
售房合同【篇10】
委托人(甲方)：__________身份证号码：_______________
受托人(乙方)：__________身份证号码：_______________
受托人配偶：_______________身份证号码：_______________
鉴于：甲方实际出资购买房产一处，位于。现甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经协商一致，甲方委托乙方就代为持有该房屋产权及相关事宜达成协议如下，以兹共同遵照执行：
第一条房产事实
1、坐落位置：______;
2、建筑面积：______平方米;
3、出资及登记：该房产由甲方实际全部出资，甲方同意将该房产委托乙方代为持有，产权登记在乙方名下，房屋产权证编号为：______。
第二条房产产权
1、甲、乙双方确认，虽然该房产仅登记在乙方名下，但该房产及相关附属设施的全部权利实际归甲方所有。
2、甲方实际享有该房产及其附属设施完全的所有权(占有权、使用权、收益权、处分权)及其他附属权利，乙方仅以自己名义代为持有，不享有任何房产权利。代持期间，乙方应当配合甲方实现其房产权利。
3、未经甲方事前的书面同意，乙方不得将上述代持房产权益向知情或不知情的第三方转让、转委托代持、设定共同共有或担保，不得实施任何危及或可能危及甲方利益的行为。
4、若乙方未经甲方事前的书面同意，将上述代持房产权益向知情或不知情的第三方转让、转委托代持、设定共同共有或担保，或实施其他任何危及或可能危及甲方利益的行为，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方就其全部损失承担赔偿责任，并加付一百万违约金，乙方应当承担的责任包括但不限于甲方的直接损失、间接损失，以及诉讼费、保全费、律师费等相关费用。
第三条委托代持期间及费用
1、代持期间自本协议生效之日起至双方协商终止时终止。
2、乙方受甲方委托代持房产期间不收取任何报酬。甲方承诺在该房产产生实际价值时，甲方可以自主决定给予乙方适当的报酬。
第四条甲方权利与义务
1、因该房产所产生的租金等一切收益均由甲方享有。
2、因该房产使用或经营产生的房产税和营业税等相关税费、房产管理费、水电费、修缮费用、管理成本等相关费用均由甲方承担。
3、因该房产造成他人的人身、财产损失的责任，及该房产发生毁损灭失风险由甲方承担。
第五条乙方权利与义务
1、乙方确认，未经甲方事前的书面同意，乙方不得单方面将该房产对外出租、出售。
2、自本协议签订之日起，乙方有义务配合甲方对该房产的管理、处分等一切事宜，乙方不得在任何时间、地点、以任何方式抗拒及干涉甲方行使权利，并不得撤销该授权委托。
3、因房产由乙方代甲方持有，甲方将房产抵押给银行进行贷款，乙方有义务协助甲方办理贷款手续，还贷款的本金和贷款利息由甲方全部承担。
第六条争议解决
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，任何一方可向房产所在地的人民法院提起诉讼。
第七条协议生效
1、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(签字/盖章)：______乙方(签字)：______
______年 ______月 ______日 ______年 ______月______日
鉴于：乙方配偶对本协议知悉，对内容予以确认，并愿意遵照执行。
乙方配偶(签字)：____________
______年 ______月 ______日
售房合同【篇11】
卖方： （以下简称甲方） 现住址： 身份证号：
买方： （以下简称乙方） 现住址： 身份证号：
甲方位于开阳县城关镇六块碑建有五层砖混结构私房一栋，其四至界线为东至刘和平界，南至胡仕明界，西至吴老七界，北至刘和平界，房屋建筑面积约90平方米，经甲乙双方友好协商，甲方将该房屋一楼面积的使用权及所有权出售给乙方永久性所有权。现就相关事宜达成以下个人房屋转让合同条款。
第一条
1、甲方还未取得国家正式颁发的规定房屋所有权证书，若甲方有备件办理该房的《房屋所有权证书》，甲方应为乙方一并办理，乙方应负责相应的费用。
2、乙方现暂未开办水、电户头，水、电均搭用甲方户头，但相应的费用由乙方负责，直到乙方开办好水、电户头为止。
3、该房屋有人行通道，乙方不能干涉。
4、甲方已征得该房权利共有人的一至同意后转让该房。
5、该房屋化粪池上间房屋由甲方可以使用，但所有权属乙方。
第二条 房屋售价
双方同意上述房屋售价总价款全计人民币60800.00元（大写：陆万零捌佰元整）。
第三条 付款方式
本合同甲乙双方签字，款已付清。
第四条 个人房屋转让合同的违约责任
甲乙双方合同签定后，不许悔约（如有悔约，由悔约方按该房屋总价的30%支付另一方违约金）。
第五条 本合同自签字之日起生效，具有法律效益。
第六条 如有拆迁，补偿金属乙方所得。
第七条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
卖方（签字）： 卖方权利共有人签字：
买方（签字）： 买方权利共有人签字：
合同签字时在场人签字：
合同签定时间：二0XX年 月 日
售房合同【篇12】
开发商售房合同是购房者和开发商之间的一份重要合同，它规定了双方在买卖房屋的过程中所承担的权利和义务。本文将从以下几个方面详细讲解开发商售房合同。
一、开发商售房合同的重要性
开发商售房合同是购房者和开发商之间的一份重要合同，它是买卖房屋所必须的合同，也是合法、公正、公平的交易的重要保障。在签订合同前，购房者和开发商应该认真了解和熟悉合同的内容，确保各项条款都符合国家法律法规和市场规则。购房者需要对合同中的术语和条款进行认真的解释，了解自己的权利和义务，避免在购房过程中出现任何纠纷。
二、开发商售房合同的主要内容
开发商售房合同一般包括以下几个方面的内容：
1.房屋的基本情况：房屋的位置、面积、户型、朝向、区域、楼层、建筑年代等。
2.房屋的交付时间：房屋的交付时间是指在购房合同中所约定的开发商交付房屋的时间，一般包括预售许可证、建筑许可证、竣工验收证明等相关文件。
3.房屋的价格、支付方式和付款期限：这是购房者和开发商最为关注的问题，购房者需要确定房屋的总价、首付款、贷款金额、贷款期限、利率等方面的问题，并在购房合同中明确和约定。
4.房屋的质量保证：在购房合同中应该明确约定房屋的质量、装修标准、保修期等方面的问题，避免在购房过程中出现安全隐患或质量问题。
5.房产权证的转让：购房者需要在购房合同中已加入房屋产权证的过户手续，确保自己成为房屋的合法所有者。
三、开发商售房合同中需要注意的问题
1.关于房屋价格：在购买房屋之前，购房者应该对市场行情进行了解，确定其真实的价格区间，从而在签订合同时确保价格的合理性。
2.关于付款方式：一般来说，购房者在签订合同时需要缴纳一定的订金，其支付方式应该明确约定，避免款项影响到购房者的财务状况。
3.关于竣工验收：在房屋竣工之后，开发商需要按照规定办理竣工验收，确保房屋安全和质量，这一过程需要购房者的配合和监督。
4.关于补充条款：购房者可以通过与开发商协商制定补充条款，以更加准确和具体地约定合同的内容，避免在以后的买卖过程中出现任何矛盾。
四、结语
开发商售房合同是购房者和开发商之间最为关键的一份合同，每个购房者在签署合同时都应该认真对待，并对其中的细节进行仔细的分析和思考。本文简要概括了开发商售房合同的主要内容和注意事项，希望能够帮助到广大购房者，避免在购房过程中出现任何纠纷和问题。
售房合同【篇13】
卖方：_______________（简称甲方）身份证号码：_____________________
买方：_______________（简称乙方）身份证号码：_____________________
甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。
第一条
甲方愿将自有坐落_________市_________路_________号房屋_________间，建筑面积_________平方米售卖给乙方。
第二条
甲方出售给乙方的房屋东至_________，南至_________，西至_________，北至_________（附四至平面图一张）。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。
第三条
上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款人民币_________元，由甲方售卖给乙方。
第四条
房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期，在双方签订买卖合同之日，付人民币_________元；第二期在交付房屋之日，付人民币_________元；第三期，在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款，甲方收到后出具收据。
第五条
甲方应自本合同签订日起_________天内将房屋腾空，连同原房屋所有权等有关证件，点交乙方，由乙方出具收到凭证。
第六条
在办理房屋产权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响产权过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。
第七条
本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切捐税、费用，概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自承担。
第八条
甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价的总额_________‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方得解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
第九条
乙方全部或一部分不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日_________‰计算的违约金给与甲方。逾期超过_________个月时，甲方得解除本合同。解约时，乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。
第十条
甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
第十一条
交屋时，乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符，经鉴定属实，甲方应于_________个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求，乙方得解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款后，并按本合同第八条规定承担违约责任。
第十二条
房屋所占用的土地（包括庭院围墙等）所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
第十三条
本合同的附件与合同有同等效力。
第十四
条本合同一式_________份，甲乙方各执_________份，另_________份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。
甲方（签字）：___________方（签字）：____________
签订时间：_______年____月____日_______年____月____日
20xx广州售房合同篇4甲方（卖方）：身份证号：乙方（买方）：身份证号：
甲乙双方在平等自愿，协商一致的前提下，达成如下协议：
一、甲方自愿将其位于__ _____小区___号楼___单元___楼___户一套房产以人民币___拾___万___仟___佰___拾___元整（￥__ _____元）的价款出售给乙方。
二、该套房产是现房，系__ _____单位福利楼房，包括楼房建筑面积___平方米、车库___平方米和分摊的公用建筑面积____平方米。
三、甲方保证合法取得该房产所有权，产权无争议，保证在乙方付清全部房款后转让与该房产有关的一切合同、文书资料等权利凭证。本协议签订后，甲方对该房产的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。协议签订之日乙方将上述房款一次性交付甲方。
四、本协议签订时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。
五、本协议签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的该房产各项权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本协议签订后，甲方不得以该房产为关联与他人订立任何合同。
六、甲方保证在交接时房屋没有产权纠纷和财务纠纷，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务纠纷造成房屋被司法机关查封、处置、被第三人追索，概由甲方负责处理并承担相应的责任，与乙方无关。
七、如果甲方出售的房屋因规划部门、设计部门的原因影响房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。乙方购买甲方房产后，如遇拆迁等情况，所获补偿等归乙方所有，与甲方无关。
八、本协议一经确定，双方共同遵守，不得违反。如有违约，需赔偿对方由此造成的损失。
九、本协议在履行中若发生争议，由甲、乙双方协商解决。本协议中未详尽事宜，由甲、乙双方另行协商，并可签订补充协议，补充协议与本协议具同等效力。
十、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
十一、本协议一式三份，效力等同，甲方、乙方、见证人各留存一份。
甲方（卖方）：____
____年____月____日
乙方（买方）：____
____年____月____日
证明人：____
____年____月____日
售房合同【篇14】
委托方(甲方)： 受托方(乙方)：
法定代表人： 总部地址：
身份证(营业执照)号码： 营业执照：
现住地址： 电 话：
电 话：
经甲乙双方平等、友好协商，现就委托售房事宜达成如下协议，双方均须严格遵守执行：
1.甲方委托乙方出售的物业位于___________单位 (以下简称该物业)：套内面积为 平方米、建筑面积为 平方米。
2.该物业甲方以人民币 元整(￥ )委托乙方出售，甲方另须支付 ，此包括屋内现有入墙固定装修、附属设施及 ，溢价部分做为乙方风险奖金。
3.人民币 元整(￥ )作为第一部分房款，在签署本合同并经乙方查实产权后一次性支付给甲方作为购买该物业之定金。收取定金前甲方须将该物业的房地产证原件或其它合法有效证件原件交于乙方处托管，作为转让过户之用，证件名称： ，证件编号为： 。
4.人民币 元整(￥ )作为第二部分房款。
(1)第二部分房款中非银行承诺贷款之金额(简称首期房款)，乙方代产权受让方需在 支付给甲方，(以甲方出具收据为准)。
(2)银行承诺贷款之金额由银行依据银行确定贷款金额及约定时间支付给甲方(如甲方已公证委托乙方办理过户手续及代收房款则由乙方支付给甲方。
5.如需按揭，甲方应积极配合乙方办理该物业的按揭手续，甲方须提供银行按揭所须所有相关资料，否则视甲方违约。
6.若甲方该物业的.《房地产权证》原件在银行抵押中，甲方须自行负责赎出;甲方保证对该物业享有完整产权，能完全支配及处理，有关该物业在交易之前已产生的产权纠纷、债务、税费、租赁清还、抵押等事宜，甲方应在转让完成前清理完毕。
7.甲方须将该物业管理、气、水、电、有线电视等无条件过户给产权受让方;若受让方愿意，甲方须无条件将该物业之租赁手续转给受让方。在本合同签署成立时，甲方同意预留人民币 元整(￥ )作为该物业的管理、气、水、电、有线电视等杂费定金，待该物业相关费用结清后由乙方退还给甲方，届时多退少补。
8.基于乙方提供服务，甲方应须支付人民币 元整(￥ )，作为乙方的服务佣金，该笔佣金甲方须在与产权受让方签署《重庆市房地产买卖合同》之前支付给乙方。
9.委托期限为： 年 月 日至 年 月 日，在委托期内甲方不得借故毁约(即取消委托售房合同)，否则视为甲方违约，如委托时间内乙方未能按上述约定成功售出该物业，甲方有权没收已收定金，但甲方不得进一步要求乙方赔偿。
10.甲方同意在 年 月 日或之前与乙方或乙方指定代表人到公证处办理全权委托公证书。
11.交房：甲方同意在 将该物业交予乙方代管或产权受让方使用。
12.甲方若违反上述条款中任何一款，视为甲方全部违约，甲方须双倍返还定金予乙方，并须支付乙方服务佣金人民币 元整(￥ ).
13.本合同交易完结后自动作废。
14.本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，签字、盖章后生效，均具同等法律效力。
15.补充条款：
甲方(法定代表人)： 乙方：
签署(盖章)： 代表人：
年 月 日 年 月 日
售房合同【篇15】
【开发商售房合同】
当今房地产市场上，开发商售房合同是购房者与开发商之间的最重要、最常见的合同形式之一。如何正确签订一份合同，可以合法有效地保障双方的权益，成为购房者比较关注的问题之一。本文将对开发商售房合同的内容及其需要注意的几个关键点进行详细分析和阐述。
一、合同签订前需要关注的重要条款
在签订合同前，购房者需要仔细了解房产的情况、核查开发商的资质及业绩、以及了解当地的房地产相关规定等。只有在了解清楚这些基本信息后，双方才能够愉快地进行商谈，并在达成共识后签订正式的合同。
二、合同条款的项目及注意事项
2.1 房屋基本信息
开发商应当在合同中详细列明房屋的基本情况，包括所在楼层、户型、面积、装修情况等方面。
购房者需要重点关注的是房屋的准确面积、所在楼层是否符合事先商定的协议、装修是否达标等方面，特别需要注意的是，房屋的朝向是否符合实际物理情况。
2.2 业主权益
开发商应当在合同中明确业主的相应权益，包括物业服务、公共服务设施、停车位配套等，且提供相应的配套设施。
购房者需要重点关注的是物业服务、公共服务设施、停车位配套等配套设施所对应的收费标准如何，是否收费合理等。
2.3 交房时间及违约责任
开发商应当在合同中规定准确的交房时间，并约定以什么形式通知购房者。
购房者需要重点关注交房时间的约定，是否包括正常工期的延期部分，以及开发商的违约责任是否明确。
2.4 合同履行方式
开发商应当在合同中明确履行方式，包括如何进行交付、提交材料等，且返还订金、物业费等需要说明清楚。
购房者需要重点关注的是如何办理房屋过户手续，是否需要缴纳相关的税费等，条件较死之外，查看是否有附加条款。
三、总结
开发商售房合同对于购房者而言，是非常重要的一个法律文件。购房者在签署合同之前，应仔细阅读并理解其中的内容，特别需要注意的是一些关键的条款，如房屋基本信息、业主权益、交房时间及违约责任、履行方式等重要点。只有明白了这些重要点，购房者才能够真正了解房屋的实际情况，确保自己的权益得到充分保护。