销售合同精选。
在这个法治社会,合同的产生是确保双方权益的最佳方式。如果不能有效地进行合同签订工作,可能会在权利和义务的履行过程中遭遇阻碍。那么,究竟什么是一个标准的合同呢?今天合同范本网编辑为大家准备了一篇关于“销售合同”的分析文章,如果你对此感兴趣,可以阅读本文,希望你会喜欢!
销售合同(篇1)
甲方(卖方):电话:
地址:
乙方(买方):电话:
地址:
甲、乙双方本着平等自愿的原则,在遵守国家有关法律的前提下,签订本合同。详情如下:
一、名称、数量和规格
乙方于xxxx年5月18日在甲方商行购买了600件玉雕工艺品(小平安牌(吉祥件))。
二、支付方式
商品总价:伍拾陆万肆仟捌佰元整(¥564,800.00元)。乙方验货后60%以现金支付给甲方,剩余40%货到付款。
三、包装方法
按照传统包装(外包装木箱,内包装纸绢),供应商负责包装。
四、运输方式和交货地点
甲方负责运输,乙方承担运费。货物到达新疆,如有破损或与原货物不符,由甲方负责,在新疆交货后一切责任由乙方负责。
五、双方的责任和义务
1、甲方保证出售给乙方的'货物的质量,甲、乙双方在签订销售合同前无异议,合同立即生效。
2、甲乙双方履行各自义务后,本合同(一式两份,双方各执一份)经双方无异议签署后立即生效。
六、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签名):
销售合同(篇2)
甲方:
乙方:
甲、乙双方经过充分协商,就甲方委托乙方制作LED电子显示屏事宜,依据《中华人民共和国合同法》一致同意,签订本合同。
一、工程的构成及费用
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,(以下简称甲方)及(以下简称乙方)经友好协商,就甲方委托乙方生产制造室外P16全彩显示屏(以下简称项目)事宜达成如下协议:
乙方按甲方要求,完成LED电子显示屏工程的制作、运输、安装指导、调试、培训、维护等工作。显示屏尺寸、技术参数详见附件。
1、合同总额为人民币¥元整(大写金额:元整)
二、运输、安装、调试及培训
乙方负责显示屏的安装、调试及甲方人员的培训,甲方协助工作。
1.乙方承担的具体工作包括:
(1)显示屏的现场的安装、调试;
(2)对甲方派出的操作人员的培训;
(3)显示屏通讯线布线和技术指导。
2.甲方承担的具体工作包括:
(1)提供显示屏安装期间的储存场地。
(2)安装所需基础设施的制作及装修。
三、工程维护
1.乙方负责对显示屏进行终身维护,在非人为破坏情况下免费维修二年。
2.二年后乙方只收取维修的工本费。
四、工程进度及验收
1.显示屏生产运输20天,安装调试15天,总计35天。
2.显示屏现场安装调试完毕,甲方在接到乙方的验收请求后的三个工作日内,应对整个显示屏工程组织验收,甲方若无正当理由不对工程组织验收,则视为验收合格。验收标准依据显示屏行业规定验收。
3.在乙方按照合同规定的时间设计制作完成后,若由于甲方的原因,超过十日不能进场安装调试,则甲方应支付工程余款给乙方。
五、工程费用结算方式
1.甲、乙双方签字盖章即合同生效后,甲方将工程首付款50%即元大写:元整,预付给乙方。
2.显示屏生产完毕后甲方需将工程款的45%即元,大写:元整,乙方于收到货款后发货。收货地址:甘肃,天水。
3.安装调试完毕后甲方根据合同规定验收,甲方须将剩余5%一次性支付给乙方即元,大写:元整。
4.施工所需的通讯和电力工程布线费用,另外根据实际现场另计,此费用由甲方承担。
六、违约责任
1.若由于乙方原因,显示屏未按预定工期交付甲方,给甲方造成损失。则乙方每延期一日需向甲方偿付货款总额的千分之一的违约金。
2.在施工期间如因天气或无法抗拒的自然灾害,施工顺延,乙方不承担工程逾期的责任。
3.若甲方在合同签订后未能及时预付工程款,特定信息显示内容或特殊软件要求的技术资料在一周内未能提供给乙方,则乙方不承担工程逾期的责任,同时甲方应承担乙方的损失。
4.若甲方未按合同规定付清余款,则甲方每延期一日需向乙方偿付货款总额的千分之一的违约金。
七、其它
1.与本合同有关的附件及往来传真、电报、通知、收据、运输单据等均为本合同不可分割之组成部分。
3.甲方在未按本合同规定,按期付清应给乙方的产品及工程费用以前,显示屏的所有权归乙方所有,如甲方无故延期或拒绝支付货款乙方有权力支配显示屏的使用或拆除。按合同规定付清款项后,本工程全部所有权归甲方所有。
4.对本合同未尽事宜,甲、乙双方友好协商处理,如不能解决,提交市仲裁委员会仲裁或直接向市人民法院起诉。
5.本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。
6.本合同盖章签字即生效。
甲方:
代表人:(签章)
乙方:
代表人:(签章)
销售合同(篇3)
供方:(以下简称甲方)wWw.jht868.CoM
需方:(以下简称乙方)
乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢材,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,订立以下条款不锈钢购销合同范本不锈钢购销合同范本。
1、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。 未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买钢材,否则,乙方应向甲方支付违约金人民币 _万元整,同时甲方有权单方解除合同。
2、乙方根据工程进度需要,分期分批向甲方购进所需钢材,乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地,经甲方确认后,甲方应在 日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金
3、由于钢材市场价格变动频繁,每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考,由双方友好协商确定 。
4、钢材接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起__ _日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批钢材的质量视为完全合格。 经双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的钢材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在_ 日内换送合格钢材
爱投数创
5、付款方式:本合同项下钢材款项按以下方式支付:甲方钢材送到乙方工地当日,乙方必须支付该批钢材总价款的_ % 如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款,则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金不锈钢购销合同范本合同范本。
6、双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交方所在地人民法院裁决。
7、本合同双方签字盖章后生效。
8、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方(公章): 乙方(公章):
甲方代表: 乙方代表:
合同签订日期:
销售合同(篇4)
尊敬的领导
卓尔控股此次申报待审批合同共10份,其中卓尔(天门)棉花交易中心工程建设项目申报待审批合同8份。卓尔生态物流园申报待审批合同2 份 一:卓尔(天门)棉花交易中心合同申报简介。
(1) 合同名称:路基施工合同(交易大厅中心至a区)
送审单位:卓尔(天门)棉花交易中心投资有限公司
合作单位:湖北华顶建筑工程有限公司
合同金额:76万元(柒拾陆万元整)
合同内容:此合同为单价包干40元/㎡,工程量暂定19000㎡,工程在20xx年12月15日前完工。工程款支付方式为每施工段完成后,甲方支付完成工作量的50% ;竣工验收交甲方使用后付至合同总金额的80%;结算完成后付至结算总金额的97%;余款3%为质保金,甲方自验收合格之日起一年期满无任何质量问题付清。
(2) 合同名称:路基施工合同(交易大厅中心至f区)
送审单位:卓尔(天门)棉花交易中心投资有限公司
合作单位:湖北华茂建筑工程有限公司
合同金额:79.6万元(柒拾玖万陆千元整)
合同内容:此合同为单价包干40元/㎡,工程量暂定19900㎡,工程在20xx年12月15日前完工。工程款支付方式为每施工段完成后,甲方支付完成工作量的50% ;竣工验收交甲方使用后付至合同总金额的80%;结算完成后付至结算总金额的97%;余款3%为质保金,甲方自验收合格之日起一年期满无任何质量问题付清。
(3) 合同名称:c区仓库土建工程
送审单位:卓尔(天门)棉花交易中心投资有限公司
合作单位:天门市华晨建筑工程有限公司
合同金额:200万元(贰佰万元整)
合同内容:本工程暂按人民币200元/㎡计算总价,建筑面积暂定10000㎡,
(4) 合同名称:路基施工合同(交易大厅中心至c区)
送审单位:卓尔(天门)棉花交易中心投资有限公司
合作单位:(拟订)武汉广武建设工程有限公司、湖北华晨建设工程有限公司
合同金额:
合同内容:(拟订)此合同为单价包干40元/㎡,
(5) 合同名称:路基施工合同(交易大厅中心至d区)
送审单位:卓尔(天门)棉花交易中心投资有限公司
合作单位:(拟订)武汉广武建设工程有限公司、湖北华晨建设工程有限公司
合同金额:
合同内容:(拟订)此合同为单价包干40元/㎡
(6) 合同名称:路基施工合同(交易大厅中心至e区)送审单位:卓尔(天门)棉花交易中心投资有限公司
合作单位:(拟订)武汉广武建设工程有限公司、湖北华晨建设工程有限公司
合同金额:
合同内容:(拟订)此合同为单价包干40元/㎡
(7) 合同名称:临时供电设备施工(合同)
送审单位:卓尔(天门)棉花交易中心投资有限公司
合作单位:(拟订)天门泰盟公司
合同金额:(拟订)36万(叁拾陆万)
合同内容:630kva箱式变压器
(8) 合同名称:交易大厅主体合同
送审单位:卓尔(天门)棉花交易中心投资有限公司
合作单位:(拟订)武汉华茂有限公司、卓峰公司
合同金额:武汉华茂有限公司按20xx年定额四级四类不下调。卓峰公司按20xx年定额四级四类可下调两个点。
合同内容:
(9) 合同名称:卓尔城(天门)临时围墙工程施工合同
送审单位:卓尔城(天门)投资有限公司
合作单位:
合同金额:528000元(伍拾贰万捌千元整)
合同内容:围墙暂定工程量2400m,包干单价220元/ m,含大门。
二:卓尔生态工业城建有限公司合同申报简介。
(1) 合同名称:卓尔生态物流园4、5、6#仓库屋面防水工程施工合同
送审单位:卓尔生态工业城建有限公司
合作单位:湖北永佳防水科技有限公司
合同金额:306000元(叁拾陆万元整)
合同内容:本工程为综合包干单价合同,综合包干单价为34元/㎡,暂定工程量为9000㎡。
(2) 合同名称:卓尔生态物流园大门及围墙
送审单位:卓尔生态工业城建有限公司
合作单位:
合同金额:拟订围墙为380元/m
合同内容:
销售合同(篇5)
甲方:海陵区沪光乳品经营部
乙方:
甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用和互惠互利的原则达成如下协议:
一、宿管站订奶
(一)供货及订方式:
1、乙方供奶时间在上周六前告知甲方,以便甲方备货。
2、乙方收到货物后当场验收产品品种及数量并签章认可。
3、送货时间上午7:30之前。
(二)价格:
1、为保证市场的稳定,乙方需按甲方提供的订价进行征订。结算价为:袋装鲜牛奶每袋2.8元。
2、如因原料价格上涨等因素的影响,甲方有权对供价进行调整,并以书面形式通知乙方。
二、质量规则及投诉解决:
1、甲方保证提供给乙方的产品为符合相关标准的合格产品,如出现不合格的产品而导致的一切后果由甲方承担。
2、因甲方质量问题而发生客户投诉,乙方应及时通知甲方,并配合甲方处理投诉。
3、乙方不得销售过期产品,否则所产生的一切后果由乙方负责。
三、结算方式及违约责任:
1、乙方应按约定每月及时结算货款给甲方,否则甲方有权随时停止供货并保留追诉的权利,直到乙方结清货款为止。
2、甲乙双方本着真诚合作的原则签订本协议,在协议执行期间,双方应严格执行协议条款,如有异议应协商解决并签订补充协议。
四、协议有效期:
1、本协议自双方签字盖章后生效。
2、本协议有效期为自年日起至年 月日止。
3、在有效期内如遇单方需用终止协议应提前30天通知对方并征得对方同意方可,否则视为违约。
4、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
甲方:乙方:
代表人: 代表人:
签约日期:年 月 日 签约日期:年 月 日
销售合同(篇6)
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条其它_______。
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同自____年__月__日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或签证,应送公证或签证机关)……等单位各留存一份。
购货单位(甲方):____(公章)供货单位(乙方):___(公章)
法定代表人:_______(公章)法定代表人:______(盖章)
签约日期:__________签约日期:_________
销售合同(篇7)
1、若乙方逾期交货,则遇价格上涨时,按照原价格执行;遇价格下降时,按照新价格执行,且每迟延一日,则应向甲方支付总价款7‰的违约金并赔偿甲方因此造成的生产经营损失,超过30日仍未交货的,甲方有权选择解除合同。
2、若乙方逾期交货,则逾期后,乙方应优先保证本合同的继续履行并不得向第三人供应货物。否则,应当向甲方支付合同总价款10%的违约金。
3、若乙方哄抬价格或乙方人员与甲方人员串通,或与第三方串标等手段致使原材料价格高于市场价格3%(含3%)的,乙方除应退还高出部分的价款外,还应向甲方支付合同总价款________%的违约金;若原材料价格高于市场价但未超出3%的,则应当退还高出部分价款。
4、乙方承诺所交付的原材料与第三人无产权瑕疵,未被国家有权机关或仲裁机构进行裁决、查封、扣押等,否则,视为乙方违约,乙方应向甲方支付总价款30%的违约金,并赔偿甲方因此造成的生产经营损失。
5、若乙方违反附件三廉洁、保密承诺书的廉洁承诺,则应向甲方支付总价款30%的违约金,并赔偿甲方因此造成的生产经营损失,涉嫌刑事犯罪的,依法移交司法机关追究刑事责任。
6、乙方在履行合同过程中获悉甲方的技术、经营等保密信息须承担保密义务,不得披露、使用或允许他人使用(具体见附件三廉洁、保密承诺书)。否则,视为乙方违约,乙方应向甲方支付总价款30%的违约金,并赔偿甲方因此造成的生产经营损失。
7、若因乙方违约致甲方通过诉讼解决争议,则甲方在实现债权过程中产生的费用(包含但不限于合理的律师费、*费、差旅费等)均由乙方承担。