安装协议书3篇。
现代社会全民都拥有很强的法治意识,合同在工作生活中的地位也变得越来越高了。签订合同是一个非常重要的环节和行为。本文将为您介绍一下“安装协议书”的相关信息,你会找到对自己有帮助的资料和信息!
安装协议书(篇1)
一、运输搬运过程存在安全隐患及注意事项:
装车时要规范站位,注意安全,避免装车时从车上摔下或者碰伤等意外。应二人(多人)协同装车,合理摆放,杜绝震落、磨损,保证产品安全抵达,避免装车不当使机器掉落砸伤人。因真空管为玻璃易碎品,真空管箱放在车的最前方,水箱紧顶其后,以防震荡,多台同时装车,要考虑路程的远近,按顺序来装车,以便到用户家卸货,装完车后要有全面可靠的防护措施。装车要遵循“大不压小、重不压轻”的原则。装好主机后再装各辅配件及工具。在运输过程中轻拿轻放,水箱包装箱应正向平放,不宜立式放置或随意翻转。在搬运热水器时,一定要注意不要碰到用户的家具及其它物品。如果不小心碰坏用户物品,一定要照价赔偿。
二、安装过程中存在安全隐患及注意事项:
1、安装前应严格按照公司标准佩戴安全带、安全帽、防滑耐磨手套、及防滑鞋等保证安全的工具。
2、吊装过程中,位于楼上的安装人员一定要佩戴好安全带,避免出现摔落等意外。吊装以无天窗、无障碍物为吊装之最佳路径。吊装工作由三人配合完成,一人楼下捆扎,二人携带各种工具上楼顶接应。吊装过程中使用的绳索要牢固,需两人进行吊装,保持统一节奏保证吊装物品平行,吊装人员身体必须向后倾斜。协同配合,避免吊装过程中,机器掉下砸伤人。
3、斜屋顶或平屋顶均需使用安全带,平屋顶可在楼面烟道等处进行绳索固定,斜屋顶可在楼面反方向的女儿墙处打膨胀挂钩进行绳索固定。防止安装时从屋顶摔落。
4、物品到达楼顶后,水箱、真空管以二人抬的方式,运至安装的具体位置。
5、将所需配件、工具摆放整齐、有序,便于拿放、操作,操作时,轻拿轻放。
6、固定过程中使用冲击钻要小心后冲力,注意安全,使用其他电器时注意用电安全。
7、安装地点避开高压电线,以免发生意外。
8、接线时严禁带电作业,以免发生意外。
9、接线部位严禁外露,必须用绝缘胶带缠好,电器安装需接地线。避免电线老化造成漏电等意外。伴热带需采用质量好的伴热带,做好绝缘和防水处理,避免伴热带起火发生人身财产安全意外。
10、安装时应注意防雷,以免出现意外。
11、管道安装一定要用好的配件,避免管道破裂造成的对室内物品的损失。
12、安装机器要做好固定,安装斜屋顶或平屋顶支架前后腿间均需用钢丝绳拉紧、绷直、另一端用膨胀挂钩,且膨胀挂钩的位置要保证牢固,一般位置放在女儿墙或屋檐上,在打膨胀挂钩要征求顾客意见。防止大风刮落机器出现人身财产安全意外。
三、维修过程中存在安全隐患及注意事项:
1、维修前应严格按照公司标准佩戴安全带、安全帽、防滑耐磨手套、及防滑鞋等保证安全的工具。
2、维修过程中需使用安全带,平屋顶可在楼面烟道等处进行绳索固定,斜屋顶可在楼面反方向的女儿墙处打膨胀挂钩进行绳索固定。防止维修时从屋顶摔落。
3、琉璃瓦等比较滑的材质斜屋顶,维修时要注意防滑,防止滑倒摔伤。
4、维修前应先通知放完水,再上冷水,防止热水烫伤,热气灼伤眼睛。严禁机器有水的情况下,拆卸真空管,避免热水烫伤。
5、拆卸真空管时要佩戴防磨工程用手套,防止真空管破损割伤手。
6、维修结束后,残留的真空管碎片、管头等物品要清理干净,避免被风吹落,造成人身财产安全意外。
7、切割水箱、或者更换端盖时使用切割机应注意做好防护措施,避免火星弄伤眼睛和皮肤;避免切割片碎裂造成伤害。
8、维修管道使用热熔机时,避免烫伤。热熔机放置的位置,避免直接接触,防止烫伤。
四、使用注意事项及保养常识
1、入冬前对太阳能主机及管道配件做全面检查,及时更换损坏部件,防止入冬因为天气寒冷发生意外。
2、检查管道保温,做好管道防冻。使用防冻带一定要注意用电安全,全自动仪表控制伴热带的,间隔工作时间设置为5以上(默认为15),非全自动机器接伴热带的应及时将电源插头拔下,切勿一直通电。
3、冬季阳光减弱,请及时除尘,保证吸热效率。
4、如果未使用智能仪,要保证水箱水位在50%以上方可启用电加热。
5、冬季不用太阳能的用户,保证水箱满水,防止长期空晒造成真空管炸管及胶圈受热老化损坏。
6、洗澡时如果太阳能里的.水用完,而人还没有冲洗干净,这时可以上几分钟冷水,利用冷水下沉热水上浮的原理,将真空管里的水顶出,就能接着洗澡了。
7、晚上洗完澡后,如果热水器水箱里还有一半近70℃的热水,为了防止热散失过大(水量越少,热散失就越快),也要根据天气预报决定上水量;第二天晴天,则上满水;阴雨天,则上2/3的水。
8、热水器上方以及周围有遮挡物,或当地空气烟尘多,集热器表面多灰尘。处理方法:去除遮挡物或重新选择安装位置,污染严重的地区,用户宜定期擦拭集热管。
9、上水阀关不严,自来水(冷水)将水箱中热水顶出来而造成水温降低。处理方法:维修或更换上水阀。
10、自来水压力不足。处理方法:增装一台全自动吸水泵。
11、对于平板式太阳热水器,定期清除太阳集容器透明盖板上的尘埃、污垢,保持盖板的清洁以保证较高的透光率。清洗工作应在清晨或傍晚日照不强、气温较低时进行,以防止透明盖板被冷水激碎。注意检查透明盖板是否损坏,如有破损应及时更换。
12、对于真空管太阳热水器,要经常检查真空管的真空度或内玻璃管是否破碎,当真空管的钡—钛吸气剂变黑,即表明真空度已下降,需更换集热管。
13、巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象,如有则应及时修复。
14、真空管热水器水温可达70℃~90℃,平板热水器最高温度可达60℃~70℃,洗浴时要进行冷热水调节,先放冷水后放热水,以免烫伤。
15、定期清洗内胆,长期使用时,因水中含有的微量杂质和矿物质长期沉淀下来以后,如不定期清洗的话,会影响出水水质以及使用寿命。每年不少于一次的定期检查,对安全性能以及其他一些有可能潜在的隐患作仔细的检测
16、和排除。为了你的健康,太阳能热水器中的水最好不要食用,因为集热器中的水不能彻底的放出,
17、容易滋生细菌。
18、如何延长寿命:为了延长太阳能热水器的使用寿命,用户在使用过程中应注意:热水器安装固定好了以后,非专业人员不要轻易挪动、卸装,以免损坏关键元件;热水器周围不应放杂物,以消除撞击真空管的隐患;定期检查排气孔,保证畅通,以免胀坏或抽瘪水箱;定期清洗真空管时,注意不要碰坏真空管下端的尖端部位;有辅助电加热装置的太阳能热水器应特别注意上水,防止无水干烧。
19、配管施工时,输水管内可能沾有尘埃或油味,首次使用时可放松水龙头先排除杂物。
20、太阳能热水器每一年半到两年就需要进行清洗、检查、消毒,用户可请专业的清洗公司进行清洗,平时也可以自己动手做一些消毒工作,如用户可买些含氯的消毒药剂往进水口中倒进去,让其浸泡一段时间,再放出,能起到一定的消毒杀菌效果。
21、太阳能热水器都是安装在室外,因此热水器与屋顶要安装稳固,以抵御大风的侵袭。
22、热水器水位低于2个水位时,不能用辅热系统,防止辅热系统出现干烧现象。大多数水箱设计为不承压式结构,水箱顶部溢流口和排气口绝不能堵塞,否则会因水箱水压过大而造成水箱破裂。如果自来水压力过高,上水时要关小阀门,否则会因来不及泄水而胀破水箱。
23、靠溢溜管感知水满的用户,冬天水满后打开阀门放掉部分水,可以防止冻堵排气口。
24、因停电防冻带不能使用时,可以将用水阀门稍微打开滴水,可以起到一定的防冻效果。
25、洗澡时,先打开冷水阀,调节冷水流量,再打开热水阀调节,直到得到所需要的洗浴温度。注意调节水温时喷头不要朝向人,避免烫伤。
26、长期低于0℃时,应保持防冻带通电,气温高于0℃应切断电源,以防热平衡失控引起火灾,使用防冻带之前应先检查室内插座有无电。
27、洗澡时间的选择,尽量避开用水高峰期,且其他卫生间、厨房不要用热、冷水,避免洗澡时忽冷忽热。
28、室内所有冷热水混合处的控制阀,不使用时一定打到冷水或热水,避免出现串水现象。
北大正元热水器北京服务中心
安装协议书(篇2)
_________广播电视局网络信息中心(以下简称“甲方”)与有线数字电视用户_______________(以下简称“乙方”)就申请安装有线数字电视达成以下协议:
第一条申请
1.乙方申请开户时,需持本人有效身份证到甲方指定的服务网点办理开户手续。
2.原有线电视用户可直接申请,并于一个工作日内予以开通,初次入网的用户需缴纳有线电视初装费、入网费。
3.收视有线电视境外电视节目需按规定进行审批。
第二条收费
4.乙方收看_____有线数字电视,除基本节目外,其他节目可以自行选择,按节目资源收费标准实行年度一次性预缴收视费,逾期没有续缴费的用户,甲方将暂停提供服务。原有线模拟电视基本节目资费标准不变。
5.本协议代为甲方有线数字电视费用托收协议,由甲方提供收费数据给银行作为划款的依据。乙方同意其付款银行通过电脑网络将自己的账户款自动划至甲方账户。并保证提供给甲方的资料正确、真实。
6.乙方应确保在甲方指定的缴费银行账户上有足够的资金,如因账户冻结或余额不足等原因而未能划款向甲方银行支付收视费,甲方有权暂停服务,并每天按应交费总额的3‰收取违约金。
7.乙方对有线数字电视收费有疑问,可向甲方查询,甲方有责任向乙方提供相关费用查询。
第三条使用与维修
8.收看数字电视必须是在数字电视已开通的范围内、办理各种注册手续并按时缴纳费用的有线电视合法用户。
9.甲方承诺向乙方提供有线数字电视服务,乙方有权监督服务质量,并提出批评、建议及申告。
10.机顶盒及软件实行一年内包修、_______天内包换服务(非人为损坏)。包修期以外,负责终身维修,收取维修成本费。
11.乙方私自更改有线电视线路、变更机顶盒使用注册地址和不良操作,导致收视效果不好,甲方不承担责任。
12.甲方传输的有线数字电视节目,若因国家政策变更、不可抗力因素、资费调整等客观原因而无法继续提供给乙方时,甲方有权暂停或调整节目的内容、频道以及节目数量,并且甲方将以业务通告的方式通过公共媒体通知乙方。
13.有线数字电视传输网络如发生意外、出现信号异常情况,甲方应及时处理,乙方收视费不做延续。
14.乙方因故需要报停、恢复、节目变更、机顶盒转让、过户和迁移,应到甲方营业厅办理相关手续,缴纳相关费用。
15.凡因乙方开户时登记不详,联系电话、通信地址和邮编不准确,或变更后未及时办理手续,造成服务延误,甲方不负责任。
16.协议履行过程中如发生争议,双方协商解决,协商不成时,双方都可向人民法院提起诉讼。
17.团购用户除此协议外,需与甲方另行协议。
18.租用机顶盒的有线电视用户,除此协议外,需同意甲方机顶盒租用细则所列的条款。
联系电话:_______________
安装协议书(篇3)
安装合同范本(一)
甲方,(以下简称甲方)
乙方,(以下简称乙方)
经甲乙双方协商,甲方同意乙方承包的中央空调工程设计、供应及安装工程,为明确双方权利、义务关系,现甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,并依照民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,特制定如下条款,望双方共同遵守,严格执行。
1、工程概况
1-1、工程项目名称,
1-2、工程地点,
1-3、质量要求,空调设备、安装工程质量及施工要求均达到国家标准、规范,且验收合格;保证冬季室内温度可保持18-24摄氏度、夏季室内温度可保持22-28度。
1-4、合同工期,**年**月**日
2、合同范围
承包方式,乙方包工包料。
承包范围,中央空调系统系统的施工图纸设计、设备供应及安装包括,施工图纸的设计,中央空调的设备、材料供应、安装、系统调试、检测实验、验收、因质量问题引起的维修与更换、技术指导、培训及售后服务、保修、图纸深化设计与其他专业队伍的配合施工等。
售后承诺,
本工程所有设备及所有辅材从签定合同之日起免费保修维护五年,设备使用寿命期内提供维护服务。设备保修期内,由乙方负责所发生维修费用。设备保修期后在运行中发生故障,乙方接通知后在8小时之内上门服务,在产品保修期之外的维修配件,乙方按公司统一收费标准向甲方收取。
3、工程要求
3-1、乙方应根据甲方所提供的施工图纸进行中央空调系统的设计、购置和安装。
3-2、乙方严格按照设计要求及中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规的要求和规范进行施工。
3-3、乙方接受甲方和现场监理的指挥和监督。
3-4、施工组织设计可操作性强、工期合理经济。
3-5、乙方负责竣工资料的编制并交给甲方资料室验收,不合格者必须无条件重做。
4、合同价款
4-1、合同价款(以下范围),
本合同价款为固定总价,总价款为人民币68万**元。
本合同价款中包括,设备费、主材、各种施工所需的所有辅材费(包括运至施工现场并保管的全部费用)、安装费、现场内材料二次搬运费及配合现场其他施工单位发生的费用。
4-2、设备费、主材,见附表。
5、图纸
5-1、乙方向甲方提供图纸的日期和套数,合同生效时提供三套符合甲方设计要求的图纸。
6、项目经理
6-1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目代表为,***,代表甲方履行本合同,负责施工现场的指挥、协调,涉及合同权利义务实质内容变更及工程结算文件,需甲方盖章后方能生效。
6-2、乙方委派的担任本工地履行本合同的项目经理为,曹同铭,全权代表乙方履行本合同,全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算及受领合同价款等方面工作。
7、承包方式
7-1、本工程采用包材料、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的总价及单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料及设备需向甲方报审,检验合格后方可使用。
7-2、乙方在签订本合同前已考察并熟悉图纸和现场内外的所有情况,在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失,均由乙方负责。
7-3、本工程的洽商、变更文件必须经甲、乙及现场监理三方代表签字、盖章后生效。
8、工程价款的结算与支付
8-A、乙方与甲方约定按下列方法支付,
本工程按工程进度分五次结合施工进度完成情况给予支付合同价款,
8-A-1、签订本合同3日内,甲方预付乙方合同价款的30%:元;乙方向甲方出据同等金额的收据。
8-A-2、人员、材料进场后施工两日内,甲方支付乙方合同价款的30%:元;乙方向甲方出据同等金额的收据。
8-A-3、主机到场,甲方支付乙方合同价款的25%:元;乙方向甲方出据同等金额的收据。
8-A-4、整体安装完毕,甲方支付乙方合同价款的10%:元;乙方向甲方出据同等金额的收据。
8-A-5、剩余5%工程款为质量保证金,在工程竣工后1年内无质量问题付清。
8-B、本工程保修期为五年,结算价款的5%将作为保修金,在保修期(整体工程竣工验收合格之日起开始计算满1年)后1个月内付清。
9、工程质量
9-1、工程质量,按照家用和类似用途空调器安装规范(GB17790-2008)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001)和建筑装饰装修工程质量验收规范(GB502010—2001)等规范的要求达到合格标准。
9-2、乙方应保证所用材料的质量达到设计要求,符合技术规范。
9-3、到场构件,由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题,导致安装时无法安装,无论甲方是否验收,给甲方带来的经济损失由乙方承担。
9-4、乙方必须保证工程满足本合同规定的质量要求,如有违约,其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。
9-5、乙方必须对其承担的全部工程质量负责,施工中须有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质检标准进行过程的质量检验与控制。
9-6、分项工程一次性验收合格率100%,并满足甲方技术交底中的要求。
9-7、设备安装工程具备单机无负荷调试条件,乙方组织调试,并在调试车前48小时以书面形式通知甲方代表,通知包调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录,甲方根据乙方要求提供必要条件,调试合格,工程师在试车记录上签字。
10、工期要求
10-1、合同工期,我方积极配合土建施工工作,做好空调安装预埋洞技术交底工作。待土建施工至具备我方工作条件时再确定工期,预计日历工期天。
10-2、整体施工进度须满足甲方总体进度计划要求,能随时突击完成局部关键部位的工程量。
10-3、甲方向乙方提供总进度计划图,乙方应认真阅读,并据此制定该专业工程进度计划表,交甲方审核后严格组织落实。
10-4、非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。
11、甲方责任及义务
11-1、甲方义务协助乙方进行本工程合同约定所需的协调工作。
11-2、甲方提供的临电设施到二级配电箱合作指定位置,其余部分由乙方承担。
11-3、负责乙方与其它各工种的协调工作,及时向乙方提供工作面,并对乙方施工及管理进行监督。
11-4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
11-5、负责审核施工方案、施工总进度计划,实施对工程质量、工期、安全文明施工、合同管理、信息管理、投资控制的全面管理;
11-7、负责工程技术交底、工程检查验收,统一安排技术资料的收集归档;
11-8、负责协助乙方与有关部门联系,协助乙方协调现场工作关系;
11-9、协助乙方将施工所需水、电接到施工现场,保证施工期间的需要;并负责水电所产生的费用。
11-10、协助乙方开通施工场地的通道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
11-11、甲方为乙方提供货物短期贮藏场地及施工人员住宿场地。
11-12、检修口、出风口安装孔、回风口安装孔,主机基础台等装修或土建项目由甲方完成。
11-13、机房主电源由甲方引致主机配电柜内。
12、乙方责任及义务
12-1、负责合同范围内及与全部工程有关的各项工作,负责提供所用的各种机械、工具和材料。
12-2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期间内承担工程质量保修责任。
12-3、施工中按章办事,严格按施工方案施工,每道工序完成以后,必须由项目有关人员检查合格之后,才可进行下道工序。
12-4、乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力,严格按照国家规范及有关规定组织施工,并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工,以确保工期、质量和安全,并对此全面负责。
12-5、向甲方提供其管理机构人员名单、施工人员花名册及各种手续证件。
12-6、编制施工方案和施工总进度计划,根据施工方案和总进度计划的要求,有阶段工期要求的提交阶段作业计划,必要时按甲方要求提交旬、周作业计划,以及与完成上述阶段计划相应的施工安排计划,经甲方批准后严格执行,施工中应考虑与其他专业的密切配合。
12-7、乙方施工人员应严格遵守施工现场各项规章制度,安全文明施工。
12-8、乙方应定期对生产人员进行文明生产教育,遵守文明施工生产的管理规定。
12-9、乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则,必须做到工完场清,即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。
12-10、乙方人员无论在生活区或施工现场内,应遵守甲方的有关规定、信仰,凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博,甲方有权对乙方处以1000元以上的罚金。
12-11、乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料,不得无故破坏,如发现外来人员破坏工地财物,应及时汇报甲方管理人员,甲方将按实际情况予以奖励。
12-12、积极参加和配合甲方的贯标活动,积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。
12-13、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工作业,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力,物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工作业安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工作业现场的管理规定,做到文明施工作业;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
12-14、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收,提供给甲方所有施工和技术资料及各种所需竣工验收资料;
12-15、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目部名称,对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任,一律由乙方履行和承担责任。
12-16、保证施工现场的整洁,负责清理自身产生的建筑垃圾。
12-17、隐蔽工程完工后,及时书面通知甲方及监理进行验收合格后,方可继续进行施工。
13、材料、设备供应
13-1、工程所用材料及设备由乙方组织供应,货物到达现场后,由乙方组织甲方及监理对材料质量、规格给予验收,但甲方对货物的验收通过不能免除乙方对工程质量应承担的责任;乙方所使用的工具和器具应自己给予配备;
13-2、乙方供材料由乙方通知甲方派人参加验收,并向甲方提供材料产品合格证明。乙方应妥善保管,合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,由乙方应自行承担,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失;乙方供材料种类、质量等级与合同文件的规定如有不符,甲方可拒绝接受。
13-3、乙方为完成作业要求自带或自行租赁施工机具设备;
14、工程管理
14-1、乙方必须服从甲方的各项管理规定,对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款。
14-3、乙方在施工中,由于自身原因造成质量和安全事故等损失,概由乙方负责。
15、工程验收
乙方应确保所完成施工作业分批、分项、分部工程的质量,应符合本合同约定的质量标准,由甲方提供表格,由乙方负责填写,待甲方委托人签字验收合格后,方可进行下道工序。乙方施工作业完毕,应向甲方提交完工报告,准备齐全相关的竣工资料,书面通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工作业成果进行验收。如甲方对验收有异议,应以书面形式给予通知。乙方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工作业质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
16、工程保修
16-1、甲方在保修责任期(五年)满后,甲方向乙方发出保修完成证明书。
17、合同争议的解决
17-1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,和解、调解不成的,向合同履行地人民法院起诉解决。
17-2、发生争议后除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果,
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议解除合同;
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;
(3)法院要求停止合同履行的。
18、违约责任
18-1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任,
(1)甲方不按时向乙方支付工程款,每延误一日,应向乙方每日支付总工程款千分之1的违约金;
(2)甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
18-2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任,
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付每日千分之1的违约金;
(2)乙方施工作业因施工原因造成质量不符合质量标准,乙方自行承担返工费用;
18-3、一方违约另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
19、合同解除
19-1、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。
20、合同终止
本合同自双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。
21、保密条款
双方对合同内容均负有保密义务,因一方泄密,给对方造成损失,由泄密方赔偿对方损失。
22、其它事项
本合同不包含主电源及装修,土建相关工程。合同未尽事宜,双方协商另订。
23、合同份数
本合同正本两份,具有同等效力,甲乙双方各一份;本合同副本两份,甲乙双方各一份。
合同订立时间,**年**月**日
合同订立地点,
24、合同生效
本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书)、加盖单位公章后生效。
甲方单位(盖章),乙方单位(盖章),
委托代理人,法人或委托代理人,
电话,电话,
开户银行,开户银行,
帐号,帐号,
签订日期,**年**月**日
安装合同范本(二)
委托方(甲方),___________________
承包方(乙方),___________________
为了改善公司办公楼环境,杜绝因窗户破损而产生的危险,甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商,依据民法典、中华人民共和国建筑法以及有关法律,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,结合该工程的实际情况签订本合同,望共同遵照执行。
一、工程概况
1、名称,安装塑钢窗。
2、地点,_____________________
3、承包方式,采取大包干的形式。
二、结算方式
按投标的中标价格_______元/m2进行结算,面积在完工后按实际测量面积进行结算,乙方必须开据税票。
三、甲方责任
1、提供现有的水、电、路及其场地。
2、及时提供施工方案。
3、负责乙方施工时的水、电费。
四、乙方责任
1、严格按照安全生产要求施工,施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。
2、每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工,完工后由甲方验收认可,方能结算。如遇特殊情况,甲、乙双方共同协商处理。
3、施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。
五、工程质量
1、乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。
2、服从甲方和见证方的施工方案。
3、凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。
六、付款方式
工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。
七、工期及其奖励办法
本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工,工期延误罚款_______元整。
八、其他
1、本合同在执行中若出现争议和纠纷,双方应友好协商,无法解决时,任何一方均可向仲裁机构申请仲裁,或向法院申请按照法律程序解决。
2、本协议自双方代表认可之日起生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方,_____________________盖章乙方,_____________________盖章
___________年_______月_______日___________年_______月_______日
安装合同范本(三)
一、工程概况
工程名称,
工程地点,
工程内容,
承包范围,
承包方式,为了明确甲乙双方各自的安全责任,保证施工质量,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效,与分包合同具有同等法律效力,双方应认真履行。
二、甲乙双方共同责任
1.甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
2.在甲方的统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实工作。
3.坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。
4.抓好安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
5.发生事故时,应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告上级主管部门,组成事故调查小组,查明事故原因,确定事故责任,按照“三不放过”的原则拟订改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
6.施工期间,乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作,甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定;甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作,共同预防事故发生。
三、甲方的具体责任
1.甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。
2.编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施。
3.在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程,提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。
4.对乙方现场员工进行登记造册,复验身份证件,发放胸卡,按名单进行“三级”安全教育,建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作,制止非特种作业人员从事特种作业。
5.向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准,经乙方检验合格后,办理书面交接验收手续,一式两份,甲乙双方分别存查,并监督乙方安全使用。
6.对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验,合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
7.对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患,应立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。
8.合同终止工程结算时,甲方安全技术部门应出具安全评价书。无安全评价书者不能结算。
9.对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。
10.提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。
11.一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
四、乙方的具体责任
1.接受甲方的指挥和监督,遵守甲方的安全管理制度,参加工地安全生产领导机构,出席安全工作会议,执行会议决定。
2.按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度,并向甲方备案。
3.根据甲方安全施工组织设计,编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施,按规定提取和使用安全技术措施费,报甲方审批执行。
4.对本单位的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,接受甲方的安全教育,发生人员调整时,要迅速报告甲方,并进行安全教育,未经安全教育的不得进入施工现场,不得录用无身份证件的人员和童工。
5.按规定要求设置安全技术管理人员(50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的应指定兼职安全技术管理人员,各施工班组应设一名兼职安全员),负责操作中的安全检查。
6.负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时,应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装;发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业,不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。
7.向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
8.设置必要的员工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
9.在容易发生火灾的地区施工动火时,应事前向甲方申请,得到书面批准并采取有效的防护措施后,才可施工。存储、使用易燃易爆器材时,应当采用特殊的消防安全措施。
10.监督甲方履行安全职责,对甲方违反责任造成的损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥,并按双方商定的管理办法进行处理。
11.教育本单位员工遵章守纪,不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责,给甲方造成损失的应负责赔偿。
12.乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工,否则出现人身伤亡事故由乙方自负。
五、此协议作为分包合同附件,具有同等法律效力,一式十份。
甲方,(章)乙方,(章)
法定代表人,法定代表人,
或委托代理人,或委托代理人,
小编推荐
2024软件安装协议书范本
甲方:
法定代表人:
地址:
电话:
邮箱:
乙方:
法定代表人:
地址:
电话:
邮箱:
依据甲方的需求,并本着平等互利的原则,甲乙双方经友好协商,就甲方的管理信息系统(以下简称______________系统)的应用软件工程签订本协议。
第一条 适用法律
1、本协议适用法律为:《中华人民共和国技术合同法》、《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国计算机软件保护条例》及《中华人民共和国经济合同法》等有关国家法律法规。
2、上述文件时间有不一致时,以日期在后的文件为准。
第二条 协议范围
乙方负责完成甲方的_____________软件系统。涵盖的范围_____________系统软件安装、调试和对整个_____________系统的技术支持、服务与培训等工作。
第三条 责任和义务
1、甲方的责任和义务
①按本协议的付款条款支付所需款项。
②负责项目中的领导、组织和协调工作。
③提供场地、人员、相关设备、必要的文档资料和数据,协助乙方做好____________系统的实施工作,满足软件对运行环境的基本要求。
④试运行结束后______天内,组织人员和乙方人员一起组成验收小组,并安排场地和设备,进行____________软件试运行的验收工作。
⑤甲方定期做好系统数据备份,并对备份数据进行妥善保管。
⑥甲方在应用过程中发现软件出现异常,应及时与乙方取得联系,并记录当前故障现象,便于乙方作出诊断。
⑦甲方在乙方服务人员服务完成后,配合检查软件系统运行是否正常,并在现场服务请求单上签字确认。
2、乙方的责任和义务
①按照本协议所规定的时间完成甲方相关人员的培训和___________系统软件安装、调试及数据初始化,并与甲方一起组成验收小组进行验收。
②对甲方进行______年内免费的软件升级、服务、培训、技术支持。
③乙方对甲方在使用软件过程中,因设备故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加,以及因不按正常操作规范使用软件或软件被盗、损失、损毁、误用所造成的损失不负责任。
第四条 版权
1、乙方拥有本____________系统软件的版权(即著作权)。
2、甲方拥有本____________系统软件在甲方内部的使用权。
3、甲方应尊重从乙方购置的应用软件的注册版权,遵守国家《计算机软件保护条例》有关规定,不得以任何形式再次转让、租赁该软件,并不得以任何形式或手段解密该软件。
第五条 技术指标
1、本系统基于___________结构。
2、本系统应充分考虑到今后的扩充和升级,应具有良好的开放性和可扩充性。
3、本系统应具有可靠的安全和保密机制,以确保数据完整、安全和不被非法用户登录。
第六条 交付计划
1、软件培训____________天
2、系统安装____________天
3、软件调试____________天
4、系统初始化__________天
第七条 费用及支付方式
1、本协议所述价格均为人民币含税价,金额总计为人民币(大写)_________元。
2、乙方免费培训用户方人员,培训地点:甲方所在地______________。
3、自应用软件通过验收之日起,____年内乙方免费负责应用软件的升级、系统维护和技术支持。
4、甲方将以____________________方式向乙方支付。
5、协议生效后,由乙方开始________________软件的实施工作,当乙方软件安装、调试完毕后,甲方于______年______月______日前一次性向乙方支付全部软件款。
第八条 服务与技术支持
1、操作人员培训
①培训时间为______天。
②培训地点:甲方所在地______________
③培训内容:_____________系统软件的使用。
2、系统实施
①______________系统软件安装:指______________系统软件交付甲方后,软件的安装、调试及系统环境的设置等,包括:服务器操作系统设置、网络环境设置、数据库系统环境设置、客户机操作系统设置、网络协议设置、应用程序的安装、调试及参数设置。
②______________系统设置:包括应用项目、基础数据的设置。
③初始数据录入:协助并规范甲方人员进行初始数据的录入和转入。
3、系统维护
①乙方向甲方提供的为保证本系统正常运行的现场系统维护项目包括:应用软件在运行中的故障带来的排错工作;应用软件与系统软件及数据库系统适配带来的调整工作;甲方非正常操作带来的系统及数据的修复工作。
4、系统升级
①系统升级指由乙方开发技术更新、应用系统升级或原有模块新功能的增加、补充带来的软件版本升级,由乙方免费向甲方提供。
②系统如有重大变更由双方具体协商后另行签署协议。
5、技术支持及服务
①______年免费服务期满后,乙方将向甲方收取服务费,收费标准为每年收取软件协议价的______%,或每次上门服务收取服务费______元人民币,又或甲方向乙方购买服务卡(金卡:______元/______次/______小时响应、银卡:______元/______次/______小时响应、铜卡:______元/______次/______小时响应)。甲方可根据具体情况选择适合的服务方式。
②乙方通过以下方式为甲方提供技术支持及服务:热线电话:_____________、传真:____________,乙方在internet站点的mail、ftp等服务,提供软件下载、热线响应等先进的网络支持。
③乙方的服务承诺:乙方接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于_____________软件的服务请求后,在______小时内给予响应并提供服务;乙方提供给甲方的服务,必须按照协议规定的服务内容进行。
④如因乙方原因,单方解除上述条款,使甲方系统不能正常运行,应赔偿由此带来的一切损失。
⑤系统升级及费用:若甲方需要进行不同版本的系统升级,升级费用按软件协议价的_____%收取。
第九条 保密原则
项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息,未经有关方许可,任何一方不得以任何形式用于协议之外的目的,不得以任何形式向其他方泄露。任何一方泄密,另一方有权追究泄密方的经济和法律责任。
第十条 转让
乙方不得将协议转让。
第十一条 违约责任
1、甲乙双方本着真诚合作、相互信赖的原则,根据国家相关的法律、法规,协商解决在本协议执行过程中可能出现的违约纠纷和违约责任。
2、甲方在规定时间内不配合乙方进行____________系统验收,视同验收通过。
3、以上应付协议款逾期______月未付,乙方有权将软件收回。
4、甲方没有按照协议要求履行甲方应承担的责任,甲方应该承担由此带来的相关结果。
5、乙方免责条款:
①乙方对甲方在使用软件过程中,因设备故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加,以及因不按正常操作规范使用软件或软件被盗、损失、损毁、误用所造成的损失不负责任。
②乙方不承担因甲方人员进行非法操作、感染病毒、硬件出现故障导致的数据混乱、丢失责任。
③乙方有权拒绝甲方提出的协议规定之外的服务请求。
第十二条 争议与仲裁
甲乙双方如对协议条款规定的理解有歧义,或者对与协议有关的事项发生争议,双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决时,依照《中华人民共和国经济合同法》,任何一方可直接向______________人民法院起诉。
第十三条 不可抗力
不可抗力对协议双方均适用。在协议生效后,如果发生不可抗力而不能履行协议时,则由事故发生一方,取得公证机关的不能履行或不能全部履行或延期履行本协议的证明,甲乙双方可凭此证明解除全部或部分相关责任。
第十四条 协议变更、补充及终止
1、本协议自双方签定之日起生效,如果双方均未发出书面终止通知,则协议自动延续。
2、本协议为双方的最终协议,未经双方书面同意,不得对此作任何修改。如有未尽事宜,经双方书面同意后,可签订书面补充协议。补充协议同本协议具有同等法律效力。
第十五条 协议效力
本协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,每份具有同等法律效力。
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
签约日期:_________年_________月_________日
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
签约日期:_________年_________月_________日
安装协议书
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,在平等自愿原则下签定如下协议
一.承包方式:
二.甲方委托乙方安装起重机一台具体规格如下:总承包费为:
三.乙方应按行业有关标准安装,在施工过程中如出现意外则由乙方自身负责。
四.电焊机,氧气等大件工具由甲方负责协调提供,使用过程中由乙方负责妥善保管
五.安装中所有材料甲方应及时提供,若有材料不到位而出现停工待料现象,所产生费用,按每人每天计算
六.起重机安装完毕,甲方应一次性付清全款。
此协议一式两份,双方签字生效
甲方代表 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
安装协议书(篇二)
为了加强管理,适应现行的市场经济,贯彻按劳分配的原则,充分调动安装人员劳动积极性,进一步提高安装人员的素质,确保安装质量,更好地为用户服务,电梯安装实行承包,特制定承包协议。本协议适应于客梯、观光梯、病梯、扶梯、货梯。
一、安装人员以班组为单位,实行质量、工期、安全、工资、奖金、路费宿费、工具、材料及各种补贴捆在一起实行单台承包。
二、电梯安装工程明细:
现场名称: 合同编号:
梯种及规格型号 数 量 承包费小计
台 元
台 元
台 元
台 元
台 元
承包费总计: 元 台;大写:
三、承包费
1、客梯、观光梯、病梯、载货电梯承包费:以五层五站为基价,630㎏、800㎏、1000㎏为¥5,000元/台,每增加一层加¥600元。
四、结算方式
1350㎏以上,不分层站多少每台增加¥600元。450㎏五层五站为基价¥4,500元/台。每增加一层¥500元,增加贯通门壹套20xx年 月 日至 年 月 日止将电梯验收合格,非安装自身原因而不能进行安装,日期不计算在内。
五、公司的职责和权利
1、对安装人员素质,操作技术进行考核,对不符合要求的,可随时取消安装资格。安装人员必须遵守本合同的各项规定。
2、为安装人员提供电梯安装质量保证所必须的《电梯安装验收施工记录》,《电梯安装验收自检记录》。
3、负责电梯的调试,检查工作
4、有权对施工现场各道工序按国家标准要求随时进行检查验证。
5、公司对现场作业人员安全防护及安全保护用品定期检查监督。
6、有权监督承包人(代组人)对承包人(代组人)下属人员的工资兑现。
六、安装人员的职责和权限
1、安装人员在承包电梯安装前,必须和公司签订电梯安装承包协议后,方可实施电梯安装工程。
2、按协议的要求,安装人员必须牢固树立“安全第一,质量鼎级”思想,坚持现场“自检”和“互检”相结合的原则,确保安装施工现场施工质量。
3、安装前的开箱清点工作,必须在7日内完成,一旦发现错、漏件要如实填写《电梯开箱检查情况记录表》及时报到公司,7日后公司不负责,所有错漏件自己承担。清点确认的部件,要认真保管,损坏或丢失由安装人员负责,按价赔偿。
4、对检查员提出的整改意见,必须认真整改,确保质量。
5、安装人员在安装中的自检应严格按公司指定的检验标准执行,随时接受公司的检查。
6、安装人员在安装过程中,发现质量问题。应及时填写《质量反馈单》反馈给公司。如需现场更改,应经公司同意后进行。
7、严禁无证人员进入现场作业,不准私自招用临时工。临时力工不准进入井道及高空作业,力工只负责搬运,年龄在22周岁以上、45周岁以下。承包人(代组人)应经常不断的对组员进行班前班后随时随地的安全教育。承包人(代组人)对现场安全负全面责任。发生人生伤亡事故由承包人(代组人)自负。
8、安装工人的有关意外伤害保险、社会保险、劳动保护、操作上岗证等费用由承包人(代组人)负责承担。
七、电梯安装质量保证和验证方法
1、安装人员严格执行《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-03)《电梯安装验收规范》(GB10060-03)电梯安装验收施工记录规定安装标准。
2、按要求认真填写电梯安装验收施工记录,电梯自检记录,导轨检测记录。
3、电梯安装完后(包括:电源、轿厢、曳引机、控制柜、呼梯盒、安全部件、井道件及配线)。经公司检验统一指挥调慢车、快车及全面调试。
八、安全施工
为防止电梯安装中出现安全事故,确保作业人员的人身安全,确保安装工作顺利进行,必须做好以下工作:
1、安装人员要加强对自身的安全教育,做好自我保护。牢固树立“安全第一”的思想,施工现场应指定专人负责安全工作。对现场施工人员进行施工安全交底,班前做好安全布置,班后安全总结。
2、施工人员必须遵守现场的安全条例,作业人员必须配带必要的劳动保护,保护设置齐全可靠,如安全带、安全帽其费用自负。工作服由公司免费统一发放。严格按照操作规程进行施工。出现安装伤亡事故,由安装人员自己负责。
3、做好环保工作,有序回收各种废料。
4、按现场管理要求,对零部件、工具放置有序,整齐、安全,注意个人卫生。
九、违约责任
1、根据土建施工进度情况,当需要安装人员进入现场时,应立即进入。如拒绝进入现场,按进入该施工电梯台数的工程款30%赔偿。如果因承包(带组)人和安装人员所造成的工程超期按合同规定的罚金100%赔偿。
2、若安装存在严重质量问题并在一周之内不能整改的,公司有权扣除剩余的工程款。由公司派人整改,造成严重后果的要追究当事人的责任。
3、公司有权随时对安装人员的整体能力,作业人员的技术水平进行考核,若发现不胜任者,有权终止劳务合同。
4、安装人员不得私自将安装工程分给其它人员安装,违者严厉处理。
5、安装人员必须遵纪守法,不得在工作时间内喝酒,或做与工作无关的事情。
6、安装人员在施工现场不得说脏话、打架斗殴、不讲究卫生,乱贴乱画,聚众做一些违法乱纪的事情,如有违反5、6条规定者扣除相应的安装费用。
7、承包所有人员中途中止承包任务者,扣发承包费2倍以上的罚款。
十、其它
1、如有未尽事宜,双方另行商订后可签订补充协议。
2、本协议一式四份,安装人员执一份,公司存档三份。
3、本协议适用于北京地区
发包方:****电梯工程有限公司 承包方:
负责人(签字): 承包人(签字):
设备安装协议范本3篇
社会在发展,在日常生活或工作中我们常常会使用到合同,邮政法修订之际,对邮政合同的定义的争论已达白热化。那么您知道合同的格式是怎么样的吗?栏目小编收集并整理了“设备安装协议范本”,欢迎阅读,希望对你有帮助。
设备安装协议范本【篇1】
甲方:
地址:
邮编:
联系人:
联系电话:
乙方:
地址:
邮编:
联系人:
联系电话:
甲方向乙方购买车辆移动电视设备并由乙方负责安装维护,为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规的规定,甲乙双方就有关事宜经友好协商达成以下协议以共同遵守:
第一条 安装移动电视设备的车辆基本情况:
1.车主(单位或个人):
2.车牌号:
3.车型:
第二条移动电视设备规格及报价
1、设备规格、参数及报价见附件一,由甲方确认后的《设备报价清单》。
该套设备报价为:人民币 元。
2、上述报价包括设备价格、运输交通、安装、售后服务(含设备之外的各种辅助性附件费用)及各种税费等。
3、设备安装前,乙方经过甲方认可后可以根据工程实际需要调整设备的规格和数量。若相应调整的设备与甲方确认的设备规格型号相同,则按照报价清单相应调整,若相应调整的设备与甲方确认的设备规格型号不同,则设备的单价由甲乙双方另行协商。
第三条 付款方式和条件
移动电视设备安装完成,经过验收合格后___个工作日,甲方按照双方认可的工程结算清单价格向乙方支付总价款的___%,余款待保修期满后付清。
第四条 设备安装、调试与验收
1、乙方负责设备的安装、调试。有关设备运输装卸、安装调试、技术服务、人员培训及售后服务产生的费用由乙方负责。
2、由甲方指定安装日期,在特殊情况下,甲方可要求乙方提供上门安装服务。在安装之前,乙方免费提供在甲方指定地点进行对指定vip小车的安装前勘查,对已勘查车辆提出可行性安装方案供甲方审核确认。
3、安装完毕,由乙方安装检验人员检验验收,调试合格之后,再通知甲方调试验收,验收合格通过即表示安装调试结束。
4、乙方对安装过程、安装质量负责。如因安装时不慎造成安装车辆实际损害时,乙方应当承担因此而造成的车主及甲方经济损失赔偿责任。
5.双方确认该部(批)车辆安装日期:年月日;验收日期:年月日
第五条 质量技术保证及履约合证
1.乙方提供的设备必须是全新(包括零部件)的设备。乙方保证所提供的设备为原厂产品和已经经过测试实践,并保证其在正常操作环境下的长期服务质量和稳定性能。
2.如乙方提供的设备质量有瑕疵,乙方应及时给予更换。因乙方提供的设备质量问题而使车主或甲方受到经济损失,由乙方承担相关损失的赔偿责任。
3.乙方保证有权利及能力签署本协议,并保证在履行本协议所约定的各项权利与义务时不存在任何法律上的障碍。未经甲方书面确认,乙方不得将本合同项下的权利与义务转让给任何第三人履行。
第六条售后服务
1、乙方对所提供的设备及安装服务质量实行三包,免费保修期自设备安装验收合格之日起一年。
2、保修期内,如设备出现故障,乙方在接到甲方通知后,需在6个小时内到达现场勘查情况。如因产品质量问题,乙方应无条件承担维修或更换的一切费用;如因使用不当造成产品故障,乙方给予积极排除故障,如需更换零部件,相关费用由甲方(或车主)承担。
3、保修期满后,乙方必须继续承担设备的维护和保养工作,如需更换零部件,乙方承诺只收取成本价。
第七条仲裁
1、对于在执行本协议时发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。协商不成,双方同意提交深圳仲裁委员会仲裁。
2、设备的质量问题发生争议,由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定,该鉴定结果是终局的,对甲乙双方均有约束力。
3、甲乙双方因履行本协议部分条款发生争议,不得影响本协议其它条款的履行。
第八条本协议经甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。
第九条本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力。
第十条本协议于___年___月___日签订。
甲方:
授权代表签字:
签字日期: 年月日
乙方:
授权代表签字:
签字日期: 年月日
设备安装协议范本【篇2】
甲方:
乙方:
签订时间: 年 月 日 签订地点: 安装地点:
一、甲、乙双方以友好协商,就甲方委托乙方制作事宜,依据《中华人民共和国合同法》达成一致,特签订本合同。
二、合同金额
合同总金额: 大写:
三、付款方式:
1、合同签字(盖章)后,甲方付予乙方施工结束后作为贷款,合同生效。
2、乙方按甲方要求把货送到甲方指定的施工现场后,甲方验收无误后付给乙方 。
3、在乙方安装调试完毕,验收合格后甲方付给乙方合同余款 (大写: 元整)。
4、其它要求 。
四、工期要求:
甲、乙双方商定从合同签字之日起
1、乙方由于人员等不能保证正常施工造成工期延误不能按时验收,乙方则每天按工程施工费的1%承担责任。
2、由于甲方的原因造成工期延误及交工后延期付款,乙方概不承担任何责任。甲方应承担乙方工期延误的费用,按其工程施工费的1%承担责任。 3、在乙方安装货物并施工完毕后,三个工作日内甲方进行验收 ,如不进行验收视为验收合格,乙方将货物移交甲方代表负责。
五、售后服务:
1、乙方负责进行终身维护,免费维修年(人为损坏除外),免费期过后乙方只收取维修所需的成本费。
2、乙方接到甲方维修通知后2天内到现场,7个工作日必须维修完毕。
3、乙方必须保证合同内所提质量要求,否则甲方将不予付款。
六、其它:
1、甲、乙双方保证信守合同全部条款,除人力不可抗拒外力因素外,任何一方违约,则违约方必须承担另一方的损失。
2、甲方未按合同要求付款,每超过一日,应偿付乙方合同总金额1%的违约金。 由于乙方原因未按期完工的,每超过一日,应偿付甲方合同总金额1%的违约金。
3、执行本合同过程中,如发生纠纷,由双方协商解决,若协商解决不成,由于乙方所在地仲裁机构仲裁。
4、付申请报告一份和本同协议同等法律效益。
七、生效:
本合同一式三份,甲乙双方各执一份,自甲、乙双方代表签字(盖章)即日起生效。
甲方(公章): 代表人: 电话/传真:
签定日期: 年 月 日
乙方(公章): 代表人: 电话/传真: 地址:
签定日期: 年 月 日
设备安装协议范本【篇3】
甲方:___________
乙方:___________
甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定,为确保施工现场安全生产,双方就设备现场安装事项协商一致,订立本协议书。
第一条、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度,建立健全施工现场安全生产保证体系,对施工现场的安全生产负总责。
第二条、乙方制定施工现场安全管理制度,布置、实施、检查施工的安全生产情况,对设备的现场安装进行监督、检查和管理。
第三条、甲方提供施工用电源,配电箱以下的部分由乙方负责,自带功率表配电盘。
第四条、甲方对乙方的施工现场有监督检查权,对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。
第五条、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。
第六条、乙方要保障施工现场的消防安全。
第七条、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。
第八条、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。
第九条、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品,如工作服、安全帽等,并监督、教育其正确佩戴和使用。
第十条、乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。
第十一条、高空作业必须佩戴安全带,安全帽等,并正确使用。
第十二条、乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责,出现的任何问题均由乙方负责,甲方不负任何责任。
第十三条、乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。
第十四条、乙方在施工中不得损坏甲方的设施,出现问题要照价赔偿。
第十五条、乙方施工人员要搞好团结,不允许打架斗殴,出现问题乙方自己处理并负责。
第十六条、乙方要服从甲方统一的协调和管理,并对所施工区域内的文明施工负责,保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。
第十七条、若因乙方人员未遵守本安全责任协议书或相关安全规章制度、标准,违章作业,由此造成的一切后果均由乙方承担全部安全责任。
第十八条、若因协议期内乙方安全管理不力或安全防护措施不到位,造成重大安全责任事故,一切后果均由乙方承担全部责任。
第十九条、因本协议而引起的纠纷,经协商或调解不能解决的,甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。
第二十条、本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本协议的附件均为本协议不可分割的部分。
第二十一条、协议的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。