供电合同实用14篇。
口头协议算是合同吗？我们在日常活当中用合同的频次越来越高。合同正式签订后，合同双方当事人协商一致口头更改合同，可以变更合同，合同范本网为大家整理了一篇关于“供电合同”的文章，热烈欢迎您参观这个网站享受阅读的乐趣！
供电合同 篇1
供水供电合同
供方：_________（以下称甲方）
用方：_________（以下称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为了确立正常的供用水、电等的秩序，明确双方的责任，做到安全、经济、合理地使用水、电，甲乙双方经友好协商，订立本合同，供双方共同遵守。
第一条供应方式
1．1甲方根据乙方的生产需要，按（年或季度）向乙方提供水、电。
1．2在同等供应条件下，甲方承诺优先向乙方供应。
1．3当甲方出现水、电供应不足的情况时，甲方应当按不低于其供给任何第三方（包括甲方下属企业）水、电的比例及条件，供给乙方。
第二条收费标准
2．1甲方收取水、电费用的标准，应依照_________水、电收费标准的规定确定。甲方承诺甲方向乙方收取的水、电费用不高于其向任何第三方（包括甲方下属企业）收取的费用。
2．2因国家法律、法规或有关政策的变动导致水、电收费标准的变动，则按国家规定的变动幅度作相应的调整。
2．3甲方根据自身的情况决定提高水、电的收费标准时，应在做出提高收费标准的决定之日起一个月内，以书面形式通知乙方，并对提高价格标准的具体情况予以说明。
第三条付款时间
乙方应在接受甲方供应水、电后六个月内，支付用水用电费。
第四条其他
4．1本合同自甲、乙双方签字盖章并经乙方之股东大会在关联股东回避表决的情况下审议通过之日起生效。
4．2本合同一经生效，不得擅自修改或终止。如遇特殊情况需要对合同条款进行修改或变更，或有其他未尽事宜的，须经双方协商，并签订补充合同。补充合同作为本合同附件，与本合同具有同等效力。
4．3合同有效期自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
负责人（签字）：_________负责人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供电合同 篇2
县供电局关于清理购售电合同的报告
在我们平凡的日常里，报告使用的次数愈发增长，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。在写之前，可以先参考范文，下面是小编为大家整理的县供电局关于清理购售电合同的报告，欢迎大家分享。
为控制和防范企业经营风险，规范企业购售电合同管理，根据梅州供电市[20xx]1号文件《关于全面清理各代管县（市）供电局购售电合同的通知》精神，我局认真地开展了购售电合同的清理工作，及时召集了购售电合同承办负责人及相关工作人员会议，研究购售电合同的清理工作，并向各发电站下发通知，要求各发电站提供电站的基本情况和相关证件，发电站的基本情况收集回来后，我局立即进行了清理，现将清理的具体情况汇报如下：
一、发电企业的基本情况
全县现拥有小水电站（车间）间，装机309台，总容量62252.5千瓦，占可开发资源量的93%。全县电站年发电量约1.842亿千瓦时，其中国有发电站年发电量约3436万千瓦时。从收集清理情况来看，证照齐全的发电站有17间；证照不全的有143间；具有工商营业执照的发电站有144间；具有税务登记证的发电站有122间；有89间发电站有取水许可证；有上级职能部门立项批文的有49间。我县小水电站大多数为径流式电站，无较大的库容，受气候影响大，调节能力比较差。
二、购售电合同签订的情况
全县共有上网发电站间，大部分发电站已办理相关证照（有一部分证照不齐），如营业执照等，具备发电上网的条件。所有电站没有签订购售电合同，但在20xx年1月1日前己签订了《并网协议》的电站有161间，清理过程中提供有基本情况资料的发电站与我局签订了《并网协议》的有间。并网的发电企业基本上都能保持持续稳定的经营状态，与我局建立了长期有效的供需关系。
三、存在的'主要问题
1、证照不全。有些发电企业未办理取水许可证，没有立项批文有的甚至没有营业执照和税务登记证，有些电站办理有相关证件，但由于历史时间较长，已遗失没有存档。
2、《并网协议》中的发电站名称与现有营业收费账本的发电站名称不符。电站改制或其它原因更名后，营业收费部门的营业收费账本仍延用原来站名。
3、有些电站改制前分别签订有《并网协议》，有各自的计量点，改制几个电站附在一块同一计量点，但《并网协议》并没有重新签订。
4、大部分电站属于径流式发电，受所在地区气候、天气、降雨量的变化影响，调节能力差。
5、《并网协议》没有根据发电的不确定因性合理滚动调整月度合同电量，也没有规定最低年度购销电量。这样会因为电力供应形势、上网线径及其他不可抗力的因素引起上网电量的波动情形的发生。
6、没有考虑根据国家产业政策及当时电网的需求状况严格调度发电站，没有规定具体的惩奖措施，造成有些超发电站不按调度要求压负荷。
7、《并网协议》没有明确电价及电费结算具体的确定值（标的）及结算方式。
8、大部分发电站没有一定的发电备用容量，这样将影响电力系统的稳定运行和供电的可靠性。
四、风险处理及进展情况
1、要求证照不全的发电企业必须取得发电业务许可证。
2、要求营业部门及时更正发电站名称，确保营业收费账本与《并网协议》上发电站名称相符。
3、明确了长期电力平衡的责任主体，运用计划和市面上场两种手段，确保防范缺电风险。
4、严格界定发电与电网区域，认真清理了售电市场，对于又发又供电发电企业，要求限期整改，对于限定时间内拒不整改的，采取扣付电费、强制解网等方式进行处理。同时，要求发电企业建立适度比例的备用容量的保证措施和制度。
5、扭转电网建设滞后的局面，加大电网投入，完善各级输电网尽可能消除输电网络阻塞和制约，保证网络输电能力具有适度的裕度，从而实现电网与发电企业电量互补和备用容量互补。
6、规范发电企业与电网经营企业的供应关系，化解、释放电力市场价格风险。
7、拟出台相关办法，进一步强化自购电管理，监控好自购电的计量、电量考核和电费结算等各环节，规范自购电行为。
五、意见和建议
供电合同 篇3
补偿贸易供电合同范本一
本合约于________年____月____日在________市订立，订立合约双方为：
______________________电力公司(以下简称“供方”)
总办事处设于__________市_________路____________号
______________________有限公司(以下简称“用方”)
总办事处设于____________________________________市
双方经过慎重考虑后，确认为了相互的利益，同意由________电力系统向澳门供电。
兹订立合约如后，双方必须并同遵守履行其责任。
第一条 总则
第一款 本合约经______省及澳门地区有关当局核准并由双方正式签约之日起生效，合约总期限为贰拾贰年，即知________年____月____日至________年____月____日，此合同可在到期后续订，为此，用电方最晚应在到期日前半年向供方提出，经双方协商一致后续订。否则，供方不保证到期日后的连续供电。考虑在此期限内有不可预计的各种变化情况。因此，若任何一方提出修改本合约的有关条款时，须经双方协商一致修改后生效。
第二款 “供方”对“用方”所采用之“供电价目表”为本合约的一部分，为附件一。
双方商定附件一所指的价目表(一)及价目表(二)将适用于“用方”的供电量及月最高功率，其确定办法(略)。
第三款 《供电运行细则》为本合约的一部分，为附件二。
第四款 如本合约的条文与附件一、附件二的内容有不符或矛盾时，应按下列次序为取舍之准则：
(1)本合约。
(2)附件一(略)。
(3)附件二(略)。
第二条 供电
第一款 “供方”同意自________年____月____日开始向“用方”供电。双方应遵守合约所订明之供电价格、供电条件等规定。
________年至________年“供方”供应“用方”逐年的“基本限额功率”及“超限额功率”的最高值均受下列数值限制(略)。
第二款 每年10月31日前，“用户”将交给“供方”次年分月预计最高功率值，该条最高功率值不应超过上表所列的规定值。但“用方”提出的该年最高功率值超过第一款表列的规定值时，须与“供方”协商确定。
一年内每月实际取得“基本限额功率”等级最高功率千伏安(KVA)值不应低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率千伏案(KVA)值的______%。计算由“用方”向“供方”支付价目表(一)的功率费时，“基本限额功率”等级最高功率千伏安(KVA)值亦按不低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率值的百分之______为限制。若“供方”由于人力不可抗拒的原因，须对“用方”提出临时减少功率，则该月的实际取用最高功率值，可按该月的表计实测记录数值计收价目表(一)中的功率费。
第三款 上述电力“供方”以______万伏______赫兹频率供应“用方”。
在第一阶段“供方”将由____万伏变电站的______万伏母线，以两回______万伏线路接至澳门北面变电站供电。该系统根据将来供电负荷增长的需要 得予以扩充。
第四款 供电质量标准及供电运行管理制度均应符合附件二《供电运行细则》之规定。
第三条 供电价目
第一款 供电价目以港元计算，“用方”应按月以港元向“供方”支付电费。
第二款 双方同意按第一条第二款附件一供电价目表及第二条第一款第二款的规定计算和支付电费。
第四条 供电工程建设及运行维护
第一款 在合约有效期内为满足对用方的供电，在______电力系统内的有关电力工程建设，其设备及全部建设费均由供方负责。
第二款 由______市二十二万伏变电站至澳门北面变电站的输电线路的建设，在______市境内的建设费用由供方负责，在澳门境内的线路及全部变电设备的建设费用由用方负责。
第三款 ______市至澳门北面变电站的输变电设备的运行维护工作：________市境内的设备由供方负责;澳门境内的设备由用方负责。上述所指者按附件二《供电运行细则》执行。
第五条 供电之计量及发单结付
第一款 全部收费及校核仪表，均安装于________市变电站的________万伏线路出线端。
供电计量仪表由下列两组仪表所组成：
(1)一级称为收费用仪表，由供方供给，并属供方所有。用方所耗用电量及月最高功率值，将由此组仪表记录，并据此发单收费。
(2)另一组称为校核用仪表，由供方供给，并属供方所有。
以上仪表的校验由供方负责，用方派人参加共同核定后，共同加封。
第二款 上述第一款所指的两组计量仪表的组成及特点见附件二。
第三款 当任何收费电度表或收费最高功率(千伏安或千瓦)指示器停止记录或被发现该月的计量记录不正确，则应以校核仪表之计量记录数作为收费之根据，直至缺陷校正后才恢复使用。若因电流或电压回路故障或其他原因使全部收费仪表及校核仪表均同时不正确记录时，则双方可参照装于珠海变电站内的其他仪表及装于澳门北面变电站之线路仪表进行推算后，协商确定收费所依据的数值。
第四款 若用方或供方对任何收费电度表或最高功率指示器的准确度有怀疑时，应立即通知对方，共同派人员对该仪表进行校验。当仪表的准确度超出±______%的极限时，即认为不准确，而用校核仪表之计量数作为收费根据。计量仪表之运行管理按附件二《供电运行细则》的规定进行。
第五款
(1)供方于每月最后一天的上午抄录上述全部电表之读数同时将最高功率(千伏安及千瓦)指示器之读数摄影两份，对方各执一份存案，抄读表后，立即将指示器指针拨回零位。
(2)抄读表时用方应派代表在场，并将抄读表之数值签字确认。
第六款 双方将按本条之规定，由供方按月向用方发出收费收单，用方应在收到收费帐单后的______天内，将应付之电费拨入广东省电力公司指定的专用帐户内。
第七款 若由于任何原因，帐单上之帐目有差错，则该帐目须经双方同意而修改。
第六条 电力供应的中止或减少
第一款 供方应尽量保证对用方供电的可靠性。万一供方电力系统发生故障而造成供电中断时，供方应及时通知对方并尽速恢复供电，并按附件二《供电运行细则》的规定处理。
第二款 当供方或用方电力系统需进行预定的设备停电检修时，双方将根据附件二《供电运行细则》之规定取得协商和作必要之安排后，按技术上需要的最短时间范围内暂时停止或减少电力供应。
第三款 供方无需向用方负责第一款、第二款因电力供应中止或减少而导致之损失。
第七条 免除对引起损失、毁坏或不便之责任
第一款 若任何一方因无法抗拒之外力而受阻或推迟履行本合同中任何一条之责任时，受阻或推迟履行合约的一方对另一方遭受的损失不负赔偿之责任。并且合约将在该段时间暂停。在引起受阻或推迟之原因停止后，合约应重新充分生效;若此种推迟超过十二个月，则任何一方可以发出书面通知终止此合约，随后此合约便告终止。
第二款 上款所述的无法抗拒之外力，是指超出供方或用方的能力所能控制的灾祸或其他任何偶然事件。
第八条 补偿贸易方式的预付款项
第一款 用方同意因取用电力而向供方提供二亿港币的无息预付款项，作为______省电力系统向澳门供电的电力工程建设费用，合约正式签订后，用方应按下列年份及日期向供方支付。
本合约正式签订后一个月以内
______________万港元
________年____月______________万港元
________年____月______________万港元
________年____月______________万港元
________年____月______________万港元
第二款 供方对用方所预付之无息款项以补偿贸易的方式，从________年____月份开始，分________年，每年____万元，分十二个月，在每月之电费结算中支付偿还。
第三款 即使遇供电中断的情况，本条第一、第二款仍继续生效，并以港币支付结算。
第九条 文件的递送
第一款 任何一方给予对方之通知及发给对方之帐单，以下述方式递送为合格。给予供方之通知，须书写供方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往供方在______市之注册地址;给予用方之通知或帐单，须书写用方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往用方的澳门之注册地址。
第十条 解决争执
第一款 凡有关执行本合约所发生的一切争执，应通过友好协商解决。
第二款 倘双方不能按照本条第一款规定获得圆满解决时，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并适用中国法律解决争端。
第十一条 文字
第一款 本合约之中文本、葡文本及英文本，于本合约之订立及解释有相等之确实性及有效性。
第二款 供方与用方相互间之书信及技术性文件的来往，可使用中文或葡文，并附有英文译本。
第十二条 合约正副本
第一款 本合约的中、葡、英文本各有正本二份，副本____份。供方和用方各执中、葡、英文本正本合约各一份，副本____份。
经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等将作为本合同的组成部分、具有合同的效力。
供方：中国______________省电力公司(盖章)
用方：______________市电力有限公司(盖章)
附件一 供电价目表(略)
附件二 供电运行细则(略)
补偿贸易供电合同范本二
订立合同双方：
供电单位：__市(县)供电局(所)，以下简称供电方;
用电单位：__，以下简称用电方。
为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、受电地点、受电电压、受电容量及限期
1.受电地点：________
2.受电电压：__千伏__线三相交流__千伏。其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5%;10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7%;低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的+5%、-10%。电
网容量在300万千瓦及以上者，供电周率允许偏差为±0.2周/秒;电网容量在300万千瓦以下者，供电周率允许偏差为±0.5周/秒。
3.受电容量：三相交流__千伏安，其中__千伏安__台，__千伏安__台，……。
4.合同期限：合同期限为__年，从__年__月__日起至__年__月__日止。
二、用电方新装、增容与变更用电
1.用电方新装或增加用电，均应向供电方办理用电申请手续，并按规定办理有关事项。
2.供电方为新装或增加用电的用电方确定的供电方案，高压的有效期限为1年，低压的有效期限为3个月，逾期注销。用电方如有特殊情况，应及时与供电方协商延长。
3.用电方新装或增加用电，应按国家有关规定，向供电方交纳帖费，以分担电力部门为适应用电增加而进行的输电、变电、配电工程建设或改造的部分费用。专线供电或用户已列入基建项目的工程，由用户投资建设。
4.用电方投资建设的输电、变电、配电设施，建成送电后，其产权归属，按《全国供用电规则》的规定办法确定。
5.用电方提出减少用电容量，供电方应根据用电方所提的期限，保留其原容量，保留期最长不得超过2年。在保留期限内恢复用电时，不再交付帖费;超过保留期限要求恢复用电时，按新装、增容手续办理。按变压器容量计算基本电费的用电方，必须停止整台或整组变压器的运行，
方算暂停用电。自暂停用电期满之日起，无论用电方申请恢复用电与否，都应交付全部基本电费。
6.用电方变更用电性质、变更户名、减少用电容量、暂停或停止用电、移动表位和迁移用电地址，均应事先向供电方办理手续。
停止用电时，应将电费结清。
迁移用电地址而引起供电点变更时，新址用电按新装用电办理。
三、设计、安装、试验与接电
1.用电方新装、增装或改装电气装置的设计、安装和试验，应符合国家的有关标准，国家尚未制定标准的，应符合原水利电力部或__省(或自治区、直辖市)电力部门的规定和规程。
2.高压方式供电的用电方，应向供电方提供下列电气装置的设计文件和资料：
(1)电气设计说明;
(2)用电负荷分布图;
(3)负荷组成、性质及保安电力;
(4)用电功率因数的计算和无功补偿及容量;
(5)高压设备的一次接线方式和布置;
(6)过电压保护、继电保护和计量装置的方式。
低压方式供电的用电方应提供负荷组成和用电设备清单，100千伏安(千瓦)及以上低压用电方还应提供用电功率的计算和无功补偿资料。
用电方提供的设计文件和资料应一式2份，供电方审核提出书面意见后，退还用电方1份据以施工。用电方如改变设计，应将变更方案再交供电方审核。用电方安装竣工后，应向供电方提供高压电气设备试验及继电保护装置整定记录，经供电方检查，直至合格。
3.无功电力应就地平衡。用电方应在提高用电自然功率因数的基础上，设计和装置无功补偿设备，并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除，防止无功电力倒送。用电方在供电方规定的电网高峰负荷时的功率因数应达到下列规定：
(1)高压供电的工业用电和高压供电装有带负荷调整电压装置的用电，功率因数为0.90以上;
(2)其他100千伏安(千瓦)以上用电(包括大、中型电力排灌站)，功率因数为0.85以上;
(3)趸售和农业用电，功率因素为0.80。
(凡功率因数不能达到上述规定的新用电方，供电方可拒绝接电。未达到上述规定的现有用电方，应在二、三年内增添无功补偿设备，达到上述规定。对长期不增无功补偿设备又不申明理由的用户，供电方可停止或限制供电。供电方应督促和帮助用电方采取措施，提高功率因数。)
4.用电方在供电前应申请用电指标，并就供电方式、装接容量、用电时间、产权划分、调度、通讯、计量方式和电费计收费等项，与供电方签订供用电合同(或协议)，供电方即可装表接电。
5.用电方的冲击性负荷、不对称负荷和整流用电等对供电质量和安全经济运行有影响者，应采取技术措施消除影响，否则供电方可不供电。
四、安全用电、计划用电、节约用电
1.安全用电：
(1)供电方供电设施的计划检修、校验和试验工作应统一安排，需要对用电方停电时，35千伏以上的每年一般不超过1次;10千伏每年一般不超过3次。计划检修停电应在7天前通知用电方。
(2)用电方应定期进行电气设备和保护装置的检查、检修和试验，防止电气设备事故和错误操作;用电方的电气设备危及人身和运行安全时，应立即检修;多路电源供电的用电方应加装连锁装置，并按照双方签订的协议进行调度操作;装有自备发电机组的供电方备案，并应采取保安
措施，防止在电网停电时向电网反送电。
用电方发生人身触电伤亡、主要电气设备损坏及用电方的原因引起电网停电等事故时，应立即向供电方报告，并在7天内提出事故分析报告。
(3)用电方与电力系统的继电保护方式，应相互配合，并按照原水利电力部颁发的有关规程进行整定和检验。由供电方整定、加封的继电保护装置及其二次回路和供电方规定的继电保护整定值，用电方不得自行变动。
(4)供电方对用电方的安全用电工作应督促检查，并积极协助有关主管部门及用电方共同做好对用电方电工的技术培训和管理工作，定期进行安全技术考核。
2.计划用电：
(1)用电方应定期提出计划用电指标的申请，内容包括：计划期内的生产任务、单位产品电耗定额、需用电量、最高电力负荷、生产班次和节约用电措施等。
(2)用电方设备的检修应尽量安排在枯水期(用电方工业设备的检修应尽量安排在农业排灌季节)。
(3)供电方和用电方都应服从电网统一调度，严格按指标供电和用电，不得超分超用。供电方应认真执行“谁超限谁”、“超用扣还”的原则。供电方装设电力定量装置，用电方不得拒绝。
3.节约用电
(1)用电方应定期编制节约用电措施计划，完成节约用电任务;供电方应督促、检查、帮助用电方的节约用电工作。
(2)用电方应积极采用节约用电的技术措施，推广行之有效的节约经验。用电方因此节约用电，“三电”办公室不得减少其用电指标。凡国家推广的节约用电技术措施，用电方必须纳入节约用电措施计划，付诸实施。用电方如不采用，“三电”办公室可相应扣除用电指标。
(3)供电方和用电方应加强非生产用电的管理，取消对家庭生活用电的包用、包费制，一律按实用电量由个人缴费。使用非生产性电炉，应经供电局批准。
五、维护管理与产权分界
1.供电方与用电方电气设备的维护管理范围按产权分界点划分，其确定原则如下：
(1)低压供电的，以供电接户线的最后支持物为分界点，支持物属供电方;
(2)10千伏及以下高压供电的，以用电方界外或配电室前的第一断路器或进线套管为分界点(第一断路器或进线套管的维护管理责任，由双方协商确定);
(3)35千伏及以上高压供电的，以用电方界外或用电方变电站外第一基电杆为分界点，第一基电杆属供电方;
(4)产权属于用电方的线路，以分支点或以供电方变电所外第一基电杆为分界点(第一基电杆维护管理责任由双方协商确定)。
(采用电缆供电的，本着便于维护管理的原则，由双方协商确定。)
2.供电方和用电方分工维护管理的供电、用电设备，未经分管单位同意，不得操作或更动。如因紧急事故必须操作或更动者，事后应迅速通知分管单位。
3.供电方由于工程施工或线路维护上的需要，在用电方处凿墙、挖沟、掘坑、巡线等时，用户应给予方便。供电方人员应遵守用电方的有关安全保卫制度。用电方到供电方维护的设备区工作，应征得供电方同意，并在供电方人员监护下工作。竣工后，均应及时修复。
六、电度计量与收费
1.计费电度表及其附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封等，均由供电方负责办理。高压电用电方的成套设备装有自备电度表及其附件的，经供电方同意并检验合格后，可用作计费电度表，并办理固定资产无偿转移手续，用电期间由供电方负责维护管理。用电终
了后，再办理资产无偿转还手续。
装设在63千伏及以上计量点的计费电度表应使用互感器的专用二次回路;装设在63千伏以下计量点的计费电度表应设置专用的互感器，不得与保护、测量等回路供用，现已共用的，应逐步改造。
2.计费电度表应装在产权分界处，变压器的有功、无功损耗和线路损失由产权所有者负担。
3.用电方对供电方安装的计费电度表及附件应负责保管，如遗失或因用电方责任损坏，应赔偿或负担修理费。由于用电方原因需要移动表位时，工料费由用电方负担。
4.用电方要求校验计费电度时，供电方应尽速办理，经校验合格者，应收校验费;不合格者，不收校验费。用电方对校验结果仍有异议时，可要求供电方上级计量监督机构直至国家计量局参加处理。用电方自备的分表，供电方应接受修理校验，收取费用。
5.计费电度计量装置误差超过允许范围或记录不准，供电方应按实际误差及起讫时间，退还或补收电费。起讫时间查不清时，可按《全国供用电规则》的规定办法计算。
6.供电方应固定抄表日期，按期抄表收费。用电方应按供电方规定的期限交付电费。对逾期不交者，按规定加收迟纳金，并可停止供电。
供电方对用电量较多的用电方，由银行分次划拨电费，月末抄表结算。供电方可委托银行、农村信用社托收或代收电费。
七、违约责任
1.供电方未按计划指标向用电方供电时，事后应补还少供的电力、电量，应向用电方偿付少供电量电费的__%的违约金，违约金不足以赔偿用电方损失的，供电方并应赔偿用电方的损失;用电方超计划指标用电时(包括低容少用电力)供电方除扣还其超用电量外，并征违约金，违
约金按多用电量电费的__%计算。
2.供电方由于运行、操作的责任事故造成用电方停电时，供电方应按用电方在停电时间内可能用电量的电度电费的5倍(单一制电价为4倍)给予赔偿，该可能用电量按停电前用电方正常用电量计算。但电力系统开关掉闸，经自动重合闸重合良好或对有备用电源的用电方，只停其中
一路电源，其它电源可以满足用电方备用供电设备能力时，供电方不负赔偿责任。
3.由于用电方的责任造成供电方对外停电，用电方应按少供电量电费予以赔偿。用电方引起的事故，因供电方的责任而扩大停电范围，则用电方不负事故扩大部分的赔偿责任。
4.供电电压超出本合同规定的变动幅度时，供电方应按用电方实际所用的不合格电量电费的20%给予赔偿。但用电方用电的功率因数未达到本合同规定，或其他用电方的内部原因引起电压波动，供电方不负责任。
电压波动超出允许变动幅度的时间，以用户自备并经供电方校验合格的电压自动记录仪的记录为准;如用电方未装此仪表，则以供电方变电所的电压记录为准。
5.供电周率超出本合同规定的允许偏差时，供电方应按用电方实际所用不合格电量电费的20%予以赔偿。
周率变动超出允许偏差的时间，以用电方自备并经供电方检验合格的周率自动记录仪表记录为准。
6.供电方如因施工错误或由于供电方的责任导致高压供电线路断落连接到低压供电线路，造成用电方用电设备烧毁时，应对该设备修复或给予合理赔偿。
7.用电方如在电价低的供电线路上，私自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别，按实际使用时间向供电方补交差额电费，并处以1～2倍差额电费的罚金。对使用起讫日期难以确定者，至少按3个月计算。
8.用电方超过报装容量私自增加用电容量，应追补电费，处以每千瓦(千伏安)20元的违约金，并拆、封私增设备。用电方擅自使用已报暂停电气设备或启用封存电气设备，应追补电费，处以每千瓦20元的罚金，并再次封存擅自启用的电气设备。
9.用电方如私自迁移、更动和擅自操作供电方的电度计量装置、电力定量装置、线路或其他供电设施，处以20至50元的罚金。用电方未经供电方同意，自行引入备用电源，按接用容量处以每千瓦50元的罚金。
八、其它
______________________________________________________。
本合同生效后，供、用电双方均不得擅自修改或废止。合同中如有特殊情况需要修改，或有未尽事宜，须经双方协商，根据《全国供用电规则》作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正式一式2份，供、用电双方各执1份;合同副本一式__份，交……等单位各留存1份。
供电方：(公章)
地址：
法人代表：(盖章)
联系人：
电话：
开户银行及帐号：
用电方：(公章)
地址：
法人代表：(盖章)
联系人：
电话：
开户银行及帐号：
签约时间： 年 月 日
签约地点：
供电合同 篇4
本合约于____年__月__日在____市订立，订立合约双方为：
___省电力公司（以下简称“供方”）
总办事处设于_____市东风三路八号
____有限公司（以下简称“用方”）
总办事处设于_______市。
双方经过慎重考虑后，确认为了相互的利益，同意由____电力系统向澳门供电。
兹订立合约如后，双方必须并同遵守履行其责任。
第一条总则
第一款：本合约经___省及澳门地区有关当局核准并由双方正式签约之日起生效，合约总期限为贰拾贰年，即知____年__月__日至____年__月__日，此合同可在到期后续订，为此，用电方最晚应在到期日前半年向供方提出，经双方协商一致后续订。否则，供方不保证到期日后的连续供电。考虑在此期限内有不可预计的各种变化情况。因此，若任何一方提出修改本合约的有关条款时，须经双方协商一致修改后生效。
第二款：“供方”对“用方”所采用之“供电价目表”为本合约的一部分，为附件一。
双方商定附件一所指的价目表（一）及价目表（二）将适用于“用方”的供电量及月最高功率，其确定办法（略）。
第三款：《供电运行细则》为本合约的一部分，为附件二。
第四款：如本合约的条文与附件一、附件二的内容有不符或矛盾时，应按下列次序为取舍之准则：
（１）本合约。
（２）附件一（略）。
（３）附件二（略）。
第二条供电
第一款：“供方”同意自____年__月__日开始向“用方”供电。双方应遵守合约所订明之供电价格、供电条件等规定。
____年至____年“供方”供应“用方”逐年的“基本限额功率”及“超限额功率”的最高值均受下列数值限制（略）。
第二款：每年１０月３１日前，“用户”将交给“供方”次年分月预计最高功率值，该条最高功率值不应超过上表所列的规定值。但“用方”提出的该年最高功率值超过第一款表列的.规定值时，须与“供方”协商确定。
第三款：一年内每月实际取得“基本限额功率”等级最高功率千伏安（ｋｖａ）值不应低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率千伏案（ｋｖａ）值的___％。计算由“用方”向“供方”支付价目表（一）的功率费时，“基本限额功率”等级最高功率千伏安（ｋｖａ）值亦按不低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率值的百分之___为限制。若“供方”由于人力不可抗拒的原因，须对“用方”提出临时减少功率，则该月的实际取用最高功率值，可按该月的表计实测记录数值计收价目表（一）中的功率费。
在第一阶段“供方”将由__万伏变电站的___万伏母线，以两回___万伏线路接至澳门北面变电站供电。该系统根据将来供电负荷增长的需要，得予以扩充。
第四款：供电质量标准及供电运行管理制度均应符合附件二《供电运行细则》之规定。
第三条供电价目
第一款：供电价目以港元计算，“用方”应按月以港元向“供方”支付电费。
第二款：双方同意按第一条第二款附件一供电价目表及第二条第一款第二款的规定计算和支付电费。
第四条供电工程建设及运行维护
第一款：在合约有效期内为满足对用方的供电，在___电力系统内的有关电力工程建设，其设备及全部建设费均由供方负责。
第二款：由___市二十二万伏变电站至澳门北XX的输电线路的建设，在___市境内的建设费用由供方负责，在澳门境内的线路及全部变电设备的建设费用由用方负责。
第五条供电之计量及发单结付
第一款：全部_____及校核仪表，均安装于____市变电站的____万伏线路出线端。
供电计量仪表由下列两组仪表所组成：
（１）一级称为_____用仪表，由供方供给，并属供方所有。用方所耗用电量及月最高功率值，将由此组仪表记录，并据此发单_____。
（２）另一组称为校核用仪表，由供方供给，并属供方所有。
以上仪表的校验由供方负责，用方派人参加共同核定后，共同加封。
第二款：当任何_____电度表或_____最高功率（千伏安或千瓦）指示器停止记录或被发现该月的计量记录不正确，则应以校核仪表之计量记录数作为_____之根据，直至缺陷校正后才恢复使用。若因电流或电压回路故障或其他原因使全部_____仪表及校核仪表均同时不正确记录时，则双方可参照装于珠海XX内的其他仪表及装于澳门北XX变电站之线路仪表进行推算后，协商确定_____所依据的数值。
第三款：若用方或供方对任何_____电度表或最高功率指示器的准确度有怀疑时，应立即通知对方，共同派人员对该仪表进行校验。当仪表的准确度超出±___％的极限时，即认为不准确，而用校核仪表之计量数作为_____根据。计量仪表之运行管理按附件二《供电运行细则》的规定进行。
（3）抄读表时用方应派代表在场，并将抄读表之数值签字确认。
第四款：双方将按本条之规定，由供方按月向用方发出_____收单，用方应在收到_____帐单后的___天内，将应付之电费拨入广东省XX公司指定的专用帐户内。
第五款：若由于任何原因，帐单上之帐目有差错，则该帐目须经双方同意而修改。
第六条电力供应的中止或减少
第一款：供方应尽量保证对用方供电的可靠性。万一供方电力系统发生故障而造成供电中断时，供方应及时通知对方并尽速恢复供电，并按附件二《供电运行细则》的规定处理。
第二款：当供方或用方电力系统需进行预定的设备停电检修时，双方将根据附件二《供电运行细则》之规定取得协商和作必要之安排后，按技术上需要的最短时间范围内暂时停止或减少电力供应。
第三款：供方无需向用方负责第一款、第二款因电力供应中止或减少而导致之损失。
第七条免除对引起损失、毁坏或不便之责任
第一款：若任何一方因无法抗拒之外力而受阻或推迟履行本合同中任何一条之责任时，受阻或推迟履行合约的一方对另一方遭受的损失不负赔偿之责任。并且合约将在该段时间暂停。在引起受阻或推迟之原因停止后，合约应重新充分生效；若此种推迟超过十二个月，则任何一方可以发出书面通知终止此合约，随后此合约便告终止。
第二款：上款所述的无法抗拒之外力，是指超出供方或用方的能力所能控制的灾祸或其他任何偶然事件。
第八条补偿贸易方式的预付款项
第一款：用方同意因取用电力而向供方提供二亿港币的无息预付款项，作为___省电力系统向澳门供电的电力工程建设费用，合约正式签订后，用方应按下列年份及日期向供方支付。
本合约正式签订后一个月以内_______万港元
____年__月_______万港元
____年__月_______万港元
____年__月_______万港元
____年__月_______万港元
第二款：供方对用方所预付之无息款项以补偿贸易的方式，从____年__月份开始，分____年，每年__万元，分十二个月，在每月之电费结算中支付偿还。
第三款：即使遇供电中断的情况，本条第一、第二款仍继续生效，并以港币支付结算。
第九条文件的递送
第一款：任何一方给予对方之通知及发给对方之帐单，以下述方式递送为合格。给予供方之通知，须书写供方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往供方在___市之注册地址；给予用方之通知或帐单，须书写用方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往用方的澳门之注册地址。
第十条解决争执
第一款：凡有关执行本合约所发生的一切争执，应通过友好协商解决。
第二款：倘双方不能按照本条第一款规定获得圆满解决时，可向中国国际经济贸易_____委员会申请_____，并适用中国法律解决争端。
第十一条文字
第一款：本合约之中文本、葡文本及英文本，于本合约之订立及解释有相等之确实性及有效性。
第二款：供方与用方相互间之书信及技术性文件的来往，可使用中文或葡文，并附有英文译本。
第十二条合约正副本
第一款：本合约的中、葡、英文本各有正本二份，副本__份。供方和用方各执中、葡、英文本正本合约各一份，副本__份。
经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等将作为本合同的组成部分、具有合同的效力。
供方：中国_______省电力公司（盖章）
用方：_________市电力有限公司（盖章）
日期：
供电合同 篇5
本合约于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日在＿＿＿＿市订立，订立合约双方为：
＿＿＿省电力公司（以下简称“供方”）
总办事处设于＿＿＿＿＿市东风三路八号
＿＿＿＿有限公司（以下简称“用方”）
总办事处设于＿＿＿＿＿＿＿市。
双方经过慎重考虑后，确认为了相互的利益，同意由＿＿＿＿电力系统向澳门供电。
兹订立合约如后，双方必须并同遵守履行其责任。
第一条 总则
第一款：本合约经＿＿＿省及澳门地区有关当局核准并由双方正式签约之日起生效，合约总期限为贰拾贰年，即知＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日，此合同可在到期后续订，为此，用电方最晚应在到期日前半年向供方提出，经双方协商一致后续订。否则，供方不保证到期日后的连续供电。考虑在此期限内有不可预计的各种变化情况。因此，若任何一方提出修改本合约的有关条款时，须经双方协商一致修改后生效。
第二款：“供方”对“用方”所采用之“供电价目表”为本合约的一部分，为附件一。
双方商定附件一所指的价目表（一）及价目表（二）将适用于“用方”的供电量及月最高功率，其确定办法（略）。
第三款：《供电运行细则》为本合约的一部分，为附件二。
第四款：如本合约的条文与附件一、附件二的内容有不符或矛盾时，应按下列次序为取舍之准则：
（１）本合约。
（２）附件一（略）。
（３）附件二（略）。
第二条 供电
第一款：“供方”同意自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开始向“用方”供电。双方应遵守合约所订明之供电价格、供电条件等规定。
＿＿＿＿年至＿＿＿＿年“供方”供应“用方”逐年的“基本限额功率”及“超限额功率”的最高值均受下列数值限制（略）。
第二款：每年１０月３１日前，“用户”将交给“供方”次年分月预计最高功率值，该条最高功率值不应超过上表所列的规定值。但“用方”提出的该年最高功率值超过第一款表列的规定值时，须与“供方”协商确定。
一年内每月实际取得“基本限额功率”等级最高功率千伏安（ｋｖａ）值不应低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率千伏案（ｋｖａ）值的＿＿＿％。计算由“用方”向“供方”支付价目表（一）的功率费时，“基本限额功率”等级最高功率千伏安（ｋｖａ）值亦按不低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率值的百分之＿＿＿为限制。若“供方”由于人力不可抗拒的原因，须对“用方”提出临时减少功率，则该月的实际取用最高功率值，可按该月的表计实测记录数值计收价目表（一）中的功率费。
第三款：上述电力“供方”以＿＿＿万伏＿＿＿赫兹频率供应“用方”。
在第一阶段“供方”将由＿＿万伏变电站的＿＿＿万伏母线，以两回＿＿＿万伏线路接至澳门北面变电站供电。该系统根据将来供电负荷增长的需要，得予以扩充。
第四款：供电质量标准及供电运行管理制度均应符合附件二《供电运行细则》之规定。
第三条 供电价目
第一款：供电价目以港元计算，“用方”应按月以港元向“供方”支付电费。
第二款：双方同意按第一条第二款附件一供电价目表及第二条第一款第二款的规定计算和支付电费。
第四条 供电工程建设及运行维护
第一款：在合约有效期内为满足对用方的供电，在＿＿＿电力系统内的有关电力工程建设，其设备及全部建设费均由供方负责。
第二款：由＿＿＿市二十二万伏变电站至澳门北面变电站的输电线路的建设，在＿＿＿市境内的建设费用由供方负责，在澳门境内的线路及全部变电设备的建设费用由用方负责。
第三款：＿＿＿市至澳门北面变电站的输变电设备的运行维护工作：＿＿＿＿市境内的设备由供方负责；澳门境内的设备由用方负责。上述所指者按附件二《供电运行细则》执行。
第五条 供电之计量及发单结付
第一款：全部收费及校核仪表，均安装于＿＿＿＿市变电站的＿＿＿＿万伏线路出线端。
供电计量仪表由下列两组仪表所组成：
（１）一级称为收费用仪表，由供方供给，并属供方所有。用方所耗用电量及月最高功率值，将由此组仪表记录，并据此发单收费。
（２）另一组称为校核用仪表，由供方供给，并属供方所有。
以上仪表的校验由供方负责，用方派人参加共同核定后，共同加封。
第二款：上述第一款所指的两组计量仪表的组成及特点见附件二。
第三款：当任何收费电度表或收费最高功率（千伏安或千瓦）指示器停止记录或被发现该月的计量记录不正确，则应以校核仪表之计量记录数作为收费之根据，直至缺陷校正后才恢复使用。若因电流或电压回路故障或其他原因使全部收费仪表及校核仪表均同时不正确记录时，则双方可参照装于珠海变电站内的其他仪表及装于澳门北面变电站之线路仪表进行推算后，协商确定收费所依据的数值。
第四款：若用方或供方对任何收费电度表或最高功率指示器的准确度有怀疑时，应立即通知对方，共同派人员对该仪表进行校验。当仪表的准确度超出±＿＿＿％的极限时，即认为不准确，而用校核仪表之计量数作为收费根据。计量仪表之运行管理按附件二《供电运行细则》的规定进行。
第五款：（１）供方于每月最后一天的上午抄录上述全部电表之读数同时将最高功率（千伏安及千瓦）指示器之读数摄影两份，对方各执一份存案，抄读表后，立即将指示器指针拨回零位。
（２）抄读表时用方应派代表在场，并将抄读表之数值签字确认。
第六款：双方将按本条之规定，由供方按月向用方发出收费收单，用方应在收到收费帐单后的＿＿＿天内，将应付之电费拨入广东省电力公司指定的专用帐户内。
第七款：若由于任何原因，帐单上之帐目有差错，则该帐目须经双方同意而修改。
第六条 电力供应的中止或减少
第一款：供方应尽量保证对用方供电的可靠性。万一供方电力系统发生故障而造成供电中断时，供方应及时通知对方并尽速恢复供电，并按附件二《供电运行细则》的规定处理。
第二款：当供方或用方电力系统需进行预定的设备停电检修时，双方将根据附件二《供电运行细则》之规定取得协商和作必要之安排后，按技术上需要的最短时间范围内暂时停止或减少电力供应。
第三款：供方无需向用方负责第一款、第二款因电力供应中止或减少而导致之损失。
第七条 免除对引起损失、毁坏或不便之责任
第一款：若任何一方因无法抗拒之外力而受阻或推迟履行本合同中任何一条之责任时，受阻或推迟履行合约的一方对另一方遭受的损失不负赔偿之责任。并且合约将在该段时间暂停。在引起受阻或推迟之原因停止后，合约应重新充分生效；若此种推迟超过十二个月，则任何一方可以发出书面通知终止此合约，随后此合约便告终止。
第二款：上款所述的无法抗拒之外力，是指超出供方或用方的能力所能控制的灾祸或其他任何偶然事件。
第八条 补偿贸易方式的预付款项
第一款：用方同意因取用电力而向供方提供二亿港币的'无息预付款项，作为＿＿＿省电力系统向澳门供电的电力工程建设费用，合约正式签订后，用方应按下列年份及日期向供方支付。
本合约正式签订后一个月以内 ＿＿＿＿＿＿＿万港元
＿＿＿＿年＿＿月 ＿＿＿＿＿＿＿万港元
＿＿＿＿年＿＿月 ＿＿＿＿＿＿＿万港元
＿＿＿＿年＿＿月 ＿＿＿＿＿＿＿万港元
＿＿＿＿年＿＿月 ＿＿＿＿＿＿＿万港元
第二款：供方对用方所预付之无息款项以补偿贸易的方式，从＿＿＿＿年＿＿月份开始，分＿＿＿＿年，每年＿＿万元，分十二个月，在每月之电费结算中支付偿还。
第三款：即使遇供电中断的情况，本条第一、第二款仍继续生效，并以港币支付结算。
第九条 文件的递送
第一款：任何一方给予对方之通知及发给对方之帐单，以下述方式递送为合格。给予供方之通知，须书写供方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往供方在＿＿＿市之注册地址；给予用方之通知或帐单，须书写用方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往用方的澳门之注册地址。
第十条 解决争执
第一款：凡有关执行本合约所发生的一切争执，应通过友好协商解决。
第二款：倘双方不能按照本条第一款规定获得圆满解决时，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并适用中国法律解决争端。
第十一条 文字
第一款：本合约之中文本、葡文本及英文本，于本合约之订立及解释有相等之确实性及有效性。
第二款：供方与用方相互间之书信及技术性文件的来往，可使用中文或葡文，并附有英文译本。
第十二条 合约正副本
第一款：本合约的中、葡、英文本各有正本二份，副本＿＿份。供方和用方各执中、葡、英文本正本合约各一份，副本＿＿份。
经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等将作为本合同的组成部分、具有合同的效力。
供方：中国＿＿＿＿＿＿＿省电力公司（盖章）
用方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿市电力有限公司（盖章）
附件一 供电价目表（略）
附件二 供电运行细则（略）
供电合同 篇6
用电人：
供电人：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》以及《电力供应与使用条例》等相关规定，遵循平等、公平和诚实信用等原则，双方就居民生活电力供应与使用中的权利和义务协商一致，订立本合同。
一、用电人用电地址
市(州)县(市、区)镇(乡)街道(村)号幢单元室
二、供电方式
供电人以交流低压220380伏电源向用电人单电源连续供电。
三、计量装置
普通电能表费控智能电能表
四、用电计量、电价及电费结算
(一)计量装置为普通电能表
1、供电人以在用电人的受电点安装的普通电能表记录的抄见电量为依据，按照国家批准的电价和随电量征收的各项费用向用电人定期结算电费。
2、供电人实行单双月抄表，用电人于抄表之日起十日内在供电人指定的地点交付电费。
(二)计量装置为费控智能电能表
用电人向费控智能电能表配置的专用充值购电卡中充值，供电人以在用电人的受电点安装的费控智能电能表记录的电量为依据，按照国家批准的电价和随电量征收的各项费用，由费控智能电能表内置计费系统自动实时结算用电人电费。
五、供电人权利义务
(一)按照国家价格管理部门批准的电价和随电量征收的各项费用收取电费，并在发生电价和其他收费调整时，按规定执行。
(二)对使用普通电能表的用电人逾期未交付电费，经催告用电人仍未交付的，供电人有权按照国家规定的程序中止供电。对使用费控智能电能表的用电人，当费控智能电能表充值余额为零时，费控智能电能表的自动断电功能将自动中止供电。
(三)对违章用电、窃电及其他违约用电行为有权制止，依法追收电费和违约使用电费并中止供电。
(四)供电人发现用电人计量装置有问题或故障时，供电人对该计量装置进行免费检验，如计量误差超过国家规定的允许范围，则按规定向用电人补收少交的电费或退回多收的电费。
(五)按照国家法律规定和合同约定为用电人提供连续电力供应服务。因故需要停止供电时，按照有关规定事先通知用户或者进行公告。
(六)在供电设施发生故障时，供电人在国家规定时限或服务承诺时限内组织检修。
(七)使用普通电能表因欠费停止供电的，供电人在用电人交清电费后24小时内恢复供电，不能在24小时内恢复供电的，向用电人说明原因并按用电人要求提供相关证据;使用费控智能电能表的，在用电人提供自身信息完备、准确的情况下，供电人通过费控智能电能表提示功能、手机短信提示功能等，在充值余额小于50元时，提示用电人及时充值。
(八)在营业场所公告办理用电业务的程序、制度和收费标准，提供客户须知资料。
(九)根据用电人实际交付电费金额出具电费发票。
(十)按国家规定对电能计量装置进行检验和维护。
六、用电人权利义务
(一)有权对供电质量和服务质量进行监督和投诉。
(二)用电人对计量装置的准确性有异议的，双方共同委托法定检验机构进行校验，用电人预付校验费。经校验计量误差在国家规定范围内的，用电人承担校验费;计量误差超过国家规定范围的，供电人承担校验费，同时按规定向用电人补收少交的电费或退回多收的电费。
(三)费控智能电能表用户终止用电并按规定程序办完销户手续后，可到所属区域的供电营业厅退取费控智能电能表或充值购电卡中的余额。
(四)按照合同约定的居民生活用电性质用电。
(五)按规定程序办理用电变更、中止或终止业务。
(六)计量装置为普通电能表的，依照用电量和电价及随电量征收的各项费用在约定期限内到供电人指定地点全额交付电费;计量装置为费控智能电能表的，根据费控智能电能表的计量计费提示功能，及时充值购电。妥善使用和保管充值购电卡，并承担充值购电卡损坏、遗失而引起的相关后果。
(七)不自行引入或供出电源。
(八)发现计量装置有异常时，及时通知供电人。
(九)为供电人对电能计量装置进行的检验和维护提供协助和方便。
七、电力设施产权分界及运行维护管理责任
(一)安装在用电人受电点的计量装置出线接线点为电力设施产权分界点(见附件：《居民生活用电登记表》供电线路产权分界示意图)，为本合同所述的.履行供用电义务的地点。
(二)以电力设施产权分界点为界
用电人受电点计量装置出线接线点之后，由用电人承担运行维护管理义务及相应的法律后果;用电人受电点计量装置出线接线点之前，由产权设施所有者承担运行维护管理义务及相应的法律后果;用电人受电点计量装置由供电人承担运行维护管理义务及相应的法律后果。
八、合同变更与解除
用电人变更、解除合同的，结清电费及其他费用后，向供电人申请办理相关手续。
九、违约及其他责任
(一)用电人擅自改变用电性质、转供电或引入电源，擅自移动、开启、拆封电能计量装置的，用电人依法补交差额电费，并承担违约使用电费。
(二)用电人有窃电行为的，按窃电量补交电费，并承担补交电费3倍的违约使用电费。对窃电行为，供电人可制止并当场中止供电。
(三)使用普通电能表的用电人逾期未足额交付电费的，供电人除追补欠费外，还可向用电人自逾期之日起每日按欠费总额的10/00收取违约金。违约金不足一元的按一元收取。
(四)用电人交清欠费，供电人未在本合同约定期限内恢复供电的，供电人自逾期之日起每日按未供电量对应电费总额的10/00向用电人支付违约金。违约金不足一元的按一元收取。未供电量按用电人前6个月平均用电量计算。
(五)供电人、用电人违反本合同约定，给对方造成损失的，承担相应的赔偿责任。
(六)因电力运行事故给用电人造成损害的，供电人依法承担赔偿责任。
十、免责事由
供电人、用电人受不可抗力、政府行为、维护公共利益等因素的影响，且该影响足以导致任意一方或双方当事人不能履行约定义务，在受影响的范围内免除责任。因迟延履行后发生上述情况的，不免除责任。
十一、争议解决的方式
本合同履行中发生争议的，双方可协商解决或申请调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)向人民法院提起诉讼。
十二、生效与终止
(一)本合同经供用电双方签字或盖章后生效，办理完毕销户手续时终止。
(二)本合同一式两份，双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。
供电人(盖章)：用电人(签章)：
代理人(签章)：代理人(签章)：
时间：__年__月__日时间：__年__月__日
供电合同 篇7
第一章 总 则
第一条 为加强合同管理工作，规范和约束企业的经营行为，减少和避免因合同不当造成的损失，维护局的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规、《广东省电网公司合同管理办法》和《梅州供电局合同管理办法》，结合平远县供电局的实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于局及其所属的多经企业。
第三条 凡以局名义对外进行的商务活动中，涉及标的金额在5万元以上（含本数）的，或涉及经济、安全等方面将对局经济、社会利益产生重大影响的事务，必须与当事方签订书面合同。
第四条 凡局行政隶属范围内的各部门、单位与其他法人或其他组织之间签订的各类经济合同、技术合同、购售电合同、并网协议和已列入预算、在广东省广电网公司批准的预算范围内的各种属于《中华人民共和国合同法》调整的合同均遵守本办法。
劳动合同等涉及人力资源的合同不属于本办法调整范围，劳动合同的具体管理按《中华人民共和国劳动法》和人力资源有关文件规定和要求执行。
第五条 本办法所称合同管理，包括合同前期工作、合同审查与签订、合同履行与监控、合同变更与解除、合同纠纷处理、合同档案管理、合同检查与考核等内容。
第六条 合同管理实行合同管理部门归口管理和承办部门业务管理相结合的原则。
第七条 重大合同是批量合同标的额在20万元以上（含本数）的合同；与发电企业签订的购电合同；对局有重大影响的其他合同。
第八条 任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。
第二章 合同管理机构及职责
第九条 局办公室是局的合同管理部门，统一负责局的合同管理工作。
合同管理部门的职责是：
（一）贯彻执行有关合同的法律、法规及规章。
（二）建立健全局合同管理制度。
（三）监督局的合同依法、依程序签订，负责合同签订前的法律审查工作，负责合同的登记盖章、存档等工作。
（四）监督检查局合同的履行、变更和解除，发现问题要及时向局主要负责人报告。
（五）对送交合同管理部门备案的合同及合同有关材料进行审查、整理、编号、登记，予以保管。
（六）局对外发生合同纠纷时，参与协商、调解，到有关机关办理仲裁、诉讼等有关事宜。
（七）协助有关部门追收到期合同债权。
（八）完成领导交办的其他合同管理工作。
第十条 合同承办部门由局领导指定或按部门职责分工确定。合同承办部门必须设立专职合同管理人员，负责合同的起草、审查、登记、存档等工作。
合同承办部门的主要职责：
（一）负责合同签订前意向接触、资信调查、商务谈判。
（二）负责起草合同，并将所起草的合同按本办法的规定及时提请合同审查部门审查，起草合同的依据必须充分，必须提供书面文件或批示。
（三）对采用招投标方式订立的合同在提请审查前，应附加对合同的经济性、技术性、可行性、安全性的说明。
合同的经济性：指市场需求情况属实，市场需求预测可靠、合理，投入产出核算经济、准确。
合同的技术性：指工程技术依据真实、可靠，技术措施完备、可行，技术标准的参数科学、真实、可靠。
合同的可行性：指整体项目技术具有可操作性，经济效益或社会效益具有真实性，合同具有可操作性。
合同的安全性：指涉及的知识产权已采取相应的保护限制措施，无损局的商业信誉、商业秘密及其它利益。
（四）对其所提供的材料的真实性负责。
（五）监督、检查承办合同的履行情况。
（六）向合同管理部门及时反映合同的履约问题。
（七）参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的准备及善后工作。
第十一条 合同原则上应由已方或以已方为主起草。
（一） 起草的合同的基本原则要求：
1． 对方具有签约资格（法定代表人或正式授权代表）。
供电合同 篇8
导语：坚持依靠方针突出维护职能团结动员广大职工为分公司全面协调可持续发展再做新贡献
坚定依靠目标 凸起保护本能机能联合策动广大职工为分公司周全和谐可连续成长再做新贡献
各位代表、同志们：
如今，我受晋中供电分公司第四届工会委员会拜托，向大会做工会工作报告，请予审议。
此次工会会员代表大会是在跨入新世纪以来召开的第一次代表大会，也是分公司发起“提气力，争排头，三年再上一层楼”的新的搏斗目标，并顺利经过议定创国电一流供电企业检查验收的新局势下召开的一次紧张集会。大会的紧张任务是：以邓**表面和“三个代表”紧张思维为教导，深切进修贯彻党的十六大、十六届三中全会和中国工会十四大精神，齐心合力，求真务实，联合策动广大职工，富裕阐扬工人阶层的主力军效用，为鞭策分公司周全和谐可连续成长而竭力搏斗。
1、五年来的工作回顾
1999年8月，分公司召开了工会第四次会员代表大会，迄今已经五个年初了。五年来，在上级工会和分公司党委的精确带领下，分公司工会当真贯彻“三个代表”紧张思维，以党的十五大、十六大精神为指针，当真贯彻落实中国工会十三大、十四大发起的各项任务，紧紧环绕企业出产策划中间，富裕阐扬工会构造的特点和优势，真抓实干，开辟进步，各项工作都获得了可喜的成绩。
㈠、坚定党的“依靠”目标，保护职工合法权柄，企业**办理连续强化
五年来，我们始终坚定经心全意依靠工人阶层的教导目标，自动摸索和拓展**办理、**参加和**监督的渠道，根据政治上保险，轨制上落实，本质长进步，权柄上保护的要求，采纳行之有效的办法，企业的**办理连续强化。
职代会轨制获得坚定和美满。五年来，我们以贯彻“三个代表”紧张思维、落实“依靠”目标的高度，坚定和美满以职代会为根本式样的**办理轨制，当真落实职代会的各项权柄，做到了企业的改革方案、成长目标经职代会审议，触及职工切身长处的事变经职代会评论辩论决议。每一次职代会都坚定当真听取和审议经理工作报告，听取审议财务、审计交易接待费利用环境等报告，加强了企业办理的透明度。五年中，还前后审议了《晋中供电分公司资产策划责任制考核方法》、《晋中供电分公司安定出产责任制考核方法》、《晋中供电分公司工作比赛办理方法》、《晋中供电分公司创一流工作考核办理方法》和《晋中供电分公司关于加快多种财产改革与成长的多少定见》等，广大职工的**参加和**监督权力获得有效落实。
职代会闭会期间，职工代表团组长联席集会、职代会五个专门工作委员会和职工代表巡查查抄等都阐扬了应有效用。五年中，召开职工代表团组长联席集会9次，别离对职工住房分派、复转军人分派、医疗费用改革及职工内退等题目进行了审议；五年共处理职工提案419件，此中备案280件，扫数获得落实；每一年年底都构造职工代表对基层单位贯彻落实职代会环境进行巡查查抄，经过议定听、查、谈、看等多种方法，及时把握环境，发觉题目，反馈定见，发起发起。从而使企业**办理系统更趋美满。
**评断工作有序进行。五年中，评断中层干部802人次，并做到**评断和构造观察相联合，评断结果同干部任免相联合，增进了干步队伍构筑，广大职工大众的**监督权力获得落实。
集体公约周全践诺。划一会商和集体公约轨制是和谐企业工作干系的紧张伎俩，也是保护职工权柄的有效路子。我们当真履行上级工会关于集体公约轨制的有关法则，继1996年正式签订集体公约以后，别离于2000年和2004年进行了两次集体公约的续签。每次签订前，都要经过议定富裕酝酿和当真修订，使集体公约的内容连续典范和美满；集体公约签订后，注意加强动态办理，加强束厄狭隘力，进步实效性。五年来，异国产生过一路违背集体公约的变乱，职工的合法权柄获得保护，增进了企业工作干系的和谐巩固。
企务果然渐渐典范。企务果然是对职代会**办理式样的补充和美满。1999年以来，前后订定下发了《晋中供电分公司“企务果然、**监督”轨制履行方法》和《晋中供电分公司“企务果然、**监督”轨制履行方法补充法则》。在履行进程中，坚定把企业改革的重点和难点、职工关心的热点题目作为果然的紧张内容，把职代会、企务果然栏、报纸、文件等作为果然的紧张渠道，还为基层各单位联合制做了企务果然栏，并把每季度初作为公告上季度内容的巩固时候，在上级单位的屡次查抄中都遭到了好评，2002年被付与“晋中市厂务果然工作进步集体”称呼。中断如今，果然各种内容近300项，使广大职工对企业的出产策划成长状况有了更深层次的明白，为鞭策企业的改革和成长、保护企业的巩固创设了有益前提。
㈡、环绕企业中间工作，自动践诺工会本能机能，增进了企业的健康成长
五年来，我们坚定自动践诺工会的构筑本能机能，紧紧环绕企业中间工作，展开多种式样的工作比赛，有力地增进了出产策划的茂盛成长。环绕企业办理工作，从优化细胞入手，广泛展开了班组构筑活动，97%以上的班组兑现了标准化办理，8个班构成为“斥候班组”，在客岁以来，又在标准化班组构筑的根本上展开了进修型班组的建立活动，现已初见结果。环绕出产策划工作，当令展开了式样多样的比赛活动，如“安康杯”比赛活动、“大干四季度，落实三项责任制”建功比赛、“安定、优良、文明杯”春检比赛、“爱惜生命，关爱健康”春检建功比赛及公道化发起月活动，收到了精良的结果，前后4次遭到省公司表扬。同时，我们还坚定每一年春节前对一线职
供电合同 篇9
喷播草籽安全协议
甲方：
乙方：为确保施工安全顺利完成包西线路基边坡绿化工程现行《铁路工务安全规则》、《铁路线路修理规则》的规定，经甲乙双方协商达成如下安全协议：
一、工程项目1、施工项目：包西线路基边坡绿化工程。
2、作业内容：喷播机喷播含草籽的泥浆(喷播机在护网外侧)。
3、施工里程：对应包西线上下行____________护网外侧，其中____________需用100mmPVC管下穿线路，将喷播机管道从线路东侧引入西侧，需要下穿钢轨7处。
二、安全防护内容、措施1、乙方在施工前对所有施工人员进行营业线施工安全培训，经考试合格后方可上岗。
带班员、安全员、防护员、驻站联络员要经呼和浩特铁路局营业线施工安全培训，持证上岗。
2、乙方施工前，将施工方案、施工安全专项方案提交甲方审核。
3、在施工中，乙方要按铁路有关规定做好防护工作，按要求设置驻站联络员、现场防护员。
施工中要保持驻站联络员和现场带班员、防护员通讯畅通。
施工中要在安全限界外设置警示标示和警戒线，施工人员在警戒线以内作业，严禁横穿线路。
列车通过时，停止施工作业。
带班员、安全员要盯控现场，跟班作业。
4、施工中乙方随时接受甲方的安全监督检查，对存在的问题，及时进行整改。
因整改不到位，甲方有权停止乙方施工，整改合格后，经甲方同意，方可继续施工。
5、乙方对施工安全全面负责，要建立完善施工安全责任制和安全保障措施。
严格执行营业线施工的各项规章制度，认真落实施工安全措施，对甲方提出的安全隐患，立即消除。
乙方根据施工生产实际要认真进行安全技术交底。
6、需在____________处用100mmPVC管下穿线路，将喷播机管道从线路东侧引入西侧时，提前通知设备管理部门到现场监控、指导作业。
设备管理部门监管人员不到现场，不得进行作业。
穿管完毕后，对现场进行清理，人员及时撤离，保证列车正常运行。
在大机捣固作业前，必须提前将管线从线路里撤除，不得影响设备管理部门正常施工和维修作业。
7、在施工期间，乙方应有专人监控线路设备状态，每天检查，并做好记录。
要随时注意线路变化和防止机械、机具、材料侵线等。
施工人员按规定佩戴劳动保护用品。
喷泥浆作业时严禁污染线路。
8、自签订协议之日起到工程完成之日止，凡在施工中发生的人身伤亡、影响行车安全等所造成的一切经济损失，全部由乙方负责。
三、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份。
甲方：乙方代表签字代表签字：
日期： 日期：
供电合同 篇10
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，结合本工程具体情况，甲方将总承包施工的西湖花园工程中的小区高低压电力工程下达乙方承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方平等协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守...
一、工程名称：华盛达西湖花园住宅小区
二、施工内容及范围：
由黄冈强源电力设计有限公司红安设计室设计图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，单元配电箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。总之，乙方负责组织报装、设计、施工、验收、产权移交、通电。
三、合同价款：
本合同工程总造价为4680000.00元(大写：肆佰陆拾捌万元)。(包含本工程施工所需的全部费用，此价款不含税，但乙方必须提供主材购货正规税务发票给甲方)。该合同价款为固定价格，不因国家政策调整、市场因素变动其它因素而调整。
四、承包方式：
以合同第三条中的工程价款包工、包料(主材由甲方指定品牌，乙方按实际工程量购买，购货发票交甲方，货款从总价款中扣除)，固定价包干，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。包文明生产、包安全作业、包竣工验收、包小区配电全部设备和线路的产权移交给红安供电公司，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理、维护、维修责任。
五、施工工期：
一期工程必须在 年 月
六、使用材料、规格：
本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付：
工程款分三次支付
7.1合同签字生效后，乙方进场之日起七日内，甲方支付乙方合同价款的20%;
7.2所有工程完工，乙方出示红安县供电公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的50%，付款之日起乙方保证3日内通上电能够使用，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的25%
7.3 x小区供电设备、线路产权移交给红安供电公司后，剩余5%一次性无息支付。
八、质量要求：
本工程必须经红安县供电公司验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。
九、工程质保期：该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。
十、双方权利和责任
甲方：
1、 按合同及时支付工程款。
2、 协助乙方协调施工环境。
3、 甲方现场代表在发现乙方的施工有可能甲方小区将来的使用和后期工程的进展时有权要求乙方停止施工，双方协商解决后才能进行下一步的施工。
乙方：
1、负责协调供电相关部门的内、外部关系，在施工中如有村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决;
2、按有关设计图纸要求及国家规定、规范施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同规定的验收合格要求;
3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，因乙方施工作业原因造成相关设施、设备损坏由乙方负责赔偿或修复。
4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调;
5、乙方必须保证文明安全施工、用工，主管部门对乙方的管理费用由乙方自行承担。
6、乙方不得以任何方式将本工程转包、变卖给他人。
7、乙方必须向甲方提供红安供电公司接收x小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方(或开发有限公司)与红安供电公司签订产权交接手续。
十一、事故处理及安全防护：
乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。
十二、成品保护及维护：
工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。
十三、工程移交：
工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。
十四、保修：
本合同工程在正式移交红安县电力公司之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和供电公司共同负责。若供电公司不负责，由乙方负责与协调，协调不成由乙方承担全部责任。
十五、违约责任：乙方违反工期约定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。乙方如不服从甲方现场代表的管理，甲方有权停止拨付工程款并视情节予以罚款。
十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决。如协商不成可向红安县人民法院提起诉讼。
十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。
十八、其他：本合同未尽事宜，由双方协商达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(章)： 乙方(章)：
法人代表(签字)：
或委托代理人：
签订日期：
法人代表(签字)： 或委托代理人： 签订日期：
供电合同 篇11
本合约于_________年_________月_________日在_________市订立，订立合约双方为：
_________省电力公司（以下简称“供方”）
总办事处设于_________市_________路_________号
_________有限公司（以下简称“用方”）
总办事处设于_________市。
双方经过慎重考虑后，确认为了相互的利益，同意由_________电力系统向_________供电。
兹订立合约如后，双方必须并同遵守履行其责任。
第一条总则
第一款本合约经_________省及_________地区有关*核准并由双方正式签约之日起生效，合约总期限为_________年，即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，此合同可在到期后续订，为此，用电方最晚应在到期日前半年向供方提出，经双方协商一致后续订。否则，供方不保证到期日后的连续供电。考虑在此期限内有不可预计的各种变化情况。因此，若任何一方提出修改本合约的有关条款时，须经双方协商一致修改后生效。
第二款“供方”对“用方”所采用之“供电价目表”为本合约的一部分，为附件一。
双方商定附件一所指的价目表（一）及价目表（二）将适用于“用方”的供电量及月功率，其确定办法（略）。
第三款《供电运行细则》为本合约的一部分，为附件二。
第四款如本合约的条文与附件一、附件二的内容有不符或矛盾时，应按下列次序为取舍之准则：
（1）本合约。
（2）附件一（略）。
（3）附件二（略）。
第二条供电
第一款“供方”同意自_________年_________月_________日开始向“用方”供电。双方应遵守合约所订明之供电价格、供电条件等规定。
_________年至_________年“供方”供应“用方”逐年的“基本限额功率”及“超限额功率”的值均受下列数值限制（略）。
第二款每年10月31日前，“用户”将交给“供方”次年分月预计功率值，该条功率值不应超过上表所列的规定值。但“用方”提出的该年功率值超过第一款表列的规定值时，须与“供方”协商确定。
一年内每月实际取得“基本限额功率”等级功率千伏安（kva）值不应低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级功率千伏案（kva）值的_________％。计算由“用方”向“供方”支付价目表（一）的功率费时，“基本限额功率”等级功率千伏安（kva）值亦按不低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级功率值的百分之_________为限制。若“供方”由于人力不可抗拒的原因，须对“用方”提出临时减少功率，则该月的实际取用功率值，可按该月的表计实测记录数值计收价目表（一）中的功率费。
第三款上述电力“供方”以_________万伏_________赫兹频率供应“用方”。
在第一阶段“供方”将由_________万伏变电站的_________万伏母线，以两回_________万伏线路接至_________北面变电站供电。该系统根据将来供电负荷增长的需要，得予以扩充。
第四款供电质量标准及供电运行管理制度均应符合附件二《供电运行细则》之规定。
第三条供电价目
第一款供电价目以港元计算，“用方”应按月以港元向“供方”支付电费。
第二款双方同意按第一条第二款附件一供电价目表及第二条第一款第二款的规定计算和支付电费。
第四条供电工程建设及运行维护
第一款在合约有效期内为满足对用方的供电，在_________电力系统内的有关电力工程建设，其设备及全部建设费均由供方负责。
第二款由_________市二十二万伏变电站至_________北面变电站的输电线路的建设，在_________市境内的建设费用由供方负责，在_________境内的线路及全部变电设备的建设费用由用方负责。
第三款_________市至_________北面变电站的输变电设备的运行维护工作：_________市境内的设备由供方负责；_________境内的设备由用方负责。上述所指者按附件二《供电运行细则》执行。
第五条供电之计量及发单结付
第一款全部收费及校核仪表，均安装于_________市变电站的_________万伏线路出线端。
供电计量仪表由下列两组仪表所组成：
（1）一级称为收费用仪表，由供方供给，并属供方所有。用方所耗用电量及月功率值，将由此组仪表记录，并据此发单收费。
（2）另一组称为校核用仪表，由供方供给，并属供方所有。
以上仪表的校验由供方负责，用方派人参加共同核定后，共同加封。
第二款上述第一款所指的两组计量仪表的组成及特点见附件二。
第三款当任何收费电度表或收费功率（千伏安或千瓦）指示器停止记录或被发现该月的计量记录不正确，则应以校核仪表之计量记录数作为收费之根据，直至缺陷校正后才恢复使用。若因电流或电压回路故障或其他原因使全部收费仪表及校核仪表均同时不正确记录时，则双方可参照装于珠海变电站内的其他仪表及装于_________北面变电站之线路仪表进行推算后，协商确定收费所依据的数值。
第四款若用方或供方对任何收费电度表或功率指示器的准确度有怀疑时，应立即通知对方，共同派人员对该仪表进行校验。当仪表的准确度超出±_________％的极，即认为不准确，而用校核仪表之计量数作为收费根据。计量仪表之运行管理按附件二《供电运行细则》的规定进行。
第五款（1）供方于每月最后一天的上午抄录上述全部电表之读数同时将功率（千伏安及千瓦）指示器之读数摄影两份，对方各执一份存案，抄读表后，立即将指示器指针拨回零位。
（2）抄读表时用方应派代表在场，并将抄读表之数值签字确认。
第六款双方将按本条之规定，由供方按月向用方发出收费收单，用方应在收到收费帐单后的_________天内，将应付之电费拨入_________公司指定的专用帐户内。
第七款若由于任何原因，帐单上之帐目有差错，则该帐目须经双方同意而修改。
第六条电力供应的中止或减少
第一款供方应尽量保证对用方供电的可靠性。万一供方电力系统发生故障而造成供电中断时，供方应及时通知对方并尽速恢复供电，并按附件二《供电运行细则》的规定处理。
第二款当供方或用方电力系统需进行预定的设备停电检修时，双方将根据附件二《供电运行细则》之规定取得协商和作必要之安排后，按技术上需要的最短时间范围内暂时停止或减少电力供应。
第三款供方无需向用方负责第一款、第二款因电力供应中止或减少而导致之损失。
第七条免除对引起损失、毁坏或不便之责任
第一款若任何一方因无法抗拒之外力而受阻或推迟履行本合同中任何一条之责任时，受阻或推迟履行合约的一方对另一方遭受的损失不负赔偿之责任。并且合约将在该段时间暂停。在引起受阻或推迟之原因停止后，合约应重新充分生效；若此种推迟超过十二个月，则任何一方可以发出书面通知终止此合约，随后此合约便告终止。
第二款上款所述的无法抗拒之外力，是指超出供方或用方的能力所能控制的灾祸或其他任何偶然事件。
第八条补偿贸易方式的预付款项
第一款用方同意因取用电力而向供方提供_________港币的无息预付款项，作为_________省电力系统向_________供电的电力工程建设费用，合约正式签订后，用方应按下列年份及日期向供方支付：
本合约正式签订后一个月以内_________万港元
_________年_________月_________万港元
_________年_________月_________万港元
第二款供方对用方所预付之无息款项以补偿贸易的方式，从_________年_________月份开始，分_________年，每年_________万元，分十二个月，在每月之电费结算中支付偿还。
第三款即使遇供电中断的情况，本条第一、第二款仍继续生效，并以港币支付结算。
第九条文件的递送
任何一方给予对方之通知及发给对方之帐单，以下述方式递送为合格。给予供方之通知，须书写供方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往供方在_________市之注册地址；给予用方之通知或帐单，须书写用方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往用方的_________之注册地址。
第十条解决争执
第一款凡有关执行本合约所发生的一切争执，应通过友好协商解决。
第二款倘双方不能按照本条第一款规定获得圆满解决时，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并适用中国法律解决争端。
第十一条文字
第一款本合约之中文本、_________文本及英文本，于本合约之订立及解释有相等之确实性及有效性。
第二款供方与用方相互间之书信及技术性文件的来往，可使用中文或_________文，并附有英文译本。
第十二条合约正副本
本合约的中、_________、英文本各有正本二份，副本_________份。供方和用方各执中、_________、英文本正本合约各一份，副本_________份。
经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等将作为本合同的组成部分、具有合同的效力。
供方（盖章）：_________
用方（盖章）：_________
代表人（签字）：_________
代表人（签字）：_________
附件
附件一供电价目表（略）
附件二供电运行细则（略
供电合同 篇12
发包方： (以下简称甲方)
承建方： (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的原则，根据甲方“ 施工采购项目公开比选文件”约定和乙方对应答文件的承诺，经甲乙双方友好协商，特签订本框架合同。合同条款如下：
第一条：施工概况
(一) 项目名称： ;
(二) 施工地址： 境内的自有通信基站和传输机房的交流电故障抢修、交流电线路迁改、转交流电改直交流电等。
(三)施工方式：
(1)施工方提供施工及相关服务;
(2) 等主要维修材料由维修需求方根据公司集采相关规定进行集采。
(四)框架合同有效期：合同签订后之日起一年;
(五)单个维修施工订单施工工期：自接到甲方维修施工订单之日起 20日内完工。
第二条：合同价款
(一)合同价款：暂定框架合同总金额为￥ 元，人民币大写： ;其中不含税金额：￥ 元，人民币大写： ;增值税税额：￥ 元，人民币大写： ;最终实际发生的采购金额不突破框架合同总金额。
(二)维修施工费结算依据
1.定额依据：20KV及以下配电网工程预算定额(国能电力【20__】123号)
2.材料价格依据：框架合同签订之日前 天 市造价部门发布的材料动态价。
(三)维修施工费折扣(含材料费): %。维修施工协调费用包含在维修施工费内。乙方为甲方代支的相关费用和安全生产费不进行折扣。
(四)维修施工费结算公式：甲方应支付的单笔订单维修施工费(含乙供材料费)=按照维修施工费结算依据应计取的单笔订单维修施工费用* %。
(五)单笔订单的安全生产费按照单笔订单维修施工费的2.0 %取定，安全生产费在开工前发包方收到承包方开具的合规发票后支付。维修完工后，安全生产费根据实际发生的维修施工费按照取费标准据实结算。
(六)开户、报装由承包方负责办理，承包方办理开户、报装手续费用，据实结算。
(七)决算方式：维修施工完工后由甲乙双方共同到场验收，确认工作量，经甲方委托审计并经甲乙双方确认。
(八)乙方必须根据实际发生的工程量编制维修施工决算表,如乙方所报送的决算金额超出审计后金额的10%,超出部分的审计费用由乙方承担(甲方有权直接从施工费中扣除)。审计费用以甲方省公司招标价格为准。
(九)甲方将乙方送审资料递交甲方指定审计单位进行审计，审计结果出来10日内甲方通知乙方进行确认，如乙方对于审计结果有异议，却无法在7日内找出相关证明材料，将视同乙方认可。
(十)发票开具要求
1. 甲乙双方各自承担因执行订单结算所发生的银行费用及各项税费。
2. 乙方在甲方支付订单款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项义务仍按框架协议约定履行。
3. 乙方应在接到甲方开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起【5】个工作日内将增值税专用发票送达至甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方开具的增值税专用发票不合格的，应在接到甲方要求后的【7】个工作日内重新开具合格的增值税专用发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。
4. 由于乙方未足额缴纳应缴税款和开具发票不真实、不合格而引起的一切责任(包括商业责任和法律责任)和损失，由乙方承担。
5.卖方无法开具增值税专用发票或开具增值税专用发票税率与约定税率不符，造成买方不能抵扣或少抵扣增值税进项税的，卖方应向买方支付合同约定税款金额或少抵扣税款金额作为违约金。违约金不足以弥补买方损失的，卖方还应予以赔偿。卖方未按买方要求支付违约金的，买方有权终止合同。
第三条：质量要求
(一)采用的设备、器材及材料符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件、标志齐全。
(二)拉线坑宜设防沉层。拉线盘的埋设深度和方向，应符合设计要求。拉线棒与拉线盘应垂直，连接处应采用双螺母，其外露地面部分的长度应为500～700mm。拉线坑应有斜坡，回填土时应将土块打碎后夯实。拉线的制作和安装符合标准，沿线的`障碍物、应砍伐的树及树枝等杂物应清除完毕。
(三)验收标准：达到以下标准合格要求
50168-20__ 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范;
50169-20__ 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范;
50173-20__ 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范;
50217-20__ 电力工程电缆设计规范;
5219-20__ 架空送电线路基础设计技术规定;
5221-20__ 城市电力电缆线路设计技术规定。
第四条：安全要求
1、乙方在项目实施过程中，应确保维修施工工艺、所用材料符合国家、行业、地方的质量、消防标准，如因乙方维修施工工艺不合格、使用材料不符合标准而造成的一切损失均由乙方负责。
2、乙方在维修实施过程中，如需在维修施工现场使用明火，应按消防管理机构相关要求，进行报备或审批，确保安全生产。
3、乙方在维修实施过程中，应规范施工，确保电路部分不存在私拉乱接、电路超负荷等导致电气电路存在安全隐患的行为。
第五条：材料供应
乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对维修施工造成的损失均由乙方负责;对于部分隐蔽材料必须由甲方派代表现场检验合格，签字确认后方可使用。
第六条：付款
(一)甲方通过采购订单发起施工通知，乙方凭采购订单安排维修施工。
(二)单笔订单完成验收，凭甲乙双方共同签署的验收证书，支付至审计结算金额的95%;
(三)单笔订单维修施工验收合格，进入质保期，质保一年后，支付审计结算金额剩余的5%尾款。
(四)甲乙双方帐户：
甲方名称：
户 名：
帐 号：
开户行：
税 号：
地 址：
电 话：
乙方名称：
户 名：
帐 号：
开 户 行：
地 址：
(五)甲方未按合同规定期限支付价款的，每逾期一天按未付维修项目款的千分之三支付违约金给乙方。
第七条：维修施工工期
(一)单个维修施工订单工期：自接到甲方开工通知之日起 15日内完工。
(二)如果因乙方原因而延迟完工，每日按预算价款的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至维修施工款扣完为止;如因甲方原因导致乙方未能按时完工的，则工期顺延。
(三)施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方承担返工费用，工期顺延;如因乙方的原因造成返工，所需费用由乙方承担，工期不变。
(四)施工中，乙方未经甲方同意，擅自更改维修施工内容所引起的质量问题和工期延误，乙方自负责任。
第八条：保修事项
(一)单个采购订单维修施工保修期为两年，保修期从单个订单维修施工验收合格证书签发之日起算。
(二)保修期内，甲方如发现质量问题应及时通知乙方，乙方应在接到甲方通知的2日内维修完毕;对因甲方通知不及时而造成的后果乙方不承担责任。
第九条：违约责任
(一)合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同实际发生金额的5%作为违约金付给对方。违约金不足以弥补实际损失的，解除合同方应就不足部分进行赔偿。
(二)保修期内乙方维修不及时的，乙方按每次1000元赔偿甲方违约金。
(三)乙方使用材料不符合比选文件或甲乙双方认可的规格、质量，在维修施工中每发现一处按1000元追究乙方违约责任，同时甲方有权解除合同。
第十条：争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响改造项目进度的前提下，双方应协商解决，如协商不成时，双方均可提交甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条：合同的变更和终止
合同经双方签字生效后，必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同实际发生价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
第十二条：合同生效
1、本合同有效期自双方签字盖章之日起算，有效期一年。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同及合同附件(施工安全协议)具有同等法律效力。
4、乙方递交至甲方处的比选应答文件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
【以下为合同签字页及施工安全协议】
甲方(盖章)：
甲方代表签字：
日期：
乙方(盖章)：
乙方代表签字：
日期：
供电合同 篇13
出租人：________________(以下简称甲方)
承租人：________________(以下简称乙方)
履行地点：________________
根据《民法典》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就供电设备租赁事宜协商一致，订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格及数量________________________
甲方提供设备应符合乙方图纸使用和主管部门的验收要求并合格完备。
第二条租赁期限
设备租赁期限为_______年，即自________年______月______日至_______年______月______日。
第三条租金及支付
1.租金及计算：两个租赁______年度共计支付租金________元(包干价)，不到_______年按两______年计，超期后按___________元/月支付。
2.租金支付：租赁费用分两次支付。付款前出租方应先开具当期租赁发票交承租方办理手续。
3.__________年_______月________日为本次设备的到场时间。设备到达工地后，因出租方原因若不能通电使用的期间不计费。
4.设备进退场费：进出场运输由出租方负责办理。设备的拆除由出租方负责。
第四条工程项目、工作内容和施工地点
1.工程项目：________________
2.工作内容：________________
3.施工地点：________________
第五条租赁方式及所有权
1.租赁方式：设备由承租方配备操作人员，出租方负责设备的维护保养工作。
2.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备只享有租赁期间的使用权。
3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第六条出租方配合设备的验收、安装、调试。使用由承租方自行负责。
第七条租赁机械的毁损和灭失
1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁设备的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
2.在租赁设备发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。
(1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用的状态。
(2)更换与租赁设备同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。
(3)当租赁设备毁损或灭失至无法修理的程度时，双方协商由承租方赔偿于出租方，赔偿费用不高于投标时的报价。
第八条双方义务和责任
(一)出租方的义务和责任
1.密切配合承租方的施工用电。
2.负责配备设备维保人员，确保设备状态完好。如因设备自身故障造成单次连续停电超过24H以上，按__________元/月扣除一个月租赁费。
(二)承租方的义务和责任
负责工作期间设备的保护及看守。
第九条合同变更
1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式书面通知承租方，租赁物资新的所有权人即成为本合同的.当然出租人。
2.在租赁期间，承租方未经出租方同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第十条违约责任
1.未经双方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金______%的违约金。
2.承租方如不按期支付租费时，出租方有权采取下列措施：
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十一条声明及保证
(一)出租方：
1.出租方为依法设立并合法存续的单位，有权签署并有能力履行本合同。
2.出租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.出租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
承租方：
1.承租方为依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.承租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.承租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在3天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条争议的处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第(1)种方式解决：
1.提交__________________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第十五条其他约定事项：________________
出租方：________________
单位名称(盖章)：________________
单位地址：________________
委托代理人签名：________________
开户银行：________________
账号：________________
电话：________________
传真：________________
邮编：________________
承租方：________________
单位名称(盖章)：________________
单位地址：________________
委托代理人签名：________________
开户银行：________________
账号：________________
电话：________________
传真：________________
邮编：________________
供电合同 篇14
合同编号，
发包人(甲方)，
承包人(乙方)，
合同签订时间， 年 月
依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称，
2、工程地点，
3、工程内容，
第二条 工程承包范围
承包范围，
第三条 合同工期
日历工期， 天。
开工日期， 年 月 日(预付款到账后第3天开始计算)。
竣工日期，根据合同工期推算，开工后 个日历天。
如遇地质等不可抗拒原因以及甲方负责的土建工程项目未能交付使用等原因工期则顺延。
第四条 合同价款与承包方式
一、固定单价合同
1、工程造价暂定金额，人民币(大写) (￥， 元)。
本合同价款包含该工程土建基础及电缆管道、桥架等土建施工及安装工程、调试、到竣工验收接电等各项费用。工程最终结算造价以甲方审定为准，增减工程量凭双方现场代表(甲方必须有现场代表、预结算人员一致书面确认)。
第五条 工程款的支付
工程款的支付，按甲方的要求提供工程款拨付申请表请款。
1、在合同签订后，乙方进场开工7天内，甲方支付该合同价款的20 %给乙方作为工程预付款。
2、该工程完成90%工程量，乙方提供完成工程量定额清单和拨款申请后7天内，甲方支付至乙方实际完成工程量的70%工程款(含预付款)。
3、该工程竣工后经供电局验收合格、正式接火送电后，该工程竣工结算经甲乙双方认定，工程结算审定后7天内，甲方按该工程结算审定造价的97%工程款(含已支付款)支付至给乙方。
5、工程余下3%结算审定造价做为工程保修金，待工程保修期满且双方无争议后甲方在14天内一次性付清给乙方(不计利息)。
6、每次付款前，乙方应向甲方提交以下支付文件，
①乙方的拨付申请书(一式四份)。
②按税法规定提供有效发票，建筑业统一增值税专用发票。
备注，由于一、二次施工不同期进行，工程款依照上述条款按一、二次施工合同金额、进度分别计算支付。
第六条 工程质量与验收
1、以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，工程质量按施工设计图纸技术要求。
2、工程质量等级，质量合格率达100%。工程质量标准，满足电力建设施工、验收及质量验评标准，达到南宁供电部门接电的要求，且按国家和行业标准进行验收、送电移交。并接受甲方的现场监督与检查。
第七条 安全施工
1、乙方在工程施工中要严格执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全措施严防事故发生，做到安全施工、文明施工。并对施工过程的安全生产、职业健康、环境保护工作负责。
2、乙方在施工过程中，应严格按电力行业安全作业要求采取严格的安全保护措施，做到安全施工、文明施工。乙方应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失事故，并满足政府部门的管理要求，所发生的费用由乙方承担。
3、现场施工人员必须持有相关资质，并对现场施工人员进行三级教育。
第八条 设计变更
1、乙方执行电力建设施工及验收技术规定、建设工程施工技术有关管理的规定，严格按照施工图纸施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改，应及时向甲方代表和设计单位提出变更设计申请。
2、乙方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应送原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。
3、设计变更内容，(1)工程量增减;(2)取消或增加某一项目;(3)杆塔及基础形式变化;(4)线路长度增减等。
4、由于甲方原因的重大设计变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。由于乙方原因的设计变更，由乙方承担费用，延误的工期不能顺延。
第九条 竣工结算
1、结算方式，按实际完成工程量乘以中标预算清单单价进行审定造价结算。
2、设计变更引起的工程量变化的，按中标预算清单单价进行结算;如工程量清单项目有类似单价的按类似项目单价;如工程量清单项目没有类似单价的，按南宁建设工程造价信息同期信息材料单价或市场价格套用相应定额及配套工程费用定额计算。
3、承包人提供竣工资料的约定，竣工后十天内交完备的竣工资料及竣工图肆套，发包人在收到并查验所有竣工资料完备后十个工作日内组织相关部门验收;未按期提供竣工资料的，延续验收的责任由承包人承担。
4、承包人提交结算资料时间，竣工验收合格后15日内承包人提交完备结算资料，逾期造成结算延误的，责任由承包人负责。结算资料必须经发包人(发包人必须组织现场工程技术人员、预结算人员)、承包人、监理方书面确认的竣工图，资料须包含发包人、承包人、监理方三方确认的设备移交清单。
承包人提交的结算资料包含工程签证索赔内容时，工程签证索赔单(或现场原始记录)必须有发包人委托的现场监理方、发包人派驻的工程师、预结算人员的一致书面确认，如缺少任何人员的书面确认，该项工程量变更不成立，发包人将不把该变更工程量计入索赔费用。竣工图必须由竣工验收参与人员与承包人共同确认、并书面认可。承包人提供的结算资料必须符合发包人工程管理的要求，如不符合，发包人将拒绝接收。
5、发包人审核结算资料时间，收到完备结算资料后三十个工作日内提出审核意见。
竣工验收达标后，承包人不能在十五个工作日内将全套合格的竣工结算资料送给发包人，延误审查结算的责任在承包人，每延误一天按合同总价的万分之四向发包人支付违约金;逾期发包人有权自行收集结算资料并委托有资质的造价咨询单位进行审核，承包人必须在10个工作日内答复，超过10个工作日的，审核结果视为乙方同意。
如承包人不同意结算审核结果，双方协商不能取得一致意见的，乙方需向仲裁机构申请或采取其他办法与甲方达成一致的处理意见，否则以甲方审核的结算报告为准，该工程结算定案。
6、如发生以下情况，双方协商解决，
(1) 国家计划重大调整。
(2) 不可抗拒的自然灾害。
(3) 其他约定事宜，
第十条 材料设备供应
1、主要设备、材料及配件需选用优于或相当于如下品牌产品，
(1)电缆， 优于或相当于金杯、南昌、阳工、纵缆。
(2)开关柜、进出线柜，优于或相当于亚洲电力、南亚。
(3)变压器，优于或相当于南宁南特、佛山汇茂、广东粤特。
2、乙方提供产品为全新、完整、未经使用的货物，并提供相应的产品合格报告。
3、乙方负责采购的材料应符合设计和有关标准要求，对材料设备质量负责，并且满足南宁供电局有关技术规范要求，属于2010广西电网投标资质合格供应商范围。
4、由乙方采购的材料与设计和规范要求不符，甲方代表拒绝验收，由乙方重新采购符合要求的物资，并承担由此发生的费用，工期不能顺延。
第十一条 双方责任
甲方责任
1、负责办理该工程的申报手续及供电行政收费等费用。
2、经供电局有关部门会审同意的设计图纸及施工方案如有变更，由甲方与供电局有关部门协商解决。
3、施工期间，甲方应派工程负责人到现场以便联系工作。
4、工程未经验收甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
5、负责解决满足设备机械进场施工的道路畅通。
6、按合同规定按时支付工程款。
7、甲方委派为甲方代表，按合同规定监督工程质量、进度、工程费用、工程资料收集和现场安全文明施工等，监督合同条款的履行，协调关系，参与重大技术方案的修改工作和工程签证、签证管理工作。
8、发包人提供施工现场200米范围内水、电接入点，承包人自行接入并承担相应费用。
乙方责任
1、乙方要认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定，严格按照经供电局报装处会审同意的方案施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，应及时向甲方提出变更设计申请。
2、施工期间如需办理城建开挖、恢复报批、占用场地等手续由承包人协助发包方办理。
3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工，工程验收质量不合格者，其返工所需一切费用均 由乙方负责。
4、负责本工程通过供电局验收合格，接火，送电，并协助发包人办理移交给供电局统一管理与维护的相关手续，协助发包人办理一户一表，供电合同等与供电局相关的各项手续(整理资料送发包人存档)。
5、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。
6、负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护，负责施工场地清洁。并做好文明施工和安全施工，因乙方施工损害行为造成损失的，乙方承担全部赔偿责任，如因此导致甲方被司法仲裁机关裁决承担赔偿责任，乙方按赔偿数额支付给甲方。
7、自行负责施工期间的用电用水。如由甲方提供用水用电，则乙方支付给甲方相应的施工用水用电费用。
8、乙方委派庞传有(联系号码，13669607178)为乙方现场代表，负责协调解决工程施工的进度、质量、安全、环保管理，签认有关工程技术文件资料。
9、保险
乙方投保内容，承包人必须为施工单位现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费用。
10、提交供电局接入确认书。
第十二条 工程保修
1、保修期限，工程保修期限为一年(由工程验收合格送电试运行24小时后算起)。
2、保修范围，乙方承建的全部工程内容。
第十三条 不可抗力
参照执行建设工程施工合同(GF-2013-0201)第二部分通用条款第17条。
第十四条 合同文件
合同文件组成应包括以下部分，
1、本合同文本
2、本合同双方确认的工程预算书
3、本工程设计文件
4、合同的其他附件
第十五条 合同争议及解决
合同执行过程中如有争议，双方本着友好协商的原则进行解决。经双方协商不成，建议诉讼解决争议。
第十六条 其他
为保证施工顺利进行，除上述条款外，甲、乙双方应对整个工程施工中，遇到的任何问题应互相协商解决，以便工程顺利完成。
第十七条 违约责任
甲方责任，
1、不按合同约定时间拨付工程款，每逾期一天，甲方按工程拖欠余额的2‰向乙方赔偿违约金，赔偿金不超过合同总额的2%。
2、如遇不可抗拒力所造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。
乙方责任，
1、工程施工质量或乙方采购的材料不符合设计及合同约定的，乙方负责在甲方要求的时间内无偿修理，退换或返工，达到质量合格为止。由于修理或返工造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应按合同总价的2‰向甲方支付违约金，赔偿金不超过合同总额的2%。
2、由于非不可抗力的原因，工程不能按合同约定时间交付使用的，每延期一天内，乙方应按合同总价的2‰向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此造成属于本工程实际损失，如因乙方的违约行为影响甲方其它工程的施工，甲方有权将工程未完工部分交由第三方施工，乙方应承担由此给甲方造成的损失。
3、乙方必须遵守南宁供电局受用电工程质量承诺书，因材料质量、施工质量、客户停电事故，致使甲方遭受损失的，乙方承担相应的责任。
第十八条 合同生效及终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工交验收，结清工程余款保修期满自然失效。
合同份数，本合同一式陆份，正本贰份，副本肆份，正副本具有同等法律效力，发包人执壹正贰副，承包人执壹正贰副(其中壹份作为工程竣工资料内容提供给发包人)。
第十九条 补充条款
1、乙方有以下情况之一者，将视为违约，甲方有权采取以下措施处理，并视情节轻重处予违约处罚金。
2、合同签订之日起15日内，乙方无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械时，视为违约，甲方有权解除合同，没收其全部履约保证金，甲方有权另行发包工程。
3、主要机械的数量、型号，应与合同相符，若甲方认为合同规定的进场机械不能满足施工进度要求，有权指令乙方增加机械投入，乙方不得拒绝。
4、所有以上违约处罚金金额均在乙方的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣除，甲方预先下发统一格式含有违约处罚意向的指令，如乙方不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发违约处罚通知书(不再陈述违约处罚理由)。乙方履约保证金被扣罚后，甲方从乙方最近一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。
5、乙方在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约处罚金(不包括利息)。
6、工程款的使用
6.1本工程资金属业主自筹资金，乙方在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受业主和银行的监督，否则将视为乙方违约。
6.2乙方对外支付其他工程款，必须按以下规定报批，违者将视情节轻重，给予罚(等额)款，没收履约保证金、终止合同等。
6.3凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。
6.4本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费。使用要求，专款专用，具体按桂建质安【2006】22号文广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则要求执行。
发包方，(盖章) 承包方，(盖章)
法定代表人， 法定代表人，
代理人， 代理人，
开户银行， 开户银行，
帐 号， 帐 号，
电 话， 电 话，
日 期， 日 期，